Étude Suivi Réalisation Et Équipement Asma

République Algérienne Démocratique Et Populaire
WILAYA DE MASCARA
DAIRA DE TIGHENNIF
COMMUNE DE SEHAILIA
Intitulé de l’opération :
Étude, Suivi, Réalisation de 02 de classe d’extension + revêtement de la cour
à l’école du Douar Ouled Ali
PROJET : Étude, Suivi, Réalisation de 02 de classe d’extension + revêtent de la cour

.
Le service contractant: La commune de Sehailia
OFFRE TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya De Mascara
Daira De Tighennif
Commune De Sehailia
Annexe III
DECLARATION A SOUSCRIRE
1/__ Identification du service contractant :
Désignation du service contractant : Commune De Sehailia
Nom, prénom, qualité du signataire du contrat : Merah Benyssaad ___ Président De L’APC
2/ __ Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d’un groupement:
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature):
Soumissionnaire seul .
Dénomination de la société: ……………………..….............................................................................................................................................................................................................................................................................................……………….
Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises : Conjoint Solidaire
Dénomination de chaque société :
1/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………..
2/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………..
Dénomination du groupement : ……………………..…........................................................................................................................................................................................................................…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….……..………………………………..………………………..
Désignation du mandataire :
Les membres du groupement désignent le mandataire suivant : …………………..…………………………………………………………..…...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………..………………………………..………………………..
3/ __ Objet de la déclaration à souscrire :

Objet du contrat: Étude, Suivi, Réalisation de 02 de classe d’extension + revêtement de la cour
Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du contrat : Wilaya de Mascara
La présente déclaration à souscrire est présentée dans le cadre du contrat alloti :
Non Oui
Dans l’affirmative :
Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés: //
Offre de base
Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants) ¨ : ………………………………………………………….………………………………….....…..…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………..
Prix en option(s) suivant(s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs
montants) : ………………………………………………………………………..…………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………..………………….………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………..
4/ __ Engagement du soumissionnaire :
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du contrat prévues dans le cahier des charges, et conformément à leurs clauses et
stipulations,
Le signataire
S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;
Dénomination de la société: ……………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………….

……………………..……………………..………………………..
Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le
numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………..
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du contrat :
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………..
Engage la société, sur la base de son offre ;

Dénomination de la société: ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………….…………….………………………..
2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………..
3
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………..
L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement :

Présentation des membres du groupement (Chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement
doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) :
1/Dénomination de la société: ………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………….....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………..
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager
la société à l’occasion du contrat : ………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………….....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………..
Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou
des lots concerné(s), le cas échéant :
Désignation des membres Nature des prestations
à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre de soumission, et dans un délai de (en
chiffres et en lettres) ………………………………………………….…………….…………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………..
,à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat, dans les conditions fixées dans le cahier des charges.
Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres.
5/ __ Signature du soumissionnaire :
J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société
ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8
juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
Nom, prénom et qualité du signataire Lieu et date de signature Signature
6/ __ décision du service contractant :
La présente offre est ………………………………………………………………………………………………
A ……………………………………………………….……………………….………. , le
……………………………………………..………………..…………
Signature du représentant du service contractant :
4
SOMMAIRE
CHAPITRE I : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
A/ DISPOSITIONS GENERALES :
Article -I- 01 : Objet Du Cahier Des Charges.

Article -I- 02 : Mode De Passation.
Article -I- 03 : Éligibilité Des Candidats.
Article -I- 04 : Soumissionnaires non admises.
Article -I- 05 : Définition Des Termes Utilisent Dans Le Cahier Des Charges.
Article -I- 06 : Surveillance des Travaux.
B/ DOSSIER D’APPEL D’OFFRE:
Article -I- 07 : Publication De L’avis consultation.

Article -I- 08 : Le Délai de préparation des offres.
Article -I- 09 : Retrait Du Cahier Des Charges.
Article -I- 10 : Demande D’éclaircissement.
C/ PREPARATION DES SOUMISSIONS :
Article -I- 11 : Contenu Du Dossier De Soumission.

Article -I- 12 : Validité De L’offre.
Article -I- 13 : Montant De L’offre.
Article -I- 14 : Langue De Rédaction.
D/ PRESENTATION DES OFFRES :
Article -I- 15 : Forme Et Signature De L’offre.

Article -I- 16 : Durée De Préparation Des Offres.
Article -I- 17 : Modification Et Retrait Des Offres.
Article -I- 18 : Dépôt Des Offres.
Article -I- 19 : Prorogation du délai de remise des offres
E/ OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATIONS DES OFFRES
Article -I- 20 : Ouverture Des Plis.

Article -I- 21 : Conformité des Offres
Article -I- 22 : Méthodologie D’évaluation
Article -I- 23 : Critères d’évaluation
Article -I- 24 : Evaluation et comparaison des offres financières
Article -I- 25 : Infructuosité de L’avis de consultation
Article -I- 26 : Marge de Référence
F/ ATTRIBUTION DES OFFRES.
Article -I- 27 : Critères D'attribution Provisoire Des Offres

Article -I- 28: Publication De L’avis Attribution Provisoire
Article -I- 29 : Modalités De Recours
Article -I- 30: Sanction Encourues Par Le Soumissionnaire Défaillant
Article -I- 31 : Droit D’annulation.
5
CHAPITRE II - CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Article -II- 01 : Objet Du Consultation
Article -II- 02 : Localisation Du Projet.
Article -II- 03 : Mode De Passation.
Article -II- 04 : Textes Généraux.
Article -II- 05 : Pièces Constitutives.
Article -II- 06 : Montant Du Consultation.
Article -II- 07 : Consistance Des Travaux
Article -II- 08 : Mode D’évaluation Des Travaux
Article -II- 09 : Domiciliation Bancaire.
Article -II- 10 : Révision Et Actualisation Des Prix
Article -II- 11 : Délai D’exécution
Article -II- 12 : Imputation Budgétaire.
Article -II- 13 : Pénalités De Retard.
Article -II- 14 : Paiement Des Travaux
Article -II- 15 : Fourniture Des Matériaux Et Produits Fabriques
Article -II- 16 : Origine Des Matériaux Et Produits Fabriques
Article -II- 17 : Prescriptions Générales
Article -II- 18 : Constatations Eventuelles Des Métrés
Article -II- 19 : Attachements Des Travaux
Article -II- 20 : Ordre De Service
Article -II- 21 : Délais De Mandatement.
Article -II- 22 : Intérêts Moratoires.
Article -II- 23: Installation Provisoire Du Chantier
Article -II- 24 : Installation Et Organisation Du Chantier
Article -II- 25 : Horaires Et Rythme De Travail
Article -II- 26 : Signalisation De Chantier
Article -II- 27 : Responsabilité Du Co-Contractant En Ce Qui Concerne Les Dégâts, Les Gènes Causés Aux Tiers Et Les Mesures D’ordre De Sécurité
Article -II- 28 : Présence Du Cocontractant Sur Le Chantier
Article -II- 29 : Avances :
Article -II- 30 : Cas De Force Majeure.
Article -II- 31 : Nantissement.
Article -II- 32 : Cas De Désistement.
Article -II- 33 : Résiliation.
Article -II- 34 : Règlement Des Litiges.
Article -II- 35 : Timbre Et Enregistrement.
Article -II- 36 : Caution De Bonne Exécution
Article -II- 37 : Caution De Garantie
Article -II- 38 : Restitution De La Caution De Garantie
Article -II- 39 : Entrée En Vigueur.
Article -II- 40 : Clauses De Principe.
CHAPITRE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
Article -III-01:Travaux Supplémentaires
Article -IIII-02 : Avenants
Article -III-03 : Sous-Traitance
Article -III-04: Obligation De L’entrepreneur
Article -III-05: Paiement Des Travaux
Article -III-06 : Élection Domicile
Article -III-07 : Résiliation
Article -III-08: Assurances Du Cocontractant
Article -III-09: Conditions De Réception Des Ouvrages Et Délai De Garantie
Article -III-10: Obligation D'accueil D'apprentis
Article -III-11: Délai De Validité De L’offre
Article -III-12 : Règlement Des Litiges
Article -III-13 : Respect De La Législation Du Travail
Article -III-14 : Protection De L’environnement
Article -III-15 : L’utilisation De La Main D’œuvre Locale.
6
CHAPITRE I / INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
A/ DISPOSITIONS GENERALES :
ARTICLE -I- 01 : OBJET DU CAHIER DES CHARGES.

Le présent cahier des charges à pour objet de régler les conditions d'exécution techniques, administratives et
financières relatives au projet : Étude, Suivi, Réalisation de 02 de classe d’extension + revêtement de la
cour à l’école du Douar Ouled Ali
ARTICLE -I- 02 : MODE DE PASSATION.

Le présent cahier des charges est passé selon la procédure d’appel à la consultation lancé par biais d’affichage auprès des
communes voisines, les services techniques locaux d’offres, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du décret présidentiel
N° 15/247du 16 Septembre 2015, portant réglementation des Consultations publics et des délégations de services public.
ARTICLE -I- 03 : ELIGIBILITE DES CANDIDATS.

La présente consultation s’adresse aux soumissionnaires disposant le certificat de qualification et de classification
professionnelle Catégorie Deux (02) ou plus, en (Bâtiment) activité principale peuvent soumissionner et cela en vertu des
dispositions des du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des Consultations publics, et
délégations de service public.
NB :
 Ne peuvent en aucun cas prétendre à la participation les soumissionnaires qui ont fait l’objet d’une mise en demeure ou
plus notifiée par la commune de Sehailia.
 Ceux qui n’ont pas honoré leurs engagement contractuels (Retard dans les délais, qualité des travaux exécutés ) dans la
commune de Sehailia
 En cas où des soumissionnaires ne présentent pas le mémoire technique justificatif (selon modèle)
dûment remplie et signée seront écartés)
ARTICLE -I- 04 : SOUMISSIONNAIRES NON ADMISES

Conformément aux dispositions de l’article 75 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation
des Consultations publics, et des délégations de service public, sont exclus temporairement ou définitivement de la participation aux
Consultations publics, les opérateurs économiques suivants :
01- Qui ont refusé de compléter leurs dossiers

02- ou se sont désistés de l’’exécution d’un Consultation public avant l’expiration du délai de validité des offres, dans les conditions
prévues aux articles 71 et 74 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des Consultation
publics, et des délégations de service publics ;
03- Qui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités de règlement judiciaire ou de concordat ;
04- Qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire de
concordat ;
05- Qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;
06- Qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
07- Qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
08- Qui ont fait une fausse déclaration ;
09- Qui ont inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, après avoir fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs de
leurs Consultations, par des services contractant ;
10- Qui ont été inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux Consultations publics prévus à l’article 89
du décret présidentiel suscité ;
11- Qui ont été Inscrits au fichier national des fraudeurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières
et commerciales ;
12- Qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale.
13- qui n.ont pas respecté leurs engagements définis à l’article 84 du décret présidentiel suscité.
7
14- Arrêté du 19 décembre 2015 fixant les modèles de déclaration de probité, de déclaration de candidature, de déclaration à
souscrire, de lettre de soumission et de déclaration du sous-traitant.
15- l’opérateur économique retenu provisoirement dont l’offre financière globale ou dont un ou plusieurs prix de son offre
financière paraissent anormalement bas, par rapport à un référentiel des prix, les justificatifs et les précisions jugées
utiles. Conformément a l’article 72 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
Consultations publics et des délégations de service publics
16- L’offre financière de l’opérateur économique retenu provisoirement, jugée excessive par rapport à un référentiel des
prix. Le service contractant rejette cette offre, par décision motivée. Conformément a l’article 72 du décret présidentiel
15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des Consultations publics et des délégations de service publics
ARTICLE -I- 05 : DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LE CAHIER DES CHARGES.
1. Le service contractant : désigne le Maitre de l’Ouvrage ou l’Administration représentée par le président de l’assemblée
populaire de la commune de Sehailia
2. Le soumissionnaire : désigne le fournisseur qui a présenté une offre en vue de réaliser les prestations objet du présent
cahier des charges.
3. Le cocontractant : désigne l’entreprise qui a été retenue en vue de contracter le contrat, objet du présent cahier des
charges.
4. Le contrat : signifie l’accord passé entre le contractant et le cocontractant et se définit par les clauses et conditions
auxquelles les deux parties adhèrent pleinement en vue de l’exécution des fournitures, objet de consultation.
ARTICLE -I- 06 : SURVEILLANCE DES TRAVAUX:

Les services techniques du maître d'ouvrage assisté par le service technique (B.E.T, CTC , S.E.P. de la Daïra de Tighennif)
assureront le suivi et le contrôle des travaux.
B/ DOSSIER D’APPEL D’OFFRES:
ARTICLE -I- 07 : PUBLICATION DE LA CONSULTATION :

Conformément à l’article 65 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des Consultations
publics et des délégations de service publics, La présente consultation se sera lancé par biais d’affichage auprès des communes
voisines, les services techniques locaux d’offres
ARTICLE -I- 08 : LE DELAI DE PREPARATION DES OFFRES :

La date limite de dépôt des offres est fixée à Cinq (05) jours à compter du premier affichage de la présente consultation
L’heure limite de dépôt des offres est fixée le cinquième (05) Jours à 14H00.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu le : ……………….………….. à partir
de 14 heures
Remarque : Si le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis techniques et financiers
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant en gardant les mêmes horaires.
ARTICLE -I- 09 : RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES.

Le cahier des charges sera retiré auprès de la commune de Sehailia Wilaya de Mascara, bureau des Consultations, , contre le
paiement d’un montant de : Deux Mille (2.000,00 DA) Dinars, non remboursable, qui représente les frais de la documentation et de
reprographie.
ARTICLE -I- 10 : DEMANDE D’ÉCLAIRCISSEMENT.

Tout soumissionnaire désirant des éclaircissements au sujet du cahier des charges et documents du présent avis consultation
est tenu de notifier une requête écrite au service contractant 05 jours avant le dépôt des offres.
8
L’administration en fonction de la teneur de la demande décidera de la nécessité de répondre à celle-ci, en cas de réponse celle-ci sera
notifiée par le service contractant et l’envoyée à l’ensemble des soumissionnaires ayant retiré le cahier des charges.
C/ PREPARATION DES SOUMISSIONS :
ARTICLE -I- 11 : CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION.

