Dossier Fga

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET REPUBLIQUE DE COTE
D’IVOIRE
DIRECTION GENERALE FONDS DE GARANTIE Union –Discipline-Travail

AUTOMOBILE
DIRECTION FINANCE ET COMPTABLE
DOSSIER DE TRAVAUX EN
PROCEDURE SIMPLIFIEE A
COMPETITION OUVERTE
(PSO)
Consultation ouverte N° OT………/20………..

Objet : CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIF A USAGE DE BUREAU
LIGNE BUDGETAIRE : 78011202253

Maitre d’œuvre : FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
MAI 2024
FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

Abidjan Cocody Les 2 Plateau 7ème Tranche/ 06 BP 2906 Abidjan 06/ 27 22 42 66 43/ www.fga -ci.net
PREFACE
Ce dossier de référence de consultation pour la passation des contrats de travaux reflète les
dispositions de l’arrêté 2021-909 du 22 décembre 2021 fixant les modalités d’exécution des crédits
budgétaires dans le cadre des procédures prévues par le Code des Marchés Publics qui prévoient que
la passation des marchés publics dont le montant est inférieur aux seuils de référence fixés
conformément à l’article 6 nouveau du Code des marchés publics se fera en procédures simplifiées.
La préparation de ce dossier de référence répond au souci de la Direction Générale des

Marchés Publics (DGMP) de mettre à la disposition de ses partenaires des dossiers faciles à élaborer
en vue d’exécuter les dépenses selon un mécanisme simplifié qui devrait permettre de réduire les
délais de passation des contrats.
L’appropriation de ce dossier par les autorités contractantes permettra à celles ci d’élaborer

des dossiers de qualité d’une part et de gagner le pari de la célérité, d’autre part.
Le présent dossier de référence pour les travaux comprend les cinq (05) sections suivantes :
- section 0 : Avis de consultation ;

- section 1 : données d’évaluation des offres ;
- section 2 : formulaires ;
- section 3 : descriptif des travaux et plans ;
- section 4 : contrat type de travaux en PSO.
Ce dossier de référence est accessible sur le site Internet de la Direction Générale des
Marchés Publics (DGMP).
INFORMATIONS POUR INSCRIPTION AU SIGOMAP V2
Dans le cadre du processus de dématérialisation des marchés publics, les entreprises prenant part à
cet appel d’offres sont invitées à se rapprocher des services de la Direction Générale des Marchés
Publics (DGMP) pour leur inscription dans la version 2 du Système Intégré de Gestion des
Opérations de Marchés Publics (SIGOMAP V2). Sur le lien suivant : www.sigomap.gouv.ci
La liste des documents requis est la suivante :
 Pièce d’identité du chef d’entreprise
 Pièce d’identité du mandataire
 Autorisation de l’employeur pour la création du compte (le modèle d’autorisation de l’employeur

est téléchargeable sur la page de dépôt des pièces justificatives)
En cas de soucis joindre la DGMP
Téléphone : (+225) 27 22 55 88 88
E-mail : [email protected]
FICHE D’INFORMATIONS GENERALES
(L’autorité contractante remplit cette fiche conformément aux indications en italiques)
Autorité contractante : Fonds De Garantie Automobile
1. Source de financement : Budget de l’Etat

2. Objet de l’appel d’offres Construction de batiments administratif à usage de bureaux
3. Imputation budgétaire : 78011202253
Exercice budgétaire 2024
4. Type de marché: Marché simplifié

5. Mode de passation: Procédure simplifié à compét ouverte
6. Le présent appel d’offres est composé de quatre (4) lot(s) .
7. Réservation du ou des lot(s) aux Petites et Moyennes Entreprises (PME)locales
(conformément au Plan de Passation des Marchés (PPM) validé).
Lot (s) Désignation du lot Part réservée aux PME locales

Lot 1 Construction d’un bâtiment Oui Non
x
administratif à usage de bureau
pour le compte du FGA au CHR
de Dimbokro
Lot 2 Construction d’un bâtiment Oui x Non
de Daloa
Lot 3 Construction d’un bâtiment Oui x Non
de Odiénné
Lot 4 Construction d’un bâtiment Oui Non
x
de Man
(N.B : l’autorité contractante est tenue de renseigner tous les champs du tableau. En cas d’appel d’offres à
lots multiples, l’autorité contractante doit indiquer si le lot est réservé ou pas aux PME locales ;
Section 0 : Avis de Consultation
(Dans le cadre d’une consultation ouverte)
N°OT…………/20…….
Source de financement : Budget de l’État imputation budgétaire : 78011202253, exercice budgétaire 2024
1. LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE sollicite des offres de la part de candidats

éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux relatifs à LA
CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE BUREAUX.
Le marché sera passé sur prix global et forfaitaire
Les travaux, objet de la présente consultation, seront exécutés en quatre (4) Lots.
LOT (S) DESIGNATION DELAI
D’EXECUTION
MAXI.
01 Construction d’un bâtiment administratif à usage de bureau 90 jours
pour le compte du FGA au CHR de Dimbokro
pour le compte du FGA au CHR de Daloa
pour le compte du FGA au CHR de Odiénné
pour le compte du FGA au CHR de Man
2. La passation du contrat sera conduite par la Procédure Simplifiée à compétition Ouverte
(PSO) telle que prévue par 2021-909 du 22 décembre 2021 fixant les modalités d’exécution
des crédits budgétaires dans le cadre des procédures prévues par le Code des Marchés Publics.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations en ligne sur l’espace virtuel
(SIGOMAP V2) dédié à cet effet.
4. Les exigences en matière de qualifications sont: Voir les critères d’évaluation contenus dans le
dossier de consultation.
5. Les candidats peuvent consulter gratuitement le dossier physique de consultation ou le
retirer en ligne sur l’espace virtuel (SIGOMAP V2) dédié à cet effet contre un paiement
forfaitaire non remboursable de la somme de 20 000 FCFA.
6. Les offres seront déposées en ligne sur l’espace virtuel (SIGOMAP V2) dédié à cet effet au
plus tard le …../…./2024 à 9 heures 00 minute temps universel. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. Elles constituent des offres hors délai. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des candidats présents le …../……/2024 à 9 heure 00 minute
temps universel à l’adresse.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de validité 90 jours à
compter de la date limite de dépôt des offres.
8. Dès l’attribution du (des) contrat(s) l’autorité contractante publiera dans le Bulletin Officiel
des Marchés Publics en ligne sur l’espace virtuel (SIGOMAP V2) dédié à cet effet et par
voie d'affichage dans ses locaux, la décision d'attribution et tiendra gratuitement à la
disposition des soumissionnaires, une copie du rapport d'analyse synthétisé de la Commission
d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des offres (COPE) ou en délivrera sans frais une copie à
leur demande.
9. Le marché issu du présent Appel d’Offres sera soumis aux formalités de timbres
d’enregistrement et de redevance de régulation (0.5% du montant hors taxes) du marché aux
frais du titulaire.
10. La présente consultation est soumise aux dispositions de l’arrêté N°2021-909 du 22 décembre
2021 fixant les modalités d’exécution des crédits budgétaires dans le cadre des procédures
Le Directeur Général
MAIZAN KOFFI NOEL

Section I : Données d’Evaluation des Offres
E0 : INFORMATIONS GENERALES
1. La liste des entreprises sous sanction et/ou exclues de la passation des marchés peut être
consultée sur les sites Internet de la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP)
(www.marchespublics.gouv.ci) et de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés
Publics (ANRMP)(www.anrmp.ci).
2. Les candidats reconnus coupables de pratiques frauduleuses sont passibles de sanctions

conformément aux dispositions du décret n° 2021-874 du 15 décembre 2021 portant
modalités d’application des sanctions des violations de la règlementation.
3. Sont exclues de la présente consultation, toutes personnes physiques ou morales reconnues

coupables de l’une des infractions suivantes :
- Blanchiment de capitaux,
- Infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux,
- Financement de terrorisme,
- Financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Sont également exclues, toutes personnes physiques ou morales figurant sur une liste de sanction des
Nations Unies ou nationale dans le cadre de sanctions financières ciblées liées au financement du
terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive, conformément aux résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies 1267(1999), 1373(2001) et 1540(2004).
A cet effet, renseigner le formulaire de déclaration sur l’honneur disponible dans la « section
II : formulaires ».
4. La langue de soumission est le Français.

5. Le (s) contrat (s) sont passé (s) sur prix global forfaitaire.
6. Le délai d’exécution maximum des travaux est de : 90 jours.Fournir à cet effet un acte
d’engament suivant le modèle joint à la « section II : Formulaires ».
Tout candidat proposant un délai de livraison supérieur au délai de livraison exigé, verra son
offre éliminée.
7. les offres des soumissionnaires doivent rester valides pendant un délai de 90 jours à compter
de la date limite de soumission.
8. le marché est renouvelable : non
9. Ce marché est réservé aux PME.
8. les prix proposés par les candidats sont fermes et non révisables
9. Afin d’obtenir des clarifications uniquement, veuillez vous connectez sur l’espace virtuel
10. Les offres des soumissionnaires doivent rester valides pendant un délai de 90 jours à compter
de la date de soumission.
11. Une réunion préparatoire est prévue : Non
12. Une visite du site est prévue : Non
13. le marché issu cet appel d’offres est réservé aux Petites et Moyennes Entreprises (PME)
locales; produire tout document permettant de justifier que le soumissionnaire est une PME
locale.
14. Les candidats peuvent présenter une offre en groupement. Dans ce cas, le groupement peut être
solidaire ou conjoint.
Cependant, dans le cadre d’une consultation restreinte, les candidats figurant sur la liste
autorisée ne peuvent pas se mettre en groupement ni avec des candidats non autorisés ni
avec d’autres candidats figurant sur la liste restreinte.
15. Aux fins de remise des offres, uniquement, veuillez vous connecter sur l’espace virtuel
L’ouverture des plis aura lieu en ligne à l’adresse SIGOMAP V2 dédié à cet effet.
Date : ……./……../2024
Heure :10 heures 00 minutes temps universel.
16. La Commission d’Ouverture des Plis et d’Évaluation des offres (COPE) est composée comme
suit:
N° d’ordre Structure Qualité
Le DIRECTEUR GENERAL FGA/ OU SON Président
1
REPRESENTANT
Un representant du services ACHATS ET MOYENS Rapporteur
2
GENERAUX FGA
Un representant du DIRECTEUR FINANCES ET Membre
3
COMPTABLE FGA
CONTROLEUR FINANCIER AUPRES DU
4 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET Membre
OU SON REPRESENTANT
N.B : pour rappel la Commission d’Ouverture des Plis et d’Évaluation des offres doit être
composée de :
• un représentant de l’autorité contractante, président ;

