SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

RDC ELETRÔNICO Nº 02/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO

COM AUDITÓRIO E ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO POSTERIOR DE NOVAS SALAS DE AULA NO
CAMPUS NOVA FRIBURGO DO CEFET/RJ, de acordo com as exigências e demais condições e
especificações expressas neste Edital e em seus Anexos.

RETIRADA DE EDITAL – RDC Nº 02/2018

RAZÃO
SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
NOME
FUNÇÃO
TELEFON FAX
E
CONTATO
E-MAIL
NOME
FUNÇÃO
TELEFON FAX
E
E-MAIL
LOCAL/DATA

1. Os licitantes que retirarem o edital no CEFET/RJ, na Av. Maracanã, nº229, Bloco A, 2º andar,
Maracanã, Rio de Janeiro/RJ, no Departamento de Administração da Diretoria de Administração e
Planejamento – DIRAP/DEPAD, endereço previsto no Edital e alternativo ao Portal de Compras do
Governo Federal, deverão preencher, de forma legível, a presente Retirada de Edital e encaminhar
para o e-mail [email protected].

2. A não devolução deste formulário poderá trazer eventuais problemas na comunicação do

CEFET/RJ com o licitante, durante todas as fases do processo licitatório.

1
 INDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO................................................................................................................................................... 4
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS................................................................................................................ 5
3. DAS DATAS E HORÁRIO ................................................................................................................................. 5
4. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE
CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO ............................................................................................. 5
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO .............................................................................................................. 5
6. DO CREDENCIAMENTO ................................................................................................................................. 6
7. DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO ........................................................................................................ 7
8. DA REGRA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DE LANCES E ACEITABILIDADE DAS
PROPOSTAS ...................................................................................................................................................... 7
9. DOS REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS ..............................................................................10
10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DE DESEMPATE...................................................................................11
11. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ............................................................................................................12
12. DOS PRAZOS E MEIOS PARA APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E
RECURSOS E REPRESENTAÇÕES .......................................................................................................................17
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO ..................................................................................................18
14. DO CONTRATO ..........................................................................................................................................18
15. DA GARANTIA ...........................................................................................................................................19
16. DAPARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO........................................................................................................... 20
17. DA SUBCONTRATAÇÃO ..............................................................................................................................21
18. DO PAGAMENTO .......................................................................................................................................21
19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO ...........................................................23
20. DA RESCISÃO DO CONTRATO .....................................................................................................................23
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ..............................................................................................................23
22. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR ........................................................27
23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE ........................................................................................................28
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS....................................................................................................................... 28

2
 INDICE DOS ANEXOS

ANEXOS..................................................................................................................................................................30

ANEXO I - PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO................................................................................................................

ANEXO II – DESENHOS DE REFERÊNCIA....................................................................................................................

ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINTÉTICA).................................................................................................................................................................

ANEXO IV – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA –

COMPOSIÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO)...................................................................................................................

ANEXO V – COMPOSIÇÃO DO BDI E DE ENCARGOS SOCIAIS...................................................................................

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.....................................................................................................

ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA...................................................................................................

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA......................................................................

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO DE TODOS OS
TRIBUTOS NO PREÇO.................................................................................................................................................

ANEXO X- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.........................................................................................................

ANEXO XI- MINUTA DO TERMO DE CONTRATO........................................................................................................

ANEXO XII – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO........................................................................................................

3
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

EDITAL DO RDC ELETRÔNICO N° 02/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO 23063.001946/2018-26

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, por

intermédio da Comissão Permanente de Licitação por Regime Diferenciado de Contratação, designada pela
Portaria n° 959, de 03 de agosto de 2018, do Senhor Diretor-Geral, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local indicados, realizará licitação por meio da utilização de recursos de
tecnologia da informação através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, na forma eletrônica, destinada à
contratação do objeto citado no subitem 1.1 – DO OBJETO. O critério de julgamento a ser utilizado será
“MAIOR DESCONTO”, no regime de contratação por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL e no modo de
disputa ABERTO. O procedimento licitatório reger-se-á pela Lei nº 12.462 de 04 de agosto de 2011, pelo
Decreto nº 7.581 de 11 de outubro de 2011, pelo artigo 14, § 3º da Lei nº 12.722 de 03 de outubro de 2012 e pelo
Decreto nº 8.080 de 20 de agosto de 2013, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste
Instrumento Convocatório e seus Anexos.

A Sessão Pública ocorrerá às 11:00 h (horário de Brasília) do dia 19 de novembro de 2018, no

site da Internet https://www.comprasgovernamentais.gov.br.

RESUMO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: RDC ELETRÔNICO Nº 02/2018 MODO DE DISPUTA: ABERTO

ENTREGA DAS PROPOSTAS
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Site: www.comprasgovernamentais.gov.br
ATÉ 11 h DO DIA 19/11/2018 Informações Adicionais:
[email protected]
ABERTURA DAS PROPOSTAS: INÍCIO DA DISPUTA
DATA: 19/11/2018 ÀS 11 h DATA: 19/11/2018 ÀS 11 h
OBSERVAÇÕES:
O Edital e seus anexos estarão disponíveis no sistema Portal de Compras do Governo Federal -
www.comprasgovernamentais.gov.br ou mediante retirada, em meio eletrônico (pendrive ou dvdrom do próprio
interessado), no Departamento de Administração da Diretoria de Administração e Planejamento (DIRAP/ DEPAD)
do CEFET/RJ, situado à Av. Maracanã, nº 229, Bloco A, 2º andar, Maracanã, Rio de Janeiro/RJ.
O CEFET/RJ não se responsabilizará pelos editais e demais anexos obtidos ou conhecidos de forma ou em local
diverso do informado.

