Mod E22/04/2020

CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560

N° F30665

CONTRAT CADRE DE PRESTATIONS TECHNIQUES ENTRE

CIRCET SAS
ET SON PRESTATAIRE BKS TELECOM

Entre les soussignés :

CIRCET SAS

Société par Actions Simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le
numéro B 390 072 551, dont le siège social est sis 14, avenue Lion – ZA La Poulasse – 83210 SOLLIES-
PONT. Ci-après dénommée le ‘Client’,

Représentée par Madame Vanessa GRAFE, Responsable Achats et Moyens Généraux ou le délégataire
de celui-ci, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

BKS TELECOM

SAS sous le numéro 90263728900015 et dont le siège social est :164 AV DE STALINGRAD 95100
ARGENTEUIL.

Ci-après dénommée le ‘Prestataire’,

Représentée par KRAMOKO BAMBA ou le délégataire de celui-ci, dûment habilité à cet effet,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Afin de réaliser les prestations et travaux confiés, CIRCET est retenue en raison notamment de ses
compétences, son savoir-faire et à la capacité d'endosser le rôle de Chef de file dans le strict respect
des objectifs et orientations qui animent l’Opérateur.

Le Sous-Traitant déclare disposer de l’ensemble des compétences, savoir-faire indispensables à la

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 1 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

réalisation des missions confiées par CIRCET conformément au code de conduite défini par le client et
dont il déclare avoir pris connaissance préalablement à la conclusion des présentes.

En conséquence, les présentes parties se sont rapprochées aux fins d’arrêter l’ensemble des conditions
qui s’appliqueront à toutes prestations commandées par le Client au Sous-Traitant pendant la durée
du présent contrat de sous-traitance. Il est convenu entre les Parties que ces prestations s’effectueront
conformément au Contrat conclu entre l’Opérateur et le Client.

ARTICLE 1 OBJET ET DUREE DU CONTRAT CADRE

Le Client ou toute société dont le Client détient, ou viendrait à détenir après l’entrée en vigueur du
présent accord, plus de la moitié du capital social (ci-après « LES FILIALES » ou « LA FILIALE »)
bénéficient des conditions de ce présent accord.

Le présent Contrat cadre a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquelles le Prestataire
réalisera ses prestations. Ce Contrat cadre est valable pour une durée d’un (1) an à compter de sa date
de signature. Au-delà de la première année, il est reconduit pour une durée indéterminée et devient
dénonciable avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ces conditions générales annulent et remplacent les précédentes si elles ont été signées et peuvent
éventuellement être complétées par :

Contrat Cadre Conditions Particulières

Annexes au Contrat Cadre Conditions Spécifiques (CCTP, Zones Géographiques, RFA, KPI,
Bordereaux de prix …)

Dans le cas où le Client n’est plus mandataire du marché auprès de l’Opérateur, le contrat sera résilié
de plein droit. Le Sous-Traitant confirme ne solliciter quelque indemnisation que ce soit au titre de
cette cessation de plein droit.

Les ordres de travaux pourront être passés jusqu’au dernier jour d’exécution du contrat, dès lors que
ces derniers n’excèdent pas une journée de réalisation pour le Sous-traitant.

Le Prestataire s’engage, à titre d’obligation de résultat, à réaliser les prestations avec le plus grand
soin, conformément aux conditions prévues aux présentes et aux règles de l’art en vigueur dans sa
profession.
Il est convenu que le Contrat n’emporte aucune exclusivité, ni garantie de volume, ni droit de priorité
au profit du Prestataire et ne constitue aucunement une commande de prestations.

Le Client incite le Prestataire à diversifier sa clientèle. A ce titre, le Prestataire déclare prendre toutes
dispositions pour que la poursuite de son activité ne soit pas dépendante des prestations et il s’engage
par avance à diversifier ses parts de marché auprès d’autres clients concernant des prestations
identiques ou non à celles du présent contrat. En conséquence, le Prestataire reconnait qu’il relève de
son entière responsabilité et liberté de chercher à élargir sa clientèle et qu’il fera donc son affaire
personnelle de toute situation factuelle de dépendance économique à l’égard du Client sans recours
contre lui de ce chef.

La cessation totale des commandes passées au Sous-Traitant ou, a fortiori, une diminution de leur
volume en termes de chiffre d’affaires, ne pourront être considérées comme une rupture (totale ou

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 2 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

partielle) brutale d’une relation commerciale établie au sens de l’article L 442-6-I-5° du code du
Commerce.

Il en va de même de tout changement de politique commerciale (telle la suppression d’une marge

accordée antérieurement) ou de toute modification des conditions tarifaires apportée lors du
renouvellement du Contrat ou en cours de Contrat imposée par l’Opérateur et répercutées au Sous-
Traitant par le Client.

Le Sous-Traitant déclare être parfaitement informé des obligations résultant du contrat et connaître
parfaitement l’étendue et la nature de ses obligations. Il indique avoir pris toutes les précautions et
mené toutes les investigations utiles pour les apprécier. Il assume donc, en ce qui concerne ses
prestations, toutes les obligations techniques, juridiques et administratives résultant du contrat,
notamment en ce qui concerne les contraintes liées aux conditions d’exécution.

Plus généralement, le Sous-Traitant exécute l'ensemble des obligations relatives à la réalisation des
Prestations telles qu'elles résultent du contrat. En outre, les Parties conviennent que toutes les
dispositions du contrat rendues contractuelles entre le Client et l’Opérateur (notamment celles des
annexes techniques) s’appliquent mutatis mutandis aux rapports entre le Client et le Sous-Traitant.

