Aoo 160 16

Travaux de rénovation et de mise à niveau du balisage lumineux de l’aéroport Mohammed V
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"

N° 160/16
Travaux de rénovation et de mise à niveau du balisage lumineux de

l’aéroport Mohammed V
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Page 1 sur 58
SOMMAIRE
PREAMBULE ............................................................................................................................................... 5
PARTIE I : AVIS D’APPEL D’OFFRES ................................................................................................... 8
PARTIE II : REGLEMENT DE LA CONSULTATION........................................................................ 10
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................................... 10
ARTCLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES ................................................................................... 10
ARTCLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE ................................................................................................. 10
ARTCLE 3 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES ......................................................... 10
ARTCLE 4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS ...................................................... 10
ARTCLE 5 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT ........................................ 11
ARTCLE 6 : MODIFICATIONS AU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES ............................................ 11
ARTCLE 7 : LANGUE DE L’OFFRE ................................................................................................. 12
ARTCLE 8 : JUSTIFICATION DES CAPACITÉS ET DES QUALITÉS DES
CONCURRENTS. ................................................................................................................................... 12
ARTCLE 9 : PRESENTATION D'UNE OFFRE TECHNIQUE ......................................................... 14
ARTCLE 10 : DEPOT ET RETRAIT DES ECHANTILLONS, PROSPECTUS, NOTICES OU
AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES .............................................................................................. 14
ARTCLE 11 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS ................................................. 14
ARTCLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS ...................................... 16
ARTCLE 13 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS.................................................................. 16
ARTCLE 14 : RETRAIT DES PLIS DES CONCURRENTS.............................................................. 17
ARTCLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ............................................................................ 17
ARTCLE 16 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET DELAI DE NOTIFICATION DE
L’APPROBATION .................................................................................................................................. 17
ARTCLE 17 : EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES ............................................................. 18
ARTCLE 18 : MONNAIE DE L’OFFRE ............................................................................................. 18
ARTCLE 19 : RESULTATS DEFINITIFS ET JUSTIFICATION DES ELIMINATIONS DE
L'APPEL D'OFFRES .............................................................................................................................. 18
ARTCLE 20 : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES .................................................................. 19
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES .................................................................................................................... 20
PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES ............................................................. 27
CHAPITRE 1. CLAUSES ADMINISTRATIVES ....................................................................................................................... 27
ARTCLE 1 : OBJET DU MARCHE .................................................................................................... 27
Page 2 sur 58
ARTCLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE ....................................................................... 27

ARTCLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ................................................................... 27
ARTCLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX .................................................................. 27
ARTCLE 5 : CONNAISSANCE DU DOSSIER .................................................................................. 27
ARTCLE 6 : NANTISSEMENT........................................................................................................... 27
ARTCLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION .............................................................. 28
ARTCLE 8 : DOMICILE DU TITULAIRE ......................................................................................... 28
ARTCLE 9 : RESILIATION ................................................................................................................ 28
ARTCLE 10 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS ..................................................................... 28
ARTCLE 11 : DOMMAGES ................................................................................................................ 28
ARTCLE 12 : CAS DE FORCE MAJEURE. ....................................................................................... 28
ARTCLE 13 : DROIT APPLICABLE .................................................................................................. 28
ARTCLE 14 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES ................................................................... 28
ARTCLE 15 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT ................................................. 29
ARTCLE 16 : DROITS ET TAXES ..................................................................................................... 29
CHAPITRE2. CLAUSES TECHNIQUES ................................................................................................................................... 30
ARTCLE 17 : MAITRE D’ŒUVRE : .................................................................................................. 30
ARTCLE 18 : NATURE DES PRESTATIONS ET REVISION DES PRIX....................................... 30
ARTCLE 19 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE ...................................................................... 30
ARTCLE 20 : PENALITES POUR RETARD ..................................................................................... 30
ARTCLE 21 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF – RETENUE DE GARANTIE .............................. 30
ARTCLE 22 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX ......... 30
ARTCLE 23 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER ......................................................... 31
ARTCLE 24 : MODE DE PAIEMENT ................................................................................................ 31
ARTCLE 25 : CONTROLE ET VERIFICATION ............................................................................... 31
ARTCLE 26 : BREVETS ..................................................................................................................... 31
ARTCLE 27 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX............................................................ 31
ARTCLE 28 : DELAI DE GARANTIE ............................................................................................... 31
ARTCLE 29 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX ............................................................. 32
ARTCLE 30 : GARANTIE PARTICULIERE ..................................................................................... 32
ARTCLE 31 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX
INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES VOISINES .................... 32
ARTCLE 32 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L’AEROPORT............................ 32
Page 3 sur 58
ARTCLE 33 : NORMES ET REGLEMENTS ..................................................................................... 33

ARTCLE 34 : CONSISTANCE DES FOURNITURES ET TRAVAUX ........................................... 33
ARTCLE 35 : INSTALLATION .......................................................................................................... 34
ARTCLE 36 : DOSSIERS DE FABRICATION ET D’INSTALLATION ET
DOCUMENTATION TECHNIQUE....................................................................................................... 34
ARTCLE 37 : ESSAIS .......................................................................................................................... 35
ARTCLE 38 : PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER..................................................... 35
ARTCLE 39 : FOURNITURE D’EAU ET D’ELECTRICITE ........................................................... 35
ARTCLE 40 : PLANS D’EXECUTION .............................................................................................. 35
ARTCLE 41 : PROGRAMME DES TRAVAUX ................................................................................ 36
ARTCLE 42 : DELEGATION ET RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ............................................... 36
ARTCLE 43 : CAHIER DE CHANTIER ............................................................................................. 36
ARTCLE 44 : POLICE DE L’AEROPORT ......................................................................................... 36
ARTCLE 45 : SIGNALISATION TEMPORAIRE .............................................................................. 37
ARTCLE 46 : ECHANTILLONS ......................................................................................................... 37
ARTCLE 47 : RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR ........................ 37
ARTCLE 48 : MATERIEL ET MISE EN ŒUVRE ............................................................................. 37
ARTCLE 49 : RECEPTION DES MATERIELS ................................................................................. 37
ARTCLE 50 : FORMATION ............................................................................................................... 38
ARTCLE 51 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR ........................................... 38
ARTCLE 52 : DEFINITION DES PRIX .............................................................................................. 38
PARTIE IV : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF (B.D.P.-D.E.) ............................... 55
Page 4 sur 58
PREAMBULE
Au sens du présent règlement, on entend par :
1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
2- Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui pour approuver le marché ou
toute autre personne habilitée à cet effet par un texte législatif ou réglementaire;
3- Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et
indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;
4- Bordereau des prix pour approvisionnements : document qui indique la liste des matériaux à
approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondant ;
5- Bordereau du prix global : document qui, pour un marché à prix global, indique la prestation à
réaliser et le prix forfaitaire correspondant ;
6- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marché;
7- Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou des contrats qui ont pour objet
soit la réalisation de prestations déjà définies quant aux conditions de leur fourniture et de leur prix et que
le maître d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas intérêt à modifier soit la réalisation de prestations qui
en raison de leur nature particulière peuvent être passées selon les règles de droit commun.
La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit commun est
prévue à l’annexe 1 du règlement des marchés de l’ONDA. Cette liste peut être modifiée ou
complétée sur proposition de l’autorité compétente soumise, après adoption du Conseil d’Administration,
à l’approbation du Ministre chargé des Finances.
8- Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient une
répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations; ce
document peut indiquer les quantités forfaitaires pour les différents postes ;
9- Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des
prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire
correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un
document unique dit « bordereau des prix-détail estimatif » ;
10- Groupement: deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues à l'article 140 du règlement des marchés de l’ONDA ;
11- Maître d'ouvrage: l’entité qui, au nom de l’Office, passe le marché avec l'entrepreneur, le
fournisseur ou le prestataire de services ;
12- Maître d'ouvrage délégué: toute administration publique ou tout organisme public auxquels sont
confiées certaines missions du maître d'ouvrage dans les conditions prévues à l'article 144 du règlement
des marchés de l’ONDA ;
13- Marché: contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une
personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour
Page 5 sur 58
objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation

de prestations de services tels que définis ci-après :
a) Marchés de travaux : contrats ayant pour objet l'exécution de travaux relatifs notamment à la
construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, à l’aménagement et à
l’entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les travaux de reboisements.
Les marchés de travaux comprennent également les prestations accessoires aux travaux tels que les
forages, les levées topographiques, la prise de photographie et de film, les études sismiques et les services
similaires fournis dans le cadre du marché;
b) Marchés de fournitures : contrats ayant pour objet l'achat ou la location avec option d’achat de
produits ou de matériels. Ces marchés englobent également à titre accessoire des travaux de pose et
d'installation nécessaires à la réalisation de la prestation. La notion de marchés de fournitures recouvre
notamment :
- les marchés de fournitures courantes ayant pour objet l'acquisition par le maître d'ouvrage de
produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur spécifications techniques particulières
exigées par le maître d’ouvrage;
- les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat de produits qui ne se
trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur spécifications techniques propres au
maître d'ouvrage ;
- les marchés de location avec option d’achat qui ont pour objet la location de biens d’équipement, de
matériel ou d’outillage qui, donne au locataire la possibilité d’acquérir, à une date préalablement fixée,
tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des
versements effectués à titre de loyers ;
La notion de marchés de fournitures ne recouvre pas l’acquisition et la location avec option d’achat
relatives à des biens immobiliers.
c) Marchés de services : contrats ayant pour objet la réalisation de prestations de services qui ne peuvent
être qualifiés ni de travaux ni de fournitures. La notion de marché de services recouvre notamment :
- les marchés de prestations d'études et de maîtrise d'œuvre qui comportent le cas échéant, des
obligations spécifiques liées à la notion de propriété intellectuelle ;
- les marchés de services courants qui ont pour objet la réalisation de services pouvant être fournis
sans spécifications techniques particulières exigées par le maître d'ouvrage ;
- les marchés de location, sans option d’achat, notamment, la location d’équipements, de matériels,
de logiciels, de mobiliers, de véhicules et d’engins. La notion de marchés de services ne recouvre pas la
location de biens immobiliers ;
- les marchés portant sur les prestations d'entretien et de maintenance des équipements, des
installations et de matériel, de nettoyage et de gardiennage des locaux administratifs et des prestations de
jardinage ;
- les marchés portant sur les prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
Page 6 sur 58
- les marchés de prestations de laboratoires de bâtiment et travaux publics relatives aux essais,
contrôles de qualité des matériaux et essais géotechniques ;
- les contrats portant sur les prestations architecturales.
14- Prestations : travaux, fournitures ou services ;
15- Prestataire : entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ;
16- Signataire au nom du maître d'ouvrage : l'ordonnateur ou son délégué désigné conformément à la
réglementation en vigueur ;
17- Sous détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement
pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des
matériaux et fournitures, de la main-d’œuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux,
taxes et marges ; ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le
cahier de prescriptions spéciales;
18- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée ;
19- Maître d’œuvre : Le maître d'œuvre est désigné par le maître d'ouvrage dans le cahier des
prescriptions spéciales. Celui-ci a la responsabilité du suivi de l’exécution et de la réception du projet à
réaliser.
Page 7 sur 58
PARTIE I : AVIS D’APPEL D’OFFRES

OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"
N°160/16
(Séance publique)
Le 10/11/2016 à 10 heures, il sera procédé, dans la salle de réunion de la Direction Financière située près
du bâtiment de la Direction des Achats et de la Logistique (près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur)
à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix concernant : Travaux de rénovation et
de mise à niveau du balisage lumineux de l’aéroport Mohammed V
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré gratuitement auprès de la cellule retrait des cahiers des
charges au Département des Achats situé au bâtiment de la Direction des Achats et de la Logistique (près
de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur). Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics www.marchespublics.gov.ma et à titre indicatif à partir de l'adresse électronique
www.onda.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 501 700,00 DHS
L'estimation des coûts des prestations établie par le maitre d'ouvrage est fixée à la somme de :
33 450 816,00 DHS TTC.
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 08, 09, 10, 11, 12, 13 et 14 du règlement de la consultation du présent appel
d’offres.
Les concurrents peuvent :

 soit déposer contre récépissé leurs plis au Bureau d’ordre de la Direction Générale de l’ONDA sis
au Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V-Nouasseur au plus tard le 10/11/2016 avant 9h30;
 soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;
 soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant
l'ouverture des plis.
N.B : Une visite des lieux sera organisée au profit des concurrents intéressés le 19/10/2016 à 10h00 à
l’aéroport de Mohammed V (Contact : M. LOUIZA MAROUANE ; GSM : 06.60.10.08.09).
Page 8 sur 58
ROYAUME DU MAROC

N° 160/16
PARTIE II : RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
TRAVAUX DE RENOVATION ET DE MISE A NIVEAU DU BALISAGE LUMINEUX

DE L’AEROPORT MOHAMMED V
Page 9 sur 58
PARTIE II : REGLEMENT DE LA CONSULTATION
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTCLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
Le présent règlement concerne la consultation relative au projet : Travaux de rénovation et de mise à
niveau du balisage lumineux de l’aéroport Mohammed V.
La consistance des prestations demandées figure dans la partie III «cahier des prescriptions spéciales».
ARTCLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage est l’Office National des Aéroports (ONDA).
ARTCLE 3 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES
Le dossier d’appel d’offres comprend :
- L'avis d’appel d’offres,
- Le règlement de la consultation,
- Le modèle d'acte d'engagement,
- Le modèle de la déclaration sur l'honneur,
- Le cahier des prescriptions spéciales,
- Le bordereau des prix détails estimatifs,
- le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements le cas échéant,
- Le sous détail des prix le cas échéant,
- Les plans et documents techniques le cas échéant.
Les textes règlementaires suivants font également partie du dossier de la consultation :

- le règlement relatif aux marches publics de l’Office National des Aéroports, approuvé le 09 juillet
2014, téléchargeable sur le site de l’ONDA à l’adresse suivante : http://www.onda.ma/Je-suis-
Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-marchés-de-l'ONDA ;
- les lois et règlements en vigueur au Maroc à la date de la publication du présent dossier d’appel
d’offres.
Tout concurrent est tenu de prendre connaissance et d’examiner toutes les instructions, modèles et
spécifications contenues dans les documents de la consultation. Le concurrent assumera les risques de
défaut de fourniture des renseignements exigés par les documents de la consultation ou de la présentation
d'une offre non conforme, au regard, des exigences des documents de la consultation. Ces carences
peuvent entraîner le rejet de son offre.
Bien que non jointes au dossier de la consultation, le candidat est réputé connaître tous textes ou
documents techniques applicables au contrat objet de la présente consultation. Le concurrent ne peut se
prévaloir dans l'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance de ces textes et, d'une manière
générale, de toute la réglementation intéressant les prestations en question.
ARTCLE 4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS
Conformément à l’article 24 du règlement des marchés de l’ONDA, peuvent valablement participer et
être attributaires des marchés publics, dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, les
personnes physiques ou morales, qui :
- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
Page 10 sur 58
- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de
recouvrement ;
- sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance
sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière
auprès de ces organismes
Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :
- les personnes en liquidation judiciaire ;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire
compétente ;
- les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par l'article 142 du règlement des marchés publics de l’ONDA.
- Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une même procédure de passation des
marchés.
- Les personnes défaillantes pour les appels d’offres relancés suite à une défaillance du titulaire.
ARTCLE 5 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT
Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents aux
coordonnées suivantes :
Département des Achats
Office National des Aéroports
Aéroport Mohammed V – Nouaceur
Fax : +212 (0) 5 22 53 99 13
Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la
date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce
dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre
concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel
d'offres.
ARTCLE 6 : MODIFICATIONS AU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES
Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres
sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré
ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres
concurrents conformément à l’article 19 du règlement des marchés de l’ONDA.
Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité.
Page 11 sur 58
ARTCLE 7 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tout document concernant l’offre
échangés entre le candidat et l’ONDA doivent être rédigés en LANGUE FRANÇAISE.
Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue française par une personne/autorité compétente, des passages
intéressants l’offre. Dans ce cas et aux fins de l’interprétation de l’offre, la traduction française fait foi.
Seules les offres techniques peuvent être fournies en LANGUE ANGLAISE. Toutefois, en cas de
besoin la Commission des Appels d’Offres peut demander la traduction des documents constituant
l’offre technique en langue Française.
ARTCLE 8 : JUSTIFICATION DES CAPACITÉS ET DES QUALITÉS DES
CONCURRENTS.
Conformément à l'article 25 du règlement des marchés de l’ONDA :
I- chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et

éventuellement un dossier additif. Chaque dossier peut être accompagné d’un état des pièces qui le
constituent.
A- Le dossier administratif comprend :

1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :
a) une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les mentions prévues au
modèle ci-joint.
b) l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et
solidaire en tenant lieu, le cas échéant (cf. articles 25 et 140 du règlement des marchés de l’ONDA) ;
c) pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à
l’article 140 du règlement des marchés de l’ONDA ;
2 - Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées à
l’article 41 du règlement des marchés de l’ONDA:
a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces
varient selon la forme juridique du concurrent :
- s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;
- s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :
 Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne
physique ;
 Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent lui donnant
pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale (original ou
copie certifiée conforme) ;
Page 12 sur 58
 L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas
échéant (original ou copie certifiée conforme).
b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an par
l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale
régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 24 du Règlement des
Marchés de l’ONDA. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est
imposé;
c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 du règlement des marchés de l’ONDA ou
de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le
dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale
assortie de l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant
qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.
La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l’appréciation de leur
validité.
d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation

d'immatriculation conformément à la législation en vigueur (original ou copie certifiée conforme);
L'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les administrations
ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés
au Maroc.
À défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur
pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits.
Pour les établissements publics, voir paragraphe II ci-après.
B- Le dossier technique :
Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier technique composé des pièces détaillées dans les
dispositions particulières (chapitre 2. du règlement de la consultation).
C- Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le règlement de consultation
tel que détaillé dans les dispositions particulières (chapitre 2 du règlement de la consultation).
II- Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :
Page 13 sur 58
1- Au moment de la présentation de l’offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant et en plus
des pièces prévues à l’alinéa 1) du I-A de l’article 8 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant à exécuter
les prestations objet du marché;
2- S’il est retenu pour être attributaire du marché :

a)- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d'un an par
l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale régulière ou à
défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 24 du règlement des marchés de
l’ONDA. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit
mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
b)- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 du Règlement des Marchés de l’ONDA
ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale, prévue par
le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 25 1972) relatif au régime de sécurité
sociale assortie de l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et
certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.
La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l’appréciation de leur
validité.
ARTCLE 9 : PRESENTATION D'UNE OFFRE TECHNIQUE
Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée conformément à l’article 28 du règlement des
marchés de l’ONDA, les concurrents doivent fournir les pièces détaillées dans les dispositions
particulières (cf. chapitre 2. du règlement de la consultation).
ARTCLE 10 : DEPOT ET RETRAIT DES ECHANTILLONS, PROSPECTUS, NOTICES OU
AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES
Lorsque le dépôt d'échantillons et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres documents
techniques est exigé, il doit être présenté conformément à l’article 34 du règlement des marchés de
l’ONDA (cf. chapitre 2. du règlement de la consultation).
ARTCLE 11 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions spéciales
paraphé et signé, les pièces des dossiers administratif, technique et additif le cas échéant, prévus à
l'article 8 du présent règlement de consultation, une offre financière conformément à l’article 27 du
règlement des marchés de l’ONDA, et, si le règlement de consultation l'exige, une offre technique, telle
que prévue à l'article 28 du règlement des marchés de l’ONDA, qu'elle soit au titre de la solution de base
et/ou au titre de la solution variante.
L'offre financière comprend :
a- l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est
établi en un seul exemplaire.
Page 14 sur 58
Cet acte d’engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un
concurrent à la fois pour le même marché.
Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140 du
règlement des marchés publics de l’ONDA, il doit être signé soit par chacun des membres du
groupement; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de
procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du
marché.
Si le groupement est conjoint il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant
total du marché et précise la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement
conjoint s'engage à réaliser.
Si le groupement est solidaire il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant
total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent
solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquer les
prestations que chacun des membres s'engage à réaliser dans le cadre dudit marché.
b- le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou le bordereau de prix
global et la décomposition du montant global pour les marchés à prix global, établis par le maître
d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres.
Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.
Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du bordereau des prix-détail estimatif
et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global doivent être
libellés en chiffres.
En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du
bordereau des prix prévalent.
En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et ceux de la décomposition
du montant global, le montant total la décomposition du montant global prévaut.
Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix global et de la
décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres.
En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du détail estimatif, du
bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix global, selon le cas, le montant de ces derniers
documents est tenu pour bons pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.
c- le sous détail des prix, le cas échéant.

d- Le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu’il est prévu par le cahier de prescriptions
spéciales.
Page 15 sur 58
ARTCLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

1- Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant les mentions suivantes :
- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du ou des lots en cas de marché alloti ;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres
lors de la séance publique d'ouverture des plis".
2- Ce pli contient deux enveloppes distinctes lorsque l'offre technique n'est pas exigée ou trois
enveloppes distinctes lorsque la présentation d'une offre technique, incluant ou non une offre variante, est
exigée :
a) la première enveloppe contient :
- les pièces des dossiers administratif et technique ;
- le cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par
lui à cet effet ;
- ainsi que le dossier additif, le cas échéant.
Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention "dossiers administratif et
technique» ;
b) la deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être fermée et porter de façon apparente la
mention "offre financière".
c) la troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être fermée et portée de façon apparente la
mention "offre technique".
3- Les trois (3) enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente :
- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du ou des lots concernés ;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.
N.B : Lorsqu’il s’agit d’un appel d’offres alloti, le concurrent est invité à présenter les offres
techniques et financières séparément pour chaque lot.
ARTCLE 13 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS
Conformément à l’article 31 du règlement des marchés publics de l’ONDA, les plis sont, au choix des
concurrents :
1- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et
avant l'ouverture des plis ;
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.
Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, suite à
la demande de la commission, est déposé dans les conditions prévues au présent article.
Page 16 sur 58
ARTCLE 14 : RETRAIT DES PLIS DES CONCURRENTS