1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa
especializada na execução de obra e serviços de engenharia destinados à Construção de novo prédio
com auditório e espaço para construção posterior de novas salas de aula no Campus Nova
Friburgo do CEFET/RJ, mediante o regime empreitada por preço global, conforme especificações
constantes no Projeto Básico e Executivo– ANEXO I, que é parte integrante deste Edital.

1.2. A licitação compõe-se de item único, conforme tabela constante do Projeto Básico – ANEXO I,
4
 sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o maior desconto.

1.3. A obra será realizada no Campus Nova Friburgo do CEFET/RJ, situado à Av. Governador Roberto
Silveira, nº 1.900 - Prado – Nova Friburgo/RJ.

1.4. O valor estimado para execução do objeto da presente licitação é de R$ 998.341,29 (novecentos e
noventa e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos).

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
no orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
2.1.1. Gestão/Unidade: 153010/15244
2.1.2. Fonte: 8188
2.1.3. Programa de Trabalho: 140878
2.1.4. Elemento de Despesa: 449051
2.1.5. PI: V20RLN0108N

3. DAS DATAS E HORÁRIO

3.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico
(comunicação pela internet), dirigida pelo Presidente da Comissão, com a utilização de chave de acesso
e senha, a ser realizada conforme indicado a seguir, de acordo com a legislação mencionada no
preâmbulo deste Edital. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
3.1.1. O licitante deverá observar a data e horário previsto para abertura da sessão, atentando também
para a data e horário para início da disputa de preços, conforme disposto a seguir e na folha de
rosto deste Edital.
3.1.2. Se na data indicada para abertura da sessão, não houver expediente administrativo no CEFET/RJ,
a abertura da licitação fica transferida para o primeiro dia útil seguinte, observados o mesmo
local e horário.
3.2. Após a divulgação do edital, no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta com a
descrição detalhada e o preço ofertado até a data e hora marcadas para a abertura da sessão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico - www.comprasgovernamentais.gov.br – quando, então,
encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

4. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO MODO DE DISPUTA,

DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
4.1. A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei nº 12.462 de 04 de
agosto de 2011, pelo Decreto nº 7.581 de 11 de outubro de 2011, pelo artigo 14, § 3º da Lei nº 12.722 de
03 de outubro de 2012 e pelo Decreto nº 8.080 de 20 de agosto de 2013.
4.2. Fundamento Legal: § 3º, Art. 1º, da Lei nº 12.462/2011.
4.3. Forma de Execução da Licitação: A licitação será realizada na forma ELETRÔNICA, por meio da
INTERNET, mediante condições de segurança-criptografia e autenticação.
4.4. Modo de Disputa: ABERTO
4.5. Regime de Contratação: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
4.6. Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5
 5.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos, poderão
participar desta licitação qualquer pessoa jurídica que esteja devidamente credenciada no Sistema Portal
de Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br), cujo objeto social seja
pertinente e compatível com o objeto desta licitação.
5.2. O representante do licitante deverá identificar, em campo próprio do sistema eletrônico, o tipo do
segmento da empresa (microempresa, empresa de pequeno porte, cooperativa, outras empresas) que
representa, para fins de cumprimento das disposições da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
5.3. O licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.
5.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o
licitante às sanções previstas neste Edital e no Decreto nº 7.581, de 11/10/2011.
5.4. Será permitida a participação de sociedades cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de
coordenação e supervisão da execução da obra, e desde que executados obrigatoriamente pelos
cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.
5.5. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações:
5.5.1. Da pessoa física ou jurídica que elaborou o projeto básico ou executivo correspondente;
5.5.2. Da pessoa jurídica que participou de consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo correspondente;
5.5.3. Da pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com
mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou
subcontratado;
5.5.4. De interessados, proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
5.5.5. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.5.6. Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
5.5.7. Do servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação;
5.5.8. Para fins do disposto neste artigo, considera-se participação indireta a existência de qualquer
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do
projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários;
5.5.9. O disposto no subitem 5.5.8 aplica-se aos membros da Comissão;
5.6. Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS.
5.7. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome do licitante, a pessoa por ela
credenciada;
5.8. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas
e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.
5.9. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível,
para acesso ao sistema eletrônico, no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br.

6
 6.1.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do RDC Eletrônico via sistema
Portal de Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br), deverão dispor
de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto aos órgãos
cadastradores do Governo Federal.
6.1.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao CEFET/RJ a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
6.2. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao RDC, na forma
eletrônica.

7. DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO
7.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca – CEFET/RJ, denominado Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema Portal de
Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br), do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
7.2. A participação no RDC Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e demais documentos
exigidos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos
neste Edital.
7.3. O encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇOS pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste Edital. O licitante será responsável por todas as transações que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua
PROPOSTA DE PREÇOS e seus lances.
7.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8. DA REGRA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DE LANCES E

ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
8.1. No momento da elaboração e envio da proposta o licitante deverá encaminhar por meio do sistema
eletrônico as seguintes declarações:
8.1.1. No caso de Microempresa – ME ou de Empresa de Pequeno Porte – EPP, que cumpre os
requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, declarando que a
Empresa/Cooperativa está apta a usufruir tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49
da referida Lei Complementar;
8.1.2. De que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
8.1.3. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8.1.4. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal; e
8.1.5. De Elaboração Independente de Proposta.
8.2. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo presidente, na fase de
habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do processo, não havendo necessidade de
envio por outra forma.
7
8.3. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa licitante estará sujeita à tipificação no crime de
falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes
previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, além de poder ser punido administrativamente,
conforme as sanções previstas neste Edital.
8.4. Uma vez cadastrada a proposta o sistema não permitirá alterações ou cancelamento da proposta.
8.5. Ao cadastrar sua proposta no sítio do Sistema Portal de Compras do Governo Federal o licitante deverá
fazer a descrição detalhada do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição
detalhada do objeto ofertado”. Não serão aceitas descrições como: “CONFORME EDITAL” ou
“DESCRIÇÃO CONTIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO”, etc.
8.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes.
8.7. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
8.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus anexos,
que forem omissos ou apresentarem irregularidades insanáveis.
8.9. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.10. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será
interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo após
a abertura da sessão pública.
8.11. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo presidente.
8.12. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
8.13. A abertura da sessão pública deste RDC, conduzida pelo Presidente da Comissão, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
8.14. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Presidente e os licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, via “Chat”, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito
nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail;
8.15. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do RDC,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
8.16. O Presidente verificará as propostas apresentadas e desclassificará motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.17. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
8.18. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance.
8.19. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
8.20. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
8.21. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:
8.21.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato
contínuo à classificação;
8.21.2. Os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2º do art.
3º da Lei nº 8.666/93; e
8.21.3. Sorteio
8.22. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8
8.23. Durante a fase de lances, o Presidente poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
8.24. Se ocorrer a desconexão do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
8.25. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do RDC Eletrônico será
suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após
comunicação expressa do presidente aos participantes, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
8.26. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma
desconexão superior a 10 (dez) minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação
de lances, a sessão do RDC Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará,
consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso.
8.27. No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexão ao sistema.
8.28. O encerramento da fase de lances será decidido pelo Presidente da Comissão, que informará, com cinco
minutos de antecedência, o horário previsto.
8.29. Decorrido o prazo fixado, o Presidente encerrará a fase de lances.
8.30. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Presidente poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas no edital.
8.31. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.32. O Presidente anunciará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da
sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de maior
desconto.
8.33. A proposta de preços do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, contendo as
especificações detalhadas do objeto ofertado deverá ser formulada com base no Anexo I – Projeto
Básico e Executivo– deste Edital ou documento correspondente, após o encerramento da etapa de lances
e enviada por meio do sistema Portal de Compras do Governo Federal – opção “enviar anexo”, no
prazo de até 4 (quatro) horas após convocação do presidente e em conformidade com o melhor
lance ofertado, com posterior “entrega” do original via Protocolo, no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis, contados a partir da data de encerramento da fase de aceitação das propostas. A proposta deverá
conter:
8.33.1. Especificação clara e completa do objeto oferecido, observadas as mesmas especificações
constantes do Anexo I – Projeto Básico e Executivo/Caderno de Especificações, sem conter
alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um
resultado;
8.33.2. Preços unitários e totais do(s) item(ns) cotado(s), expresso(s) em R$ (reais), com aproximação
de até duas casas decimais;
8.33.3. Nos casos de obras ou serviços, o prazo para início dos trabalhos será de até 30 (trinta) dias a
contar da data do recebimento da Ordem de Execução de Serviço;
8.33.3.1. A data de assinatura e recebimento da Ordem de Execução de Serviço pela empresa
Contratada deverá corresponder à mesma data de assinatura do Termo de Contrato.
8.33.4. Prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;
8.33.5. Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme Anexo III;
8.33.6. Declaração expressa de estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes,
seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto
deste RDC, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;
8.33.7. Razão Social, o CNPJ, a referência ao número do edital do RDC, na forma eletrônica, dia e hora
de abertura, o endereço completo, bem como o número de sua conta corrente, o nome do banco
e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos;

9
 8.33.8. Meios de comunicação disponíveis para contato, como por exemplo: telefone, fac-símile e
email;
8.33.9. Indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização de unidades genéricas ou
indicadas como verba;
8.33.10. Composição dos custos unitários, conforme modelo apresentado no Anexo IV; e
8.33.11. Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas – BDI e Encargos Sociais – ES,
discriminando todas as parcelas que o compõem.
8.33.12. O prazo estabelecido pelo Presidente poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Presidente.
8.34. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar documentação indicada nesta seção, será
desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
8.35. Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e condições,
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
8.36. O Presidente poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do CEFET/RJ para
orientar sua decisão.
8.37. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.
8.38. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
8.39. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o presidente
examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital.
8.40. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Presidente divulgará o resultado do julgamento das
propostas de preços.
8.41. As propostas e documentos de habilitação originais deverão ser endereçados à Comissão Permanente de
Licitação, no endereço Rua General Canabarro, 552, 2º andar, campus 3 do CEFET/RJ, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20.271-205.
9. DOS REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS
9.1. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do instrumento
convocatório, será desclassificada aquela que:
9.1.1. Contenha vícios insanáveis;
9.1.2. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;
9.1.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado para a
contratação;
9.1.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração pública; ou
9.1.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde
que insanável.
9.2. A comissão de licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do
licitante que ela seja demonstrada.
9.2.1. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a setenta por cento do
menor dos seguintes valores:
9.2.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
orçamento estimado pela administração pública, ou
9.2.1.2. Valor do orçamento estimado pela administração pública.
9.2.2. A Administração deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta.

