O documento apresenta anexos técnicos para projeto básico de subestações, incluindo especificações, normas, listas de materiais, cronogramas e memorial descritivo para montagem eletromecânica e obras civis.
O documento apresenta anexos técnicos para projeto básico de subestações, incluindo especificações, normas, listas de materiais, cronogramas e memorial descritivo para montagem eletromecânica e obras civis.
Título original
02)RELAÇÃO DE ANEXOS DO PROJETO BÁSICO E NOTAS TÉCNICAS
O documento apresenta anexos técnicos para projeto básico de subestações, incluindo especificações, normas, listas de materiais, cronogramas e memorial descritivo para montagem eletromecânica e obras civis.
O documento apresenta anexos técnicos para projeto básico de subestações, incluindo especificações, normas, listas de materiais, cronogramas e memorial descritivo para montagem eletromecânica e obras civis.
Cronograma Físico Financeiro Geral – Obras Civis e Montagem
Eletromecânica;
Memorial de Cálculo do BDI;
Memorial de Cálculo da TAM;
Encargos Sociais – Obras Civis e Montagem Eletromecânica; e
Regulamento de Segurança e Medicina do Trabalho e Anexos.
Rua 2, Quadra A-37, Edifício Eletra, sala 406-B – Jardim Goiás – CEP 74.805-180 Goiânia –Goiás – Brasil Tel: (62) 3243-2001 – www.celg.com.br Nota Técnica DP-DPEA nº 001/13
Referência: Licitação de obras de engenharia, especificamente obras de
subestações (SE’s).
Assunto: Visita Técnica
Objetivo: Definição dos procedimentos para visita técnica prévia, antes da
abertura das propostas.
A CELG D com fulcro:
(i) nos princípios do Direito Administrativo e por conseguinte no art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999; (ii) na referência bibliográfica: Licitações Ɛ Contratos – Orientações e Jurisprudências do TCU, 4ª Edição – Revista Atualizada e Ampliada; (iii) na Lei 8666/93;
Define:
I - Quanto à visita técnica para obras de implantação de SE’s
a) Características do empreendimento: trata-se de obra que será executada em
uma área, que antes do início dos serviços é de acesso livre a qualquer pessoa e, portanto, para conhecê-la não será necessária autorização prévia e, além disso, a obra é embrionária, isto é, inicialmente não estará próxima ou conectada a partes energizadas do Sistema Elétrico CELG D;
1 b) Procedimento: neste caso os proponentes deverão apresentar uma declaração garantindo formalmente que visitaram o local da obra, onde será executado o objeto, através de seus responsáveis, e que têm pleno conhecimento das condições locais, ficando cientes do cumprimento das obrigações cabíveis à correta execução dos serviços propostos no objeto e das dificuldades existentes;
‘ II - Quanto à visita técnica em obras de ampliação de SE’s
a) Características do empreendimento: trata-se de obra que será executada em
área energizada e, portanto, com restrições de acesso ao público. Para acessá-la será necessário realizar uma programação prévia junto ao COS (Centro de Operação do Sistema) da CELG D e/ou de outras concessionárias. Diante disto a visita técnica somente poderá ocorrer mediante acompanhamento de um funcionário desta Concessionária, habilitado a adentrar em área de risco, o qual prestará os esclarecimentos solicitados pelos proponentes no momento da visita, visando dirimir possíveis dúvidas referentes às conexões entre as instalações existentes e novas, procedimentos executivos das etapas de obra, dentre outras;
b) Procedimento: neste caso será feito o agendamento prévio para uma visita técnica, na qual, ao final, o representante da CELG D entregará uma declaração devidamente assinada a cada participante.
Assim, visando propiciar tempo hábil para as proponentes realizarem antes da
abertura das propostas: a) retorno da viagem, visto que, o Sistema CELG D contempla subestações em todo Estado de Goiás e, b) possíveis revisões das propostas em função das orientações recebidas no momento da visita e/ou conhecimento do local onde serão executados os serviços; as visitas técnicas deverão ser programadas conforme descrito a seguir:
2 Agendamento: a partir da data de publicação do edital até 05 (cinco) dias úteis antes da abertura das propostas; de segunda a sexta-feira, no período das 08h e 30min às 11h e 30min e das 14h30min às 17h 30min, pelo telefone (62) 3243-2004, com a colaboradora Maria Dolores Nery Santiago, e-mail: [email protected]; com cópia para: [email protected].
