Règlement Concernant Les Prestations Et Honoraires Des Ingénieurs Civils
Règlement Concernant Les Prestations Et Honoraires Des Ingénieurs Civils
Règlement Concernant Les Prestations Et Honoraires Des Ingénieurs Civils
Introduction 5
Les réctificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif.
La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l’application de la présente publication.
Dans le présent texte, on a constamment choisi la forme masculine pour les désignations de fonctions,
en vue d’une meilleure lisibilité. Les termes employés s’appliquent bien entendu également au genre
féminin.
.2 Pour régler les relations contractuelles entre mandant et ingénieur, on pourra utiliser les formulaires
de contrats SIA 1001/1 et SIA 1001/2. Le formulaire de contrat SIA 1001/3 fait office de contrat pour
les sous-mandataires.
Domaine .1 Pour les tâches d’une difficulté ordinaire, il est d’usage d’attribuer des mandats distincts à l’ingénieur
d’application et aux divers professionnels spécialisés.
Interprétation .1 Les divergences quant à l’étendue des prestations et au montant des honoraires peuvent être
du règlement soumises à la commission SIA 103 pour les prestations et honoraires des ingénieurs civils.
Rapport avec La norme SIA 112 Modèle – Etude et conduite de projet décrit le déroulement des études et de la
la norme SIA 112 réalisation par phase, avec une répartition des rôles et des modules à choix. Ce modèle général facilite
Modèle – Etude la communication avec les différents acteurs d’un projet et décrit les mesures à prendre sur l’ensemble
et conduite du cycle de vie d’un ouvrage. La norme SIA 112 contient aussi des définitions relatives aux différents
de projet acteurs impliqués dans les études. La SIA 112/1 Construction durable – Bâtiment lui confère un poids
supplémentaire.
Le mandat de l’ingénieur est toutefois exclusivement régi par le contrat conclu sur la base
du présent règlement SIA 103.
1.1 .1 Les rapports juridiques entre les parties sont régis par les éléments du contrat tels que définis dans
Droit applicable le document contractuel.
et ordre
Si les parties n’ont déclaré aucun document contractuel comme élément du contrat ou qu’elles n’ont
de priorité
dressé aucune liste des éléments du contrat, sont alors réputés éléments du contrat:
– l’offre du mandataire,
– les présentes conditions générales contractuelles,
– les règlements SIA concernant les prestations du mandataire, et ce, sauf accord contraire, dans
les versions les plus actuelles au moment de la conclusion du contrat.
.2 Sous réserve des dispositions impératives du droit suisse, cet ordre de priorité est également déter-
minant en cas de contradiction entre certaines dispositions des éléments du contrat.
.2 Devoir de loyauté
Le mandataire n’accepte aucun avantage personnel de la part de tiers, tels qu’entrepreneurs et
fournisseurs. Il considère les informations reçues dans l’accomplissement de son mandat comme
confidentielles et ne les utilise pas au détriment du mandant.
.3 Représentation du mandant
.31 La teneur et l’étendue des pouvoirs de représentation du mandataire sont définies dans le contrat.
.32 En cas de doute, le mandataire doit requérir les instructions du mandant pour toute mesure ayant une
portée juridique et pour toute disposition essentielle relative aux délais, à la qualité ou aux aspects
financiers.
.33 Le mandataire représente le mandant de manière juridiquement valable envers des tiers tels que
pouvoirs publics, entreprises, fournisseurs et autres mandataires dans la mesure où il s’agit d’activités
relevant directement de l’accomplissement usuel du mandat. Toutes les mises en garde orales ou
écrites doivent être immédiatement transmises au mandant.
.34 Dans les cas urgents, le mandataire est autorisé et tenu de prendre ou d’ordonner toutes mesures
propres à prévenir dommages et dangers, même sans l’accord du mandant.
.5 Sécurité au travail
.51 Lors de l’accomplissement de ses prestations, le mandataire garantit (cf. SIA 118, art. 104) la sécurité Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
des personnes occupées sur le chantier en respectant, en tant qu’employeur, les prescriptions de
sécurité déterminantes (en particulier OPA et OTConst) et en convenant des arrangements nécessaires
avec les autres entreprises dont les employés travaillent sur le chantier (art. 9 al. 1 OPA).
.52 Le mandataire n’est pas tenu de contrôler que les employés d’autres entreprises respectent les règles
de sécurité. Il aide cependant les entreprises de construction à prendre les mesures de prévention
des accidents nécessaires en leur signalant les risques et les violations des règles de sécurité qu’il a
constatés dans l’accomplissement de ses prestations contractuelles.
.62 Si le mandant insiste, malgré une mise en garde, pour le non-respect des règles de sécurité, le manda-
taire peut renoncer à son mandat, en particulier afin d’exclure sa responsabilité, également envers des
tiers. C’est alors au mandant d’en assumer les conséquences.
Toute obligation d’indemnisation envers le mandant pour résiliation en temps inopportun est exclue
dans ce cas.
.72 Si le mandant demande le contrôle, le développement ou la mise en œuvre des résultats du travail de
tiers, le contrat de mandataire / de direction des travaux doit être adapté préalablement d’un commun
accord.
.9 Conservation de documents
Le mandataire reste propriétaire des documents de travail originaux, qui devront être conservés
pendant dix ans dès la fin du mandat.
.2 Publications
Le mandataire a le droit de publier son œuvre sous réserve de la sauvegarde des intérêts de son
mandant.
