Pliego de Condiciones
Pliego de Condiciones
Pliego de Condiciones
PARTE “A”
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
OBJETO:
MUNICIPIO DE BELLO
PARTE “B”
CARTA DE PRESENTACIÓN
Bello, o de 2014
Los pliegos de condiciones para este proceso de contratación están conformados por los
siguientes documentos:
1
PARTE A Identificación del proceso de selección PARTE B Esta carta de presentación
PARTE CIntroducción
PARTE D Condiciones del proceso de contratación PARTE E Reglas del proceso de selección ANEXOS Formatos está
Atentamente,
ALCALDÍA MUNICIPAL
PARTE “C”
INTRODUCCIÓN
PARTE “D”
CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
2. CONDICIONES GENERALES
2.12 Legalización del contrato. En concordancia con la Ley 80 de 1993y Ley 1150
de 2008, sus decretos reglamentarios y las normas que los adicionan y/o
complementan, los requisitos para la legalización del contrato se indican en los
DATOS.
2.13 Devolución de garantías. Tanto al proponente adjudicatario como a quien se
encuentre en segundo lugar de elegibilidad, le será devuelta la garantía de
seriedad de la oferta, una vez el primero de ellos haya cumplido con su
obligación de suscribir el contrato.
A los demás proponentes, no adjudicatarios, les será devuelta la garantía de
seriedad de la oferta, una vez haya sido notificada la resolución de adjudicación
del contrato.
En los eventos de declaratoria de desierta, la misma será devuelta a los
proponentes una vez haya sido notificada la resolución de desierta del proceso
de contratación correspondiente.
2.14 Plazo de ejecución y vigencia del contrato. El plazo de ejecución del contrato
es el que se indica en los DATOS, o hasta que se agote el alcance del mismo, lo
que primero ocurra, contados a partir de la fecha de legalización del contrato.
2.15 Forma de pago. La entidad cancelará al contratista el valor señalado en el
contrato según la forma de pago estipulada en los DATOS.
2.16 Interventoría del contrato. El interventor del contrato será quien se indica en
los DATOS.
2.17 Garantía única de cumplimiento. La Garantía Única que presentará el
contratista avalará el cumplimiento por parte suya de las obligaciones a su cargo
surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante la vida del contrato y
se ajustará a los limites, existencia y extensión del riesgo amparado de
conformidad con el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y Decretos
reglamentarios.
La garantía única se formalizará en una póliza de seguro constituida por el
CONTRATISTA a favor de la entidad contratante expedida por una Compañía
de Seguros debidamente establecida en Colombia, o en una garantía bancaria.
Esta póliza se distribuirá en el cubrimiento de los riesgos que afectan la
ejecución el contrato según se indica en los DATOS.
2.18 Impacto Ambiental. En los DATOS se indicará las obligaciones del contratita
para la ejecución del contrato.
Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos
jurídicos, técnicos y financieros que se establecen a continuación. Los documentos
correspondientes deberán ser anexados a la carta de presentación de la propuesta.
3.3.1 Indicadores financieros. El proponente debe cumplir los valores mínimos para todos y
cada uno de los indicadores financieros que se establecen en los DATOS. La ENTIDAD ha
establecido estos mínimos de tal forma que resultan proporcionales al objeto a realizar y a
las características del contrato.
Para asociaciones permitidas por la Ley cada integrante deberá anexar dicha
documentación.
La información anterior se obtendrá del RUP
3.3.2 Requisitos habilitantes para extranjeros. Se indicarán en DATOS.
4. PROPUESTA
e. Que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos por las leyes
colombianas y toda la normatividad aplicable a la obra contratada.
g. Que conoce todas las normas técnicas vigentes, relacionados con la calidad
de los materiales a utilizar y del proceso de construcción de las obras.
4.3 Contenido. La propuesta, para atender lo requerido en el presente proceso,
deberá incluir los componentes técnicos y económicos indicados en los presentes
pliegos.
4.4 Término de validez. El término de validez de la oferta es igual al término de
validez de la garantía de seriedad de la oferta.
4.5 Texto de la propuesta. La propuesta deberá presentarse en castellano, impresa,
en tinta indeleble y todas sus páginas deberán estar numeradas en forma
consecutiva. No deberá contener escritos entre líneas ni sobre el texto mismo;
cualquier enmendadura que contenga deberá ser aclarada y validada con la firma
del proponente en la misma propuesta.
4.6 Copias. La propuesta deberá prepararse en el número de copias que se indica en
los DATOS. Cada ejemplar de dichas propuestas deberá marcarse como
“ORIGINAL” o “COPIA”, según el caso.
Si hay discrepancias entre el original y la copia física de la propuesta, prevalecerá
el original.
4.7 Entrega de la propuesta. El original y todas las copias impresas, de la propuesta
deberán ponerse en un sobre cerrado en forma inviolable, marcada claramente con
la identificación del proponente. En dicho sobre deberá figurar la identificación del
proceso de Licitación Pública y dirección donde se deben presentar las propuestas
y cualquier otra información indicada en los DATOS.
