Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
WIALAYA D’OUJDA
CONSEIL REGIONAL DE L’ORIENTAL
AGENCE REGIONALE D’EXECUSION DES PROJETS

Marché n° :……/2023

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

EQUIPEMENTS DIVERS
POUR LA MAISON DES JEUNES SIDI MAAFA A OUJDA

CPS page 1
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

ROYAUME DU MAROC MARCHE N°.........../2023

MINISTERE DE L’INTERIEUR
WIALAYA D’OUJDA
CONSEIL REGIONAL DE L’ORIENTAL
AGENCE REGIONALE D’EXECUSION DES PROJETS

Marché N°……/2023 Marché passé par appel d’offres sur offres de prix en application de l'alinéa 2 du
paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17
du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marches publics
.

ENTRE

…………………………………………………………………………………………………………

D’UNE PART

Et Monsieur ...................................…….............................................................................

- Qualité ......…………………………..................................………………………….............

- Agissant pour le compte de ............………………………................................................

- Nature de l’Entreprise ................................………….........…………………....................

- faisant élection de domicile à ..................................................…………………………..

- Inscrit au registre de commerce sous N°........................................ à ..................……

- Affilié à la caisse nationale de sécurité sociale sous N°........................à Casablanca

- Patente N° .........................………………………………………………….………………..

- Identification fiscal ……………………………………………………..

- Compte bancaire N°

Ouvert à ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ……....... ... ... ... .. .

D’AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

CPS page 2
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : Equipements divers pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à
OUJDA

Article 1- PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GÉNÉRAUX

a - Pièces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :
1- L’acte d’engagement
2- Le présent cahier des prescriptions spéciales.
3- le bordereau des prix - détail estimatif à prix unitaires
4- Le C.C.A.G –T.
5- Plan d’exécution
En cas de contradiction ou de différences entre les pièces constitutives du marché, ces pièces
prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées.

b - b - Documents généraux

1 - Le décret n°212.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.
2- Le décret royal 330/66 du 10 Mouharam 1387 (21/04/1967) portant règlement général de la
comptabilité publique tel qu’il a été modifié.
3 - La loi n 112.13 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics
4 - Dahir n°1-85-347 du 07 Rebia II 1406 ( 20 /12/1985 ) portant promulgation de la loi n° 30-85
relative à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A)
5 - Le décret n°2-73-685 du 12 Kaada 1393 (08/12/ 1973) portant revalorisation des salaires minimes.
6- Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.
7- La circulaire 242 S.G.P du 13-06-1940 relatives à la fourniture du ciment.
8 - La circulaire 1-61-S.G.G / C.A.B du 30/01/1961 relative à l’utilisation des produits d’origine de
fabrication nationale.
9- Arrêté du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles
et les conditions de révision des prix des marchés publics.
10- Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main d’œuvre
particulièrement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre 1973) portant
revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et
l’agriculture.
11-Décision du premier ministre n° 3.71.07 du 5 Ramadan 1428 (18 septembre 2007) relative au
portail des marches de l'état.
12- Dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-97 sur la protection de la
propriété intellectuelle.
13- le décret 2-14-394 du 02 juin 2016 approuvant le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marches de travaux.
14-Le décret 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l’Etat;
15-Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts
moratoires relatifs aux commandes publiques.
16- Décret N°2.05.1016 du 16 juillet 2005 portant création d’un compte d’affectation spéciale n°
3.1.04.06 intitulé « fonds de soutien à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain »Ainsi
que tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de l’acte d’engagement.
17-Décret n°2.05.1017 du 19 juillet 2005 relatif aux procédures d’exécution des dépenses de
l’Initiative dans le cadre du compte d’affectation spéciale susmentionné.
18-Décret n° 2-14-272 du 14 rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés
publics

CPS page 3
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

- Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de
signature du marché.

TEXTES TECHNIQUES

1 - Le devis général d’architecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc

2 - Le CPC applicable aux Travaux Publics et de communications constituées comme Précisé dans la
circulaire n° 6019 TPC du 07 Juin 1972
3 - Arrêté n°350.67 du Ministère des travaux publics et des communications de 15 juillet 1967 ainsi
qu’aux règles techniques P.N.M.7.II.cl 006 et 005 annexés à l’arrêté n°350.
4 - Le dahir n° 170-157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle,
notamment son article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant
aux travaux de bâtiment.
7- Tous les textes rendus applicables à la date de la soumission

Article 2- DELAI D’APPROBATION

Le présent marché ne sera valable ; définitif et exécutoire qu’après notification de son
approbation par l’autorité compétente. L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans
un délai maximum de 75 jours à compter de la date de l’ouverture des plis selon le nouveau décret
n°02.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013).
Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai l’attributaire est libéré de
son engagement vis-à-vis de l’administration.
Dans ce cas, main levée lui est donnée, à sa demande de son cautionnement provisoire
conformément au décret n°02.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013).

Article 3- VALIDITE DU MARCHE - DELAI D’EXECUTION

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après approbation par l’autorité
compétente.
Il est prévu un délai d’exécution globale de douze (12) mois pour l’ensemble des travaux, le
délai prendra effet à compter de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement de
l’exécution des travaux, et ce conformément à l’article 8 du CCAGT.