Visita técnica: poderá ser realizada até 3 (três) dias úteis antes da abertura das propostas. O encontro do representante da proponente e o representante da CELG D se dará em frente à subestação a ser ampliada, às 09h e 30min, com tolerância de 30 minutos, horário de Brasília. O nome e telefone do representante da CELG D serão disponibilizados na confirmação do agendamento da visita.
Goiânia, 23 de janeiro de 2013.
Eng. Tânia Maria de Oliveira Serra Hortêncio, M. Sc.
DP - Departamento de Engenharia de Alta Tensão
De Acordo:
Eng. Tânia Maria de Oliveira Serra Hortêncio, M.Sc.
D - Superintendência de Engenharia de Projetos e Construção
3 NOTA TÉCNICA – DP-SPPC nº 005/2013
Referência: Licitação para contratação dos serviços de Montagem
Eletromecânica e Obras Civis para Ampliação da Subestação Rio Quente 69/34,5/13,8 kV – 15/20 MVA – Implantação dos setores de 69 kV e 13,8 kV, localizada na Fazenda Água Quente, Município de Rio Quente-GO, CEP: 75.695-000.
Assunto: Justificativa técnica para contratação de uma única empresa para
execução dos serviços.
A regra, no procedimento licitatório, é a participação de empresas
individualmente em disputa umas com as outras, permitindo-se a união de esforços quando questões de alta complexidade e de relevante vulto impeçam a participação isolada de empresas com condições de sozinhas, atenderem todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, casos em que a participação em consórcio ampliaria o leque de concorrentes.
O Acórdão TCU 566/2006 Plenário (Sumário) expressa:
Nesse sentido, estou de acordo com as conclusões obtidas pela
Unidade Técnica no exame pontual de todas as alegações contidas na representação, as quais resultaram improcedentes, tendo em vista, basicamente, que: b) nem sempre a participação de empresas em consórcio implica incremento de competitividade (associação de pequenas empresas para participação em conjunto), podendo vir a constituir, ao contrário, limitação à concorrência (diminuição do número de empresas de porte interessadas por integrarem um mesmo consórcio);
1 Também o Acórdão TCU 1917/2003 Plenário (Voto do Ministro Relator) instrui: “No mesmo sentido é a regra insculpida no art. 33 da Lei nº 8.666/93, que estipula as normas a serem seguidas pela Administração nas hipóteses em que for permitida a participação de consórcios na licitação. Trata-se de escolha discricionária da Administração, a ser verificada caso a caso. Muitas vezes, a formação de consórcio pode ensejar redução no caráter competitivo, pois facilitaria que empresas, que seriam naturalmente competidoras entre si, acordassem para participar da licitação”. Em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio. Não é, contudo, o que ocorre na hipótese sob comento. O objeto licitado não envolve questão de alta complexidade técnica nem apresenta grande vulto financeiro. Trata-se de contratação dos serviços de Montagem Eletromecânica e Obras Civis para Ampliação da Subestação Rio Quente 69/34,5/13,8 kV – 15/20 MVA – Implantação dos setores de 69 kV e 13,8 kV, localizada na Fazenda Água Quente, Município de Rio Quente-GO, CEP: 75.695-000. Para esta licitação, existem várias empresas no mercado local aptas a participarem do certame, que executaram satisfatoriamente serviços desta natureza anteriormente. A permissão da participação de empresas em consórcio neste certame implicaria em diminuição da competitividade.
Goiânia, 23 de janeiro de 2013.
_________________________________________ Eng. Tânia Maria de Oliveira Serra Hortêncio, M.Sc. DP – Superintendência de Engenharia de Projetos e Construção
Contratos de EPC (Engineering, Procurement and Construction): classificação e conceito dos Contratos de EPC no Brasil e o padrão da Federação Internacional de Engenheiros Consultores (FIDIC)
Contratos de EPC (Engineering, Procurement and Construction): classificação e conceito dos Contratos de EPC no Brasil e o padrão da Federação Internacional de Engenheiros Consultores (FIDIC)