Il a également le droit d’être cité en tant qu’auteur dans les publications correspondantes du mandant
ou de tiers.
.4 Acomptes, garanties, paiements anticipés Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
Le mandataire a droit à des acomptes d’au moins 90% des prestations contractuelles fournies.
Le solde des honoraires pour les prestations fournies échoit à réception du décompte final chez le
mandant. Le paiement des honoraires pour la direction, l’organisation et la surveillance de l’élimination
des défauts est exigible dès que le mandataire a accompli les prestations qui lui incombent.
.5 Suspension des travaux en cas de non-versement injustifié des honoraires dus par le mandant
Si le mandant ne s’acquitte pas des obligations de paiement qui lui incombent au titre du contrat
conclu, le mandataire a le droit de suspendre son activité jusqu’à ce que le mandant se soit acquitté
du montant dû (cf. art. 82 CO). C’est au mandant d’assumer les conséquences de cette suspension.
.2 Instructions
Le mandant ne donne aucune instruction directe à des tiers. S’il le fait néanmoins, il est tenu d’en
informer le mandataire par écrit en temps utile.
.5 Devoir d’information
Le mandant transmet sans délai au mandataire les informations ayant trait au projet, en particulier
les décisions officielles.
1.5 .1 Instructions
Droits du Le mandant est habilité à donner des instructions au mandataire. Si le mandant insiste sur une
mandant instruction malgré une mise en garde, le mandataire n’a pas à en assumer les conséquences.
1.6 Si une partie prend du retard, les délais et échéances que l’autre partie s’est engagée à respecter sont
Retards / prolongés dans une mesure appropriée. Tous autres droits dérivant du retard demeurent réservés.
prolongations
de délais et
modifications
d’échéances
.12 Si la réalisation des objectifs du mandant dépend de circonstances qui sortent de la mission du
mandataire, on ne peut imputer à ce dernier le fait que ces objectifs ne soient pas atteints. Cela vaut
en particulier pour des décisions de tiers difficilement prévisibles, telle que l’attribution d’autorisations
ou de crédits.
.13 Si un mandant compétent exige qu’il soit fait appel à un tiers déterminé au nom et pour le compte du
mandataire, ce dernier répond exclusivement, même s’il n’a pas mis en garde le mandant, de l’instruc-
tion et de la surveillance en bonne et due forme du tiers.
.22 Si le mandant passe, contrairement à un avis formel du mandataire, un contrat avec un tiers, la
responsabilité du mandataire n’est d’emblée engagée que dans la mesure où il aurait à répondre
du dommage dans l’hypothèse d’un recours entre parties co-responsables. Il en va de même si
le mandant passe un contrat avec un tiers sans en informer le mandataire.
.42 Si néanmoins le mandant demande, après l’achèvement d’une phase, de surseoir au début de la réali-
sation de la phase suivante, il ne devra aucune indemnisation au mandataire de ce fait.
.43 Si, lors de la reprise des travaux, le retard entraîne des prestations supplémentaires, leur rémunération
est à convenir par écrit avant la reprise des travaux, faute de quoi le mandataire n’est pas tenu de
reprendre les travaux.
1.8 La taxe sur la valeur ajoutée doit figurer explicitement dans le contrat et dans tous les décomptes.
Taxe sur
Elle doit être payée par le mandant au taux en vigueur au moment de la fourniture des prestations,
la valeur ajoutée
en sus des honoraires, des frais accessoires et des rémunérations convenues de prestations de tiers.
.4 Délais de réclamation
Les défauts doivent être dénoncés dans un délai de 60 jours.
Les défauts qui affectent des plans ou des calculs et causent le défaut d’un ouvrage ou d’une partie
d’ouvrage immeuble peuvent cependant être dénoncés à tout moment par le mandant dans les deux
ans qui suivent la réception de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage concernés. Les dommages dus à
une réclamation tardive sont à la charge du mandant.
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
1.10 .1 Chaque partie peut à tout moment révoquer ou résilier le contrat (cf. art. 404 al. 1 CO), indépen-
Fin anticipée damment de la nature juridique de celui-ci (contrat d’entreprise ou mandat).
du contrat
.2 En cas de résiliation par le mandant en temps inopportun, le mandataire est habilité à exiger un
supplément, en plus des honoraires pour les prestations fournies conformément au contrat.
.3 Ce supplément se monte à 10% des honoraires correspondant à la part de mandat qui aura été retirée
au mandataire, ou même plus si le préjudice prouvé est supérieur. Il y a, en particulier, résiliation par le
mandant en temps inopportun lorsque le mandataire n’a fourni aucun motif fondé d’une telle résiliation
et que celle-ci a porté préjudice au mandataire compte tenu du moment et des dispositions qu’il avait
prises.
1.12 .1 Les litiges entre parties contractantes relèvent de la compétence des tribunaux ordinaires.
Juridiction
compétente .2 S’il en a toutefois été convenu ainsi par écrit, de tels litiges sont tranchés par un tribunal arbitral,
en application de la SIA 150 Dispositions relatives à la procédure devant un tribunal arbitral.
2.1 .1 L’ingénieur fournit des prestations intellectuelles dans le cadre du cycle de vie des ouvrages
Activité (phases, voir art. 3.2.1).
de l’ingénieur
.2 Par ouvrage, on désigne une partie d’un projet de construction qui est clairement identifiable. Un projet
de construction peut se composer d’un ou de plusieurs ouvrages. Un ouvrage se compose en général
de plusieurs éléments.