Article 4- PENALITES
En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché pour
lequel un délai d’exécution est fixée à douze (12) mois, il est appliqué une pénalité journalière
de Un pour mille (1/1000) du montant du marché. Ledit montant est celui du marché initial,
éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à
l’augmentation dans la masse des travaux.
Les pénalités sont encourues de simple fait de la constatation du retard par le maître d’ouvrage
qui sans préjudice de toute autres méthodes de recouvrement, déduit d’office le montant de ces
pénalités de toutes les sommes dont le titulaire est redevable.
L’application de ces pénalités ne libère en rien Le titulaire de l’ensemble des autres obligations
et responsabilités qu’il a souscrites au titre du marché.
Le montant des pénalités est plafonné à huit pour cent (08%) du montant initial du marché.
éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à
l’augmentation dans la masse des travaux. lorsque le plafond des pénalités est atteint l’autorité
compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de
l’application des autres mesures cœrcitives prévues par l’article 79 du C.C.A.G-T.

Article 5- CAUTIONNEMENT
En application de l’article N°14 paragraphe 1 du C.C.A.G.T
a/ le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : Quarante mille dirhams (40.000,00dhs). T

CPS page 4
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

b/ Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché en arrondissant les

centimes au dirham supérieur.
Ce cautionnement définitif pourra être constitué dans les conditions prévues par l’article 15
du C.C.A.G.T dans vingt (20) jours après la notification de l’approbation du marché.

Article 6- RETENUE DE GARANTIE

Conformément à l’article 64 du CCAGT, une retenue de un dixième (1/10) sera effectuée sur
chaque acompte à titre de garantie. La retenue de garantie cesse de croître lorsqu’elle aura atteint sept
pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté, le cas échant, du montant des avenants.
La retenue de garantie est remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et
solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
La caution personnelle et solidaire qui en tient lieu peut être constituée par tranches successives
d’un montant égal à la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte.

Article 7- DOMICILE DU TITULAIRE

A défaut par l’entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l’article 20 du CCAGT, toutes
les notifications lui seront faites à l’adresse mentionnée dans le présent CPS.

Article 8- CONDITIONS DE RESILIATION

Le marché peut être résilié de plein droit par l’autorité compétente, les conditions de résiliation
du présent marché seront régies par les clauses du décret 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars
2013) relatif aux marchés publics et les clauses du C.C.A.G-T.

Article 9- MESURES COERCITIVES

Lorsque Le titulaire ne se conforme pas soit aux stipulations du marché soit aux ordres de
services qui lui sont donnés par la maitrise d’œuvre, l’autorité compétente peut appliquer à son
encontre les mesures prescrites à l’article 79 du C.C.A.G.T.

Article 10- NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions
de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05
du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :
1- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par
les soins du Monsieur le President du Conseil Régional de l’Oriental ;
2- Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent
être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou
de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.
3- Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de
la loi n° 112-13.
4- Les paiements prévus au marché seront effectués par le trésorier Provincial d’Oujda seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.
Le maître d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention
« exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique
destiné à former titre pour le nantissement du marché.

Article 11- CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire est réputé avoir reconnu en personnel au fait reconnaître par un représentant
qualifié l’emplacement des ouvrages à réaliser et des gîte des matériaux de construction.

CPS page 5
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

Il est censé avoir une parfaite connaissance des lieux et des sujétions d’exécution résultant des
conditions des sites du chantier.
Le titulaire ne peut en aucun cas formuler de réclamation basée sur une connaissance
insuffisante des lieux, des gîtes des matériaux et de condition d’exécution des travaux.

Article 12- VARIATION DES PRIX

En application du paragraphe 2 de l’article 12 du décret 02-12-349 du 20 Mars 2013, le présent
marché est passé à prix révisable.

Conformément à l’Arrêté du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre

2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

P = Po. (0,15 + 0,85 BAT6 )

BAT6o
Définition des symboles et index
Po = Montant initial hors taxe de la prestation considérée ;
P = Montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;
BAT60 = index global du bâtiment à la date d’ouverture des plis
BAT6 = La valeur du même index à la date d’exigibilité de la révision;

Article 13- NATURE DES PRIX

Conformément à l’article 53 du C.C.A.G-T, les prix du présent marché comprennent le
bénéfice ainsi que tous droits, taxes, faux frais et d’une façon générale toutes dépenses qui sont
conséquence nécessaire et directe du travail .Ces prix sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et
marges.

