DAO # - A Menagement Parc de Loisirs À EBOLOWA (Minmap)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland

-------------------- -----------------
MINISTERE DU TOURISME ET MINISTRY OF TOURISM AND
DES LOISIRS LEISURE
------------------- -----------------
MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS
COMMISSION CENTRALE DE PASSATION DES MARCHES

DES AUTRES INFRASTRUCTURES
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

N°______/AONO/PR/MINMAP/CCPM-AI/2013
POUR L’AMENAGEMENT D’UN PARC DE LOISIRS A EBOLOWA
FINANCEMENT : BIP EXERCICE 2013
IMPUTATIONS : - Lot N°1 : 47 23 317 03 441818 2250

- Lot N°2 : 47 23 317 03 441818 2224
- Lot N°3 : 47 23 317 03 441818 2203
- Lot N°4 : 47 23 317 03 441818 2225
- Lot N°5 : 47 23 317 03 441818 2279
JUILLET 2013
Page 1
SOMMAIRE
PIECE N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES
PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)
PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)
PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
PIECE N°6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
PIECE N°7 : CADRE DU DETAIL ESTIMATIF
PIECE N°8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX
PIECE N°9 : FORMULAIRES ET MODELES DES PIECES
PIECE N°10 : MODELE DU MARCHÉ
PIECE N°11 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS

AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS
Page 2
-------------------- -----------------
DES LOISIRS LEISURE
------------------- -----------------



- Lot N°2 : 47 23 317 03 441818 2224
- Lot N°3 : 47 23 317 03 441818 2203
- Lot N°4 : 47 23 317 03 441818 2225
- Lot N°5 : 47 23 317 03 441818 2279
-
-
-
-
-
JUILLET 2013
Pièce n°1 :
AVIS D’APPEL D’OFFRES
Page 3
-------------------- -----------------
DES LOISIRS LEISURE
------------------- -----------------
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
RELATIF A L’AMENAGEMENT D’UN PARC DE LOISIRS A EBOLOWA
1- Objet :
Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, Autorité Contractante, lance
pour le compte du Ministre d’Etat, Ministre du Tourisme et des Loisirs, Maitre d’Ouvrage, un Appel
d’Offres National Ouvert pour l’aménagement d’un Parc de Loisirs à Ebolowa sur financement du Budget
d’Investissement Public de l’exercice 2013 réparti en cinq (05) lots comme suit :
 Lot N°1 : Aménagement des voiries et réseaux divers ;
 Lot N°2 : Création des espaces de jeux ;
 Lot N°3 : Aménagement des espaces verts et des pistes de randonnées ;
 Lot N°4 : Constructions des structures de restauration ;
 Lot N°5 : Equipements des espaces de jeux et de loisirs.
2- Consistance des prestations
Les travaux objet du présent Appel d’Offres comprennent notamment :
 En ce qui concerne le Lot N°1 :
 L’exécution des déblais pour l’encaissement du chemin piéton ;
 Le réglage et le compactage du fond de forme pour des voies circulables et les chemins
piéton ;
 La fourniture et la pose de bordures et caniveaux ;
 La fourniture et la mise en œuvre du béton armé vibré sur les voies circulables ;
 La fourniture et la mise en œuvre d’un sablé stabilisé, ou d’un revêtement bicouche sur le
chemin piéton ;
 La pose des signalisations verticale et horizontales.
 La fourniture et la mise en œuvre des ouvrages de collecte des eaux pluviales et usées ;

 Installation de chantier ;
 Terrassement Général en vue de la construction d'une plate forme multi sports (Volley -
Ball, Basket Ball, Tennis etc.) ;
 Réalisation des aires bétonnées pour Volley et Basket Ball y compris marquages au sol ;
 Assainissement périphérique de l'aire de jeux comprenant cunette en béton, caniveaux et
regard de visite jusqu'à l'exutoire ;
 Fourniture accessoires et équipements de volley et basket Ball y compris filets retenue
des balles.
 Fourniture et pose des bancs publics ;
Page 4
 Réalisation des aires bétonnées vibrées d'épaisseur 10cm sur remblai compacté à usage
de chemins piéton ;
 Aménagement des espaces verts (pose des terres végétales, plantation gazon, arbres,
arbustes et fleurs naturelles).
 Installation du chantier ;
 Terrassement (Nivellement de la plateforme, Fouilles en rigoles et en puits,…) ;
 Fondation- Maçonnerie- Elévations ;
 Charpente- Couverture ;
 Plomberie Sanitaire ;
 Electricité.
 Equipements espace de loisirs pour enfants (Balançoires, Toboggans, Manège) ;
 Equipements jeux de société (Scrabble, Babyfoot, Billard,…);
 Equipements aire de sport (Espace de Beach volley, Equipements Espace Beach soccer,
Equipements tennis de table) ;
 Autres équipements.
3- Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit
camerounais justifiant d’une expérience établie dans le domaine des travaux.
Une seule entreprise peut soumissionner pour l’ensemble des lots.
4- Financement
Les prestations, objet du présent Appel d’Offres sont financées par le Budget d’Investissement du
Ministère du Tourisme et des Loisirs de l’exercice 2013,
Imputations : - Lot N°1 : 47 23 317 03 441818 2250
- Lot N°2 : 47 23 317 03 441818 2224
- Lot N°3 : 47 23 317 03 441818 2203
- Lot N°4 : 47 23 317 03 441818 2225
- Lot N°5 : 47 23 317 03 441818 2279
5- Consultation
- du Dossier d’Appel d’Offres
Le Dossier
- d’Appel d’Offres pourra être consulté dès publication du présent Avis au Ministère des
Marchés Publics
- (Cellule d’Appui au lancement des Appels d’Offres), sis au rez-de-chaussée du
Bâtiment A de l’immeuble abritant les services du Ministère des Marchés Publics (MINMAP).
6- Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables dès publication du présent Avis
au Ministère des Marchés Publics (Cellule d’Appui au lancement des Appels d’Offres), sis au rez-de-
chaussée du Bâtiment A de l’immeuble abritant les services du Ministère des Marchés Publics
(MINMAP), sur présentation de l’original d’une quittance de cent cinq mille (105 000) francs CFA non
remboursable au titre des frais de dossier, payable uniquement au Trésor Public.
Page 5
7- Remise des offres
Les offres sont établies en langue française ou anglaise, en sept (07) exemplaires (un (01) original
et six (06) copies marqués comme tels). Elles devront être scellées, cachetées et parvenir au Ministère
des Marchés Publics (Cellule d’Appui au lancement des Appels d’Offres), sis au rez-de-chaussée du
Bâtiment A de l’immeuble abritant les services du Ministère des Marchés Publics (MINMAP), au plus tard
le ___________ 2013 à ________ heures, heure locale, contre récépissé et porteront la mention :
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N°______/AONO/PR/MINMAP/CCPM-AI/2013
pour l’aménagement d’un Parc de Loisirs à Ebolowa.
Lot N°________ :______________
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
8- Recevabilité des offres
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission
valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres, établie par une banque de
premier ordre agréée par le Ministère des Finances (MINFI). Le montant de ladite caution varie selon
les lots.
 Lot 1 : 370 000 (trois cent soixante dix mille) francs CFA ;
 Lot 2 : 450 000 (quatre cent cinquante mille) francs CFA ;
 Lot 5 : 560 000 (cinq cent soixante mille) francs CFA ;
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement
produites en originaux ou en copies certifiées conformes. Elles devront obligatoirement dater de moins
de trois (03) mois.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier d’Appel d’Offres sera
déclarée irrecevable, notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de
premier ordre agréée par le Ministère des Finances.
9- Ouverture des offres
L’ouverture des enveloppes sera effectuée en un temps par la Commission Centrale de
Passation des Marchés des Autres Infrastructures, en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de leurs offres respectives.
Elle aura lieu le ___________2013 à ________ heures, heure locale, dans la salle de réunions
de la Commission Centrale de Passation des Marchés des Autres Infrastructures au MINMAP.
10- Délai de livraison
Le délai maximum de livraison est de trois (03) mois à compter de la date de notification du
marché.
Page 6
11- Critères d’évaluation
Le système de notation des offres se fera par mode binaire (oui / non) et portera sur les critères ci-
après dont le détail est donné dans le RPAO :
 Présentation générale de l’offre ;
 Méthodologie ;
 Personnel ;
 Moyens logistiques (matériels utilisés) ;
 Références de l’entreprise dans les réalisations similaires ;
 Rapport de visite du site ;
 Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page ;
12- Principaux critères éliminatoires
 Dossier administratif incomplet ou non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel
d’Offres ;
 Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
 Absence de caution de soumission ;
 Note technique inférieure à 70% de « oui ».
13- Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant 90 (quatre vingt dix) jours à compter
de la date limite fixée pour la remise des offres.
14- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Ministère
des Marchés Publics (Cellule d’Appui au lancement des Appels d’Offres), sis au rez-de-chaussée du
Bâtiment A de l’immeuble abritant les services du Ministère des Marchés Publics (MINMAP), dès
publication du présent avis.
Yaoundé, le…………..……….
L’AUTORITE CONTRACTANTE
Page 7
-------------------- -----------------
DES LOISIRS LEISURE
------------------- -----------------



- Lot N°2 : 47 23 317 03 441818 2224
- Lot N°3 : 47 23 317 03 441818 2203
- Lot N°4 : 47 23 317 03 441818 2225
- Lot N°5 : 47 23 317 03 441818 2279
-
-
-
-
-
JUILLET 2013
Pièce n°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

(RGAO)
Page 8
SOMMAIRE
A. Généralités
Article 1 : Portée de la soumission.
Article 2 : Financement
Article 3 : Fraude et corruption
Article 4 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
Article 5 : Qualification du Soumissionnaire
Article 6 : Visite des sites des travaux
B. Dossier d’Appel d’Offres
Article 7 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres.
Article 8 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
Article 9 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres.
C. Préparation des offres
Article 10 : Frais de soumission.
Article 11 : Langue de l’offre
Article 12 : Documents constituants l’offre
Article 13 : Montant de l’offre.
Article 14 : Monnaies de soumission et de règlement
Article 15 : Validité des offres.
Article 16 : Caution de Soumission
Article 17 : Propositions variantes des soumissionnaires
Article 18 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres.
Article 19 : Forme et signature de l’offre
D. Dépôt des offres.
Article 20 : Cachetage et marquage des offres
Article 21 : Date et heure limite de dépôt des offres
Article 22 : Offres hors délai
Article 23 : Modification, substitution et retrait des offres
E. Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 24 : Ouverture des plis et recours
Article 25 : Caractère confidentiel de la procédure
Article 26 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage
Article 27 : Détermination de la conformité des offres
Article 28 : Qualification du soumissionnaire
Article 29 : Correction des erreurs
Page 9
Article 30 : Conversion en une seule monnaie
Article 31 : Evaluation des offres au plan financier
Article 32 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux.
F. Attribution du Marché
Article 33 : Attribution du marché.

Article 34 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
Article 35 : Notification de l’attribution du marché.
Article 36 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours
Article 37 : Signature du marché.
Article 38 : Cautionnement définitif. .
Page 10
A. Généralités
Article 1 : PORTEE DE LA SOUMISSION
1.1. Le Ministre des Marchés Publics, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres
(RPAO), ci-après dénommé “Autorité Contractante”, lance un Appel d’Offres pour l’aménagement d’un
Parc de Loisirs à Ebolowa. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de
l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.
Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.
1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO,
et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de
service de commencer les travaux.
1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué”
sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.
Article 2 : FINANCEMENT
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.
Article 3 : FRAUDE ET CORRUPTION
3.1. Le Ministre des Marchés, Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, le
respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ce
marché. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :
a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :
i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en
vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;
ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer
l’attribution ou l’exécution d’un marché ;
iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires
(que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des
offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;
iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de
menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un
marché.
b. Rejettera une proposition d’attribution s’il détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par
l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des
pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.
3.2. Le Ministre Délégué chargé des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision
d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout
soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de
fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans
préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.
Page 11
ARTICLE 4 : MATERIAUX, MATERIELS, FOURNITURES, EQUIPEMENTS ET SERVICES AUTORISES
4.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être
fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis
dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux,
matériels, fournitures, équipements et services.
4.2. Aux fins de l’article 4.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés,
produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.
Article 5 : QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE
5.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre soumettre un pouvoir habilitant le
signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;
iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;
iv. Les litiges en cours ;
v. La disponibilité du matériel indispensable.
5.2 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour
démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans
le RPAO.
5.3 Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les
renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 31
du RGAO.
ARTICLE 6 : VISITE DU SITE DES TRAVAUX
6.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter les sites des travaux et leurs environs et
d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être
nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite des sites
sont à la charge du Soumissionnaire.
6.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses
locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le
Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de
toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent
responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais
encourus du fait de cette visite.
Page 12
ARTICLE 7 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
7.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de
consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)
conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :
a. Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

b. Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;
c. Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;
d. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
e. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
f. Cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
g. Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
h. Modèle de lettre de soumission ;
i. Modèle de caution de soumission ;
j. Modèle de cautionnement définitif ;
k. Modèle de caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie ;
l. Modèle de marché ;
m. Liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des
finances autorisées à émettre des cautions.
7.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications
contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une
offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.
ARTICLE 8 : ECLAIRCISSEMENTS APPORTES AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ET RECOURS
8.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire
la demande au Maître d’Ouvrage par écrit. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande
d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.
Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son
auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.
8.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime
lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de
l’Autorité Contractante.
8.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.
Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours
avant la date d’ouverture des offres.
8.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir.
La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés Publics.
Page 13
ARTICLE 9 : MODIFICATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
9.1. Le Ministre des Marchés Publics, Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt
des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande
d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant
un additif.
9.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 7.1 du
RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le
Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître
d’Ouvrage par écrit.
9.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la
préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite
de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.
C. Préparation des offres
ARTICLE 10 : FRAIS DE SOUMISSION
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le
Maître d’Ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le
déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.
ARTICLE 11 : LANGUE DE L’OFFRE
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le
Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés
fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés
d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la
traduction fera foi.
ARTICLE 12 : DOCUMENTS CONSTITUANT L’OFFRE

12.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment
remplis et regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :
i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
- S’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou
prélèvements de quelque nature que ce soit ;
- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en
vigueur.
ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;
iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément

aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.
Page 14
b. Volume 2 : Offre technique
b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de
qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.
b.2. Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires,
notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le
programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations,
planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).
b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et
technique régissant le marché, à savoir :
1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.
c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :
 La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur,
signée et datée ;
 Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
 Le détail estimatif dûment rempli ;
 Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
 L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.
Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel
d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de
Caution de Soumission.
12.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour
plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de
plus d’un marché.
ARTICLE 13 : MONTANT DE L’OFFRE
13.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira
l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du
Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.
13.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du
Détail quantitatif et estimatif.
13.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et
taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours
avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
Page 15
13.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date
d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix
doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un
(1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.
13.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre
proposé à la pièce N°8.
ARTICLE 14 : MONNAIES DE SOUMISSION ET DE REGLEMENT
14.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de
l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
14.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale.
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et
estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :
a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte
engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe
à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en
monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution
de financement du marché.
b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale
seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout
paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le
Soumissionnaire retenu.
14.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux
taux fixés dans le RPAO.
Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail
quantitatif et estimatif de la manière suivante :
a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le
pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux
RPAO et dénommée “monnaie nationale”.
b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors
du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle
d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.
14.4. Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaie
nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et
indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en
monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.
14.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du
marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à
tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché. 15.6.
Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.
Page 16
ARTICLE 15 : VALIDITE DES OFFRES
15.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de
l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application
de l'article 21 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître
d'Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.
15.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement du
soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront
faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17
du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser
de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui
consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le
faire.
15.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres
est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront
actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître
d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire (s). La période d’actualisation ira de la date de
dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de
démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation
n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.
ARTICLE 16 : CAUTION DE SOUMISSION
16.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du

montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de
son offre.
16.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ;
d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité
Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date
limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par
l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article
16.2 du RGAO.
16.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission
de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement
d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des
membres du groupement.
16.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un
délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.
16.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le
marché et fourni le Cautionnement définitif requis.
Page 17
16.6. La caution de soumission peut être saisie :
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :
i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du
RGAO.
ARTICLE 17 : PROPOSITIONS VARIANTES DES SOUMISSIONNAIRES
17.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera
ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le
soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux
spécifiés seront considérées comme non conformes.
17.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des
variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite
dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage
a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de
calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous
autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du
soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.
17.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes
techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les
Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord
avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.
ARTICLE 18 : REUNION PREPARATOIRE A L’ETABLISSEMENT DES OFFRES
18.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une
réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.
18.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question
qui pourrait être soulevée à ce stade.
18.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex,
de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il
se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop
tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-
dessous.
18.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y
compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté
le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8
du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître
d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le
canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.
18.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne
sera pas un motif de disqualification.
Page 18
ARTICLE19 : FORME ET SIGNATURE DE L’OFFRE
19.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du
RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra
le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre
l’original et les copies, l’original fera foi.
19.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans
le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les
personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou
6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des
changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.
19.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles
corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.
D. Dépôt des offres
ARTICLE 20 : CACHETAGE ET MARQUAGE DES OFFRES
20.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux
enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces
enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée,
mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.
20.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :
a. Seront adressées au Ministre des Marchés Publics à l’adresse indiquée dans le Règlement
Particulier de l'Appel d'Offres ;
b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le
RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
20.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à
permettre au Ministre des Marchés Publics de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai
conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article
24 du RGAO.
20.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2
susvisés, le Ministre des Marchés Publics ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou
ouverte prématurément.
ARTICLE 21 : DATE ET HEURE LIMITES DE DEPOT DES OFFRES
21.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO
au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
21.2. Le Ministre des Marchés Publics peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en
publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 9 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits
et obligations du Ministre des Marchés Publics et des soumissionnaires précédemment régis par la
date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite
Page 19
ARTICLE 22 : OFFRES HORS DELAI
Toute offre parvenue au Ministre des Marchés Publics après les dates et heure limites fixées pour le
dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.
ARTICLE 23 : MODIFICATION, SUBSTITUTION ET RETRAIT DES OFFRES
23.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que
la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Ministre des Marchés Publics
avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un
représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de
remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter
clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou «
MODIFICATION »
23.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera

préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 20 du RGAO.
Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une
notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à
la date limite fixée pour le dépôt des offres.
23.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront
envoyées sans avoir été ouvertes.
23.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et
l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son
offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de
soumission conformément aux dispositions de l'article 16.6 du RGAO.
E. Ouverture des plis et évaluation des offres
ARTICLE 24 : OUVERTURE DES PLIS ET RECOURS
24.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à
l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront
un registre ou une feuille attestant leur présence.
24.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé
à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification
correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette
notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront
ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui
sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera
autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander
le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront
ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera
autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à
demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à
haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.
Page 20
24.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à
haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais
[en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie
d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner.
Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis
à évaluation.
24.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du
RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle
qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.
24.5. Il est établi, séance tenante un procès verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des
offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de
la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès verbal à laquelle est annexée la feuille de
présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.
24.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la
disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.
24.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité
chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics
et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la
forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée
par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.
L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des
commentaires ou des observations y afférents.
ARTICLE 25 : CARACTERE CONFIDENTIEL DE LA PROCEDURE

25.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification
de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera
donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que
l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.
25.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés
ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision
d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
25.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à
son offre, il devra le faire par écrit.
ARTICLE 26 : ECLAIRCISSEMENTS SUR LES OFFRES ET CONTACTS AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE
26.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de
Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des
éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont
formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est
recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul
découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux
dispositions de l’Article 28 du RGAO.
Page 21
26.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les
membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à
leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.
ARTICLE 27 : DETERMINATION DE LA CONFORMITE DES OFFRES
27.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont
complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et
si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.
27.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du
Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve
extrinsèques.
27.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les
termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve
importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :
i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître
d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;
iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont
présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.
27.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés
Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.
27.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou
réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du
Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.
ARTICLE 28 : QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE
La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre

substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification
stipulés à l’article 5 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.
ARTICLE 29: CORRECTION DES ERREURS
29.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier
d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse
corrigera les erreurs de la façon suivante :
i. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les
quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-
commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée,
auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
ii. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront
foi et le total sera corrigé ;
iii. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à
moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix,
auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.
Page 22
29.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément
à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire,
ledit montant sera réputé l’engager.
29.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections
apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.
ARTICLE 30 : CONVERSION EN UNE SEULE MONNAIE
30.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous commission d’analyse convertira les prix
des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en
francs CFA.
30.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale
(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.
ARTICLE 31 : EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES AU PLAN FINANCIER
31.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées
et comparées par la Sous-commission d’analyse.
31.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre
en rectifiant son montant comme suit :
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 29.2 du RGAO ;
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant
dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie,
lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;
c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,
conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO
d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification,
divergence ou réserve quantifiable;
e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils
sont autorisés par le RPAO ;
f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 12.2 du RGAO et du RPAO, en
appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel
d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;
g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications
techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur
mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la
solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.
31.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la
période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.
31.4. Si l’offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par
rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-
commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe
quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont
compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs
présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter
ladite offre.
Page 23
ARTICLE 32 : PREFERENCE ACCORDEE AUX SOUMISSIONNAIRES NATIONAUX
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier
d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation
des offres.
ARTICLE 33 : ATTRIBUTION
33.1. Le Ministre des Marchés Publics, Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont
l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des
capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont
l’offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.
33.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins disante sera
déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en
prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi
que de leur plan de charges au moment de l’attribution.
ARTICLE 34 : DROIT DE L’AUTORITE CONTRACTANTE DE DECLARER UN APPEL D’OFFRES

INFRUCTUEUX OU D’ANNULER UNE PROCEDURE
L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après
autorisation de l’Autorité de Marché lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres
infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.
ARTICLE 35 : NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à
l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa
soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur
au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.
ARTICLE 36 : PUBLICATION DES RESULTATS D’ATTRIBUTION DU MARCHE ET RECOURS
36.7. Le Ministre des Marchés Publics communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur
requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats
d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance
d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.
36.2. Le Ministre des Marchés Publics est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des
soumissionnaires concernés qui en font la demande.
36.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze
(15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
36.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage
Délégué et au président de la commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours
ouvrables après la publication des résultats.
Page 24
ARTICLE 37 : SIGNATURE DU MARCHE
37.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la
Commission de Passation des Marchés compétente, pour adoption.
37.2. L’Autorité Contractante signe le projet de marché adopté par la commission des marchés compétente
et souscrit par l’attributaire.
37.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.
ARTICLE 38 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF
38.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur
fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO,
conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.
38.2. Le cautionnement dont le taux est fixé à 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie
d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au
profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.
38.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la
place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou
d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.
38.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner
lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.
Page 25
-------------------- -----------------
DES LOISIRS LEISURE
------------------- -----------------