Etant donné le caractère évolutif du contrat quant aux documents techniques, les Parties conviennent
que le Client diffuse au Sous-Traitant les annexes qui viendraient à être modifiées par l’Opérateur,
lesquelles deviendront contractuelles et remplaceront les annexes correspondantes devenues
obsolètes dès leur diffusion par courrier, email, fax ou portail.

En cas de contradiction ou de divergence entre des pièces contractuelles, les stipulations de rang
supérieur complètent et/ou annulent celles de rang inférieur.

ARTICLE 2 ENGAGEMENTS GENERAUX DU PRESTATAIRE

Le Prestataire assure avoir parfaite connaissance et maîtrise des règles de l’art de sa profession, ainsi
qu’une parfaite connaissance des Spécifications Techniques et Cahiers des Charges des marchés
principaux dont relèvent les prestations lui sont confiées.

Lorsqu’il accepte une prestation, il fait son affaire de posséder tous les moyens matériels et humains
pour la conduire à terme et d’obtenir du représentant du Client toute information qu’il jugerait
nécessaire à son exécution.

Le Prestataire s’engage à veiller au respect le plus strict et à la parfaite exécution de l'ensemble des
termes du présent accord et prescriptions définies dans le cadre des annexes aux présentes afin de
garantir la continuité des travaux.

Pendant l’exécution de la prestation, il s’engage à reporter auprès du représentant du Client tout

élément, évènement ou acte susceptible d’affecter la bonne exécution de ses obligations et la tenue
des délais de réalisation.

En cas de situation dangereuse ou susceptible de remettre en cause le chantier, le Sous-Traitant

s’engage à informer immédiatement le Client, et sursoir aux travaux adjacents et aménager une zone
de sécurité jusqu’à décision du Client, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.

Un constat contradictoire d’arrêt de travaux est établi entre le Sous-Traitant et le Client. Selon le cas, ce

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 3 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

dernier établira un ordre de reprise immédiate des travaux ou un ordre de service d’arrêt de travaux
puis détermine les conditions de reprise du chantier.

Nonobstant ce qui précède, le Sous-Traitant s’engage à réaliser les travaux et prestations qui
porteraient sur une partie du chantier non affectée par l’arrêt de travaux considéré, dans la mesure où
il garantit s’être assuré des parfaites conditions de sécurité de cette intervention.

Le Sous-Traitant a la pleine responsabilité, à ses propres frais, de la conservation, protection et

entretien des éléments et matériels qui pourraient être mis à sa disposition par le Client, et ce pendant
toute la période de mise à disposition. Il veillera notamment à les conserver dans des lieux appropriés,
répondant aux contraintes techniques de conservation préconisées par leurs fabricants et à les tenir
protégées des risques de vol, d’incendie ou autre détérioration.

Le Sous-Traitant s’engage en outre à :

- Utiliser lesdits éléments uniquement pour les travaux et prestations commandés par le Client,
- Tenir un inventaire que le Client pourra consulter et communiquer à tout moment à
l’Opérateur,
- Apposer des cachets ou des étiquettes ou tout autre marquage indiquant clairement que ces
éléments ont été confiés exclusivement par le Client,
- Ne pas copier, par quelque procédé que ce soit, les données stockées dans les équipements et
les logiciels mis à la disposition de l’Opérateur,
- Restituer l’ensemble des copies, à effacer les données et à formater les équipements à la fin de
la Prestation.

En cas de dommage ou de destruction de tout ou partie des éléments mis à la disposition du Sous-
Traitant, pour quelque cause que ce soit (perte, vol, détérioration, inondation, incendie ...), ce dernier
s’engage à indemniser le Client sur la base du prix d’achat desdits éléments à leur valeur au jour du
remplacement.

A l’issue de la prestation, il s’engage à restituer au représentant du Client les éléments composant les
éventuels documents livrables de la prestation (dossier, photos, mesures, relevés terrain…), ainsi que
tout document réclamé par le Client, tel qu’un reçu pour solde de tout compte.

Le Prestataire reconnait avoir reçu et pris connaissance du document « Guide des bonnes pratiques
environnementales applicables sur chantiers ». Le Prestataire s’engage à respecter, et à faire respecter
par ses fournisseurs les engagements suivants :

Respect de la réglementation applicable en matière environnementale, y compris concernant

le tri, la valorisation et la gestion des déchets, et des consignes que les agences du Client
pourront lui donner dont rapporter le matériel au client dans le cadre de démontage de sites,
Prévenir les nuisances et pollutions générées dans nos activités,
Faire remonter systématiquement les non conformités auprès du Client : plaintes de tiers,
dégradation de matériel ne nous appartenant pas, etc…

ARTICLE 3 OBLIGATIONS LEGALES

Le Prestataire s’engage à employer et rémunérer son personnel, sous sa responsabilité exclusive, dans
le respect des obligations sociales et fiscales qui s’imposent à lui.

Le Prestataire remettra au Client, à la signature du Contrat, les documents suivants :

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 4 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

Un extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou une pièce

d’identification justifiant de son inscription au répertoire des métiers ou un récépissé du dépôt
de déclaration auprès d’un centre de formalité des entreprises lorsqu’il n’est pas tenu de
s’immatriculer, documents datant de moins de 6 mois,
Une attestation de déclarations et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations
et contributions sociales, datant de moins de 6 mois. En cas d’emploi de salarié, cette
attestation doit comporter l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés employés et
l’assiette des rémunérations sociales déclarée sur le dernier bordereau récapitulatif des
cotisations,
La liste nominative des salariés étrangers employés par le Prestataire et soumis à autorisation
de travail. Cette liste doit préciser pour chaque salarié : sa date d’embauche, sa nationalité, le
type et le numéro du titre valant autorisation de travail.

