Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia

Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
As relações entre a Contratante (Administração Pública) e suas Contratadas

devem ser, obrigatoriamente, regidas por contrato assinado por ambas as
partes, cuja rescisão ou modificação pode ser feita por qualquer uma dessas.
Escolha uma opção:
a. Verdadeira
b. Falsa
Feedback
Sua resposta está correta.
A afirmação é falsa. Conforme o Art. 95 da Lei 14.133/2021, o instrumento de

contrato é obrigatório, salvo em hipóteses específicas, lá definidas, em que a
Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como
carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem
de execução de serviço. Além disso, a rescisão contratual (extinção) é ato
unilateral da Administração Pública, conforme o Art. 104, inciso II, da Lei
14.133/2021.
Questão 2
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) determina

elementos mínimos para a elaboração de um edital, entre eles a necessidade
de prever as condições de pagamento e as regras relativas à fiscalização e à
gestão do contrato.
a. Verdadeira
b. Falsa
Feedback
A afirmativa é verdadeira.
Questão 3
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) estabelece

que, na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital possa exigir a
prestação de garantia na modalidade seguro-garantia, através de uma
seguradora, podendo essa, no caso de inadimplemento da contratada, assumir
a execução do contrato, sendo essa uma das inovações da nova lei de
licitações.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 4
Incorreto
Marcar questão
Texto da questão
O projeto básico, quando nas licitações de obra, deve apresentar,

obrigatoriamente, a planilha orçamentária, detalhando o custo total da obra,
fundamentada em quantitativos de serviços e fornecimento propriamente
avaliados, com ampla divulgação.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A afirmação é falsa pois, conforme a alínea “f” do inciso XXV, do Art. 6º da Lei
nº 14.133/2021, o orçamento detalhado é exigível apenas para os regimes de
execução empreitada por preço unitário, empreitada por preço global,
empreitada integral, contratação por tarefa e fornecimento e prestação de
serviço associado, não sendo obrigatório nos regimes de execução,
contratação integrada e contratação semi-integrada. Além disso, poderá ter
caráter sigiloso (desde que divulgado o detalhamento dos seus quantitativos),
conforme o Art. 24, da Lei nº 14.133/2021.
Questão 5
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A Lei nº 14.133/2021 relaxou a exigência que era trazida pela Lei nº 8.666/1993
de elaboração do cronograma físico-financeiro, instrumento de grande
importância na gestão de contratos, especialmente naqueles de execução de
obras, tornando-o peça de exigência secundária.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. O parágrafo 9º do Art. 46, da Lei nº 14.133/2021 define

explicitamente os regimes de execução que terão, obrigatoriamente, sua
sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas de um
cronograma físico-financeiro.
Questão 6
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O Termo de Referência, item necessário para a contratação de bens e serviços,
deve conter as estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços
unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão
suporte, inclusive com os parâmetros utilizados na obtenção dos preços.
Conforme o Acórdão nº 62/2007 – TCU – Plenário, tal planilha deve trazer a
discriminação dos custos unitários envolvidos e a composição do BDI que está
sendo utilizado na formação dos preços, exigindo que as licitantes façam o
mesmo em relação às suas propostas.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 7
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O Termo de Referência, no âmbito da Lei nº 14.133/2021, traz a inovação de

exigência da descrição da solução do objeto como um todo, considerando todo
o seu ciclo de vida. Essa condição, aplicada às obras e serviços de engenharia,
alinha-se às recentes normativas técnicas correlatas no desempenho das
edificações, especialmente quanto à sua vida útil.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 8
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Na Fiscalização de Contratos de elaboração de projetos ou execução de obras

da Administração Pública, à luz da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e
Contratos Administrativos) é obrigatório que o Fiscal seja profissional
especializado (Engenheiro ou Arquiteto).
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa pois a Lei n° 14.133/2021, no seu Art. 117, define que a
execução do contrato deva ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais
fiscais do contrato, representantes da Administração, não exigindo qualificação
técnica específica para tal, mas permitindo a contratação de terceiros para
assisti-los e subsidiá-los nessa tarefa.
Questão 9
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A definição de projeto básico, conforme a Lei nº 14.133/2021 é diferente das

definições de projeto executivo e projeto completo, de acordo com a ABNT NBR
16636-1:2017 – Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos
especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos - Parte 1: Diretrizes e
terminologia, o que gera grande confusão tanto para a Administração Pública
quanto para as licitantes.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 10
Incorreto
Marcar questão
Texto da questão
Conforme a Instrução Normativa n° 2, de 04 de junho de 2014, da Secretaria de

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (Dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de
máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia [ENCE] nos projetos e respectivas edificações
públicas federais novas ou que recebam retrofit), a obtenção da ENCE é
dispensável para edificações novas ou que recebam retrofit até 500 m². Quando
obrigatória, a ENCE deve ser da classificação mínima “B”.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. A ENCE nesses casos deve ser a “A” (Art. 5° da IN

MP-SLTI nº 2/2014).
Questão 11
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A grande diferença existente entre a forma de contratação de uma obra pelos

setores público (Administração Pública) e privado (Empresas de iniciativa
privada da atividade econômica) está no ritual do seu contrato. Na iniciativa
privada a contratação se dá por contrato obedecendo às regras do Direito
privado, em processo direto, entre contratante e contratado; enquanto que na
Administração Pública, é exigida inicialmente a observância de leis e
normativas específicas aplicadas às licitações, que culminam em um edital de
abrangência pública.

a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 12
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O Contrato é o instrumento que definirá a relação formada entre a