4.8 Contenido de la propuesta económica. Esta deberá contener todos los costos
de los bienes que se ofrecen de acuerdo con el objeto del contrato, los descuentos
que se ofrezcan y el A.U correspondiente. En todo caso, el proponente deberá
diligenciar el formato estándar de resumen de la propuesta económica (Anexo 5).
4.9 A.U. Los proponentes deberán informar el porcentaje del A.U., discriminando y
detallando con sus componentes y valores, el cual no podrá superar el A.U. del
presupuesto oficial.
4.10 Análisis de precios Unitarios. Estos documentos deberán ser entregados
únicamente por el proponente favorecido en esta licitación, en el momento de
legalizar el contrato.
5. INELEGIBILIDAD
Factores a verificar:
CAPACIDAD RESIDUAL(Kr) ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE
CAPACIDAD JURÍDICA ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE
CAPACIDAD O IDONEIDAD FINANCIERA ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE
El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuará en el proceso de
selección
Factores a Evaluar:
ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100) puntos
FACTOR CALIDAD (200) puntos
PRECIO-EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (700) puntos
OFRECIMIENTO ADICIONAL (100) puntos
TOTAL (1000) puntos
6.4 LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES
FACTORES DE ESCOGENCIA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CAPACIDAD RESIDUAL(CR)
Se VERIFICARÁ a partir del cálculo de la capacidad residual solicitado en estos
pliegos.
CAPACIDAD JURÍDICA
Se VERIFICARÁ de acuerdo a la documentación solicitada en estos pliegos.
FACTORES A EVALUAR
El Puntaje Total, será la suma de los puntajes parciales obtenidos por cada factor
de escogencia según los criterios de evaluación diseñados, así:
PT=PR+EN +FC
Donde
PT: Puntaje obtenido por cada proponente
PR: Puntaje por factor precio.
EN: Estimulo Industria Nacional
FC: Factor Calidad .
PC: Puntaje por factor calidad (cumplimiento en contratos anteriores).
6.5 Desempate. En el evento en que las propuestas obtengan el mismo puntaje y
queden ubicadas en el primer lugar del orden de elegibilidad, se seguirá el
siguiente procedimiento de acuerdo al Artículo 33del decreto 1510 de 2013 y según
lo contemplado en DATOS.
6.6 Evaluación. Los informes de evaluación de las propuestas se publicarán el Portal
único de Contratación por un término de cinco (5) días hábiles para que los
oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de
esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus
propuestas.(Numeral 8 Artículo 30, Ley 80 de 1993).
PARTE “E”
REGLAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
7. PROCESO DE SELECCIÓN Y CALENDARIO
La hora límite se tomará según HORA LEGAL PARA COLOMBIANA dispuesta en el portal
http://horalegal.sic.gov.co/
2.1 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
El público en general podrán formular observaciones y/o sugerencias de este proceso, a
través del correo electrónico [email protected], sin perjuicio de la obligación de
entregar por escrito dichas observaciones o sugerencias, única y exclusivamente en la
oficina de la Asesoría Jurídica del Municipio de Bello, ubicada en la Carrera 50 N° 52 – 63,
Quinto piso.
2.2 APRECIACIONES
La Administración Municipal dará respuesta a las observaciones, las cuales serán publicadas
en el SECOP para el conocimiento de la comunidad en general y los interesados en
participar en este proceso.
2.3 CONTRATANTE
El contratante es el Municipio de Bello
Nota: De Acuerdo con el artículo 152, del Decreto 1510 de 2013, y considerando que el
presupuesto Oficial del presente proceso ($ 3.499´942.359), es mayor a US $ 125.000, esta
convocatoria, no se limitará exclusivamente a Mipymes.
Dentro del alcance de las obras, se tienen las siguientes actividades a realizar Excavaciones,
Construcción de jarillón, Manejo de Aguas, Construcción de muro en concreto, llenos, Concreto para
pilas, Colocación de Hierro y botada de material sobrante
Especificaciones Técnicas: las obras objeto de este proceso se ejecutarán de acuerdo con
las siguientes especificaciones generales de Construcción:
Especificaciones Hidrosanitarias:
Dentro de dichas normas se contemplan: Normas Generales, Normas Para la Protección del
Aire, Normas para la Protección de las Aguas, Normas para la Protección de los Suelos,
Normas para la Prevención de Accidentes y Control de Enfermedades y Normas para la
Protección de la Infraestructura y Patrimonio Cultural.
2.6 INSUMOS
El Contratante no proporcionará insumos, pero si proporcionará la información pertinente
para el desarrollo del contrato. La información que la entidad contratante entregue, no
eximirá al proponente de la responsabilidad de verificar mediante investigaciones
independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de los
bienes y servicios ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar
Para el manejo del anticipo, el contratista deberá constituir un patrimonio autónomo mediante una
FIDUCIA.
2.9 ADJUDICACIÓN
La adjudicación se realizará en audiencia pública Obligatoria en la oficina de la asesoría
jurídica el día y hora señalada en el cronograma del proceso.
