CPS Ao N°50-2023

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION GUELMIM-OUED NOUN
AGENCE REGIONALE D’EXECUTION DES PROJETS
DE GUELMIM-OUED NOUN
APPEL D’OFFRES N° 50/2023/AREP-GON
MARCHE N° …. /2023 /AREP-GON
PROJET REALISE DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL D’APPROVISIONNEMENT EN

EAU POTABLE ET D’IRRIGATION 2020-2027 (PNAEPI) :
TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES CENTRES ET DES DOUARS RELEVANT DE LA

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN – PROVINCE DE SIDI IFNI
LOT : GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION-CT MIRLEFT,

PROVINCE DE SIDI IFNI.
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION GUELMIM OUED NOUN
AGENCE REGIONALE D’EXECUTION DES PROJETS
APPEL D’OFFRES N° 50/2023 /AREP-GON
OBJET : PROJET REALISE DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL

D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D’IRRIGATION 2020-2027 (PNAEPI) :
TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES CENTRES ET DES DOUARS

RELEVANT DE LA REGION DE GUELMIM-OUED NOUN – PROVINCE DE SIDI IFNI
LOT : GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS DES OUVRAGE DE DISTRIBUTION-CT MIRLEFT,
Marché passé par appel d’offres ouvert N°50/2023/AREP-GON en séance publique sur offres de
prix en vertu de l’alinéa 2, §1 de l’article 16. § 1, et l’alinéa 3, §3 de l’article 17 du décret n° 2-12-
349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’Agence Régionale d’Exécution des Projets de la Région Guelmim Oued Noun représenté par son
Directeur qui assure le rôle de « Maître d’Ouvrage » et désigné ci-après par « Agence », « AREP-
GUELMIM OUED NOUN », « AREP-GON » « MO »
D’une part
Et :
1. Cas d’une personne morale
Monsieur :…………………………………………………………………………………………
Agissant au nom de :………………………………………………..……….………………….....
Adresse :……………………………………………………………………………………………
R.C N° :……………………………… ……………..…………………………………………
C.N.S.S N° :…………… ……………………………………..…………………………………
Patente :……………………………………………………………………………………………
Compte Bancaire N° :………………………………….………………………………………
Ouvert à :………………………………………………………………………………………
Désigné ci-après par « L’Entrepreneur »
2. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention conjointe entre SME2D
et WINARUS ING.
Membre 1 :
Monsieur :AMIRI ABDERRAZAK GERANT
Agissant au nom et pour le compte de LA SOCIETE SME2D en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés.
Capital social : 5 000 000.00 DH
Registre de commerce de : MOHAMMEDIA sous le n° 20417.
Patente n°39578911
CNSS : 5596509.
Faisant élection de domicile au LOT AL MASSIRA N° 39 3EME ETG IMM C, MOHAMMEDIA
Compte bancaire (RIB): 007 787 0000171000002698 94.
ouvert au nom de ATTIJARIWAFA BANK CENTRE D'AFFAIRE MOHAMMEDIA
Membre 2 :
Monsieur MIRE MOHAMED GERANT
Agissant au nom et pour le compte de LA SOCIETE WINARUS ING en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés.
Capital social : 7 000 000.00 DH
Registre de commerce de CASABLANCA n° 310869
Patente n° : 32500758
CNSS : 4178259.
Faisant élection de domicile au 104 BD ABDELAH BEN YACINE IMM SOLEIL A N° 9
Compte bancaire (RIB) 007 780 0000103000004409 95
Ouvert au nom de ATTIJARIWAFA BANK
Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M

AMIRI ABDERRAZAK qualité Gerant de la société SME2D en tant que mandataire du groupement et
coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n°
007 787 0000171000002698 94
Ouvert auprès de ATTIJARIWAFA BANK CENTRE D'AFFAIRE MOHAMMEDIA.
Désigné ci-après par « L’Entrepreneur ».
D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

SOMMAIRE
CHAPITRE I : ...................................................................................................................................................................... 1
CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES .................................................................................................................. 1
PREAMBULE ...................................................................................................................................................................... 2
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE............................................................................................................................... 2
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE...................................................................................... 2
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ............................................................................................. 2
ARTICLE 4 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE ........... 3
ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE ........................... 4
ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU TITULAIRE ......................................................................... 5
ARTICLE 7 : NANTISSEMENT DU MARCHE ............................................................................................................ 5
ARTICLE 8 : PARTIES PRENANTES ........................................................................................................................... 5
ARTICLE 9 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE .............................................. 6
ARTICLE 10 : ELECTION DU DOMICILE DU TITULAIRE ...................................................................................... 6
ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE ............................................................................................................................... 6
ARTICLE 12 : DELAI D’EXECUTION ......................................................................................................................... 6
ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX .............................................................................................................................. 7
ARTICLE 14 : REVISION ET CARACTERE DES PRIX ............................................................................................. 7
ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF ......................................... 7
ARTICLE 16 : OCTROI D’AVANCES .......................................................................................................................... 8
ARTICLE 17 : RETENUE DE GARANTIE ................................................................................................................... 8
ARTICLE 18 : ASSURANCES - RESPONSABILITE ................................................................................................... 9
ARTICLE 19 : RECEPTION PROVISOIRE ................................................................................................................... 9
ARTICLE 20 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX ................................................................... 9
ARTICLE 21 : DELAI DE GARANTIE .......................................................................................................................... 9
ARTICLE 22 : MODALITES DE PAIEMENT ............................................................................................................. 10
ARTICLE 23 : PENALITES POUR RETARD ............................................................................................................. 10
ARTICLE 24 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS

AU MAROC ................................................................................................................................................................... 10
ARTICLE 25 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT ............................................................................ 11
ARTICLE 26 : RECEPTION DEFINITIVE .................................................................................................................. 11

ARTICLE 27 : GARANTIE DÉCENNALE .................................................................................................................. 11
ARTICLE 28 : CAS DE FORCE MAJEURE ................................................................................................................ 11
ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE .............................................................................................................. 11
ARTICLE 30 : APPROVISIONNEMENTS .................................................................................................................. 11
ARTICLE 31 : RELATION ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MEME CHANTIER ........................... 12
ARTICLE 32 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS ......................................................................... 12
ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION .................................................................... 12
ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES................................................................................ 12
ARTICLE 35 : DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ......................................................................... 12
ARTICLE 36 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX.................................................................. 13
ARTICLE 37 : MESURES DE SECURITE................................................................................................................... 13
ARTICLE 38 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX ...................................................... 13
ARTICLE 39 : PRÉSENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX - RESPONSABLE DE

CHANTIER .................................................................................................................................................................... 14
ARTICLE 40 : SECRET PROFESIONNEL .................................................................................................................. 14
CHAPITRE II : ................................................................................................................................................................... 15
CLAUSES TECHNIQUES DES TRAVAUX ............................................................................................................................ 15
GENERALITES ............................................................................................................................................................... 16
ARTICLE 41 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR.................................................................... 16
ARTICLE 42 : MEMOIRE TECHNIQUE ..................................................................................................................... 17
ARTICLE 43 : QUANTITES A PRENDRE EN COMPTE EN CAS DE VARIANTE ................................................ 19
ARTICLE 44 : OUVRAGES PROVISOIRES ............................................................................................................... 19
ARTICLE 45 : EMPLOI DES EXPLOSIFS .................................................................................................................. 19
ARTICLE 46 : CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION ................................................................................... 20
ARTICLE 47 : INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER ................................................................................. 20
ARTICLE 49 : IMPLANTATION DES OUVRAGES .................................................................................................. 22
ARTICLE 50 : PLANS ET DESSINS D’EXECUTION ................................................................................................ 22
ARTICLE 51 : ALIMENTATION EN EAU – ELECTRICITE .................................................................................... 23
ARTICLE 52 : REUNIONS DE CHANTIER ................................................................................................................ 23
ARTICLE 53 : REMISE EN ETAT DES LIEUX .......................................................................................................... 23
ARTICLE 54 : DIRECTION ET COORDINATION DES TRAVAUX ....................................................................... 24
ARTICLE 55 : ETUDES COMPLEMENTAIRES ........................................................................................................ 24

ARTICLE 56 : MODE DE MESURAGE ...................................................................................................................... 24
ARTICLE 57 : LIEUX D’EMPRUNTS ET DE DEPOTS ............................................................................................. 24
ARTICLE 58 : ETUDE DE PROTECTION PARASISMIQUE DES OUVRAGES .................................................... 24
ARTICLE 59 : DOSSIER DE RECOLLEMENT : ........................................................................................................ 24
ARTICLE 60 : RAPPORT D’AVANCEMENT MENSUEL ........................................................................................ 26
ARTICLE 61 : PRESENTATION DU PROJET ............................................................................................................ 26
PARTIE 1 : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL ................................................................................... 27
ARTICLE 62 : CONSISTANCE DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL ....................................................................... 27
ARTICLE 63 : DESCRIPTION DES OUVRAGES ...................................................................................................... 28
ARTICLE 64 : DESCRIPTION DES TRAVAUX ........................................................................................................ 35
PARTIE 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX DES EQUIPEMENTS ............................................................................ 46
ARTICLE 65 : CONSISTANCE DES TRAVAUX DES EQUIPEMENTS................................................................. 47
ARTICLE 66 : CONSISTANCE DE LA FOURNITURE ............................................................................................ 47
ARTICLE 67 : PIECES DE RECHANGE .................................................................................................................... 52
ARTICLE 68 : CARACTERISTIQUES DE CONCEPTION DES POMPES .............................................................. 53
ARTICLE 69 : MOTEURS ELECTRIQUES DES GROUPES .................................................................................... 53
ARTICLE 70 : APPAREILS DE MESURES ............................................................................................................... 55
ARTICLE 71 : ESSAIS DES GROUPES ELECTRO-POMPES ................................................................................. 58
ARTICLE 72 : EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DES GROUPES ....................................................................... 61
ARTICLE 73 : DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES REGIMES TRANSITOIRES .............................. 63
ARTICLE 74 : REGULATION..................................................................................................................................... 64
ARTICLE 75 : DESINFECTION .................................................................................................................................. 65
ARTICLE 76 : EQUIPEMENTS DIVERS ................................................................................................................... 66
ARTICLE 77 : EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ....................................................................................................... 67
ARTICLE 78 : DEMARRAGE ELECTRONIQUE DES GROUPES DE POMPAGE ................................................ 67
ARTICLE 79 : MISE A LA TERRE DES MASSES METALLIQUES PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ..... 69
ARTICLE 80 : ARMOIRES DE COMMANDE DES GROUPES ET D’AUTOMATISMES ................................... 69
ARTICLE 81 : DEGRE DE PROTECTION (indice de protection (IP)) ...................................................................... 74
CHAPITRE III : .................................................................................................................................................................. 75
DEFINITION DES PRIX ...................................................................................................................................................... 75
ARTICLE 82 : DEFINITION DES PRIX ...................................................................................................................... 76
TRAVAUX PRELIMINAIRE ET TRAVAUX DE RECEPTION ................................................................................ 76

ETUDES ......................................................................................................................................................................... 76
Essai d'étanchéité des ouvrages ...................................................................................................................................... 78
Rinçage et désinfection d’ouvrage hydraulique.............................................................................................................. 78
TRAVAUX DE GENIE CIVIL DES OUVRAGES ....................................................................................................... 79
A : GROS OEUVRE, REVETEMENT ET ETANCHEITE .......................................................................................... 79
Terrassement pour ouvrage en terrain de toute nature et à toutes profondeurs en pleine masse, en tranchée, en puits ou
en rigole .......................................................................................................................................................................... 79
Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : tout venant ............................................................................... 80
Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : terre d'extraction des fouilles ................................................... 81
Talutage compacté .......................................................................................................................................................... 81
Hérissonnage ou blocage en pierres sèches .................................................................................................................... 82
Maçonnerie de moellons calcaires .................................................................................................................................. 82
Bétons y compris les coffrages ....................................................................................................................................... 83
Béton pour béton armé de classe B2............................................................................................................................... 89
Forme en béton, Epaisseur : 13cm y/c armature ............................................................................................................. 89
Acier TORS pour B.A .................................................................................................................................................... 90
Maçonnerie d’agglomérés creux..................................................................................................................................... 91
Maçonneries de briques creuses ..................................................................................................................................... 91
Enduit étanche ................................................................................................................................................................ 91
Enduit extérieur au mortier bâtard .................................................................................................................................. 92
Enduit intérieur au mortier lisse ..................................................................................................................................... 93
Joints et matériaux synthétiques ..................................................................................................................................... 93
Enduit bitumineux .......................................................................................................................................................... 94
Revêtement du sol en carreaux grès cérame ................................................................................................................... 94
Plinthe en carreaux grès cérame ..................................................................................................................................... 94
Forme de pente ............................................................................................................................................................... 95
Chape de lissage ............................................................................................................................................................. 95
Ecran pare vapeur ........................................................................................................................................................... 96
Isolation thermique ......................................................................................................................................................... 96
Complexe d'étanchéité de terrasse .................................................................................................................................. 96
Gorge pour solins d’étanchéité ....................................................................................................................................... 96
Protection de l'étanchéité des relevés ............................................................................................................................. 97

Solins d’étanchéité .......................................................................................................................................................... 97
Protection de l'étanchéité par dalettes en béton .............................................................................................................. 97
Génie civil des regards.................................................................................................................................................... 97
B : Drainage et évacuation .............................................................................................................................................. 98
Gargouille ....................................................................................................................................................................... 98
Descente d’eaux pluviales .............................................................................................................................................. 98
Descente d’eau pluviale en PVC 110 mm ...................................................................................................................... 98
Barbacanes ...................................................................................................................................................................... 99
Demi buses de drainage des eaux pluviales .................................................................................................................... 99
Génie civil de caniveau................................................................................................................................................... 99
Réalisation d’une couche de matériau drainant en gravier ........................................................................................... 100
Conduite en PVC assainissement ................................................................................................................................. 100
Regards d’évacuation des eaux ..................................................................................................................................... 100
Grille concave en fonte ................................................................................................................................................. 101
Ouvrage de rejet en béton armé .................................................................................................................................... 101
C : PEINTURE ............................................................................................................................................................. 101
Peinture vinylique sur murs et plafonds ....................................................................................................................... 101
Peinture vinylique ......................................................................................................................................................... 102
Peinture sur menuiserie métallique ............................................................................................................................... 102
Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds ................................................................................................ 102
Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie bois ................................................................................................. 102
D : Menuiserie- ferronnerie .......................................................................................................................................... 103
Echelle métallique ........................................................................................................................................................ 103
Grille de protection ....................................................................................................................................................... 103
Grillage moustiquaire ................................................................................................................................................... 103
Porte métallique ............................................................................................................................................................ 104
Garde-corps métalliques ............................................................................................................................................... 104
Capot regard diamètre 715 mm .................................................................................................................................... 104
Acier pour IPN&IPE..................................................................................................................................................... 104
Fenêtre a deux ventaux en aluminium .......................................................................................................................... 105
Volet roulant en aluminium .......................................................................................................................................... 105
Porte à lames en bois .................................................................................................................................................... 105

Placard en bois .............................................................................................................................................................. 106
Placard sous paillasse ................................................................................................................................................... 106
E : ELECTRICITE ....................................................................................................................................................... 106
Regards pour canalisation électrique ............................................................................................................................ 106
Caniveau pour circuits électriques ................................................................................................................................ 106
Circuit de terre .............................................................................................................................................................. 107
Eclairage électrique pour ouvrage ................................................................................................................................ 107
Eclairage électrique pour local ..................................................................................................................................... 108
Fourniture, transport et pose de lampadaire.................................................................................................................. 108
F : PLOMBERIE, SANITAIRE ................................................................................................................................... 108
Raccordement et équipement de branchement d'eau potable ....................................................................................... 108
Installation de plomberie pour alimentation en eau ...................................................................................................... 109
Lavabo .......................................................................................................................................................................... 109
Receveur de douche ...................................................................................................................................................... 109
WC à la turque .............................................................................................................................................................. 110
Evier de cuisine ............................................................................................................................................................ 110
Chauffe-eau électrique .................................................................................................................................................. 110
Robinet d’eau ................................................................................................................................................................ 111
Vanne et robinet d’arrêt : .............................................................................................................................................. 111
Siphon du sol ................................................................................................................................................................ 111
FTP du tuyau d'arrosage ............................................................................................................................................... 111
G : AMENAGEMENT DES ABORDS ....................................................................................................................... 112
Mur de soutènement en béton armé .............................................................................................................................. 112
Clôture de l’enceinte de type D .................................................................................................................................... 112
Fourniture, transport et pose de Portail métallique pour mur de clôture ...................................................................... 112
Portillon de service ....................................................................................................................................................... 113
Tête de portail ............................................................................................................................................................... 113
Chaussée bétonnée à l’intérieur de l’enceinte............................................................................................................... 113
Bordure de trottoir ........................................................................................................................................................ 113
Piste d’accès en tout venant .......................................................................................................................................... 113
Enseigne........................................................................................................................................................................ 114
Génie civil des fosses septiques .................................................................................................................................... 114

Génie civil de puits perdu ............................................................................................................................................. 115
Filtre épurateur ............................................................................................................................................................. 116
Fourniture, transport et réglage de terre végétale ......................................................................................................... 116
Gazon ............................................................................................................................................................................ 116
EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES ................................................................................................................. 116
A : robinetterie .............................................................................................................................................................. 116
Branchement d'arrosage ................................................................................................................................................ 116
Fourniture, transport et pose de robinetterie ................................................................................................................. 117
Pose de compteur .......................................................................................................................................................... 120
B : pièces spéciales ....................................................................................................................................................... 120
Fourniture, transport et pose de pièces spéciales .......................................................................................................... 120
H : EQUIPEMENTS DIVERS ..................................................................................................................................... 129
Fourniture, transport et pose de sonde .......................................................................................................................... 129
EQUIPEMENTS HYDRO ET ELECTROMECANIQUES ........................................................................................ 130
A : GROUPES DE POMPAGE .................................................................................................................................... 130
Fourniture et transport de groupes de pompage ............................................................................................................ 130
Groupes de pompage à installer au niveau de la station SR9.1 .................................................................................... 130
Prix N° 1325 : Fourniture et transport de Groupe de pompage électrique, Type : à axe vertical, Débit nominal :
inférieur ou égale à 5 l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 130 m et inférieure ou égale à 140 m ............. 131
B : ROBINETTERIE .................................................................................................................................................... 131
Fourniture et transport de robinetterie .......................................................................................................................... 131
Fourniture et transport de débitmètre électromagnétique ............................................................................................. 133
C : PIECES SPECIALES ............................................................................................................................................. 134
Fourniture et transport de pièces spéciales ................................................................................................................... 134
Fourniture, transport et installation d'un ensemble de système de manutention électrique ........................................ 139
Fourniture et transport de manomètre ........................................................................................................................... 139
Fourniture et transport de réservoir hydropneumatique ............................................................................................... 140
Peinture glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques .......................................................... 141

Fourniture et transport de pièces de rechange .............................................................................................................. 142
Pour les pompes à axe horizontal ................................................................................................................................. 142
Pour les pompes à axe vertical...................................................................................................................................... 142
D : MONTAGE ET ESSAI .......................................................................................................................................... 144
Montage et essai des équipements ................................................................................................................................ 144
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ............................................................................................................................... 145
A : LIAISON BASSE TENSION ................................................................................................................................. 145
Fourniture et transport de câble électrique ................................................................................................................... 145
Fourniture et transport de chemins de câble ................................................................................................................. 145
Fourniture et transport de buse ..................................................................................................................................... 145
B : EQUIPEMENT BASSE TENSION DE LA STATION ......................................................................................... 146
Fourniture et transport d’armoire d’arrivée .................................................................................................................. 146
Fourniture et transport d’armoire de commande et de protection de groupe ................................................................ 146
Fourniture et transport d’équipements pour la prise de terre ........................................................................................ 146
Fourniture et transport de l’ensemble de système de régulation................................................................................... 147
Fourniture, transport et installation d’extincteur .......................................................................................................... 147
Extracteur de ventilation ............................................................................................................................................... 147
CHAPITRE IV :
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
CHAPITRE V :
ANNEXES
CHAPITRE I :
CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Page | 1
PREAMBULE
Le présent marché s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau
Potable et d’Irrigation 2020-2027 (PNAEPI).
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet : Travaux d’alimentation en eau potable des centres et des douars
relevant de la région de Guelmim-Oued Noun-Province de Sidi Ifni, LOT : Génie Civil et
équipements des ouvrages de distribution-CT Mirleft, Province de SIDI IFNI.
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application de l’alinéa 2
paragraphes 1 de l’article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et l’alinéa 3 paragraphes 3 de l’article 17 du
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013), relatif aux marchés publics.
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après dans l’ordre de priorité indiqué au
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le
compte de l’Etat (CCAG-T) :
 Les pièces contractuelles constituant le marché sont :

 L’Acte d’engagement.
 Le Présent cahier des prescriptions spéciales (CPS).
 Le Bordereau des prix - détail estimatif (BPDE).
 Les plans, notes de calcul, dossier géotechnique, mémoire technique d’exécution, le plan
assurance qualité... le cas échéant ;
 Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux marchés passés pour le compte du
département de l’équipement, relatives aux conduites d’alimentation en eau potable, pour les
marchés de conduites.
 Le Cahier des clauses administratives générales/Travaux (CCAG/T) approuvé par le Décret n°2-
14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016).
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent
dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
Par le fait même de la signature de l’acte d’engagement, l'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pièces rendues
contractuelles par ce même document.
 Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché sont :
 Les ordres de services ;
 Les avenants éventuels.
 La décision prévue au paragraphe 3 de l’article 57 du C.C.A.G-T le cas échéant.
Page | 2
ARTICLE 4 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES
AU MARCHE
Le Titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :
a) TEXTES GENERAUX
 La loi organique n°111-14 relative aux régions ;
 Le Décret n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
 Le décret n° 2-14-394 du 13-05-2016 approuvant le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de travaux.
 Le décret n ° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement
et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat.
 La circulaire n°2/1242/DRNT du 13/7/1987 relative aux cahiers des prescriptions communes
applicables aux marchés de travaux dépendant du Ministère de l'Equipement de la Formation
Professionnelle et de la Formation des Cadres.
 Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au
contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes
 Les textes législatifs et réglementaires concernant l'emploi et les salaires de la main- d’œuvre.
 Le Décret Royal n°330-66 du 21 Avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique
tel qu’il a été modifié et complété par le Décret n° 2-00-292 du 20 juin 2000 et le décret n° 2-
07-1235 du 04/11/2008 et le Décret n° 2.12-269 du Chaabane (10 mai 2016 BO 6470 2-6-2016);
 Les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mars et 21 Mai 1963 relatifs aux accidents prévus par la
législation du travail complétés et modifiés par la loi18-01.
 Les lois et règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne les transports, la
fiscalité, etc.
 Les normes applicables au Maroc liées au domaine de prestations du présent marché.
 La loi n° 112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés
publics.
 Le décret 2-16-344 du 07 Chaoual 1437 (22 Juillet 2016) fixant les délais de paiement et les
intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;
 Le décret 2-19-184 modifiant et complétant le décret 2-16-344 ;
 Le décret n° 1-56/211 du 11/12/1956 relatif aux garanties pécuniaires exigées des
soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics.
 Le Dahir n°1-16-13 du 06 Kaada 1437 (10 Août 2016) portant promulgation de la loi n°36- 15
relative à l’eau.
 Le décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matière des
marchés publics.
 L’arrêté du chef du gouvernement N°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les
règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.
 Loi n°12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15hija 1412 (17 Juin
1992 complétée par la loi n°66-12 du 25 Aout 2016.
 Décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant un système de qualification
et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics.
 Circulaire n°19/2020 du 09 Rabii II 1442 (25 Novembre 2020).
 La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes, et son décret d’application.
Page | 3
 L’arrêté n° D813/17/DEPP/DESI/DEJSP/SPC du 13 Mars 2017 portant organisation financière
et comptable des Agences Régionales d’Exécution des Projets (AREP).
L’énumération des textes ci-dessus référencés est indicative et non limitative. L’entrepreneur reste
soumis d’une manière générale aux lois et règlements en vigueur.
b) TEXTES SPECIAUX
 CCTG-Systemes-automatismes-regulation-Version1-Decembre-2019 ;
 CCTG-Tome 1 : Équipements hydro-électromécaniques et électriques Version 1 (Octobre
2012) ;
 CCTG-Tome 2 : Comptage mécanique et débitmètres électromagnétiques Version 1 (Octobre
2012) ;
 CCTG- Tome 3 : Génie Civil Version 1 (Octobre 2012) ;
 CCTG- Tome 5 : Systèmes de chloration Version 1 (Octobre 2012) ;
 Le cahier des prescriptions communes applicables aux travaux dépendant de l’administration
des travaux publics et des communications, tel qu’il est défini par le circulaire n° 6017/TPC du
07/07/1972, modifié par les circulaires n° 6017 bis /TPC du 12 mars 1972 et 6017 ter/TPC du
5/09/1972 ;
 Le devis général pour les travaux d’assainissement (D.G.T.A) approuvé le 30/08/1965 pour les
prescriptions qui ne sont pas contraires à celles du fascicule n° 70 du CPC relatif aux travaux
canalisations d’assainissement et ouvrages annexes ;
 Les règlements de police et de voirie en vigueur au moment de l’exécution des travaux ;
 Le Dahir n° 1.70.157 du 30.7.70 relatif à la normalisation modifiée par le dahir portant loi n°
1.93.221 rendant applicable l’ensemble des normes marocaines ou à défaut les normes
françaises (D.T.U) et les prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier des
charges ;
 Le devis général d’Architecture (DGA) (Maroc Edition 1956) ;
 La norme NF EN 545-2006 et/ou ISO 2531 applicable aux tuyaux, raccords et accessoires en
fonte ductile et leurs assemblages pour canalisations d’eau ;
 Les normes AFNOR, équivalentes ou supérieures.
Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de signature
du marché.
En outre l’attributaire devra se procurer ces documents s’ils ne sont pas en sa possession et ne pourra-
en aucun cas exciper l’ignorance de ceux-ci pour se dérober des obligations qui y sont contenues.
En cas de modification dans les textes concernés, l’attributaire se référera aux plus récents d’entre eux.
ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU
MARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 152 du décret n° 2.12-349, le présent marché ne sera valable
et définitif qu’après son approbation par le Directeur de l’AREP-GON et son visa par le Contrôleur
d'Etat, lorsque ledit visa est requis.
L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement des prestations, objet du présent
marché. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter
de la date d’ouverture des plis, ce délai peut être majoré d’autant de jours acceptés par le Titulaire du
Page | 4
marché, conformément aux dispositions de l’article 153 du décret n°2-12-349.
Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré de son
engagement vis-à-vis du Maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée est donnée de son cautionnement
provisoire.
Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément à l’article 33 du décret n°2-12-
349, le délai d’approbation fixé ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du
marché.
ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU TITULAIRE
Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le Maître d’Ouvrage remet gratuitement à

l’Entrepreneur, dans les délais fixés par l’Article 13.1 du CCAG-Travaux, contre décharge de ce dernier,
un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des spécifications spéciales
et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché telles que indiquées ci-dessus, à
l’exception des cahiers des prescriptions communes et du CCAG-Travaux applicables aux marchés des
travaux.
ARTICLE 7 : NANTISSEMENT DU MARCHE
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il sera fait application des
dispositions de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics, promulguée par le Dahir
n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015), étant précisé que :
1. La liquidation des sommes dues par l’AREP-GON en exécution du présent marché sera opérée
par les soins de Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale d’Exécution des Projets de la région
Guelmim-Oued Noun.
2. Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent
être requis du Maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la
subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.
3. Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi
n° 112-13.
4. Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l’AREP Guelmim-
Oued Noun seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.
5. Le Maître d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, un
exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que
ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.
Les frais de timbre de l’original du marché et de « l’exemplaire unique » remis au titulaire sont à la
charge de ce dernier.
ARTICLE 8 : PARTIES PRENANTES
Le Maître d’Ouvrage communiquera à l’Entrepreneur les différents intervenants dans le présent

marché, une fois ces intervenants sont désignés par le Maître d’Ouvrage.
Page | 5
ARTICLE 9 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE
Le suivi de l’exécution du marché est confié à un agent ou des agents désignés par le Maître d’ouvrage.
ARTICLE 10 : ELECTION DU DOMICILE DU TITULAIRE
L’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le
faire connaître au maitre d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui
lui est faite, de l’approbation de son marché en application de l’article 153 du décret n° 2-12-349
précité.
A défaut par l’entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l’article 20 du C.C.A.G.T, toutes
notifications relatives à l’entreprise lui seront valablement faites dans l’adresse indiquée dans le
cahier des prescriptions spéciales.
En application du (§) 2 de l’article 20 du CCAG-T, et en cas de changement de domicile, l’entreprise
est tenue d'en aviser l'Agence, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15)
jours suivant la date d'intervention de ce changement.
ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE
Le Titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au Maître d’Ouvrage la nature
des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et
l'adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité.
La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.
On entend par le corps d’état principal dans le cadre du présent projet, concernant les prix des volets
suivants :
 Gros œuvres (réservoirs, stations de pompage), Revêtement, Etanchéité
 Equipements hydromécaniques
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents à l’article 24 du décret 2-
12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à
des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises conformément à
l’article 158 de décret précité n° 2-12-349.
Le prestataire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du
marché tant envers le Maître d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le Maître d’ouvrage ne
se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.
ARTICLE 12 : DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution du présent marché est de : Douze (12) mois.

Ce délai court à partir de la date fixée par l’ordre de service prescrivant le commencement de
l’exécution des travaux et notifié par le Maître d’Ouvrage à l’Entrepreneur.
Ce délai s’applique à l’achèvement de tous les travaux incombant à l’Entrepreneur y compris le

repliement des installations de chantier, le repliement du matériel, la remise en état des terrains et
lieux et la fourniture des plans de récolement, documents et notices d’entretien ainsi que les rapports
Page | 6
définitifs des différents travaux.
En cas de non-respect de ce délai par l’Entrepreneur des pénalités de retard seront appliquées
conformément au présent CPS.
ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX
Il sera fait application des dispositions de l’article 53 du CCAG-T.
Le présent marché est à prix unitaires.
Les sommes dues au titulaire du présent marché sont calculées par application des prix unitaires
portés au bordereau des prix ou au bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent
cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux
y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une
marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe du travail.
ARTICLE 14 : REVISION ET CARACTERE DES PRIX
Les prix du marché sont révisables en application de l'article n° 54 du C.C.A.G.T et de l’arrêté du

chef du gouvernement n° 3-302-15 (27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision
des prix des marchés publics.
Si pendant le délai contractuel, des variations sont constatées dans la valeur des index de références,
les prix du marché sont révisés par application des formules ci-dessous :
La formule à appliquer aux prix est la suivante :

P = P0 (0.15+ 0.85xREP/REP0)
Dans laquelle :
P : est le prix révisé de la prestation considérée ;
P0 : le prix initial de cette même prestation du mois de la date limite de remise des offres.
REP : est la valeur de l’index global réservoir d’eau potable du mois de la date de l'exigibilité de la
révision.
REP0 : est la valeur de l’index global réservoir d’eau potable du mois de la date limite de remise des
offres.
ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Le cautionnement provisoire est fixé au montant de : 175 000,00 DH (Cent Soixante Quinze mille
Dirhams).
Tel qu’indiqué dans l’avis du présent appel d’offres.
Le montant du cautionnement définitif est fixé à Trois pour cent (3%) du montant du marché TTC.
Page | 7
ARTICLE 16 : OCTROI D’AVANCES
Conformément au décret n° 2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matière
des marchés publics, le Titulaire du marché a droit à une avance qui sera calculée par application de
l’article 5 du décret susmentionné sans toutefois que le montant total de l'avance au titre du marché ne
dépasse dix pour cent (10%) du montant total du présent marché.
Le titulaire du marché est tenu de constituer, préalablement à l’octroi de l’avance, une caution
personnelle et solidaire s’engageant avec lui à rembourser la totalité du montant de l’avance. Cette
caution doit être constituée et déposée auprès du Maitre d’ouvrage dans les 30 jours qui suivent la
notification de l’OS de commencement des travaux.
Le montant de l’avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché. Il ne peut être
modifié même à l’occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant du
marché.
Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction sur chaque acompte d’un montant égal à
dix pour cent (10 %) du montant de cet acompte, de manière à ce que le remboursement de la totalité de
l’avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du montant du marché.
Si ces sommes n’atteignent pas quatre-vingt pour cent (80%) du montant initial du marché, le solde à
rembourser sera prélevé sur le décompte n et dernier.
En cas de résiliation du marché, quelle qu’en soit la cause, la liquidation du remboursement est
immédiatement effectuée sur les sommes dues au Titulaire ou à défaut sur la caution personnelle et
solidaire.
En cas de sous-traitance, aucune avance ne sera accordée aux montants des travaux sous-traités.
En cas de sous-traitance survenue après versement de l’avance, la part de l’avance correspondante au
montant des travaux sous-traités, doit être prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au
Titulaire.
En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du montant
de l’avance versée au Titulaire.
ARTICLE 17 : RETENUE DE GARANTIE
Une retenue de garantie égale à dix pour cent (10%) sera prélevée sur le montant de chaque acompte à
titre de garantie. Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du
marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.
La retenue de garantie est remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et
solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, conformément aux
articles16 et 64 § 3du CCAG-Travaux.
La retenue de garantie est restituée à l’entrepreneur ou la caution qui la remplace est libérée à la suite
d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dès la signature du procès-verbal de la réception
définitive des travaux.
Page | 8
ARTICLE 18 : ASSURANCES - RESPONSABILITE
Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage les copies des
polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du
marché, à savoir :
 Aux véhicules automobiles et engins utilisé sur le chantier ;
 Aux accidents du travail pouvant survenir aux personnels du soumissionnaire ;
 À la responsabilité civile ;
 Aux dommages à l’ouvrage ;
Et ce conformément à l’article 25 du CCAG-T.
En outre, l’entrepreneur doit informer le maître d’ouvrage de toute modification ou résiliation
concernant lesdites polices d’assurances sous peine de l’application des mesures coercitives prévues à
l’article 79 du CCAG-T.
Dans tous les cas l’entrepreneur doit se conformer strictement aux dispositions de l’article 25 du CCAG-
T.
ARTICLE 19 : RECEPTION PROVISOIRE
La réception provisoire sera prononcée conformément à l’article 73 du CCAGT.

Elle ne pourra être prononcée que si les travaux répondent aux conditions stipulées au marché. Elle
prend effet à partir de la date de l’achèvement réel des travaux dûment constatés par l’administration.
Un PV de réception définitive sera dressé à la fin de la livraison et validation de l’ensemble des
prestations.
ARTICLE 20 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX
Pour le nettoiement du chantier et le repliement des installations de chantier, il sera fait application des
dispositions de l’article 44 du CCAG-T.
Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la
disposition de l’entrepreneur est de Trente (30) jours de calendrier à compter de la date de la réception
provisoire.
Une pénalité particulière de Cinq Cent (500.00) DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à
compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les
sommes encore dues à l’entrepreneur.
L'ensemble des montants de des pénalités est plafonné a deux pour cent (2%) du montant initial du
marché éventuellement complété par les montants correspondant aux travaux supplémentaires et à
l'augmentation dans la masse des travaux.
ARTICLE 21 : DELAI DE GARANTIE
Conformément à l’article 75 § A du CCAG-T le délai de garantie est fixé à Douze (12) mois à compter
de la date de la réception provisoire.
Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les plans des
ouvrages conformes à l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de
Page | 9
malfaçons ou d’insuffisances constatées et de remédier à l’ensemble des défectuosités, sans pour autant
que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception de ceux résultant de
l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.
ARTICLE 22 : MODALITES DE PAIEMENT
Les paiements des prestations prévues au présent marché seront effectués en Dirhams par virement au
compte bancaire ouvert au nom de l’entrepreneur dans les livres d’un établissement bancaire établi au
Maroc. Toutes indications utiles relatives à ce compte seront fournies par l’entrepreneur dans son acte
d’engagement.
Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décompte établi par le Maître
d’ouvrage en application du bordereau des prix – Détail estimatif aux prestations réellement satisfaites.
Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de
tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification et sur présentation de
facture établie en cinq (05) exemplaires, dûment signées, par application des prix du marché. En cas de
groupement, si le compte bancaire mentionné sur l’acte d’engagement et au niveau de la convention de
constitution du groupement n’est pas celui du mandataire, la facture doit mentionner qu’elle est établie
au nom du groupement.
ARTICLE 23 : PENALITES POUR RETARD
Il sera fait application des dispositions de l’article 65 § A du CCAG-T.

A défaut d'avoir réalisé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité
par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant du marché modifié ou complété
éventuellement par les avenants.
Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à
l’entrepreneur.
L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.
Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à Huit pour cent (8%) du montant du marché
modifié ou complété éventuellement par des avenants.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après
mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article
79 du CCAG-T.
ARTICLE 24 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS
NON RESIDENTS AU MAROC
Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant,
fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.
Une retenue à la source au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, le cas échéant, fixée au taux de vingt
pour cent (20%) sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au
Maroc dans le cadre du présent marché.
Page | 10
ARTICLE 25 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
Le titulaire du marché est soumis à la réglementation en vigueur en matière des droits de timbre et
d’enregistrement.
ARTICLE 26 : RECEPTION DEFINITIVE
A l’expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive des travaux conformément à
l’article 76 du CCAG-T. Un procès-verbal de réception définitive sera établi.
ARTICLE 27 : GARANTIE DÉCENNALE
L’entrepreneur est tenu de présenter, à ses frais et au plus tard à la réception définitive du marché, une
police d’assurance couvrant la responsabilité décennale telle que celle-ci est définie par l’article 769 du
Dahir du 12 Août 1913 formant code des Obligations et Contrats, dans les conditions prescrites par
l’article 25 du CCAG -Travaux.
Les termes et l’étendue de cette police d’assurance sont soumis à l’accord du maître d’ouvrage.
Les polices d’assurance mentionnée au paragraphe ci-dessus du présent article doivent comporter une
clause interdisant leur résiliation sans accord écrit du maître d’ouvrage. Ces dispositions s’appliquent
également aux sous-traitants.
ARTICLE 28 : CAS DE FORCE MAJEURE
Il sera fait application des dispositions de l’article 47du CCAG-T.

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE
En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG-T.