Le Prestataire s’engage à fournir à tout moment et sur simple demande du Client les documents
susmentionnés en cours de validité.

ARTICLE 4 RESPONSABILITES - ASSURANCES

Le Prestataire est seul responsable de l’exécution des prestations. Il mettra en œuvre l’ensemble des
moyens nécessaires à l’accomplissement des prestations et à l’atteinte des objectifs du Contrat. En
conséquence, le Prestataire s’engage à ré-exécuter, à ses frais, tout ou partie des prestations qui
s’avèreraient de mauvaise qualité, insuffisantes, imprécises ou défectueuses.

Le Prestataire sera responsable de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels, directs ou
indirects, subis par le Client ou tout autre Tiers, résultant d’un manquement du Prestataire à ses
obligations contractuelles telles que définies au Contrat.

Le Prestataire est tenu de souscrire et de maintenir en vigueur pendant toute la durée du Contrat,
auprès d’une compagnie d’assurance de premier rang, une assurance à l’égard des Tiers en cours de
validité qui devra garantir :

Une assurance Responsabilité Civile, y compris professionnelle, couvrant les risques résultant
des dommages corporels, matériels ou immatériels, directs ou indirects, causés aux Tiers ou au
Client du fait de son activité, dont le cas incendie,
Une assurance dommage aux biens garantissant les dommages, dont l’incendie, pouvant
survenir à l’ouvrage ou aux existants lors de l’exécution d’une prestation,
Une assurance dommage aux biens confiés et transportés garantissant le vol et les dommages,
dont l’incendie, pouvant subvenir aux objets, matériels ou équipements confiés au Prestataire
par le Client, qu’ils soient propriété du Client ou de son Donneur d’Ordres,
Pour les prestations le nécessitant, une assurance responsabilité décennale travaux par
capitalisation garantissant sa responsabilité au titre des articles 1792 et suivants, et 2270 du
code civil, et répondant précisément aux risques encourus au titre des Prestations du présent
Contrat.

Au vu des exigences du contrat de l’Opérateur, il pourra être demandé au Sous-traitant de devoir

s’assurer sur des montants précis de prise en charge en assurance.

Le Prestataire devra fournir à la signature du Contrat, et à tout moment sur simple demande du Client,

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 5 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

les justificatifs attestant de la souscription des polices susmentionnées et du paiement des primes
correspondantes, faute de quoi le Client pourra procéder de plein droit à une suspension de
l’exécution de ses obligations contractuelles jusqu’à présentation desdits justificatifs.

ARTICLE 5 HYGIENE ET SECURITE

Le Prestataire est tenu de prendre toutes dispositions afin d’assurer la sécurité des chantiers ou lieux
des prestations ainsi que l’hygiène et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique.

Le Prestataire est responsable de l’application des mesures légales et règlementaires d’hygiène et de

sécurité relatives à son personnel et à son activité. Il devra, en outre, s’informer auprès du Client des
éventuelles consignes de sécurité spécifiques aux entreprises extérieures et des règles de sécurité
particulières susceptibles d’être mises en place par le Donneur d’ordre final ou le Client et s’engage à
les respecter sans modification.

Le Prestataire devra rédiger et fournir tous les documents nécessaires à la réalisation de la Prestation
(plan de prévention, PPSPS, permis feu, permission de voirie, DICT…).

Le PPR est élaboré, le cas échéant, en application des procédures décrites dans la Convention des
bonnes pratiques.

Le Sous-Traitant s’engage, en outre, à actualiser le PPR lorsque nécessaire, afin que ce dernier couvre
en temps réel les risques liés à l’exécution des travaux et prestations.

Le Prestataire réalise les prestations uniquement par des intervenants disposant de toutes les
habilitations requises pour les exécuter (notamment, et de manière non exhaustive, les habilitations
électriques, travaux en hauteur, travaux en égouts, conduite d’engins…). Il veillera à leur validité,
procèdera à toutes les mises à jour nécessaires et s’assurera que ses intervenants les aient en leur
possession pour toute la durée de toute prestation.

Le Prestataire devra fournir à la signature du Contrat, et à tout moment sur simple demande du Client,
les susmentionnées habilitations.

ARTICLE 6 QUALITE

Le Sous-Traitant nomme une personne pour faire appliquer et respecter les actions qualités fixées par
l’Opérateur dont il déclare expressément avoir parfaite connaissance.

Le Client ne pourra être tenu pour responsable des manquements du Sous-Traitant dans ce domaine,
ce que ce dernier reconnaît.

A réception d'une fiche de non-conformité du Client, le Sous-Traitant doit la traiter sous soixante-douze
(72) heures (à défaut de son traitement, signaler sa prise en compte et fournir des éléments expliquant
la nécessité d’un délai supplémentaire).

Le Client peut réaliser des audits dans les locaux du Sous-Traitant selon la norme ISO 9001 et le
référentiel de l’Opérateur ainsi que des vérifications sur chantiers.

Le Client peut aussi diligenter des visites de sécurité inopinées sur les chantiers du Sous-Traitant pour

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 6 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

vérifier l’application des dispositions prévues au plan de prévention, notamment celles liées au décret
2004-924 du 1er septembre 2004 concernant les travaux en hauteur.

Le Sous-Traitant accepte d’être audité par le Client ou l’Opérateur et s’engage à apporter toute
amélioration préconisée dans l’exécution du travail.

