CC Extension Et Rénovation Réseau D'assainissement
CC Extension Et Rénovation Réseau D'assainissement
CC Extension Et Rénovation Réseau D'assainissement
WILAYA D’ORAN
DAÏRA D’ORAN
COMMUNE D’ORAN
Décret présidentiel n° 15-247 du 2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant règlementation
des marchés publics et des délégations de service public
Non Oui
Dans l’affirmative :(préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du jugement)
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
M’engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de mon offre au
détriment de la concurrence loyale.
M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public,
directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque
nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la passation, de l’exécution ou de contrôle d’un
marché public ou d’un avenant.
Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou
après la procédure de passation d’un marché public ou d’un avenant, sans préjudice des poursuites judiciaires,
constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d’annuler le marché
public ou l’avenant concerné et d’inscrire l’entreprise sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux
marchés publics.
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386
correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus ont exacts.
N.B :
-Cocher les cases correspondant à votre choix.
-Toutes les rubriques doivent obligatoirement être remplies.
-En cas de groupement, chaque membre doit présenter sa propre déclaration.
-En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit présenter sa propre déclaration.
-En cas d’allotissement, une déclaration suffit pour tous les lots. Le(s) numéro(s) de lot(s) doit (vent) être mentionné(s) dans la
rubrique n° 2 de la présente déclaration.
P a g e |3
-Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés,
aux entreprises individuelles
Non Oui
Dans l’affirmative :
Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés: ………………………………………………..………………………………….…………………………
4. Présentation du candidat ou soumissionnaire :
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société
à l’occasion du marché : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. agissant :
Signent individuellement la déclaration à souscrire, lettre de soumission, l’offre du groupement ainsi que toutes
modifications du marché qui pourraient intervenir ultérieurement. Ou :
- pour avoir fait l’objet d’une condamnation par la justice pour infraction grave à la législation du travail.
- du fait qu’il n’a pas honoré son engagement d’investir.
-du fait qu’il ne soit pas en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et
du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises
de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie.
- pour n’avoir pas effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien.
Non Oui
Dans la négative (à préciser) : …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de
trois
mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas ou
l’entreprise fait l’objet d’un règlement judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il est autorisé à
poursuivre son activité.
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il :
- est inscrit au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art Ou :
Non Oui
Dans l’affirmative :(préciser la nature et joindre copie de leurs états, délivrés par une autorité compétente) : ……………………………..
Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n’a pas été condamnée en application de l’ordonnance n°03-03 du 19
Joumada 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ou en application de tout autre
dispositif équivalent:
Non Oui
P a g e |5
Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision, et joindre copie de cette décision):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare présenter les capacités nécessaires à l’exécution du marche
publique et produit à cet effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-après les
documents joints) :
Capacités professionnelles : Une copie du certificat de qualification et classification professionnelles, …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Capacités financières : Les bilans financiers des trois (03) dernières années.
Capacités techniques :
Moyens Humains
o Une copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de
droit algérien.
o La liste des moyens humains appuyée des pièces justificatives (déclaration annuelle, bordereau de dépôt, liste nominative
DAS et Attestation d’affiliation individuelle pour l’encadrement + diplômes
Moyens matériels :
o La liste des moyens matériels, appuyée des pièces justificatives (copies des cartes grises, assurances valides), dans le cas de
location contrat de location notarié du matériel et procs verbal d’huissier de justice dûment agréé).
références professionnelles :
Expérience de l’entreprise dans le domaine, appuyée des attestations de bonne exécution pour les travaux similaires (datée,
numérotée et portant le montant)
Le candidat ou soumissionnaire déclare que :
- la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé à cet effet, lorsque cela est
prévu par un texte réglementaire :
Non Oui
Dans l’affirmative : (indiquer l’administration publique ou l’organisme qui a délivré le document, son numéro, sa date de
délivrance et sa date d’expiration) : ………………………………………………………………………………………………………………………………. délivré le
…………………………………………..…………………………….... date d’expiration : ………………..……………………………….…………………………………………
N.B :
-Cocher les cases correspondant à votre choix.
-Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.
-En cas de groupement, une déclaration suffit pour le groupement.
-En cas d’allotissement chaque lot doit faire l’objet d’une déclaration.
-Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques
Spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles.
-Désignation du mandataire :
Les membres du groupement désignent le mandataire suivant : ………………………………………………………….………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..
3. Objet de la déclaration à souscrire:
Objet du marché : Extension et rénovation du réseau d’assainissement à
Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché : WILAYA D’ORAN
La présente déclaration à souscrire est présentée dans le cadre du marché alloti:
P a g e |7
Non Oui
Dans l’affirmative :
Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés : .....................................................................………………………..........................
Offre de base
Prix en option(s) suivant(s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs montants) : .................
4. Engagement du soumissionnaire :
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché prévues dans le cahier des charges, et conformément à
leurs clauses et stipulations
Le signataire
S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte : ......................................................……….............................
Dénomination de la société : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistiques (NIS) pour les entreprises de doit
algérien, et le n° D-U-N-S pour les entreprises étrangères : …………………………………………………………………………………………...
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres
membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à
chaque membre) :
À livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix cités à la lettre de soumission et dans
un délia de (en chiffres et en lettres) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………., Délai de réalisation: ……………………………………… À compter de la date
d’entrée en vigueur du marché, dans les conditions fixées dans le cahier des charges.
Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.
5. Signature du soumissionnaire:
J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite
société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar
.1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts
P a g e |8
N.B :
-Cocher les cases correspondant à votre choix.
-Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.
-En cas de groupement, remplir une seule déclaration.
-En cas d’allotissement chaque lot doit faire l’objet d’une déclaration.
-Pour chaque variante remplir une déclaration.
-Pour les prix en option remplir une déclaration à part.
-Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, aux
entreprises individuelles
01 Pelle mécanique équipée par brise roche Chargeur ___________ __________________ ________________
02 ou rétro chargeur ___________ __________________ ________________
03 Camion a benne 2.5 t et plus ___________ __________________ ________________
P a g e |9
b) Moyens humaines (Qualification et expérience du Personnel qui sera chargé de l'exécution des travaux du ce projet)
c) Les certificats de bonne exécution (les attestations de travail des projets similaires)
Numéro et date
N° Intitule de l’opération Montant
d’attestation
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. Les contributions de l’entreprise pour réduire les dommages potentiels
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
9. La gestion du traitement de l’atelier et des déchets : (méthode de collecte des déchets vu recyclage ou déchargée au
bon)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
10. Autres tâches : (chaque clarification supplémentaire de contribuer à l’évaluation de l’offre)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Conformément aux instructions du service contractant, ou de celles qui sont destinées à corriger les erreurs du soumissionnaire
NB : Selon Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public (article 70, 75)
Le défaut de présentation de cette pièce, défaut de bien remplir où la fausse déclaration entraînera le rejet automatique de
l’offre
SOMMAIRE
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
A- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE DESIGNATIONS PAGE
01 Retrait Du Cahier Des Charges 12
02 Dépôt Des Offres 12
03 Qualification des soumissionnaires 12
04 Soumissions non admises 12
05 Dépenses encourues du fait de l’appel d’offres 12
06 Visite du site 12
B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
ARTICLE DESIGNATIONS PAGE
01 Contenu du dossier d’appel d’offres 13
02 Modification des documents d’appel d’offres 14
03 Éclaircissements relatifs au dossier d’appel d’offres 14
C- PREPARATION DES SOUMISSIONS
ARTICLE DESIGNATIONS PAGE
01 Durée de préparation des offres 14
02 Langue de l’offre 14
P a g e | 11
03 Montant de l’offre 14
04 Validité de l’offre 14
05 Offres variantes aux conditions d’appel d’offres 14
06 Forme et signature de l’offre 15
D- PRESENTATION DE L’OFFRE
ARTICLE DESIGNATIONS PAGE
01 Présentation de l’offre cachetée et scellée 15
02 Offres tardives 15
E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
ARTICLE DESIGNATIONS PAGE
01 Ouverture des plis 15
02 Caractère confidentiel de la procédure d’examen et d’évaluation des offres 15
03 Éclaircissement apportes aux offres des soumissionnaires. 15
04 Détermination de la conformité des offres au dossier d’appel d’offres 15
05 Délai d’exécution 16
06 Correction des erreurs 16
07 Évaluation et comparaison des offres 16
F- ATTRIBUTION DU MARCHÉ
ARTICLE DESIGNATIONS PAGE
01 Critères d’attribution du marché 16
02 Attribution provisoire du marché 17
03 Contestations et recours 18
04 Soumission du marché à l’examen de la commission communale des marches publiques 18
16 Nantissement 20
17 Mode de règlement des travaux 20
18 Caution bancaire de bonne exécution et de garantie 20
19 Caution de garantie 20
20 Restitution de la caution de garantie 20
21 Délai de règlement- Intérêts moratoires 20
22 Avances 20
23 Avenants 20
24 Pénalités de retard 21
25 Ordre de service 21
26 Attachements 21
27 Décomptes provisoires 22
28 Décompte annuelle et définitif 22
29 Réception provisoire 22
30 Délai de garantie 22
31 Réception définitive 22
32 Assurances 22
33 Règlement des litiges 22
34 Conditions de résiliation 23
35 Force majeure 23
36 Remise en état des lieux 23
37 Objets trouvés dans les fouilles 23
38 Domicile du cocontractant 23
39 Utilisation de la main d’œuvre locale et respect de la législation de travail 23
40 Protection de l’environnement 23
41 Sous-traitance 23
42 Timbre et enregistrement 23
43 Références aux textes réglementaires 23
44 Mise en vigueur du marché 23
45 Date et lieu de signature du cahier des charges 24
46 Date et lieu de signature du cahier des charges 24
A - DISPOSITIONS GENERALES
Article 01 : Retrait Du Cahier Des Charges
Les entreprises qualifiées dans le secteur des travaux dans le secteur : Travaux hydrauliques comme activité principale où secondaire
(catégorie III et Plus), et intéressées par le présent avis D’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales, peuvent retirer le cahier des
charges auprès du bureau service technique de la commune d’ORAN ; à titre: Cinq Mille Dinars Algériens : 5 000,00 D.A.
Article 02 : Dépôt Des Offres
La date limitée de dépôt des offres est fixées à Quinze (15) jours à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offre dans l’un des
quotidiens nationaux ou le BOMOP, l’Heure limitée de dépôt des offres est fixée à 14.00 H du dernier jour de la durée de préparation Des
offres.
NB : Dans le cas d’infructueusité de l’appel d’offre, La durée de préparation des offres sera réduite à dix Jours (10) jours à partir de la première
parution de l’avis d’appel d’offre
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant
Article 03 : Qualification des soumissionnaires
P a g e | 14
Pour que leurs offres soient recevables, les soumissionnaires doivent apporter la preuve qu’ils disposent des capacités et ressources
nécessaires pour mener à bien l’exécution du marché.
A cet effet toutes les offres présentées seront accompagnées des renseignements suivants :
a)-Certificat de qualification et classification en cours de validité de catégorie Travaux hydrauliques comme activité principale où secondaire
(catégorie III et Plus)
b)-Les informations relatives aux travaux en cours d’exécution par les soumissionnaires avec l’indication du montant, des dates de démarrage
et d’achèvement prévisionnel, le délai d’exécution, la consistance en particulier pour ceux similaires au projet objet du présent appel d’offre
(cas échéant).
NB : Les projets en cours ne seront pas considérés dans l’évaluation des références
c)- Les informations relatives aux travaux réalisés par les soumissionnaires avec l’indication du montant
Le délai d’exécution, en particulier pour ceux similaires au projet objet du présent appel d’offre Numéroté et daté.
d)- Les principaux éléments du matériel et de construction et équipements qui vont être utilisés pour l’exécution des travaux avec le détail sur le
type, la capacité, l’âge et l’état des dits équipements et matériels ainsi que leur propriété (appartenant à l’entreprise, loués, devant être achetés,
constitués en gage, et.)
Article 04 : Soumissions non admises
Conformément aux dispositions des articles 75 et 89 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics les
opérateurs économiques :
- Qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de l’exécution d’un marché public avant l’expiration du délai de validité des offres,
dans les conditions prévues aux articles 71 et 74 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015.
- Qui en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
- Qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat
- Qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;
- Qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
- Qui ne justifient pas du dépôt légal de leur comptes sociaux ;
- Qui ont fait une fausse déclaration;
- Qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, après avoir fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs de leurs marchés,
par des services contractants
- Qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et
commerciales
- Qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale
- Qui n’ont pas respecté leurs engagements définis à l’article 84 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015..
- Qui ont fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maitres d’ouvrages, après épuisement des opérateurs de recours
prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
- Qui ont Inscrites dans la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, prévue à l’article 89 du décret
présidentiel susmentionné .
Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires.
A. Capacités professionnelles : Travaux hydrauliques comme activité principale où secondaire (catégorie III et Plus).
B. Capacités financières : Les bilans financiers des trois (03) dernières années.
C. Capacités techniques :
- Moyens Humains
o Une copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité
morale de droit algérien.
o La liste des moyens humains appuyée des pièces justificatives (déclaration annuelle, bordereau de dépôt, liste
nominative DAS et Attestation d’affiliation individuelle pour l’encadrement + diplômes
- Moyens matériels :
o La liste des moyens matériels, appuyée des pièces justificatives (copies des cartes grises, assurances valides), dans
le cas de location contrat de location notarié du matériel et procs verbal d’huissier de justice dûment agréé qui couvre
la période de l’exécutions du marché).
- références professionnelles :
o Expérience de l’entreprise dans le domaine, appuyée des attestations de bonne exécution pour les travaux similaires
(datée, numérotée et portant le montant)
3- Pour donner aux futurs soumissionnaires suffisamment de temps pour modifier leur soumission conformément à l’addendum, le service
contractant à la faculté de reculer la date limite fixée pour le dépôt des offres conformément aux dispositions de l’article 03 de la présente
instruction.
C - PREPARATION DES SOUMISSIONS
Article 01 : Durée de préparation des offres
La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) jours à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offre dans l’un des
quotidiens nationaux ou le BOMOP avant 14 heures (14.00h).