Por lo anterior, el proponente a quien se le adjudique el contrato, antes de iniciar las obras,
deberá presentar a la Interventoría, para su aprobación, un programa de ejecución de obra
detallado.
Para este proceso el Municipio de Bello, entregará un anticipo equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del Contrato, los cuales serán descontados parcialmente de cada
acta de pago suscrita y aprobada por la Interventoría. Para el manejo del anticipo y en
cumplimiento del Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, para el manejo del anticipo, el contratista
deberá suscribir un contrato de Fiducia Mercantil, para crear un patrimonio autónomo, con una
sociedad Fiduciaria Autorizada para este fin por la Superintendencia Financiera
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor
del contrato y se cancelará una vez el contratista entregue al Interventor contratado la
siguiente documentación:
1- De Cumplimiento: Será del veinte por ciento (20%), del valor del contrato, incluyendo las
adiciones y tendrá una vigencia del plazo del contrato y 120 días más.
En todo caso la garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado y
la prolongación de sus efectos y, tratándose de pólizas, no expirará por falta de pago de la
prima o por revocatoria unilateral.
2- De Pago De Salarios Y Prestaciones Sociales: Será del Quince por ciento (15%) por
ciento del valor del contrato, y una vigencia del plazo de éste y tres (3) años más.
3- De Responsabilidad Civil: El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan
la responsabilidad civil extracontractual será de Quinientos (500) SMML V (para contratos
cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000)
SMMLV). La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.
4- De Estabilidad Y Calidad De Las Obras: Será del treinta por ciento (30%) del valor final
de las obras, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la
Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra.
5- De Anticipo: Será Del cien por ciento (100%) del valor del anticipo entregado ya sea éste
en dinero o en especie y su vigencia será hasta la liquidación del contrato o hasta la
amortización del anticipo.
Para el manejo del anticipo, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para
crear un patrimonio autónomo, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el Valor del
Anticipo.
2.19 Plan de Manejo de Tránsito (PMT). El contratista, antes de iniciar la ejecución de las
obras, deberá elaborar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y someterlo a la aprobación de
la Secretaría de Transportes y Tránsito del Municipio de Bello. Una vez aprobado, el
contratista será el único responsable de su implementación y de las consecuencias que de
ella se deriven.
Igualmente, el Contratista será responsable de hacer todas las modificaciones que requiera
el PMT, las cuales deberán estar acordes con el cronograma de ejecución del proyecto.
2.20 Instalación de Valla. El contratista por su cuenta instalará una valla informativa en el
lugar de la ejecución de las obras, el lugar, las dimensiones y el contenido será determinado
entre el interventor y la Administración de Bello.
2.21 Disposiciones laborales. El contratista deberá dar cumplimiento con a las leyes y
normas colombianas vigentes relacionadas con el asunto.
Si el proponente es un consorcio, una unión temporal o una sociedad futura, cada una de las
personas jurídicas que los integren deberá presentar su certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio dentro de los dos (2) meses
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación.
3.1.5 APODERADO
El proponente, debe actuar a través de un representante legal o apoderado debidamente
facultado para obrar en su nombre y representación y para comprometerlo en la presentación
de la propuesta y la celebración, ejecución y liquidación del contrato que se desprenda de
este proceso de contratación.
La acreditación a la que se ha hecho mención no será inferior a los seis (6) meses anteriores
a la celebración del contrato. En el evento en que la persona jurídica no tenga más de seis
(6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.
Cuando el proponente sea un Consorcio o una Unión Temporal, cada una de las personas
naturales o jurídicas que lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la
anterior obligación al momento de iniciación del proceso de selección, y en el evento de
resultar adjudicatarios, al momento de suscribir el contrato correspondiente
Cuando el proponente sea un Consorcio, Unión Temporal u otra asociación, cada uno de los
integrantes deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior obligación al
momento de iniciación del proceso de selección, y en el evento de resultar adjudicatarios, al
momento de suscribir el contrato correspondiente.
Cuando el proponente sea un Consorcio, Unión Temporal u otra asociación, cada uno de los
integrantes deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior obligación al
momento de iniciación del proceso de selección, y en el evento de resultar adjudicatarios, al
momento de suscribir el contrato correspondiente.
Para todos los efectos, las propuestas de proponentes de origen extranjero se someterán a
la legislación Colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con
las siguientes condiciones:
Las personas naturales o jurídicas extranjeras con sucursal o domicilio en Colombia deberán
acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, exigidos para el proponente nacional.
Si dentro del RUP no se encuentra toda la información requerida por la entidad, se deberá
adjuntar certificación del representante legal de la sociedad extranjera o en su defecto del
mandatario de la sucursal con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la
gravedad del juramento. El objeto social del proponente debe tener relación directa con el
objeto de la contratación.
Las personas naturales sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras sin
domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia,
debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias de la <licitación, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran, así como el contrato, suministrar la información que le sea
solicitada, y además actos necesarios de acuerdo con el presente pliego, así como para
representarla judicial o extrajudicialmente.