- Lot N°2 : 47 23 317 03 441818 2224
- Lot N°3 : 47 23 317 03 441818 2203
- Lot N°4 : 47 23 317 03 441818 2225
- Lot N°5 : 47 23 317 03 441818 2279
-
-
-
-
-
JUILLET 2013
Pièce n°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)
Page 26
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : Objet de l’appel d’offres
ARTICLE 2 : Consistance des travaux
ARTICLE 3 : Visite du site
ARTICLE 4 : Conditions générales de participation
ARTICLE 5 : Respect des conditions d’appel d’offres
ARTICLE 6 : Composition du Dossier d’Appel d’Offres
ARTICLE 7 : Additif au Dossier d’Appel d’Offres
ARTICLE 8 : Etablissement des Offres
ARTICLE 9 : Délai d’exécution
ARTICLE 10 : Présentation des offres
ARTICLE 11 : Dépôt des offres
ARTICLE 12 : Cautionnement et retenue de garantie
ARTICLE 13 : Monnaie de compte et monnaie de Paiement
ARTICLE 14 : Ouverture des plis
ARTICLE 15 : Vérification des offres
ARTICLE 16 : Evaluation des offres
ARTICLE 17 : Correction des erreurs
ARTICLE 18 : Attribution
ARTICLE 19 : Validité des offres
ARTICLE 20 : Régime fiscal et douanier
ARTICLE 21 : Edition et diffusion des documents
ARTICLE 22 : Droits de timbre et enregistrement
ARTICLE 23 : Validité du Marché.
Page 27
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, Autorité Contractante, lance
pour le compte du Ministre d’Etat, Ministre du Tourisme et des Loisirs, Maitre d’Ouvrage, un Appel
d’Offres National Ouvert pour l’aménagement d’un Parc de Loisirs à Ebolowa sur financement du Budget
d’Investissement Public de l’exercice 2013 réparti en cinq (05) lots comme suit :
 Lot N°1 : Aménagement des voiries et réseaux divers ;
 Lot N°2 : Création des espaces de jeux ;
 Lot N°3 : Aménagement des espaces verts et des pistes de randonnées ;
 Lot N°4 : Constructions des structures de restauration ;
 Lot N°5 : Equipements des espaces de jeux et de loisirs.
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX ET DES FOURNITURES

La consistance des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisée dans l’Avis d’Appel
d’Offres.
ARTICLE 3 : VISITE DU SITE

Les soumissionnaires devront obligatoirement effectuer, à leurs frais, une visite du site, examiner
les emplacements des travaux et des environs et prendre connaissance, avant d’établir leurs offres, des
caractéristiques desdits emplacements et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des
matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier et des installations nécessaires.
Un rapport de ladite visite du site à laquelle sera joint l’autorisation de visite du site signée de
l’autorité compétente, devra être joint au dossier technique.
ARTICLE 4 : CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION
4.1. Participation
La participation au présent Appel d’Offres est réservée aux entreprises de droit camerounais
ayant une expérience avérée dans les domaines des travaux publics.
4.2. Retrait du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré, aux jours et heures ouvrables dès publication du
présent avis, au Ministère des Marchés Publics (Cellule d’Appui au lancement des Appels d’Offres), sis
au rez-de-chaussée du Bâtiment A de l’immeuble abritant les services du Ministère des Marchés Publics
(MINMAP), sur présentation d’une quittance de versement au Trésor Public d’une somme non
remboursable de cent cinq mille (105 000) F CFA au titre de frais de dossier.
ARTICLE 5 : RESPECT DES CONDITIONS D’APPEL D’OFFRES
5 .1 Les soumissionnaires devront obligatoirement répondre suivant les conditions techniques du

Dossier d’Appel d’Offres.
5.2. Les offres devront être remises au lieu, à la date et à l’heure indiqués dans l’Avis d’Appel
d’Offres. Toute offre remise à une heure ou à une date ultérieure sera refusée.
5.3. Après remise de ses offres, un soumissionnaire ne peut les retirer, les modifier ou les corriger
pour quelque raison que ce soit.
Page 28
ARTICLE 6 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
Le présent dossier d'Appel d'Offres comprend les documents suivants :
Pièce N° 1 L’Avis d'Appel d'Offres ;

Pièce N° 2 Le Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)
Pièce N° 3 Le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;
Pièce N° 4 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
Pièce N° 5 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
Pièce N° 6 Le Bordereau des prix ;
Pièce N° 7 Le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif ;
Pièce N° 8 Formulaires et Modèles des pièces ;
Pièce N° 9 Le Modèle de Lettre Commande ;
Pièce N° 10 L’Annexe (Listes des Etablissements Bancaires et Organismes Financiers autorisés à
émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics).
ARTICLE 7 : ADDITIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
7.1 Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander,
ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents d’Appel d’Offres,
ils devraient s’en référer par écrit adressé au Ministre des Marchés Publics, en vue d’obtenir les
éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leurs offres au Ministère des Marchés Publics
(Cellule d’Appui au lancement des Appels d’Offres), sis au rez-de-chaussée du Bâtiment A de l’immeuble
abritant les services du Ministère des Marchés Publics (MINMAP). Si les questions soulevées sont
fondées, elles feront l’objet d’un additif au Dossier d’Appel d’Offres. Ces questions feront partie des
documents d’Appel d’Offres. Aucune réponse ne sera faite à des questions verbales et toute
interprétation par un soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif
sera rejetée et ne pourra impliquer la responsabilité du Maitre d’Ouvrage.
7.2. Les additifs au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutés cinq jours minimum
avant l’ouverture des plis, par le Maitre d’Ouvrage, en vue de rendre plus claire la compréhension des
documents d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques ou autres à ces documents. Ces
additifs seront transmis également à tous les soumissionnaires en possession du Dossier d’Appel
d’Offres et feront partie des documents d’Appel d’Offres.
ARTICLE 8 : ETABLISSEMENT DES OFFRES
Le présent Appel d’Offres National est passé suivant un montant toutes taxes comprises, les prix
seront obligatoirement exprimés en francs CFA.
Le Bordereau des prix unitaires exprimés en chiffres et en lettres et établi en six (06) exemplaires
sera joint à l’offre. En cas d’erreur entre les prix en chiffres et en toutes lettres, ces derniers primeront et
serviront de base de calcul du montant de l’offre.
L’établissement des prix se fera sur la base des conditions économiques en vigueur en
République du Cameroun à la date de remise des offres
ARTICLE 9 : DELAI D’EXECUTION
Dans sa soumission, chaque soumissionnaire proposera un calendrier et un délai d’exécution.
Dans tous les cas, ce délai ne pourra excéder trois (03) mois à compter de la notification de l'ordre de
service de démarrer les travaux.
Page 29
ARTICLE 10 : PRESENTATION DES OFFRES
10.1. Etablissement de l’offre

Les offres seront établies en sept (07) exemplaires, dont un original et six (06) copies marqués
comme tels et rédigés en français ou en anglais. Elles devront être chiffrées en francs CFA et faire
ressortir les montants :
- Hors taxe (HT)
- Toutes taxes comprises (TTC).
Les soumissionnaires pourront indiquer les remises à consentir sur les montants hors taxes (HT)
au cas où ils seront adjudicataires.
10.2. Présentation du pli contenant les offres

Les plis contenant les soumissions comporteront une enveloppe extérieure anonyme portant la
mention :
Appel d’Offres National Ouvert N°______/AONO/PR/MINMAP/CCPM-AI/2013 pour
l’aménagement d’un Parc de Loisirs à Ebolowa.
Lot N° ________ : __________
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
Ladite enveloppe extérieure contiendra 3 enveloppes intérieures.
- La première portera la mention « Enveloppe A : Dossier Administratif» et contiendra le
dossier administratif de l’entreprise constitué des pièces ci-après :
ENVELOPPE A : DOSSIER ADMINISTRATIF
PIECE N° DESIGNATION
A.1 Acte authentique donnant pouvoir au signataire d’engager, avec toutes les
conséquences de droit, la société pour laquelle la soumission est présentée.
A.2 Une lettre d’intention à soumissionner datée, signée et timbrée faisant connaître
le nom, le prénom et la qualité du soumissionnaire
A.3 Une caution de soumission émise par une banque agréée par le Ministère des
Finances (MINFI) :
 Lot 5 : 560 000 (cinq cent soixante mille) francs CFA ;
A.4 Attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque agréée par le
MINFI.
A.5 Certificat d’imposition de l’exercice en cours datant de moins de trois (03) mois.
A.6 Attestation de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) certifiant que
le soumissionnaire a effectivement versé les sommes dont il est redevable.
A.7 Titre de patente en cours de validité (photocopie certifiée conforme par un
Inspecteur des Impôts du ressort).
A.8 Copie certifiée conforme de la carte de contribuable en cours de validité
A.9 Quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres
A.10 Attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de
Régulation des Marchés Publics (ARMP)
Page 30
A.11 Attestation de non faillite datant de moins de trois (03) mois délivrée par le
Tribunal de Première Instance du lieu de résidence du soumissionnaire
A12 Attestation et plan de localisation datant de moins de trois mois.
A13 Attestation de visite de site signée par le prestataire sur l’honneur.
- La deuxième enveloppe intérieure portera la mention

« Enveloppe B : Offre Technique» et contiendra l’offre technique de l’entreprise constituée des
pièces ci-après :
ENVELOPPE B : OFFRE TECHNIQUE
B.1  Qualification du personnel ;
 Moyens logistiques (matériels utilisés) ; NB le soumissionnaire
indiquera clairement comment il entend rendre le matériel disponible,
préciser s’il s’agit de la possession ou de la location, il produira ainsi
soient des factures d’achat ou de location.
 Références de l’entreprise dans les travaux d’aménagement des sites
touristiques (liste de trois contrats signés et enregistrés minimum sur
les cinq dernières années assortis de PV de réception) ;
 Méthodologie technique ;
 Planning d’exécution des travaux ;
 Présence d’un rapport de visite du site ;
 Localisation géographique de l’entreprise ;
B.2 Délai d’exécution : 3 mois maximum
B.3 Cahier des Clauses Techniques Particulières complété, paraphé à chaque page et
signé à la dernière.
- La troisième enveloppe intérieure portera la mention « Enveloppe C : Offre Financière» et
contiendra l’offre financière de l’entreprise constituée des documents ci-après :
ENVELOPPE C : OFFRE FINANCIERE

C.1 La soumission suivant le modèle joint, signée, datée et timbrée au taux en
vigueur
C.2 Le bordereau des prix unitaires en chiffres et en toutes lettres dûment rempli.
C.3 Le cadre du détail quantitatif et estimatif, complété et paraphé
C.4 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) complété,
paraphé à chaque page et signé à la dernière page.
NB :
 Les pièces administratives devront êtres produites soit en originaux, soit en copies certifiées
conformes, et devront être datées de moins de trois (03) mois à la date de remise des offres
sous peine de rejet.
 Les soumissions et leurs documents annexes devront être rédigés en français ou anglais et
les prix libellés en francs CFA toutes taxes hors droits de douane et toutes taxes, droits de
douane, TVA (19,25 %) et Impôts sur le revenu (1.1%) compris.
Page 31
ARTICLE 11 : DEPOT DES OFFRES
Les offres devront parvenir sous pli fermé et scellé au plus tard le _______ à _____ heures,
heure locale, au Ministère des Marchés Publics (Cellule d’Appui au lancement des Appels d’Offres), sis
au rez-de-chaussée du Bâtiment A de l’immeuble abritant les services du Ministère des Marchés Publics
(MINMAP).
ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE

12.1 Cautionnement provisoire
Les montants des cautionnements provisoires ou cautions de soumission sont fixés à l’avis
d’appel d’offres
Le délai de validité de ce cautionnement est de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date
de dépôt des offres.
12.2 Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est fixé à cinq pour cent (5%) du montant initial des présentes
prestations.
Il pourra être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire
agréé par le Ministère des Finances.
Il devra être constitué dans les vingt (20) jours suivant la notification de la signature du Marché
par une banque agréée par le Ministre des Finances.
12.3 Retenue de garantie
Une retenue de garantie de dix pour cent (10%) du montant hors taxe du Marché sera opérée
au moment du règlement des prestations. Cette retenue sera libérée par une mainlevée à l’expiration du
délai de garantie marquée par la signature du procès verbal de réception définitive.
ARTICLE 13 : MONNAIE DE COMPTE ET MONNAIE DE PAIEMENT
Le franc CFA est la monnaie de compte et la monnaie de paiement. Le soumissionnaire devra
fournir un devis estimatif dans lequel les prix seront exprimés en francs CFA Toutes Taxes Comprises.
ARTICLE 14: OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des offres administratives, techniques et
financière se fera le _______ à _____ heures (heure locale), dans la salle de réunions de la
Commission Centrale de Passation des Marchés des Autres Infrastructures au MINMAP, par la
Commission Centrale de Passation des Marchés des Autres Infrastructures, en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.
ARTICLE 15 : VERIFICATION DES OFFRES

La Commission Centrale de Passation des Marchés des Autres Infrastructures assurera la
vérification des offres et fera des propositions à l’Autorité Contractante.
Sur demande de la Commission Centrale de Passation des Marchés des Autres Infrastructures,
le soumissionnaire devra fournir par écrit, dans les cinq (05) jours calendaires suivant cette demande
tous les renseignements nécessaires à l’examen de son offre ou concernant les omissions et erreurs
relevées dans celle-ci.
Page 32
ARTICLE 16 : EVALUATION DES OFFRES
Après l’ouverture des offres par la Commission Centrale de Passation des Marchés des Autres
Infrastructures, les plis déclarés recevables seront confiés à une sous commission d’analyse pour
évaluation.
16.1-Evaluation proprement dite
Cette évaluation se fera de manière purement positive (oui) ou négative (non), avec une
élimination immédiate de l’offre qui aura enregistré un seul non aux critères éliminatoires et moins de
70% de oui aux critères essentiels.
16.1.1 Evaluation des offres Techniques

Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait aux critères
essentiels indiqués ci-après :
 Présentation générale de l’offre (clarté, pagination, intercalaire,…) ;
 Référence et expérience du soumissionnaire :
- Expérience générale (projets de même envergure et date d’exécution) ;
- Expérience dans les projets similaires (nombre, consistance, montant) ;
- Capacités financières (chiffre d’affaires, bilan, cautions).
 Qualification du personnel :
- Formation de base (copie certifiée du diplôme) ;
- Expérience dans le domaine concerné (nombre d’années, nombre de projets de même
nature suivis, fonction occupée) ;
- Expérience dans le poste concerné (nombre d’années, nombre de projets suivis) ;
- Disponibilité (engagement, lien avec l’entreprise).
 Organisation et méthodologie de travail :
- Connaissance des lieux (compte rendu de la visite du site) ;
- Pertinence des observations éventuelles sur le DAO (CCTP) ;
- Organisation des travaux (étude d’exécution, installations, phasage des travaux, essais,
Plan d’Assurance Qualité (PAQ)) ;
- Modes d’exécution des prestations (descriptions techniques) ;
- Organisation et déploiement des équipes ;
- Provenance des matériaux ;
- Planning des travaux et délai d’exécution (consistance (sommaire ou détaillé),
ordonnancement des tâches, adéquation délai avec matériel et personnel) ;
- Sous-Traitance ;
- Protection de l’environnement (mesures visant à protéger l’environnement).
 Matériel et Logistique :
- Etat (âge du matériel) ;
- Suffisance (quantité) ;
- Adéquation (approprié) ;
- Disponibilité (matériel en possession, à louer ou à acheter) ;
- Justificatifs ;
- Situation actuelle du matériel.
Page 33
16. 1.2. Evaluation des Offres Financières
En évaluant les offres, il est déterminé pour chaque offre le « montant évalué » de l’offre en
rectifiant son montant proposé comme suit :
a) Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à
l’article 18 ci-après concernant la correction des erreurs ;
b) L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n'a
pas indiqué de prix unitaire est purement rejetée ;
c) Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du
contrat.
ARTICLE 17 : CORRECTION DES ERREURS

17.1 La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel
au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission
d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :
a) lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en
lettres fera foi ;
b) Les prix en lettres du bordereau des prix priment sur les prix en chiffres dudit
bordereau, du Détail Quantitatif et estimatif et des sous détails des prix et serviront de
base au calcul du montant de l’offre ;
c) En cas d’erreurs de quantités, de multiplication ou d’addition constatées dans le
Détail Quantitatif et estimatif, les corrections sont faites en prenant en compte les prix
en lettres du Bordereau et les quantités du Dossier d’Appel d’Offres ;
17.2 Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse,
conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée, avec la confirmation du
soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager. S’il n’accepte pas la correction ainsi effectuée, son
offre sera rejetée.
ARTICLE 18 : ATTRIBUTION
La Commission Centrale de Passation des Marchés des Autres Infrastructures proposera au
Ministre des Marchés Publics, Autorité Contractante d’attribuer le Marché au soumissionnaire qui aura
présenté l’offre ayant la capacité juridique, une note technique supérieure à 70 points et l’offre financière
la MOINS DISANTE, à l’issue de l’évaluation.
La décision portant attribution du Marché sera publiée par voie de communiqué de presse ou
tout autre moyen de publication en usage dans l’Administration.
ARTICLE 19 : VALIDITE DES OFFRES

Le soumissionnaire restera lié par son offre durant quatre vingt (90) jours à compter de la date de
remise des offres.
Si à l’issue de cette période, le Marché ne lui a pas été notifié, le soumissionnaire pourra, soit
annuler son offre, soit demander une nouvelle négociation des prix unitaires.
ARTICLE 20 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

Le présent Marché est soumis à tous les impôts et taxes en vigueur dans la République du
Cameroun à la date de la remise des offres.
ARTICLE 21 : EDITION ET DIFFUSION DES DOCUMENTS

Quinze (15) exemplaires du Marché seront édités et diffusés par l’Autorité Contractante.
Page 34
ARTICLE 22 : DROITS DE TIMBRE ET ENREGISTREMENT
Sept (07) exemplaires originaux du Marché devront être enregistrés et timbrés par les soins et aux
frais du cocontractant conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 23 : VALIDITE DU MARCHÉ

Le Marché qui sera passé à la suite du présent Appel d'offres ne deviendra définitif qu'après sa
signature par le Ministre des Marchés Publics et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.
Page 35
-------------------- -----------------
DES LOISIRS LEISURE
------------------- -----------------



- Lot N°2 : 47 23 317 03 441818 2224
- Lot N°3 : 47 23 317 03 441818 2203
- Lot N°4 : 47 23 317 03 441818 2225
- Lot N°5 : 47 23 317 03 441818 2279
-
-
-
-
-
JUILLET 2013
PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES (CCAP)
Page 36
SOMMAIRE
CHAPITRE A : GENERALITES
ARTICLE 1 : Objet du marché
ARTICLE 2 : Procédure de passation du marché
ARTICLE 3 : Textes généraux applicables au marché
ARTICLE 4 : Pièces constitutives du marché
ARTICLE 5 : Définition et attribution
ARTICLE 6 : Lieu, délai et mode de livraison
ARTICLE 7 : Transport et assurance
ARTICLE 8 : Réceptions et garantie
ARTICLE 9 : Domicile de l’Entrepreneur
ARTICLE 10 : Rôle et responsabilités de l’Entrepreneur
ARTICLE 11 : Brevet d’invention
CHAPITRE B : CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 12 : Montant du marché
ARTICLE 13 : Régime fiscal et douanier
ARTICLE 14 : Retenue de garantie
ARTICLE 15 : Pénalités de retard
ARTICLE 16 : Inobservation des spécifications techniques
ARTICLE 17 : Modalités de paiement
ARTICLE 18 : Timbre et enregistrement
ARTICLE 19 : Nantissement
CHAPITRE C : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 20 : Cas de force majeure
ARTICLE 21 : Description de la prestation
ARTICLE 22 : Edition et diffusion du marché
ARTICLE 23 : Résiliation du marché
ARTICLE 24 : Litiges
ARTICLE 25 : Validité et entrée en vigueur du marché
Page 37
CHAPITRE A : GENERALITES
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ
Le présent Marché a pour objet l’aménagement d’un Parc de Loisirs à Ebolowa.
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ
Le présent Marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert.
ARTICLE 3 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-après :
- Le Décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités ordonnance du 30/11/2012 du
régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
- Le Décret N° 2004 / 275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et sa circulaire
N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application dudit code ;
- Le Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création organisation et fonctionnement des
Commissions de Passation des Marchés Publics ;
- Le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Le Décret N°2012/076 du 08 Mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret
N°2001/048 du 23 février 2011 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation
des Marchés Publics (ARMP) ;
- L’Arrêté N°023/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités d’application de la Demande de
Cotation ;
- La Circulaire n° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des marchés
publics ;
- La Circulaire n° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la
passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;
- La Circulaire N°13/001/C/MINFI du 08 janvier 2013 portant instructions relatives à
l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics
Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes subventionnés,
pour l’exercice 2013 ;
- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés des travaux et
services en vigueur.
ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité les
suivantes :
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- Le Bordereau des Prix Unitaires ;
- La soumission de l’entrepreneur et ses propositions dans toutes les dispositions non
contraires aux Cahiers de Clauses Techniques et des Clauses Administratives ci-dessus
citées ;
- Le détail estimatif.
Page 38
ARTICLE 5 : ATTRIBUTIONS DU CHEF DE SERVICE ET DE L’INGENIEUR
Pour l’application des dispositions du présent Marché et des textes généraux auxquels il se
réfère, il est précisé que :
- L’Autorité Contractante (AC), est le Ministre Délégué à la Présidence de la République
chargé des Marché Publics. A ce titre, il est signataire du marché et en assure le bon fonctionnement ;
- Les attributions du Chef de Service sont dévolues au Directeur des Affaires Générales du
Ministère du Tourisme et des Loisirs ;
- Les attributions de l’ingénieur sont exercées par le Délégué Régional des Travaux Publics
pour le Sud ;
- les attributions du Maître d’Œuvre seront exercées par un Cabinet d’Etudes de droit
camerounais recruté à l’issu de la procédure de Passation des Marchés.
ARTICLE 6 : LIEU, DELAI ET MODE DE LIVRAISON

6.1 LIEU ET DELAI DE LIVRAISON
Les livraisons devront avoir lieu sur le site des travaux à Ebolowa (Département de la Mvila) en
présence de l’entrepreneur ou de son représentant, dans un délai de trois (03) mois après l’entrée en
vigueur du marché.
6.2 MODE DE LIVRAISON
L’aménagement d’un Parc de Loisirs à Ebolowa sera effectué dans le strict respect des
consignes stipulées dans le présent CCAP.
ARTICLE 7 : TRANSPORT ET ASSURANCE

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le matériel proposé soit
protégé à la livraison. L’entrepreneur doit faire diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement
occasionnés avant et pendant la mise en place au lieu de livraison.
Les risques de toutes natures pendant la livraison doivent être couverts par une assurance prise
par l’entrepreneur auprès d’une compagnie installée au Cameroun et agréée par le Ministère en charge
des Finances.
ARTICLE 8 : RECEPTIONS ET GARANTIE
8.1 RECEPTION PROVISOIRE