10
 9.2.3. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a
execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composições de custos unitários.
9.2.4. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem
fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.
9.2.5. A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globais e unitários.
9.2.6. O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado pela administração pública
com base nos parâmetros previstos no § 3º ou 4º do art. 8º da Lei nº 12.462, de 2011.
9.2.7. Os custos unitários dos itens materialmente relevantes das propostas não podem exceder os custos
unitários estabelecidos no orçamento estimado pela administração pública, observadas as
seguintes condições:
9.2.7.1. Serão considerados itens materialmente relevantes aqueles que representem pelo menos
oitenta por cento do valor total do orçamento estimado ou sejam considerados
essenciais à funcionalidade do objeto; e
9.2.7.2. Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico
circunstanciado aprovado pela administração pública, poderão ser aceitos custos
unitários superiores àqueles constantes do orçamento estimado em relação aos itens
materialmente relevantes, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle, dispensada
a compensação em qualquer outro serviço do orçamento de referência.
9.2.8. Se o relatório técnico não for aprovado pela administração pública, aplica-se o disposto no art. 62
do Decreto 7.581/11, salvo se o licitante apresentar nova proposta, com adequação dos custos
unitários propostos aos limites previstos, sem alteração do valor global da proposta.
9.2.9. Visto que o regime desta licitação é de empreitada por Preço Global, deverão ser observados:
9.2.9.1. No cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos unitários diferentes
daqueles previstos nos § 3º ou 4º do art. 8º da Lei nº 12.462, de 2011, desde que o valor
global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro seja
igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referência utilizado;
9.2.9.2. Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico
circunstanciado, aprovado pela administração pública, os valores das etapas do
cronograma físico-financeiro poderão exceder o limite fixado no inciso I do §4º do art.
42 do Decreto nº 7.581/2011; e
9.2.9.3. As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças,
orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares do
projeto básico não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do
contrato.
9.2.10. O orçamento estimado das obras e serviços de engenharia será aquele resultante da composição
dos custos unitários diretos do sistema de referência utilizado, acrescida do percentual de BDI
de referência.
9.2.11. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do
orçamento estimado pela administração pública não poderá ser reduzida, em favor do
contratado, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição
orçamentária.
9.2.12. Encerrado o julgamento, será disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificação das
propostas.

10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DE DESEMPATE

10.1. Maior desconto.
10.1.1. Será declarado vencedor o licitante que apresentar o MAIOR DESCONTO e cumprir todos
os requisitos de habilitação.

11
 10.1.2. O critério de julgamento pelo maior desconto considerará o menor dispêndio para a
administração pública, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos neste
instrumento convocatório.
10.2. Critérios de desempate.
10.3. Nesta licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento), superiores à proposta mais bem
classificada, esta, necessariamente oriunda de sociedade empresária que não seja ME ou EPP.
10.4.1. Para efeito do disposto acima, ocorrendo o empate, o sistema eletrônico procederá da
seguinte forma:
10.4.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
10.4.1.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei
Complementar 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
10.4.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§
1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.4.1.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
10.4.1.5. O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

11.1. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante classificado em
primeiro lugar.
11.2. Em caso de inabilitação, serão requeridos e avaliados os documentos de habilitação dos licitantes
subsequentes, por ordem de classificação.
11.3. Para habilitação parcial dos licitantes será exigida, por meio de consulta on-line no SICAF e nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, a documentação relativa:
11.3.1. À habilitação jurídica;
11.3.2. À qualificação econômico-financeira (índices calculados: SG, LG e LC);
11.3.3. À regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Receita Federal), o sistema da seguridade
social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
11.3.4. À regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais (Receita Estadual/Distrital
e Receita Municipal);
11.3.5. À regularidade trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT);
11.3.6. Aos registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas/CGU (Portal da Transparência – www.transparencia.gov.br);
11.3.7. Aos registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (Portal do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ – www.cnj.jus.br).
11.4. Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar
documentos que supram tais exigências, de acordo com as diligências do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