Conformément aux dispositions de l’article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portantes
réglementations du Consultation public et des délégations de service public, les offres doivent comporter : un dossier de candidature,
une offre technique et une offre financière
DOSSIER DE CANDIDATURE : Enveloppe « A » portant la mention « dossier de candidature » comportant :

- Une déclaration de candidature remplis, signée et datée.
Dans la déclaration de candidature, le candidat ou soumissionnaire atteste qu’il :
 n’est pas exclu ou interdit de participer aux Consultations publics conformément aux dispositions des articles 75 et 89 du
décret présidentiel suscité ;
 n’est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention néant. Dans
le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire
lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société ;
 est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chômage
intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit
algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ;
 est inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ou détenant la carte
professionnelle d’artisan, en relation avec l’objet du Consultation ;
 a effectué le dépôt l’égal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit Algérien
 détient un numéro d’identification fiscale, pour les entreprises de droit Algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé
en Algérie ;
 Une déclaration de probité remplis, signée et datée.
 Une copie des statuts pour les sociétés EURL – SARL ou SNC ;.
 Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
 Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants :
A. Capacités professionnelles :
 Certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité, Deux (02) et plus, en (Bâtiment)
activité principale
B. Capacités financières :
 moyens financiers justifiés par les bilans (03 dernières années) visé par les services des impôts et les références bancaires.
 Un extrait de rôle apuré et en cours de validité ou échéance (calendrier)
 Une copie des attestations CNAS, CASNOS, CACOBAT en cours de validité.
 Une copie du récépissé de dépôt comptes sociaux de société auprès de la CNRC pour les EURL, les SARL et les SNC.
C. Capacités techniques :
 moyens humains (liste des moyens humains et les nombres qui sont à déclarer aux services CASNOS, CNAS,
CACOBATH, diplôme pour l’encadrement, attestation de travail pour le personnel affecté + déclarations individuelles vis à
vis la CNAS)
 Moyens matériels (liste des moyens matériels : les cartes grises + assurances pour le matériel roulant en cours de validité,
ne dépassant en aucun cas une année à la date d’ouverture des offres ; pour le matériel fixe : PV de constat de l’huissier de
justice pour les matériels fixes, ou rapport d’expertise et d’évaluation
Remarque : Le matériel sous location n’est pas pris en considération.

 Une copie du registre de commerce.
9
 Une copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF).
10
L’OFFRE TECHNIQUE : Enveloppe « B » portant la mention « offre technique» comportant :
 Une déclaration à souscrire remplis, signée et datée.
 Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en
cahier des charges.
 Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite (Lu et Accepté).
 Planning des travaux.
L’OFFRE FINANCIERE : Enveloppe « C » portant la mention « offre Financière » comportant :

 La lettre de soumission, remplis, signée et datée.
 Le bordereau des prix unitaires remplis, signée et datée. (BPU) .
 Le détail quantitatif et estimatif remplis, signée et datée. (DQE) .
ARTICLE -I- 12 : MONTANT DE L’OFFRE.

Les montants de l'offre doivent être portés en lettres et en chiffres sur la soumission ainsi que sur le cahier des prescriptions
spéciales et au total général du devis en toutes taxes comprises.
Le bordereau des prix unitaires doit comporter les prix en lettres et en chiffres en hors taxes.
En cas de litige, les prix unitaire en lettre mentionnés dans le bordereau des prix unitaire, prévaudront.
ARTICLE -I- 13 : LANGUE DE RÉDACTION.

Les documents qui constituent le dossier de l’offre doivent être rédigés en langue arabe ou en langue française.
D/ PRESENTATION DES OFFRES :
ARTICLE -I- 14 : FORME ET SIGNATURE DE L’OFFRE.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées,
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de la consultation ainsi que la mention « Dossier de
candidature», «offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme, comportant la mention :
« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres –
Consultation N° : …………… /2022
Étude, Suivi, Réalisation de 02 de classe d’extension + revêtement de la cour à l’école du Douar Ouled Ali
- Commune de Sehailia
11
DEPOT DES OFFRES :
ARTICLE -I- 15 : DURÉE DE PRÉPARATION DES OFFRES.

Conformément à l’article 66 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des Consultations
publics et des délégations de service public,
La durée de préparation des offres est fixée à Cinq (05) jours à compter du premier affichage de l’avis de consultation
- Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable suivant en gardant les mêmes horaires.
ARTICLE -I- 16 : MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES :

Aucune offre ne peut être modifiée après l'ouverture des plis ni être retirée dans l'intervalle entre la date de dépôt des offres
et l'expiration de la validité de l'offre pour le soumissionnaire.
ARTICLE -I- 17 : DÉPÔT DES OFFRES.

Les offres doivent être déposées directement à la commune de SEHAILIA – Wilaya de Mascara, bureau des Consultations
à l’adresse suivante :
COMMUNE DE SEHAILIA –
SIEGE APC DE SEHAILIA (BUREAU DES MARCHES)
– WILAYA DE MASCARA-
- Le jour et l’heure limite du dépôt des offres est fixée le Cinquième (05) jours à compter du premier affichage du présent avis
de consultation à 14 H 00 mn.
- Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis qui aura lieu, le jour ouvrable correspondant au jour et heure limite
de dépôt des offres à 14 H 00 mn.
Remarque : -Si le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis techniques et financiers coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant en gardant les
mêmes horaires.
ARTICLE -I- 18 : PROROGATION DU DÉLAI DE REMISE DES OFFRES.

Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger le délai de préparation des offres ; dans ce cas, il en
informe les candidats par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 66 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des Consultations publics et des délégations de service public.
E/ OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATIONS DES OFFRES
ARTICLE -I- 19 : OUVERTURE DES PLIS.

En application des dispositions des articles 71 et 72 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des Consultations publics et des délégations de service public, L’ouverture des plis est effectuée par la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres instituée par les dispositions de l’article 160 du présent décret.
L’ouverture est faite pendant la même séance, à la date et heure d’ouverture prévues. Elle se tient en une seule séance par une
commission dite :
« Commission d’ouverture des plis et évaluation des offres »
12
La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres a pour mission :
Conformément à l’article 71 du décret présidentiel suscité est dévolu des missions suivantes :
- De constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre « AD HOC ».
- De dresser la liste des candidats ou soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs dossiers de candidature de leurs
offres avec l’indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels.
- dresser la liste des pièces constitutives de chaque offre.
- parapher les documents des plis ouverts, qui ne sont pas concernés par la demande de complément
- De dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre.
- De dresser, séance tenante, le procès verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les
réserves éventuelles formulées par les membres de la commission.
- inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant, les candidats ou soumissionnaires à compléter leurs offres
techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d’ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs
offres, par les documents manquants ou incomplets exigés, à l’ exception du mémoire technique justificatif. En tout état de
cause, sont exclus de la demande de complément tous les documents émanant des soumissionnaires qui servent à l’évaluation
des offres.
- proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procès-verbal, de déclarer l’infructuosité de la procédure, dans les
conditions fixées à l’article 40 du présent décret.
- restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans
les conditions prévues par le présent décret.
A ce titre, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres effectue les missions suivantes, conformément à l’article 72
du décret présidentiel suscité.
- Éliminer les candidatures et les offres non conformes au contenu du cahier des charges, établi conformément aux dispositions
du présent décret et/ou à l’objet du Consultation. Dans le cas des procédures qui ne comportent pas une phase de présélection,
les plis technique, financier et des prestations, le cas échéant, relatifs aux candidatures rejetées ne sont pas ouverts ;
- Procéder à l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie prévus dans le cahier des
charges.
Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres non conformes au contenu du cahier
des charges.
- Elle examine, en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres, dans une deuxième phase, les offres
financières des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement.
- Retenir, conformément au cahier des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse, correspondant à l’offre
- proposer au service contractant, le rejet de l’offre retenue, s’il est établi que certaines pratiques du soumissionnaire
concerné sont constitutives d’abus de position dominante du Consultation ou si elle fausserait, de toute autre manière,
la concurrence dans le secteur concerné. Cette disposition doit être dûment indiquée dans le cahier des charges.
- Demander, par écrit, par le biais du service contractant, à l’opérateur économique retenu provisoirement dont l’offre
financière globale ou dont un ou plusieurs prix de son offre financière paraissent anormalement bas, par rapport à un
référentiel des prix, les justificatifs et les précisions jugées utiles.
Après avoir vérifié les justifications fournies, elle propose au service contractant de rejeter cette offre si elle juge que la réponse du
soumissionnaire n’est pas justifiée au plan économique. Le service contractant rejette cette offre par décision motivée.
- Proposer au service contractant de rejeter l’offre financière de l’opérateur économique retenu provisoirement, jugée excessive
par rapport à un référentiel des prix. Le service contractant rejette cette offre, par décision motivée.
ARTICLE -I- 20 : CONFORMITÉ DES OFFRES.

La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres élimine les candidatures et les offres non conformes au contenu
du cahier des charges, établi conformément aux dispositions de l’article 71 du décret présidentiel précité. Il est restitué, sans être
ouverts, par le biais du service contractant, les plis financiers correspondant aux candidatures ou aux offres techniques éliminées, le cas
échéant.
Lorsqu’une offre n’est pas conforme au dossier de consultation et affecte de façon considérable l’étendue et la qualité de la
soumission, elle sera rejetée par le service contractant qui conserve le droit d’annuler la procédure de consultation ou de rejeter
l’ensemble des offres.
13
ARTICLE -I- 21 : MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION :
Il est procédé à l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie prévus dans le cahier
des charges, comme suit ;
La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres effectue les missions suivantes :
 Éliminer les candidatures et les offres non conformes au contenu du cahier des charges, établi conformément aux dispositions
du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des Consultations publics et des délégations de
service public et/ou à l’objet du Contrat. Dans le cas des procédures qui ne comportent pas une phase de présélection, les plis
technique, financier et des prestations, le cas échéant, relatifs aux candidatures rejetées ne sont pas ouverts ;
 Procéder à l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie prévus dans le cahier de
charges.
Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n’ont pas obtenu la note minimale
prévue dans le cahier des charges.
Elle examine, en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres, dans une deuxième phase, les offres
financières des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement.
 Le moins-disant, parmi les offres pré-qualifiées techniquement, lorsqu’il s’agit de prestations courantes. Dans ce cas,
l’évaluation des offres se base sur plusieurs critères parmi lesquels figure le critère prix ;
La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres propose au service contractant, le rejet de l’offre retenue, s’il est
établi que certaines pratiques du soumissionnaire concerné sont constitutives d’abus de position dominante du Consultation ou si
elle fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné suivant Article 72 Alinéa 11 du décret présidentiel
N°15-247 du 16 septembre 2015
Choix du soumissionnaire :
Il est à noter qu’ils ne seront examinés que les offres des soumissionnaires dont leurs offres et conforme à l’objet de la
procédure et au contenu du cahier des charges.
Évaluation Financière :
A l’issue de l’évaluation technique, le soumissionnaire dont l’offre financière est le moins disant sera retenu établi
conformément aux dispositions de l’article 72 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
Consultations publics et des délégations de service public.
ARTICLE -I- 22 : CRITERES D’EVALUATION :

Outre la conformité au dossier de la consultation, l’évaluation de l’offre du soumissionnaire est poursuivie sur la base des
critères d’évaluation inhérents aussi bien à l’aspect technique que financier, comme suit :
A/- OFFRE TECHNIQUE :

Étude, Suivi, Réalisation de 02 de classe d’extension + revêtent de la cour
L’évaluation technique est effectuée sur la base d’un système de notation, comprenant 80 points et prend en charge
l’encadrement technique et moyens Humains de L’entreprise, le délai d’exécution avec planning des travaux et les moyens matériels
nécessaires pour le projet, répartie comme suit :
14
I. Moyens Humains: (sur 35 points)
a) Encadrement affectés au projet: (sur 20 points) (déclarés à la CNAS individuellement)

- Un (01) Ingénieur en génie civile ou Master 02 ou architecte : ____________________ 10 Pts
- Un (01) Technicien Supérieur en GC : ________________________________________ 05 Pts
- Technicien en GC : ______________________________________________________ 03 Pts
- Conducteur de travaux : ___________________________________________________ 02 Pts
b) Moyens Humains affectés au projet: 15 Ouvriers déclarés à la CNAS ___________ 15 points (Max)
- Un (01) point par ouvrier : Moins de Sept (07) ouvriers la note sera attribuée : Zéro (0) point
Remarque : joindre Attestation de travail + déclaration individuelle à la CNAS du personnel affecté au chantier
II. Moyens Matériels affectés au projet: (sur 35 points)
Désignation Matériel propre

Bétonnière ou pompe à béton 10 points
Un Camion 2.5 tonnes et plus 10 points
Dumper 05 points
Compacteur 05 points
Matériel de manutention : Bois de coffrage – citerne d’eau, vibreur, échafaudage … etc) 05 points
NB:-
Le matériel roulant doit être justifié par des cartes grises + polices d’assurances en cours de validité.
Le matériel fixe doit être justifié par un Rapport d’expertise et d’évaluation ne dépassant en aucun ca une année à la date
d’ouverture des offres.
III. Le Délai d’exécution : (sur 10 points) .

Le délai de réalisation ne doit en aucun cas dépasser le seuil de 03 mois
Tout soumissionnaire qui propose un délai autre que celui sus- cité verra sa note attribué zéro (0) point
Le soumissionnaire qui proposera un délai de réalisation le plus court (D.C) se verra attribuer 10 points.
Les autres délais se verront attribuer une note proportionnelle en appliquant la formule suivante :
- NA : Note Attribué
D.C
NA =10× - DC Délai le plus court
D. P
- DP : Délai proposé.
Le soumissionnaire dont l’offre Technique a obtenu, selon le système de notation des offres, Une note Supérieure ou égale à
Quarante (40 points /80) sera pré qualifié.
Le reste des offres est systématiquement ne seront pas pré-qualifiés techniquement et seront déclaré non recevable.
Tous les documents afférents aux critères d’évaluation ne peuvent pas être complétés après l’ouverture des plis est systématiquement ne
seront pas pré-qualifiés techniquement et seront déclaré non recevable.
B) Offre Financière : Après la correction des montants des offres par application des prix unitaires proposés par le soumissionnaire sur
le quantitatif prévu sur le cahier des charges, l’offre financière du soumissionnaire moins disant, parmi les entreprises pré
qualifiées, sera retenue.
15
N.B. :
- Le seuil admissible pour la correction des offres est plus ou moins 05 %, au de la de ce taux l’offre du soumissionnaire sera
rejetée.
- Les entreprises qui ne remplissent pas les bordereaux des prix unitaires en chiffre et en lettre, verront leurs offres rejetées.
 En cas d’égalité du montant, le soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note technique sera retenue.
 L’offre financière de l’opérateur économique retenu provisoirement, jugée excessive par rapport à un référentiel des
prix. Le service contractant rejette cette offre, par décision motivée. Conformément a l’article 72 du décret
présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des Consultations publics et des délégations de
service publics
 Dans le cas de désistement du soumissionnaire retenue, on passe au suivant soumissionnaire par ordre de moins disant
avec possibilité de négociation ou consentement d’un rabais
ARTICLE -I- 23 : EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES FINANCIERES :