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture
des plis.
Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment
habilité et adressée au maître d’ouvrage.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues à
l'article 13 ci-dessus
ARTCLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE
Chaque concurrent est tenu de produire un cautionnement provisoire tel que indiqué sur l’avis d’appel
d’offres et ce conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement des marchés publics de
l’ONDA.
En cas de groupement, le cautionnement provisoire peut être souscrit sous l'une des formes suivantes :
a- Au nom collectif du groupement ;
b- Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;
c- En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit
souscrit en totalité.
Dans les cas prévus aux b) et c), le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la
caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser la mention suivante : « la présente
caution est délivrée dans le cadre d'un groupement et, en cas de défaillance, le montant dudit
cautionnement reste acquis au maître d’ouvrage abstraction faite du membre défaillant »
Les concurrents sont tenus de se conformer à l’annexe 1 de la Circulaire N°72-CAB du 26/11/1992 fixant
les modalités d'application du dahir n°1-56-211 du 8 Joumada I 1376 (11 Décembre 1956), relatif aux
garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.
Ladite circulaire est téléchargeable sur le site de l’ONDA à l’adresse suivante :
http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-marchés-de-l'ONDA).
Le cautionnement provisoire reste acquis à l’ONDA dans les cas prévus par :
- l’article 15 du CCAG (Travaux ou EMO) ;
- l’article 40 du règlement des marchés publics de l’ONDA.
ARTCLE 16 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET DELAI DE NOTIFICATION DE
L’APPROBATION
Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter
de la date de la séance d'ouverture des plis.
Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe. Seuls les
concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax
confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine adressés au maître d'ouvrage ,
avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.
Page 17 sur 58
L’approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75)
jours à compter de la date d’ouverture des plis. Néanmoins, ce délai peut être dépassé pour les grands
projets stratégiques dont l’examen et l’étude nécessitent des délais suffisants et ce, dans la limite de 120
jours.
Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33
du règlement des marchés publics de l’ONDA, le délai d’approbation de 75 jours est majoré d’autant de
jours acceptés par l’attributaire du marché.
Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son
engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement
provisoire.
Lorsque le maître d'ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre, il
doit, avant l'expiration du délai de 75 jours, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de
maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit
faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage. Toutefois, la signature du
marché par l’attributaire vaut le maintien de son offre.
ARTCLE 17 : EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES
Les offres des concurrents sont examinées et évaluées conformément aux dispositions des articles 36, 37,
38, 39, 40, 41 et 42 du règlement des marchés publics de l’ONDA approuvé le 09 juillet 2014.
Lorsqu’il s’agit d’un appel d’offres alloti, la commission procède pour l'attribution des lots à l'ouverture,
l'examen des offres de chaque lot et l'attribution des lots, lot par lot, dans l'ordre de leur énumération dans
le dossier d'appel d'offres.
L’adjudication d’un lot n’est pas conditionnée par l’adjudication de l’un ou des autres lots quelle que soit
leur énumération dans le dossier d'appel d'offres. Par conséquent, l’ouverture des plis d’un lot peut être
effectuée par la CAO même si le lot précédent dans l’appel d’offres n’est pas encore adjugé.
ARTCLE 18 : MONNAIE DE L’OFFRE
Les offres exprimées en monnaies étrangères seront, pour les besoins d’évaluation et de comparaison,
converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur, du
premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank Al-
Maghrib.
ARTCLE 19 : RESULTATS DEFINITIFS ET JUSTIFICATION DES ELIMINATIONS DE
L'APPEL D'OFFRES
1- Le maître d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de l'acceptation de son offre par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours
ouvrables à compter du lendemain de la date d'achèvement des travaux de la commission.
Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en leur indiquant
les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par
Page 18 sur 58
tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre peut être accompagnée des pièces
de leurs dossiers.
Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents sont conservés par le maître d'ouvrage
pendant un délai de cinq ans au minimum, à l’exception de l’original du récépissé du cautionnement
provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu qui sont restitués dans un
délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du lendemain de la date d'achèvement des travaux de la
commission.
S’agissant des échantillons ou prototypes, le cas échéant, ils sont restitués, après achèvement du délai de
réclamation auprès du maître d’ouvrage, aux concurrents éliminés contre décharge.
2- Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.
3- Le choix arrêté par la commission d’appel d’offres ne peut être modifié par l'autorité compétente.
ARTCLE 20 : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES
1- L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents et
quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler l'appel d'offres. Cette
annulation intervient dans les cas suivants :
a) lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres ont été
fondamentalement modifiées ;
b) lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du marché ;
c) lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;
2- l’autorité compétente annule l’appel d’offre, selon les mêmes conditions, dans les cas suivants :
a) lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;
b) en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de l’article 152 du
règlement des marchés publics de l’ONDA ;
3- En cas d’annulation d’un appel d’offres dans les conditions prévues ci-dessus, les concurrents ou
l’attributaire du marché ne peuvent prétendre à indemnité.
Page 19 sur 58
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Description
Art.1 Objet :
Art.8. Pièces exigées pour le dossier technique :
Section B 1) Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et
mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des
prestations à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa
participation.
2) Fournir au moins deux (2) attestations de référence originales ou leurs
copies certifiées conformes à l’original délivrées par les hommes de l’art sous
la direction desquels, des prestations d’importance et de complexité similaires
(réalisées pendant les cinq dernières années) ont été exécutées ou par les
maîtres d’ouvrages bénéficiaires desdites prestations : les attestations doivent
indiquer notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les
dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire.
Art.8. Pièces exigées pour le dossier additif:

Section C NÉANT
Art.9 Pièces exigées de l'Offre Technique :
L’entrepreneur devra fournir :
descriptif technique détaillé des équipements et composants suivants :
 Feux élevé d'approche à LED
 Feux encastré d'approche à LED
 Feux élevé de prolongement d'arrêt à LED
 Feux encastré de barre de flanc à LED
 Feux encastré de seuil et d'extrémité de piste à LED
 Feux élevé de bord de piste à LED
 Feux encastré de bord de piste à LED
 Feux encastré de zone de toucher des roues (TDZ) à LED
 Feux encastré d'axe de piste à LED
 Feux Indicateurs de voie de sortie rapide (RETIL) à LED
 Feux axiaux de voie de sortie de piste bidirectionnelle à LED
 Feux axiaux de voie de sortie de piste unidirectionnelle à LED
 PAPI à LED
 Fibre optique
 Câble primaire avec écran
 Câble secondaire
 Kit de connecteur primaire
Art.17 Critères d'évaluation des offres :

- MOINS DISANT CONFORME –
Page 20 sur 58
ANNEXE I : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

******
Déclaration sur l’honneur
- Référence de l’appel d’offres : 160/16

- Mode de passation : Appel d’offres Ouvert
- Objet du marché : Travaux de rénovation et de mise à niveau du balisage lumineux de l’aéroport
Mohammed V.
Je, soussigné : ...................................................................(prénom, nom et qualité)

Numéro de tél……………….numéro du fax……………adresse électronique……………..…
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
adresse du domicile élu :.........................................................................................
affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)
inscrit au registre du commerce de............................................(localité) sous le n° ......................................
(1) n° de patente.......................... (1)
n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)
B - Pour les personnes morales
Je, soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Numéro de tél……………….numéro du fax……………adresse électronique……………..…
agissant au nom et pour le compte de.................................... (raison sociale et forme juridique de la
société) au capital de :.....................................................................................................
adresse du siège social de la société.....................................................................
adresse du domicile élu..........................................................................................
affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)
inscrite au registre du commerce...........................localité) sous le n°....................................(1)
n° de patente........................(1)
n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés déclare sur l'honneur :
1 - m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les
risques découlant de mon activité professionnelle ;
2 - que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés publics de l’ONDA ;
3- Etanten redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à
poursuivre l’exercice de mon activité (2) ;
4 - m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
Page 21 sur 58
à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du
règlement des marchés publics de l’ONDA ;
que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot
ou le corps d’état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maître
d’ouvrage a prévu dans ledit cahier ;
5 – m’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de
corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de
passation, de gestion et d’exécution du présent marché.
6 – m’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou
des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché.
7- attester que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt tel que prévu à l’article 151 du règlement des
marchés publics de l’ONDA.
8- certifier l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les
pièces fournies dans mon dossier de candidature.
9- reconnaitre avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du règlement des marchés
publics de l’ONDA, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.
Fait à.....................le...........................
Signature et cachet du concurrent
(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents lorsque
ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de provenance.
(2) à supprimer le cas échéant.
NB : en cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter sa propre déclaration sur
l'honneur.
Page 22 sur 58
ANNEXE II : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT

******
Acte d’engagement
Appel d'offres ouvert sur offres des prix n° ………du ………………..(date d’ouverture des plis)
A - Partie réservée à l'organisme

Objet du marché : Travaux de rénovation et de mise à niveau du balisage lumineux de l’aéroport
Mohammed V, passé en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1 de l’article 16 et de
l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du règlement relatif aux marchés publics de l’Office National
des Aéroports approuvé le 09 Juillet 2014.
B - Partie réservée au concurrent
a) Pour les personnes physiques
Je (1), soussigné :......... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre
compte, numéro de tél…………., numéro de fax…………, adresse électronique……………….adresse
du domicile élu .................................. affilié à la CNSS sous le ........... (4) inscrit au registre du commerce
de ...... (localité) sous le n°......(2) n° de patente ....... (2)
b) Pour les personnes morales
Je (1), soussigné .... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise), numéro de tél…………., numéro de
fax……………, adresse électronique………………………. agissant au nom et pour le compte de
........(raison sociale et forme juridique de la société) au capital de :......................adresse du siège social de
la société ..............adresse du domicile élu ...................affiliée à la CNSS sous le n°.......(2) et (3) inscrite
au registre du commerce........ (localité) sous le n°........ (2) et (3) n° de patente ..... (2) et (3)
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
Après avoir pris connaissance du dossier de consultation concernant les prestations précisées en objet de
la partie A ci-dessus ;
Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :
1) Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la décomposition
du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier de consultation;
2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et

moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :
Page 23 sur 58
- Montant hors T.V.A ............. (en lettres et en chiffres) ;

- Taux de la T.V.A : 20% ;
- Montant de la T.V.A. ............. (en lettres et en chiffres) ;
- Montant T.V.A. comprise ... (en lettres et en chiffres)
L’Office National des Aéroports se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte
..................... (à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à
.............. (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro …………………………………
Fait à........................le....................
(Signature et cachet du concurrent)
(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;
- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du
groupement ».
- préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à réaliser
pour le groupement conjoint et éventuellement pour le groupement solidaire.
(2) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la référence à la déclaration délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits.
(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.
(4) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et
lorsque ces documents ne pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par
une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents
ne sont pas produits.
Page 24 sur 58
ROYAUME DU MAROC

N° 160/16
PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES
Travaux de rénovation et de mise à niveau du balisage lumineux de l’aéroport

Mohammed V
Page 25 sur 58
ENTRE :
L’OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS, désigné ci-après, par le sigle « O.N.D.A », représenté par
son Directeur Général, faisant élection de domicile à l’Aéroport Mohammed V - Nouasseur.
d’une part
ET :
La Société
Faisant élection de domicile à
Inscrite au Registre de Commerce de sous le n°
Affiliée à la CNSS sous le n°
Représentée par en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Page 26 sur 58
PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