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159
du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié et complété
par le décret n°2-19-69 du 24 mai 2019, et celles prévues à l’article 69 du CCAG-T.
La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait
être intentée au Titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.
Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement
judiciaire, sans autorisation de continuer l’activité, ou de faute grave de l’un ou plusieurs membres du
groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché.
Dans ce cas, un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du marché par
les membres en cas de nécessité de combler le manque de compétences dument constate après
l’exclusion de certains membres du groupement.
ARTICLE 30 : APPROVISIONNEMENTS
Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières
destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.
Page | 11
ARTICLE 31 : RELATION ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MEME
CHANTIER
Conformément à l’article 32 du CCAG-T, l’entrepreneur veillera au bon ordre du chantier, assurera la

coordination des travaux et la sécurité des travailleurs ainsi que les mesures à caractère commun cité à
l’article 32 du CCAG-T ci-dessus.
Chaque entrepreneur doit suivre l’ensemble des travaux, s’entendre avec les autres entrepreneurs sur ce
que les travaux ont de commun, reconnaître par avance tout ce qui intéresse les réalisations, fournir les
indications nécessaires à ses propres travaux, s’assurer qu’elles sont suivies et, en cas de contestation,
en référer au maître d’ouvrage.
Un planning général, portant sur l’ensemble de ces travaux, est établi à cet effet par le maître d’ouvrage
et l’ensemble des entrepreneurs.
L’entrepreneur, fera l’avance de tous frais communs, ci-après, nécessaires au fonctionnement du
chantier. Tous les entrepreneurs sont tenus de participer à ces dépenses communes proportionnellement
aux montants de leurs marchés y compris les révisions de prix et avenants éventuels et ce après contrôle
du maître d’ouvrage.
ARTICLE 32 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS
Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions de
l’article 23 du CCAG-T.
ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
Le Titulaire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou
de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures
de passation, de gestion et d’exécution du marché.
Le Titulaire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de
son exécution.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du
présent marché.
ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le maître
d’ouvrage et le fournisseur, ceux-ci s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles
81,82 et 84 du CCAG-T.
Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent
article, ils sont soumis aux tribunaux compétents de la ville de Guelmim.
ARTICLE 35 : DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
En application de l’article 58 du CCAG-T, l’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation tant que
la diminution dans la masse des travaux, évaluée aux prix initiaux, n’excédera pas vingt-cinq pour cent
(25%) du montant initial du marché. Si la diminution dépasse 25%, les dispositions du paragraphe 2 de
l’article précité seront appliquées.
Page | 12
ARTICLE 36 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
En application de l’article 57 du CCAG-T, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation en cas

d’augmentation dans la masse des travaux tant que celle-ci évaluée aux prix unitaires n’excède pas dix
pour cent (10%) du montant initial du marché.
Si l’augmentation est supérieure à ce pourcentage, les dispositions de l’article précité seront appliquées.
ARTICLE 37 : MESURES DE SECURITE
Les mesures de sécurités et d’hygiène sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues
à ce sujet à l’article 33 du CCAG-T doivent être strictement observées.
ARTICLE 38 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX
Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans la construction des ouvrages faisant l'objet du
présent marché proviendront de carrières ou d'usines agréées par le Maître de l'Ouvrage. L'Entrepreneur
ne pourra, en aucun cas, se prévaloir de l'éviction par le Maître de l'Ouvrage de fournisseurs ou sous-
traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix forfaitaire de la fourniture.
Conformément aux instructions des circulaires ministérielles du 12.2.1959 et du 6.10.1959, les
matériaux et produits proviendront, chaque fois que possible, de l'industrie et de l'artisanat du pays. Le
Maître de l'Ouvrage sera seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu
d'emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne pourra en aucune façon préjuger de leur
qualité.
Chaque espèce de matériaux, matières et produits devra satisfaire aux normes marocaines en vigueur à
la signature du marché. Dans le cas où il n'existerait pas de normes marocaines à cette époque, on se
référera aux normes AFNOR, DIN, ISO ou équivalentes également en vigueur à la date de signature du
marché ou, à défaut, aux règles de l'art usuelles, dont certaines sont rappelées ou précisées dans les
présentes spécifications.
Le Maître de l'Ouvrage pourra effectuer aux frais de l'Entrepreneur tous les essais qu'il estimerait
nécessaires pour vérifier que les matériaux sont de bonne qualité et conformes aux règles de l'art et aux
spécifications imposées. Ces essais sont complémentaires à ceux que l'Entrepreneur est tenu d'effectuer
également à ses frais.
Le Maître de l'Ouvrage pourra exiger l'éloignement du chantier des matériaux ne satisfaisant pas aux
conditions ci-dessus aux frais de l'Entrepreneur.
Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, l’Entrepreneur doit veiller à ce
que l’extraction des matériaux ou leurs dépôts ne puissent nuire, de quelque façon que ce soit, à la qualité
de l’environnement et l’écoulement des eaux.
L’entrepreneur doit fournir pour la livraison de sable les pièces justifiant la provenance des matériaux
approvisionnées (bons de livraison ou factures suivant la demande du maitre d’ouvrage) et ce
conformément aux dispositions de l’article 42 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de
carrière non autorisée rend l’entrepreneur passible des sanctions prévues à l’article 138 du décret n° 2-
12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°2-19-69
du 24 mai 2019.
Tous les matériaux employés par l'Entreprise et non dénommés au présent CPS seront de la meilleure
qualité, sans aucun défaut nuisible à la bonne exécution et à la bonne sécurité des ouvrages. Leur
Page | 13
provenance devra toujours être justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les garanties jugées nécessaires
par le Maître d’ouvrage seraient refusés.
ARTICLE 39 : PRÉSENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX -
RESPONSABLE DE CHANTIER
Conformément aux dispositions de l’article 21 du CCAG-T :

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit être présent en permanence sur le lieu d'exécution des
travaux ou se faire représenter par un de ses collaborateurs désigne par lui et accepte par le maitre
d’ouvrage. Ce représentant doit disposer des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution des travaux
objet du marché et prendre les décisions nécessaires de manière qu'aucune opération ne puisse être
retardée ou suspendue retardée ou suspendue en raison d'absence de l'entrepreneur.
A cet effet, l'entrepreneur adresse au maitre d’ouvrage, avant le commencement de l'exécution des
travaux, une demande écrite en vue de l'acceptation de son représentant, Cette demande doit contenir
toutes les références concernant ce représentant et faire connaitre exactement l'étendue des pouvoirs qui
lui sont confères par l'entrepreneur au point de vue tant de la conduite des travaux que du réglèrent des
comptes.
Cette demande doit être consignée au registre du marché ainsi que la réponse du maitre d'ouvrage qui
lui a été réservée.
Le silence du maitre d’ouvrage au-delà de l'expiration de dix (10) jours après la réception de la demande
équivaut à l'acceptation du représentant propose.
L'entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées pour se
rendre soit dans les bureaux du maitre d’ouvrage soit sur les lieux des travaux, toutes les fois qu'il en est
requis. Des procès-verbaux écrits doivent être établis à l'issue de chaque réunion ou de visite de chantier,
effectues en présence de l'entrepreneur ou son représentant,
Ces procès-verbaux doivent enregistrer toutes les observations formulées par les participants aux
réunions et visites et être signes par chacun d'eux. Ils sont consignés dans le cahier du chantier.
ARTICLE 40 : SECRET PROFESIONNEL
Le prestataire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché et
après son achèvement sur les renseignements et documents recueillis ou portés à leur connaissance, à
l’occasion de l’exécution du marché. Ils ne peuvent communiquer à des tiers la teneur de ces
renseignement et documents sans autorisation préalable du Maître d’ouvrage. De plus, ils ne peuvent
faire un usage préjudiciable au Maître d’ouvrage des renseignements qui leur sont fournis et des résultats
d’examens, essais et recherches effectués pour accomplir leur mission.
Page | 14
CHAPITRE II :
CLAUSES TECHNIQUES DES TRAVAUX
Page | 15
GENERALITES
ARTICLE 41 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci- après
selon les règles de l’art.
Désignation du document Délai

15 jours après la date du commencement des
Mémoire technique
travaux
30 jours après la date du commencement des
Etude d’exécution et note de calcul
travaux
15 jours avant l’utilisation de chaque
Essais d’agrément des matériaux
matériau
Cahier de chantier Dès le commencement des travaux
Plan de recollement Dès l’achèvement des travaux
Attestations de conformité et fiches 15 jours avant l’utilisation
techniques
Avant d’entamer les travaux, l’Entrepreneur est appelé à fournir un dossier contenant les travaux
topographiques et les plans d’exécution appuyés par les notes de calcul des différents ouvrages objet du
projet, réalisées par un laboratoire et/ou un bureau d’études spécialisé et à sa charge.
Toute étude ou expertise nécessaire à l’établissement du dossier d’exécution sera engagée par
l’Entrepreneur et à sa charge.
Avant commencement des travaux l’entrepreneur doit contracter un ingénieur géomètre topographe IGT
agrée pour tous les travaux d’implantations de l’opération, et un laboratoire agrée pour l’ensemble des
essais nécessaires à la réception des travaux.
Dans le délai prévu par le tableau des délais, l'Entrepreneur doit soumettre au Maître de l'Ouvrage un
programme détaillé d'exécution des travaux.
Ce programme doit comprendre plusieurs documents :
A. Programme des travaux établis avec la semaine comme unité de temps.
B. Note technique et graphique définissant l'ordonnancement des tâches administratives et
techniques, par nature des travaux, d'une part, et par ouvrage d'autre part, les liaisons entre tâches
élémentaires étant clairement définies sur le graphe.
Cette note technique comprendra en outre :
 Le projet des installations de chantier comprenant une note technique et quelques plans
d'ensemble et de détail.
 Le projet définissant les procédés d'exécution des travaux.
 Toutes informations sur références, analyses, brevets et toutes pièces justificatives du mode
d'exécution des ouvrages.
En cours de chantier, des imprévus, aléas ou modifications décidés par le Maître de l'Ouvrage peuvent
avoir des répercussions sur le programme d'exécution. Dans ce cas, l'Entrepreneur est tenu d'effectuer
Page | 16
une mise à jour et de soumettre au Maître de l'Ouvrage dans un délai de deux semaines au début de
chaque trimestre :
 Le programme rectifié,
 Une note justifiant les modifications.
ARTICLE 42 : MEMOIRE TECHNIQUE
Dans un délai de 15 jours, après la date commencement des travaux, l'entrepreneur remettra au maître
d’ouvrage, pour approbation, le projet de mémoire technique.
Pour ce faire, l'administration met à la disposition de l'entrepreneur le dossier d'étude disponible visé
« Bon pour Exécution ».
Le démarrage des travaux est tributaire de l’approbation du mémoire technique par le maitre d’ouvrage,
à cet effet, aucun paiement ne sera effectué avant la validation de ce dernier.
Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-après et sera accompagné de
tous les plans et notes techniques nécessaires.
Avant le démarrage de certaines phases des travaux, l'administration se réserve le droit de demander des
notes particulières complétant ce mémoire technique.
Le dossier de mémoire technique doit comprendre au moins les documents suivants :
1. Rapport technique
Un rapport technique qui précise l'organisation du chantier et la méthodologie que l'Entrepreneur compte
adopter pour réaliser les travaux pour chacune des tâches élémentaires. Ce rapport comprendra une note
de calcul détaillée qui indiquera la composition et les caractéristiques des ateliers de production, le
nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de
travail.
Le rendement des engins, devra tenir compte de la baisse des rendements par temps pluvieux.
2. Matériel
 La liste des engins que l'Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus
avec leur âge, état, rendement et disponibilité.
 La liste du matériel fournie par l'Entrepreneur n'est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si en cours des travaux, il est amené à modifier ou à compléter ce matériel. Si pour
une raison quelconque, l'Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant
l'achèvement des travaux auxquels il est destiné, il peut le faire qu'avec l'accord écrit du maître
d’ouvrage : cet accord laisse toutefois à l'Entrepreneur la responsabilité et les conséquences de
ce retrait.
 L'Entrepreneur établira un échéancier d'acheminement du matériel sur le chantier ; les
implications de cet échéancier devront être en parfaite concordance avec le programme général
des travaux.
3. Matériaux
Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : conduite, pièces spéciales, graves
non traitées, liants hydrocarbonés, gravettes, ciment, etc.…, et leur conformité aux spécifications
contractuelles.
Page | 17
Dans le cas où l'Entrepreneur compte utiliser des produits prêts à l'emploi (béton ou autres), il doit
fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabricants) et sur la qualité des même
produits fournis à d'autres clients pendant les trois derniers mois. L'Entrepreneur indiquera la situation,
la provenance, la qualité et le potentiel des gîtes des matériaux qu'il propose de retenir pour les emprunts
et pour les matériaux de chaussée et béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des
centrales de fabrication ainsi que leur rendement journalier. Le choix des gîtes des matériaux doit
prendre en considération la sauvegarde de l'environnement contre toute forme de pollution des milieux
avoisinants y compris par les rejets ou les poussières qui seront issues des installations de concassage
ou de postes de confection des matériaux noirs.
L'Entrepreneur indiquera le descriptif et l'emplacement des aires de stockage. Une carrière ne peut être
considérée comme un lieu de stockage qu'après l'accord écrit du maître d’ouvrage.
En ce qui concerne le sable, l’entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance et l’estimation de la
qualité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être autorisée selon la réglementation en
vigueur. Il est à rappeler qu’en cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire est passible des
sanctions prévues à l’article 159 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) tel qu’il a
été modifié et complété par le décret n°2-19-69 du 24 mai 2019.
4. Mouvement des terres
Le projet de mouvement de terres envisagé par l'Entrepreneur qui indique les hypothèses retenues pour
les taux de réutilisation et de chaque déblai y sera également indiqué les zones de dépôt ainsi que les
distances moyennes pour transporter les déblais.
Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions
particulières de réutilisation des matériaux sensibles à l'eau.
5. Organigramme du chantier
L’organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d’études, de
contrôle et de production que l’Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des
travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculums vitae signé par la personne
concernée du personnel de direction, de maîtrise que l’Entrepreneur compte affecter à chacune de ces
unités avec mention de leur date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier.
Les personnes de direction et de maitrise doivent être désignées par l’entrepreneur par une lettre de
mission avec leurs attributions et leurs pouvoirs sur chantier
L'Entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de façon suivie et devra maintenir en
permanence sur le chantier, un conducteur de travaux qui sera mis à la disposition du Maître d’Ouvrage.
En cas de changement ou intérimaire du personnel du chantier déjà validé, l’entrepreneur demandera au
Maître d’Ouvrage la validation du remplaçant, et ce avant 15 jours de la date du changement.
6. Planning des travaux
Le programme des travaux qui doit être suffisamment détaillé pour informer le Maître d’Ouvrage des
dispositions que compte prendre l'Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits.
Le planning est établi en cohérence avec :
 Les cadences prévues ;
 La réglementation en vigueur ;
 Les conditions climatiques de la période d'exécution du chantier ;
Page | 18
 Le délai global du marché ;
En outre, le planning doit :
 Comporter les dates réelles fixées d'un commun accord avec l’administration ;
 Faire figurer les dates d'amenées et de replis des ateliers mécaniques ;
Le planning des travaux doit être complété par :
 L’évolution de la main d’œuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ;
 L’échelonnement prévisionnel des dépenses ;
Le planning des travaux sera présenté sous forme d'un diagramme de type "chemin de fer" ou autre
format représentative au choix de l’entrepreneur.
7. Hygiène et sécurité
Une note qui décrit les mesures particulières prévues de manière à assurer l'hygiène et la sécurité sur le
chantier et à ces abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains.
Ces mesures se rapportent notamment :
 Aux conditions de logement du personnel de chantier.
 Au ravitaillement et au fonctionnement du chantier.
 A l’hygiène : service de nettoyage quotidien, d’entretien du réseau d’égouts et d’alimentation,
d’évacuation des ordures ménagères.
 Au service médical : soins médicaux, fournitures pharmaceutiques …etc.
 Aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier des tiers.
 A la protection de l’environnement.
ARTICLE 43 : QUANTITES A PRENDRE EN COMPTE EN CAS DE VARIANTE
Si la variante est retenue, l’entrepreneur prend à sa charge les quantités en dépassement par insuffisance
d’études, erreur ou omission à l’exception des prestations supplémentaire dont l’exécution est ordonnée
par le maître d’ouvrage et ayant fait l’objet d’avenant ou de décision conformément aux dispositions des
articles 55 et 57 du CCAG-T.
ARTICLE 44 : OUVRAGES PROVISOIRES
Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont à la charge de l’Entrepreneur qui
les soumet à l’approbation du Maître d’Ouvrage quinze (15) jours avant le début de réalisation desdits
ouvrages. L’entrepreneur doit procéder à sa charge, sans prétendre à aucune indemnité, aux travaux
d’aménagement et entretien des déviations provisoires nécessaires pour le maintien de la circulation, et
dont les emplacements et les caractéristiques générales devront être approuvées par le Maître
d’Ouvrage ;
Aucune déviation provisoire ne sera mise en service avant l’autorisation préalable du Maître d’Ouvrage.
ARTICLE 45 : EMPLOI DES EXPLOSIFS
L’emploi des explosifs est régi par les règlements en vigueur.

L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires à l'obtention des autorisations
réglementaires pour justifier d'un allongement du délai d'exécution.
Page | 19
ARTICLE 46 : CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION
L'Entrepreneur est réputé, par le fait de son engagement, avoir connaissance de toutes les conditions
d'exécution des travaux susceptibles d'influencer sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité des
ouvrages à réaliser et notamment :
 S’être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux ;
 Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulières qui y sont attachées ;
 Avoir pris parfaite connaissance de l'état du terrain où seront exécutés les travaux ;
 Avoir pris connaissance des possibilités d'accès, des traversées, d'installations de chantier, de
stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
 Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.
L’Entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des
suppléments de prix ou à des prolongations de délais.
ARTICLE 47 : INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER
Le site choisi, l'organisation des bâtiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces utilisées
seront soumises à l'accord du maître d’ouvrage.
L'entrepreneur soumettra au maître d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de
15 jours à compter de la date du commencement du marché.
L’installation de chantier, y compris l’amenée, la mise à disposition et le repli des machines outil,
équipements et échafaudages. Préparation des chemins d’accès, le dégagement du terrain, ainsi que
toutes les dispositions standards de sauvegarde des équipements qui sont à fournir par l’entrepreneur
notamment abris pour pose de conduites et des pièces spéciales et toutes sujétions.
En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants :
1- Généralités
L'installation et l'aménagement du chantier font l'objet de plusieurs articles regroupés en une seule
position. Cette position comprend l'installation propre à l'entreprise, ainsi que des aménagements
destinés au maître d’ouvrage.
Avant de remettre son offre, l’entrepreneur est tenu de se renseigner sur l'emplacement du chantier, les
chemins d'accès, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les
raccordements à l'électricité et à l'eau. En outre, il doit reconnaître les difficultés qui se posent lors de
l'exécution.
Les travaux se feront sous circulation et l'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes
que dans le cas où le maître d’ouvrage en reconnaîtrait la nécessité absolue et lui en donnerait
l'autorisation pour une époque et un délai déterminé.
Cette prestation ne donnera droit à aucune indemnité spéciale de la part du maître d’ouvrage. La
circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit
être garantie en permanence.
Page | 20
2- Signalisation de chantier
Des sous constructions fixées aux extrémités de chaque chantier, à des endroits à choisir par le maître
d’ouvrage, permettra de fixer Deux (2) panneaux principaux de dimensions (3x4m²). Ces panneaux sont
à la charge de l’entreprise.
Les panneaux principaux indiquent la nature de la réalisation, le nom des différents intervenants (maître
d’ouvrage, entreprise, …).
Les panneaux seront lisses et résistant aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures ou autres
indications) seront soumises et approuvées par le maître de l'ouvrage. Et doivent être conforme aux
normes de la signalisation verticale.
3- Aire de chantier et gardiennage
L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, l’emplacement exact de la clôture
de chantier.
Il définira, en accord avec le représentant du maître d’ouvrage, la superficie de l'aire de chantier et son
emprise sur la voie publique, permettant l'enlèvement des déblais et décombres de démolition, la
livraison des matériaux de chantier, l'installation des engins de lavage, etc.
Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements
du soumissionnaire, l’atelier-garage, le local technique pour groupe électrogène le cas échéant, les
locaux pour le maître d’ouvrage, le laboratoire, les logements du personnel de l’entreprise et ses
bureaux.
L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’à la réception provisoire de ceux-ci et le repli de
chantier. Le coût du gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est compris dans les prix
unitaire du BP.
4- Local du maître d’ouvrage
Cette désignation concerne la mise à disposition du maître d’ouvrage :
 D’un bureau d’au moins 30 m2 climatisé, équipé du mobilier adéquat pour être occupé en
permanence notamment en mobilier pour les réunions de chantier, des WC à part et un lavabo, (grande
table, chaises, armoires métalliques, meubles de bureau, ordinateur, imprimante,) ;
 Une ligne téléphonique portable.
 La fourniture, le nettoyage et l’entretien des équipements de bureau pendant la durée des
travaux.
Tous les travaux relatifs à l’installation électrique provisoire tiendront en compte la puissance
nécessaire pour un chantier de cette envergure. Dans le cas où le raccordement à ligne électrique ne
serait pas possible l’entrepreneur devra disposer d’un groupe électrogène, de la puissance nécessaire,
qui sera installé dans un local technique adéquat.
Le coût de cette prestation est réparti sur les prix unitaire du BP.
5- Travaux de nuit
L'éclairage devra être suffisant, autonome, conforme aux spécifications, être agréé par le représentant
du Maître d'Ouvrage et devra respecter la réglementation en vigueur (puissance, minimum
d'éclairement, protection des personnes, ...)
Page | 21
Concernant Les travaux intéressant la circulation routière, l'Entrepreneur doit satisfaire à toutes les
obligations et prescriptions de signalisation en vigueur.
Il soumettra aux autorités locales les modalités d'interruption de circulation et les panneaux, feux de
signalisation surtout la nuit, qu'il compte utiliser et demandera, en temps utile, aux Administrations les
autorisations nécessaires pour le ralentissement, ou l'interruption temporaire de la circulation.
L’entreprise prendra en charge les démarches à suivre avec les administrations concernées par le trafic
routier pour interruption de circulation.
L'Entrepreneur devra se soumettre aux conditions que ces mêmes Administrations jugeraient à propos
de lui imposer en vue de la sécurité routière en général.
Dans le but de respecter les délais du marché tout en garantissant la qualité des travaux requise,
l’Entrepreneur est amené à ouvrir plusieurs fronts de travaux (2 au minimum) et chaque front lui
sera dédiée une équipe complète dotée des moyens humains et matériels adéquats et suffisants de
façon à réaliser tous les travaux lui afférents jusqu’à la mise en service du nouveau réseau.
6- Repli du chantier
Après la fin des travaux, les installations seront repliées et le site remis en état initial et nivelé. Tous les
débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués par
le maître d’ouvrage dans le délai indiqué au présent marché.
Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont à la charge de l’entreprise et ils sont
réputés inclus dans les prix unitaires du BP.
ARTICLE 49 : IMPLANTATION DES OUVRAGES
* Piquetage général :
Le piquetage général des axes principaux des ouvrages est établi par l'Entrepreneur sur la base des
éléments fournis par le Maître de l'Ouvrage (Schémas d’implantation, tableaux de coordonnées, repères
généraux de triangulation et de nivellement). Il est matérialisé sur le terrain par des bornes repères en
béton implantées en des points caractéristiques. La fourniture et la pose de ces bornes sont à la charge
de l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des bornes. Il doit les remplacer si l'avancement des
travaux ne permet pas de les conserver à leur emplacement primitif et donner immédiatement au Maître
de l'Ouvrage les coordonnées des nouvelles bornes ainsi qu'un croquis de repérage.
* Piquetage complémentaire :
L'Entrepreneur est tenu de compléter le piquetage par autant de repères qu'il est nécessaire à l'exécution
des travaux.
ARTICLE 50 : PLANS ET DESSINS D’EXECUTION
Les plans et dessins d'exécution nécessaires à la réalisation de tous les ouvrages sont établis sur support
magnétique avec fichiers numérisés par l'Entrepreneur avec le visa du Maître de l'Ouvrage.
Le programme d'établissement des plans d'exécution sera élaboré par l'Entrepreneur en fonction du
programme d'exécution des travaux.
Les plans d'exécution comprennent les plans d'implantation, les dessins de coffrage et de ferraillage et
les listes de fer.
Page | 22
Les documents ci-après sont également à la charge de l'Entrepreneur :
 Les levés topographiques complémentaires ;
 Les plans d'installation de chantier ;
 Les dessins des échafaudages, coffrages et cintres ;
 Les dessins des ouvrages provisoires nécessaires à la desserte du chantier, au moment des
travaux et à la protection en cours de travaux contre les eaux de ruissellement ;
 L’établissement de certains plans d'exécution de parties d'ouvrages dépendant d'une variante
acceptée par le Maître de l'Ouvrage qui ne pourraient se faire qu'avec le concours de
l'Entrepreneur.
Des adaptations des dessins d'exécution aux conditions réelles du terrain s'imposeront probablement au
cours du chantier de terrassement. L'Entrepreneur devra fournir au Maître de l'Ouvrage les levés de
profils et constatations visuelles qui pourront permettre ces adaptations. L'Entrepreneur doit faire sur
place tous les relevés nécessaires à la vérification des côtes portées sur les dessins d'exécution. Il
demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure.
ARTICLE 51 : ALIMENTATION EN EAU – ELECTRICITE
L'entreprise doit assurer, à ses frais l'alimentation du chantier en énergie électrique, et en eau nécessaire
à l'exécution de ses travaux.
ARTICLE 52 : REUNIONS DE CHANTIER
L’entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du maître
d’ouvrage et d’accompagner les représentants de ce dernier sur les chantiers lors des visites périodiques
et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le maître
d’ouvrage qui pourra dans les mêmes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-
quatre heures.
Il sera dressé, pour chaque réunion, un procès-verbal qui sera contresigné par le maître d’ouvrage et
l’entrepreneur en fin de séance.
Dans le cas où l’entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procès-verbal, celui-ci lui est notifié
par ordre de service.
Ces procès-verbaux étant appelés à remplacer autant que possible les échanges de correspondances entre
le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, ce dernier veillera à y faire inscrire au fur et à mesure du
déroulement des travaux, ses observations, ses réclamations ou réserves. L’inscription de ces dernières
au cahier de chantier ne saurait remplacer la présentation des réclamations dans les formes et conditions
prévues par les clauses du CCAG-T.
Lors des visites de chantier l’entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible
la totalité des lieux d’opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération
de mesure et tenir à disposition tout document nécessaire à la bonne conduite des travaux et toute fiche
d’essai de matériaux reçus sur le chantier ou mis en œuvre.
ARTICLE 53 : REMISE EN ETAT DES LIEUX
Dès l’achèvement des travaux et avant le repliement de matériel, l’entrepreneur est tenu à remettre en
état des lieux de toutes les zones de campement du chantier et des aires de stockage et du concassage.
Page | 23
ARTICLE 54 : DIRECTION ET COORDINATION DES TRAVAUX
L'Entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de façon suivie et devra maintenir sur le
chantier, un conducteur de travaux autre que les chefs de chantiers qui sera soumis à l'agrément du
Maître d'Ouvrage dans le mémoire technique.
Le conducteur de travaux, désigné par l’entrepreneur, sera habilité à recevoir valablement tous les ordres
de services ou instructions, accepter les constats, et d'une manière générale, assurer les relations avec le
Maître d'Ouvrage comme s'il s'agissait de l'Entrepreneur lui-même.
ARTICLE 55 : ETUDES COMPLEMENTAIRES
L'entreprise devra réaliser toutes les études complémentaires nécessaires à l'exécution des travaux et
notamment les études béton armé, l'établissement des plans de ferraillage des ouvrages en béton armé
et les études de protection contre la corrosion des conduites.
ARTICLE 56 : MODE DE MESURAGE
Les quantités sont évaluées par le système des métrés dressés après exécution des travaux. Toutefois les
quantités réalisées seront calculées sur la base des dimensions théoriques fixées par les plans d’exécution
et le présent marché. Les frais occasionnés par les éventuelles surépaisseurs sont réputés inclus dans les
prix correspondants du bordereau des prix.
ARTICLE 57 : LIEUX D’EMPRUNTS ET DE DEPOTS
Les lieux d’emprunts et de dépôts de matériaux, provisoires et définitifs, nécessaires à la réalisation des
travaux doivent être définis par l'Entrepreneur, sous réserve de l'accord du Maître de l'Ouvrage.
Les dépôts provisoires doivent être nettoyés à la fin du chantier.
ARTICLE 58 : ETUDE DE PROTECTION PARASISMIQUE DES OUVRAGES
Les ouvrages de génie civil doivent obligatoirement faire l'objet d'une étude de protection parasismique
conformément aux normes et règlements en vigueur notamment le règlement marocain RPS 2000.
ARTICLE 59 : DOSSIER DE RECOLLEMENT :
Les plans conformes à l'exécution ou plans de récolement sont exécutés et soumis au visa du Maître de
l'ouvrage au fur et à mesure de l'avancement du chantier en fonction des réceptions partielles ou mises
en services des parties de réseau achevées.
L'entreprise remet un dossier de récolement des conduites et des ouvrages réalisés au format numérique
et cinq dossiers pliés avec une cartouche précisant le maître de l'ouvrage, l'entreprise, l'objet et l'intitulé
des travaux et la date de récolement.
Les plans établis précisent, en utilisant des symboles clairs :
 Dessins côtés des ouvrages visibles ou non visibles comme les fondations, les conduites
d’évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut être différente des dessins
primitifs, tels que ces ouvrages ont été exécutés ;
 Plans de situation des travaux et tracés en plan ;
Page | 24
 Rapport de synthèse contenant les plans techniques, levé topographique avant et levé
topographique après, récapitulation des essais de laboratoires et les avis des organismes de
contrôle…
 Les notices et instructions écrites concernant les fonctionnements des appareillages le cas
échéant ;
 Les caractéristiques des tuyaux : diamètre, nature, classe ;
 Les coordonnées Lambert ou à défaut le repérage triangulé par rapport à des repères fixes
invariables dans le temps, de l'implantation des ouvrages, la conduite, des coudes, tés, vannes,
ventouses, vidanges, points spéciaux et appareils divers ;
 Les cotes radiers et des tampons des ouvrages rattachés au système de nivellement NGM, - les
plans et, suivant nécessité, les notes de calculs des ouvrages exécutés ;
 Sont joints également les plans, coupes détaillées, note de calculs des ouvrages.
 Le dossier de recollement numérisé doit être sous format de fichiers DWG.
 Le dossier numérique sera fourni sur CD-ROM ou Clé USB, exploitables sous Windows.
 Des profils en long, tracés en plan, plans d’ensemble, etc,…)
 Les profils en long mis à jour, ou la mention portée sur les plans ci-dessus des cotes N.G.F. des
ouvrages et du sol pour les points singuliers.
 Les plans et, suivant nécessité, les notes de calculs des ouvrages exécutés notamment lorsque
l’entrepreneur en a eu la conception ou lorsqu’il s’agit d’ouvrages enterrés non visitables.
 Album photo avant et après réalisation des travaux.
Les dossiers de recollement ainsi constitués sont complétés par des notices techniques d’appareillages
hydrauliques.
Photographies – Vidéo
L’Entrepreneur doit prendre régulièrement des photos fournies et des films vidéo du site de construction
pendant les travaux, principalement dans le cas de montage d’éléments particuliers.
Photographies demandées :
Un jeu de photos pour chaque état de travaux correspondant à une étape de paiement.
Un jeu de photos et de vidéos pour les étapes caractéristiques du chantier et au moins un film vidéo
commenté chaque semestre illustrant les travaux exécutés.
Les photographies comporteront au dos :
 Le nom du projet ;
 La position de la vue ;
 La date et l’heure de la prise ;
 Le numéro d’identification de la photo.
Les photographies seront prises sous forme numérique et les fichiers informatiques seront fournis au
Maître d’ouvrage avec la base de données qui reprend les informations précisées ci-dessus.
Documents relatifs au chantier
 Journal de chantier ;
 Dossier qualité (fiches et PV de réunion) ;
 Compte rendu des essais de tous types.
La réception provisoire ne pourra être prononcée tant que les dossiers de récolement n'auront pas été
remis.
Page | 25
ARTICLE 60 : RAPPORT D’AVANCEMENT MENSUEL
A la fin de chaque mois d’exécution du marché, l’Entrepreneur doit soumettre au Maitre d’ouvrage un
rapport d’avancement des travaux en trois (3) exemplaires indiquant l’état actuel et le degré
d’avancement de ses opérations, y compris les renseignements suivants :
 Introduction ou description générale du Marché y compris le numéro de référence, montant,
référence d’approbation, date de notification de l’approbation, ordre de service, date de
démarrage ainsi qu’une description de l’étendue des travaux à réaliser dans le cadre du marché ;
 Liste du personnel, par catégorie, mobilisé par l’Entrepreneur durant le mois courant et le
pourcentage par rapport au personnel total ;
 Liste des équipements et matériels, par catégorie, mobilisés par l’Entrepreneur durant le mois
courant et le pourcentage par rapport au nombre total prévu dans le Marché ;
 Liste et quantité par catégorie des matériaux fournis durant le mois courant, le cumul des
quantités livrées au chantier et leur pourcentage par rapport aux quantités globales ;
 Par nature d’ouvrage : les quantités prévues dans le programme, les quantités réelles exécutées,
le cumul des quantités exécutées, pourcentage d’achèvement, explication justifiant le retard
éventuel et les instructions du Maitre d’ouvrage ;
 L’état d’avancement des travaux d’exécution pour chacun ouvrage prévus dans le Marché et le
pourcentage d’achèvement, l’état d’avancement de la préparation des plans d’exécution à
soumettre au Maitre d’ouvrage ;
 Les conditions climatiques, jours fériés, durée d’arrêt de chantier avec explication justificative,
nombre de jours ouvrables durant le mois courant ;
 Tableau récapitulatif indiquant le montant initial du Marché, le montant total de chaque
type/nature d’ouvrage (terrassement, conduites, ouvrages spéciaux ou annexes, etc,), montant
des travaux réalisés durant le mois courant et leur cumul, les montants payés par le Maître
d’ouvrage et leur pourcentage par rapport au montant du Marché ;
 Un jeu de photos en couleur indiquant la date et exhibant les opérations de construction, les
matériaux délivrés au chantier, l’état d’avancement de travaux, etc ;
 Les copies de procès-verbaux des réunions de travail tenus entre le Maitre d’ouvrage et
l’Entrepreneur ;
 Les modifications que l’Entrepreneur propose d’apporter au programme d’exécution.
 L’Entrepreneur doit permettre au Maitre d’ouvrage de procéder, à son gré, aux vérifications de
ces états et ceux-ci peuvent donner lieu, à tout moment, sur la demande de l’une ou de l’autre
partie, à un examen commun.
ARTICLE 61 : PRESENTATION DU PROJET
Ce projet, concerne la réalisation des ouvrages de distribution qui dessert les douars de la commune
territoriale de Mirleft relevant de la province de Sidi Ifni.
La présente consultation concerne le lot Génie Civil et équipements, relatif aux travaux des ouvrages de
distribution.
Les travaux objet du présent Lot « Génie Civil et équipements » consistent en :
 La construction d’un réservoir semi–enterré, désigné par R9.1, de capacité 50 m3.
 La construction d’un réservoir semi–enterré, désigné par R9.2, de capacité 20m3.
Page | 26
 La construction du local d’une station de reprise désignée par SR9.1 et de sa bâche d’aspiration
semi-enterrée de capacité 20 m3 ;
 Equipement d’une station de reprise, désignée par SR9.1 et refoulant un débit de 2 l/s avec une
HMT= 87 mCE.
HMT= 93 mCE.
HMT= 104 mCE.
HMT= 127 mCE.
HMT= 138 mCE.
PARTIE 1 : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL
La présente partie a pour objet de définir les prestations techniques relatives à l’étude et travaux de génie
civil.
L’Entrepreneur adjudicataire de ce lot doit se mettre en accord avec l’Entrepreneur adjudicataire des
autres lots pour la bonne marche et l’avancement des travaux.
L’Entrepreneur doit suivre les indications du Maitre d’ouvrage en ce qui concerne les modifications qui
peuvent survenir au cours de l’exécution des ouvrages.
ARTICLE 62 : CONSISTANCE DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL
Le Génie - Civil comprend en particulier :
 Les études concernant la stabilité des ouvrages et notamment l’étude antisismique
conformément au règlement marocain RPS 2000.
 Les études concernant l'établissement des plans d'exécution du Génie Civil permettant une
parfaite intelligence du projet et de l'exécution des travaux.
 Toutes les études complémentaires nécessaires à l'exécution des travaux (études des sols de
fondation des ouvrages, études des bétons, protection des ouvrages contre les inondations, etc
...).
 Les études concernant l'organisation du chantier et la conduite des travaux suivant un planning
à faire agréer par le Maître de l'Ouvrage.
 L'implantation des ouvrages.
 Les terrassements en tous terrains nécessaires à la construction des ouvrages, les remblais divers,
le réglage ou la mise à la décharge des terres excédentaires.
Page | 27
 La fourniture, le transport à pied d'Œuvre et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires
à l'exécution des travaux (béton, mortiers, granulats, remblais et matériaux divers...).
 Tous les travaux de finition, tels que menuiserie métallique, étanchéité de toiture, peinture,
vitrerie, etc...
 Les travaux extérieurs tels que V.R.D, revêtement ensemencement, clôture, etc...
 Les études de béton armé établies par un bureau d’étude agrée et approuvé par un bureau de
contrôle.
 Les études d’optimisation des ouvrages.
 L'entretien de l'ouvrage pendant le délai de garantie.
 L’établissement des plans de recollement conforme à l’exécution.
En ce qui concerne les équipements, l'Entrepreneur adjudicataire du présent marché fournira et installera
tous les équipements (tuyauteries et accessoires tels que vannes, clapets, cônes, coudes, flotteur, pièces
de raccordement etc...) nécessaires pour le fonctionnement des réservoirs.
L'énumération des prestations indiquées ci-dessus et dans les divers chapitres des clauses techniques
particulières n'est nullement limitative.
ARTICLE 63 : DESCRIPTION DES OUVRAGES
L’objet du présent article est de présenter la description des ouvrages à réaliser les travaux cités ci-
dessous. Cette description n’est pas exhaustive, elle est complétée par les plans et le bordereau des prix
formant détail estimatif.
Les ouvrages seront exécutés conformément aux plans et dossiers qui seront notifiés « Bon pour
exécution » par le Maitre d’ouvrage à l’entreprise et qui seront en principe analogues à ceux figurant en
bordereau des plans du présent dossier ou s’en rapprochant sensiblement.
Les dimensions et côtes portées sur les plans sont celles des ouvrages et travaux terminés.
L’Entrepreneur sera tenu de vérifier les côtes sur place et de signaler au Maître de l’Ouvrage, en temps
utile, toutes erreurs matérielles ou omissions qui auraient pu glisser dans les plans et pièces écrites qui
lui sont remis.
Les côtes de niveau indiquées aux plans et dans les pièces écrites sont rattachées au nivellement général
du Maroc.
1) Ouvrages hydrauliques :
Dans le cadre du projet, il est prévu la réalisation des ouvrages suivants :
 1 réservoir R9.1 semi - enterré de capacité 50 m3 ;
 1 bâche d’aspiration semi - enterrée de capacité 20 m3 au niveau de SR9.1 ;
Page | 28
 1 local pour une station de reprise désignée par SR9.1 ;
 1 local de javellisation pour la station de reprise SR9.4 ;
 1 loge gardien pour la station de reprise SR9.1 ;
 L’aménagement des abords de l’ensemble de ces ouvrages.
Les loges gardien et les clôtures seront réalisées conformément aux plans types joints au dossier.
2) Réservoirs et bâches d’aspiration :
Les ouvrages seront réalisés en béton armé avec adjonction d'un hydrofuge de masse conformément aux
plans d'ensemble et d'implantation et au détail estimatif ci-joints.
Les caractéristiques de ces ouvrages sont reportées dans le tableau suivant :
Forme de la Cotes (mNGM)