La vérification des appareils de mesure ou matériels utilisés par le Sous-Traitant doit suivre les mêmes
règles que celle appliquée par le Client (équipements vérifiés par des organismes certifiés ISO 9001 ou
accrédités COFRAC).

Le Sous-Traitant s’engage à réaliser les opérations de contrôle/vérification de ses travaux et

prestations qu’il exécute au titre des présentes. Il s’assure notamment que les travaux et prestations
sont exécutés dans le strict respect de la règlementation applicable en matière de sécurité.

Si des contrôles effectués par le Client ou l’Opérateur sur un échantillon de travaux ou prestations se
révèlent non conformes, le Sous-Traitant s’engage à lever les non-conformités ou réserves soulevées à
ses frais et risques.

Lors des contrôles, si le Client ou l’Opérateur relève des non conformités répétitives pour un type ou
un lot de travaux ou prestations, le Sous-Traitant s’engage à ses frais et risques à reprendre
l’intégralité des non-conformités constatées. Le Client pourra procéder à un nouveau contrôle afin de
s’assurer de l’effectivité des actions réalisées.

L’Opérateur et/ou le Client peut mettre en œuvre un Contrat de Service constitué d’une série
d’indicateurs donnant lieu à Bonus / Malus selon les niveaux atteint dont le Sous-Traitant sera soumis à
appliquer pour les activités menées en propre. La série d’indicateurs est mentionnée dans les
Conditions Particulières dédiées à des marchés spécifiques.

ARTICLE 7 NOTIFICATIONS

Dans le cadre du présent accord, il est convenu entre les présentes parties que toutes notifications,
correspondances, significations réalisées devront être adressées aux adresses citées en tête des
présentes.

Les parties pourront adresser leurs correspondances par télécopie ou courriel concernant la
transmission des ordres de travaux qui pourront aussi se faire via un outil spécifique ou de tout autre
mode de transmission substitutif n’impliquant pas d’intervention manuelle.

ARTICLE 8 RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE

Le Client est fortement attaché au respect d’un ensemble de valeurs, principes, normes, règles,
standards et directives, visant à un comportement respectueux envers les personnes et
l’environnement, permettant une conduite éthique des affaires.

Le Client exige en conséquence du Prestataire, et à travers lui de ses collaborateurs ainsi que de ses
propres fournisseurs, que le Prestataire s’engage à respecter, et à faire respecter, un comportement
de cette nature en observant scrupuleusement les principes suivants :

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 7 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

Appliquer et respecter toutes règles nationales, européennes et internationales en matière de

sécurité, de santé, de sureté, d’environnement, de travail et de lutte contre la fraude et la
corruption,
S’engager dans une démarche de développement durable et éviter les effets préjudiciables ou
nuisibles sur l’environnement et ses alentours,
Prévenir et détecter tout manquement au droit à la concurrence et aux règles nationales,
européennes et internationales applicables à nos activités en matière de lutte contre la fraude
et la corruption,
Respecter les Droits de l’Homme internationalement reconnus, notamment ne pas faire
travailler des enfants, ni avoir recours à toute autre forme de travail forcé ou obligatoire,
Etre attentif aux conditions de travail de ses collaborateurs, notamment en ce qui concerne le
respect des personnes et veiller à ce qu’il n’existe aucune forme de discrimination.

Le Client et le Prestataire doivent veiller à leurs intérêts communs : leurs relations reposent sur le
dialogue, le professionnalisme et le respect de leurs engagements réciproques.

Ils s’engagent à échanger sur les principes de ce code de conduite et à convenir de réunions si
nécessaire.

Le Prestataire s’engage à être transparent. Notamment, le Prestataire reconnait au Client le pouvoir de

demander au Prestataire de mettre en place des actions d’autoévaluations. Le Client peut en imposer
les modalités. Les coûts concernant ces actions sont à la charge du Prestataire.

Le Client peut demander un audit, par lui-même ou par un auditeur nommé par le Client, à tout
moment pour vérifier que ces principes sont appliqués, le Prestataire s’engage à répondre
favorablement au Client. Cela peut inclure des audits sur site. Les coûts des audits sont à la charge du
Client.

Si des anomalies sont remontées par le Client, le Prestataire s’engage à lui communiquer au plus tôt un
plan d’actions correctives dans un délai de 10 jours ouvrés et à s’engager à les suivre. Dans le cas où ce
plan d’actions ne conviendrait pas au Client, ce dernier peut demander toute modification à ce plan. Si
le Prestataire ne parvient pas à corriger les anomalies, le Client peut mettre fin au présent contrat
cadre selon les modalités de l’Article 16.

En cas de violation de la législation, le Prestataire en sera seul responsable et devra, à ses frais, y
remédier et payer toute amende qui pourrait lui être imposée par les autorités compétentes.

ARTICLE 9 TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Les Parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à

caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la
protection des données » ou le « RGPD »).

Le Prestataire reconnaît que :

(i) le Client agit en tant que sous-traitant dans le cadre du traitement de données personnelles
opérés pour le compte de l’Opérateur, lui-même responsable de traitement ; et
(ii) dans ce contexte, le Prestataire agit en tant que sous-traitant oltérieur dans le cadre des
traitements opérés pour le compte de l’Opérateur.

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 8 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

Dans ce cadre, le Prestataire s’engage à :

- traiter les données personnelles uniquement conformément aux instructions documentées de

l’Opérateur qui lui seront communiquées par le Client. Si une instruction constitue une
violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition
du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, le
Prestataire doit en informer immédiatement le Client.