Administração Pública e a sua contratada sendo item obrigatório para todas as
suas contratações.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. O contrato não é exigido nas hipóteses de Dispensa de

licitação em razão de valor e compras com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a
assistência técnica, independentemente de seu valor. Casos em que o contrato
pode ser substituído por carta-contrato, nota de empenho de despesa, ou ainda
autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
Questão 13
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O edital de uma licitação é o documento com prerrogativa de lei na relação

entre a Administração Pública e as licitantes. Celebrado o contrato, documento
que o integra - salvo nas inexigências definidas na Lei nº 14.133/2021-, será no
edital que serão esclarecidas quaisquer dúvidas advindas dessa relação, razão
pela qual esta é uma peça de grande importância na relação
contratada/contratante.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 14
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O Termo de referência, documento da fase preparatória da licitação, elaborado
após a elaboração do Estudo técnico preliminar, deve trazer os critérios de
medição e de pagamento dos serviços.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 15
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O Projeto Básico, como elemento definidor do escopo da obra que se quer

contratar, é item obrigatório do edital, conforme a Lei n° 14.133/2021, sendo
precedido pelo Anteprojeto e Termo de referência, este último de caráter não
obrigatório.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. Conforme Art. 18, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, o projeto
básico deve ser elaborado após a elaboração do termo de referência e do
anteprojeto, ambos obrigatórios.
“Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório (...) II – a definição do objeto

para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência,
anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso (...).”, sendo,
no entanto, dispensada a Administração da sua elaboração, quando nos casos
de contratação integrada, hipótese em que essa obrigação passa para o
contratado (Art. 46, § 3º).
Questão 16
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O Projeto executivo, salvo as exceções previstas na Lei nº 14.133/2021, é

obrigatório para a execução de obras e serviços de engenharia, devendo ser
previamente elaborado pela Administração, constituindo-se em importante
avanço na exigência de completa documentação técnica para a execução de
obras.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 17
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A execução de um contrato da Administração Pública para edificação,

acompanhada por fiscal que a represente, especialmente designado, pode ser
assessorada por terceiros, com habilitação técnica específica, podendo este ser
engenheiro ou arquiteto, pessoa física ou jurídica.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 18
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A contratação de servidores com habilitação específica em arquitetura ou

engenharia por órgãos que não tenham essas como suas atividades finalísticas,
mas que constantemente promovam a renovação ou a ampliação das suas
instalações físicas é recomendável, visto que esses profissionais, como
integrantes do quadro do órgão, ainda que contem com o assessoramento
técnico especializado de terceiros, poderão analisar e revisar os objetos
contratados (projetos ou obras), por terem conhecimento técnico no tema.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 19
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O Projeto Básico, assim definido na Lei nº 14.133/2021, guarda o mesmo

conceito apresentado pelas normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas) e resoluções dos conselhos profissionais de arquitetura e
engenharia (Sistema CONFEA/CREA e CAU/BR).
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. Enquanto, na ABNT e nos conselhos profissionais, o

projeto básico é etapa preliminar ao projeto executivo, com lista não definitiva
de elementos integrantes, que somente será completada com este último, nas
definições dadas na Lei nº Lei nº 14.133/2021, o projeto básico e o projeto
executivo confundem-se conceitualmente, trazendo praticamente a exigência
de apresentação dos mesmos elementos.
Questão 20
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O Retrofit conforme definido na Instrução Normativa nº 2, de 04 de junho de

2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão- é toda reforma que renove uma edificação
antiga dando a ela caráter de nova pelo melhoramento do seu apelo estético.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. De acordo com o Art. 2º, inciso II, da IN nº 02/2014 -

SLTI/MPOG, retrofit é qualquer reforma que altere os sistemas de iluminação,
condicionamento de ar ou a envoltória da edificação, ou seja, incrementa,
obrigatoriamente o seu desempenho.
Questão 1
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Dadas as limitações da Administração Pública quanto à disponibilidade de

recursos, o projeto, por ter preço baixo em relação aos custos de uma obra,
torna-se importante instrumento para a busca das melhores soluções técnicas
que garantirão o bom desempenho e a durabilidade das edificações,
aumentando a sua vida útil e diminuindo a sua necessidade de manutenção.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 2
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Conforme a Lei de Sitter, ou “lei dos 5”, o custo para a eventual correção de um
erro desde o projeto até a manutenção corretiva da obra executada aumentará,
linearmente, em incrementos de unidade 5, não representando grande impacto
financeiro ao longo do ciclo de vida do objeto.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. A lei de Sitter (Wolter Reinold Sitter) afirma que o custo
para a eventual correção de um erro desde o projeto até a manutenção
corretiva da obra executada aumentará em progressão geométrica, a razão de
5, gerando grande impacto financeiro, durante a vida útil do objeto,
especialmente na sua fase de uso, o que enfatiza a necessidade de procurar
antever todas as possíveis implicações da obra ainda na fase de projeto.
Questão 3
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A eficiência energética, através do uso racional de energia, deve ser um dos

requisitos observados pela Administração Pública nas suas contratações. Nas
suas edificações, esse pré-requisito pode tanto ser obedecido no momento do
projeto, quando em edificações novas, quanto na sua manutenção e
modernização, quando em edificações existentes.

a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 4
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O Memorial Justificativo do projeto de arquitetura (assim definido na ABNT NBR