.4 Dans les projets d’infrastructures, le mandat de l’ingénieur comprend en général à la fois la direction
générale du projet, les études et le suivi des travaux relevant de son domaine propre, et la direction
des travaux. Dans les projets de construction d’une grande complexité ou ampleur, le mandant peut
attribuer des mandats séparés.
.5 Outre les tâches décrites à l’art. 2.1.3, l’ingénieur peut aussi assumer des prestations et mandats
relevant de la maîtrise d’ouvrage. Ces tâches sont à convenir spécifiquement.
Professionnel spécialisé
Professionnel spécialisé
Professionnel spécialisé
Professionnel spécialisé
– études
– contrôle des travaux
2.2 .1 L’ingénieur exerce son activité en tant que personne de confiance du mandant. Il agit en pleine Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
Position conscience de sa responsabilité envers l’environnement et la société. Il est indépendant des entre-
par rapport preneurs, des fournisseurs et des systèmes de construction.
au mandant
.2 Au début de la relation entre mandant et ingénieur, le projet à élaborer en commun est encore large-
ment inconnu. La crédibilité de ses compétences, sa créativité et son expérience sont des critères
pour le choix de l’ingénieur et les conditions d’un bon rapport de confiance.
2.3 .1 En tant que directeur général du projet, l’ingénieur est responsable de ce que l’étude du projet et
Tâches de sa réalisation se déroulent conformément aux objectifs visés.
direction
générale .2 Le directeur général du projet dirige tous les professionnels spécialisés participant à l’étude du projet
du projet et à sa réalisation et assume la coordination technique.
.3 En tant que directeur général du projet, l’ingénieur peut assumer les tâches de la direction générale
des travaux.
La direction générale des travaux est la direction suprême de l’exécution des travaux.
2.5 .1 Le directeur des travaux représente le maître d’ouvrage ou le mandant vis-à-vis des entreprises
Tâches de et des fournisseurs.
l’ingénieur
La direction des travaux dirige, coordonne et surveille les travaux sur le chantier sous l’angle de la
en tant que
qualité, des délais et des coûts dans le cadre des compétences et de la responsabilité qui lui sont
directeur
octroyées. Durant l’exécution des travaux, elle concentre ses contrôles sur les points essentiels.
des travaux
.2 La direction administrative des travaux comprend les tâches contractuelles, organisationnelles et
administratives.
.3 La direction technique des travaux comprend la direction et la surveillance techniques des travaux
sur le chantier.
Elle fait partie de la direction des travaux.
3.1 .1 Pour que l’ingénieur puisse fournir ses prestations de manière efficace et ciblée, le mandant doit:
Convention sur – décrire les tâches de l’ingénieur de façon aussi claire et précise que possible,
les prestations – définir le champ de responsabilité de l’ingénieur,
– déterminer la position de l’ingénieur dans l’organisation du projet, y compris par rapport aux autres
intervenants à diriger et coordonner,
– mettre à disposition toutes les données de base nécessaires.
.2 Les prestations à fournir doivent être définies et convenues séparément, en fonction de l’objet.
Le descriptif de l’art. 4 sert à cet égard de base.
3.2 .1 Le tableau ci-après indique le déroulement usuel de l’ensemble des prestations englobant le projet,
Classification la réalisation et l’exploitation. Cette classification correspond à la norme SIA 112 Modèle – Etude et
des prestations conduite de projet.
6 Exploitation 61 Fonctionnement
62 Surveillance / contrôle / entretien
63 Maintenance
.4 Dans la phase partielle 63 «Maintenance», il convient d’établir, pour les mesures de conservation,
un nouveau projet structuré conformément à l’art. 3.2.1.
.5 Pour les projets de construction comme ceux de l’OFROU ou des chemins de fer, la dénomination et
le contenu des phases et des phases partielles sont en partie différents.
3.3 .1 Les prestations à fournir normalement dans chacune des phases sont énumérées en détail à l’art. 4.3.
Prestations
ordinaires et .2 Les prestations des phases 3 à 5 se subdivisent selon l’art. 4.3 en prestations ordinaires et en presta-
prestations à tions à convenir spécifiquement.
convenir
Pour les phases 1, 2 et 6, on ne peut définir de prestations ordinaires, du fait des différences
spécifiquement
spécifiques de chaque ouvrage.
.3 Les prestations ordinaires sont celles qui sont en général nécessaires et suffisantes pour remplir un
mandat. Selon la nature de la tâche, des prestations ordinaires peuvent voir leur importance relative
modifiée ou ne pas être nécessaires, sans préjudice pour la qualité des résultats.
.5 Pour des tâches spéciales telles qu’études, conseil, coordination, contrôle et surveillance, les
prestations doivent être convenues spécifiquement et à l’avance, et rémunérées séparément.