La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :
- Président : le Directeur des Affaires Générales du MINTOUL (Représentant du Maitre d’Ouvrage) ;
- Rapporteur : le Délégué Régional des Travaux Publics pour le Sud ;
- Membres :  le Représentant de l’Autorité Contractante (MINMAP) ;
 le Directeur du Développement des Loisirs du MINTOUL ;
 le Sous-directeur du Développement des Infrastructures des Loisirs du MINTOUL
 le Sous-directeur du Budget, Matériel et Maintenance du MINTOUL ;
 l’Agent en charge de la Comptabilité Matières auprès du Cabinet du MINTOUL ;
 L’entrepreneur ou son représentant ;
Page 39
8.2 ATTRIBUTION DE LA COMMISSION DE RECEPTION
La commission de réception vérifiera la conformité des travaux au regard des caractéristiques
techniques définies par le Cahier des Clauses Techniques Particulières et du respect du Cahier des
Clauses Administratives Particulières notamment en matière de délai, de transport et d’assurance.
En cas de non conformité des travaux ou de non respect des clauses administratives,
l’entrepreneur sera invité à régulariser la situation constatée et devra en supporter l’incidence financière.
En cas de conformité et du respect des Clauses Administratives, la commission prononcera la
réception. Il sera dressé un procès-verbal de réception signé des membres de la commission et de
l’entrepreneur.
8.3 DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois à compter de la réception technique provisoire.
8.4 EFFET DE GARANTIE
Pendant la période de garantie, l’entrepreneur doit maintenir, à ses frais, la qualité normale des
travaux :
- Maintenir à ses frais, les travaux ;
- Assurer dans un délai de dix (10) jours après la notification, la remise en état des travaux
défectueux.
Les réparations devront se faire sur le lieu d’emploi du matériel. Si, pour une quelconque raison,
l’entrepreneur ne pouvait entreprendre sur place la réparation, les frais de transport de l’équipement
et/ou des accessoires de son lieu d’utilisation à un atelier de réparation seront entièrement à sa charge.
Dans le cas où l’entrepreneur, après notification écrite n’assurerait pas avec diligence la remise en état
du matériel détérioré, le Ministère du Tourisme et des Loisirs se réserve le droit de faire effectuer la
remise en état envisagée. Les frais générés par cette réparation seront alors à la charge de
l’entrepreneur et les dépenses correspondantes lui seront imputées d’office.
Si malgré ses interventions, le matériel continue à se dégrader, l’entrepreneur est tenu de le
remplacer à ses frais. Dans ce cas, le délai de garantie fixé ci-dessus (8.3) sera prolongé d’autant pour
la durée de l’immobilisation du matériel si cette dernière n’excède dix (10) jours à compter de la
notification de la panne, le renouveler intégralement si le matériel est remplacé.
8.5 RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive aura lieu douze (12) mois après la réception provisoire.
ARTICLE 9 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Cameroun.
ARTICLE 10 : ROLE ET RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur a pour mission d’assurer l’exécution des prestations sous le contrôle du Chef de
Service, de l’Ingénieur et du Maitre d’œuvre et ce, conformément au Marché et aux règles et normes en
vigueur au Cameroun.
Page 40
ARTICLE 11 : BREVET D’INVENTION
L’entrepreneur devra s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires des brevets d’invention dont il
aura à appliquer les procédés. Il paiera les redevances nécessaires et garantira le Ministère contre toute
poursuite.
CHAPITRE B : CLAUSES FINANCIERES
ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHÉ
Le montant du présent Marché s’élève à_______________. Il est ferme et non révisable et est
établi toutes taxes comprises.
DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF
N° Désignation Qté PU HTVA PT HTVA
Total Hors Taxes

TVA
IR
Total Général TTC
ARTICLE 13 : REGIME FISCAL ET DOUANIER
Le présent Marché est soumise à tous les impôts et taxes en vigueur dans la République du
Cameroun à la date de la remise des offres.
ARTICLE 14 : RETENUE DE GARANTIE
En application de l’article 68 du décret N° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant code des

Marchés Publics, il est prévu un cautionnement de 5% garantissant l’exécution intégrale de la présente
prestation.
Il est prévu une retenue de garantie de 10% au titre de l’exécution du présent Marché.
ARTICLE 15 : PENALITES DE RETARD

En cas de retard sur les délais de livraison prévus à l’article (6) du présent Cahier des Clauses
Administratives Particulières (CCAP), L’entrepreneur sera passible de pénalités pour retard calculées
par application à la valeur des produits non livrés du taux d’escompte pratiqué par la B.E.A.C majoré
d’un point. Les pénalités seront retenues sur les sommes dues au titre du présent Marché.
Par ailleurs et en cas de non-respect des délais de livraison L’entrepreneur sera tenu de
supporter les frais éventuellement engagés pour l’exécution du marché au mieux des intérêts du
Ministère du Tourisme et des Loisirs.
Les pénalités seront applicables d’office sans préavis et par la seule échéance du terme, sauf en
cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté de l’entrepreneur dûment
Page 41
constatées et appréciées par le Ministre Délégué en charge des Marchés Publics. L’entrepreneur devra
informer le Ministre des causes du non-respect des délais au plus tard vingt (20) jours avant l’échéance
du terme contractuel. Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.
ARTICLE 16 : INOBSERVATION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

En cas d’inobservation des spécifications techniques prévues dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP), la prestation sera refusée.
ARTICLE 17 : MODALITES DE PAIEMENT

Les paiements seront effectués après la réception à 100% par bon d’engagement et seront virés
par la Direction Générale du Trésor au compte N°---------ouvert par L’entrepreneur auprès de la
banque :……. …………. (Établie au Cameroun).
Les paiements se feront en francs CFA.
ARTICLE 18 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT

Sept (07) exemplaires originaux du Marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais
de l’entrepreneur conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 19 : NANTISSEMENT
En vue de l’application du régime de nantissement prévu par le décret N° 2004/275 du 24

septembre 2004 portant Code des Marchés Publics, il faut entendre par :
- Autorité Contractante : le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des
Marchés Publics ;
- Autorité chargée de la liquidation du marché : le Ministre d’Etat, Ministre du Tourisme et des
Loisirs ;
- Service compétent pour fournir les informations : la Direction du Développement des Loisirs
du Ministère du Tourisme et des Loisirs ;
- Service compétent pour le paiement : la Paierie Générale du Trésor.
CHAPITRE C : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 20 : CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de force majeure, L’entrepreneur ne pourra voir sa responsabilité dégagée que s’il a
averti par écrit le Ministre Délégué en charge des Marchés Publics de son intention d’invoquer cette
force majeure et ce, avant la fin du vingtième jour qui aura succédé l’événement. En tout état de cause, il
appartient au Ministre Délégué en charge des Marchés Publics d’apprécier cette force majeure et les
preuves fournies.
ARTICLE 21 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux doivent être conformes aux spécifications techniques prévues dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulières.
Page 42
ARTICLE 22 : EDITION ET DIFFUSION DU MARCHÉ
Quinze (15) exemplaires du Marché seront édités et diffusés par le Ministère en charge des
Marchés publics.
ARTICLE 23 : RESILIATION DU MARCHÉ
Le Marché peut être résilié dans les conditions et formes prévues par la réglementation en
vigueur au Cameroun.
ARTICLE 24 : LITIGES
Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de conciliation par
entente directe. A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant la juridiction camerounaise
compétente.
ARTICLE 25 : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHÉ
Le Marché ne deviendra valide qu’après sa signature par le Ministre en charge des Marchés
Publics et sa notification à l’entrepreneur.
Page 43
-------------------- -----------------
DES LOISIRS LEISURE
------------------- -----------------



- Lot N°2 : 47 23 317 03 441818 2224
- Lot N°3 : 47 23 317 03 441818 2203
- Lot N°4 : 47 23 317 03 441818 2225
- Lot N°5 : 47 23 317 03 441818 2279
-
-
-
-
-
JUILLET 2013
PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Page 44
Lot N°1 : Aménagement des voiries et réseaux divers et
Lot N°3 : Aménagement des espaces verts et pistes de
randonnées
I. GÉNERALITÉS
1. CONNAISSANCE DES LIEUX
L’entrepreneur est réputé, par le fait même de sa soumission, avoir pris connaissance de l’emplacement et de la
nature des travaux, des conditions générales, locales et particulières, des conditions relatives aux moyens de
communication et de transport, au stockage des matériaux, aux disponibilités en main d’œuvre, en eau, en
énergie électrique et de toutes conditions physiques relatives au lieu des travaux, à la topographie et à la nature
du terrain, aux caractéristiques de l’équipement des installations nécessaires au début et pendant l’exécution des
travaux et tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent être raisonnablement obtenues et qui
pourraient en quelque matière que ce soit influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.
Les conséquences des erreurs ou carences de l’entreprise ne pourront que demeurer à sa charge.
L’entrepreneur devra porter une attention particulière à la protection des végétaux et ouvrages existants en limite
de la voie.
2. CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) définit les conditions d’exécution des travaux
et d’équipement du parc récréatif d’Ebolowa dans sa première phase. Lesdits travaux sont regroupés en
deux (02) lots suivants :
 Lot N°1 : Aménagement des Voiries et Réseaux Divers,
 Lot N°3 : Aménagements des espaces verts et des pistes de randonnées ;
Ces travaux sont projetés aux environs du site de construction de l’hôtel 3* à Ebolowa.
3. COORDINATION
Une bonne coordination devra être établie avec les entrepreneurs engagés dans l’exécution des travaux des
quatre(04) premiers lots. Afin d’éviter les difficultés connues dans la coordination sur un même site des travaux
en lots N°1 et N°3, il est prévu le regroupement des lots travaux en un (01) bloc. Ce regroupement qui lèvera des
litiges fréquemment rencontrés entre entrepreneurs, ferra intervenir une seule entreprise des travaux.
Une coordination étroite avec les autres lots est donc à prévoir.
4. MISE À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX
Les deux (02) entrepreneurs des travaux doivent s'assurer, dès que possible et huit jours au plus tard avant de
commencer ses travaux sur chantier, que les supports, les formes et les éléments accessoires répondent aux
normes envigueur.Qu'ils sont débarrassés de tous engins, dépôts de chantier et gravois.S'il n'en était pas ainsi,
ils aviseront aussitôt pour que les ouvrages soient rétablis en conformité.
Page 45
II. PRESCRIPTIONS SPÉCIALES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
1. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES D'ORDRE GÉNÉRAL
L’entrepreneur devra se conformer aux lois, règlements, normes et règles syndicales en vigueur au moment de
l'exécution. Le présent descriptif n'est pas limitatif et les propositions faites par l’entreprise doivent permettre le
complet achèvement des travaux.
2. MATÉRIAUX
Sans objet
3. MISE EN ŒUVRE
Au titre du présent article, l’entrepreneur devra procéder à:

AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS ET PISTES DE RANDONNEES (Lot N°3)
 L’aménagement du terrain (reprise de terre végétale stockée sur chantier, apport si nécessaire)
 L’engazonnement
 Les plantations
 Le nivellement et la mise en place des plates formes;
 La réalisation des ouvrages de récolte des eaux pluviales et usées;
 La fourniture et la pose des bordures ;
 L’aménagement des cheminements piétonniers en béton armé vibré ;
 L’aménagement d’une piste en béton armé vibré à usages de promenade et de circulation à vélo,
ceinturant le parc récréatif ;
AMENAGEMENT VRD (Lot N°1)
 L’exécution des déblais pour l’encaissement du chemin piéton ;
 Le réglage et le compactage du fond de forme pour des voies circulables et les chemins piéton ;
 La fourniture et la pose de bordures et caniveaux ;
 La fourniture et la mise en œuvre du béton armé vibré sur les voies circulables ;
 La fourniture et la mise en œuvre d’un sablé stabilisé, ou d’un revêtement bicouche sur le chemin piéton ;
 La pose des signalisations verticale et horizontales.
 La fourniture et la mise en œuvre des ouvrages de collecte des eaux pluviales et usées ;
Si en certains points particuliers, les dispositions à adopter ne sont pas explicitées sur ces plans, profils et
dessins, ou ne sont pas décrites dans le présent CCTP, elles devront obligatoirement être demandées par
l’entrepreneur au maître d’œuvre avant tout commencement d’exécution. L’ensemble de ces dispositions sera
complété par des indications et des prescriptions qui seront données en cours d’exécution par le maître d’œuvre.
4. PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il prendra toutesles
dispositions nécessaires pour assurer leur protection d'une manière efficace et durable. Le nettoyage intéresse
toutes les parties extérieures. Sont compris dans le nettoyage le balayage et l’évacuation des nettoyages eux-
mêmes.
Page 46
5. RÉCEPTION DES SUBJECTILES
Les travaux, faisant l'objet du présent lot, seront exécutés en conformité avec les normes NFP
envigueur.L'entrepreneur du présent lot devra procéder, avant exécution, à l'inspection du terrain et faire part
detout accident particulier de planimétrie et d'horizontalité jugés incompatibles avec le présent lot. Ces réserves
admises et les reprises exécutées par le responsable, l'entrepreneur restera seulresponsable de la bonne
exécution et de la tenue de ses ouvrages.Il en sera de même dans le cas où aucune vérification n'aurait été faite
avant le début d'exécution.
III. ORGANISATION DES TRAVAUX
1. AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS ET DES PISTES DE RANDONNEES

L'entrepreneur présentera à l'approbation du Maître d’Ouvrage et du Maître d'Œuvre un échantillond'exécution
préalablement défini, afin de s’assurer de la parfaite mise en œuvre et de procéder, s'il y alieu, à toutes les
modifications nécessaires jusqu'à complet accord.
i. AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Les secteurs engazonnés recevront 0,30 m de terre végétale. Celle-ci pourra être de la terre récupéréedans
l'emprise du chantier, traitée et amendée, ou une terre de provenance locale.Le stockage se fera sur une plate-
forme appropriée et sur moins de 2,00 m de hauteur.Elle ne contiendra pas plus de 5% d'éléments pierreux ou
corps étrangers retenus à l'anneau de0,020 m.Le choix et l'emploi des fertilisants et des produits phytosanitaires
doivent respecter la législationréglementaire, les normes expérimentales.Le gazon sera semé mécaniquement à
parcours croisé à raison de 350 g/m2.L'engazonnement sera réalisé avec un gazon rustique. Il sera roulé en une
passe, rouleau de2 à 4 N/cm, y compris talus. Le maintien de l'humidité sera assuré pendant au moins trois
semaines.
ii. LE TROU DE PLANTATION
Le trou doit être creusé quelques semaines avant la plantation pour permettre l'aération de la terre. Les fosses de
plantation auront les dimensions suivantes :
 Plantations vivaces : 0,30 x 0,30 x 0,30 ;

 Arbustes : 0,50 x 0,50 x 0,50 ;
 Arbres : 2,00 x 2,00 x 2,00.
Ces fosses seront recouvertes par la suite de terre végétale.
iii. PLANTATIONS ET TUTEURAGES
Les plantations ne doivent pas être exécutées lorsque la terre est détrempée par la pluie. Les tuteurs seront
enfoncés de 0,30 m dans le trou de plantation avant mise en place du végétal. Ils seront traités contre le
pourrissement. Les colliers seront en caoutchouc.
Page 47
iv. GARANTIES
L'entrepreneur doit la garantie de ses travaux pendant 1 an suivant la date de ses travaux. Il remplacera pendant
ce délai les plants morts ou visiblement dépérissants, il restituera les engazonnements sans que cela donne lieu
à paiement, exception faite d'accidents ou de malveillance.
v. GAZON
Sans objet
vi. ARBRES
Nivelage et reformage des cuvettes d'arrosage, maintenance du tuteurage, masticage des blessures
éventuellesTaille moyenne : Diamètre 14/16 cm
vii. DESCRIPTION ET NOMENCLATURE
a. Principaux ouvrages
 Aménagement du terrain avec remise en place et réglage de la terre stockée après décapage ;
 Engazonnement;
 Plantations.
b. Unité d'évaluation
 m3 pour l'apport de terre végétale ;

 m2 pour l'aménagement ;
 U pour les plantations.
2. AMENAGEMENT DES VRD

B.I NORMES ET REGLEMENT
L’ensemble des travaux doit être conforme :
 aux différents CCTG Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux Marchés publics et
travaux Publics, de bâtiment et de Génie Civil,
 aux CPC Cahier des Prestations Communes des aménagements des VRD
 aux règles administratives relatives à la signalisation routière,
En ce qui concerne en particulier l’assainissement, tous les tuyaux et leurs accessoires ainsi que toutes les
fournitures et matériaux entrant dans la composition des ouvrages doivent satisfaire aux prescriptions du CCTG.
Seuls les tuyaux garantis étanches par les fabricants et éprouvés en usine sont admis. Tous les matériaux de
remblai doivent provenir de carrières agréées par le maître d’œuvre.
B.II ORGANISATION DES TRAVAUX

B.II.1 Délai
Le délai de réalisation sera proposé par l’entreprise dans son mémoire explicatif, il ne pourra excéder 3 mois
calendaires à compter du début des travaux. Si L’entreprise a proposé un délai plus court dans ce mémoire
explicatif, c’est ce dernier qui sera appliqué. Aucune période de préparation n’est prévue pour le marché.
Page 48
L’entrepreneur devra mettre en œuvre un personnel et des moyens matériels suffisants pour assurer un
avancement des travaux compatible avec le délai contractuel du marché.
B.II.2 Réseaux
Avant tout début des travaux, l’entrepreneur devra se mettre en relation avec les services gestionnaires et
concessionnaires de réseaux pour effectuer ses déclarations d’intention de commencement de travaux.
L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires au soutien des conduites rencontrées, étant entendu
qu’en aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des
étaiements ou des blindages de fouilles.
L’entrepreneur ne sera pas admis à présenter de réclamation de quelque nature que ce soit du fait que le tracé
ou l’emplacement imposé pour les ouvrages l’obligerait à prendre ces mesures de soutien de conduite sur
quelque longueur qu’elles puissent s’étendre.
B.II.3 Sujétions liées à l’environnement

L’entrepreneur devra tenir compte des sujétions suivantes liées à l’environnement :
 aménagement des aires de stockage des produits, de stationnement et d’entretien léger des engins afin
qu’aucune pollution ne puisse se produire. L’entretien lourd d’engins sur le chantier est proscrit.
 maintien des circulations routières sur les voies publiques et privées ;
 maintien des voies circulées dans un état de propreté normal ;
 toute souillure accidentelle de chaussée devra faire l’objet d’un nettoyage immédiat ;
 Aucun rejet direct dans l’environnement ne sera toléré. Le chantier sera équipé d’un W.C chimique à
proximité des installations de chantier. L’évacuation de produits par simple déversement dans le milieu
naturel est interdite ;
 Les engins de chantier devront satisfaire les normes en vigueur en matière de bruit et d'émissions de
poussières ;
 Du fait de la proximité d’habitations, l’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour éviter la
propagation de poussières lors des déplacements de véhicules (leur vitesse sera limitée à 10 km/h) et
lors des phases d’épandage du liant ;
 L’Entrepreneur veillera à ne pas déverser de carburants, d’huiles ou autres liquides polluants dans le
milieu naturel ou les réseaux existants ;
 Aucun dépôt ou enfouissement d’ordures et aucun brûlage ne seront tolérés sur le site ;
 L’entreprise aura en charge l’élimination et la valorisation (recyclage) des déchets de chantier qu’elle aura
générés.
IV. MODES D’EXECUTION DES TRAVAUX
1. AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS ET DES PISTES DE RANDONNEES
i. AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
L'aménagement consiste à lʼaménagement des espaces verts après les travaux de bâtiment et deVRD. Un
premier remodelage du terrain est prévu au lot VRD:
 Aménagement final du terrain ;
 Apport de la terre végétale qui pourrait sʼavérer nécessaire ;
 Déblais des terres excédentaires ou de la mauvaise terre avec évacuation à la décharge publique ;
 Mise en place et mise en forme ;
 Epaisseur moyenne 0,30 m;
Page 49
ii. ENGAZONNEMENT
a. GAZON
Le gazon sera semé à parcours croisé à raison de 350 g/m2.
iii. PLANTATIONS
a. ARBRES
 Bouleaux, taille 14/16 : 8 ;
 Pommiers, taille 14/16 : 4 ;
 Cerisiers du japon, 14/16 : 2 ;
b. ARBUSTES EN HAIE
Arbustes en haie, taille 60/80 à raison de 3 u/ml :
c. ARBUSTES ISOLÉS
Arbustes isolés, taille 60/80 à raison de 3 u/ml.
2. TRAVAUX VRD
a. VOIRIES
i. Terrassement et empierrement
Les caractéristiques des voies à aménager figurent au plan des travaux. Il sera impératif de réaliser le chantier
par beau temps. Les moyens employés pour le chargement, le transport et la mise en œuvre des graves non
traitées devront éviter la ségrégation. L’atelier de compactage devra permettre d’obtenir en tout point une densité
sèche au moins égale à 98% de l’optimum PROCTOR modifié. Le Maître d’œuvre pourra prescrire, aux frais de
l’entreprise, l’arrosage des graves non traitées pour favoriser leur mise en œuvre et leur compactage.
ii. Exécution des déblais

Pendant l’exécution des déblais, l’entrepreneur est tenu de conduire les travaux de manière à permettre
l’évacuation des eaux de fond de fouille. Les matériaux à déblayer en grande masse sont suivant leur nature,
classés en 3 catégories :
1ère catégorie : déblai en terrain meuble
Sont considérés comme matériaux à déblayer de 1 ère catégorie, ceux que l’entrepreneur ne justifie pas comme
étant de 2ème ou 3ème catégorie.
2ème catégorie : déblai en rocher rippable
Sont considérés comme matériaux à déblayer de 2ème catégorie, les matériaux qui selon le type de matériel utilisé
dans l’atelier d’extraction, ne peuvent pas être extraits à l’aide d’une pelle de 200 CV DIN au moins, équipée d’un
godet de 2 m3 en butte, avec un débit d’extraction d’au moins 120 m3/h, ou bien nécessitant une défonceuse à
une dent montée sur un tracteur de puissance inférieure à 350 CV DIN, ave un débit de défonçage d’au moins
120 m3/h.
3ème catégorie : déblai en rocher compact
Sont considérés comme matériaux à déblayer de 3ème catégorie, les matériaux qui selon le type de matériel utilisé
dans l’atelier d’extraction, ne peuvent être extraits à l’aide d’une pelle de 300 CV DIN au moins, équipé d’un
godet de 2 m3 en rétro et 3 m3 en butte, avec un débit d’extraction d’au moins 120 m3/h, ou bien à l’aide d’une
défonceuse à une dent montée sur un tracteur de 350 CV DIN, au moins, avec un débit de défonçage d’au moins
120 m3/h et qui nécessiteront donc l’emploi d’explosif ou d’engins de forte puissance. Tous matériaux qui
n’entrent pas dans la définition ci-dessus sont considérés comme des matériaux de 1ère catégorie.
Page 50
iii. Compactage du fond de forme
Les fonds de forme doivent faire systématiquement l’objet d’un compactage. Le compactage doit être conduit de
façon à obtenir en tout point :
1) Dans le cas où une couche de forme n’est pas jugée nécessaire :
 soit une densité sèche, sur une épaisseur de 0.30m, voisine de 100% de l’Optimum Proctor Normal,
 soit une portance > 50 Mpa (module EV2) si la chaussée doit avoir une structure rigide ou semi-rigide.
Cette portance sera > 70 Mpa pour les trafics≥T3,
 soit une portance > 40 Mpa (module EV2) si la chaussée doit avoir une structure souple. Cetteportance
sera > 50 Mpa pour les trafics≥T3.
2) Dans le cas où une couche de forme est prévue :
 soit une densité sèche, sur une épaisseur de 0.30 m, voisine de 95% de l’Optimum Proctor Normal,
 soit une portance > 20 Mpa (module EV2)
Dans les 2 cas, le choix de la technique de réception sera défini par le maître d’œuvre, en fonction de la nature
des sols rencontrés.
iv. Enduits superficiels

La température ambiante et la température au sol lors de l’épandage ne devront pas être inférieures à 10°C
L’enrobé sera de type enrobé noir porphyrique 0/10 à raison de 120 kg/m².
v. Tolérance d’exécution
Les tolérances d’exécution pour les plates-formes support des chaussées sont les suivantes :
 profil de la plate-forme support de chaussée : plus ou moins 3 cm
 profil sous couche de forme : plus ou moins 5 cm
 profil couche de base : 1cm
vi. Pose des bordures