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras
que participen en el consorcio, uniones temporales u otras Formas de asociación y en tal
caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los
participantes en cualquiera forma de asociación con los requisitos de autenticación,
consularización y traducción exigidos en el código del comercio de Colombia. El poder a que
se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución de la forma
asociativa.
4. PROPUESTA
4.2 MANIFESTACIONES
Con la sola presentación de la propuesta, el proponente está manifestando:
Que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente
consultadas y que ha aceptado que estos pliegos de condiciones son completos, compatibles
y adecuados para identificar los servicios a contratar.
Que conoce y acepta cada una de las estipulaciones de estos pliegos de condiciones y las
especificaciones suministradas por la entidad contratante para la ejecución del contrato de
obra resultado del presente proceso de contratación.
Que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos por las leyes colombianas y toda la
normatividad aplicable a la obra contratada.
Que está enterado a satisfacción en cuanto al alcance del objeto a contratar y que ha tenido
en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del
contrato que se celebrará.
Que conoce todas las normas técnicas vigentes, relacionados con la calidad de los
materiales a utilizar y del proceso de construcción de las obras.
4.3 CONTENIDO
La propuesta, para atender lo requerido en el presente proceso, deberá incluir los
componentes técnicos y económicos indicados en los presentes pliegos
4.6 COPIAS
Las propuestas deberán presentarse en la Oficina de la Asesoría Jurídica del Municipio de
Bello, en “ORIGINAL” y una “COPIA”.
4.9 A.U
Los proponentes deberán informar en la propuesta el porcentaje del A.U, discriminando y
detallando con sus componentes y valores, dicho valor no podrá ser superior al AU del
presupuesto oficial
6.2 PONDERACIÓN
La entidad contratante ponderará el resultado de la evaluación de la propuesta conforme los
factores de calificación indicados en los pliegos.
Una vez efectuada la apertura de las propuestas recibidas, se procederá a realizar los
estudios jurídicos, económicos y técnicos, con el fin de determinar, la favorabilidad de las
propuestas.
Todos los cálculos que se realicen para efectos de la calificación, serán tomados máximo con
dos cifras decimales.
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enuncian a
continuación.
En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para
presentar la oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del
proceso
Las propuestas se consideran HÁBILES si obtienen la calificación ADMISIBLE en todos los
requisitos habilitantes que se enuncian a continuación y se continuará con la calificación de
la misma.
FACTORES A VERIFICAR:
FACTORES EVALUABLES
El valor ejecutado, de los contratos certificados y acreditados por el proponente, sumados deben ser
igual o superior a dos (2) veces al valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV (a la fecha de
iniciación del contrato).
Para el caso de presentar como experiencia contratos que se encuentren en ejecución, estos deben
tener un avance superior o igual al 90% del total del contrato, el cual debe ser certificado por la
entidad contratante o en su defecto las actas de pago donde se pueda verificar dicha información.
Para los casos donde el proponente sea cualquier forma asociativa prevista en la ley el resultado será
la sumatoria de los valores relacionados en las certificaciones aportadas por cada uno de los
integrantes del tipo de asociación.
Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el
interesado tenga o haya tenido participación, deben estar identificados con el Clasificador de Bienes y
Servicios antes mencionados y su valor expresado en SMMLV de acuerdo a la participación en dicho
contrato.
En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa o sanción,
no serán tenidos en cuenta por parte de esta Entidad Estatal.
En caso de Consorcios o Uniones Temporales deben cumplir con los índices en forma
ponderada, más no individualmente, de acuerdo a la OPCION 1: Ponderación de los
Componentes de los Indicadores, dispuesto por Colombia Compra Eficiente en el Manual
para determinar y verificar los requisitos habilitantes
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Para la evaluación de este factor de escogencia, se tomará la información del RUP y/o en el
formato dispuesto para tal fin, con corte al 31 de diciembre de 2013.
CAPACIDAD JURÍDICA
La propuesta se considera ADMISIBLE, si el proponente cumple con la capacidad jurídica
para prestar los bienes, obras, o servicios objeto del presente proceso y la capacidad del
representante legal de las personas jurídicas para celebrar el contrato y si requiere,
autorización para el efecto con ocasión de los límites a la capacidad del representante legal
del interesado en relación con el monto y el tipo de las obligaciones que puede adquirir a
nombre del interesado.
Presenta toda la documentación legal exigida que lo habilita como persona natural ò jurídica,
consorcio ò Unión temporal para poder participar en el presente proceso, de lo contrario se
considerará inadmisible
FACTORES A CALIFICAR
2) Si la corrección de las propuestas superan por encima o por debajo el valor inicial
propuesto (antes de corrección), en el uno por ciento (1.0%), se eliminan, y no se tendrán en
cuenta para la evaluación.