Article 14- CARACTERE DES PRIX :

Il est formellement stipulé que l’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la
nature, des conditions et des difficultés d’exécution du projet, pour avoir personnellement, visité
l’emplacement des futurs travaux, avoir examiné dans leur détails les pièces du projet établi par
l’administration, s’être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et
avoir obtenu toutes les précisions désirables pour que l’ouvrage fini soit conforme à toutes les règles
de l’art et aux prescriptions du présent CPS et des normes en vigueur.
Les prix établis par l’entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement et
de fonctionnement, ils comprennent également tous les percements, saignées, rebouches, raccords de
toute nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.
Ils tiennent compte également de :
1- Tous les frais généraux et bénéfices de l’Entreprise.
2- Toutes les charges sociales et fiscales y compris la T.V.A.
3- Toutes frais d’achat de matériaux, matières consommables et fournitures diverses
(combustibles, eaux, électricité, etc.).
4- Tous frais de main d’œuvre, de gardiennage et signalisation de chantier.
5- Tous frais de transport de main d’œuvre, matériaux ou matériels concernant l’exécution de
ses travaux.
6- Tous frais résultant du maintien de la circulation sur les voies se raccordant ou traversant le
chantier, ainsi que les frais résultants de l’occupation temporaire de la chaussé et le
maintien de l’accès normal aux propriétés riveraines.
7- Tous frais d’équipement, de blindage et d’épuisement des eaux s’il y a lieu.
8- De l’établissement des métrés d’exécution, des plans de recollement,
9- Des essais et d’analyses de laboratoire et des études complémentaires.
10- Des frais de branchement aux réseaux d’eau potable, l’électricité et de téléphone, ainsi
que les frais de consommations correspondants.
11- De tous les frais du compte prorata.

CPS page 6
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

Article 15- COMMENCEMENT DES TRAVAUX

Le commencement des travaux intervient sur ordre de service du maître d’ouvrage qui doit être
donné dans un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de l’approbation
du marché conformément aux prescriptions de l’article N°40 du C.C.A.G-T
Le titulaire doit commencer les travaux dans les délais fixés par l’ordre de service du maître
d’ouvrage qui ne peut sauf cas d’urgence être inférieur à dix (10) jours à compter de la date de
notification de l’ordre de service.

Article 16- PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX.

L'entrepreneur devra soumettre au maître de l'ouvrage dans les quinze jours de la notification
de l'ordre de service, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le
chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. Au cas où la cadence d'exécution des
travaux deviendrait inférieure à celle prévue au calendrier, le maître de l'ouvrage fera application des
mesures prévues à l'article 70 du CCAG –T
Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour
sous la surveillance du maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, l'entrepreneur étant tenu de
vérifier cette mise à jour. Le Maître de l'Ouvrage se réserve toutefois la possibilité sans que
l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité, de faire exécuter ces travaux par tranches successives qui
seront définies par ordre de service
Article 17- CHANGEMENT DANS LA MASSE DES OUVRAGES (AUGMENTATION OU
DIMINUTION)
Se référer aux articles 57 et 58 du C.C.A.G.T approuvé par le décret N°2-14-394 du 02 Juin
2016.
Article 18- RECEPTION PROVISOIRE
Les ouvrages ne sont réceptionnés qu’après avoir subi aux frais du titulaire, les contrôles de
conformité des travaux avec l’ensemble des obligations du marché et en particulier, avec les
spécifications techniques. Le titulaire avise le maître d’ouvrage par écrit de la date à laquelle il estime
que les travaux ont été achevés ou le seront.
Le maître d’ouvrage procède, Le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la
réception des ouvrages dans un délai de 10 jours, à compter de la date de réception de l’avis
mentionnée ci- dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux si cette
dernière date est postérieure.
En cas d’absence du titulaire à ses opérations, il en est fait mentionnée au procès-verbal et ce
procès verbal lui est alors notifié. La réception provisoire, si elle est prononcée, prend effet à la date
d’achèvement des travaux constatée par le maître de l’ouvrage.
S’il apparaît que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu à règlement
n’ont pas été exécutées, le maître d’ouvrage peut décider de prononcer la réception provisoire, sous
réserve que Le titulaire s’engage à exécuter ces travaux dans un délai qui n’excède pas un mois. La
constatation de l’exécution de ces travaux doit donner lieu à un procès verbal dressé dans les mêmes
conditions que le procès verbal des opérations préalables à la réception. Lorsque la réception
provisoire est assortie de réserves, Le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons
correspondantes dans le délai fixé par le maître d’ouvrage par ordre de service.
Toute prise de possession des ouvrages par le maître d’ouvrage doit être précédée de leur
réception. Toute fois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la
réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état contradictoire des lieux.
La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du maître
d’ouvrage et constitue le point de départ de l’obligation de garantie contractuelle.
A l’issue de la réception provisoire, Le titulaire peut être autorisé par le maître d’ouvrage à conserver
sur le site de chantier jusqu’à la fin de délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels,
matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période
de garantie.

CPS page 7
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

Article 19- RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive marque la fin de l’exécution du marché
L’entrepreneur demande par écrit vingt (20) jours au plus tard avant l’expiration du délai de
garantie prévu à l’article 75 ci-dessus, au maitre d’ouvrage de procéder à la réception définitive des
travaux.
La réception définitive sera prononcée un (1) an après la date du procès-verbal de la réception
provisoire. Durant cette période, Le titulaire est tenu à l’obligation de garantie contractuelle prévue
par l’article 75 du C.C.A.G.T.
En outre, Le maître d'ouvrage peut adresser à l'entrepreneur, à tout moment au cours du délai
de garantie, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l'exception de celles
résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.
Les dépenses correspondant aux travaux prescrits par le maître d'ouvrage ayant pour objet de
remédier aux déficiences énoncées aux a) et b) de l'alinéa 1 du présent article ne sont à la charge
de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
Les imperfections ou les malfaçons constatées par le maître d'ouvrage durant le dernier mois du
délai de garantie doivent être réparées par l'entrepreneur dans un délai fixé par ordre de service
Toutefois, le délai fixé à cet effet ne doit pas dépasser deux mois après l'expiration du délai de
garantie.