NB : Dans le cas d’infructueusité de l’appel d’offre, La durée de préparation des offres sera réduite à Dix Jours (10) jours à partir de la première
parution de l’avis d’appel d’offre.
Article 02 : Langue de l’offre
L’offre établie par le soumissionnaire, ainsi que tout le courrier et tous les documents qui s’y rapportent et qui sont échangés entre le
soumissionnaire et le service contractant, doivent être rédigés en arabe ou en français.
Article 03 : Montant de l’offre
Sauf mention contraire figurant au dossier d’appel d’offres, le marché couvre l’ensemble des travaux décrits par le CPS et sur la base du
bordereau des prix unitaires présentés par le soumissionnaire.
Le soumissionnaire soumettra des prix unitaires correspondants à tous les travaux figurant au devis estimatif et quantitatif et au bordereau
des prix unitaires qu’ils soient ou non assortis de quantité.
L’exécution des travaux pour lesquels ne figure aucun prix ne fera l’objet d’aucun paiement de la part du service contractant, et sera réputée
avoir été pris en compte dans les autres prix unitaires.
Article 04 : Validité de l’offre
Les offres resteront valides pendant une période de cent cinq (105) jours, à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offre dans
l’un des quotidiens nationaux et /ou le BOMOP . (Cette période pourrait être réduite ; le cas échéant, selon la nature et l’importance du Projet à
réaliser).
Conformément aux dispositions de l’article 99 du Décret présidentiel n° 15-247 du 2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015
portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public .
Dans le cas, où le service contractant n’est pas en mesure d’attribuer le marché et le notifier avant l’expiration du délai de validité des offres,
il peut le proroger, après accord des soumissionnaires concernés.
Dans le cas de l’entreprise attributaire d’un marché public, le délai de validité des offres est prorogé systématiquement, d’un mois
supplémentaire.
En tout État de cause, le dépassement du délai de validité des offres, fait ouvrir au soumissionnaire concerné le droit à l’actualisation des prix,
dans les conditions prévues à l’article 100 du même décret.
ARTICLE 05 : Offres variantes aux conditions d’appel d’offres
Le soumissionnaire pourra présenter, en plus de l’offre de base, une seconde offre pour une autre variante qui devra être justifiée du
point de vue faisabilité, délai de réalisation, gain éventuel en durée d’exploitation d’ouvrage et les moyens nécessaires pour la réalisation de ces
travaux dans un planning.
L’étude de l’offre variante ne concernera que celle de l’entreprise ayant été classé moins disant après clôture de l’évaluation financière,
au cas où elle l’aurait présentée.
Toutefois, le service contractant se réserve le droit d’accepter ou de refuser la prise en compte de l’offre variante quelque soit le montant
de l’offre par rapport à celui de l’offre de base
Article 06 : Forme et signature de l’offre
Le soumissionnaire préparera les documents constituant son offre
L’offre portera la signature de la ou les personnes autorisées à engager le soumissionnaire au titre du marché. Toutes les pages de l’offre
devront être paraphées par le soumissionnaire.
L’autorisation sera constituée par un pouvoir donné par écrit et joint à l’offre dans le cas ou le signataire de la soumission est autre que le
premier responsable de l’entreprise.
L’offre ne comptera aucune modification, surcharge ou suppression à l’exception de celles effectuées conformément aux instructions du service
contractant, ou de celles qui sont destinées à corriger les erreurs du soumissionnaire, auquel cas de telles corrections, seront paraphées par le
ou les signataire (s) de l’offre.
Aucun soumissionnaire ne peut participer à l’offre d’un autre soumissionnaire dans le cadre du même marché à quelque titre que ce soit
D- PRESENTATION DE L’OFFRE
Article 01 : Présentation de l’offre cachetée et scellée
1- Le soumissionnaire devra cacheter l’offre en utilisant Trois (03) enveloppes intérieures séparées portant selon le cas, la mention
<<le dossier de candidature >>, <<Offre Technique >>, <<Offre Financière >>, faute de quoi le pli sera purement et simplement rejeté. Les trois
enveloppes intérieures devront également compter le nom et l’adresse du soumissionnaire.
2- L’enveloppe extérieure portera la mention suivante :
A Mr : Monsieur Le président de l’assemblée populaire communale de la commune d’ORAN
« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’Évaluation des offres »
« APPEL D’OFFRES N : 01l 2018 »
« Extension et rénovation du réseau d’assainissement à »
L’enveloppe extérieure doit être anonyme,
Les enveloppes intérieures porteront le nom et l’adresse du soumissionnaire, pour permettre de retourner l’offre au soumissionnaire, au cas où
elle serait irrecevable en raison d’un retard ou pour toute autre raison.
P a g e | 17
Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée, et ne porte pas les mentions prévues ci-dessus, le maître de l’ouvrage ne portera pas la
responsabilité d’une erreur de destination ou d’une ouverture des plis prématurée une offre qui aurait été ouvrée trop tôt pour cette raison sera
rejetée par le maître de l’ouvrage, et renvoyée au soumissionnaire.
Article 02 : Offres tardives
Toute offre reçue par le service contractant après l’expiration du délai de dépôt des offres, arrêté par le service contractant conformément
aux dispositions de 01 de préparation des soumissions, sera retournée cachetée au soumissionnaire.
E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
Article 01 : Ouverture des plis
L’ouverture des plis est effectuée par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres instituée par les dispositions de l’article
160 du présent Décret 15/247,au siège de la commune d’ORAN - wilaya D’ORAN en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture des plis le jour qui court à Partir de la première Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal,
la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant
La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, effectue les missions Indiqué dans l’article 71 du Décret présidentiel n° 15-247 du
2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public
Article 02 : Caractère confidentiel de la procédure d’examen et d’évaluation des offres
1- Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et aux recommandations
relatives à l’attribution du marché, ne pourra être divulguée aux soumissionnaires, ou à toute autre personne étrangère à la procédure
d’examen, et d’évaluation, après l’ouverture des plis, et jusqu’à l’annonce de l’attribution du marché au soumissionnaire retenu.
2- Toute tentative effectuée par un soumissionnaire pour influencer le service contractant au cours de la procédure d’examen,
d’évaluation, et de comparaison des offres, et dans sa décision relative à l’attribution du marché, conduira au rejet de l’offre de ce
soumissionnaire.
Dans le cas ou il est constaté l’absence des coûts en lettres ou en chiffre des prix unitaires dans le bordereau des prix unitaires et dans le devis
estimatif, l’offre sera rejetée.
Article 05 : Délai d’exécution
Le soumissionnaire devra présenter un délai d’exécution qui couvrira l’ensemble des travaux objet du marché, accompagné d’un
planning prévisionnel des travaux.
Article 06 : Correction des erreurs
Les offres qui ont été reconnues conformes au dossier d’appel d’offres, seront vérifiées par le service contractant pour rectifier les erreurs de
calcul éventuelles, les erreurs seront corrigées par le service contractant de façon suivante :
-Lorsqu’il existe une différence entre le montant en chiffre et le montant lettres, le montant en lettre fera foi.