Les offres conformes au dossier de la soumission seront vérifiées par le service contractant pour en rectifier les erreurs de calcul
éventuelles. Les erreurs seront corrigées par le service contractant de la façon suivante :
 Lorsqu’il existe une différence entre le montant en chiffre, et le montant en lettres, le montant en lettre fera foi.
 Lorsqu’il existe une différence entre le taux unitaire et le montant total obtenu, le taux unitaire, la quantité fera foi.
 Lorsqu’il existe une différence entre l’offre originale et la copie, l’originale fera – foi.
 Les calculs qui ont amené à déterminer le prix total de l’offre en T.T.C. pour s’assurer qu’il n’a pas d’erreurs arithmétiques,
les montants en toutes lettres prévaudront. L’erreur admise est fixée (+) ou (-) de Cinq (05%) pour cent du montant de
l’offre, une offre dont l’erreur sur le montant de l’offre dépasse (+) ou (-) de Cinq (05%) pour cent du montant total est
rejetée.
L’offre financière du soumissionnaire moins disant parmi ceux Pré-qualifiés sera retenue.
Les autres soumissionnaires seront alors officiellement avisés que leur candidature n’a pas été retenue.
DROIT RECONNU AU SERVICE CONTRACTANT DE DISQUALIFIER UNE OFFRE :

Nonobstant les conditions d’ouverture et d’évaluation des offres décrites aux articles 16 et 17 ci avant , obligeant les parties à respecter
leurs engagements mutuels, le service contractant se réserve le droit :
 De disqualifier, au niveau de l’étape évaluation des offres techniques, les soumissionnaires dont les offres sont notées à moins
de Quarante (40) points.
 D’écarter l’entreprise soumissionnaire jugée défaillante au vu des services contractants (application à son encontre des
mesures coercitives telles que résiliation aux tors exclusifs et des mises en demeures prouvant des carences contractuelles).
 Si l’offre, la moins disant, retenue provisoirement parait anormalement basse, le service contractant peut rejeter par décision
motivée après avoir demande par écrit les précisions qu’il jugé utiles et vérifié les justifications fournies.
 De disqualifier les soumissionnaires dont les bordereaux des prix non rempli en chiffres et en lettres, non signés et non
paraphés.
ARTICLE -I- 25 : INFRUCTUOSITÉ DE LA CONSULTATION :

Conformément aux dispositions de l’article 40 alinéa 2 du Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, La procédure
de la consultation est déclarée infructueuse, lorsqu’aucune offre n’est réceptionnée ou lorsque, après avoir évalué les offres, aucune
offre n’est déclarée conforme à l’objet du contrat et au contenu du cahier des charges, ou lorsque le financement des besoins ne peut
être assuré.
ARTICLE -I- 26 : MARGE DE REFERENCE
En application de l’article 83 du décret présidentiel N° 15 – 247 du 16 septembre 2015 portantes réglementations des
Consultations publics et des délégations de service publics, l’offre financière correspondante aux produits d’origine algérienne et/ou aux
entreprises de droit Algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents, sera rabaissée de 25% lors de la
comparaison des offres financières.
16
F/ ATTRIBUTION DES OFFERS.
ARTICLE -I- 27 : CRITÈRES D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DES OFFRES

Conformément au cahier des charges et l’article 72 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des
Consultations publics et des délégation de service public, l’offre la moins-disante sur la base de l’évaluation technique et financière est
retenue.
ARTICLE -I- 28 : PUBLICATION DE L’AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à la disposition de l’article 65 alinéas 2 du présent décret, l’avis d’attribution provisoire du contrat est inséré
dans les organes qui ont assuré la publication de la consultation, lorsque cela est possible, en précisant le prix, les délais de réalisation et
tous les éléments qui ont permis le choix de l’attributaire du Consultation.
ARTICLE -I- 29 : MODALITÉS DE RECOURS

En application des dispositions de l’article 82 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation
des Consultations publics et des délégations de service public, le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire du contrat ou
son annulation, la déclaration d’infructuosité ou l’annulation de la procédure, dans le cadre de consultation ou d’un gré à gré après
consultation, peut introduire un recours, auprès de la commission des Consultations compétente.
Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du
contrat , dans le bulletin officiel des Consultations de l’opérateur public, la presse ou le portail des Consultations publics, dans la
limite des seuils fixés aux articles 173 et 184 ci-dessous. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date
limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Dans les cas de la déclaration d’infructuosité et de l’annulation de la procédure de passation du contrat ou de l’annulation de
son attribution provisoire, le service contractant doit informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, les soumissionnaires
ou candidats de ses décisions, et inviter ceux d’entre eux qui souhaitent prendre connaissance de leurs motifs, à se rapprocher de ses
services, au plus tard trois (3) jours à compter de la date de réception de la lettre précitée, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.
Lorsque le service contractant relance la procédure, il doit préciser dans l’avis d’appel à la concurrence ou la lettre de
consultation, selon le cas, s’il s’agit d’une relance suite à une annulation de la procédure ou suite à une déclaration de son infructuosité.
Le recours est introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre d’information des candidats ou
soumissionnaires.
ARTICLE -I- 30: SANCTION ENCOURUES PAR LE SOUMISSIONNAIRE DEFAILLANT

Conformément à l’article 08 du décret N° 05/114 du 07/04/2005 modifiant et complétant le décret exécutif N° 93/289 du
28/11/1993, les soumissionnaires encourent des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou définitif du certificat de
qualification professionnelle dans le cas suivant :
- Ayant fait l’objet de défaillance avérée dans l’exécution de son contrat.
- Ayant produit de faux documents aux moments de sa mission
- Ayant enfreint la législation du travail et notamment n’avoir pas déclaré son personnel aux caisses de sécurité sociale.
ARTICLE -I- 31 : DROIT D’ANNULATION.

Conformément à l’article 73 du décret présidentiel portant réglementation des Consultations publics, le service contractant
peut, pour des motifs d’intérêt général, pendant toute la phase de passation d’un Consultation public, déclarer l’annulation de la
procédure et/ou l’attribution provisoire du contrat. Les soumissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité dans le cas où leurs
offres n’ont pas été retenues ou si la procédure et/ou l’attribution provisoire du Consultation public a été annulée.
17
C.P.S. et C.C.A.G
18
République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Mascara
Daïra de Tighennif
Commune de Sehailia
PROJET:
Passé Après un avis consultation par biais d’affichage auprès des communes voisines, services techniques locaux
Conclu entre les soussignés :
La Commune de Sehailia, représenté par son Président de l’APC, ayant tous les pouvoirs à l’effet de signer le présent Projet,
agissant au nom de la Commune, désigné ci-après par l’expression
« Le Contractant ».
D’une part,
Et :
Raison Sociale :…………………………………………………………………………………………………………….……….
Adresse du siège Social :………………………………………………………………………………….………………………..
N° de Registre de Commerce :………………………………………………………………………………………………………
Représenté par…………………………………………………………….…………………..… Désigné ci-après par l’expression
« Le Cocontractant »
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
19
CHAPITRE II - CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
ARTICLE -II-01 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet : Étude, Suivi, Réalisation de 02 de classe d’extension + revêtent de la cour
.
ARTICLE - II-02 : LOCALISATION DU PROJET.
Douar Ouled Ali – Commune de Sehailia
ARTICLE - II-03 : MODE DE PASSATION.

Il s’agit d’un projet du contrat, passé selon la procédure de consultation lancé par biais d’affichage auprès des communes
voisines, les services techniques locaux.
Le délai de remise des offres sera spécifie dans l’avis de consultation , conformément aux dispositions des articles 13, et 14
du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
ARTICLE - II-04 : TEXTES GENERAUX.

LE CO-CONTRACTANT EST SOUMIS AUX :
- Cahier des clauses administratives générales applicables aux Consultations de travaux approuvé par arrête du 21/11/1964
- Fascicules des clauses usuelles applicables aux travaux de génie civil modifie par la circulaire ministérielle N° 216/IG du 17 mars 1967.
- Décret présidentiel N° 15-247 de la 16/09/2015 portante réglementation des Consultation Publics et des délégations de service public.
- Loi N° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales modifiée et complétée.
- Loi N° 04-08 du 14 aout 2004 relatif aux conditions d’exercice des activités commerciales modifie et complétée.
- Loi N° 08-09 du 28/02/2008 portant code procédure civil et administratives
- L’ordonnance N° 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à la concurrence
- L’ordonnance N° 95-20 relatif a la cours des comptes.
- Décret N°05-468 fixant les modalités d’établissement de la facture, du bon de livraison et de la facture récapitulative.
- L’ordonnance 95-07 du 25/01/1975, relative aux assurances, modifié et complété.
- L’ordonnance 76-105 du 09/02/1976, portant code de timbre et d’enregistrement.
- L’ordonnance 90-21 du 15/08/1990, relative a la comptabilité publique
- L’ordonnance 75-58 du 26/09/1975 portant code civil.
Il est de plus précisé que toutes clauses qui pourraient être contraires aux dispositions du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre
2015 portant réglementation Publics et des délégations de service public doit être considérée comme nulle et non avenue.
ARTICLE - II-05 : PIECES CONSTITUTIVES.

Les documents contractuels sont :
- La lettre de soumission.
- La déclaration à souscrire.
- La déclaration de candidature.
- La Déclaration de probité.
- La Délégation de pouvoir.
- Le présent projet du contrat.
- Le Bordereau des prix unitaire.
- Le détail quantitatif et estimatif.
En cas de contradiction entre elles, les pièces contractuelles prévalent les unes sur les autres dans l’ordre suivant :
- Le Cahier des prescriptions communes
- Le Cahier des prescriptions spéciales
- Le Devis descriptif
- Le Bordereau des prix unitaires
- Le détail quantitatif et estimatif
- La lettre de soumission
- La déclaration de probité.
20
ARTICLE - II-06 : MONTANT DU CONTRAT.
Le montant en chiffre et en lettre s’élève à la somme de :
Montant (HT):
En chiffre : ………………………………………………………………………….
En lettre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…....
Montant (TTC):
En chiffre : ………………………………………………………………………….
En lettre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…....
ARTICLE - II-07: CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser objet du présent Consultation conformément au détail quantitatif et estimatif consistent à la
réalisation d’une salle de soins avec logement de fonction.
ARTICLE - II-08 : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent Consultation sont évalués et rémunérés au métré au cocontractant
ARTICLE - II-09 : DOMICILIATION BANCAIRE.

Le montant des Travaux sera réglé au cocontractant par virement au compte bancaire
N° …………………..………………………………………………………………………….………..……..…………………………………….
Agence de ……………………………………….………………………………………… Ouvert au nom de ……………………………………………………………………
ARTICLE - II-10 : REVISION ET ACTUALISATION DES PRIX.

Les prix applicables sont ceux indiqués sur le bordereau des prix unitaires et sur le détail quantitatif et estimatif, ils sont
fermes, non révisables et non actualisables. Les demandes de révision ne seront pas acceptées, sauf modification légale des droits et
taxes.
ARTICLE - II-11 : DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution des travaux est arrêté (En lettre et en chiffres) à :

…………………………………………………….……..………………………..…………………………………………………………………………………………………….……………..
à partir de la notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

Ne sont toutefois pas inclus les journées d’intempéries dûment prouvées et constatées, les journées d'impraticabilité du
terrain ainsi que les arrêts de travaux sont ordonnés par le service contractant par ordre de service.
ARTICLE - II-12 : IMPUTATION BUDGETAIRE.

Les dépenses résultants des travaux, objet du présent contrat seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet au
programme : PSD 2022
21
ARTICLE - II-13 : PENALITES DE RETARD.
Si pour des raisons exceptionnelles le cocontractant déciderait d’apporter un changement dans l’ordre de la livraison fixée sur
le bon de commande, il devra au préalable recueillir le consentement du service demandeur, faute de quoi, il lui sera fait application
d’une pénalité de retard calculée selon la formule ci-après indiquée sans que le total de ses pénalités n’excède les 10% du montant du
projet de contrat.
La dispense de paiement de pénalité de retard donne lieu à l’établissement d’un certificat administratif.
M
P= N Où :
7×D
 P = Montant total de la pénalité.
 M = Montant des Travaux.
 N = Nombre de jours de retard.
 D = Délai d’exécution exprimé en jours calendrier.
ARTICLE - II-14: PAIEMENT DES TRAVAUX

Le paiement des travaux sera effectué par acomptes mensuels d'après les situations établies et présentées par l'entrepreneur au
maître de l'ouvrage en Huit (08) exemplaires pour vérification avant ordonnancement.
NB : obligation des entreprises a présentées leurs situations mensuelles même si elles représentent état néant.
ARTICLE - II-15 : FOURNITURE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES

Toutes les fournitures de matériaux et produits disponibles sur le contrat devront répondre aux normes et conditions
définies par les catalogues du CNERIB et les prescriptions contenues dans l'article 21du C.C.A.G.
Ceux qui ne sont pas expressément exécuté selon le présent contrat et qui sont destinées à être incorporées aux ouvrages
incombe au cocontractant qui en proposera la substitution préalable au service contractant par l’introduction d’avenants appropries sous
réserve d’une autorisation dûment formulée par le service contractant.
ARTICLE - II-16 : ORIGINE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES

Les matériaux et produits fabriques nécessaires à l’exécution des travaux ou fournitures devront obligatoirement provenir
de l’industrie Algérienne chaque fois que celle-ci sera en mesure d’y satisfaire dans les conditions techniques fixes au contrat au
moment de l’établissement de sa proposition conformément aux prescriptions de l’article 21 du C.C.A.G.
ARTICLE - II-17: PRESCRIPTIONS GENERALES

Tous les travaux compris dans le présent contrat ou ordonnes en cours de réalisation seront exécutes suivant les normes
techniques en vigueur conformément aux recommandations des services et de contrôles.
Le cocontractant devra avant de commencer l’exécution des travaux, soumettre à l'approbation du service contractant,
quand elle n'est pas précisée au présent contrat , la marque de tous les matériaux qu'il compte utiliser accompagnées de procès-verbaux
ou de certificat de conformité libellé par le producteur ou son fournisseur.
ARTICLE - II-18: CONSTATATIONS EVENTUELLES DES METRES

Les métrés éventuels seront dressés contradictoirement par Le cocontractant et le service contractant.
Les situations mémoires et décomptes seront produites en Huit (08) exemplaires par le cocontractant.
ARTICLE - II-19 : ATTACHEMENTS DES TRAVAUX

Le cocontractant devra sous sa responsabilité faire connaître en temps utile et avant qu’ils soient cachés les ouvrages et
fournitures dont les quantités et les qualités ne pourraient pas être constatés ultérieurement.
Les attachements des travaux ou fournitures dont la nécessités aurait été rendue évidente en cours exécution devront être
établis contradictoirement par le cocontractant et le service contractant, en tenant compte des obligations précisées ci-dessus et aux
prescriptions de l’article 39 du C.C.A.G.
ARTICLE - II-20 : ORDRE DE SERVICE

L’ordre de service prescrivant le commencement des travaux sera délivré par le service contractant après approbation du
contrat par l’autorité compétente, et toutes modifications de travaux feront objet également d’un ordre de service et d’un avenant.
22
ARTICLE - II-21 : DELAIS DE MANDATEMENT.
En vertu des dispositions de l’article 122 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre2015 , portant réglementation des
Consultations publics et délégation de service public, Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du
solde dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours à compter de la réception de la facture, toutefois, pour le solde de certaines
catégories de contrat , un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Ce délai ne peut être supérieur à deux
(2) mois.
ARTICLE - II-22 : INTERETS MORATOIRES.