(C.P.S)
CHAPITRE 1. CLAUSES ADMINISTRATIVES
ARTCLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet : Travaux de rénovation et de mise à niveau du balisage lumineux de
l’aéroport Mohammed V, tel que décrits dans le Chapitre 2 (clauses techniques) du présent Cahier des
Prescriptions Spéciales.
ARTCLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE
Le présent marché est passé en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1 de l’article 16 et
de l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du règlement relatif aux marchés publics de l’Office National
des Aéroports approuvé le 09 Juillet 2014.
ARTCLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du présent marché sont :
1- L’acte d’engagement ;
2- Le présent cahier des prescriptions spéciales ;
3- Les pièces constitutives de l’offre technique ;
4- Le Bordereau Des Prix – Détail Estimatif : (B.D.P.-D.E) ;
ARTCLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX

Pour l’exécution du présent marché, le prestataire reste soumis aux prescriptions définies par :
- Le règlement relatif aux Marchés Publics de l’Office National des Aéroports approuvé le 09 Juillet
2014 et la décision de son amendement réf 01/RM/2015 du 02 avril 2015 ;
- Le décret N° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (04 Mai 2000) approuvant le cahier des clauses
administratives générales, applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat;
- Tous les textes législatifs et règlementaires concernant l’emploi et les salaires de la main d’œuvre ;
- Les lois et règlements en vigueur au Maroc à la date de la signature du présent contrat.
ARTCLE 5 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
Les spécifications techniques relatives aux prestations à réaliser sont contenues dans le présent marché;
l’entrepreneur déclare :
- Avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des prestations ;
- Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestations ;
- Avoir fait tous calculs et sous détails ;
- N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature de prestations présentées par
elle et pouvant donner lieu à discussion.
- Avoir apprécié toutes les difficultés résultant de l’emplacement, des accès, des alimentations en
électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter et pour lesquelles aucune réclamation ne sera
prise en considération.
ARTCLE 6 : NANTISSEMENT
En cas de nantissement, les dispositions applicables sont celles prévues par la loi n° 112-13 relative au
nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février
2015).
Page 27 sur 58
En vue de l'établissement de l'acte de nantissement, le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché, sur
demande et sans frais, une copie du marché portant la mention « EXEMPLAIRE UNIQUE » dûment
signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné à former titre pour le
nantissement du marché, et ce conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°112-13
susmentionnée.
Le responsable habilité à fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou de
subrogation les renseignements et les états prévus à l’article 8 de la loi n° 112-13 est le Directeur Général
de l'ONDA.
Le Directeur Général de l'ONDA et le Trésorier Payeur de l'ONDA sont seuls habilités à effectuer les
paiements au nom de l'ONDA entre les mains du bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
ARTCLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION
L’entrée en vigueur du présent marché interviendra après son approbation par l’autorité compétente, le
visa du contrôleur d’Etat si le visa est requis et la notification au titulaire.
ARTCLE 8 : DOMICILE DU TITULAIRE
L’Entrepreneur doit élire son domicile dans les conditions fixées par l’article 17 du C.C.A.G.T.
ARTCLE 9 : RESILIATION
Dans le cas où le titulaire aurait une activité insuffisante ou en cas de la non-exécution des clauses du
présent marché, l’Office National Des Aéroports le mettrait en demeure de satisfaire à ses obligations, si
la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché pourra être résilié sans aucune indemnité
sous peine d’appliquer les mesures coercitives prévues par l’article 70 du CCAGT.
L’ONDA se réserve le droit de résilier le marché dans le cas de modifications importantes ne pouvant
être prises en charge dans le cadre du présent marché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTCLE 10 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS
Tout litige entre l’Office National Des Aéroports et le titulaire sera soumis aux tribunaux de Casablanca
statuant en matière administrative.
ARTCLE 11 : DOMMAGES
Le titulaire n’aura aucun recours contre l’ONDA pour dommages qui pourraient survenir du fait des tiers,
au personnel et au matériel de son entreprise sauf ses droits de recours contre l’auteur du dommage.
Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toute personne à l’occasion de l’exécution du
marché, le titulaire s’engage à garantir l’ONDA de toutes les condamnations prononcées contre ce dernier
en réparation desdits dommages, et s’interdit tout recours contre lui.
ARTCLE 12 : CAS DE FORCE MAJEURE.
En cas de survenance d’un événement de force majeure, telle que définie par les articles 268 et 269 du
dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, les dispositions
applicables sont celles définies par l’article 43 du C.C.A.G.T
ARTCLE 13 : DROIT APPLICABLE
Le marché sera interprété conformément au droit Marocain.
ARTCLE 14 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES
Avant tout commencement des prestations, le titulaire doit adresser à l’Office National Des Aéroports
une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiant la
Page 28 sur 58
souscription d’une ou de plusieurs polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents à l’exécution
du marché et précisant leurs dates de validité et ce conformément aux dispositions de l’article 24 du
CCAGT.
ARTCLE 15 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT
Les frais d’enregistrement et de timbres de l’original du marché qui sera conservé par l’Office National
Des Aéroports, sont à la charge du fournisseur.
ARTCLE 16 : DROITS ET TAXES
Les prix du présent marché s’entendent Toutes Taxes Comprises Delivered Duty Paid (TTC DDP).
Le titulaire du marché est réputé avoir parfaitement pris connaissance de la législation fiscale en
vigueur au Maroc. Par conséquent, il supportera tous les impôts et taxes dont il est redevable au Maroc, y
compris la TVA, tous droits de douane, de port ou autres.
Les prestations de service réalisées pour le compte de l’ONDA par une entreprise non résidente sont
soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet impôt est prélevé sous forme de
retenue à la source. Une copie de l’attestation du versement de cet impôt sera remise au titulaire du marché.
Pour les entreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc une convention destinée à éviter les
doubles impositions, la retenue à la source est déductible des impôts dus dans leur pays d’origine.
Page 29 sur 58
CHAPITRE2. CLAUSES TECHNIQUES
N.B : Les éventuelles marques mentionnées dans le CPS sont données à titre indicatif, le prestataire
peut les substituer par toute autre marque de nature équivalente ou supérieure.
ARTCLE 17 : MAITRE D’ŒUVRE :
Le maitre d’œuvre du présent marché est la Direction des Infrastructures.
ARTCLE 18 : NATURE DES PRESTATIONS ET REVISION DES PRIX
Le présent marché est un marché de fourniture dont les prix applicables sont fermes et non révisables.
ARTCLE 19 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE
Le délai d’exécution du présent marché est fixé à douze mois (12 mois) à compter de la date de l’ordre de
service prescrivant le commencement des travaux.
ARTCLE 20 : PENALITES POUR RETARD
A défaut par l’Entrepreneur d’avoir exécuté à temps le marché ou d’avoir respecté tout planning ou délai
prévu par le présent marché, il lui sera appliqué sans préjudice de l’application des mesures prévues à
l’article 70 du CCAGT, une pénalité de cinq pour mille (5 ‰) du montant initial du marché par jour de
retard. Par application de l’article 60 du CCAGT, la pénalité est plafonnée à dix pour Cent (10 %) du
montant du marché ; au-delà de ce plafond, l’O.N.D.A. se réserve le droit de procéder à la résiliation du
marché sans préjudice des mesures coercitives prévues par l’article 70 du CCAGT.
Les sommes concernant les pénalités seront déduites des décomptes de l’entrepreneur sans qu’il ne soit
nécessaire d’une mise en demeure préalable.
ARTCLE 21 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF – RETENUE DE GARANTIE
a) Cautionnement : Le cautionnement définitif est fixé à Trois pour cent (3%) du montant initial du marché
conformément aux dispositions de l’article 12 du C.C.A.G.T
b) Retenue de garantie : Les Dispositions relatives à la retenue de garantie telles que définies à l’article 59
du C.C.A.G.T sont seules applicables.
Toutes les cautions présentées sous forme de cautions personnelles et solidaires doivent être émises
par un organisme marocain agréé.
ARTCLE 22 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX
En ce qui concerne la présence de l’Entrepreneur sur les lieux des travaux, celui-ci doit se conformer aux
conditions fixées par l’article 18 du C.C.A.G.T
Page 30 sur 58
ARTCLE 23 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER
L’entrepreneur est tenu de respecter les consignes et ordres qui lui sont donnés par le maître d’ouvrage pour
la police de chantier ; il assure à ses frais l’exécution des mesures prescrites par les autorités compétentes et
demeure responsable de tous les dommages résultant du mode d’organisation du chantier et ce
conformément à l’article 27 du C.C.A.G.T
ARTCLE 24 : MODE DE PAIEMENT
L’Office National Des Aéroports se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant
donner crédit au compte ouvert au nom de l’entrepreneur, indiqué sur l’acte d’engagement.
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours (90) à compter
de la date de réception des prestations demandées sur présentation de factures en cinq exemplaires.
Les réceptions et les paiements partiels sont autorisés.
ARTCLE 25 : CONTROLE ET VERIFICATION
L’ONDA aura le droit de contrôler et/ou d'essayer les fournitures pour s'assurer qu'elles sont bien conformes
au marché. L’ONDA notifiera par écrit au fournisseur l'identité de ses représentants à ces fins.
Si l'une quelconque des fournitures contrôlées ou essayées se révèle non conforme aux spécifications,
l’ONDA la refuse ; le fournisseur devra alors remplacer les fournitures refusées sans aucun frais
supplémentaire pour l’ONDA.
Le droit de l’ONDA de vérifier, d'essayer et, lorsque cela est nécessaire, de refuser les fournitures ne sera en
aucun cas limité, et l’ONDA n'y renoncera aucunement du fait que lui même ou son représentant les aura
antérieurement inspectées, essayées et acceptées.
Rien de ce qui est stipulé dans cet article ne libère le prestataire de toute obligation de garantie ou autre, à
laquelle il est tenu au titre du présent marché.
ARTCLE 26 : BREVETS
Le Fournisseur garantira le Maître d’Ouvrage contre toute réclamation des tiers relative à la contrefaçon ou à
l'exploitation non autorisée d'une marque commerciale ou de droit de création industrielle résultant de
l'emploi des fournitures ou d'un de leurs éléments.
ARTCLE 27 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX
La réception provisoire des travaux sera effectuée conformément aux dispositions définies par l’article 65 du
C.C.A.G.T.
ARTCLE 28 : DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois. Durant la période de garantie, l’Entrepreneur est soumis aux
dispositions arrêtées par l’article 67 du C.C.A.G.T.
Page 31 sur 58
ARTCLE 29 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX
La réception définitive des travaux sera prononcée douze (12) mois après la date du procès-verbal de la
réception provisoire conformément aux dispositions définies par l’article 68 du C.C.A.G.T.
ARTCLE 30 : GARANTIE PARTICULIERE
L’entrepreneur garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du marché sont neuves, n'ont jamais
été utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations en
matière de conception et de matériaux, sauf si le marché en a disposé autrement. L’entrepreneur garantit en
outre que les fournitures livrées en exécution du marché n'auront aucune défectuosité due à leur conception,
aux matériaux utilisés ou à leur mise en œuvre (sauf dans la mesure où la conception ou le matériau est
requis par les spécifications de l’ONDA) ou à tout acte ou omission du titulaire, survenant pendant
l'utilisation normale des fournitures livrées dans les conditions prévalant dans le pays de destination finale.
L’ONDA notifiera au titulaire par écrit toute réclamation faisant jouer cette garantie.
À la réception d'une telle notification, le titulaire, dans un délai de 96 heures, remplacera les fournitures non
conformes sans frais pour l’ONDA.
Si le prestataire, après notification, manque à se conformer à la notification de l’ONDA, dans le délai

