Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"

N° 59/14

TRAVAUX DE REALISATION ET EQUIPEMENT DE

FORAGES ET BACHE A EAU A L’AEROPORT
D’AL HOCEIMA

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Page 1 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 4
PARTIE I : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX" 7
PARTIE II : REGLEMENT DE LA CONSULTATION 9
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES 9
ARTICLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 9
ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE 9
ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES 9
ARTICLE 4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS 10
ARTICLE 5 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT 10
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS AU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES 10
ARTICLE 7 : LANGUE DE L’OFFRE 11
ARTICLE 8 : RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D'OFFRES 11
ARTICLE 9 : JUSTIFICATION DES CAPACITÉS ET DES QUALITÉS DES CONCURRENTS. 11
ARTICLE 10 : PRESENTATION D'UNE OFFRE TECHNIQUE 13
ARTICLE 11 : DEPOT ET RETRAIT DES ECHANTILLONS, PROSPECTUS, NOTICES OU
AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES 13
ARTICLE 12 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS 14
ARTICLE 13 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS 15
ARTICLE 14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS 15
ARTICLE 15 : RETRAIT DES PLIS DES CONCURRENTS 16
ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF 16
ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 16
ARTICLE 18 : EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES 17
ARTICLE 19 : MONNAIE DE L’OFFRE 17
ARTICLE 20 : RESULTATS DEFINITIFS ET JUSTIFICATION DES ELIMINATIONS DE
L'APPEL D'OFFRES 17
ARTICLE 21 : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES 17
ARTICLE 22 : NOTIFICATION 18
PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 26
CHAPITRE 1. CLAUSES ADMINISTRATIVES 26
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 26
ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE 26
ARTICLE 3 : CONNAISSANCE DU DOSSIER 26
ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 26
ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX. 26
ARTICLE 6 : NANTISSEMENT 27
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION 27
ARTICLE 8 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT 27
ARTICLE 9 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR 27
ARTICLE 10 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 27
ARTICLE 11 : RESILIATION 28
ARTICLE 12 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 28
ARTICLE 13 : DOMMAGES 28
ARTICLE 14 : CAS DE FORCE MAJEURE. 28
ARTICLE 15 : DROIT APPLICABLE 28
CHAPITRE 2. CLAUSES TECHNIQUES 29
ARTICLE 16 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX 29
ARTICLE 17: DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE 29
ARTICLE 18 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX 29
ARTICLE 19 : DELAI DE GARANTIE 29
ARTICLE 20 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX 29
ARTICLE 21 : MODE DE PAIEMENT 29
ARTICLE 22 : REVISION DES PRIX 29

Page 2 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ARTICLE 23: SOUS - TRAITANCE 30

ARTICLE 24: CAUTIONNEMENT DEFINITIF – RETENUE DE GARANTIE 30
ARTICLE 25: PENALITES POUR RETARD 30
ARTICLE 26 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L’AEROPORT 30
ARTICLE 27 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX
INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES VOISINES 31
ARTICLE 28 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER 31
I : INDICATIONS GENERALES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES 32
ARTICLE 1 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR 32
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX 32
ARTICLE 3 : OUVRAGES PROVISOIRES DONT LA CONSTRUCTION EST COMPRISE DANS
LES PRIX DE L’ENTREPRISE 33
II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 34
ARTICLE 1: PRESCRIPTION COMMUNES 34
ARTICLE 2 : QUALITE ET CONTROLE DES MATERIAUX 34
III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 38
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS GENERALES 38
ARTICLE 2 : EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR 38
ARTICLE 3 : PRODUITS DE DEMOLITION ENLEVEMENT DES MATERIELS ET
MATERIAUX SANS EMPLOI 38
ARTICLE 4 : CAHIER DE CHANTIER 39
ARTICLE 5 : DELEGATION – RENDEZ VOUS DE CHANTIER 39
ARTICLE 6 : MATERIEL NECESSAIRE 39
ARTICLE 7 : ESSAIS DE RECETTE 39
ARTICLE 8 : IMPLANTATION 39
ARTICLE 9 : PROGRAMME DES TRAVAUX 39
ARTICLE 10 : POLICE DE L’AEROPORT. 40
ARTICLE 11 : FOURNITURE EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE. 40
ARTICLE 12 : PLANS DE RECOLEMENT 40
IV : MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX 42
ARTICLE 1 : COMPOSITION DES PRIX UNITAIRES 42
ARTICLE 2: DEFINITION DES PRIX 42
PARTIE IV : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF 49

Page 3 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

PREAMBULE

Au sens du présent règlement, on entend par :

1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation
du marché ;
2- Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui pour approuver le
marché ou toute autre personne habilitée à cet effet par un texte législatif ou réglementaire;
3- Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations
à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;
4- Bordereau des prix pour approvisionnements : document qui indique la liste des
matériaux à approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondant ;
5- Bordereau du prix global : document qui, pour un marché à prix global, indique la
prestation à réaliser et le prix forfaitaire correspondant ;
6- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la
conclusion d'un marché;
7- Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou des contrats qui
ont pour objet soit la réalisation de prestations déjà définies quant aux conditions de leur
fourniture et de leur prix et que le maître d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas intérêt à
modifier soit la réalisation de prestations qui en raison de leur nature particulière peuvent être
passées selon les règles de droit commun.
La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droit
commun est prévue à l’annexe 1 du présent règlement. Cette liste peut être modifiée ou
complétée sur proposition de l’autorité compétente soumise, après adoption du Conseil
d’Administration, à l’approbation du Ministre chargé des Finances.
8- Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global,
contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature
de ces prestations; ce document peut indiquer les quantités forfaitaires pour les différents
postes ;
9- Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une
décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité
présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le
bordereau des prix peuvent constituer un document unique dit « bordereau des prix-détail
estimatif » ;
10- Groupement: deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans
les conditions prévues à l'article 140 du règlement des marchés de l’ONDA ;
11- Maître d'ouvrage: l’entité qui, au nom de l’Office, passe le marché avec l'entrepreneur,
le fournisseur ou le prestataire de services ;
12- Maître d'ouvrage délégué: toute administration publique ou tout organisme public
auxquels sont confiées certaines missions du maître d'ouvrage dans les conditions prévues à
l'article 144 du règlement des marchés de l’ONDA ;
13- Marché: contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre

Page 4 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de

services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation
de prestations de services tels que définis ci-après :
a) Marchés de travaux : contrats ayant pour objet l'exécution de travaux relatifs notamment
à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, à
l’aménagement et à l’entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les
travaux de reboisements.
Les marchés de travaux comprennent également les prestations accessoires aux travaux tels
que les forages, les levées topographiques, la prise de photographie et de film, les études
sismiques et les services similaires fournis dans le cadre du marché;
b) Marchés de fournitures : contrats ayant pour objet l'achat ou la location avec option
d’achat de produits ou de matériels. Ces marchés englobent également à titre accessoire des
travaux de pose et d'installation nécessaires à la réalisation de la prestation. La notion de
marchés de fournitures recouvre notamment :
- les marchés de fournitures courantes ayant pour objet l'acquisition par le maître
d'ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur
spécifications techniques particulières exigées par le maître d’ouvrage;
- les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat de
produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur
spécifications techniques propres au maître d'ouvrage ;
- les marchés de location avec option d’achat qui ont pour objet la location de biens
d’équipement, de matériel ou d’outillage qui, donne au locataire la possibilité
d’acquérir, à une date préalablement fixée, tout ou partie des biens loués, moyennant un
prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de
loyers ;
La notion de marchés de fournitures ne recouvre pas l’acquisition et la location avec option
d’achat relatives à des biens immobiliers.
c) Marchés de services : contrats ayant pour objet la réalisation de prestations de services
qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures. La notion de marché de services
recouvre notamment :
- les marchés de prestations d'études et de maîtrise d'œuvre qui comportent le cas
échéant, des obligations spécifiques liées à la notion de propriété intellectuelle ;
- les marchés de services courants qui ont pour objet la réalisation de services pouvant
être fournis sans spécifications techniques particulières exigées par le maître d'ouvrage ;
- les marchés de location, sans option d’achat, notamment, la location d’équipements,
de matériels, de logiciels, de mobiliers, de véhicules et d’engins. La notion de marchés
de services ne recouvre pas la location de biens immobiliers ;
- les marchés portant sur les prestations d'entretien et de maintenance des équipements,
des installations et de matériel, de nettoyage et de gardiennage des locaux administratifs
et des prestations de jardinage ;
- les marchés portant sur les prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
- les marchés de prestations de laboratoires de bâtiment et travaux publics relatives aux
essais, contrôles de qualité des matériaux et essais géotechniques ;
- les contrats portant sur les prestations architecturales.

Page 5 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

14- Prestations : travaux, fournitures ou services ;

15- Prestataire : entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ;
16- Signataire au nom du maître d'ouvrage : l'ordonnateur ou son délégué désigné
conformément à la réglementation en vigueur ;
17- Sous détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau,
ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les
quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-d’œuvre, des frais de
fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de
valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le cahier de prescriptions
spéciales;
18- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.

Page 6 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

PARTIE I : AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

SUR "OFFRES DE PRIX"

N° 59/14
(Séance publique)

L’Office National Des Aéroports (O.N.D.A) recevra jusqu’au 20/05/2014 à 09 heures 30 min,
les offres de prix concernant : Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à
eau à l’Aéroport d’Al Hoceima.

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré contre récépissé et paiement par chèque non
remboursable de 15,00 Dhs (prix des plans guides) auprès de la cellule retrait des cahiers des
charges au Département Achats et Moyens Généraux situé au bâtiment annexe de la Direction
Administration et Finances (près de l’Aéroport Mohammed V). Il peut être également téléchargé à
partir du portail des marchés publics.

Les dossiers des concurrents doivent être constitués conformément aux dispositions du
règlement des marchés de l’ONDA et notamment ses articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30.

Le cautionnement provisoire est fixé à: 22 500,00 DHS et doit être constitué conformément
aux articles 25 et 140 du règlement des marchés de l’ONDA auprès d’une banque marocaine
agréée.

L’estimation du coût des prestations s’élève à : 1 248 000.00 DH HT.

Les plis peuvent être envoyés par poste ou déposés contre récépissé, au bureau d’ordre de la
Direction Générale de l’O.N.D.A sis à l’aéroport Mohammed V. Ces plis peuvent également
être remis au Président de la commission d’appel d’offres au début de la séance publique
d’ouverture des plis qui aura lieu le 20/05/2014 à 10 heures à la salle de réunion du module de
liaison de l’Aéroport MOHAMMED V.

N.B :

1. Une visite des lieux sera organisée au profit des prestataires concernés le 02/05/2014
à 10 heures à l’Aéroport Al Hoceima.
2. Il est expressément stipulé qu’en cas de divergence entre les dispositions de l’avis
d’appel d’offres paru dans la presse et celles du dossier d’appel d’offres, ces dernières
seront tenues pour exactes.
3. Tout document fourni sous forme de copie doit être certifié conforme à l’original.
4. Le cahier des charges est consultable sur le site de l’ONDA : www.onda.ma.
5. Le téléchargement, via Internet, des cahiers des charges ne dispense, en aucune manière,
les sociétés intéressées à retirer gratuitement le dossier d’appel d’offres à la cellule retrait
des cahiers des charges au Département Achats et Moyens Généraux situé au bâtiment
annexe de la Direction Administration et Finances (près de l’Aéroport Mohammed V), et ce
dans les délais réglementaire ou à le télécharger sur le portail des marchés publics.

Page 7 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"

N° 59/14

Partie II : Règlement de la consultation

TRAVAUX DE REALISATION ET EQUIPEMENT DE

FORAGES ET BACHE A EAU A L’AEROPORT
D’AL HOCEIMA

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Page 8 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

PARTIE II : REGLEMENT DE LA CONSULTATION

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent règlement concerne la consultation relative aux : Travaux de réalisation et

équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima.

La consistance des prestations demandées figure dans la partie III « cahier des prescriptions
spéciales ».

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage est l’Office National des Aéroports (ONDA).

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES

Le dossier d’appel d’offres comprend :

- L'avis d’appel d’offres,
- Le règlement de la consultation,
- Le modèle d'acte d'engagement,
- Le modèle de la déclaration sur l'honneur,
- Le cahier des prescriptions spéciales,
- Le bordereau des prix détails estimatifs,
- Le sous détail des prix le cas échéant,
- Les plans et documents techniques le cas échéant.