• un représentant du service utilisateur, rapporteur ;
• un représentant du service technique, le cas échéant, membre ;
• un représentant du maître d’œuvre, s’il existe. Dans ce cas, il assure la fonction de
rapporteur ;
• un représentant de l’organe chargé du contrôle de la régularité de la dépense,
placé auprès de l’autorité contractante, membre (contrôle financier, contrôle
budgétaire ou assimilés pour les autres assujettis).
E1 : CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES
1. Les candidats devront joindre à leurs offres la copie de l’extrait de l’acte d’immatriculation
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) en rapport avec l’objet de la
consultation, éliminatoire.
N.B : La notion de « divers » figurant sur certains RCCM doit être considérée comme
rattachée aux activités principales et non à un autre domaine d’activité différent de ceux
mentionnés sur le RCCM.
2. Les candidats doivent disposer d’expériences de marchés de travaux similaires au
cours des trois (03) dernières années (2021-2022-2023) qui précèdent la date limite de dépôt
des soumissions. Cette expérience est évaluée à partir des Attestations de Bonne Exécution
(ABE) ou des procès-verbaux de réception provisoire ou définitive délivrés aux
soumissionnaires en tant qu’entrepreneur principal, en groupement ou en tant que sous-
traitant. Les ABE délivrées à des sous-traitants doivent être contresignés par le Maître
d’œuvre ou l’autorité contractante conformément au modèle joint au présent dossier de
consultation.
3. Le nombre de projet similaire exigé est de deux (02). On entend par projet similaire, les
travaux de : Construction de bâtiments administratifs et commerciaux
4. Le délai d’exécution est de 90 jours à compter de la notification de l’ordre de service de
démarrage, tout délai supérieur vaut rejet.
Les entreprises de moins de 18 mois, ne disposant pas d’ABE pour justifier de l’expérience spécifique,
doivent proposer un personnel ayant au moins cinq (05) ans d’expérience générale et avoir suivi au
moins deux (02) projets similaires Elles devront fournir une attestation bancaire datant de moins
de six (06) mois et une attestation bancaire de préfinancement correspond à quinze pour cent
(15%) de la valeur de leur soumission par lot.
5. Personnels
Le candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes:
Expériences
Numéros Personnel clé Qualifications Expériences spécifiques nombre
globales en (nombre de
travaux projets
(années) similaires à l’objet de
la consultation)
technicien Supérieur en 02 ans Avoir suivi au moins
1 bâtiment ou en travaux d’expérience un (01) projet de 01
Publics (BTS) au moins dans construction ou de
Chef de chantier les rénovation de
travaux bâtiments bâtiments en
ou TP tant que chef
de chantier
Conducteur des Voir dirigé 01 projet
travaux 03 ans de construction ou
Technicien Supérieur en d’expérience rénovation de
2 01
bâtiment ou en travaux dans les travaux bâtiment en tant que
Publics (BTS) bâtiments ou TP Conducteur des
travaux
(Note à l’attention de l’autorité contractante:
- L’expérience globale maximale de l’agent à exiger ne doit pas excéder 03 ans
- L’expérience spécifique par agent à exiger ne doit pas excéder 01 projet similaire
- Les diplômes à exiger par l’autorité contractante ne peuvent être supérieur au niveau
BAC+2 (BTS ou tout autre diplôme équivalent)
Le candidat doit fournir les détails concernant l’agent proposé et son expérience en utilisant le
formulaire du personnel affecté aux travaux de la section II.
NB : Les CV devront être conformes au modèle de la section II et signés de l’employé. Ils

devront être accompagnés des copies des diplômes exigés, certifiées conformes à l’original
datant de moins de douze (12) mois. Ces documents doivent être rédigés dans la langue française
à défaut ils devront être traduit par un traducteur agréé. Le profil de l’agent demandé est un profil
minimum. Tout membre du personnel ayant une qualification supérieure sera accepté pour le
poste proposé.
Le nombre d’années d’expérience sera déterminé en faisant la différence entre la date
d’ouverture de ladite consultation et la date de début d’activité de l’agent dans le domaine
concerné. Les périodes de stage ne seront pas prises en compte dans la détermination du nombre
d’années d’expérience.
7. Matériel
Le candidat doit établir qu’il a les matériels suivants:

N°
Désignation du matériel Nombre minimum
d’ordre
1 Véhicule de liaison 01
2 Camion ou camionnette (moins de 3,5 T) 01
3 Bétonnière 150 litres 01
4 Vibreur béton 01
NB :
- Matériel en propre : produire un titre de propriété (carte grise pour les véhicules, attestation
d’assurance pour les engins et reçus d’achats pour les autres) ;
- Matériel en location : produire un contrat ferme et irrévocable de location du matériel délivré
par un loueur, accompagné des justificatifs de propriété (carte grise pour les véhicules,
attestation d’assurance pour les engins et reçus d’achats pour les autres).
Le candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire du
matériel affecté aux travaux de la section II.
E3 : ATTRIBUTION
Dispositions relatives aux marges de préférence
NB : Une marge de préférence de cotraitance ou de sous-traitance de 5% sera accordée à un

soumissionnaire qui envisage de sous-traiter au moins trente (30) pour cent de la valeur globale de
son marché à une Petite et Moyenne Entreprise (PME) locale.
pour être prise en compte, le soumissionnaire doit :
- Décrire les prestations à sous-traiter ;

- Indiquer la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant ;
- Fournir le RCCM du sous-traitant en rapport avec l’objet de l’appel d’offres ;
- Fournir à la satisfaction de l’Autorité Contractante (AC) la qualification professionnelle du
personnel et les références techniques du sous-traitant proposé ;
- Indiquer le montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant ainsi que les modalités de
règlement.
La valeur globale à sous-traiter à une ou plusieurs PME ne doit pas excéder 40% de la valeur
globale du marché.
 Une marge de préférence artisanale de 0% sera accordée à un soumissionnaire artisan ou une

entreprise artisanale qui a une base fixe ou un établissement stable dans l’espace UEMOA.
Le soumissionnaire doit donner la preuve qu’il est artisan pour bénéficier de cette marge de
préférence.
Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée conforme et

économiquement avantageuse dans la limite des seuils des offres anormalement basses et élevées.
Les conditions pour être attributaire de plusieurs lots :

Toute entreprise soumissionnaire sur plusieurs lots peut être attributaire de plus d’un lot si elle réunit
les conditions suivantes :
- le nombre d’expérience spécifique (pour les anciennes entreprises) doit couvrir le cumul des
expériences spécifiques des lots auxquels l’entreprise soumissionnaire peut être déclaré attributaire ;
N.B : En cas de plusieurs lots, les entreprises de moins de 18 mois ne peuvent être attributaire de
plus d’un lot.
Méthode d’évaluation des seuils des offres financières (anormalement basses ou élevées)
- Une offre est dite anormalement basse lorsqu’elle est en dessous de 80% de la moyenne des
offres évaluées conformes. Les offres anormalement basses sont systématiquement rejetées
suite à une décision motivée de l’AC après avoir demandée par écrit les précisions qu’elle
juge opportunes et vérifiée les justifications fournies dans un délai de 3 jours ouvrables à
compter
de la réception de la demande ;
- Une offre est dite anormalement élevée lorsqu’elle est au-dessus de 110% de la moyenne des
offres évaluées conformes. Les offres anormalement élevées sont systématiquement rejetées
après vérification de la réalité de l’estimation par l’Autorité Contractante.
Section II : Formulaires
F1 : Formulaire de renseignements sur le candidat

F2 : Formulaire de renseignements sur les membres de groupement
F3 : Lettre de soumission de l’offre
F4 : Bordereaux des prix unitaires
F5 : Modèle de l’Attestation de Bonne Exécution (ABE)
F6 : Formulaire Matériel et personnel
F7 : Modèle de CV
F8 : Pouvoir habilitant du soumissionnaire
F9 : Modèle d’attestation de location de matériel
F 11 : Formulaire de déclaration sur l’honneur
F12 : Modèle d’engagement au respect du délai d’exécution des travaux
F1 : Formulaire de renseignements sur le candidat
(Le candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre parenthèses. Le
tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.)
Date: (insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre)

Avis de consultation numéro : (insérer le numéro de l’avis de consultation)
1. Nom du candidat : (insérer le nom légal du candidat)

2. En cas de groupement, noms de tous les membres : (insérer le nom légal de chaque membre du
groupement)
3. Numéro d’Identification des Entreprises : (insérer le numéro du registre de commerce)
Date de création de l’entreprise : (Insérer la date du premier RCCM)
4. Boite postale et numéro de téléphone de l’entreprise: (insérer les contacts de l’entreprise)
5. Renseignement sur le représentant dûment habilité du candidat:
Nom: (insérer le nom du représentant du candidat)
Adresse: (insérer l’adresse du représentant du candidat)
Téléphone/Fac-similé: (insérer le numéro de téléphone/fac-similé du représentant du candidat)
Fonction : (insérer la fonction au sein de l’entreprise ou en rapport avec elle)
Adresse électronique: (insérer l’adresse électronique du représentant du candidat)
6. En cas de groupement, joindre l’accord de groupement
F2 : Formulaire de renseignements sur les membres de groupement
(Le candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre parenthèses. Le
tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.)

Avis de consultation numéro : (insérer le numéro de l’avis de consultation)
1. Nom du candidat : (insérer le nom du groupement)

2. Nom du membre du groupement : (insérer le nom légal du membre du groupement)
3. Nature du groupement : conjoint ou solidaire (choisir l’option correspondante)
4. Numéro d’Identification des Entreprises : (insérer le numéro du registre de commerce de
chaque membre du groupement)
Date de création de chaque membre du groupement : (Insérer la date du premier RCCM de
chaque membre du groupement)
5. Boite postale et numéro de téléphone de chaque membre du groupement : (insérer les contacts
de chaque membre du groupement)
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement
(mandataire): Nom: (insérer le nom du représentant du membre du groupement)
Adresse: ([insérer l’adresse du représentant du membre du groupement)
Téléphone : (insérer le numéro de téléphone du membre du groupement)
Fax : (insérer le numéro de fax du représentant du membre du
groupement)
Adresse électronique: (insérer l’adresse électronique du représentant du membre du groupement)
F3 : Lettre de soumission de l’offre
(Le candidat remplit la lettre ci-dessous pour chaque lot conformément aux instructions entre
crochets. Le format de la lettre ne doit pas être modifié. Un timbre fiscal de 1 000 F CFA est requis
pour chaque lettre de soumission.)
Avis de consultation numéro : (insérer l‘identification de la consultation)
À : (insérer le nom de l’autorité contractante)

Nous, les soussignés attestons que :
a) Nous avons examiné le dossier de consultation, y compris l’additif/ les additifs numéros:
(insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs le cas échéant) ; et n’avons
aucune réserve à leur égard ;
b) Nous nous engageons à exécuter les travaux ci-après conformément au dossier de consultation et
au délai d’exécution spécifié à l’article E0.4 des données d’évaluation des offres: (préciser
l’objet de la consultation)
c) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à la clause (d) ci-après est de :
- montant de l’offre en chiffres hors T.V.A .. F CFA ; (insérer le montant)
- montant de la T.V.A. en chiffres au taux de 18 % ...............F CFA ; (insérer le montant)
- montant de l’offre en chiffres T.T.C ............. F CFA ; (insérer le montant)
- montant de l’offre en lettres ............ , Toutes Taxes Comprises. (insérer le montant)
d) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :
(Indiquer en détail les rabais offerts, le cas échéant, s’ils s’appliquent)
(Indiquer aussi en détail la méthode qui sera utilisée pour appliquer les rabais offerts, le cas
échéant)
e) Notre offre demeurera valide pendant la période requise à l’article E0.6 des données
d’évaluation des offres à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
f) Notre candidature, ainsi que celle de tous sous-traitants ou entrepreneurs intervenant en rapport
avec une quelconque partie du contrat, ne tombent pas sous les conditions de sanction ou
d’exclusion de l’article E0.1 des données d’évaluation des offres.
g) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à
quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire
ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché.
h) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la
notification d’attribution du marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre nous,
jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé.
Nom (insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre)