-Lorsqu’il existe une différence entre un prix unitaire et le montant total obtenu en effectuant les produits du prix unitaire en chiffre et en lettre
par la quantité, le prix unitaire cité fera foi,
-Le soumissionnaire reste entièrement responsable quant aux propositions des prix unitaires qui ne peuvent être rectifié au cours de
l’analyse des offres.
- Le montant figurant à la soumission, sera rectifié par le service contractant, conformément à la procédure décrite ci-dessus, et avec le
consentement du soumissionnaire. Si le soumissionnaire n’accepte pas la correction ainsi effectuée, son offre sera rejetée.
Article 07 : Évaluation et comparaison des offres
L.’évaluation des offres est effectuée par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres citée à l’article 71 du décret présidentiel
N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres effectuera l’évaluation et la comparaison des offres qui ont été reconnues
recevables aux conditions requises par le dossier d’appel d’offres. Au cours de la vérification des offres financière, le service contractant
déterminera pour chaque offre le montant exact de l’offre en rectifiant éventuellement le montant de l’offre de la façon suivante :
a)- Par la correction des erreurs arithmétiques conformément aux dispositions de l’article 06 ci-dessus.
b)- Par la soustraction de toute somme prévisionnelle et le cas échéant, des sommes pour évènement imprévu figurant au devis estimatif.
P a g e | 18
Les soumissionnaires sont informés que les délais d’exécution constitueront un paramètre déterminent dans le choix du cocontractant en
raison de la spécificité de l’ouvrage qui ne devra pas souffrir d’un délai de chantier assez long. Qui ont été reconnues recevables aux conditions
requises par le dossier d’appel d’offres.
F - ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Article 01 : Critères d’attribution du marché
L’évaluation des offres est effectuée par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, effectue les missions Indiqué dans l’article 72 du Décret présidentiel n° 15-247 du
2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public
- Critères d’évaluation des soumissionnaires:
I – 1 er phase
Le choix de l’entreprise sera basé sur un système de nation des offres techniques sur Quatre vingt (80) points avec la condition suivante :
N° Cratères d’évaluation Note Maximale
01 Moyens matériels : 35 points
02 Moyens humains 25 points
03 Délai de réalisation 20 points
TOTAL 80 points
Les offres techniques admises doivent être supérieure ou égale à 40 points.
1- Moyens matériels: (Trente cinq (35) points maximum)
Le matériel destiné au projet doit être adéquat avec la nature des travaux (devis)
Désignation du matériel Nombre Note Maximale
Pelle mécanique équipée par brise roche 01 Dix ( 10 pts)
Rétro chargeur 01 huit ( 08 pts)
Camion a benne 2.5 t et plus 02 Huit (08 points) « quatre (04 )pts pour chaque camion
Bétonnière 01 Trois (03 )pts
Compresseur 01 Trois (03) pts
Citerne 3000 litres et plus 01 Trois (03) pts
Total 35 points
A) Pour le matériel roulant : Le matériel en possession doit être justifié par cartes grises, cartes de mise en circulation ou récépissés avec
assurances en cours de validité.
Le contrat de location du matériel doit être justifié par un acte notarié avec cartes grises ou récépissés du propriétaire et avec assurances.
B) Pour l’autre matériel : Doit être justifié par un PV d’huissier de justice récent dont les délais ne dépassent pas une année
2- Moyens humains: Vingt Cinq (25) points maximum
- La liste des moyens humains appuyée des pièces justificatives (déclaration annuelle, bordereau de dépôt, liste nominative DAS. Pour les
ouvriers
- Attestation d’affiliation individuelle pour l’encadrement + diplômes.
LE CO-CONTRACTANT
Ecrivez ici manuscrite « « lu et accepté »
Le règlement des travaux faisant l’objet du présent marché et dont fait état le devis descriptif, s’effectuera par situations mensuelles
présentées par le cocontractant, vérifiées par le service de contrôle et approuvées par le service contractant.
Le délai prescrit pour la vérification des situations est de (30) jours à compter de la date de dépôt au niveau du service concerné.
Article 18 : Caution bancaire de bonne exécution et de garantie
En application des articles 130 et 132 du décret N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public., le cocontractant doit fournir par sa banque et remettra au service contractant une garantie bancaire de bonne
exécution égale à cinq pour cent (5%) du montant du marché qui sera augmenté le cas échéant par des avenants éventuels. Cette caution doit
être déposée au plus tard à la date de la première demande d’acompte.
Cette caution de bonne exécution sera transformée en caution de garantie à la réception provisoire conformément à l’article 131 du décret
présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. La caution de
garantie visée ci-dessus, totalement restituée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception définitive du marché. Tant à un (01)
mois de la réception définitive des travaux conformément à l’article 134 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Article 19 : Caution de garantie
La caution de bonne exécution citée à l ‘article précédent est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie et cela en
application des dispositions de article 131 du Décret présidentiel n° 15-247 du 2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015
portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public.
Article 20: Restitution de la caution de garantie
La caution de garantie est totalement restituée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception définitive des travaux conformément à
l’ article 134 du Décret présidentiel n° 15-247 du 2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant règlementation des
marchés publics et des délégations de service public.
Article :21 Délai de règlement- Intérêts moratoires
-1) Délai de règlement :
En vertu des dispositions de l’article 122 du Décret présidentiel n° 15-247 du 2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant
règlementation des marchés publics et des délégations de service public,
Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours, à
compter de la réception de la situation ou de la facture. Toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être
fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
-2) Intérêts moratoires :
Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus, fait courir, de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du cocontractant, des
interdits moratoires calculés au taux d’intérêt directeur de la banque d’Algérie augmenté d’un (1) point, à partir du jour suivant l’expiration dudit
délai jusqu’a quinzième (15) jour inclus suivant la date du mandatement de l’acompte suivant les dispositions de l’article 122 du Décret
présidentiel n° 15-247 du 2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant règlementation des marchés publics et des
délégations de service public
Article 22 : Avances
Il n’est pas prévus des avances au cocontractant en application des dispositions du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
-1) Avance forfaitaire : Il n’est pas prévu des avances forfaitaire au cocontractant.
-2) Avance sur approvisionnement : Il n’est pas prévu des avances sur approvisionnement au cocontractant
Article 23 : Avenants
Le cocontractant peut recourir à la conclusion d’avenants au présent marché si des modifications dans la mise en œuvre des travaux
interviennent par rapport aux prévisions initiales et cela en application des dispositions des articles 135 à 137 du décret présidentiel N° 15-247
du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
-1) Variation de la masse des travaux
Les travaux réalisés seront effectués sur la base du devis quantitatif et estimatif.
Lorsque les quantités fixées dans le contrat ne permettent pas la réalisation de son objet à l’exception des cas qui relèvent de la responsabilité
de l’entreprise, et en attendant de finaliser l’avenant, le service contractant peut émettre des ordres de service permettant d’ordonner des
prestations supplémentaires et/ou complémentaires. Dans le cas des prestations complémentaires avec de nouveaux prix le service contractant
peut émettre des ordres de services avec des prix provisoires.
- Les prestations qui ne sont pas confiées par ordre de service ne peuvent faire l’objet d’une régularisation par avenant.