A défaut de mandatement dans les délais de 30 jours cités ci-dessus fait courir de plein droit et sans autres formalité au
bénéfice du cocontractant des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l’article 122 du décret présidentiel n° 15-
247 du 16 septembre2015 , portant réglementation des Consultations publics et délégation de service public, et par application de la
formule suivante :
 Assiette : montant TTC (situation)
 Taux : taux d’intérêts (en vigueur à la fin des délais de mandatement)
 Durée : début 1er jour suivant expiration de délai Fin 15ème jour inclus suivant date de mandatement
Formule de calcul :
T ( N +5)
I =M × ×
100 360
 I = intérêts moratoires
 M= montant de la situation en TTC.
 T ÷ 100=¿taux d’intérêt bancaire à court terme
 N= nombre de jours de retard
 15= forfait de 15 jours
 360 = année commerciale (12 x 30)
Majoration :(2% par mis de retard)
(I, M) non mandaté en totalité ou en partie, lors du mandatement de la situation.
ARTICLE - II-23: INSTALLATION PROVISOIRE DU CHANTIER

Toutes les installations et constructions provisoires nécessaires pendant l’exécution des travaux sont à la charge du
cocontractant.
Le cocontractant soumettra un plan d’organisation de chantier au maître de l’ouvrage pour approbation.
ARTICLE - II-24 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Le cocontractant est réputé connaître parfaitement la situation de l’état des lieux, leurs conditions d’accès et
d'approvisionnements ainsi que les difficultés d’exécution des travaux.
Il lui appartiendra de s’informer de tous les règlements administratifs auxquels il doit se conformer pour exécution des travaux
et de prévoir les charges éventuelles dans ses prix unitaires.
En outre, il sera responsable de la protection du chantier contre les intempéries, inondation et éboulement de terrain. Tous les
ouvrages provisoires éventuellement nécessaires pour assurer cette protection sont à sa charge.
Le cocontractant disposera pour l’exécution de ses travaux de l’ensemble du terrain suivant les limites définies aux plans de
masses.
Il prendra connaissance des réseaux de distributions d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone, d’égouts etc. ..., pouvant exister
sur le terrain afin d’éviter toutes détérioration.
ARTICLE - II-25 : HORAIRES ET RYTHME DE TRAVAIL

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions pour assurer un travail posté (3 x 8 heures ou à défaut 2 x 8 heures) il
devra par ailleurs prévoir de travailler aussi les jours fériés et de repos légal.
Pour l’équipe de nuit, l’entrepreneur doit prendre ses dispositions pour éclairer convenablement le chantier, le mode
d’éclairage et de signalisation doit être soumis à l’agrément du maître de l’ouvrage (conformément à l’instruction ministérielle N°
48/2004 du 11/01/2004)
23
ARTICLE - II-26 : SIGNALISATION DE CHANTIER
L’entrepreneur mettra en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier pour cela il établira un plan
de signalisation qui sera soumis au maître d’ouvrage pour approbation pendant la période de préparation des travaux.
ARTICLE - II-27 : RESPONSABILITE DU CO-CONTRACTANT EN CE QUI CONCERNE LES DEGATS, LES GENES
CAUSES AUX TIERS ET LES MESURES D’ORDRE DE SECURITE
Le cocontractant sera seul responsable des dégâts causés au tiers. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer
tous les dégâts et tous gènes aux tiers.
Le cocontractant prendra spontanément toutes les mesures d’ordre et de sécurité pour éviter les accidents sur son chantier et
aux abords.
La signalisation du chantier devra être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE - II-28 : PRESENCE DU COCONTRACTANT SUR LE CHANTIER

Le cocontractant sera tenu d’assister personnellement ou se faire représenter par un agent qualifié susceptible de prendre
des décisions sur chantier lors des réunions hebdomadaires fixées par le service contractant.
La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption. Si la qualification du responsable n’apparaît
pas suffisante, le service contractant pourrait en demander le remplacement ou l’assistance si c’est jugé nécessaire.
ARTICLE - II-29 : AVANCES :
1°-Avances Forfaitaires : Aucune avance forfaitaire ne peut être accordée.
2°-Avance sur Approvisionnement : Aucune avance sur approvisionnement ne peut être accordée.
ARTICLE - II-30 : CAS DE FORCE MAJEURE.

Aucune des parties ne sera réputée faillir à ses obligations contractuelles dans la mesure ou l’exécution de celles-ci serait
retardée, entravée ou empêchée par un cas de force majeure.
Ne peuvent être considérés comme force majeure que les évènements échappant à la volonté des parties et présentant un
caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable tel que :
a) Explosion ou impact des mines, bombes, grenades, ou tout autre explosif.
b) Flots, tremblement de terre, circonstances atmosphériques insurmontables et autres évènements de nature anormale.
c) Et tout autre cas de force habituellement reconnus.
Le cocontractant sera exonéré de ses obligations sous réserve qu’il informe par écrit le service contractant du cas de force
majeure dans un délai de sept (07) jours à compter de l’acte de l’événement.
Dans ce cas, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à l’application des pénalités de retard.
En tout état de cause, en cas de force majeure, il sera fait application de l’article 27 du C.C.A.G approuvé par arrêté du
21/11/64.
Les grèves et les conflits de travail ne sont pas considérés comme cas de forces majeurs.
ARTICLE - II-31 : NANTISSEMENT.

En vue du nantissement éventuel dans les législations en vigueur des Consultations publics reconduites par l’article 145 du
décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des Consultations et des délégations de service public, sont
désignés comme :
- Comptable assignataire / Mr. Le trésorier de la recette intercommunale De Tighennif .
- Fonctionnaire chargé de fournir les renseignements /Mr. Le Président de l’assemblée Populaire Communale de Sehailia.
ARTICLE - II-32 : CAS DE DESISTEMENT.

Conformément aux dispositions de l’article 74 du Décret Présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des Consultations et des délégations de service public, Lorsque l’attributaire d’un Consultation public se désiste avant la
notification du contrat ou refuse d’accuser réception de la notification du contrat , le service contractant peut continuer l’évaluation
des offres restantes, après avoir annulé l’attribution provisoire du contrat , dans le respect du principe du libre jeu de la concurrence,
des exigences du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et des dispositions de l’article 99 du présent décret.
L’offre du soumissionnaire qui se désiste du Contrat est maintenue dans le classement des offres.
24
ARTICLE - II-33 : RESILIATION.
Conformément aux articles 149 et 152 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre2015 , portant réglementation des
Consultations publics et délégation de service public, en cas d’une inexécution de ses obligations, le Cocontractant est mis en demeure
par le contractant à remplir ses obligations dans un délai déterminé. Faute de remédier à la carence qui lui est imputable dans un délai
fixé par la mise en demeure, le contractant peut ultérieurement, procéder à la résiliation du projet de contrat . Outre la résiliation
unilatérale, il peut être également procédé à la résiliation contractuelle du projet de contrat dans les conditions expressément prévues à
cet effet.
En cas de résiliation d’un commun accord, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la réédition des
deux comptes établis en fonction des prestations exécutées et restantes à effectuer et de la mise en œuvre de l’ensemble des clauses du
projet de contrat.
ARTICLE - II-34 : REGLEMENT DES LITIGES.

Il est institué auprès de chaque ministre, responsable d’institution publique et wali un comité de règlement amiable des litiges
nés de l’exécution des Consultations publics conclus avec des partenaires cocontractants nationaux, Conformément aux dispositions
d’article 154 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des Consultations et des délégations de
service public.
ARTICLE - II-35 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT.

Le projet de contrat est dispensé du droit de timbre et d’enregistrement en application de l’ordonnance N° 76-103 et 76-105
du 09 février 1976 portant code de timbre et d’enregistrement.
ARTICLE - II-36 : CAUTION DE BONNE EXECUTION
En application des dispositions des articles 130,131 et 132 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des Consultations et des délégations de service public, Le service contractant peut dispenser son partenaire cocontractant
de la caution de bonne exécution, lorsque le délai d’exécution du contrat ne dépasse pas trois (03) mois.
La Caution de bonne exécution doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire cocontractant remet la
première demande d’acompte.
En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
Le montant de cette caution de bonne exécution est fixé à cinq pour cent (5%) du montant du contrat.
ARTICLE - II-37 : CAUTION DE GARANTIE
La provision constitué par l’ensemble des cautions de bonne exécution suscitée est transformée, à la réception provisoire,
en caution de garantie et cela en application des dispositions de l’article 133 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015
portant réglementation des Consultations et des délégations de service public.
ARTICLE - II-38 : RESTITUTION DE LA CAUTIONS DE GARANTIE
La caution de garantie citée à l’article suscité est totalement restituée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception
définitive du contrat après main levée établie par le service contractant et cela en application des dispositions de l’article 134 du décret
présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des Consultations et des délégations de service public.
ARTICLE - II-39 : ENTREE EN VIGUEUR.

Le présent projet de contrat n’entrera en vigueur qu’après avoir satisfait aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, après son approbation par la commission des Consultations compétente, sa signature par les deux parties contractantes et sa
notification par un ordre de service.
ARTICLE - II-40 : CLAUSES DE PRINCIPE.

Toutes clauses insérées dans le projet de contrat ou dans les documents auxquels il se réfère et qui sont contraire aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, seront considérées comme nulles et non avenues.
25
CHAPITRE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES
ARTICLE -III-01:TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES :

Le cocontractant ne doit en aucun cas entreprendre sans l’accord préalable du service contractant, l’exécution des travaux
supplémentaires ou non prévus dans le contrat .
Ces travaux doivent dans tous les cas d’espèces faire l’objet d’un ordre de service et d’un avenant.
ARTICLE -III-02 : AVENANTS :

Toute modification du présent projet de contrat fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions des articles 135
à 136 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 , portant réglementation des marchés publics et délégation de service
public.
ARTICLE -III-03 : SOUS-TRAITANCE :

En application des articles 140, 141 et 142 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation
des Consultations et des délégations de service public, le cocontractant du service contractant peut confié à un sous-traitant l’exécution
d’une parti du contrat , par un contrat de sous-traitance, dans les conditions prévues du décret.
En touts état de cause, la sous-traitance ne peut dépasser quarante pour cent (40%) du montant total du contrat.
Le partenaire cocontractant est seul responsable, vis-à-vis du service contractant, de l’exécution de la partie sous-traitée du
contrat
Le sous-traitant qui intervient dans l’exécution du contrat est tenu de signaler sa présence au service contractant.
Le service contractant qui prend connaissance de la présence d’un sous-traitant non déclaré sur le lieu d’exécution du contrat , est
tenu de mettre en demeure le partenaire cocontractant de remédier à cette situation sous-huitaine, faute de quoi des mesures coercitives
seront prises à son encontre.
La sous traitance ne sera autorisé que pour les corps d'états secondaires.
La sous-traitance ne sera permise qu'avec une entreprise possédant une qualification principale afférente à la partie des travaux à
sous-traiter
ARTICLE -III-04: OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR :

Le cocontractant est responsable de la totalité des travaux, qui doivent répondre aux règles de l’art et aux normes en vigueurs.
ARTICLE -III-05: PAIEMENT DES TRAVAUX :
Le paiement des travaux s’effectuera par acomptes mensuels sur présentation de situations des travaux réalisés
accompagnées des relevés contradictoires de prises d’attachements.
ARTICLE -III-06 : ELECTION DOMICILE :

Pour l’exécution du contrat le cocontractant fera élection de son domicile à l’adresse suivante: ………………………………………………..……...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A défaut par Le cocontractant d’élire son domicile à proximité des travaux, les notifications relatives à l’entreprise lui seront
valablement faite au siège de la commune du lieu d’exécution des travaux.
26
ARTICLE -III-07 : RESILIATION :
Le contrat peut être résilié dans les conditions fixées au cahier des clauses administratives générales, approuvé le 21
Novembre 1964 et des dispositions des articles 149 et 150 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des Consultations et des délégations de service public.
Résiliation unilatérale
- Non conformité avec les dispositions du contrat ;
- Inexécution des Ordres des services ;
- Sous traitance sans autorisation ;
- Malfaçons importantes ;
- Ajournement plus d’un mois des travaux ;
- Ralentissement des travaux ;
- Abandon du chantier.
- Justification par un motif d’intérêt général.
La résiliation est précédée d’une mise en demeure avec un délai déterminé. Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui
lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure, le Maître de l’ouvrage peut unilatéralement procéder à la résiliation du
contrat.
Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du contrat lors de la mise en œuvre par ses soins des clauses
contractuelles de garantie et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi par la faute de son cocontractant. En outre
les surcouts induits par le nouveau contrat sont supportés par ce dernier suivant l’article 152 du décret présidentiel N° 15-247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des Consultations et des délégations de service public.
1. Résiliation à l’amiable
 Décès de l’entrepreneur
Règlement en Cas D’arrêt des Travaux ou de Résiliation du contrat
En cas ou il serait nécessaire d’évaluer le montant des travaux fait et ceux à faire, ce montant sera calculé à l’aide des prix
unitaires du devis estimatif détaillé annexé au contrat , le maître de l’ouvrage se réserve en effet de recouvrir cette augmentation par
retenue sur la somme due au défaillant et par tous les recours légaux.
En cas de résiliation d’un commun accord du contrat en cours d’exécution, le document de résiliation signé des deux parties
doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restants à effectuer, et de la mise en œuvre
d’une manière générale de l’ensemble des clauses du contrat
ARTICLE -III-08: ASSURANCES DU COCONTRACTANT :