En tant que (indiquer la qualité du signataire)
Signature et cachet (insérer la signature et apposer le cachet du candidat ou du mandataire du

groupement)
Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de (insérer le nom complet du candidat ou du
mandataire du groupement)
En date du : …. / ….. / 20 (insérer la date de signature)

F4 : Bordereaux des prix unitaires

Avis de consultation numéro : (insérer l‘identification de la consultation)
Le bordeareau de prix unitaire pour les lots 1, lot 2, lot 3, lot 4
REF DESIGNATION UNITE QTE P.U en chiffre en F CFA Prix Unitaire en lettre en F CFA
LOT 1 TERRASSEMENTS GENERAUX-VRD

1.1 TERRASSEMENTS ET MOUVEMENTS DE TERRE
1.1.1 Désherbage et dessouchage m2 50,00
2
1.1.2 Décapage des terres végétales m 50,00
TOTAL 1.1
1.2 ASSAINISSEMENT
1.2.1 Réseaux EP/EU
1.2.1.1 Canalisation diam 110 ml 10,00
1.2.1.2 Regards de visite 60X60 U 3,00
TOTAL 1.2
TOTAL LOT 1
LOT 2 GROS OEUVRE
2.1 OUVRAGES EN INFRASTRUCTURE
2.1.1 Implantation du bâtiment ens 1,00
Installation du chantier, barraque chantier et clôture ens 1,00
2.1.2 Terrassements particuliers
2.1.2.1 Fouilles en rigoles m3 18,54
3
2.1.2.2 Fouilles en trous m 4,50
2.1.2.3 Fouilles en pleine masse
2.1.2.4 Remblais provenant de déblais m3 6,50
2.1.2.5 Remblais d'emprunt m3 8,00
2
2.1.2.6 Nivellement définitif sous dallage m 50,00
2.1.3 Fondations
2.1.3.1 Béton de propriété à 150 kg/m3 m3 1,75
2.1.3.2 Semelles filantes en B.A
2.1.3.2.1 Aciers HA Kg 102,00
2
2.1.3.2.2 Coffrages ordinaires m 10,00
2.1.3.2.3 Béton à 350 Kg/m3 m3 1,85
2.1.3.3 Semelles isolées
2.1.3.3.1 Aciers HA Kg 115,00
2.1.3.3.2 Coffrages ordinaires m2 12,00
3
2.1.3.2.3 Béton à 350 Kg/m3 m 1,58
2.1.3.4 Mur de soubassement en PP 15 m2 40,00
2.1.3.5 Rehausse poteaux en B.A
2.1.3.5.1 Aciers HA Kg 150,00
2.1.3.5.2 Coffrages verticaux ordinaires m2 25,00
3
2.1.3.5.3 Béton à 350 Kg/m3 m 1,75
2.1.3.6 Chainage bas
2.1.3.6.1 Aciers HA Kg 175,00
2
2.1.3.6.2 Coffrages ordinaires m 40,00
2.1.3.6.3 Béton à 350 Kg/m3 m3 1,80
2.1.3.7 Dallage épaisseur 12 en BA
2.1.3.7.1 Film polyane m2 50,00
2.1.3.2.2 Treillis soudé maillé carré 15 fil diam 4 m2 50,00
2.1.3.7.3 Béton à 350 Kg/m3 m3 1,70
TOTAL 2.1
2.2 OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE
2.2.1 Mur en agglomérés creux
2.2.1.1 Maçonnerie en PC 15 m2 145,00
2.2.2 Raidisseurs et poteaux en BA
2.2.2.1 Aciers HA Kg 210,00
2
2.2.2.2 Coffrages verticaux ordinaires m 20,00
3
2.2.2.3 Béton à 350 Kg/m3 m 2,70
2.2.3 Poteaux isolés en B.A
2.2.3.1 Aciers HA Kg 95,00
2
3
2.2.3.3 Béton à 350 Kg/m3 m 1,50
2.2.4 Chainage hauts
2.2.4.1 Aciers HA Kg 200,00
2
2.2.4.2 Coffrages m 40,00
3
2.2.4.3 Béton à 350 Kg/m3 m 1,80
2.2.5 Arrase de finition en BA
2.2.5.1 Aciers HA Kg 30,00
2
2.2.5.2 Coffrages ordinaires m 12,00
3
2.2.5.3 Béton à 350 Kg/m3 m 0,80
2.2.6 PLANCHER COPRS CREUX
2.2.6.1 Hourdis français corps creux m2 60,00
2.2.6.2 Aciers HA Kg 2400,00
2.2.6.3 Coffrages m2 60,00
3
2.2.6.4 Béton à 350 Kg/m3 m 15,80
2.2.7 ENDUIT
2.2.7.1 Enduits Intérieur sur murs m2 200,00
2.2.7.2 Enduit extérieur sur mur m2 145,00
TOTAL 2.2
TOTAL LOT 2
LOT 3 VITRERIE ALUMINIUM ET STORS
3.1. VITRAGE
3.1.1 Vitrage clair ép 5 mm en aluminium m2 8,00
TOTAL LOT 3
LOT 4 PLOMBERIE SANITAIRE
CANALISATION D'ALIMENTATION
4.1 INTERIEURE
4.1.1 Canalisations eau froide
4.1.1.1 Tube cuivre ou PEX diam 18 x 16 ml 26,00
4.1.2 Canalisations eaux vannes eaux usées
4.1.2.1 Tube PVC évacuation diam 40 ml 14,00
4.2 APPAREILS SANITAIRES
4.2.2 WC chasse basse complet U 2,00
4.2.3 Lavabo complet y compris robinet U 2,00
4.2.4 Porte savon U 2,00
4.2.5 Porte serviette U 2,00
4.2.6 Porte papier hygiénique U 2,00
4.2.7 Glace de lavabo U 2,00
TOTAL LOT 4
LOT 5 ELECTRICITE CLIMATISATION
5.1 MISE A LA TERRE
5.1.1 Prise de terre ft 1,00
5.1.2 Tableau compteur ens 1,00
5.1.3 Fourreautage (tube oranges et boitiers) ens 1,00
5.2. APPAREILS ELECTRIQUES

5.2.1 Fluo mono U 8,00
5.2.2 Réglette étanche de 1,2 U 2,00
5.2.3 Prise 10/16A + t U 6,00
5.2.4 Globe de douche U 2,00
5.2.5 Applique de douche U 2,00
5.2.6 Dismatic U 2,00
5.3 ALIMENTATION POINTS LUMINEUX
5.3.1 1 points lumineux sur S.A U 4,00
5.3.2 1 points lumineux sur V V U 2,00
5.3.4 2 Points lumineux sur S.A U 4,00
5.4 CLIMATISATION
Fourreautage en cuivre pour réserve (Pour la pose du
5.4.1 Split) U 2,00
TOTAL LOT 5
LOT 6 REVETEMENTS SCELLES
6.1 REVETEMENTS SOLS
6.1.1 Ragréage des sols m2 50,00
2
6.1.2 Carrelage grés cérame 45 x 45 m 50,00
6.1.3 Plinthe en grés émaillé ml 45,00
6.1.4 Carrelage Antidérapant sur terrasse m2 22,00
6.2 REVETEMENTS MURAUX
6.2.1 Ragréage des murs m2 65,00
6.2.2 Faïence murale pour douche m2 65,00
TOTAL LOT 6
LOT 7 MENUISERIE BOIS ET FERRONERIE
7.1 PORTES
7.1.1 Porte isoplane à ame pleine
7.1.2 Porte en bois 1 VTL à la franc 150 x 210 y/c serrure U 5,00
7.2 FERRONNERIE
7.2.1 F/p de grilles anti-vol sur fenêtres
7.2.2 Dimensions 120x110 U 4,00
7.2.3 Dimensions 80 x 60 U 2,00
7.2.4 F/p de porte métallique 2 faces tôlée 120x220 U 1,00
7.2.5 F/P de porte métallique 1 faces tôlée 90x220 U 1,00
7.2.6 F/P de grille antivol pour evapo Y compris cadenas U 6,00
7.2.7 F/P de Garde-corps pour rampe d’accès au bureau U 1,00
TOTAL LOT 7
LOT 8 PEINTURE
8.1. PEINTURE DE HAUTE QUALITE
8.1.1 Grattage, égrainage, époussetage m2 345,00
8.1.2 Peinture INTERIEUR sur sous face de la dalle m2 55,00
2
8.1.3 Peinture INTERIEUR sur murs m 157,00
8.1.4 Peinture EXTERIEUR sur murs m2 145,00
2
8.1.5 Peinture sur menuiserie bois et ferronnerie m 11,00
TOTAL LOT 8
TOTAL HT
TVA 18 %
TOTAL TTC
Nom du candidat (insérer le nom du
candidat) Signature (insérer la
signature)
F5 : MODELE D’ATTESTATION DE BONNE EXECUTION (ABE)
Je soussigné (Nom, fonction, adresse, téléphone)…………………………….

Certifie que
l’entreprise:……………………………………………………….…..
Représentée
par:……………………………………………………………..…… A mené à
bien, dans les délais prévus les travaux de :……………….……… Réalisés à
:…………………….……………...……………….……………………
Le montant des travaux réalisés en propre par l’entreprise s’élevait à la somme de :……F CFA
TTC.
Ces travaux qui ont été réalisés du ……………….au… ........... , ont été exécutées en conformité
avec les clauses des cahiers des charges.
Le délai contractuel était de .......................... mois
En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour lui servir et valoir ce que de droit.
Fait à ……. le, …. / ….. / 20….

Signature et cachet de
l’autorité qui délivre l’ABE
NB : L’attestation de bonne exécution doit être rédigée sur papier avec l’en-tête de la structure
émettrice. Cette structure indiquera également ses contacts téléphoniques.
Pour être valable l’attestation de bonne exécution doit porter les mentions suivantes :
- Nom, fonction, adresse, téléphone, signature et cachet de l’autorité qui la délivre ;
- Raison sociale de l’entreprise et le nom de son représentant ;
- L’objet des travaux ;
- Le lieu et la période de réalisation des travaux ;
- Le montant des travaux ;
- La date de délivrance de l’attestation de bonne exécution.
F5 : MODELE D’ABE EN CAS DE GROUPEMENT OU COTRAITANCE
Je soussigné (Nom, fonction, adresse, téléphone)…………………………….