- Les ordres de services doivent comporter les délais pour l’exécution de ces prestations
ouvrages les plus analogues. Dans le cas d’une impossibilité absolue d’assimilation, on prend pour termes de comparaison les prix courant du
pays .
Les nouveaux prix sont calculés dans les mêmes conditions économiques que les prix du marché et de manière à être passibles du rabais ou
de la majoration si le marché en comporte.
peuvent être pris, soit à la demande du cocontractant, soit à l’initiative du service contractant sans que les constatations préjugent, même en
principe, l’admission des réclamations éventuelles ou déjà présentées.
Article 27 : Décomptes provisoires
Sauf stipulation contraire du cahier des prescription communes ou du cahier des prescriptions spéciales, il est dressé mensuellement et à partir
des attachements ou des situations admis par le service contractant, un décompte provisoire des travaux exécutés et des approvisionnements
réalisés valant procès-verbal de service fait, et servant de base aux versements d’acomptes au cocontractant. Les approvisionnements ne
peuvent être portés aux décomptes que s’ils ont été acquis en toute propriété et effectivement payés par le cocontractant. Le cocontractant peut
prendre connaissance des décomptes provisoires dans le service contractant.
Article 28 : Décompte générale et définitif :
Si le cahier des prescriptions communes ou le cahier £es prescriptions spéciales le stipule, le cocontractant adresse à la fin de chaque année
au service contractant, une situation détaillée des travaux exécutés depuis lé début du marché. Cette situation est divisée en deux parties :
La première comprend les ouvrages et portions d’ouvrages dont le métré a pu être arrêté définitivement.
La seconde, les ouvrages ou portions d’ouvrages dont la situation n’a pu être établie que d’une manière provisoire.
lorsque le service contractant use du droit de prendre possession de certaines parties d’ouvrages avant l’achèvement complet dés travaux, cette
prise de possession est précédée d’une réception provisoire préalable à la suite de laquelle le cocontractant adresse au service contractant une
situation récapitulative détaillée des travaux exécutés depuis lé début du marché. Dans tous les cas, dans un délai de six semaines à compter
de la réception provisoire, le cocontractant adresse au service contractant une situation récapitulative complète et détaillée de tous les
travaux exécutés. Après vérification et rectification s’il y a lieu des situations visées ci-dessus, le service contractant établit les décomptes
annuels et définitifs; Il est alors fait application en ce qui concerne les décomptes des règles énoncées au présent article. Toutefois, le délai de
trois mois est compté à partir de la date de la remise de la situation récapitulative complète et détaillée ci- dessus. Les situations concernant
les travaux exécutés suivant les pratiques du bâtiment sont remises au service contractant par le cocontractant. En cas de retard du
cocontractant, elles peuvent être établies d’office par le service contractant aux frais du cocontractant.
Article 29 : Réception provisoire
A l’achèvement des prestations objet du marché le partenaire cocontractant est tenu d’informer par écrit le service contractant en
précisant sa date. Le cocontractant est tenu d’aviser le service contractant pour prononcer la réception provisoire sans réserve. Il sera alors
procédé à cette réception en présence du cocontractant dûment convoqué. En cas d’absences de celui-ci il en sera fait mention dans le procès-
verbal. Selon l’article 148 de dit décret.
Article 30 : Délai de garantie
Le délai de garantie est fixé à un (01) an à compter de la date de la réception provisoire des travaux (sans réserve). Pendant ce délai le
cocontractant demeura responsable des travaux est tenu de les entretenir.
Article 31 : Réception définitive
La réception définitive sera prononcée à l’expiration du délai de garantie si aucun vice ou malfaçon ne se sont révélés au cours du délai
de garantie
Article 32 : Assurances
Le cocontractant déclare que son personnel est assuré contre les accidents de travail et qui est à jour de ses obligations au titre de la
sécurité sociale, des congés payés et des allocations familiales. Il déclare en outre qu’il a satisfait à ses obligations fiscales conformément à la
législation en vigueur.
Le cocontractant devra souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle conformément au décret exécutif N° 95-
414 du 12/12/1995 et l’ordonnance N°85-75 du 26/09/1975 du code civil complétée et modifiée. Il devra justifier à tout moment qu’il est titulaire
de cette assurance.
A la réception définitive des travaux, le co-contractant est tenu de souscrire une assurance de responsabilité décennale.
Assurance de responsabilité décennale : le cocontractant est tenu de souscrire une assurance garantissant la responsabilité qui lui incombe
du fait de l’effondrement de tout ou partie de l’édifice en construction et le couvrant contre les risques de la responsabilité décennale (Article 554
du code civil). Le cocontractant est tenu de justifier à toute demande du
service contractant qu’il est à jour des primes d’assurance qu’ils lui incombent. Aucun règlement pour solde ne pourra intervenir si le
cocontractant ne peut justifier qu’il a réglé régulièrement les primes d’assurance qui lui incombent pendant la période des travaux
Article :33 Règlement des litiges
Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché seront réglés dans le cadre des dispositions des articles 153 et 154 du décret
présidentiel N° N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Avant toute action en justice le service contractant a le droit le recours aux dispositifs de règlement à l’amiable des litiges.
Il est institué un comité de règlement amiable des litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires
cocontractants nationaux (article154)
Article 34 : Décès faillite ou règlement judiciaire du cocontractant
-1)-Décès :
En cas de décès du cocontractant, le contrat est résilié de plein droit sans indemnités, sauf si le service contractant accepte, s'il y a lieu, des
offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux.
-2)-Faillite ou règlement judiciaire :
Le contrat est également résilié de plein droit sans indemnité, en cas de faillite sauf au service contractant d'accepter, dans l'éventualité ou le
syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation du cocontractant , les offres qui peuvent être faites par le dit syndic pour
la continuation de règlement de l'entreprise. En cas de règlement judiciaire, si le cocontractant n'est pas autorisé à continuer l'exploitation
de son activité. En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité, dont l'urgence apparaît, en attendant une décision
définitive du Tribunal, sont prises d'office par le service contractant et mise à la charge du cocontractant.
P a g e | 24
Date :………………………….
Lieu : ………………………….
LE CO-CONTRACTANT
Écrivez ici manuscrite « « lu et accepté »
Matériel nécessaire
ARTICLE 02 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER
a)– Mesures d’ordre et de sécurité :
L’entreprise devra obtenir préalablement à tout commencement d’exécution des autorisations administratives nécessaires qui devront être
produites en temps voulu leur conservation incombe à l’entreprise. Elle devra prendre toute mesure d’ordre de sécurité et de préoccupation
propre à prévenir les dommages et accidents tant sur le chantier que sur les propriétés avoisinantes et sur la voie publique.
L’entreprise restera responsable des dommages et accidents résultant de l’exécution des travaux.
b) – Organisation du chantier :
L’entreprise est tenue avant de s’installer de présenter pour approbation au maître de l’ouvrage le plan d’installation et organisation de chantier
préalablement visé par le maître d’œuvre.
c) – Surveillance du chantier :
Le gardiennage du chantier devra être assuré en permanence de jour comme de nuit de même l’hygiène et la sécurité du chantier en totalité
incombe à l’entreprise.