Désignation Capacité retenue (m3) Type
cuve TN CR TP
Réservoirs de stockage
R9.1 50 Semi enterré Rectangulaire 403.20 402.00 405.10
Bâches d'aspiration
SR9.1 20 Semi enterrée Rectangulaire 332.00 331.50 333.70
Les caractéristiques dimensionnelles des cuves des réservoirs et des bâches des stations sont reportées
dans le tableau suivant :
Dimensions
Désignation Capacité retenue (m3) Longueur interne Largeur interne Hauteur d'eau
(m) (m) (m)
Réservoirs de stockage
Page | 29
R9.1 50 4 4 3.2
R9.2 20 3 3 2.3
R9.3 50 4 4 3.2
R9.4 50 4 4 3.2
Bâches d'aspiration
SR9.1 20 3 3 2.2
SR9.2 20 3 3 2.2
SR9.3 20 3 3 2.2
SR9.4 20 3 3 2.2
SR9.5 20 3 3 2.2
3) Locaux des stations et chambres des vannes :
Les caractéristiques dimensionnelles des locaux des stations de reprise et chambres des vannes des
réservoirs semi-enterrés sont reportées dans le tableau suivant :
Dimensions
Hauteur
Désignation de
Désignation du local Superficie Longueur Largeur sous
l'ouvrage
interne (m2) interne (m) interne (m) plafond
(m)
R9.1 Chambre des vannes 11.2 3.5 3.2 4.5
R9.2 Chambre des vannes 12.2 3.8 3.2 3.8
R9.3 Chambre des vannes 16.0 5 3.2 4.6
R9.4 Chambre des vannes 16.0 5 3.2 4.6
Local de pompage et de
SR9.1 24.48 7.2 3.4 3.4
commande
SR9.2 24.48 7.2 3.4 3.4
commande
SR9.3 24.48 7.2 3.4 3.4
commande
34.32 7.8 4.4 3.4
SR9.4 commande
Local de javellisation 6.48 2.7 2.4 3.4
SR9.5 24.48 7.2 3.4 3.4
commande
Les murs des locaux de certains seront totalement réalisés en maçonnerie d'agglomérés et enduits au
mortier de ciment, d’autres auront des murs des locaux réalisés partiellement en béton armée, en
maçonnerie d'agglomérés et enduits au mortier de ciment, conformément aux plans d’ensemble des
ouvrages et du devis approuvé par le maitre d’ouvrage.
L’Entrepreneur chargé du présent lot coordonnera avec celui chargé du lot Equipement pour
l’emplacement, les dimensions et les caractéristiques constructives des ouvrages permettant
Page | 30
l’installation et le bon fonctionnement des équipements hydromécaniques, hydrauliques et électriques
(socles des groupes et des armoires électriques, franchissement des cloisons et voiles, butées et supports,
caniveaux des câbles électriques, caniveaux d’évacuation des eaux de fuites, regards…).
4) Equipements hydrauliques
Les équipements hydrauliques comprendront toutes les tuyauteries, pièces spéciales (vannes, coudes,
éléments droits en acier etc…) et tous les accessoires nécessaires pour la mise en place des appareillages
y compris toutes les sujétions de raccordement avec les conduites d’arrivée et de départ (les conduites
en acier seront à bride). Les corps des vannes seront en fonte, les boulons en acier cadmié et les joints
en élastomère.
 Pour les essais de l’équipement, l’Entrepreneur est tenu à fournir une installation fiable et en
parfait état de marche.
 Les prix de ces équipements comportant la fourniture, le transport, la mise en place, essais et
toutes sujétions.
 Tous les éléments spéciaux, y compris toutes sujétions, seront payés suivant leurs prix indiqués
sur le bordereau des prix, joint au présent devis technique.
 Les raccordements seront réalisés conformément au plan d’implantation et le plan d’ensemble.
 La fourniture et le transport à pied d’œuvre des pièces spéciales telles que : cônes, tés, coudes,
manchettes de traversée et des matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages annexes,
 La pose des tuyaux (des raccordements au réservoir, aux conduites d’arrivée et de départ
projetées)
 Les essais des conduites en tranchées
 Le remblaiement des tranchées et l’évacuation des déblais excédentaires aux décharges publics
 La stérilisation de la conduite en fin des travaux
NB :
 Les conduites et pièces en acier à l’intérieur du réservoir et regard des vannes en contact
avec l’eau doivent être galvanisées à chaud.
 Les éléments droits en AG prévus au départ, à l’arrivée, et au trop plein -vidange doivent
être posés avant l’échafaudage.
5) Voirie et aménagement divers :
a. Aménagement des abords :
La partie du terrain teinté sur les plans d’implantation sera aménagée et recevra un revêtement type
chaussée bétonnée et qui sera appliqué et exécuté de la manière suivante. L’Entrepreneur réalisera aussi
des bordures de trottoirs.
 Chaussée bétonnée :
 Décapage de la terre végétale, mise à niveau avec encaissement moyen de 0,30 m.
 Couche de fondation formée en sable de 0,20 m d’épaisseur ne devant pas descendre au-dessous
de 5 cm après compression. Le sable sera cylindré, damé, arrosé par couche de 0.10 m au plus.
 On coulera deux couches de béton de 0,10 m d’épaisseur chacune armée d’un quadrillage d’acier
à large mailles (2,5 kg/m2).
Page | 31
 Les dosages des bétons sont :
 250 kg de ciment par m3 pour la couche inférieure et 400 kg par m3 pour la couche supérieure.
 Des joints de dilatations en bois seront ménagés suivant un quadrillage de 3 m x 3 m.
La chaussée aura une pente de 2% pour faciliter l’évacuation des eaux de pluie.
 Bordures de trottoir :
 Les trottoirs seront limités du côté de la chaussée par une bordure constituée de blocs de béton
comprimé ayant pour dimensions 0,25 * 0,30 * 1,00 m type T3.
 La bordure sera en saillie de 0,15 m, sur la chaussée.
b. Clôtures :
Chaque ouvrage sera doté de clôture.
La clôture de type D d’une hauteur de 2.4m suivant le plan d'implantation, le plan type ci-joint et le
bordereau des prix formant détail estimatif.
Des têtes de portail en béton armé B3 seront réalisées pour supporter soit le portillon de 1,10 m de
largeur soit le portail à deux battants 2 x 1,55 m de largeur.
c. Evacuation des eaux pluviales :
L'évacuation des eaux pluviales de la terrasse du local du réservoir se fera par gargouilles scellées aux
points bas à bain et une conduite de descente en Fonte DN 100.
Les eaux de pluie recueillies par la chaussée du local du réservoir seront collectées dans des regards en
béton légèrement armé de 0,80 x 0,80 m à avaloir ou à grille plate puis évacuées vers l'exutoire par des
buses en PVC de diamètre 200 mm.
d. Evacuation des eaux de fuite, vidange et trop plein :
Les eaux de fuite du réservoir seront collectées dans un caniveau de drainage autour de la cuve en béton
B3 légèrement armé, les eaux de vidange et du trop-plein du réservoir seront évacuée par des conduites
en AGC.
Les eaux de fuite ainsi que les eaux de vidange et du trop-plein du réservoir seront collectées dans des
regards construit à l’extérieur du réservoir en béton armé B2 puis évacuées vers l’exutoire par des buses
en PVC de diamètre 200 mm.
e. Espaces verts :
A l’intérieur des parcelles, il sera prévu la plantation de gazon sauvage
6) Pistes d’accès aux ouvrages :
L’accès aux ouvrages se fera à partir de la réalisation de piste carrossable en tout venant, pour ceux dont
le détail estimatif prévoit un prix de piste d’accès.
7) Equipements électriques
a. Eclairage nocturne et feeder de terre du réservoir
L’Entrepreneur adjudicataire de ce lot doit tenir compte des passages pour câbles électriques et ce en
prévoyant des tuyaux isoranges ou des buses en PVC correctement dimensionnés.
Page | 32
Bloc
Eclairage Prises de courant
U.R.A
Hublot étanche Extérieur,
Type Hublot
contre balisage 3 PH Mono Prise de
fluorescent étanche
l'humidification lanternes sur
Désignation
poteaux de 3 2P+
secours
1,50 m avec P+T T
2 x 40
100 W 100 W lampes
étanche
fluo.ballons 32 A 20 A 24 V 60 Lms
de 100 W
SR9.1 6
Local des groupes 6 2 2 2 2 2
Bâche 20 m3 1 1
SR9.2 6
Bâche 20 m3 1 1
SR9.3 6
Bâche 20 m3 1 1
SR9.4 6
Local de
javellisation 1 1 1 1 1 1
Bâche 20 m3 1 1
SR9.5 6
Bâche 20 m3 1 1
Les prises de courant seront du type étanche avec boîtier mural. Les câblages concernant les prises de
courant seront réalisés en câble U 1000 R 12 N placés sous tube.
Les tubes orange seront pour réservation dans la maçonnerie et cloisons.
L’Entrepreneur devra suivre les règles de l’art et toutes les directives du distributeur de l’énergie établies
à ce sujet.
8) Equipement hydraulique et robinetterie
La composition et les principales caractéristiques mécaniques des matériaux des appareils de robinetterie
seront précisées par l’entrepreneur.
a. Robinet- vannes
Les robinets vannes auront les caractéristiques suivantes :
 Corps fonte ou acier sans gorge d'étanchéité
 Obturateur fonte surmoulée d'élastomère
 Vis intérieure inox ou bronze
Page | 33
 Commande par volant
 Etanchéité de la vis par joints toriques remplaçables en service.
Les vannes à commande manuelle seront manœuvrables par un seul homme sous la pression nominale
(ouverture et fermeture), des démultiplicateurs ou des by-pass étant installés le cas échéant. Le sens de
fermeture est le sens horaire.
b. Vanne papillon
Les vannes papillon auront les caractéristiques suivantes :
 Corps et papillon en fonte ductile
 Axes excentrés en acier inox.
 Joint d'étanchéité en élastomère fixé sur le papillon et interchangeable sans démontage du
papillon.
 Siège d'étanchéité rapporté sur le corps
 Paliers autolubrifiants avec étanchéité par joints élastomère.
 Commande par volant (ou par quart de tour pour les diamètres < 200 mm)
 Indicateur d'ouverture.
c. Clapets
Les clapets seront du type à double battant.
Le clapet anti-retour est sans pieds et ne nécessite aucune fondation.
Les appareils qui pourraient être proposés en variante devront présenter des qualités de fonctionnement
aussi bonnes en ce qui concerne le bruit, l'endurance, la rupture et la perte de charge.
L'Entrepreneur fournira en annexe à son offre les données concernant le coefficient K de perte de charge
des pièces spéciales.
d. Joint de démontage
Il sera installé pour chaque organe de robinetterie (vanne ou clapet) un joint de démontage permettant
le démontage et le remontage de l'organe de façon correcte et sans avoir à déplacer les tuyauteries
adjacentes.
Ces joints permettront de transmettre à 100% les forces longitudinales, c’est-à-dire, ils ne subissent
aucun changement longitudinal pendant le service (joints autobutés).
Ces joints de démontage pourront être supprimés dans le cas où un coude contigu à l'organe peut
permettre le démontage et le remontage dans les mêmes conditions. Ils auront la même pression de
service PMS que les appareils auxquels ils sont associés.
e. Crépine
Les crépines d'aspiration seront en inox, et la perte de charge au débit maximum sera inférieure à 0,05
bar.
f. Gabarit des brides de raccordement
Les brides de raccordement seront percées conformément aux gabarits suivants définis par la norme ISO
2084.
PMS < 10 bars GN 10
Page | 34
10 bars < PMS < 16 bars GN 16
NB : la robinetterie doit faire l’objet d’essais conformément au paragraphe - V.2.8 – chapitre V du
CCTG.
9) Equipements de sécurisation ANTIVANDALE :
a. Portail de clôture et portillon de service :
Le portail de la clôture sera en fer carré plein 16 x 16 mm2, blindé par une tôle en acier de 2 mm
d’épaisseur, de dimension 3,10 x 1,90 m à double vantail, montés finis avec quincailleries complètes et
serrures de sureté avec deux clés et paumelles montées sur un fer rond D50 avec quatre pattes de
scellement ancrées dans le béton et avec un système de verrouillage anti vandal pivotant multi points
(voir plan type);
Un portillon de service de 1,10 x 1,90 m en fer carré 16 x 16 mm2, blindé par une tôle en acier de 2 mm
d’épaisseur, y compris quincailleries complètes et serrures de sûreté avec deux clés et paumelles montées
sur un fer rond D50 avec quatre pattes de scellement ancrées dans le béton et avec un système de
verrouillage anti vandal.
b. Porte à un vantail ANTI VANDAL pour l’accès aux locaux techniques:
Les Portes métalliques pour l’accès aux locaux techniques seront de type anti vandale et constitués en
tôle forte pliée en 3 mm d'épaisseur soudé sur les deux faces sur un cadre en U 60 comprenant traversées
diagonales en L 65*45 montée finie y compris quincailleries complètes et serrures de sûreté avec deux
clés et paumelles montées sur un fer rond D 50 avec trois pattes de scellement ancrées dans le béton, un
système de verrouillage anti vandale pivotant multipoints.
c. Grille de défense pour châssis sur murs ANTI VANDAL:
Les grille de défenses pour châssis seront de type anti vandal et constituées de barreaux verticaux en
plat de 30 x 20 mm² dont l'écartement ne sera pas supérieur à 140 mm y compris entretoises horizontales
en rond 16 mm espacés d'environ 250 mm et soudées entre tous les intervalles de barreaux
Pour assurer une fixation optimum : à chaque extrémité des barreaux est soudé perpendiculairement un
rond à béton ou une tige filetée de diamètre 12 mm par 100 mm de long destiné à être scellées.
ARTICLE 64 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’objet du présent article est de présenter la description des travaux à réaliser cités ci-dessus. Cette
description n’est pas exhaustive elle est complétée par les plans, la définition des prix, et le bordereau
des prix formant détail estimatif.
Les réservations pour le passage et le scellement de ces installations et particulièrement les manchettes
de traversées et les raccordements sont à la charge de l’entreprise de génie civil qui devra prévoir les
réservations nécessaires dans les règles de l’art.
1) Description commune des travaux de bâtiment:
a. Terrassements et remblais
Les fouilles seront descendues jusqu'à la rencontre du sol favorable à la bonne tenue de l’ouvrage selon
les résultats des études géotechniques.
Les déblais excédentaires seront évacués à la décharge publique ou en tout autre lieu désigné par le
Maitre d’ouvrage.
Page | 35
a-1) Principes généraux d'exécution des terrassements
Les travaux de terrassement débuteront par un décapage général au droit l’ouvrage et des emprises des
voiries avec nivelage de l'emprise des installations ; à la suite de quoi il sera procédé à la confection des
différentes plates-formes d'assise lesquelles nécessiteront l'exécution de déblais ainsi que de remblais
compactés (prévoir également préparation de compactage pour les assises des ouvrages). La distribution
des zones de remblai et de déblai ressort du plan de terrassements généraux, lequel porte également
l'indication des côtes à atteindre.
a-2) Préparation des terrains sur l'ensemble des emprises
Arrachage des arbres, taillis, broussailles et haies situés dans l'emprise des ouvrages (compléter ou
supprimer éventuellement).
Décapage : Les surfaces correspondant à l'ensemble des emprises de l’ouvrage, bâtiments, voirie…,
recevront une préparation de terrain consistant en un décapage sur 0,20 m avec nivelage grossier. Les
déblais issus de cette opération seront régalés sur le site des travaux en dehors des emprises destinées à
recevoir l’ouvrage ou évacués en totalité ou en partie vers une décharge si leur régalage sur le site n'est
pas permis soit pour leur nature soit en raison de leur excès.
a-3) Fouilles en grande masse réalisées à sec en terrain ordinaire avec sélection des déblais
et mise en dépôt provisoire
Les déblais ainsi obtenus seront sélectionnés à l'avance et, dans la mesure du possible, immédiatement
remis en œuvre, sans mise en dépôt intermédiaire, dans la confection de remblais de forme (pour la
voirie par exemple). Un stockage intermédiaire sera toutefois nécessaire, en particulier pour les remblais
autour et contre l’ouvrage. Les déblais non utilisés seront évacués aux décharges publiques.
a-4) Terre d'apport pour remblais - vérification qualitative des sols
(Compléter l'article 7 du CCTG en cas ou les terres extraites des fouilles ne satisfont pas les exigences
géotechniques des remblais nécessaires à l’ouvrage).
a-5) Préparation de compactage de fond de fouille pour encaissement d'ouvrage
Le fond de fouilles destinées à l'encaissement de l’ouvrage sera, le cas échéant, soigneusement compacté
à 95 % OPM, suivi d'un dressage final à  50 mm à la règle de 5 m.
a-6) Exécution de remblais compactés constitués de déblais sélectionnés des fouilles ou de
remblais d'apport
Il s'agit essentiellement des remblais de forme pour voirie ainsi que les remblais, sous, entre et autour
de l’ouvrage. Le régalage sera effectué par couches de 0,20 m d'épaisseur compactées à 95 % OPM,
suivi d'un dressage final à  50 mm à la règle de 5 m.
a-7) Confection de remblais ordinaire
Ces remblais seront constitués des déblais des fouilles dont les caractéristiques seront les plus médiocres
et qui n'auront pas été réutilisés dans la confection des formes. Ce poste concerne en premier lieu les
remblais des espaces verts, ou étant simplement régalé dans cette même zone. Il n'est pas requis de
compactage particulier, le passage des roues des engins étant considéré comme suffisant pour ce faire.
(Compléter le poste terrassement en se référant aux différents articles du CCTG et en apportant les
dérogations éventuelles à ce dernier).
Page | 36
b. Terrassements en terrain rocheux
Dans le cas où l ’Entrepreneur rencontrera au moment des terrassements du terrain rocheux dont le
terrassement nécessite l’emploi d’un système mécanique ou autre (marteau pneumatique, dynamite), le
prix de cette prestation est inclus dans le prix du terrassement.
c. Recommandations pour les fondations
Les fondations de l’ouvrage seront exécutées suivant les recommandations du rapport d’études des sols
(voir paragraphes ci-dessous).
d. Structure
Les dimensions des différentes parties d’ossatures figurant dans le présent CPS et sur les plans sont
données à titre indicatif. Les plans d’exécution à la charge de l’entrepreneur doivent être établis par un
bureau d’études agrée sur la base d’un calcul d’optimisation dont l’objectif est de chercher le compromis
optimal entre les dimensions des différentes parties d’ouvrage et l’importance des armatures.
e. Fourniture et transport
La fourniture et le transport des matériaux, matériel et pièces d’appareillage nécessaires à la réalisation
de l’ouvrage seront à la charge de l’entrepreneur.
Ces matériaux, matériel et pièces comprennent :
 Agrégats, ciment, adjuvant pour béton, acier, coffrage, etc,...
 Les menuiseries en bois et métallique
 La plomberie
 La peinture et la vitrerie
 L’étanchéité et l’isolation sur les terrasses
 L’aménagement des abords
Cette liste n’est qu’indicative et nullement limitative. En fait l’Entrepreneur doit fournir et transporter
tous les matériaux, matériel et pièces nécessaires pour une bonne exécution des ouvrages.
f. Bétons
La préparation du béton se fera selon les définitions du D.G.A (Devis Général d'Architecture) et
conformément aux spécifications du DTU N°21 (Document Technique Unifié) et devra satisfaire les
normes en vigueurs : En cas d'utilisation de béton prêt à l'emploi, préparé en usine, le béton devra être
conforme aux normes en vigueurs.
L'Entrepreneur devra en outre demander l'agrément du Maître de l'Ouvrage pour l'usine chargée de livrer
le béton. Les bétons sont définis par leurs classes de résistance, fonction de la contrainte de compression
caractéristique mesurée à 28 jours sur cylindre :
 Béton classe B1 : 300 bars
Les murs de fondation seront en béton armé sur lequel reposera le chaînage inférieur en béton armé B3
de 0,20 m d’épaisseur.
Page | 37
L’ossature sera constituée par du drainage, poteaux, poutres, dalles de couverture et acrotère en béton
armé B2 bien soigné les poteaux prendront appui sur des massifs de fondations et supporteront la dalle
de couverture qui aura une épaisseur de 0,10 m.
Le plancher des bâtiments sera calculé en fonction des charges et réactions imposées par l’appareillage
(Equipements hydromécaniques).
Les massifs des pièces spéciales, les radiers des locaux et les supports de la conduite seront en béton
armé B3 avec hydrofuge de masse.
g. Maçonnerie
Les murs seront réalisés en agglomérées de 0,20 m, ces murs prendront appui sur le chaînage du
bâtiment.
h. Enduit et revêtement
Les parois intérieures et le plafond des bâtiments seront enduits en mortier de ciment type C avec une
épaisseur minimale de 2 cm.
Les parois extérieures seront enduites au mortier de ciment avec une épaisseur minimale de 3cm.
i. Dallages
Le sol du local des stations de reprise, des chambres des vannes, et de la loge gardien sera en carreaux
de grés cérame de 1ér choix antidérapants. Les plinthes seront en carreaux de grés cérame de bonne
qualité.
j. Etanchéité des terrasses conformément au DTU 43 et sera validée par le contrôle technique
j-1) Généralités
Les supports doivent présenter après finition d’une surface propre, dure, bien dressée et débarrassée de
tout corps ou matière de nature huile, plâtre, etc… à compromettre la conservation du revêtement.
Ils doivent être parfaitement secs.
Tous les ouvrages d’étanchéité seront garantis durant une période de 10 ans (dix ans) à compter de la
réception provisoire. Cette garantie s’appliquera tant à l’étanchéité proprement dite qu’aux reliefs, aux
protections et forme.
Le complexe prévu par le D.T.U.43.1 et 43.2 et fera l’objet d’une garantie décennale, est le suivant :
 Forme de pente ;
 Chape de lissage
 Ecran pare vapeur ;
 Panneau d’isolation thermique ;
 Couche d’indépendance ;
 Revêtement bicouche homogène soudable en bitume modifié par élastomère SBS ;
 Protection d’étanchéité ;
 Relevé d’étanchéité par équerre renforcée homogène soudable en bitume modifié par
élastomère.
Page | 38
j-2) Etanchéité et isolation thermique des toitures horizontales ou légèrement inclinées
La dalle de couverture recevra une forme de pente en béton de classe B4E d’épaisseur variable, mais de
5 cm au minimum aux points bas. La forme de pente sera parfaitement lissée avant de recevoir la
protection thermique et l’étanchéité multicouche. Les travaux seront réalisés de la manière suivante :
j-2.1) Ecran pare-vapeur
La pose du pare-vapeur doit se faire sur des supports propres et secs. Un délai de séchage de huit jours
à trois semaines sera observé entre l’exécution des formes maçonnées et la pose de l’étanchéité.
L’exécution du pare-vapeur ne peut avoir lieu à une température inférieure à 2°C.
Cet écran doit être solidaire du support maçonné et doit être immédiatement suivi de la mise en œuvre
de l’isolation.
Le recouvrement devra être supérieur à 6 cm.
L’écran pare-vapeur est appliqué sur une chape de lissage de 0.02 m d’épaisseur minimum de mortier
de ciment CPJ 45 dosé à 350 Kg/m3 de sable soigneusement damée et talochée qui recouvre la forme
de pente ou les dalles pentées sans forme ainsi que le développé des solins.
L’écran pare-vapeur est réalisé comme suit :
 1 couche d’enduit d’imprégnation à froid à l’émulsion de bitume ;
 1 feutre bitumé 36 S-VV-HR soudable ;
 1 couche d’enduit d’application à chaud au bitume oxydé ;
j-2.2) Isolation thermique
Les panneaux isolants servant de support d’étanchéité sont soit à base végétale (liège aggloméré), soit à
base minérale, soit à base plastique alvéolaire (mousse de polyuréthanne). L’emploi du polystyrène en
tant qu’isolant thermique est strictement interdit.
Ils doivent, avant l’emploi, être soumis à l’agrément du Maitre d’ouvrage s’ils ne relèvent pas d’une
norme en vigueur ou avoir fait l’objet d’un agrément ministériel.
Lorsque l’isolation thermique est assurée par des plaques de liège aggloméré, celles-ci présenteront les
caractéristiques physiques minimales suivantes :
 Epaisseur 4 cm à 6 cm max.
 Masse volumique comprise entre 95 et 130 Kg/m3.
 Conductivité thermique 0.043 W/ (m. °C).
 Caractéristiques mécaniques conformes aux normes en vigueur.
L’entrepreneur pourra proposer au Maitre d’ouvrage, en variante, tout autre produit ayant une résistance
thermique et mécanique équivalente et étant compatible avec le bitume.
La pose des panneaux d’isolation sera immédiatement effectuée après celle du pare-vapeur. Aucune
mise en œuvre ne sera entreprise par temps de pluie.
Les panneaux d’isolation seront disposés en quinconce et collés sur la couche d’enduit d’application à
chaud constituant la dernière couche du pare-vapeur. Les joints seront remplis de bitume à chaud.
j- 2.3) Le complexe d’étanchéité
Le complexe d’étanchéité sera de type indépendant et sera composé de :
Page | 39
 1 Couche de papier Kraft
 1 Feutre bitumé surfacé type 36S/VV – HR
 1 Couche d’enduit d’application à chaud à base de bitume oxydé ( à 1.5 Kg/m².
 1 Bitume armé type 40/TV.
 1 Feutre bitumé surfacé type 36S/VV – HR ou ( PY- VV).
 1 Jeté de sable à chaud.
Le recouvrement entre les feuilles d’étanchéité d’une même couche sera de 0.10 au minimum. La pose
des feuilles se fera à lits croisés.
j- 2.4) Relevés d’étanchéité
Les revêtements appliqués en relevés sont en système adhérent.
Il est à signaler que les reliefs doivent comporter, à leur partie supérieure, un dispositif (larmier) qui
écarte l’eau ruisselant sur les éléments de gros-œuvre placés au-dessus d’eux afin d’éviter l’infiltration
d’eau derrière le revêtement d'étanchéité.
Les revêtements d'étanchéité en relevés sont distincts de ceux appliqués en partie courante avec
raccordement à la base des relevés par recouvrement avec soudure ou collage avec le revêtement
multicouche.
L'étanchéité des relevés remontera jusqu'à quelques centimètres au-dessus du becquet de protection
muni d'un larmier.
Les relevés auront une hauteur de 15 cm au-dessus du revêtement fini (ou protection) aux points hauts
des parties courantes. Les éléments d'étanchéité des reliefs seront distincts de ceux des parties courantes
et auront un recouvrement de 0.25 m minimum en partie horizontale.
Le complexe d'étanchéité sera exécuté de la façon suivante.
 1 Couche d’imprégnation (à 0.5 Kg/m² )
 1 Couche d’enduit d’application à chaud à base de bitume oxydé (à 1.5 Kg/m²)
 1 Equerre de renfort en bitume armé 40 TV engravé dans le complexe d'étanchéité de la partie
courante.
 1 Bitume armé type 40 TV (1)
j-2.5) Protection des parties courantes
La protection lourde est obligatoire sur le revêtement d’étanchéité multicouche.
La protection lourde doit être exécutée dès que possible après l'exécution du revêtement d'étanchéité.
Elle sera constituée par une chape en béton de grain de riz de 0.04m d'épaisseur minimale coulée sur un
lit de sable fin de 2 cm d'épaisseur.
Des joints secs (constitués par des lanières découpées sur des feuilles d’étanchéité) disposés tous les 1
mètre, et des joints d'ouvertures disposés tous les 6 mètres, seront réalisés dans les deux sens. Les joints
Page | 40
seront remplis par du bitume à chaud, après prise du béton, ou par un produit imputrescible apte à subir
des déformations alternées.
La chape de béton sera dosée à 300 Kg de CPJ 45 pour 450 Kg de gravette 10/15 et 1 m3 de sable.
Un papier Kraft sera interposé entre le sable et le dallage.
j-2.6) Protection des relevés
Les protections d'étanchéité seront soit auto protégée par un enduit au mortier dosé à 350 Kg de ciment
CPJ 45 de 3 à 4 cm d'épaisseur, grillagé et remontant jusque sous l'engravure. Le grillage sera fixé en
tête du relevé, dans le support, au-dessus du relevé d'étanchéité par au moins 3 fixations au mètre
linéaire.
La protection des relevés sera séparée de la protection des parties courantes par un joint franc de 2 cm
de largeur garni du même produit qui a servi à l'obturation des joints d'ouverture. Cette protection sera
fractionnée tous les 2 m par un joint sans épaisseur.
j-3) Etanchéité et isolation thermique des coupoles
L’étanchéité de la coupole sera réalisée comme suit :
 Une couche de mortier de ciment pour redressage de 2 cm d’épaisseur
 Une impression de bitume plus un papier d’amiante perfo.
 Une chape souple de bitume de 3,5 cm armé d’un tissu de verre présentant sur l’une des faces
une feuille d’aluminium. L’étanchéité remontera jusqu’aux points bas de l’acrotère.
En relevé : idem au descriptif au paragraphe (relevés d’étanchéité) ci haut.
N.B : L'Entrepreneur prend entièrement à sa charge toutes les protections, contre la pluie, nécessaires
durant la durée de ses travaux.
j-4) Descente d'eau pluviale
L'écoulement des eaux pluviales sera assuré vers des descentes en Fonte de diamètre 100 mm par des
pentes de 2% et, aux points bas, par une gargouille en plomb munie d'une crapaudine en fer galvanisé.
k. Plomberie
L’Entrepreneur fournira et mettra en place les gargouilles et les descentes nécessaires à l’évacuation des
eaux pluviales des terrasses.
Pour la réception et l’évacuation des eaux de fuite à l’intérieur de la chambre des vannes, il sera prévu
l’installation d’un siphon.
Les travaux comprendront aussi l'installation d'un robinet d'arrosage y compris, fourniture, transport et
pose de matériel de branchement à partir de la conduite d'AEP, le réducteur de pression ; le robinet ¾,
le tuyau d'arrosage et toutes sujétions.
L'ensemble des appareils livrés sera de première qualité reconnue sur le marché national.
Tous les tubes d'acier seront en acier galvanisé (y compris robinet, vanne etc...).
Tout l'appareillage sera présenté au Maître d’Ouvrage pour approbation.
l. Ventilation des locaux
La ventilation du local des vannes se fera par châssis de fenêtres en bois ouvrantes. Ces châssis seront
protégés par des grilles de fer dont le dessin sera choisi par le Maitre d’ouvrage.
Page | 41
m. Accès et manutention du matériel
L’accès du matériel à l’intérieur des différents locaux se fera par des portes métalliques. Ces portes
seront constituées de tôle galvanisée à froid de 15/10.
Ces portes comprendront la quincaillerie, le verrouillage, la serrure de sûreté à deux clés et la couche
d’impression etc,...
Toutes les portes extérieures doivent être étanches pour que l’eau ne puisse pas pénétrer dans les locaux
au moment des inondations.
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur ce point. Les portes subiront des essais d'étanchéité avec des
jets d'eau sous pression.
n. Menuiserie - Ferronnerie
Toutes les menuiseries seront exécutées suivant les normes du cahier des charges.
n-1) Menuiserie en bois des loges gardiens
Les travaux de menuiserie comprennent des études de détail des ouvrages, la fabrication en atelier, le
transport, le stockage, le montage et la distribution aux différents niveaux au fur et à mesure des besoins.
L’Entrepreneur demeurera responsable de l’alignement et de l’aplomb de ses menuiseries et devra tous
traitements et protections imposés par le présent cahier des charges. Il devra en outre, le réglage et
l’ajustage de ses menuiseries aux jeux prescrits
Les portes et les placards seront pleines à 1 ou 2 ventaux, cadre en sapin rouge 70 x 100, ouvrant, bâti
de 41x100mm et chambranle sur un ou deux faces en sapin rouge de 50 x 12 mm y compris étagères
pour placards et Quincaillerie complet (paumelles, serrure, butoir…).
Tous les bois employés seront de premier choix, bien secs, de droits fils, et exempts de tous défauts.
n-2) Autres menuiserie, ferronnerie et chaudronnerie
L’Entrepreneur fournira et mettra en place l’ensemble des équipements et installations nécessaires pour
la ferronnerie et la chaudronnerie :
 Pour le passage de l’IPN une encoche munie d’un joint d’étanchéité sera prévue à la partie
supérieure de la porte du local des vannes.
 Des caniveaux en tôles striées 5/7 posées sur feuillure en fer cornière pour la fermeture des
caniveaux.
 Grille caillebotis et cadre.
 Echelles métalliques avec crinoline et sans crinoline.
 Garde-corps de 1 m de hauteur.
 Monorail.
 Main courante.
 Autres.
o. Peinture - vitrerie
L’ensemble des parois extérieures enduites, recevront une peinture vinylique à 3 couches, les parois
intérieures et les plafonds recevront 2 couches de peinture vinylique sur enduit glycérophtalique après
ponçage à l’eau et au papier abrasif.
Page | 42
Toutes les menuiseries, ferronneries et appareillage hydraulique recevront deux couches de peinture en
émail glycérophtalique après la couche d’impression et deux couches antirouille au minium de plomb.
Les teintes des peintures et badigeons seront précisées en cours de l'exécution par le Maitre d’ouvrage.
Pour le balisage de jour du réservoir, l'Entrepreneur fournira et appliquera une peinture spéciale pour les
bandes fluorescentes autour de l'acrotère supérieur et autour du lanterneau (blanc et rouge).
La vitrerie sera adaptée aux menuiseries et aux lieux de pose. Elle sera mise en place sous parclose à
bains de mastic et fixée par vis.
2) Description des travaux :
Les travaux cités dans le présent article ne sont pas limitatifs, en fait l'entrepreneur exécutera tous les
travaux nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage. Les travaux comprendront essentiellement :
a. Les fouilles
Les fouilles seront descendues jusqu'à la rencontre du sol favorable à la bonne tenue de l'ouvrage. Les
terres excédentaires seront évacuées aux décharges publiques qui seront indiquées par le responsable
des travaux.
b. Terrassements en terrain rocheux
L'Entrepreneur rencontrera au moment des terrassements du terrain rocheux dont le creusement
nécessite l'emploi d'un système mécanique ou autre (marteau pneumatique, dynamique). Le prix de cette
prestation est inclus dans le prix du terrassement.
c. Fondations
Les fondations seront exécutées conformément aux recommandations de l'étude géotechnique.
d. Le radier
Le radier sera constitué d'une dalle en béton armé (Béton B2) avec adjonction d'un hydrofuge de masse.
Il aura une épaisseur de 0.15 m avec forme de pente de 5 mm par mètre vers une souille où sera placée
la conduite de vidange.
Le radier sera ensuite enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 avec incorporation d'un hydrofuge
de masse de même marque que celui utilisé pour le béton armé B2 (épaisseur 0,03 m). Le béton de forme
de pente sera en béton cellulaire.
e. Parois verticales
Les parois de la cuve seront en béton armé B2. L’épaisseur définitive sera données sur les plans de béton
armé par un bureau d’étude agrée et aux frais de l’entrepreneur attributaire.
Un hydrofuge de masse sera incorporé en béton à fin d’assurer une parfaite étanchéité au réservoir.
Lors de l’exécution des parois, l’Entrepreneur devra placer des fourreaux étanches pour les traversées
des différentes canalisations (aspiration, arrivées, vidange et trop-plein, etc…).
f. Dalle supérieure et éclairage
La couverture du réservoir sera réalisée par une dalle en béton armé B2 qui reposera sur un chaînage
supérieur en B.A. B2 également. L’épaisseur de la dalle est indiquée dans les plans joints, les épaisseurs
ne sont qu’à titre indicatif, l’Entrepreneur doit fournir une note de calcul et les plans de B.A établis par
un bureau d’études agrée.
Page | 43
L’entrepreneur est tenu de réserver au moment du coulage des trous pour l’emplacement des fourreaux
étanches pour le passage de la tuyauterie ainsi que la cheminée d’accès et le lanterneau
L’éclairage et l’aération seront assurés par des ouvertures sur le lanterneau prévu dans la dalle. Ces
ouvertures seront protégées par métal déployé soudé sur châssis métallique du côté extérieur et de la
grille à mailles fines type moustiquaire du côté intérieur.
g. Etanchéité et protection thermique
Voir le paragraphe description commune des travaux
L’Entrepreneur prend entièrement à sa charge toutes les protections contre la pluie nécessaires durant la
durée de ses travaux.
h. Aciers
Les aciers seront de première qualité et seront mis en œuvre selon les règles de l’art. Les notes de calcul
détaillées seront effectuées par un spécialiste agrée et aux frais de l’Entrepreneur.
Les écarts tolérés dans les positions de chaque armature ne dépasseront pas la moitié de son diamètre et
ne devront en aucun cas être supérieurs à 6 mm.
i. Eclairage - aération
L’éclairage et l’aération seront assurés par lanterneau prévu dans la dalle. Les dimensions des ouvertures
sont de 0,25 x 0,50 m. ces ouvertures seront protégées par métal déployé soudé sur châssis métallique
du côté extérieur et du grille à mailles fines type moustiquaire du côté intérieur.
j. Fourreaux étanches
Ils seront mis en place pendant le coulage du B.A et seront de diamètre correspondant aux conduites
traversant la paroi des ouvrages.
k. Enduits
 Enduits intérieurs
Sur le radier, il sera exécuté une chape étanche de 0.03 m sur couche de barbotine à la brosse métallique.
Sur les parois de la cuve et le mur chicane, il sera réalisé en trois couche un enduit étanche résineux
(résine alimentaire), de 3 cm d’épaisseur avec adjonction d’un hydrofuge de masse.
 Enduits extérieurs
Tous les enduits extérieurs seront exécutés au mortier de ciment type C de 0,03 m d’épaisseur minimum.
l. Drainage des eaux
Les eaux de la vidange et du trop-plein sont collectées dans des regards puis acheminées vers l'exutoire
avec les autres eaux à évacuer.
 Drainage sous radier
Pour évacuer les eaux de fuites sous le radier du réservoir, un système de drainage est prévu comme
suit:
 Une couche d’asphalte.
 Ensuite une couche drainante en béton poreux de 10 cm d'épaisseur au minimum sera coulée
avec une pente de 1 % vers le caniveau périphérique dans lequel est placé au point bas un
caniveau de drainage.
Page | 44
Un drain en pierres sèches sera prévu à la base de la cuve sur son pourtour pour la collecte des eaux de
pluie et d'infiltration dans des regards. L'ensemble des eaux sera évacué vers l'exutoire au moyen de
buses en PVC.
m. Joints
Les joints de construction et de dilatation sont prévus entre la bâche et la chambre des vannes, ils seront
constitués en polystyrène.
L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur la bonne exécution et la mise en place de ces joints.
n. Peinture et badigeon
Les parements extérieurs de l’ouvrage recevront 3 couches de peinture vinylique y compris une couche
d’impression en liant polyvinylique après rebouchage, égrenage, brossage, dépoussiérage et toutes
sujétions. Les parties traitées en brut de décoffrage recevront une application d'un vernis de silicone
incolore de marque et nature à déterminer par l'Entrepreneur.
Toutes les menuiseries, ferronneries et ouvrages de plomberie recevront 2 couches de peinture en "Email
Celluc" après deux couches anti-rouille au minium de plomb. La marque sera précisée par
l'Entrepreneur.
Les teintes des peintures et badigeons seront, précisées au cours de l'exécution par le Maitre d’ouvrage.
o. Equipement hydraulique
L’équipement hydraulique comprendra toutes les tuyauteries, pièces spéciales, coudes, tés, éléments
droits en acier et toutes les accessoires nécessaires pour la mise en place de l’appareillage y compris
toutes sujétions de raccordement avec les conduites d’arrivée et de départ (voir plan d’implantation et
d’ensemble).
Afin d’éviter la pénétration de tous les corps étrangers dans la cuve, un clapet d’extrémité sera placé au
bout de la conduite du trop-plein et vidange. Ce dernier sera abrité dans un regard en béton armé de
dimensions appropriées.
Pour les essais des équipements des bâches, l'Entrepreneur est tenu de fournir une installation fiable et
en parfait état de marche.
Les réservations pour le passage et scellement des installations et particulièrement les manchettes de
traversées et les raccordements sont à la charge de l'Entrepreneur de GC qui devra prévoir les
réservations nécessaires dans les règles de l'art.
3) Désinfection des ouvrages (réservoirs et bâches) :
Quatre méthodes peuvent être utilisées, dans tous les cas, il faut obligatoirement nettoyer soigneusement
les parois et le fond des ouvrages en vue d’éliminer toutes les souillures et débris afin d’augmenter
l’efficacité de la désinfection.
a. Méthode 1:
Elle consiste à appliquer directement sur les surfaces internes du réservoir une solution de chlore
fortement concentrée.
Cette solution concentrée est alors projetée sur les surfaces internes des ouvrages vides à l’aide des
appareils de pulvérisation. La surface à désinfecter doit rester en contact avec la solution concentrée
pendant une demi-heure (1/2 h).
Page | 45
b. Méthode 2:
Elle consiste à introduire directement dans l’eau destinée à remplir les ouvrages neufs ou réparés du
CaCl2 ou Ca(C10)2, on utilise une dose de 50 ppm.
Il faut d’abord délayer le désinfectant en poudre pour obtenir une pâte que l’on mélange ensuite
énergiquement avec de l’eau. Les résultats sont meilleurs, si la suspension est ajoutée en plusieurs fois,
au fur et à mesure que l’ouvrage se remplit. L’eau chlorée doit rester en contact pendant 12 heures.
c. Méthode 3:
Elle consiste à procéder la chloration de l’eau pendant le remplissage même du réservoir, au moyen d’un
chlorométre ou pompe d’injection manuelle. Afin d’avoir une dose de 50 mg/l de chlore, si le débit de
l’eau est inconnu et s’il est impossible de calculer avec exactitude, il faut utiliser du chlore en excès. Un
temps de contact de 24 heures serait nécessaire.
d. Méthode 4:
Nettoyage des parois et du fond du réservoir avec des jets d’eau sous pression. Il faut procéder comme
suit:
 Préparation de la quantité d’hypochlorite de sodium nécessaire pour avoir la concentration de
10 mg/l de chlore dans le volume total du réservoir.
 Ajout de cette quantité d’eau de Javel dans le réservoir vide, mais ayant été bien nettoyé.
 Remplissage du réservoir jusqu’au cinquième de son volume.
 Après un temps de contact de 24 heures, compléter avec l’eau le remplissage du réservoir.
 Laisser encore en contact pendant 48 heures.
 Après ce dernier temps de contact, procéder à des prélèvements pour analyses bactériologiques,
si le taux du chlore résiduel est inférieur à 1 mg/l après 48 heures de contact, diluer avec l’eau
légèrement chlorée pour baisser le chlore résiduel et prélever des échantillons.
Attendre le résultat des analyses avant la mise en service.
Lorsque l’ouvrage désinfecté a été convenablement rincé, des prélèvements de contrôle sont faits
immédiatement par le laboratoire du maître de l’ouvrage.
Si les résultats sont satisfaisants, l’ouvrage peut être mis en service, sinon l’opération devra être
renouvelée.
PARTIE 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX DES EQUIPEMENTS
La présente partie a pour objet de définir, les prestations techniques relatives à l’étude, la fourniture, le
transport, le montage, les spécifications techniques de construction, les essais et la mise en service, de
l’ensemble des équipements hydro- électromécaniques et électriques des stations de reprise et des
stations de surpression susmentionnées.
Notons qu’un tableau présenté en annexe résume les caractéristiques techniques des équipements
concernés par ce marché en indiquant les marques et types des équipements proposés par
l’entreprise.
L’entreprise doit obligatoirement présenter dans son offre ce tableau dûment renseigné en
indiquant les caractéristiques techniques des équipements proposés (marques, types,
caractéristiques) et en joignant les courbes et catalogues correspondants.
Page | 46
ARTICLE 65 : CONSISTANCE DES TRAVAUX DES EQUIPEMENTS
Les travaux du présent lot doivent être exécutés conformément :
 Aux normes et règlements en vigueur (ONE, UTE, AFNOR, CCAG, etc.);
 Aux prescriptions spéciales et particulières incluses dans le Cahier des Prescriptions Spéciales;
 Aux plans et schémas ayant reçus l'approbation du Maitre d’ouvrage et suivant les règles de
l'Art.
Les travaux comprennent :
 L'établissement des pièces techniques telles que les notes de calculs, mémoires techniques...,
ainsi que les plans et les schémas avant les travaux et après l'exécution de ces derniers (plans
pour approbation, plans de récolement, etc. ).
 Le lancement des commandes, sous -commandes de matériel et d'éléments essentiels de
l'équipement,
 La fabrication et les essais en atelier de la totalité des matériels d'équipement,
 Le transport des fournitures à pied d’œuvre,
 Le montage de la totalité des équipements et le raccordement avec les installations existantes
ou d'autres Entrepreneurs,
 Le démontage des équipements devant être remplacés,
 Les essais de réception et la mise en service.
Ces opérations concernent plus spécialement les équipements suivants :
 Les groupes de pompage avec moteurs électriques triphasés.
 Les tuyauteries et leurs accessoires.
 Les équipements de régulation, y compris lignes pilotes.
 Les équipements.
 Les équipements de stérilisation.
 Les vannes, clapets, manomètres, vannes anti-retour, compensateurs éventuels.
 La protection contre la corrosion et peinture de finition.
 L'équipement électrique pour l'alimentation en énergie électrique.
 Les tableaux de contrôle et de commande.
 Le réseau de mise à terre.
 L'éclairage intérieur et extérieur des bâtiments.
 Les équipements divers.
L'énumération des prestations ci-dessus est énonciative et non limitative ; en fait l'Entrepreneur devra
livrer ces installations en parfait état de fonctionnement.
ARTICLE 66 : CONSISTANCE DE LA FOURNITURE
L’équipement de Cinq (05) stations de reprise, ainsi qu’un (01) poste de javellisation, est prévu pour le
présent appel d’offre :
 SR9.1 pour un débit de 2 l/s, transitant l’eau vers le réservoir R9.1;
 SR9.3 pour un débit de 2 l/s, transitant l’eau vers la bâche de la station SR9.4;
Les Cinq stations de reprise seront de deux groupes électropompes dont un de secours.
Page | 47
Les pompes seront centrifuges à axe horizontal ou vertical dont les spécifications seront conformes à
l’article I, Chapitre I du CCTG relatif aux équipements hydro-électro-mécaniques.
1) DONNEES HYDRAULIQUES DE BASE :
 Station de reprise SR9.1
a) Le niveau d’eau à l’aspiration
La station de reprise SR9.1, aspire à partir de la bâche 20 m3 accolée à cette station et refoule l’eau vers
la bâche 50 m3 du réservoir R9.1.
Le niveau minimum d’aspiration correspond à la côte radier de cette bâche :
- CR Bâche de 20 m3 : niveau minimum aspiration = 331.5 mNGM
Le niveau maximum d’aspiration correspond à la côte trop pleine de cette bâche :
- CTP Bâche de 20 m3 : niveau maximum aspiration = 333.7 mNGM
b) Conditions au refoulement
La station de reprise SR9.1, refoule l’eau vers la bâche 50 m3 du réservoir R9.1.
- Les caractéristiques de la bâche 50 m3 du réservoir R9.1 sont :
 Niveau radier = 402.0 mNGM
 Niveau trop plein = 405.1 mNGM
Le système de régulation de cette station sera assuré par des sondes de niveau installées dans la bâche
de la station SR9.1, une horloge de contact dans l’armoire des groupes, un pressostat à la sortie de la
station SR9.1, et un robinet flotteur à l’arrivée de la bâche 50 m3 du réservoir R9.1.
la bâche 20 m3 du réservoir R9.2.
La station de reprise SR9.2, refoule l’eau vers la bâche 20 m3 du réservoir R9.2.
Page | 48
la station de reprise SR9.4 de 20 m3.
La station de reprise SR9.3, refoule l’eau vers la bâche 20 m3 de la station de reprise SR9.4.
- Les caractéristiques de la bâche 20 m3 de la station de reprise SR9.4 sont :
station SR9.3, et un robinet flotteur à l’arrivée de la bâche 20 m3 de la station de reprise SR9.4.
le réservoir R9.3 de 50 m3.
La station de reprise SR9.4, refoule l’eau vers la bâche 20 m3 du réservoir R9.3 sont :
le réservoir R9.4 de 50 m3.