Les bordures seront posées sur un lit de béton maigre. Le béton maigre pour massifs sous bordures et caniveaux
sera dosé à raison de 200 kg/m3 Les éléments seront épaulés côté trottoirs par un cordon de béton de même
nature que ci-dessus et sur une hauteur au moins égale à la moitié de celle de la bordure. Les joints entre
éléments, s’ils sont demandés par le maître d’œuvre, auront 0.5 cm maximum et seront remplis par un mortier
dosé à 250kg de ciment.
b. RESEAUX
i. Exécution des tranchées

L’entrepreneur devra sous sa responsabilité organiser le chantier de manière à débarrasser les fouilles des eaux
de toutes natures, à ne pas intercepter les écoulements et à prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne
soient pas préjudiciables aux fonds et aux ouvrages susceptibles d’être intéressés.
Le linéaire de fouille pouvant rester ouvert en cas d’interruption de chantier sera réduit au minimum et en tout état
de cause correctement balisé.En application de l’article 36 du fascicule 70 du C.C.T.G., l’entrepreneur doit étayer
les fouilles par tous moyens, en vue d’éviter tout éboulement et d’assurer la sécurité du personnel, conformément
aux dispositions des règlements en vigueur. En conséquence, pour toutes les tranchées ou fouilles d’une
profondeur supérieure à 1,30 m, et d’une largeur inférieure au 2/3 de la hauteur, l’entrepreneur devra sous sa
responsabilité, mettre en œuvre les dispositifs nécessaires pour assurer dans les conditions optimales, la sécurité
des travailleurs.
Pour les réseaux d’assainissement, la largeur de la tranchée sera égale au diamètre extérieur de la canalisation
augmenté de 60 cm.
Page 51
L’entreprise s’assurera que le fond de la tranchée offre une résistance homogène et y remédiera si cette
condition n’est pas remplie. Les canalisations seront calées avec un lit de sable fin sur une épaisseur de 10 cm.
Les canalisations seront enrobées de sable, le remblaiement sera poursuivi par une couche de tout-venant
0/31.5. Sous chaussée, les fourreaux seront posés et recouverts par du sable 0/4mm. Tous les tampons et grilles
sous chaussée sont de série lourde.
ii. Epreuves des réseaux

Avant la réception des travaux, les canalisations seront contrôlées contradictoirement entre l’entreprise et le
maître d’œuvre de la façon suivante :
 ouverture de tous les regards d’une canalisation et contrôle des écoulements (sens d’écoulement,
quantité et qualité),
 si absence d’écoulement, introduction à l’amont de la canalisation d’une petite quantité d’eau,
 contrôle dans chaque regard aval de l’écoulement et de la qualité de l’eau réceptionnée (propreté).
Si un problème est constaté, l’entreprise mettra tout en œuvre pour y remédier.
V. PROVENANCE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX

1. PROVENANCE, NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX DE REMBLAI
Les matériaux nécessaires à la réalisation des remblais doivent provenir de carrières agrées par le maître
d’œuvre. Les matériaux de remblai ne devront pas contenir d’éléments dont la plus grande dimension soit
supérieure aux deux-tiers (2/3) de l’épaisseur de la couche élémentaire. La granulométrie du matériau doit être
située dans le fuseau de Talbot (0,006/50), le matériau non gélif aura un coefficient Deval supérieur à 12,
l’équivalent sable est inférieur à 30. L’entrepreneur choisira parmi les matériaux à sa disposition ceux qui ont la
courbe Proctor la plus aplatie.
L’entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de lettres de voiture signées par le
responsable de la carrière ou de l’usine, ou, à défaut, par un certificat d’origine et autres preuves authentiques.
2. COUCHE D’ACCROCHAGE ET ENDUITS SUPERFICIELS

Granulats pour enduit de cure
Ils répondront aux spécifications définies par la norme NFP 18.321
Liant pour enduit de cure
Le liant pour enduit de cure sera soit du bitume fluxé de viscosité supérieure à 800, soit de l’émulsion cationique
à 65% de bitume pur, suivant la saison d’épandage. En cas d’emploi d’une émulsion, son PH sera supérieur à
4.H.
3. CIMENTS – MORTIERS – BETONS CIMENT

Le liant utilisé sera du ciment PORTLAND artificiel livré en sac provenant exclusivement de l’usine choisie par
l’entrepreneur et agréée par le maître d’œuvre. Il sera conforme à la norme en vigueur au Cameroun L’eau de
gâchage sera conforme à la norme AFNOR correspondante.
i. Mortiers
Le mortier de ciment pour joints de bordures, chapes et lits de pose des bordures sera dosé à raison de 350
kg/m3.
ii. Bétons et armatures

 Le béton maigre pour massifs et bordures et caniveaux sera dosé à raison de 200kg/m3.
 Le béton destiné aux voies de circulation sera dosé à 350kg/m3 et sera vibré, puis mis en œuvre sur sol
compacté
 Les armatures sous voies circulables et cheminements piétonniers seront en acier HA 6mm sous un
maillage de 20 Cm x 20 Cm
Page 52
iii. Sable pour mortier et béton
Le sable sera dur, siliceux et parfaitement expurgé de matière terreuse ou organique ; il ne devra pas contenir, en
poids plus de 5% de grains fins. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasserait
les limites ci-après :
 sable pour enduit : 2.5 mm

 sable pour béton non-armé : 10 mm
iv. Sable pour lit de pose et enrobage

Le sable sera de carrière exclusivement, de granulosité 0/6.
v. Tuyaux pour canalisations

Se reporter au bordereau de prix unitaires.
Page 53
Lot N°2 : Création des espaces de jeux et
Lot N°4 : Constructions des structures de restauration
SPECIFICATIONS GENERALES
GENERALITES
Le présent Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) a pour objet de rappeler, les textes de référence
et la Réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction des
ouvrages et leur mise en œuvre.
Les travaux comportent la mise en œuvre de prestations du commerce et d’ouvrage façonnés pour obtenir des
ouvrages «complets» :
TEXTES DE REFERENCES - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
La réalisation des ouvrages est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs, réglementaires,
techniques et technologiques, en vigueur en REPUBLIQUE DU CAMEROUN, ainsi qu’à ceux publiés en
FRANCE, rendus applicables au CAMEROUN.
Il est spécifié que les textes visés émanant du CAMEROUN sont prioritaires.
Pour ceux publiés en FRANCE, ils sont essentiellement recueillis au Journal Officiel et au REEF, édités par le
CSTB - 4 avenue du Recteur Poincaré - 75782 PARIS - FRANCE et aux éditions Eyrolles - 61 boulevard Saint-
Germain - 75005 PARIS.
L’ensemble de ces documents n’est pas joint au marché, mais réputé connu et suivi par le Cocontractant pour
l’exécution des travaux.
La date de référence de ces documents sera celle de l’offre.
ERREURS ET OMISSIONS
Avant toute mise en œuvre, le Cocontractant chargé de l’Exécution du Marché, devra :
- Prendre connaissance de toutes les parties des travaux spécifiés dans l’ensemble
des documents formant un tout homogène et complet les rendant solidaires et, en
conséquence des études, des dispositions ou travaux demandés et ;
- Prévoir toutes fournitures et façons indispensables au parfait achèvement de
l’ouvrage.
Il est tenu du reste, de signaler au Maître d’Ouvrage toutes erreurs, omissions ou contradictions entre les
documents qu’il aurait pu constater au cours des études. En cas d’omissions dans la description de certains
ouvrages particuliers, il est tenu néanmoins d’exécuter tous les travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages
selon les règles de l’art.
Le Cocontractant ne pourra invoquer, sans preuves écrites, l’insuffisance de plans et /ou documents d’exécution
ou leur remise tardive, pour justifier un retard dans la marche des travaux.
Il lui appartient de :
- Réclamer au Maître d’Œuvre en temps utile, et en lui laissant un délai suffisant, tous
renseignements désirés.
- Signaler par écrit au Maître d’Œuvre, le cas échéant, que ces renseignements,
plans, documents ne lui ont pas été remis sur sa demande.
Le Cocontractant dressera à ses frais tous les bordereaux, commandes de matériaux et équipements, plans de
détails et épures nécessaires à l’exécution des travaux pour faire preuve de l’origine et de la qualité des
matériaux. Lesdits documents seront soumis à l’approbation du Maître d’œuvre qui lui les renverra, dans les huit
(08) jours calendrier, munis de son visa ou éventuellement accompagnés de ses observations.
Tous les détails définitifs des fournitures qui font l’objet de plans de principe, de descriptions de résultats ou de
performances, doivent être obligatoirement soumis pour approbation au Maître d’œuvre avant tout début
d’exécution. Celui-ci dispose d’un délai de huit (08) jours calendaires pour donner son avis. Si des modifications
Page 54
sont demandées, le processus est à recommencer. Le Cocontractant n’a droit à aucun dédommagement ni
aucune prolongation de délai du fait des modifications éventuellement demandées.
QUALIFICATION ET REFERENCES DE L’ENTREPRISE
Pour l’ensemble des prestations demandées, l’entreprise devra fournir des références relatives à des travaux et
fournitures d’aménagements et installations qu’elle aura effectuées sur des chantiers d’importance similaire dans
les 5 dernières années.
Pour les travaux relevant d’un corps d’état pour lequel l’Organisme professionnel de qualification et de
classification du bâtiment et des activités annexes a établi une qualification, chaque Entreprise exécutante,
qu’elle soit titulaire, co-traitante, devra posséder cette qualification ou son équivalent au Cameroun.
La qualification de l’intervenant sera compatible avec l’importance des ouvrages.
PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX, MATERIELS ET
FOURNITURES
Conformité aux Normes

La provenance, la qualité, les caractéristiques, les procédés de fabrication ainsi que les essais de contrôle et de
réception des matériels et produits fabriqués devront satisfaire aux normes fixées par le présent Cahier des
Prestations Techniques Particulières et en tout état de cause aux normes françaises homologuées ou
réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché, que le Cocontractant est réputé connaître.
Toutefois, sous réserve de l’agrément du Maître d’Œuvre, pourront être également utilisés des matériaux et
matériels correspondants à qualité équivalente, ou supérieure à celle des normes fixées par le présent CCTP. Le
Cocontractant joindra à sa proposition un recueil intégral des normes proposées et traduites en français s’il y a
lieu.
Le Cocontractant produira pour chaque fourniture le certificat d’homologation et il indiquera pour chaque produit
proposé les spécifications techniques, les modes d’emploi ainsi que les contre-indications éventuelles.
Le Cocontractant reste seul responsable vis-à-vis du Maître d’Œuvre de la qualité des matériaux et matériels
livrés.
PROVENANCE
Les fournitures et matériaux faisant l’objet d’une importation dans les pays voisins devront obligatoirement
comporter les documents justifiant de leur production dans le pays concerné.
Toutes les fournitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages devront être agréés par le
Maître d’Œuvre.
Pour obtenir cet agrément, le Cocontractant présentera à l’acceptation du Maître d’Œuvre un dossier technique
d’agrément des matériaux, matériel et fournitures entrant dans la composition des ouvrages. Ce dossier devra
comprendre tous documents permettant de justifier l’origine et la qualité des matériaux ou produits fabriqués ainsi
qu’un descriptif détaillé des matériels comportant entre autre les plans schématiques d’installation et les courbes
caractéristiques de fonctionnement.
Les matériaux ou matériels non courants pourront être admis dans les conditions suivantes: Le Cocontractant
devra remettre au Maître d’Œuvre un mémorandum des essais de toute nature, auxquels ces matériaux ou
matériels ont été soumis dans les laboratoires officiels et selon les méthodes couramment utilisées pour les
matériaux connus. Au vu des résultats d’essais et calculs justificatifs, le Maître d’Œuvre acceptera ou refusera
l’utilisation du matériau nouveau considéré.
Remarques importantes : les références de produits indiqués dans les documents du présent dossier, sous forme
d’appellation commerciale, est faite uniquement à titre descriptif sans aucune exigence de fourniture dans les
types ou la marque mentionnés.
Qualité, Contrôle et essais

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit d’effectuer en tout point et à toute époque qu’il jugera utile, le contrôle de la
qualité des matériaux utilisés, de leur lieu et mode stockage, de leur provenance et conditions de transport. Le
Cocontractant devra donner toute facilité aux représentants du Maître d’Œuvre et du bureau de contrôle pour
effectuer ces vérifications.
Tous les matériaux approvisionnés reconnus défectueux après essais devront être transportés hors du chantier
par le Cocontractant et à ses frais dans un délai fixé par le Maître d’Œuvre.
Page 55
Le Cocontractant aura à sa charge tous les essais supplémentaires effectués en vue de vérifier s’il a bien porté
les corrections aux fournitures non conformes.
RECEPTIONS DES TRAVAUX

Réception Provisoire
Immédiatement après l’achèvement des travaux, le Cocontractant le signalera par écrit au Maître d’Œuvre. Ce
dernier procédera à la réception provisoire, en présence du Maître d’Ouvrage, du bureau de contrôle et du
Cocontractant.
Cette réception donnera lieu à un procès-verbal signé par toutes les parties.
Le Cocontractant sera tenu de remplacer immédiatement, à ses frais, toute pièce ou ouvrage non conforme aux
prescriptions ou règlements en vigueur et prendre à sa charge toutes les remises en état résultant de ces
remplacements.
Réception Définitive
La réception définitive sera prononcée sans réserve un an à dater de la réception provisoire en présence du
Maître d’Ouvrage, du bureau de contrôle et du Cocontractant.
TRAVAUX PRELIMINAIRES – TERRASSEMENTS GENERAUX
GENERALITES
Le présent Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) a pour objet de rappeler pour le présent lot, les
textes de référence et la réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la
construction des ouvrages et leur mise en œuvre.
Les travaux du Lot 1 seront décomposés comme suit :
INSTALLATIONS DE CHANTIER
Le Cocontractant aura à sa charge la réalisation des travaux préparatoires au chantier ainsi que les prestations
d'intérêt commun à tous les corps d'état, nécessaires à la bonne marche du chantier.
En outre, pour permettre une bonne coordination des travaux, tout Cocontractant et ses éventuels sous-traitants
sont tenus de prendre connaissance des présentes spécifications dans leur totalité.
Tous les intervenants, à savoir le Cocontractant et ses éventuels sous-traitants seront solidaires et obligés de
prévoir toutes les fournitures et sujétions nécessaires au complet achèvement des ouvrages dès que ces
fournitures et sujétions seront reconnues indispensables à l’ensemble du travail.
Le Cocontractant sera tenu de remplir les fiches d’évaluation du projet notamment les fiches d’emploi et les fiches
de détermination de divers ratios suivant le modèle et dans les délais prescrits par le Maître d’œuvre.
L’ensemble de ce chapitre est inclus forfaitairement dans les prix unitaires du marché.
TRAVAUX PREPARATOIRES
ABATTAGE DES ARBRES ET DEBROUSSAILLAGE

Le Cocontractant procédera au débroussaillage, à l’abattage et au dessouchage des arbres existants dans
l’emprise des nouvelles constructions ou voiries.
Aucun arbre situé en dehors de cette emprise ne sera abattu sans l’accord préalable du Maître d’Œuvre
L’abattage des arbres comprend également le dessouchage, l’enlèvement de toutes les racines et produits
végétaux de toutes sortes, le remblaiement des trous formés par l’enlèvement des souches et des grosses
racines.
Page 56
Les produits de l’abattage et du dessouchage seront évacués hors de l’emprise et mis en dépôt en des lieux
agréés par le Maître d’Œuvre et seront dans tous les cas disposés de façon à ne pas gêner l’écoulement des
eaux et le fonctionnement du chantier.
TERRASSEMENTS GENERAUX – PLATES FORMES MULTSPORTS

Généralités
Les terrassements généraux comprennent la mise en forme du terrain par déblais et remblais sur les zones
d'intervention définies sur les plans d’exécution. Ils concernent les travaux de terrassements à effectuer pour :
- décapage de la terre végétale,
- plates-formes pour les bâtiments et les terrains multisports
- remblai des fouilles après exécution des ouvrages,
- nivellement des abords après exécution.
Le Cocontractant restera entièrement responsable et toutes perturbations ou tous mouvements de terrain. Il ne
sera accordé aucune indemnité pour les travaux accessoires nécessités notamment du fait de :
a- la nature du terrain (fouilles, manutentions, enlèvements),
b- les fouilles exécutées dans l’eau ou les boues liquides,
c- les manutentions et enlèvements des déblais mouillés ou infectés,
d- les fouilles et manutentions exécutées dans l’embarras des étais, en sous-œuvre, par petites
parties.
Aucun supplément ne sera admis du fait de présence éventuelle d’eau provenant de nappes, suintement ou
toutes autres causes.
Matériaux pour les Terrassements Généraux
Matériaux de remblais
a - Définition des matériaux
Les matériaux pour remblais proviendront des déblais, s'il y a lieu, ou éventuellement d'emprunts sur des sites
reconnus par le Maître d'Œuvre.
b - Matériaux provenant de déblais
En règle générale tous les matériaux provenant de déblais seront réutilisés en remblais, à l’exception toutefois
des matériaux contenant plus de 0,5 % de matières organiques, des vases et des matériaux fins très argileux
dont la limite de liquidité L.L serait supérieure à 60.
c - Matériaux provenant d’emprunts
Lorsque le volume de remblais dépasse celui du déblai, le Cocontractant soumettra à l’agrément du Maître
d’Œuvre, au plus tard 60 jours avant de commencer les travaux, les sites d’emprunts qu’il compte exploiter. Le
Maître d’Œuvre autorisera ou refusera l’exploitation d’un emprunt au vue des résultats d’identification des
matériaux contenus dans le dossier géotechnique obligatoirement présenté.
d - Couche de base en matériaux sélectionnés
- Couche de fondation en latérite :
La prospection et la reconnaissance des gisements de latérite sélectionnés pour couches de fondation et de
base, ainsi que les essais d’identification correspondants, seront effectué au frais du Cocontractant, par lui-même
ou par le laboratoire BTP de son choix.
Le Cocontractant soumettra à l’agrément du Maître d’Œuvre, au plus tard 60 jours après l’ordre de commencer
les travaux, les sites d’emprunts qu’il compte exploiter, avec identification des matériaux rencontrés (limites
d’Atterberg, granulométrie, CBR, etc...). Le Maître d’Œuvre précisera au Cocontractant les limites autorisées et
les épaisseurs de matériaux susceptibles d’être exploitées sans modification des prescriptions contractuelles.
- Couche de base en sable sélectionné :
Les matériaux pour la couche de base seront des matériaux naturels sélectionnés. Le pourcentage en poids de
matières organiques ne devra en aucun cas excéder 0,5 %. L’indice de plasticité devra être inférieur ou égal à 20.
Page 57
Le pourcentage d’éléments passant au tamis de 0,08 mm devra être inférieur ou égal à 20. Le CBR après 96
heures d’imbibition et à 95 % de la densité sèche maximum donnée par l’essai Proctor modifié devra être
supérieur ou égal à 80.
- Couche supérieure des remblais :
Les trente (30) centimètres supérieurs du remblai exécutés directement sous l’arase des terrassements doivent
être réalisés avec des matériaux présentant un CBR à 96 heures d’imbibition et 95 % de la densité sèche
maximum donnée par l’essai proctor modifié, supérieur ou égal à 50.
Mouvements de Terres
Décapage de la terre végétale
Le décapage du terrain s'effectuera sur plus ou moins 30cm de profondeur selon la nature du terrain, après le
débroussaillage et l'extraction des souches.
La terre végétale sera décapée là où elle existe dans l’assiette des terrassements, c’est à dire, entre crêtes des
talus de déblais et pieds des talus de remblais. Dans les zones en remblais, les produits de décapage de la terre
végétale seront, après avoir été expurgés notamment de racines et de débris végétaux ou matières étrangères de
toutes natures, étalés sur les talus préalablement réglés et réceptionnés. Ces talus feront l’objet si nécessaire,
d’exécution de redans de fixation des terres appropriées.
Les lieux de dépôt de la terre végétale obtenue comme indiqué ci-dessus par décapage, seront soumis à
l’agrément du Maître d’Œuvre. Les produits de décapage seront, dans tous les cas disposés de manière à ne pas
gêner l’écoulement des eaux et la circulation.
Déblais et mis en dépôt
Après décapage de la terre végétale, les matériaux de déblais seront réutilisés en remblais. Lors de l’exécution
des déblais, le Cocontractant devra tenir le Maître d’Œuvre informé des différents matériaux rencontrés, en
particulier ceux dont la qualité n’est pas conforme aux spécifications du présent CCTP. Il devra obtenir l’accord
du Maître d’Œuvre avant de mettre des matériaux au rebut. Tous les matériaux non réutilisables en remblais
seront mis en dépôt dans un lieu agréé par le Maître d’Œuvre.
Le Cocontractant devra assurer en permanence l’évacuation rapide et efficace des eaux pluviales au fur et à
mesure de l’exécution des terrassements en déblais, de façon à éviter toute humidification affectant le
compactage.
Les travaux doivent être menés de façon telle qu’après le réglage, les talus de déblais soient réalisés aux
tolérances de 5 cm en distance par rapport à l’axe d’implantation. Les cotes altimétriques des fonds de déblais ne
devront pas différer de plus de 2 cm, de celles du projet.
Tous les fonds de déblais seront soigneusement compactés de façon à obtenir in-situ une densité sèche au
moins égale à 95 % de la densité sèche maximum donnée par l’essai Proctor modifié.
Il appartient au Cocontractant d’assurer à ses frais en cours d’exécution, l’assainissement de la plate-forme afin
d’éviter toute imbibition des matériaux. Il devra, à cet effet, ouvrir des saignées, fossés ou ouvrages provisoires
de toute nature propre à assurer en toutes circonstances l’écoulement permanent des eaux.
Exécution des remblais
Toutes les assises de remblais seront, sur demande du Maître d’Œuvre, préalablement compactées de façon à
obtenir in-situ une densité sèche au moins égale à 90 % de la densité sèche maximum donnée par l’essai Proctor
modifié. Le Maître d’Œuvre avisera le Cocontractant quant aux dispositions à prendre dans le cas de rencontre
de terrains d’assise gorgés d’eau.
Les opérations de remblais ne pourront commencer avant que le Cocontractant n’ait fait agréer les travaux
préparatoires.
Au droit des remblais, le Cocontractant devra s’assurer de la nature et des qualités portantes des matériaux
d’assise. Au cas où il serait décelé la présence de matériaux de mauvaise tenue, le Cocontractant devra aviser
immédiatement le Maître d’Œuvre qui lui donnera toutes instructions à cet effet.
Le Maître d’Œuvre pourra prescrire au Cocontractant la purge de ces matériaux de qualité insuffisante.
Les matériaux purgés seront évacués et mis en dépôt dans une zone désigné par le Maître d’Œuvre. Les
emprunts correspondants nécessaires aux remblais seront débroussés et décapés conformément aux
dispositions définies au présent CCTP.
Les remblais seront montés par couches successives de 0,20m maximum après compactage. Le Cocontractant
devra veiller tout particulièrement à ce que les bords des talus soient à la même compacité que les corps des
Page 58
remblais et prendre à cet effet, toutes dispositions qui s’imposent.
Les travaux doivent être conduits de telle manière qu’après compactage et réglage, les profils des talus indiqués
dans les plans soient réalisés aux tolérances près de plus ou moins 5 cm. L’attention du Cocontractant est attirée
sur le fait que le profil des talus doit être obtenu par réglage exécuté en « déblai » et non par rechargement, de
façon à éliminer toute sur largeur non compactée.
Les densités sèches in-situ à obtenir seront au moins égale a:
- 90 % de la densité sèche maximum donnée par l’essai Proctor modifié pour le corps
des remblais ;
- 95 % de la densité sèche maximum donnée par l’essai Proctor modifié pour les
trente derniers centimètres en crête du corps des remblais sous l’arase de ces
derniers.
Exécution des plates formes
Les plates-formes dont les caractéristiques géométriques sont définies sur les plans incorporés au marché, feront
l’objet après exécution de tous les ouvrages de drainage et des terrassements d’un réglage et d’un compactage
soigné permettant d’obtenir :
- une arase réglée altimétrique à plus ou moins 2 cm
- une compacité sur les trente (30) derniers centimètres, au moins égale à 95 % de la
densité maximum donnée par l’essai Proctor modifié.
Le CBR à 96 H d’imbibition et à 95 % de compacité de l’optimum Proctor modifié ne devra pas être inférieur à 50.
Avant le compactage et le réglage de la plate-forme, les ouvrages de drainage et tous les autres ouvrages situés
sous le niveau de celle-ci doivent être terminés, y compris la mise en œuvre et le compactage des remblais qui
les recouvre, le Cocontractant doit obtenir par écrit du Maître d’Œuvre l’agrément de ces ouvrages, ceci ne
dégageant en rien le Cocontractant de sa responsabilité.
Le Cocontractant devra assurer en permanence, même en cours d’exécution, l’évacuation rapide et efficace des
eaux pluviales hors de la plate-forme, de façon à éviter son imbibition ou humidification des matériaux. A cet effet,
les fossés, les drains, les évacuations et les ponceaux doivent être en état permanent de fonctionnement.
De plus, le Cocontractant devra ouvrir des saignées, fossés ou ouvrages provisoires de toute nature, propres à
assurer en toutes circonstances l’écoulement permanent des eaux.
Réception des travaux de terrassements et des plateformes
Le Cocontractant doit solliciter l’agrément écrit du Maître d’Œuvre pour l’arase des terrassements avant
d’entreprendre toutes autres prestations. Ce n’est qu’après autorisation écrite du Maître d’Œuvre que le
Cocontractant pourra mettre en place la couche de fondation ou la couche de base ou entreprendre les
superstructures.
Cette réception portera notamment sur le réglage des plates-formes et tiendra compte des contrôles effectués par
le Maître d’Œuvre. Le contrôle de réception pourra comporter des mesures au déflectographe. En cas de
malfaçon ou de non-conformité, les travaux de terrassements seront repris à la charge du Cocontractant. La
réception en cours de travaux ne dégage en rien le Cocontractant de ses obligations et responsabilités relatives
aux réceptions provisoires et définitives.
IMPLANTATION DES BATIMENTS
Le Cocontractant supporte la responsabilité du tracé de ses ouvrages.
Il matérialise de manière durable les points et niveaux de référence et maintient les repères en place et en état
aussi longtemps que jugé nécessaire par l’architecte.
Il lui appartient de vérifier, sous sa propre responsabilité, toutes les cotes des documents sur les grandeurs
réelles d’exécution et existantes.
Il lui incombe de signaler en temps utile à l’ingénieur du marché et au bureau de contrôle toute anomalie qu’il
aurait constatée.
L’entreprise titulaire du présent lot a obligation d’assurer forfaitairement dans le cadre de son marché
l’implantation de tous les bâtiments à construire conformément aux plans du Maître d’Œuvre et à ceux du bureau
d’études. Il fera établir à ses frais par un géomètre agréé, le piquetage de base.
Les piquets sont rattachés en plan et en altitude à des repères fixes. Le Cocontractant est tenu de veiller à leur
Page 59
conservation, ainsi qu’à leur déplacement si les besoins des travaux l’exigent.
Le bureau d’étude de contrôle fait vérifier, après avoir été dûment averti par le Cocontractant que les repères sont
en place, et au besoin rectifier l’implantation avant tout début d’exécution.
Tous les travaux d’implantation et de piquetage feront l’objet d’une réception.
EVACUATION DES EAUX NATURELLES
Le Cocontractant est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de maintenir à sec les ouvrages.
Les mesures courantes d’épuisement, telles que l’assèchement par pompage intermittent au moyen de pompes
portatives, constituent une charge d’entreprise.
Toutes les mesures nécessaires seront prises par le Cocontractant pour assurer l’écoulement des eaux pluviales
et des eaux d’épuisement du chantier, en vue de maintenir à sec les ouvrages.
Le choix des moyens à mette en œuvre est laissé au Cocontractant.
Page 60
GROS ŒUVRE RESTAURANT
Le présent Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) a pour objet de rappeler pour le présent lot, les
textes de référence et la Réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la
Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession,
en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages «complets».
TEXTES DE REFERENCE - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
Textes législatifs, administratifs - règlements officiels
Seront applicables :
- lois, décrets, arrêtés, règlements généraux, particuliers et locaux concernant la
réalisation d’immeubles recevant du public.
En sécurité incendie, la réglementation appliquée sera :
- règlements de sécurité incendie, recueils n° 1011 (Imprimerie du Journal Officiel
R.F).
-
Documents techniques unifiés
a) DTU de base
Le Cocontractant est tenu au respect et à l’application des DTU suivants :
- D.T.U. N° 12 Terrassement pour le bâtiment
- D.T.U. N° 13.1 Fondations superficielles
- D.T.U. N° 13.2 Fondations profondes
- D.T.U. N° 20 Maçonnerie, béton armé, plâtrerie
- D.T.U. N° 20.11 Parois et murs en maçonnerie
- D.T.U. N° 26 Enduits, liants hydrauliques
- D.T.U. N° 52.1 Travaux de revêtements de sols scellés
- D.T.U. N° 55 Travaux de revêtements muraux scellés et des prescriptions ayant
valeur de cahier des charges D.T.U.
b) D.T.U. en connaissance
Le Cocontractant pour la réalisation de ses ouvrages doit avoir la connaissance des D.T.U. et des autres corps
d’état. MISE EN ŒUVRE
Conception des ouvrages