3) Las propuestas que superen el presupuesto oficial ò se encuentren por debajo del98% del
presupuesto oficial, serán eliminadas y no se tendrán en cuenta para la evaluación
4) Realizado los pasos anteriores, a las propuestas que queden, se aplicará la siguiente
fórmula:
Se identificarán las propuestas cuyo costo directo (obra civil) corregido sea mayor al ciento
cinco por ciento (105%) del precio base (PB) y las que su costo directo corregido sea menor
al noventa y cinco por ciento (95%) del precio base (PB).
A las propuestas que estén por fuera del rango comprendido entre el noventa y cinco por
ciento (95%) y el ciento cinco por ciento (105%) del precio base (PB) se les asignará cero (0)
puntos en este criterio de evaluación.
PBa0 aa Pa
P0
Donde:
2 1
ao *
N 1 1 D
aa 1 a0
P0 Presupuesto Costo directo Del oficial
a
N
Pi Costo directo de cada propuesta hábil
S= 2 (P P )
i a
2
Para las propuestas que queden dentro del rango 95% y 105% de PB, tomando éste
porcentaje con máximo dos (2) cifras decimales, los Setecientos (700) puntos, serán
asignados así:
Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el noventa y cinco y el noventa y
ocho por ciento (95% - 98%) del precio base (PB), tendrá un puntaje comprendido entre
(0%y60%) del puntaje máximo asignado, utilizando una relación lineal.
Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el noventa y ocho, y el ciento por
ciento (98%- 100%) del precio base (PB), tendrán un puntaje comprendido entre
(60%y100%) del puntaje máximo asignado utilizando una relación lineal.
Propuestas cuyo costo directo sea igual al ciento por ciento (100%) del precio base (PB),
tendrán el ciento por ciento (100%), del puntaje máximo asignado.
Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el ciento por ciento y el ciento dos por
ciento (100%- 102%) del precio base (PB), tendrán un puntaje comprendido entre el (100%
y 60%) del puntaje máximo asignado utilizando una relación lineal.
Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el ciento dos porciento y el ciento
cinco por ciento (102%-105%) del precio base (PB), tendrán un puntaje comprendido entre
(60%y0%) del puntaje máximo asignado utilizando una relación lineal.
Para asociaciones permitidas por la ley se asignará el puntaje por multas o sanciones que
registre uno cualquiera de sus integrantes.
La información anterior será obtenida del RUP, sin embargo, el proponente deberá certificar
que no ha sido objeto de multas y/o sanciones en los términos establecidos en este pliego de
condiciones.
Para los proponentes extranjeros, deberán informar dicha situación por escrito.
(SMMLV) (SMMLV)
PUNTAJE
DESDE HASTA
0% 0,5 veces 20 puntos
Mayor a 0,5 veces 1 vez 40 puntos
Mayor a 1 vez 1.5 veces 60 puntos
Mayor a 1,5 veces 2 veces 80 puntos
Mayor a 200 100 puntos
El Puntaje Total, será la suma de los puntajes parciales obtenidos por cada factor de
escogencia según los criterios de evaluación diseñados, así:
PT= PR+FC+EN
Donde
6.5 DESEMPATE
En el evento en que las propuestas obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas en el
primer lugar del orden de elegibilidad, se seguirá el siguiente procedimiento de acuerdo al
Artículo 33 del decreto 1510 de 2013:
Asociaciones permitidas por la Ley deberá estar firmada por el representante legal, indicar el
nombre de la asociación, nombre de los integrantes, domicilio de la asociación y teléfono.
Dichas observaciones sólo se recibirán hasta el día según cronograma a las cuales se le
dará respuesta y se publicará en el SECOP para conocimiento de la comunidad y los
interesados en participar en el proceso.
Además de lo anterior se deberá diligenciar una planilla de asistencia dispuesta para tal fin,
documento que acreditará la asistencia a dicha audiencia.
7.11PUBLICACIÓN EVALUACIÓN
Se publicará en el SECOP durante cinco (5) días hábiles a partir de La fecha y hora
señalada en el cronograma. Periodo durante el cual los proponentes podrán presentar las
observaciones.
7.12 ADJUDICACIÓN.
De acuerdo al Artículo 39 del decreto Nº 1510 de 2013, La adjudicación se realizará en
audiencia pública en la Oficina de la Asesoría Jurídica en la fecha y hora señalada en el
cronograma.
Para lo cual se concederá dos (2) minutos, el uso de la palabra por una única vez al
oferente, en caso de requerirla, con el fin de replicar las observaciones que sobre la
evaluación de su oferta se haya presentado por los intervinientes.
Definiciones de Riesgo
Para Los efectos del presente proceso, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por naturaleza del
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que se hace de la parte contractual que deberá
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada asumiendo su costo.
