am:pm architectes Lot 14 SOL STRATIFIÉ

1340 • LE PATIO
RUE ARRIA LY - TOULOUSE
DCE

Lot N°14
SOL STRATIFIÉ

C.C.T.P
13/01/16 1340 • Le Patio • DCE • SCI Toulouse-Chemin de Niboul • LNC Page 1/7
am:pm architectes Lot 14 SOL STRATIFIÉ

SOMMAIRE

PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION............................................................................................ P 3

DESCRIPTION DES OUVRAGES....................................................................................................................P 5

1 GENERALITES.................................................................................................................................................P 5

2 REVETEMENTS DES LOGEMENTS COLLECTIFS ...................................................................................... P 6

13/01/16 1340 • Le Patio • DCE • SCI Toulouse-Chemin de Niboul • LNC Page 2/7
am:pm architectes Lot 14 SOL STRATIFIÉ

PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION

1 PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION
1.1 REGLES GENERALES
Les supports des revêtements de sols doivent :
- être sains, solides et secs,
- ne pas exposer le revêtement à des remontées d'humidité,
- être plans, lisses, fins et réguliers,
- être propres et suffisamment absorbants pour une bonnes adhérence de la colle,
- être compatibles avec la nature chimique et physique de la colle,

1.2 LIMITATION DES COV (COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS)

Les porduits utilisées devront être conformes aux normes Européennes en vigueur, notamment la direction
2004/42/CE et son arrêté d'application valable à partir du 1er janvier 2010, limitant la teneur totale en COV.
Les entreprises doivent fournir avec leurs offres les fiches techniques des produits qu'elles comptent utiliser, ces
fiches devront mentionner clairement la valeur de COV.

Toutes les produits utilisés doivent être estampillé : Classification d'Emission A+ .

Les valeurs maximales fixées sont répertoriés dans le tableau ci-dessous (Arrêté du 13 mai 2011 du JO ,
Annexes II )

1.3 QUALITES DES PRODUITS

L'entrepreneur joindra à sa soumission la liste des produits utilisés, leur marque et leurs références et
éventuellement les notices du fabricant.

1.4 NORMES
L'ensemble des travaux du présent lot doivent être réalisées conformément aux différentes réglementations en
vigueur à la date passation des marchés.
Les produits proposer doivent répondre à la NRA en vigueur.
Les produits décrits sont à titre indicatifs , en attente des directives et précisions du bureau de contrôle.

La mise en oeuvre doit répondre aux NF DTU 53.2, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des
supports. Celle-ci doit être effectuée avant que l'entreprise n'engage sa responsabilité. Les méthodes
d'évaluation du taux d'humidité des sols doit être conforme à celles indiquer dans les textes en vigueur." bombe
au carbure " ou "l'appareil à sonde hygrométrique".
Les résultats ( comporte sept points )doivent être inscrit sur un rapport conforme à la réglementation et être
adressé au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Oeuvre et au détenteur du lot support.
Les revêtements PVC sur dallages sur terre plain doivent respecter l'une trois solutions prévues dans la norme :
* chape désolidarisée,

13/01/16 1340 • Le Patio • DCE • SCI Toulouse-Chemin de Niboul • LNC Page 3/7
am:pm architectes Lot 14 SOL STRATIFIÉ

* sous-couche d'interposition sous avis technique ou

* système de protection anti-humidité sous avis technique,

Pour en savoir plus : [email protected]

1.5 ECHANTILLONS - ASSORTIMENT

Avant tous travaux l'entreprise adjudicataire devra indiquer au Maître de l'Ouvrage le lieu de provenance de ses
matériaux et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d'emploi de ces derniers. Il fournira
des échantillons.
L'entreprise devra fournir un éventail de choix différents, tout en respectant les mêmes classements (couleurs,
dessins ... ) ,afin que les futurs clients puissent choisir.

1.6 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Avant l'exécution des travaux de revêtements de sols , et pour éviter ultérieurement des contestations, il sera
procédé par les entreprises responsables en présence du Maître de l'Ouvrage, à la reconnaissance des supports
de revêtements de sols, complété d'un procès verbal écrit.

L'entrepreneur devra, avant l'exécution des revêtements de sols, effectuer :

- les nettoyages complémentaires des sols bruts,
- la confection des formes ou préparations nécessaires pour recevoir les sols souples.
L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour que les tolérances admises au lot Gros Oeuvre ne se répercutent
pas sur la planimétrie des revêtements de sols finis.

1.7 MATERIAUX ET COLLES

Les matériaux ou produits utilisés devront être livrés emballés sur le chantier et les emballages devront
comporter sans ambiguïté les mentions:
- du classement U.P.E.C. pour les revêtement,
- de leurs caractéristiques pour les colles et les produits de ragréage.

