APPEL D’OFFRE OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DE PRIX

N°17/DAAF/BG/2024

OBJET:

ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU AU PROFIT DE

L’ADMINISTRATION CENTRALE DU DEPARTEMENT DE LA CULTURE (LOT
UNIQUE)

CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES

APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DE PRIX, EN APPLICATION DE L’ALINEA 1

DU PARAGRAPHE I)1 ET L’ALINEA B) DU PARAGRAPHE I)3 DE L'ARTICLE 19, ET DU PARAGRAPHE 1
ET L'ALINEA B) DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 20 DU DECRET N° 2-22-431 DU 15 CHAABANE 1444
(8 MARS 2023) RELATIF AUX MARCHES PUBLICS.

Année budgétaire 2024

 SOMMAIRE
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS
ARTICLE 3 : LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS
ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
ARTICLE 5 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERS
ARTICLE 6 : VALIDITE DU MARCHE
ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE
ARTICLE 8 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU TITULAIRE
ARTICLE 9 : ELECTION DU DOMICILE DU TITULAIRE
ARTICLE 10 : NANTISSEMENT
ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE
ARTICLE 12 : DELAI D’EXECUTION
ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX
ARTICLE 14 :CARACTERE DES PRIX
ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFENITIF
ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE
ARTICLE 18 : FORMALITES D’ENREGISTREMENT
ARTICLE 19 : PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE
ARTICLE 20 : DELAI DE GARANTIE
ARTICLE 21 : MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON
ARTICLE 22 : RECEPTION PROVISOIRE
ARTICLE 23 : RECEPTION DEFINITIVE
ARTICLE 24 : MODALITES DE REGLEMENT
ARTICLE 25 : CONDITIONS D’OCTROI ET DE RESTITUTION DES AVANCES
ARTICLE 26 : PENALITES POUR RETARD
ARTICLE 27 : RESILIATION DU MARCHE
ARTICLE 28 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
ARTICLE 29 : CAS DE FORCE MAJEURE
ARTICLE 30 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 17/DAAF/BG/2024
ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU AU PROFIT DE L’ADMINISTRATION
CENTRALE DU DEPARTEMENT DE LA CULTURE (LOT UNIQUE)

Appel d’offres ouvert international sur offres de prix, en application de l’alinéa 1 du paragraphe I)1 et l’alinéa
b) du paragraphe I)3 de l'article 19, et du paragraphe 1 et l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 20 du Décret
n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- Département de la Culture représenté par
Monsieur le directeur des affaires administratives et financières Désigné ci-après par le terme "maître d’ouvrage".
D'une part

ET
1. Cas d’une personne morale
M ……………………………………………(qualité)………………………………………………….
Agissant au nom et pour le compte de… (Raison sociale et forme juridique) en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social………………………………Patente n° ………………………………………..……
Registre de commerce de ……………………Sous le n°………………………………………………
Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………………………
Faisant élection de domicile au………………………………………………………………………….
Compte bancaire n° : (RIB)

Ouvert auprès…………………………………………………………………………………
Désigné ci-après par le terme « Fournisseur »

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

2. cas de personne physique

M
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de………………………………. Sous le
n°…………………………………………………………………….
Patente n° …………………………………… Affilié à la CNSS sous n°
…………………………….....................................
Faisant élection de domicile au
…………………………………………………………....................................................
Compte bancaire n° : (RIB)

Ouvert auprès…………………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « Fournisseur »

 D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement constitué aux termes de la

convention……………………………………(les références de la convention) soussigné :
- Membre 1 :
M …………………………………qualité ……………………………………………………………..…………….
Agissant au nom et pour le compte de… ................................................... En vertu des pouvoirs qui lui
Sont conférés.
Au capital social……………………Patente n° ………………………………..………………………………...
Registre de commerce de …………………Sous le n°…………………………………………………………...
Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………….……………………………...
Faisant élection de domicile au ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………………

Compte bancaire n° : (RIB)

Ouvert auprès…………………………………………………………………………………
- Membre 2 :
(Servir les renseignements le concernant)
- Membre n:
- …………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………….
Nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
M……………………………………………………. (Prénom, nom et qualité) en tant que
Mandataire du groupement de la réalisation des PRESTATIONS, ayant un compte bancaire
commun (Compte bancaire n° : (RIB)

Ouvert auprès…………………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « Fournisseur »

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

 CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres a pour objet l’achat de mobilier et matériel de bureau au profit de
l’administration centrale du département de la culture.
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS
Les prestations objet du présent appel d’offres consistent en :

L’ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU AU PROFIT DE L’ADMINISTRATION CENTRALE DU

DEPARTEMENT DE LA CULTURE. LE MARCHE ISSU DU PRESENT APPEL D’OFFRES CONSISTE EN LA
FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIEL DE MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU OBJET DU LOT
UNIQUE DESIGNE AU BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF ET DONT LA CONSISTANCE ET LES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FIGURENT AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CI-DESSOUS.

ARTICLE 3 : LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations objet du présent appel d’offres seront à exécuté au siège de l’administration
centrale du département de la culture sis à 1, Rue Ghandi, Rabat.
ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :
 L’acte d’engagement ;
 Le présent CPS ;
 Le bordereau des prix – détail estimatif ;
 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux exécutés
pour le compte de l’état (CCAG-T) approuvé par le décret 2-14-349 du 6 chaabane 1437 (13 mai
2016).
En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que
celles se rapportant à l'offre financière telle que décrite par l’article 30 du décret n°2-22-431 et
en tenant compte des stipulations de l'article 2 du CCAG-T, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils
sont énumérés ci-dessus.
ARTICLE 5 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERS
Le titulaire du marché issu du présent appel d’offres est soumis aux textes généraux suivants :
 Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.
 Décret Royal n° 330-66 du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique tel
qu’il a été modifié et complété.
 Décret n° 2‐16‐344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts
moratoires relatifs aux commandes publiques tel qu’il a été modifié et complété.
 Dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99
relative au code du travail.
 Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13
relative au nantissement des marchés publics.
 Dahir n°1-56-211 du 11décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et
adjudicataires des marchés publics.
 Décret n° 2‐07‐1235 du 05 kaâda 1429 (04 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de
l’Etat tel qu’il a été modifié et complété.
 Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés publics.
 Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget
n°1692-23 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux
marchés publics.
5
 Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n° 1‐56‐211 du 11 décembre
1956 relative aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.
Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date
d’ouverture des plis.
Le titulaire devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas
exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.
ARTICLE 6 : VALIDITE DU MARCHE
Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité
compétenteet ce conformément aux dispositions de l’article 142 du Décret n° 2-22-431 relatif
aux marchés publics.
L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution des prestations
objet du marché.
ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE
En application des articles 36 et 143 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics, la
notification de l’approbation du marché doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60)
jours à compter de la date de la séance d’ouverture des plis.
Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l’article 143 du décret
précité.
ARTICLE 8 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU TITULAIRE
Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement
au titulaire du marché par ordre de service, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié
et certifié conforme de l’acte d’engagement, du CPS et des pièces expressément désignées
comme constitutives du marché telles que indiquées ci-dessus ; à l’exception du cahier des
clauses administratives générales relatifs aux marchés de travaux et ce dans un délai maximum
de (5) jours ouvrables à compter de la date de la notification de l’approbation du marché.
ARTICLE 9 : ELECTION DU DOMICILE DU TITULAIRE
A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances
relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile élu du fournisseur.
En cas de changement de domicile, Le prestataire de services est tenu d'en aviser le maître
d'ouvrage dans un délai de quinze (15) jours suivant ce changement.
ARTICLE 10 : NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions
du Dahir n° 1-15-05 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-
13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :
1. La liquidation des sommes dues par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la
Communication – Département de la Culture - en réalisation du marché issu du présent appel
d’offres sera opéré par les soins de La Direction des Affaires Administratives et Financières.
2.Au cours de réalisation du marché issu du présent appel d’offres, les documents cités à
l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché
issu du présent appel d’offres ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont
établis sous sa responsabilité.
3. Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché issu du présent appel d’offres, dans les
conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.
4.Le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché issu du présent appel d’offres ainsi
qu'au bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à

6
 l'article 8 du dahir susvisé, est Monsieur le Ministre de la de la Jeunesse, de la Culture et de
la Communication - Département de la Culture- ou son délégué.
5.Les paiements prévus au marché issu du présent appel d’offres seront effectués par le soin
du Trésorier Ministériel - Culture, sise à : Rue MerouanEssaâdi, quartier administratif- Agdal
à Rabat, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché issu
du présent appel d’offres;
6.Le maître d’ouvrage remet au titulaire du marché issu du présent appel d’offres une copie
portant la mention « Exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est
délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.
ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE

Conformément à l’article 151 du décret 2-22-431, et sous réserve des dispositions de son quatrième
alinéa, le titulaire choisit librement ses sous–traitants. Toutefois, il est tenu de notifier au maître
d’ouvrage une copie certifiée conforme à l'original du contrat de sous–traitance qui précise,
notamment, la nature des prestations sous–traitées, l’identité, la raison sociale ou la dénomination
et l’adresse du ou des sous–traitants auxquels il a confié l’exécution d’une partie des prestations
objet du marché.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents à l’article 27 du décret
précité relatif aux marchés publics.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50 %) du montant du marché
ni porter sur le corps d’état principal.

