Contrato Promessa de Compra e Venda de Imóvel Parcelado

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
DISPOSIÇÕES COMPLETAS DO CONTRATO PARTICULAR DE

PROMESSA DE COMPRA E VENDA
1.CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES:
1.1 PROMITENTE VENDEDOR: ________ , ________ , ________ , ________ ,

portador da cédula de identidade R.G. nº ________ e CPF nº ________ , residente e
domiciliado à ________ , ________ , ________ , ________ , ________ , ________ .
1.2 PROMITENTE COMPRADOR: ________ , ________ , ________ , ________ ,

portador da cédula de identidade R.G. nº ________ e CPF nº ________ , residente e
domiciliado à ________ , ________ , ________ , ________ , ________ , ________ .
1.3 FIADORES: ________ , ________ , ________ , ________ , portador da cédula de

identidade R.G. nº ________ e CPF nº ________ , residente e domiciliado à ________ ,
________ , ________ , ________ , ________ , ________ , e sua esposa, ________ ,
________ , ________ , ________ , portadora da cédula de identidade R.G. nº ________
, e CPF nº ________ .
2.CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
2.1 IMÓVEL NA PLANTA: ________ , Matrícula nº ________ , área privativa de

________ m², Área Total de ________ m², com Box para Estacionamento nº
________ , Matrícula ________ , área privativa de ________ m², EM CONSTRUÇÃO
no endereço Rua ________ , Bairro ________ - na cidade de ________ .
2.2 Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes antes
nomeadas e qualificadas, tem certo e ajustado, por um lado a promessa de compra e por
outro a promessa de venda do imóvel antes descrito e caracterizado, mediante as
seguintes condições:
#3488033 Tue Aug 3 14:21:15 2021

3.CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:
3.1 O valor total da presente transação é de R$ ________ , que serão pagos da seguinte
maneira:
ENTRADA DE R$ ________ , pago na assinatura do presente

contrato, e;
R$ ________ que serão pagos em ________ parcelas de R$

________ , até o dia 10 de cada mês, com primeira parcela em
________ , por meio de depósito bancário na ________ .
3.1 Ocorrendo atraso no pagamento em qualquer uma das cláusulas o promitente

comprador será multado no valor de ________ % do valor da parcela, mais juros de
mora correspondente a ________ % por mês.
3.3 Diante da ocorrência de mais de ________ dias de atraso no pagamento, o vendedor

terá o direito de denunciar o presente contrato, culminando em sua rescisão, sendo
devido o valor de ________ % sobre o valor do contrato a título de multa.
4.CLÁUSULA QUARTA - DA POSSE, DOS ENCARGOS E DAS CONDIÇÕES

DO IMÓVEL:
4.1 O promitente comprador receberá a posse do imóvel após a ________ com previsão
de entrega para ________ , livre de débitos, encargos, taxas e demais ônus, tais como
Impostos, multas, e outros, passando a assumir tais despesas a contar da data em que
serão entregues as chaves.
4.2 As despesas tributárias e cartoriais advindas da presente transação, serão de

responsabilidade do ora promitente comprador.
4.3 Até o momento da tradição (transmissão da posse), os riscos do bem correm por
conta do promitente vendedor, e os do preço por conta do promitente comprador.
4.4 O promitente comprador está ciente que as obras podem atrasar por até 180 dias sem
#3488033 Tue Aug 3 14:21:15 2021

prévio aviso ou notificação, além dos prazos prorrogados em decorrência de chuvas e
casos fortuitos.
4.5 Fica acordado entre as partes, que o imóvel transacionado permanecerá em nome do
promitente vendedor até a data da transmissão da posse, ficando o promitente vendedor
obrigado a apresentar todos documentos necessários para transferência.
4.6 Todos os compromissos assumidos neste contrato são de caráter IRREVOGÁVEL e

IRRETRATÁVEL, obrigado as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título
fazer sempre boa e valiosa a presente cessão, ficando sujeito às penalidades da lei.
CLÁUSULA QUINTA - DOS HONORÁRIOS DE INTERMEDIAÇÃO
5.1 Fica ajustado que o pagamento dos honorários de intermediação (corretagem

imobiliária) caberá exclusivamente ao promitente comprador, ajustados em ________
do valor dessa transação, devidos a ________ e/ou seus corretores/parceiros e,
deduzidos do valor da entrada.
CLÁUSULA SEXTA- DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1 Ocorrendo o falecimento de qualquer das partes do presente contrato, os herdeiros

deverão respeitar a vontade das mesmas aqui expressas, até o cumprimento integral do
presente contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
6.2 O promitente vendedor obriga-se a apresentar toda a documentação necessária,