Les produits mis en oeuvre feront obligatoirement l'objet d'un "avis technique" du groupe spécialisé n° 13
(C.S.T.B.). L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du "Cahier des Prescriptions Techniques" définissant
les supports admissibles et les éléments associés compatibles.
L'accord du Bureau de Contrôle concernant les conditions de pose est indispensable.
Lors de chaque livraison l'entrepreneur devra réserver, et entreposer une partie de la fourniture de telle sorte que,
en fin de chantier, il dispose d'une gamme de matériaux permettant d'effectuer des raccords avec éléments de
même nuance et teintes que ceux contigus.

1.8 RACCORDS
L'entrepreneur prendra toutes dispositions dans ses ouvrages pour laisser le passage à toutes les canalisations
et à leurs supports. Il sera responsable vis-à-vis du Maître d'Oeuvre du bon état de ces ouvrages jusqu'à la
réception.
Il devra assurer à ses frais, tous les raccords usuels après le passage des autres corps d'état, sans aucune
exception.
L'entrepreneur ne pourra faire état de difficultés pour motiver un retard dans l'exécution des raccords. En aucun
cas, il ne sera réglé de supplément à ce sujet, à la charge pour l'entrepreneur de se retourner contre le ou les
responsables de dégâts anormaux et de régler directement le problème avec eux.
Il est rappelé que les percements, coupes, etc... nécessaires aux autres corps d'état, faits après coups, sont
obligatoirement exécutés par le présent lot aux frais des entreprises responsables.

13/01/16 1340 • Le Patio • DCE • SCI Toulouse-Chemin de Niboul • LNC Page 4/7
am:pm architectes Lot 14 SOL STRATIFIÉ

DESCRIPTION DES OUVRAGES

1 GENERALITES
1.1 NOTE PRELIMINAIRE
Il est rappelé que l'entrepreneur prendre connaissance de l'ensemble des pièces écrites et graphiques du présent
dossier, pour s'y conformer formellement, et notamment:
- le lot 00 "PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT" du présent CCTP,
- de(s) l'étude(s) géotechnique(s),
- de(s) l'étude(s) thermique(s) réglementaire(s),
- du(es) classement(s) acoustique(s) des façades,
- du Rapport Initial du Bureau de Contrôle (RICT),
- du Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé (PGC SPS),
- la Charte Chantier Propre de Toulouse Métropole,
- liste non exhaustive,

- les produits utilisés doivent être certifiés, dans les catégories de produits en disposant aujourd'hui ou à défaut,
justifiant de caractéristiques équivalents .
- ils doivent respecter les indices de classement UPEC des revêtements de sols, en référence aux
recommandations du CSTB, selon la nature des locaux .
- les isolants Thermiques et Acoustiques sous chape, doivent être mis en place sur toute la superficie de l'étage
concernée , y compris sous les baignoires dans les salles de bains et sous les douches dans les salles d'eau .

1.2 DONNEES SPECIFIQUES DU PROJET

L'entreprise titulaire du présent lot doit prendre en compte les éléments suivants:

NIVEAU THERMIQUE
- RT2012 -13% pour le bâtiment collectif.

CLASSEMENT ACOUSTIQUE DES FAÇADES : 30 dB,

CLASSEMENT INCENDIE:
- Bâtiment collectif : 2ème famille

PERMÉABILITÉ À L'AIR:
- 0,90 m3/h.m2 sous 4 Pa.

LOGEMENTS "TOUT ÉLECTRIQUES" (chauffage et ECS) :

tous les logements de type T1 (6 logements) : D001, D004, D102, D105, D202, D205.

LOGEMENTS EN ACCESSION SOCIALE (PSLA) - 28 logements:

Cage A (9 logements) :
• RDC : A001, A002, A003, A004, A005, A006, A007, A008,
• R+1 : A105.

Cage B (6 logements):
• RDC : B001, B002, B004, B005, B006,
• R+1 : B109.

Cage C (9 logements):
• RDC : C001, C004, C007, C008,
• R+1 : C101, C102, C108,
• R+2 : C202, C208.

Cage D (4 logements):
• RDC : D007, D008, D009,
• R+1 : D110.

NATURE DES REVETEMENTS DE SOL:

• pour tous les logements (accession privative et accession sociale) :
• pour les chambres : sol stratifié sur chape sur résilient phonique,
• pour les autres pièces : carrelage scellé sur résilient phonique,

• pour les parties communes:

- au niveau rez de chaussée :
• carrelage scellé sur chape sur résilient phonique,
- aux niveaux R+1 à R+4:
• carrelage scellé sur chape sur résilient phonique.

13/01/16 1340 • Le Patio • DCE • SCI Toulouse-Chemin de Niboul • LNC Page 5/7
am:pm architectes Lot 14 SOL STRATIFIÉ

HAUTEUR COURANTE SOUS PLAFOND : 2,45 m (hors zones spécifiques localisées sur plans).

2 REVETEMENTS DES LOGEMENTS COLLECTIFS

2.1 RAGREAGE P3
Réalisation d'un ragréage au sol au droit des supports recevant un sol souple, par application d'un enduit
autolissant.