Article 20- MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

Les ouvrages seront évalués suivant les devis quantitatifs et estimatifs complétés par le titulaire
du marché et annexés au marché d’après les métrés contradictoires détaillés des quantités des travaux
réellement exécutées. Les relevés feront l’objet d’un plan d’attachement établi en doubles exemplaires
signés des deux parties.

Article 21- MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

D’une manière générale, les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, et
conformément aux dessins et plans qui seront notifiés au titulaire visé « Bon pour exécution ».
Les plans restent toujours la base de l’ouvrage, tous les dessins à annexer devront s’y conformer.
Les travaux ne pourront être menés avec la seule utilisation des plans de béton, les erreurs qui
pourraient parvenir de ce fait seront obligatoirement corrigées selon les indications des plans.
Si les désignations du C.P.S ou des plans ne sont pas suffisantes, il demeure bien entendu que la
signature du marché implique que les renseignements complémentaires ont été obtenus par l’entreprise
avant la remise de ses offres de prix.

Article 22- ORGANISATION DE POLICE DES CHANTIERS APPLICABLE A TOUS LES

TRAVAUX
- Le titulaire doit reconnaître les emplacements réservés aux chantiers ainsi que les moyens
d’accès et s’informer de tous règlements auxquels il doit se conformer pour l’exécution des
travaux.
- Le titulaire est tenu de respecter tous les règlements et consignes des autorités concernées du
lieu où sont effectués les travaux.
- Le titulaire doit se conformer aux ordres qui sont donnés par le maître d’ouvrage pour la
police des chantiers.
- Il assure, à ses frais, l’exécution des mesures de police ou autres qui sont ou seront prescrites
par les autorités concernées.
- Le titulaire est responsable de tous dommages résultants, pour les propriétés publiques ou
particulières, du mode d’organisation et de fonctionnement de ses chantiers. Dans le cas
d’accident, comme dans celui de dommages, la surveillance des agents du maître d’ouvrage ne
le décharge en rien de cette responsabilité. Il n’aura cas de recours contre le maître d’ouvrage
ou ses agents.
- Un panneau de présentation des plans du projet format A0, avec trépieds en aluminium,
couvre-pieds plexiglas, sont à réaliser à la charge de l’entreprise et doivent être présentés dans
le bureau de chantier durant le déroulement des travaux.

CPS page 8
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

Article 23- SOINS, SECOURS ET INDEMNITES AUX OUVRIERS ET EMPLOYES

1- L'entrepreneur est tenu d'organiser le service médical de ses chantiers conformément aux textes en
vigueur et d'assurer, à ses frais, les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiques aux ouvriers et
employés victimes d'accidents ou de maladies survenues du fait des travaux.
2- L'entrepreneur doit prendre à ses frais toutes les mesures indiquées par les services compétents,
pour assurer la salubrité de ses chantiers, y prévenir les épidémies et, notamment, faire pratiquer des
vaccinations, apporter à ses installations et campements les modifications ordonnées à des fins
d'hygiène.
3- Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux prescriptions des ordres de service qui lui sont
notifiés pour l'application des mesures prévues par le présent article, le maître d'ouvrage doit ordonner
l'arrêt du chantier s'il considère que les mesures prises sont insuffisantes pour assurer la sécurité en
général et une bonne protection du personnel du chantier ou des tiers en particulier. La période
d'interruption qui en découle sera comprise dans le délai contractuel et donnera lieu, à une pénalité
journalière de Un pour mille (1/1000) du montant du marché.

Article 24- RESTRICTION DANS L’EMPLOI DE LA MAIN D’ŒUVRE

La main d’œuvre nécessaire à l’exécution des travaux sera recrutée par le titulaire sous
sa responsabilité. La main d’œuvre devra être recrutée suivant les règlements en vigueur, notamment
les articles 23 du CCAGT, en particulier le titulaire devra soumettre au visa du bureau de placement le
plus proche du chantier, la liste des ouvriers permanents de son entreprise, qu’il a l’intention
d’employer sur le chantier.
Le titulaire devra respecter la législation en vigueur ou à venir portant réglementation du travail et des
salaires au Maroc.

Article 25- TRANSPORTS

Le titulaire doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de transport
de matériaux et matériel nécessaires à l’exécution des travaux objet du marché.
En cas d’infraction aux dispositions sus indiquées, il est fait application des mesures coercitives fixées
par l’article 79 du CCAGT.