16636-2: 2017 - Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos
especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos - Parte 2: Projeto
arquitetônico) é peça obrigatória nas licitações públicas, devendo constar do
seu edital.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. Não há previsão na legislação de licitações para a

obrigatoriedade de apresentação de memorial justificativo nos processos
licitatórios. A ABNT NBR 16636-2:2017, igualmente, não traz essa obrigação
para os projetos de arquitetura. Nas licitações da modalidade “concurso”, no
entanto, o memorial justificativo é peça fundamental para o entendimento das
intenções de projeto.
Questão 5
Correto
Marcar questão
Texto da questão
As modalidades de licitação previstas na Lei nº 14.133/2021, Lei de licitações e

contratos, devem ser escolhidas conforme a melhor adequação ao objeto,
buscando critérios de efetividade e economicidade, com o melhor desempenho
para a sua execução, não sendo definidas pelo seu custo.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 6
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O servidor público é responsável pelos seus atos praticados no exercício do
cargo. No caso dos gestores de contrato de projetos, a aprovação e
recebimento de um projeto básico inadequado tem gravidade suficiente para a
aplicação de sanções, inclusive pecuniárias.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 7
Correto
Marcar questão
Texto da questão
É possível afirmar que, embora seja do autor do projeto a responsabilidade pela

sua correta elaboração, executando a sua coordenação e compatibilização, o
fiscal do contrato tem a obrigação de revisá-lo para o seu aceite e recebimento
e, na eventualidade de erros ou omissões, emitir relatório de correções para
envio ao projetista.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 8
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A coordenação de um projeto deve sempre ser referenciada pelo seu

“projeto-mãe”, assim entendido aquele que dá origem à concepção do projeto.
Em um projeto de edificações, o “projeto-mãe” será sempre o projeto de
arquitetura.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 9
Correto

Marcar questão
Texto da questão
Com o intuito de facilitar e tornar mais direta a leitura de um projeto de esgoto

sanitário de uma edificação, a sua representação deve ser feita através de
linhas simples, com convenções, que remetam à identificação dos elementos
integrantes da instalação.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Afirmação é falsa. A representação gráfica de um projeto de esgoto sanitário

deve sempre ser feita em “verdadeira grandeza”, ou seja, com os elementos
representados fielmente, tal qual o modelo original, na escala de desenho
adotada.
Questão 10
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A grande vantagem da tecnologia BIM (Building Information Modeling), para a

elaboração de projetos, em relação à tecnologia baseada em sistemas CAD
(Computer Aided Design), é que a primeira permite o seu desenvolvimento em
modelo em três dimensões, enquanto que o sistema CAD trabalha em duas
dimensões.

a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. Ambas as tecnologias permitem o desenvolvimento em

modelos de 3 dimensões. A diferença é que, enquanto na tecnologia CAD a
geração se dá através de linhas, planos e sombras, na tecnologia BIM é
produzido um modelo digital do objeto, através de entidades chamadas
“famílias” que trazem grande volume de informações agregadas.
Questão 11
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A Administração Pública, ao contratar seus projetos e obras, deve atender a

condições que tragam o melhor custo-benefício.
Dentro dessa premissa, assinale a assertiva correta:
a. Em função da limitação de recursos do poder público, os projetos devem ser

contratados por valores baixos para priorizar a contratação da obra,
notadamente de maior valor.
b. O custo das obras da construção civil é a soma do custo das fases de projeto
(concepção) e execução (materialização).
c. A função do gestor de contrato, no caso da contratação de projetos e obras,
limita-se à escolha da contratada que melhor atenda aos objetivos da
Administração Pública.
d. Para as obras da construção civil contratadas pelo poder público deve ser
priorizada a contratação de um bom projeto - com custo adequado, que
determine o custo da execução do objeto e, principalmente, o custo da sua
manutenção.
Feedback
A alternativa correta é a D.
Veja abaixo as justificas que tornam as demais alternativas incorretas:
A - Alternativa incorreta, visto que um projeto bem elaborado, sob o critério da

“melhor técnica ou conteúdo artístico” ou ainda “técnica e preço”, e não do
“menor preço”, pode diminuir o custo da obra.
B - Alternativa incorreta: o custo de uma obra da construção civil compreende

toda a sua vida útil, desde a fase da concepção, passando pela execução e
terminando com o seu uso e manutenção.
C - Alternativa incorreta: conforme definido na normativa legal relacionada ao

tema, a Administração deve indicar os objetivos que deverão ser atingidos na
contratação de projetos e obras.
Questão 12
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Nos projetos para as edificações da Administração, há várias iniciativas para

que se atinjam os objetivos de racionalidade, economia e melhor
aproveitamento dos recursos, definidos no PARECER nº
00001/2021/CNS/CGU/AGU.
Assinale a alternativa correta à luz do citado Parecer:
a. Escolha de materiais, considerando o critério de preço, obtendo o seu

fornecimento a partir do fornecedor que traga a melhor vantagem para a
Administração, dentro do território nacional.
b. Escolha de espécies vegetais com rápido crescimento, preferencialmente

exóticas, com folhas caducas, possibilitando sombra no verão – período
após floração - e sol no inverno – após a queda das folhas no outono.
c. Reuso da água da chuva sem tratamento, para irrigação e lavagem de pisos,

ou com tratamento, para abastecimento de equipamentos hidráulicos
(lavatórios, vasos sanitários, chuveiros etc.).
d. Escolha prioritária de materiais importados, de marcas consagradas

mundialmente, com o objetivo de aumentar a durabilidade do objeto
construído.
Feedback
A alternativa correta é a C.
A - Alternativa incorreta. A escolha dos materiais deve priorizar sua obtenção

no entorno da construção, de forma a diminuir o impacto ambiental e o seu
custo, em função das distâncias de transporte.
B - Alternativa incorreta. A escolha da vegetação deve priorizar espécies

vegetais nativas que possuem baixa manutenção e melhor se adaptam às
condições climáticas locais.
D - Alternativa incorreta. A escolha de materiais deve priorizar aqueles

produzidos no país, o que diminui o custo da construção e da manutenção
futura, além de incentivar a economia nacional.
Questão 13
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Uma das modalidades de licitação previstas na Lei nº 14.133/2021 é o

concurso. Muito indicada para a contratação de projetos, traz uma série de
vantagens para a Administração. Com base nisso, indique a alternativa que não
configura uma das vantagens:
a. A modalidade “concurso” prioriza a contratação do melhor objeto, diferente