précité, ce dernier applique les mesures coercitives nécessaires, aux risques et frais du titulaire et sans
préjudice de tout autre recours de l'acquéreur contre l’entrepreneur en application des clauses du marché.
ARTCLE 31 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE
TRAVAUX INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES VOISINES
L’entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en raison de l’exécution simultanée de travaux par
d’autres corps d’Etat ou de gênes éventuelles qui pourraient en résulter pour ses propres travaux.
Il devra au contraire, faciliter, dans toute la mesure du possible, la tâche aux autres entreprises et faire tous
ses efforts dans le sens d’une bonne coordination de l’ensemble des corps d’état.
L’entrepreneur ne pourra pas non plus présenter de réclamation pour les sujétions qui pourraient lui être
imposées par l’exécution simultanée d’autres travaux dans le voisinage.
ARTCLE 32 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L’AEROPORT
L’Entrepreneur sera tenu de respecter les règles de protection du secret, d’exécuter les avis et de soumettre
tout son personnel au contrôle du service de sécurité de l’Aéroport.
Dix jours (10 j) calendaires à dater du lendemain de la notification de l’ordre de service prescrivant de
commencer les travaux et avant tout commencement, il devra remettre au service de sécurité de l’Aéroport,
par l’intermédiaire du Maître d’ouvrage, les demandes d’enquêtes réglementaires pour son personnel de
direction et la liste du personnel pour contrôle. En outre, l’Entrepreneur est personnellement responsable de
la conservation des plans, croquis d’exécution et documents divers qui lui seront remis par l’Office National
Des Aéroports, en vue de l’exécution des travaux ou pour toutes autres causes.
L’Entrepreneur devra conserver le secret absolu non seulement sur l’ensemble des documents qui lui seront
communiqués, mais aussi sur les faits ou renseignements, qui seraient occasionnellement portés à sa
connaissance en raison de l’exécution des travaux.
Page 32 sur 58
ARTCLE 33 : NORMES ET REGLEMENTS
Toutes les installations seront exécutées selon les règles de l'art, en respectant notamment :
-Les normes marocaines éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications concernant les
règles techniques des installations de branchements de première catégorie comprises entre le réseau de
distribution et l'origine des installations intérieures.
-Les normes marocaines éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications concernant
l'exécution et l'entretien des installations de première catégorie.
-Le cahier des charges applicables aux installations électriques des bâtiments édités par le C S T B du D T U
cahier N° 70-1.
-Les prescriptions de la norme française NF C 15-100 traitant de l'exécution et de l'entretien des installations
électriques de premières catégories et de ses additifs en vigueur au jour de l'adjudication.
-La réglementation : la Norme NF C 17 200 et ses implications – le fascicule 36 du CCTG
-Les prescriptions de la norme U.T.E. C 14-100 du 11 avril 1962 et ses additifs, traitant de l'exécution des
installations électriques comprises entre la distribution publique d'énergie électrique et l'installation
intérieure de première catégorie-règles.
-Les prescriptions de la norme C 13-100 relative à l'établissement des postes d'abonnés établis dans un
bâtiment et raccordés à un réseau de distribution de 2ème catégorie.
-Les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'UTE dernières éditions en vigueur
concernant notamment l'appareillage en général, les conducteurs, les moulures et conduites, les mesures de
protection contre la mise sous tension accidentelle des masses métallique, etc... Les normes et publications
auxquelles il est fait référence dans l'annexe de la norme UTE C 15-100.
-Arrête du 28 février 1968 fixant les prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les blocs autonomes
d'éclairage de sécurité à lampes à incandescence utilisées dans les établissements recevant du public.
-Les prescriptions imposées par le distributeur local de l’énergie électrique.
L'application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent être tenues de satisfaire, ne
dispense pas de respecter les prescriptions, règles, circulaires et décrets administratifs, tant généraux, que
particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels complétant ou modifiant les pièces dont il est fait
état, qui seront publiés postérieurement à l'élaboration du présent marché.
En cas de contradiction entre les divers règlements et normes françaises et les règlements et les normes
marocaines éditées ou en cours d'édition, ce sont les indications préconisées par ces derniers qui seront
applicables.
ARTCLE 34 : CONSISTANCE DES FOURNITURES ET TRAVAUX
Les prestations consistent en la :
 Fourniture et pose de Feux élevé d'approche à LED

 Fourniture et pose de Feux encastré d'approche à LED
 Fourniture et pose de Feux élevé de prolongement d'arrêt à LED
 Fourniture et pose de Feux élevé de barre de flanc à LED
 Fourniture et pose de Feux encastré de seuil et d'extrémité de piste à LED
 Fourniture et pose de Feux élevé de bord de piste à LED
 Fourniture et pose de Feux encastré de bord de piste à LED
 Fourniture et pose de Feux encastré de zone de toucher des roues (TDZ) à LED
Page 33 sur 58
 Fourniture et pose de Feux encastré d'axe de piste à LED

 Fourniture et pose de Feux Indicateurs de voie de sortie rapide (RETIL) à LED
 Fourniture et pose de Feux axiaux de voie de sortie de piste bidirectionnelle à LED
 Fourniture et pose de Feux axiaux de voie de sortie de piste unidirectionnelle à LED
 Fourniture et pose de PAPI à LED
 Fourniture et pose de Fibre optique
 Fourniture et pose de Câble primaire
 Fourniture et pose de Câble secondaire
 Fourniture et pose de Kit de connecteur primaire
 Fourniture et pose de Kit de connecteur secondaire
 Ouverture et fermeture de tranchée
 Ouverture et fermeture de saignée
 Ouverture et fermeture de traversée
 Fourniture et pose de conduit φ110
 Fourniture et pose de câble de terre en cuivre nu 16mm²
 Fourniture et pose de câble de terre en cuivre nu 6mm²
 Fourniture et pose de regards de visite en béton avec trappe en fonte ductile 950 x 910 mm classe D400
 Fourniture et pose de regards de visite en béton avec trappe en fonte ductile 950 x 1650 mm classe D400
 Fourniture et pose de regards de visite en béton 500mm x500mm x 500 mm avec trappe en fonte D400
 Adaptation du pupitre
 Calibrage des boucles
 Dépose de feux élevés de balisage
 Dépose de feux encastrés de balisage
 Dépose de regard de visite en béton de 1m x1m x 1m
 Dépose de regard de visite en béton de 1m x2m x 1m
 Dépose de regard de visite en béton de 500mm x 500mm x 500 mm
 Dépose de panneau de signalisation
 Pose de feu élevé
 Pose de feu encastré 12 pouces
 Pose de feu encastré 8 pouces
 Pose, réglage et raccordement de panneaux de signalisation
 Fourniture de pièces de rechange
ARTCLE 35 : INSTALLATION
L’Entrepreneur assurera en totalité et sous sa responsabilité l’installation et la mise en service des équipements
qu’il aura fournis sur le site qui lui sera indiqué par l’O.N.D.A.
ARTCLE 36 : DOSSIERS DE FABRICATION ET D’INSTALLATION ET

DOCUMENTATION TECHNIQUE
1°/ Dossier de Fabrication
Pour chaque matériel fabriqué par ses soins, l’Entrepreneur fournira un dossier en deux (2)
exemplaires comportant tous les renseignements relatifs à la fabrication et au câblage, la nomenclature
détaillée des pièces manufacturées et les différents plans de présentation et d’exécution correspondants.
Ce dossier deviendra la propriété du maître d’ouvrage qui se réserve le droit de l’utiliser pour tous
besoins jugés utiles, sans attenter cependant à la propriété industrielle.
Page 34 sur 58
2°/ Dossier de récolement
Après exécution des travaux, l’Entrepreneur fournira au maitre d’ouvrage, deux supports
informatiques et cinq (5) tirages des plans de recollement.
3°/ Documentation Technique
Pour chacun des matériels composant l’installation, l’Entrepreneur remettra lors de la réception
desdits matériels, la documentation technique correspondante complète en double exemplaire.
ARTCLE 37 : ESSAIS
Lors de la réception provisoire des installations, il sera procédé à tous les essais de bon fonctionnement.
Les essais porteront sur la vérification de la bonne présentation des matériels et de la conformité de leurs
caractéristiques aux spécifications techniques du présent marché.
L’ONDA se réserve le droit de demander tout essai ou contrôle supplémentaire jugé nécessaire.
ARTCLE 38 : PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
L’Entrepreneur devra soumettre à l’ONDA, dans un délai de huit (8) jours calendaires à dater du jour de la
notification de l’ordre de service notifiant l’approbation du marché, le projet de ses installations de chantier.
L’entrepreneur disposera pour ses installations de chantier de zones de superficie suffisante à proximité des
travaux à réaliser.
Le projet des installations de chantier devra comprendre les propositions de l’entrepreneur concernant les
dispositions relatives aux plates-formes de stockage des matériels et matériaux et l’alimentation en eau et en
énergie électrique.
ARTCLE 39 : FOURNITURE D’EAU ET D’ELECTRICITE
L’Entrepreneur pourvoira par ses propres moyens à la fourniture d’électricité et d’eau .Il ne pourra en aucun
cas se brancher sur les installations existantes.
Dans la limite du possible et sur autorisation du maitre d’ouvrage, il pourra réaliser des branchements sur le
réseau aéroportuaire suivant les tarifs de cession en vigueur. Dans ce cas, Il devra fournir et installer à ses
frais :
- Un compteur d’électricité
- Un compteur d’eau
Respectant les normes en vigueur.
ARTCLE 40 : PLANS D’EXECUTION
Avant le commencement des travaux, L’Entrepreneur est tenu de :

Page 35 sur 58
- vérifier et signaler toute erreur qui aurait pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seront
notifiées.
- remettre les notes de calcul et les plans d’exécution qui seront établis à ses frais et soumis pour
validation au maître d’œuvre.
ARTCLE 41 : PROGRAMME DES TRAVAUX

L’Entrepreneur soumettra à la validation de l’ONDA, dans un délai de huit (8) jours calendaires à dater du
jour de démarrage des travaux, un programme détaillé de l’exécution des travaux et un planning des travaux
tenant compte des contraintes liées au maintien de la circulation aérienne. A cet effet, le maitre d’ouvrage
remettra à l’Entrepreneur le programme hebdomadaire des mouvements aériens.
Si à un moment quelconque du déroulement du chantier, l’ONDA constate que les délais prévus au
programme des travaux ne sont pas respectés, l’Entrepreneur devra, dans un délai de six (6) jours
calendaires à dater du lendemain du jour de l’invitation qui lui sera faite par ordre de service, proposer un
nouveau programme qui devra prévoir l’achèvement des travaux dans les délais contractuels. Une fois ce
nouveau programme accepté, l’Entrepreneur devra remanier l’organisation de son chantier.
Les conséquences de ce remaniement seront à la charge de l’Entrepreneur qui ne pourra en aucun cas
demander une prolongation de délais ou présenter une réclamation.
ARTCLE 42 : DELEGATION ET RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