Article 26- TROUS ET SCELLEMNTS

Il est rappelé aux entreprises que les percements et scellements sont strictement interdits.
Il est strictement spécifié que les éléments de structures en B.A, ne doivent pas être touchés.
Il importe donc que les différents corps de métier précisent dès le début des travaux leur plans de
montage et de percement, afin de prévoir initialement la pose de tampons en bois panneaux dans les
coffrages ou fourreaux pour permettre les scellements et passages sans distinctions.
Les saignées dans les cloisons seront rigoureusement interdites dans le cas ou les percements
scellements ou saignées seraient indispensables.
Ils seront effectués après accord du maître d’ouvrage, mais le rebouchage et raccord nécessaires,
seront obligatoirement fait par frais de l’entreprise.

Article 27- ATTACHEMENTS

Les attachements sont pris conformément à l’article 61 du C.C.A.G-T.
Les attachements seront pris contradictoirement en présence de représentants de l'entrepreneur et de
l’Administration. Les situations mensuelles seront présentées sous forme cumulative et remise en
triples exemplaires à l’Administration.
Au cas où l’entrepreneur n’assiste pas aux prises d’attachement ou ne les signent pas, ils lui seront
transmis sous plis recommandés par l’Administration et lui sera accordé un délai d’acceptation. Passé
ce délai, les attachements sont censés être acceptés par lui comme s’ils étaient signés sans aucune
réserve.

CPS page 9
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

Article 28- DECOMPTES PROVISOIRES

Conformément aux articles 61 et 62 du CCAGT, les décomptes provisoires sont établis mensuellement
où à chaque fois qu’il est nécessaire et à partir des attachements admis par le maître d’ouvrage, un
décompte provisoire des travaux exécutés valant procès-verbal du service fait, et serviront de base au
versement d’acompte à Le titulaire.
Une copie de ce décompte est transmise au titulaire dans un délai de quinze (10) jours à partir de la
date de son établissement; lorsque le marché est nanti cette copie doit être accompagnée d’une
attestation des droits constatés signée par le maître d’ouvrage conformément à la réglementation en
vigueur.

Article 29- DECOMPTE DEFINITIF

Le décompte définitif est établi lorsque les travaux résultant de l’exécution des marchés sont achevés.
Le décompte définitif est dressé conformément aux prescriptions de l’article 68 du CCAG-T.

Article 30- CESSATION DES TRAVAUX

Lorsque le maître d’ouvrage prescrit par ordre de service la cessation des travaux, le marché est
immédiatement résilié et une indemnité est allouée au titulaire si un préjudice est dûment constaté.
La demande du titulaire n’est recevable que si elle présentée par écrit, dans un délai de quarante jours
(40) jours à dater de la notification de l’ordre de service prescrivant la cessation des travaux.
Si les travaux ont reçu un commencement d’exécution, le titulaire peut requérir qu’il soit procédé
immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés puis à la leur réception définitive après
l’expiration du délai de garantie conformément à l’article N°49 du C.C.A.G-T
Article 31- SOUS – TRAITANCE
Le titulaire pourra sous-traiter une partie des travaux faisant l’objet du marché conformément au décret
n°2.12.349 du 18 Joumada Ier 1434 (20 Mars 2013) notamment l’article 158.
Ces dispositions ne réduiront en aucune façon les responsabilités de Le titulaire, notamment au sujet
des travaux exécutés par les sous-traitants.
La sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché, ni porter sur le
corps d'état principal du marché.
Les travaux énumérés ci-après ne peuvent faire l’objet de sous-traitance :
• Travaux relatifs aux gros œuvres ;
• Travaux d’étanchéité ;
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article
24 du décret relatif aux marchés publics
Article 32- BASES DE REGLEMENT DES COMPTES :
Le décompte est établi en appliquant aux quantités d’ouvrages réellement exécutées et régulièrement
constatées, les prix unitaires du bordereau des prix modifiés, s’il y’a lieu.
Toutefois, dans le cas prévu au troisième paragraphe de l’article 43 du C.C.A.G-T, lorsque la valeur
des ouvrages exécutés est supérieure à celle des ouvrages prescrits par le C.P.S ou les ordres de
service, les comptes sont établis sur la base de la valeur de ces derniers ouvrages.
Article 33- ASSURANCES ET RESPONSABLITE
Le titulaire doit souscrire un contrat d’assurance conformément à l’article 25 du C.C.A.G.T.
Article 34- REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
En cas de litiges pouvant survenir entre l’entreprise et le maître d’ouvrage, se conformer aux
prescriptions des articles N°81-82-83 du C.C.A.G-T.
Article 35- FRAIS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT
Conformément à l’article 7 du C.C.A.G.T Le titulaire acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu
le timbre et l’enregistrement du marché tel que ces droits résultent des lois et règlement en vigueur.

CPS page 10
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

Article 36- RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

L’entrepreneur est tenu d’assister personnellement aux réunions de chantier et de coordination,
lorsqu’il aura été invité par lettre ou sur le procès verbal de la dernière réunion.
Il est précisé que le représentant de l’entreprise devra être qualifié et habilité à prendre toutes
décisions. En outre, il devra être agrée par l’administration. Cet agrément peut être retiré sans que
l’administration ait à justifier les raisons de sa décision.