das demais licitações, que contratam a melhor proposta ou o melhor preço.
b. O projeto contratado por essa modalidade é entregue no prazo, sem aditivos.
c. A seleção dos projetos é feita por especialistas na área, profissionais de

notório saber ou entidades representativas das classes profissionais,
através de uma comissão de julgamento.
d. Há restrição da competitividade, em função do pré-requisito de qualidade e

reconhecimento profissional que devem ter as proponentes.
Feedback
Alternativa que não configura uma das vantagens é a D. Qualquer empresa

pode participar de licitação na modalidade “concurso”, inclusive empresas
desconhecidas ou compostas por profissionais recém-formados, o que aumenta
a competitividade e traz justeza ao certame. O critério de escolha será o projeto
que apresentar a melhor solução, independente de quem seja a licitante.
Questão 14
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O recebimento de um projeto de edificações pelo seu fiscal deve ser dado

somente após a conferência da correta entrega dos itens obrigatórios, que
devem constar do edital da sua licitação. Marque abaixo o item que não é
obrigatório para o recebimento de um projeto.
a. Manuais técnicos dos equipamentos especificados no projeto
b. Pranchas de desenho
c. Cronograma físico-financeiro
d. Caderno de Encargos
Feedback
O item que não é obrigatório é o A.
Manuais técnicos dos equipamentos têm sua apresentação não permitida na

entrega de um projeto de edificações. A vedação da indicação de marcas nos
projetos impede a escolha dos equipamentos, limitando-se o projeto a
especificá-los. Por essa razão, a entrega dos seus manuais técnicos não pode
ser feita na fase do projeto, devendo, no entanto, ser obrigatória no momento
da execução da obra.
Questão 15
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Sobre a representação gráfica dos projetos contratados pela Administração

Pública, analise as questões abaixo e julgue aquela que você considerar
incorreta.
a. A representação gráfica dos projetos, feita de acordo com as normas

técnicas pertinentes, é responsável pela diminuição dos erros de
interpretação quando da leitura dos seus elementos no momento da
execução da obra.
b. Erros na representação gráfica dos projetos podem levar a decisões

construtivas equivocadas, possibilitando inclusive o aumento no custo da
obra e o seu retrabalho.
c. Erros na representação gráfica de um determinado projeto da edificação

podem levar a soluções inadequadas em outras disciplinas de projeto
dessa mesma edificação.
d. A representação gráfica de um projeto tem como único objetivo o registro da

ideia do seu autor.
Feedback
A alternativa incorreta é a D. A representação gráfica de um projeto, por ser

procedimento que acompanha toda a sua evolução, desde a fase da
concepção, cumpre sempre dois papéis: o estudo das intenções de projeto do
seu autor, com o teste das ideias, e o registro e a comunicação eficiente dessas
ideias.
Questão 16
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A coordenação de projetos de uma edificação, obra viária ou de infraestrutura é

uma das etapas mais importantes do processo projetivo e deve ser enfatizada
inclusive nas determinações constantes do edital da licitação. A respeito da
coordenação de projetos, assinale a alternativa incorreta.
a. Independentemente da polêmica que se estabeleceu entre os conselhos

profissionais de engenheiros (Sistema CONFEA/CREA) e arquitetos
(CAU/BR) quanto à atribuição exclusiva para a execução da coordenação
das disciplinas de um projeto, é ideia convergente que tal responsabilidade
recaia sobre quem o concebe.
b. Entende-se como responsável pela concepção do projeto, sobre quem

recairá a responsabilidade pela sua coordenação, o gestor do contrato que
definiu as diretrizes para a sua elaboração, constantes do edital da
licitação.
c. Confusão corrente dentro da atividade de projetos é a definição dos termos

“coordenação” e “gerenciamento”. Enquanto o primeiro é a ação de
integração das disciplinas de um dado projeto (edificações, obras viárias ou
de infraestrutura) e dos componentes dessas disciplinas (desenhos
gráficos, memoriais, etc.), o segundo pode ser entendido como o controle
de prazos e processos da elaboração de um projeto, em nível
administrativo.
d. Assim como uma representação gráfica deficiente, a coordenação de

projetos ineficiente poderá acarretar a elevação dos custos da obra, com
retrabalhos e prejuízos à Administração. A ineficiência na coordenação dos
projetos pode condenar inclusive a beleza, a funcionalidade e o
desempenho do produto final.
Feedback

A alternativa incorreta é a B. Muito embora a Administração defina as diretrizes
do projeto que será desenvolvido, como sua contratante, a concepção é sempre
do projetista e sobre ele recairá a responsabilidade pela sua coordenação.
Questão 17
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A respeito dos conceitos de “coordenação” e “compatibilização” de projetos,

julgue as alternativas abaixo e escolha aquela que você considera incorreta.
a. Enquanto a coordenação pode ser definida como a ação de integrar

tecnicamente as várias disciplinas que compõe um determinado projeto
(arquitetura, elétrica, ar-condicionado, estrutura, etc.), a compatibilização
pode ser definida como o ajuste entre os elementos do projeto relacionados
principalmente à representação gráfica e a sua apresentação.
b. Em função da crescente especialização do mercado da construção civil e o

desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente de controle e
gerenciamento de processos, o profissional mais indicado para a
coordenação de um projeto de edificações é o gerente de projetos, com
qualificação PMP (Project Management Professional, ou Profissional de
Gerenciamento de Projetos) reconhecida internacionalmente e oferecida
pelo PMI (Project Management Institute, ou Instituto de Gerenciamento de
Projetos).
c. Tanto na coordenação quanto na compatibilização de um projeto, a figura do

seu autor é fundamental, podendo-se dizer que para a primeira ele é
imprescindível, visto ser o único que detém o domínio de todas as
informações do objeto.
d. (D) Embora seja conceito corrente, especialmente entre os leigos, de que o