12
 11.5. Além da regularidade da documentação já abrangida no SICAF, serão visualizadas e impressas as
declarações cadastradas no sistema Portal de Compras do Governo Federal.
11.6. Todos os documentos deverão estar em nome do licitante. Se o licitante for matriz, os documentos
deverão estar com número do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos deverão estar com o
número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em
nome da matriz.
11.7. Os documentos de habilitação que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos após
o encerramento da etapa de lances, em conjunto com a proposta de preços, por meio do sistema
Portal de Compras do Governo Federal – opção “enviar anexo”, no prazo de até 4 (quatro) horas
após convocação do Presidente da Comissão, com posterior “entrega” do original via Protocolo
do CEFET/RJ, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de encerramento
da fase de aceitação das propostas.
11.8. A documentação descrita no subitem acima deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:
11.8.1. Em original;
11.8.2. Por qualquer processo de cópia, exceto por fac-símile, autenticada por servidor da
Administração, devidamente qualificado ou por Cartório competente; ou
11.8.3. Publicação em órgão da Imprensa Oficial.
11.9. Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de validade
vencido, a Licitante deverá encaminhá-lo com a validade vigente, junto com os demais
documentos de habilitação.
11.10. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente
consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
11.11. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
11.12. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
11.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de até
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para
regularização.
11.14. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas, sendo facultado à
administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
11.15. Os DOCUMENTOS ORIGINAIS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital e seus Anexos
deverão ser apresentados pelo licitante mais bem classificado, em uma única via, em envelope
opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RDC ELETRÕNICO Nº 02/2018
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
CNPJ Nº
11.16. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar encadernadas, rubricadas
pelo representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a
refletir o seu número exato.
11.17. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será suprida pelo
membro da COMISSÃO.
11.18. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá conter:
11.18.1. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

13
 11.18.1.1. Prova de inscrição ou registro do licitante individual ou dos consorciados e dos
seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou Conselho de Classe competente, da localidade da sede
do licitante, em vigor;
11.18.1.2. Declaração formal emitida pelo licitante de que os equipamentos necessários
para a execução da obra/serviço de que trata o objeto desta licitação estarão
disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses
equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela CEFET/RJ, por ocasião
da contratação e sempre que necessário.
11.18.1.3. No julgamento da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação.
11.19. Relativos à Habilitação Jurídica:
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
b.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores.
d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da
Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio – DNRC;
e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
f. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação:
f.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que
executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI,
21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
f.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;
f.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação
do serviço;
f.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
f.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executarão o contrato;
f.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de
fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três
últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que
executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que
os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e
f.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.
5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador.

14
 g. Para o exercício de atividade de construção de obras civis, classificada como potencialmente
poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo II da Instrução Normativa
IBAMA n° 31, de 03/12/2009 e suas alterações: Comprovante de Registro no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17,
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009 e
suas alterações, e legislação correlata.
g.1. A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso a Comissão logre êxito em
obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao
processo.
g.2. Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá
apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da
lei.
11.20. Relativos à Qualificação Técnica:
a. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.
a.1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos
no CREA ou CAU do Estado do Rio de Janeiro, deverão ser providenciados os respectivos
vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.
b. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de
Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da
legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços
que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a
saber:
I. Para o engenheiro civil e/ou arquiteto: Execução de obra com estrutura de concreto
armado com consumo mínimo de concreto 180 m³.
b.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão
pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu
vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração
de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
b.2. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela
Administração.
c. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso o licitante opte por realizá-la, ou
Declaração de Dispensa de Vistoria, caso o licitante opte por NÃO realizá-la, conforme
modelo anexo ao edital.
c.1. Caso o licitante opte por fazer a vistoria:
c.1.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à
sexta-feira, das 9:00 horas às 18:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (21) 2566-3187 ou (21) 2566-2946
c.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes.
c.1.3.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

15
 c.2.Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá emitir declaração de que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com o CEFET/RJ, conforme modelo
anexo ao Edital.

11.21. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu
domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta,
expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação;
b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;
b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
b.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento;
b.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação
das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados
mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

b.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui
(capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratação ou do item pertinente.
11.22. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.22.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
11.22.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
11.22.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
11.22.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título

16
 VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;
11.22.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
11.22.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do licitante;
11.22.7. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela
correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma
da lei;
11.22.8. Caso o licitante detentor do maior desconto seja microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

12. DOS PRAZOS E MEIOS PARA APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS,

IMPUGNAÇÕES E RECURSOS E REPRESENTAÇÕES
12.1. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação desta licitação caberá pedido de
esclarecimento no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas,
exclusivamente por meio eletrônico, através do email [email protected], e serão respondidos
diretamente à empresa que solicitou o pedido de esclarecimento, como também disponibilizado no site
www.comprasgovernamentais.gov.br juntamente com os anexos pertencentes à licitação.

12.2. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação desta licitação caberá impugnação no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas exclusivamente por meio
eletrônico, através do email [email protected].
12.3. A resposta do Presidente aos esclarecimentos e impugnações será divulgada mediante divulgação aos
partícipes da licitação mediante o e-mail [email protected].
12.4. Caberá a COMISSÃO, auxiliada pela área técnica responsável, decidir, motivadamente, sobre a petição
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à abertura da Sessão Pública.
12.5. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não tem efeito suspensivo.
12.6. Decairá do direito de impugnar e de pedir esclarecimentos nos temos deste edital perante a
Administração do CEFET/RJ o licitante que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder à data
prevista para a abertura da Sessão Pública, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
12.7. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação desta licitação caberá recurso no prazo
mínimo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da lavratura da ata, em
face:
12.7.1. Do ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
12.7.2. Do julgamento das propostas;
12.7.3. Da anulação ou revogação da licitação;
12.7.4. Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;
12.7.5. Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração
pública.
12.8. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação desta licitação caberá representação, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação, relativamente a atos de que não
caiba recurso hierárquico.
12.9. Os licitantes que desejarem apresentar os recursos em face do ato de habilitação, inabilitação ou do
julgamento das propostas, deverão manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer, via sistema,
sob pena de preclusão.