En application de l’ordonnance 95-07 du 25/01/95 relative aux assurances, Le cocontractant est tenu de justifier qu’il a
contracté toutes les assurances prévues aux textes réglementaires en vigueur à la date de commencement des travaux, notamment
l’assurance contre l’effondrement des travaux en cours et la responsabilité civil à l’égard de tiers.
Le cocontractant doit souscrire les contrats d’assurance appropriés permettant de garantir contre les risques énumérés ci-après :
Accidents de la circulation :
Doivent être garantis par le cocontractant, tous les risques relatifs aux accidents de la circulation, les garanties doivent
notamment couvrir :
- les véhicules et autres engins mobiles, propriétés du cocontractant
- les personnes transportées.
- les tiers
Accidents du travail :
Les accidents du travail survenant au personnel du cocontractant doivent être garantis conformément à la
réglementation en vigueur.
Responsabilités civiles :
Doivent être garantis par Le cocontractant, les responsabilités civiles lui incombant, en raison des dommages qui entre
l’ordre de service de commencer les travaux et la réception définitive seraient causés aux agents et aux mandataires du service
contractant ou aux tiers, par les travaux objet du présent contrat , les marchandises, les matériels, les installations ou le
personnel du cocontractant.
27
Présentation des polices :
a. Le cocontractant est tenu d’adresser au service contractant avant tout commencement d’exécution des travaux, la photocopie
des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques énumérés ci-dessus. Elle devra toutes comporter une clause
interdisant leur résiliation, sans un avis préalable de la compagnie d’assurance au service contractant. Ces polices devront être
prises auprès d’une (ou) plusieurs compagnies (s) d’assurances.
Le service contractant pourra refuser toute police qui ne lui conviendra pas, en donnant les raisons motivées de son refus.
b. Le cocontractant devra également fournir au service contractant des attestations émanant de la ou des compagnies
d’assurances certifiant que les primes ont été bien réglées.
Si le cocontractant ne prend pas toutes les assurances précédemment citées, le service contractant est habilité à souscrire, en ses lieu et
place, les dites assurances dont les primes seraient récupérées, sur les sommes dues par lui au cocontractant.
En cas de suspension de la police d’assurance, les paiements d’acomptes à l’entrepreneur seront différés et ne seront repris qu’après la
levée de la suspension de la police.
Assurance Décennale :
L’entrepreneur doit contracter une assurance garantissant la responsabilité qui incombe à l’entrepreneur devant réaliser le lot Gros
Œuvre, Etanchéité
Cette assurance le couvrant contre les risques de la responsabilité que lui imposent les articles 554 et 557 de l’ordonnance N° 75/58 du
26/septembre 1975 portant code civil ainsi que pour les dispositions de l’ordonnance 95/06 du 25/1/95.relative aux assurances .
Cette assurance doit couvrir complètement l’ouvrage sans risque de voir appliquer par l’assurance une réduction d’indemnité par
application de règles proportionnelles.
ARTICLE -III-09: CONDITIONS DE RECEPTION DES OUVRAGES ET DELAI DE GARANTIE :

A/ RECEPTION PROVISOIRE
A l’achèvement complet des travaux du contrat , Le cocontractant informera par lettre recommandée le service
contractant en vue de la réception provisoire qui sera sanctionnée par un procès-verbal signé par les deux parties. (Des
réceptions partielles peuvent être effectuées par le service contractant si nécessité oblige)
Dans le cas ou des malfaçons ou des défaillances seraient constatées, le service contractant pourra refuser la
réception provisoire et la reporter à une date ultérieure, jusqu’à que les réserves soient levées par contre, si des retouches ou des
modifications de faibles importances, sont nécessaires sans que l’utilisation de l’ouvrage soit affectée, le service contractant
pourra admettre la réception avec réserves mentionnées au procès-verbal qui précisera le délai sous le quel ces réserves devront
être levées; Si à l’expiration de ce délai, les retouches ou modifications demandées n’ont pas été effectuées, celles-ci pourront
être faites par le service contractant aux frais, risques et périls du cocontractant .
Durant la période de garantie, Le cocontractant est tenu de remédier à ses frais et risques à tous les désordres qui
surviendront à l’ouvrage sauf pour ceux ne relevant pas de sa responsabilité.
Une réception provisoire partielle est prononcée chaque fois que le service contractant use de prendre possession
anticipée d’une partie des travaux.
B/ DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie des travaux faisant l’objet du présent contrat est fixé à douze (12) mois pour les travaux du présent contrat
à compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire des travaux
.
C/ RECEPTION DEFINITIVE
Si l’ensemble des réserves formulées a été levé, la réception définitive est prononcée à l’expiration de la période de garantie.
La convocation du service contractant pour prononcer la réception définitive se fera à l’initiative du cocontractant par lettre
recommandée.
ARTICLE -III-10: OBLIGATION D'ACCUEIL D'APPRENTIS

Conformément aux dispositions fixées dans l'instruction interministérielle Formation, Enseignement Professionnels et
Habitat- Urbanisme n° 01/SM/MFEP/2007-10/SPM/ MHU/2007du 08/01/2007, il est fait obligation d'accueil par l'entreprise d'un
nombre d'apprentis.
En cas de non respect de cette obligation, l'entreprise est soumise à une taxe d'apprentissage
28
ARTICLE -III-11 : REGLEMENT DES LITIGES
Conformément aux dispositions de l’article 153 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des Consultations et des délégations de service public, les litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat sont réglés
dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sans préjudice de l’application de ces dispositions, le service
contractant doit, néanmoins, recherché, une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ces travaux chaque fois que cette solution
permet :
- De retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties.
- D’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du contrat.
- D’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas de désaccord, le litige est soumis à l’examen du comité de règlement amiable des litiges compétent, institué en vertu
des dispositions de l’article 154 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des Consultations et des
délégations de service public.
ARTICLE -III-12 : RESPECT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL

L’entrepreneur est tenu de respecter la législation nationale en vigueur du travail
ARTICLE -III-13 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’Entrepreneur est tenu de respecter la législation nationale en vigueur en matière de protection de l’environnement notamment en
évitant toute action pouvant nuire à l’environnement immédiat, moyen ou lointain du site du projet.
ARTICLE -III-15 : L’UTILISATION DE LA MAIN D’ŒUVRE LOCALE

En cours de réalisation du projet, il est fait obligatoirement à l’entrepreneur d’utiliser en priorité la main d’œuvre locale.
Fait a : …………………….……… le : ………………………….………/*

Le soumissionnaire
« Lu et accepté »
NB: Le Cahier portant à la dernière page, la mention manuscrite « Lu et accepté » .
.‫دفتر الشروط يحتوي في أخر صفحته على العبارة "قرئ وقبل" مكتوبة بخط اليد‬
29
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA
DAIRA DE TIGHENNIF
COMMUNE DE SEHAILIA
PROJET:
.
.
DOSSIER DE CANDIDATURE
30
Wilaya de Mascara
Daira De Tighennif
Commune De Sehailia
ANNEXE II
Déclaration De Candidature
1/_ Identification du service contractant :

Désignation du service contractant : Commune de Sehailia
2/_ Objet du contrat : Étude, Suivi, Réalisation de 02 de classe d’extension + revêtement de la cour
.
3/_ Objet de la candidature :

La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d’un contrat alloti :
Non Oui
Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés:
4/_ Présentation du candidat ou soumissionnaire :

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du contrat:
…….........................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. , agissant :
En son nom et pour son compte .
Au nom et pour le compte de la société qu’il représente .
4.1/ Candidat ou soumissionnaire seul :
Dénomination de la société : ……………......…..………………………………………………….……..……………………..……………………………………..

…………………………………………………………………………………………..………………………………………..……………………………………………….....
Adresse de la société: ……………………………………………………………………………….…………………………...…………….…………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..……………………..……………………………………………….....
Forme juridique de la société : ………………………………………………………………..………………………..………………………………..….…………..

Montant du capital social : ………………………………………………….………………………………………………………………………………….…............
Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre
(à préciser) (Barrer la mention inutile) : …………………………………............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..……………………..……………………………………………….....
4-2/ Candidat ou soumissionnaire groupement momentané d’entreprises :

Le groupement est : Conjoint Solidaire
Nombre de membres dans le groupement (en chiffres et en lettres): ………………………………………………..……………………….….……
Nom du groupement : ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du
groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) :
1-Dénomination de la société: …………………………………………………………………………………..……………………………….…..…………...
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………………………….………………………..……..……….
Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………………………..……………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………..………….…………..………………………………………..……….....
Montant du capital social : ……………………………………………………………………………………..…………………..………………………………............

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention
inutile) : ……………………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….....
31
La société est mandataire du groupement ? : Non Oui
Les membres du groupement :
_ Signe individuellement l’offre du groupement et toutes Modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement ou
_ Donne mandat à un membre du groupement, désigné en qualité de mandataire, conformément à la convention de groupement qui
accompagne l’offre, pour signer, en leur nom et pour leur compte, l’offre du groupement et toutes modifications du marché public qui pourraient
intervenir ultérieurement ;
Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou
des lots concerné(s), le cas échéant: ...................................................................................................................................................
……………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………………………………………………
5/ _ Déclaration du candidat ou soumissionnaire:

Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics :
- Pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu’il s’est désisté de l’exécution d’un marché public ;
- Du fait qu’il soit en état de faillite, de liquidation de cessation d’activité ou qu’il fait l’objet d’une procédure relative à l’une de ces situations ;
- Pour avoir fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit affectant sa probité professionnelle ;
- Pour avoir fait une fausse déclaration ;
- Du fait qu’il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ;
- Du fait qu’il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics ;
- Du fait qu’il soit inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et
commerciales ;
- Pour avoir fait l’objet d’une condamnation par la justice pour infraction grave à la législation du travail ;
- Du fait qu’il n’a pas honoré son engagement d’investir ;
- Du fait qu’il ne soit pas en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chômage
intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises
étrangères ayant déjà exercé en algérie ;
- Pour n’avoir pas effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien;
Non Oui
Dans la négative (à préciser) : ……………………………..………………………………………………….……………………………….…………………………
……………………………………………………………….………………………………………..…………………………………………….………………………………...
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la
mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas ou l’entreprise fait l’objet d’un règlement
judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il est autorisé à poursuivre son activité.
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il :
- Est inscrit au registre de commerce ou ;
- au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ou ;
- détenir la carte professionnelle d’artisan ;
- est dans une autre situation (à préciser) : ...................................................................................................................................................................
- Dénomination exacte et adresse de l’organisme, numéro et date d’inscription : .............................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il détient le numéro d’identification fiscale suivant : ……………......................................................
............................……………… , délivré par …………….………………….………………. Le ………………………………..…………. , pour les entreprises de

droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie.
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’existe pas des privilèges, des nantissements, des gages et/ou des hypothèques inscrits à
l’encontre de l’entreprise.
Non Oui
Dans l’affirmative :(préciser la nature de ces privilèges, nantissements, gages et/ou hypothèques et joindre à la présente déclaration copie de
leurs états, délivrés par une autorité compétente).
Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n’a pas été condamnée en application de l’ordonnance n°03-03 du 19 Joumada 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent:
Non Oui
Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
32
Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare avoir les capacités nécessaires à l’exécution du marché public et produit à
cet effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-après les documents joints) :
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ;
Le candidat ou soumissionnaire déclare que :

 La société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé à cet effet, lorsque cela est prévu par un
texte réglementaire :
Non Oui
Dans l’affirmative : (indiquer l’administration publique ou l’organisme qui a délivré le document, son numéro, sa date de délivrance
et sa date d’expiration)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;
_ La société a réalisé pendant ………………….…………………………………….………………………… (indiquer la période considérée) un chiffre d’affaires

annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d’affaires en chiffres, en lettres et en hors taxes) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ;
dont ………………………………… % sont en relation avec l’objet du marché public ou du lot (barrer la mention inutile).
 Le candidat ou soumissionnaire compte présenter dans son offre un sous-traitant :

Non Oui
Dans l’affirmative remplir le formulaire joint en annexe V du présent arrêté.
6/ _ Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du groupement

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société
ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance
n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
Nom, Prénom, qualité du Signataire Lieu et date de Signature Signature
N.B :
 Cocher les cases correspondant à votre choix.
 Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.
 En cas de groupement, une déclaration suffit pour le groupement.
 En cas d’allotissement chaque lot doit faire l’objet d’une déclaration.
 Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles.
33
Wilaya de Mascara
Daira De Tighennif
Commune De Sehailia Annexe I
DECLARATION DE
PROBITE
Nom, prénom, qualité du signataire du contrat : Merah Benyssaad ___ Président De L’APC
2/__ Objet du contrat: Étude, Suivi, Réalisation de 02 de classe d’extension + revêtement de la cour
.
3/__ Présentation du candidat ou soumissionnaire :

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion contrat :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………..……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………… , agissant :
En son nom et pour son compte.
Au nom et pour le compte de la société qu’il représente.
Dénomination de la société : ……………......…………………………………………………………………………………………………………………..

……………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………….…………………………………………..
Forme juridique de la société : ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………..……………………
4/__ Déclaration du candidat ou soumissionnaire:

Je déclare que ni moi, ni l’un de mes employés ou représentants, n’avons fait l’objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de
corruption d’agents publics.
Non Oui
Dans l’affirmative (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du jugement) :
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
M’engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de mon offre au détriment de la
concurrence loyale.
M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou
indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la
préparation, de la négociation, de la passation, de l’exécution ou de contrôle d’un marché public ou d’un avenant.
Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de
passation d’un marché public ou d’un avenant, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure
coercitive, notamment de résilier ou d’annuler le marché public ou l’avenant concerné et d’inscrire l’entreprise sur la liste des opérateurs
économiques interdits de participer aux marchés publics.
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin
1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
A …………………………………………………….………. , le ……………………………………………..
…………
Signature du candidat ou soumissionnaire :
N.B :
_ Cocher les cases correspondant à votre choix.
_ Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.
34
_ En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement conjoint préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.
_ En cas d’allotissement, présenter une déclaration par lot.
_ Pour chaque variante présenter une déclaration.
_ Pour les prix en option présenter une seule déclaration.
_ Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.
35
WILAYA DE MASCARA
DAIRA DE TIGHENNIF
COMMUNE DE SEHAILIA
PROJET:
.
OFFRE FINANCIERE
36
Wilaya de Mascara
Daira De Tighennif
Commune De Sehailia
Annexe IV
LETTRE DE SOUMISSION
Nom, prénom, qualité du signataire du contrat : Merah benyssaad ___ Président De L’APC
2/ __ Présentation du soumissionnaire:
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature):
Soumissionnaire seul .
Dénomination de la société: ……………………..….........................................................................................................................................................................................................……………….
Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises : Conjoint Solidaire
Dénomination de chaque société :
1/ ……………………..………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................
……………….
Dénomination du groupement : ……………………..…......................................................................................................................................................................................................…………

……………………..…........................................................................................................……………….……………………..….........................................................................................................................................
3/ __ Objet de la lettre de soumission :

Objet du contrat: Étude, Suivi, Réalisation de 02 de classe d’extension + revêtement de la cour
.
Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du contrat: (W) Mascara

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d’un contrat alloti :
Non . Oui .
Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés : //
4/ __ Engagement du soumissionnaire :
Le signataire .
S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;
Dénomination de la société: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….…………………………………..
……………………..……………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................
……………….
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du contrat : ……………………..
………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................……………….
……………………..……………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................
……………….
Engage la société, sur la base de son offre ;
Dénomination de la société: ……………………………………………………………………………………………..………………………..
…………………………………………………………………………………..
……………………..……………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................
……………….
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du contrat : ……………………..
………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................……………….
……………………..………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................
……………….
L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement
doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) :
1/__ Dénomination de la société: …………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………….
Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères:
……………………..………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................
……………….
………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................
……………….
37
……………………..……………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................
……………….
Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché public et après avoir apprécié sous ma responsabilité, la nature et la complexité des
prestations à exécuter :
_ remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de
contrat.
_ me soumets et m’engage envers (indiquer le nom du service contractant) APC SEHAILIA à exécuter les prestations conformément aux
conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de : (indiquer le montant du contrat en dinars et, le cas échéant, en
devises étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes) :
……………………..………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................
……………….
Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des
lots concerné(s), le cas échéant :
Désignation des membres Nature des prestations Montant HT des prestations
Imputation budgétaire : …………………………………………………………………….………………………………….……………………..