3.4 .1 Les prestations de direction générale de projet, les prestations d’étude et de suivi des travaux relevant
Direction géné- du domaine propre de l’ingénieur et les prestations de direction des travaux sont énumérées à l’art. 4.
rale du projet,
études et suivi .2 La direction générale du projet comporte en général la coordination spatiale et temporelle des
des travaux différentes disciplines.
relevant du
domaine propre .3 Si la coordination des différentes disciplines fait l’objet d’un mandat séparé, il convient de définir en
de l’ingénieur et détail quelles prestations, compétences et responsabilités relèvent de la direction générale du projet et
direction des lesquelles relèvent de la coordination technique.
travaux
3.5 .1 Selon les domaines, l’ingénieur accomplit les prestations convenues en collaboration avec les autres
Attribution des mandataires, qu’ils soient de la même ou d’une autre discipline.
mandats et
Les mandataires impliqués dans un même projet sont désignés par le terme générique d’équipe
collaboration
de mandataires.
entre
mandataires
.2 L’attribution des mandats peut se faire selon les modalités suivantes:
– Mandats individuels: le directeur général du projet et les divers professionnels spécialisés se voient
confier des mandats distincts.
– Mandat général: l’ingénieur se voit confier un mandat global pour l’ensemble des prestations
d’étude et de conduite du projet.
Dans un cas comme dans l’autre, le mandataire peut être une société ou une communauté de
mandataires.
La fonction de mandataire général doit être définie séparément par le mandant. Une rémunération
supplémentaire doit être évaluée (cf. art. 5.10).
.3 Les rapports au sein d’une communauté de mandataires ou avec les sous-mandataires doivent être
réglés par écrit.
Les mandataires individuels ou la communauté de mandataires peuvent sous-traiter certaines
prestations.
La SIA met à disposition les formules de contrats correspondantes.1
3.6 .1 La gestion de la qualité des prestations qui lui incombent relève de la responsabilité de l’ingénieur.
Gestion
de la qualité .2 Dans les projets de construction complexes présentant d’importantes interdépendances techniques,
organisationnelles ou en matière de délais, la gestion de la qualité spécifique au projet (GQP) doit être
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
attribuée en tant que prestation à convenir spécifiquement.
1 Contrats SIA:
– SIA 1001/1: Contrat de mandataire / de direction des travaux
– SIA 1001/2: Contrat de société pour communauté de mandataires
– SIA 1001/3: Sous-contrat relatif aux prestations de mandataires et/ou de direction des travaux
4.1 .1 La structuration du descriptif des prestations est basée sur la norme SIA 112 Modèle – Etude et
Généralités conduite de projet.
.2 Le descriptif ne constitue pas une liste exhaustive, mais la description des prestations ordinaires
à fournir en général, ainsi que des éventuelles prestations à convenir spécifiquement.
L’ampleur et la nature des prestations à fournir et les résultats et documents attendus doivent toujours
être définis en fonction de la problématique.
.3 L’attribution aux différentes phases partielles des prestations ordinaires et des prestations à convenir
spécifiquement correspond au déroulement usuel du projet.
Selon la problématique, il peut se révéler judicieux de déplacer certaines prestations dans d’autres
phases partielles.
.4 Les résultats et documents des phases partielles constituent la base des phases partielles suivantes.
.5 Les objectifs énoncés dans le descriptif des prestations sont considérés comme les objectifs du
mandant (voir art. 1.2.1 et 1.7.12).
.6 Le descriptif des prestations fait mention des prestations et décisions qui incombent ordinairement
au mandant dans les différentes phases partielles.
4.2 .1 Le mandant doit, dans chaque phase partielle, fournir les prestations générales et prendre les
Prestations décisions suivantes:
à fournir sur – la direction du projet durant chaque phase,
l’ensemble – la coordination du projet avec autorités, services administratifs et autres,
des phases – la définition des structures de projet (p. ex. finances, ouvrages ou éléments de construction,
documentation),
– le choix de l’équipe de projet et la description de la problématique et des droits et obligations pour
chaque phase,
– la gestion des échanges d’informations entre les acteurs impliqués dans le projet et les tiers,
– la définition des règles relatives au traitement et à l’échange de données et d’informations entre
les intervenants,
– la définition des règles applicables en cas de modification du projet.
.2 Le directeur général du projet doit en principe fournir, dans chaque phase partielle, les prestations
générales suivantes:
– le conseil au mandant,
– la communication avec le mandant et les tiers,
– la représentation du mandant vis-à-vis des tiers,
– la direction technique et administrative ainsi que la coordination de tous les intervenants,
– la mise à disposition de bases de décision,
– la formulation de demandes à l’attention du mandant,
– l’initiation de prises de décision,
– la prise en compte des aspects liés à l’exploitation et à l’entretien,
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
– l’organisation de la structure et du déroulement du projet,
– la surveillance et la gestion des objectifs en matière de qualité, de coûts et de délais,
– l’identification et la justification des écarts en matière de coûts par rapport à la phase précédente,
– l’organisation, la surveillance et le suivi:
– de la passation des marchés avec la répartition des tâches entre les différents mandataires,
– des aspects financiers,
– des avenants,
– de la gestion de la qualité spécifique au projet (GQP),
– des échanges d’informations, de documents et de données techniques et administratifs,
– l’établissement périodique de rapports sur l’état d’avancement du projet,
– l’établissement des procès-verbaux des séances avec les intervenants,
– la collecte et l’harmonisation des données de base, résultats et décisions par phase partielle,
– l’archivage des documents établis par le directeur général du projet.