Les ouvrages du présent lot sont conçus à partir des documents visés à l’article Textes de référence pour
répondre aux normes de solidité, la résistance au feu et d’isolation thermique, ainsi que l’aspect et le fini requis
également par les règles de l’art.
Les plans d’exécution élaborés par l’entreprise doivent comporter, en plus des dimensions, des cotes
des sections et épaisseurs, toutes indications concernant la nature des matériaux et tous détails
particuliers tels que réservations, position des trous, feuillures, type de joints, etc...
Ces plans et notes de calcul devront être approuvés par le Maître d’Œuvre et l’ingénieur du marché avant toute
exécution.
Transport - stockage - conservation
Pour tous les ouvrages de son lot, le Cocontractant doit :
Page 61
- les transports à pied d’œuvre des matériels et des matériaux.
- les manutentions et le montage des matériaux, compris matériels de manutention et
de levage.
- les stockages avec aménagement des magasins des zones affectées, compris
démontage et enlèvement des aménagements des zones de stockage à
l’achèvement de ses travaux.
- la conservation des matériaux avec précautions et protections contre l’humidité, les
intempéries, contre l’incendie et le vol.
- les préservations des ouvrages des autres corps d’état ? indépendamment des
protections mises en œuvre par ces derniers.
Essais des Ouvrages
Il peut être prescrit lors des études, lors de la coordination ou lors de l’exécution, que certains ouvrages fassent
l’objet d’essais à la demande du Maître d’Œuvre, du Bureau de Contrôle et des Bureaux d’Etudes (structures,
acoustiques et sécurité incendie). Un procès-verbal est adressé chaque fois qu’il y aura essais, contrôles ou
analyses.
Tous les frais d’essais sont à la charge du Cocontractant.
Prescriptions particulières - Généralités
a- Consistance des ouvrages
Les ouvrages du présent lot comportent les fournitures et leur mise en œuvre, compris toutes sujétions.
b- Moyens du Cocontractant
Le Cocontractant doit tous les moyens nécessaires à l’approvisionnement de ses matériaux, à la réalisation de
ses ouvrages et notamment les échafaudages, les appareils et matériels de levage, les transports d’amenée à
pied d’Œuvre des matériaux, leurs manipulations ainsi que la production, le transport et la consommation des
énergies et d’eau nécessaires au présent lot. Il doit également l’installation des formes, aires, platelages, plates-
formes, rampes, chemins nécessaires à la réalisation de ses ouvrages.
c- Réservations, percements, scellements, raccord d’enduits
Le Cocontractant du lot Gros Œuvre aura à exécuter à partir de plans détaillés fournis par les autres corps d’état :
- la réservation dans ses ouvrages de tous les trous nécessaires aux autres corps
d’état.
- l’incorporation dans ses ouvrages de tous les systèmes de fixation (rails, douilles,
taquets, etc.) nécessaires aux autres Cocontractants qui fourniront les pièces à pied
d’Œuvre.
d- Nettoyages
Nettoyages courants au présent lot :
- Le Cocontractant doit laisser le chantier propre et libre de tous gravois, déchets et
détritus pendant et après exécution de ses travaux, il en devra également
l’enlèvement et l’évacuation aux décharges, à ses frais. Le nettoyage est réalisé,
local par local, et au fur et à mesure de l’exécution. Le nettoyage d’ensemble sera
réalisé une fois par semaine avant le jour fixé pour la réunion de chantier.
Nettoyages de livraison :
- En dehors des nettoyages courants précités et de ceux prévus à la charge de
l’entreprise de peinture, Cocontractant devra procéder à un nettoyage de livraison
pour débarrasser les supports des projections, éclaboussures et salissures
provoquées par ses ouvrages, compris enlèvement et évacuation aux décharges
des gravois, déchets et détritus.
Page 62
Nettoyages spéciaux :
- Le Maître d’Œuvre se réserve la faculté de faire exécuter en fonction de l’état du
chantier et au moment qu’il jugera opportun, un ou des nettoyages à fond, très
soigné. Ces nettoyages spéciaux seront obligatoirement confiés à une entreprise
dont la facture sera réglée :
- soit à une ou plusieurs entreprises reconnues responsables.
- soit au Maître d’Ouvrage dans le cas d’un nettoyage nécessité par ses besoins.
TERRASSEMENTS
Généralités
Les travaux seront exécutés conformément aux exigences du DTU 12, ainsi qu’aux indications du présent CCTP,
chapitre 1.23. L’entreprise titulaire du lot a pour tache la réalisation des plates-formes de construction ainsi que
l’aménagement des abords des bâtiments. Les travaux comprendront :
- implantation des bâtiments,
- fouilles en rigoles ou en puits pour les fondations,
- fouilles pour regards enterrés sous dallages, y compris pentes,
- remblai des fouilles après exécution des ouvrages,
- remblai des terre-pleins sous dallage, compactage et nivellement des plates-formes,
- nivellement des abords après exécution.
Le Cocontractant restera entièrement responsable de toutes perturbations ou tous mouvements de terrain. Aucun
supplément ne sera admis du fait de présence éventuelle d’eau provenant de nappes, suintement ou toutes
autres causes liées à la nature du terrain.
Implantations
Le Cocontractant réalisant le gros œuvre est tenu de contrôler et de réceptionner les implantations des bâtiments
réalisées dans le cadre du lot 1. Après réception ces implantations seront sous sa seule responsabilité.
Lorsqu’un tracé est éventuellement réalisé pour un autre corps d’état par le Cocontractant du lot Gros œuvre, le
titulaire du présent lot demande «l’assistance» et le «contrôle» de ce corps d’état. Il est stipulé que le trait de
niveau est tracé par l’entreprise du lot Gros-œuvre.
Fouilles
Fouilles en pleine masse
Exécutées à l’engin mécanique ou à la main, elles comprennent les traversées de terrains de toute nature. Au
voisinage d’un ouvrage à conserver, le Cocontractant est sensé avoir fait les reconnaissances nécessaires et
avoir pris toutes mesures conservatoires qui s’imposent.
Fouilles en trous ou en rigoles
L’Cocontractant est tenu de prendre toutes précautions indispensables à la tenue des parois. Il doit également
maintenir le fond de fouille hors d’eau afin d’éviter tout affouillement.
Epuisements
Pour les travaux hors de la nappe phréatique, le Cocontractant doit prendre toutes dispositions pour éviter
l’érosion des talus par les eaux de ruissellement et la dégradation des pieds de parois risquant d’entraîner des
désordres (protection par polyane, création de caniveaux, pentes, puisards...)
Dans le cas où il se confirmerait que le terrassement est à réaliser dans la nappe phréatique, le Cocontractant
doit présenter au Maître d’Œuvre la solution la mieux adaptée pour terrasser et les dispositions à prendre
pendant et après le terrassement.
Page 63
Evacuation des terres excédentaires
Les terres ne pouvant être réemployées seront évacuées aux décharges publiques.
Dans le cas où le site ne permet pas l’installation d’une rampe d’accès aux camions, il appartient au
Cocontractant de proposer tout moyen mécanique différent d’évacuation des terres (monte-charge, sauterelle) au
Maître d’Œuvre. Le moyen retenu doit respecter les possibilités de stationnement et circulation des voies
limitrophes.
Mise en dépôt des terres provenant des déblais
Dans le cas où les déblais sont utilisés en remblais, les terres peuvent être stockées sur le site. Le Cocontractant
doit veiller à ce que ce stockage ne provoque pas de poussées ou mouvements sur des parties existantes, et que
cet emplacement ne serve pas de dépôt de détritus ou de matériaux divers.
Remblais
Les remblais seront constitués soit par les déblais mis en dépôt en vue de leur réemploi (si leur qualité le permet),
soit par des terres venant de l’extérieur.
Il sera demandé un compactage de 90 % pour travaux de dallage des bâtiments.
Le Cocontractant doit livrer, en fin de terrassement, une excavation stable avec des plates-formes ou fond de
fouille dont les niveaux sont définis sur les plans (sous dallages coulés sur terre-plein).
La tolérance d’altitude est de + ou - 5 cm.
Réception des fouilles – Plans de recollement
A la fin du terrassement, le Cocontractant fait constater par le Maître d’Œuvre la bonne exécution de ses travaux.
Cette réception peut se faire par parties dans le cas d’un terrassement par tranches.
La réception doit, dans tous les cas, être faite sur la base d’un plan de recollement montrant avec précisions les
dimensions en plan de la fouille, les altitudes, les pentes de talus, les protections...
Ce plan doit faire apparaître clairement (en tête et en fond de fouille) tout écart en planimétrie et en altimétrie
avec le plan théorique.
CANALISATIONS INTERIEURES ENTERREES
Définition des Prestations
A l'intérieur des bâtiments, les principaux collecteurs des eaux usées et eaux vannes, ainsi que les tronçons
principaux d'adduction en eau potable seront enterrés sous le dallage.
Les regards ou boîtes de branchement du type «sec» sont disposés à tous les changements de direction. Ils
comprennent le regard en béton proprement dit, des réservations pour les arrivées et départs des tuyauteries
selon leur nombre, le façonnage des cunettes en béton maigre.
Ces regards ne sont pas visitables. Les réseaux doivent être conçus clairement, de manière à éviter les
engorgements des tuyauteries en respectant les pentes admissibles et en choisissant les chemins les plus courts
pour assurer la rapidité d'écoulement des effluents.
Suivant leurs positions, les regards sont fermés par des couvertures fixes en béton ou directement par le corps
du dallage. Leurs dimensions sont de 60 x 60 cm pour une profondeur moyenne de 60 cm.
La fourniture, le raccordement aux réseaux des canalisations, incombent au lot plomberie et la pose incombe au
présent lot. Le réglage définitif s’il y a lieu, est assuré par le lot revêtements scellés.
Essais
Les essais d’étanchéité et de fonctionnement doivent être réalisés avant que les canalisations ne soient rendues
inaccessibles. Ils sont à la charge du Cocontractant et doivent être exécutés suivant recommandations figurant
dans le DTU 60.1, article 4.312.3 (Essais à la pression d’eau).
Canalisations en PVC pour assainissement
PVC non plastique pour assainissement, jusqu’à diam. 250 mm
Norme NFP 16.382 assemblage par collage ou bague d’étanchéité.
Drains
Dans la tranchés contiguë a un ouvrage enterré, mise en place de tuyaux perforés PVC de grandes longueurs
Page 64
surmontées de matériaux drainant en cailloux 20/10 sur un mètre de hauteur enrobé d’un feutre filtrant
imputrescible au pourtour, raccordement au réseau EP avec pente minimum de 5 mm.
OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME

Composition du Béton
Les matériaux entrant dans la composition des bétons seront conformes aux prescriptions des normes et en
particulier à celles de la série NF P 18 010 à NF P18 880 et des DTU 13, 20, 21, 26, 52.
a - Agrégats
Voir normes NFP 18.301 et 304, articles 2.1 et 3.3 du DTU 20. Les granulats devront être propres, lavés exempts
de terre et de poussière. Il sera procédé à une granulométrie des agrégats et à des essais de béton sur cylindres
et barrettes, afin de déterminer la composition correspondant aux caractéristiques exigées.
- Les sables seront de préférence de rivière, de granulométrie 0,8/2,5 (courbe
granulométrique continue) ; équivalent de sable supérieur à 70 ; Teneur en calcaire
inférieure à 30% ; quantité de matières étrangères inférieure à 2%
- Les agrégats seront de préférence concassés et de granulométrie 5/25
- Les dosages en ciments seront définis en fonction du type de ciment utilisé par
l'Entreprise adjudicataire du marché et soumis au choix du Maître d’Œuvre.
b - Liants
Voir normes NFP 15.301 et suivantes, 15.401 à 15.46. Avant son utilisation le ciment doit avoir un âge suffisant
pour qu’il soit complètement refroidi. Les dosages des liants seront établis en fonction des ciments employés et
des qualités de résistance requises. Ils seront soumis à l'agrément du Maître d’Œuvre.
c - Adjuvants
Voir norme AFNOR P 18.303 et circulaire 80.08 1980 - Moniteur du 8/12/1980 (accélérateurs, retardateurs,
plastifiants, entraîneurs d’air, hydrofuges).
Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions décrites ci-après :
- ils doivent figurer sur la liste agréée par la COPLA (Commission Permanent des
Liants hydraulique et des Adjuvants du béton)
- ils sont mis en œuvre conformément au Cahier des charges du fabricant.
d - Eau de gâchage du béton
Doit être conforme aux exigences de la norme NFP 18.303 concernant les caractéristiques physiques et
chimiques. Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la conservation du
béton armé.
En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou magnésium ne peut être tolérée dans une proportion
supérieure à celle qui est admise dans une eau potable. Une analyse à la charge du Cocontractant, peut être
demandée par le Maître d’Œuvre.
Classification et dosage du Béton
a- Classification du béton
La NF P 18.305 définit la classe du béton en fonction de sa résistance moyenne ou contrainte admissibles à la
compression :
DENOMINATION Béton N°1 Béton N°2 Béton N°3 Béton N°4 Béton N°5
B 150 B 200 B 250 B 300 B 350

Classe de Résistance
RESISTANCE EN BARS 150 200 250 300 350
Page 65
Le dosage des granulats doit être ajusté en fonction de la résistance à obtenir, de la plasticité et de l’ouvrabilité
du béton. Selon le rapport G/S (granulats sur sable), on obtient les résultats suivants :
RAPPORT G/S COMPACITE MISE EN ŒUVRE DOSAGE

Ciment Portland 350 kg CP
1,4 à 1,6 Très mou Très bonne ouvrabilité Pieux, parois moulées
1,6 à 1,8 Mou Mise en œuvre aisée Béton de fondation

Ferraillage dense Béton pompé
1,9 à 2,1 Plastique Bonne résistance Bâtiment courant
2,2 à 2,3 Ferme Vibration puissante Ouvrages d’art
a - Etudes préalables
L’étude préalable doit être faite par l’entreprise aidée par un laboratoire si nécessaire et porte sur les deux points
suivant :
- examens des constituants du béton : analyse granulométrique
- recherche d’une composition optimale du béton
Tous les matériaux pris en compte dans les études (ciment, éventuellement adjuvants) sont ceux qui doivent être
utilisés sur le chantier.
On détermine les dosages en granulats, ciment, eau, éventuellement adjuvant, qui conduit à un béton ayant :
- d’une part, les caractéristiques mécaniques demandées,
- d’autre part, une consistance convenant à une mise en œuvre correcte en égard à
l’ouvrage considéré et au matériel utilisé.
Les essais de résistance mécanique relatifs à cette étude préalable sont à la charge de l’entreprise. Ils sont
conduits suivant les prescriptions du CCBA 68 ou BAEL 91. Leur nombre est déterminé en accord avec le Maître
d’Œuvre, en principe 6 essais sur éprouvettes cylindriques pour 50 m3 de béton. Selon la qualité du béton et sa
régularité, un nombre supérieur peut être
TRAVAUX DE BETONNAGE
Voir articles 3.5 du DTU 23.1 et 3.14 du DTU 20.

a - Conditions préalables à tout bétonnage
Le bétonnage d’un ouvrage ou d’une partie quelconque d’ouvrage ne sera autorisé que lorsque :
- la composition du béton sera approuvée par le Maître d’Œuvre,
- le Cocontractant aura terminé tous les coffrages et disposé toutes les armatures
pour cette partie de l’ouvrage
- le Cocontractant aura approvisionné sur le chantier les quantités de matériaux
nécessaires au travail concerné, ainsi que l’équipement en état de fonctionnement
pour la fabrication, la mise en œuvre, la consolidation et la cure du béton,
- le Maître d’Œuvre aura vérifié les dimensions, cotes, alignements des coffrages et
armatures.
b - Mise en place des bétons
Avant de placer le béton dans les coffrages, le Cocontractant devra s’assurer de la propreté de ceux-ci. Les
coffrages doivent être arrosés préalablement à la mise en œuvre du béton. Le béton sera déposé dans le
coffrage de façon à ce qu’il ne se produise aucune ségrégation, soit par rebondissement sur les armatures et les
coffrages, soit par amoncellement de béton en tas isolés. Le béton devra être déposé en couches horizontales
Page 66
les plus minces possibles, dont l’épaisseur maximale n’excédera pas 30 cm. La hauteur de chute du béton dans
les coffrages ne pourra dépasser 1,50 m.
Après mise en place, le béton sera vibré dans la masse à l’aide d’aiguilles vibrantes de
3 500 pulsations à la minute au minimum. Les vibreurs devront être introduits verticalement dans le béton et
retirés lentement. Leur durée d’emploi sera adaptée de façon à éviter des remontées locales de mortier.
La vibration des bétons devra s’effectuer en profondeur afin d’assurer une bonne liaison entre deux couches
superposées de béton frais. Cependant, il faudra se limiter à la profondeur atteinte par le vibreur, lorsqu’il
s’enfonce sous son propre poids. Le Cocontractant devra disposer d’un nombre suffisant de vibreurs et prévoir au
moins deux vibreurs de rechange.
D’une manière générale, les arrêts de bétonnage doivent être évités. L’emploi de barbotine de ciment sur les
reprises de bétonnage est interdit.
Aucun arrêt de bétonnage n’est admis dans les cas suivants :
- dans la hauteur d’un poteau, entre deux planchers successifs,
- dans la hauteur des acrotères, garde-corps ou bandeaux
- dans la portée d’un ouvrage en porte à faux.
Dans les poutres, l’arrêt de bétonnage, éventuellement nécessaire, doit être généralement incliné à 30° et coffré
comme indiqué ci-avant, le plan de reprise étant perpendiculaire aux bielles de béton comprimé. Tout ouvrage
présentant un plan de reprise contraire à cette prescription sera refusé, démoli et reconstruit aux frais de
l’entreprise sur l’ordre du Maître d’Œuvre.
Les arêtes des ouvrages bétonnés doivent être, après décoffrage, protégées les chocs pendant toute la durée du
chantier. Les surfaces de béton destinées à rester apparentes doivent être protégées par une feuille de
polyéthylène contre les projections de mortier, de peinture, etc...
c - Cure du béton
Le Cocontractant veillera particulièrement à maintenir le béton fraîchement mis en place dans des conditions
d’humidité et de température favorables à l’hydratation du ciment et au durcissement du béton. Cette cure pourra
être assurée, soit par arrosage au jet d’eau très fin, soit par protection à l’aide de couvertures imbibées d’eau, soit
par feuille plastique, soit par l’application de produits de cure.
La cure s’échelonnera sur au moins quatre (4) jours pour les ciments normaux et trois (3) jours pour les ciments
à haute résistance initiale.
d - Correction des surfaces
Le décoffrage ne sera admis que 48 heures après sa mise en œuvre pour les parois verticales et sept (7) jours
pour les autres éléments, après s’être assuré de l’obtention de résistances suffisantes.
Toutes les reprises de bétonnage devront être effectuées dans les 24 heures après ce décoffrage.
Tous les parements seront conservés bruts de décoffrage. Les parements vus seront parfaitement réguliers et de
teinte uniforme et aucun nu de caillou ne devra être apparent. Toute correction à apporter à la surface sera à la
charge du Cocontractant.
e - Badigeonnage
Les parements non vus, des ouvrages terminés seront ragréés partout où des nids de cailloux seront visibles,
puis seront badigeonnés de trois (3) couches d’un des produits suivants :
- goudron désacidifié
- bitume à chaud
- émulsion non acide de bitume de PH supérieur à six (6)
f- Les armatures
Les armatures seront façonnées à froid aux dimensions strictement conformes aux plans d’exécution. Les
soudures ne seront acceptées que si elles sont indiquées sur les plans.
Les armatures seront disposées dans les coffrages exactement aux emplacements prévus sur plans. Elles seront
arrimées ou fixées par ligatures. Des cales en béton et en nombre suffisant seront placées et permettront le
respect des bétons de recouvrement.
Page 67
Les aciers de ligatures, d’écartement et de fixation des armatures sont inclus dans les prix unitaires d’armatures.
Il ne sera pas versé d’indemnité au Cocontractant pour tous les aciers ou autres matériaux utilisés dans
l’arrimage et la fixation ni pour les chutes et les recouvrements non-indiqués sur les plans.
COFFRAGES
Mise en œuvre des coffrages