projeto é o conjunto de “plantas” disponíveis na obra, nominando
erradamente as pranchas de desenho, o projeto é, na verdade, um
conjunto indissociável formado pelo Caderno de Encargos, Planilha
Orçamentária e Pranchas de desenho.
Feedback
Alternativa incorreta é a B. Muito embora a alta qualificação de um profissional

de gerenciamento de projetos (PMP), tal profissional é indicado para
gerenciamento em nível de processos, quando para o projeto de edificações há
a necessidade de um profissional com gerenciamento em nível técnico
especializado, sendo altamente recomendável a atividade de coordenação
desse ser feita pelo seu autor, quem concebeu a ideia.
Questão 18
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Durante a fase de desenvolvimento do projeto, dependendo do tamanho do seu

escopo, este pode ser dividido em várias entregas, chamadas fases. O fiscal do
contrato, observando erros ou omissões na documentação de alguma das
entregas deve tomar a seguinte providência.
a. Rescindir o contrato unilateralmente, visto ser essa uma prerrogativa da

Administração Pública nos casos de descumprimento do contrato, conforme
preconiza a Lei nº 14.133/2021.
b. Encaminhar denúncia ao conselho profissional do projetista, pois essa é uma

obrigação do gestor do contrato quando identificados erros ou omissões no
trabalho do projetista.
c. Emitir relatório de correções a serem efetuadas pelo projetista,
disponibilizando o prazo previamente indicado no edital para que este
efetue os ajustes e proceda à nova entrega, que poderá coincidir com a
fase de entrega seguinte.
d. Desconsiderar tais erros ou omissões, para que se possa cumprir o

cronograma do contrato estipulado no edital de licitação do projeto, e
proceder a sua correção no momento da execução da obra.
Feedback
A alternativa correta é a C.
A – Alternativa incorreta. O simples fato de a documentação de projeto

apresentar erros ou omissões, em entrega intermediária do seu
desenvolvimento, não é motivo suficiente para a rescisão do contrato.
B –Alternativa incorreta. Essa não é uma prerrogativa da Administração através

do fiscal do contrato. Essa é uma prerrogativa do Tribunal de Contas da União,
quando de auditorias.
D - Alternativa incorreta. O projeto deve ser recebido sem erros ou omissões,

pois o recebimento de um projeto inadequado pode caracterizar a
responsabilização do fiscal do seu contrato, inclusive com sanções.
Questão 19
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Acerca dos conceitos de “Projeto-mãe” e “Projeto de Edificações”, julgue as

alternativas abaixo e marque aquela que você considera incorreta.
a. O projeto de um edifício de médio porte, de sucessivos pavimentos,

destinado a escritórios, deve apresentar como elementos mínimos, entre
outras, as disciplinas de projeto estrutural, projeto de ar-condicionado,
projeto de prevenção e proteção contra incêndios e projeto de instalações
de rede lógica.
b. O Projeto-mãe, assim definido como a disciplina que será referência para

todas as demais disciplinas dentro da elaboração de um projeto é o de
arquitetura, no caso do projeto de uma edificação.
c. De acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas

Técnicas) que tratam do tema de projeto, a coordenação das atividades
técnicas de um projeto de edificação deve ser feita tomando-se como base
o projeto de arquitetura.
d. Visto ser um projeto cujo conhecimento específico normalmente está

vinculado ao fabricante e à sua tecnologia, com a escolha da marca
somente no momento da execução da obra, o projeto de elevadores pode
ser prescindido na fase da contratação do projeto básico pela
Administração.
Feedback
A alternativa incorreta é a D.
O projeto de elevadores tem grande impacto no projeto estrutural (estrutura de

concreto ou aço) e de fundações da edificação, condicionando também o
projeto elétrico e por essa razão é obrigatório dentro do projeto básico no
momento da contratação do projeto pela Administração.
Questão 20
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Acerca da plataforma BIM (Building Information Modeling), julgue as

alternativas abaixo e marque aquela que você considera incorreta.
a. Enquanto na tecnologia baseada em sistemas CAD (Computer Aided

Design), o projeto é elaborado com ferramentas de desenho, compostas de
linhas, planos, volumes e sombras, na tecnologia BIM o projeto é elaborado
como um modelo digital do objeto com a simulação das suas características
futuras, em ambiente virtual.
b. A tecnologia BIM está promovendo uma grande revolução na forma de se

projetar, invertendo a sua lógica. Uma das grandes mudanças é a
possibilidade de, a partir do modelo virtual, extrair inúmeras vistas e seções
(cortes) de forma rápida e com informações fiéis, que guardam perfeita
relação com aquele.
c. O uso da tecnologia BIM é obrigatório nos projetos da Administração Pública

de países como a Espanha, Suécia, França, Alemanha, Inglaterra e
Estados Unidos. No Brasil, embora não obrigatório, percebe-se um
movimento do poder executivo nesse sentido, desde a criação do Comitê
Estratégico de Implementação do BIM.
d. Uma grande vantagem dos softwares baseados na tecnologia BIM é a

extração de quantitativos de forma rápida e precisa. No software
Autodesk®Revit®, esses quantitativos, quando vinculados a preços
unitários, permitem a geração de orçamentos completos, cuja atualização é
igualmente automática devido ao link existente com as tabelas do SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) da
Caixa Econômica Federal.
Feedback
A alternativa D é a incorreta.
Uma das falhas do software Autodesk®Revit® é a impossibilidade de

atualização automática dos preços dos quantitativos, originários das tabelas do
SINAPI, quando esses sofrem alterações, visto ainda não haver um link, com
aquele sistema, com essa funcionalidade.
Questão 1
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A responsabilidade pelo orçamento do projeto (conforme a ABNT NBR