Certifie que le groupement d’entreprises :……………………………………………………….…..
Représenté par :……………………………………………………………..……
A mené à bien, dans les délais prévus les travaux de :……………….……… Réalisés
à
:…………………….……………...……………….……………………
Le montant total des travaux réalisés par le groupement d’entreprises s’élevait à la somme
de .......................... F CFA TTC.
Le volume de travaux exécutés par chaque membre du groupement est reparti comme suit :
- Entreprise 1 ................................. (insérer la raison sociale du membre du groupement, le
volume et le montant de la part des travaux exécutés par le membre du groupement)
- Entreprise n ................................. (insérer la raison sociale du membre du groupement, le
volume et le montant de la part des travaux exécutés par le membre du groupement)
Ces travaux qui ont été réalisés du ……………….au… ........... , ont été exécutées en conformité
avec les clauses des cahiers des charges.
Le délai contractuel était de .......................... mois.
En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour lui servir et valoir ce que de droit.
Fait à ……. le, …. / ….. / 20…. Signature

et cachet de l’autorité qui
délivre l’ABE
- Nom, fonction, adresse, téléphone, signature et cachet de l’autorité qui la délivre ;
- Raison sociale du groupement d’entreprises et le nom de son représentant ;
- La date de délivrance de l’attestation de bonne exécution ;
- La part des travaux exécutés en termes de volume et de montant par chaque membre du
groupement.
F5 : MODELE D’ABE EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
Je soussigné (Nom, fonction, structure, adresse, téléphone)…………représentant de l’autorité

contractante dans le cadre du contrat n°………(Insérer les références du contrat), certifie que
l’entreprise :……………… (Insérer la raison sociale, l’adresse, le téléphone de l’entreprise titulaire
du contrat), titulaire a réalisé selon les règles de l’art les travaux portant sur .............. (Insérer l’objet
des travaux).
Le montant total des travaux réalisés à .................. (indiquer le lieu d’exécution des travaux)s’élève
à la somme totale de ............... F CFA TTC(insérer le montant total du contrat en chiffres et en lettres), au
cours de la période de …………. à ……., le délai contractuel étant de ...................... (Indiquer le nombre
de mois).
L’entreprise ..................... (Insérer la raison sociale, l’adresse, le téléphone du sous-traitant) sous-

traitante du titulaire et représentée par : ................ (insérer Nom, fonction) a exécuté les travaux suivants :
… ........................... (Insérer la consistance des travaux sous-traités).
Le montant total des travaux sous-traités au cours de la période de …………. à..... , s’élève à la
somme totale de ............... F CFA TTC. (Insérer le montant total des travaux sous-traités en chiffres et en
lettres).
Ces travaux sous traités ont été exécutés en conformité avec les clauses des cahiers des
charges. En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour lui servir et valoir ce que
de droit.
Fait à ……. le, …. / ….. / 20…. Fait à ……. le, …. / ….. / 20….
Signature et cachet Signature et cachet du titulaire du contrat de l’autorité qui délivre l’ABE
- Nom, fonction, adresse, téléphone de l’autorité qui la délivre ;
- Les raisons sociales de l’entreprise titulaire du contrat et du sous-traitant et le nom de
leur représentant ;
- La date de délivrance de l’attestation de bonne exécution ;
- La part des travaux sous traités en termes de volume et de montant par le titulaire et le
sous- traitant ;
- Les signatures et cachets des représentants du maitre d’œuvre ou de l’autorité
contractante et du titulaire du contrat.
F6 : FORMULAIRE MATERIEL ET PERSONNEL
Personnel affecté aux Travaux
Nom et prénoms Diplôme Nombre d’année Poste proposé

d’expérience
Matériel affecté aux Travaux
Numéro Désignations Quantités Marques En propre/

s En
d’ordre location
1
.
.
.
n
F7 : Modèle de Curriculum vitae du Personnel proposé
Nom du Candidat :
Poste :
Renseignement Nom : Date de naissance :

s personnels
Qualifications professionnelles :
Employeur Nom de l’employeur :

actuel
Adresse de l’employeur :
Téléphone : Contact (responsable / chargé du

personnel) :
Télécopie : E-mail :
Emploi tenu : Nombre d’années avec le présent

employeur :
Résumer l’expérience professionnelle des trois (3) dernières années en ordre chronologique inverse.
Indiquer l’expérience technique pertinente pour le projet.
NB : Les CV devront être signés de l’employé. Ils seront accompagnés des copies certifiées conformes
des diplômes datant de moins de douze (12) mois comme exigé à la section I.
F8 : POUVOIRS HABILITANT DU SOUMISSIONNAIRE

(À remplir par le soumissionnaire)
Je soussigné M/Mme …………… (Insérer nom et prénoms et fonction de la personne qui donne
procuration) donne pouvoir à ………. (Insérer nom et prénoms et fonction de la personne qui reçoit
procuration) pour signer tout document concernant ........... (Insérer le nom et l’adresse de l’entreprise)
dans le cadre de la consultation numéro………….. (Insérer le numéro de la consultation) relatif à ……….
(Insérer l’objet de la consultation)
En foi de quoi je lui délivre la présente habilitation pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à ……. le, …. / ….. /

20….) Signature de la personne qui donne
procuration
Cachet de l’entreprise de la personne qui donne procuration
NB : l’acte portant pouvoir habilitant du soumissionnaire doit être rédigé sur papier avec entête
du fournisseur. Les signature et cachet ne doivent pas être détachés du texte.
F9 : ATTESTATION DE LOCATION D'ENGINS DELIVREE

PAR:
Je soussigné (nom, prénoms, fonction du loueur ou son représentant) de l'entreprise de location
d'engins (insérer la raison sociale de l’entreprise) située à ..... B.P …. Téléphone ……. certifie que
l'entreprise :.......... (insérer le nom de l’entreprise locataire) représentée par Monsieur/ Madame :
(insérer les nom, prénoms et fonction du représentant de l’entreprise locataire) a signé avec mon
entreprise, une convention de location des engins suivants (insérer les nom et référence des engins
objet de la location) pour l'exécution des travaux concernant la consultation n° (insérer le numéro de
la consultation) relatif à (insérer l’objet de la consultation).
Cette convention est ferme et irrévocable.

En foi de quoi, je lui délivre cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à ……. le, …. / ….. / 20….

Signature du représentant de l’entreprise qui loue
Cachet de l’entreprise qui loue
NB : La signature et le cachet le cas échéant ne doivent pas être détachés du texte pour être valables.
Joindre à la présente attestation, les attestations d’assurances des engins ou les copies des cartes
grise pour les véhicules ou les factures d’achat pour les autres au nom du loueur.
Les particuliers peuvent délivrer une attestation de location. Celle-ci doit être accompagnée des
copies des cartes grises pour les véhicules ou les factures d’achat pour les autres au nom du
particulier qui les loue.
F 10 : FORMULAIRE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR
[Cette fiche est établie dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme en matière d’exécution des marchés publics.
Les Soumissionnaires, ainsi que chacun des membres d’un groupement produiront cet Acte].
Date de soumission : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres]
À : [insérer le nom complet du Maître de l’Ouvrage]
[Indiquer les sources de financement à utiliser pour l’exécution du (des) marché(s)]

[source de financement] [montant du financement]
1.
2.
n.
Nous, le(s) soussigné(s) ……………, déclarons sur l’honneur que :
(a) Nous n’avons pas eu recours ou nous n’aurons pas à recourir à des financements provenant d’activités
illicites ou à des personnes physiques ou morales qu’on sait ou qu’on aurait dû savoir impliquées dans
des activités illicites , notamment le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans le
cadre de l’exécution des prestations, objet de l’appel d’offres [insérer l’objet de l’appel d’offres] ;
(b) Nous avons adopté toute mesure appropriée afin d’assurer qu’aucune personne agissant en notre nom,
ou pour notre compte, ne puisse se livrer à un quelconque acte de blanchiment de capitaux, de
financement du terrorisme ou d’acquisition de biens illicites.
(c) Nous ne sommes pas et n’avons pas été en relation d’affaires avec une personne physique ou morale
faisant l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour terrorisme, financement du
terrorisme ou financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Nom du Soumissionnaire :* [insérer le nom complet du Soumissionnaire]
Nom de la personne signataire de l’offre : ** [insérer le titre/capacité complet de la personne signataire

de l’offre]
En tant que : [indiquer la capacité du signataire]
________________________________________
Signature [insérer la signature]
Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de : [insérer le nom complet du Soumissionnaire]
En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature]
*Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises, indiquer le nom du groupement ou de
ses partenaires, en tant que Soumissionnaire.
**La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l’offre.
F 11 : Modèle d’engagement au respect du délais d’exécution des travaux
JE SOUSSIGNE M/Mme : (Nom et prénoms)

Agissant en qualité de Directeur/Gérant de l’entreprise ou de la société : (Nom de l’entreprise) Dont
le siège social est situé :
Inscrite au Registre du Commerce sous le n° :
Après avoir pris connaissance des dispositions du dossier de consultation,
Je m’engage, à exécuter dans un délai de ……………… jours, les travaux objets de la consultation n°
OT…… /20…… portant sur ……………………………………………………...
En foi de quoi je délivre le présent acte d’engagement pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à ………….le……/…… / 20….

(indiquer le lieu et la date)
Signature et cachet
NB : l’acte d’engagement doit comporter les signatures et cachet du soumissionnaire pour être
valable.
Les signatures et cachet ne doivent pas être détachés du texte
Section III : Descriptif des travaux et plans
SPECIFICATION GENERALITES
Objet du présent descriptif

Le présent descriptif concerne les travaux de construction de deux (04) bâtiments administratifs à usage de
bureaux pour le compte du Fonds de Garantie Automobile au sein des CHR de Dimbokro, Daloa, Odiénné
et Man.
La désignation des ouvrages et leurs spécifications sont indiquées dans les descriptifs des différents lots.
Les quantités données dans le dossier d’appel d’offres le sont à titre indicatif. L’entreprise devra vérifier
les quantités réellement à exécuter à partir du plan joint et la visite du site pour établir son offre.
En tout état de cause, l'Entrepreneur devra réaliser l'intégralité des travaux nécessaires au complet
achèvement et au bon fonctionnement de l'ensemble.
L’entrepreneur adjudicataire du marché aura à sa charge, la réalisation des travaux d’achèvement
comprenant l’ensemble des chapitres suivants:
Nomenclature des lots
Lot 1 : Terrassement généraux - VRD

Lot 2 : Gros-Œuvre
Lot 3 : Vitrerie – Aluminium et stores
Lot 4 : Plomberie Sanitaire
Lot 5 : Electricité climatisation
Lot 6 : Revêtements Scelles
Lot 7 : Menuiserie Bois-Ferronnerie
Lot 8 : Peinture
Documents techniques généraux

Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art, et conformément aux documents techniques généraux,
non annexés mais réputés connus et acceptés sans restriction par les contractantes :
• Normes ivoiriennes éditées par CODINORM ;
• Normes françaises, éditées par l’AFNOR ;
• Cahier des Prescriptions Techniques Générales du CSBTB ;
• Documents techniques unifiés (DTU) ;
• Conformité aux normes UTE (Union Technique de l’Electricité) visées par la SECUREL (LBTP)
Livraison de travaux
L’entreprise devra réparer tous les dégâts que la présence du chantier aurait occasionnés. Aussi la
réception ne peut être prononcé qu’après exécution complète et dans les règles de l’art de tous les travaux
désignés dans le descriptif, ainsi que les travaux complémentaires qui pourraient être ordonnés en cours
d’exécution par ordre de service du maître de d’ouvrage.
LOT 1 : TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD

Seront dus par l'Entrepreneur, tous les terrassements particuliers suivants :
1.1 – TERRASSEMENT ET MOUVEMENT DE TERRE
1.1.1 & 1.1.2- Désherbage, dessouchage et décapage de la terre végétale
Les travaux comprendront notamment :
• Le débroussement en zone de terrain à remodeler
• La destruction des termitières
• L’abattage et le dessouchage éventuel des arbres
• L’évacuation des arbres abattus, des souches et déblais et leur mise en dépôt aux emplacements
indiqués par le maître d’œuvre hors de l’emprise des travaux et destruction par brûlage
• Le remblaiement compacté des trous à l’emplacement des souches ….
Ces prix qui s’étendent sur toutes sujétions et aléas compris s’appliquent au mètre au carré (m2) compté
horizontalement dans les seules zones prescrites par le maître d’œuvre.
1.2- ASSAINISSEMENT
Les évacuations se feront à raison d’une sortie EU conduisant les effluents jusqu'au puits perdu et d’une sortie
EV conduisant les déchets jusqu'à la fosse septique (systèmes séparatifs). Les fosses septiques et puits perdus
seront de type maçonné. Ils seront exécutés selon les règles de l’art y/c terrassements et toutes suggestions de
réalisation, pour un fonctionnement correct. Le dimensionnement des différentes parties sera fonction des
capacités (nombre d’usagers).
LOT 2 : GROS-OEUVRE
2.1 Ouvrage en infrastructure
2.1.1 Implantation du bâtiment
Après la préparation du sol d'assise, l'entrepreneur procédera à l’implantation et au piquetage du bâtiment à
construire par rapport aux documents graphiques.
Cette opération devra être exécutée par une équipe de topographique que l'entrepreneur mobilisera sur place
pour le suivi des travaux en fondation.
Les axes d’implantation et les niveaux de référence seront solidement matérialisés et maintenus pendant la
durée du chantier.
Tous ces travaux feront l’objet d’une réception par l’ingénieur en charge.
Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas d'exécution s'applique à l'ensemble (ENS) de l'ouvrage à édifier.
Installation du chantier, barraque chantier et clôture

L’Entrepreneur prévoira dans son offre les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel, des
visiteurs, des matériaux et matériels stockés sur le chantier. Il en assura également le gardiennage du jour
comme de nuit.
Sont à comprendre en outre dans ce lot :
• Le Panneau de chantier
• Le bureau de chantier de 12 m² minimum équipé d’une (01) table avec (06) chaises et d’un (01)
tableau d’affichage du planning des travaux.
• Le cahier de chantier sera tenu à la disposition du superviseur sur le chantier et servira à noter toutes
les remarques faites au cours des travaux par l’ingénieur sur l’exécution des ouvrages ou toutes observations
utiles que le maître d’ouvrage jugera indispensable pour la bonne exécution des travaux.
Le prix est évalué au forfait, pour l'ensemble des prestations ci-dessus mentionnées
2.1.2 Terrassement particuliers

2.1.2.1 Fouille en rigole et en trous
Seront dues par l’entrepreneur quel que soit la nature du terrain, l’exécution des fondations et ouvrages
enterrés indiqués sur les plans de fondations étudiés par l'entrepreneur et qui devront faire l'objet de
l'approbation des services techniques du maître d'ouvrage. La fouille a une largeur minimum de 50 cm et
une profondeur minimum de 70 cm.
Les terres extraites seront mises en dépôt provisoirement autour des fouilles, pour être réutilisés en remblai,
soit en dépôt autour des bâtiments pour être réutilisé au cours des travaux. Ces travaux comprennent toutes les
sujétions et aléas notamment :
 Réglages des fonds de fouilles aux côtes définitives,
 Nivellement, dressement et pilonnage des fonds de fouilles en pleine masse qui, exécutées plusieurs
semaines avant bétonnage peuvent nécessiter un reprofilage implicitement inclus dans la
proposition.
Le prix s'applique au mètre cube (m³) de fouille réalisée.
2.1.2.3 Fouille en pleine masse

1. Remblai des fouilles
Les remblais autour des ouvrages seront exécutés soit avec un apport de terres extérieures, soit avec les terres
provenant des fouilles, sous réserve que celles-ci requièrent les conditions souhaitées et fassent l’objet d’un
accord du Maître d’œuvre. La mise en place s’effectuera par couches successives de 20 cm d’épaisseur
compactée.
Le prix s'applique au mètre cube (m³) de remblais.
2. Remblai sous dallage :
Avant l'exécution des dallages sur terre-plein, l'Entrepreneur devra exécuter les travaux de remblais
comprennant:
L’épandage et le compactage des matériaux d'apport ou provenant des fouilles, sous réserve que celles-ci
requièrent les conditions souhaitées et fassent l'objet d'un accord du Maître d'œuvre. La mise en place
s'effectuera par couches successives de 20 cm d'épaisseur compactée.
Le prix s'applique au mètre cube (m³) de remblais réalisés
3. Nivellement sous dallage
Le nivellement sous dallage comprend :
-Fourniture et mise en place de sable fin de profondeur 8 cm pour la mise niveau définitive des plates-formes
y compris, pilonnage et dressement.
-L’évacuation des terres excédentaires et détritus en provenance des fouilles dans les décharges publiques.
Le prix s'appliquant au mètre carré de remblais de sable réalisés comprend les frais d’évacuation.
2.1.3. Fondation
2.1.3.1 Béton de propreté à 150kg/ m3
Au-dessous de tous les ouvrages en béton armé de fondations, maçonnerie ou autres matériaux en contact
avec le sol, il sera prévu un béton de propreté de 0,05 m minimum d'épaisseur dosé à 150 Kg/m3de ciment
CPA selon les proportions suivant par m3 :
- 800 l de mélange de gravier concassé 5/15 et 15/25 ou de gravillon roulé lavé
- 400 l de sable propre ou de sable de lagune non salée,
- 150 Kg de ciment CPA 325 comme liant hydraulique.
Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas de fabrication et de mise en œuvre s'applique au m3 de béton de
propreté mise en place.
2.1.3.2 Semelles filantes
La largeur des semelles devra être au minimum de 0,50 m de largeur, avec excédents au droit de certaines
charges ponctuelles sous poteaux.
Au droit de différence de niveau, les décrochements seront réalisés par des redans successifs, soit par des
éléments en béton incorporés destinés à résister aux efforts engendrés.
En cas de redans, ceux-ci seront établis de telle sorte que la longueur de chacun d'eux soit au plus égale à trois
fois la hauteur du décrochement. En tout état de cause, les armatures seront prolongées sans interruption au
droit de ces redans.
Les semelles filantes seront en béton armé coulé dans du coffrage ou sans coffrage.
Avant toute opération de gâchage de béton, l'Entrepreneur devra soumettre à l'approbation des échantillons de
matériaux tels que le gravier et le sable.
2.1.3.2.1 Aciers haute adhérence (HA)

Les semelles filantes seraient armées de barres à haute adhérence constituées 4 armatures longitudinal HA6 et
des étriers en HA8 espacés de 20 cm, équivalent à la mise en œuvre Acier TOR de 30 Kg/m3 de béton. Les
travaux comprennent tous les façonnages de coupe, de pliage et de fabrication de cadres étriers et épingles et
de pose avant l'exécution des coffrages. On utilisera un enrobage de 2.5 cm.
Toutes anomalies et malfaçons qui seront constatés à leur livraison, seront rejetées et ces armatures
remplacées par l'Entrepreneur à ses frais.
Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au Kg d'aciers mis en place.
2.1.3.2.2 Coffrages ordinaires

Les coffrages et éventuellement les étaiements seront en bois, métalliques ou autres, au choix de
l’entrepreneur. Celui-ci justifiera les qualités requises pour un bon comportement des coffrages et soumettra
les matériaux utilisés à l’agrément du Maître d’œuvre.
Coffrage ordinaire : coffrages pour béton enduit ; ils sont réalisés avec des planches ordinaires.
Coffrage soigné : coffrages pour faces visibles et parement fins en béton ; Ils seront réalisés soit en planches,
assemblées par rainures et languettes et rabotées après assemblage, soit en feuilles de contre-plaqué avec
joints collés et ne comportant ni arrachage, ni boursouflure, ou par tout autre dispositif, de manière à obtenir
un parement lisse, sans bavure ni ségrégation.
2.1.3.2.3 Béton à 350 Kg/m3

Le béton pour la semelle filante sera à dosé à 350 Kg/m3de ciment CPA selon les proportions suivantes par
m3 :
- 800 l de mélange de gravier concassé 5/15 et 15/25 ou de gravillon roulé lavé
- 400 l de sable propre ;
Le béton aura une homogénéité parfaite d'où son gâchage devra être obligatoirement mécanique et sa mise en
œuvre ne devra souffrir d'aucune ségrégation de ses composants. Il ne devra être non plus spongieux d'où une
parfaite vibration pour permettre un parfait tassement.
2.1.3.3.1 Aciers haute adhérence (HA)
La semelle isolée seraient armées de barres à haute adhérence constituées 4 armatures longitudinales HA10 et
4 armatures transversale HA10 espacés de 10 cm, équivalent à la mise en œuvre Acier TOR de 100 Kg/m3 de
béton. Les travaux comprennent tous les façonnages de coupe, de pliage et de fabrication de cadres étriers et
épingles et de pose avant l'exécution des coffrages. On utilisera un enrobage de 2.5 cm. Toutes anomalies et
malfaçons qui seront constatés à leur livraison, seront rejetées et ces armatures remplacées par l'Entrepreneur
à ses frais.
Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au kilogramme d'aciers mis en œuvre.
2.1.3.3.2 Coffrages ordinaires
Les coffrages et éventuellement les étaiements seront en bois, métalliques ou autres, au choix de
l’entrepreneur. Celui-ci justifiera les qualités requises pour un bon comportement des coffrages et soumettra
les matériaux utilisés à l’agrément du Maître d’œuvre.
Coffrage ordinaire : coffrages pour béton enduit ; ils sont réalisés avec des planches ordinaires.
Coffrage soigné : coffrages pour faces visibles et parement fins en béton ; Ils seront réalisés soit en planches,
assemblées par rainures et languettes et rabotées après assemblage, soit en feuilles de contre-plaqué avec
joints collés et ne comportant ni arrachage, ni boursouflure, ou par tout autre dispositif, de manière à obtenir
un parement lisse, sans bavure ni ségrégation.
2.1.3.3.3 Béton
Le béton pour la semelle filante sera à dosé à 350 Kg/m3de ciment CPA selon les proportions suivantes par
m3 :
- 850 l de mélange de gravier concassé 5/15 et 15/25 ou de gravillon roulé lavé ou gravier local
- 450 l de sable propre ;
Le béton aura une homogénéité parfaite d'où son gâchage devra être obligatoirement mécanique et sa mise en
œuvre ne devra souffrir d'aucune ségrégation de ses composants. Il ne devra être non plus spongieux d'où une
parfaite vibration pour permettre un parfait tassement.
Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au (m3) de béton mis en œuvre.
2.1.3.4. Mur de soubassement en PP 15

Maçonnerie en agglomérés 15 cm pleins dosé à 250 kg/m3(1 sac de ciment, 3 brouettées de sable et 40 litres
d’eau environ) servent de soubassement entre la semelle en béton armé et le chaînage bas sur une hauteur
minimale de 60cm (3 rangés d’agglomérés) et comprenant la confection et la pose.
Le prix qui s’étend sur toutes sujétions et aléas s’applique au mètre carré (m 2) d’agglos mis en œuvre.
2.1.3.5 Rehausse de poteaux et raidisseurs en B.A

Ils partiront des semelles jusqu’à la limite inferieur du chaînage bas dans du coffrage vertical ordinaire.
 Les poteaux seront armés de barres à haute adhérence constituées de 4 armatures longitudinales de Ø
10 mm et des cadres de diamètres 6 mm espacés de 0,25 m , équivalent à un ratio HA de 130 kg/m3
de béton et sera dosé à 350 Kg de ciment CPA/m3
 Les raidisseurs seront armés de barres à haute adhérence constituées de 4 armatures longitudinales de
Ø 8 mm et des cadres de diamètres 6 mm espacés de 0,20 m, équivalent à un ratio HA de 100
kg/m3 de béton et sera dosé à 350 Kg de ciment CPA/m3
2.1.3.5.1 Aciers HA
2.1.3.5.2 Coffrages verticaux ordinaires
Ce prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s'applique au mètre carré de coffrage mis en œuvre.
2.1.3.5.3 Béton dosé à 350 kg / m3
Ce prix qui s’étend sur toutes sujétions et aléas s’applique au mètre cube (m 3) de béton mis en œuvre.
2.1.3.6 Chaînage bas