Les textes règlementaires suivants font également partie du dossier de la consultation :

- le règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Office
National des Aéroports, approuvé le 06 février 2013,
- les lois et règlements en vigueur au Maroc à la date de la publication du présent
dossier d’appel d’offres.
- Tout concurrent est tenu de prendre connaissance et d’examiner toutes les instructions,
modèles et spécifications contenues dans les documents de la consultation. Le
concurrent assumera les risques de défaut de fourniture des renseignements exigés par
les documents de la consultation ou de la présentation d'une offre non conforme, au
regard, des exigences des documents de la consultation. Ces carences peuvent
entraîner le rejet de son offre.
- Bien que non jointes au dossier de la consultation, le candidat est réputé connaître tous
textes ou documents techniques applicables au contrat objet de la présente
consultation.
- Le concurrent ne peut se prévaloir dans l'exercice de sa mission d'une quelconque
ignorance de ces textes et, d'une manière générale, de toute la réglementation
intéressant les prestations en question.

Page 9 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ARTICLE 4 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément à l’article 24 du règlement des marchés de l’ONDA, seules peuvent

valablement participer et être attributaires des marchés de l’ONDA, dans le cadre des
procédures prévues par le présent règlement, les personnes physiques ou morales, qui :
- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises;

- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable
chargé du recouvrement;
- sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de
prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont
en situation régulière auprès de ces organismes.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres:

- les personnes en liquidation judiciaire;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente;
- les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par l'article 142 du Règlement des Marchés de l’ONDA.

ARTICLE 5 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT

Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie
électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres
ou les documents y afférents aux coordonnées suivantes :

Office National des Aéroports

Département Achats et Moyens Généraux
Aéroport Mohammed V – Nouaceur
Fax : 05 22 53 99 13
Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la

demande de ce dernier, est communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux
autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est
également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et
communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS AU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES

Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier

d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous
les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers
mis à la disposition des autres concurrents conformément à l’article 19 du règlement des
marchés de l’ONDA.

Page 10 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ARTICLE 7 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents
concernant l’offre échangée entre le candidat et l’ONDA seront rédigés en langue française.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors
qu’il est accompagné d’une traduction en langue française par une personne/autorité
compétente, des passages intéressants l’offre. Dans ce cas et aux fins de l’interprétation de
l’offre, la traduction française fait foi.

ARTICLE 8 : RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D'OFFRES

Le dossier de l’Appel d’Offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau indiqué
sur l’avis d’appel d’offres dès la parution de ce dernier au premier journal ou sur le portail des
marchés publics et jusqu’à la date limite de remise des offres.

Les dossiers de l'appel d'offres sont remis gratuitement aux concurrents à l'exception des
plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique
spécifique. La rémunération relative à la remise de ces plans et documents techniques est
fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Les dossiers d'appel d'offres sont téléchargeables à partir du portail des marchés publics.

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé également sur le site de l’ONDA
www.onda.ma, sauf que le téléchargement, via le site de l’ONDA, ne dispense en aucune
manière, les sociétés intéressées à retirer gratuitement le dossier de la consultation au bureau
de la cellule retrait des dossiers d’appel d’offres de l’ONDA ou à le télécharger du portail des
marchés publics et ce dans les délais réglementaires.

ARTICLE 9 : JUSTIFICATION DES CAPACITÉS ET DES QUALITÉS DES

CONCURRENTS.

I- Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et

éventuellement un dossier additif. Chaque dossier peut être accompagné d’un état des pièces
qui le constituent.

A- Le dossier administratif comprend :

1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres:
a) une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les mentions
prévues au modèle ci-joint.
b) l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant (cf. articles 25 et 140 du règlement des
marchés de l’ONDA) ;
c) pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement
prévue à l’article 140 du règlement des marchés de l’ONDA ;

2 - Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions
fixées à l’article 41 du règlement des marchés de l’ONDA:

Page 11 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du

concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
- s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est
exigée ;
- s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :
• Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une
personne physique ;
• Un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l'organe compétent
lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom
d'une personne morale (original ou copie certifiée conforme) ;
• L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce
personne, le cas échéant (original ou copie certifiée conforme).

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an
par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en
situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à
l'article 24 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le
concurrent est imposé;
c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an
par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière
envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 du
règlement des marchés de l’ONDA ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa
copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15
joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l’attestation
de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en
situation régulière vis-à-vis dudit organisme.

La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour
l’appréciation de leur validité.

d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à

l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur (original ou copie
certifiée conforme) ;

L'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les
administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour
les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes

compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être
remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

Page 12 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

Pour les établissements publics, voir paragraphe II ci-après

B. - Le dossier technique :

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier technique composé des pièces détaillées
dans les dispositions particulières (chapitre 2. Du règlement de la consultation).

C. - Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le règlement de

consultation tel que détaillées dans les dispositions particulières (chapitre 2 du règlement de la
consultation).

II- Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1- Au moment de la présentation de l’offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant
et en plus des pièces prévues à l’alinéa 1) du I-A de l’article 25 du règlement des marchés de
l’ONDA, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché;

2- S’il est retenu pour être attributaire du marché :

a)- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d'un an
par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale
régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 24 du
règlement des marchés de l’ONDA. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes
soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est
imposé ;
b)- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an
par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière
envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 du
Règlement des Marchés de l’ONDA ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa
copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15
joumada II 1392 (27 juillet 25 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de
l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant
qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.
La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour
l’appréciation de leur validité.

ARTICLE 10 : PRESENTATION D'UNE OFFRE TECHNIQUE

Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée conformément à l’article 28 du

règlement des marchés de l’ONDA, les concurrents doivent fournir les pièces détaillées dans
les dispositions particulières (cf. chapitre 2. du règlement de la consultation).

ARTICLE 11 : DEPOT ET RETRAIT DES ECHANTILLONS, PROSPECTUS,

NOTICES OU AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES

Lorsque le dépôt d'échantillons et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres

documents techniques est exigé, il doit être présenté conformément à l’article 34 du
règlement des marchés de l’ONDA (cf. chapitre 2. du règlement de la consultation).

Page 13 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ARTICLE 12 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions
spéciales paraphé et signé, les pièces des dossiers administratif, technique, additif et l’offre
technique le cas échéant, prévus à l'article 25 du règlement des marchés de l’ONDA, une offre
financière conformément à l’article 27 du règlement des marchés de l’ONDA, et, si le
règlement de consultation l'exige, une offre technique, telle que prévue à l'article 28 du
règlement des marchés de l’ONDA, qu'elle soit au titre de la solution de base et/ou au titre de
la solution variante.

L'offre financière comprend :

a- l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du
marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix
qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire.
Cet acte d’engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est
signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse
représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.

Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140
du règlement des marchés de l’ONDA, il doit être signé soit par chacun des membres du
groupement; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme
de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure
de passation du marché.