Article 37- INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur procédera à l’installation du chantier de manière à ne pas entraver le déroulement de la
circulation dans la partie existante, et il devra garantir la sécurité dans la partie existante, et il devra
garantir la sécurité des personnes circulant dans les abords immédiats du chantier.
Toutefois l’entrepreneur devra prévoir une baraque de chantier ainsi que ses équipements.
Les frais de l’installation de chantier sont à la charge de l’entrepreneur. A cet effet, il devra souscrire
une assurance spéciale qui aura effet pendant la durée des travaux.
A/ Aménagement divers
A tout moment, les fouilles, formes et couches de fondations doivent être maintenues hors d'eau, aux
frais de l'entrepreneur.
B/ Branchements
L'entrepreneur pourvoira par ses propres moyens aux fournitures d'eau et d'électricité. Il
pourra se brancher sur le réseau existant sous réserve de l'accord de l’administration..
C/ Clôture de chantier
Celle ci devra isoler le chantier afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de la partie existant.
Article 38- ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI

1- Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit procéder à ses frais
au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition
par le maître d'ouvrage pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur se conforme pour ce dégagement,
ce nettoiement et cette remise en état à l'échelonnement et aux stipulations du cahier des prescriptions
spéciales.
2- A défaut d'exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites par le cahier
des prescriptions spéciales, le maître d'ouvrage met en demeure l'entrepreneur de réaliser
ces opérations. Si l'entrepreneur ne les réalise pas dans un délai maximum de trente (30) jours
à compter de la date de la réception de la mise en demeure, il est appliqué une pénalité journalière
de Un pour mille (1/1000) du montant du marché.
Le montant des pénalités est plafonné à 1/100.

Article 39- DOCUMENT A ETABLIR PAR LE TITULAIRE

Le titulaire doit, à compter de la date de notification de l’approbation du marché ou du démarrage des
travaux, soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage, d’une part le calendrier d’exécution des travaux
et les mesures générales qu’il entend prendre à cet effet, d’autre part, les dessins ou tout autre
document dont l’établissement lui incombe, tel que mémoire technique d’exécution et cahier
de chantier, etc, assortis de toutes justification utiles.

Article 40- PLAN DE RECOLLEMENT:

En fin d’exécution, l’entrepreneur remettra à l’administration un calque et trois tirages des plans pliés
suivant format 21X29,7 :
1- Des dessins côtés des ouvrages non visibles comme la réalisation peut être différente
des dessins primitifs et tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.
2- Des dessins des conduites, canalisation, conducteurs visibles, ou non visibles, tels qu’ils
ont été, repérés par des symboles et teintes conventionnelles avec indications des sections
ou autres caractéristiques, ces dessins indiqueront la position de tous regards et le sens d’écoulement
des égouts.

CPS page 11
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

Article 41- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET GESTION DES DECHETS DU

CHANTIER :
L’entrepreneur doit se conformer aux prescriptions des articles N°30-31 du C.C.A.G-T.

Article 42- OCTROI D’AVANCES

Dans le cas d’octroi d’avances par le maître d’ouvrage il est fait application de dispositions du
décret n° 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés publics.
L'entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché ni pour élever
des réclamations des sujétions qui peuvent être occasionnées, du retard éventuel de versement de
l’avance.
Le taux et les conditions de versement et de remboursement de l’avance prévus par le présent
cahier des prescriptions spéciales ne peuvent pas être modifiées par avenant.
Taux et montant de l’avance
Le montant de l’avance est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes comprises (TTC)
sans prise en compte dans le calcul de ce montant, ni de la révision des prix, ni de la part du marché
qui fait l’objet de sous-traitance.
Conditions de versement
L’avance ne peut être octroyée en cas d’indisponibilité ou d’insuffisance des fonds.
L’avance ne peut être octroyée que dans le respect des règles relatives à l’exigibilité des dettes
de l’Établissement Public.
L’avance ne peut être cumulable avec le nantissement du marché.
L’avance ne peut être versée que si l’entrepreneur en fait, au préalable au maître d’ouvrage, une
demande officielle et après qu’il ait constitué d’une caution personnelle et solidaire s’engageant avec
lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître d’ouvrage.
Conditions de remboursement
Les remboursements seront réglés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le montant
à rembourser sera arrêté dans le décompte, celui-ci récapitule en détail l’ensemble des éléments pris en
compte pour le règlement, y compris le montant du remboursement de l’avance.
Les remboursements de l’avance commencent à partir du 1er décompte ou le 1er solde dus à
l’entrepreneur par déduction d’un taux (%) du montant de l’acompte qui est égale au taux (%)
correspondant au montant TTC de 80% du prix du marché, par la formule suivante :
TRA = 125x (MDn/MM)
Où :

MDn : montant du décompte provisoire hors révision des prix ;

MM : montant du marché TTC.
TRA : taux de remboursement de l’avance.
Et à conditions que :
- le montant du décompte provisoire (MD) soit inférieur à 80% du montant du
marché TTC.
- lorsque le taux du décompte atteint ou dépasse 80%, le remboursement de
l’avance sera de la totalité (100%) du montant de l’avance.