REFERENCE PRODUIT:
- type TOULISOL ou équivalent, présentant un niveau de classement au poinçonnement P3 minimum,
- Le ragréage permet de recevoir tous revêtement collé type sol souple, moquette

MISE EN OEUVRE:
- préparation des supports par dépoussiérage préalable,
- nettoyage,
- humidification du support,
- application d'un primaire d'accrochage,
- application du ragréage à 4 kg/m2,
Les travaux doivent être conformes au cahier des prescriptions techniques du C.S.T.B.

Remarque : Quantité de produit mise en oeuvre suivant état du support pour une finition parfaitement dressée.

Localisation
Sur l'ensemble du projet, pour tous les logements (accession privative et accession sociale):
- dans toutes les chambres des logements,
- selon plans.

2.2 REVETEMENT EN PARQUET STRATIFIE - BERRYFLOOR

Fourniture et pose d'un parquet en stratifié

REFERENCE PRODUIT:
- série TREND LINE de chez BERRY ALLOC, ou équivalent,

CARACTERISTIQUES:
- lames de parquet stratifiées composées d'une âme en fibre haute densité hydrofuge, 1 couche décorative et 1
couche de contrebalancement,
- système loc,
- exigences générales : EN 13329
- classification EN 685 : classe 23,
- classement UPEC : U3P2E1C2,
- dimensions des lames: 1285x186mm, ép. 8mm,

MISE EN OEUVRE:
- pose flottante des lames sur ragréage type P3,
- emboîtement des lames entre elles,
- toutes sujétions de découpes.

SPÉCIFICITÉS :
- mise en oeuvre d'un fond de placard surélevé au dessus du sol stratifié, compris structure bois pour support du
plancher .

Localisation
Sur l'ensemble du projet, pour tous les logements :
- Dans toutes les chambres de tous les appartements compris les placards attenants.
En régle générale dans toute les pièces non définies aux articles carrelage.

13/01/16 1340 • Le Patio • DCE • SCI Toulouse-Chemin de Niboul • LNC Page 6/7
am:pm architectes Lot 14 SOL STRATIFIÉ

2.3 PLINTHES
Fourniture et pose à la colle de plinthes

CARACTERISTIQUES:
- plinthes droites blanches ou coordonnées au parquet stratifié (au choix du Maître d'ouvrage)

MISE EN OEUVRE:
- pose collée,
- toutes sujétions de coupes d'onglet dans les angles,
- une succession de chutes fixées bout à bout sera systématiquement refusée,

Localisation
Sur l'ensemble du projet, pour tous les logements :
- Au pourtour de toutes les chambres de tous les logements, compris plinthes sous portes placards et intérieurs
des placards

2.4 BAGUETTES DE SEUILS EN STRATIFIE

Fourniture et pose à la colle de baguettes de seuils stratifiées.

CARACTERISTIQUES:
- baguettes de seuils , coordonnées au parquet stratifié,

MISE EN OEUVRE:
- pose collée,
- toutes sujétions de coupes d'onglet dans les angles,
- une succession de chutes fixées bout à bout sera systématiquement refusée,

Localisation
Sur l'ensemble du projet, pour tous les logements :
- au droit de tous les changements de revêtements de sol , au droit de tous les seuils des portes de distributions
intérieures,
- selon plans,

3 NETTOYAGE
Le présent lot doit le nettoyage, l'enlèvement de tous déchets et gravois résultant de ses travaux.
Pendant et à la fin de son intervention le présent lot doit laisser le chantier propre.

4 DOE - DIUO
Au plus tard 15 jours avant la réception, l'Entrepreneur devra remettre au Maître d'Ouvrage son DOE, composé
des dessins d'exécution et les plans des réseaux et canalisations extérieurs et intérieurs,
* en 5 exemplaires papier,
* 1 exemplaire papier reproductible,
* 2 exemplaires sur format CD,

Le dossier comprendra les éléments suivant:

- les plans des ouvrages conformes à l'exécution TCE,
- les notes de calculs,
- les éléments nécessaires à la rédaction du D.I.U.O par le coordinateur de sécurité,
- les fiches techniques et procès verbaux d'essais de tous les composants entrant dans la composition du
bâtiment,
- la liste de tous les matériaux et matériels mis en oeuvre avec adresses des fournisseurs,
- les notices d'exploitation et d'entretien des installations,
- les propositions de contrat d'entretien des installations,
- le Dossier Sécurité (dont un exemplaire sera remis aux services de secours) comprenant :
* les plans des bâtiments,
* les procès-verbaux de résistance au feu des matériaux employés dans la construction,

La non remise de ces documents (D.O.E. et D.I.U.O.) dans les délais mentionnés au présent article entraînera
l'application immédiate de pénalités de retard.

13/01/16 1340 • Le Patio • DCE • SCI Toulouse-Chemin de Niboul • LNC Page 7/7