Béton coulé dans un coffrage rigide, il servira de couronnement de la maçonnerie en agglomérés 15 cm
pleins. Il sera armé en barres de haute adhérence constituées de 4 HA8 filants et des cadres en HA6 espacés
de 0,25 m équivalent à un ratio HA de 75 kg/m3 de béton, le béton sera dosé à 350 Kg de CPA/m3.
2.1.3.6.1 Acier HA 100 kg/m3.
2.1.3.6.2 Coffrages horizontaux ordinaires
2.1.3.6.3 Béton 350 kg / m3
Ce prix qui s’étend sur toutes sujétions et aléas s’applique au mètre cube (m 3) de béton mis en œuvre.
2.1.3.7 Dallage épaisseur 12 cm en BA

Les travaux comprennent par ordre d’exécution, après travaux de remblais et nivellement:
- La fourniture et la mise en place de sable fin de profondeur 5 cm serait exécuté avant des travaux de
dallage.
- La mise en place d’un film polyane 200 microns sur la forme,
- La pose sur cales à béton (6 cm x6 cm), d’une armature formée d’une nappe de treillis soudé de 6 mm
de diamètre (mailles de 30 x 30 cm) équivalent à la mise en œuvre d’acier HA de 1.5 kg/m² minimum.
Des aciers diamètre 8 mm seront prévues à 45° dans les angles rentrants,
- La mise en œuvre d’un béton de 12 cm d’épaisseur, dosé à 350kg. Le serrage sera fait mécaniquement
à la règle vibrante ou manuellement.
- L’exécution des joints de dilatation, de retrait et d’isolement devront être conformes aux
recommandations et règles professionnelles des travaux de dallage n°482 de mars avril 1990.
Le prix qui s'entend toutes sujétions et aléas s’applique suivant les quantités de matériaux entrant dans
l ‘exécution de l’ouvrage et au mètre carré (m²) de la surface de dallage.
3.1.3.7.3 Béton dosé à 350 kg / m3
Ce prix qui s’étend sur toutes sujétions et aléas s’applique au mètre cube (m3) de béton mis en œuvre

Sont à considérer au présent chapitre tous les murs et ouvrages d'ossature depuis le dallage et le chainage bas
jusqu'à la toiture. La structure porteuse en élévation sera composée de poteaux, raidisseurs et poutres en béton
armé avec remplissage par murs en agglomérés, épaisseur selon le plan. En ce qui concerne les ouvrages en
béton armé incorporés ou non, ceux-ci comprendront implicitement toutes les sujétions de coffrages soignés
ou ordinaires, ferraillage, bétonnage.
2.2.1.1 Maçonnerie en PC 15
Toutes les cloisons de distribution, de fermeture, de façades, de refends, seront réalisées en blocs
d'agglomérés 15 cm creux dosé à 250 kg/m3au mortier de ciment CPA selon le plan.
Elles seront soigneusement happées entre elles et liaisonnées avec les ouvrages en béton armé par harpes
réservées ou chevelus en attente. Les parements de contact seront soigneusement piqués.
Les joints au mortier de ciment dosé au moins à 250 kg/m3, devront être parfaitement bourrés pour éviter les
ponts phoniques. A cet effet, il sera exigé des joints horizontaux et verticaux de 2 cm minimum entre blocs.
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas de réalisation s'appliquent au mètre carré d’agglomérés 15
cm creux mis en œuvre.
2.2.2 Raidisseurs et poteaux en B.A

Ils partiront de la limite supérieure du chaînage bas jusqu’à la limite des murs en élévation dans du coffrage
vertical ordinaire.
 Les raidisseurs seront armés de barres à haute adhérence constituées de 4 armatures longitudinales
de Ø 8 mm et des cadres de diamètres 6 mm espacés de 0,20 m, équivalent à un ratio HA de 100
kg/m3 de béton et sera dosé à 350 Kg de ciment CPA/m3.
 Les poteaux et poutres seront armés de barres à haute adhérence constituées de 4 armatures
longitudinales de Ø 10 mm et des cadres de diamètres 6 mm espacés de 0,25 m équivalent à un ratio
HA de 130 kg/m3 de béton et seront dosés à 350 Kg de ciment CPA/m3.
2.2.2.1 Aciers HA 130 kg/m3
2.2.2.2 Coffrages verticaux ordinaires
2.2.2.3 Béton à 350 kg / m3
2.2.3 Chaînage haut

Béton coulé dans un coffrage rigide, il servira de couronnement de la maçonnerie en agglomérés 15 cm creux
au-dessus des fenêtres, portes et ouvertures dans le mur (voir plan). Il sera armé en barres de haute adhérence
constituées de 4 HA8 filants et des cadres en HA6 espacés de 0,25 m équivalent à un ratio HA de 75 kg/m3
de béton. le béton sera dosé à 350 Kg de CPA/m3.
2.2.3.1 Acier HA 100 kg/m3

2.2.3.2 Coffrages verticaux ordinaires

2.2.3.3 Béton
2.2.7 Enduits intérieurs et extérieurs

Toutes les parties vues des maçonneries (murs de façades, des murs intérieurs et extérieurs) recevront un
enduit au mortier dosé à 300 kg avec une épaisseur de 1,5 cm.
Ce prix qui s’étend sur toutes sujétions et aléas s’applique au mètre carré (m 2) de surface mise en œuvre.
LOT 4- PLOMBERIE SANITAIRE

L’entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de plomberie tels qu’ils figurent sur les
documents graphiques.
4.1.1 Canalisation eau froide
Les canalisations de distributions intérieures seront réalisées avec des tuyaux :
 Tube cuivre ou PEX diam 18 x 16
Ces tuyaux seront posés encastrés dans le dallage ou chape de pose des carreaux ou le mur.
4.1.2 Canalisation eaux vannes eaux usées
Ces canalisations seront réalisées avec les tuyaux :
 Tube PVC évacuation diam 40
Les tuyaux seront posés avec une pente minimale de 2 à 3 %.
Les prix comprennent notamment, la pose du tuyau PVC série évacuation y compris toutes les sujétions de
pose, d’assemblages et de branchement, y compris raccords, ingrédients et toutes sujétions de pose de
raccordement. Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre linéaire (ml)
d’éléments en PVC.
4-2 Appareils sanitaires
Les appareils sanitaires seront en céramique de deuxième choix de couleur blanche, les robinetteries seront
de qualité industrielle garantie 10ans pièces et main d’œuvre suivant la norme D18201.
Les maques et modèles sont la solution de base, les entreprises pourront proposer des variantes de qualité
au moins égale.
L’entrepreneur aura à sa charge l’étanchéité en mastic appliqué à la pompe entre l’appareil et le mur ou son
support.
Les prestations comprennent la fourniture et pose des appareils toutes sujétions comprises.
Colonne de douche complète
 WC chasse basse complet
 Lavabo complet y compris robinet
 Porte savon
 Porte serviette
 Porte papier hygiénique
 Glace de lavabo
LOT 5 - ELECTRICITE CLIMATISATION

 GENERALITES
Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux des installations électriques.
Ce devis descriptif n'est pas limitatif. En conséquence, il demeure convenu que, moyennant un prix forfaitaire
indiqué à la soumission et servant de base au marché, l'entrepreneur devra procéder à la vérification et à la
corrélation entre le présent document et les divers documents techniques mis à sa disposition, plans, devis etc.
Il signalera en temps utile au maître d'ouvrage délégué les éventuelles erreurs ou omissions.
Aucune réclamation ou demande de supplément de prix ne pourra être acceptée, après signature du marché,
sur un manque de corrélation éventuelle entre les plans et le devis descriptif.
L'Entrepreneur devra réaliser toute la totalité des travaux de ce présent lot.
5.1 MISE A LA TERRE

La prise de terre sera constituée d’un piquet de terre enfoncé à 2 m de profondeur et relier par un câble de
cuivre nu de section égale à 29 mm²inséré dans un tuyau ICD. La sortie de la prise de terre à travers le
cuivre nu sera encastrée dans le mur du bâtiment et aboutira sur une barrette de coupure ou mesure placée
à l'extérieur sur le bâtiment.
La liaison entre la barrette de coupure et la barrette (ou répartiteur) de terre se trouvant dans le tableau
électrique sera faite au moyen d'un fil électrique H 07V-Ujaune /vert de section 6 mm².
La valeur de la prise de terre devra être inférieure à 10 OHMS
Ces prix forfaitaires qui s’étendent sur toutes sujétions et aléas s’appliquent à l’ensemble des travaux.
5.2 APPAREILS ELECTRIQUES

 Fluo mono
 Réglette étanche de 1,2
 Prise 10/16A + t
 Globe de douche
 Applique de douche
 Dismatic
5-3 ALIMENTATION POINTS LUMINEUX

La distribution secondaire sera réalisée à partir du coffret. Les canalisations secondaires seront réalisées de
la façon suivante :
- Circuits luminaires en conducteurs HO7V-U 1,5 mm 2 sous Tube isorange diamètre 11 noyé ou encastré
à la construction ou en câble AO5 V-U 3 x 1,5 mm2 posé directement dans les vides au-dessus des
faux plafonds.
- Circuits prises de courant en conducteurs HO7V-U 2,5 mm2 sous tube isorange diamètre 13 mm noyé ou
encastré à la construction.
5-3-1 Point lumineux sur S.A
5-3-2 Point lumineux sur S.A
5-3-3 Alimentation de prise de courant 10 / 16 A + T y/c prises
Le prix du point lumineux prend en compte le circuit électrique, l’interrupteur et la douille (si présent).
Ce prix qui s’étend sur toutes sujétions et aléas s’applique à l’unité (u) pour chaque point lumineux.
LOT 6 : REVETEMENTS SCELLES
6-1 Revêtement sols

La fourniture à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires ;
Faire le ragréage des sols. La fourniture de carrelage gré cérame 45 x 45 unis ou autres, couleur au choix du
client dans la gamme du fabricant, plinthe en gré émaillé, carrelage antidérapant sur terrasse.
6-2 Revêtement muraux

Ragréage des murs et fourniture de faïence murale pour douche.
Le collage du carrelage par toute colle agréée par le CSTB sur la face supérieure et tous les champs de la
paillasse.
LOT 7 - MENUISERIE BOIS & FERRONERIE