- veiller à ce que toutes les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel,
respectent la confidentialité et reçoivent une formation nécessaire en matière de protection
des données à caractère personnel pour respecter les engagements souscrits par le Prestataire
en termes de confidentialité et de sécurité des données personnelles conformément aux
présentes ;

- ne pas transférer les données personnelles vers un pays tiers ou à une organisation
internationale autrement que dans les conditions prévues à l’article 9.1 ou à moins d'être tenu
d'y procéder en vertu du droit applicable ; dans ce cas, le Prestataire informe le Client de cette
obligation juridique avant le transfert, sauf si le droit applicable interdit une telle information
pour des motifs importants d'intérêt public ;

- ne pas céder, utiliser, modifier ou divulguer les données personnelles à quiconque, que ce soit
à titre gratuit ou onéreux, sauf consentement écrit préalable de l’Opérateur communiqué le cas
échéant par le Client ;

- prendre les mesures techniques, organisationnelles et structurelles appropriées afin de

préserver, au regard de la nature des données personnelles et des risques présentés par la
mise en œuvre du présent contrat, la confidentialité et la sécurité des données à caractère
personnel et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées à des tiers non autorisés, et plus généralement, mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour protéger les données personnelles contre toute destruction accidentelle ou
illicite, perte accidentelle, altération, diffusion ou accès non autorisés ;

- notifier au Client, immédiatement après en avoir eu connaissance, et par écrit, tout incident
relatif au traitement et à la sécurité des données personnelles et notamment tout accès,
divulgation, utilisation ou accès non autorisé ou modification ou destruction des données
personnelles, en précisant les mesures qui sont mises en œuvre par le Prestataire pour mettre
fin à l'incident et empêcher son renouvellement. Cette notification est accompagnée de toute
documentation utile et détails les plus précis. Le Client se réserve le droit de formuler des
demandes, suggestions ou commentaires par écrit concernant les mesures prises par le
Prestataire et ce dernier s’engage à lui communiquer les informations demandées dans les
plus brefs délais. Plus généralement, le Prestataire s’engage à tenir avec le Client des points
réguliers dans le but de répondre à la gravité résultant de la violation. Le Prestataire s'interdit
de notifier l’existence de cette violation à l’autorité de contrôle compétente, de même qu’il
s’interdit d’en informer la personne concernée par la violation de ses Données personnelles.

- en tenant compte de la nature du traitement, coopérer avec le Client pour la mise en œuvre
des droits des personnes concernées incombant à l’Opérateur, en ce compris droit d’accès, de
rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la
portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y
compris le profilage) ;

- compte tenu de la nature du traitement et des informations mises à sa disposition, aider le

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 9 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

-
Client à garantir le respect des obligations relatives à la sécurité du traitement, aux analyses
d'impact et aux consultations préalables imposées à l’Opérateur ;

- selon le choix du Client, supprimer toutes les données personnelles et fournir une preuve de
cette suppression au Client ou les renvoyer au Client au terme du présent contrat et détruire
les copies existantes, à moins que le droit applicable n'exige la conservation des données à
caractère personnel ;

- mettre à la disposition du Client toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect
des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d'audits, y compris
des inspections, par le Client, l’Opérateur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à
ces audits ;

- à la demande du Client et dans un délai de dix (10) jours ouvrés, communiquer au Client, le
registre des traitements que le Prestataire met en œuvre dans le cadre du présent contrat. A
cet égard, le Prestataire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de
traitement effectué pour le compte du Client. Ce registre doit être tenu par écrit et contenir :
- Le nom et les coordonnées de chaque responsable de traitement pour le compte
duquel le Prestataire traite des données,
- Le nom et les coordonnées de chaque sous-traitant ultérieur, le cas échéant,
- Les catégories de traitement effectuées pour le compte de chaque responsable de
traitement,
- Les transferts de données hors UE que le Prestataire effectue pour le compte de son
Client, le cas échéant,
- Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité
techniques et organisationnelles que le Prestataire met en place.

Le Prestataire communique au Client le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des
données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des
données.

Plus généralement, le Prestataire s’engage à collaborer avec le Client pour le respect de toutes les
obligations relatives au traitement des données personnelles, notamment celles résultant du RGPD.

9.1 Transfert des données personnelles

Le Prestataire s’interdit tout transfert des données personnelles qui lui sont confiées par le Client en
dehors de l'Espace Economique Européen.

Par exception à ce qui précède, le Prestataire pourra transférer des données personnelles en dehors
de l'Espace Economique Européen à condition d’avoir, avant tout transfert de données obtenu l’accord
exprès du Client et :

- communiqué au Client la liste des pays situés en dehors en dehors de l'Espace Economique
Européen où le Prestataire transférera des données ; et
- conclu avec l’Opérateur, directement ou par l’intermédiaire du Client, un contrat de transfert de
données sur le modèle des clauses contractuelles types adoptées par la Commission
Européenne ou, à défaut, communiqué au Client (i) la certification "Privacy Shield" dont le
Prestataire dispose ou (ii) les règles contraignantes d'entreprises approuvées par une autorité
européenne de protection des données personnelles.

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 10 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

En cas de transfert, le Prestataire s’engage à coopérer avec le Client de manière à faciliter toute
déclaration et/ou demande d'autorisation à déposer auprès de l'autorité de protection des données
personnelles compétente.

9.2 Droit d’information des personnes concernées

Au moment de la collecte des données, le Prestataire doit fournir aux personnes concernées par les
opérations de traitement, l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La
formulation et le format de l’information doit être convenue avec le Client avant la collecte de
données.

Dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données, le Prestataire doit
répondre, au nom et pour le compte du Client aux demandes des personnes concernées en cas
d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance.