Si le groupement est conjoint il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique
le montant total du marché et précise la ou les parties des prestations que chacun des
membres du groupement conjoint s'engage à réaliser.

Si le groupement est solidaire il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique
le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du
groupement s'engagent solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d'engagement
peut, le cas échéant, indiquer les prestations que chacun des membres s'engage à
réaliser dans le cadre dudit marché.

b- le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou le bordereau
de prix global et la décomposition du montant global pour les marchés à prix global, établis
par le maître d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres.
Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.
Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du bordereau des prix-
détail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la décomposition du
montant global doivent être libellés en chiffres.
En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif,
les prix du bordereau des prix prévalent.
En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et ceux de la
décomposition du montant global, le montant total la décomposition du montant global
prévaut.
Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix global et de
la décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres.

Page 14 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du détail

estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix global, selon le cas,
le montant de ces derniers documents est tenu pour bons pour établir le montant réel de l'acte
d'engagement.

c- le sous détail des prix, le cas échéant.

d- Le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu’il est prévu par le cahier de
prescriptions spéciales ;

ARTICLE 13 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

1- Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant les mentions
suivantes :
- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du ou des lots en cas de marché alloti;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel
d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis".

2- Ce pli contient deux enveloppes distinctes lorsque l'offre technique n'est pas exigée ou trois
enveloppes distinctes lorsque la présentation d'une offre technique, incluant ou non une offre
variante, est exigée:

a) la première enveloppe contient les pièces des dossiers administratif et technique, le cahier
des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui à
cet effet ainsi que le dossier additif, le cas échéant. Cette enveloppe doit être fermée et porter
de façon apparente la mention "dossiers administratif et technique";

b) la deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être fermée et porter de façon
apparente la mention "offre financière".

c) la troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être fermée et portée de façon
apparente la mention "offre technique".

3- Les trois (3) enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente :

- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du ou des lots concernés ;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément à l’article 31 du règlement des marchés de l’ONDA, les plis sont, au choix des
concurrents :
1- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans
l'avis d'appel d'offres;
2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;
3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début
de la séance, et avant l'ouverture des plis ;
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixée par l'avis d'appel d'offres
pour la séance d'ouverture des plis.

Page 15 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.
Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le
marché, suite à la demande de la commission, est déposé dans les conditions prévues au
présent article.

ARTICLE 15 : RETRAIT DES PLIS DES CONCURRENTS

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance
d'ouverture des plis.
Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son
représentant dûment habilité et adressée au maître d’ouvrage. La date et l'heure du retrait sont
enregistrées par le maître d'ouvrage sur le registre spécial visé à l'article 19 ci-dessus.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions
prévues à l'article 14 ci-dessus

ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

Chaque concurrent est tenu de produire un cautionnement provisoire conformément à l’avis

du présent appel d’offres.

Le montant du cautionnement provisoire doit être exprimé en valeur et non en pourcentage du

montant de l'acte d'engagement.

En cas de groupement, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif peuvent être

souscrits sous l'une des formes suivantes :
a- Au nom collectif du groupement ;
b- Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;
c- En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du
cautionnement soit souscrit en totalité.
Dans les cas prévus aux b) et c), le récépissé du cautionnement provisoire et définitif ou
l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu'ils
sont délivrés dans le cadre d'un groupement et, en cas de défaillance, le montant dudit
cautionnement reste acquis au maître d’ouvrage abstraction faite du membre défaillant.

ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante quinze (75)
jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.
Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant
le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce
délai par lettre recommandée avec accusé de réception et leur propose une prorogation pour
un nouveau délai qu’il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite
fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.
Toutefois, le maître d’ouvrage reste engagé vis-à-vis des concurrents tant qu’ils n’ont pas
retiré leurs offres.

Page 16 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ARTICLE 18 : EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES

Les offres des concurrents sont évaluées conformément aux dispositions des articles 36, 37,
38, 39, 40,41 et 42 du règlement des marchés de l’ONDA approuvé le 06 février 2013.

ARTICLE 19 : MONNAIE DE L’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangères seront, pour les besoins d’évaluation et de
comparaison, converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur
du dirham en vigueur, du premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour
d’ouverture des plis, donné par Bank Al-Maghreb.

ARTICLE 20 : RESULTATS DEFINITIFS ET JUSTIFICATION DES

ELIMINATIONS DE L'APPEL D'OFFRES

1- Le maître d'ouvrage informe le concurrent retenu de l'acceptation de son offre par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de
communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne
peut dépasser cinq (05) jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la
commission.
Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, en
leur indiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre est accompagnée des pièces de leurs dossiers.
Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents sont conservés par le maître
d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum, à l’exception de l’original du récépissé
du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant
lieu et des échantillons, le cas échéant, qui sont restitués aux concurrents éliminées dans le
délai de cinq (5) jours.
2- Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.
3- Le choix arrêté par la commission d’appel d’offres ne peut être modifié par l'autorité
compétente.

ARTICLE 21 : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES

1- L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des
concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler
l'appel d'offres. Cette annulation intervient dans les cas suivants :

a) lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appel d'offres ont
été fondamentalement modifiées ;
b) lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale
du marché ;
c) lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;

2- l’autorité compétente annule l’appel d’offre, selon les mêmes conditions, dans les cas
suivants:

a) lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;

Page 17 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

b) en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de l'article 152
du règlement des marchés de l’ONDA ;

3- En cas d’annulation d’un appel d’offres, les concurrents ou l’attributaire ne peuvent

prétendre à indemnité.

ARTICLE 22 : NOTIFICATION

Les correspondances relatives au présent appel d’offres seront transmises à l'adresse suivante:

Office National des Aéroports

Département Achats et Moyens Généraux
Aéroport Mohammed V – Nouaceur
Fax : 05 22 53 99 13

Page 18 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Description

Art.1 Objet : Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport

d’Al Hoceima

Art.9. Section B Pièces exigées pour le dossier technique :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant

éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à
l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.

2. Fournir au moins deux attestations délivrées par les hommes de l’art sous la
direction desquels, des prestations d’importance et de complexité similaires
(réalisées pendant les cinq dernières années) ont été exécutées et ou les attestations
délivrées par les maîtres d’ouvrages bénéficiaires desdites prestations : Les
attestations doivent indiquer notamment la nature des prestations, le montant, les
délais et les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire et
ce conformément à l’article 9. Section B du Règlement de Consultation

Art.9. Section C Pièces exigées pour le dossier additif:

Néant

Art.10 Pièces exigées pour l'offre technique :

Néant

Art.18 Critères d'évaluation des offres :

- Moins disant conforme –

Page 19 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ANNEXE I : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

******

Déclaration sur l’honneur

- Mode de passation : Appel d’offres Ouvert

- Objet du marché : Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à
l’Aéroport d’Al Hoceima.