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS
IMPACTO VALORACIÓNCUANTITATIVA
(alta, media-
PROBABILIDAD CONTRATISTA MUNICIPIO
alta, Media-
baja, Baja)
Por la variación de precio de los Probable Moderado 7% del valor del contrato 100%
insumos
ECONÓMICOS Por el desabastecimiento Posible Moderado 10% del valor del contrato 100%
SOCIALES O Huelgas, si corresponde a Improbable Moderado 12% del valor del contrato 100%
POLÍTICOS empresas de suministro de
materiales para la Construcción
Expedición de normas de
Improbable Moderado 15% del valor del contrato 50% 50%
carácter técnico o de calidad
No poseer licencia ambiental posible Catastrófico 80 % del Valor del Contrato 100%
Mala gestión del plan de manejo Posible Moderado 15% del valor del contrato 100%
AMBIENTALES
Suspensión de servicios
posible Menor 5 % del Valor del Contrato 100%
públicos
Lugar, dd/mm/aa
Señoras/Señores:
El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de Incluya el nombre del
proponente, ofrezco proveer el Incluya el nombre del trabajo establecido en la cláusula 2.5 de
los DATOS de conformidad con los requisitos y reglas de los pliegos de condiciones de fecha
dd/mm/aa y con nuestra propuesta.
Para el efecto declaro, que estoy debidamente facultado para firmar, presentar la propuesta y
suscribir el contrato que llegare a celebrarse; que esta propuesta y el contrato que llegare a
celebrarse en caso de adjudicación comprometen totalmente a la sociedad que legalmente
represento; que ni yo ni la sociedad que legalmente represento, nos hallamos incursos en cualquiera
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas
sobre la materia y que tampoco nos encontramos en alguno de los eventos de prohibiciones
especiales para contratar.
Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos
para participar en el proceso de contratación, según se exige en los pliegos de condiciones.
Atentamente,
Firma autorizada
Nombre y cargo del
signatario Nombre de la firma
Dirección, Teléfono y Fax
ANEXO N° 02
CONTRATOS EN EJECUCION
Plazo
Cont. Valor del Fecha Fecha % de
Objeto en
N° contrato inicio termina participación
(meses)
Nombre:
Cargo:
Documento de identidad:
Nombre:
Cargo:
Documento de identidad:
(Si el proponente está obligado a tener revisor fiscal o por el contador o auditor independiente)
Nombre:
Cargo:
Documento de identidad:
Nombre:
Cargo:
Documento de identidad:
Nota: los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
ANEXO 5
CANTIDADES DE OBRA
2 MURO TRAPEZOIDAL
Excavación materia heterogéneo a
cualquier profundidad y bajo cualquier
2.1 grado de humedad, incluye bombeo de m3 2.000
agua.
Excavación en roca, incluye desbombe,
2.2 extracción, transporte y botada de pulg 5.000
material a cualquier distancia
Construcción de jarillòn ( Manejo de
2.3 aguas) de acuerdo a aprobación de ml 400
interventoría
Carque, transporte y botada de material
2.4 sobrante a cualquier distancia, m3 2.000
En caso de reclamación por parte del contratista de los Imprevistos, éste deberá justificarlos ante el
supervisor del contrato.
ANEXO N° 06
CONTRATOS EN EJECUCION
Plazo
Cont. Valor del Fecha Fecha % de
Objeto en
N° contrato inicio termina participación
(meses)
Sub-Total
2 Gastos del Contrato
Sub-
Total
3 Gastos Generales
Sub-Total
4 Personal Técnico
Sub-Total
5 Gastos varios
Sub total
TOTAL ADMINISTRATIVOS
TOTAL UTILIDADES
TOTAL AU
Nombre:
Cargo:
Documento de identidad:
MODELO MINUTA DE CONTRATO
MODALIDAD:
CONTRATISTA:
OBJETO:
VALOR:
PLAZO:
DISPONBILIDAD:
Entre los suscritos a saber, xxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía
númeroxxxxxxxxxxxx, en su calidad de Alcalde Municipal, facultado para contratar mediante Acuerdo
Municipal xxx de xxxxxx de 201x, y demás disposiciones legales a la celebración del mismo y las que
se expidan durante su vigencia; quien en adelante y para los efectos jurídicos del presente contrato
se denominará EL MUNICIPIO y xxxxxxxxxx, domicilio xxxxxxxxxxx, quien en adelante se
denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato en concordancia con
el decreto 1510 de 2013 y adjudicado mediante resolución Nº xxxxx del xxx de xxxx de 201x
En base lo anterior se celebra el presente contrato el cual se regirá por las siguientes clausulas:
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: En desarrollo del objeto contractual EL CONTRATISTA se obliga
con EL MUNICIPIO a la: “xxxxxxxxxxxxxxx”, de acuerdo con los ítems, lineamientos presentados en
la propuesta del contratista y estudios previos de la administración, cuyos documentos hacen parte
integral del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES; DEL CONTRATISTA:1) Ejecutar las
actividades correspondientes al objeto del contrato y contempladas en la propuesta. 2) Cumplir con el
plazo y el cronograma del proceso 3) Disponer del personal idóneo para la ejecución de las
actividades 4) Cumplir con las obligaciones laborales del personal a cargo. 5) Cumplir con las normas
técnicas legales vigentes colombianas 6) Cumplir con las normas laborales vigentes 7) Cumplir con
las normas de seguridad vigentes 8) las demás obligaciones que hacen parte de la contratación. DEL
MUNICIPIO: 1) Pagar al CONTRATISTA el valor pactado previo el cumplimiento de los requisitos que
se señalen; 2) Suministrar los documentos y la información requerida para el cabal cumplimiento del
objeto contractual; 3) Ejercer la supervisión del presente contrato, a partir de la designación del
supervisor necesario e idóneo con el fin de velar en causa de que el objeto del contrato se conciba,
se construya, opere, se administre y se conserve de acuerdo con sanas prácticas profesionales.
CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato se estima
en la suma de xxxxxxxxxxxxxxxx ($xxxxxx ), precio no reajustable, los pagos se realizarán de la
siguiente forma:
Un anticipo por valor de xxxxxxxxxxxxx ($xxxxx), equivalente al xxxxxx (xx%) del valor del
Contrato, los cuales serán descontados parcialmente de cada acta de pago suscrita y aprobada por
la Supervisión, el resto, mediante el pago de actas parciales de acuerdo a las cantidades de obra y
previa entrega de los documentos necesarios y aprobados por la supervisión.
Nota: Para el manejo del anticipo el contratista deberá constituir una FIDUCIA ò un patrimonio
autónomo irrevocable, lo anterior con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecución del contrato.
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.
CLÁUSULA CUARTA, PLAZO: xxx (xx) meses contados a partir del acta de inicio firmada entre el
Supervisor y Contratista.
CLÁUSULA QUINTA. SUSPENSIÓN: En caso de presentarse suspensión en el plazo aquí previsto,
se deberá elaborar la respectiva acta, la cual contendrá la causal de suspensión y deberá ser firmada
por el supervisor designado y EL CONTRATISTA; una vez terminados los eventos que dieron origen
a la suspensión, se suscribirá un acta en la que se dejará constancia de la reanudación de
actividades.
CLÁUSULA SEXTA. GARANTIAS: El contratista se obliga a constituir a su cargo y a favor del
Municipio de Bello, una garantía única otorgada por un banco ò compañía de seguros legalmente
establecida en Colombia, que ampare los siguientes riesgos con las cuantías y vigencias acá
establecidas:
1- De Cumplimiento: Será del veinte por ciento (20%), del valor del contrato, incluyendo las
adiciones y tendrá una vigencia del plazo del contrato y 120 días más.
En todo caso la garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado y
la prolongación de sus efectos y, tratándose de pólizas, no expirará por falta de pago de la
prima o por revocatoria unilateral.
2- De Pago De Salarios Y Prestaciones Sociales: Será del Quince por ciento (15%) por
ciento del valor del contrato, y una vigencia del plazo de éste y tres (3) años más.
3- De Responsabilidad Civil: El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan
la responsabilidad civil extracontractual será de Quinientos (500) SMML V (para contratos
cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000)
SMMLV). La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.
4- De Estabilidad Y Calidad De Las Obras: Será del treinta por ciento (30%) del valor final
de las obras, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la
Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra.
5- De Anticipo: Será Del cien por ciento (100%) del valor del anticipo entregado ya sea éste
en dinero o en especie y su vigencia será hasta la liquidación del contrato o hasta la
amortización del anticipo.
Para el manejo del anticipo, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para
crear un patrimonio autónomo, a la cual la Entidad Estatal debe entregar el Valor del
Anticipo.
CLÁUSULA SEPTIMA. MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones
adquiridas por EL CONTRATISTA sin perjuicio de la declaratoria de la caducidad del contrato, EL
MUNICIPIO podrá, mediante Resolución Motivada imponer multas, las cuales deberán ser
directamente proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios sufridos, sin exceder el cinco por
mil (5x1000) del valor del contrato, cada vez que se impongan.
CLÁUSULA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o
de incumplimiento de las obligaciones que contrajo EL CONTRATISTA, podrá EL MUNICIPIO
imponer una sanción pecuniaria la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del
contrato sin perjuicio de adelantar las acciones legales y administrativas pertinentes en caso de que
las cuantías de los perjuicios ocasionados al MUNICIPIO, superen el valor de la cláusula penal.
CLÁUSULA NOVENA. APLICACIÓN DE LA MULTA Y LA CLÁUSULA PENAL: El valor de las
multas y la cláusula penal a que se refieren las cláusulas anteriores, serán impuestas por EL
MUNICIPIO mediante Resolución motivada. Una vez ejecutoriados estos actos administrativos serán
tomados dichos valores del saldo a favor de EL CONTRATISTA. Si no fuere posible lo anterior, se
cobrará por la vía judicial correspondiente.
CLÁUSULA DÈCIMA. CLÁUSULAS EXCEPTIVAS DE DERECHO COMÚN: En el presente contrato
se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales al derecho común, consagradas en la ley 80
de 1993, sobre modificación, terminación e interpretación unilateral. EL MUNICIPIO podrá hacer uso
de éstas en las oportunidades y formas allí establecidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. APROPIACION PRESUPUESTAL: En razón del presente contrato
los gastos que demande el contrato se imputarán a la siguiente partida presupuestal Disponibilidad N°
xxx, Rubro Nº: xxxxxxxx, Código: xxxxx, hasta por un valor de $ xxxxxxx.