7.1 PORTES
7.1.2 Porte en bois 1 VTL à la franc 150 x 210 y/c serrure
7.2 FERRONNERIE
7.2.2 120x110
7.2.3 80 x 60
7.2.4 F/p de porte métallique 2 faces tolée 120x220
7.2.5 F/P de porte métallique 1 faces tolée 90x220
7.2.6 F/P de grille antivol pour evapo y compris cadenas
7.2.7 F/P de Garde-corps pour rampe d’accès au bureau
LOT 8 - PEINTURE
Ces travaux concernent l’ensemble du bâtiment. Ils seront exécutés avec de la peinture Seigneurie sur les
ouvrages en maçonnerie ou en béton armé et avec de la peinture glycérol sur toutes les menuiseries bois,
métallique et vitrée.
Généralités
L'entrepreneur devra s'assurer que les processus et les produits définis ci-dessous, conviennent parfaitement
aux subjectiles et à l'utilisation. L'application des produits de peinturage sera conforme aux spécifications
d’emplois préconisés par le Fabricant choisi afin qu'il n'y ait pas d'incompatibilités entre les différents
composants. Les conditions d'hygrométrie et de température seront conformes aux prescriptions de l'alinéa
précédent. Si ces conditions ne peuvent être remplies, l'entrepreneur assisté du Fournisseur des produits de
peinturage choisis par lui, proposera d'autres dispositions permettant le respect des clauses contractuelles, et
seulement s'il s'avère impossible de réunir les conditions prévues initialement.
8.1 PEINTURE DE HAUTE QUALITE
Les prix comprennent notamment :
 Grattage, égrainage, époussetage
 Peinture INTERIEUR sur sous face de la dalle
 Peinture EXTERIEUR sur murs
 Peinture INTERIEUR sur murs
 Peinture sur menuiserie bois et ferronnerie
• La fourniture à pied d'œuvre des matériaux et matériels nécessaires
• Le brossage et lavage éventuel le grattage des peintures jusqu’à obtention d’un support propre,
l’époussetage
• La protection des parties d’ouvrages non concernées
• Un enduit non repassé, ponçage à sec
• L’application d'une couche d'impression et de deux couches de peinture vinylique, soit de deux couches de
peinture Glycérophtalique.
• Les murs intérieurs complet et extérieur à partir de 1.08 m au-dessus du dallage fini, ou niveau inférieur
des claustras du bâtiment doivent être peint en jaune foncée. La partie extérieure du mur en dessous de 1.08
m au-dessus du dallage fini (ou niveau inférieur des claustras) sera peint en marron foncé.
• Les claustras et faux plafonds seront peint en en blanc vif.
Ces prix qui s'entendent toutes sujétions et aléas s'appliquent au mètre carré (m2) de peinture réalisée.
N.B : l’autorité contractante doit préciser les caractéristiques techniques de chaque poste
composant chaque lot. La description technique des postes ne fait pas références à des
marques. L’utilisation des normes est recommandée.
L’autorité contractante doit joindre également le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) des
travaux à réaliser conformément au modèle ci-après:
Formulaire de Devis Quantitatif et Estimatif
Devis quantitatif pour les lots 1, lot 2, lot 3, lot 4

MONTANT
REF DESIGNATION UNITE QTE PU
HT
LOT 1 TERRASSEMENTS GENERAUX-VRD
1.1 TERRASSEMENTS ET MOUVEMENTS DE TERRE
1.1.1 Désherbage et dessouchage m2 50,00
2
1.1.2 Décapage des terres végétales m 50,00
TOTAL 1.1
1.2 ASSAINISSEMENT
1.2.1 Réseaux EP/EU
1.2.1.1 Canalisation diam 110 ml 10,00
1.2.1.2 Regards de visite 60X60 U 3,00
TOTAL 1.2
TOTAL LOT 1
LOT 2 GROS OEUVRE
2.1 OUVRAGES EN INFRASTRUCTURE
2.1.1 Implantation du bâtiment ens 1,00
Installation du chantier, barraque chantier et clôture ens 1,00
2.1.2 Terrassements particuliers
2.1.2.1 Fouilles en rigoles m3 18,54
2.1.2.2 Fouilles en trous m3 4,50
2.1.2.3 Fouilles en pleine masse
2.1.2.4 Remblais provenant de déblais m3 6,50
3
2.1.2.5 Remblais d'emprunt m 8,00
2
2.1.2.6 Nivellement définitif sous dallage m 50,00
2.1.3 Fondations
2.1.3.1 Béton de propriété à 150 kg/m3 m3 1,75
2.1.3.2 Semelles filantes en B.A
2.1.3.2.
1 Aciers HA Kg 102,00
2.1.3.2.
2 Coffrages ordinaires m2 10,00
2.1.3.2.
3 Béton à 350 Kg/m3 m3 1,85
2.1.3.3.
2.1.3.3.
2.1.3.2.
3 Béton à 350 Kg/m3 m3 1,58
2
2.1.3.4 Mur de soubassement en PP 15 m 40,00
2.1.3.5 Rehausse poteaux en B.A
2.1.3.5.
2.1.3.5.
2 Coffrages verticaux ordinaires m2 25,00
2.1.3.5.
3 Béton à 350 Kg/m3 m3 1,75
2.1.3.6 Chainage bas
2.1.3.6.
2.1.3.6.
2.1.3.6.
3 Béton à 350 Kg/m3 m3 1,80
2.1.3.7 Dallage épaisseur 12 en BA
2.1.3.7.
1 Film polyane m2 50,00
2.1.3.2.
2 Treillis soudé maillé carré 15 fil diam 4 m2 50,00
2.1.3.7.
3 Béton à 350 Kg/m3 m3 1,70
TOTAL 2.1
2.2.1.1 Maçonnerie en PC 15 m2 145,00
2.2.2 Raidisseurs et poteaux en BA
2.2.2.1 Aciers HA Kg 210,00
2.2.2.2 Coffrages verticaux ordinaires m2 20,00
3
2.2.2.3 Béton à 350 Kg/m3 m 2,70
2.2.3 Poteaux isolés en B.A
2.2.3.1 Aciers HA Kg 95,00
2
2.2.3.3 Béton à 350 Kg/m3 m3 1,50
2.2.4 Chainage hauts
2.2.4.1 Aciers HA Kg 200,00
2.2.4.2 Coffrages m2 40,00
3
2.2.4.3 Béton à 350 Kg/m3 m 1,80
2.2.5 Arrase de finition en BA
2.2.5.1 Aciers HA Kg 30,00
2
2.2.5.2 Coffrages ordinaires m 12,00
2.2.5.3 Béton à 350 Kg/m3 m3 0,80
2.2.6 PLANCHER COPRS CREUX
2.2.6.1 Hourdis français corps creux m2 60,00
2.2.6.2 Aciers HA Kg 2400,00
2.2.6.3 Coffrages m2 60,00
2.2.6.4 Béton à 350 Kg/m3 m3 15,80
2.2.7 ENDUIT
2.2.7.1 Enduits Intérieur sur murs m2 200,00
2
2.2.7.2 Enduit extérieur sur mur m 145,00
TOTAL 2.2
TOTAL LOT 2
LOT 3 VITRERIE ALUMINIUM ET STORS
3.1. VITRAGE
3.1.1 Vitrage clair ép 5 mm en aluminium m2 8,00
TOTAL LOT 3
LOT 4 PLOMBERIE SANITAIRE
CANALISATION D'ALIMENTATION
4.1 INTERIEURE
4.1.1 Canalisations eau froide
4.1.2 Canalisations eaux vannes eaux usées
4.2 APPAREILS SANITAIRES
4.2.2 WC chasse basse complet U 2,00
4.2.3 Lavabo complet y compris robinet U 2,00
4.2.4 Porte savon U 2,00
4.2.5 Porte serviette U 2,00
4.2.6 Porte papier hygiénique U 2,00
4.2.7 Glace de lavabo U 2,00
TOTAL LOT 4
LOT 5 ELECTRICITE CLIMATISATION
5.1 MISE A LA TERRE

5.1.1 Prise de terre ft 1,00
5.1.2 Tableau compteur ens 1,00
5.1.3 Fourreautage (tube oranges et boitiers) ens 1,00
5.2. APPAREILS ELECTRIQUES

5.2.1 Fluo mono U 8,00
5.2.2 Réglette étanche de 1,2 U 2,00
5.2.3 Prise 10/16A + t U 6,00
5.2.4 Globe de douche U 2,00
5.2.5 Applique de douche U 2,00
5.2.6 Dismatic U 2,00
5.3 ALIMENTATION POINTS LUMINEUX
5.3.1 1 points lumineux sur S.A U 4,00
5.3.2 1 points lumineux sur V V U 2,00
5.3.4 2 Points lumineux sur S.A U 4,00
5.4 CLIMATISATION
Fourreautage en cuivre pour réserve (Pour la pose du
5.4.1 Split) U 2,00
TOTAL LOT 5
LOT 6 REVETEMENTS SCELLES
6.1 REVETEMENTS SOLS
6.1.1 Ragréage des sols m2 50,00
6.1.2 Carrelage grés cérame 45 x 45 m2 50,00
6.1.3 Plinthe en grés émaillé ml 45,00
6.1.4 Carrelage Antidérapant sur terrasse m2 22,00
6.2 REVETEMENTS MURAUX
6.2.1 Ragréage des murs m2 65,00
6.2.2 Faïence murale pour douche m2 65,00
TOTAL LOT 6
LOT 7 MENUISERIE BOIS ET FERRONERIE
7.1 PORTES
7.1.2 Porte en bois 1 VTL à la franc 150 x 210 y/c serrure U 5,00
7.2 FERRONNERIE
7.2.2 Dimensions 120x110 U 4,00
7.2.3 Dimensions 80 x 60 U 2,00
7.2.4 F/p de porte métallique 2 faces tôlée 120x220 U 1,00
7.2.5 F/P de porte métallique 1 faces tôlée 90x220 U 1,00
7.2.6 F/P de grille antivol pour evapo Y compris cadenas U 6,00
7.2.7 F/P de Garde-corps pour rampe d’accès au bureau U 1,00
TOTAL LOT 7
LOT 8 PEINTURE
8.1. PEINTURE DE HAUTE QUALITE
8.1.1 Grattage, égrainage, époussetage m2 345,00
2
8.1.2 Peinture INTERIEUR sur sous face de la dalle m 55,00
2
8.1.3 Peinture INTERIEUR sur murs m 157,00
2
8.1.4 Peinture EXTERIEUR sur murs m 145,00
8.1.5 Peinture sur menuiserie bois et ferronnerie m2 11,00
TOTAL LOT 8
TOTAL HT
TVA 18 %
TOTAL TTC
Section IV : Contrat Type de travaux en PSO
Page de garde du contrat
(Insérer la page de garde éditée à partir du SIGMAP)
OBJET : (insérer l’objet du contrat)
Montant H.T : (insérer le montant hors taxes du contrat) F CFA

T.V.A : (insérer le montant de la TVA sur le contrat) F CFA
Montant T.T.C : (insérer le montant TTC du contrat) F CFA
ENTREPRISE : (insérer la raison sociale du titulaire du contrat)
Compte contribuable .................... (insérer le numéro de compte contribuable du titulaire)

Numéro de l’acte d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier: (insérer le numéro
RCCM du titulaire)
Domiciliation bancaire du titulaire : … (insérer le nom de la banque et le numéro du compte bancaire)
Source de financement .................... (indiquer la source de financement, budget de l’Etat ou bailleur)
Imputation budgétaire ................... (indiquer la destination et la ligne ou l’article ou le compte
budgétaire)
Année budgétaire ................ (indiquer l’année budgétaire)
Délai d’exécution ................. jours (indiquer le délai d’exécution du contrat en nombre de jours)
Sommaire des pièces constitutives du contrat
Pièce 1 : l’acte d’engagement
Pièce 2 : la soumission de l’entreprise
Pièce 3 : la notification de l’attribution du contrat au titulaire
Pièce 4 : les clauses du contrat
Pièce 5 : le bordereau des prix unitaires et le devis des travaux (pour les travaux sur prix unitaires) ou le
devis quantitatif et estimatif (pour les marchés sur prix global et forfaitaire)
Pièce 6 : le descriptif des travaux et plans
Pièce 7 : les pièces annexes, le cas échéant