……………………………………………….………………………………….
Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire
N°……………………..………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................................
……………….
ouvert auprès : …………………………………………………………………………………….………..……… Adresse: ……………………………………………….

………………………………………………………
5/ __ Signature du soumissionnaire:
Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du contrat ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas
sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin
1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
Nom, prénom et qualité du signataire Lieu et date de signature Signature
6/ __ Décision du service contractant :

La présente offre est ………………………………………………………………………………………
A …………………………………………………….………. , le ……………………………………………..
…………
Signature du représentant du service contractant :
N.B :
_ Cocher les cases correspondant à votre choix.
_ Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.
_ En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement conjoint préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.
_ En cas d’allotissement, présenter une déclaration par lot.
_ Pour chaque variante présenter une déclaration.
_ Pour les prix en option présenter une seule déclaration.
38
_ Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.
39
MEMOIRE TECHNIQUE JUSTIFICATIF
Dénomination de la société: ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..……………………………………………..……
Forme juridique de la société : …………………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………..……
Adresse du siège social : …………………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………..……
Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre
(À préciser) (Barrer la mention inutile) : …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………..……..……
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à L’occasion du
contrat: …………………………………………………………..…………………………………………………………….…………………………………………………………..………………………………………………………………..……
…………………………………………………………..…………………………………………………………….…………………………………………………………..………………………………………………………………..……
Objet du contrat: Étude, Suivi, Réalisation de 02 de classe d’extension + revêtent de la cour

.
01. Les Moyens Matériels :

Les moyens Matériels approprié aux les travaux du projet :
N° Les moyens Type/marque N° d’immatriculation

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Autres Moyens Matériels Disponibles pour l’achèvement des Travaux :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
40
02. Les Moyens Humains :
Les moyens Humains approprié aux les travaux du projet :
Nom et Prénom Date et lieu de Diplô mes (pour les cadres) Date d’installation Le poste/
N°
naissance
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Autres Moyens Humains Disponibles pour l’achèvement des Travaux :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
03. Le délai d’exécution des travaux est fixé à :

En lettre: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En chiffre: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
04. Le montant du présent Marché s’élève à la somme de :
En TTC à la somme de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En lettre: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
41
Méthode d’exécution et d’organisation des travaux sur le présent chantier :
 05-1 Installation de chantier:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 05-2 Circuit d’approvisionnement en matériel et matériaux et fiche technique :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 05-3 Programme prévisionnel d’exécution des travaux en présentant des phases prévues :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
05-4 Principales disposition mise en œuvre pour assurer la protection et le respect de l’environnement :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
06. Demande Méthodologique pour une réponse adéquate aux exigences du cahier des charges et les
contraintes probables concernant le projet :
 06-1 Demande Méthodologique pour une réponse adéquate aux exigences du cahier des charges
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 06-2 contraintes probables concernant le projet :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 06-3 Vos propositions :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à …………………………………………………………………………………………Le …………………………………………………………………………………………

Signature du candidat ou soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)
42
Lettre D’engagement Pour Les Moyens Humains Et Matériels A Mettre A La Disposition De Projet
(à remplir par le soumissionnaire) :
Je soussigné (nom et prénom) : ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……………………..

Qualité / Fonction : ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….………………..……………………..
Raison sociale de l’entreprise : ……..…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….………………..……………………..
Siège social de l’entreprise : …………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….………………..……………………..………………………………
M'engage à mettre à la disposition du projet, objet du contrat, relatif à

.
, les moyens matériels et humains ci-après énumérés :
- Moyens matériels:
 ……………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………
- Moyens humains:
 ……………………………………………………………………………………………………………………................
 ……………………………………………………………………………………………………………………................
 ……………………………………………………………………………………………………………………................
FAIT, LE ……………….... …………........ ………….... …….... A …………....…………....…………....…………....…………....

LE SOUMISSIONNAIRE
(CACHET ET SIGNATURE)
43
Wilaya de Mascara
Daira De Tighennif
Commune De Sehailia
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE
.
N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES U PRIX UNITAIRE

01) TERRASSEMENT
Terrassement en grand masse exécutées aux moyens mécanique dans un
terrain de toute nature a l'exception du terrain rocheux y/compris
nettoyage et évacuation des terres Excédentaire à la décharge public avec
dressement ,blindage des parois ,réglage et nettoyage des fonds de fouilles ,
mises des terres en dépô t a l'enceinte du chantier ou a l'exterieur ainsi que M³
01 toutes sujétions d'exécution conformément aux indications du Maître de
l'Oeuvre . Le métré est établi selon les cô tes indiquées sur les plans ; la
profondeur est mesurée selon le bon sol.
Le mètre carré:
Remblais des fouilles en materiaux selectionnés (provenant du
déblai ou apport des terres pour remblai) annalysé par un
laboratoire agrée exécutés par tous moyens appropriés et par
couches successives dont l 'eppaisseur sera déterminer par le
02 laboratoire et du maitre d oeuvre fortement dammées et M3
arrossées , y compris essais de compacités et toutes sujétions de
bonnes exécutions.
Le mètre cube:
Le mètre cube:
02 ) BETON ARME EN INFRASTRUCTURE
Béton de propreté dosé à 150 Kg/M3 de Ciment CPA 210/325
01 y/cs fourniture, préparation et mise en œuvre quelle que soit la M³
profondeur et y/c toutes sujétions de bonne exécution
Le mètre cube:
Gros Béton dosé à 250 Kg/M3 de CPA 210/325 pour ouvrages divers non
armé, exécuté dans toutes les conditions du chantier y/c toutes sujétions de
02 fourniture, de pose et de bonne exécution M³
Le mètre cube:
Béton armé en fondation dosé à 350 kg/M3 pour (semelles et libages ,
Avant poteaux, longrines, dalle pleine, voile périphérique, voile de
contreventement ) contraitre minimale exigée (250 mpa) par calcule est
selon composition et plasticité réglementaire à déterminer selon les essais
de convenance y compris vibrations et toutes sujétions de fourniture ,de
préparation et de mise en œuvre dans l'embaras des étais et des coffrages et
de bonne exécution dans les conditions de chantier , conformément aux
indications techniques du Maître de l'Œuvre y compris Coffrage Ordinaire
en Bois de bonne qualité ou Métallique exécuté à toutes profondeurs,
03 comprenant la fourniture , la main d'œuvre pour la confection ,la mise en M³
place , le calage, l'étayage , le décoffrage , les échaffaudages et toutes
sujétions de bonnes exécutions , et ferraillage Acier Doux ou Tor pour
Armatures des Bétons en Fondation toutes sections confondues ,y compris
toutes sujétions de manutention de façonnage de coupes d'assemblages de
ligature de fourniture et de main d'œuvre, ainsi que pertes ,chutes et
recouvrement avec l'Imprégnation des parois des ouvrages en béton
enterrés en double couches croisées de flintkoat y compris
fourniture ,pose et toutes sujétions de bonne exécution
Le mètre cube:
Hérissonnage en grave concassé Ø15/40 fournies et mises en place sous
dallage d'une épaisseur de 15 cm rangés , nivelés suivant les repères y
04 compris les pentes, film polyane sur une couche s'il y a lieu. le tout exécuté
M²
conformément aux plans ou aux indications de BET
44
Le mètre carré:
Béton Armé pour Dalle Flottante épaisseur de 10 cm, dosé à 250 Kg/M3
de ciment CPA 210/325 y compris coffrage en Bois , joint en polystirène de
05 2 cm, armature en treillis soudé normalisé , vibration et toutes sujétions de M²
fourniture et de mise en œuvre
Le mètre carré:
Câ ble en cuivre nu pour mise a la terre 1x28mm² de section posé en
canalisation souterraine comprenant réglage, nettoyage, nivellement des
06 fonds de fouilles y/c Piquet de terre ML
Le mètre linéaire:
03) BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
Béton armé en Elevation (Poteaux, Poutres et chainages, dalle pleine, voile
de contreventements , escaliers ) dosé à 350 kg/M3, Contraitre minimale
exigée par calcule est selon composition et plasticité réglementaire à
déterminer selon les essais de convenance y compris vibrations et toutes
sujétions de fourniture ,de préparation et de mise en œuvre dans l'embaras
des étais et des coffrages et de bonne exécution dans les conditions de
chantier , conformément aux indications techniques du Maître de l'Oeuvre y
compris Coffrage Ordinaire en Bois de bonne qualité ou Métallique exécuté
01 à toutes hauteur, comprenant la fourniture , la main d'œuvre pour la M³
confection ,la mise en place , le calage, l'étayage , le décoffrage , les
échaffaudages et toutes sujétions de bonnes exécutions , et ferraillage Acier
Doux ou Tor pour Armatures des Bétons en É lévation toutes sections
confondues ,y compris toutes sujétions de manutention de façonnage de
coupes d'assemblages de ligature de fourniture et de main d'œuvre, ainsi
que pertes ,chutes et recouvrement ..
Le mètre cube:
Plancher semi préfabriqué en corps creux 16+4 constitué d'hourdis de
poutrelles avec une dalle de compression armée d'un treillis soudé
normalisé coulé sur place avec un béton dosé à 350 Kgs/M3 de ciment CPA
02 210/325 y compris toutes sujétions de fournitures , de main d'œuvre de M²
coffrage , de décoffrage et toutes indications techniques du Maître de
l'Œuvre
Le mètre carré:
Béton légèrement armé dosé à 350 Kg/m3 pour raidisseurs, acrotères,
corniches, paillasse, conformes aux plans remis à l’entreprise pour étude du
projet et la mise en œuvre à toute hauteur quelque soit les formes, les
sections, les épaisseurs, les dimensions et les positions des ouvrages Toutes
les parties en béton vue aux façades devant rester de décoffrage devant
03 présentés un profil régulier sans trace de gauchissement ou de décoffrage M³
défectueux compris fourniture, coffrage, armature (acier, tord ou doux)
main d’œuvre et toutes suggestions pour travail terminé près à être reçu Le
mètre cube mesure géométriquement en œuvre
Le mètre cube:
04) ETANCHEITE
F&P É cran par vapeur (couche d'enduit à chaud )

01 M²
Le mètre carré:
F&P de film polyane avant et après polystyrène

02 M²
Le mètre carré:
F&P de polystyrè ne expansé D40 de 04 cm d’ép. Type rigide

03 M²
Le mètre carré:
Forme de pente en béton légèrement armé dosé à 250 kg/m3 , y compris la

chape de dressement , lissée avec une pente de 1,5% à 2,5% , et
façonnement de joints de fractionnement avec réglage des arêtes et des
04 noeuds ,gorges et solins pour les relevés et toutes sujétions de bonne M²
exécution.
Le mètre carré:
05 Etanchéité sur terrasse inaccessible constituée d'un complexe d'étanchéité M²
multicouche (4x36S) indépendant conformément aux indications
techniques du Maître de l'Œuvre composé de :
Une couche d'enduit appliqué à froid
45
04 couches d'enduit appliqué à chaud
04 feutres bitumés type 36 S y/compris equere de renfort
les couches de feutres seront à joints croisés y compris toutes sujétions de
fourniture , pose et de bonne exécution et conformément aux indications
techniques du Maître de l'Œuvre ET C.T.C
Le mètre carré:
Relevé d'étanchéité pour acrotère traité en système adhérent avec
renforcement d'angle par bande armé type 40 armature toile constitué par :
Un Enduit d'imprégnation à froid
Un enduit d'imprégnation à chaud
06 Un bitume armé type 40 auto-protégé alumimium 8/100 y compris ML
engravures périphériques, toutes autres sujétions de fournitures de pose et
de bonne exécution conformément aux indications techniques du Maître de
l'Œuvre
Protection lourde pour étanchéité en surface horizontale constituée par une
couche de gravillons 15/25 lavés et sélectionnés d'une épaiseur de 5 cm
environ y compris fourniture, épandage en terrasse et toutes sujétions de
07 bonne exécution et aux indications techniques du Maître de l'Oeuvre et du M²
CTC
Le mètre carré:
Entrée d'eau pluviale constituée par un moignon de diamètre 110 , d'une
platine prise en sandwich dans l'étanchéité le tout en plomb laminé 22/10 y
08 compris gargouilles ,crapaudines d'emboitement et toutes sujétions de U
bonne exécution
L'unité:
Fourniture et pose de descentes des eaux pluviales en PVC de diamètre 110
PN 04de premier choix en couleur blanche avec protection des deux dernier
mètre en matière galvanisé, y compris a l'arriver joints d’étanchéité, tous
09 accessoires, colliers de fixation, conformément aux indications techniques ML
du Maître de l'Œuvre
F&P dallette de circulation en béton légèrement armé pour terrasse
10 (40x40x4) cm posé sur une feuille de polystyrène ép.=2 cm U
L'unité:
05) MAÇONNERIE+ENDUIT
Mur en double cloisons de briques creuses d'épaisseur total 30 cm (15 +10 )
cm avec vide d'air de 5 cm hourdée au mortier de ciment dosé à 200 Kg/M3
et disposition de briques transversales par lit d'assise par mètre linéaire et
01 par mètre de hauteur selon les plans de détails spécifiques aux arrachement M²
y compris fourniture pose et toutes sujétions de bonne exécution
Le mètre carré:
Mur en briques creuses d'épaisseur : 10cm hourdée au mortier de ciment
dosé à 200 Kg/M3 y compris fourniture, pose et toutes sujétions de bonne
02 exécution M²
Le mètre carré:
Jambage en maçonnerie simple parois en brique creuse épaisseur 15 cm