inclusive as certidões negativas, suas e do bem, sem qualquer encargo ou
responsabilidade para o promitente comprador e, este igualmente compromete-se a
encaminhar toda a documentação exigida pelo agente financeiro, visando o
encaminhamento do financiamento.
6.4 Fica estabelecida a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor desta transação,
cominada à parte que descumprir ou dificultar o fiel cumprimento de qualquer uma das
cláusulas e condições do presente contrato, além de ficar a parte infratora sujeita ao
pagamento de emolumentos, custas e honorários de advogado, no caso de a parte
prejudicada tiver que recorrer a qualquer procedimento judicial para fazer valer os seus
#3488033 Tue Aug 3 14:21:15 2021

direitos, cuja penalidade.
6.5 As partes elegem o Foro da Comarca de ________ , para dirimir eventuais

divergências deste instrumento, sem privilégio a qualquer outro, seja qual for o motivo.
E por estarem certos e ajustados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, por um mesmo fim, juntamente com duas testemunhas presenciais.
________ , ________
PROMITENTE VENDEDOR: ________
PROMITENTE COMPRADOR: ________
TESTEMUNHAS:
________
________
DAS CERTIDÕES:
As partes foram alertadas que, por prudência, visando evitar riscos para o negócio,
devam ser providenciadas, pelo menos, as seguintes certidões, sendo inclusive, algumas
imprescindíveis para a escrituração dos imóveis:
a) Certidão atualizada da(s) matricula(s) do(s) imóvel(eis) junto ao Registro de Imóveis;
b) Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa
da União administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (FRB);
#3488033 Tue Aug 3 14:21:15 2021

c) Certidão Negativa de Situação Fiscal emitida pela Fazenda Estadual;
d) Certidão Negativa de Tributos Municipais, emitida pela Prefeitura Municipal;
e) Certidão de Distribuição de Ações e Execuções Cíveis e Fiscais, e de Execuções

criminais, emitida pela Justiça Federal;
f) Certidão Negativa Cível da Justiça Estadual;
g) Certidão Negativa de Ações reclamatórias trabalhistas da Justiça do Trabalho;
h) Certidão Negativa de Protestos.
#3488033 Tue Aug 3 14:21:15 2021

Contrato Promessa de Compra e Venda de Imóvel Parcelado

Enviado por

Dados do documentoclique para ver informações do documento

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Contrato Promessa de Compra e Venda de Imóvel Parcelado

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Contrato Promessa de Compra e Venda de Imóvel Parcelado

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

DISPOSIÇÕES COMPLETAS DO CONTRATO PARTICULAR DE

1.CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES:

1.1 PROMITENTE VENDEDOR: ________ , ________ , ________ , ________ ,

1.2 PROMITENTE COMPRADOR: ________ , ________ , ________ , ________ ,

1.3 FIADORES: ________ , ________ , ________ , ________ , portador da cédula de

2.CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1 IMÓVEL NA PLANTA: ________ , Matrícula nº ________ , área privativa de

#3488033 Tue Aug 3 14:21:15 2021

ENTRADA DE R$ ________ , pago na assinatura do presente

R$ ________ que serão pagos em ________ parcelas de R$

3.1 Ocorrendo atraso no pagamento em qualquer uma das cláusulas o promitente

3.3 Diante da ocorrência de mais de ________ dias de atraso no pagamento, o vendedor

4.CLÁUSULA QUARTA - DA POSSE, DOS ENCARGOS E DAS CONDIÇÕES

4.2 As despesas tributárias e cartoriais advindas da presente transação, serão de

#3488033 Tue Aug 3 14:21:15 2021

4.6 Todos os compromissos assumidos neste contrato são de caráter IRREVOGÁVEL e

CLÁUSULA QUINTA - DOS HONORÁRIOS DE INTERMEDIAÇÃO

5.1 Fica ajustado que o pagamento dos honorários de intermediação (corretagem

CLÁUSULA SEXTA- DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1 Ocorrendo o falecimento de qualquer das partes do presente contrato, os herdeiros

6.2 O promitente vendedor obriga-se a apresentar toda a documentação necessária,

#3488033 Tue Aug 3 14:21:15 2021

6.5 As partes elegem o Foro da Comarca de ________ , para dirimir eventuais

PROMITENTE VENDEDOR: ________

PROMITENTE COMPRADOR: ________

a) Certidão atualizada da(s) matricula(s) do(s) imóvel(eis) junto ao Registro de Imóveis;

#3488033 Tue Aug 3 14:21:15 2021

d) Certidão Negativa de Tributos Municipais, emitida pela Prefeitura Municipal;

e) Certidão de Distribuição de Ações e Execuções Cíveis e Fiscais, e de Execuções

f) Certidão Negativa Cível da Justiça Estadual;

g) Certidão Negativa de Ações reclamatórias trabalhistas da Justiça do Trabalho;

h) Certidão Negativa de Protestos.

#3488033 Tue Aug 3 14:21:15 2021

Você também pode gostar

1.1 PROMITENTE VENDEDOR: , , , ,

1.2 PROMITENTE COMPRADOR: , , , ,

1.3 FIADORES: , , , , portador da cédula de

2.1 IMÓVEL NA PLANTA: , Matrícula nº , área privativa de

R$ que serão pagos em parcelas de R$