L’Entrepreneur devra, dans un délai de huit (8) jours à dater du lendemain du jour de la notification de
l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux, faire connaître par écrit la personne qui, en son
absence, sera habilitée à le remplacer lors des rendez-vous de chantier et à signer les attachements.
Ces rendez-vous se tiendront sur les lieux, aux jours et heures indiqués par ordre de service. La périodicité
de ces rendez-vous est laissée à la diligence du maitre d’ouvrage. L’Entrepreneur ou son représentant sera
tenu d’assister à chacune de ces réunions.
ARTCLE 43 : CAHIER DE CHANTIER
L’Entrepreneur est tenu de fournir un cahier de chantier de type Trifold ou similaire. Ce cahier est destiné à
recevoir les instructions ou observations du maitre d’ouvrage ou de son suppléant concernant la bonne
marche du chantier.
Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et sera présenté à chaque visite des responsables de l’ONDA ou de
son suppléant.
ARTCLE 44 : POLICE DE L’AEROPORT
L’Entrepreneur, ses agents et ses ouvriers devront user des accès les plus directs, se confiner dans les
emplacements désignés pour l’exécution des travaux et ne pénétrer ni circuler sous quelque prétexte que ce
soit dans les autres parties de l’Aéroport.
A l’intérieur de l’Aéroport, les véhicules de l’Entrepreneur devront suivre obligatoirement les itinéraires
prescrits par le maitre d’ouvrage. Les emplacements des traversées éventuelles des voies de circulation en
service, qui pourront être temporairement nécessaires, seront définis par le maitre d’ouvrage.
Page 36 sur 58
ARTCLE 45 : SIGNALISATION TEMPORAIRE

Le plan de signalisation temporaire et de balisage du chantier est établi par l’Entrepreneur et sera soumis à
l’approbation de l’Ingénieur dix (10) jours après la notification de l’ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.
ARTCLE 46 : ECHANTILLONS
Tous les échantillons nécessaires seront fournis préalablement à l’exécution pour approbation par le Maître
d’ouvrage.
ARTCLE 47 : RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR
L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour en obtenir tous
renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux. Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des
agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandés. En particulier,
l'Entrepreneur devra respecter les règles particulières imposées par les services locaux du distributeur avec
lesquels l'Entrepreneur devra se mettre en rapport avant l'approvisionnement pour le matériel et avant
l'exécution pour les travaux.
Il devra faire connaître au Maître de l’œuvre les dispositions du devis descriptif qui ne seraient pas admises
par le distributeur, faute de quoi, il devra prendre à sa charge tous les frais résultants des modifications
imposées par elle. Il devra établir les demandes d'abonnements, se procurer et remplir les formulaires
nécessaires et les soumettre au Maître de l’ouvrage ou à son représentant pour accord et signature
ARTCLE 48 : MATERIEL ET MISE EN ŒUVRE
Les appareils seront neufs et de bonne qualité. Ils devront être conformes et la présentation d'un procès-
verbal de conformité, délivré par un organisme habilité à cet effet, pourra être exigée.
Dans le cas où le matériel ne ferait pas l'objet d'une norme UTE, celui-ci devra présenter toutes les qualités
de solidité, de durée, d'isolement et de bon fonctionnement désirable.
La présentation d'un procès-verbal d'essais, de référence, pourra être exigée. Dans tous les cas, l'entrepreneur
devra, avant tout commencent d'approvisionnement, présenter un échantillonnage et un descriptif complet
du matériel à mettre en œuvre et obtenir l'accord du maître de l’œuvre, notamment en ce qui concerne les
appareils présentés comme similaires à ceux spécifiés dans le devis descriptif technique.
L'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation pour le refus d'un approvisionnement de matériel non
agréé.
Le matériel portera la marque NF USE ou la marque USE dans tous les cas où les normes UTE en prévoient
l'attribution.
Les listes de matériels admis à la marque de conformité aux normes NF USE et USE sont données par les
publications périodiques de l'U.T.E.
ARTCLE 49 : RECEPTION DES MATERIELS
Les programmes de réception seront arrêtés par l’ONDA et le fournisseur lors des réunions de coordination
Page 37 sur 58
dont les dates et lieu sont à convenir entre les parties.

Toutefois, avant expédition du matériel, le fournisseur doit confirmer à l’ONDA les dates effectives de
réception, 15 jours à l’avance.
Au cours de cette réception, l’entrepreneur devra fournir tous les documents, certificats et fiches d’essais
attestant que les matériels répondent aux spécifications techniques du marché et aux normes en vigueur.
L’ONDA aura le droit de procéder à tous les essais et contrôles jugés utile.
S’il est constaté qu’un matériel ne répond pas aux prescriptions imposées, l’entrepreneur devra réaliser les
modifications demandées et gardera l’entière responsabilité des retards qui pourront en résulter.
A l’issue de cette réception, un procès-verbal sera établi.
ARTCLE 50 : FORMATION
L’entrepreneur doit dispenser une formation au profit des agents de maintenance de l’Aéroport Mohammed
V, d’une durée de cinq (5) jours, sur les règles et méthodes de pose et raccordement du circuit primaire et
secondaire du balisage aéroportuaire.
ARTCLE 51 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR
Avant le commencement des travaux, l’entrepreneur devra fournir :

Documents Délais
La désignation de la personne habilitée à représenter
l’entrepreneur sur le chantier Dans les 21 jours qui
Les notes de calcul et les plans d’exécution qui seront établis à ses frais suivent la notification
de l’ordre de service
Le programme des travaux prescrivant de
commencer les
Documentations techniques du matériel travaux
le dossier de récolement ; notamment plans, documentations Dans le délai du
techniques marché.
Le non-respect des délais fixés ci-dessus entraînera l’application des pénalités prévues au présent marché.
L’Entrepreneur doit vérifier et signaler toute erreur qui aurait pu se glisser dans les plans ou pièces écrites
qui lui seront notifiées.
ARTCLE 52 : DEFINITION DES PRIX
Les prix sont définis conformément aux dispositions de l’article 49 du CCAGT
Prix N° 1 : Feu élevé d’approche à LED
Fourniture, pose, réglage, raccordement et mise en service de feu élevé d’approche, à haute intensité,
unidirectionnel de couleur rouge ou blanc, de marque ADB ou équivalent. Y compris : kit de connecteur
secondaire, transformateur d’isolement approprié, construction de massif et toutes sujétions.
Le feu doit être conforme aux recommandations de l’OACI, FAA et OTAN et sera composé de :
Page 38 sur 58
 Source lumineuse LED (Durée de vie minimale = 50000 heures à puissance nominale)
 Corps en alliage d’aluminium avec peinture polyester polymérisée au four.
 Visserie en acier inoxydable
 Dispositif unique et stable de calage angulaire
 Verre frontal clair
 Manchon de rupture
 Tube coudé
 Mat frangible et rabattable, composé de tubes légers en alliage d’aluminium anodisé dont la hauteur est
définie selon position du feu
L’entrepreneur doit effectuer une étude topographique pour définir la hauteur exacte par rapport au niveau de la
piste de chaque mat supportant le feu d’approche.
Les feux d’approche seront de couleur différente afin de constituer une rampe d’approche pour la CAT III (feux
d’approche, les barrettes rouges et blanches…)
Ouvrage à régler à l’unité au prix n° 1 du bordereau des prix.
Prix N° 2 : Feu encastré d’approche à LED
Fourniture, pose, réglage, raccordement et mise en service de feu encastré d’approche, à haute intensité,
unidirectionnels de couleur rouge ou blanc, de marque ADB ou équivalent. Y compris : carottage,
transformateur d’isolement approprié, kit de connecteur secondaire et toutes sujétions.
 Couvercle extérieur en alliage d’aluminium avec joint torique
 Prismes avec système de maintien et joints
 Ensemble optique à haute performance en alliage d’aluminium
 Couvercle intérieur en alliage d’aluminium injecté avec joint torique
 Valve de pression et de contrôle d’étanchéité
 Attache-fil avec presse-étoupes et visserie en acier inoxydable
 Bases peu profondes en aluminium
Les feux d’approche seront de couleur différente afin de constituer une rampe d’approche pour la CAT
III (feux d’approche, les barrettes rouges et blanches…)
Prix N° 3 : Feu élevé de prolongement d’arrêt à LED
Fourniture, pose, réglage, raccordement et mise en service de feu élevé de prolongement d’arrêt, à haute
intensité, unidirectionnel de couleur rouge de marque ADB ou équivalent. Y compris : transformateurs
d’isolement approprié, construction de massifs, kit de connecteur secondaire et toutes sujétions.
Page 39 sur 58