Le Prestataire doit porter à la connaissance du Client la teneur exacte de la réponse effectuée et dans
la mesure du possible, le Prestataire doit l’aider à cette fin à s’acquitter de son obligation de donner
suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées.

ARTICLE 10 NON SOLLICITATION DE PERSONNEL – SOUS-TRAITANCE

10 .1 Non-sollicitation de personnel

Le Prestataire et le Client s’engagent réciproquement à ne pas recruter comme salarié ou à utiliser à

quelque titre que ce soit les services d’un salarié de l’autre Partie, sauf accord exprès des deux Parties.
Cet engagement s’applique pendant toute la durée du Contrat et pendant une durée d’une année
après sa cessation quelle qu’en soit la cause.

10.2 Sous-traitance

Le Prestataire s’interdit de sous-traiter tout ou partie des prestations confiées, sauf autorisation écrite
en amont donnée par le Client.

Si une autorisation écrite est donnée ultérieurement au Prestataire par le Client, le Sous-traitant
ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les
instructions du Client. Il appartient au Prestataire de s’assurer que le Prestataire ultérieur présente les
mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD.

Le Prestataire s'engage à signer un Contrat écrit avec son Sous-traitant ultérieur, imposant à ce dernier
les mêmes obligations de protection des données que celles prévues entre le Client et le Prestataire
dans l’article relatif au Traitement des données personnelles, et notamment les obligations concernant
la sécurité, la confidentialité, la coopération en cas de violation de données et les transferts
internationaux de Données personnelles.

Spontanément lors de la demande d’autorisation écrite, et ultérieurement à tout moment si le Client

en fait la demande, le Prestataire doit fournir au Client, une attestation garantissant la mise en œuvre
des obligations relatives à la protection des données personnelles par son Sous-traitant ultérieur ainsi

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 11 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

qu'une description du ou des traitements effectués par le Sous-traitant ultérieur indiquant notamment
les finalités du traitement, les catégories de données traitées, les catégories de personnes ayant accès
aux données et le lieu de stockage des données.

Si le Sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le
Prestataire demeure pleinement responsable devant le Client de la parfaite exécution par le Sous-
traitant ultérieur de ses obligations.

ARTICLE 11 CONFIDENTIALITE – RELATION AVEC LE DONNEUR

D’ORDRE

Le Prestataire s’engage à ne pas communiquer directement ou indirectement à des tiers toutes les
informations ou données (de quelque nature que ce soit) communiquées par le Client (par n’importe
quel moyen) dans le cadre de l’exécution du Contrat. Il prendra toutes les mesures nécessaires pour
assurer le respect de la confidentialité de ces informations et données par son personnel.
Le Prestataire s’engage à respecter la propriété industrielle des procédés dont la mise en œuvre lui a
été confiée.

Cette obligation de confidentialité visée au présent article sera en vigueur pendant toute la durée du
Contrat et sera maintenue pendant une période de deux années à compter de l’expiration du Contrat
et ce quelle qu’en soit la cause.
Les infractions constatées par le Client seront systématiquement poursuivies devant les tribunaux.
Dans le cadre du présent Contrat, le Prestataire n’aura aucune discussion opérationnelle, technique,
commerciale ou financière avec le Donneur d’Ordres pour les prestations confiées et renonce à
contractualiser directement avec le Donneur d’Ordre pour les prestations confiées.

ARTICLE 12 LOGICIEL ET DONNEES INFORMATIQUES

Le Prestataire est susceptible de se voir délivrer une autorisation de connexion pour utiliser des
logiciels installés chez le Client. Cette autorisation est strictement personnelle, non cessible et
révocable même sans motif. Les logiciels et les données accessibles avec celui-ci ne doivent être
utilisés que pour l’accomplissement des prestations liées au présent contrat cadre.

En conséquence il n’est consenti aucun droit de propriété intellectuelle. Notamment toute

reproduction, copie ou sauvegarde des données accessibles avec les logiciels est strictement interdite.
En cas de cessation des relations contractuelles ou dans le cas où l’autorisation de connexion serait
révoquée, le Prestataire devra cesser immédiatement toute utilisation des logiciels et de leurs
données.

Le Prestataire s’engage à ne pas divulguer ses données de connexion (login / mot de passe) à un tiers
et doit signaler immédiatement toute connexion non autorisée à son compte. Le Prestataire est
responsable de toute activité liée à son compte, aussi bien lorsque celle-ci est effectuée par lui-même
que par un tiers sans autorisation. Le Prestataire indemnisera sans limitation le Client et les autres
Prestataires de toute conséquence préjudiciable qui pourrait intervenir dans le système informatique
du Client suite à une connexion.

Le Client décline toute responsabilité pouvant découler de l’utilisation des logiciels et de leurs données.
Notamment le Client ne saurait être tenu responsable en cas de destruction, de détérioration ou de

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 12 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

pertes de données chez le Prestataire, en ce qu’elle qu’en soit les causes et les conséquences, y
compris lorsque ces dernières sont constituées par des pertes d’activités ou de chiffre d’affaires.

ARTICLE 13 RECEPTION D’INSTALLATION

A l’issue de la vérification par le Client :

- Les prestations sont conformes au présent contrat et/ou bon de commande : la réception est
prononcée sans réserve dans le PV de réception et elle donne lieu à un paiement à 100% des
prestations conformément aux conditions de paiement et règlement du présent contrat,

Ou

- Les prestations sont non conformes au présent contrat et/ou bon de commande : la réception
n’est pas prononcée et aucun paiement ne pourra être effectué.

Les prestations devront être mises en conformité sous un délai de 5 jours ouvrés pour une nouvelle
validation.