17
 12.10. É assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.11. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
12.12. Os prazos previstos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do órgão ou
entidade.
12.13. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo
prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de
responsabilidade , tudo isso por meio eletrônico.
12.14. Declarado o vencedor, o Presidente abrirá o sistema eletrônico, no prazo de no mínimo 10 (dez)
minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
12.15. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo
próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do
término do prazo da recorrente.
12.16. Serão desconsiderados pelo Presidente da Comissão os recursos interpostos fora do meio eletrônico –
sistema Portal de Compras do Governo Federal.
12.17. Caso o Presidente decida pela Improcedência do recurso, a questão será apreciada pela Autoridade
Competente para homologar o resultado final, que poderá ratificar ou não a decisão do Presidente
antes da adjudicação.
12.18. Caso não ratifique a decisão do Presidente, a Autoridade Competente determinará as medidas que
julgar cabíveis no caso.
12.19. O recurso contra a decisão do Presidente não terá efeito suspensivo.
12.20. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala do Departamento
de Assuntos Disciplinares/Ouvidoria (Rua general Canabarro, 552, 2º andar, Maracanã-Rio de
Janeiro/RJ) nos dias úteis no horário de 9h às 12h e de 14h às 16h.
12.21. Aplica-se a este RDC o disposto no art. 113 da Lei nº 8.666/93.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar condições mais vantajosas com o
primeiro colocado.
13.2. Exaurida a negociação prevista no item 13.1, o procedimento licitatório será encerrado e os autos
encaminhados à autoridade superior, que poderá:
13.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;
13.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
13.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou
13.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para a assinatura do
contrato, preferencialmente em ato público.

14. DO CONTRATO
14.1. Os contratos administrativos celebrados com base no RDC reger-se-ão pelas normas da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, com exceção das regras específicas previstas na Lei nº 12.462, de 04 de
agosto de 2011 e no Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011.
14.2. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo de
Contrato, prorrogável na forma dos arts. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93.
14.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital.

18
 14.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura do
adjudicatário, no caso de empresas sediadas fora da cidade do Rio de Janeiro, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
14.2.3. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.2.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do
Termo de Contrato, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93.
14.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF e ao
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos
do processo.
14.3.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
14.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a ordem de classificação e
mantidas as mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas neste edital
e demais normas legais pertinentes.

15. DA GARANTIA
15.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo de Contrato, prestará
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, que será liberada
de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de
1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pela empresa,
mediante apresentação de justificativa.
15.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento).
15.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem
os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
15.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90
dias após o término da vigência contratual, conforme o item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº
5/2017.
15.3. A Contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades, em conformidade com o disposto no art.
56 da Lei 8.666/93:
15.3.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
15.3.2. Seguro garantia;
15.3.3. Fiança bancária.
15.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
15.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
19
 15.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato;
15.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e
15.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
contratada, quando couber.
15.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislação que rege a matéria.
15.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa
Econômica Federal (Operação 010), com correção monetária.
15.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
readequada ou renovada nas mesmas condições pela Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis a contar da data da alteração do valor contratual ou da prorrogação de sua vigência.
15.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados
da data em que for notificada.
15.9. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
15.10. Será considerada extinta a garantia:
15.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
15.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Contratante não comunique
a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação,
conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.
15.11. A garantia prevista somente será liberada mediante a comprovação de que a empresa pagou todas as
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o
fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido na alínea “c” do subitem 1.2 do Anexo
VII-B da IN SEGES/MP n. 05/2017, observada a legislação que rege a matéria.
15.12. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
15.13. A não prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o contratado às penalidades legalmente
estabelecidas, sem prejuízo da rescisão do contrato.

16. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO

16.1. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, limitado a duas
EMPRESAS, devendo ser apresentada a comprovação do compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condições previstas no Art. 51 do
Decreto nº 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste Edital;
16.2. Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou isoladamente,
bem como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais de um consórcio;
16.3. A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que
possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os
documentos que forem apresentados;
16.4. As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais
documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou

20
 documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a
EMPRESA líder, estabelecendo responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo
consórcio;
16.5. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto
licitatório, até sua aceitação definitiva;
16.6. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do
consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pelo
CEFET/RJ;
16.7. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para
fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente
de seus integrantes;
16.8. Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, aprovado por quem tenha
competência em cada uma das EMPRESAS. O Contrato de consórcio deverá observar, além dos
dispositivos legais e da cláusula de responsabilidade solidária, as cláusulas deste Edital.

17. DA SUBCONTRATAÇÃO
17.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
17.2. É permitida a subcontratação parcial, nos termos do Projeto Básico, até o limite de 6% (seis por cento)
do valor total do contrato, para os seguintes serviços:
17.2.1. Serviço de sondagem;
17.2.2. Execução de projeto de estruturas;
17.2.3. Serviço de execução de estaca hélice;
17.2.4. Transporte de entulho.
17.3. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços,
bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a
regularidade fiscal e trabalhista.
17.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

18. DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no cronograma
físico-financeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
18.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do atesto do gestor do contrato acerca da execução dos
serviços previstos em cada etapa, observado o cronograma físico-financeiro.
18.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data final
do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
18.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
18.4.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, a Contratada apresentará à fiscalização contratual a medição prévia dos serviços
executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
18.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade e devidamente
atestados pelo gestor do contrato.