Page | 49
La station de reprise SR9.5, refoule l’eau vers la bâche 50 m3 du réservoir R9.4 sont :
2) HAUTEUR GEOMETRIQUE ET MANOMETRIQUE
Le tableau suivant donne les hauteurs géométriques et manométriques de ces stations :
Désignations SR9.1 SR9.2 SR9.3 SR9.4 SR9.5

Débit (l/s) 2 2 2 2 2
1 +1 de 1 +1 de 1 +1 de 1 +1 de 1 +1 de
Nbre de groupe à mettre en service secours (Q= 2 secours (Q= 2 secours (Q= secours (Q= secours
l/s) l/s) 2 l/s) 2 l/s) (Q= 2 l/s)
Diamètre conduites (mm)
80 FD
Fonte ductile - - - - PFA<=25
bars
90 PEHD PN 90 PEHD PN 90 PEHD PN 90 PEHD PN 90 PEHD
PVC
16 16 16 16 PN 16
Hauteur géométrique (m) 73.6 85.6 95.7 116.7 123.2
Perte de charge linéaires 10.0 4.3 4.8 6.7 11.2
Singularité station (m) 3 3 3 3 3
Hauteur manométrique totale (m) 86.6 92.9 103.5 126.4 137.4
L’Entrepreneur est tenu de refaire les calculs des hauteurs manométriques en fonction des
données définitives du projet et des caractéristiques du matériel fourni.
3) POINT DE FONCTIONNEMENT GARANTI
La fourniture faisant l'objet du présent marché concerne :

 Deux groupes électropompes dont un de secours de débit unitaire 2 l/s pour la station de
reprise SR9.1 ;
reprise SR9.2 ;
reprise SR9.3 ;
reprise SR9.4 ;
Page | 50
reprise SR9.5 ;
- Le point de fonctionnement à garantir pour chaque groupe de la station de reprise SR9.1
sera comme suit :
 Débit à refouler : 2 l/s par la mise en service d’un groupe

 Nombre de groupes de pompage : 2 dont un de secours ;
 Débit nominal par groupe : 2 l/s
 HMT du groupe de pompage : 87 m
 Rendement groupe (moteur + pompe)  55 %
 NPSH requis ≤ 4m
 Vitesse de rotation  3000 tr/mn
Le point de fonctionnement nominal garanti ci-dessus (Q= 2 l/s, HMT = 87 m) doit correspondre au
fonctionnement d’un seul groupe dans les conditions les conditions cité précédemment et que
l’entrepreneur aura à vérifier.
sera comme suit :

 Nombre de groupes de pompage : 2, dont un de secours ;
sera comme suit :

sera comme suit :
Page | 51
sera comme suit :

NB :
Les écarts acceptables entre les points de fonctionnement à garantir (donnés ci-dessus) et les points
de fonctionnements des groupes présentés par l’Entreprise sont :
 Pour le débit :
 Une plage de plus ou moins (±) 5 % est tolérable si le débit demandé est supérieur ou égale à 4
l/s.
 Une plage de plus ou moins (±) 10 % est tolérable si le débit demandé est inférieur 4 l/s.
 Pour la HMT :
 une plage de plus (+) 5% est tolérable en garantissant au minimum les HMT exigés par le CPS,
données dans ci-dessus.
Par ailleurs, l’entrepreneur fournira les courbes caractéristiques des pompes à 50 Hz pour le
fonctionnement du groupe depuis le débit nul jusqu’au débit de cavitation et représentent le débit, la
puissance absorbée, le rendement et le NPSH requis.
ARTICLE 67 : PIECES DE RECHANGE
L’entrepreneur fournira, pour chaque station, les pièces de rechange définis : conformément à l’article
11 du CCTG , version 1 (Octobre 2012) et comporterons au minimum les listes suivantes :
Pour les pompes à axe horizontal :
Page | 52
Les pièces de rechange prévues pour chaque type de pompe sont les suivants :
 2 jeux de roues
 1 diffuseur
 6 garnitures complètes (joints de chemises et presse-étoupe)
 6 garnitures de bague d’usure
 1 pompe à graisse
 2 jeux de roulements pour chaque pompe
 1 accouplement semi-élastique complet
 1 lot de joints toriques
 1 clavette de roue
 1 bague d’usure
Pour les moteurs, les pièces de rechange prévues sont les suivants :
 2 jeux de roulements
Pour les pompes à axe vertical :
 Roues : quantité = 1/3 du nombre existant par pompe
 Deux jeux de chemises entretoises des roues
 Deux jeux de bagues d’usure des roues
 Deux jeux de bagues d’étanchéité
 Joints plats d’étanchéité entre cellules du corps
 Un accouplement semi-élastique complet
 3 jeux Garniture d’étanchéité (du type mécanique) .
ARTICLE 68 : CARACTERISTIQUES DE CONCEPTION DES POMPES
 PALIER – VITESSE DE ROTATION - POMPE A AXE HORIZONTAL
Afin de simplifier l’entretien « mécanique » des paliers et des pièces d’usure, et d’augmenter au
maximum leur durée de vie, il est imposé aux concurrents de proposer des pompes dont la vitesse de
rotation est strictement inférieure à 3000 t/mn .
 CHOIX DES MATERIAUX
La composition et les principales caractéristiques mécaniques de tous les matériaux seront indiquées sur
les tableaux de renseignements (voir modèle ci-joint), à remplir par l’entrepreneur.
 Les corps de pompe seront en Fonte ou qualité supérieure ;
 Les roues seront en inox ou qualité supérieure ;
 Les bagues d'étanchéité seront en acier inoxydable ;
 Les arbres seront en acier inox ou qualité supérieure.
ARTICLE 69 : MOTEURS ELECTRIQUES DES GROUPES

1) MOTEURS
 MOTEUR A SEC
Les moteurs des groupes de pompage seront alimentés en tension triphasée. Ils seront dimensionnés
pour assurer l’entraînement des pompes en tenant compte des conditions suivantes :
Page | 53
- Température maxi de l’air ambiant à l’intérieur des locaux 50 °C
Cette température égale à la température extérieure maximale majorée de 10°C pour tenir compte de
l’échauffement dans la salle des moteurs.
- Altitude supérieure à 100 m NGM et inférieur à 700 m NGM
- Refroidissement par air
- L'Entreprise devra garantir la consommation d'énergie des groupes électropompes au
point nominal de fonctionnement en Wh/m3/m; la précision sur cette valeur sera la
suivante :
 4 % pour une puissance moteur > 100 kW
 5 % pour une puissance moteur < 100 kW
 10 % pour une puissance moteur < 15 kW
La puissance hydraulique des moteurs maxi susceptible d’être appelée est la puissance hydraulique
maximale absorbée par la pompe, et comprise entre le fonctionnement à débit nul et le fonctionnement
à débit maximal correspondant à la hauteur statique minimale envisageable de refoulement.
La puissance nominale du moteur doit être égale à la puissance absorbée par la pompe majorée au
minimum de:
 30 % pour une puissance absorbée de moins de 4 kW
 20 % pour une puissance absorbée entre 4 et 20 kW
 10 % pour une puissance absorbée supérieure à 20 kW
Les moteurs seront conçus pour un démarrage électronique.
L'Entrepreneur devra préciser toutes les caractéristiques des moteurs, en particulier, la puissance
nominale, le rendement, le facteur de puissance (cos.φ).
Les circuits magnétiques seront en tôle au silicium à faible pertes et les enroulements recevront une
double imprégnation de protection contre l'humidité.
Les coussinets, roulements et butée devront être facilement démontables.
Les moteurs seront conçus pour un fonctionnement aussi silencieux que possible et sans vibration.
Les moteurs présenteront les caractéristiques suivantes :
 Type : moteurs asynchrones et à rotor en court-circuit
 Degré IP55
 Classe d’isolement F
 Classe d’échauffement B
 Six (06) démarrages consécutifs dans les premières heures à partir de l’état froid
Les caractéristiques de fonctionnement des moteurs seront à joindre par l’Entrepreneur dans sa position
et porteront sur les points suivants :
 Puissance : à confirmer en fonction de la pompe et de ce qui précède
 Rendement et facteur de puissance ½, ¾, et 4/4 de charge
 Courbe de couple moteur en fonction de la vitesse
 La valeur Id In
2) PIECES DE RECHANGE
L’entrepreneur fournira les pièces de rechange définis ci-dessous.
Page | 54
Pour les moteurs, les pièces de rechanges prévus sont les suivants :
 2 jeux de roulements ;
L’entrepreneur fournira ces pièces de rechanges conformément au descriptif du CCTG.
ARTICLE 70 : APPAREILS DE MESURES
Les appareils de mesures seront conformes aux spécifications du chapitre 3 de la partie I du CCTG
Travaux d’AEP Tome 1 et la partie II du CCTG d’AEP Tome 2, Ils seront constitués des éléments
suivants :
 Manomètre
 Débitmètre électromagnétique
 Pressostat
1) MANOMETRES - VACUOMETRES
Les conduites de refoulement de la station de pompage seront équipées de manomètre avec des vannettes
trois voies permettant la purge et l’étalonnage et seront menu également d’amortisseur de vibrations.
L'étendue de l'échelle sera 150 % de la PMS.
2) DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE
Afin de suivre l’évolution des débits et des volumes exploités, il est prévu l’installation d’un débitmètre
électromagnétique à la sortie de chaque station de reprise, sur le collecteur de refoulement.
Les débits et les volumes enregistrés permettent le contrôle des consommations et des fuites éventuelles.
Toutes les pièces spéciales de raccordements (cônes, brides, manchettes..) ainsi que les travaux de
raccordement électrique et de protection y afférents feront partie du présent Lot.
 Pression nominale et diamètre : selon les diamètres précisés dans le bordereau des prix.
 Transmetteur du signal : 4 – 20 mA.
 Electrodes de mesures : en acier inoxydable.
 Affichage du débit et du volume à transmettre vers les coffrets de commande.
Le signal sera déporté par câble vers un bornier automate à prévoir dans un coffret séparé à installer
dans le local des groupes.
Les caractéristiques et les détails des pièces accessoires à installer sont précisés sur le tableau en annexe,
joint au présent CPS.
3) Pertes de charge
Les pertes de charge seront calculées pour les débits min et Max en mCE et pour toute la plage de mesure
sous forme d'une courbe (l/s ; mCE) ou sous forme d'une formule de type
H (mCE) = K.Q².
L'Entrepreneur doit étudier tous les paramètres qu'il juge nécessaires pour garantir la précision, la faible
perte de charge et le bon fonctionnement des postes de comptage.
4) Caractéristiques techniques des conduites
Page | 55
Diamètre
Nature DN DEM
Désignations Conduite PN
Conduite
en mm en mm
SR9.1 80 AG 50 16
SR9.2 80 AG 50 16
SR9.3 80 AG 50 16
SR9.4 80 AG 50 16
SR9.5 80 AG 50 25
Les renseignements ci-dessus sont donnés à titre indicatif, L’Entrepreneur est tenu de s’assurer lui-même
du diamètre des manchettes de mesure, de la valeur de la pression nominale au niveau des DEM, des
longueurs des câbles de signal séparant les tubes de mesure et les convertisseurs ainsi que les longueurs
des câbles d’alimentation et de mesure séparant les convertisseurs et les coffrets de mesure.
5) Caractéristiques du débitmètre
Le débitmètre complet comprenant le tube de mesure et le convertisseur :

 De type séparé
 Capteur en IP 68
 Convertisseur en IP67
 Alimentation 220 V AC
 Muni de dispositif automatique de nettoyage des électrodes.
 Muni d’une électrode de référence pour l’égalisation de potentiel.
 Convertisseur à microprocesseur entièrement programmable. Le programme doit être à deux
niveaux minimum : un premier niveau permettant la lecture des paramètres programmés sans
permettre aucune modification, le second niveau permettra, moyennant un code d’accès de
modifier les paramètres de programmation du débitmètre.
 Affichage du débit instantané, du volume d’eau totalisé, et des messages d’alarme, d’erreur ou
de défaut.
 Sortie du signal 4-20 mA pour l’affichage déporté
 Sortie impulsion pour une totalisation déportée.
 Précision meilleure ou égale à + 0,25 % pour toute vitesse de l’eau supérieure ou égale à
0,3 m/s. apprécié sur banc d'essaie
 Température ambiante –15 °C à + 50 °C
 Température du fluide 0 à 70 °C
 Hygrométrie : 30 à 100 %
 Câble d’alimentation en 2P+T provenant de l’onduleur.
Le coffret des protections et mesures, avec câblage et repérage nécessaire, à l’intérieur duquel seront
installés les équipements suivants :
- Horloge d’indisponibilité de la tension de l’onduleur vers le DEM
 Affichage : heure, minute, seconde
 Alimentation interne par pile au Lithium longue durée
 Montage sur portière coffret (façade)
- Protections
 Disjoncteur bipolaire coté tension réseau
Page | 56
 Disjoncteur bipolaire coté tension onduleur
 Para- surtenseur coté tension réseau
- Un afficheur programmable
 Alimentation 220 V AC 50 HZ
 Affichage en l/s ou en m3/h
 Entrée 4 – 20 mA provenant du convertisseur
 Recopie la mesure pour les besoins de télégestion éventuelle (une sortie 4 – 20 mA
sur bornier disponible)
- Un totalisateur de volume
 Affichage digital huit chiffres sans remise à zéro
 Entrée impulsion du convertisseur
 Alimentation interne par pile au Lithium longue durée
Un onduleur avec coffret cadenassé et bien aéré, 220V, de puissance suffisante pour alimenter le
débitmètre, l’afficheur à distance, le totalisateur et l’horloge. IL doit avoir une autonomie minimale de
six (6) heures.
6) Caractéristiques minimales à fournir dans l’offre
 La marque et le type des DEM
 Le principe de nettoyage des électrodes.
 Le type des brides à utiliser.
 La pression nominale (PN).
 Le type de revêtement interne et le type d’électrodes.
 Le type du convertisseur – transmetteur.
 Les matériaux de construction de tous les éléments du DEM.
 La spécification de la protection anti-corrosion utilisée, le mode et le lieu d'application.
 Le degré de protection des Boîtiers (Capteurs + convertisseurs)
 L'interchangeabilité des convertisseurs des DEM.
 Les caractéristiques techniques des accessoires (afficheurs programmables, horloges,
onduleurs, disjoncteurs différentiels, protections... etc)
 Le type des câbles d’alimentation et de mesure.
 La marque, le type et les dimensions des coffrets.
7) Mises à la terre
Toutes les dispositions de mise à la terre et de prise de terre seront réalisées par l'Entrepreneur pour
assurer le bon fonctionnement des débitmètres conformément aux spécifications du constructeur.
Sont à la charge de l'Entrepreneur l'étude et l’exécution d'un circuit de terre approprié pour chacun des
DEM en fonction des exigences du constructeur.
Les sections minimales utilisées, en cuivre, ne devront pas être inférieures à :
 10 mm2 pour les tubes de mesure des DEM (entre tube et conduite)
 1,5 mm2 pour les circuits d’éclairage
 2,5 mm2 pour les prises de courant, coffrets et autre structure métallique.
Tous les coffrets doivent être mis à la terre.
Page | 57
8) Essais de précision des débitmètres après montage
Après achèvement des travaux et mise en service, et après essais de bon fonctionnement il sera procédé
sur site par DEM portable à des essais de précision des débitmètres.
Le principe de ces opérations d’étalonnage consiste à la comparaison entre le volume d’eau enregistré
par le Débitmètre portable à ultrason et celui enregistré par le DEM installée. Avec une précision de
+2%.
Chaque essai devra faire l’objet d’un PV qui précisera en particulier :
 Les références techniques du DEM.
 Le volume d’eau enregistré par les DEM et les débits
 La précision trouvée pour chaque régime.
 Les observations sur le déroulement des opérations d’étalonnage
D’autres méthodes seront élaborées en commun avec L'Entrepreneur si le site ne s’y prête pas.
Tous les frais et le matériel nécessaire pour effectuer ces essais sont à la charge de l’entrepreneur.
9) Pièces de rechanges
La liste des pièces de rechange à prévoir par débitmètre est constituée par :
 Un convertisseur complet avec accessoires
 Un afficheur programmable
 Un totalisateur de volume à huit digits
 Deux Disjoncteurs bipolaires
 Un Para- surtenseur
NB :
1. L’entrepreneur ajustera les longueurs de câbles, en laissant le mou nécessaire, en fonction
des endroits exacts d’installation des coffrets et du point de la source d’alimentation.
2. L’onduleur doit être dimensionné juste pour alimenter le débitmètre, l’afficheur
programmable, le totalisateur à distance et l’horloge, l’éclairage des chambres et les prises
de courant doivent être alimentés par la tension du secteur uniquement.
3. Les débitmètres ne peuvent être acceptés et installés que si :
 L’entrepreneur a remis au Maitre d’ouvrage les essais en usine portant la marque, type et n° de
série du DEM (capteur + convertisseur) au moment de la livraison du matériel sur site.
 Les spécifications des P.V concordent parfaitement avec les équipements livrés
 Les essais sont effectués au moins en cinq points régulièrement espacer entre Qmin
d’exploitation et Qmax d’exploitation
 Les écarts des mesures par rapport aux étalons ne dépassent pas 0,50 % sur tous les points
ARTICLE 71 : ESSAIS DES GROUPES ELECTRO-POMPES

Les groupes électropompes seront essayés en usine de fabrication, aux frais de l’entrepreneur – avant
leur expédition – à la demande du Maitre d’ouvrage, et sur site après montage, conformément aux
spécifications du chapitre IV du CCTG relatif aux équipements hydro-électro- mécaniques.
La vérification et les essais sont à réaliser en collaboration avec le Maitre d’ouvrage. Ils comprennent :
1) Armoire BT
Page | 58
 La mesure des prises de terre
 La vérification des verrouillages et des asservissements
 Le réglage et le contrôle des relayages et du matériel de protection
 Le contrôle de l'état des accessoires de sécurité
 Le contrôle de la ventilation des locaux et des cellules
2) Disjoncteurs généraux et divisionnaires
 Vérification des réglages des déclencheurs
 Contrôle de la sélectivité
 Contrôle des pouvoirs de coupure
3) Automatismes
Les différents automatismes doivent être testés notamment :

 La mise en route
 L'arrêt
 Le secours
 Le fonctionnement dégradé
 La simulation de panne
Toute anomalie constatée lors des essais ou toute non concordance avec les caractéristiques annoncées
dans le CPS doit être reprises par l'entrepreneur. Les frais occasionnés sont entièrement à sa charge.
4) Capteurs, détecteurs de niveau
Le réglage des différents appareils doit être effectué avec soin :

 Zéro
 Plage de fonctionnement
 Signal de sortie
 Seuils de déclenchement
L'ensemble des essais et vérifications doit être approuvé conjointement par le Maître de l'Ouvrage et
l'Entrepreneur.
5) Groupe électropompe
Les épreuves et les essais de l'installation de pompage seront réalisés conformément à la norme ISO
9906 Grade 2 Relative à la réception des groupes de pompage.
Les prescriptions de la Norme ISO 9906 sont jointes ci-dessous.
L'Entrepreneur garantira les points suivants :
 Débit nominal avec HMT nominal et vitesse de rotation nominale
 Rendement au point de fonctionnement nominal
 NPSH requis pour débit nominal
Les groupes seront essayés à 1,5 fois la pression maximale qu'ils pourront être amenés à supporter,
notamment dans le cas de marche avec vanne de refoulement fermée.
6) Vérification des performances de l'installation
 Généralités
Page | 59
Cet article a pour but de définir les conditions d'essais applicables à l'installation de pompage d'eau
potable qui se rapporte à l'ensemble de l'installation complète in situ, comprenant :
 Le dispositif d'aspiration
 Les groupes électropompes
 La canalisation de refoulement
 Les accessoires tels que vannes, clapets, etc...
Les vérifications portent sur les points suivants :
 La mesure du débit
 La mesure de la consommation d'énergie électrique
 L'intensité absorbée
 Conditions générales de la réalisation des essais
 Mesure de débit
a. Le volume V à mesurer est le volume d'eau réel transité par le compteur d'eau de l'installation
entre deux index repérés sur ce dernier pendant le temps de fonctionnement de la pompe.
b. Hauteur manométrique : le débit dépendant de la hauteur manométrique totale (HMT), un
manomètre est placé au refoulement de la pompe pour vérifier la pression au refoulement. La
pression à l'aspiration est mesurée par un manomètre placé à l'aspiration dans le cas des stations
de surpression.
On obtient la HMT en faisant la somme des trois éléments suivants :
 La pression de refoulement mesurée
 Les pertes de charge singulières (vannes, clapets, coudes, tuyauteries d'aspiration et de
refoulement, etc...) entre les deux prises manométriques, telles qu'indiquées dans la note de
calcul de l'installateur
 La déduction de la pression disponible à l'aspiration.
c. Les vérifications portent sur le volume pompé entre les deux limites définies en a) et le temps
nécessaire au pompage de ce volume.
d. Calcul du débit de l'installation : ce dernier est exprimé par la formule : Q = V/t
 Mesure de la consommation d'énergie électrique
a. La puissance absorbée par l'installation, qui sert de base au calcul de la consommation spécifique
comprend, en plus de la consommation du groupe élévatoire proprement dit, les puissances
absorbées dans les circuits de commande et de contrôle du tableau.
b. L'installation comportant un compteur d'énergie électrique, il est mesuré simultanément le
nombre entier de tours (du disque), compris dans la durée du pompage et le temps correspondant
; on en déduit la consommation. Tous les accessoires (chauffage, ventilation, éclairage, etc...)
sont mis hors service pendant la durée de la mesure (Cf. Modalités de réalisation des essais et
conditions de validité des mesures).
 Modalités de réalisation des essais
a. Les canalisations d'aspiration et de refoulement sont remplies avant toute mesure.
b. L'installation est mise en fonctionnement. La mesure du temps (chronomètre) est prise entre deux
index repérés sur le compteur d'eau. On mesure la puissance absorbée et on procède à la lecture
du manomètre stabilisé.
Il est donc procédé aux calculs des :
Page | 60
 Volume d'eau pompé
 Débit
 Consommation d'énergie
ARTICLE 72 : EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DES GROUPES
1) CONSISTANCE DES PRESTATIONS
Au titre du présent marché, la fourniture comprendra l’ensemble des équipements hydrauliques des
groupes prévus dans les plans ci-joints.
2) CHOIX DES MATERIAUX
La composition et les principales caractéristiques mécaniques des matériaux des appareils de robinetterie
seront précisées par l’entrepreneur.
 Tuyauterie
Les matériaux constituant les tuyauteries (éléments droits, cônes, tés, coude..) seront en acier galvanisé
à chaud.
 Robinet- vannes
Les robinets vannes auront les caractéristiques suivantes :

 Corps fonte ou acier sans gorge d'étanchéité
 Obturateur fonte surmoulée d'élastomère
 Vis intérieure inox ou bronze
 Commande par volant
 Etanchéité de la vis par joints toriques remplaçables en service.
Les vannes à commande manuelle seront manœuvrables par un seul homme sous la pression nominale
(ouverture et fermeture), des démultiplicateurs ou des by-pass étant installés le cas échéant. Le sens de
fermeture est le sens horaire.
 Clapets
Les clapets auront les caractéristiques suivantes :

 Nature du matériau : Corps en fonte obturateur en polyuréthane, ressort de l'obturateur en acier
inox 316
 Forme des extrémités : à brides
Les clapets seront du type à mouvement axial, à fermeture rapide et silencieuse, du type CLASAR ou
similaire.
Le clapet anti-retour est sans pieds et ne nécessite aucune fondation.
Les appareils qui pourraient être proposés en variante devront présenter des qualités de fonctionnement
aussi bonnes en ce qui concerne le bruit, l'endurance, la rupture et la perte de charge.
 Joint de démontage
Les matériaux constituant les joints de démontage seront en fonte de qualité FGS ou en acier galvanisé
à chaud.
Page | 61
Il sera installé pour chaque organe de robinetterie (vanne ou clapet) un joint de démontage permettant
le démontage et le remontage de l'organe de façon correcte et sans avoir à déplacer les tuyauteries
adjacentes.
Ces joints permettront de transmettre à 100% les forces longitudinales c'est à dire ils ne subissent aucun
changement longitudinal pendant le service (joints auto-butés).
Ces joints de démontage pourront être supprimés dans le cas où un coude contigu à l'organe peut
permettre le démontage et le remontage dans les mêmes conditions. Ils auront la même pression de
service PMS que les appareils auxquels ils sont associés.
 Crépine
Les crépines d'aspiration de pompe seront en cuivre ou en acier galvanisé, et la perte de charge au débit
maximum sera inférieure à 0,05 bar.
 Gabarit des brides de raccordement
Les brides de raccordement seront percées conformément aux gabarits suivants définis par la norme ISO
2084.
PMS < 10 bars GN 10
N.B : la robinetterie doit faire l’objet d’essais conformément au CCTG.
3) PIECE DE RECHANGE HYDROMECANIQUE
L’entrepreneur fournira les pièces de rechange données ci-après, pour chacune des stations de reprise:
 SR9.1 & SR9.2 & SR9.3 & SR9.4:
 1 robinet vanne DN 80 PN 16 ;
 1 Clapet anti retour DN 80 PN 16 ;
 1 Joint de démontage DN 80 PN 16 ;
 1 manomètre 0-10 bars ;
 1 manomètre 0-16 bars
 SR9.5 :
 1 manomètre 0-25 bars.
Page | 62
ARTICLE 73 : DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES REGIMES TRANSITOIRES
1) CONSISTANCE DES PRESTATIONS
L’entrepreneur est chargé de l’étude hydraulique en régime transitoire des adductions secondaire
suivantes :
 Adduction reliant les deux stations de reprise SR9.1 et R9.1 ;
 Adduction reliant les deux stations de reprise SR9.3 et SR9.4 ;
Il est à la charge de l’Entreprise la fourniture, transport et pose des dispositifs de protection qui s’avère
nécessaires à installer.
2) DONNEES DE BASE POUR L’ETUDE DE REGIMES TRANSITOIRES
Les données hydrauliques de base sont indiquées dans les articles ci-dessus du présent CPS.
3) CONDITIONS IMPOSEES
Les conditions imposées pour la protection anti-bélier sont les suivantes :

 Surpression maximale = 1 bar par rapport à la ligne piézomètrique maximale possible en régime
permanant ;
 Dépression maximale exceptionnelle = 0.3 bar par rapport à la génératrice supérieure de la
conduite.
4) REGIME TRANSITOIRE
L’entrepreneur recherchera les cas les plus défavorables conduisant aux valeurs extrêmes des
surpressions et dépressions.
Au minimum, les cas suivants devront être étudiés :
 Arrêt simultané de toutes les pompes ;
 Démarrage de la première pompe
5) INSTALLTION ANTI BELIER
La vérification du régime transitoire des adductions et conduites précitées ;

 SR9.1 _ R9.1 ;
 SR9.2 _ R9.2 ;
 SR9.3 _ SR9.4 ;
 SR9.4 _ R9.3 ;
 SR9.5 _ R9.4 ;
Page | 63
Ces valeurs ne sont données qu’à titre indicatif, l’Entrepreneur est tenu refaire les calculs et
d’établir une note de calcul pour la vérification du régime transitoire sur la base des équipements
à installer et les ouvrages réalisés.
 Résultats obtenus
La vérification de la protection des conduites le long de son tracé à l’aide d’un logiciel de simulation,
donne à titre indicatif, les résultats suivants :
Désignation SR9.1 SR9.2 SR9.3 SR9.4 SR9.5
Ballon anti bélier
Ballon à Ballon à Ballon à Ballon à Ballon à
Type
vessie vessie vessie vessie vessie
Capacité retenue du ballon (l) 200 200 200 200 200
Ballon pré gonflé non non non non non
Pression de service / épreuve (bars) 16/24 16/24 16/24 16/24 25/37,5
Le réservoir anti-bélier aura une pression de service supérieure ou égale à la PMS et seront éprouvés par
un organisme indépendant du fournisseur à 1,5 fois leur pression de service. Ils seront équipés d'une
soupape de sécurité, d'une garniture de niveau protecteur et vannettes d'isolements, d'un manomètre et
d'une vidange.
Chaque réservoir sera fourni avec un plan d'encombrement et un procès-verbal d'épreuve.
Une plaque signalétique fixée sur le réservoir précisera le nom du fabricant, le volume du réservoir, la
pression de service, la pression et la date d'épreuve, la qualité de vessie, la pression de pré gonflage et
le numéro d'identification du réservoir.
Les volumes des réservoirs anti bélier et ne sont donnés qu’à titre indicatif, l’Entrepreneur est
tenu de confirmer ces résultats.
ARTICLE 74 : REGULATION
Le mode de fonctionnement de chaque station de pompage sera choisi à l'aide du commutateur à 3
positions installé sur l'armoire de commande :
 Position I : Arrêt
 Position II : Manuel
 Position III : Automatique
Le passage par la position intermédiaire « Manuel » ne doit pas provoquer l’arrêt de la station.
a) Mode Arrêt :
En ce mode aucune mise en marche de groupes n'est possible.
b) Mode Manuel :
C'est l'opérateur qui démarre ou arrête le groupe qu'il choisit, et à son initiative.
c) Mode Automatique :
En mode automatique, le fonctionnement de chaque station sera assuré moyennant les équipements
suivants :
Page | 64
Pour les stations de pompage :
 Un pressostat au refoulement de la station pour détecter la surpression engendrée par la

fermeture du robinet flotteur au niveau du réservoir d’arrivée, et commander l'arrêt du groupe ;
 Une horloge à contact réglée selon les conditions d'exploitation pour commander le démarrage
du groupe ;
 Des sondes de niveau dans la bâche d’aspiration pour la protection contre la marche à sec du
groupe de pompage.
ARTICLE 75 : DESINFECTION
Un poste de désinfection par l’eau de javel (correction) sont prévus au niveau des stations SR9.4 .Ce
poste sera équipé des installations suivantes :
 Deux pompes doseuses dont une de secours
 Bac de javel rempli d’eau de javel équipé de poires de niveau reliées aux armoires de
commandes des pompes doseuses
 Equipements de sécurité
Les données considérées sont : Dosage : 2 g/m3
Q  d
q =
3.17  18
Avec
 Q = le débit de la conduite en m3/h
 d = dosage de l’eau chloré 2 g/m3
 q = débit de la pompe doseuse en l/h
On a 3.17 mg de chlore par degré.
Les caractéristiques des pompes doseuses pour ces postes sont données, à titre indicatif, dans le tableau
suivant :
Pression au
point
Désignation Débit en l/h
d'injection
(bars)
Javellisation au niveau de la SR9.4 0,3 14
Le volume de stockage de l’eau de javel calculé pour une autonomie d’un mois et un fonctionnement de
8 h/j est donné par :
V= (8 h/j) x (30 j/mois) x Qjavel (l/h)
Le tableau suivant donne les volumes requis pour l’ensemble des postes de javellisation :
Traitement d'appoint
Désignation
SR9.4
Page | 65
Volume calculé en (l) 61
Volume requis en (l) 100
L’Entrepreneur du présent lot est chargé du raccordement de la tuyauterie de javellisation à la conduite

de distribution y compris, piquage, tuyau, canne d’injection, vanne d’isolement, joints et raccords.
Le tuyau d’eau chlorée et la canne d’injection seront en PVC ou tous autres matériaux résistant à l’action
de l’eau chlorée.
Les pompes doseuses, en principe, devront être du type à piston ou à membrane ayant les caractéristiques
et les performances suivantes :
 Le débit non influencé par la variation de contrepression
 Réglage de débit linéaire, manuel ou automatique par micro-processeur
 Affichage des états de fonctionnement par écran LCD et menu de contrôle par déroulement
 Panneau de commande avec touches sensitives et diodes électroluminescentes
 Contrôle du niveau de liquide dans le bac d’aspiration par préalarme (diode) puis arrêt pompe
 Matériaux de construction résistant au chlore
Les pompes doseuses doivent fonctionner en régime permanent.
Toutes les pompes doivent pouvoir aspirer l’eau de javel soit d’un bac, soit de l’autre.
La mise en marche de chaque pompe doseuse doit s’effectuer automatiquement à partir de la commande
des groupes de pompage.
Le réglage des pompes doseuses, pour établir les quantités de l’eau de javel à injecter, doit s’effectuer
manuellement.
Les pompes doivent s’arrêter automatiquement quand le bac de service est vide.
Pièces de rechange :
L’Entrepreneur fournira les pièces de rechange (pour chaque poste de javellisation) relatives aux
équipements de javellisation suivants :
 Tête de doseur complète
 25 ml de flexible pour l’aspiration et le refoulement de javellisation
 Un lot standard comprenant les joints, les clapets d’aspiration et de refoulement
 02 crépines d’aspiration
 2 cannes d’injection
 2 membranes
ARTICLE 76 : EQUIPEMENTS DIVERS
1) APPAREIL DE MANUTENTION
Page | 66
Les travaux faisant l’objet du présent article concerne le système complet de manutention à installer au
niveau des stations de pompage. Il comprend :
 Le palan à commande électrique et chaîne de translation manuel de 1 tonne pour chacune des
stations de reprises projetées,
 Les pinces-rails de blocage à l’arrêt,
 Les crochets à double croc avec linguets de sécurité,
 Les élingues nécessaires à la manutention des divers matériels installés.
 La fourniture, transport et pose du monorail en IPN qui va supporter les plans de manutention
L’Entrepreneur de ce lot exécutera les prestations de fourniture, pose, branchement électrique et la mise
en service des palans électriques à chaque ouvrage.
2) EXTINCTEURS
Il sera prévu la fourniture, le transport et la pose dans la chambre des groupes d’un extincteur à poudre
de 6 kg.
ARTICLE 77 : EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
1) MESURES DE GRANDEURS ELECTRIQUES
Les ampèremètres et voltmètres seront de type digital et seront réalisées conformément aux
spécifications du chapitre 9, article 92 du CCTG, Tome 1 – Equipement – version 1(octobre 2012) partie
II relatif aux équipements électriques du CCTG relatif aux équipements électriques
2) SOURCE D’ALIMENTATION MT/BT
NB : Les lignes électriques et les postes transformateurs feront l’objet d’un autre marché dont
l’assistance technique sera assurée par l’ONEE-Branche électricité.
3) SOURCES D’ALIMENTATION STATIQUES
Ces prestations seront réalisées conformément aux spécifications du chapitre 11 du CCTG, Tome 1 –
Equipement – version 1(octobre 2012) partie II relatif aux équipements électriques du CCTG relatif aux
équipements électriques
4) PROTECTIONS
Les prestations de protection seront réalisées conformément aux spécifications du chapitre 13 du CCTG,
Tome 1 – Equipement – version 1(octobre 2012) partie II relatif aux équipements électriques.
ARTICLE 78 : DEMARRAGE ELECTRONIQUE DES GROUPES DE POMPAGE
1) DESCRIPTIF TECHNIQUE DU DEMARREUR ELECTRONIQUE
Le démarreur électronique doit être composé des deux modules.