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ...................................................................(prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
adresse du domicile élu :.........................................................................................
affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)
inscrit au registre du commerce de............................................(localité) sous le n°
...................................... (1) n° de patente.......................... (1)
n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme
juridique de la société) au capital
de:.....................................................................................................
adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du
domicile élu..........................................................................................
affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)
inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le
n°....................................(1)
n° de patente........................(1)
n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)

- Déclare sur l'honneur :

1 - m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance,
les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2 - que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du présent règlement fixant les
conditions et les formes de passation des marchés de l’ONDA ainsi que certaines règles
relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

- Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire
compétente à poursuivre l’exercice de mon activité (2) ;

3 - m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

Page 20 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article
24 du présent règlement ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps
d’état principal du marché ;

4 – m’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de
fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent marché.

5 – m’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, des
dons ou des présents en vue de l’influer sur les différentes procédures de conclusion du
présent marché.

- certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur
et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

- reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du présent
règlement, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent (2)

(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents
équivalents lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de
provenance.
(2) à supprimer le cas échéant.

NB : en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur
l'honneur.

Page 21 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ANNEXE II : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l'organisme

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°59/14 du ………………..(date d’ouverture des
plis)

Objet du marché : Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à

l’Aéroport d’Al Hoceima, passé en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1
de l’article 16 et de l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du règlement des marchés,
approuvé le 06 février 2013 et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
l’Office National Des Aéroports ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à
leur gestion.

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné :......... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon
propre compte, adresse du domicile élu .................................. affilié à la CNSS sous le ...........
(5) inscrit au registre du commerce de ...... (localité) sous le n°...... (2) n° de patente ....... (2)

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de ........(raison sociale et forme juridique de la société)au

capital de :......................adresse du siège social de la société ..............adresse du domicile élu
...................affiliée à la CNSS sous le n°.......(2) et (3) inscrite au registre du commerce........
(localité) sous le n°........ (2) et (3) n° de patente ..... (2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres concernant les prestations précisées
en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés
que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la

décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier
d'appel d'offres;
2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions
spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

Page 22 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

- Montant hors T.V.A ............. (en lettres et en chiffres) ;

- Taux de la T.V.A ............... (en pourcentage) ;
- Montant de la T.V.A. ............. (en lettres et en chiffres) ;
- Montant T.V.A. comprise ... (en lettres et en chiffres)

L'ONDA se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ...... à la
trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom(ou au nom de la société) à
......(localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro .........

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement
(choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications
grammaticales correspondantes) ;
- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que
mandataire du groupement ».
(2) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents
équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la référence
à la déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative ou un notaire ou
organisme professionnel qualifié.
(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

Page 23 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT

OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"

N° 59/14

Partie III : Cahier des Prescriptions Spéciales

TRAVAUX DE REALISATION ET EQUIPEMENT DE

FORAGES ET BACHE A EAU A L’AEROPORT
D’AL HOCEIMA

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Page 24 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ENTRE

L’OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS, désigné ci-après, par le sigle « O.N.D.A »,

représenté par son Directeur Général M. Zouhair Mohammed EL AOUFIR, faisant élection
de domicile à l’Aéroport Mohammed V - Nouasseur.

Désigné ci-après par « ONDA »

D’une part

ET :

Société …..
Faisant élection de domicile au …………………….
Inscrite au registre de commerce de ………………….sous le numéro ……………..
Inscrite à la CNSS sous le numéro ……………………
Représentée par ……………………, en vertu des pouvoirs qui leurs sont conférés,

Désigné ci-après par «Titulaire »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Page 25 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

CHAPITRE 1. CLAUSES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet l’exécution des : Travaux de réalisation et équipement de

forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima, tel que décrits dans le Chapitre 2
(clauses techniques) du présent Cahier des Prescriptions Spéciales et les plans guides ci-joints
ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1 de

l’article 16 et de l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du règlement des marchés,
approuvé le 06 février 2013 et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
l’Office National Des Aéroports ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à
leur gestion.

ARTICLE 3 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Les spécifications techniques relatives aux travaux à réaliser sont contenues dans le présent
marché, l’Entrepreneur déclare :

− Avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des travaux

− Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestations
− Avoir fait tous calculs et sous détails
− N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage
présenté par elle et pouvant donner lieu à discussion.
− Avoir apprécié toutes les difficultés résultant du terrain de l’emplacement des
constructions, des accès, des alimentations en eau et électricité et toutes difficultés qui
pourraient se présenter pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du présent marché sont :

1) L’acte d’engagement ;
2) Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) (clauses administratives et clauses
techniques)
3) Le Bordereau Des Prix – Détail Estimatif : B.D.P.-D.E ;
4) Les plans guides

Toutes les pièces doivent être signées par le prestataire.

ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX.

Pour l’exécution du présent marché, l’Entrepreneur reste soumis aux prescriptions définies
par :

Page 26 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

− Le règlement des marchés, approuvé le 06 février 2013, et fixant les conditions et les
formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, fournitures ou services au compte
de l’Office National Des Aéroports, ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et
à leur gestion;
− Le décret N° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (04 Mai 2000) approuvant le cahier des
clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux exécutés pour le
compte de l’Etat;
− Les lois et règlements en vigueur au Maroc à la date de la signature du présent contrat.
− Tous les textes législatifs et règlementaires concernant l’emploi et les salaires de la
main d’œuvre

ARTICLE 6 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement, le responsable habilité à fournir au titulaire du marché ainsi qu'au

bénéficiaire des nantissements ou subrogations, les renseignements et les états prévus à
l’article 7 du Dahir 28 Août 1948, modifié par les Dahir n° 1.60.371 du 31 Janvier 1961 et n°
1.62.202 du 29 Octobre 1962, est le Directeur Général de l'ONDA.

Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Directeur Général de l'ONDA
et le trésorier payeur de l'ONDA, seuls qualifiés pour recevoir signification des créanciers de
titulaire du marché.

En application de l'article 11 du CCAGT, le Directeur Général de l'ONDA peut délivrer au

Fournisseur traitant, sur demande et sans frais, un exemplaire spécial ou un extrait du marché
portant la mention "EXEMPLAIRE UNIQUE".