Voir article 3.3 du DTU 23.1.
Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et
pressions auxquelles ils sont soumis, ainsi qu’aux chocs accidentels pendant l’exécution des travaux. Ils doivent
être suffisamment étanches, notamment aux arêtes, pour éviter toute perte de laitance.
L’étanchéité du coffrage doit être telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non
susceptibles d’affecter les qualités mécaniques, ni éventuellement les qualités d’étanchéité ou d’aspect de la
paroi.
Les coffrages peuvent être de différents types (suivant leur destination indiquée ci-après) :
- coffrage en bois brut de sciage pour les parements en béton destinés à être enduits
- coffrage en planches rabotées de 8 à 12 cm de largeur pour les parements de béton
destinés à rester apparents, ce coffrage étant à joints verticaux pour les poteaux, et
à joints horizontaux pour les poutres, chaînages, bandeaux, acrotères etc.
- coffrage en lattes de bois étroites pour les parements de béton à simple ou double
courbure, destinés à être enduits ou à rester apparents.
- Coffrage intégré du type COFFOR pour les parements en béton destinés à être
enduits, les parements de béton destinés à rester apparents, les parements de
béton à simple ou double courbure, destinés à être enduits ou à rester apparents
Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent être débarrassés de tous matériaux étrangers (papier,
polystyrène expansé, bois fils d’attache, etc...)
L’emploi de coffrages métalliques ne sera admis que s’ils sont protégés du rayonnement solaire.
Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent être prises pour que les faces après
décoffrage présentent une surface parfaitement finie.
Produit de démoulage
Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur leur parement au contact du béton, un produit destiné à éviter
toute adhérente du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tâcher ni être incompatible avec les revêtements
scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton. Ce produit doit faire l’objet d’essais aux frais de l’entreprise et
requérir l’avis du Maître d’Œuvre et de l’ingénieur du marché.
Décoffrage
Les coffrages doivent être arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit être humide mais non mouillée.
Le décoffrage doit être entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour supporter les
contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement après, sans déformation excessive et dans des conditions
de sécurité suffisante.
Echafaudages et Etais
Les échafaudages et étais doivent être calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont
transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu’aux effets du vent. Ils doivent pouvoir être réglables à tout
moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude.
Ils doivent être disposés de telle sorte qu’ils ne donnent sur les surfaces d’appui inférieur que des efforts
compatibles avec leur résistance, et qu’ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher qui
entraîneraient, par voie de conséquence, la déformation des coffrages.
Le système de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d’efforts sur les ouvrages réalisés.
Page 68
Aciers pour béton armé
Généralités
Les travaux seront exécutés conformément aux exigences des DTU 20, 20.11, 20.12, 23.1 0 23.6. Concernant
les aciers pour béton armé, se référer aux normes NFA 35.015 et A 35.016.
Caractéristiques des aciers de construction
La marque et le type des aciers seront soumis à l'agrément du Maître d’Œuvre. Il ne pourra en être changé sans
l'accord de celui-ci et il ne sera fait usage que des aciers référencés ci-dessous :
- Treillis soudés Fe E 45
- Acier à haute adhérence Fe E 40
- Acier doux Fe E 24.
a - Caractéristiques des aciers doux (Adx)
- limite élastique conventionnelle   2400 kgf/cm2.
- limite de rupture comprise entre 4200 et 5000 kgf/cm2.
- allongement 25%
- les aciers devront satisfaire aux essais normalisés de pliage à froid.
b - Caractéristique des aciers à haute adhérence (HA)
- limite élastique à 0,2 % d'allongement résiduel :   4000 bars
- allongement de rupture   14%.
- essais de pliage faits à froid sur éprouvette brute sur mandrin d'un diamètre égal à 5
fois celui de la barre. Un angle de 180 devra être atteint sans qu'il ne se produise
de crique ou de déchirure.
Mise en œuvre des armatures pour béton armé

Les armatures, au moment de leur mise en œuvre et du bétonnage doivent être exemptes de trace de rouille non
adhérence, de peinture, de graisse ou de bois.
Elles doivent être dimensionnées (diamètre et longueur) et façonnées conformément aux dessins. Le cintrage
doit se faire mécaniquement à froid à l’aide de matrices de façon à obtenir les rayons de courbure prévus sur les
dessins ou, à défaut, notifiés par les conditions d’emploi qui concernent chacune des catégories d’acier.
Les armatures en attente doivent être positionnées avec soin et conservées rectilignes avec les longueurs
nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Dans le cas où les
armatures en attente nécessiteraient un pliage, la nuance de l’acier utilisée est obligatoirement celle de l’acier Fe
E 24. Les armatures qui présenteraient une forme en baïonnette entraîneraient le refus de l’ouvrage qui les
comporterait, donc sa démolition sur ordre du Maître d’Œuvre.
Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont admis pour les aciers dont la soudabilité est
garantie par leur fiche d’identification, en conformité avec la norme A 35.018.
Partout où la stabilité au feu demandée sera égale à 1 heure, l’enrobage des aciers sera tel que U>2
cm. Pour le même degré de stabilité quand U < 2 cm, il sera demandé à l’entreprise des justifications par un
calcul au feu.
L’enrobage des armatures est au moins égale à :
- 3 cm pour les parements non coffrés soumis à des actions agressives,
- 2 cm pour les parements exposés aux intempéries et condensation, ou au contact
d’un liquide
- 1 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos, non exposées aux
condensations.
Page 69
L’enrobage des armatures est obtenu en utilisant des cales en béton ou en plastique.
Toute partie bétonnée laissant apparaître les armatures sera repiquée et reconstituée avec du béton sur ordre du
Maître d’Œuvre. Ces valeurs d’enrobage peuvent être aggravées pour tenir des distances minima aux parements
pour ancrage des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour autre cause qui exigerait des valeurs
supérieures à celles indiquées ci-dessus.
TRAVAUX DE DALLAGE PLATE FORME MULTISPORTS
Généralités
L’exécution des dallages doit être conforme aux règles professionnelles provisoires «travaux de dallage» -
Annales IT BTP n° 424 (mai 1984).
Ne sont concernés dans ce qui suit que les locaux à surcharge moyenne maximum répartie: 8 KN/m, roulante :
25 KN/essieu, à l’exclusion des dallages à usage industriel.
Dallages sur terre-pleins
Un dallage sur terre-plein est composé des éléments décrits ci-après:
a - Forme ou sol d'assise
Dans le cas où la forme est constituée par le terrain en place, le terrain sera dressé au niveau indiqué sur les
plans.
Par contre, si le sol d'assise est formé d'une certaine épaisseur de matériaux d'apport, cette couche sera
constituée de matériaux pulvérulents, non plastiques, sablons, tout-venant de sable et graviers. Son épaisseur
minimum sera de 20 cm. Elle sera compactée à l’aide d’engins mécaniques et dressée selon le niveau indiqué
sur les plans.
b - Corps du dallage
Il est constitué :
- d’un film de polyane (200 microns) posé sur la forme,
- d’un béton de protection dosé à 150 kg de 3 cm d’épaisseur
- d'un béton de 8 à 12 cm d’épaisseur suivant plans, dosé à 300 kg, compris formes
et façons de pente vers les siphons de sol. Le serrage mécanique doit être fait à la
règle vibrante. Le béton aura un affaissement au cône d’ABRAMS inférieur à 7 cm.
Si la surface est exposée aux intempéries (ensoleillement, vent...), il sera pulvérisé
en surface un produit de cure pour éviter la dessiccation. Ce produit devra être
compatible avec la tenue du revêtement de sol ultérieur.
- d’une armature formée d’une nappe de treillis soudé de 3,5 mm2 de diamètre,
située à mi-épaisseur du corps du dallage. Des armatures de renforcement (diam. 8)
sont prévues à 45° dans les angles rentrants.
MACONNERIES ET ENDUITS RESTAURANT
Généralités
Les travaux seront exécutés conformément aux exigences des DTU 20 - 20.11 et des recommandations
professionnelles de l’union nationale de la maçonnerie.
Types de murs
Le cocontractant propose une maçonnerie en blocs agglomérés 20/40 creux hourdés au mortier de ciment.
Mortiers de ciment
a - Mortiers courants
On entend par mortiers courants ceux entrant dans la confection des chapes et des enduits ciments, ou
nécessaires aux divers scellements.
Page 70
Les sables employés seront exclusivement des sables de rivière. Les grains seront durs, "criants" à la main
éventuellement lavés. Granulométrie 08/2,5 conforme aux prescriptions de la norme NF P 15 010 à NFP 15 510
et NF P 18 010 à NF P 18880.
Les ciments utilisés seront conformes aux prescriptions du paragraphe 2.11 du cahier des charges du D.T.U
52.1. Aucun adjuvant ne sera incorporé.
Enduits
a - Enduits au mortier de ciment
Préparation des surfaces
Les surfaces à enduire recevront la préparation ci-après :
- maçonnerie en béton
- Le béton sera, s’il y a lieu, piqué de manière à ne pas comporter aucune partie lisse,
puis brossé et lavé jusqu’à humidification.
Confection des enduits
Enduits ordinaires :
- Les enduits seront réalisés en trois couches successives dont l’épaisseur totale est
d’un centimètre et demi (0,015 m) pour les enduits intérieurs et deux centimètres
(0,02 m) pour les enduits extérieurs :
- La première couche appelée gobetis aura pour but de ragréer la surface à enduire.
Le mortier sera projeté violemment à la truelle ;
- La deuxième couche constituera l’enduit proprement dit, le mortier gâché serré sera
lancé avec force à la truelle, refoulé à la taloche et dressé régulièrement.
- La troisième couche, s’il s’agit d’un crépi, sera appliquée au balai ou avec des
appareils mus à la main ou mécaniquement.
- Avant qu’une couche soit complètement sèche, elle sera recouverte avec la
suivante. La dernière sera lissé à la taloche bois ou plastique.
- Lorsque le mortier aura rejeté son eau et pris une certaine consistance, le lissage
sera renouvelé à plusieurs reprises, sans mouiller la surface jusqu’à ce que le retrait
dû à la dessiccation ne donne plus lieu à aucune gerçure. Après l’achèvement,
l’enduit devra être homogène, d’aspect régulier, sans gerçures ni soufflures.
Enduits étanches au ciment :

- Les enduits intérieurs des cuves à eau seront réalisés avec addition ou non de
produit SIKA ou similaire suivant les articles du bordereau des prix unitaires ; le
Cocontractant sera tenu de suivre strictement les directives du fabricant du produit,
tant pour la préparation des surfaces à enduire que pour les scellements, passages
des conduites et épaisseurs minimales d’enduit (en moyenne au moins trois
centimètres - 0,03 m).
b - Chapes
Les chapes recouvrant les dallages, planchers, paliers, couvertures, etc... (Leurs supports ayant été
préalablement nettoyés et lavés) seront constitués d’une couche de mortier de cinq centimètres (0,05 m)
d’épaisseur.
Le mortier sera comprimé et lissé à plusieurs reprises pour éviter les gerçures. Par temps sec, la chape sera
recouverte et arrosée. S’il y a lieu, le bouchardage sera effectué au début de la prise.
c - Etanchéité - Parements
Les opérations tendant à assurer l’étanchéité des ouvrages, soit à l’intérieur des cuves, soit en surfaces
extérieures, seront basées sur l’emploi de produits soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre.
La mise en œuvre de ces produits devra être effectuée conformément aux directives du fabricant, s’ils doivent
être incorporés au béton, ou bien si leur action est complexe ou leur application délicate. S’il s’agit d’un procédé
Page 71
n’utilisant qu’un produit d’usage courant, l’origine du matériau, son épaisseur et le mode d’application seront
soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre.
L’exécution devra être effectuées conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur pour le produit
utilisé.
ETANCHEITE ET ISOLATION
QUALITÉ DES MATÉRIAUX UTILISÉS ET DES OUVRAGES EXÉCUTÉS
La qualité des feutres bitumés, des asphaltes, des bitumes, des bitumes armés sera conforme aux normes en
vigueur et notamment au DTU 43.1. Les ouvrages exécutés devront obligatoirement être assortis par une
garantie décennale.
La mise en œuvre de l'étanchéité ne doit jamais avoir lieu par temps de pluie et sera effectuée par des
ouvriers spécialisés.
* Contrôles préalables
Les travaux d'étanchéité ne peuvent être commencés qu'après approbation des maître d'œuvre et du bureau de
contrôle de la qualité des produits approvisionnés. Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité du
Cocontractant. Toute solution de remplacement proposée par le Cocontractant des produits d'étanchéité et de
leur mise en œuvre répond à la même règle, sans plus value.
* Contrôle en cours d'exécution
Les maître d'œuvre, le maître d'ouvrage ou le bureau de contrôle pourront à tout moment prélever des
échantillons mis en œuvre de l'ensemble des complexes étanches, dont l'obturation immédiate après
prélèvement est à la charge du Cocontractant.
* Epreuves d'étanchéité
Des épreuves d'étanchéité seront exécutées après achèvement des travaux par inondation des terrasses à 3 cm
du niveau des engravures.
Cette eau sera laissée en place pendant 48 heures. Toute fuite ou trace d'humidité constatée dans les plafonds
ou les acrotères feront l'objet de réparations aux frais du Cocontractant, notamment la fourniture, l'amenée d'eau
et le bouchage des descentes d'eau pluviales de toutes natures.
* Mise en œuvre de l'étanchéité
Les travaux d'étanchéité seront conformes au Normes et D.T.U. en vigueur.
* Matériaux à utiliser pour les procédés d'étanchéité intérieure et extérieure
* primaire d'accrochage à émulsion à haute stabilité composé de fines particules de bitume dispersées en phase
aqueuse à l'aide d'un émulsifiant constitué par des matières minérales colloïdales inertes) ou similaire sur support
en maçonnerie (enduit de ravoirage et confection des pentes approuvé et après 28 jours de séchage, non
humide) type DERBICOTE ou similaire.
* Membranes d'étanchéité monocouche biarmée à base d'APP (élastomère bitumineux) type DERBIGUM SP4
ou similaire
* Pour le collage à froid de la membrane d'étanchéité sur isolant sur isolant et le collage de celui-ci, utiliser une
solution homogène de bitume de pétrole et de résines dans un solvant hydrocarboné additionné de fillers et
d'additifs inorganiques type DERBICOL ou similaire.
* Vernis de protection de la membrane contre les ultraviolets par un vernis aluminium Glycérophtalique gris
métallisé type SILVERGUM ou similaire en deux couches croisées.
* les recouvrements entre les laies sera en terrasses de 20cm latéralement et au bout à bout et de 10cm pour
l'étanchéité sous carrelage.
L'étanchéité est métrée au M2 posé fini sans plus value pour les recouvrements ou arrondis au niveau des
équerres de renforts; les relevés d'étanchéité sont forfaitairement au mètre linéaire, quelque soit leur hauteur et
jusqu'au dessous des recouvrements d'acrotères.
La marque utilisée pour les différents matériaux relatifs à l'étanchéité sera au préalable soumise au maître
d'œuvre pour approbation avec la preuve que ceux-ci répondent aux normes demandées.
SUPPORT DE L'ÉTANCHÉITÉ
Formes de pentes de l'étanchéité de granulats lourds, dosé à 200 kg de ciment par m3, d'une épaisseur minimum
de 3cm.
Pour ce projet, les dalles recevant étanchéité seront inclinées à 0,5%
Page 72
La surface recevra ensuite une chape incorporée et bien adhérente en mortier de ciment dosé à 350kg au m3,
taloché fin de telle sorte qu'il n'apparaisse aucune aspérité. En aucun cas, il ne sera procédé au ragréage à la
barbotine de ciment. La pente finale de cette forme sera de 0.5% au minimum, formant avec les dalles inclinées
une pente minimale totale de 1%.
RELIEFS ET ACROTÈRES
La hauteur minimale des reliefs revêtus d'étanchéité sera de 10cm au- dessus de la protection de l'étanchéité :
cette hauteur pourra être réduite à 5cm, exceptionnellement lorsque l'étanchéité revêt de façon continue les
acrotères jusqu'à l'arête extérieure. Les reliefs comporteront des retours en parties supérieures, écartant l'eau de
ruissellement provenant des éléments de gros œuvre placés au dessus d'eux, et évitant ainsi l'introduction d'eau
derrière le revêtement d'étanchéité. Ces retours se termineront par des larmiers dont le nu intérieur devra être
distant de la surface d'application d'au moins 6cm dans le cas d'une étanchéité recevant une protection, et d'au
moins 4cm pour le cas d'une étanchéité auto-protégée. La distance séparant ce même nu du solin grillagé sera
d'au moins 3cm. La hauteur libre au-dessus de la protection et au droit du point le plus haut du relevé de
l'étanchéité, sera d'au moins 4cm.
TOITURE
Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a pour objet de rappeler pour le présent lot, les
textes de référence et la réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la
La proposition de toiture selon le procédé COFFOR fera l’objet des essais et analyses préalables à la charge
du cocontractant et approuvés par le maitre d’œuvre et l’Ingénieur du marché après l’avis du Labogénie. Un
procès verbal sera dressé à cet effet..
Etendue des travaux
Les travaux du présent LOT comprennent de manière générale :
- La réception des supports
- Les plans et notes de calcul nécessaires
- La fabrication en atelier
- Le transport sur place et le montage à niveau
- Le contrôle des scellements réalisés par le gros œuvre
- Le nettoyage hebdomadaire du chantier
Plans et Notes de calcul

Généralités
Le Cocontractant a à sa charge l’établissement de tous les plans d’exécution nécessaires à la bonne exécution
des travaux de son lot. L’entreprise fournira au Maître d’Œuvre et au bureau de contrôle, pour accord avant le
début des travaux, la liste prévisionnelle des différents plans ainsi que le planning de remise des documents.
Tous les plans et notes de calcul seront soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre et du bureau de contrôle.
Cette approbation ne dégage en rien la responsabilité du Cocontractant en ce qui concerne la conformité et la
validité technique du projet exécuté par le Cocontractant.
Toutefois, le Cocontractant ne pourra commencer les travaux qu’après avoir reçu du Maître d’Œuvre et du bureau
de contrôle les plans approuvés avec la mention «sans commentaires».
Plans d’exécution
Les plans d’exécution et notes de calcul seront établis à partir des plans guides établis par le Maître d’Œuvre, des
standards et des présentes spécifications techniques complétées éventuellement des spécifications techniques
particulières.
Page 73
Tous les plans seront munis d’un cartouche conforme au modèle fourni par le Maître d’Œuvre. Toutes les
modifications seront datées, clairement expliquées et facilement repérables.
Les plans définitifs, dits de recollement, sont à remettre au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre, en 1 contre
calque et 3 tirages, 3 mois au maximum après la réception provisoire des ouvrages.
Les transmissions de documents se feront par l’intermédiaire de l’organisme de pilotage et de coordination qui en
tiendra le registre. Il est spécifié que les frais d’établissement, de contrôle et de transmission de ces documents
sont à la charge de l’Entreprise.
Notes de calcul
Les notes de calcul seront établies suivant les principes énoncés dans les règlements mentionnés au paragraphe
2. Toutes dérogations à ces règles devront être soumises à l'accord du Maître d'Œuvre.
FAUX PLAFOND
textes de références et la réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la
Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et ouvrage façonnés de la profession, en
fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages «complets».
Textes de références - rappel de la réglementation
Le Cocontractant devra exécuter les travaux faisant l’objet du présent marché en observant les prescriptions
définies par les DTU, les cahiers du CSTB, les normes françaises, les documents officiels Français et
Camerounais se rapportant aux travaux en vigueur à la date de signature du marché,
Dessin d’exécution
Le Cocontractant devra établir tous les dessins d’exécution à grande échelle, ainsi que les coupes et détails,
grandeur naturelle, et les soumettre en temps utile au Maître d’Œuvre et au bureau de contrôle ainsi qu’à tout
Cocontractant intéressé par ce lot pour examen et corrections éventuelles en vue de leur approbation.
Plafonds suspendus en plaques de plâtre cartonnées
Ces faux plafonds seront constitués de plaques de plâtre cartonnées de 10 mm type BA 10.
La mise en œuvre se fera conformément aux prescriptions du DTU 25.41 (norme NFP 72-203). Tous les
matériaux devront être conformes aux spécifications des normes en vigueur au moment de l’exécution des
travaux
La fixation de ces plaques sur la structure bois se fera par des vis inoxydables
Les panneaux devront avoir un classement M1 pour la résistance au feu.
Page 74
REVETEMENTS SCELLES
textes de référence et la réglementation, les limites de prestations entre les différents corps d’état, la qualité et la
présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en œuvre.
Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession,
une fourniture et pose, compris toutes sujétions pour des ouvrages «complets».
Textes de références - rappel de la réglementation
Les ouvrages de revêtements muraux en carrelage seront conformes aux spécifications du cahier des charges
des revêtements muraux scelles, destinés aux locaux d’habitation, bureaux et établissements d’enseignement,
établies par le groupe de coordination des textes techniques (DTU n° 55 d’avril 1961).
Les ouvrages de revêtements de sols seront conformes aux spécifications du cahier des charges des
revêtements de sols scellés ; applicables aux locaux d’habitation, bureau et établis par le centre scientifique et
technique du bâtiment (DTU N° 52.1 Octobre 1973).
QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX
Grés Cérame et Grés Emaillé