Le titulaire est tenu de présenter au maître d’ouvrage les documents justifiant le paiement,
par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur et à mesure de l’exécution des
prestations sous-traitées.
ARTICLE 12 : DELAI D’EXECUTION
Le délai fixé pour l’exécution de toutes les prestations objet du marché est de : (4 Mois).
Dans le délai imparti, les fournitures objet du présent marché peuvent faire l’objet d’une livraison
unique ou de plusieurs livraisons partielles.
Un calendrier de livraisons pourra être arrêté en commun accord entre les parties. Il sera établi à
titre indicatif et pourra faire l’objet de modification en cours d’exécution.
Si au cours de l’exécution, le maître d’ouvrage constate que les délais prévus au programme
d’exécution ne sont pas respectés, il le notifie alors par écrit au fournisseur, en lui demandant de
justifier le retard constaté et de proposer les moyens nécessaires pour y remédier, tout en
communiquant un programme actualisé en fonction des modifications présentées et ce afin de
permettre l’achèvement de la livraison de fournitures dans les délais contractuels.
ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX
Le présent marché est à prix unitaires.
Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés
au bordereau des prix - détail estimatif joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux
quantités réellement exécutés.
ARTICLE 14 : CARACTERE DES PRIX
Conformément à l’article 15 du décret sur les marchés publics, le présent marché est passé à prix
fermes.

7
 Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la prestation y
compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire une
marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui en sont la
conséquence nécessaire et directe.
ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFENITIF
1. Le cautionnement provisoire est fixé à : 40 000,00 Dirhams (Quarante Mille Dirhams).
Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou à défaut confisqué selon les
dispositions du CCAG Travaux, et les dispositions de l’article 24 du décret 2-22-431.
2. Le cautionnement définitif est fixé à Trois pour cent (3%) du montant initial du marché
arrondi au dirham supérieur et doit être constitué dans les (20 jours) qui suivent la notification de
l’approbation du marché. Le cautionnement définitif sera libéré dès la signature du PV de la
réception définitive.
ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE
Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du
montant de chaque acompte.
Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché
augmenté le cas échéant, du montant des avenants.
La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande du concurrent, par une caution
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Elle est restituée à la réception définitive.
ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE
Conformément aux dispositions de l’article 25 du CCAG-T le titulaire doit adresser au Maître
d’Ouvrage avant tout commencement des prestations, les attestations des polices d’assurance
qu’il doit lui adresser et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché doivent
préciser leurs dates de validité et se rapportent à :
- A la responsabilité civile du titulaire conformément à l’article 25 précité ;
- Aux accidents de travail qui pourraient survenir au personnel du titulaire ;
- Aux véhicules automobiles et engins utilisés.
ARTICLE 18 : FORMALITES D’ENREGISTREMENT
Les formalités d’enregistrement sont à la charge du titulaire du marché conformément aux lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 19 : PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE
Conformément à l’article 26 du CCAGT, le titulaire du marché garantit formellement le maître
d’ouvrage contre toutes les revendications des tiers concernant les brevets d’invention relatifs
aux procédés et moyens utilisés, marques de fabrique, de commerce et de service.
Il appartient au titulaire le cas échéant, d’obtenir les cessions, licences d’exploitation ou
autorisations nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes.
ARTICLE 20 : DELAI DE GARANTIE
Conformément à l’article 75 du CCAG-T, Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois à
compter de la date de la réception provisoire.
Pendant le délai de garantie, le titulaire sera tenu de procéder aux rectifications qui lui seraient
demandées en cas d’imperfections, anomalies ou défectuosités constatées à l'exception de celles
résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers, dans les
conditions de l’article 75 du CCAGT-T.

ARTICLE 21 : MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON

1. LIVRAISON

8
La livraison des fournitures se déroulera sur les lieux indiqués dans le présent CPS. Elle est
effectuée en présence des représentants dûment habilités du maître d’ouvrage et du fournisseur.
Avant de procéder à la livraison, le fournisseur est tenu obligatoirement de présenter les
catalogues ou les échantillons le cas échéant, de tous les articles objet du présent CPS et cela
pour validation de la part du maître d’ouvrage. Seuls les articles faisant objet de validation seront
livrés et réceptionnés.
Le titulaire du marché devra assister à toutes les opérations de livraison et de réception du
mobilier de bureau ou s’y faire représenter. En cas d'absence, il ne pourra élever aucune
protestation contre les constatations faites par la commission de réception.
Les fournitures livrées par le fournisseur doivent être accompagnées d’un bulletin de
livraison établi en 3 exemplaires. Ce bulletin doit indiquer :
 La date de livraison
 La référence au marché
 L’identification du fournisseur
 L’identification des fournitures livrées (N° du marché, N° de l’article, désignation et
caractéristiques des fournitures, quantités livrées…)
Toutes livraison de fournitures doit s’effectuer pendant les jours ouvrables et en dehors des jours
fériés et dans tous les cas selon un programme préétabli par le fournisseur et accepté par le maître
d’ouvrage.
Avant toute livraison de fournitures, le titulaire du marché doit faire parvenir un préavis d’au
moins 7 jours au maître d’ouvrage.
Un procès-verbal sera établi et mentionnera, le cas échéant, les omissions, imperfections ou
malfaçons constatées.
En cas de tentative de fraude ou de tromperie, le délit sera constaté dans les formes légales et
réglementaires.
La réception du mobilier ne libérera pas le titulaire du marché si au cours de l’utilisation il est
reconnu de qualité inférieure à celle prévue ou non conforme à la documentation remise au début
conformément du présent CPS.
Au moment de livraison, le titulaire du marché devra remettre aux utilisateurs tout document du
mobilier et ses périphériques (technique de fonctionnement, de gestion, manuel d’utilisation,
manuel de service ou manuel d'entretien préventif et correctif, le cas échéant.) ou tout
renseignement permettant d'obtenir un fonctionnement correct du mobilier livré.
2. OPERATION DE VERIFICATION
Nonobstant le contrôle et la surveillance normale des prestations par le maître d’ouvrage, le
fournisseur devra laisser libre accès de son chantier aux agents chargés du contrôle, leur présenter
s’ils le demandent toutes les pièces du projet et leur fournier tous les renseignements et
explications utiles comme prévu au 01
Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la
quantité livrée et la quantité indiquée sur le bordereau des prix-détail estimatif, sous réserve des
livraisons partielles.
Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité à tous égards
du mobilier livré avec les spécifications du marché et en conformité avec les échantillons et la
documentation technique déposée lors de la procédure d’appel d’offres.
Toutes les conséquences liées à l'utilisation du mobilier dont la qualité aura été reconnue non
conforme du fait du titulaire relèvent de la seule responsabilité de celui-ci.
Les opérations de vérification se dérouleront sur le lieu même de livraison dans un délai
raisonnable. Elles seront effectuées, en présence du représentant du titulaire, par une commission
technique de réception désignée à cet effet par le maître d'ouvrage. L'absence du représentant du
titulaire, dûment avisé, ne fait pas obstacle à la validité des opérations de vérification.

9
 Lorsque les contrôles et vérification laissent apparaître des différences entre le mobilier proposé
dans le marché et celui effectivement livré ou si les essais effectués dans les conditions réelles
d'utilisation ne donnent pas entière satisfaction, la livraison est refusée et le titulaire est saisi
immédiatement, par écrit, pour procéder au remplacement du mobilier refusé.
Le titulaire doit prendre toutes les dispositions jugées utiles pour l'enlèvement rapide à ses frais
et sous sa responsabilité du mobilier refusé. Les frais de manutention et de transport du mobilier
refusé sont à sa charge. Le retard engendré par le remplacement ou la correction du mobilier jugé
non conforme par le maître d'ouvrage sera imputable au titulaire, le refus de réception ne justifie
pas par lui-même l’octroi d’une prolongation du délai contractuel ou d'un sursis de livraison.
Après remplacement du mobilier non conforme, le maître d'ouvrage procède à nouveau aux
mêmes opérations de vérification et de contrôle.
Les constatations faites par le maître d'ouvrage au cours des opérations de vérification sont
consignées dans un procès -verbal mentionnant s'il y a lieu les réserves du représentant du
titulaire.
ARTICLE 22 : RECEPTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 73 du CCAGT, la ou les personnes désignées par le maître d’ouvrage
s’assurent, en présence du fournisseur, de la conformité des fournitures avec l’ensemble des
obligations du marché et, en particulier, avec les spécifications techniques.
A l’issue de ces opérations, le maître d’ouvrage prononcera la réception provisoire dans les
conditions de l’article susmentionné
ARTICLE 23 : RECEPTION DEFINITIVE
Après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive conformément aux
prescriptions de l’article 76 du C.C.A.G-T. Cette opération sera sanctionnée par l’établissement
d’un procès-verbal de réception définitive.
ARTICLE 24 : MODALITES DE REGLEMENT

Pour l’établissement des décomptes, le fournisseur est tenu de déposer électroniquement une
facture décrivant les prestations réalisées, le montant total à payer ainsi que tous les éléments
nécessaires à la détermination de ce montant.

Le règlement sera effectué sur la base desdits décomptes en application des prix du bordereau des
prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie
et l’application des pénalités de retard, le cas échéant.
ARTICLE 25 : CONDITIONS D’OCTROI ET DE RESTITUTION DES AVANCES

Dans le cas d’octroi d’avances, il est fait application des dispositions du décret 2-14-272 relatif aux
avances en matière de marchés publics.