 Dispositif unique et stable de calage angulaire
 Verre frontal rouge
 Manchon de rupture
 Tube coudé
Ouvrage à régler à l’unité au prix n° 3 du bordereau des prix
Prix N° 4 : Feu encastré de barre de flanc à LED
Fourniture, pose, réglage, raccordement et mise en service de feu encastré de barre de flanc, à haute intensité,
unidirectionnels de couleur vert, de marque ADB ou équivalent. Y compris : carottage, transformateurs
d’isolement approprié, kit de connecteur secondaire et toutes sujétions.
 Ensemble optique à haute performance en alliage d’aluminium.
Prix N° 5 : Feu encastré de seuil et d’extrémité de piste à LED
Fourniture, pose, réglage, raccordement et mise en service de feu encastré combiné seuil/extrémité de piste à
haute intensité, bidirectionnel vert/rouge de marque ADB ou équivalent. Y compris : carottage, transformateur
d’isolement approprié, kit de connecteur secondaire et toutes sujétions.
Prix N° 6 : Feu élevé de bord de piste à LED
Page 40 sur 58
Fourniture, pose, réglage, raccordement et mise en service de feu élevé de bord de piste, à haute intensité,
bidirectionnel de couleur blanc ou jaune, de marque ADB ou équivalent Y compris : transformateurs d’isolement
appropriés, construction de massifs, kit de connecteur secondaire et toutes sujétions.
 Système optique à haute performance consistant en un dôme entièrement lisse et deux demi lentilles
intérieures claires ou jaunes selon position.
 Taque de montage
Prix N° 7 : Feu encastré de bord de piste à LED
Fourniture, pose, réglage, raccordement et mise en service de feu encastré de bord de piste, à haute intensité,
bidirectionnel de couleur blanc ou jaune selon position, de marque ADB ou équivalent, Y compris carottage,
 Système de maintien et joints
 Ensemble optique à haute performance en alliage d’aluminium Couvercle intérieur en alliage
d’aluminium injecté avec joint torique
 Base peu profonde en aluminium
Prix N° 8 : Feu encastré de zone de toucher de roues (TDZ) à LED
Fourniture, pose, réglage, raccordement et mise en service de feu encastré de zone de toucher de roues, à haute
intensité, unidirectionnels, de couleur blanc, de marque ADB ou équivalent. Y compris : carottage,
 Système de maintien et joints
 Ensemble optique à haute performance en alliage d’aluminium
Page 41 sur 58
Prix N° 9 : Feu encastré d'axe de piste à LED
Fourniture, pose, réglage, raccordement et mise en service de feu encastré d’axe de piste, à haute intensité,
bidirectionnels de couleur rouge ou blanc selon position, de marque ADB ou équivalent. Y compris : carottage,
Prix N° 10 : Feu indicateur de voie de sortie rapide (RETIL) à LED
Fourniture, pose, réglage, raccordement et mise en service de feu encastré indicateur de voie de sortie rapide
(RETIL) à haute intensité, unidirectionnels de couleur jaune, de marque ADB ou équivalents. Y compris :
carottage, transformateur d’isolement approprié, kit de connecteur secondaire et toutes sujétions.
 Fils à haute température avec fiches bipolaires moulées
Ouvrage à régler à l’unité au prix n° 10 du bordereau des prix
Prix N° 11 : Feu d’axe de voie de sortie de piste bidirectionnelle à LED
Fourniture, pose, réglage, raccordement et mise en service de feu encastré de sortie de piste, bidirectionnelle de
couleur vert ou jaune, de marque ADB ou équivalent Y compris : carottage, transformateur d’isolement
approprié, kit de connecteur secondaire et toutes sujétions.
Page 42 sur 58
Prix N° 12 : Feu d’axe de voie de sortie de piste unidirectionnelle à LED
Fourniture, pose, réglage, raccordement et mise en service de feu encastré de sortie de piste, bidirectionnelle de
couleur vert ou jaune, de marque ADB ou équivalent Y compris : carottage, transformateur d’isolement
approprié, kit de connecteur secondaire et toutes sujétions.
Prix N° 13 : PAPI à LED
Fourniture, pose, réglage, raccordement et mise en service d’unité PAPI de type PPL 400/3 de marque ADB ou
équivalent. Y compris : joints, câbles secondaires, transformateurs d’isolement appropriés, kits de connecteurs
primaires et secondaires, massif en béton et toutes sujétions.
 Couvercle d’aluminium
 Verre frontal de protection
 Deux lentilles intérieures
 Deux lentilles extérieures
 Deux filtres rouges
 Deux réflecteurs
 Quatre pieds ajustables
 Quatre supports frangibles
Page 43 sur 58
L’entrepreneur doit effectuer une étude topographique, géométrique et aéronautique pour définir l’implantation
du dispositif PAPI conformément aux recommandations de l’OACI.
Prix N°14 : Fibre optique
Fourniture et pose de câble armé à fibre optique

Chaque liaison optique sera dimensionnée lors de l’étude détaillée du câblage. Elle ne devra en aucun cas
être composée de moins de 6 brins,
Les fibres optiques seront connectées sur le site. Il est indispensable que le type de fibre optique choisi
réponde à toutes les contraintes d’environnement envisageables (présence d’eau nécessitant une étanchéité
longitudinale et radiale, présence de rongeurs, passage en intérieur et/ou extérieur, etc.).
Sauf spécification du maître d’ouvrage, la fibre optique posée pour des distances inférieures à 550 mètres
sera de type multimodale 50/125 µm OM3, ou de type monomodale 9/125 µm OS1 si la distance est supérieure à
550 mètres.
Chaque brin aura une couleur différente afin de permettre son identification lors du raccordement.
La gaine extérieure sera d'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec des câbles
électriques.
Le câble sera de construction diélectrique et ne contiendra aucun élément métallique.
La fibre optique sera conforme aux normes EN 50173 et ISO/IEC 11801 et aura les caractéristiques
optoélectroniques suivantes :
 Fibres multimodales à gradient d'indices :

o Diamètre : 50/125 µm (éventuellement 62,5/125 µm dans le cas de la réalisation d'une
continuité d'une fibre optique multimodale à gradient d’indices de diamètre 62,5/125 µm
existante)
o Type selon la norme IEC 60793-2-10 : OM3 pour une fibre 50/125 µm (OM1 pour une fibre
62,5/125 µm)
 Fibres monomodales à gradient d'indices :
o Diamètre : 9/125 µm
o Type selon la norme IEC 60793-2-50 : OS1
Ce prix comprend également tous les accessoires de raccordement, connecteurs de fibre, soudage, pose,
raccordement et toutes sujétions
Ouvrage à régler au mètre linéaire au prix N°14 du bordereau des prix.
Prix N°15 : Câble primaire
Fourniture et pose de câble primaire de balisage lumineux 1x6mm² - 5KV – cuivre avec écran de marque ADB
ou équivalent. Y compris : étiquettes de repérage et toutes sujétions
Ouvrage à régler au mètre linéaire au prix n° 15 du bordereau des prix.
Page 44 sur 58
Prix N° 16 : Câble secondaire
Fourniture et pose de câble secondaire de 2x4 mm²/ AWG10 -1 KV en cuivre de marque ADB ou équivalent. Y
compris : buse annelée à double parois type TPC de diamètre 40 mm et toutes sujétions.
Ouvrage à régler au mètre linéaire au prix n° 16 du bordereau des prix
Prix N° 17 : Kit de connecteur primaire
Fourniture, pose et raccordement de kit de connecteur unipolaires (Un kit est composé d’une fiche male + une
prise femelle) pour câble primaire et toutes sujétions.
Prix N°18 : kit de connecteur secondaire
Fourniture, pose et raccordement de kit de connecteur bipolaire (Un kit est composé d’une fiche male + une prise
femelle) de marque ADB ou équivalent pour câble secondaire et toutes sujétions.
Ouvrage à régler à l’unité au prix n°18 du bordereau des prix.
Prix N° 19 : Tranchée
Ouverture et fermeture de tranché en terrain de toute nature de dimensions 0,40m x 0,60m.

Y compris : lit de sable de 20cm, terre criblée, grillage avertisseur, bornes de repérage et toutes sujétions.
Ouvrage à régler au mètre linéaire au prix n° 19 du bordereau des prix
Prix N°20 : Traversée
Ouverture et fermeture de traversée sous chaussée en enrobé bitumineux de dimensions

0,40m x 1m, y compris réfection à l’identique, la fourniture et la pose de quatre buses en PVC diamètre 100 mm
noyées dans du béton, la reconstitution de la chaussée en bitume et toutes sujétions.
Ouvrage à régler au mètre linéaire au prix n°20 du bordereau des prix
Prix N°21 : Saignée
Ouverture et fermeture de saignée de dimensions 10cm x 4cm remplie de résine, protection des câbles dans la
résine, réfection à l’identique et toutes sujétions
Ouvrage à régler au mètre linéaire au prix n° 21 des bordereaux des prix
Prix N° 22 : Conduit Φ110
Fourniture et pose de conduit de type TPC, annelée, double parois de diamètre 110 mm pour le logement des
câbles Y compris : manchons et toutes sujétions.
Page 45 sur 58
Ouvrage à régler au mètre linéaire au prix n°22 du bordereau des prix.
Prix N°23 : Câble de terre en cuivre nu 16mm²
Fourniture et pose de câble de terre en cuivre nu de 16mm² pour le circuit primaire, y compris piquets de terre
réparties à intervalles réguliers de 200mètre, accessoires de connexion et toutes sujétions.
Prix N°24 : Câble de terre en cuivre nu 6mm²
Fourniture et pose de câble de terre en cuivre nu de 6mm² pour le circuit secondaire, y compris accessoires de
connexion et toutes sujétions.
Prix N°25 : Regard de visite 950 x 910 mm classe D400
Ce prix rémunère à l’unité, la confection (ou la fourniture), le transport et la pose d’un regard préfabriqué en
béton vibré sans radier ayant les caractéristiques suivantes :
 Hauteur = 1m.
 Résistance minimale du béton de 30 MPa
 Densité volumique minimale du béton : 2300 Kg/m3.
Le regard sera muni d’une trappe en fonte ductile avec couvercles triangulaires articulés conservant un sol fini
au même niveau et définit comme suit :
 Classe : D400
 Dimensions extérieures (mm) : 950 x 910
 Dispositif de préhension escamotable
 Système de maintien de la trappe ouverte à 90°
Les alentours des regards seront aménagés de manière à assurer le drainage des eaux pluviales de façon à éviter
la submersion des regards tout en évitant d’avoir des obstacles
Le soumissionnaire doit fournir un certificat attestant la conformité des caractéristiques techniques de la trappe
aux normes EN124 et NM 10.9001.
Ce prix comprend également le repérage des regards, la dépose des regards existants si nécessaire et leur
transport vers la décharge publique, mise à la terre, déconnexion et connexion des connecteurs de balisage
(primaires et secondaires) avec tous les bons soins de pose et raccordement des câbles et modules de balisage.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°25 du bordereau des prix.
Prix N°26 : Regard de visite 950 x 1650 mm classe D400
Ce prix rémunère à l’unité, la confection (ou la fourniture), le transport et la pose d’un regard préfabriqué en
béton vibré sans radier ayant les caractéristiques suivantes :
 Hauteur = 1m.
Page 46 sur 58

Le regard sera muni d’une trappe en fonte ductile avec couvercles triangulaires articulés conservant un sol fini
au même niveau et définit comme suit :
 Classe : D400
 Dimensions extérieures (mm) : 950 x 1650
 Dispositif de préhension escamotable
 Système de maintien de la trappe ouverte à 90°
la submersion des regards tout en évitant d’avoir des obstacles
Prix N°27 : Regard de visite 500 x 500mm classe D400
 Boite de branchement en béton
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, le transport et la pose d’un regard préfabriqué en béton vibré de
dimensions intérieures 500 mm x 500 mm et d’une hauteur de 500 mm, de marque MAFODER PREFA ou
équivalent ayant les caractéristiques suivantes :