En cas de non-conformité ou de retard, le client peut appliquer des pénalités et en informera le

Prestataire. Le Client pourra par notification écrite le mettre en demeure de remédier à ce
manquement et le cas échéant, résilier le contrat selon les dispositions de l’article 13.

ARTICLE 14 DELAIS DE REALISATION – PENALITES

Les délais de réalisation et la qualité des prestations sont impératifs.

En cas de retard de livraison dans le délai défini dans le bon de commande ou selon le devis fourni du
Prestataire, le Client pourra décider d’appliquer des pénalités de 0.5% du montant de la prestation par
jour de retard plafonnés à 10% du montant total de la prestation.

Tout retard sera déterminé par simple comparaison de la date de livraison avec celle fixée par le bon
de commande correspondant.

Ces pénalités ci-dessus pourront aussi être appliquées dans le cadre de non-conformité des
prestations et/ou produits associés.

Le montant cumulé de toutes les pénalités encourues par le Prestataire sera défalqué directement du
montant des prochaines factures présentées par le Prestataire.

ARTICLE 15 CONDITIONS DE PAIEMENT

15.1 Prix

Les prix, qu’ils soient fixés par des devis validés ou par un bordereau de prix convenu, sont définitifs,
globaux, forfaitaires (à la ligne de bordereau ou au devis).

Le Prestataire est réputé avoir inclus dans ses prix son bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes,
frais généraux, faux frais, coûts de personnel, matériels, matériaux, consommables et, de façon

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 13 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire de l’exécution des prestations.

15.2 Paiement

Le paiement des sommes dues au titre des prestations commandées sera fait par le Client à soixante
(60) jours nets date de facture ou dispositifs spécifiques appliqués à un secteur (ex. transport).

La facture du Prestataire doit être impérativement accompagnée du bon de réception ou recette

signé par le Client. Toute facture non conforme sera refusée et retournée au Prestataire.
La facture ainsi que le PV de réception doivent être adressés en un exemplaire à l’adresse email
suivante : [email protected]

Le client a mis en place un nouveau système ITESOFT pour l’envoi de vos factures sur cette adresse
email :

- Le format « .pdf »
- 1 Mail = 1 Facture
- 1 PDF = 1 facture

A terme, le prestataire pourra déposer directement ses factures sur ITESOFT avec un lien personnalisé
et vérifier leurs états.

Le paiement à 100% de la prestation est déclenché par le Client lorsque la réception est prononcée
selon les modalités définies à l’article 10, déduction faite le cas échéant des retenues effectuées en
garantie de la levée des réserves et/ou des pénalités appliquées en cas de dépassement du délai
contractuel de livraison ou de non-conformité des prestations et/ou produits associés.

ARTICLE 16 ARRET DE PRESTATION ET RESILIATION

16.1 Arrêt de prestation – Retrait d’équipe

Lorsqu’un manquement grave aux conditions du présent contrat cadre est constaté par le Client, ce
dernier peut prononcer par tous moyens l’arrêt immédiat de la prestation et le retrait éventuel des
personnels du Prestataire. Cet arrêt et ce retrait éventuels seront confirmés ultérieurement par lettre
recommandée avec accusé de réception.

16.2 Résiliation

Le présent Contrat est résilié de plein droit et sans formalité sur simple envoi de lettre recommandée
avec accusé de réception :
En cas d’inexécution des prestations confiées, et ce, après une mise en demeure restée
infructueuse pendant un délai de dix (10) jours,
En cas de dol sur la qualité d’exécution des prestations ou des matériaux et composants
utilisés par le Prestataire,
En cas de non-respect par le Prestataire d’un ou plusieurs articles du présent Contrat.

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 14 / 15

 Mod E22/04/2020
CONDITIONS GENERALES N° eHA-22-560
N° F30665

ARTICLE 17 INCESSIBILITE DU CONTRAT

Le présent Contrat étant conclu intuitu personae le Prestataire s’interdit de céder ou de transférer, à
qui que ce soit et de quelque manière que ce soit (et notamment sous forme de cession ou de mise en
location-gérance de son fonds de commerce, d'apport en Société ou, le cas échéant, de cession des
titres ou de changement de contrôle si le Prestataire est une Société), directement ou indirectement,
totalement ou partiellement, à titre onéreux ou gratuit, les droits et obligations en résultant, sans
l'accord exprès, préalable et écrit du Client.

En conséquence, le Prestataire :

- Ne peut confier l’exécution des présentes à un tiers à défaut d’accord écrit en amont du Client,
- S’interdit de céder le présent Contrat sans l’accord préalable du Client

L’absence d’autorisation de la cession est sanctionnée par la nullité de la cession et, si tel est loisible au
Client, par la résiliation immédiate du Contrat.

Conformément à l’article 1216 du code civil la cession, si elle est autorisée par le Client, doit être, à
peine de nullité, constatée par écrit. L’inobservation de cette règle peut également être sanctionnée
par le Client par la résiliation immédiate du Contrat.

A défaut, le Client résiliera immédiatement le Contrat. A défaut, toute cession serait immédiatement
nulle.

ARTICLE 18 REGLEMENT DES LITIGES

Le présent Contrat est soumis au droit commercial français.

Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues, seul le
texte français ferait foi en cas de litige.

A défaut de règlement amiable entre les Parties dans les trente (30) jours de leur survenance, les
différends ou litiges découlant du présent Contrat seront de la compétence exclusive du Tribunal de
Commerce de Toulon.