L’avance est accordée en une seule fois et fixée conformément au décret 2-14-272 sur la base du montant
toutes taxes comprises du marché. Elle sera versée après que le fournisseur :

 Présente une caution définitive

 Dépose une demande d’avance auprès du maître d’ouvrage
 Présente une caution personnelle et solidaire dans les conditions du décret 2-14-272

Le remboursement du montant de l’avance est effectué par déduction du taux de trente pour cent (30%)
sur les acomptes dus au fournisseur.

10
Le remboursement du montant total de l’avance doit, en tout état de cause, être effectué lorsque le
montant des prestations réalisés par le fournisseur atteint 80% du montant TTC des prestations au titre
du présent marché.
ARTICLE 26 : PENALITES POUR RETARD

En cas de retard dans l’exécution des prestations du marché, une pénalité de retard journalière est
appliquée, elle est fixée à un pour mille (1 ‰) du montant initial du marché modifié ou complété
éventuellement par les montants correspondants aux prestations supplémentaires et à
l'augmentation dans la masse des prestations. Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans
mise en demeure sur toutes les sommes dues au titulaire.

L’application de ces pénalités ne libère en rien le titulaire de l’ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 8 % du montant initial du marché
modifié ou complété éventuellement par les montants correspondants aux prestations
supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des prestations.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché
après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives
conformément aux dispositions de l’article 79 du CCAG –Travaux.
ARTICLE 27 : RESILIATION DU MARCHE
La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article
152 du décret 2-22-431 et celles prévues au CCAG-Travaux.
ARTICLE 28 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le
maître d’ouvrage et le concurrent, ceux-ci s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations
des articles 81 à 84 du CCAG-Travaux.
Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent
article, ils sont soumis aux tribunaux compétents.
ARTICLE 29 : CAS DE FORCE MAJEURE
Conformément à l’article 47 du CCAGT, les seuils des intempéries et phénomènes naturels qui
sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme suit :
 La neige : 70cm ;
 La pluie : 100 mm ;
 Le vent : 160 kms/h ;
 Le séisme : 6 degrés sur l'échelle de Richter.

ARTICLE 30 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE

Le suivi de l’exécution du marché est confié à un représentant désigné par le maître d’ouvrage, le
nom ou la qualité de cette personne sera notifié au fournisseur. Les tâches confiées à cette personne
et les actes qu’elle est habilitée à prendre sont :
 Le droit d’intervenir dans l’exécution des prestations et pourra procéder à toute vérification
portant sur la qualité des prestations exécutées et sur la quantité.
 Les personnes chargées de suivi d’exécution dans le présent marché seront désignées par le
maitre d’ouvrage ; les noms dédites personnes seront notifiés au fournisseur après
l’approbation du marché.

11
  Le contrôle d’exécution et de la conformité des prestations objet du présent marché par
rapport aux descriptif technique et aux clauses contractuelles du marché.
 La signature et la certification des pièces relatives à l’exécution du marché.

Les tâches confiées à ces personnes et les actes qu’elles sont habilitées à prendre sont celles arrêtées
par le chapitre II mentionné ci - dessous.

CHAPITRE II : LES CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 1 : NORMES, QUALITE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES

FOURNITURES
Le mobilier proposé doit répondant aux exigences demandées au cahier de prescriptions spéciales.
ARTICLE 2 : PROVENANCE DU MATÉRIEL
Les concurrents doivent préciser sur la fiche descriptive la marque, le modèle, le pays de
fabrication et le constructeur du matériel proposé.
ARTICLE 3 : DEFINITION DES PRIX

12
 PRIX N° 1 : BENCHS MODULAIRE POUR 6 PERSONNES.
Fourniture et pose des benchs pour 6 personnes à design incurvé de dimensions : L4000 x P2730 x H750
mm ;
Il se compose de six postes d’angles R200 en bois industriel recouvert de mélamine de 25 mm
d’épaisseur avec bord en PVC de 2 mm,
Dimension de chaque poste : 1000 x 1000 x 500 mm ;
Chaque poste est équipé d’un obturateurs de 60 mm de diamètre pour le passage de câble ;
Piétements cylindriques à angles droits de 90 degrés en tube d’acier au carbone à sections rectangulaires
de 20x40 mm soudés ensemble et brossés, enduit de poudre ; Chaque piétement est équipé des trous sur
la partie supérieure pour la fixation du plan de travail et des vérins solides pour une meilleure
stabilisation ;
Un meuble de rangement amovible pour chaque poste équipé d’un tiroir avec un plumier à clipser sur
les côtés et d’une porte battante, fermeture à clé avec poignets (fourni avec 2 clés) ;
Quatre racks de stockage demi rond indépendant à deux niveaux avec séparations au milieu, créant une
forme d’os pour un espace à la fois privé et aéré pour un bureau moderne ;
la hauteur de chaque niveau est de 337 mm avec une longueur totale de 1000 mm ;
Des séparations frontales en tissu arrondie sur les deux coins de 800 mm de largeur et de 300 mm de
hauteur avec une épaisseur d’environ 20 mm,

PRIX N° 2 : FAUTEUIL DE TRAVAIL POUR BENCHS.

Fauteuil de travail en mesh roulant et basculant doté d’une coque de dossier à encadrement en pvc noir,
partie bassin en forme de M inversé dessinant la continuité de la structure des côtés et tout au long du
dossier, et abritant sur le point de centre du M un support à structure en pvc rappelant la couleur de mesh
et revêtue en mesh de même couleur que le dossier, ce support de soutien lombaire en mesh glisse en
hauteur pour ajustement à la taille de l’utilisateur ;
La structure d’accoudoirs est fixée au-dessous de l’assise et ces dernier sont réglables en hauteur et en
profondeur via mécanisme à bouton placé en dessous de la partie manchette, cette dernière est en PVC
polyuréthanne ;
Le dossier est en résille. L’assise est tapissée en tissu anti tâche et anti feu et réglable en profondeur ; la
têtière en mesh de même finition que le dossier est fixée indépendamment, penchée clairement vers
l’avant et inclinable pour une meilleure adaptation aux différentes morphologies et une meilleure
ergonomie, elle est d’une largeur allant de 260 à 360 mm et hauteur allant de 100 à 150 mm;
La chaise est doté d’un mécanisme synchrone à maintenir sur plusieurs positions désirées ;
Piétement sur 5 branches chromées auto freinées ;
Dimensions de la chaise :
Hauteur du dossier: 580 mm
Largeur du dossier au niveau bassin : 465 mm
Hauteur d'assise réglable : de 465 à 565 mm
Largeur d'assise: 500 mm
Profondeur d'assise: 490 mm

PRIX N° 3 : TABLE DE REUNION TYPE I

Plateau en panneau MDF plaqué frêne d'environ 40 mm d'épaisseur avec coins arrondis répond à des
critères à la fois esthétiques et ergonomiques, équipé par des bords biseautés sur les longueurs et les
largeurs ; reposant sur quatre pieds en bois massif de forme conique inclinée, reliés entre eux par une
poutre en acier de 100 mm de hauteur,
Des trappes d'électrification encastrable finition en aluminium
Les piètements sont munis de bouchons d'insertion réglables pour une stabilisation optimale ;
Dimensions : L3200 x P1700 x H740 mm.

PRIX N° 4 : FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION TYPE I :

Dossier monobloc à structure en contreplaqué façonnée par un moule de type arc pour avoir la forme
courbée du dossier avec des coins arrondis sur l’extrémité, rembourré en mousse de polyuréthane moulé
à froid de haute densité d'environ 40 kg/m3 et revêtu d’un tissu anti-tâche ; Dimension : 590 x 490 x
400 mm.

13
Coussin d'assise à structure en contreplaqué de dimensions L470 x P450 mm, arrondie sur les coins,
rembourré en mousse de polyuréthane moulé à froid de haute densité d'environ 40 kg/m3 et revêtu d’un
tissu anti-tâche
Une ouverture entre l'assise et le dossier qui adopte la forme concave du dossier ;
Le dossier est fixé à l'assise par deux pièces métalliques solides installées sur les angles de la partie
avant du dossier, munies par des trous de fixation de 5 mm de diamètre ;
Réglage de la hauteur à l'aide d'un vérin lift à gaz ;
Base à 4 branches en aluminium poli de Ø 720 mm, équipée de 4 roulettes pivotantes à double galet ;
Dimensions
Hauteur totale : 780 mm
Hauteur d’assise : 460 mm ;
Largeur d’assise : 470 mm ;
Profondeur d’assise : 450 mm ;
Largeur du dossier : 590 mm ;
Profondeur du dossier : 490 mm ;
Hauteur du dossier : 400 mm.

PRIX N° 5 : BANC MODULAIRE POUR ESPACE DETENTE

Banc modulaire à structure réalisée en contreplaqué, avec un garnissage en mousse polyuréthane de 45
kg/m3 de densité ; revêtu en tissu acoustique
Il se compose de quatre éléments répartis comme suit :
Un élément en demi hexagone avec dossier de dimensions : L675 - 1350 x P585 x H780 mm ;
Deux éléments en demi hexagone de dimensions : L675 - 1350 x P585 x H450 mm ;
Une pouffe en forme de triangle de dimensions : L585 x P585 x H450 mm.