Les carreaux et accessoires de grès cérame devront provenir d’usines notoirement connues, correspondant au
minimum aux fabrications CERABATI. Leurs dimensions et tolérances de fabrication seront celles définies par les
normes NFP 61.311 à 61.314 ou le DTU n° 52.1 pour les éléments minces, étant entendu que la qualité de
fabrication «bon choix» correspond au deuxième classement.
Les caractéristiques des carreaux de grès cérame fin vitrifié devront être garantie par le PV d’essais justifiant
leurs qualités physiques.
Pour le grès émaillé, Mêmes prescriptions d’origine que pour le grès cérame, ces éléments seront fabriqués en
mono cuisson à haute température d’un support semblable au grès cérame et recouvert d’émail. Cet émail doit
être entièrement fusible et donc parfaitement lié au support ingélif et imperméable.
La pose s'effectuera à joints serrés, 1 mm au plus sur une forme complémentaire en béton maigre dosé à 200 Kg
de ciment pour 800 litres de gravillons 6,3/25 et 400 litres de sable 0,08/5. La forme sera au préalable nettoyée et
débarrassée de toute impureté, plâtre, gravois, etc. La pose du carrelage sera exécutée "à la bande" au cordeau
et au pilon, à bain soufflant de mortier de ciment dosé à 350 Kg de ciment et de 1 cm d'épaisseur, l'adhérence
des carreaux soient séparés les uns des autres. Les joints seront ensuite coulés avant la prise du mortier en
ciment pur et frottés au chiffon sec. La planéité sera telle qu'une règle promenée en tous sens ne fasse
apparaître de différence supérieure à 3 mm, l'arasement étant parfaitement réalisé. L'alignement sera tel qu'une
règle de 2 m posée au droit des joints ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 1 mm. Lorsque la
surface à recouvrir sera supérieure à 60 m2, il y aura lieu de la fractionner par des vides remplis d'une matière
compressible.
Faïences murales
Leurs caractéristiques définies par le DTU N° 55 et les normes 61.331 à 61.334.
Les carreaux seront mis dans l'eau propre avant mis en œuvre. Il en aura lieu de veiller à ce que la saturation
complète ne soit pas atteinte de pose, s'effectuera à "l'américaine", comme suit : un enduit de 1 à 2cm
parfaitement dressé au mortier de ciment dosé à 350kg par m3 de sable 0/2. Aussitôt après la prise il sera
exécuté une barbotine au ciment pur sur l'enduit et une barbotine dosé à 800kg par m3 de sablon sur les
carreaux qu'on applique immédiatement sur le support.
Les joints seront remplis d'un coulis en ciment pur ou d'un mortier dosé à 8OO Kg par m3 de sablon ou des joints
prêt à l’emploi à faire approuver par le maître d’œuvre.
Dans tous les cas, le revêtement sera soigneusement lavé à l'eau. Le revêtement sera plan, une règle de 2m
promenée en tous sens, ne fera pas apparaître de différence supérieure à 2 mm. Les joints aussi bien
horizontaux que verticaux seront parfaitement alignés. Le carrelage partira sans interposition de plinthe du niveau
supérieur du revêtement du sol.
Page 75
Ciment et sable
Le ciment utilisé pour la confection des mortiers pour pose et crépi sera exclusivement du ciment CPA 32.5 ou
similaire sans constituant secondaire. Il sera approvisionné en sacs marqués.
Le sable pour confection des mortiers ou pour formes sera conforme à la norme NFP 18.301 - calibrage 0.8/2.5. Il
sera exempt de toute matière terreuse ou marneuse, bien crissant à la main, ne s’y attachant pas, passé à la
claie et lavé si nécessaire.
Colles
Les colles employées devront obligatoirement être reconnues par un avis technique du CSTB et recevoir l’accord
du bureau de contrôle et du maître d’ouvrage.
Joint de dilatation - Barres de seuils
Outre les joints imposés par le DTU et garnis au mastic plastique permanent, les joints de construction seront
traités en finition à la charge du présent lot sur toutes les parties carrelées par des profilés encastrés prévus à cet
effet.
Echantillons
Le Cocontractant sera tenu de fournir, à la demande du Maître d’Œuvre, un échantillon de chacun des
articles prévus, tant appareillages que matériaux et prototypes.
Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l’Cocontractant sinon à ses risques et périls tant que
l’acceptation de l’échantillon correspondant n’aura pas été matérialisée par la signature du Maître d’Œuvre. Ces
échantillons seront appelés à subir des contrôles et essais conformes à ceux prévus par les normes en vigueur,
aux règles de la profession ou à ceux prévus dans les documents contractuels. Au cas où, à la suite de ces
essais, il serait constaté que les échantillons déposés ne répondent pas aux spécifications du présent document,
le Maître d’Œuvre interdira l’emploi sur le chantier de ce matériau et refusera tout travail au cours duquel il aura
été employé. La fourniture d’un autre produit en remplacement de celui initialement prévu sera exigée et il sera
procédé sur ce dernier, dans les mêmes conditions, aux mêmes essais que sur le précédent échantillon.
Le Cocontractant ne pourra prétendra à aucun délai supplémentaire ou indemnité à la suite du refus temporaire
ou définitif d’un lot d’un type de matériel ou fourniture.
La fourniture de tous ces échantillons est à la charge du Cocontractant.
MISE EN ŒUVRE
Généralité
Les clauses techniques des DTU N° 52.1 à 55 sont complétées par les précisions ci-après :
- Les carreaux épais de grès cérame seront posés soit à joints droits réduits soit à
joints larges de 3 à 4 mm suivant la méthode dite «à la règle et à la batte».
- Outre les joints de dilatation de construction, le Cocontractant devra prévoir partout
où il le jugera nécessaire, des joints de décompression dont il assurera le
garnissage avec un produit genre PRC ou similaire.
- Les jointoiements seront exécutés au plus tôt 24 heures après la pose des
éléments.
- Le contact de zones de carrelage ou revêtement non adhérents «sonnant creux»
entraînera le refus et l’obligation de réfection du sol de tout le local considéré.
- Le Cocontractant réceptionnera les supports sur lesquels il devra appliquer ses
matériaux, en présence du Maître d’Œuvre. Il fera les réserves nécessaires
justifiées qui devront être levées avant son intervention. A dater de la réception des
supports il sera responsable de la bonne tenue et de la bonne exécution de ses
ouvrages.
Page 76
Sujétion d’exécution
Les prix proposés comprennent implicitement toutes les sujétions de coupes et de déchets pour raccordement
sur angles, tuyaux, seuils, etc... Ils comprennent également les raccords à exécuter après passage des fourreaux
et canalisations diverses et la répartition des coupes. En ébrasement des ouvertures donnant sur des sols
différents, les carrelages seront arrêtés à mi-feuillure des portes.
Sont également compris implicitement pour tous carrelages et revêtements les jointoiements par coulis de ciment
ordinaire ou blanc, les nettoyages, et, pour les sols, l’épandage de sciure de bois blanc.
Toutes propositions autres que ci-dessus feront l’objet des essais et analyses préalables à la charge du
cocontractant et approuvés par le maitre d’œuvre et l’Ingénieur du marché après l’avis du Labogénie. Un procès
verbal sera dressé à cet effet.
Page 77
AVANT LE DEMARRAGE DES TRAVAUX
Le Cocontractant est tenu de fournir au Maître d’Œuvre et au bureau de contrôle, tous les éléments d’études
techniques tels que notes explicatives, notes de calcul, plans détaillés de ses ouvrages, avant toute mise en
fabrication ou mise en œuvre.
Avant la commande des matériaux ou le début de fabrication, l’entreprise soumettra à l’approbation du maître
d’œuvre les plans d’exécution de tous les ouvrages, suivant la procédure contractuelle.
Les plans d’exécution auront pour but de détailler les ouvrages avant leur exécution. Ils devront être
complémentaires des plans du maître d’œuvre et ne pas en être de simples reproductions par calquage. Ces
plans devront être complets.
Les plans et notices devront comporter les dimensions, le principe de fonctionnement, les schémas de câblage
électrique et de raccordement, le poids, les courbes caractéristiques des appareils et matériels divers, coupes et
schémas nécessaires à l'exécution des travaux, notamment parcours des canalisations en plan et en élévation à
chaque niveau, avec indication des vannes d'arrêt, clapets de retenue, soupapes, et tous renseignement
techniques complémentaires demandés par le maître d’œuvre.
Après approbation, les plans approuvés et révisés pour correspondre aux conditions de l’approbation seront
envoyés au maître d’œuvre en trois exemplaires, pour classement et utilisation sur le chantier.
En cours de travaux
- Les plans d’exécution de l’installation projetée ;
- La documentation technique complète sur le matériel proposé faisant apparaître, en
particulier, les points de fonctionnement prévus sur les courbes caractéristiques des
appareils et matériels divers ;
- Les états descriptifs, procès verbaux.
- Par la signature de son marché, le Cocontractant s’engage à fournir en temps voulu,
les documents ci-dessus et à répondre à toute demande d’information
complémentaire pouvant lui être notifiée par le Maître d’Œuvre.
- Il est rappelé que le Cocontractant doit également fournir au Cocontractant de
gros œuvres, en temps opportun, les plans de réservation dans le béton, les plans
précisant l’implantation des scellements à réaliser et répondre sous sa
responsabilité de toute demande d’information pouvant lui être adressée par les
autres entreprises intervenant sur le chantier.
En fin des travaux

- Après achèvement de tous les travaux couverts par les présentes spécifications, et
au moment de la réception provisoire, l’entreprise fournira au maître d’œuvre un jeu
complet des plans marqués « conformes à la construction » . Ces plans seront ceux
ayant été approuvés par le maître d’œuvre et seront corrigés par l’entreprise si
nécessaire pour représenter l’installation effectivement réalisée.
- Ces plants serviront à la réception des ouvrages. Aucune réception ne sera
prononcée avant réception de ces plans.
- Les plans complets conformes à l’exécution précisant en particulier, les marques et
types de tous les équipements et matériels installés, avec la position exacte de tous
les organes susceptibles d’être manœuvrés en cours d’exploitation ;
PLOMBERIE SANITAIRE
Le Cocontractant aura la charge de l'exécution de tous les travaux de Plomberie - Sanitaire dans le cadre du
présent projet et comprenant :
- la réalisation des réseaux de distribution d'eau potable à l'intérieur de bâtiments,
- la réalisation des réseaux intérieurs d'évacuation des eaux usées et eaux vannes,
Page 78
EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
Principe
Les eaux pluviales des terrasses seront évacuées gravitairement à l’aide de moignons en plomb cylindrique en
équerre avec platine épaisseur = 3 mm ayant le même diamètre que la chute correspondante (les moignons en
plomb seront fournis par le titulaire du présent lot, et posés par le titulaire du lot étanchéité).
Nature des canalisations
Les chutes eaux pluviales seront exécutés en tubes en polychlorure de vinyle non plastifié ( PVC ) pour
installations d'évacuation sans pression des eaux pluviales et raccords P.V.C. épaisseur minimale 1.9 mm, les
jonctions des tuyaux et raccords se feront par emboîtement et colle appropriée à solvant fort.
Trace
Le tracé descentes E.P. sera conforme aux plans techniques.

EVACUATION DES INFILTRATIONS D’EAUX DE PLUIE ET DE LAVAGE
Regards Étanches
Les parois en béton, faisant 0,30 d’épaisseur finie, y compris un enduit au mortier de ciment n°7, lisse avec
angles arrondis, radier en béton de ciment dosé à 250Kg/m3, fêlure à la partie supérieure pour recevoir un
tampon hermétique du 8 cm d’épaisseur en béton de ciment n°5, armé de fer rond de 8 mm à maille de 0,10 x
0,15 g y compris fouilles de tout le terrain, transport à la décharge publiques des terres excédent les regards dont
la section ci-dessous indiquée ont une profondeur moyenne :
Les regards de visite seront du type carré avec parois et radiers en béton armé épaisseur parois = 15 cm
Les regards comprendront les travaux et fournitures suivants :
- fouilles;
- les terrassements, blindage des fouilles et équipements;
- la fourniture et mise en œuvre de béton, aciers et coffrage;
- le remblaiement autour de l’ouvrage.
Travaux Divers
Essais d’étanchéité
Les tuyauteries seront essayées pendant 24 heures avant peinture et calorifuge comme suit :
- La distribution horizontale : épreuve d’étanchéité à froid à 10 kg/cm2 ;
- Distribution verticale : épreuve d’étanchéité à froid à 10 Kg/cm2 aux points hauts
des colonnes.
Schémas notices de conduite et d’entretien plan d’exécution
Schémas de principe
es schémas ci-après seront fournis en trois (3) exemplaires plastifiés dont un exemplaire sera affiché sous verre
(schémas en couleurs conventionnelles).
- Schéma général de l’installation ;
- Schéma des tuyauteries ;
- Schéma des armoires électriques (câblage et protection).
Page 79
Notice de conduite de l’installation
Cette notice claire et succincte sera fournie en trois (3) exemplaires plastifiés dont un sera affiché sous verre.
Notice d’entretien et plans d’installation conformes à l’exécution

Il sera fourni trois (3) jeux d’exemplaires des notices d’entretien de tout le matériel installé par l’entreprise
Les plans de l’installation conformes à l’exécution seront fournis en trois (3) exemplaires.
NOTA
L’Entreprise du présent lot devra communiquer en temps utile les poids des appareils en charge et les
dimensions des socles à prévoir à l’entreprise gros œuvres.
ESSAIS DE RÉCEPTION
Généralités
Les installations devront satisfaire aux essais mentionnés ci-après :
Ces essais seront réalisés en présence du Bureau d’étude par les soins de l’installateur et au jour fixé en accord
avec l’Architecte et le représentant du Maître de l’ouvrage.
Le personnel, les appareils de mesure ainsi que tout le matériel nécessaire à l’exécution des essais sont à la
charge de l’installateur ainsi que la fourniture du combustible pour la période de réception provisoire.
Les essais seront effectués en conformité avec les D.T.U. correspondants. Toutes les dépenses seront à la
charge du présent lot :
a/ Essais d’étanchéité de circulation et de dilatation
Les essais d’étanchéité, de circulation et de dilatation auront lieu au jour fixée par le Maître d’œuvre à la
demande du Cocontractant celui-ci devra avoir effectué au préalable ses essais personnels et procéder à tous les
réglages utiles.
L’installation est mise en route, les ventilations fonctionnent à leur régime normal, mais les batteries n’étant pas
alimentées en fluide.
L’installation ne doit présenter aucune fuite.
Le cas échéant, ses caractéristiques pourront être contrôlées par l’emploi de produits fumigènes.
Après cet examen, les appareils producteurs de froid ou de chaud sont alimentés et réglés à une allure moyenne.
Cette allure est maintenue constante pendant une heure.
Après une heure de fonctionnement, il est contrôlé que les débits aux différentes bouches, sont conformes aux
prévisions, et que les températures de l’air soufflé sont homogènes.
Les appareils sont ensuite réglés à leur allure maximum de marche et maintenus à ce régime pendant une heure.
L’installation est ensuite mise à l’arrêt et vérifiée dans tous ses détails.
b/Essais de fonctionnement en marche normale
Ces essais seront exécutés à la demande du Cocontractant, au jour fixé par le Maître de l’œuvre, pendant la
période de fonctionnement normal.
La température extérieure au cours de ces essais sera, si possible, une température intermédiaire entre la
température extérieure de base et la température intérieure garantie.
L’installation est menée par les soins du Cocontractant, en conformité avec les documents d’exploitation fournis
par lui.
Dans ces conditions, les températures relevées devront être celles prévues au contrat, à 1°C en plus ou en
moins. Sur le degré hygrométrique déterminé, l’écart moyen autorisé ne pourra excéder 10 %.
c/ Essais de puissance
L’essai de puissance sera exécuté à la demande du Cocontractant, et au jour par le Maître de l’Œuvre.
Le Maître de l’Œuvre pourra renoncer à cet essai, s’il le juge opportun. Compte tenu de l’impossibilité de réaliser
des essais dans les conditions prévues (densité d’occupation, température extérieure, rythme d’insolation, etc…),
les essais de puissance constitueront un contrôle effectif de la puissance du matériel fourni par le Cocontractant.
Toutes propositions autres que ci-dessus feront l’objet des essais et analyses préalables par des bureaux
d’études spécialisés à la charge du cocontractant et approuvés par le maitre d’œuvre et l’Ingénieur du marché.
Un procès verbal sera dressé à cet effet.
Toutes propositions autres que ci-dessus feront l’objet des essais et analyses préalables par des bureaux
d’études spécialisés à la charge du cocontractant et approuvés par le maitre d’œuvre et l’Ingénieur du marché.
Un procès verbal sera dressé à cet effet.
Page 80
ELECTRICITE - COURANTS FORTS
DESCRIPTIF TECHNIQUE
REGIME DU NEUTRE
Le schéma de liaison à la terre de l’installation (salles d’opération non incluses) sera du type neutre à la terre (TT)
.Pour les salles d’opération, le régime du neutre à adopter sera le régime neutre isolé (IT).
CIRCUIT DE TERRE
Ceinturage en fond de fouille
La prise de terre des masses d’utilisation BT sera réalisée au moyen d’un ceinturage en fond de fouilles, par
câble en cuivre nu de section 50mm2, intéressant le périmètre du restaurant.
Liaisons équipotentielles et prises de terre

Les liaisons équipotentielles entre les canalisations métalliques de fluides (eau chaude, froide, etc…) seront
réalisées avec des conducteurs de 2.5 mm2 de section au minimum.
Une prise de terre constituée par une barrette de raccordement et de coupure reliée par un conducteur isolé sur
toute sa longueur issue de la prise de terre générale, sera installée dans le local autocommutateur.
SCHEMA GENERAL DE DISTRIBUTION
A partir du Tableau général basse tension (T.G.B.T.) installé dans le local abonné, il y aura l'alimentation directe
des armoires divisionnaires, surpresseurs incendie et eau potable , des groupes d’eau glacée
Les alimentations des équipements à l’intérieur des bâtiments chemineront sur chemin de câbles pour les
grosses sections (supérieures à 4mm²) et en encastré sous fourreaux pour les petites sections.
Le raccordement des câbles aux tableaux BT s’opérera de telle sorte que l'on puisse passer une pince
ampèremétrique sur chacun des conducteurs et autour de l'ensemble des conducteurs actifs propres à un même
départ.
Les câbles multiconducteurs possédant un conducteur de terre seront posés de telle sorte que le conducteur de
terre passe à l'extérieur du tore du contrôle de courant résiduel.
Présentation
Chaque armoire ou coffret sera obligatoirement du type modulaire avec plastron et porte équipée de fermetures à
poignée et serrures RONIS à clé standardisée (unique pour toutes les armoires).
Les finitions et teintes seront celles de la gamme des fabricants ou soumises préalablement aux choix du Maître
de l’ouvrage.
Ils comporteront en face avant, en encastré sur fronton ou porte, tous les appareillages de signalisations
lumineuses, de mesure et contrôle, et de commandes de circuits (interrupteurs - commutateurs - boutons-
poussoirs - etc...).
Fourreautages
Fourreautage en générale
Ils seront obligatoirement des types suivants :
- ICD gris ou ICT (pour fourreautages noyés dans le béton, posés avant chape ou en
saignées de cloisons.
- IRO gris rigide (pour installations apparentes).
- P.V.C. (pour cheminements, en réseaux enterrés, traversées de chaussée, etc...
Le diamètre minimum des fourreaux sera de 11, et leurs conditions de mise en œuvre conformes aux
spécifications des Normes.
Page 81
Câblages
Sauf spécifications contraires, les sections des câbles d'énergie et de télécommande ne pourront être inférieures
à 1,5 mm².
Les entrées étanches se feront par presse-étoupe PVC ou laiton.
Tous les câblages généraux porteront leurs repérages (tenant - aboutissant -n°) et leurs fixations sur support
chemin de câbles, de 3 colliers au mètre.
MENUISERIES BOIS
textes de références et la réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la
Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et ouvrage façonnés de la profession, en
fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages «complets».
Textes de référence et règlementation
Le Cocontractant devra exécuter les travaux faisant l’objet du présent marché en observant les prescriptions
définies par les DTU, les cahiers du CSTB, les normes françaises, les documents officiels français et
Camerounais se rapportant aux travaux en vigueur à la date de signature du marché, notamment :
- DTU 36.1 (travaux de menuiserie bois)
- Arrêté 69.596 de juin et annexes.
Echantillons
Des échantillons de tous les ouvrages et quincaillerie prévus au présent lot seront soumis à l’agrément du Maître
d’Œuvre avant commencement de fabrication en série. Ils seront entreposés dans la salle d’échantillons jusqu’à
la réception.
Dessins d’exécution
Le Cocontractant devra établir tous les dessins d’exécution à grande échelle, ainsi que les coupes et détails,
grandeur naturelle, et les soumettre en temps utile au Maître d’Œuvre et au bureau de contrôle ainsi qu’à tout
Cocontractant intéressé par ce lot pour examen et corrections éventuelles en vue de leur approbation.
QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX
Généralités
Les bois utilisés pour les menuiseries à peindre ou à vernir seront des bois en feuillus durs, de choix équivalent à
celui de la classe B tel que défini par la norme NF B 53.501, base KOTIBE, SIPO, NIANGO, IROKO ou autre.
Les ouvrages devront être réalisés conformément au Cahier des Clauses techniques Générales publié par le
CSTB et constituant DTU n° 36.1. Tous les matériaux devront être conformes aux spécifications des normes en
vigueur au moment de l’exécution des travaux.
L’attention du Cocontractant est attirée sur la nécessité d’unité d’aspect de certains éléments composites en bois
apparents tels que les portes en massif.
Le Cocontractant devra s’attacher à l’harmonisation des différents bois employés. Il prendra toutes dispositions
pour que les placages sur portes et panneaux soient de même origine, même si les fabricants des matériaux finis
sont différents. Les panneaux seront choisis et harmonisés pour teinte et veinage.
Le Maître d’Œuvre se réserve la possibilité de choisir les bois au débit avec le Cocontractant.
Qualité du bois mis en œuvre
Suivant les définitions de la norme française B. 53.001, ne seront admis pour les menuiseries à vernir que les
bois obtenus avec les pièces de premier choix, qualité ébénisterie, tels que KOTIBE, SIPO, IROKO.
Tous les bois utilisés seront de première qualité, sains, parfaitement secs, le degré d’humidité conforme aux
Page 82
exigences du climat local, sans nœuds vicieux, ne présentant aucune altération importante, telles que épaufrures,
gélivures, fissures internes ou roulures etc... et garantis contre toutes les maladies éventuelles.
Les bois ne pourront également présenter de traces d’insectes, les fentes n’intéresseront que la surface des
pièces et seront peu nombreuses.
Ces bois, à l’exception des bois tendres dont l’usage est expressément spécifié au descriptif, seront choisis en
fonction de leur stabilité dimensionnelle, de leurs qualités mécaniques, des possibilités d’approvisionnement.
Le Cocontractant sera responsable des maladies pouvant survenir à ses ouvrages après leur mise en œuvre
(moisissures, champignons etc...)
Il sera également responsable de toutes les torsions, fentes, éclatements, etc... dues à l’emploi de bois
imparfaitement secs.
Qualité de la Fabrication
Les menuiseries seront d’un aspect esthétique. Leurs profils et sections seront étudiés en conséquence et
comporteront tous renforts métalliques nécessaires à leur bonne tenue.
La finition sera parfaite, les parements bruts bien affleurés ceux corroyés parfaitement dressés de manière qu’il
ne reste ni trace de sciage, ni flache, les rives bien droites et sans épaufrures, l’ensemble soigneusement poncé.
Toutes les moulures seront assemblées d’onglets, sans contre profilage.
Protection
Avant leur sortie d’usine les bois doivent être protégés contre les reprises d’humidité.
Toute menuiserie doit obligatoirement être arrivée sur le chantier muni d’une protection. La nature et la date
d’application de cette protection doivent être indiquées sur chaque ouvrage conformément à la norme NFP
23.305.
MISE EN ŒUVRE
Le Cocontractant devra la fourniture et la pose de toutes les pattes à scellement et accessoires nécessaires à la
fixation de ses ouvrages, sans qu’ils soient besoin de le rappeler dans les détails.
Les menuiseries seront posées avec la plus grande exactitude et d’aplomb parfait, et elles seront fixées de
manière à ne pouvoir se déplacer pendant l’exécution des scellements. Il sera placé toutes cales et étrésillons
provisoires pour empêcher la déformation des éléments, du fait des enduits ou calfeutrements.
Page 83
Lot N°5 : Equipements des espaces de jeux et de loisirs
N° DESIGNATION QUANTITE
Equipements espace de loisirs pour enfants
1 Balançoires 6(balançoires à 6 sièges)
2 Toboggans pour enfant 6