ARTICLE 03 : OBLIGATIONS PARTICULIERES DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur ayant apprécie‚ sous sa responsabilité la nature et les difficultés des travaux à exécuter au titre de la convention devra prévoir
toutes les mesures à même de concourir à la réalisation complète et satisfaisante des ouvrages, il ne pourra par voie de conséquence se
prévaloir d'aucune indemnité du fait du non respect de ses obligations. Il est tenu de demander au maître de l'ouvrage tous les détails, O.D.S ou
explications qu'il juge nécessaire pour la bonne conduite des travaux.
ARTICLE 04 : APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER
Les matériaux et produits nécessaires à l’exécution des travaux devront obligatoirement provenir de l’industrie Algérienne chaque fois que
celle-ci sera en mesure de satisfaire les conditions techniques fixées à la convention.
Les matériaux et matériels utilisés dans le cadre de cette convention seront de bonne qualité et réalisés selon les normes en vigueur.
ARTICLE 05 : PLANNING DES TRAVAUX
L’entreprise remettra à l’approbation du maître de l’œuvre un planning des travaux définissant les réalisations prévisionnelles dans les délais
contractuels. Ce document permettra de suivre l’évolution des travaux et justifier en cas de besoin, les mesures de coercition pouvant être
prises pour rentrer dans les délais.
ARTICLE 06 : OCCUPATION DES LOCAUX
Au cours des travaux, l’entreprise ne devra à aucun moment se servir des locaux déjà construit pour le personnel.
De plus, l’utilisation des équipements en place est formellement interdite. En cas de non respect de ces interdictions, les frais entraînés et
évalués par le maître de l’œuvre et sans contestations possible de la part de l’entreprise seront mis à la charge de celle ci.
ARTICLE 07 : SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX
Les ordres de commencement ou d’arrêt des travaux seront prescrits par le maître de l’ouvrage ou maître de l’œuvre .Les caractéristiques
techniques susceptibles de modifier les données de l’étude initiale, sont de la compétence des services de contrôle le CTH (contrôle des
constructions hydraulique).
L’entreprise doit fournir a ses frais, tous les échantillons de produits ou matériaux fabriqués qui lui sont demandés, de veuillez à signaler avant
exécution toute erreur de discordance entre les plans, en cas des travaux en béton armé, les écrasements des bétons par les services
compétentes..
ARTICLE 08 : VICE DE CONSTRUCTION
Tout vice caché entraînant des dégradations ultérieures pendant la durée du chantier entraînera la démolition de l’ouvrage considéré et sera à
la charge de l’entrepreneur. L’entreprise ne pourra être payée en aucune manière de ce fait et ne pourra prétendre à aucune révision des prix
sur la partie considérée jusqu'à la fin du chantier.
ARTICLE 09 : OBJET DE PRESEANCE
En cas de contradiction entre deux pièces ou plusieurs pièces contractuelles de la convention les indications de la pièce portant le numéro le
plus élevé dans l'énumération primeront les autres.
En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés à la plus grande échelle auront la priorité. Dans le cas ou les non -
concordance entre deux ou plusieurs plans ou documents techniques peut ou documents techniques peut donner lieu à interprétation,
l'appréciation en revient d'autorité au Maître de l'ouvrage. Aucune modification sur plan entraînant une incidence financière ne sera portée sans
un accord préalable avec l'entreprise dans le cas échéant le Maître de l'ouvrage trouvera des solutions adéquates.
ARTICLE 10 : ENCADREMENT ET MAIN D’ŒUVRE
Le responsable de chantier de l’entreprise, apte a prendre toutes décisions nécessaires à la bonne exécution des travaux, se conformera à
toutes instructions données par le maître de l’œuvre. L’emploi de la main d’œuvre, requise pour l’exécution des travaux sera en conformité avec
la réglementation en vigueur.
LE COCONTRACTANT
Écrivez ici manuscrite « « lu et accepté »
-la rédaction et la modification des ordres de service et toute note écrite à l’entreprise, nécessaire à la bonne exécution du contrôle, y compris
les attachements contradictoires de travaux
-le contrôle final des travaux
L’ingénieur pourra déléguer un agent pour le représenter sur le chantier.
L’entreprise devra déferrer à tous les ordres écrits de l’ingénieur ou de son représentant. S’il a à formuler des réserves, celles-ci devront être
présentées par écrit, dans un délai de dix (10) jours sous peine de forclusion
ARTICLE 02 : SITUATIONS DES TRAVAUX
Le soumissionnaire doit reconnaître l'emplacement des travaux. Il appartiendra à ce dernier de se rendre compte lui-même de la nature
du terrain en ce qui concerne:
les difficultés d'accès à chaque emplacement prévu.
Les problèmes posés ne causent aucun gène, ni dommage aux tiers publics ou privés.
*Les difficultés techniques que rencontre la réalisation du projet ou l’ordonnancement des travaux.
D’une façon générale le soumissionnaire devra à cette occasion ordonnée son action avec l’administration.
ARTICLE 08 : TRAVAUX EXÉCUTÉS SANS ORDRE OU CONTRAIREMENT AUX ORDRES DONNES
Les travaux exécutés ou le matériel fourni, sans ordre contrairement aux ordres donnés et sauf cas d’urgence, peuvent être refusés. Leur
démolition, démontage et enlèvement seront poursuivis aux frais, risques et périls du soumissionnaire qui supportera également toutes les
dépenses qui en découleraient, à moins que le maître d’ouvrage préfère les conserver en fixant un rabais sur le prix normal.
Dans le cas ou des incidents de cette nature se répéteraient, le maître d’œuvre pourra prescrire au soumissionnaire le remplacement du
personnel fautif, voir même constater par ordre de service la défaillance de l’entreprise.
ARTICLE 09 : CONDITIONS DE TRAVAIL
Outre les conditions de travail expressément stipulées par le marché, le soumissionnaire doit assurer à son personnel les autres conditions de
travail qui peuvent être fixées par les conventions collectives ou les usages de chaque profession et dans chaque catégorie d’ouvriers dans la
localité ou la région ou le travail est exécuté.
En ce qui concerne la durée de travail et la rémunération des heures supplémentaires, il se conforme à la réglementation en vigueur.
Le soumissionnaire s’oblige à tenir à la disposition du maître de l’ouvrage, du service de l’inspection du travail, la liste nominative des ouvriers
qu’il emploi sur le chantier ou dans ses ateliers et leur communiquer, à toute réquisition ses feuilles de paie.
Dans le cas où l’entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie de son entreprise, les mêmes obligations sont imposées aux sous-traitants.
ARTICLE 10 : TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
L’emploi des travailleurs étranger est réglementé sur les chantiers et ateliers organisés fonctionnant en vue de l’exécution du marché.
Le soumissionnaire établira en temps utile les listes nominatives des étrangers appelés à travailler sur le chantier et veillera à ce que les
autorisations soient accordées à temps.
ARTICLE 11 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Le soumissionnaire est tenu d’observer et de faire observer par son personnel :
-Les règles de sécurité en usage compte-rendu du lieu de travail et celles relatives à la circulation du personnelle des véhicules.
-La discipline générale et les règles de sécurité en vigueur sur les chantiers.
-La législation du travail
-De bonnes relations avec toutes entreprises, tout organisme ou société appelés à travailler sur le même site.