16636-2:2017 - Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos
especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos Parte 2: Projeto
arquitetônico) será do orçamentista, contratado pela construtora, no momento
prévio à execução da obra.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. Conforme a citada norma brasileira, no seu item 6.7.4.2,

alínea b, a responsabilidade pela elaboração do orçamento de projeto e dos
seus memoriais quantificativos é do projetista.
Questão 2
Correto
Marcar questão
Texto da questão
De acordo com a jurisprudência e orientações do TCU, os orçamentos de obras
podem ser classificados em “expedito”, “preliminar” e “detalhado”, sendo o
último indicado para os projetos executivos.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 3
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Todos os orçamentos de um empreendimento da Administração Pública podem

apresentar margem de erro, inclusive o orçamento detalhado.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback

Questão 4
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Em função da sua pequena margem de erro, o orçamento detalhado deve ser

adotado pela Administração no momento da avaliação preliminar da viabilidade
do empreendimento, indicando se o seu valor global estará adequado.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. Na fase de estudos preliminares do empreendimento o

orçamento a ser adotado é o expedito, com menor ônus na sua elaboração do
que o orçamento detalhado.
Questão 5
Correto
Marcar questão
Texto da questão
As regras para a elaboração dos orçamentos de referência das obras públicas
são definidas anualmente, através da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. A partir do ano de 2013, as regras para orçamentos de

obras públicas passaram a ser definidas pelo Decreto nº 7.983/2013.
Questão 6
Correto
Marcar questão
Texto da questão
As tabelas do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da

Construção Civil), referência para a composição de orçamentos das obras
públicas, apresentam os custos praticados no mercado através da sua livre
regulação.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 7
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O orçamento sintético é assim definido pois apresenta apenas os valores totais

das etapas, que “sintetizam” (somam) os valores dos custos que as compõem.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. O orçamento sintético é assim chamado pois apresenta

todos os itens da obra, com os seus custos, incluindo custo do material e da
mão de obra, em uma planilha ordenada, diferindo do orçamento analítico que
abre os itens nas suas composições de custos unitários.
Questão 8
Correto
Marcar questão
Texto da questão
As cotações de mercado, um dos itens que servirão de base à elaboração do

orçamento referencial da Administração durante a fase de elaboração do
projeto básico e que são entregues com esse, não devem ser disponibilizadas
às proponentes durante a licitação da obra, servindo apenas a eventuais
consultas para aferição e confirmação de valores, de forma comparativa.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 9
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Uma das ações dos conselhos profissionais de arquitetura e engenharia é a

campanha para que o projeto executivo se torne obrigatório nas licitações de
obras, visto que é diretamente responsável pela maior precisão dos
orçamentos, o que diminui os erros na execução da obra e a quantidade de
aditivos.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 10
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Conforme o Decreto 7.983/2013 o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) deve

considerar na sua composição a taxa de rateio da administração central, os
percentuais para os tributos incidentes e a taxa de retorno do investimento.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. O BDI, conforme aquele decreto, deverá trazer a taxa de

rateio da administração central, os percentuais dos tributos incidentes, a taxa
de risco, seguro e garantia do empreendimento e a taxa de lucro.
Questão 11
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Os percentuais do IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e da CSLL

(Contribuição Sobre o Lucro Líquido) não devem constar do orçamento
referencial da Administração, embora possam constar do BDI ofertado pela
proponente, no momento da licitação. Caso essa os apresente, deve fazê-lo de
forma destacada.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 12
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O Decreto nº 7.983/2013 orienta que nas obras e serviços de engenharia deve

ser considerada a oferta de BDI reduzido, em casos específicos. Assim o BDI
reduzido deverá incidir sobre os serviços que não sejam objeto das atividades
de uma construtora, ou aqueles em que ela não tenha familiaridade na sua
execução, tais como alguns serviços específicos de fundações (hélice contínua
ou estaca raiz, por exemplo), esquadrias e impermeabilizações.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. De acordo com o referido decreto, o BDI reduzido deve ser
ofertado para os equipamentos e materiais de natureza específica que possam
ser oferecidas por empresas com especialidade própria e que representem
percentual significativo no preço global da obra.
Questão 13
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Em uma edificação, os equipamentos e materiais específicos sobre os quais

deverá ser incidido o BDI reduzido, desde que esses representem percentual
significativo no preço global da obra, serão, por exemplo, elevadores,
ar-condicionado, mobiliário e divisórias.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback

Questão 14
Incorreto
Marcar questão
Texto da questão
O ISS (Imposto Sobre Serviços) é um imposto municipal que incide sobre os

materiais da obra, devendo integrar o seu BDI.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. O ISS é um imposto cuja regra de incidência é definida por

cada município, incidindo prioritariamente sobre a mão de obra, ou sobre o
material e a mão de obra, mas nunca somente sobre o material.
Questão 15
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O ISS (Imposto Sobre Serviços) é um imposto municipal e a sua alíquota varia
de acordo com o município, razão pela qual, quando da composição do seu
BDI, a licitante deve levar em consideração as regras desse imposto no
município onde se dará a obra.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 16
Incorreto
Marcar questão
Texto da questão
Nos municípios onde o ISS (Imposto Sobre Serviços) incide somente sobre a
mão de obra, para que não se corra o risco de vantagem indevida da
contratada, esse deve ser lançado no BDI de forma proporcional, que
desconsidere a sua incidência sobre os materiais da obra.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 17
Incorreto
Marcar questão
Texto da questão
As alíquotas para o ISS (Imposto Sobre Serviços) apresentam percentuais

pequenos (entre 0,15% e 0,20%) e, na eventual falta de cálculo do ISS
proporcional a ser lançado no BDI, para o caso da obra situar-se em município
onde esse incida apenas sobre a mão de obra, a diferença no custo da obra,
resultante desse erro, será desprezível.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. As alíquotas do ISS variam normalmente entre 3% e 5% e

a desconsideração do seu cálculo de forma proporcional, para aqueles
municípios onde a sua incidência é somente sobre a mão de obra, pode trazer
grandes diferenças no preço final da obra.
Questão 1
Correto