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION

L’entrée en vigueur, du présent marché interviendra après son approbation par l’autorité
compétente et le visa du contrôleur d’Etat si le visa est requis, et notification au titulaire.

ARTICLE 8 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT

Les frais d’enregistrement et de timbres de l’original du marché qui sera conservé par l’Office
National Des Aéroports, sont à la charge de l’Entrepreneur. Cette formalité devra se faire dans
un délai maximum de 30 jours à compter de la notification de l’approbation du marché.

ARTICLE 9 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur doit élire son domicile dans les conditions fixées par l’article 17 du
C.C.A.G.T.

ARTICLE 10 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

Avant tout commencement des travaux, l’Entrepreneur doit adresser à l’Office National Des
Aéroports une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à
cet effet justifiant la souscription d’une ou de plusieurs polices d’assurances pour couvrir les
risques inhérents à l’exécution du marché et précisant leurs dates de validité et ce
conformément aux dispositions de l’Article 24 du CCAGT.

Page 27 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ARTICLE 11 : RESILIATION

Dans le cas où l’Entrepreneur aurait une activité insuffisante ou en cas de la non exécution
des clauses du présent CPS, l’Office National Des Aéroports le mettrait en demeure de
satisfaire à ses obligations, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché
pourra être résilié sans aucune indemnité sous peine d’appliquer les mesures coercitives
prévues par l’article 70 du CCAGT.

L’ONDA se réserve le droit de résilier le marché dans le cas de modifications importantes ne

pouvant être prises en charge dans le cadre du présent marché conformément à la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS

Tout litige entre l’Office National Des Aéroports et l’Entrepreneur sera soumis aux tribunaux
de Casablanca statuant en matière administrative.

ARTICLE 13 : DOMMAGES

L’Entrepreneur n’aura aucun recours contre l’ONDA pour dommages qui pourraient survenir
du fait des tiers, au personnel et au matériel de son entreprise sauf ses droits de recours contre
l’auteur du dommage.
Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toute personne à l’occasion de
l’exécution du marché, l’Entrepreneur s’engage à garantir l’ONDA de toutes les
condamnations prononcées contre ce dernier en réparation des dits dommages, et s’interdit
tout recours contre lui.

ARTICLE 14 : CAS DE FORCE MAJEURE.

En cas de survenance d’un événement de force majeure, telle que définie par les articles 268
et 269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats,
les dispositions applicables sont celles définies par l’article 43 du C.C.A.G.T

ARTICLE 15 : DROIT APPLICABLE

Le marché sera interprété conformément au droit Marocain.

Page 28 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

CHAPITRE 2. CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 16 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES

TRAVAUX

En ce qui concerne la présence de l’Entrepreneur sur les lieux des travaux, celui-ci doit se
conformer aux conditions fixées par l’article 18 du C.C.A.G.T

ARTICLE 17: DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE

Le délai d’exécution du présent marché est fixé à six (6) mois à compter de la date de l’ordre
de service prescrivant le commencement des travaux.

ARTICLE 18 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

La réception provisoire des travaux sera effectuée conformément aux dispositions définies par
l’article 65 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 19 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à une année. Durant la période de garantie, l’Entrepreneur est
soumis aux dispositions arrêtées par l’article 67 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 20 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX

La réception définitive des travaux sera prononcée une année après la date du procès verbal
de la réception provisoire conformément aux dispositions définies par l’article 68 du
C.C.A.G.T.

ARTICLE 21 : MODE DE PAIEMENT

L’Office National Des Aéroports se libérera des sommes dues en exécution du présent marché
en faisant donner crédit au compte ouvert au nom de l’entrepreneur, indiqué sur l’acte
d’engagement, sur présentation de factures en cinq exemplaires.

ARTICLE 22 : REVISION DES PRIX

Les prix seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante :
P= P0{0,15+0,1(Bat6/Bat60)}(100+T/100+T0 )
P : étant le montant révisé des travaux
P0 : étant le montant des travaux au moment de l’offre
T : étant le taux de la TVA applicable au même type de marché à la date d’exigibilité de la
révision
T0 : étant le taux de la TVA applicable au même type de marché considéré au moment de
l’offre.
P/P0 : étant le coefficient de révision des prix .
Bat60 : est la valeur de l’index global bâtiment TCE relatif à la prestation considéré au mois
de la date limite de remise des offres

Page 29 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

Bat6 : est la valeur de l’index global bâtiment TCE du mois de la date d’exigibilité de la
révision

ARTICLE 23: SOUS - TRAITANCE

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de l’article
141 du règlement des marchés ONDA.

ARTICLE 24: CAUTIONNEMENT DEFINITIF – RETENUE DE GARANTIE

a) Cautionnement : Le cautionnement définitif est fixé à Trois pour cent (3%) du montant
initial du marché conformément aux dispositions de l’article 12 du C.C.A.G.T

b) Retenue de garantie : Les Dispositions relatives à la retenue de garantie telles que définies
à l’article 59 du C.C.A.G.T sont seules applicables.

Toutes les cautions présentées sous forme de garanties bancaires doivent être émises par
une banque marocaine agréée.

ARTICLE 25: PENALITES POUR RETARD

A défaut par l’Entrepreneur d’avoir exécuté à temps le marché ou d’avoir respecté tout
planning ou délai prévu par le présent marché, il lui sera appliqué sans préjudice de
l’application des mesures prévues à l’article 70 du CCAGT, une pénalité de cinq pour mille
(5 ‰) du montant initial du marché par jour de retard. Par application de l’article 60 du
CCAGT, la pénalité est plafonnée à dix pour Cent (10 %) du montant du marché ; au-delà de
ce plafond, l’O.N.D.A se réserve le droit de procéder à la résiliation du marché sans préjudice
des mesures coercitives prévues par l’article 70 du CCAGT.

Les sommes concernant les pénalités seront déduites des décomptes de l’entrepreneur sans
qu’il ne soit nécessaire d’une mise en demeure préalable.

ARTICLE 26 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L’AEROPORT

L’Entrepreneur sera tenu de respecter les règles de protection du secret, d’exécuter les avis et
de soumettre tout son personnel au contrôle du service de sécurité de l’Aéroport.
Dix jours (10 j) calendaires à dater du lendemain de la notification de l’ordre de service
prescrivant de commencer les travaux et avant tout commencement, il devra remettre au
Service de sécurité de l’Aéroport, par l’intermédiaire du Maître d’ouvrage, les demandes
d’enquêtes réglementaires pour son personnel de direction et la liste du personnel pour
contrôle.
En outre, l’Entrepreneur est personnellement responsable de la conservation des plans,
croquis d’exécution et documents divers qui lui seront remis par l’Office National Des
Aéroports, en vue de l’exécution des travaux ou pour toutes autres causes.
L’Entrepreneur devra conserver le secret absolu non seulement sur l’ensemble des documents
qui lui seront communiqués, mais aussi sur les faits ou renseignements, qui seraient
occasionnellement portés à sa connaissance en raison de l’exécution des travaux.