PRIX N° 6 : BIBLIOTHEQUE TYPE I POUR ESPACE DETENTE

Bibliothèque à style industriel moderne avec une structure métallique en tube d’acier à section carrée de
20 x 20 mm en forme de cornière ; elle est composée en deux parties :
Partie supérieure à dix compartiments ouverts de différentes tailles dont quatre avec fond en panneaux
de fibres recouverts de mélamine de 25 mm d'épaisseur ;
La partie inférieure est équipée de deux portes battantes avec une étagère à l’intérieure soit deux niveaux
de stockage, fermetures avec poignets ;
La base de la partie inférieure est surélevée au sol d’une hauteur de 125 mm équipée par des vérins
solides pour une meilleure stabilisation ;
Dessus en panneaux de fibres recouverts de mélamine de 25 mm d'épaisseur ;
Dimensions totales : L1000 x P400 x H2000 mm.

PRIX N° 7 : BIBLIOTHEQUE TYPE II POUR ESPACE DETENTE.

Bibliothèque à style industriel moderne; elle est composée en trois parties :
Partie supérieure à deux portes battantes avec une étagère à l’intérieure soit deux niveaux de stockage ;
Partie inférieure à deux portes battantes et deux tiroirs, fonds et parois en panneaux de fibres recouverts
de mélamine de 25 mm d'épaisseur, fermetures avec poignets ;
La partie au milieu en verre feuilleté à structure métallique en tube d’acier à section carrée de 20 x 20
mm en forme de cornière, elle est composée de deux compartiments dont une avec étagère, un éclairage
LED;
Dessous de la bibliothèque est équipée par des vérins solides pour une meilleure stabilisation ;
Dimensions totales : L1000 x P400 x H2000 mm.

PRIX N° 8 : UN MEUBLE DE RANGEMENT MODULABLE.

Le meuble de rangement modulable se compose de trois modules :
Le premier module avec une dimension : L600 x P600 x H2000 mm, équipé d’un meuble haut à 3
niveaux fabriqué en bois mélaminé d'une épaisseur de 20 mm, il se compose de 2 portes battantes, dont
un avec étagère et une niche au milieu réservée pour un micro onde, dimension intérieure de la niche :
L560 x P500 x H380 mm ; dimension extérieure de la niche : L600 x P600 x H390 mm ;

14
Le deuxième module : sous-plan, mesure de 1400 mm de largeur, 800 mm de hauteur et 600 mm de
profondeur. Il est fabriqué en bois mélaminé d'une épaisseur de 20 mm, doté d'une propriété
antibactérienne et d'une couleur blanche. Il est équipé d’un meuble sous évier à deux portes battantes de
800 mm de largeur et d’un autre meuble à trois tiroirs de 600 mm de largeur ;
L'ensemble est monté sur des pieds en PVC solide noir d'une hauteur réglable de 15 cm ;
Le troisième module : un meuble suspendu mesure de 1400 mm de largeur, 400 mm de hauteur et 310
mm de profondeur. Il est fabriqué en bois mélaminé d'une épaisseur de 20 mm, équipé de deux portes
battantes avec une ouverture vers le haut ;
Fermeture avec poignée à visser en aluminium
Ouverture des portes du meuble haut par des charnières et vérin à gaz

PRIX N° 9 : MACHINE A CAFE CAPSULE

Type CAPSULES
Pression 15 BAR
Hauteur 22 cm
Largeur 13 cm
Profondeur 33 cm
Poids 2,7 kg
Nombre d'espressos à la fois 1
Capacité du réservoir d'eau 0.7 litres.

PRIX N° 10 : SUSPENSION TYPE I.

Suspension à six luminaires de style nordique, avec une structure en métal noir et six abat-jour
sphériques en verre fumé dégradé ;
Classe de protection : IP20 ;
Éclairage : 6 x E27
Dimensions : L1440 x P356 mm.
Finition de la structure : Noir ;
Livré avec six ampoules LED.

PRIX N° 11 : SUSPENSION TYPE II.

Suspension à six luminaires de style nordique, avec une structure dorée et six abat-jour sphériques en
verre fumé dégradé ;
Classe de protection : IP20 ;
Éclairage : 6 x E27 ;
Dimensions : L1440 x P700 mm ;
Finition de la structure : Noir ;
Livré avec six ampoules LED.

PRIX N° 12 : SUSPENSION TYPE III :

Suspension à multi ligne verticales et horizontales, fabriquée en fibre de métal, et en verre acrylique ;
Tube néon blanc et boule dorée dotés d'une lumière avec une puissance de 43 W ;
Classe de protection : IP20 ;
Dimensions :
Longueur du tube 500 mm ;
Câble réglable jusqu’à 1200 mm de haut ;
Diamètre de la balle 90 mm ;
Diamètre du tube 25 mm.

PRIX N° 13 : LAMPADAIRE :
Structure est en laiton et en verre, Il dispose d’une seule ampoule E14 avec une puissance de 40W.

15
La lampe comprend la sphère typique en verre soufflé qui défie magiquement la gravité grâce à une tige
;
Classe de protection IP20 ;
Hauteur : 1250 mm ;
Diamètre: 25 mm.

PRIX N° 14 : LUSTRE PRINCIPALE :

Lustre principale pour la grande salle de réunion en laiton décorée de motifs floraux sciés à la main, de
7 globes au minimum ;
Septe Cylindres couronné en cuivre avec motif traditionnel ;
Chaque cylindre est accroché avec une chaine en cuivre au pavions haut ;
7 lampes LED 30W ;
Hauteur total réglable de 800 à 1200 mm.

PRIX N° 15 : APPLIQUE MURALE :

Applique murale cylindrique finition laiton de même finition et modèle que le lustre principal de la
grande salle de réunion ;
Lanterne couronné en cuivre avec motif traditionnel ;
Lampes LED 20W.

PRIX N° 16 : BARRE AVEC SPOTS LED :

Rail métallique noir de 2 mètres avec 4 spots LED dotés d'une lumière Blanche chaude de 4000 °K avec
une puissance de 30W ;
Classe de protection IP20 ;
Les spots sont réglable en verticale et horizontale lumière et pivote sur eux même.

PRIX N° 17 : CHAISE DE REPOS :

La chaise de repos est une chaise de forme vague capable de contenir l’ensemble des trois autres chaises
à l’intérieur d’elle-même. La chaise se compose de quatre éléments identiques en forme, couleur et
texture
L’ensemble des quatre éléments peut être rassemblé comme s’ils n’en faisaient qu’un.

La chaise avec ses différents éléments agit comme une pièce maîtresse de l’art contemporain ;
Fabriquée en corian blanc de 120 mm d’épaisseur de haute densité moulé avec la technologie de
rotomoulage. Chaque élément de la chaise présente une construction monobloc ;
Assise revêtue en tissu antitaches ;
Protection en caoutchouc de silicone ;
Dimensions de la chaise maitresse qui contiens l’ensemble : L650 x P710 x H620 mm ;
Finition blanche.

PRIX N° 18 : TABLE HAUTE :

Plateau rond de 700 mm de diamètre en HPL avec une texture de marbre noir ou simple selon le choix,
adapté à un usage intérieur et extérieur, ce dernier est posé sur un socle rond en bois MDF de 250 mm
de diamètre et monté sur une bride de 400 mm de diamètre permettant une bonne stabilité ;
Le socle est monté par des lames cylindriques robustes pour une construction stable ;
Une ouverture au milieu du plateau réservée pour un arbuste naturel ;
Dimensions hors tout : Ø 700 x H980 mm.

PRIX N° 19 : TABOURET D'EXTERIEUR :

Tabouret monobloc à 4 pieds en polypropylène fiberglass traité anti-UV et coloré dans la masse, finition
mat ;
Le tabouret est fabriqué avec un résultat clair, empilables, économiques, modernes et adaptées pour
l’espace extérieur ; doté par des patins antidérapants ;
Dimensions : 500 x 530 x 965 mm.

16
 PRIX N° 20 : TABLE DE REUNION MODULABLE TYPE II :
Table de conférence modulable de forme U en bois MDF composé de huit modules de 1600 mm de
largeur et 800 mm de profondeur avec trois modules centraux de forme trapézoïdale, la hauteur totale
de la table est de 750 mm, ils sont répartis comme suit :
Plan de travail en bois MDF de 50mm d’épaisseur, revêtu de deux faces avec un revêtement naturel
chants plats collés en ABS d'épaisseur 2 mm, rayonnés en partie haute et basse, assortis au décor du plan
de travail ;
Chaque plateau est doté d'un sous-main en cuir avec un motif décoratif, il se repose sur des piétement
panneaux en bois MDF, revêtu de deux faces avec un revêtement naturel, équipés de vérins de réglage
(0-20 mm) et de stabilité en acier avec base en ABS.
Vingt est un (21) écrans rétractables FHD de 15.6 pouces motorisés, tactiles et inclinables avec panneau
de surface en alliage d'aluminium anodisé, Format 16 : 9 avec une Résolution de 1920x1080mm,
interface : HDMI + RS232 entrée/sortie + USB, dimensions de chaque écran : 377 x 238 x 10 mm ;
Chaque module est équipé d'un voile de fond muni d’un éclairage LED épousant la forme de la table
N.B : Les écrans sont utilisés seulement lorsque cela est nécessaire, disparaissant à l’intérieur de la table
de travail par simple pression.