17
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
18
4.3 Prestations par phase partielle
4.3.1 Définition des objectifs
4.3.11 Enoncé des besoins, approche méthodologique (2)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Description, Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
représentation
Solutions de substitution Solutions de substitution
(2)
– – Description des approches méthodologiques
envisageables dans le domaine propre de
l’ingénieur
– Mise en évidence des marges de manœuvre
disponibles et des implications d’une modifi-
cation des conditions-cadres
– Mise en évidence des implications des
démarches alternatives envisageables
19
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
20
4.3.2 Etudes préliminaires
4.3.21 Définition du projet de construction, étude de faisabilité
Données de base: – Besoins, objectifs, conditions-cadres, approche méthodologique
Objectifs: – Evaluation de l’adéquation constructive, fonctionnelle et juridique du projet de construction (faisabilité, durabilité)
– Etablissement de la définition et du cahier des charges du projet
21
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
22
4.3.2 Etudes préliminaires
4.3.21 Définition du projet de construction, étude de faisabilité (3)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Coûts, – – Définition de l’enveloppe Directeur général du projet Directeur général du projet
financement budgétaire à respecter
– – Proposition de l’ampleur, de la méthode et
– Définition de l’ampleur, du degré de précision du calcul des coûts
de la méthode et du
– Vérification du calcul des coûts et évaluation de
degré de précision du
la rentabilité sur la base de coûts de référence
calcul des coûts
– Rapport de faisabilité Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
financière – – Estimation des coûts par ébauche de solution
(définir l’ampleur, la méthode et le degré de
précision du calcul)
– Estimation des coûts prévisibles d’exploitation
et d’entretien par ébauche de solution
23
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
24
4.3.2 Etudes préliminaires
4.3.22 Procédure de choix de mandataires
Données de base: – Définition du projet, cahier des charges du projet, étude de faisabilité
Objectifs: – Choix des prestataires ou du projet répondant le mieux aux exigences
– –
25
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
26
4.3.3 Etude du projet
4.3.31 Avant-projet
Données de base: – Cahier des charges du projet avec objectifs et conditions-cadres
– Rapport de faisabilité avec esquisses et plans relatifs aux différentes ébauches de solutions
– Résultat éventuel de la procédure de sélection
– Données de base pour l’étude du projet
Objectifs: – Optimisation du projet du point de vue de la conception et de la rentabilité
– Consultations et éclaircissements préalables effectués en vue de l’octroi des autorisations et de l’approbation du projet
– Choix de la variante à poursuivre
Avant-projet Avant-projet
– Définition des modalités de représentation des –
solutions, y c. du degré de détail de l’avant-
projet en fonction des exigences liées à l’octroi
de l’autorisation de construire
– Rassemblement des plans et rapports relatifs
aux différents domaines de tâches
27
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
28
4.3.3 Etude du projet
4.3.31 Avant-projet (3)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Description, Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
représentation
Données de base du projet Données de base du projet
(3)
– Vérification des documents produits et des – Investigations visant à compléter les données
objectifs et exigences énoncés jusque-là du de bases (p. ex. relevés et analyses de l’exis-
point de vue des enjeux et objectifs spécifi- tant, travaux de géomètre)
quement liés au domaine propre de l’ingénieur – Evaluation des éclaircissements particuliers
– Demande d’éclaircissements particuliers obtenus
– Etablissement de la convention d’utilisation
Avant-projet Avant-projet
– Elaboration de la base de projet (stade avant- – Etablissement d’un rapport d’expert à intégrer
projet) au rapport d’impact sur l’environnement
– Définition des dimensions principales
– Description de la solution sous forme de plans
et de rapports
– Description des mesures à prendre pour
assurer, pendant les travaux, la bonne gestion
du trafic, des eaux, des infrastructures
d’approvisionnement et d’évacuation, etc.
29
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
30
4.3.3 Etude du projet
4.3.31 Avant-projet (5)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Délais (2) Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
– Etablissement d’un planning axé sur les –
décisions à prendre, pour la phase partielle,
dans le domaine propre de l’ingénieur
– Participation à l’établissement d’un pro-
gramme de réalisation possible dans le
domaine propre de l’ingénieur
Documenta- – Approbation du dossier – Décision relative à la Directeur général du projet Directeur général du projet
tion et clôture d’avant-projet global variante de projet à pour-
– Rassemblement des documents nécessaires –
de la phase – Décision relative à la suivre
pour les procédures officielles de décision
partielle variante de projet à pour- – Définition de la suite des préalable
suivre et à la suite des opérations
31
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
32
4.3.3 Etude du projet
4.3.32 Projet de l’ouvrage (2)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Description, – Approbation de la Directeur général du projet Directeur général du projet
représentation variante d’exécution
Variantes d’exécution et évaluation Variantes d’exécution et évaluation
(2) à poursuivre
– Evaluation des variantes d’exécution élabo- – Organisation de séances de prise de décisions
– Approbation du déroule-
rées par l’ingénieur
ment des travaux, des
installations de chantier, – Clarification des conditions-cadres liées aux
de l’approvisionnement et installations de chantier ainsi qu’à l’approvi-
de l’évacuation du chan- sionnement et à l’évacuation du chantier
tier et, le cas échéant,
des étapes de réalisation Projet de l’ouvrage Projet de l’ouvrage
– Vérification que le projet – Définition des modalités de représentation – Etablissement d’un rapport d’impact sur l’en-
soit apte à être autorisé des solutions et du degré de détail du projet vironnement