 Un module de commande et un module de puissance et by-pass par un contacteur.
 Le module de puissance doit être choisi selon les caractéristiques techniques des armoires.
Ce démarrage électronique doit assurer :
Page | 67
 Le démarrage et l’arrêt progressifs des groupes électropompes suivant l’algorithme de
commande des groupes ce qui permet de :
 Préserver la mécanique : des pompes, de la conduite, … etc.
 Éviter les coups mécaniques. Les coups de bélier … etc.
 Prolonger la durée de vie des moteurs des groupes électropompes et équipements électriques
par limitation de courant de démarrage par fonction de protection numérique évoluée.
 L’utilisation du contacteur de by-pass après le démarrage a pour avantage une économie
d’énergie.
2) LES CARACTERISTIQUES DU DEMARREUR ELECTRONIQUE
 Type de commande : commande groupe électropompe
 Modes de démarrage : démarrage de groupe électropompe
 Temps de démarrage : 0 à 30 secondes
 Temps d’arrêt : 0 à 120 secondes
 Protection contre :
 Défaut réseau : le démarreur surveille la liaison avec le réseau et avec la charge.
 Perte de puissance (absence de phase)
 Inversion de tension
 Inversion des phases
 Sous-tension réglable en seuil et temporisation
 Surtension réglable en seuil et temporisation
 Blocage de groupe en fonctionnement réglable en seuil et temporisation
 Blocage de groupe au démarrage
 Limitation de nombre de démarrage par heure réglable
 Surcharge thermique (numérique)
 Sous-charge (évite la marche à vide des pompes)
 Défaut thyristor au niveau du démarreur électrique
 Température excessive du démarreur électrique.
 Mesures et affichages :
Le démarreur doit afficher les mesures des grandeurs suivantes :
 Courant en ampères (I1 –I2 –I3)
 Tension en volts (U1 – U2 – U3 – U1, 2 – U1,3 … etc.).
 Puissance en KW
 Consommation d’énergie en Kwh
 Facture de puissance Cosf
 Temps de fonctionnement de groupe électropompe
 Surveillance thermique du moteur
 Température de fonctionnement de démarreur : 0 à 50°C
 Fréquence de démarrage : 5 démarrage/heure en moyenne.
N.B : Le démarreur électronique, doit épouser parfaitement la caractéristique du groupe électropompe
et applique une accélération uniforme qui élimine les coups de bélier et les surpressions sur les
Page | 68
canalisations. Il doit être équipé d’un module externe de mesure de courant pour pouvoir assurer toutes
les fonctions de protection et affichage et doit aussi pouvoir gérer la commande du contacteur de by-
pass pendant le démarrage, l’arrêt et le déclenchement.
Les démarreurs électroniques doivent répondre aux spécifications du CCTG
3) PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT PAR LE TITULAIRE DU MARCHE :
a. Notice technique d’exploitation et de maintenance avec toutes les spécifications techniques
nécessaires (en langue Française).
b. Note de calcul du fabricant justifiant le choix du calibre du démarreur et le système de
refroidissement proposés.
c. Note justificative de la solution proposée au cas où la solution comprend l’ajout de relais ou
centrale de mesure.
d. Tableau d’association des équipements du départ moteur selon coordination type 2.
ARTICLE 79 : MISE A LA TERRE DES MASSES METALLIQUES PROTECTION
CONTRE LA FOUDRE
Il sera prévu à chaque station un système de mise à la terre constitué de :
 Un ceinturage principal en fond de fouille, autour de la station et ouvrages y attenants (loge
gardien et bâche d’aspiration), en câble de cuivre nu de 35 mm2 remonté en boucle et laissé en
attente.
 Dans un puits de contrôle et de mesure de la résistance de terre, qui sera réalisé par le titulaire
du présent lot, le dite ceinturage de font de fouille sera relié à un piquet de terre en cuivre de
30 mm de diamètre et de 1,50 m de longueur, dans un regard visitable en béton avec couvercle
en fonte cadenassable. L’ensemble sera relié à un répartiteur général de terre des masses via une
barrette de coupure pour l’isolement au moment des mesures de la prise de terre.
 Une liaison équipotentielle raccordée à l’ensemble des équipements en câble de section
nécessaire s’effectuera à partir du répartiteur
L’entrepreneur devra mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que la résistance du réseau de terre
soit inférieure ou égale à cinq (05) OHM.
ARTICLE 80 : ARMOIRES DE COMMANDE DES GROUPES ET D’AUTOMATISMES
1) CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

 GENERALITE
Chaque station de pompage, de reprise ou surpresseur sera équipé d’un tableau de commande avec
enveloppe de type PRISMA ou similaire, à trois modules juxtaposables, l’ensemble (enveloppe équipé)
doit être conforme à la norme CEI 61439-1 et 2, constituées de :
 Une armoire d'arrivée et services auxiliaires,
 Trois armoires de commande et de protection du groupe de pompage pour chaque station
Page | 69
Les enveloppes seront constituées en structure métallique pliée avec montants et rails DIN pour le
montage de l'appareillage intérieur.
Elles seront étanches à la poussière, réalisées en tôle pliée galvanisée à chaud avec deux couches de
peintures.
Elles seront équipées avec des serrures "RONIS" ou similaires et auront en face avant tous les appareils
de contrôle, les dispositifs de manœuvre et les signalisations lumineuses, l'ensemble étant repéré par
plaques gravées.
Les armoires, auront les spécifications minimales suivantes :
 Dimensions : 2000 x 800 x 450 mm (H x L x P)
 Socle : 100 mm
 Indice de protection : IP 55 selon la norme CEI 529. L'entreprise doit joindre la documentation
qui en atteste
 Tôle : Epaisseur 20/10
 Porte : Porte pleine en acier pour les différentes armoires.
 Ventilation : Les armoires doivent être dotées de ventilateur sur la partie supérieure et d’une
grille et d’un filtre sur la partie inférieure.
Le câblage et la filerie des armoires devront respecter les couleurs conventionnelles adoptées pour les
équipements électriques existants.
Par ailleurs, chaque armoire devra disposer, dans une pochette en plastique fixée dans la paroi interne
des portes, des schémas de puissance, commande-contrôle ainsi que d'un schéma de bordiers donnant
de façon précise et complète l'adressage, numéro de bornes, numéro fil ou câble et sa fonction, tenants
ou aboutissants etc...
De même, tous les équipements devront être repérés et portés sur la nomenclature des schémas avec
toutes les indications les concernant (type d'appareil, fonction, calibre, fabrication etc...).
Pour se prémunir contre les risques de condensation (formation de gouttelettes d'eau au niveau des
contacts électriques due à l'importance des écarts de température diurne et nocturne), l'Entrepreneur
fournira et installera dans le bas des armoires des résistances chauffantes qui s'enclencheront à chaque
arrêt des installations.
 EQUIPEMENT DU MODULE D’ARRIVEE
Ce module comprendra principalement les équipements suivants :

A l'intérieur :
 Un disjoncteur d’arrivée – tétrapolaire magnétothermique (3 pôles protégés)
 Un jeu de barres 3P, de calibre approprié, avec capot de protection transparent, isolant en
plexiglas. Ce jeu de barres est commun à l’ensemble de l’armoire
 Un départ par disjoncteur + contacteur pour la protection et la commande des condensateurs de
compensation
 Une batterie de condensateur de capacité adéquate.
Page | 70
 Un dispositif de contrôle permanent de l’isolement.
 Un relais de tension protégeant l’ensemble des départs contre les coupures, l’inversion de phases
et les chutes de tension.
 01 relais de niveau,
 1 relais de remise en service après retour secteur,
 3 TC pour les ampèremètres, classe de précision 0,5
 Les départs pour l’éclairage, les prises de courant, protégés par disjoncteurs différentiels 30mA.
 Les départs pour les transformateurs 380 /220V et 220/24V, protégés par des disjoncteurs à
l’amant et l’aval.
 Un ensemble de relais auxiliaires de commande et de signalisation,
 l’horloge programmable
 Un départ disjoncteur pour l’avertisseur sonore,
 Un avertisseur sonore fixé sur la face intérieure de la porte,
 des ventilateurs d’aération avec leur commande par thermostat
 Un collecteur de terre en bas de l’armoire, en barre de cuivre avec cavaliers et vis de serrage,
 2 départs en réserve.
 1 départ par disjoncteur pour l’alimentation des auxiliaires
 Une pochette porte-palan rigide, fixée sur la face intérieure de la porte, y compris un jeu complet
de plans et schémas de l’armoire.
En face avant :
 Un voltmètre digital avec commutateur de phases 0 - 500 V à 4 positions
 Un dispositif de contrôle permanent de l’isolement.
 3 ampèremètres digital, classe de précision 0,5.
 Les verrines de signalisation présence - tension et défauts.
 Un contrôleur permanant d’isolement à deux seuils
 Un commutateur de choix du groupe de pompage
 Un bouton poussoir pour essai lampes
 Un bouton poussoir pour essai Klaxon
 Un bouton poussoir pour réarmement défaut
 Un klaxon d’alarme sonore
 Un bouton arrêt klaxon
 1 bouton d’arrêt d’urgence
 Les étiquettes de repérage bien gravées sur l’armoire
 ARMOIRE D’ARRIVEE DE COMMANDE ET DE PROTECTION DES GROUPES
Page | 71
Cette armoire comprendra principalement les équipements suivants :
A l'intérieur :
 Un disjoncteur ultrarapide pour la protection du démarreur électronique
 Un démarreur électronique pour la commande du groupe électropompe
 Un contacteur de ligne
 Un contacteur de by-pass pour démarreur électrique
 Un module de mesure de courant pour le démarreur électronique
 Un transformateur de séparation - de 220/220V pour l’alimentation du module de commande
du démarreur électronique
 Un ventilateur pour l’aération du démarreur électronique
 Une résistance chauffante avec temporisation de déclenchement et d’enclenchement réglable
 1 relais de protection numérique selon descriptif en annexes 3 et 4 ci-jointes (dans le cas où le
démarreur n’intègre pas les protections exigées),
 1 centrale de mesure numérique selon descriptif en annexes 3 et 4 ci-jointes (dans le cas où le
démarreur n’intègre pas toutes les mesures nécessaires),
 1 horloge pour la commande en horaire automatique du départ pompe,
 Des relais auxiliaires : marche, horloge, interfacage…..,
 2 disjoncteurs bipolaires de commande et de signalisation : 1 disjoncteur pour la commande et
1 disjoncteur pour la signalisation,
 1 relais différentiel pour la protection contre les défauts d’isolement selon descriptif en annexe
2 ci jointe,
 3 TC pour les ampèremètres, classe de précision 0,5
 Un ensemble de relais d’interfaçage pour la chaîne des défauts et d’alarmes ;
 Bornes de raccordement
 Une barre de terre ou toutes les masses doivent être raccordées
 Prévoir un ensemble de borniers de réservation destinés à recevoir des données entrée/sortie
d’une éventuelle télégestion comprenant : toutes les entrées possibles telle que : marche, arrêt,
défauts, ……….et sorties: bobines,……
 Un relais de pression (relié avec le manostat dans la conduite de refoulement de la station de
pompage) pour arrêter les GEP en cas de « bâche pleine » robinet flotteur fermé-
 Eclairage intérieur des armoires y/c batterie autonome.
En face avant :
 Un commutateur sélecteur de choix de fonctionnement à 4 positions (auto-arrêt-manuel-distant).
 Un bouton "marche-arrêt" -manuel
Page | 72
 Un témoin de signalisation marche groupe
 Un témoin de signalisation défaut groupe
 Un témoin de signalisation arrêt groupe
 Un témoin niveau bas de la bâche.
 Une console pour le démarreur électronique
 Un voltmètre 0 – 500 V de type digital
 Un commutateur de voltmètre 4 positions
 Trois ampèremètres digitaux
 Un compteur horaire
 Un afficheur de niveau bâche (numérique) raccordé à une sonde de mesure de niveau de la
bâche.
 Les étiquettes de repérage bien gravées sur l’armoire
NB :
- Chaque défaut doit être signalé par l’avertisseur sonore (klaxon)
- Toute la signalisation doit être placée sur la façade de chaque armoire fournie, rassemblée dans
une verrine générale
- Le circuit "essais lampes" à réaliser par relayeur électromagnétique
La liste ci-dessus n’est pas limitative. L’entrepreneur s’engage à fournir un ensemble complet, en
parfait état de marche établi en tenant compte de la technique la plus récente et menu de tous les
organes nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité d’alimentation en eau.
 COFFRET ELECTRIQUE DE COMMANDE DES EQUIPEMENTS DE
JAVELLISATION
L’entrepreneur installera pour chaque station un coffret électrique de commande des pompes doseuses
comprenant au minimum les équipements suivants :
Désignation Qté Fonction
Disjoncteur général 01 Coupure d’Arrivée général
Contacteurs 02 La commande des pompes doseuses
Disjoncteurs moteurs 02 protection
Voyants verts 02 Signalisation marche « pompe 1 / pompe 2 »
Voyants rouges 02 Signalisation arrêt « pompe 1 / pompe 2 »
Commutateurs à 2 positions 02 Signalisation de mode de marche (Auto / manuel)
Commutateurs à 2 positions 01 Sélection de choix pompe doseuse 1 ou 2
Bouton marche 02 Marche pompe doseuse
Bouton arrêt 02 Arrêt pompe doseuse
Page | 73
En mode automatique la pompe doseuse choisie démarre et s’arrête avec les groupes de pompage.
ARTICLE 81 : DEGRE DE PROTECTION (indice de protection (IP))
Le matériel électrique doit pouvoir supporter sans dommage les influences externes, essentiellement :
poussières, humidité, contraintes mécaniques à l’emplacement où il est installé.
L’enveloppe du matériel électrique doit donc être adaptée au milieu de son installation en ayant le degré
de protection adéquat (Voir norme NF C20-010 « Classification des degrés de protection procurés par
les enveloppes »).
Page | 74
CHAPITRE III :
DEFINITION DES PRIX
Page | 75
ARTICLE 82 : DEFINITION DES PRIX
N.B : Il est à la charge de l’entreprise :

 Les études techniques nécessaire à la réalisation des travaux, l’établissement des plans, profils,
tracés et notes de calculs notamment les plans de pose et montage des équipements, les notices
techniques, catalogues, manuels d’entretien et l’exploitation ainsi que et la réception de
ferraillage par un BET agréé ;
 Les plans béton armé des ouvrages par un BET agrée et leur visa par un bureau de contrôle ;
 Le contrôle de qualité des travaux par un laboratoire agréé.
 L’installation du chantier
Les prix établis par l'Entrepreneur sont réputés inclure :
 Toutes dépenses pour création et entretien d'accès tant au chantier qu'aux campements ;
 Frais de signalisation temporaire ;
 La fourniture et transport à pied d’œuvre des matériaux et matériels ;
 La fabrication et la mise en œuvre des matériaux et équipements, conformément aux Exigences
du Maître d’Ouvrage ;
 Les frais de tous les essais en usine et sur chantier conformément aux Exigences du Maître
d’Ouvrage ;
 Et d’une façon générale toutes les sujétions d’exécution concernant les travaux ci-après à
réaliser conformément aux Exigences du Maître d’Ouvrage.
 Les prix s'entendent pour des travaux complets et parfaitement exécutés et de convention
expresse, les précisions données dans les clauses du présent Marché ne sont pas limitatives.
 L'Entrepreneur reconnaît que les prix du bordereau permettent de le rémunérer intégralement
pour l'ensemble des prestations prévues dans le présent Marché.
 Les prix comprennent le bénéfice ainsi que tous les droits impôts, douanes, taxes hormis la
TVA, frais généraux, assurances, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont
la conséquence nécessaire et directe de l'exécution du Marché.
TRAVAUX PRELIMINAIRE ET TRAVAUX DE RECEPTION
ETUDES
Prix N°1 : Etude, dossier d'exécution et autres documents
Ce prix rémunère à l’ensemble l’Entrepreneur pour toutes les études nécessaires à l’exécution des
travaux, l’établissement des notes de calcul, plans d’ensemble et de détail des installations projetées,
notes de calcul du béton armé et de détail des ouvrages faisant l’objet du marché ainsi que ceux des
ouvrages provisoires.
Ce prix inclut :
 Les plans d’implantation et plans d’ensemble ;
 Les levés topographiques complémentaires ;
 Les plans d’installation de chantier ;
 Les dessins de ferraillage et les listes de fers ;
 Les dessins des échafaudages, coffrage et cintres ;
 Les dessins des ouvrages provisoires nécessaires à la desserte du chantier ;
 Les dessins de la protection en cours de travaux contre les eaux de ruissellement ;
 L’établissement de certains plans d’exécution de parties d’ouvrages dépendant d’une variante
acceptée par le Maître d’Ouvrage ;
Page | 76
 La fourniture au Maître de l’Ouvrage des levés de profils et constatations visuelles qui pourront
permettre des adaptations ;
 Les adaptations des dessins d’exécution aux conditions réelles du terrain ;
 L’exécution sur place de tous les relevés nécessaires à la vérification des cotes portées sur les
dessins d’exécution ;
 Les notes de calcul détaillées du béton armé par un bureau d'étude agréé et édition des plans ;
 Etablissement du métré par ouvrage ;
 Etablissement du planning d’approvisionnement des matériaux et de réalisation des travaux.
 Etudes des équipements hydro-électromécaniques : groupes de pompage, tuyauterie,
robinetterie, etc. y compris toutes sujétions.
 Etudes des équipements électriques : dimensionnement de l'appareillage, câbles, schémas
unifilaires, etc. y compris toutes sujétions.
 Etudes des équipements d'automatisme, y compris toutes sujétions.
 Les plans de pose et de raccordement
 Les plans de pose et montage des équipements
 Les notices techniques, catalogues, manuels d'entretien et d'exploitation
 L’avant métré détaillé des travaux
Ce prix inclut également, les études liées aux différents changements dans le projet d’exécution, qui sont
prescrits à l'Entrepreneur, au cours des travaux.
Tous les documents, plans, profils, notes de calculs et notices techniques sont à remettre pour la version
provisoire au plus tard 7 jours avant la fin du délai contractuel de cette prestation en 3 exemplaires
pour examen et remarques éventuelles à satisfaire au moment du tirage de la version définitive qui sera
remise au Maitre d’ouvrage en 5 cinq exemplaires par l’entreprise, y /c un support informatique complet.
Ce prix sera payé à l’entreprise dès la fourniture de la totalité des études et plans d’exécution en version
définitive et ayant reçu l’approbation du Maitre d’ouvrage et ce après les avoir soumis au Maitre
d’ouvrage en version provisoire pour avis et approbation.
Prix N° 2 : Réglage, essai général et mise en service industriel

Ce prix rémunère à l’ensemble l’Entrepreneur pour les travaux de réglage, d’essai général et de mise en
service industriel des ouvrages réalisés, en fin des travaux, et après essais concluants.
Il couvre notamment :
 Les prestations d’ingénieurs, techniciens, et ouvriers de l’entreprise,
 La mise en charge des ouvrages,
 Essai d’étanchéité des ouvrages,
 Les réglages et mises au point d’appareillages,
 Les différents tests et manœuvres, à divers régimes de fonctionnement des ouvrages et
appareillages,
 L’essai général, en maintenant la mise en charge des ouvrages, pendant 48 heures,
 La mise en service industriel des ouvrages.
Prix N°3 : Dossier de recollement

Ce prix rémunère à l’ensemble l’Entrepreneur pour l’établissement et la fourniture des plans de
récolement de l’ensemble des ouvrages exécutés dans le cadre du présent lot, conformément aux
prescriptions du marché, ainsi que toutes les notes de calcul, notices techniques, d’exploitation, etc.
Page | 77
Ces dossiers de récolement doivent porter indication des ouvrages réellement exécutés : ils reprennent
essentiellement les plans d’exécution avec les modifications éventuelles qui y ont été apportées.
Le prix comprend toutes les sujétions relatives aux opérations de réalisation des dossiers de récolement
et de leur fourniture au Maitre d’ouvrage. (En 3 exemplaires et un support informatique, pour la version
provisoire, qui va être examiner par le Maitre d’ouvrage avant l’accord pour le tirage définitif en 5
exemplaires).
Ces plans doivent être présentés dans des classeurs plastifiés.
Le prix inclut la fourniture additionnelle des plans de récolement sous format DWG sur support
informatique (Clé USB ou CD Rom) en 5 exemplaires.
Essai d'étanchéité des ouvrages
Ce prix rémunère à l’ensemble la réalisation des essais d’étanchéité des ouvrages, y compris la
fourniture de l’eau nécessaire conformément au CPS et CCTG et toute sujétion d’exécution.
Prix N°74 : Essai d’étanchéité des ouvrages
Rinçage et désinfection d’ouvrage hydraulique
Ce prix rémunère à l’ensemble des travaux de rinçage et de désinfection au chlore ou ses dérivés, ou au
permanganate, des ouvrages hydrauliques en fin des travaux et après essais concluants.
 La fourniture et transport des produits de stérilisation,
 La fourniture de l’eau nécessaire au rinçage et à la désinfection,
 Le rinçage des ouvrages avant introduction des désinfectants jusqu’à ce que l’eau devienne
limpide,
 La mise en charge des ouvrages, en introduisant les produits de traitement à une concentration
convenable et conforme aux prescriptions du CPS,
 Le maintien du contact du stérilisant avec les ouvrages, pendant 24 heures,
 La vidange des ouvrages et le rinçage à l’eau potable,
 Le prélèvement d’un échantillon pour contrôle bactériologique,
 L’assistance d’un laboratoire agrée,
 Les analyses et résultats de stérilisation,
 Le rapport de désinfection établi par le laboratoire.
Il s’applique aux prix suivants :
Prix N° 75 : Rinçage et désinfection d’ouvrage hydraulique, Type : Réservoir semi-enterré de 50 m3
Page | 78
Prix N° 458 : Rinçage et désinfection d’ouvrage hydraulique, Type : Bâche de 10 à 50 m3
TRAVAUX DE GENIE CIVIL DES OUVRAGES

A : GROS OEUVRE, REVETEMENT ET ETANCHEITE
Terrassement pour ouvrage en terrain de toute nature et à toutes profondeurs en pleine masse,
en tranchée, en puits ou en rigole
Ce prix rémunère l'Entrepreneur pour tous les travaux d’excavation nécessaires pour l’implantation des
fondations de l’ouvrage et dans le site des travaux, y compris toutes les sujétions d'exécution stipulées
au CCTG et CPS.
Il s'applique au mètre cube de tranchée, quelle que soit la nature du terrain dans lequel la tranchée est
ouverte et quel que soit la profondeur d’exécution. Les volumes de terrassements seront calculés sur la
base de la section théorique verticale nécessaire à l’implantation de l’ouvrage, il ne sera donc pas pris
en compte les fruits éventuels des talus de la tranchée.
Ce prix comprend notamment :
 Le débroussaillage, le défrichement, l’arrachement des herbes, broussailles et haies, l’abattage
et le débitage d’arbustes, et le dessouchage et l’enlèvement des racines ;
 Le blindage et soutènement des parois si nécessaires selon les règles de l'art ;
 L’amélioration ou l'établissement des pistes de chantier ainsi que leur entretien ;
 L’ouverture des fouilles à l'aide de tout matériel d'excavation manuel ou mécanique (fouille de
la tranchée et fouilles des massifs et butées d'ancrage) ;
 La mise en dépôt provisoire des déblais réutilisables en remblais ;
 L’évacuation en un lieu autorisé, quelle que soit la distance de transport, des déblais
excédentaires ;
 Le réglage et le compactage du fond de fouille et son nivellement ;
 Remblai compacté par couches de 20 cm autour de l’ouvrage ;
 La consolidation du sol et le drainage des eaux de surface et de ruissellement si nécessaire ;
 Le réglage du terrain sur l'emprise du chantier pour éliminer les obstacles (trous, blocs rocheux,
tas de terre ou de pierres) à la circulation d'un véhicule ;
 L’épuisement éventuel des eaux pour le rabattement de la nappe ;
 Le ramassage, et l’évacuation de tous les produits (débris, arbustes, démolition, etc.) ;
 La protection contre les eaux de toute nature, pendant l’exécution des déblais et les frais de
pompage et d’évacuation des eaux ;
 La reconnaissance géotechnique préalable des déblais ;
 Les piquetages nécessaires ;
 L’utilisation de moyens mécaniques pour les déblais, y compris l’amenée et le repli du matériel,
foration, abattage des matériaux ;
 La purge des blocs instables dans les talus ;
 Et toutes sujétions relatives à la sécurité.
Page | 79
Les travaux de déblais et apport en remblai de la surface de chaussée bétonné sont inclut dans son
prix.
Prix N° 4 : Terrassement en terrain de toute nature et à toutes profondeurs en pleine masse, en tranchée,
en puits ou en rigole
Prix N° 94 : Terrassement en terrain de toute nature et à toutes profondeurs en pleine masse, en tranchée,
en puits ou en rigole
Prix N° 191 : Terrassement en terrain de toute nature et à toutes profondeurs en pleine masse, en
tranchée, en puits ou en rigole
Ces prix se rémunèrent au mètre cube « m3 »
Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : tout venant

Ce prix rémunère le remblai compacté à exécuter après conclusion des fondations, visant la mise à
niveau de la plateforme ou le remplacement du sol de fondation par un autre de bonne qualité. Ce
Remblai compacté sera exécuté en utilisant soit des terres provenant des déblais soit du tout-venant de
concassage, compacté à 90% de l'OPM.
Les volumes à considérer seront les volumes géométriques, mesurés à la verticale des limites des
fondations.
Prix N° 5 : Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : tout venant
Page | 80
Ces prix se rémunèrent au mètre cube « m3 ».
Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : terre d'extraction des fouilles
Ce prix rémunère le remblai compacté pour ouvrage visant la mise à niveau pour atteindre les côtes
prescrites. Ce Remblai compacté sera exécuté en utilisant les terres d’extraction des fouilles, ils doivent
être expurgé des éléments supérieurs à 100 mm, des débris végétaux ou animaux, gravas et autres.
La mise en œuvre doit être faite par couches successives de 20 cm bien compactées et arrosées.
Le compactage des remblais doit être réalisé et repris éventuellement, jusqu’à un indice de compactage
d’une densité sèche de Proctor modifié de 95 %.
Les volumes à considérer seront les volumes géométriques, mesurés à la verticale des limites des
fondations.
Prix N° 679 : Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : terre d'extraction des fouilles
Prix N° 830 : Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : terre d'extraction des fouilles
Talutage compacté
Ce prix rémunère la mise en œuvre de talutage autour de l’ouvrage, de pente 3/2 et compacté par couches
de 20 cm, à partir des terres provenant des déblais ou d'autres lieux de prélèvement, y compris toutes
sujétions.
Prix N° 38 : Talutage compacté
Ces prix se rémunèrent au mètre cube de remblai « m3 ».
Page | 81
Hérissonnage ou blocage en pierres sèches
Ce prix rémunère l’hérissonnage ou blocage en pierres sèches mis en place sous les fondations, sur une
épaisseur moyenne de 0,20m, y compris le damage, l’arrosage, le réglage, le dressage et toutes sujétions.
Prix N° 7 : Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches
Ces prix se rémunèrent au mètre Carré « m2 ».
Maçonnerie de moellons calcaires
Ce prix concerne les maçonneries de moellons calcaires pour la fondation des murs, posés dans des
rigoles entre semelles, posés à bain de mortier dosé à raison de 400 kg de ciment CPJ 35 ou équivalent
minimum par mètre cube de sable. Il s'applique au mètre cube de maçonnerie réalisée, de toute
épaisseur et de toute forme. Il couvre notamment :
 La fourniture, transport et mise en œuvre des moellons calcaires,
 Les sujétions de réalisation résultant de la hauteur des maçonneries au-dessus des sols,
 Le nettoyage et le ragréage des parements vus.
Prix N° 8 : Maçonnerie de moellons calcaires, Type : en fondation
Page | 82
Bétons y compris les coffrages
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et transport des agrégats, la préparation et la mise en
œuvre des bétons pour ouvrages, y compris les frais de coffrages.
Les prix unitaires ci-après couvrent tous les frais et sujétions d’exécution dont notamment :
 La reconnaissance et l'agrément des carrières pour l'approvisionnement des agrégats,
 L'extraction éventuelle des matériaux dans les zones d'emprunt et carrières et l'élimination des
matériaux impropres à la fabrication des bétons,
 Le transport des fournitures et matériaux quel que soit l’éloignement,
 La fourniture, la pose et dépose des coffrages plans ou courbes, quelques soient les formes et
les dimensions des ouvrages à bétonner,
 La fabrication avec engins mécaniques du béton de toute catégorie, son transport et sa mise en
œuvre,
 Le nettoyage du fond de fouilles et des fonds de coffrage, avant le coulage du béton,
 La fourniture et pose de cales en ciment, pour le recouvrement du ferraillage par le béton,
 Le traitement des reprises de bétonnage,
 Le traitement des surfaces présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications
des plans d’exécution,
 L’humidification et les protections du béton, dues à la climatologie,
 Le repiquage des trous de scellement,
 Les modifications de dosages et les sujétions de mise en place du béton pour reprises de
bétonnage
 La cure du béton et la fourniture des produits nécessaires,
 Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites ou celles
nécessaires pour une mise en œuvre convenable.
 Les échafaudages et accès provisoires,
 Le remplissage de tous les hors profils éventuels,
 Les sujétions d’exécution provenant de la présence des armatures, quelle que soit la densité du
ferraillage,
 Le réglage des surfaces définitives non coffrées,
 Les sujétions dues à l’emploi d’appareils vibrateurs du béton,
 Le grattage des salissures et bavures de mortier ou de laitance collées aux sols et aux parements,
 Les sujétions dues à la présence dans les bétons de réservations ou de matériels divers tels que
tuyauteries, fourreaux, pièces métalliques diverses,
 Les sujétions résultant des venues d’eau, quel que soit le débit et les frais dus à la mise en place
et au fonctionnement dans les ouvrages des matériels d’épuisement,
 Les sujétions résultant des autres travaux et en particulier des entreprises d’hydromécanique,
 Les essais de bétons et de ses composants effectués par l’Entreprise,
 Les frais occasionnés par les prélèvements pour les essais de béton et de ses composants y
compris la fourniture des matériaux et du béton,
 Les sujétions entraînées par la réalisation des joints de retrait ou de dilatation, ouverts par
interposition d’un autre matériau, d’un coffrage ou d’un dispositif d’étanchéité,
 L’exécution simultanée de bétons de dosages différents,
Page | 83
Tous les prix de béton sont applicables sans majoration aux bétons de deuxième phase exécutés autour
des pièces métalliques, après montage de celles-ci.
Les catégories des bétons à mettre en place seront définies dans les plans d'exécution.
Les prix des bétons correspondent à chacune des classes, définies par la résistance nominale spécifiée à
28 jours. Le dosage de principe en ciment, donné à titre indicatif, sera réajusté sur la base des essais
d'étude et de convenance des bétons.
N.B :
Pour les bâches d'aspiration : on entend par le béton en fondation celui exécuté à une côte inférieure ou
égale à celle de terrain naturel actuel avant exécution des travaux de terrassement. Au-delà de cette côte
le béton des voiles et dalles sera considéré comme exécuté en élévation.
Pour les locaux de pompage, le béton considéré en fondation est celui exécuté à une côté inferieur ou
égale à celle du dallage fini (ne nécessitant pas d'étaiement verticale), au-delà de cette côte le béton est
considéré exécuté en élévation.
Prix N° 9 : Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B5, Dosage de
ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression
à 28 jours : 130 bar
Prix N° 99 : Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B5, Dosage
de ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la
compression à 28 jours : 130 bar
Page | 84
Prix N° 10 : Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton poreux
Prix N° 198 : Asphalte en fondation
Prix N° 607 : Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Gros Béton de classe B3, Dosage de
ciment : 300 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression
Page | 85
Prix N° 765 : Revêtement de sol en carreaux grès cérame 1er choix 30 x 30 antidérapant
Prix N° 96 : Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Gros Béton de classe B3, Dosage de ciment
: 300 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28
jours : 230 bar
Prix N° 6 : Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Gros Béton de classe B3, Dosage de ciment
: 300 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28
jours : 230 bar
Prix N° 546 : Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B2,
Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la
Page | 86
Prix N° 547 : Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en élévation de classe B2,
Prix N° 544 : Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B2
avec incorporation de produit hydrofuge, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ45 ou équivalent par
m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours: 270 bar
Page | 87
Prix N° 17 : Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en fondation de classe B2 avec
incorporation de produit hydrofuge, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de
béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours: 270 bar
Prix N° 545 : Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en élévation de classe B2
Page | 88
Prix N° 18 : Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé en élévation de classe B2 avec
incorporation de produit hydrofuge, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de
béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours: 270 bar
Béton pour béton armé de classe B2
Ces prix rémunèrent le béton pour le béton armé B2 utilisé pour poutres, poteaux, coupole et dalles de
couvertures, acrotère, lanterneau, chaînages supérieurs, escaliers, ancrages, socles des groupes et butées,
y compris tout le nécessaire à sa mise en place, notamment le coffrage, l’échafaudage, étaiement,
vibration, traitement de la surface, joints de dilatation et de reprise et arrosage pendant la cure.
Prix N° 612 : Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé de classe B2, Dosage de
Ces prix se rémunèrent au mètre cube de béton « m3 ».
Forme en béton, Epaisseur : 13cm y/c armature
Les formes ou dallages sur hérissonnage, seront réalisées en béton B2, d’une épaisseur de 13 cm, armées
d'un quadrillage T8 e=15cm, suivant plan de béton armé y compris chapeaux et toutes sujétions
concerneront les dallages des bâtiments.
Prix N° 16 : Forme en béton, Epaisseur : 13 cm y/c armature
Page | 89
Acier TORS pour B.A
Ce prix rémunère l’acier TOR à haute adhérence de nuance FE500 utilisé pour le béton armé, y compris
toute sujétion nécessaire à sa mise en place, notamment les fils de fer recuit pour ligature, les éléments
de support et de fixation. Les dimensions à considérer ne prennent pas en compte les ancrages,
superpositions, crochets et déchets.
Prix N° 21 : Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE500 pour
béton armé
Prix N° 1072 : Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE500
pour béton armé
Prix N° 1007 : Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE500
pour béton armé
béton armé
béton armé
béton armé Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE500 pour
béton armé
béton armé
béton armé
béton armé
béton armé
béton armé
béton armé
béton armé
béton armé
Ces prix se rémunèrent au Kilogramme d’acier « Kg ».
Page | 90
Maçonnerie d’agglomérés creux
Ce prix concerne les maçonneries d'agglomérés creux pour murs et cloisons, y compris fournitures,
transport, pose, rejointoiement au mortier et toutes sujétions de mise en œuvre. Il s'applique au mètre
carré de maçonnerie réalisée.
Prix N° 22 : Maçonneries d'agglomérés creux, Epaisseur de maçonnerie : 0.20 m
Maçonneries de briques creuses
Ce prix rémunère la mise en place de maçonneries de briques creuses pour la construction de mur de
0,10 m d'épaisseur, y compris mortier de jointement et toute sujétion.
Prix N° 469 : Maçonneries de briques creuses, Type : cloison simple, Epaisseur de maçonnerie: 0.08 m
Prix N°615 : Maçonneries de briques creuses, Type : cloison simple, Epaisseur de maçonnerie:0.08 m
Prix N° 1074 : Maçonneries de briques creuses, Type :cloison simple, Epaisseur de maçonnerie:0.08 m
Enduit étanche
Ce prix rémunère l’enduit étanche de 3 cm d’épaisseur à réaliser en trois couches, au mortier de ciment
avec incorporation d’un hydrofuge de masse, à l’intérieur de la cuve, y compris toute sujétion nécessaire
à sa mise en place.
Prix N° 1013 : Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit étanche au mortier de ciment et
produit hydrofuge d'épaisseur 3 cm
Page | 91
Prix N° 27 : Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit étanche au mortier de ciment et produit
hydrofuge d'épaisseur 3 cm
Enduit extérieur au mortier bâtard
Ces prix rémunèrent l’enduit au mortier de ciment bâtard de 3 cm d’épaisseur, à réaliser à l’extérieur
des locaux, y compris toute sujétion nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 25 : Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit extérieur au mortier de ciment bâtard
d'épaisseur 3 cm
d'épaisseur 3 cm
d'épaisseur 3 cm
d'épaisseur 3 cm
d'épaisseur 3 cm
d'épaisseur 3 cm
d'épaisseur 3 cm
d'épaisseur 3 cm
d'épaisseur 3 cm
d'épaisseur 3 cm
d'épaisseur 3 cm
d'épaisseur 3 cm
d'épaisseur 3 cm
d'épaisseur 3 cm
Page | 92
Enduit intérieur au mortier lisse
Ces prix rémunèrent l’enduit au mortier de ciment lisse de 2 cm d’épaisseur, de type C, à réaliser à
l’intérieur des locaux, y compris toute sujétion nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 26 : Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit intérieur au mortier de ciment lisse
d'épaisseur 2 cm
d'épaisseur 2 cm
d'épaisseur 2 cm
d'épaisseur 2 cm
d'épaisseur 2 cm
d'épaisseur 2 cm
d'épaisseur 2 cm
d'épaisseur 2 cm
d'épaisseur 2 cm
d'épaisseur 2 cm
d'épaisseur 2 cm
d'épaisseur 2 cm
d'épaisseur 2 cm
d'épaisseur 2 cm
Joints et matériaux synthétiques
Ce prix concerne la réservation des vides pour joints, et la fourniture et pose de matériaux synthétiques
pour remplissage ou étanchéité des joints. Il couvre notamment toutes les sujétions de mise en place, de
collage, de raccordement et de protection de ces joints jusqu'à leur enrobage définitif dans le béton.
Prix N° 28 : Joints et matériaux synthétiques, Type de joint : Joint de dilatation en produit auto adhérent
polymérisé
Prix N° 1014 : Joints et matériaux synthétiques, Type de joint : Joint de dilatation en produit auto
adhérent polymérisé
Page | 93
Ces prix se rémunèrent au Mètre linéaire « ml ».
Enduit bitumineux
Ce prix rémunère l’enduit au mortier bitumineux de 3 cm d’épaisseur, à réaliser sur les parements
extérieurs enterrés, y compris toute sujétion nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 29 : Enduit bitumineux
Revêtement du sol en carreaux grès cérame
Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre du revêtement du sol des locaux en carreaux grès cérame
antidérapant de bonne qualité, y compris toute sujétion nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 23 / 1075 / 1009 / 848 / 917 / 697 / 765 / 550 / 616 / 404 / 470 / 307 / 210 / 113 : Revêtement
de sol en carreaux grès cérame 1er choix 30 x 30 antidérapant
Plinthe en carreaux grès cérame
Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de plinthe en carreaux grès cérame de 10 cm de hauteur,
y compris façon de coupe, chutes et toutes sujétions.
Prix N° 24 : Plinthe en carreaux grès cérame, Type : bonne qualité
Page | 94
Ces prix se rémunèrent au mètre Linéaire « ml ».
Forme de pente
Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de forme de pente en béton B3 d’une pente minimale
de 1.5 % et d’une épaisseur minimum de 3 cm au point bas, y compris préparation des surfaces de la
terrasse et toute sujétion nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 12 : Forme de pente
Chape de lissage
Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d’une chape de lissage au mortier de ciment dosé à
400kg de ciment et d’une épaisseur de 2cm, y compris toute sujétion nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 30 : Chape de lissage
Page | 95
Ecran pare vapeur
Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d’un écran par vapeur selon descriptif du CPS y compris
toute sujétion nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 31 : Ecran pare vapeur
Isolation thermique
Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de la protection thermique selon descriptif du CPS, y
compris toute sujétion nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 32 : Isolation thermique
Complexe d'étanchéité de terrasse
Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de complexe multicouches d’étanchéité selon descriptif
du CPS, y compris toute sujétion nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 33 / 1081 / 1019 / 858 / 923 / 707 / 771 / 560 / 622 / 414 / 476 / 317 / 220 / 123 : Complexe
d'étanchéité de terrasse
Gorge pour solins d’étanchéité
Ce prix concerne la réalisation des gorges pour raccordement des terrasses horizontales et les relevés
verticaux, en béton de classe B4, dosé à 250 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton, de
Page | 96
résistance nominale à la compression à 28 jours de 180 bars. Le béton sera réglé avant prise, avec un
gabarit en arc de cercle de 0,20 m de rayon, pour donner la forme aux gorges.
Prix N° 35 / 1083 / 1021 / 860 / 925 / 709 / 773 / 562 / 624 / 416 / 478 / 319 / 222 / 125 : Gorge pour
solins.
Protection de l'étanchéité des relevés
Ce prix rémunère la protection de l'étanchéité des relevés selon descriptif du CPS, y compris toute
sujétion nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 127 / 37 / 1023 / 862 / 711 / 564 / 418 / 321 / 224 : Protection de l'étanchéité des relevés
Solins d’étanchéité
Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de solins pour fixation des relevés d’étanchéité le long
de l’acrotère et selon descriptif du CPS, y compris toute sujétion nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 36 / 1084 / 1022 / 861 / 926 / 710 / 774 / 563 / 625 / 417 / 479 / 320 / 223 / 126 : Solins
d'étanchéité
Protection de l'étanchéité par dalettes en béton
Ce prix rémunère la protection de l'étanchéité par des dallettes en béton selon descriptif du CPS, y
compris toute sujétion nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 34 / 1082 / 1020 / 859 / 924 / 708 / 772 / 561 / 623 / 415 / 477 / 318 / 221 / 124 : Protection de
l'étanchéité par dallettes en béton
Génie civil des regards
Les prix de cette série rémunèrent, à l'unité, les travaux de construction des regards, en béton armé dosé
à 350 kg/m3 de ciment, de toute profondeur et de côtés internes supérieurs à 1 m et suffisantes pour à
abriter les équipements hydrauliques. Conformément aux plans d'exécution approuvés par le Maitre
d’ouvrage.
Il comprend :
 Les terrassements complémentaires à ceux des tranchées ;
 Le réglage du fond de fouille, les étaiements ;
 L’exécution complète du regard (béton de propreté, béton armé, coffrage, ferraillage, puisard
de vidange et d'évacuation, enduit intérieur d’étanchéité, enduit extérieur pour la partie visible,
badigeon au flinckote sur surfaces extérieures enterrées, peinture vinylique sur surfaces
extérieures visibles, cadre et capot ou tampon avec fermeture de sûreté, échelons ou échelles en
acier galvanisé, dispositif d'aération (col de cygne ou autre selon la situation du regard) ;
 La fourniture et le transport des matériaux à pied d'œuvre ;
Page | 97
 Les essais de réception ;
 Toutes sujétions de parfaite exécution
NB :
- Tout regard destiné à recevoir en plus de vannes de sectionnement, un régulateur de débit ou de
pression et/ou un compteur et dont de longueur interne ≥ 3.00 m sera doté d’une 2ème fermeture.
- La fermeture de tout regard situé en zone de circulation, sera assurée par cadre et tampon en fonte
ductile D400.
Prix N° 1050 / 892 / 740 / 591 / 445 / 344 / 247 / 150 / 61 : Génie civil des regards, Type : à grille,
Profondeur sous dalle : toutes profondeurs, Diamètre nominal : 800x800 mm
Ces prix se rémunèrent à l’Unité « U ».
B : Drainage et évacuation
Gargouille
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en place de gargouille avec crapaudine en fil de
fer galvanisé à chaud pour l’évacuation des eaux pluviales ou des fuites, y compris toute sujétion
nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 40 / 1085 / 1025 / 864 / 927 / 713 / 775 / 566 / 626 / 420 / 480 / 324 / 227 / 130 : Fourniture et
pose de gargouille
Descente d’eaux pluviales
Ce prix concerne la fourniture, pose et scellement de descente d'eaux pluviales en Fonte en DN 100 mm.
 Le dressage et préparation des parois,
 La fourniture de la conduite en Fonte,
 Le façonnage,
 La pose,
 Le scellement,
 La fourniture et pose de colliers et dispositifs de fixation sur mur pour scellement.
Prix N° 41 / 1026 / 866 / 715 / 567 / 421 / 325 / 228 / 131 : Fourniture, transport et mise en place de
descente d'eau pluviale, diamètre nominal : 100 mm, nature de matériau : en fonte
Descente d’eau pluviale en PVC 110 mm
Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la mise en place des buses en PVC DN 110 pour
descente des eaux pluviales, les colliers de fixation et toute sujétion nécessaire à leur mise en place. Il
s’applique au mètre linéaire.
Prix N° 1086 / 928 / 776 / 627 / 481 : Fourniture, transport et mise en place de descente d'eaux pluviales,
Type : en PVC, Diamètre nominal : 110 mm
Page | 98
Barbacanes
Ce prix concerne la fourniture, transport et pose de barbacanes en bec de canard en AGC de longueur
40 cm, pour évacuation des eaux pluviales.
Prix N° 865 / 714 : Barbacanes
Demi buses de drainage des eaux pluviales
Ce prix concerne la fourniture, transport et pose de demi-buses en béton, de diamètre 200 mm, sur les
talus de remblais, pour l’évacuation des eaux pluviales sous les barbacanes.
Prix N° 323 / 226 / 129 / 39 : Demi buses de drainage des eaux pluviales
Génie civil de caniveau
Ce prix rémunère la confection de caniveaux de drainage inférieur et supérieur de forme trapézoïdale ou