03 avec retrait d’épaisseur de 15 cm : ML
Enduits extérieurs au mortier de ciment dosé à 250 Kg CPA/M3 appliqué
sur maçonnerie de briques ou de béton exécutés en deux couches
d'épaisseur totale de 2 cm y compris dressage des arêtes ,rebouchage des
04 trous , échafaudages toutes hauteurs et toutes sujétions de bonne finition M²
exécuté en deux temps
Le mètre carré:
Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 250 Kg CPA/M3 épaisseur
1.5 cm appliqué sur maçonnerie de briques ou béton armé à la truelle et
dressés à la taloche , y compris dressage des arêtes ,rebouchage des trous ,
05 échafaudages toutes hauteurs et toutes sujétions de bonne finition exécuté M²
en deux temps
Le mètre carré:
Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 250 Kg CPA/M3 épaisseur
1.5 cm appliqué sous plafond en béton armé ou sous hourdis fouettés à la
truelle et dressés à la taloche, y compris dressage des arêtes ,rebouchage
06 des trous , échafaudages toutes hauteurs et toutes sujétions de bonne M²
finition
Le mètre carré:
46
06) REVETEMENT
F/P de carrelage monocouche 33x33 y/c Chappe en béton à base de gravier
3/8 ,la pose se fera sur la chape lisse et nettoyé de toutes poussières a
l’aide de colle ciment forte H40 .les joints seront comblés par un joint
01 spécial et coloré. (dimension, couleur et motif au choix du maitre M²
d'ouvrage et BET) suivant le plan de calepinage.
Le mètre carré:
Fourniture et pose de plinthe vernisée de 7 cm de hauteur, posée par colle
ciment forte H4 en saillie par rapport au nu fini du mur y compris coupes ,
chutes façon de niveau et de bon alignement , jonction parfaite avec les
02 faïences , joints remplis de 1 mm de ciment blanc au maximum avec toutes ML
les sujétions de bonne exécution. (couleur et motif au choix du maitre
d'ouvrage et BET)
Revêtement en plaques de marbre 1er choix pour marches et contre
marches, et seuils et Hall d’entrée, la mise en œuvre et toutes sujétions,
03 ponçage, nettoyage, le lustrage M²
Le mètre carré:
07) MENUISERIE EN BOIS
L'ensemble de la menuiserie doit comporté la serrurerie à canaux de 1er choix,
quincaillerie chambrole, verre demi double 3mm, verre martelé, deux couches
d'imprégnation de l'huile de lin (une à l'usnage et l'autre après la pose), peinture à
l'huile ou tinté (suivant le tableau de menuiserie) y/c toutes sujétions de pose et
de bonne exécution, l'article doit soumis préalablement à l'agrément du maitre de
l'ouvrage.
F&P De Porte pleine en bois rouge 1er choix de Dim: 1,04 x 2,40 ouvrant à
01 deux vantaux avec cadre de 14 Cm U
L'unité:
08) MENUISERIE EN ALUMINIUM
F/P de Fenêtres en aluminium de couleur blanche avec vitre stop-sole ep 06
mm, y compris pré-cadre en aluminium 02cm, couvre joint, y/c
01 quincaillerie en 1er choix et fixation et toutes sujétions de mise en œuvre. M²
(suivant le tableau de menuiserie)
Le mètre carré:
9) MENUISERIE METALLIQUE (suivant le plan de détail établi par BET)
F/P de menuiserie métallique y/c scellement, fixation, serrurerie et quincaillerie
de 1er choix, peinture anti rouille et glycérophtalique et toutes sujétions de
fournitures, montage, scellement, et toutes sujétions de bonne exécution suivant le
tableau de menuiserie
Fourniture et Pose Garde-corps métallique avec main courante suivant plan
de barreaudage en élément de fer carré et élément décoratif en fer plat et
01 grillage maillé y compris toutes sujétions de scellement et peinture ML
antirouille et peinture glycérophtalique en deux couches
Fourniture et pose de barreaudage de sécurité en structure métallique
composé de montants en fer plat de 8 mm d'épaisseur et 30mm de largeur,
pour protection des fenêtres suivant plan de menuiserie y compris toutes
sujétions de fournitures, de fabrication, de montage, de scellement, de
02 quincaillerie, deux couches de protection anti-rouille et deux couche de M²
peinture et de parfaite finition suivant les règles de l'art et les détails
d'exécution
Le mètre carré:
10) ELECTRICITE
Fourniture et pose de l'élément complet, y compris boite d'encastrement,
raccordement et toutes sujétions de fournitures, d'accessoires, de montage, de
pose et de parfaite mise en marche, suivant les règles de l'art et les normes en
vigueur, l'élément devra être présenté préalablement à l'agrément de l'architecte.
Fourniture et pose luminaire en LED 2 x 40 L: 1,20m avec vasque étanche
01 U
L'unité:
Fourniture et pose luminaire en LED 1 x 40 L: 1,20m avec vasque étanche

02 U
L'unité:
Interrupteur simple allumage 10 A encastré
47
03 L'unité: U
Interrupteur Double allumage 10 A encastré
04 U
L'unité:
Prise de courant 2P+T 10/16 A encastré

05 U
L'unité:
Boite de dérivation
06 U
L'unité:
Fourniture et pose piquet de terre avec cosse en bronze

07 U
L'unité:
F/P de circuit électrique pour éclairage posé dans la dalle et mur
comprenant deux (02) conducteurs H07-V de section 1.5mm² placés dans
08 gaine type accordéon Ø9 Y compris toutes sujétions ML
comprenant trois (03) conducteurs H07-V de section 1.5mm² placés dans
09 gaine type accordéon Ø11 y/c toutes sujétions ML
comprenant trois (03) conducteurs H07-V de section 2.5mm² placés dans
10 gaine type accordéon Ø11 y/c toutes sujétions ML
Fourniture et pose câ ble 4x6 mm²

11 ML
Fourniture et pose câ ble 4x10 mm²

12 ML
Coffret en plastique y/c disjoncteur unipolaire de différents ampères.

13 U
L'unité:
F/P de disjoncteur différentiel mono phase 10/30 A comprenant répartiteur
à 12 départs avec borne réglable posée sur platine 250x250x25.
14 U
L'unité:
Fourniture et pose Armoire métallique avec montant de réglage et porte
avec serrure y compris toutes sujétions de mise en marche
15 U
L'unité:
F&P des Cross Murales , fixés sur façade équipé d'un luminaire avec en LED
200W y/c peinture anti rouille et deux couches de peinture définitive, et
16 toutes sujétions de bonnes exécutions, U
L'unité:
11 ) DIVERS
Linteaux et Appui de fenêtre en béton armé dosé à 250 kg/m3 de largeur et
01 hauteur variable y/c corniche de débord s'il ya lieu. M3
Le mètre cube:
Fourniture et pose du Joint de dilatation en polystyrène 4 cm

02 M²
Le mètre carré:
Exécution des estrades en dallage en béton armé y/c Treillis soudés ép.= 7
cm sur hérrissonage en pierre ép.=10 cm
03 M²
Le mètre carré:
48
Revêtement des parois des fenêtres en faïence y/c toutes sujétions de bonne
03 exécution M²
Le mètre carré:
12 )PEINTURE
Exécution d'une peinture vinylique préparé sur murs extérieurs exécuté en
trois 03 couches y compris une couche d'imprégnation en peinture y
compris dépoussiérage général, , nettoyage et rebouchage de la façade
l'utilisation d'échafaudage métallique tubulaire sur toute la façade afin
01 d'éviter les trous au niveau des parois des façades, cette prestation M²
comprend la fourniture, la pose, le transport à pied d'œuvre des produits,
matériaux, moyens, mécanique, humains et autre y compris toutes sujétions
de bonne mise en œuvre, (couleur au choix du maitre d'ouvrage et BET)
Le mètre carré:
Peinture vinylique intérieur exécuté en deux couches croisés y compris une
couche d'imprégnation en peinture avec enduisage en Deux couche ,
fixateur , ponçage et toute sujétions de bonne exécution.(couleur au choix

du maitre d'ouvrage et BET)
a) Sous plafond
02 M²
Le mètre carré:
b) Sur mur int

M²
Le mètre carré:
Peinture à l'huile sur murs intérieur des préos , soubassement avec une
03 Hauteur de 1.20 m en deux couches et toutes sujétions de mise en œuvre M²
(couleur au choix du maitre d'ouvrage et BET)
Le mètre carré:
13-AMENAGEMENT EXTERIEUR
F&P de bordures de trottoirs préfabriqué type T2; L= 1000 mm y/c
Cunette en béton l’égerment armé en treillis soudé de 30cm (selon le choix
01 du maitre d'ouvrage) ML
F/ pose de Herrissonage en grave concassée 0,40 du 15cm d'épaisseur y/c

étalage et compactage avec toutes sujétions de bonnes exécutions
02 M²
Le mètre carré:
Réalisation d'un Dallage en Béton d'épaisseur 10cm y/compris treillis

03 soudé dimension 15x15cm M²

Le mètre carré:
Fait à ……………………………………….……………. Le : ………………………….………………………

49
Wilaya de Mascara
Daira De Tighennif
Commune De Sehailia
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
.
N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES U QTITÉ P/U MONTANT

01) TERRASSEMENT
Démolition du mur de clôture existant y/c raidisseur, chainage
01 et fondation verticale et horizontale et évacuation a la M2 51,300
décharge publique, plus de 03 KM
Terrassement en grand masse exécutées aux moyens
mécanique dans un terrain de toute nature a l'exception du
terrain rocheux y/compris nettoyage et évacuation des terres
Excédentaire à la décharge public avec dressement ,blindage des
02 parois ,réglage et nettoyage des fonds de fouilles , mises des M³ 337,600
terres en dépôt a l'enceinte du chantier ou a l'exterieur ainsi que
toutes sujétions d'exécution conformément aux indications du
Maître de l'Oeuvre . Le métré est établi selon les côtes indiquées
sur les plans ; la profondeur est mesurée selon le bon sol.
Remblais des fouilles en matériaux sélectionnés (provenant du
déblai ou apport des terres pour remblai) analysé par un
laboratoire agrée exécutés par tous moyens appropriés et par
03 couches successives dont l’épaisseur sera déterminer par le M3 233,176
laboratoire et du maitre d’œuvre fortement dammées et
arrosées, y compris essais de compacités et toutes sujétions de
bonnes exécutions.
S/TOTAL 1
02 ) BETON ARME EN INFRASTRUCTURE
Béton de propreté dosé à 150 Kg/M3 de Ciment CPA 210/325
01 y/c fourniture, préparation et mise en œuvre quelle que soit la M³ 17,980
profondeur et y/c toutes sujétions de bonne exécution
Gros Béton dosé à 250 Kgs/M3 de CPA 210/325 pour ouvrages
divers non armé, exécuté dans toutes les conditions du chantier
02 y/c toutes sujétions de fourniture, de pose et de bonne
M³ 05,248
exécution
Béton armé en fondation dosé à 350 kg/M3 pour (semelles et
libages , Avant poteaux, longrines, dalle pleine, voile
pèriphérique,voile de contreventement ) contraitre minimale
exigée (250 mpa) par calcule est selon composition et plasticité
réglementaire à déterminer selon les essais de convenance y
compris vibrations et toutes sujétions de fourniture ,de
préparation et de mise en œuvre dans l'embaras des étais et des
coffrages et de bonne exécution dans les conditions de chantier ,
conformément aux indications techniques du Maître de l'Oeuvre
y compris Coffrage Ordinaire en Bois de bonne qualité ou
03 Métallique exécuté à toutes profondeurs, comprenant la M³ 81,196
fourniture , la main d'œuvre pour la confection ,la mise en
place , le calage, l'étayage , le décoffrage , les échaffaudages et
toutes sujétions de bonnes exécutions , et ferraillage Acier Doux
ou Tor pour Armatures des Bétons en Fondation toutes sections
confondues ,y compris toutes sujétions de manutention de
façonnage de coupes d'assemblages de ligature de fourniture et
de main d'œuvre, ainsi que pertes ,chutes et recouvrement avec
l'Imprégnation des parois des ouvrages en béton enterrés en
double couches croisées de flintkoat y compris fourniture ,pose
et toutes sujétions de bonne exécution
Hérissonnage en grave concassé Ø15/40 fournies et mises en
place sous dallage d'une épaisseur de 15 cm rangés , nivelés
04 suivant les repères y compris les pentes, film polyane sur une M² 156,82
couche s'il y a lieu. le tout exécuté conformément aux plans ou
aux indications de BET
05 Béton Armé pour Dalle Flottante épaisseur de 10 cm, dosé à M² 156,82
50
250 Kg/M3 de ciment CPA 210/325 y compris coffrage en Bois ,
joint en polystirène de 2 cm, armature en treillis soudé
normalisé , vibration et toutes sujétions de fourniture et de mise
en œuvre
Câble en cuivre nu pour mise a la terre 1x28mm² de section
06 posé en canalisation souterraine comprenant réglage, ML 64,10
nettoyage, nivellement des fonds de fouilles y/c Piquet de terre
S/TOTAL 2
03) BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
Béton armé en Elevation (Poteaux, Poutres et chainages, dalle
pleine, voile de contreventements , escaliers ) dosé à 350
kg/M3, Contraitre minimale exigée par calcule est selon
composition et plasticité réglementaire à déterminer selon les
essais de convenance y compris vibrations et toutes sujétions de
fourniture ,de préparation et de mise en œuvre dans l'embaras
des étais et des coffrages et de bonne exécution dans les
conditions de chantier , conformément aux indications
techniques du Maître de l'Oeuvre y compris Coffrage Ordinaire
01 en Bois de bonne qualité ou Métallique exécuté à toutes
M³ 23,937
hauteur, comprenant la fourniture , la main d'œuvre pour la
confection ,la mise en place , le calage, l'étayage , le décoffrage ,
les échaffaudages et toutes sujétions de bonnes exécutions , et
ferraillage Acier Doux ou Tor pour Armatures des Bétons en
Elevation toutes sections confondues ,y compris toutes sujétions
de manutention de façonnage de coupes d'assemblages de
ligature de fourniture et de main d'œuvre, ainsi que
pertes ,chutes et recouvrement .
Plancher semi préfabriqué en corps creux 16+4 constitué
d'hourdis de poutrelles avec une dalle de compression armée
d'un treillis soudé normalisé coulé sur place avec un béton dosé
02 à 350 Kgs/M3 de ciment CPA 210/325 y compris toutes M² 156,82
sujétions de founitures , de main d'œuvre de coffrage , de
décoffrage et toutes indications techniques du Maître de
l'Oeuvre
03 Béton légèrement armé dosé à 350 Kg/m3 pour raidisseurs,
acrotères, corniches, paillasse, conformes aux plans remis à
l’entreprise pour étude du projet et la mise en œuvre à toute
hauteur quelque soit les formes, les sections, les épaisseurs, les
dimensions et les positions des ouvrages Toutes les parties en
béton vue aux façades devant rester de décoffrage devant M3 7,738
présentés un profil régulier sans trace de gauchissement ou de
décoffrage défectueux compris fourniture, coffrage, armature
(acier, tord ou doux) main d’œuvre et toutes suggestions pour
travail terminé près à être reçu Le mètre cube mesure
géométriquement en œuvre
S/TOTAL 3
04 ) ETANCHEITE
01 F&P Ecran par vapeur (couche d'enduit à chaud ) M² 173,48
02 F&P de film polyane avant et après polystyrène M² 173,48
03 F&P de polystyrène expansé D40 de 04 cm d’ép. Type rigide M² 173,48
Forme de pente en béton légerement armé dosé à 250 kg/m3 , y
compris la chape de dressement , lissée avec une pente de 1,5%
04 à 2,5% , et façonnement de joints de fractionnement avec M² 173,48
réglage des arêtes et des noeuds ,gorges et solins pour les
relevés et toutes sujétions de bonne exécution.
Etanchéité sur terrasse inaccessible constituée d'un complexe
d'étanchéité multicouche (4x36S) indépendant conformément
aux indications techniques du Maître de l'Œuvre composé de :
Une couche d'enduit appliqué à froid
04 couches d'enduit appliqué à chaud
05 04 feutres bitumés type 36 S y/compris equere de renfort
M² 173,48
les couches de feutres seront à joints croisés y compris toutes
sujétions de fourniture, pose et de bonne exécution et
conformément aux indications techniques du Maître de l'Œuvre
ET C.T.C
51
Relevé d'étanchéité pour acrotère traité en système adhérent
avec renforcement d'angle par bande armé type 40 armature
toile constitué par :
Un Enduit d'imprégnation à froid
06 Un enduit d'imprégnation à chaud ML 55,90
Un bitume armé type 40 auto-protégé aluminium 8/100 y
compris engravures périphériques , toutes autres sujétions de
fournitures de pose et de bonne exécution conformément aux
indications techniques du Maître de l'Œuvre
Protection lourde pour étanchéité en surface horizontale
constituée par une couche de gravillons 15/25 lavés et
sélectionnés d'une épaisseur de 5 cm environ y compris
07 fourniture, épandage en terrasse et toutes sujétions de bonne
M² 173,48
exécution et aux indications techniques du Maître de l'Œuvre et
du CTC
Entrée d'eau pluviale constituée par un moignon de diamètre
110 , d'une platine prise en sandwich dans l'étanchéité le tout
08 en plomb laminé 22/10 y compris gargouilles ,crapaudines
U 02
d'emboitement et toutes sujétions de bonne exécution
Fourniture et pose de descentes des eaux pluviales en PVC de
diamètre 110 PN 04de premier choix en couleur blanche avec
protection des deux dernier mètre en matière galvanisé , y
09 compris a l'arriver joints d'étanchéité , tous accessoires , colliers
ML 08,00
de fixation , conformément aux indications techniques du
Maître de l'Œuvre
F&P dallette de circulation en béton légèrement armé pour
10 terrasse (40x40x4)cm posé sur une feuille de polystyrène ép=2 U 15
cm
S/TOTAL 4
05) MAÇONNERIE+ENDUIT
Mur en double cloisons de briques creuses d'épaisseur total 30
cm (15 +10 ) cm avec vide d'air de 5 cm hourdée au mortier de
ciment dosé à 200 Kgs/M3 et disposition de briques
01 transversales par lit d'assise par métre linéaire et par métre de
M² 160,77
hauteur selon les plans de détails spécifiques aux arrachement y
compris fourniture pose et toutes sujétions de bonne exécution
Mur en briques creuses d'épaisseur : 10cm hourdée au mortier
02 de ciment dosé à 200 Kgs/M3 y compris fourniture, pose et M² 11,34
toutes sujétons de bonne exécutions
Jambage en maçonnerie simple parois en brique
03 creuse épaisseur 15 cm avec retrait d’épaisseur de 15 cm : ML 2,80
Enduits extérieurs au mortier de ciment dosé à 250 Kgs CPA/M3