4 Manèges 2
Equipements jeux de société
5 Scrabble 10
6 Babyfoot 4
Billard 3
7 ludos 5
Equipementsplate-forme multisports
Espace de VolleyBall
8 Ballons de volley 5
9 Filets de volley 2
10 Barres de fixation filet mobile 2
Filets retenue des balles 2

Espace de Basket Ball
11 Ballons de basket 5
12 Filet de basket 4
13 Anneau de basket complet 2
14 Barres de fixation mobile + anneaux de 2

Basket Ball complet
15 Filets retenue des balles 2

Autres équipements
22 Chaises en plastiques 50
24 Tables démontables 20
Page 84
-------------------- -----------------
DES LOISIRS LEISURE
------------------- -----------------



- Lot N°2 : 47 23 317 03 441818 2224
- Lot N°3 : 47 23 317 03 441818 2203
- Lot N°4 : 47 23 317 03 441818 2225
- Lot N°5 : 47 23 317 03 441818 2279
-
-
-
-
-
JUILLET 2013
PIECE N°6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Page 85
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Monnaie de soumission : --------------------------------------------------------------------

L’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les suggestions imposées
pour l’exécution du marché et de toutes les conditions locales susceptibles d’influencer cette exécution.
Le prix du présent Marché est ferme et non révisable puisqu’il tient compte de tous les frais, faux
frais et aléas jusqu’à son terme. Ce prix doit ressortir dans le bordereau des prix en toutes taxes
comprises (TTC).
Lot N°1 : Aménagement des voiries et réseaux divers
N° DESIGNATION U P.U. (Chiffre) P.U. (Lettre)
I.1 Installation de chantier FF
Cunette en béton armé pour draînage des
I.2 eaux de surface y compris dallage et ml
dallettes
Réalisation des aires bétonnées vibrées d'ép
I.3 10cm sur remblai compacté pour voies de m²
circulation et parking
Lot N°2 : Création des espaces de jeux

Terrassement Général en vue d'une plate
I.2 forme multi sports (Volley - Ball, Basket Ball, m3
Tennis etc.)
Aires bétonnées pour Volley et Basket Ball y
I.3 m²
compris marquages au sol
assainissement périphérique de l'aire de
jeux comprenant cunette en béton,
I.4 ml
caniveaux et regard de visite jusqu'à
l'exutoire
accessoires et équipements de volley et
I.5 basket Ball y compris filets retenue des Ens.
balles
Lot N°3 : Aménagement des espaces verts et des pistes de randonnées

I.2 Fourniture et pose des bancs publics U
Réalisation des aires bétonnées vibrées d'ép
I.3 10cm sur remblai compacté à usage de m²
chemins piéton
Page 86
Aménagement des espaces verts (pose des
I.4 terres végétales, plantation gazon, arbres, m²
arbustes et fleurs naturelles)
I.5 Bordure et limitation des espaces verts ml

1- INSTALLATION DU CHANTIER
101 Installation du chantier ff
102 Amenée et replis du matériel ens
2- TERASSEMENT
201 Nivellement de la plateforme m²
202 Fouilles en rigoles et en puits m³
203 Remblai de terre après fondations m³
3- FONDATION- MACONNERIE-
ELEVATIONS
301 Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ m³
302 Parpaings bourrés de 20x20x40 cm m²
Beton armé pour semelle, amorces de
303 m³
poteaux et longrines dosé à 350 kg/m³
Béton pour dallage du sol (ép. 8 cm)
304 m²
dosé à 300 kg/m³
305 Sable sous dallage ép. 5 Cm m²
306 Film polyane de 200 microns m²
307 Agglos de 10x20x40 m²
308 Agglos de 15x20x40 m²
309 Enduits au mortier de ciment m²
Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour
310 poteaux,linteaux, poutres, paillasse et m³
chaînage
4- Charpente- Couverture
Ferme en basting de 3x 15 cm traité et
401 m³
assemblés
Pannes et lattes de rive de pignonde
402 m³
8x8 et 4x8 cm traitées
Plafonds en contre-plaqués de 4 mm y
403 m²
compris toutes sujétions
Planche de rive de 3x30 rabotée sur
404 ml
une face
Couvertures en tôles bacs 6/10e y
405 m²
compris toutes sujétions de pose
406 Tôle Faitière de 50 cm de large ml
5- PLOMBERIE SANITAIRE
Page 87
Alimentation en tuyauterie PVC et
501 raccordement au réseau d'eau y FF
compris robinet et vannes
Construction fosse sceptiques,
502 puisards, regards de visite y compris FF
toutes sujetions de raccrdement
Sous Total 5
6- ELECTRICITE
Fourrniture et pose de gaine
601 électrique, câble électrique TH 1,5 ff
mm² Eet 2,5 mm²
602 Interrupteur SA u
603 Interrupteur double allumage u
604 Prise Courant u
Terre équipotentielle et tableau de
605 Ens
protection

I. Equipements espace de loisirs pour enfants
1 Balançoires U
2 Toboggans pour enfant U
3 Toboggans pour adulte U
4 Manège U
II. Equipements jeux de société
5 Scrabble U
6 Babyfoot U
Billard U
7 ludos U
III. Equipements aire de sport
Espace de Beach volley
8 Ballon de Beach volley (ADIDAS) U
9 Filet de volley U
10 Barres de fixation filet U
IV Equipements Espace Beach soccer
11 Ballon pour minime (ACF) U
12 Ballon pour junior (NIKE T3 JUNIOR) U
13 Ballon pour adulte (NIKE TOTAL 90 ACF) U
14 Filet pour goal minimes U
15 Filet pour goal juniors et adultes U
16 Goal minimes mobiles U
17 Goal juniors et adultes mobiles U
18 Pompe à Ballon (ADIDAS) U
V Equipements tennis de table
19 Table de Ping pong champion U
20 Balles de tennis de table (RUCANOR) U
Page 88
21 Raquette de tennis de table U
VI Autres équipements
22 Chaises en plastiques pour enfants U
23 Chaises pour adulte U
24 Tables démontables U
Nom du Soumissionnaire………..……………………………………………………………………….
Signature……………………………..………………………………………………………………………..
Date………………………………………..……………………………………………………………………
Page 89
-------------------- -----------------
DES LOISIRS LEISURE
------------------- -----------------



- Lot N°2 : 47 23 317 03 441818 2224
- Lot N°3 : 47 23 317 03 441818 2203
- Lot N°4 : 47 23 317 03 441818 2225
- Lot N°5 : 47 23 317 03 441818 2279
-
-
-
-
-
JUILLET 2013
PIECE N°7: DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF
Page 90
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF GENERAL
Lot N°1 : Aménagement des voiries et réseaux divers

N° DESIGNATION DES TRAVAUX U QTE P.U PRIX TOTAL
I.1 Installation de chantier FF 1
Cunette en béton armé pour draînage des
I.2 eaux de surface y compris dallage et ml 227,1
dallettes
Réalisation des aires bétonnées vibrées
I.3 d'ép 10cm sur remblai compacté pour voies m² 1200
de circulation et parking
TOTAL HORS TAXE (HT)
TVA (=19,25% x HT)
IR (=1,1% x HT)
TOTAL TOUTES TAXES (=HT+TVA)
NET A PAYER (=HT-IR)
Lot N°2 : Création des espaces de jeux

Terrassement Général en vue d'une plate
I.2 forme multi sports (Volley - Ball, Basket Ball, m3 200
Tennis etc.)
Aires bétonnées pour Volley et Basket Ball y
I.3 m² 1 300
compris marquages au sol
assainissement périphérique de l'aire de
jeux comprenant cunette en béton,
I.4 ml 50
caniveaux et regard de visite jusqu'à
l'exutoire
accessoires et équipements de volley et
I.5 basket Ball y compris filets retenue des Ens. 1
balles
TVA (=19,25% x HT)
IR (=1,1% x HT)
Lot N°3 : Aménagement des espaces verts et des pistes de randonnées

I.2 Fourniture et pose des bancs publics U 20
Réalisation des aires bétonnées vibrées
I.3 d'ép 10cm sur remblai compacté à usage de m² 446
chemins piéton
Aménagement des espaces verts (pose des
I.4 terres végétales, plantation gazon, arbres, m² 1313,71
arbustes et fleurs naturelles)
Page 91
I.5 Bordure et limitation des espaces verts ml 250,2
TVA (=19,25% x HT)
IR (=1,1% x HT)

DESIGNATION DES
N° U QTE P.U PRIX TOTAL
TRAVAUX
1- INSTALLATION DU
CHANTIER
101 Installation du chantier ff 1
102 ens 1
Amenée et replis du matériel
Sous Total 1
2- TERASSEMENT
201 Nivellement de la plateforme m² 135
202 Fouilles en rigoles et en puits m³ 24,4
203 Remblai de terre après m³ 40
fondations
Sous Total 2
3- FONDATION-
MACONNERIE- ELEVATIONS
301 Béton de propreté dosé à 150 m³ 3
kg/m³
302 Parpaings bourrés de m² 90
20x20x40 cm
Beton armé pour semelle,
303 amorces de poteaux et m³ 5
longrines dosé à 350 kg/m³
Béton pour dallage du sol (ép.
304 m² 132
8 cm) dosé à 300 kg/m³
305 Sable sous dallage ép. 5 Cm m² 132
306 Film polyane de 200 microns m² 132
307 Agglos de 10x20x40 m² 70
308 Agglos de 15x20x40 m² 180
309 Enduits au mortier de ciment m² 370
Béton armé dosé à 350 kg/m³
310 pour poteaux,linteaux, poutres, m³ 2,8
paillasse et chaînage
Sous Total 3
4- Charpente- Couverture
Ferme en basting de 3x 15 cm
401 m³ 3,55
traité et assemblés
Page 92
Pannes et lattes de rive de
402 pignonde 8x8 et 4x8 cm m³ 3,35
traitées
Plafonds en contre-plaqués de
403 4 mm y compris toutes m² 132
sujétions
Planche de rive de 3x30
404 ml 70
rabotée sur une face
405 Couvertures en tôles bacs m² 180

6/10e y compris toutes
sujétions de pose
406 ml 60
Tôle Faitière de 50 cm de large
SousTotal 4
5- PLOMBERIE SANITAIRE
Alimentation en tuyauterie PVC
et raccordement au réseau
501 FF 1
d'eau y compris robinet et
vannes
Construction fosse sceptiques,
puisards, regards de visite y
502 FF 1
compris toutes sujetions de
raccrdement
Sous Total 5
6- ELECTRICITE
Fourrniture et pose de gaine
601 électrique, câble électrique TH ff 1
1,5 mm² Eet 2,5 mm²
602 Interrupteur SA u 7
603 Interrupteur double allumage u 10
604 Prise Courant u 12
Terre équipotentielle et tableau
605 Ens 1
de protection
Sous Total 6
TVA (=19,25% x HT)
IR (=1,1% x HT)
TOTAL TOUTES TAXES
(=HT+TVA)
Page 93
DESIGNATION DES
N° U QTE P.U PRIX TOTAL
TRAVAUX
I. Equipements espace de loisirs pour enfants
1 Balançoires U 5
2 Toboggans pour enfant U 5
3 Toboggans pour adulte U 3
4 Manège U 2
Sous - Total I
II. Equipements jeux de société
5 Scrabble U 10
6 Babyfoot U 5
Billard U 4
7 ludos U 10
Sous - Total II
III. Equipements aire de sport
Espace de Beach volley
Ballon de Beach volley
8 U 5
(ADIDAS)
9 Filet de volley U 3
10 Barres de fixation filet U 4
Sous - Total III
IV Equipements Espace Beach soccer
11 Ballon pour minime (ACF) U 5
Ballon pour junior (NIKE T3
12 U 5
JUNIOR)
Ballon pour adulte (NIKE
13 U 5
TOTAL 90 ACF)
14 Filet pour goal minimes U 4
Filet pour goal juniors et
15 U 4
adultes
16 Goal minimes mobiles U 2
17 Goal juniors et adultes mobiles U 2
18 Pompe à Ballon (ADIDAS) U 3
Sous - Total IV
Page 94
V Equipements tennis de table
19 Table de Ping pong champion U 4
Balles de tennis de table
20 U 10
(RUCANOR)
21 Raquette de tennis de table U 50
Sous - Total V
VI Autres équipements
Chaises en plastiques pour
22 U 101
enfants
23 Chaises pour adulte U 100
24 Tables démontables U 20
Sous - Total VI
TVA (=19,25% x HT)
IR (=1,1% x HT)
Page 95
-------------------- -----------------
DES LOISIRS LEISURE
------------------- -----------------



- Lot N°2 : 47 23 317 03 441818 2224
- Lot N°3 : 47 23 317 03 441818 2203
- Lot N°4 : 47 23 317 03 441818 2225
- Lot N°5 : 47 23 317 03 441818 2279
-
-
-
-
-
JUILLET 2013
PIECE N°9: FORMULAIRES ET MODELES DES PIECES
Page 96
ANNEXE N°1 : MODELE DE SOUMISSION
Je soussigné (nom et prénom du signataire) (1) -----------------------------------------------------

agissant en qualité de ------------------------------------ (qualité du signataire vis-à vis de l’entreprise)
de l’entreprise -------------------------------------- nationalité ------------------------------------------------------
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’Appel d’Offres
N°______/AONO/PR/MINMAP/CCPM-AI/2013 pour l’aménagement d’un Parc de Loisirs à Ebolowa,
- Me soumets et m’engage à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier
des Clauses Administratives Particulières, du Cahier des Clauses Techniques Particulières, du
bordereau des prix et du dossier technique ;
- …………………………………………………………….. (en chiffres et en lettres) francs Cfa
hors TVA, et à ……………………….francs CFA toutes taxes comprises ;
- M’engage à exécuter les prestations dans un délai de ……………. Mois ;
- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai 90 jours à compter de la date limite de
remise des offres.
Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
L’Administration se libérera des sommes dues par elle au titre du présent Marché en faisant donner
crédit au compte n° ……………………….. ouvert au nom de ………………………………
Auprès de la banque ……………………….. Agence de ………………………………
Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.
Fait à -----------------------, le --------------------------

Signature de …………………………………..
En qualité de …………………………………
Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom
de ……………………………………………
Page 97
ANNEXE N°2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION
Adressée à ……………………………………, « le Maître d’Ouvrage »
Attendu que L’entrepreneur …………………………, ci-dessous désigné « le Soumissionnaire », a

soumis son offre en date du ……………….. pour……………………………, ci-dessous désignée « offre »,
et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à …………………. Francs CFA,
Nous ……………………. représenté(e)s par ………………………………………, ci-dessous désignée « la

banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de
………………… francs Cfa, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage,
s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.
Les conditions de cette obligation sont les suivantes :
Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de
soumission ;
Ou
Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’ouvrage pendant la

période de validité :
- manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;
- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définit du marché, comme prévu dans
celui-ci.
Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme
stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu
de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le
montant qu’il est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont
remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.
La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’ouvrage
pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de
validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la
banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque

à ………………….., le ………………….
(signature de la banque)
Page 98
ANNEXE N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Banque :
Référence de la caution : n°……………………………….
Adressée à (indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse) Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître
d’Ouvrage »
Attendu que …………………………… (nom et adresse de l’entrepreneur), ci-dessous désigné

« L’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désignée « le Marché », à réaliser (indiquer la
nature des travaux)
Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que L’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un
cautionnement définit, d’un montant égal à (indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%) du montant
de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin
conformément aux conditions du marché,
Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,
Nous, …………………………………………………………(nom et adresse de banque)

Représentée par …………………………………… (noms des signataires)
ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’ouvrage, dans un délai
maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que L’entrepreneur n’a
pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni
soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme
de …………………………………………………
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définit et nous
dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.
Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au Fournisseur,
par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de ……………… à
compter de la date de réception provisoire des travaux.
Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse
de notre part.
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être
faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de
validité du présent engagement.
Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit
camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne
le présent engagement et ses suites.

à ………………….., le ………………….
Page 99
ANNEXE N°4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT BANCAIRE EN REMPLACEMENT
DE LA RETENUE DE GARANTIE
Banque :
Référence de la caution : n°……………………………….
Adressée à (indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse),
Ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »
Attendu que …………………………… (nom et adresse de l’entrepreneur),
Ci-dessous désigné « L’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de
(indiquer l’objet des travaux)
Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que la retenue de garantie fixée à (pourcentage inférieur à 10%
à préciser) du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,
Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur cette caution,
Nous,……………………………………………….. (nom et adresse de la banque)
Représentée par ……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée « banque »,
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de
l’Autorité Contractante, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ………………….. (en
chiffres et en lettres), correspondant à (pourcentage inférieur à 10% à préciser) du montant du marché.
Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines,
sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que L’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements
contractuels ou qu’il se trouve débiteur de l’Autorité Contractante au titre du marché modifiée le cas
échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque
motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à (pourcentage inférieur à 10% à
préciser) du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître
d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme
indiquée ci-dessus.
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons
par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.
La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trois (03) mois
à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître
d’Ouvrage.
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être
faite par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à la banque pendant la période de
validité du présent engagement.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.
à ………………….., le ………………….
Page 100
-------------------- -----------------
DES LOISIRS LEISURE
------------------- -----------------



- Lot N°2 : 47 23 317 03 441818 2224
- Lot N°3 : 47 23 317 03 441818 2203
- Lot N°4 : 47 23 317 03 441818 2225
- Lot N°5 : 47 23 317 03 441818 2279
-
-
-
-
-
JUILLET 2013
PIECE N°10 : MODELE DE MARCHÉ
Page 101
-------------------- -----------------
DES LOISIRS LEISURE
------------------- -----------------
MARCHE N° ________/LC /MINTOUL/CPM/2013

Passé après Appel d’Offres National Ouvert relatif à l’aménagement d’un Parc
de Loisirs à Ebolowa.
TITULAIRE DU MARCHÉ :
OBJET DU MARCHÉ : Aménagement d’un Parc de Loisirs à

Ebolowa
Lot N°___ :_________________
LIEU D’EXECUTION : Ebolowa, Département de la Mvila
MONTANT DU MARCHÉ:
DELAI DE LIVRAISON: Trois (03) mois
IMPUTATION : Lot N°___ :_____________________
FINANCEMENT : BIP du MINTOUL/ EXERCICE 2013
APPROUVEE LE ……………..……………
SIGNEE LE …………………..……………..
NOTIFIEE LE ……..………………………..
ENREGISTREE LE…………..…………….
Page 102
Entre
Le Gouvernement de la République du Cameroun, représenté par le Ministre Délégué à la

Présidence de la République chargé des Marché Publics, ci-après dénommé :
« L’AUTORITE CONTRACTANTE» d’une part
et-----------------------------------représenté par son Directeur Général ci-après désigné :
« L’ENTREPRENEUR », d’autre part.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Page 103
Sommaire
Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Titre II : Descriptif de la fourniture
Titre III : Bordereau des prix
Titre IV : Détail estimatif
Titre V : Calendrier de livraison
Page 104
Page ------------------- et dernière du Marché N°----------------passé après Appel d’Offres National Ouvert
avec la société---------------------------------------------------------
MONTANT :
MONTANT TOTAL HTVA
TVA : 19.25 %
AIR : 1,1%
MONTANT TOTAL T.T.C.
NET A PERCEVOIR
DELAI : Trois (03) mois
Lu et accepté par Le Cocontractant
Yaoundé le …………………………
Signé par le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics
Enregistrement
Page 105
-------------------- -----------------
DES LOISIRS LEISURE
------------------- -----------------



- Lot N°2 : 47 23 317 03 441818 2224
- Lot N°3 : 47 23 317 03 441818 2203
- Lot N°4 : 47 23 317 03 441818 2225
- Lot N°5 : 47 23 317 03 441818 2279
-
-
-
-
-
JUILLET 2013
PIECE N°11 : ANNEXES
1. La liste des établissements de crédit de premier rang habilités à produire des

garanties et cautions se présente comme suit :
Page 106
1- Afriland First Bank (First Bank)
2- Amity Bank Cameroun (Amity)
3- Atlantic Bank
4- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)
5- Citi Bank Cameroun (CITI-C)
6- Commercial Bank of Cameroun (CBC)
7- Ecobank Cameroun (ECOBANK)
8- National Financial Credit Bank (NFC-BANK)
9- Société Commerciale de Banque Cameroun (CA-SCB)
10- Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)
11- Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC)
12- Union Bank of Africa (U.B.A)
13- Union Bank of Cameroun (UBC)
Page 107
2. Plans d’Aménagement
Page 108
Page 109
Page 110

DAO # - A Menagement Parc de Loisirs À EBOLOWA (Minmap)

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

DAO # - A Menagement Parc de Loisirs À EBOLOWA (Minmap)

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

DAO # - A Menagement Parc de Loisirs À EBOLOWA (Minmap)

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

COMMISSION CENTRALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

FINANCEMENT : BIP EXERCICE 2013

IMPUTATIONS : - Lot N°1 : 47 23 317 03 441818 2250

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

PIECE N°6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

PIECE N°7 : CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

PIECE N°8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

PIECE N°9 : FORMULAIRES ET MODELES DES PIECES

PIECE N°10 : MODELE DU MARCHÉ

PIECE N°11 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

COMMISSION CENTRALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

FINANCEMENT : BIP EXERCICE 2013

IMPUTATIONS : - Lot N°1 : 47 23 317 03 441818 2250

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

 En ce qui concerne le Lot N°2 :

13- Durée de validité des offres

14- Renseignements complémentaires

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

COMMISSION CENTRALE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

FINANCEMENT : BIP EXERCICE 2013

IMPUTATIONS : - Lot N°1 : 47 23 317 03 441818 2250

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Pièce n°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

Article 33 : Attribution du marché.

Article 1 : PORTEE DE LA SOUMISSION

Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.

Article 3 : FRAUDE ET CORRUPTION

Article 5 : QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ARTICLE 6 : VISITE DU SITE DES TRAVAUX

a. Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

ARTICLE 8 : ECLAIRCISSEMENTS APPORTES AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ET RECOURS

C. Préparation des offres

ARTICLE 10 : FRAIS DE SOUMISSION

ARTICLE 11 : LANGUE DE L’OFFRE

ARTICLE 12 : DOCUMENTS CONSTITUANT L’OFFRE

a. Volume 1 : Dossier administratif

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément

b.1. Les renseignements sur les qualifications

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

b.4. Commentaires (facultatifs)

c. Volume 3 : Offre financière

ARTICLE 14 : MONNAIES DE SOUMISSION ET DE REGLEMENT

14.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale.

ARTICLE 16 : CAUTION DE SOUMISSION