en forme U, conformément aux plans types d’exécutions approuvés par le maître d'œuvre.
Les dimensions indiquées sur le bordereau des prix sont les dimensions internes nues
Ces prestations s’entendent la construction et la finition des caniveaux, à l'exclusion de leurs
équipements, qui sont comptés par ailleurs.
Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :
 Les sondages et l'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,
 Les étaiements et blindages,
 L'épuisement de l'eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de l’ouvrage,
 Les dispositions nécessaires pour assurer l’étanchéité de l'ouvrage contre les eaux, de surface,
de ruissellement et de nappe,
 Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles,
 La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B4 dosé au minimum à
250 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent, et présentant à 28 jours, une résistance nominale à
la compression, d'au moins 180 bars,
 La fourniture et la mise en place des coffrages soignés, en bois ou métalliques,
 La fourniture, le façonnage et la mise en place de ferraillage, conformément aux plans
d’exécutions approuvés par le maître d'œuvre avec un minimum de T8 espacement 20
 La fourniture et transport des agrégats agrées par le maître d'œuvre, pour la préparation des
bétons,
 La préparation, le transport et la mise en place avec vibration du béton type B2 dosé au minimum
à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant à 28 jours, une résistance nominale
à la compression, d'au moins 270 bars,
 Les adjuvants éventuellement nécessaires pour obtenir les caractéristiques prescrites pour une
mise en œuvre convenable,
 Les sujétions dues à l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par le
renforcement des coffrages,
Page | 99
 Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications
des plans d'exécution,
 Réalisation des dallettes perforées dans le cas du caniveau inférieur,
 Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais de contrôle de qualité des bétons et de
leurs composants effectués par l'entreprise
Prix N° 298 / 201 / 104 / 14 / 1000 /839 /688 /541 /395 : Génie civil de caniveau, Forme : trapézoïdale,
largeur au radier : inférieure ou égale à 0,30 m, Profondeur intérieure : supérieure à 0,30 m et inférieure
ou égale à 0,50 m
Prix N° 299 /202 / 105 / 15 / 1001 / 840 /689 /542 /396 : Réalisation de caniveau, Type : de drainage
des eaux pluviales, Matériau : en béton armé, dosé à 350Kg/m3 de ciment CPJ45, Forme : en U,
Dimension : 0,5m de largeur, 0,3m de hauteur et 10 cm d'épaisseur
Réalisation d’une couche de matériau drainant en gravier
Ce prix rémunère la fourniture le transport et la mise en œuvre de pierres sèches pour le drainage des
eaux vers le caniveau de drainage inférieur, y compris toute sujétion nécessaire à la mise en place.
Prix N° 297 / 200 / 103 / 13 / 999 / 838 / 687 / 540 / 394 : Réalisation d'une couche en Matériau drainant,
Nature du matériau : gravier à granulométrie décroissante
Ces prix se rémunèrent au Mètre Cube « m3».
Conduite en PVC assainissement
Ces prix rémunèrent en mètre linéaire le réseau d’évacuation des eaux de fuite, de vidange, de trop-
plein et eaux pluviales de l’ensemble des ouvrages jusqu’ à leur raccordement avec l’exutoire,
conformément aux plans d’implantation des ouvrages, y compris fourniture, transport des conduites en
PVC, les terrassements, le lit de pose, le remblai de tranchées par des matériaux adéquats, clapet, regard
d’évacuation et toutes sujétions.
Prix N° 66 / 1087 / 1054 / 896 / 929 / 744 / 777 / 595 / 628 / 449 / 482 / 349 / 252 / 155 : Fourniture,
transport et pose de conduites en PVC – assainissement, Diamètre nominal : 200 mm, Série : II
Regards d’évacuation des eaux
Ces prix rémunèrent à l’unité les regards en béton armé B3 de 15 cm d'épaisseur, y compris, Vibrage,
cuvelage étanche, enduit extérieur pour la partie visible, badigeon au flinckote sur béton extérieur pour
la partie enterrée, avec dallettes de fermeture en béton armé et toutes sujétions.
Prix N° 63 / 1028 / 868 / 717 / 569 / 423 / 346 / 249 / 152 : Regards d'évacuation des eaux, Type de
regard : non visitable, Dimensions du regard : 0.60x0.60 m
Page | 100
Prix N° 64 / 153 / 250 / 347 / 447 / 483 / 593 /629 / 742 / 778 / 894 / 930 / 1052 / 1088 : Regards
d'évacuation des eaux, Type de regard : visitable, Dimensions du regard : 0.60x0.60 m
Prix N° 65 / 1053 / 895 / 743 /594 / 448 / 348 / 251 / 154 : Regards d'évacuation des eaux, Type de
regard : visitable, Dimensions du regard : 0.80x0.80 m
Grille concave en fonte
Ce prix rémunère la fourniture, transport, pose et scellement de grille en fonte ductile concave de classe
D400 et à cadre carré de dimensions externes 800 mm. Y compris toutes sujétions de parfaite exécution.
Prix N° 248 / 151 / 62 / 1051 / 893 / 741 / 592 / 446 / 345 : Fourniture, transport et pose de Grille en
fonte, Type de grille : concave à cadre carré, Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 800x750
mm
Ouvrage de rejet en béton armé
Ce prix rémunère l’ouvrage de rejet en béton armé à extrémité des conduites et buses d’évacuation des
eaux hors site de la parcelle, y compris protection par gabionnage, terrassement, hérissonnage, béton de
propreté et toutes sujétions.
Prix N° 67 / 1055 / 897 / 745 / 596 / 450 / 350 / 253 / 156 : Génie civil des ouvrages de rejet, Type
d'ouvrage : sur conduite DN 200 mm
C : PEINTURE
Peinture vinylique sur murs et plafonds
Ce prix concerne la réalisation de peinture vinylique, suivant le genre, le ton et couleur approuvés par
le maître d'ouvrage. Il comprend notamment :
 Les fournitures d'enduit pour l'intérieur, peinture, diluant, teintes et autres produits nécessaires
а la réalisation de la peinture,
 Egrenage, brossage а la brosse chiendent, et rebouchage,
 Couche d’impression,
 Ratissage au couteau à l'enduit, а l'intérieur des ouvrages,
 Ponçage général,
 L'exécution de trois couches de peinture,
 Le nettoyage du sol des traces d’enduit et de peinture
Prix N° 141 / 52 / 1040 / 881 / 729 / 581 / 435 / 335 / 238 / 1110 : Peinture vinylique sur murs et
plafonds, Type : à l'intérieur
Prix N° 952 / 800 / 651 / 505 : Peinture vinylique, Type : à l'intérieur et l'extérieur des locaux
Ces prix se rémunèrent au Mètre carré « m2 ».
Page | 101
Peinture vinylique
Ce prix rémunère l’Entrepreneur pour Fourniture et mise en œuvre de peinture vinylique à appliquer en
3 couches sur les parements vus de l'extérieur, y compris brossage, dépoussiérage, rebouchage, les
échafaudages, couche d'impression et toutes sujétions.
Prix N° 1039 / 880 / 728 / 580 / 434 / 334 / 237 / 140 / 51 : Peinture vinylique sur murs et plafonds,
Type : à l'extérieur
Peinture sur menuiserie métallique
Ce prix rémunère pour Fourniture et mise en œuvre de peinture en "Email Celluc" sur menuiserie
métallique après 2 couches antirouille au minium de plomb, y compris la préparation de la surface, les
protections et toute sujétion nécessaire à sa mise en place.
Prix N° 1041 / 882 / 730 / 582 / 436 / 336 / 239 / 142 / 53 : Peinture Glycérophtalique laquée sur
canalisations et équipements métalliques
Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds
Ce prix concerne la réalisation de peinture glycérophtalique, suivant le genre, le ton et couleur approuvés
par le maitre d'œuvre. Il comprend notamment :
 Les fournitures d'enduit, peinture, diluant, teintes et autres produits nécessaires а la réalisation
de la peinture,
 Egrenage, brossage а la brosse chiendent, et rebouchage,
 Couche d'impression,
 Ratissage au couteau а l’enduit,
 Ponçage général,
 L'exécution de trois couches de peinture glycérophtalique,
 Le nettoyage du sol des traces d’enduit et de peinture.
Prix N° 1111 / 953 / 801 / 652 / 506 : Peinture Glycérophtalique sur murs et plafonds, Type : laquée
Ces prix se rémunèrent au Mètre carré « m2».
Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie bois
Ce prix concerne la réalisation de peinture glycérophtalique laquée sur les surfaces intérieures et
extérieures de la menuiserie bois, suivant le genre, le ton et couleur approuvés par le maître d'œuvre. Il
comprend notamment :
 Les fournitures d'enduit, peinture, diluant, teintes et autres produits nécessaires а la réalisation
de la peinture,
 Brûlage et isolation а la gomme laquée des nœuds résineux,
 Application d'une couche d’impression,
 Ratissage а l'enduit, ponçages et rebouchage,
 L’exécution de deux couches de peinture d’émail glycérophtalique а 24 heures d’intervalle entre
la première et la deuxième couche,
 Le nettoyage du sol des traces d’enduit et de peinture. Il s’applique au mètre carré.
Page | 102
Prix N° 1112 / 954 / 802 / 653 / 507 : Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie bois
D : Menuiserie- ferronnerie
Echelle métallique
Ce prix concerne la fourniture, transport et pose d’échelles métalliques, suivant plan et détail
d'exécution.
 Les études et dessins de détail avec nomenclature,
 La fourniture des éléments d'assemblage, pièces d'ancrages et gabarits correspondants ainsi que
les accessoires de pose : boulons, écrous, rondelles, cales, etc.
 L'usinage,
 Le transport,
 Le déchargement et la manutention des pièces,
 La mise en parc de stockage et la reprise,
 La coupe, le dressage, le façonnage, le soudage et meulage,
 Toutes les opérations de montage : pose, scellements, fers de montage, réglage, soudure,
boulonnage, rivetage s'il y a lieu, et tous travaux de finition,
 Les sujétions de fixation sur charpente ou sur le béton,
 Pour les échelles en acier, la galvanisation au zinc à chaud.
Les dimensions sont de :
 50 cm de largeur pour accès aux terrasses,
 Et 40 cm de largeur pour accès à l’intérieur des cuves.
Il comprend les dispositifs d’ancrage et toutes sujétions de mise en œuvre.
Prix N° 46/ 136/ 233/ 330 / 429 /575 / 723/ 876/ 1034 : Fourniture, transport et pose d'Echelles
métalliques, Type d'échelle : en acier galvanisé avec crénoline
Prix N° 1035 / 875 / 724 / 576 / 430 / 331 / 234 / 137 / 47 : Fourniture, transport et pose d'Echelles
métalliques, Type d'échelle : en acier galvanisé sans crénoline
Grille de protection
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en place de grilles de protection des châssis
métalliques, en fer carré plein de 14 x 14 mm et espacé de moins de 15 cm, y compris toute sujétion
nécessaire à leur mise en place.
Prix N° 939 / 872 / 787 / 721 / 638 / 573 / 492 / 427 / 328 / 231 / 134 / 44 / 1097 / 1032 / 872 / :
Fourniture, transport et pose de Grilles de protection
Grillage moustiquaire
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en place de grillage moustiquaire sur châssis du
lanterneau de la cuve, y compris toute sujétion nécessaire à leur mise en place.
Page | 103
Prix N° 722 / 574 / 428 / 329 / 232 / 135 / 45 / 1033 / 873 : Fourniture, transport et pose de grillage
moustiquaire
Porte métallique
Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la mise en place de porte métallique en tôle galvanisée
à froid de 15/10 soigneusement soudée, poncée sur cadre en fer cornière de 40x40x4 mm avec raidisseurs
en T ou L de 30x30x4 mm et montée finie, y compris quincaillerie, serrure de sécurité, traitement
anticorrosion et toute sujétion nécessaire à leur mise en place.
Prix N° 333 / 236 / 139 / 49 / 878 : Fourniture, transport et pose de Porte métallique à un vantail en tôle
galvanisée
Prix N° 877 / 726 / 578 / 432 / 1037 : Fourniture, transport et pose de Porte métallique à deux vantaux
en tôle galvanisée
Garde-corps métalliques
Ce prix rémunère la fourniture et pose de garde-corps métallique en acier galvanisé à froid constitués de
tube diamètre Ø 40 formant main-courante et quadrillage en acier plat (section 35x5 mm) espacé de
20/40 cm sur une hauteur de 90 cm.
Y compris plexiglas transparent de 5 mm pour la protection des armoires de commande contre
les jets d’eau, qui sera implanté seulement dans la partie en face de ces armoires de commande.
Prix N° 50 : Fourniture, transport et pose de Garde corps et mains courantes métalliques
Ces prix se rémunèrent au Mètre linéaire « ml».
Capot regard diamètre 715 mm
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en place de capot regard et cadre en acier, étanche,
bombé, circulaire de diamètre ø 715 mm à fermeture de sûreté pour le trou d'homme de visite de la cuve.
Prix N° 138 / 48 / 1036 / 876 / 725 / 577 / 431 / 332 / 235 : Fourniture, transport et pose de Capot regard,
Diamètre nominal : 715 mm
Acier pour IPN&IPE
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en place d’acier pour monorail en IPN&IPE pour
manutention des équipements contenu dans le local, y compris les ancrages, le traitement anticorrosion
et les peintures finales et toutes sujétions.
Prix N° 1038 / 879 / 727 / 579 / 433 : Fourniture, transport et mise en place d'IPN, Type : pour palan
avec cheminé, Poids : 3 Tonnes
Page | 104
Fenêtre a deux ventaux en aluminium
Ce prix concerne la fourniture, transport et pose de fenêtre à deux vantaux ouvrants а coulisse, suivant
plan de détail d’exécution. Il comprend notamment la fourniture et pose de :
 Profils systèmes série 212,
 Pré-cadre en acier galvanisé, avec broches de scellement,
 Traverses,
 Entretoises provisoires,
 Joint d’étanchéité,
 Quincaillerie, et serrures,
 Mécanisme de manœuvre,
 Vitrage 6 mm
 Peinture laquée
Prix N° 488 / 426 / 327 / 230 / 133 / 43 / 1093 / 1031 / 871 / 935 / 720 / 783 / 572 / 634 : Fourniture
transport et pose de Fenêtre à deux vantaux ouvrants à coulisse en aluminium
Volet roulant en aluminium
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en place de volet roulant, en aluminium formé de
lames emboîtées les unes dans les autres, y compris le mécanisme complet suivant plan de détail
d’exécution. Il comprend notamment :
 La fourniture, pose et scellement des glissières en aluminium,
 Axe d’enroulement métallique à ressorts en acier,
 Manivelle de manœuvre,
 Dispositif de transmission par tringles oscillantes en laiton chromé,
 Dispositif de blocage du volet à toute hauteur.
Prix N° 489 / 1094 / 936 / 784 / 635 : Fourniture transport et pose de Volet roulant en alluminium
Porte à lames en bois
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en place de porte à lames en bois, à un vantail
ouvrant à la française, suivant plan de détail d’exécution. Il comprend notamment :
 Le faux cadre en sapin rouge de dimensions 100x35 mm,
 Le cadre de dimensions 100x35 mm, avec rainure et feuillure de battement,
 Le bâti d’ouvrant à lames de 41x100 mm,
 L’assemblage à tenons et mortaises collées,
 Les lames bouvetées obliques de 41x125 mm, assemblées à rainures et longuettes collées,
 Les chambranles sur les deux faces,
 La quincaillerie complète (pattes de scellement, paumelles de 140 mm, serrure, poignée, butoir
en caoutchouc, etc.)
Prix N° 487 / 1092 / 934 / 782 / 633 : Fourniture transport et pose de porte à lames en bois
Page | 105
Placard en bois
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en place de placard en bois à deux vantaux iso
planes ouvrant à la française, suivant plan de détail d’exécution. Il comprend notamment :
 Le cadre, avec rainure et feuillure de battement,
 Le bâti,
 Habillage des deux faces en contreplaqué Okoumé de 5 mm d’épaisseur,
 Alaises en bois dur,
 Les chambranles,
 La quincaillerie (pattes de scellement, paumelles de 110 mm, loqueteaux, poignées etc.)
Prix N° 490 / 1095 / 937 / 785 / 636 : Fourniture transport et pose de Placard en bois, Dimension :
0,95x2,20 H.C, Type : Sapin rouge
Placard sous paillasse
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en place de placard en bois sous paillasse de la
cuisine de la loge gardien, ouvrant à la française, suivant plan de détail d’exécution.
 Le cadre, avec rainure et feuillure de battement,
 Le Bâti,
 Habillage des deux faces en contreplaqué Okoumé de 5 mm d’épaisseur,
 Alaises en bois dur
 La quincaillerie (pattes de scellement, paumelles de 110 mm, loqueteaux, poignées etc.)
Prix N° 637 / 491 / 1096 / 938 / 786 : Fourniture transport et pose de Placard sous paillasse en bois,
Type : NA, Dimensions : NA m, Qualité du bois : Ordinaire
E : ELECTRICITE
Regards pour canalisation électrique
Ces prix rémunèrent à l’unité les regards, pour visite et tirage des câbles électriques, en béton armé B3
de 15 cm d'épaisseur, y compris, Vibrage, cuvelage étanche, enduit extérieur pour la partie visible,
badigeon au flinckote sur béton extérieur pour la partie enterrée, avec dallettes de fermeture en béton
armé et toutes sujétions.
Prix N° 718 / 570 / 424 / 1029 / 869 : Regards pour canalisations électriques, Dimensions du regard :
0.50x0.50 m
Caniveau pour circuits électriques
Ce prix concerne la réalisation de caniveau pour circuits électriques à deux gorges de diamètre 80 mm
Ces travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :
Page | 106
 La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B4 dosé au minimum à
250 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent, et présentant à 28 jours, une résistance nominale à
la compression, d'au moins 180 bars,
d’exécutions approuvés par le maître d'œuvre (voiles de 10 cm et radier de 10cm)
à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant à 28 jours, une résistance nominale
à la compression, d'au moins 270 bars,
 Mise en place de deux gorges de 80mm
Prix N° 571 / 425 / 1030 / 870 / 719 : Réalisation de caniveau pour circuits électriques, Nombre de
gorge : deux, Diamètre des gorges : 80 mm
Circuit de terre
Ce prix rémunère, à l’ensemble, la fourniture et pose d’un câble en cuivre nu de 28 mm2 posé en fond
de fouilles, ceinturant la construction, relié aux aciers des fondations et remontant en boucle au tableau
principal.
Prix N° 650 / 671 / 504 / 525 / 1109 / 1130 / 984 / 951 / 822 / 799 : Circuit de terre
Ces prix se rémunèrent à l’Ensemble « ENS».
Eclairage électrique pour ouvrage
Ce prix se rémunère à l’ensemble et concerne la fourniture, transport et installation de l'équipement

complet pour l'éclairage électrique d'ouvrage, conformément au CPS et au plan d'exécution approuvé
par le maître d'œuvre, comprenant notamment (liste indicative) :
 Fourniture et pose de foyers lumineux sur mur et plafond,
 Fourniture et pose de hublots étanches à l'extérieur du local
 Fourniture et pose de hublots étanches et contre l'humidification à l'intérieur de la bâche
 Tube orange pour passage des câbles électriques et réservation
 Boites d'encastrement,
 Câbles multiconducteurs d'alimentation électrique, depuis l'armoire jusqu'à l'interrupteur de
commande et lampes,
 Lampe avec douille en bout du fil,
 Interrupteurs et prises de courants encastrés,
 Bloc URA
 La lustrerie,
 Les prestations de pose, d'encastrement, de distribution et de raccordement.
Prix N° 528 / 1133 / 987 / 825 / 674 : Eclairage électrique pour ouvrage, Type : à l'intérieur
Prix N° 529 / 1134 / 988 / 826 / 675 : Eclairage électrique pour ouvrage, Type : à l'extérieur
Prix N° 493/ 673/ 788/ 940 : Branchement et équipement électrique d'ouvrage
Page | 107
Eclairage électrique pour local
Ce prix se rémunère à l’ensemble et concerne la fourniture, transport et installation de l'équipement

complet pour l'éclairage électrique intérieur et extérieur du loge gardien, conformément au CPS et au
plan d'exécution approuvé par le maître d'œuvre, comprenant notamment (liste indicative) :
 Fourniture et pose de foyers lumineux sur mur et plafond,
 Fourniture et pose de hublots étanches à l'extérieur du local
 Fourniture et pose de hublots étanches et contre l'humidification à l'intérieur de la bâche
 Tube orange pour passage des câbles électriques et réservation
 Boites d'encastrement,
 Câbles multiconducteurs d'alimentation électrique, depuis l'armoire jusqu'à l'interrupteur de
commande et lampes,
 Lampe avec douille en bout du fil,
 Interrupteurs et prises de courants encastrés,
 Bloc URA
 La lustrerie,
Prix N° 494 / 1099 / 941 / 789 / 640 : Fourniture, transport et pose des équipements d'éclairage, Type :
intérieur et extérieur des locaux
Fourniture, transport et pose de lampadaire
Ce prix concerne la fourniture, transport et pose de lampadaire sur poteau, suivant modèle agrée par le
maître d'œuvre, et comprenant notamment :
 Le poteau,
 La lanterne,
 Lampe de 100 w,
 Boite de raccordement avec borne, serre câble et presse étoupe,
 Socle de fixation,
 Les prestations de pose, d'encastrement, et de raccordement.
Prix N° 530 / 1135 / 989 / 827 / 676 : Fourniture, transport et pose de Lampadaire
Ces prix se rémunèrent à l’Unité « U».
F : PLOMBERIE, SANITAIRE
Raccordement et équipement de branchement d'eau potable
Ce prix rémunère à l’ensemble le raccordement et l'équipement de branchement d'eau potable du local.

Ce prix concerne les travaux suivants (indiqués à titre indicatif):
 Travaux de piquage sur la conduite d'eau potable y/c déterrement de la conduite, coupe, ... etc.
 Équipement de piquage de diamètre approprié (collier de prise, Vanne sous bouche à clé
complet, éventuellement réducteur de pression, conduite en PEHD PN 10, colliers, Raccords,
compteur, robinets d'arrêt, clapet anti retour, ...)
 Terrassements, lit de pose, remblai, regards, niche éventuellement
Page | 108
Prix N° 495 / 1100 / 942 / 790 / 641 : Raccordement et équipement de branchement d'eau potable
Installation de plomberie pour alimentation en eau
Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture, le transport et la pose de l'installation complète de

plomberie pour alimentation en eau potable du loge gardien. Ce prix concerne l'ensemble des
équipements nécessaires pour la plomberie du local suivants (indiqués à titre indicatif) : tuyaux, robinets
d'arrêt, robinets de puisage, et toutes sujétion de parfaite exécution.
Prix N° 496 / 1101 / 943 / 791 / 642 : Fourniture, transport et pose de l'installation de plomberie pour
alimentation en eau
Lavabo
Ce prix rémunère à l'unité, la Fourniture, transport et pose de lavabo, en porcelaine vitrifiée, suivant
échantillon agrée par le maitre d'œuvre, ainsi que tous les équipements et accessoires pour un ensemble
en parfait état de marche. Il comprend notamment :
 Lavabo,
 Colonne éventuelle,
 Tablette et accessoires de toilette,
 Un robinet mélangeur chromé eau froide et eau chaude,
 Système de commande de vidange а tirette,
 Siphon а culot démontable chromé et Raccordement а l’évacuation,
 Raccordement aux conduites d’alimentation eau chaude et eau froide,
 Miroir de 0,80x0,80 m,
 Accessoires de pose de savonnette et de serviette,
 Scellement et fixation.
Prix N° 497 / 1102 / 944 / 792 / 643 : Fourniture, transport et pose de Lavabo, Type : individuel en grès
émaillé 60x48 cm
Receveur de douche
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, le transport et la pose de receveur de douche, en gré émaillé,
suivant échantillon agrée par le maître d’œuvre, ainsi que tous les équipements et accessoires pour un
ensemble en parfait état de marche. Il comprend notamment :
 Receveur de douche,
 Un robinet mélangeur chromé eau froide et eau chaude,
 Un ensemble d’accessoires de douchette encastrée (colonne de douchette, pomme de douchette
en laiton chromé, colliers de fixation, etc.),
 Bonde siphoïde chromée de diamètre 40 mm
 Vidange à clapet automatique avec trop plein et bonde filetée en laiton chromé,
 Siphon et Raccordement à l’évacuation,
Page | 109
 Accessoires de porte serviette et porte savon,
 Scellement et fixation
Prix N° 499 / 1104 / 946 / 794 / 645 : Fourniture, transport et pose de Receveur de douche
WC à la turque
Ce prix rémunère, à l’unité la Fourniture, transport et pose de WC à la turque, en porcelaine, suivant

échantillon agrée par le maitre d'œuvre, ainsi que tous les équipements et accessoires pour un ensemble
en parfait état de marche. Il comprend notamment :
 Siège de WC à la Turque,
 Un ensemble d'accessoires de WC (tubes en PVC, coudes, etc. ...)
 Siphon et Raccordement а l'évacuation,
 Raccordement aux conduites d'assainissement,
 Accessoires de porte papier hygiénique,
Prix N° 498 / 1103 / 945 / 793 / 644 : WC à la Turque
Evier de cuisine
Ce prix rémunère, à l’unité, concerne la Fourniture, transport et pose d'évier de cuisine, en inox avec
égouttoir, suivant échantillon agrée par le maitre d’œuvre, ainsi que tous les équipements et accessoires
pour un ensemble en parfait état de marche. Il comprend notamment :
 Evier,
 Un robinet mélangeur chromé orientable eau froide et chaude,
 Bonde а grille chromée
 Système de commande de vidange а tirette,
 Siphon а culot démontable,
Prix N° 647 / 501 / 1106 / 948 / 796 : Fourniture, transport et pose d'Evier de cuisine, Type : 2
compartiment
Chauffe-eau électrique
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, le transport et la pose de chauffe-eau électrique ce capacité

75 litres, suivant échantillon agrée par le maître d d’œuvre, ainsi que tous les équipements et accessoires
pour un ensemble en parfait état de marche. Il comprend notamment :
 Chauffe-eau en tôle d’acier galvanisé d’épaisseur 30/10,
 Résistance 220 v,
 Thermostat,
Page | 110
 L’anode de magnésium,
 La mise à la terre,
 Un groupe de sécurité monté sur l’arrivée d’eau froide,
 Bande de surverse en tuyau de fer galvanisé, avec chaînette galvanisée
 Raccordement aux conduites d’arrivée eau froide et de distribution eau chaude,
 Raccordement à la conduite d’évacuation,
 Chevilles, tiges et boulons de fixation,
 Pose et Scellement.
Prix N° 646 / 500 / 1105 / 947 / 795 : Fourniture, transport et pose de Chauffe eau électrique, Capacité
: 75 l
Robinet d’eau
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, le transport et la pose de robinet d’eau, ainsi que tous les
accessoires de raccordement et de fixation.
Prix N° 598 / 452 / 352 / 255 / 158 / 69 / 1057 / 899 / 747 : Fourniture, transport et pose de Robinet
d'eau, Type : d'arrosage, Diamètre nominal : 20 mm
Prix N° 648 / 502 / 1107 / 949 / 797 : Fourniture, transport et pose de Robinet d'eau, Type : de puisage,
Vanne et robinet d’arrêt :
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, le transport et la pose de vanne et robinet d’arrêt d’eau
d’alimentation de la loge, ainsi que tous les accessoires de raccordement et de fixation.
Prix N° 649 / 950 / 503 / 1108 / 798 : Fourniture, transport et pose de Vanne et robinet d'arrêt, Diamètre
nominal : 20 mm
Siphon du sol
Ce prix concerne la Fourniture, transport et pose de siphon de sol en laiton ou en bronze de 150x150
mm pour l'évacuation des eaux, ainsi que tous les accessoires de raccordement et de fixation. Il
comprend notamment :
 Grille démontable DN 50 mm,
 Chape en plomb de protection de 0,50x0,50 m et 3 mm d'épaisseur avec moignon cylindrique,
Prix N° 716 / 568 / 422 / 326 / 229 / 132 / 42 / 1027 / 867 : Fourniture, transport et pose de Siphon de
sol
FTP du tuyau d'arrosage
Ce prix concerne la fourniture et transport de tuyau d'arrosage, y compris emballage, déchargement et

entreposage dans les magasins désignés par le maître d'œuvre.
Page | 111
Prix N° 748 / 599 / 453 / 353 / 256 / 159 / 70 / 1058 / 900 : Fourniture et transport de Tuyau d'arrosage,
Diamètre nominal : 18 mm, Longueur : 6 m
G : AMENAGEMENT DES ABORDS
Mur de soutènement en béton armé
Ce prix rémunère l'entrepreneur au mètre linéaire l’exécution de mur de soutènement en béton armé
classe B2 dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45, y compris fourniture, transport et mise en œuvre de tous
les matériaux agrégats, acier TOR pour béton armé, coffrage, échafaudage, malaxage, vibration,
conformément aux plans visés par un bureau de contrôle agrée et approuvés par le Maitre d’ouvrage et
toutes sujétions nécessaires pour l'exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Les dimensions de ce mur seront conformes aux dimensions données dans le plan d'exécution.
Prix N° 731 / 883 : Mur de soutènement en béton armé
Clôture de l’enceinte de type D
Ce prix rémunère la réalisation d’une clôture de type D de hauteur égale 2.4 m autour de l’enceinte des
ouvrages, conformément au plan joint au présent dossier.
Ce prix rémunère en particulier les travaux suivants :
 Les travaux de terrassement et d’exécution des fondations de la clôture,
 Les travaux de génie civil relatifs aux poteaux, pieux, raidisseurs, murs en agglomérats creux,
enduits, etc.
 Le treillis métallique,
 Les têtes de portail,
 Peinture et finition de la clôture,
 Toutes sujétions de parfaite et bonne exécution.
Prix N° 54/143/ 240/ 337/ 437/ 583/ 732/ 884/ 1042 : Construction de mur de clôture, Type de clôture
:D
Fourniture, transport et pose de Portail métallique pour mur de clôture
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et montage d’un portail de la clôture à deux vantaux 1.95x
3.10 m en tôle pliée en acier de 2 mm d'épaisseur, soudée sur les deux faces sur un cadre en Fer plein
16x16 mm, comprenant traversées diagonales en L 65x45mm montés finis avec quincailleries complètes
et serrures de sureté avec deux clés et paumelles montées sur un fer rond D50mm avec trois pattes de
scellement ancrées dans le béton et avec un système de verrouillage anti vandal y compris peinture anti-
corrosion de toutes les surfaces métalliques.
Prix N° 55/ 144/ 241/ 338/ 438/ 584/ 733/ 888/1043 : Fourniture, transport et pose de Portail métallique
pour mur de clôture, Type : en Fer plein 16x16 mm, Dimensions (Hauteur x largeur) : 1,90 x 3,10 m
Page | 112
Portillon de service
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et montage d’un portillon de service à un ventail 1.10 x 1.90
m en Fer plein 16x16 mm, blindé par une tôle en acier de 2 mm d'épaisseur, y compris quincailleries
complètes et serrures de sûreté avec deux clés et paumelles montées sur un fer rond D50 mm.
Prix N° 439 / 585 / 734 / 886 / 1044 : Fourniture, transport et pose de Portillon métallique pour mur de
clôture, Type : en Fer plein 16x16 mm, Dimensions : 1,90 x 1,10 m
Tête de portail
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et montage d’une tête, y compris toute sujétion nécessaire à
sa mise en place.
Prix N° 56/ 145/ 242/ 339/ 440/ 586/ 735/ 887/ 1045 : Tête de portail
Chaussée bétonnée à l’intérieur de l’enceinte
Ce prix rémunère l’aménagement d’une zone de circulation et de parking en chaussée bétonnée, à

