CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRA,

ADQUISICION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS BAJO REGIMEN ESPECIAL

Las Condiciones Generales de los Contratos de ejecucin de obra, adquisicin de bienes y/o
prestacin de servicios, mediante rgimen especial, son de cumplimiento obligatorio para las
Entidades Contratantes y los contratistas que celebren este tipo de contratos, provenientes de
procedimientos sujetos a la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, para la
ejecucin de obras, adquisicin de bienes, y/o prestacin de servicio, incluidos consultora,
calificados para la seguridad interna y externa del estado; productos y servicios
comunicacionales a travs de procesos de seleccin; asesora y patrocinio jurdico; obra artstica,
literaria o cientfica; repuestos o accesorios; bienes y servicios nicos en el mercado, o proveedor
nico; transporte de correo interno y/o internacional; contratos entre entidades pblicas y/o
subsidiarias

Clusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIN DE TRMINOS

1.1 Los trminos del contrato se interpretarn en su sentido literal, a fin de revelar claramente
la intencin de los contratantes. En todo caso su interpretacin sigue las siguientes normas:

a. Cuando los trminos estn definidos en la normativa del Sistema Nacional de

Contratacin Pblica o en este contrato, se atender su tenor literal.

b. Si no estn definidos se estar a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y

obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencin de los contratantes. De
existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecern las
normas del contrato.

c. El contexto servir para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armona.

d. En su falta o insuficiencia se aplicarn las normas contenidas en el Ttulo XIII del Libro
IV de la Codificacin del Cdigo Civil, De la Interpretacin de los Contratos.

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes trminos sern interpretados de la

manera que se indica a continuacin:

a. Adjudicatario, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el

contrato.

b. Comisin Tcnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que

le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las
resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones
administrativas que fueren aplicables.
 c. Contratista, es el oferente adjudicatario.

d. Contratante Entidad Contratante, es la entidad pblica que ha tramitado el

procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. LOSNCP, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.

f. RGLOSNCP, Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de

Contratacin Pbica.

g. Oferente, es la persona natural o jurdica, asociacin o consorcio que presenta una

"oferta", en atencin al llamado a licitacin.

h. Oferta, es la propuesta para contratar, ceida al pliego, presentada por el oferente a

travs de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la
provisin de bienes o prestacin de servicios..

SERCOP, Servicio Nacional de Contratacin Pblica.

Clusula Segunda.- FORMA DE PAGO

Lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y adems:

2.1 El valor por concepto de anticipo ser depositado en una cuenta que el CONTRATISTA
aperture en una institucin financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en ms de un
cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de
la cuenta en la que ser depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la
CONTRATANTE verificar que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al
proceso de ejecucin contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucin del

contrato, no podr ser destinado a fines ajenos a esta contratacin.

2.2 La amortizacin del anticipo entregado en el caso de la prestacin de servicios se

realizar conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

2.3 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se
efectuarn con sujecin al precio convenido, a satisfaccin de la CONTRATANTE, previa la
aprobacin del administrador del contrato.

2.4 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendr igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al

CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o despus de la prestacin del servicio, sobre
cualquier pago indebido por error de clculo o por cualquier otra razn, debidamente
justificada, obligndose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo
llegare a plantear la CONTRATANTE, reconocindose el inters calculado a la tasa mxima
del inters convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.
Clusula Tercera.- GARANTAS

3.1 Lo contemplado en las condiciones particulares del contrato y la Ley.

3.2 Ejecucin de las garantas: Las garantas contractuales podrn ser ejecutadas por la
CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato

por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco das antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:

a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco das antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacin unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la

CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, despus de diez das de notificado con
la liquidacin del contrato.

3.2.3 La tcnica:

Cuando se incumpla con el objeto de esta garanta, de acuerdo con lo

establecido en el pliego y este contrato.

Clusula Cuarta.- PRRROGAS DE PLAZO

4.1 La CONTRATANTE prorrogar el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA as lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de

la solicitud, dentro del plazo de quince das siguientes a la fecha de producido el hecho,
siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito
aceptado como tal por la mxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado,
previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de
fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA est obligado a continuar con la
ejecucin del contrato, sin necesidad de que medie notificacin por parte del
administrador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecucin del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u

ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

c) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-

contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucin
del trabajo.
4.2 En casos de prrroga de plazo, las partes elaborarn un nuevo cronograma, que suscrito
por ellas, sustituir al original o precedente y tendr el mismo valor contractual del sustituido. Y
en tal caso se requerir la autorizacin de la mxima autoridad de la CONTRATANTE, previo
informe del administrador del contrato.

Clusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A ms de las obligaciones sealadas en las condiciones particulares del pliego que son parte
del presente contrato, las siguientes:

5.1 El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de

contratacin tramitado, sobre la base de las especificaciones tcnicas o los trminos de
referencia elaborados por la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podr aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los
mismos, como causal para solicitar ampliacin del plazo, o contratos complementarios. La
ampliacin del plazo, o contratos complementarios podrn tramitarse solo si fueren aprobados
por la administracin.

5.2 El contratista se compromete durante la ejecucin del contrato, a facilitar a las personas
designadas por la Entidad Contratante, toda la informacin y documentacin que stas soliciten
para disponer de un pleno conocimiento tcnico relacionado con la ejecucin del contrato, as
como de los eventuales problemas tcnicos que puedan plantearse y de las tecnologas,
mtodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables tcnicos de la Entidad Contratante, como el administrador del

contrato, debern tener el conocimiento suficiente de la ejecucin del contrato, as como la
eventual realizacin de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete
durante el tiempo de ejecucin contractual, a facilitar a las personas designadas por la Entidad
Contratante toda la informacin y documentacin que le sea requerida, relacionada y/o atinente
al desarrollo y ejecucin del contrato.

5.3 Queda expresamente establecido que constituye obligacin del CONTRATISTA ejecutar el
contrato conforme a las especificaciones tcnicas o trminos de referencia establecidos en el en el
pliego, y cumplir con el porcentaje mnimo de valor agregado ecuatoriano ofertado.

5.4 El CONTRATISTA est obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo
o en norma legal especficamente aplicable.

5.5 El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el

Cdigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna
por tales cargas, ni relacin con el personal que labore en la ejecucin del contrato, ni con el
personal de la subcontratista.

5.6 EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en

su oferta y a lo establecido en la legislacin ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
Clusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1 Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en las condiciones particulares

del pliego que son parte del presente contrato.

Clusula Sptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

7.1 Por causas justificadas, las partes podrn firmar contratos complementarios, de
conformidad con lo establecido en los artculos 85 y 87 de la LOSNCP, y en el artculo 144 del
RGLOSNCP.

Clusula Octava.- RECEPCIN DEFINITIVA DEL CONTRATO

8.1 Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el
CONSULTOR entregar a la Entidad Contratante el informe final provisional, cuya fecha de
entrega servir para el cmputo y control del plazo contractual. La Entidad Contratante
dispondr del trmino de 15 das para la emisin de observaciones y el CONSULTOR de 15
das adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final definitivo.

8.2 El acta de recepcin definitiva ser suscrita por las partes, en el plazo previsto en el
contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en relacin con los trabajos de
consultora y el informe final definitivo del estudio o proyecto de conformidad a lo previsto en el
artculo 123 del RGLOSNCP.

8.3 Si la CONTRATANTE no hiciere ningn pronunciamiento respecto de la solicitud de

recepcin definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el trmino de quince das, se considerar
que tal recepcin se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un
Notario Pblico, a solicitud del CONSULTOR notificar que dicha recepcin se produjo, de
acuerdo con el artculo 81 de la LOSNCP.

8.4 Operada la recepcin definitiva presunta, a solicitud del CONSULTOR o declarada por
la CONTRATANTE, producir como nico efecto la terminacin del contrato, dejando a salvo
de los derechos de las partes a la liquidacin tcnico-econmica correspondiente.

Las partes buscarn en el plazo de 30 das posteriores a la recepcin definitiva presunta

suscribir el acta de la liquidacin tcnico-econmica del contrato, sin perjuicio de iniciar las
acciones legales de las que se crean asistidas.

8.6 LIQUIDACIN DEL CONTRATO: La liquidacin final del contrato suscrita entre las partes
se realizar en los trminos previstos por el artculo 125 del RGLOSNCP.

Clusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

9.1 La CONTRATANTE efectuar al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, conforme la legislacin tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendr el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro
social provenientes de servicios personales para la ejecucin del contrato de acuerdo a la Ley
de Seguridad Social.

9.2 Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea
necesario. En dicho caso, el CONTRATISTA entregar a la CONTRATANTE hasta dos copias
del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminacin por mutuo acuerdo, el pago
de los derechos notariales y el de las copias ser de cuenta del CONTRATISTA.

Clusula Dcima.- TERMINACIN UNILATERAL DEL CONTRATO

10.1 La declaratoria de terminacin unilateral y anticipada del contrato no se suspender por

la interposicin de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas,
arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

10.2 Tampoco se admitir acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacin

unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para
proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.