. Para el desarrollo del presente contrato, el registro presupuestal hace parte integral del mismo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EN LA
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: Este contrato se ejecutará con estricta sujeción a las
cláusulas en él contenidas y EL CONTRATISTA será responsable de las fallas que se adviertan, sin
perjuicio de la responsabilidad a que se refieren los artículos 52, 53, 55, 56 y 58 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA CONTRATISTA
para efectos de este contrato manifiesta que no estar incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución o en la Ley, en especial las provistas en
los Artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, y el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. SUPERVISION: La Supervisión de este contrato será ejercida por el
Ingeniero Miguel Ángel Puentes Perdomo identificado con cédula de ciudadanía Nº 12`145.536, de la
Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bello, quien verificar el correcto desarrollo de las actividades
contractuales acorde con la propuesta presentada, la cual hace parte integral de este contrato.
PARAGRAFO. El Supervisor velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y
de las establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, en especial con lo señalado en materia de
seguridad social.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá
ceder total ni parcialmente con otra persona natural o jurídica el presente contrato, sin el
consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. VÍNCULO LEGAL: EL MUNICIPIO no adquiere ningún vínculo o
relación de carácter laboral o similar con EL CONTRATISTA, por lo tanto, ésta tendrá derecho al valor
pactado en la Cláusula Tercera de este contrato y en ningún caso se pagara a EL CONTRATISTA
suma alguna por otro concepto. EL CONTRATISTA prestará sus servicios de manera independiente
y no tendrá con EL MUNICIPIO relación de subordinación alguna.
CLÁUSULA DÈCIMA SEPTIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: El
presente contrato termina por las siguientes causales: a) La no ejecución total del objeto del contrato;
b) El incumplimiento del plazo estipulado; c) Por incumplimiento de las clausulas y las demás
causales que contempla el régimen contractual colombiano.
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. LIQUIDACION: El presente contrato deberá ser liquidado dentro de
los términos establecidos en la Ley y será responsabilidad del supervisor designado.
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan de surgir
diferencias en el desarrollo del presente Contrato buscarán soluciones ágiles y directas para afrontar
dichas discrepancias, para tal efecto, las partes estudiarán y propondrán mecanismos de solución
directa de controversias contractuales, tales como la Conciliación Judicial y Extrajudicial.
CLÁUSULA VIGÈSIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente contrato los
siguientes documentos: Propuesta, Fotocopia de la cédula de ciudadanía, Registro Único Tributario -
RUT, Antecedentes Disciplinarios, Boletín de Responsables Fiscales, Estampillas, Paz y Salvo
expedido por la Administración Municipal, Disponibilidad y Registro Presupuestal, y los demás que se
llegaren a anexar.
CLÁUSULA VIGÈSIMA PRIMERA. VIGENCIA: La vigencia del presente contrato será por el plazo
pactado en la Cláusula Cuarta, contado a partir del Acta de Inicio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PUBLICACIÒN: El presente contrato si requiere de acuerdo al
Decreto 1510 de 2013 de su Publicación en la página web www.contratos.gov.co una vez legalizado.
CLÁUSULA VIGÈSIMA TERCERA. SEGURIDAD SOCIAL: Por la vigencia del presente contrato y su
régimen legal aplicable, EL CONTRATISTA deberá acreditar certificación de afiliación a la seguridad
social y parafiscales de los empleados que tenga mediante relación laboral y vayan a desarrollar el
presente objeto contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. EJECUCION: Para la iniciación de la prestación del servicio
objeto de este contrato, se requerirá del certificado de registro presupuestal y constancia del pago de
seguridad social integral.
CLAUSULA VIGÈSIMA QUINTA. CLAUSULA ADICIONAL: EL CONTRATISTA deberá pagar al
momento del perfeccionamiento del Contrato los impuestos y gravámenes de orden Nacional y
Municipal a que hubiere Lugar.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato quedará
perfeccionado con la firma de las partes, con lo cual se entiende que hay acuerdo sobre el objeto y la
contraprestación.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. DOMICILIO. Para todos los efectos legales derivados del
presente contrato, se fija como domicilio contractual el Municipio de Bello.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. INSTALACIÓN DE VALLA: El contratista, por su cuenta,
instalará una valla informativa en el sitio donde se adelanta la obra, visible para toda la comunidad,
donde se señale el nombre del proyecto, el plazo previsto para la terminación, el nombre del
contratista que desarrolla la obra, nombre del interventor, valor del contrato, plazo de ejecución y el
señalamiento de la entidad contratante Municipio de Bello. Las dimensiones de la Valla, serán
suministradas por el Interventor, previa consulta con el respectivo Secretario de Despacho.
De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de
los firmantes, suscriben este Contrato en la ciudad de Bello a los
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alcalde Municipal Contratista