l’intérieur de l’enceinte des ouvrages, y compris toute sujétion nécessaire à sa mise en place.
Notamment :
 Décapage de la terre végétale et mise à niveau avec encaissement moyen de 30 cm
 Arrosage et compactage à plus de 92% de l'optimum proctor,
 Couche de base de 10 cm d’épaisseur en béton armé d'un quadrillage à larges mailles (2.5 kg/
m2) dosé à 250 kg/m3.
 Couche supérieure de 10 cm d’épaisseur en béton armé d'un quadrillage à larges mailles (2.5
kg/ m2) dosé à 400 kg/m3.
 Joints de dilatation en bois ménagés selon un quadrillage de 3 x 3 m et toutes sujétions de mise
en œuvre
La chaussée aura une pente de 2% pour faciliter l’évacuation des eaux de pluie. Ces dernières seront
acheminées vers le point d’évacuation selon plan ci-joint.
Prix N° 59/148/ 245/ 342/ 443/ 589/ 738/ 890/ 1048 : Aménagement de chaussée bétonnée
Bordure de trottoir
Ce prix rémunère l’entrepreneur pour la construction des bordures de trottoir T3 en béton de classe B3,
sur la chaussée. Il s’applique au mètre linéaire de bordure.
Prix N° 60/149/ 246/ 343/ 444/ 590/ 739/ 891/ 1049 : Fourniture, transport et pose de Bordures de
trottoir, Type : T3
Piste d’accès en tout venant
Ce prix rémunère l’aménagement d’une piste d’accès carrossable de 5 m de largeur à partir de la route
goudronnée ou piste passant à proximité de l’ouvrage, conformément au CPS.
Les travaux d’aménagement de la piste d’accès en tout venant comprennent :
 Décapage de la terre végétale et mise à niveau avec encaissement moyen de 30 cm.
Page | 113
 Couche de fondation formée par des matériaux d’IP<12% compactée après réglage et arrosage
abondant.
 Couche de roulement de 20 cm d’épaisseur constituée de tout venant compacter.
 L’exécution des fossés et ouvrages de drainage et évacuation des eaux.
 Et toutes sujétions nécessaires à sa mise en place.
Il s’applique au mètre carré et à l’aire comprise entre fossés.
Prix N° 73/ 162/ 259/ 356/ 456/ 602/ 751/ 903/ 1061 : Aménagement de piste carrossable, Type : Tout
venant
Enseigne
Ce prix rémunère l’entrepreneur pour la fourniture, transport et pose d'enseigne de 1,5X0,5 m de type
arrêté par le Maitre d’ouvrage (caractères) en alluglaces bleu pour l'écriture et transparent pour la
protection, le tout dans un cadre en aluminium.
Prix N° 57/ 146/ 243/ 340/ 441/ 587/ 736/ 888/ 1046 : Inscription et Mise en œuvre d'enseigne, Type :
en plexiglas avec cadre en aluminium de dimensions 50 x 30 cm
Hampe a drapeau
Ce prix concerne la fourniture, transport et pose de hampe à drapeau de hauteur 4 m y/compris drapeau,
fixation de la hampe, système pour monter et descendre et pour fixer le drapeau sur la hampe.
Prix N° 58/ 147/ 244/ 341/442/ 588/ 737/ 889/ 1047 : Fourniture, transport et pose de Hampe à drapeau
Génie civil des fosses septiques
Ce prix est rémunéré à l’Unité et se rapporte а tous les travaux de génie civil pour la réalisation des
fosses septiques, conformément aux plans types d’exécutions approuvés par le maitre d'œuvre. Ces
travaux comprennent notamment les suggestions suivantes :
 Les sondages et l'implantation définitive des ouvrages sur le terrain,
 Les terrassements et remblais nécessaires pour l'exécution de l'ouvrage,
 L’épuisement de l’eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de l’ouvrage,
 Les dispositions nécessaires pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage contre les eaux, de surface,
de ruissellement et de nappe,
 Le nettoyage et le compactage du fond de fouilles,
 La réalisation du béton de propreté sur 10 cm d’épaisseur en béton type B4 dosé au minimum а
250 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent, et présentant а 28 jours, une résistance nominale а
la compression, d’au moins 180 bars,
d’exécutions approuvés par le maitre d'œuvre,
 La fourniture et transport des agrégats agrées par le maitre d'œuvre, pour la préparation des
bétons,
Page | 114
а 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant а 28 jours, une résistance nominale
а la compression, d’au moins 270 bars,
mise en œuvre convenable.
 Les sujétions dues а l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessités par le
 La fourniture et réalisation du dispositif d'aération de l'ouvrage, selon le plan d'exécution,
 Le traitement des surfaces, présentant des dégradations ou un fini non conforme aux indications
des plans d'exécution,
 La réalisation de l’enduit au mortier de ciment, sur toutes les surfaces de l’ouvrage,
 La réalisation d’un enduit а base d’émulsion bitumineuse sur les parements de l’ouvrage, qui
sont en contact avec le terrain naturel,
 La pose et scellement du cadre et tampon ou capot métallique, selon le plan d’exécution,
 Les sujétions dues aux réservations dans les bétons, pour conduites, fourreaux et pièces
métalliques diverses,
leurs composants effectués par l’entreprise.
Prix N° 484 / 630 / 779 / 931 / 1089 : Génie civil des fosses septiques, Volume de la fosse : 1000 l
Génie civil de puits perdu
Ce prix est rémunéré au mètre cube et se rapporte а tous les travaux de génie civil pour la réalisation
de puits perdu, conformément aux plans types d’exécutions approuvés par le maitre d'œuvre. Ces travaux
comprennent notamment les suggestions suivantes :
 Les sondages et l’implantation définitive des ouvrages sur le terrain,
 Les terrassements et remblais nécessaires pour l’exécution de l’ouvrage,
 L’épuisement de l’eau de surface et de ruissellement autour des terrassements de l’ouvrage,
 Le nettoyage du fond de fouilles,
d’exécutions approuvés par le maitre d'œuvre,
 La fourniture et transport des agrégats agrées par le maitre d'œuvre, pour la préparation des
bétons,
а 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou équivalent et présentant а 28 jours, une résistance nominale
а la compression, d’au moins 270 bars,
mise en œuvre convenable,
Page | 115
 Les sujétions dues а l'emploi d'appareils vibrateurs, notamment les frais nécessites par le
 Les travaux de maçonnerie de moellons ou buses préfabriquées, selon le plan type d’exécution,
 Le remplissage du puits par les matériaux drainant (sable, gravier, moellons, etc.),
 Les sujétions dues aux réservations, pour conduites, fourreaux et pièces métalliques diverses,
leurs composants effectués par l’entreprise
Prix N° 486 / 632 / 781 / 933 / 1091 : Génie civil de puits perdu
Ces prix se rémunèrent au mètre cube « m3».
Filtre épurateur
Ce prix est rémunéré à l’unité et concerne la fourniture, transport et pose de Filtre épurateur et tous les
accessoires de fonctionnement, documents techniques, essais et mise en marche.
Prix N° 485 / 631 / 780 / 932 / 1090 : Fourniture, transport et pose de Filtre épurateur
Ces prix se rémunèrent à l’unité «U».
Fourniture, transport et réglage de terre végétale
Ce prix concerne la fourniture, transport et régalage de la terre végétale noire, propre exempte de
détritus, de racines et autres. Il comprend notamment :
 La fourniture et transport à pied d’œuvre de la terre végétale noire,
 Le nettoyage et préparation des surfaces destinées à recevoir la terre végétale,
 Le régalage et nivellement,
 L'arrosage.
Prix N° 71/ 160/ 257/ 354/ 454/ 600/ 749/ 901/ 1059 : Fourniture, transport et régalage de Terre végétale
Ces prix se rémunèrent au Mètre cube « m3».
Gazon
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture de Boutures saines et fraîches du gazon Stenotaphrum
secundatum à raison de 100 boutures par m2. Le terrain doit être bien nivelé, ratissé grossier et fin,
fraisage et émiettement des mottes y compris arrosage, entretien pendant les travaux et durant la période
de garantie,tant à chaque fois que la hauteur du gazon atteint 5cm et toutes suggestions de fourniture et
d’engazonnement.
Prix N° 72/ 161/258/ 355/ 455/ 601/ 750/ 902/ 1060 : Fourniture à pied d'oeuvre et plantation de gazon
à raison de 100 Bouture / m2
EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES
A : robinetterie
Branchement d'arrosage
Ce prix concerne Raccordement et équipement de branchement d'arrosage. Il concerne les travaux

suivants (indiqués à titre indicatif):
 Travaux de piquage sur la conduite de départ y/c éventuellement déterrement de la conduite,
coupe, ... etc
Page | 116
 Équipement de piquage de diamètre approprié, constitués éventuellement de (collier de prise,
Vanne sous bouche à clé complet, éventuellement réducteur de pression, conduite en PEHD PN
10, colliers, Raccords, compteur, robinets d'arrêt, clapet anti retour, ...)
 Terrassements, lit de pose, remblai, regards
Prix N° 68/ 157/ 254/ 351/ 451/ 597/ 746/ 898/ 1056 : Réalisation de Branchement d'arrosage
Fourniture, transport et pose de robinetterie
Ces prix rémunèrent, à l'unité, la fourniture, le transport, la pose et essais d’équipements de robinetterie
en fonte ductile, y compris toutes sujétions de raccordement aux pièces spéciales.
Ils incluent notamment :
 Tous les accessoires de mise en place et d'exploitation (boulons cadmiés, joints, volants de
manœuvre des robinets vannes, etc.).
 La protection contre la corrosion et la peinture des pièces en acier ou en fonte, des équipements
et des brides ;
 Les massifs de butée et d’ancrage, y compris fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350
kg/m3 légèrement armé ;
 Et toutes sujétions.
Prix N° 83 : Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte,
Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 80 mm, Pression
nominale : 10 bar
Prix N° 88 : Fourniture, transport et pose de crépine, Nature du matériau : corps en laiton et bride en
fonte, Diamètre nominal : 80 mm
Prix N° 87 : Fourniture, transport et pose de clapet, Type : d'extrémité, Nature du matériau : corps en
fonte, Forme des extrémités : avec bride et sans contrepoids, Diamètre nominal : 80 mm, Pression
nominale : 10 bar
Prix N° 85 : Fourniture, transport et pose de robinet à flotteur, Type : haut de réservoir à bras de levier,
Nature du matériau : corps en fonte à bride et flotteur en inox, Diamètre nominal : 80 mm, Pression
nominale : 10 bar
Prix N° 90 : Fourniture, transport et pose de stabilisateur d’écoulement, Type : S-3D, Nature du
matériau : corps en fonte, Diamètre nominal : 60 mm, Pression nominale : 10 bar
Prix N° 93 : Fourniture, transport et pose de ventouse, Type : simple fonction avec robinet d'arrêt,
Diamètre nominal : 40 mm, Pression nominale : 10 bar
Prix N° 170 : Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série
courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 80 mm,
Pression nominale : 10 bar
nominale : 10 bar
nominale : 10 bar
Page | 117
courte, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 100
mm, Pression nominale : 10 bar
nominale : 10 bar
nominale : 10 bar
nominale : 10 bar
nominale : 10 bar
Page | 118
nominale : 10 bar
nominale : 10 bar
nominale : 10 bar
nominale : 10 bar
nominale : 10 bar
nominale : 10 bar
nominale : 10 bar
nominale : 10 bar
Page | 119
Prix N° 976 : Fourniture, transport et pose de stabilisateur d'écoulement, Type : S-3D, Nature du
Prix N° 981 : Fourniture, transport et pose de ventouse, Type : triple fonction avec robinet d'arrêt,
Prix N° 1123 : Fourniture, transport et pose de robinet à flotteur, Type : haut de réservoir à bras de
levier, Nature du matériau : corps en fonte à bride et flotteur en inox, Diamètre nominal : 60 mm,
nominale : 10 bar

Pose de compteur
Ces prix rémunèrent, à l’unité, la pose et essais de compteur d’eau, selon les plans approuvés par le
Maitre d’ouvrage. Ils incluent la fourniture, le transport, et la pose menue du certificat d’étalonnage du
constructeur.
Prix N° 92/ 186/ 283/ 380/ 978 : Fourniture, transport et pose de compteur, Type : grand calibre à hélice
axiale et entraînement magnétique et mécanisme inamovible, Nature du matériau : corps en fonte à
brides, Diamètre nominal : 65 mm, Débit nominal : 25 m3/h, Pression nominale : 10 bar
B : pièces spéciales
Fourniture, transport et pose de pièces spéciales
Ces prix rémunèrent, à l'unité, la fourniture, le transport, la pose et essais de pièces spéciales ou
d’ensembles de pièces spéciales en fonte ductile ou en acier galvanisé à chaud, y compris toutes sujétions
de raccordement aux groupes, à la canalisation ou entre pièces.
 Tous les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre (boulons cadmiés,
joints,…);
 Les massifs supports, de butée et d’ancrage, y compris fourniture et mise en œuvre du béton
dosé à 350 kg légèrement armé ;
Page | 120
 La protection contre la corrosion par un revêtement de couches de bitume et de toile de jute ou
de verre et par protection cathodique pour les pièces installées sur des tronçons protégés
cathodiquement ;
Prix N° 76 : Fourniture, transport et pose de raccord bride major, NM : fonte ductile pour tuyau PEhd,
DN : 90 mm, PN : 16 bar, Classe : NA
Prix N° 77 : Fourniture, transport et pose de Esse de réglage en acier galvanisé à bouts bridés, Diamètre
nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar
Prix N° 78 : Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : avec colorette d'ancrage
et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10
bar, Longueur : 600 mm
Prix N° 79 : Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature
du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur :
supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm
inférieure ou égale à 1000 mm
Prix N° 81 : Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal
: 80/80 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
Prix N° 82 : Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté, Nature du matériau
: acier, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar
Prix N° 84 : Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de
courbure : 1/4, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des
extrémités : bouts à brides
nominale : 10 bar
Page | 121
Prix N° 169 : Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre
nominal : 80/80 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
Prix N° 171 : Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau
Prix N° 177 : Fourniture, transport et pose de crépine, Nature du matériau : corps en inox et bride en
et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale :
10 bar, Longueur : 600 mm
Prix N° 183 : Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé,
Diamètre nominal : 100/60 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts
à brides
Prix N° 190 : Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile
pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 110/100 mm, Pression nominale : 16 bar
Page | 122
à brides
pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA
Page | 123
Prix N°359 : Fourniture, transport et pose de raccord bride major, NM : fonte ductile pour tuyau PEhd,
à brides
Page | 124
pour tuyau PVC, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA
Diamètre nominal : 80/60 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à
brides
pour tuyau PEHD, Diamètre nominal : 60/63 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA
Page | 125
brides
Page | 126
Page | 127
Prix N° 969 : Fourniture, transport et pose de crépine, Nature du matériau : corps et bride en acier
galvanisé, Diamètre nominal : 60 mm
brides
Prix N° 1114 : Fourniture, transport et pose de Esse de réglage en acier galvanisé à bouts bridés,
Page | 128
brides
Ces prix se rémunèrent à l’Unité « U»
H : EQUIPEMENTS DIVERS
Fourniture, transport et pose de sonde
Prix N° 526 / 672 / 823 / 985 / 1131 : Fourniture, transport et pose de sonde, Type : de niveau
ultrasonique
Ce prix rapporte à la fourniture, transport et pose d’une sonde ultrason de niveau complète à installer
dans les bâches pour mesurer en continu le niveau d'eau dans les bâches et de son raccordement à
l'armoire. Ils comprennent toutes les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux, notamment :
 Alimentation électrique et l'ensemble des équipements nécessaires
 Câbleries, conduits, buses et leur fixation
 FTP de sonde à ultrason pour mesure de niveau complète.
 Eventuellement armoire de commande et de protection en cas de réservoir
 Afficheur déporté raccordé à la sonde, à installer dans l'armoire de la sonde ou dans l'armoire
d'arrivée pour le cas de station de pompage
 Logiciel, programmation, mise en service... et toutes sujétions
 Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées à pied d'œuvre ou
aux dépôts indiqués par le maître d'œuvre,
 Les joints, brides, boulons, écrous, volant de manœuvre et tout accessoire de raccordement,
 Tous les frais de transport à pied d'œuvre,
 Les frais d’outillage et de matériel, en usines ou sur le site,
 Les frais de force motrice pour toutes les opérations incombant à l’Entrepreneur,
 Tous les frais afférents aux essais de contrôle des matériaux constitutifs et de réception des
fournitures en usine,
 Tous les frais afférents aux essais de mise en service.
Ces prix se rémunèrent à l’Unité « U»
Page | 129
EQUIPEMENTS HYDRO ET ELECTROMECANIQUES
A : GROUPES DE POMPAGE
Fourniture et transport de groupes de pompage
Ces prix rémunèrent, à l'unité, la fourniture et le transport de groupe électropompe complet de

caractéristiques conformes au CPS, y compris le câble d'alimentation et de raccordement aux armoires
de commande et de protection de longueur convenable et section appropriée, châssis, accessoires
de mise en place, de fixation et de manœuvre et toutes sujétions.
Groupes de pompage à installer au niveau de la station SR9.1
Prix N° 1142 : Fourniture, transport de Groupe de pompage électrique, Type : à axe vertical, Débit
nominal : inférieur ou égal à 5 l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 80 m et inférieure ou
égale à 90 m
Les groupes électropompes à installer au niveau de cette station de reprise doivent être de
caractéristiques :
 Nombre : 2 dont un de secours.
 Type : à axe vertical.
 Q = 2 l/s
 HMT = 87 mCE.
 Rendement global (moteur + pompe)  55 %
égale à 100 m
caractéristiques :
 Q = 2 l/s
 HMT = 93 mCE.
égale à 110 m
caractéristiques :
 Q = 2 l/s
 HMT = 104 mCE.
Page | 130
Prix N° 1274 : Fourniture et transport de Groupe de pompage électrique, Type : à axe vertical, Débit
nominal : inférieur ou égale à 5 l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 120 m et inférieure ou
égale à 130 m
caractéristiques :
 Q = 2 l/s
 HMT = 127 mCE.
Prix N° 1325 : Fourniture et transport de Groupe de pompage électrique, Type : à axe vertical, Débit
nominal : inférieur ou égale à 5 l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 130 m et inférieure ou
égale à 140 m
caractéristiques :
 Q = 2 l/s
 HMT = 138 mCE.
B : ROBINETTERIE
Fourniture et transport de robinetterie
Ces prix rémunèrent, à l'unité, la fourniture et le transport d’équipements de robinetterie en fonte
ductile, y compris toutes sujétions de raccordement aux pièces spéciales.
 Tous les accessoires de mise en place et d'exploitation (boulons cadmiés, joints, volants de
manœuvre des robinets vannes, etc.).
 La protection contre la corrosion et la peinture des pièces en acier ou en fonte, des équipements
et des brides ;
 Et toutes sujétions.
Prix N° 1137 : Fourniture et transport de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte,
nominale : 10 bar
Prix N° 1144 : Fourniture et transport de Clapet anti-retour, Nature du matériau : Corps en fonte,
obturateur en polyuréthane, ressort de l'obturateur en acier inox 316, Forme des extrémités : à brides,
Page | 131
nominale : 16 bar
Prix N° 1152 : Fourniture et transport de stabilisateur d'écoulement, Type : S-3D, Nature du matériau :
corps en fonte, Diamètre nominal : 50 mm, Pression nominale : 16 bar
Prix N° 1157 : Fourniture et transport de ventouse, Type : triple fonction avec robinet d'arrêt, Diamètre
nominale : 16 bar
nominale : 10 bar
nominale : 16 bar
nominale : 16 bar
nominale : 10 bar
nominale : 16 bar
nominale : 16 bar
Page | 132
nominale : 10 bar
nominale : 16 bar
nominale : 16 bar
nominale : 10 bar
nominale : 25 bar
nominale : 25 bar
Fourniture et transport de débitmètre électromagnétique

Ces prix rémunèrent, à l'unité, la fourniture et le transport de débitmètres électromagnétiques selon
spécifications du CPS, y compris toutes sujétions de raccordement aux pièces spéciales.
 Le tube de mesure avec capteur et convertisseur déporté (Version séparée).
 Un coffret étanche et verrouillable à l’intérieur duquel sera installé le convertisseur.
 Toutes les autres pièces de la chaîne de mesure :
 Afficheur programmable de débit à deux sorties 4 – 20 mA.
 Totalisateur électromécanique de volume à huit digits sans remise à zéro.
 Horloge d’indisponibilité de l’alimentation électrique.
Page | 133
 Onduleur d’une autonomie de quatre (04) heures. Puissance à déterminer par
l’entrepreneur avec justifications.
 Système de protection de l’alimentation par disjoncteur différentiels, para-surtenseur, et
fusibles.
 Système de protection de la mesure (para-surtenseur, séparateur galvanique ...etc).
 Prise de courant pour une utilisation éventuelle.
 Et toutes sujétions.
Prix N° 1154 : Fourniture et transport d'équipements pour la confection de prise de terre, Résistance : 5
Ohms
Prix N° 1198 : Fourniture et transport de Débitmètre, Type : électromagnétique, Diamètre nominal : 50
mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : corps à brides
C : PIECES SPECIALES
Fourniture et transport de pièces spéciales
Ces prix rémunèrent, à l'unité, la fourniture et le transport de pièces spéciales ou d’ensembles de pièces
spéciales en fonte ductile ou en acier galvanisé à chaud, y compris toutes sujétions de raccordement aux
groupes, à la canalisation ou entre pièces.
 Tous les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre (boulons
cadmiés, Colliers de fixation, joints,…);
 La protection contre la corrosion par un revêtement de couches de bitume et de toile de
jute ou de verre et par protection cathodique pour les pièces installées sur des tronçons
protégés cathodiquement.
NB : le prix de fourniture et du transport des manchettes comprend également, l’exécution des
travaux de :
 Piquage pour prise d’échantillon à la sortie des bâches y compris robinet de prise
d’échantillon ;
 Piquage pour arrosage y compris robinet de prise d’eau.
Prix N° 1136 : Fourniture et transport de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal :
80/80 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
Prix N° 1138 : Fourniture et transport de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau :
acier, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar
Prix N° 1139 : Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du
matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure
ou égale à 1000 mm
Page | 134
Prix N° 1140 : Fourniture et transport de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé,
Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à
brides de raccordement à la pompe
Prix N° 1143 : Fourniture et transport de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé,
Prix N°1146 : Fourniture et transport de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau :
Prix N°1147 : Fourniture et transport de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal :
Prix N°1148 : Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du
Prix N°1149 : Fourniture et transport de Plaque pleine, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre
nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA
Prix N°1151 : Fourniture et transport de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé,
brides
Prix N°1155 : Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type : avec colorette d'ancrage et
d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16
Prix N°1156 : Fourniture et transport de Esse de réglage en acier galvanisé à bouts bridés, Diamètre
Prix N°1158 : Fourniture, transport de raccord bride major, NM : fonte ductile pour tuyau PEhd, DN :
90 mm, PN : 16 bar, Classe : NA
Prix N°1160 : Fourniture et transport de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure
: 1/4, Diamètre nominal : 50 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts
à brides
Page | 135
brides
à brides
Page | 136
brides
à brides
Page | 137
brides
à brides
Prix N°1329 : Fourniture et transport de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : fonte
ductile, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 25 bar
Page | 138
brides
Prix N°1341 : Fourniture et transport de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour
tuyau en fonte ductile, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 25 bar
à brides
Fourniture, transport et installation d'un ensemble de système de manutention électrique
Ce prix est rémunéré à l’ensemble et concerne la Fourniture, transport et installation d’un ensemble de
système complet de manutention électrique comprenant notamment :
 La fourniture et installation sur IPN de palan, à chaîne et à commande électrique,
 Les pinces rails de blocage à l’arrêt,
 Les crochets à double croc avec linguets de sécurité,
 Les élingues nécessaires à la manutention de divers matériels,
 Tous les équipements et accessoires de fonctionnement du système,
 Toutes les prestations de pose et installation.
Prix N°1163 : Fourniture, transport et installation d'un Ensemble de système de manutention électrique,
Type : avec Palan de 1 tonne
Fourniture et transport de manomètre
Ces prix rémunèrent, à l'unité, et concerne la fourniture et transport de manomètre, y compris emballage,
déchargement et entreposage dans les magasins désignés par le maître d’œuvre.
Page | 139
Prix N°1141 : Fourniture et transport de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycerine de 0 à 1
bars y compris robinet à 3 voies
Prix N°1150 : Fourniture et transport de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 16
bars
bars
bars
bars
Fourniture et transport de réservoir hydropneumatique
Ces prix rémunèrent à l’Unité la fourniture et le transport du réservoir hydropneumatique, avec joints,
boulons, écrous et des accessoires de raccordement aux conduites et appareillages. Ils comprennent
toutes les dépenses nécessaires à l’exécution des fournitures, notamment :
 Toutes les dépenses de fournitures qui s’entendent livrées, rendues et rangées à pied d'œuvre ou
aux dépôts indiqués par le maître d'œuvre,
 Les manchettes de raccordement, coudes, robinet vanne, joint démontage, clapet percé, jauge
de niveau gradué et toutes fournitures se rapportant au ballon y/c certificat d'étalonnage et
certificat d'alimentarité de la vessie
 Les joints, brides, boulons, écrous, et tout accessoire de raccordement,
fournitures en usine.
Prix N°1162 : Fourniture et transport de réservoir hydropneumatique, Type : eau claire à vessie anti-
bélier, Forme de sortie : sortie de fond, Diamètre nominal de sortie : 50, Capacité : 200 l, Gamme de
pression : 16/24 bar
Page | 140
pression : 25/37,50 bar
Peinture glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques
Ce prix rémunère à l’ensemble, et concerne la réalisation de peinture glycérophtalique laquée sur les
canalisations, et équipements métalliques divers (chutes, collecteurs, ferronnerie etc..), suivant le genre,
le ton et couleur approuvés par le maître d’œuvre. Il comprend notamment :
 Les fournitures d’enduit, peinture, diluant, teintes et autres produits nécessaires à la réalisation
de la peinture,
 Brossage à la brosse métallique,
 Ponçage et rebouchage,
 Couche d’impression à « WACH PRIMER »,
 L’exécution de deux couches de peinture au minium de plomb, à 24 heures d’intervalle,
 Une couche primaire glycérophtalique,
 Deux couches d’émail glycérophtalique,
 Le nettoyage du sol des tracés d’enduit et de peinture.
Prix N°1164 : Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques
Prix N° 1313 : Fourniture et transport de Pompe doseuse, Type : à membrane, Débit : 0,3 l/h,
Ce prix se rémunère à l’unité, Ce prix concerne la fourniture et le transport de pompe doseuse complète
pour l’injection de l’eau de javel conformément aux plans, CPS et CCTG y compris :
 Les joints, brides, boulons, écrous, et tout accessoire de raccordement,
 châssis, support de fixation
 La quantité du produit désinfectant nécessaire pour la période des essais et la mise en service.
fournitures en usine.
 Documentations.
Prix N° 1314 : Fourniture et transport de Tuyauterie et robinetterie, Type : d'aspiration et
d'injection d'eau de Javel
Page | 141
Ce prix se rémunère à l’ensemble la fourniture et le transport de l’ensemble de la tuyauterie et de la
robinetterie de l’aspiration et de l’injection de l’eau de javel conformément aux plans, CPS et CCTG y
compris, tuyaux de diamètre appropriés, crépine, vannes, vannette, clapet anti retour, amortisseur,
robinet d’arrêt, canne d’injection y compris le robinet de sectionnement en PVC de PN approprié,
boulons, joints, raccords, … etc.
Prix N° 1315 : Fourniture et transport de bac pour solution stérilisante, Capacité : 100 l
Ce prix se rémunère à l’unité, et concerne la fourniture et transport de bac de mélange de capacité 100
litres avec agitateur y compris tous les accessoires de raccordement et de liaison entre les deux bacs dont
un muni d’un indicateur de niveau bas pour arrêt des pompes intégré à l’ensemble d’aspiration et relié
à l’automatisme des deux pompes doseuses y/c réglage d’asservissement, câble de liaison et toute
sujétion.
Fourniture et transport de pièces de rechange
Ces prix se rémunèrent à l’ensemble la fourniture et le transport des pièces de rechanges énuméré dans
le CPS, et la dépose dans un lieu indiqué par le Maitre d’ouvrage.
L’entrepreneur déterminera et fournira un lot de pièces de rechange comportant au minimum :
Pour les pompes à axe horizontal
 2 jeux de roues
 1 diffuseur
 6 garnitures complètes (joints de chemises et presse-étoupe)
 6 garnitures de bague d’usure
 1 pompe à graisse
 2 jeux de roulements pour chaque pompe
 1 accouplement semi-élastique complet
 1 lot de joints toriques
 1 clavette de roue
 1 bague d’usure
Pour les moteurs, les pièces de rechange prévues sont les suivants :
 2 jeux de roulements
Pour les pompes à axe vertical

Les pièces de rechange prévues pour chaque type de pompe sont les suivants:
 Roues : quantité = 1/3 du nombre existant par pompe
 Deux jeux de chemises entretoises des roues
 Deux jeux de bagues d’usure des roues
 Deux jeux de bagues d’étanchéité
 Joints plats d’étanchéité entre cellules du corps
 Un accouplement semi-élastique complet
 3 jeux Garniture d’étanchéité (du type mécanique) .
Pour les équipements hydro et électromécaniques, les pièces de rechange prévus sont les suivants :
SR1.5 & SR2.5 & SR4.5 :
Page | 142
 1 manomètre 0-25 bars.
SR3.5 & SR5.5 :
Pour les équipements électriques, les pièces de rechanges prévus (de même type que celles installées),
par station sont les suivants :
 1 contacteur de ligne de chaque groupe installé
 10 relais auxiliaires de type installé
 05 disjoncteurs unipolaires de calibre et type installé
 1 disjoncteur moteur de chaque groupe installé
 1 Relais de phase
 1 Relais de niveau
 02 pressostats
 3 sondes de niveau
 4 boutons poussoir de type installé
 02 commutateurs à 3 positions de type installé
 Deux paquets de voyants de signalisation
Pour les équipements des pompes doseuses, les pièces de rechanges prévus (de même type que celles
installées), par chaque poste de javellisation sont les suivants :
 Tête de doseur complète
 25 ml de flexible pour l’aspiration et le refoulement de javellisation
 Un lot standard comprenant les joints, les clapets d’aspiration et de refoulement
 02 crépines d’aspiration
 2 cannes d’injection
 2 membranes
Pour les équipements des débitmètres électromagnétiques, les pièces de rechanges prévus (de même
type que celles installées), par chaque débitmètre sont les suivants :
 Un convertisseur complet avec accessoires

 Un afficheur programmable
 Un totalisateur de volume à huit digits
 Deux Disjoncteurs bipolaires
 Un Para- surtenseur
Prix N°1165 : Fournitures et transport de pièces de rechange, Type : hydro et électromécaniques
Page | 143
Prix N°1166 : Fournitures et transport de pièces de rechange, Type : pour pompe et moteur de groupe
de pompage
Prix N°1167 : Fournitures et transport de pièces de rechange, Type : débitmètre électromagnétique
Prix N°1178 : Fournitures et transport de pièces de rechange, Type : électriques
de pompage
de pompage
de pompage
Prix N°1317 : Fournitures et transport de pièces de rechange, Type : stérilisation
de pompage
D : MONTAGE ET ESSAI
Montage et essai des équipements
Ces prix se rémunèrent à l’ensemble le montage ou la pose et l’essai des équipements hydro,
électromécaniques et électriques conformément aux CPS et CCTG, y compris pièces spéciales objet de
la fourniture ainsi que :
 Les massifs de butée et d’ancrage, y compris fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 350
kg légèrement armé ;
 Et toutes sujétions de raccordement, de fixation et de mise en œuvre.
Prix N°1168 : Montage et essai des équipements, Type : hydro et électromécanique
Prix N°1179 : Montage et essai des équipements, Type : électrique
Prix N°1318 : Montage et essai des équipements, Type : de javellisation
Page | 144
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
A : LIAISON BASSE TENSION
Fourniture et transport de câble électrique
Ce prix se rémunère au Mètre linéaire et concerne la fourniture et transport de câbles multiconducteurs
d’alimentation électrique, reliant le disjoncteur B.T du poste de transformation et les armoires d’arrivée
et de commande des GEP, comprenant notamment :
 Les conduits de passage des câbles, en tranchet.
 La fourniture des câbles d’alimentation de type, section et longueur convenables
 Boites et coffrets de jonction étanches,
 Les prestations de pose et de raccordement.
Prix N°1169 : Fourniture et transport de câble électrique, Type : de liaison poste de transformation -
armoire BT de commande des groupes électropompes de section appropriée
Fourniture et transport de chemins de câble
Ce prix se rémunère au mètre linéaire, la fourniture et transport de chemins de câble, y compris
emballage, déchargement et entreposage dans les magasins désignés par le maître d’ouvrage.
Prix N°1171 : Fourniture et transport de chemins de câble, Type : acier galvanisé
Fourniture et transport de buse
Ce prix rémunère au mètre linéaire de buse, la fourniture et transport e buse pour les câbles
d’alimentation électrique BT, comprenant notamment :
La fourniture des buses et conduits de câbles de section appropriée en tenant compte d’une réserve,
Les équipements nécessaires pour la fixation et le raccordement grillage avertisseur
Prix N°1170 : Fourniture et transport de Buse, type : pour passage de câbles
Page | 145
B : EQUIPEMENT BASSE TENSION DE LA STATION
Fourniture et transport d’armoire d’arrivée
Ces prix rémunèrent, à l’unité, la fourniture et le transport d’armoire d’arrivée et services généraux
conformément au CPS et les normes en vigueurs notamment la norme CEI 61439-1 et 2, y compris tous
accessoires de pose, de fixation, de raccordement et toutes sujétions.
Prix N°1172 : Fourniture et transport d'armoire d'arrivée
Fourniture et transport d’armoire de commande et de protection de groupe
Ces prix rémunèrent, à l’unité, la fourniture et le transport d’armoire de commande et de protection de
groupe de pompage conformément au CPS et les normes en vigueurs notamment la norme CEI 61439-
1 et 2 , y compris tous accessoires de pose, de fixation, de raccordement et toutes sujétions.
Prix N°1173 : Fourniture et transport d’armoire, Type : de commande et de protection pour groupes de
pompage
pompage
pompage
pompage
pompage
Prix N°1312 : Fourniture et transport de coffret de commande et de protection pour pompe
doseuse
Ce prix rémunère à l’unité le coffret complet de commande et de protection des pompes doseuses
conformément au CPS et CCTG et toutes sujétions.
Prix N°1316 : Fourniture et transport d’armoire, Type : de commande pour pompe doseuse
Ce prix rémunère à l’unité l’armoire de commande des pompes doseuses conformément au CPS et
CCTG et toutes sujétions.
Fourniture et transport d’équipements pour la prise de terre
Ce prix se rémunère à l’ensemble, tous les équipements et les travaux nécessaires pour réaliser la prise
de terre y compris le réseau équipotentiel d’interconnexion des masses, le réseau de terre en câble en
cuivre nu de 28 mm2 (ceinturant la construction), le puits des terres des masses avec distribution avec
une résistance mesurée inférieur à 5 Ω.
Ce prix rémunère également la connexion entre l’ensemble des constructions.
Il sera réalisé conformément aux CPS et CCTG.
Prix N°1174 : Fourniture et transport d'équipements pour la confection de prise de terre, Résistance : 5
Ohms
Page | 146
Ohms
Ohms
Ohms
Ohms
Fourniture et transport de l’ensemble de système de régulation
Ce prix se rémunère à l’ensemble, la fourniture et le transport de l’ensemble des équipements
nécessaires pour la réalisation d’un système de régulation complet, conformément au CPS, au CCTG et
aux plans d’exécution approuvés par le maître d’œuvre, comprenant notamment :
 Fourniture et transport des électrodes de niveau,
 Manostats,
 Horloge à contact,
 Relais,
 Câbles multiconducteurs d’alimentation électrique,
 Les prestations d’encastrement, de distribution et de raccordement.
Prix N°1175 : Ensemble de système de régulation
Fourniture, transport et installation d’extincteur
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture, le transport et la mise en place d’extincteur à poudre et de
Capacité : 6 Kg conformément aux CPS et CCTG.
Prix N°1176 : Fourniture, transport et installation d'extincteur, Type : à poudre, Capacité : 6 Kg
Extracteur de ventilation
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, transport et pose d’extracteur de ventilation, y compris perçage
du génie civil, scellement et finition d'enduit.
Prix N°1177 : Fourniture et transport d’extracteur de ventilation
Page | 147
CHAPITRE IV :
APPEL D’OFFRES N° 50 /2023 /AREP-GON
OBJET : PROJET REALISE DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL

D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D’IRRIGATION 2020-2027 (PNAEPI) :
TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES CENTRES ET DES DOUARS

RELEVANT DE LA REGION DE GUELMIM-OUED NOUN – PROVINCE DE SIDI IFNI
LOT: GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION-CT MIRLEFT,
Prix
N° prix Libellé Unité Quantité Prix Total
Unitaire
Ouvrage : Etude
1 Etudes, dossier d'exécution et autres documents ENS 1
2 Réglage, essai général et mise en service industriel ENS 1
3 Dossier de récolement ENS 1
Total ouvrage : Etude
Ouvrage : Réservoir semi-enterré R9.1 de 50 m3
Terrassement en terrain de toute nature et à toutes
4 profondeurs en pleine masse, en tranchée, en puits ou en m3 110
rigole
Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : tout
5 m3 25
venant
Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Gros Béton
de classe B3, Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ45 ou
6 m3 20
équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la
7 Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches m2 35
8 Maçonnerie de moellons calcaires, Type : en fondation m3 6
Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de
propreté de classe B5, Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ
9 m3 5
35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à
la compression à 28 jours : 130 bar
10 Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton poreux m3 3
11 Asphalte en fondation m2 22
12 Forme de pente m2 35
Réalisation d'une couche en Matériau drainant, Nature du
13 matériau : gravier à granulométrie décroissante m3 8
Génie civil de caniveau, Forme : trapézoïdale, largeur au

14 radier : inférieure ou égale à 0,30 m, Profondeur intérieure : ml 16
supérieure à 0,30 m et inférieure ou égale à 0,50 m
Prix
Unitaire
Réalisation de caniveau, Type : de drainage des eaux
pluviales, Matériau : en béton armé, dosé à 350Kg/m3 de
15 ml 45
ciment CPJ45, Forme : en U, Dimension : 0,5m de largeur,
0,3m de hauteur et 10 cm d'épaisseur
16 Forme en béton, Epaisseur : 13 cm y/c armature m2 12
Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé
en fondation de classe B2 avec incorporation de produit
17 hydrofuge, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ45 ou m3 14
compression à 28 jours: 270 bar
en élévation de classe B2 avec incorporation de produit
en fondation de classe B2, Dosage de ciment : 350 kg ciment
19 m3 10
CPJ45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance
nominale à la compression à 28 jours : 270 bar
en élévation de classe B2, Dosage de ciment : 350 kg ciment
20 m3 18
Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR à haute
21 adhérence de nuance FE500 pour béton armé Kg 5 500
Maçonneries d'agglomérés creux, Epaisseur de maçonnerie :

22 m2 50
0.20 m
Revêtement de sol en carreaux grès cérame 1er choix 30 x 30
23 m2 20
antidérapant
24 Plinthe en carreaux grès cérame, Type : bonne qualité ml 17
Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit extérieur
25
au mortier de ciment bâtard d'épaisseur 3 cm m2 93
Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit intérieur

26
au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm m2 80
Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit étanche

27
au mortier de ciment et produit hydrofuge d'épaisseur 3 cm m2 90
Joints et matériaux synthétiques, Type de joint : Joint de

28
dilatation en produit auto adhérent polymérisé ml 50
29 Enduit bitumineux m2 40
30 Chape de lissage m2 22
31 Ecran pare vapeur m2 22
32 Isolation thermique m2 36
33 Complexe d'étanchéité de terrasse m2 36
34 Protection de l'étanchéité par dallettes en béton m2 36
Prix
Unitaire
35 Gorge pour solins ml 35
36 Solins d'étanchéité ml 35
37 Protection de l'étanchéité des relevés ml 35
38 Talutage compacté m3 30
39 Demi buses de drainage des eaux pluviales ml 10
40 Fourniture et pose de gargouille U 2
Fourniture, transport et mise en place de descente d'eau
41 pluviale, diamètre nominal : 100 mm, nature de matériau : ml 10
en fonte
42 Fourniture, transport et pose de Siphon de sol U 1
Fourniture transport et pose de Fenêtre à deux vantaux
43 m2 3
ouvrants à coulisse en aluminium
44 Fourniture, transport et pose de Grilles de protection m2 3
45 Fourniture, transport et pose de grillage moustiquaire m2 1
Fourniture, transport et pose d'Echelles métalliques, Type
46
d'échelle : en acier galvanisé avec crénoline ml 3

47 d'échelle : en acier galvanisé sans crénoline ml 7
Fourniture, transport et pose de Capot regard, Diamètre

48 U 1
nominal : 715 mm
Fourniture, transport et pose de Porte métallique à un vantail
49 m2 3
Fourniture, transport et pose de Garde corps et mains
50 ml 2
courantes métalliques
51 Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'extérieur m2 93
52 Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'intérieur m2 80
Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et
53 ENS 1
équipements métalliques
54 Construction de mur de clôture, Type de clôture : D ml 78
Fourniture, transport et pose de Portail métallique pour mur
55 de clôture, Type : en Fer plein 16x16 mm, Dimensions U 1
(Hauteur x largeur) : 1,90 x 3,10 m
56 Tête de portail U 1
Inscription et Mise en œuvre d'enseigne, Type : en plexiglas
57 avec cadre en aluminium de dimensions 50 x 30 cm U 1
58 Fourniture, transport et pose de Hampe à drapeau U 1

59 Aménagement de chaussée bétonnée m2 67
Fourniture, transport et pose de Bordures de trottoir, Type :
60 ml 21
T3
Génie civil des regards, Type : à grille, Profondeur sous dalle
61 : toutes profondeurs, Diamètre nominal : 800x800 mm U 1
Prix
Unitaire
Fourniture, transport et pose de Grille en fonte, Type de grille
62 : concave à cadre carré, Classe de résistance : D400 KN, U 1
Dimensions : 800x750 mm
Regards d'évacuation des eaux, Type de regard : non
63 visitable, Dimensions du regard : 0.60x0.60 m U 2
Regards d'évacuation des eaux, Type de regard : visitable,

64 Dimensions du regard : 0.60x0.60 m U 2

Fourniture, transport et pose de conduites en PVC –

66 assainissement, Diamètre nominal : 200 mm, Série : II ml 25
Génie civil des ouvrages de rejet, Type d'ouvrage : sur

67 U 1
conduite DN 200 mm
68 Réalisation de Branchement d'arrosage U 1
Fourniture, transport et pose de Robinet d'eau, Type :
69
d'arrosage, Diamètre nominal : 20 mm U 1
Fourniture et transport de Tuyau d'arrosage, Diamètre