Le regard doit être sans radier, muni d’une réservation de passage de fourreaux réalisés par carottage en usine du
fabricant suivant plan fig1.
la submersion des regards tout en évitant d’avoir des obstacles.
 Trappe en fonte
Page 47 sur 58
Le dispositif de fermeture doit être fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément à la norme ISO
1083 et doit garantir les caractéristiques mécaniques suivantes :
Une résistance à la rupture (Rm) minimale 500 MPa et un allongement à la rupture minimal de 10%.
Ledit dispositif doit être muni de :
- Double articulation.
- Dispositif de préhension escamotable
- Système de maintien de la trappe ouverte à 90°.
- Marquage : ONDA, Norme classe de résistance D400, nom du fabricant,
- Cadre en fonte ou mécano-soudée fixé sur la boite de branchement en béton par des cheville métallique
sans faire appel au scellement par mortier.
- Réservation pour utilisation d’une éventuelle serrure de sécurisation à l’accès.
- Surface avec antidérapant.
- Peinture bitumineuse noire
- Dimension suivant plan fig1.
Figure 1 :
Page 48 sur 58
Prix N°28 : Mise en repli du système UGBA
Ce prix comprend la mise en mode repli sécurisé du système de gestion des barres d’arrêt lors des travaux de
dépose et repose des feux composant les barres d’arrêt présentes sur les voies de l’Aérodrome afin de maintenir
l’exploitation sans gêne possible pour les opérateurs ni dégradation de catégorie et la remise en état normale du
système après achèvement des travaux.
Le système UGBA (Unité de Gestion des Barres d’Arrêt) contrôle l’état des feux de chaque barre d’arrêt et
communique à l'opérateur en vigie une alarme en cas de défaut.
Ouvrage à régler à l’ensemble au prix n° 28 du bordereau des prix.
Prix N°29 : Calibrage des boucles
Calibrage et paramétrage de tous les de telle sorte à indiquer à la supervision le pourcentage des feux grillées
dans chaque boucle et dans chaque catégorie de balises (bord de piste, approche, axe de piste…). Une alarme
sera signalée à la supervision dès que le pourcentage de lampes grillées par catégorie dépasse le seuil indiqué
pour la CAT III par l’OACI.
Ouvrage à régler à l’ensemble au prix n° 29 du bordereau des prix.
Prix N°30 : Dépose de feux élevé de balisage
Page 49 sur 58
La dépose de feux élevés, y compris repérage topographique avant démontage, taque, manchon de rupture, la
réfection du sol, le stockage dans les locaux de l’ONDA et toutes sujétions.
Ouvrage à régler à l’unité au prix n° 30 au bordereau des prix.
Prix N°31 : Dépose de feu encastré de balisage
La dépose de feu encastré, y compris repérage topographique avant démontage, enlèvement de l’embase et
fermeture du carottage en cas du besoin, le stockage dans les locaux de l’ONDA et toutes sujétions.
Ouvrage à régler à l’unité au prix n°31 au bordereau des prix.
Prix N°32 : Dépose et repose de regard de visite en béton de 1m x1m x 1m
Dépose, stockage dans les locaux de l’ONDA et repose de regard en béton de dimensions 1m x1m x 1m, y
compris mise à la terre, déconnexion et connexion des connecteurs de balisage primaires et secondaires et toutes
sujétions.
Prix N° 33 : Dépose et repose de regard de visite en béton de 1m x2m x 1m
Dépose, stockage dans les locaux de l’ONDA et repose de regard en béton de dimensions 1m x2m x 1m, y
compris mise à la terre, déconnexion et connexion des connecteurs de balisage primaires et secondaires et toutes
sujétions.
Prix N°34 : Dépose et repose de regard de visite en béton de 500mm x500mm x 500 mm
Dépose, stockage dans les locaux de l’ONDA et repose de regard en béton de dimensions 500mm x 500mm x
500mm, y compris mise à la terre, déconnexion et connexion des connecteurs de balisage primaires et
secondaires et toutes sujétions.
Prix N°35 : Dépose de panneau de signalisation
Dépose de panneau de signalisation avec tous les bons soins de récupération et de transport vers les endroits qui
seront indiqués par l’exploitant local de l’ONDA y compris démolition du massif si besoin et toutes sujétions.
Prix N°36 : Pose de feu élevé
La pose, raccordement et mise en service de feu élevé. Y compris : changement de lampe, transformateur
d’isolement approprié, construction de massif et toutes sujétions.
Page 50 sur 58
Le transformateur d’isolement sera conforme aux recommandations de l’OACI, surmoulés dans une masse
d'élastomère enrobant les enroulements et le circuit magnétique et de puissance conforme à la charge utile
connectée.
Le transformateur sera équipé de :
 Prises et fiches unipolaires pour son raccordement dans le circuit primaire.

 Cordon secondaire muni d'une prise femelle bipolaire.
 Borne de terre reliée à son circuit magnétique.
Prix N°37 : Pose de feu encastré 12 pouces
Pose, réglage, raccordement et mise en service de feux encastrés de diamètre = 12 pouces avec implantation
topographique, Y compris : embase, transformateur d’isolement approprié, kit de connecteurs secondaires,
carottage, scellement d’embases encastrées, fixation et toutes sujétions
connectée.

Prix N°38 : Pose de feu encastré 8 pouces
Pose, réglage, raccordement et mise en service de feux encastrés de diamètre = 8 pouces avec implantation
topographique, Y compris : embase, transformateur d’isolement approprié, kit de connecteurs secondaires,
carottage, scellement d’embases encastrées, fixation et toutes sujétions
connectée.

Page 51 sur 58
Prix N°39 : Pose de panneau de signalisation
Pose, réglage, raccordement et mise en service de panneaux de signalisation lumineux. Y compris :

fourniture de câble bipolaire secondaire, kit de connecteurs primaires et secondaires, transformateur
d’isolement approprié, construction de massif, connexion au réseau de terre et toutes sujétions.
connectée.

Prix N°40 : Pose de kit de connecteur primaire
Pose et raccordement de kit de connecteur unipolaire pour câble primaire et toutes sujétions.
Prix N°41 : Pose de kit de connecteur secondaire
Pose et raccordement de kit de connecteur bipolaire pour câble secondaire et toutes sujétions.
Les kits de connexion seront assemblés de façon à garantir les propriétés électriques, mécaniques,
environnementales et d’étanchéité exigées par la norme.
Prix N°42 : Pièces de rechange
Fourniture de :
 10 Feux élevés d'approche à LED

 4 Feux encastrés d'approche à LED
 8 Feux élevés de prolongement d'arrêt à LED
 2 Feux encastrés de barre de flanc à LED
 4 Feux encastrés de seuil et d'extrémité de piste à LED
 8 Feux élevés de bord de piste à LED
 2 Feux encastrés de bord de piste à LED
 14 Feux encastrés de zone de toucher des roues (TDZ) à LED
 12 Feux encastrés d'axe de piste à LED
 6 Feux Indicateurs de voie de sortie rapide (RETIL) à LED
Page 52 sur 58
 5 Feux axiaux de voie de sortie de piste bidirectionnelle à LED

 5 Feux axiaux de voie de sortie de piste unidirectionnelle à LED
 1 Unité PAPI à LED
 Dispositifs de réglage et de mise à niveau des feux de bord de piste et voie de circulation
 1 Dispositif de réglage et de mise à niveau du PAPI
 5 Transformateurs d’isolement 45W (Pour câble a écran)
 15 Modules à LED pour feu encastrée haute intensité
 15 Modules à LED pour feu élevé haute intensité
 50 Demi-verrines jaunes des feux de bord de piste
 50 Demi-verrines claires des feux de bord de piste
 500 mètre de câble secondaires
 1000 mètre de câble primaires
Ouvrage payé à l’ensemble au prix N°42 du bordereau des prix.
Page 53 sur 58
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE

N° 160/16
Travaux de rénovation et de mise à niveau du balisage lumineux

de l’aéroport Mohammed V
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

(BDP – DE)
Page 54 sur 58
PARTIE IV : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF (B.D.P.-D.E.)
PU Hors
PT Hors TVA
Prix Désignation UDM Quantité TVA en
en chiffres
chiffres
1 Feu élevé d'approche à LED U 215
2 Feu encastré d'approche à LED U 22
3 Feu élevé de prolongement d'arrêt à LED U 44
4 Feu encastré de barre de flanc à LED U 20
5 Feu encastré de seuil et d'extrémité de piste à LED U 40
6 Feu élevé de bord de piste à LED U 124
7 Feu encastré de bord de piste à LED U 12
8 Feu encastré de zone de toucher des roues (TDZ) à LED U 180

9 Feu encastré d'axe de piste à LED U 250
10 Feu Indicateurs de voie de sortie rapide (RETIL) à LED U 12
11 Feu d’axe de voie de sortie de piste bidirectionnelle à LED U 74

12 Feu d’axe de voie de sortie de piste unidirectionnelle à LED U 120
13 PAPI à LED U 16
14 Fibre optique ML 204
15 Câble primaire ML 95000
Page 55 sur 58
16 Câble secondaire ML 52000

17 Kit de connecteur primaire U 2370
18 Kit de connecteur secondaire U 1305
19 Tranchée ML 25000
20 Traversée ML 900
21 Saignée ML 52000
22 Conduit Φ110 ML 30000

23 Câble de terre en cuivre nu 16mm² ML 25000
24 Câble de terre en cuivre nu 6mm² ML 52000
25 Regard de visite 950 x 910 mm classe D400 U 2
26 Regard de visite 950 x 1650 mm classe D400 U 2
27 Regard de visite 500 x 500mm classe D400 U 10
28 Mise en repli du système UGBA E 1
29 Calibrage des boucles E 1
30 Dépose de feu élevé de balisage U 800
31 Dépose de feu encastré de balisage U 1300
Dépose et repose de regard de visite en béton de 1m x1m x
U 30
32 1m
Dépose et repose de regard de visite en béton de 1m x2m x
U 20
33 1m
Dépose et repose de regard de visite en béton de 500mm
U 1150
34 x500mm x 500 mm
Page 56 sur 58
35 Dépose de panneau de signalisation U 63
36 Pose de feu élevé U 400
37 Pose de feu encastré 12 pouces U 4

38 Pose de feu encastré 8 pouces U 750
39 Pose de panneau de signalisation U 63
40 Pose de kit de connecteur primaire U 2200
41 Pose de kit de connecteur secondaire U 1250
42 Pièces de rechange E 1
Total Hors TVA
TVA 20%
Total TVA comprise
Le présent bordereau des prix détail estimatif est arrêté à la somme TVA comprise de :……………………………………….……………...……
Page 57 sur 58
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
Page 58 sur 58

Aoo 160 16

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Aoo 160 16

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Aoo 160 16

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Travaux de rénovation et de mise à niveau du balisage lumineux de l’aéroport Mohammed V

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"

Travaux de rénovation et de mise à niveau du balisage lumineux de

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTCLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE ....................................................................... 27

ARTCLE 33 : NORMES ET REGLEMENTS ..................................................................................... 33

objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation

PARTIE I : AVIS D’APPEL D’OFFRES

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 501 700,00 DHS

Les concurrents peuvent :

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"

PARTIE II : RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

TRAVAUX DE RENOVATION ET DE MISE A NIVEAU DU BALISAGE LUMINEUX

PARTIE II : REGLEMENT DE LA CONSULTATION

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Les textes règlementaires suivants font également partie du dossier de la consultation :

ARTCLE 7 : LANGUE DE L’OFFRE

I- chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et

A- Le dossier administratif comprend :

d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation

Pour les établissements publics, voir paragraphe II ci-après.

II- Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

2- S’il est retenu pour être attributaire du marché :

L'offre financière comprend :

c- le sous détail des prix, le cas échéant.

ARTCLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

ARTCLE 14 : RETRAIT DES PLIS DES CONCURRENTS

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art.8. Pièces exigées pour le dossier additif:

Art.17 Critères d'évaluation des offres :

ANNEXE I : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Référence de l’appel d’offres : 160/16

Je, soussigné : ...................................................................(prénom, nom et qualité)

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés déclare sur l'honneur :

4 - m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

Signature et cachet du concurrent

ANNEXE II : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l'organisme

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

b) Pour les personnes morales

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et

- Montant hors T.V.A ............. (en lettres et en chiffres) ;

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"

PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Travaux de rénovation et de mise à niveau du balisage lumineux de l’aéroport

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

ARTCLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX

ARTCLE 16 : DROITS ET TAXES

CHAPITRE2. CLAUSES TECHNIQUES

ARTCLE 17 : MAITRE D’ŒUVRE :

Le maitre d’œuvre du présent marché est la Direction des Infrastructures.

ARTCLE 18 : NATURE DES PRESTATIONS ET REVISION DES PRIX

ARTCLE 19 : DELAI D’EXECUTION DU MARCHE