Fait à Solliès-Pont

Contrat signé électroniquement

Pour CIRCET Pour le Prestataire

[sc_sign2.signature/] [sc_sign1.signature/]
Signé par KRAMOKO BAMBA
Le 29/11/2023

CIRCET SAS – 14, avenue Lion – 83 210 SOLLIES-PONT 15 / 15

 ATTESTATIONS SUR L'HONNEUR

Je soussigné, KRAMOKO BAMBA

Agissant en qualité de représentant de l’entreprise « raison sociale » BKS TELECOM Adresse 164 AV DE STALINGRAD
95100 ARGENTEUIL

Je certifie sur l’honneur :

- que ▢ j’ai l’intention ▣ je n’ai pas l’intention * à avoir recours à de la sous-traitance de 2ème rang pour réaliser les
prestations qui m’ont été sous-traitées au 1er rang par l’entreprise principale ;

​ - ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue par l'article 1741 du
code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne, et qu’il ne tombe pas
sous le coup des interdictions mentionnées à l’article 50 de la loi n° 52 401 du 14 avril 1952, modifié par l’article 56 de la loi
n° 78 753 du 17 juillet 1978, ou d’une autre interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;

​ - ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

- ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure équivalente régie par un droit
étranger ;

- que le travail sera réalisé avec des salariés régulièrement employés, et s’interdit à tout travail totalement ou partiellement
dissimulé, tel que défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du Travail, et
m’engage à en justifier à la première demande du Maître d’Ouvrage.

- que ▢ j’ai l’intention ▣ je n’ai pas l’intention * de faire appel, pour l’exécution du contrat, à des salariés de nationalité
étrangère. Dans l’affirmative, certifie que : ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en
France, conformément à la réglementation en vigueur je me suis acquitté ou m’acquitterai de mes obligations résultant des I
et II de l’article L 1262-2-1 du Code du travail relatif à la déclaration préalable au détachement de salarié.

- qu’en cas d'hébergement collectif de mes salariés, les conditions de cet hébergement ne sont ou ne seront pas
incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal.

​ - que ni la personne morale que je représente, ni l’un de ses responsables dirigeant ou cadre titulaire d’une délégation de
pouvoirs, ni moi personnellement n’avons fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2
du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L.
8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne.

- que ni la personne morale que je représente, ni l’un de ses responsables dirigeant ou cadre titulaire d’une délégation de
pouvoirs, ni moi personnellement n’avons fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des
infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6,
421-2-1, 2ème alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-2, 8ème alinéa de l’article 434-9, 2ème alinéa de
l’article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et 2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou
ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;

Fait pour valoir ce que de droit

Fait à ARGENTEUIL
BKS TELECOM,

[sc_sign1.signature/]
Signé par KRAMOKO BAMBA
Le 29/11/2023
 ATTESTATIONS SUR L'HONNEUR

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur :

a) Condamnation définitive :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux
articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième
alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second
alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à
l'article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la
défense et à l’article L. 317-8
du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ;
- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le
fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

b) Lutte contre le travail illégal :

​ - ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les
infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du
travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ;
- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des
articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ;
- Ne réaliser les travaux qu’avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1
du Code du travail.

​ c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés :

être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;

d) Liquidation judiciaire :

ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en
état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une
procédure équivalente régie par un droit étranger ;

e) Redressement judiciaire :

​ ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une
procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée
prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ;

f) Situation fiscale et sociale

​ avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les
déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être
acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué
spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ;

g) Marchés de défense et de sécurité :

​ - ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa responsabilité civile engagée depuis
moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, pour méconnaissance de ses engagements en matière de sécurité
d'approvisionnement ou de sécurité de l'information, ou avoir entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement
prononcées à son encontre et établir, par tout moyen, que son professionnalisme ne peut plus être remis en doute ;
- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat ;

h) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

​ - ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les
infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ;
- avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu de lancement de la consultation, mis en œuvre
l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation
de cette situation à la date de la soumission.

À ARGENTEUIL
BKS TELECOM,
[sc_sign1.signature/]
Signé par KRAMOKO BAMBA
Le 29/11/2023
 Informations relatives à l'engagement des signataires et à la valeur des documents signés

Le signataire des présents documents reconnaît avoir qualité et pouvoir pour représenter et engager son entreprise.

Il reconnaît en outre la valeur juridique de l’ensemble du processus d’engagement mis à disposition par SUBCLIC dans
le cadre de l’utilisation de la plateforme.

En particulier, le signataire des présents documents reconnaît la valeur du service de signature électronique assurée
conformément au règlement européen n° 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur,
dit règlement eIDAS (cf. article 5.3 des CGU). Cette signature a une valeur probante devant les tribunaux
conformément à l’article 1367 du Code Civil.

Le processus SUBCLIC utilise également un service de cachet électronique et un service d’empreinte électronique (cf.
article 5.4 et 5.5 des CGU) tous deux conformes au règlement eIDAS précité.

Les dossiers de preuves des différentes validations électroniques sont conservés par les tiers archiveurs pendant une
durée de 15 ans à compter de leur établissement sans que l’expiration ou la résiliation de la convention pour quelque
cause que ce soit ne puisse remettre en cause cette durée de conservation.

En cas de litige entre les parties, le présent document pourra être produit en justice.

En conséquence de la signature du présent document, le signataire, utilisateur de la plateforme, renonce par avance à
contester la réalité, l’authenticité et la valeur des signatures électroniques, cachets électroniques et empreintes
électroniques utilisés dans le processus SUBCLIC.

SUBCLIC • S.A.S. ID DEVELOPPEMENT • 67 Rue Sylvabelle, 13 006 Marseille

RCS Marseille 810 110 023 • SIRET : 810 110 023 00027 • TVA Intracommunautaire : FR 28 810 110 023