appliqué sur maçonnerie de briques ou de béton exécutés en
04 deux couches d'épaisseur totale de 2 cm y compris dressage des M² 229,89
arêtés ,rebouchage des trous , échafaudages toutes hauteurs et
toutes sujétions de bonne finition exécuté en deux temps
Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 250 Kgs CPA/M3
épaisseur 1.5 cm appliqué sur maçonnerie de briques ou béton
armé à la truelle et dressés à la taloche , y compris dressage
05 des arêtés ,rebouchage des trous , échafaudages toutes
M² 178,50
hauteurs et toutes sujétions de bonne finition exécuté en deux
temps
Enduits intérieurs au mortier de ciment dosé à 250 Kgs CPA/M3
épaisseur 1.5 cm appliqué sous plafond en béton armé ou sous
06 hourdis fouettés à la truelle et dressés à la taloche, y compris M² 181,65
dressage des arêtés ,rebouchage des trous , échafaudages
toutes hauteurs et toutes sujétions de bonne finition
S/TOTAL 5
06) REVETEMENT
F/P de carrelage monocouche 33x33 y/c chappe en béton à
base de gravier 3/8 ,la pose se fera sur la chape lisse et
nettoyé de toutes poussières a l’aide de colle ciment forte
01 H40 .les joints seront comblés par un joint spécial et coloré.
M² 164,75
(dimension ,couleur et motif au choix du maitre d'ouvrage et
BET) suivant le plan de calepinage.
52
Fourniture et pose de plinthe vernisée de 7 cm de hauteur ,
posée par colle ciment forte H4 en saillie par rapport au nu fini
du mur y compris coupes , chutes façon de niveau et de bon
02 alignement , jonction parfaite avec les faiences , joints remplis ML 99,90
de 1 mm de ciment blanc au maximum avec toutes les sujétions
de bonne exécution. (couleur et motif au choix du maitre
d'ouvrage et BET)
Revêtement en plaques de marbre 1er choix pour marches et

03 contre marches, et seuils et Hall d’entrée, la mise en œuvre et M² 13,12
toutes sujétions, ponçage, nettoyage , le lustrage
S/TOTAL6
07) MENUISERIE EN BOIS
L'ensemble de la menuiserie doit comporté la serrurerie à
canneaux de 1er choix, quincaillerie chambrole, verre demi
double 3mm, verre martelé, deux couches d'imprégnation de
l'huile de lin (une à l'usnage et l'autre après la pose), peinture à
l'huile ou tinté (suivant le tableau de menuiserie) y/c toutes
sujétions de pose et de bonne exécution, l'article doit soumis
préalablement à l'agrément du maitre de l'ouvrage.
F&P De Porte pleine en bois rouge 1er choix Dimension de

01 l'ouvrant: 1,20 x 2,20 à deux vantaux avec cadre de 14 Cm U 2
S/TOTAL 7

08) MENUISERIE EN ALUMINIUM
F/P de Fenêtres en aluminium de couleur blanche avec vitre

stop-sole ep 06 mm, y compris pré-cadre en aluminium 02cm,
01 couvre joint, , y/c quincaillerie en 1er choix et fixation et toutes
M2 24,00
sujétions de mise en œuvre. (suivant le tableau de menuiserie)
S/TOTAL 8
09) MENUISERIE METALLIQUE (suivant le plan de détail établi par BET)
F/P de menuiserie métallique y/c scellement, fixation, serrurerie
et quincaillerie de 1er choix, peinture anti rouille et
glycérophtalique et toutes sujétions de fournitures, montage,
scellement, et toutes sujétions de bonne exécution suivant le
tableau de menuiserie.
Fourniture et Pose Garde-corps métallique avec main courante
suivant plan de barreaudage en élément de fer carré et élément
décoratif en fer plat et grillage maillé y compris toutes sujétions
de scellement et peinture antirouille et peinture
01 glycérophtalique en deux couches
ML 10,90
Fourniture et pose de barreaudage de sécurité en structure

métallique composé de montants en fer plat de 8 mm
d'épaisseur et 30mm de largeur, pour protection des fenêtres
suivant plan de menuiserie y compris toutes sujétions de
02 fournitures, de fabrication, de montage, de scellement, de
M2 11,60
quincaillerie, deux couches de protection anti-rouille et deux
couche de peinture et de parfaite finition suivant les règles de
l'art et les détails d'exécution
S/TOTAL 9
10) ELECTRICITE
53
Fourniture et pose de l'élément complet, y compris boite
d'encastrement, raccordement et toutes sujétions de
fournitures, d'accessoires, de montage, de pose et de parfaite
mise en marche, suivant les règles de l'art et les normes en

viguer, l'élément devra être présenté préalablement à
l'agrément de l'architecte.
Fourniture et pose luminaire en LED 2 x 40 L: 1,20m avec
01 vasque étanche U 18
Fourniture et pose luminaire en LED 1 x 40 L: 1,20m avec

02 vasque étanche U 2
03 Interrupteur simple allumage 10 A encastré U 2
04 Interrupteur Double allumage 10 A encastré U 4
05 Prise de courant 2P+T 10/16 A encastré U 8
06 Boite de dérivation U 2
07 Fourniture et pose piquet de terre avec cosse en bronze U 1

08 comprenant deux (02) conducteurs H07-V de section 1.5mm² ML 95,00
placés dans gaine type accordéon Ø9 Y compris toutes sujétions

09 comprenant trois (03) conducteurs H07-V de section 1.5mm² ML 160,00
placés dans gaine type accordéon Ø11 y/c toutes sujétions

10 comprenant trois (03) conducteurs H07-V de section 2.5mm² ML 142,00
placés dans gaine type accordéon Ø11 y/c toutes sujétions
11 Fourniture et pose câble 4x6 mm² ML 61,00
12 Fourniture et pose câble 4x10 mm² ML 16,00
Coffret en plastique y/c disjoncteur unipolaire de différents

13 ampères. U 1
F/P de disjoncteur différentiel mono phase 10/30 A comprenant
14 répartiteur à 12 départs avec borne réglable posée sur platine U 1
250x250x25.
S/TOTAL 10
11 ) DIVERS
Linteaux et Appui de fenêtre en béton armé dosé à 250 kg/m3
01 de largeur et hauteur variable y/c corniche de débord s'il ya lieu. M3 02,934
02 Fourniture et pose du Joint de dilatation en polystyrène 4 cm M² 02,12
Exécution des estrades en dallage en béton armé y/c Treillis

03 soudés ép.= 7 cm sur hérrissonage en pierre ép=10 cm M² 21,24
04
Revêtement des parois des fenêtres en faïence y/c toutes
sujétions de bonne exécution
M² 16,75
S/TOTAL 11

12) PEINTURE
54
Exécution d'une peinture vinylique préparé sur murs extérieurs
éxécuté en trois 03 couches y compris une couche
d'imprégnation en peinture y compris dépoussiérage général, ,
nettoyage et rebouchage de la façade l'utilisation d'échafaudage
métallique tubulaire sur toute la façade afin d'éviter les trous au
01 niveau des parois des façades, cette prestation comprend la
M² 229,89
fourniture, la pose, le transport à pied d'œuvre des produits,
matériaux, moyens, mécanique, humains et autre y compris
toutes sujétions de bonne mise en œuvre, (couleur au choix du
maitre d'ouvrage et BET)
Peinture vinylique intérieur exécuté en deux couches croisés y
compris une couche d'imprégnation en peinture avec enduisage
en Deux couche, fixateur , ponçage et toute sujétions de bonne

exécution. (couleur au choix du maitre d'ouvrage et BET)
02
a) Sous plafond M² 181,65
b) Sur mur int M² 180,10

Peinture à l'huile sur murs intérieur des préos , soubassement
avec une Hauteur de 1.20 m en deux couches et toutes sujétions
03 de mise en œuvre (couleur au choix du maitre d'ouvrage et
M² 20,43
BET)
S/TOTAL 12
13 -AMENAGEMENT EXTERIEUR
F&P de bordures de trottoirs préfabriqué type T2; L= 1000 mm
01 y/c Cunette en béton l’égerment armé en treillis soudé de ML 51,00
30cm (selon le choix du maitre d'ouvrage)
F/ pose de Herrissonage en grave concassée 0,40 du 15cm
02 d'épaisseur y/c étalage et compactage avec toutes sujéstions M² 74,30
de bonnes exécutions
Réalisation d'un Dallage en Béton d'épaisseur 10cm y/compris

03 treillis soudé dimension 15x15cm M² 74,30
S/TOTAL 13
TOTAL EN HT
TVA 19%
TOTAL EN TTC
Le délai D’exécution : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Arrête le présent devis à la somme de En TTC : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Fait à ……………………………………….……………. Le : ………………………….………………………

55

Étude Suivi Réalisation Et Équipement Asma

Transféré par

Informations du documentcliquez pour développer les informations du document

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Étude Suivi Réalisation Et Équipement Asma

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Étude Suivi Réalisation Et Équipement Asma

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

République Algérienne Démocratique Et Populaire

PROJET : Étude, Suivi, Réalisation de 02 de classe d’extension + revêtent de la cour

Le service contractant: La commune de Sehailia

Dénomination du groupement : ……………………..…........................................................................................................................................................................................................................…………

3/ __ Objet de la déclaration à souscrire :

Dénomination de la société: ……………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………….

Engage la société, sur la base de son offre ;

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement :

Désignation des membres Nature des prestations

Nom, prénom et qualité du signataire Lieu et date de signature Signature

6/ __ décision du service contractant :

La présente offre est ………………………………………………………………………………………………

Signature du représentant du service contractant :

Article -I- 01 : Objet Du Cahier Des Charges.

B/ DOSSIER D’APPEL D’OFFRE:

Article -I- 07 : Publication De L’avis consultation.

C/ PREPARATION DES SOUMISSIONS :

Article -I- 11 : Contenu Du Dossier De Soumission.

D/ PRESENTATION DES OFFRES :

Article -I- 15 : Forme Et Signature De L’offre.

E/ OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATIONS DES OFFRES

Article -I- 20 : Ouverture Des Plis.

F/ ATTRIBUTION DES OFFRES.

Article -I- 27 : Critères D'attribution Provisoire Des Offres

ARTICLE -I- 01 : OBJET DU CAHIER DES CHARGES.

ARTICLE -I- 02 : MODE DE PASSATION.

ARTICLE -I- 03 : ELIGIBILITE DES CANDIDATS.

ARTICLE -I- 04 : SOUMISSIONNAIRES NON ADMISES

01- Qui ont refusé de compléter leurs dossiers

ARTICLE -I- 06 : SURVEILLANCE DES TRAVAUX:

B/ DOSSIER D’APPEL D’OFFRES:

ARTICLE -I- 07 : PUBLICATION DE LA CONSULTATION :

ARTICLE -I- 08 : LE DELAI DE PREPARATION DES OFFRES :

ARTICLE -I- 09 : RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES.

ARTICLE -I- 10 : DEMANDE D’ÉCLAIRCISSEMENT.

C/ PREPARATION DES SOUMISSIONS :

ARTICLE -I- 11 : CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION.

DOSSIER DE CANDIDATURE : Enveloppe « A » portant la mention « dossier de candidature » comportant :

Remarque : Le matériel sous location n’est pas pris en considération.

L’OFFRE FINANCIERE : Enveloppe « C » portant la mention « offre Financière » comportant :

ARTICLE -I- 12 : MONTANT DE L’OFFRE.

ARTICLE -I- 13 : LANGUE DE RÉDACTION.

D/ PRESENTATION DES OFFRES :

ARTICLE -I- 14 : FORME ET SIGNATURE DE L’OFFRE.

ARTICLE -I- 15 : DURÉE DE PRÉPARATION DES OFFRES.

ARTICLE -I- 16 : MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES :

ARTICLE -I- 17 : DÉPÔT DES OFFRES.

ARTICLE -I- 18 : PROROGATION DU DÉLAI DE REMISE DES OFFRES.

E/ OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATIONS DES OFFRES

ARTICLE -I- 19 : OUVERTURE DES PLIS.

ARTICLE -I- 20 : CONFORMITÉ DES OFFRES.

ARTICLE -I- 22 : CRITERES D’EVALUATION :

A/- OFFRE TECHNIQUE :

a) Encadrement affectés au projet: (sur 20 points) (déclarés à la CNAS individuellement)

II. Moyens Matériels affectés au projet: (sur 35 points)

Désignation Matériel propre

III. Le Délai d’exécution : (sur 10 points) .

ARTICLE -I- 23 : EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES FINANCIERES :