(y c. aspects relevant des de l’ouvrage – Appui lors de l’acquisition de terrains et de
33
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
34
4.3.3 Etude du projet
4.3.32 Projet de l’ouvrage (4)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Coûts, – Estimation révisée des – Définition de l’ampleur, Directeur général du projet Directeur général du projet
financement coûts d’investissement, de la méthode et du
– Proposition de l’ampleur, de la méthode, de – Participation à la recherche de solutions en cas
d’exploitation et d’entre- degré de précision du
la structure et du degré de précision (sauf de problèmes de financement
tien calcul des coûts
accord contraire, on adoptera une précision – Effectuation de calculs de rentabilité
– Le cas échéant, calcul – Participation à l’estima- de 8 10%) du calcul des coûts
de rentabilité tion des coûts d’investis-
– Etablissement du devis à partir des estima-
sement, d’exploitation et
tions de coûts des différents professionnels
d’entretien
spécialisés
– Approbation du devis
– Vérification de la plausibilité des estimations
des coûts sur la base de valeurs d’expérience
Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
35
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
36
4.3.3 Etude du projet
4.3.33 Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à l’enquête
Données de base: – Avant-projet ou projet de l’ouvrage approuvé, selon convention
– Résultats, décisions et exigences issus de la mise en consultation de l’avant-projet ou du projet de l’ouvrage et d’une éventuelle étude d’impact sur l’environnement
Objectifs: – Autorisation de construire délivrée
– Alignements et niveaux définis
– Coûts et délais vérifiés
– Crédit de construction approuvé
37
aux conditions et charges émises lors de la
procédure d’autorisation de construire
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
38
4.3.3 Etude du projet
4.3.33 Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à l’enquête (3)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Coûts, – Incidences de la procé- – Garantie du crédit Directeur général du projet Directeur général du projet
financement dure d’autorisation de – Approbation des informa- – Adaptation des informations sur les coûts pour –
construire sur les coûts tions mises à jour sur les l’ensemble du projet sur la base des condi-
– Informations mises au coûts tions et charges émises lors de la procédure
net sur les coûts d’autorisation de construire
– Le cas échéant, chiffres
Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
clés relatifs au crédit de
construction octroyé – Analyse, pour le domaine propre de l’ingénieur, –
des conditions et charges ayant des inci-
dences sur les coûts, et établissement de la
documentation correspondante
– Adaptation des informations sur les coûts pour
le domaine propre de l’ingénieur sur la base
41
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
42
4.3.4 Appel d’offres
4.3.41 Appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication (3)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Description, Directeur général des travaux Directeur général des travaux
représentation
Comparaison des offres Comparaison des offres
(2)
– Participation à la mise au net des offres –
au moyen de rounds de questions
– Participation aux négociations avec les entre-
prises et fournisseurs
43
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
44
4.3.4 Appel d’offres
4.3.41 Appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication (5)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Coûts, – Comparaison des coûts – Effectuation d’un examen Directeur général du projet Directeur général du projet
financement avec le devis de rentabilité
– Identification et justification des écarts par – Participation à l’examen de la rentabilité
– Contrôle économique – Approbation du plan rapport au devis sur la base des offres des variantes d’entrepreneur
du projet de paiement
– Actualisation des pronostics relatifs aux coûts
finaux
Directeur général des travaux Directeur général des travaux
– – Etablissement d’un plan de paiement
Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
– Révision de l’estimation des coûts sur la base –
des offres et comparaison avec les estimations
précédentes
47
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
48
4.3.5 Réalisation
4.3.51 Projet d’exécution (3)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Description, Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
représentation
Données de base du projet Données de base du projet
(2)
– Vérification et actualisation des documents – Participation à la commande d’échantillons
produits et des objectifs et exigences énoncés
jusque-là
– Actualisation de la convention d’utilisation
– Actualisation de la base de projet
– Actualisation du plan de vérification et
de contrôle
49
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
50
4.3.5 Réalisation
4.3.51 Projet d’exécution (5)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Documenta- – Documents d’exécution – Directeur général du projet Directeur général du projet
tion et clôture
– Rassemblement des documents d’exécution –
de la phase
issus de tous les domaines de tâches
partielle
Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
– Constitution du dossier d’exécution pour –
le domaine propre de l’ingénieur
51
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
52
4.3.5 Réalisation
4.3.52 Exécution de l’ouvrage (2)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Description, – Rapports d’état – Approbation des rapports Directeur général des travaux Directeur général des travaux
représentation – Rapports de régie d’état
– Relations avec les autorités, les services – Etablissement de comptes rendus spéciaux,
– Attachements – Approbation des modifi- administratifs et les tiers d’un volume à convenir
cations apportées aux
– Procès-verbaux d’essais – Contrôle périodique des travaux sur le chantier
projets et à l’exécution
– Procès-verbaux des – Ediction de mesures en cas d’écarts tech-
– Approbation des
contrôles de réception et niques, financiers ou de délais, d’entente avec
avenants
des tests la direction des travaux
– Validation du décompte
– Listes de défauts – Suivi du trafic des paiements
du système d’incitations
– Documents décrivant les – Demande de garanties (engagements, etc.)