PRIX N° 21 : SYSTEME DE CONFERENCE A CONNEXION NUMERIQUE :

Fourniture, pose et installation d’un système de conférence de marque mondialement reconnue, idéale
pour la grande salle de réunion, il se compose de :
- 1x Unité de contrôle : Fournit une alimentation à tous les éléments système - jusqu'à 80 postes
de discussion par unité de contrôle ;
- 21x Pupitres (configurable en président ou délégué) : permettent de participer activement aux
débats. Ils peuvent s'adresser aux autres délégués grâce au microphone intégré et écouter la
discussion à l'aide du haut-parleur intégré ou des casques individuels (en option) ;
- 1x Clé pour enregistrement.
Caractéristiques électriques :
Tension secteur : 100 a 240 V
Contrôle de volume des hautparleurs du Poste de discussion : 15 incréments de 1,5 dB (à partir de -10,5
dB)
Fréquence d’échantillonnage : 44,1 kHz
Entrées audio
Niveau d'entrée nominal XLR du microphone : -56 dBV
Entrée maximale RCA : +6 dBV
S/B : > 94 dBA
Réponse en fréquence : 30 Hz à 20 kHz
Sorties audio
Sortie nominale RCA : -24 dBV (+6/- 24 dB)
S/B : > 102 dBA
Réponse en fréquence : 30 Hz à 20 kHz.

PRIX N° 22 : ENCEINTE DE DIFFUSION :

Fourniture, pose et installation d’enceinte de diffusion pour la grande salle de réunion de marque
mondialement reconnue, avec une puissance de 50 W en aluminium extrudé, système à deux voies,
support mural inclus, certification EN54-24, blanc RAL 9010.
Reproduction vocale et musicale hautefidélité ;
Fournies avec un support de montage mural réglable ;
Protection contre les surcharges avec restauration automatique :
Emplacement pour le montage interne d'une carte de surveillance de haut-parleur.

PRIX N° 23 : AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL :

Fourniture pose et installation d’ampli basse de marque mondialement reconnue, pour la salle de réunion
impédance de qualité supérieure pouvant délivrer une puissance de 2 x 600 W sous 4 Ω et bridgeable
afin d’obtenir 1800 W sous 4 Ω, Il est équipé :
17
 - d’un circuit de protection contre les surcharges et les courts-circuits ;
- d’un filtre passe-haut qui protège les haut-parleurs contre les très basses fréquences < 50 Hz ou
< 30 Hz sélectionnable ;
- d’un limiteur d’entrée activable par Switch ;
- d’une visualisation de la modulation par LEDs.
Bande passante : 20 Hz - 20 kHz ±1 dB / 5 Hz - 70 kHz ±3 dB.
Sensibilité d‘entrée : 3,5 dBu.
Circuit de sortie : Class-H.
Protection : Thermique, court-circuit.
Alimentation : 220 V - 4 A.

PRIX N° 24 ÉCRAN LED :

Fourniture, pose et installation d’un écran LED pour la grande salle de réunion avec tous les câblages
et les accessoires nécessaire pour un bon fonctionnement ;
Dimensions 3015 x1821x96 mm ;
Pas de pixel : 1.5 ;
Résolutions: 1920 x 1080 ;
Luminosité : 100-450 nits (Ajustable) ;
Système: Android Audio, WIFI, Bluetooth Intégrés,Mini HDMI 1.3,AUDIO 3.5mm (Output),
SPDIFx1, Fibre Optique Digital Audio, RJ45, 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0 (Front), USB 2.0, USB3.0
Montage: Mural ;
Projeter tout type de contenu : Présentations, Audio, Vidéo, Web ;
Projeter des contenus multi-sources : Disque local, clés USB, réseaux filaires ou sans fil, récepteurs
numériques …
Partager les idées instantanément et simultanément (jusqu’à 4 sources : PC, tablettes, portables)
Système de contrôle simplifié et efficace avec commutation fluide entre les sources pour une
collaboration optimisée.

PRIX N° 25 FAUTEUIL PRESIDENT POUR TABLE DE REUNION TYPE II :

Fauteuil de style bridge exécutif avec un dossier haut et un appui-tête légèrement saillant vers l'avant,
rembourrée en mousse de polyuréthane moulée par injection d’une densité de 40 kg/m3 et revêtue en
cuir.
Un coussin supplémentaire est inclus dans le dossier
Assise équipée d’un coussin rembourré en mousse de polyuréthane moulée par injection d’une densité
de 40 kg/m3 et revêtue en cuir ;
Accoudoirs bifacial, face intérieure recouvert de cuir, face extérieure revêtu en bois avec un encadrement
en alliage d'aluminium ;
Hauteur d’accoudoir d'environ 160 mm ;
Réglage de la hauteur d’assise par vérin lift à gaz ;
Piètement à cinq branches en aluminium moulé sous pression de 700 mm, équipé de 5 roulettes en nylon
double galets silencieux de 60 mm de diamètre ;
Dimensions environ :
Hauteur d’assise réglable entre 470 et 530 mm ;
Largeur de l’assise : 550 mm ;
Profondeur de l’assise : 520 mm ;
Hauteur du dossier : 780 mm ;
Hauteur totale : 1250 à 1310 mm.

PRIX N° 26 : FAUTEUIL VISITEUR POUR TABLE DE REUNION TYPE II.

Fauteuil de style bridge exécutif rembourrée en mousse de polyuréthane moulée par injection d’une
densité de 40 kg/m3 et revêtue en cuir.
Un coussin supplémentaire est inclus dans le dossier ;
Assise équipée d’un coussin rembourré en mousse de polyuréthane moulée par injection d’une densité
de 40 kg/m3 et revêtue en cuir ;
18
Accoudoirs bifacial, face intérieure recouvert de cuir, face extérieure revêtu en bois avec un encadrement
en alliage d'aluminium ;
Hauteur d’accoudoir d'environ 160 mm ;
Réglage de la hauteur d’assise par vérin lift à gaz ;
Piètement à cinq branches en aluminium moulé sous pression de 700 mm, équipé de 5 roulettes en nylon
double galets silencieux de 60 mm de diamètre ;
Dimensions environ :
Hauteur d’assise réglable entre 470 et 530 mm ;
Largeur de l’assise : 550 mm ;
Profondeur de l’assise : 520 mm ;
Hauteur du dossier : 620 mm ;
Hauteur totale : 1160 à 1220 mm.

PRIX N° 27 : SOFA INTERVENANT AUTOUR DE TABLE DE REUNION TYPE II.

Dossier à structure en bois avec un garnissage en mousse polyuréthane et revêtu en cuir synthétique de
1er choix ;
Le canapé dispose d’un large espace d’assise et d'un coussin épaississement rembourré en mousse
polyuréthane indéformable pour un confort d’assise optimal, revêtue en cuir synthétique;
Socle en bois de 250 mm de hauteur équipé des patins antibruit et antidérapant pour la protection au sol
;
Un box de rangement entre chaque assise en bois de dimension : L400 x P700 x H450 mm de même
finition que la table de réunion, ce dernier est équipé par des prises électriques et des prises réseau,;
Dimension de chaque assise :
Profondeur : 700 mm ;
Hauteur d’assise : 400 mm.
Dimension du sofa :
Hauteur : 800 mm

PRIX N° 28 : RIDEAU POUR FENETRES.

La fourniture et la pose d’un ensemble voilage et rideau occultant de caractéristiques suivantes :
Deux venteaux de voilage, tissu lavable avec 50% d’amplitude, hauteur 2,5m avec ourlet de 5 cm.
Deux venteaux rideau occultant, tissu lavable avec 50% d’amplitude, hauteur 2,5m avec ourlet de 5cm
Fixation par double rails un pour voilage et un pour black-doors en aluminium blanc.
Accessoires de fixation et visserie en acier inoxydable.
Compris fourniture, pose, montage, ajustage, réglage aux emplacements prévus, scellement, accessoires
et toutes sujétions.

PRIX N° 29 : BUREAU DE DIRECTION TYPE I.

Ensemble bureau de direction composé de :
Plan de travail en MDF d'une épaisseur de 50mm avec une largeur de 2100 mm et une profondeur de
900 mm ;
Ce dernier est composé de deux plateaux : un plateau supérieur en MDF revêtu en placage vernis formé
de 3 parties visibles ; 2 parties en MDF coté utilisateur dont une revêtue en cuir servant de sous-main
de 1400mm de largeur et 450mm de profondeur, et une partie en MDF côté visiteur de 2100mm de
largeur et 450mm de profondeur, chants en ABS de 2mm d'épaisseur même finition que le plateau ;
Un plateau inférieur en MDF avec placage vernis équipé de chants en ABS finition gris anthracite ;
Le plan de travail se repose d'un côté sur un piétement panneau et d'un autre via une entretoise sur un
dressoir relié par un voile de fond structurel de 19 mm d'épaisseur ;
Piétement panneau en MDF assurant une bonne stabilisation du plan de travail composé de deux
panneaux : un panneau extérieur de même finition que le plateau et un autre intérieur en MDF à placage
vernis équipé de chants en ABS finition gris anthracite ;
Les bords frontaux du plan de travail et piétement sont biseautés à l'intérieur ;
Le dressoir est équipé d'une porte battante, deux tiroirs avec poignées de profil en aluminium disposent
d'un système de fermeture push on, deux niches dont une à étagère.