Pièce 1 : Acte d’engagement
(L’autorité contractante remplit cet acte d’engagement conformément aux indications en italiques)
Aux termes du présent contrat, conclu le …../ ……/20… (Insérer la date)
Entr
e (1) (insérer le nom légal complet de l’autorité contractante) de (insérer l’adresse complète de
l’autorité contractante) (ci-après dénommé l’« autorité contractante ») d’une part,
Et
(2) (insérer le nom légal complet du titulaire) de (insérer l’adresse complète du titulaire) (ci-
après dénommé le « titulaire »), d’autre part :
Attendu que l’autorité contractante a lancé une consultation pour les travaux de (insérer l’objet du
contrat) et a accepté l’offre du titulaire pour l’exécution desdits travaux, pour un montant de (insérer le
montant du contrat) F.CFA TTC (ci-après dénommé le « montant du contrat») et dans le délai maximal
de (insérer le délai maximum d’exécution des travaux).
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
1. Dans ce contrat, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est
respectivement donné dans les clauses du contrat auxquelles il est fait référence.
2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du contrat et être lus et interprétés à
ce titre :
a) le présent acte d’engagement ;

b) la soumission du titulaire ;
c) la notification d’attribution du contrat adressée au titulaire par l’autorité contractante ; d) les
clauses du contrat ;
e) le bordereau des prix unitaires et le devis des travaux (pour les travaux sur prix unitaires) ou
le devis quantitatif et estimatif (pour les marchés sur prix global et forfaitaire) ; f) le descriptif
des travaux et plans ;
g) les pièces annexes, le cas échéant.
3. Le présent acte d’engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du contrat. En cas de
différence entre les pièces constitutives du contrat, ces pièces prévaudront dans l’ordre où elles sont
énumérées ci-dessus.
4. En contrepartie des paiements que l’autorité contractante doit effectuer au bénéfice du titulaire,
comme cela est indiqué ci-après, le titulaire convient avec l’autorité contractante par les présentes
d’exécuter les travaux et de remédier aux défauts de ceux-ci conformément à tous égards aux
dispositions du contrat.
5. l’autorité contractante convient par la présente de payer au titulaire, en contrepartie des travaux,
le montant du contrat, ou tout autre montant dû au titre du contrat, et ce, aux échéances et de la façon
prescrites par le contrat.
EN FOI DE QUOI les parties au présent contrat ont fait signer le présent document conformément aux lois
en vigueur en Côte d’Ivoire, les jour et année mentionnés ci-dessous.
Pour le titulaire : (insérer la raison

sociale) Signature
(la signature doit être précédée de la mention
« lu et approuvé »)
Date : (insérer la date de la signature)
Signature valant approbation
autorité contractante
Date : (insérer la date et la signature)
Signature
Pièce 2 : Soumission de l’entreprise
(L’autorité contractante doit insérer la soumission du titulaire)
Pièce 3 : notification de l’attribution du contrat au titulaire
(L’autorité contractante doit insérer une copie de la lettre d’attribution du contrat au titulaire)
Pièce 4 : les clauses du contrat
Articles Dispositions
Nom de l’autorité contractante : Fonds De Garantie

Automobile
1. Intervenants
Nom du maître d’ouvrage : Fonds De Garantie
Automobile
Nom du maître d’œuvre : ………………………….
Le délai d’exécution des travaux est fixé à : 90 jours

Ce délai commence à courir à compter de la date indiquée dans l’ordre
2. Délai d’exécution de service de démarrer les livraisons. L’autorité contractante devra à
cet effet notifier l’ordre de service au titulaire au moins quinze
(15)jours ouvrables avant la date de début des livraisons.
3. Montant du
Le montant du contrat est………………. FCFA
contrat
4. Domiciliation des Les paiements à l’entrepreneur seront effectués au compte bancaire suivant :
paiements (Indiquer le nom de l’établissement bancaire et le compte bancaire du
titulaire)
Durée de la période de mobilisation : 5 jours (insérer le nombre de jours
nécessaire pour l’installation avant le début de l’exécution des travaux )
5. Préparation des Délai de soumission du programme d’exécution : 5 jours (insérer le nombre
travaux de jours nécessaire pour la mise à disposition du programme d’exécution
des travaux )
La retenue de garantie sera de : …………. (6%)
La durée de garantie est de : 90 jours (préciser le nombre de mois)
6. Retenue de
garantie
Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent contrat :

- assurance des risques causés à des tiers ;
7. Responsabilité -
Assurance - assurance des accidents de travail ;
d’avance - assurance “Tous risques chantier” ;
- assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.
8. Impôts droits, Les prix du présent marché sont réputés ne pas comprendre les montants dus
taxes au titre des impôts, droits et obligations suivants :
[Insérer la liste des exemptions]
Le marché est soumis aux formalités de timbre, d’enregistrement et de
redevance de régulation (0.5% du montant hors taxes du marché) aux frais du
titulaire (dispositions à ne pas modifier)
9. Nature du prix Le marché est à prix global et forfaitaire (indiquer si prix unitaires ou global
et forfaitaire)
10. Révision des
Les prix sont fermes et non révisables. (dispositions à ne pas modifier)
prix
11. Force majeure (Indiquer les cas de force majeur pouvant entrainer l’arrêt du chantier)
12.
Prolongatio (Indiquer les facteurs pouvant entraîner une prolongation des délais
n des délais d’exécution des travaux.)
d’exécution
Articles Dispositions
13. Seuil de
prolongation
des délais (Indiquer le délai cumulé de suspension des travaux ouvrant droit à la
d’exécution résiliation du contrat.)
ouvrant droit à
la résiliation
du contrat
Le contrat sera résilié en cas de non-respect du délai d’exécution ou lorsque
le montant des pénalités de retard atteint le seuil de 10 % du montant du
14. Pénalités de contrat.
retard Les pénalités de retard sont calculées par application du taux suivant :
1/3000ème du montant non révisé du contrat et de ses avenants éventuels
par jour calendaire de retard.
15. Intérêts Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du taux d’intérêt légal
moratoires en vigueur majoré d’un point
(Préciser le niveau d’exécution des travaux qui ouvrent droit à une réception
16. Réception provisoire)
provisoire
(Indiquer les contrôles à effectuer sur l’ouvrage avant la réception
provisoire)
Toute modification au présent contrat doit être effectuée conformément aux
17. Avenants dispositions de l’article 15 du décret n°2021-909 du 22 décembre 2021
fixant les modalités d’exécution des crédits budgétaires dans le cadre des
procédures prévues par le Code des marchés publics
Les différends ou litiges nés à l’occasion de la passation, de l’exécution, du
18. Règlement des règlement ou du contrôle du présent contrat ne peuvent en aucun cas être
différends portés devant la juridiction compétente avant l’épuisement des voies de
recours amiables prévus à l’article 17 du décret °2021-909 du 22 décembre
2021 fixant les modalités d’exécution des crédits budgétaires dans le cadre
des procédures prévues par le Code des marchés publics.
19. Entrée en
Le contrat entre en vigueur dès sa signature par le premier responsable de
vigueur
l’autorité contractante ou son délégué et sa notification au titulaire.
du contrat
Pièce 5 : bordereau des prix unitaires et le devis des travaux (pour les travaux sur prix unitaires) ou le
devis quantitatif et estimatif (pour les contrats sur prix global et forfaitaire)
(L’autorité contractante doit insérer le bordereau des prix unitaires et le devis des travaux (pour les
travaux sur prix unitaires) ou le devis quantitatif et estimatif (pour les contrats sur prix global et
forfaitaire))
Pièce 6 : descriptif des travaux et plans
(L’autorité contractante doit insérer le descriptif des travaux et des plans)
Pièce 7 : pièces annexes, le cas échéant
(L’autorité contractante doit insérer les pièces annexes)

Dossier Fga

Transféré par

Informations du documentcliquez pour développer les informations du document

Informations du documentcliquez pour développer les informations du document

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Dossier Fga

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Dossier Fga

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET REPUBLIQUE DE COTE

DIRECTION GENERALE FONDS DE GARANTIE Union –Discipline-Travail

DIRECTION FINANCE ET COMPTABLE

Consultation ouverte N° OT………/20………..

LIGNE BUDGETAIRE : 78011202253

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

La préparation de ce dossier de référence répond au souci de la Direction Générale des

L’appropriation de ce dossier par les autorités contractantes permettra à celles ci d’élaborer

- section 0 : Avis de consultation ;

La liste des documents requis est la suivante :

 Pièce d’identité du chef d’entreprise

 Pièce d’identité du mandataire

 Autorisation de l’employeur pour la création du compte (le modèle d’autorisation de l’employeur

En cas de soucis joindre la DGMP

(L’autorité contractante remplit cette fiche conformément aux indications en italiques)

Autorité contractante : Fonds De Garantie Automobile

1. Source de financement : Budget de l’Etat

4. Type de marché: Marché simplifié

Lot (s) Désignation du lot Part réservée aux PME locales

1. LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE sollicite des offres de la part de candidats

MAIZAN KOFFI NOEL

2. Les candidats reconnus coupables de pratiques frauduleuses sont passibles de sanctions

3. Sont exclues de la présente consultation, toutes personnes physiques ou morales reconnues

4. La langue de soumission est le Français.

• un représentant de l’autorité contractante, président ;

NB : Les CV devront être conformes au modèle de la section II et signés de l’employé. Ils

Le candidat doit établir qu’il a les matériels suivants:

Dispositions relatives aux marges de préférence

NB : Une marge de préférence de cotraitance ou de sous-traitance de 5% sera accordée à un

pour être prise en compte, le soumissionnaire doit :

- Décrire les prestations à sous-traiter ;

 Une marge de préférence artisanale de 0% sera accordée à un soumissionnaire artisan ou une

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée conforme et

Les conditions pour être attributaire de plusieurs lots :

F1 : Formulaire de renseignements sur le candidat

Date: (insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre)

1. Nom du candidat : (insérer le nom légal du candidat)

Date: (insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre)

1. Nom du candidat : (insérer le nom du groupement)

F3 : Lettre de soumission de l’offre

À : (insérer le nom de l’autorité contractante)

Nom (insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre)

Signature et cachet (insérer la signature et apposer le cachet du candidat ou du mandataire du

En date du : …. / ….. / 20 (insérer la date de signature)

Date: (insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre)

Le bordeareau de prix unitaire pour les lots 1, lot 2, lot 3, lot 4

LOT 1 TERRASSEMENTS GENERAUX-VRD

5.2. APPAREILS ELECTRIQUES

Je soussigné (Nom, fonction, adresse, téléphone)…………………………….

Le délai contractuel était de .......................... mois

Fait à ……. le, …. / ….. / 20….

Je soussigné (Nom, fonction, adresse, téléphone)…………………………….

Le délai contractuel était de .......................... mois.

Fait à ……. le, …. / ….. / 20…. Signature

Je soussigné (Nom, fonction, structure, adresse, téléphone)…………représentant de l’autorité

L’entreprise ..................... (Insérer la raison sociale, l’adresse, le téléphone du sous-traitant) sous-

Personnel affecté aux Travaux

Nom et prénoms Diplôme Nombre d’année Poste proposé