70 U 1
nominal : 18 mm, Longueur : 6 m
71 Fourniture, transport et régalage de Terre végétale m3 25
Fourniture à pied d'oeuvre et plantation de gazon à raison de
72 m2 90
100 Bouture / m2
73 Aménagement de piste carrossable, Type : Tout venant m2 350
74 Essai d'étanchéité des ouvrages ENS 1
Rinçage et désinfection d’ouvrage hydraulique, Type :
75 ENS 1
Réservoir semi-enterré de 50 m3
Total Série : Réservoir semi-enterré R9.1 de 50 m3
Série : Equipements
Equipements d'arrivée DN 80 PN 10
Fourniture, transport et pose de raccord bride major, NM :
76 fonte ductile pour tuyau PEhd, DN : 90 mm, PN : 16 bar, U 2
Classe : NA
Fourniture, transport et pose de Esse de réglage en acier
77 galvanisé à bouts bridés, Diamètre nominal : 80 mm, U 3
Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides,
Type : avec colorette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du
78 U 7
matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm,
Pression nominale : 10 bar, Longueur : 600 mm
Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé,
79 Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, U 2
Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à
3000 mm
Prix
Unitaire
2000 mm
Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier
81 galvanisé, Diamètre nominal : 80/80 mm, Pression nominale U 3
: 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides
Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type :
82 autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 80 U 4
Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à
opercule et corps ovale série courte, Nature du matériau :
83 U 4
corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre
Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau :
acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal :
84 U 6
80 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des
Fourniture, transport et pose de robinet à flotteur, Type : haut
de réservoir à bras de levier, Nature du matériau : corps en
85 U 1
fonte à bride et flotteur en inox, Diamètre nominal : 80 mm,
Equipements de vidange trop plein DN 80 PN 10
86 U 3
Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar,
Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm
Fourniture, transport et pose de clapet, Type : d'extrémité,
Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités :
87 U 1
avec bride et sans contrepoids, Diamètre nominal : 80 mm,
Equipements de départ DN 80 PN 10
Fourniture, transport et pose de crépine, Nature du matériau
88 : corps en laiton et bride en fonte, Diamètre nominal : 80 mm U 1
Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du

matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80/60 mm,
89 U 2
Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des
Fourniture, transport et pose de stabilisateur d’écoulement,
90 Type : S-3D, Nature du matériau : corps en fonte, Diamètre U 1
91 U 2
Prix
Unitaire
Fourniture, transport et pose de compteur, Type : grand
calibre à hélice axiale et entraînement magnétique et
92 mécanisme inamovible, Nature du matériau : corps en fonte U 1
à brides, Diamètre nominal : 65 mm, Débit nominal : 25
m3/h, Pression nominale : 10 bar
Fourniture, transport et pose de ventouse, Type : simple
93 fonction avec robinet d'arrêt, Diamètre nominal : 40 mm, U 1
Total série : Equipement
Total ouvrage : Réservoir semi-enterré R9.1 de 50 m3
rigole
95 m3 25
venant
96 m3 15
99 m3 5

105 ml 40
Prix
Unitaire
109 m3 12
110 m3 16
111
adhérence de nuance FE500 pour béton armé Kg 3 800

112 m2 42
0.20 m
113 m2 15
antidérapant
115 au mortier de ciment bâtard d'épaisseur 3 cm m2 70

116 au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm m2 72

117 au mortier de ciment et produit hydrofuge d'épaisseur 3 cm m2 57

118

en fonte
Prix
Unitaire
133 m2 3
136

137
d'échelle : en acier galvanisé sans crénoline ml 7

138 U 1
nominal : 715 mm
139 m2 3
142 ENS 1

149 ml 20
T3
150
: toutes profondeurs, Diamètre nominal : 800x800 mm U 1

152
visitable, Dimensions du regard : 0.60x0.60 m U 2

153
Dimensions du regard : 0.60x0.60 m U 2



156 U 1
conduite DN 200 mm
Prix
Unitaire
158

159 U 1
Fourniture à pied d'œuvre et plantation de gazon à raison de
161 m2 90
100 Bouture / m2
164 ENS 1
Classe : NA
167 U 5
3000 mm
170 U 3
172 U 2
Prix
Unitaire
173 U 1
2000 mm
175 U 1
176 U 1
177 : corps en inox et bride en fonte, Diamètre nominal : 100 mm U 1

178 U 2
179 U 1
galvanisé, Diamètre nominal : 100/80 mm, Pression
180 U 1
nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts
à brides
182 U 1
183 U 2
Prix
Unitaire
185 U 2
187 U 2
Fourniture, transport et pose de raccord bride major, Nature
190 du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, Diamètre U 1
nominal : 110/100 mm, Pression nominale : 16 bar
rigole
192 m3 25
venant
193 m3 20
196 m3 6
200
matériau : gravier à granulométrie décroissante m3 8
Prix
Unitaire
202 ml 45
206 m3 13
207 m3 22

209 m2 57
0.20 m
210 m2 18
antidérapant
212



215 dilatation en produit auto adhérent polymérisé ml 50

Prix
Unitaire
en fonte
230 m2 3
233

234

235 U 1
nominal : 715 mm
236 m2 3
239 ENS 1

246 ml 21
T3
Prix
Unitaire




253 U 1
conduite DN 200 mm
255

256 U 1
258 m2 90
100 Bouture / m2
261 ENS 1
Classe : NA
264 U 5
3000 mm
Prix
Unitaire
4000 mm
269 U 3
270 U 4
271 U 1
Equipements de vidange trop plein DN 80 PN10
272 U 1
273 U 1
274 : corps en laiton et bride en fonte, Diamètre nominal : 125 U 1
mm
275 U 2
276 U 1
Prix
Unitaire
278 U 2
279 U 1
à brides
280 U 2
282 U 2
284 U 2
rigole
289 m3 25
venant
Prix
Unitaire
290 m3 20
293 m3 6
297

299 ml 45
303 m3 10
304 m3 20

306 m2 72
0.20 m
Prix
Unitaire
307 m2 20
antidérapant




en fonte
327 m2 3
330 d'échelle : en acier galvanisé avec crénoline ml 3

331

332 U 1
nominal : 715 mm
333 m2 3
Prix
Unitaire
336 ENS 1

343 ml 21
T3

346

347

348

349
assainissement, Diamètre nominal : 200 mm, Série : II ml 30

350 U 1
conduite DN 200 mm
352 d'arrosage, Diamètre nominal : 20 mm U 1

353 U 1
355 m2 90
100 Bouture / m2
358 ENS 1
Prix
Unitaire
359 fonte ductile pour tuyau PEHD, DN : 90 mm, PN : 16 bar, U 1
Classe : NA
361 U 5
3000 mm
4000 mm
366 U 3
367 U 4
368 U 1
369 U 1
370 Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : U 1
Prix
Unitaire

371 : corps en laiton et bride en fonte, Diamètre nominal : 125 U 1
mm
372 U 2
373 U 1
375 U 2
376 U 1
à brides
377 U 2
379 U 2
381 U 2
Prix
Unitaire
Ouvrage : Station de reprise SR9.1 avec bâche de 20 m3
rigole
386 m3 25
venant
387 m3 15
390 m3 6
394

396 ml 16
Prix
Unitaire
400 m3 14
401 m3 22
402

403 m2 66
0.20 m
404 m2 28
antidérapant



409

en fonte
Prix
Unitaire
423
Regards pour canalisations électriques, Dimensions du

424 U 1
regard : 0.50x0.50 m
Réalisation de caniveau pour circuits électriques, Nombre de
425 gorge : deux, Diamètre des gorges : 80 mm ml 6

426 m2 3


431 U 1
nominal : 715 mm
Fourniture, transport et pose de Porte métallique à deux
432 m2 7
vantaux en tôle galvanisée
Fourniture, transport et mise en place d'IPN, Type : pour
433 palan avec cheminé, Poids : 3 Tonnes ml 4

436 ENS 1
Fourniture, transport et pose de Portillon métallique pour mur
439 de clôture, Type : en Fer plein 16x16 mm, Dimensions : 1,90 U 1
x 1,10 m

444 ml 35
T3
445

Prix
Unitaire
447

448


450 U 1
conduite DN 200 mm

453 U 1
455 m2 140
100 Bouture / m2
Rinçage et désinfection d’ouvrage hydraulique, Type : Bâche
458 ENS 1
de 10 à 50 m3
Total Série : Génie civil de SR9.1 avec bâche de 20 m3
Loge gardien de SR9.0
rigole
460 m3 15
venant
461 m3 8
464 m3 3
466 m3 15
Prix
Unitaire
468 m2 60
0.20 m
Maçonneries de briques creuses, Type : cloison simple,
469 Epaisseur de maçonnerie : 0.08 m m2 17

470 m2 22
antidérapant

473

Fourniture, transport et mise en place de descente d'eaux
481 pluviales, Type : en PVC, Diamètre nominal : 110 mm ml 4

482

483
484 Génie civil des fosses septiques, Volume de la fosse : 1000 l U 1

485 Fourniture, transport et pose de Filtre épurateur U 1
486 Génie civil de puits perdu m3 12
487 Fourniture transport et pose de porte à lames en bois m2 4
488 m2 8
489 Fourniture transport et pose de Volet roulant en alluminium m2 9
Fourniture transport et pose de Placard en bois, Dimension :
490 0,95x2,20 H.C, Type : Sapin rouge U 2
Fourniture transport et pose de Placard sous paillasse en bois,

491 Type : NA, Dimensions : NA m, Qualité du bois : Ordinaire U 1

493 Branchement et équipement électrique d'ouvrage ENS 1
Fourniture, transport et pose des équipements d'éclairage,
494
Type : intérieur et extérieur des locaux ENS 1
495 Raccordement et équipement de branchement d'eau potable ENS 1

Prix
Unitaire
Fourniture, transport et pose de l'installation de plomberie
496 ENS 1
pour alimentation en eau
Fourniture, transport et pose de Lavabo, Type : individuel en
497 U 1
grès émaillé 60x48 cm
498 WC à la Turque U 1
499 Fourniture, transport et pose de Receveur de douche U 1
Fourniture, transport et pose de Chauffe eau électrique,
500 U 1
Capacité : 75 l
Fourniture, transport et pose d'Evier de cuisine, Type : 2
501 U 1
compartiment
Fourniture, transport et pose de Robinet d'eau, Type : de
502
puisage, Diamètre nominal : 20 mm U 2
Fourniture, transport et pose de Vanne et robinet d'arrêt,

503 U 1
504 Circuit de terre ENS 1
Peinture vinylique, Type : à l'intérieur et l'extérieur des
505 m2 160
locaux
Peinture Glycérophtalique sur murs et plafonds, Type :
506 m2 25
laquée
507 Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie bois m2 4
Total Ouvrage : Loge gardien de la station SR9.0
Total Série : Génie civil SR9.1 (y compris loge gardien)
Classe : NA
510 U 5
2000 mm
3000 mm
Prix
Unitaire
514 U 1
515 U 3
517 U 4
518 U 1
519 U 1
520 U 1
Equipements d'aspiration DN 80 PN10

522 U 1
523 U 1
Divers
Prix
Unitaire
525 Circuit de terre U 1
Fourniture, transport et pose de sonde, Type : de niveau
526 U 1
ultrasoniques
528 Eclairage électrique pour ouvrage, Type : à l'intérieur ENS 1
529 Eclairage électrique pour ouvrage, Type : à l'extérieur ENS 1
530 Fourniture, transport et pose de Lampadaire U 6
Total ouvrage : Station de reprise SR9.1 avec bâche de 20 m3
rigole
532 m3 25
venant
533 m3 15
536 m3 6

542 ml 16
Prix
Unitaire
546 m3 15
547 m3 21
548

549 m2 55
0.20 m
550 m2 32
antidérapant



555

en fonte
Prix
Unitaire
569

570 U 1

572 m2 4


577 U 1
nominal : 715 mm
578 m2 7
579 palan avec cheminé, Poids : 3 Tonnes ml 4

582 ENS 1
x 1,10 m

590 ml 35
T3
591

Prix
Unitaire
593

594


596 U 1
conduite DN 200 mm

599 U 1
601 m2 140
100 Bouture / m2
604 ENS 1
de 10 à 50 m3
rigole
606 m3 15
venant
607 m3 8
610 m3 3
612 m3 15
Prix
Unitaire
614 m2 60
0.20 m

616 m2 22
antidérapant

619


628

629

634 m2 8


640

Prix
Unitaire
642 ENS 1
643 U 1
646 U 1
Capacité : 75 l
647 U 1
compartiment
648

649 U 1
651 m2 160
locaux
652 m2 25
laquée
du matériau : fonte ductile pour tuyau PEHD, Diamètre
654 U 1
nominal : 60/63 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe :
NA
656 U 5
2000 mm
3000 mm
Prix
Unitaire
660 U 3
662 U 1
663 U 4
664 U 1
Equipements de vidange trop plein DN 60 PN10
665 U 1
666 U 1
667
: corps en laiton et bride en fonte, Diamètre nominal : 80 mm U 1

668 U 1
669 U 1
Divers
Prix
Unitaire
672 U 1
ultrasoniques
rigole
678 m3 25
venant
Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : terre
679 m3 145
d'extraction des fouilles
680 m3 15
683 m3 6
687

689 ml 40
Prix
Unitaire
693 m3 15
694 m3 20
695

696 m2 54
0.20 m
697 m2 27
antidérapant



702

714 Barbacanes U 5
en fonte
Prix
Unitaire
717

718 U 1

720 m2 4


725 U 1
nominal : 715 mm
726 m2 7
727
palan avec cheminé, Poids : 3 Tonnes ml 4

730 ENS 1
731 Mur de soutènement en béton armé ml 20
x 1,10 m

739 ml 35
T3
Prix
Unitaire



745 U 1
conduite DN 200 mm
747

748 U 1
750 m2 140
100 Bouture / m2
753 ENS 1
de 10 à 50 m3
rigole
755 m3 15
venant
756 m3 8
759 m3 3
761 de classe B2, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ45 ou m3 15
Prix
Unitaire

762

763 m2 60
0.20 m

765 m2 22
antidérapant
767

768

776
pluviales, Type : en PVC, Diamètre nominal : 110 mm ml 4

777

778

783 m2 8


Prix
Unitaire
789

791 ENS 1
792 U 1
795 U 1
Capacité : 75 l
796 U 1
compartiment
797

798 U 1
800 m2 160
locaux
801 m2 25
laquée
Classe : NA
805 U 3
3000 mm
Prix
Unitaire
2000 mm
810 U 3
811 U 2
812 U 1
813 U 3
814 U 1
815 U 1
818 U 2
Prix
Unitaire
2000 mm
820 U 1
Equipements d'aspiration DN 80 PN10
Divers
823 U 1
ultrasoniques
rigole
829 m3 28
venant
Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : terre
830 m3 180
d'extraction des fouilles
831 m3 20
834 m3 8
Prix
Unitaire
838

840 ml 35
844 m3 21
845 m3 27
846

847 m2 92
0.20 m
848 m2 45
antidérapant




Prix
Unitaire
865 Barbacanes U 5
en fonte

869 U 1
870
gorge : deux, Diamètre des gorges : 80 mm ml 6

871 m2 4
874

875

876 U 1
nominal : 715 mm
877 m2 7
878 m2 3
879

882 ENS 1
883 Mur de soutènement en béton armé ml 24
Prix
Unitaire
x 1,10 m

891 ml 35
T3

894

895

896

897 U 1
conduite DN 200 mm

900 U 1
902 m2 140
100 Bouture / m2
905 ENS 1
de 10 à 50 m3
rigole
Prix
Unitaire
907 m3 15
venant
908 m3 8
911 m3 3
913 m3 15
914

915 m2 60
0.20 m
916
Epaisseur de maçonnerie : 0.08 m m2 17

917 m2 22
antidérapant




Prix
Unitaire
935 m2 8


941 Type : intérieur et extérieur des locaux ENS 1

943 ENS 1
944 U 1
Fourniture, transport et pose de Chauffe-eau électrique,
947 U 1
Capacité : 75 l
948 U 1
compartiments
949 puisage, Diamètre nominal : 20 mm U 2

950 U 1
952 m2 160
locaux
953 m2 25
laquée
Equipements d’arrivée DN 80 PN10
Prix
Unitaire
Classe : NA
957 U 5
3000 mm
962 U 3
963 U 4
964 U 1
Equipements de vidange trop plein 80 PN 10
965 U 1
2000 mm
Prix
Unitaire
967 U 1
Equipements d'aspiration DN 80
968
: corps en laiton et bride en fonte, Diamètre nominal : 80 mm U 1
969 : corps et bride en acier galvanisé, Diamètre nominal : 60 mm U 1

970 U 2
971 U 1
972 U 2
975 U 2
Fourniture, transport et pose de stabilisateur d'écoulement,
977 U 2
Prix
Unitaire
979 U 2
Fourniture, transport et pose de ventouse, Type : triple
Classe : NA
Divers
985 U 1
ultrasoniques
rigole
991 m3 25
venant
992 m3 15
995 m3 6
Prix
Unitaire
999

1001 ml 38
1005 m3 13
1006 m3 20

1008 m2 63
0.20 m
1009 m2 30
antidérapant
1011

1012



Prix
Unitaire
en fonte

1029 U 1
1030
gorge : deux, Diamètre des gorges : 80 mm ml 6

1031 m2 4
1034

1035

1036 U 1
nominal : 715 mm
1037 m2 7
1038

1041 ENS 1
Prix
Unitaire
x 1,10 m
1046
avec cadre en aluminium de dimensions 50 x 30 cm U 1

1049 ml 35
T3


1053

1054

1055 U 1
conduite DN 200 mm
1057

1058 U 1
1060 m2 140
100 Bouture / m2
1063 ENS 1
de 10 à 50 m3
rigole
1065 m3 15
venant
Prix
Unitaire
1066 m3 8
1069 m3 3
1071 m3 15

1073 m2 60
0.20 m
1074
Epaisseur de maçonnerie : 0.08 m m2 17

1075 m2 22
antidérapant
1077

1078

1086
pluviales, Type : en PVC, Diamètre nominal : 110 mm ml 4

1087


Prix
Unitaire
1093 m2 8
1095
0,95x2,20 H.C, Type : Sapin rouge U 2

1096
Type : NA, Dimensions : NA m, Qualité du bois : Ordinaire U 1

1099 Type : intérieur et extérieur des locaux ENS 1

1101 ENS 1
1102 U 1
Fourniture, transport et pose de Chauffe-eau électrique,
1105 U 1
Capacité : 75 l
1106 U 1
compartiments
1107 puisage, Diamètre nominal : 20 mm U 2

1108 U 1
1110 m2 160
locaux
1111 m2 25
laquée
Equipements d'arrivée DN60 PN 10
Classe : NA
Prix
Unitaire
1115 U 5
1116 U 3
3000 mm
1119 U 2
1121 U 1
1122 U 5
1123 U 1
Equipements de vidange trop plein 60 PN 9
2000 mm
1125 Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : U 1
Prix
Unitaire
Equipements d'aspiration DN 79

1127 U 1
1128 U 1
Divers
1131 U 1
ultrasoniques
Station de reprise SR9.5 avec bâche de 20 m3
Station de Reprise, PU : inférieure ou égale à 10 KW (Station de
reprise SR9.1)
Série 02 : Equipements hydro électromécaniques
Equipements d'aspiration DN 80 PN 10
Fourniture et transport de Té, Nature du matériau : acier
1136 U 2
nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités :
bouts à brides
Fourniture et transport de Robinet vanne, Type : à opercule
et corps ovale série courte, Nature du matériau : corps en
1137 U 2
fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal :
80 mm, Pression nominale : 10 bar
Fourniture et transport de Joint de démontage, Type :
Prix
Unitaire
Fourniture et transport de manchette à deux brides, Type :
de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé,
1139 U 1
Fourniture et transport de Cône de réduction, Nature du
1140 U 2
extrémités : bouts à brides de raccordement à la pompe
Fourniture et transport de Manomètre, Type : antivibratoire
1141 U 2
à bain de glycerine de 0 à 1 bars y compris robinet à 3 voies
Equipements de refoulement DN 80 PN 16
Fourniture, transport de Groupe de pompage électrique,
Type : à axe vertical, Débit nominal : inférieur ou égal à 5
1142 U 2
l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 80 m et
inférieure ou égale à 90 m
1143 U 2
Fourniture et transport de Clapet anti-retour, Nature du
matériau : Corps en fonte, obturateur en polyuréthane,
1144 ressort de l'obturateur en acier inox 316, Forme des U 3
extrémités : à brides, Diamètre nominal : 80 mm, Pression
nominale : 16 bar
1145 U 3
1147 U 2
bouts à brides
1148 U 1
Fourniture et transport de Plaque pleine, Nature du matériau
1149 : acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm, Pression U 1
nominale : 16 bar, Classe : NA
1150 U 3
à bain de glycérine 0 à 16 bars
Prix
Unitaire
1151 U 2
Fourniture et transport de stabilisateur d'écoulement, Type :
1152 S-3D, Nature du matériau : corps en fonte, Diamètre U 1
1153 U 3
Fourniture et transport de Débitmètre, Type :
1154 électromagnétique, Diamètre nominal : 50 mm, Pression U 1
nominale : 16 bar, Forme des extrémités : corps à brides
avec colorette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau
1155 U 1
: acier galvanisé, Diamètre nominal : 80 mm, Pression
nominale : 16 bar, Longueur : 600 mm
Fourniture et transport de Esse de réglage en acier galvanisé
1156 à bouts bridés, Diamètre nominal : 80 mm, Pression U 1
nominale : 16 bar
Fourniture et transport de ventouse, Type : triple fonction
1157 avec robinet d'arrêt, Diamètre nominal : 40 mm, Pression U 1
nominale : 16 bar
Fourniture, transport de raccord bride major, NM : fonte
1158 ductile pour tuyau PEHD, DN : 90 mm, PN : 16 bar, Classe U 1
: NA
Equipements du Ballon anti-bélier
1159 U 1
bouts à brides
Fourniture et transport de Coude, Nature du matériau : acier
galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 50
1160 U 2
mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des
1161 U 1
Fourniture et transport de réservoir hydropneumatique,
Type : eau claire à vessie anti-bélier, Forme de sortie : sortie
1162 U 1
de fond, Diamètre nominal de sortie : 50, Capacité : 200 l,
Gamme de pression : 16/24 bar
Divers
Prix
Unitaire
Fourniture, transport et installation d'un Ensemble de
1163 système de manutention électrique, Type : avec Palan de 1 Ens 1
tonne
1164 Ens 1
Fournitures et transport de pièces de rechange, Type : hydro
1165 Ens 1
et électromécaniques
Fournitures et transport de pièces de rechange, Type : pour
1166 Ens 1
pompe et moteur de groupe de pompage
Fournitures et transport de pièces de rechange, Type :
1167 Ens 1
débitmètre électromagnétique
Montage et essai des équipements, Type : hydro et
1168 Ens 1
électromécanique
Total Série 02 : Equipements hydro électromécaniques
Série 03: Equipements électriques
Fourniture et transport de câble électrique, Type : de liaison
1169 poste de transformation - armoire BT de commande des ml 40
groupes électropompes de section appropriée
Fourniture et transport de Buse, type : pour passage de
1170 ml 20
câbles
Fourniture et transport de chemins de câble, Type : acier
1171 ml 15
galvanisé
1172 Fourniture et transport d'armoire d'arrivée U 1
Fourniture et transport d’armoire, Type : de commande et
1173 U 2
de protection pour groupes de pompage
Fourniture et transport d'équipements pour la confection de
1174 Ens 1
prise de terre, Résistance : 5 Ohms
1175 Ensemble de système de régulation Ens 1
Fourniture, transport et installation d'extincteur, Type : à
1176 U 1
poudre, Capacité : 6 Kg
1177 Fourniture et transport d’extracteur de ventilation U 2
1178 Ens 1
électriques
1179 Montage et essai des équipements, Type : électrique Ens 1
Total série 03 : Equipements électriques
Total Station de reprise SR9.1 (Série 02 + 03)
Station de Reprise, PU : inférieure ou égale à 10 KW (Station de reprise SR9.2)
1180 U 2
bouts à brides
Prix
Unitaire
1181 U 2
1183 U 1
1184 U 2
1185 U 2
1186 U 2
1187 U 2
nominale : 16 bar
1189 U 3
1191 U 2
bouts à brides
1192 U 1
Prix
Unitaire
1194 U 3
1195 U 2
1197 U 3
1199 U 1
nominale : 16 bar
nominale : 16 bar
Classe : NA
1203 U 1
bouts à brides
1204 U 2
1205 U 1
Prix
Unitaire
1206 U 1
Divers
tonne
1208 Ens 1
1209 Ens 1
1210 Ens 1
1211 Ens 1
1212 Ens 1
électromécanique
1214 ml 20
câbles
1215 ml 15
galvanisé
1217 U 2
1218 Ens 1
1220 U 1
1222 Ens 1
électriques
reprise SR9.3)
Prix
Unitaire
1224 U 2
bouts à brides
1225 U 2
1227 U 1
1228 U 2
1229 U 2
1230 U 2
1231 U 2
nominale : 16 bar
1233 U 3
1235 U 2
bouts à brides
Prix
Unitaire
1236 U 1
1238 U 3
1239 U 2
1241 U 3
1243 U 1
nominale : 16 bar
nominale : 16 bar
Classe : NA
1247 U 1
bouts à brides
1248 U 2
Prix
Unitaire
1249 U 1
1250 U 1
Divers
tonne
1252 Ens 1
1253 Ens 1
1254 Ens 1
1255 Ens 1
1256 Ens 1
électromécanique
1258 ml 20
câbles
1259 ml 15
galvanisé
1261 U 2
1262 Ens 1
1264 U 1
1266 Ens 1
électriques
Prix
Unitaire
reprise SR9.4)
1268 U 2
bouts à brides
1269 U 2
1271 U 1
1272 U 2
1273 U 2
Fourniture et transport de Groupe de pompage électrique,
Type : à axe vertical, Débit nominal : inférieur ou égale à 5
1274 U 2
1275 U 2
nominale : 16 bar
1277 U 3
Prix
Unitaire
1279 U 2
bouts à brides
1280 U 1
1282 U 3
1283 U 2
1285 U 3
1287 U 1
nominale : 16 bar
nominale : 16 bar
Classe : NA
1291 U 1
bouts à brides
Prix
Unitaire
1292 U 2
1293 U 1
1294 U 1
Divers
tonne
1296 Ens 1
1297 Ens 1
1298 Ens 1
1299 Ens 1
1300 Ens 1
électromécanique
1302 ml 20
câbles
1303 ml 15
galvanisé
1305 U 2
1306 Ens 1
1308 U 1
Prix
Unitaire
1310 Ens 1
électriques
Série 04: Equipements de Stérilisation de la station SR9.4
Fourniture et transport de Coffret, Type : de commande et
1312 U 1
protection des pompes doseuses
Fourniture et transport de Pompe doseuse, Type : à
1313 U 2
membrane, Débit : 0,3 l/h, Pression nominale : 16 bar
Fourniture et transport de Tuyauterie et robinettrie, Type :
1314 Ens 1
d'aspiration et d'injection d'eau de Javel
Fourniture et transport de bac pour solution stérilisante,
1315 U 2
Capacité : 100 l
Fourniture et transport d’armoire, Type : de commande pour
1316 U 1
pompe doseuse
1317 Ens 1
stérilisation
1318 Montage et essai des équipements, Type : de javellisation Ens 1
Total série04: Equipements de Stérilisation de la station SR9.4
reprise SR9.5)
1319 U 2
bouts à brides
1320 U 2
1322 U 1
1323 U 2
1324 U 2
Prix
Unitaire
Fourniture et transport de Groupe de pompage électrique,
Type : à axe vertical, Débit nominal : inférieur ou égale à 5
1325 U 2
1326 U 2
nominale : 25 bar
1328 U 3
1329 autobuté, Nature du matériau : fonte ductile, Diamètre U 3
1330 U 2
bouts à brides
1331 U 1
1333 à bain de glycerine de 0 à 25 bars y compris robinet à 3 U 3
voies
1334 U 2
1336 U 3
Prix
Unitaire
1338 U 1
nominale : 25 bar
nominale : 25 bar
Fourniture et transport de raccord bride major, Nature du
1341 matériau : fonte ductile pour tuyau en fonte ductile, U 1
1342 U 1
bouts à brides
1343 U 1
1344 U 2
1345 U 1
Gamme de pression : 25/37,50 bar
Divers
tonne
1347 Ens 1
1348 Ens 1
1349 Ens 1
1350 Ens 1
1351 Ens 1
électromécanique
Prix
Unitaire
1353 ml 20
câbles
1354 ml 15
galvanisé
1356 U 2
1357 Ens 1
1359 U 1
1361 Ens 1
électriques
TOTAL GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC

CHAPITRE V :
ANNEXES
Tableau indiquant les marques des équipements
Des ouvrages objet du présent marché
Marque des équipements prévus pour les bâches
Caractéristiques CPS Entreprise
Marque
Robinet vanne
A opercule en
Type
caoutchouc
Marque
Robinet flotteur
Type
Marque
Stabilisateur d’écoulement
Type
Compteur Marque
Type
Marque
Joint de démontage
Type Auto butée
I. FICHES TECHNIQUES A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LES SOUMISSIONNAIRES
I. 1 Caractéristiques du matériel proposé par le soumissionnaire
(Joindre documentation, notice d’entretien, courbes, etc ...)

(GARANTIE DU CONSTRUCTEUR)
Toutes les valeurs spécifiées par l’entreprise doivent être justifié par la documentation technique.
A REMPLIR POUR CHAQUE GROUPE ELECTROPOMPE (GEP) PROPOSE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES GROUPES DE POMPAGE
Caractéristiques du GEP CPS Offre 1 Offre 2…

Pompe
Marque
Débit en l/s
Ecart de débit
HMT en mètre
Ecart HMT
Nombre d’étages
Vitesse maximale en tr/mn <= 3000
Rendement en %
Puissance en KW
Corps Fonte ou supérieur
Métallurgie de Matériau roue Inox ou supérieur
la pompe Arbre Inox ou supérieur
Chemise Inox
Moteur
Marque
Type
Tension en Volts
Puissance en KW
Fréquence
Ecart Puismot/Puispompe en %
Intensité en Ampère
Indice de protection IP 55
Rendement moteur en %
Cos phi
Classe d'isolation F
Classe d’échauffement B
Rendement global en %
Conformité de l’offre Oui/Non Oui/Non
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA ROBINETTERIE ET DES AUTRES EQUIPEMENTS
(Joindre documentation, notice d’entretien, courbes, etc. …)
Equipement CPS Offre 1 Offre 2

Marque
Vanne à OCA Type OCA
Matériaux Fonte
Marque
Clapet anti retour Type
Matériaux obturateur en Inox
Marque
Ventouse
Type Triple fonction
Marque
Manomètre Type Antivibratoire à bain de glycérine
PN (bar) 10-16-25
Stabilisateur Marque
d’écoulement Type S-3D
Marque
Joints de démontage
Type Auto- buté
Equipement CPS Offre 1 Offre 2

Anti Bélier (s)
Marque
SR9.1 200
SR9.2 200
Capacité en litre SR9.3 200
SR9.4 200
SR9.5 200
SR9.1 16
SR9.2 16
Pression de service SR9.3 16
SR9.4 16
SR9.5 25
SR9.1 24
SR9.2 24
Pression d’épreuve SR9.3 24
SR9.4 24
SR9.5 37.5
Conformité de l’offre Oui/Non Oui/Non
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Equipement Désignation CPS Offre 1 Offre 2

Marque
Palans Type Electrique
Capacité (tonne) 1
Marque
Type à piston ou à membrane
Débit max (l/h)
Pression
16
d’injection (Bar)
Plage de réglage 10 à 100%
Pompes
Mode de réglage Manuelle et automatique
doseuses
Electromagnétique ou moteur
Commande
électrique
Puissance moteur
(KW)
Tension (V) 380
IP 55
Conformité de l’offre Oui/Non
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ENSEMBLES (TABLEAUX BT) SELON LA NORME CEI 61439-1 ET 2
Désignation CPS offre 1 offre 2

A - Caractéristiques de l'enveloppe :
Marque
Type Fixe
Type de colonnes Modulaire
Nombre et type de module une arrivée et deux départs
Hauteur 2 m au minimum
Largeur et profondeur
Eclairage fluo et prise de courant 10/16 +terre fixé sous le bandeau
A.1 SPECIFICATIONS CONSTRUCTIVES :
Degré de protection IP 5
Degré de protection IK 0 8
forme de séparation des unités fonctionnelles 3b
A.2 DONNEES DE CONCEPTION :
Tension assignée d'emploi 400V
Tension assignée d'isolement 1000V
Tension de tenue aux ondes de chocs 8Kv
Tension assignée de signalisation 220V
Tension assignée des circuits Auxiliaires 220V
Régime de neutre TN
Fréquence assignée 50
Courant assigné de court - circuit, Icw 75KA / 1s
Courant assigné de crête, Ipk 175KA

B - Consistance du module d'arrivée :
B.1 Disjoncteur général BT
Marque
Type Tétra polaire magnétothermique
Commande
Déclencheur thermique réglable
Déclencheur magnétique réglable
Classe de déclenchement 10
Verrouillage par serrure
B.2 Relais de phases et de tension :
Marque
Référence
Alimentation 230V
manque de phases
chute de tension
Type Multifonction inversion des
phases
Surtension
B.3 Relais de niveau :
Marque
Référence
B.4 Relais différentiel de contrôle permanent d’isolement :
Marque
Type Relais différentiel
C - Consistance du module des départs :
C.1 Disjoncteur Moteur :
Marque
Type tripolaire magnétothermique
Déclencheur thermique réglable
Déclencheur magnétique réglable
Nombre de contact auxiliaire 2
C.2 Contacteurs de ligne et de by pass :
Marque
Type AC3
Nombre de contact auxiliaire 4 (3 "O" et " 1 ")
Bobine 220V
C.3 Relais de protection numérique (Cas ou le démarreur n'intègre pas toutes les protections) :
Marque
Type (référence constructeur)
Réseau de communication Standard international de type ouvert
C.4 Centrale de mesure (Cas ou les fonctions de mesure ne sont pas assuré par le démarreur) :
Marque
Type (référence constructeur)
Réseau de communication Standard international de type ouvert
justifié par Attestation de conformité à
Conformité de l’offre (Oui /Non)
la Norme CEI 60439-1 et 2
N.B :
 On entend par le tableau B.T l’ensemble de l’enveloppe à 3 modules (1 arrivée + 2 départs) et tous les
équipements électriques qui y sont montés et câblés
 L’entreprise est tenue de joindre obligatoirement à ce tableau les catalogues des équipements
électriques qui seront montés sur l’armoire et l’engagement de son fournisseur qu’il fournira
l’ensemble menu d’une attestation de conformité à la norme : CEI 60439-1 et 2
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DEMARREURS ELECTRONIQUES
Spécifications techniques CPS Offre 1

Démarreurs électroniques
Marque
Type d'algorithme Pompe
Température max de fonctionnement en ° C 50
Protocole de Communication Ouvert, standard
Puissance moteur en KW
Puissance du démarreur en KW (à 50 °C)
SR9.1
type (Référence constructeur)
Intensité nominal en A à 50°C
SR9.2
SR9.3
SR9.4
SR9.5
Conformité del’offre Oui/Non Oui/Non
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DEBITMETRES ELECTROMAGNETIQUES
ET LEURS ACCESSOIRES
Désignation CPS ONEE offre 1 offre 2

I- Débitmètre :
Marque
version Version séparé
Pression nominal (Bar) 16, 25
Précision de mesure ±0.25 %
Température de fonctionnement -15° C à + 50 ° C
I.1 Tube de mesure :
Type
Type et matériaux des brides
Type des électrodes
Principe de nettoyage des électrodes Dispositif automatique
Revêtement interne
I.2 Convertisseur :
Type à microprocesseur programmable
Montage Sur coffret
Alimentation (V) 220 (± 10 %)
Câble d’alimentation 2P+T à partir d’onduleur
II - Accessoires :
II.1 Onduleur :
Marque
Type
Tension en (V)
Autonomie Au moins 6 heures
Nombre de prise 4
II.2 Coffret de mesure et protection
II.2.1 Protections
Disjoncteur bipolaire coté réseau Oui
Disjoncteur bipolaire coté tension onduleur Oui
Para- surtenseur coté réseau Oui
II.2.2 Afficheur programmable
Alimentation (V) 220 V à 50Hz
Unité d’affichage l/s et m3/h
Signal d’entrée 4 - 20mA
Signal de sortie 4 - 20mA
Montage Sur porte façade
II.2.3 Totalisateur de volume
Type d’affichage Digital à 8 chiffres sans remise à Zéro
Alimentation Interne par pile au lithium
Signal d’entrée Impulsion du convertisseur
II.2.4 Horloge d’indisponibilité de tension
secteur
Affichage Heure, minute, seconde
Alimentation Interne par pile au lithium
Conformité de l’offre (Oui /Non)

CPS Ao N°50-2023

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

CPS Ao N°50-2023

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

CPS Ao N°50-2023

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

ROYAUME DU MAROC

APPEL D’OFFRES N° 50/2023/AREP-GON

MARCHE N° …. /2023 /AREP-GON

PROJET REALISE DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL D’APPROVISIONNEMENT EN

TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES CENTRES ET DES DOUARS RELEVANT DE LA

LOT : GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION-CT MIRLEFT,

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

OBJET : PROJET REALISE DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL

TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES CENTRES ET DES DOUARS

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES .................................................................................................................. 1

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE............................................................................................................................... 2

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE...................................................................................... 2

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ............................................................................................. 2

ARTICLE 4 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE ........... 3

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE ........................... 4

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU TITULAIRE ......................................................................... 5

ARTICLE 7 : NANTISSEMENT DU MARCHE ............................................................................................................ 5

ARTICLE 8 : PARTIES PRENANTES ........................................................................................................................... 5

ARTICLE 9 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE .............................................. 6

ARTICLE 10 : ELECTION DU DOMICILE DU TITULAIRE ...................................................................................... 6

ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE ............................................................................................................................... 6

ARTICLE 12 : DELAI D’EXECUTION ......................................................................................................................... 6

ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX .............................................................................................................................. 7

ARTICLE 14 : REVISION ET CARACTERE DES PRIX ............................................................................................. 7

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF ......................................... 7

ARTICLE 16 : OCTROI D’AVANCES .......................................................................................................................... 8

ARTICLE 17 : RETENUE DE GARANTIE ................................................................................................................... 8

ARTICLE 18 : ASSURANCES - RESPONSABILITE ................................................................................................... 9

ARTICLE 19 : RECEPTION PROVISOIRE ................................................................................................................... 9

ARTICLE 20 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX ................................................................... 9

ARTICLE 21 : DELAI DE GARANTIE .......................................................................................................................... 9

ARTICLE 22 : MODALITES DE PAIEMENT ............................................................................................................. 10

ARTICLE 23 : PENALITES POUR RETARD ............................................................................................................. 10

ARTICLE 24 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS

ARTICLE 25 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT ............................................................................ 11

ARTICLE 26 : RECEPTION DEFINITIVE .................................................................................................................. 11

ARTICLE 28 : CAS DE FORCE MAJEURE ................................................................................................................ 11

ARTICLE 29 : RESILIATION DU MARCHE .............................................................................................................. 11

ARTICLE 30 : APPROVISIONNEMENTS .................................................................................................................. 11

ARTICLE 31 : RELATION ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MEME CHANTIER ........................... 12

ARTICLE 32 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS ......................................................................... 12

ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION .................................................................... 12

ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES................................................................................ 12

ARTICLE 35 : DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ......................................................................... 12

ARTICLE 36 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX.................................................................. 13

ARTICLE 37 : MESURES DE SECURITE................................................................................................................... 13

ARTICLE 38 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX ...................................................... 13

ARTICLE 39 : PRÉSENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX - RESPONSABLE DE

ARTICLE 40 : SECRET PROFESIONNEL .................................................................................................................. 14

CLAUSES TECHNIQUES DES TRAVAUX ............................................................................................................................ 15

ARTICLE 41 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR.................................................................... 16

ARTICLE 42 : MEMOIRE TECHNIQUE ..................................................................................................................... 17

ARTICLE 43 : QUANTITES A PRENDRE EN COMPTE EN CAS DE VARIANTE ................................................ 19

ARTICLE 44 : OUVRAGES PROVISOIRES ............................................................................................................... 19

ARTICLE 45 : EMPLOI DES EXPLOSIFS .................................................................................................................. 19

ARTICLE 46 : CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION ................................................................................... 20

ARTICLE 47 : INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER ................................................................................. 20