19
L'arrière du dressoir est équipé d’une fenêtre d’aération pour évacuation de la chaleur dégagée par le
matériel informatique ;
Une partie du côté visiteur du dressoir est équipée d'un panneau décoratif en gris anthracite avec des
bandes striées horizontalement ;
Une trappe d'électrification encastrable à finition noire ;
La desserte est fixée sur un socle doté des vérins de réglage ;
- Dimensions Plan de travail: L2100 x P900 x H760 mm.
- Dimensions du dressoir : L1980 x P600 x H 630 mm.
- Dimensions globale bureau : L2400 x P1980 x H 760 mm.
- Table basse à deux étagères de même finition de dimension : L700 x P500 x H450mm.

PRIX N° 30 : FAUTEUIL PRESIDENT POUR BUREAU DE DIRECTION TYPE I.

Fauteuil de travail roulant et basculant doté d’un dossier haut avec appui tête incorporé et une assise
monocoque, le dossier est réalisé en un coussin et l’assise en double cousinage le tout est rembourré en
mousse HD et revêtu en cuir synthétique avec un double cousinage de l’assise abritant une structure en
PVC noir en U définissant les accoudoirs en un aspect d’ailes d’avion d’une hauteur de 270 mm, une
porte manchette de 250 mm et une base de 410 mm sur une épaisseur de 40 mm faisant partie intégrante
au cousinage de l’assise, la branche latérale de cette dite structure représente un écart de 5cm du dossier
laissant la manchette se penchait légèrement vers l’avant et ce pour un meilleur confort d’utilisation, la
manchette est d’une profondeur de 260 mm et d’une largeur allant de 55 mm du côté du dossier allant
jusqu’à 70 mm.
Le dossier est doté d’une couture décorative sur une largeur de 470 mm niveau manchettes qui aille
jusqu’à 540 mm de largeur partie bassin et 370 mm au haut dossier, sur une longueur de 590 mm face
intérieure et 640 mm face extérieure.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz ;
Mécanisme synchrone avec réglage de tension ;
Basculement grâce à une cartouche à gaz ;
Blocage à différentes positions;
- Piétement à 5 branches en acier chromé sur roulettes double galets pour sol dur ;
- Finition en cuir véritable;
- Dimensions :
Hauteur totale : 1190 – 1260 mm ;
Profondeur totale : 500 mm ;
Largeur totale : 620 mm ;
Hauteur assise : 420 – 490 mm ;
Profondeur assise : 480 mm ;
Largeur assise : 500 – 540 mm ;
Entraxe : 490 mm.

PRIX N° 31 : FAUTEUIL VISITEUR POUR BUREAU DE DIRECTION TYPE I.

Fauteuil de travail roulant et basculant doté d’un dossier et une assise monocoque, le dossier est réalisé
en un coussin et l’assise en double cousinage le tout est rembourré en mousse HD et revêtu en cuir
synthétique avec un double cousinage de l’assise abritant une
structure en PVC noir en U définissant les accoudoirs en un aspect d’ailes d’avion d’une hauteur de 270
mm, une porte manchette de 250 mm et une base de 410 mm sur une épaisseur de 40 mm faisant partie
intégrante au cousinage de l’assise, la branche latérale de cette dite structure représente un écart de 50
mm du dossier laissant la manchette se penchait légèrement vers l’avant et ce pour un meilleur confort
d’utilisation, la manchette est d’une profondeur de 260 mm et d’une largeur allant de 55 mm du côté du
dossier allant jusqu’à 70 mm.
Le dossier est doté d’une couture décorative sur une largeur de 470 mm niveau manchettes qui aille
jusqu’à 540 mm de largeur partie bassin et 370 mm au haut dossier, sur une longueur de 590 mm face
intérieure et 640 mm face extérieure.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz ;
Mécanisme synchrone avec réglage de tension ;
Basculement grâce à une cartouche à gaz ;

20
Blocage à différentes positions;
- Piétement à 5 branches en acier chromé sur roulettes double galets pour sol dur ;
- Finition en cuir véritable;
- Dimensions :
Hauteur totale : 1060 – 1130 mm ;
Profondeur totale : 500 mm ;
Largeur totale : 620 mm ;
Hauteur assise : 420 – 490 mm ;
Profondeur assise : 480 mm ;
Largeur assise : 500 – 540 mm ;
Entraxe : 490 mm.

PRIX N° 32 : BIBLIOTHEQUE POUR BUREAU DE DIRECTION TYPE I.

Bibliothèque à design contemporain de dimension : larg. 2400 mm prof 400 mm ht 2000 mm ;
Comprends 3 niveaux :
Le premier est composé en deux parties : une droite de 1600 mm de largeur équipée par des niches à
compartiments de 300 mm de hauteur et d’une armoire à deux portes battantes sur la partie gauche avec
une porte cintre à l’intérieur, fermeture à poignée finition peint gris anthracite ;
Le deuxième niveau est équipé par deux niches ouvertes dont une à 800 mm de largeur ;
Un éclairage LED dessinant les étagères de chaque compartiment ;
Un troisième niveau inférieur est équipé de quatre portes battantes (deux armoires) et deux tiroirs larges
de 800 mm de largeur ;
La structure du meuble (dessus, dessous, côtés et étagères) est en bois MDF finition gris anthracite
épaisseur 19 mm environ, les portes battantes et les tiroirs sont de même finition que le plan du travail
du bureau ;
Les deux portes sont équipées d’une étagère soit deux niveaux de stockage ;
L’ensemble est surélevé au sol par un socle large de 40 mm de hauteur finition gris anthracite ;
Même finition que le Bureau.

PRIX N° 33 : TABLE DE REUNION POUR BUREAU DE DIRECTION TYPE I.

Plateau en bois MDF de forme rectangulaire d'environ 45 mm d’épaisseur min, chants en ABS
d’épaisseur 2mm, même finition que le bureau ;
Le plan de travail est équipé d’un top Access à battant équipé de : 2 prises électriques, une prise
téléphone, une prise RJ45, une audio vidéo et une prise femelle VGA et ce pour répondre aux besoins
de l’utilisateur, dimensions de la trappe: 300 x 100 mm ;
Piétements panneaux d'environ 45 mm d’épaisseur reliés par un voile de fond en bois de 19 mm
d'épaisseur pour avoir une bonne stabilité et équilibre.
- Dimensions: L2400 x P1200 x H750 mm.
Même finition que le Bureau.

PRIX N° 34 : FAUTEUIL PRESIDENT POUR TABLE DE REUNION TYPE III.

Fauteuil président de forme ergonomique doté d’un dossier galbé en double cousinage rembourré en
mousse de polyuréthane injecté d’une densité de 35 kg/m3, revêtu en cuir écologique ;
Le fauteuil est équipé d'une têtière intégrée et pliée à l'arrière du dossier et d’une couture horizontale sur
la partie lombaire ;
Les accoudoirs sont en forme d'aile d'avion en aluminium poli doté de manchette en polyuréthane noire
;
La surface d'assise est généreusement rembourrée en mousse moulée de haute densité d'une épaisseur
minimum de 400 mm, revêtue en cuir. Ce genre de revêtement à l'avantage de reprendre sa forme aussitôt
après l'utilisation, ce qui garantit une longue durée de vie ;
L'assise est réglable en hauteur par vérin à gaz étend à 90 mm ;
Mécanisme synchrone, la tension du dossier est ajustable en fonction du poids de l'utilisateur,
verrouillable dans plusieurs positions (4 positions minimum) ;
Poignée pour réglage tension selon le poids corporel ;

21
Piètement à cinq branches en aluminium moulé sous pression de 700 mm, équipé de 5 roulettes en nylon
de 1er choix double galets silencieux de 50 mm de diamètre ;
Dimensions environ :
Largeur dossier: 530 mm ;
Hauteur dossier: 750 mm ;
Largeur assise: 540 mm ;
Profondeur assise: 510 mm ;
Hauteur assise: 425 – 515 mm ;
Hauteur du sol à l’accoudoir : 645 – 735 mm ;
Largeur totale: 685 mm.
Profondeur totale: 625 mm.
Hauteur totale: 1160 - 1250 mm.

PRIX N° 35 : FAUTEUIL VISITEUR POUR TABLE DE REUNION TYPE III.

Fauteuil visiteur de forme ergonomique doté d’un dossier galbé en double cousinage rembourré en
mousse de polyuréthane injecté d’une densité de 35 kg/m3, revêtu en cuir écologique ;
Le fauteuil est équipé d’une couture horizontale sur la partie lombaire ;
Les accoudoirs sont en forme d'aile d'avion en aluminium poli doté de manchette en polyuréthane noire
;
La surface d'assise est généreusement rembourrée en mousse moulée de haute densité d'une épaisseur
minimum de 400 mm, revêtue en cuir. Ce genre de revêtement à l'avantage de reprendre sa forme aussitôt
après l'utilisation, ce qui garantit une longue durée de vie ;
L'assise est réglable en hauteur par vérin à gaz étend à 90 mm ;
Mécanisme synchrone, la tension du dossier est ajustable en fonction du poids de l'utilisateur,
verrouillable dans plusieurs positions (4 positions minimum) ;
Poignée pour réglage tension selon le poids corporel ;
Piètement à cinq branches en aluminium moulé sous pression de 700 mm, équipé de 5 roulettes en nylon
de 1er choix double galets silencieux de 50 mm de diamètre ;
Dimensions environ :
Largeur dossier: 530 mm ;
Hauteur dossier: 550 mm ;
Largeur assise: 540 mm ;
Profondeur assise: 510 mm ;
Hauteur assise: 425 – 515 mm ;
Hauteur du sol à l’accoudoir : 645 – 735 mm ;
Largeur totale: 685 mm.
Profondeur totale: 625 mm.
Hauteur totale: 920 - 1050 mm.