Le soumissionnaire est tenu en outre d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs, la sécurité publique et de se soumettre à toutes les
obligations mises à sa charge par les lois et décrets en vigueur, règlements de police, de voiries ou outres.
Il doit garantir à l’administration contre tout recours en cas ou sa responsabilité serait engagée du fait de l’inobservation par lui de ces
obligations.
Il est précisé que toutes pancartes devront obligatoirement être rédigées à la fois en langue arabe et en langue française.
Le soumissionnaire doit exercer une surveillance continue sur le chantier à l’effet d’éviter tout accident aux ouvriers y travaillant ainsi qu’aux
personnes employées à un titre quelconque sur le chantier et à celles qui seraient étrangères à celui-ci.
ARTICLE 12 : MESURES D’ORDRE DE SÉCURITÉ
Le soumissionnaire prendra spontanément toutes les mesures d’ordre et de sécurité nécessaires pour éviter les accidents sur son chantier.
Il devra se conformer à tous les ordres qu’il recevra à ce sujet de l’administration. Il sera tenu de prendre tout spécialement les mesures propres
à garantir la santé et la sécurité du personnel employé.
La signalisation du chantier devra être assurée conformément aux dispositions réglementaires. Le soumissionnaire demeurera seul responsable
des accidents et des dégradations aux ouvrages avoisinant qui pourraient survenir du fait de son chantier.
Les accès du chantier devront être organisés de manière à éviter tout accident.
L’administration se réserve le droit, en cas d’urgence de faire exécuter d’office aux frais de soumissionnaire et sans qu’il soit besoin de mise en
demeure ni préavis, les mesures que ce dernier aurait omis de prendre pour assurer l’observation des prescriptions du présent article resteront
à la charge du soumissionnaire.
ARTICLE 13 : SUJÉTIONS RÉSULTAT DE LA PRÉSENCE DE VOIES PUBLIQUES OU RÉSEAUX PUBLICS DE TOUTE NATURE
Le soumissionnaire ne peut formuler aucune déclaration ni prétendre à aucune indemnité pour les sujétions résultant de la présence de lignes
ou câbles téléphoniques, ou de canalisations enterrées quelconques.
Le soumissionnaire doit obtenir en temps utile les autorisations de voiries nécessaires. Les frais et sujétions résultant de l’application des
règlements de polices et de voirie sont à sa charge, il n’est de même en ce qui concerne des autorisations à obtenir des services de la
SONELGAZ, A.D.E et des P.T.T éventuellement.
ARTICLE 14 : PRÉSENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LE CHANTIER
Chaque entreprise devra avoir en permanence sur le chantier à partir du moment ou elle a commencé les travaux, un chef de chantier ou un
responsable qualifié habilité à recevoir les instructions de l’administration et à suivre leur bonne exécution.
Ce chef de chantier devra être agrée par l’administration ou son délégué son nom devra être notifie par écrit au maître de l’ouvrage.
Ce chef de chantier qualifié devra être capable de présenter valablement l’entrepreneur, son patron, tant auprès des services de suivi
qu’auprès des autres entreprises et avoir tous pouvoirs pour régler toutes questions.
L’absence de chef de chantier sera sanctionnée d’une pénalité de 100 DA par jour ou sa présence aura été jugée nécessaire par
l’administration. Cette pénalisation sera signifiée au soumissionnaire.
En outre pendant cette absence, le maître de l’œuvre sera en droit de commander directement le personnel présent et en cas de refus de celui-
ci, s’engage à signaler au maître de l’ouvrage le désordre pour la prise de décision ou de faire appel à une autre entreprise au compte de
l’entreprise défaillante.
L’administration a le droit d’exiger au soumissionnaire le changement ou le renvoi du chantier des agents ou ouvriers du soumissionnaire pour
insubordination, incapacité ou défaut de probité.
Le soumissionnaire demeure, d’ailleurs, responsable de fraudes ou malfaçons qui seraient commises par eux dans la fourniture des matériaux
et la réalisation des travaux.
P a g e | 30
ARTICLE 22 : MANUTENTION
La manutention des travaux de toute espèce doit se faire avec la plus grande précaution. Les tuyaux seront déposés sans brutalité sur le
sol ou dans le fond des tranchées et il convient d’éviter de les rouler sur des pierres ou en sol rocheux sans avoir constitué au préalable, des
chemins de roulement.
ARTICLE 23 : POSE DES CONDUITES EN TRANCHÉE
Au moment de leur mise en place, les conduites de toutes espèces sont examinées à l’intérieur et soigneusement débarrassés de tout corps
étrangers qui pourrait y avoir été introduits.
Le soumissionnaire procédera à la descente, au prolongement des conduites, au montage des pièces de raccordement spéciales et au piquage
dans les réseaux existants
P a g e | 31
Le soumissionnaire procédera à ces frais à la dépose et au remaniement des canalisations qui ne satisferont pas aux conditions du présent
article.
ARTICLE 24 : ESSAI EN TRANCHÉE
Les essais d’écoulement et d’étanchéité seront effectués dans des conditions qui permettront d’examiner effectivement le tronçon de
conduite éprouvé et en particulier tous les joints. Ils auront donc lieu avant remblai.
Le soumissionnaire aura notamment la charge de fournir les accessoires nécessaires à l’exécution des essais dans les conditions
prescrites ainsi que le matériel nécessaires aux épreuves.
ARTICLE 25 : REMBLAIS
Après les épreuves des conduites, le remblaiement n'aura lieu que sur l'autorisation du chargé de suivi.
La conduite doit être enrobée totalement par du sable fin de 20 cm au- dessous.
Le remblaiement sera exécuté au fur et à mesure de la mise en service des conduites par des couches successives de 20cm maximum en terre
tamisée fortement pilonnées, arrosées, damées et compactées.
En zone urbaine, sur la route et sur les accotements, les remblais devront être compactés aux densités sèches sur place indiquée en
pourcentage (95%) par rapport à la densité sèche maximale, définie par la norme ASTM D 1157.
Le remblaiement autour des ouvrages sera exécuté par couche de 20 cm, des couches pourront être compactés à 95% de l’optimum
Proc Tor (ASTM D-1557) et si besoin est humidifies au préalable.
Les déblais excédentaires ou de mauvaises qualités seront transportés vers un endroit indiqué par l’administration.
ARTICLE 26 : REPLIEMENT DU CHANTIER :
A la fin de la mise en service, chaque jour, l’entrepreneur sera tenu d’enlever tous les matériaux non employés et les déchets de toute espèce. Il
devra dans le même délai replier son matériel et ses installations de chantier et aménager les aires correspondantes.
En cas de retard de la part du soumissionnaire, les opérations susvisées seront faites d’office, à ses frais après mise en demeure par simple
ordre de service du maître de l’ouvrage.
ARTICLE 27 : EPUISEMENTS
Tous les épuisements pendant l'exécution des travaux seront à la charge du soumissionnaire qui y affectera le matériel nécessaire.