Page 30 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ARTICLE 27 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE

TRAVAUX INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES
VOISINES

L’entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en raison de l’exécution simultanée de

travaux par d’autres corps d’état ou de gênes éventuelles qui pourraient en résulter pour ses
propres travaux.

Il devra au contraire, faciliter, dans toute la mesure du possible, la tâche aux autres entreprises
et faire tous ses efforts dans le sens d’une bonne coordination de l’ensemble des corps d’état.

L’entrepreneur ne pourra pas non plus présenter de réclamation pour les sujétions qui
pourraient lui être imposées par l’exécution simultanée d’autres travaux dans le voisinage.

ARTICLE 28 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER

L’entrepreneur est tenu de respecter les consignes et ordres qui lui sont donnés par le maître
d’ouvrage pour la police de chantier ; il assure à ses frais l’exécution des mesures prescrites
par les autorités compétentes et demeure responsable de tous les dommages résultant du mode
d’organisation du chantier et ce conformément à l’article 27 du C.C.A.G.T

Page 31 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

I : INDICATIONS GENERALES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

ARTICLE 1 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir :

Documents Délais

Le projet des installations de chantier Dans les vingt jours qui suivent la notification
de l’approbation du marché

Dans les vingt jours qui suivent la notification

La provenance des matériaux de l’approbation du marché

Dans les vingt jours qui suivent la notification

La désignation de la personne habilitée à de l’approbation du marché
représenter l’entrepreneur sur le chantier

Dans les vingt jours qui suivent la notification

Le dossier d’exécution comprenant les plans de l’ordre de service
d’exécution des différents ouvrages à réaliser,
les sous détail des prix ainsi que les notes de
calcul.

Dans les dix jours qui suivent la notification

Le programme des travaux de l’ordre de service

L’agrément du personnel à employer au Dans les dix jours qui suivent la notification
chantier de l’ordre de service prescrivant de
commencer les travaux

Le dossier de récolement Préalablement à la demande de réception

provisoire des travaux

Le non-respect des délais fixés ci-dessus entraînera l’application des pénalités prévues au
CPS.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les prestations, objet du présent marché comprennent :

• Travaux de Génie Civil
• équipements

Page 32 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ARTICLE 3 : OUVRAGES PROVISOIRES DONT LA CONSTRUCTION EST

COMPRISE DANS LES PRIX DE L’ENTREPRISE

Sont notamment compris dans les prix du prestataire:

L’entretien, le nettoyage permanent et la restauration des bureaux, couloirs voies et

revêtements existants, ainsi que la construction, l’entretien et le nettoyage
permanent des constructions provisoires et pistes de chantier, aires de stockage et
pré stockage des résidus, déchets, qui viendraient à être salies ou dégradées par la
circulation des engins et véhicules de chantier et l’activité de construction en
générale

L’entretien, le nettoyage permanent des locaux empruntés ;

La signalisation et le balisage diurne et nocturne du chantier ;

L’éclairage nocturne éventuel du chantier ;

La police de chantier, conformément aux articles du présent cahier ;

La protection du chantier contre les eaux de toute origine et de toute nature

Tous les frais des essais préliminaires d’agrément.

Les travaux de reconnaissance par un diamètre inférieur à celui demandé

Toutes les circulations devront se faire à l’intérieur de l’emprise du chantier.

Page 33 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION

DES MATERIAUX

ARTICLE 1: PRESCRIPTION COMMUNES

L’Entrepreneur devra soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage dans un délai de vingt jours
(20j) calendaires à dater de l’ordre de service de commencement des travaux un échantillon de
chaque espèce de matériaux ou de fourniture qu’il se propose d’employer ainsi que sa provenance.
Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu’après acceptation de l’O.N.D.A.

ARTICLE 2 : QUALITE ET CONTROLE DES MATERIAUX

Tous les travaux seront réalisés suivant les prescriptions particulières du D.G.A., les
prescriptions fixées par les D.T.U., dans leurs dernières éditions y compris leurs annexes, les
fascicules du C.P.C., ainsi que toutes les normes marocaines

1 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine et il ne sera fait
appel à des matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le
marché local.

Par le fait de son offre, l'entrepreneur est réputé connaître les ressources de dépôts indiqués ci-
dessus et aucune réclamation ne sera admise concernant les prix à pied d’œuvre des matériaux
nécessaires à l'exécution des ouvrages.

L’entrepreneur est dans l’obligation de produire à chaque livraison les pièces justifiant la
provenance des matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément
aux dispositions de l’article 38 du CCAGT.

2 - DESSINS D'EXECUTION ET DE DETAILS

L'Entrepreneur devra soumettre au maître d’ouvrage, d'après les plans guide qui lui seront
remis, les plans d'exécution du béton armé établis par un bureau d’études et approuvés par un
bureau de contrôle.

3 - TRANSPORT RECEPTION A LA LIVRAISON

Le transport de tous les matériaux sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour
éviter les détériorations de toutes natures.

Le contrôle effectué visera la qualité des matériaux et de la fabrication, la conformité aux

documents particuliers du Marché.

Tout élément non conforme ou de mauvaise qualité sera rejeté et immédiatement évacué des
chantiers.

Page 34 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

4 - PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur est responsable de la protection de tous les ouvrages faisant partie de son
marché, et ce, jusqu'à la réception provisoire.

Il doit la fourniture et la pose de tous les éléments de protection solides et durables, en

particulier aux endroits de passages fréquents.

Dans le cas où malgré ces précautions, des détériorations étaient constatées, les réparations ou
le changement des éléments seraient à la charge de l'Entrepreneur.

5 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

MATERIAUX POUR LES BETONS

Les granulats destinés à la fabrication des mortiers et bétons proviennent des meilleures
carrières de la région. Les lieux de provenance sont proposés par l’Entrepreneur et doivent
être agréés par le maître d’ouvrage.
Le stockage des matériaux devra obligatoirement s’effectuer sur des aires aménagées
comportant un revêtement et bien drainées pour ne présenter aucun risque de pollution.
Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur sera réputé connaître les ressources et
conditions d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, les matériaux
d’importation.
Tous les fournisseurs devront être agrées par l’O.N.D.A.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces
matériaux.