21
 18.4.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação
de matrícula da obra junto à Previdência Social, conforme o caso.
18.4.4. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução
contratual, quando for o caso.
18.4.5. A fiscalização contratual elaborará, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da apresentação da
medição pela Contratada, em consonância com as suas atribuições, relatório circunstanciado
contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e
demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-lo ao gestor do contrato
para manifestação conclusiva sobre o atesto da execução da etapa.
18.4.6. O gestor do contrato terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do relatório
circunstanciado da fiscalização, para realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela fiscalização técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam
a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando
à contratada, por escrito, as respectivas correções.
18.4.7. Aprovados os serviços, o gestor do contrato emitirá termo circunstanciado para efeito de atesto
da etapa do cronograma físico-financeiro, comunicando a contratada para que emita a Nota
Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição
de serviços e de memória de cálculo detalhada.
18.4.8. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
18.5 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à
etapa do cronograma físico-financeiro executada, devidamente acompanhada das comprovações
mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.
18.6 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados
da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
18.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
18.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas no edital.
18.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
18.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
18.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
18.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
18.13 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

22
 18.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando couber.
18.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto,
o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida
Lei Complementar.
18.14.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
18.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (6/100)
I = (TX) I I = 0,00016438
365
TTX = Percentual da taxa anual = 6%.

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Instrumento do
Contrato – Anexo do Edital.
19.2. Para o acompanhamento e fiscalização do contrato, a contratada concede livre acesso do representante
da contratante aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da desta licitação, bem
como para os Órgãos de Controle interno e Externo (inciso III, do art. 8º, do Decreto 7.581/2013).

20. DA RESCISÃO DO CONTRATO

20.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas previstas
no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.
20.2. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
20.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
20.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
20.2.3. Indenizações e multas

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento convocatório e no contrato,
bem como das demais cominações legais, o licitante que:

23
 21.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas
hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da Lei 12.462/11;
21.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para certame ou apresentar documento falso;
21.1.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
21.1.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente
justificado;
21.1.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
21.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
21.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.
21.2. A aplicação da sanção de que trata o caput deste artigo implicará ainda o descredenciamento do
licitante, pelo prazo estabelecido no caput deste artigo, dos sistemas de cadastramento dos entes
federativos que compõem a Autoridade Pública Olímpica.
21.3. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93,
aplicam-se às licitações e aos contratos regidos por esta lei.
21.4. Por atraso ou inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem como por
execução de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento licitatório, o CEFET/RJ
poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
21.4.1. ADVERTÊNCIA, que é o aviso por escrito, emitido quando o Licitante e/ou Contratado
descumprir qualquer obrigação, e será expedido:
21.4.1.1. Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o descumprimento da
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, sendo emitida por documento
oficial do CEFET/RJ e registrada no SICAF, nos seguintes casos:
21.4.1.1.1. Quando o licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido neste edital, dos
documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória,
ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;
21.4.1.1.2. Quando o licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da
proposta inicial ou na fase de lances;
21.4.1.1.3. Quando o licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances
e solicitar sua exclusão antes da aceitação das propostas;
21.4.1.1.4.Quando o licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo;
21.4.1.1.5. Quando o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer
fase da licitação;
21.4.1.1.6. Todas as hipóteses tratadas neste subitem serão válidas quando a empresa
descumprir as exigências editalícias pela primeira vez com a
Administração, não havendo ocorrência anterior da mesma natureza
registrada em sistema ou documento oficial.
21.4.1.2. Pela Autoridade Superior, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor responsável
pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na
fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou
em assinar o contrato, nos seguintes casos:
21.4.1.2.1. Quando o licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o
contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do
prazo para retirada ou assinatura;
21.4.1.2.2. Quando o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
atrasar ou ensejar o retardamento no início da execução do seu objeto, por
um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para
início da execução do objeto;
21.4.1.2.3. Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso
superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao
Cronograma aprovado, não justificado pela empresa contratada;

24
 21.4.1.2.4. Quando o licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto
da licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento
específico.
21.4.2. MULTA, que é a sanção pecuniária que será imposta ao Contratado, pelo Ordenador de
Despesas do Órgão, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do
mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:
21.4.2.1. Nos casos de atrasos:
21.4.2.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do
objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que
corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
21.4.2.1.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução
do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a
critério do CEFET/RJ, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, limitado
a 20%;
21.4.2.1.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do
prazo de execução do objeto da licitação.
21.4.2.2. Nos casos de recusa ou inexecução:
21.4.2.2.1. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pelo CEFET/RJ ou inexecução parcial do objeto da licitação,
calculado sobre a parte inadimplente;
21.4.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total
do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato,
exceto prazo de entrega.
21.4.2.3. A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, § 8º, da
Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido ao
Contratado a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do artigo 86 da Lei nº
8.666/93, observada a seguinte ordem:
21.4.2.3.1.Mediante quitação do valor da penalidade por parte da licitante;
21.4.2.3.2.Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
21.4.2.3.3.Mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado; e
21.4.2.3.4.Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
21.4.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral
de Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CEFET/RJ ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito
de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada,
ou no primeiro dia útil seguinte.
21.4.2.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
21.4.2.5.1. O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e
21.4.2.5.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobrança.
21.4.2.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e
a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
21.4.2.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo
pelo Fiscal do contrato com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão

25
 unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse do CEFET/RJ em admitir
atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades.
21.4.3. SUSPENSÃO é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e
de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral do licitante e/ou contratado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a
seguir:
21.4.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando o licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido
no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória,
ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem
justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação.
21.4.3.1.1. A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitação, será válida quando a empresa for reincidente, já
havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou
documento oficial;
21.4.3.2. Por até 2 (dois) anos, quando o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato.
21.4.3.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:
21.4.3.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas
licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente
da adjudicação do objeto da licitação;
21.4.3.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
21.4.3.3.3. Comportar-se de modo inidôneo.
21.4.3.4. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
21.4.3.4.1. O Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o descumprimento da
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
21.4.3.4.2. A Autoridade Superior, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase
de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a
nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento hábil que
venha substituí-lo.
21.4.3.5. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e registrada no
SICAF.
21.4.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE será aplicada somente pelo Ministro de Estado da
Educação, à vista dos motivos informados na instrução processual.
21.4.4.1. Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92,
93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
21.4.5. Disposições Gerais
21.4.5.1. A suspensão e a declaração de inidoneidade poderão também ser aplicadas às empresas
ou aos profissionais que, em razão do contrato:
21.4.5.1.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
21.4.5.1.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
e
21.4.5.1.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
21.4.5.2. Do Direito de Defesa
21.4.5.2.1. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.
21.4.5.2.2. O recurso será dirigido à Autoridade Superior, por intermédio da
autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão,
26
 no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
21.4.5.2.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
21.4.5.2.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a
fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho
motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União,
devendo constar:
21.4.5.2.4.1. A origem e o número do processo em que foi proferido o
despacho;
21.4.5.2.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;
21.4.5.2.4.3. O fundamento legal da sanção aplicada; e
21.4.5.2.4.4. O nome ou razão social do punido, com o número de sua
inscrição no Cadastro da Receita Federal.
21.4.5.2.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua
interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção
comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez
providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF, inclusive para o
bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar.
21.4.5.2.6. Do assentamento em registros.
21.4.5.2.7. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial da União a
advertência e a multa, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, § 8º, da
Lei 8.666/93.
21.4.5.2.8. Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de
expediente no órgão ou na entidade.
21.4.5.2.9. Da sujeição a perdas e danos.
21.4.5.2.9.1. Independente das sanções legais cabíveis, previstas no
edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das
perdas e danos causados ao CEFET/RJ pelo
descumprimento das obrigações licitatórias.

22. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

22.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seus
Anexos, obriga-se, ainda, o licitante a:
22.1.1. Manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público
Federal – CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.
22.2. A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após formalmente convidada, para assinar o
Contrato, que obedecerá ao modelo deste Edital;
22.2.1. O prazo de que trata o subitem acima poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a
justificativa seja aceita pelo CEFET/RJ.
22.3. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem pendente,
estará sujeita às penalidades previstas neste Edital.
22.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações da
Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão
ou tolerância houvesse ocorrido.

27
 22.5. É facultado ao CEFET/RJ, quando o licitante adjudicatário não cumprir as condições deste Edital e
seus Anexos, não apresentar a garantida de execução do Contrato, não assinar o Contrato ou não
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas:
22.5.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no art. 47 da Lei
nº 12.462/2011 e neste edital;
22.5.2. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do
Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
22.5.2.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do
subitem acima, o CEFET/RJ poderá convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertadas
por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento
estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos
termos deste Edital.
22.6. O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preços propostos pelo
licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações.
22.7. O contratado deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para
representá-lo na execução do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93).

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

23.1. As obrigações da Contratante são as estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
24.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
24.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele contidas.
24.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
24.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação da Comissão em sentido contrário.
24.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
24.8. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.9. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o valor se
limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos.

28
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
24.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
24.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
24.13. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de
1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
24.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Av. Maracanã, nº229, Bloco A, 2º andar,
Departamento de Administração da Diretoria de Administração e Planejamento do CEFET/RJ,
Maracanã – Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.271-110, nos dias úteis, no horário das 10:00 horas às
16:00 horas, e também no endereço eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br.
24.15. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária da Cidade do
Rio de Janeiro - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.

Rio de Janeiro,......... de ................................. de 2018.

Comissão Permanente de Licitação

29
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº. 02/2018

INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I - PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO

ANEXO II – DESENHOS DE REFERÊNCIA

ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA)

ANEXO IV – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA –

COMPOSIÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO)

ANEXO V – COMPOSIÇÃO DO BDI E DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO DE TODOS OS
TRIBUTOS NO PREÇO

ANEXO X- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO XI- MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

ANEXO XII – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

O EDITAL E OS ANEXOS ACIMA RELACIONADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS NA PÁGINA DE COMPRAS DO

GOVERNO FEDERAL OU MEDIANTE RETIRADA, EM MEIO ELETRÔNICO (PENDRIVE OU DVDROM DO PRÓPRIO
INTERESSADO), NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO (DIRAP/DEPAD) DO CEFET/RJ, SITUADO À AV. MARACANÃ, Nº229, BLOCO A, 2º ANDAR,
MARACANÃ, RIO DE JANEIRO/RJ.

30