Marcar questão
Texto da questão
A Lei nº 14.133/2021, no seu Art. 67, admite a exigência de atestados com

quantidades mínimas para a qualificação técnico-profissional e
técnico-operacional desde que restrita às parcelas de maior relevância ou valor
significativo do objeto da licitação.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 2
Correto
Marcar questão
Texto da questão
É possível afirmar que a exigência de comprovação de qualificação técnica

através da apresentação de quantidades mínimas executadas pela proponente,
e que comprove a sua experiência anterior na execução do objeto, afasta das
licitações aquelas empresas sem as condições mínimas para a contratação e
execução da obra.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 3
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Uma das formas de comprovação de capacidade técnico-operacional da

licitante é a apresentação de atestados com registro no conselho profissional
correspondente.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. O atestado com registro no conselho profissional somente

é possível para a capacitação técnico-profissional do engenheiro ou arquiteto
registrado no respectivo conselho e nunca para empresas, conforme as
resoluções relativas ao tema emitidas por aqueles conselhos.
Questão 4
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A qualificação técnico-profissional da licitante é dada com a apresentação de

profissional devidamente registrado no conselho profissional competente,
obrigatoriamente pertencente aos quadros permanentes da licitante.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. Conforme o inciso I do Art. 67 da Lei nº 14.133/2021, o

profissional deve tão somente ser registrado no conselho profissional
competente e possuir atestado de responsabilidade técnica por execução de
obra ou serviço de características semelhantes àquelas da contratação.
Questão 5
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Uma das ações do profissional residente de uma obra (engenheiro ou arquiteto)

é o controle da sua documentação impressa, que, para um edifício de múltiplos
pavimentos, de médio porte, pode atingir facilmente o número de 400 pranchas
de desenho, além de várias páginas de documentos escritos, entre memoriais,
cadernos de encargos e laudos.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 6
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A edição de listas-mestras é uma forma simples e rápida de fazer o controle da

documentação que circula na obra. Essa iniciativa, embora exija a sua
atualização de forma manual, ainda é bastante eficiente nesse controle.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 7
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Das alternativas abaixo, marque aquela que mostra característica que não
precisa ser observada em uma documentação de obra, conforme orientações
dos Sistemas de Gestão da Qualidade.
a. Fidelidade
b. Disponibilidade
c. Compacidade
d. Integridade
e. Validade
Feedback
A Alternativa é a C. Compacidade é um conceito aplicado ao projeto, através do

seu “Índice de Compacidade”, assim definido como a relação percentual
existente entre o perímetro de um círculo de igual área do projeto e o perímetro
das paredes exteriores do projeto. Todas as demais características são
aplicáveis à documentação da obra.
Questão 8
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O cronograma físico-financeiro, ou cronograma de desembolso, permite o

controle do fluxo de pagamentos de acordo com as fases da obra e o controle
do prazo da obra através da análise do seu “caminho crítico”.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. O cronograma físico-financeiro permite apenas o controle

do fluxo de pagamentos, lançando as atividades em um período de tempo. Para
o controle real do prazo da obra, através do método do caminho crítico, deve
ser usado cronograma baseado no método de controle do tipo PERT/CPM
(Program Evaluation and Review Technique/Critical Path Method).
Questão 9
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Para o controle efetivo do prazo de uma obra é recomendada a adoção de

cronograma de barras gerado a partir de softwares de edição de planilhas de
cálculo tais como o MS Excel® ou LibreOffice Calc.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. Embora largamente adotados na construção civil, esse tipo

de cronograma apenas reproduz graficamente o planejamento das atividades
de uma obra em um determinado período de tempo. Para o efetivo controle do
seu prazo, devem ser adotados softwares de geração de cronogramas que
adotem o método de controle do tipo PERT/CPM (Program Evaluation and
Review Technique/Critical Path Method), ou método do caminho crítico, tais
como o MS Project® ou o ProjectLibre.
Questão 10
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Através do método do caminho crítico, aplicado a cronogramas de obras, é

possível mapear aquelas atividades que, ao terem o seu prazo de execução
desrespeitado, alteram o prazo final da obra.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 11
Incorreto
Marcar questão
Texto da questão
As normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),

embora não sejam leis dentro do ordenamento jurídico brasileiro, passaram a
ter esse caráter desde o advento do Código de Defesa do Consumidor,
amparadas no seu artigo 39, inciso VIII.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 12
Correto
Marcar questão
Texto da questão
De acordo com a Instrução Normativa COSEG/SAG/MF N° 01, de 21 de julho

de 1992, “similar-semelhante” é aquele material de marca diferente daquelas
citadas como referência no edital, que desempenha idêntica função e apresenta
as mesmas características exigidas no projeto, enquanto “similar-equivalente” é
aquele de marca diferente daquelas citadas como referência no edital, que
desempenha idêntica função daquelas, mas que não apresenta as mesmas
características exigidas no projeto.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. Os conceitos estão trocados. “Similar-semelhante” é

aquele material de marca diferente daquelas citadas como referência no edital,
que desempenha idêntica função daquelas, mas que não apresenta as mesmas
características exigidas no projeto. Enquanto que “similar-equivalente” é aquele
material de marca diferente daquelas citadas como referência no edital, que
desempenha idêntica função e apresenta as mesmas características exigidas
no projeto.
Questão 13
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O regime de execução de uma obra através de empreitada integral é um dos

regimes admitidos pela Lei nº 14.133/2021. No regime de empreitada integral, o
empreendimento é integralmente contratado, envolvendo obras, serviços,
instalações, licenças, alvarás, treinamento e demais ações até a sua entrada
em operação. Também conhecido no mercado da construção civil como turn
key (ou “chave na mão”), é indicado para os casos em que o objeto contratado
tem alto grau de complexidade ou necessite que sua entrega seja feita com
equipamentos específicos instalados e em funcionamento, tais como hospitais,
laboratórios ou fábricas.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 14
Correto
Marcar questão
Texto da questão
A empreitada por preço global é um regime de execução de obra em que essa