– Réception et contrôle
modifications apportées
technique de l’ouvrage – Vérification de la nécessité d’apporter des
au projet
ou de certaines de ses modifications au projet au vu de l’exécution
– Mise en œuvre du
53
nation des défauts
55
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
56
4.3.5 Réalisation
4.3.52 Exécution de l’ouvrage (6)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Description, Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
représentation
– Participation aux réunions de chantier, dans
(5)
la mesure où elles concernent les éléments
traités par l’ingénieur
– Participation à l’évaluation des décomptes
de l’entreprise
Coûts, – Rapports sur les presta- – Approbation des différen- Directeur général des travaux Directeur général des travaux
financement tions et les finances, tiels positifs et négatifs
– Proposition d’un concept de controlling – Obtention de garanties financières
avec pronostics relatifs de coûts
et de reporting durant l’exécution
aux coûts finaux – Approbation des plans
– Etablissement d’un plan de paiement définitif
– Factures contrôlées, de paiement
ordres de paiement – Surveillance des coûts d’exécution totaux
– Approbation du concept
57
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
58
4.3.5 Réalisation
4.3.53 Mise en service, achèvement
Données de base: – Ouvrage réalisé conformément au cahier des charges et au contrat
– Documents relatifs aux modifications apportées lors de la phase d’exécution
– Procès-verbaux de réception de l’ouvrage réalisé
Objectifs: – Ouvrage réceptionné et mis en service
– Plans et dossier d’exécution mis à jour
– Personnel chargé de l’exploitation et de l’entretien formé
– Défauts éliminés
59
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
60
4.3.5 Réalisation
4.3.53 Mise en service, achèvement (3)
Domaines de Résultats / documents Prestations et décisions Prestations de l’ingénieur Prestations de l’ingénieur
prestations attendus du mandant Prestations ordinaires Prestations à convenir spécifiquement
Description, Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
représentation
Mise en service Mise en service
(3)
– – Participation à la formation du personnel
chargé de l’exploitation
Coûts, – Garanties, cautionne- – Approbation du dé- Directeur général du projet Directeur général du projet
financement ments solidaires compte final pour
– Mise en regard du décompte final sur tout – Détermination de chiffres clés et recherche
– Décompte final pour l’ensemble de l’ouvrage
l’ouvrage et du devis de valeurs de comparaison liées à d’autres
l’ensemble de l’ouvrage ouvrages
– Etablissement de décomptes de subventions
Professionnel spécialisé Professionnel spécialisé
63
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
64
4.3.6 Exploitation
4.3.62 Surveillance / contrôle / entretien
Données de base: – Dossier de l’ouvrage avec documentation complète en vue de l’exploitation
Objectifs: – Etat de l’ouvrage déterminé
– Entretien assuré et optimisé
Contrôle Contrôle
– – Relevé de l’état existant, y c. investigations
– Commande et évaluation d’essais normalisés
– Analyse structurale (générale / détaillée)
– Evaluation de l’état existant
– Analyse de variantes de solution
– Préconisation de mesures à prendre, y c. docu-
mentation pour les mesures de conservation
Documenta- – Documentation d’en- – Approbation des mandats – – Rassemblement des données de base, des
65
Lizenz 905.100: CSD Management SA, Fribourg
66
4.3.6 Exploitation
4.3.63 Maintenance
Données de base: – Dossier de l’ouvrage et dossier d’exploitation avec documentation complète en vue de l’exploitation
– Résultats obtenus et contrôles effectués dans le cadre de la surveillance, du contrôle et de l’entretien
Objectifs: – Aptitude au service et valeur de l’ouvrage maintenues au moyen de mesures modestes (maintenance) jusqu’à la prochaine remise en état
– Données de base disponibles pour la définition des mesures à prendre
Les études préliminaires et définitives, les appels d’offres et la réalisation des mesures de conservation peuvent s’effectuer lors des phases 21, 3, 4 et 5.
.2 Le mode de calcul des honoraires et le montant des honoraires de l’ingénieur et des éléments de coût
supplémentaires sont à convenir, avant le début des travaux, entre le mandant et l’ingénieur.
.3 La TVA est décomptée séparément. Elle n’est pas comprise dans les honoraires et les éléments
de coûts supplémentaires.
5.2 Une modification des données de base, des délais, des exigences ou de l’ampleur des prestations à
Modification fournir ou des résultats attendus entraîne en principe une adaptation de la rémunération. L’ingénieur
des prestations est tenu d’en aviser le mandant sans attendre et de lui soumettre une proposition d’adaptation du
convenues contrat. Le mandant se prononce rapidement sur cette dernière.
.2 Le calcul des honoraires d’après le temps employé effectif (cf. art. 6) est recommandé pour les presta-
tions pour lesquelles il est impossible ou difficile d’estimer à l’avance le temps nécessaire.
.3 La rémunération sous forme forfaitaire ou globale implique un accord préalable sans ambiguïté sur
les objectifs, les résultats attendus et sur les prestations à fournir pour les atteindre.
.4 Le calcul des honoraires par unités de prestations est recommandé pour les prestations partielles
récurrentes et clairement identifiables telles que séances, rapports sur l’état des travaux, visites de
chantier, etc.
Un montant forfaitaire ou global doit être convenu par unité de prestation.
.4 Les prestations de tiers comprennent les coûts de prestations effectuées à la demande de l’ingénieur,
en accord avec le mandant, comme par exemple:
– les essais en laboratoire,
– les sondages géotechniques,
– les expertises et avis,
– les travaux d’arpentage,
– la production d’images de synthèse et de maquettes,
– les travaux de traduction.
5.6 .1 Si le mandant exige de l’ingénieur qu’il travaille de nuit ou le dimanche, il devra vérifier le paiement
Versement des d’un supplément d’honoraires correspondant aux suppléments de salaire ou de temps définis dans
suppléments la législation sur le travail.
légaux
.2 Si le mandant exige de l’ingénieur qu’il assure un service de piquet, une indemnité est à convenir.