CPS page 12
Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CPS page 13
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

ARTICLE 1. INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L'Entrepreneur se disposera pour l'installation de son chantier du terrain et restera libre à l'intérieur du
mur de clôture.
Il est tenu de prévoir dés l'ouverture du chantier, un local qui sera mis à la disposition du représentant
du Maître de l'ouvrage, qui en détiendra la clé. Ce local servira, en particulier, à recevoir les
échantillons des matériaux retenus, fournis par les différents corps d’état.
Un bureau de réunions sera installé et comprendra une table et 10 chaises. Ce bureau sera éclairé et
ventilé. Il fournira et installera, à sa charge, un panneau de chantier de 3m x 2m.
Les frais de cette installation de chantiers seront à la charge de l’entrepreneur.

ARTICLE 2. IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation sera réalisée par un géomètre agréé sous le contrôle du BET et de l’administration
La pose des repères définissant les axes et les niveaux seront assurés par lui, mais il sera tenu d'en
demander la vérification du BET chargé de la direction des travaux avant tout commencement
d'exécution des fouilles. Toute erreur constatée après cette vérification ne déchargera pas
l'Entrepreneur de son entière et pleine responsabilité.
Les travaux seront exécutés conformément aux dessins du projet et au dossier technique fournis à
l'Entrepreneur et approuvés par L’administration.

ARTICLE 3. PROVENANCE - QUALITE - PREPARATION DES MATERIAUX

Les matériaux et matériels destinés à l'exécution des travaux seront d'origine Marocaine. Il ne sera fait
appel aux matériaux et matériels d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le
marché Marocain. Les matériaux et matériels proviendront en principe des lieux d'extraction ou de
production suivants :
Désignation, provenance et qualité des matériaux et matériel.
 Sable d'Oued devant satisfaire aux spécifications de l’article 6 du D.G.A. Lavé et
exempt de poussière.
 Gravette des meilleures carrières, de concassage de calcaires dur, tamisé et lavé
avant l'emploi.
 Moellons des meilleures carrières agréées de la région
 Aciers devront satisfaire aux prescriptions de l'article 21 du D.G.A. Des usines
agréées du Maroc
 Ciment Portland artificiel CPJ des usines du Maroc
 Briques devront satisfaire aux prescriptions des Articles 18, 23, 75 du D.G.A. De
premier choix des briqueteries de la région
 Agglomérés premier choix des usines de la région
 Feutre et bitume usines agréées
 Tuyaux en ciment des usines de la région
 Tuyaux PVC des usines agréées du Maroc
 Tuyaux galvanisés des usines agréées du Maroc, Tarif 1
 Tuyaux en fonte des usines agréées du Maroc
 Tube fer noir des usines agréées du Maroc, Tarif 1 et 3
 Raccords des usines agréées du Maroc, Tarif 1
 Chaux grasse Des fours à chaux de la région
 Huile de lin de production locale
 Blanc de zinc à l'huile de lin Des dépôts agréés
 Couleurs Aux choix de l'Architecte
 Enduits agrées par l’architecte
 Blanc gélatineux Des usines locales
 Peinture glycérophtalique des dépôts agréés.

CPS page 14
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

 Vernis premier choix

 Verre à vitre Claire et non déformant
Par le fait même du dépôt de son offre, l'Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières
ou dépôts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. Aucune réclamation
ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. Tous ces matériaux
devront être de première qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique du
D.G.A. et aux normes marocaines .

ARTICLE 4. ECHANTILLONNAGE
Avant tout approvisionnement, l'Entrepreneur est tenu de faire parvenir à l’administration une liste
complète comportant toutes les indications sur la désignation, la qualité et la provenance des matériaux
et matériels qu'il compte utiliser. Cette liste devra être accompagnée obligatoirement de certificats et
attestations prouvant la qualité et la provenance des matériaux et matériels. Lesdits certificats et
attestations doivent être délivrés par des laboratoires agréés. Ensuite, l'Entrepreneur soumettra pour
agrément de l’administration et du BET un échantillon de chaque espèce de matériaux et matériels
qu'il se propose d'employer. Les échantillons acceptés seront déposés au bureau du chantier et
serviront de base de vérification pour les approvisionnements futurs sur chantier.

ARTICLE 5. VERIFICATION DES MATERIAUX ET MATERIELS.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité du
matériel et matériaux indispensables à la bonne marche des travaux. La qualité des matériaux et
matériels doit être identique aux échantillons agréés et ce, conformément à l'article 4 précité. Avant
tout emploi des matériaux et matériels destinés à l'exécution de l'ouvrage, l'Entrepreneur est tenu de les
faire réceptionner par l’administration et le BET. Pour cela l'Entrepreneur fera parvenir à
l’administration la demande de réception quatre jours ouvrables (4 jours ouvrables) à l'avance.
L'Entrepreneur assume toute responsabilité si les dispositions stipulées auparavant ne sont pas
respectées. Dans ce cas, les frais qui découlent des dispositions énumérées ci-après seront à la charge
de l'Entrepreneur :
1- Evacuation dans un délai de 24 heures pour tout matériau ou matériel non conforme à
l'échantillon agréé.
2- Démolition ou enlèvement respectivement de tout ouvrage (ou matériel) exécuté (ou
installé) avec tout matériau (ou matériel) non réceptionné
N.B : Les opérations d'évacuation, de démolition ou d'enlèvement décrites aux points 1 et 2 seront
effectuées en présence de l’administration et seront sanctionnées par un procès verbal.