é contratada por preço certo e total e em que o objeto pode ser perfeitamente
definido. Por essa razão, é, juntamente com a empreitada integral, um regime
de execução no qual não ocorre a necessidade de celebração de termos
aditivos ao contrato.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. Ainda que em tal regime haja a previsão de contratação da

obra por preço certo e total e que essa tenha a prerrogativa da sua perfeita
definição, é comum a necessidade da celebração de aditivos ao contrato,
durante a execução da obra, não sendo esses vedados pela Lei nº
14.133/2021, inclusive para os regimes de execução por empreitada por preço
global ou empreitada integral.
Questão 15
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Em um aditivo de obra que elimine itens da planilha orçamentária original, com

a inclusão de outros novos que não constavam daquela, devem ser
considerados somente os acréscimos (ou seja, é vedada a compensação entre
supressões e acréscimos) para a apuração dos limites para alteração
contratual, definidos no artigo 125 da Lei n° 14.133/2021 (25% para obras,
serviços ou compras e 50% para reformas de edifícios ou equipamentos).
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 16
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O método da curva ABC, também conhecido como método de Pareto ou

método 80/20, é um método eficiente para a análise de planilhas orçamentárias
quando da alteração contratual e permite a detecção do chamado “jogo de
planilha”.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 17
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Conforme entendimentos do TCU, a solicitação de aditivos por imprecisão de

quantitativos pela contratada (por erro de quantitativos na planilha
orçamentária) somente será admitida para subestimativas ou superestimativas
relevantes, assim consideradas aquelas imprecisões que ultrapassarem a
margem de tolerância de 10% do valor total do contrato, recomendando-se a
sua análise para os itens do orçamento que estejam situados na faixa B da
metodologia ABC.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A afirmação é falsa. A Portaria SEGECEX nº 33, de 07 de dezembro de 2012,

define que essa condição pode ocorrer somente para aqueles itens que
constem da faixa A da curva ABC.
Questão 18
Correto
Marcar questão
Texto da questão
Pode-se afirmar que, enquanto o projeto executivo de uma obra não pode ser
apresentado somente no seu final, o registro “as built” (ou “como construído”)
deve ser feito desde o seu início, para que sejam controladas e registradas
todas as alterações que invariavelmente acontecem na obra.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
Questão 19
Correto
Marcar questão
Texto da questão
O projeto executivo de uma obra pode ser dispensado, desde que durante a
sua execução a contratada observe criteriosamente as alterações que vierem a
ocorrer e as registre no chamado projeto “as built”, ou projeto “como
construído”.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback
A Afirmação é falsa. O projeto executivo é peça obrigatória para a licitação da

contratação de uma obra, conforme a Lei nº 14.133/2021, ressalvadas as
exceções previstas na própria lei.
Questão 20
Correto

Marcar questão
Texto da questão
O registro em “as built”, ou “como construído”, das alterações que ocorrem ao

longo da execução da obra, é importante conjunto de documentos que servirá
para consultas ao longo da vida útil da edificação para atendimento ao seu
programa de manutenção, este definido no seu Manual de Uso e Operação.
a. Verdadeiro
b. Falso
Feedback

Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Questão 1

Atingiu 1,00 de 1,00

As relações entre a Contratante (Administração Pública) e suas Contratadas

Escolha uma opção:

Sua resposta está correta.

A afirmação é falsa. Conforme o Art. 95 da Lei 14.133/2021, o instrumento de

Atingiu 1,00 de 1,00

A Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) determina

Escolha uma opção:

Sua resposta está correta.

Atingiu 1,00 de 1,00

A Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) estabelece

Escolha uma opção:

Sua resposta está correta.

Atingiu 0,00 de 1,00

O projeto básico, quando nas licitações de obra, deve apresentar,

Escolha uma opção:

Sua resposta está incorreta.

Atingiu 1,00 de 1,00

Escolha uma opção:

Sua resposta está correta.

A afirmação é falsa. O parágrafo 9º do Art. 46, da Lei nº 14.133/2021 define

Atingiu 1,00 de 1,00

Escolha uma opção:

Sua resposta está correta.

Atingiu 1,00 de 1,00

O Termo de Referência, no âmbito da Lei nº 14.133/2021, traz a inovação de

Escolha uma opção:

Sua resposta está correta.

Atingiu 1,00 de 1,00

Na Fiscalização de Contratos de elaboração de projetos ou execução de obras

Escolha uma opção:

Sua resposta está correta.

Atingiu 1,00 de 1,00

A definição de projeto básico, conforme a Lei nº 14.133/2021 é diferente das

Escolha uma opção:

Sua resposta está correta.

Atingiu 0,00 de 1,00

Conforme a Instrução Normativa n° 2, de 04 de junho de 2014, da Secretaria de

Escolha uma opção:

Sua resposta está incorreta.

A afirmação é falsa. A ENCE nesses casos deve ser a “A” (Art. 5° da IN

Atingiu 1,00 de 1,00

A grande diferença existente entre a forma de contratação de uma obra pelos

Escolha uma opção:

Sua resposta está correta.

Atingiu 1,00 de 1,00

O Contrato é o instrumento que definirá a relação formada entre a

Escolha uma opção:

Sua resposta está correta.

A afirmação é falsa. O contrato não é exigido nas hipóteses de Dispensa de

Atingiu 1,00 de 1,00

O edital de uma licitação é o documento com prerrogativa de lei na relação

Escolha uma opção:

Sua resposta está correta.

Atingiu 1,00 de 1,00

Escolha uma opção:

Sua resposta está correta.