ARTICLE 28 : MATÉRIEL DE CHANTIER
Si, pour une raison quelque, le soumissionnaire désire retirer du chantier une partie du matériel avant l’achèvement des travaux auxquels
il est destiné, il ne pourra le faire qu’avec l’accord écrit de maître de l’ouvrage, cet accord laissant toutefois au soumissionnaire les risques et
périls de cette opération.
ARTICLE 29 : AVANCEMENT DES TRAVAUX
Un attachement hebdomadaire doit être établi par le maître de l’ouvrage ou son représentant en présence du chef de chantier et sera
contresigné par le chef du projet suivant un formulaire qui sera fournie par le maître de l’ouvrage.
Le soumissionnaire est chargé de constituer au fur et à mesure de l’avancement des travaux, une collection complète des plans
conformes à l’exécution des travaux. Ces plans seront aussi nombreux, détailles et dûment précisés que nécessaires pour décrire
exhaustivement les travaux réalisés dans leur ensemble et dans chacune de leur partie.
Le maître de l’ouvrage contrôlera en temps utile, que ces plans conformes à l’exécution, et que les rapports sont bien dressés et correctes.
ARTICLE 30 : REGARD
Ils seront en béton armé dosé à 350Kmg /m3 le ferraillage type sera conforme aux plans fourni au dossier d’appel d’offres.
Les regards seront constitués par cadre et tampons en fonte série lourde (850x850), la résistance à la rupture égale à 30.000 DAN
ARTICLE 31 : MATÉRIAUX ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES BÉTONS POUR OUVRAGES
Ciment pour ouvrage :
-Les ciments à employer pour la réalisation des ouvrages de génie civil, seront de qualité portland artificiel d’une classe égale ou
supérieur à la classe 210/325.
Agrégats pour mortier et béton : -Les agrégats proviendront de carrières préalablement agrées par l’administration..
a)-Sable :
-Il devra être crissant, dense, stable, exempt de poussières de débris, schisteux, gypseux, argileux, il devra avoir un degré d’humidité
uniforme et à peu près constant..
b)-Agrégats pierreux :
-Ces agrégats devront être durs, stables denses, exempts de gangue fragile ou terreuse, et purgés, de débris végétaux.
Aciers pour béton arme :
-Les aciers pour béton seront des ronds l’aminés lisses. Ou des armatures à adhérence améliorée.
-Les surfaces des ronds ne devront pas présenter d’aspérité susceptible de blesser les ouvriers et seront exemptes de paille, fonte,
crique, strie, gerçure, soufflure et autres défauts préjudiciables à la résistance de l’acier.
Les ronds à béton seront en acier Fe E 22 dont la résistance à la rupture sera comprise entre 33 et 50 Kg/mm2 et dont la limite élastique
garantie sera de 22 Kg/mm2
Les aciers à haute adhérence, éventuellement employés seront des aciers TOR ou similaire présentant une résistance à la rupture de
48,5 Kg/mm2 et une limite élastique de :
-42 Kg/mm2 pour les diamètres inférieurs ou égaux à 20 mm
-40 Kg/mm2 pour les diamètres supérieurs à 20 mm
Le stockage devra être assuré dans des conditions telles que les aciers de différentes nuances et de différentes dimensions ne puissent
être mélangés et soient commodément repris sur parc.
Eau entrant dans la composition des bétons :
-L’eau employée pour la fabrication des bétons ou des mortiers devra être exempte d’impuretés préjudiciables, telles que silice,
ammoniac, sel, etc..
P a g e | 32
-Elle ne devra pas contenir de matière en suspension provoquant un trouble et devra rester incolore (ou ne se teinter que très légèrement
après Vingt Quatre (24) heurs, quand on y dissout Vingt grammes de soude caustique par litre).
ARTICLE 32 : COFFRAGES
Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermés. Ils seront rigides et suffisamment étayés pour
éviter toute déformation ou toute fuite de mortier ou de laitance pendant la construction. Ils seront conçus de façon à pouvoir être aisément
enlevés lors du décoffrage sans dommage pour le béton.
La surface intérieure de coffrage de parement sera traitée avec un produit l’empêchent d’adhérer au béton.
Tous les coffrages seront implantés correctement et toute trace de sciure ou de matériau étranger sera soigneusement enlevée avant le
bétonnage.
L’emploi d’attache comportant des fils torsadés ou des groupes de fils parallèles traversant le béton est interdit.
ARTICLE 33 : DÉCOFFRAGE
Les délais d’enlèvement d’étais et de décoffrage ne seront pas soumis au soumissionnaire mais à l’agrément du maître de l’ouvrage.
Ces opérations se feront toujours en présence d’un représentant du maître de l’ouvrage.
ARTICLE 34 : DATE ET LIEU DE SIGNATURE
LE COCONTRACTANT
Écrivez ici manuscrite « « lu et accepté »
WILAYA D’ORAN
DAÏRA D’ORAN
P a g e | 33
COMMUNE D’ORAN
J’atteste avoir reconnu l’emplacement des ouvrages à réaliser et avoir une parfaite connaissance des lieux et des conditions
Le soumissionnaire
2. Présentation du soumissionnaire:
Désignation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature):
Soumissionnaire seul
Dénomination de la société : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises : Conjoint Solidaire
Dénomination de chaque société :
1 / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
2 / .........................................................................................................................................................................................................
3 / …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……………
Dénomination du groupement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
-Désignation du mandataire :
Les membres du groupement désignent le mandataire suivant : ……………………………………………………………………………………………………
Non Oui
Dans l’affirmative :
Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés : .....................................................................………………………..........................
4. Engagement du soumissionnaire :
Le signataire
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager La société à l’occasion du marché :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Après avoir pris connaissance des pièces du projet de la convention et après avoir apprécié, à mon point de vue et sous ma
responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter.
Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au
dossier du projet de marché.
Me soumets et m’engage envers : Commune D’ORAN à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des
prescriptions spéciales et moyennant la somme de :
Montant du marché (H.T) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…………..- soit (………………………………………………………………).
Montant du marché (T.V.A) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…………..- soit (………………………………………………………………).
Montant du marché (T.T.C) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…………..- soit (………………………………………………………………).
Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le
numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant:
Montant HT des
Désignation des membres Nature des prestations
prestations
………………………………………………………………………………… ………………………….…………………………. ……………………………………………………
………………………………………….…………………………………….. …………………………..………………………… ……………………………………………………
………………………………………………………………………………… …………………………..………………………… ……………………………………………………
N.B :
-Cocher les cases correspondant à votre choix.
-Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.
-En cas de groupement, remplir une seule déclaration.
-En cas d’allotissement chaque lot doit faire l’objet d’une déclaration.
-Pour chaque variante remplir une déclaration.
-Pour les prix en option remplir une déclaration à part.
-Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les
rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ORAN DAÏRA D’ORAN COMMUNE D’ORAN
N° de l’opération :
P a g e | 36
05
06
07
08
09
10
TOTAL HT
TVA 09%
TOTAL TTC
N° de l’opération :
Intitule de l’opération : Extension et rénovation du réseau d’assainissement à
P a g e | 37
P/Unitaire en
N° Désignation des ouvrages U Prix Unitaire en Lettres
chiffres
Entreprise
WILAYA D’ORAN
DAÏRA D’ORAN
COMMUNE D’ORAN
P a g e | 38
Entreprise