CPS page 15
Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

EXECUTION ET EVALUATION
DES OUVRAGES

CPS page 16
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

PRIX N°1. FOURNITURE ET INSTALLATION DES CAMERAS DE SURVEILLANCE

Fourniture et installation de caméras de surveillance IP 4Mo

 1/3 ”CMOS progressive 4Mégapixels

 Encodage double flux H.265 & H.264
 20fps @ 4M (2688 × 1520) & 25 / 30fps @ 3M (2304 × 1296)
 WDR (120dB), Jour / Nuit (ICR) , 3DNR, AWB, AGC, BLC
 Surveillance de réseaux multiples: Web Viewer, CMS (DSS / PSS) et DMSS
 Objectif fixe de 2,8 mm (3,6 mm en option)
 Longueur maximale des LED IR 30m
 IP67, IK10, PoE

Fiche technique à soumettre à l’approbation du BET avant la pose.

UNITE DE PAIEMENT : L’UNITE

PRIX N°1. FOURNITURE ET INSTALLATION DE NVR

Fourniture et installation de NVR 32 CHANEL 16 POE UHD , disque dur Spécialement
enregistrement 6TO et Switche 24 port POE 1GO.

Fiche technique à soumettre à l’approbation du BET avant la pose.

UNITE DE PAIEMENT : L’UNITE

PRIX N°2. FOURNITURET ET INSTALLATION DE CLIMATISEURS 12 000 BTU

Fourniture et pose d’une unité extérieur et intérieur de climatiseur 12 000 BTU. Ce prix rémunère
la fourniture et la pose de climatiseur 12 000 BTU split-système marque AIR WELL ou similaire type
consol, réversible (chaud et froid) à télécommande infra-rouge y compris câble de section appropriée,
chemin de câble protection de calibre suffisant, réfrigérant des circuits, les éléments anti-vibration,
fixation diverses, support, connections, canalisation, plomberie, électricité et toutes sujétions
d’exécution de fourniture et de pose.

Fiche technique à soumettre à l’approbation du BET avant fixation .

UNITE DE PAIEMENT : L’UNITE

PRIX N°3. FOURNITURE ET INSTALLATION DE DETECTEUR DE MOUVEMENT

Fourniture et installation Pack système d’alarme avec module GSM y compris 10 détecteurs
filaire, clavier filaire, sirène.
Central d’alarme Satel PERFECTA 16SA,
Clavier LCD Satel ,
Détecteur de mouvement Satel,
Sirène extérieur Satel,

CPS page 17
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

Fiche technique à soumettre à l’approbation du BET avant fixation .

UNITE DE PAIEMENT : FORFAITAIRE

PRIX N°4. FOURNITURET ET INSTALLATION DE PACK CENTRALE D’INCENDIE

Fourniture et installation Pack système d’incendie FINSECUR ESC/CMSI ADRESSABLE 512

POINTS 3 FONCTIONS MES 1 UGA avec 12 détecteurs fienseur thermique adressable 12 v,
deux déclencheurs manuel adressables , dispositif sonore d'alarme feu et indicateur d'action

UNITE DE PAIEMENT : FORFAITAIRE

PRIX N°5. FOURNITURE D’EXTINCTEUR PORTATIF A POUDRE 9KG

Fourniture, pose et installation d'extincteurs normalisés, portatifs, à poudre polyvalente ABC, de 9kg,
fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox.

Fiche technique à soumettre à l’approbation de la maitrise en collaboration avec les sapeurs-pompiers.

UNITE DE PAIEMENT : L’UNITE

PRIX N°6. FOURNITURE D’EXTINCTEUR PORTATIF A POUDRE 6KG

Fourniture, pose et installation d'extincteurs normalisés, portatifs, à poudre polyvalente ABC, de 6kg,
fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox.

Fiche technique à soumettre à l’approbation de la maitrise en collaboration avec les sapeurs-pompiers .

UNITE DE PAIEMENT : L’UNITE

PRIX N°7. PANNEAU D’ECLAIRAGE TOTEM LUMINEUX

Fourniture de Totem lumineux rétroéclairé bombé (2mx1.4m). Plateforme structure en Tôle galvanisée
avec profile et cache boitier en aluminium et avec un système de fixation. Habillage : Vinyle Recto /
Verso sur 2 plaques en plexiglass 4 mm bombée. Y compris câblage, socle, platines et toutes sujetions
de pose et de fournitures.

Fiche technique à soumettre à l’approbation du BET

NB : Tous les échantillons seront soumis à l’approbation du BET

CPS page 18
Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF

CPS page 19
 Fourniture des divers équipements pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA

Page N°….….et dernière

Marché………/2023 passé après appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de l'alinéa
2 du paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe1 de l'article17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de
l’article17 du décret N°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marches publics
Objet du marché : Equipements divers pour la maison des jeunes SIDI MAAFA à OUJDA
Montant du marché :
………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………...

Dressé par le BET Lu, accepté et complété par le Concurrent

Approuvé par le Gouverneur

CPS page 20