PRIX N° 36 : SOFA INTERVENANT AUTOUR DE TABLE DE REUNION TYPE III.

Dossier à structure en bois avec un garnissage en mousse polyuréthane et revêtu en cuir synthétique de
1er choix ;
Le canapé dispose d’un large espace d’assise et d'un coussin épaississement rembourré en mousse
polyuréthane indéformable pour un confort d’assise optimal, revêtue en cuir synthétique;
Piétement métallique en tube d'acier de section carrée, peints électrostatiques finition noire, équipé des
niveleurs réglables
Une tablette écritoire rotative en ABS, revêtement noir avec un support en tube d'acier à section carrée,
elle est située entre chaque deux assise, la hauteur du sol à la tablette environ 600 mm
Dimension de chaque assise :
Profondeur : 700 mm ;
Hauteur d’assise : 400 mm.
Dimension du sofa
Hauteur : 800 mm.

22
 PRIX N° 37 : STORES A ENROULEMENT INTERIEURS.
- Store enrouleur à manœuvre latérale manuelle avec mécanisme d’entraînement planétaire.
a) Chainette à bille:
- Nylon à billes plastique avec contre poids, chaînette sans fin.
- Sortie de chaînette vers le bas, à gauche ou à droite.
b) Tube enroulement:
- Tube enroulement en acier galvanisé ou Aluminium (diamètre en fonction de la dimension de chaque
fenêtre).
c) Toile des stores :
- En SCREEN ignifugé M1 (ou équivalent), permettant de filtrer les UV et de laisser la lumière entrer.
d) Barre de charge (contrepoids): de forme ronde, finition avec caches latéraux en plastique.
e) Support de fixation et caches :
- Pour une homogénéité parfaite entre les stores de différentes tailles, les supports de fixation et les
caches doivent être de dimension et forme identiques.
- Platine de fixation universel sur mur et plafond en métal anodisé.
- Caches pour fixation plastique.

PRIX N° 38 : MEUBLE A CAFE.

Meuble à structure en bois MDF revêtu en mélamine composé de 4 portes battantes avec une largeur de
400 mm et une hauteur de 720 mm, dont deux en finition gris anthracite, chaque porte est équipée d'une
étagère intermédiaire soit 2 niveaux de stockage, fixation par des charnières en acier ;
Fond et panneaux latéraux sont en bois MDF d'épaisseur 25 mm, ces derniers dépassant légèrement le
plateau supérieur du meuble de 80 mm de hauteur.
Socle large en bois MDF à une hauteur de 100 mm équipé des patins pour la protection au sol ;
Dimensions totales : L1600 x P450 x H900 mm.
Même finition que le Bureau.

PRIX N° 39 : ENSEMBLE CANAPE 3+1+1.

Canapé en cuir écologique avec une large profondeur ; structure interne en bois massif avec système de
suspension de sangles en caoutchouc ;
Rembourrage avec mousse en polyuréthane de haute résilience et de différentes densités ;
Dossier en mousse de haute densité revêtu en cuir écologique avec deux coussins rembourrés
et déhoussables ;
Assise en bloc de mousse de haute densité revêtue en cuir avec deux coussins épaississement rembourré
en mousse polyuréthane indéformable pour un confort d'assise optimal, revêtue de cuir écologique ;
Accoudoirs larges et épousant la hauteur et l’épaisseur du dossier ;
Piètements métalliques de section carré, peints électrostatiques finition noire, protégés par des embouts
en PVC ;
Dimension 3 places : Larg. 2100mm x Prof. 900mm x Haut. 800 mm ;
Dimension 1 place : Larg. 950mm x Prof. 900mm x Haut. 800 mm ;
Hauteur d'assise est de 400 mm ;

PRIX N° 40 : TABLE BASSE.

Table basse à design moderne composée de deux plateaux circulaire en bois MDF de 25 mm d’épaisseur,
un plateau de 600 mm de diamètre plaqué naturel (finition au choix du maître d’ouvrage) de 0,5 mm
d’épaisseur et d’un plateau de 600 mm de diamètre finition gris anthracite ; ces derniers apporteront une
touche différente et tendance pour votre espace intérieur.
Quatre pieds en bois de forme conique inclinée, dotés par des bouchons et d’insertions réglables pour
une meilleure stabilisation, finition gris anthracite ;
- Dimensions de la grande table : Ø 800 x H410 mm.
- Dimensions de la petite table : Ø 600 x H435 mm.

PRIX N° 41 : PORTE-MANTEAU.
Porte-manteau à colonne avec porte-parapluie ;
8 patères en polypropylène (4 grandes et 4 petites tailles), diamètre 380mm ;

23
2 logements pour porte-parapluies ;
Tube central gris, diam 40mm ;
Accessoire rond en polypropylène servant de collecteur de pluie ;
Socle rond en polypropylène de diamètre de 415mm ;
Stable avec 10 embouts en polypropylène démontable ;
Dimensions : hauteur 1750mm ;

PRIX N° 42 : BUREAU DE DIRECTION TYPE II.

Bureau de direction avec retour de dimensions : Larg. 2400 mm x Prof. 2200 mm x Hauteur. 760 mm
Un plan de travail de 2400 mm de largeur et de 1000 mm de profondeur, réalisé en bois MDF revêtu en
mélamine anti-rayures et résistant à la chaleur ép.65 mm équipé d’un sous-main en cuir noir au milieu ;
une bande de chant décorative en aluminium située sur tout le contour du plan du travail ;
Un top d’accès rectangulaire large au-dessus du plan de travail pour la gestion des câbles ; la longueur
du sous-main et la même que du top d'accès ;
Le plateau du bureau se repose via des entretoises en bois MDF revêtu en mélamine sur des piétements
panneau en bois MDF en forme de L inverser d’où s’intègre un voile de fond en bois cintré équipé d’une
bande décorative en aluminium sur la partie inférieure de la façade ;
Un retour réalisé en bois MDF revêtu en mélamine ép. 65 mm composé de trois tiroirs au milieu et de
deux portes battantes sur les côtés, ce dernier est posé à fleurs au côté droit du plan de travail, piétement
panneau en bois MDF en forme de L inverser, dimension : Larg.1200 mm x Prof. 600 mm x Hauteur.
650 mm ;

PRIX N° 43 : FAUTEUIL PRESIDENT POUR BUREAU DE DIRECTION TYPE II.

Fauteuil exécutif à dossier haut ergonomique à forme incurvé réalisé en deux structures de 20 mm
d’épaisseur une première définissant le coussin lombaire à structure en contreplaqué rembourrée en
mousse de polyuréthane moulée par injection d’une densité de 40 kg/m3 et revêtue en cuir véritable,
celle-ci épouse la deuxième structure assurant le rôle d’une coque de protection qui s’étale sur toute la
hauteur du dossier avec coupe sophistiquée et coutures serrées ;
La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient de définir la hauteur des
accoudoirs, une autre dessinant la forme de la têtière ;
Assise de type monocoque comprenant les accoudoirs à structure en contreplaqué multiplié, équipée
d’un coussin rembourré en mousse de polyuréthane moulée par injection d’une densité de 40 kg/m3 et
revêtue en cuir véritable ;
Le coussin d’assise est souligné par une couture horizontale sur la partie arrière ;
Réglage de la hauteur d’assise par vérin lift à gaz ;
Mécanisme synchrone, la tension du dossier est ajustable en fonction du poids de l'utilisateur,
verrouillable dans plusieurs positions (4 positions minimum) ;
Piètement à cinq branches en aluminium injecté poli brillant, équipé de 5 roulettes 1er choix double
galets silencieux ;
Dimensions environ :
Hauteur d’assise entre 460 et 520 mm ;
Largeur de l’assise : 500 mm ;
Profondeur de l’assise : 450 mm ;
Largeur du dossier : 520 mm ;
Hauteur du dossier : 900 mm ;
Profondeur totale : 660 mm ;
Hauteur totale : 1200 à 1260 mm.