5.7 Les modalités de facturation du renchérissement sont à convenir. La SIA met ici à disposition, comme
Renchérissement base, la norme SIA 126 Variations de prix: Procédure selon la méthode paramétrique pour les presta-
tions de mandataires.
5.8 Si le mandant et l’ingénieur n’ont pas préalablement convenu des modalités de rémunération,
Absence de les prestations doivent être rémunérées en fonction du temps qu’elles ont effectivement demandé.
convention
5.10 Si le mandant exige la mise en place d’une fonction de mandataire général, une augmentation
Fonction de des honoraires doit être évaluée.
mandataire
général
5.11 Si le mandant exige l’intégration d’un sous-mandataire dans le mandat, une augmentation
Sous-mandataire des honoraires doit être évaluée.
6.1 .1 Le calcul des honoraires d’après le temps employé effectif peut être convenu:
Principes – d’après les catégories de qualification,
– d’après des taux horaires moyens ou
– d’après les salaires.
.2 La base pour le calcul des honoraires d’après le temps employé effectif est constituée par le temps
employé par tous les collaborateurs travaillant directement au mandat et par les taux horaires offerts
correspondants.
.3 Les prestations rémunérées d’après le temps employé effectif doivent être consignées dans des
rapports de travail pouvant être consultés par le mandant. Elles doivent faire l’objet de décomptes
périodiques.
.4 Il est recommandé de procéder, avant le début des travaux, à une estimation du temps nécessaire,
et de convenir de la manière de procéder en cas de modification des prestations nécessaires lors
de l’exécution du mandat.
.5 L’estimation du temps nécessaire doit être vérifiée et, le cas échéant, adaptée au terme de chaque
phase partielle sur la base des connaissances actualisées.
6.2 .1 Il est recommandé de calculer les honoraires d’après les catégories de qualification lorsque la nature
Calcul des et l’ampleur des prestations ou leur répartition sur les différentes catégories de qualification sont
honoraires difficiles à évaluer.
d’après les Cela concerne en particulier:
catégories – les prestations de direction générale de projet,
de qualification – les prestations de direction générale des travaux,
– les prestations de direction des travaux,
– les prestations à convenir spécifiquement,
– les prestations afférentes à la «Définition des objectifs» (art. 4.3.1), aux «Etudes préliminaires»
(art. 4.3.2) et à «l’Exploitation» (art. 4.3.6),
– les mandats particuliers, tels qu’expertises, participation à des arbitrages ou à des jurys de
concours, estimations et inventaires, conseils, constats sur place, enquêtes, collecte de données
de base,
– les prestations afférentes à l’analyse de l’état des ouvrages, à leur conservation, à leur transforma-
tion ou à la conservation des monuments historiques.
.2 La base pour le calcul des honoraires selon les catégories de qualification est constituée par:
– les catégories de qualification liées à la fonction,
– le temps employé effectif,
– le ou les taux horaires offerts par catégories de qualification.
.5 Catégories de qualification
Personnel de secrétariat G F E
.2 Les bases pour la détermination des honoraires d’après des taux horaires moyens sont constituées
par:
– le temps employé par tous les collaborateurs directement engagés sur le mandat,
– le taux horaire unique convenu et applicable aux heures effectuées par les collaborateurs.
H = Tt x h
6.4 .1 Le calcul des honoraires d’après les salaires peut être convenu lorsque, pour des raisons particulières,
Calcul des des collaborateurs mentionnés nominalement sont engagés pour des tâches telles que celles
honoraires mentionnées à l’art. 6.2.1.
d’après
les salaires .2 La rémunération horaire se calcule à partir du salaire annuel soumis à l’AVS, majoré d’un pourcentage
spécifique à chaque bureau pour les frais généraux et les risques et bénéfices.
Les principes de la protection des données doivent être respectés.
.3 Les salaires facturables des collaborateurs doivent faire l’objet d’un accord préalable, de même que la
rémunération du propriétaire du bureau selon la fonction qu’il exerce.
Représentant de
Président Patrick Gartmann, Dipl. Bau-Ing., Dipl. Arch. FH/SIA, Coire Bureau d’études
Membres Matthias Adelsbach, Dipl. Bauing. SIA, Aarau Maître d’ouvrage / CIC
Markus Buchmann, Dipl. Kulturingenieur ETH, Zurich Maître d’ouvrage CFF
Flavio Marco Casanova, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Arisdorf Bureau d’études / USIC
Alessandro Fabris, Dipl. Ing. ETH/SIA, Dr. sc. techn., Zurich Bureau d’études
Hans Ulrich Frey, ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne Bureau d’études / USIC
Stefan Hosang, Dipl. Betriebswirtschaftsing. FH, Coire Bureau d’études / USIC
Isabelle Kalt Scholl, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Horw Bureau d’études
Urs Kempter, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Gossau Bureau d’études
Laurent Mouvet, ing. civil dipl. EPF/SIA, St-Sulpice Bureau d’études
Otto Noger, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Winterthour Maître d’ouvrage OFROU
Philipp Odermatt, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Effretikon Bureau d’études / GCO
Peter Rudin, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich Bureau d’études / VSA
Raphael Wick, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Ennetbaden Bureau d’études
Adoption et validité
L’Assemblée des délégués de la SIA a approuvé le présent règlement le 12 avril 2019.
Il remplace le règlement SIA 103 Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils, édition 2014,
2e édition révisée, et la SIA 103-K Aide au calcul pour le règlement SIA 103, édition 2018.
Le Président
Stefan Cadosch