PRIX N° 44 FAUTEUIL VISITEUR POUR BUREAU DE DIRECTION TYPE II :

Fauteuil exécutif à dossier moyen ergonomique à forme incurvé réalisé en deux structures de 20 mm
d’épaisseur une première définissant le coussin lombaire à structure en contreplaqué rembourrée en
mousse de polyuréthane moulée par injection d’une densité de 40 kg/m3 et revêtue en cuir véritable,
celle-ci épouse la deuxième structure assurant le rôle d’une coque de protection qui s’étale sur toute la
hauteur du dossier avec coupe sophistiquée et coutures serrées ;

24
La partie lombaire est soulignée par une couture horizontale qui vient de définir la hauteur des
accoudoirs ;
Assise de type monocoque comprenant les accoudoirs à structure en contreplaqué multiplié, équipée
d’un coussin rembourré en mousse de polyuréthane moulée par injection d’une densité de 40 kg/m3 et
revêtue en cuir véritable ;
Le coussin d’assise est souligné par une couture horizontale sur la partie arrière ;
Réglage de la hauteur d’assise par vérin lift à gaz ;
Mécanisme synchrone, la tension du dossier est ajustable en fonction du poids de l'utilisateur,
verrouillable dans plusieurs positions (4 positions minimum) ;
Piètement à cinq branches en aluminium injecté poli brillant, équipé de 5 roulettes 1er choix double
galets silencieux ;
Dimensions environ :
Hauteur d’assise entre 460 et 520 mm ;
Largeur de l’assise : 500 mm ;
Profondeur de l’assise : 450 mm ;
Largeur du dossier : 520 mm ;
Hauteur totale : 1040 à 1100 mm.

PRIX N° 45 : TABLE DE REUNION POUR BUREAU DE DIRECTION TYPE II :

Table de réunion de dimensions : Larg. 2400 mm x Prof. 1200 mm x Hauteur. 760 mm
Un plan de travail réalisé en bois MDF revêtu en mélamine anti-rayures et résistant à la chaleur ép. 65
mm équipé d'une bande de chant décorative en aluminium située sur tout le contour du plan du travail ;
Un top d’accès rectangulaire au dessus du plan de travail pour la gestion des câbles ;
Le plateau bureau se repose sur deux pieds trapézoïdale en bois MDF revêtu en mélamine d'ép. 65 mm
avec une bande de chant en aluminium sur toutes les extrémités des pieds reliés par un voile de fond au
milieu finition gris anthracite ;

PRIX N° 46 : TABLE VISITEUR POUR BUREAU DE DIRECTION TYPE II :

Table visiteur de dimensions : Larg. 650 mm x Prof. 600 mm x Hauteur. 450 mm :
Un plan de travail réalisé en bois MDF revêtu en mélamine anti-rayures et résistant à la chaleur ép. 65
mm équipé d'une bande de chant décorative en aluminium située sur tout le contour du plan du travail ;
Piétement panneau en bois MDF finition gris anthracite ; même finition que le bureau de direction.

PRIX N° 47 : BIBLIOTHEQUE POUR BUREAU DE DIRECTION TYPE II.

Bibliothèque à design contemporain de dimension : larg. 2400 mm prof 450 mm ht 2000 mm ;
Comprends 3 niveaux sur le côté droite et d'une armoire individuelle du côté gauche de la bibliothèque,
elle de compose en deux parties : une porte battante en verre trempé sur la partie supérieure de 8 mm
d’épaisseur avec un encadrement en aluminium et une autre en bois MDF sur la partie inférieure ;
La partie supérieure de la bibliothèque est composée de quatre niches dont deux ouverts ; deux niches
ouverts au milieu dont une à 6 compartiments ; un troisième niveau inférieur est équipé de quatre portes
battantes (deux armoires) équipées d’une étagère soit deux niveaux de stockage ;
La structure du meuble (dessus, dessous, côtés et étagères) est en bois MDF finition gris anthracite , les
portes battantes sont de même finition que le plateau du bureau ;
Même finition que le Bureau.

PRIX N° 48 : TABLE DE REUNION RONDE POUR 4 PERSONNES.

Table ronde pour 4 personnes :
Plan de travail de forme rond en bois mélaminé de 30 mm d'épaisseur avec chants en ABS de 2 mm
d'épaisseur ;
Piétement en bois
Dimensions : Ø 1400 x H750 mm.

25
 PRIX N° 49 : BANQUETTE DE RECEPTION 3 PLACES.
Dossier monobloc de forme concave en contreplaqué stratifié, épaisseur de 15 mm, fixé à la structure
par des vis à rainure cruciforme ; l’arrière du dossier est renforcé par une barre en tôle d’acier laminé à
froid de 50x15 mm ;
Une ouverture dorsale entre le dossier et l’assise de 70 mm pour le confort de l’utilisateur ;
Assise monobloc réalisée en contreplaqué stratifié de 15 mm d’épaisseur moulées sous pression par des
moules afin de créer la forme galbée de la partie arrière de l’assise, cette dernière s’intègre dans la barre
courbée qui relie les pieds et la structure du dossier ;
L’assise est biseautée sur la partie avant s'adaptant à la forme des cuisses ;
Jambage croisés et courbé vers l’intérieur et l’extérieur en tôle d’acier laminé à froid 50x15mm, ce
dernier repose sur des sabots antidérapants ronds en nylon intégré aux pieds, l’un des pieds croisés est
lié à la structure de dossier et l’autre lié à une barre en tôle d’acier moulée sous pression et courbée vers
l’intérieur pour donner le contour final de la forme galbé de la partie arrière de l’assise ; l’ensemble est
relié à une barre de renforçage au dessous de l’assise de 1400 mm de longueur avec un support au milieu
en tôle d’acier laminé à froid de 20x10mm ;
Les côtés sont assemblés par mécano-soudure ;
Les boulons et vis doivent être en acier galvanisé non-oxydable ;
La surface de l’ensemble est traitée avec une pulvérisation antirouille, antisalissure et électrostatique ;
Dimensions environ :
Hauteur d’assise : 430 mm ;
Profondeur d’assise : 500 mm ;
Hauteur du dossier : 300 mm ;
Largeur totale : 1500 mm ;
Hauteur totale : 800 mm ;
Profondeur totale : 680 mm.

PRIX N° 50 : PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE COULEUR.

Caractéristiques techniques minimales :
• Vitesse de production couleur ppm (A4) : 25
• Vitesse de production N&B ppm (A4) : 25
• Vitesse de production couleur ppm (A3) : 14
• Vitesse de production N&B ppm (A3) : 14
• Format papier: min.-max. : A6 - A3W
• Grammage papier (g/m2) : 55– 256
• Capacité papier: std (sheets) : 850 ( 250 F+500 F)+100 FEUILLES BY PASS
• Capacité papier: max. (feuilles) : 1850
• chargeur de document recto verso automatique : 100 feuilles
• Ecran Tactile : 7 pouces
• Préchauffage (sec.) : 17
• Mémoire globale min/max (Go) : 5 GB
• Disque dur : 128 GB SSD
• Recto verso automatique : STD
• Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) : 220 - 240V, 50/60Hz
• Consommation d´énergie (kW) : 1.84
• Dimensions (mm) : 568 x 8+630 x 653
• Poids (Kg) : 54
• Format originaux (max.) : A3W /A6R
• Sortie première copie N&B (sec.) : 8
• Tri électronique : STD
• Copie continue (max. copies) : 999
• Résolution du scan (dpi) : 600 x 600
• Résolution d´impression (dpi) : 600 x 600, 9600 x 600
• Niveaux de gris (équivalence) - N&B : 256
• Plage de zoom (%) : 25 - 400
• Taux de reproduction prédéfinis : 10
26
• Temps de sortie de la 1ére copie : Clr : 11.5 / BW : 8
• Interface : USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
• OS supportés : STD: Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows 7, 8.1, 10 OPT:
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
• Langage de description de pages std/opt : STD: PCL6 OPT: PostScript 3 emulation
• Méthode de compression : MH/MR/MMR/JBIG
• Protocole de communication : Super G3/G3
• Vitesse du modem (bps) : 33600 - 2400
• Format du document (Max) : A3
• Réseau sans fil (standard / option) : OPT
• Un jeu de toner livré avec la machine d'une capacité de 10K en noir et 7.5K pour chaque couleur doit
être séparé du développeur.

PRIX N° 51 : PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE NOIR ET BLANC.

• Fonction : Copie, Imprimante, Scanner
• Système d'impression Laser
• Vitesse de copie : 31 pages par minute minimum en A4 et 17 pages par minute minimum
en A3
• Résolution copie : 600 X 600 PP P minimum
• Résolution print : 600 X 600 PPP ,1200X 600 PPP
• Alimentation papier : un magasin de 500 feuilles minimum de plus un autre magasin de 500
feuilles minimum.
• Chargeur automatique de document recto verso de 100 feuilles Minimum
• Plateau d’alimentation latéral du papier (By Pass) de 100 feuilles minimum
• Format de papier : A6R /A5 /A4/A3
• Grammage du papier : Entre 55 et 200 g/m²minimum
• Capacité mémoire : 4 GO minimum
• Disque Dur : 128 Go SSD minimum en std
• Interfaces : ports Ethernet 10/1001000Base-T et USB
• Taux de zoom De 25 % à 400 %
• Unité recto-verso automatique
• Préchauffage : 19 sec
• Temps de sortie de première copie : 4.3 sec max
• Panneau de commande Écran tactile 7 pouce minimum
• Processeur : Cortex – A53 Quad 1.4GHz
• Vitesse de Scan : 60 ipm minimum en couleur et noir et blanc
• Socle d’origine constructeur avec roulettes
• Livrée avec un flacon air comprimé dustergreen , référence : 108903
• Muni d’un Toner original supplémentaire ayant la capacité de 27.500 Copies minimum
• Le développeur (100 000 copies mininum ) et le toner doivent être séparés.

27