L’Entrepreneur devra prévenir, suffisamment à l’avance et par écrit, le Maître d’ouvrage, à

chaque changement de fournisseur ou de provenance, concernant l’approvisionnement des
matériaux.

• Agrégats :

Les agrégats rentrant dans la composition des bétons devront répondre aux stipulations de
l’article 8 du D.G.A.

Selon leur destination, les sables devront répondre aux stipulations de l’article 6 du D.G.A.

En outre, le sable rentrant dans la composition des bétons armés devra avoir un équivalent de
sable normal supérieur à 75 %.

• Ciments :

On utilise en principe du ciment Portland artificiel (CPJ) à prise lente de la classe 45

répondant à la norme NM-10-01-F-004.

Page 35 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

• Eau :

L’eau destinée à être incorporée dans les bétons est conforme aux spécifications de la norme
NM-10.03-F-009

• Produits d’addition aux bétons

L'Entrepreneur peut faire usage d'adjuvants après en avoir obtenu l'autorisation écrite du
Maître d’ouvrage, lequel statuera sur la vue des documents techniques justificatifs, présentés
par l'Entrepreneur à l'appui de sa proposition, et après essais.
Ces produits sont incorporés au béton selon les indications de la fiche technique du produit.

Le mode d'incorporation doit être tel que la quantité de ces produits soit strictement égale à
celle fixée an accord avec le Maître d’ouvrage.
En aucun cas la résistance finale des bétons ne doit en être diminuée par l'incorporation d'un
adjuvant sauf quand cela est clairement indiqué dans la fiche technique. Il est interdit
d'incorporer au béton des sels métalliques solubles, spécialement du carbonate ou du sulfate
de sodium, ou tout chlorure ou encore un produit quelconque en contenant.
L'usage de tout produit dont la composition chimique est inconnue ou tenue secrète est
interdit.

• Aciers à béton

Les aciers à béton sont des barres à haute adhérence du type « Caron », « tor », ou similaire de
nuance Fe400.

Leurs caractéristiques sont celles figurant dans les normes NM.10.1.012 et NM 10.1.013
Les armatures sont notamment exemptes de pailles, fentes, criques, stries, gerçures, soufflures
et autres défauts préjudiciables à leur résistance. Leur surface ne doit pas présenter d'aspérités
susceptibles de blesser les ouvriers.

Conditions de livraison

Lorsque les aciers pour béton armé sont livrés en barres, celles-ci doivent être droites, sans
pliures ni enroulements. Les barres accidentellement pliées sont refusées; cependant les
parties demeurées droites après élimination des parties pliées peuvent être acceptées si elles
sont utilisables eu égard à leur longueur.
Lorsque les aciers sont livrés façonnés et assemblés, ils sont transportés avec précaution sur
les lieux d'utilisation, de façon qu'aucun élément ne subisse de déformation permanente.

Page 36 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

• TABLEAU DES RESISTANCES NOMINALES DES BETONS

DESIGNATION DE LA CLASSE CLASSE RESISTANCE NOMINALE A 28 (2)

DE JOURS EN BARS
CIMENT
ET DU BETON COMPRESSION TRACTION PAR
SUR CYLINDRES FLEXION SUR
A 28 JOURS EPROUVETTE
PRISMATIQUE A
28 JOURS
Classe B1 bétons de résistance
mécanique élevée (éléments en
béton armé fortement sollicité et CPJ 45 300 24
élément en béton précontraint)
Classe B2 Bétons de résistance
mécanique assez élevée (éléments
des ouvrages en béton armé CPJ 45 270 22
normalement sollicités)

(1) La résistance nominale signifie, à titre d'exemple que si pour la construction d'un ouvrage
on exige un béton de classe B2 (résistance nominale à la compression de 270 bars à 28 jours),
le chantier devra être capable d'obtenir une résistance moyenne de ces bétons à 28 jours
conforme aux valeurs exigées.

Coffrages

Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de BA la rigidité des coffrages sera
telle que le profil des éléments moulés ne s’écarte par de plus de cinq 5 millimètres des profils
théoriques et que la section transversale des parties d’ouvrage ne soit jamais inférieure à celle
prévue aux dessins d’exécution .l’entrepreneur devra concilier cette exigence avec les
tolérances de 5mm, ne sera pas exigé pour les parties de béton enterrées.
Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre flèches nécessaires
pour compenser, avec leur propre déformation, celle des éléments de béton qu’ils
supporteront.
L’entrepreneur devra prévoir suffisamment d’éléments de coffrage à mettre en jeu pour
satisfaire aux délais d’exécution .les coffrages des éléments préfabriqués seront assez rigides
pour ne pas se déformer au cours de réemplois successifs

Page 37 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS GENERALES

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que le présent marché comprend tous les
travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.

L’Entrepreneur est tenu de relever et signaler toute erreur ou omission au niveau des plans et
documents qui lui seront remis, et de faire ressortir, à part, le montant des travaux
supplémentaires éventuels ; faute de quoi, il serait tenu à l’exécution de ces travaux sans plus-
value.

Les travaux ainsi définis doivent être exécutés et livrés complets et conformes en tout point
aux stipulations du marché et aux règles de l’art et satisfaire aux règlements et prescriptions
administratives et techniques en vigueur à la date la soumission.

Au cas où certains détails indiqués sur les plans ne figureraient pas dans les cahiers des
prescriptions correspondant ou vice-versa, il est de convention expresse que l’Entrepreneur
devra en tenir compte dans sa fourniture sans qu’il puisse, de ce fait, prétendre à une
majoration de prix. Il est en outre expressément convenu que les dessins et cahiers des
prescriptions forment un ensemble indissoluble et que l’interprétation des discordances qui
pourraient éventuellement être relevées est de la compétence de l’autorité de l’O.N.D.A.

L’Entrepreneur ne pourra de lui-même apporter aucun changement au projet approuvé. Les

modifications éventuelles qu’il pourrait proposer devront toujours faire l’objet d’une
approbation écrite de l’O.N.D.A préalablement à toute exécution.

ARTICLE 2 : EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

L’emplacement à mettre à la disposition de l’Entrepreneur sera indiqué par le maître

d’ouvrage.
En cas de retard sur le délai d’exécution prescrit à l’article 24 du CPS, l’O.N.D.A pourra
modifier l’emplacement mis à la disposition de l’Entrepreneur sans que celui-ci puisse élever
aucune réclamation. Un ordre de service prescrira, s’il y a lieu, le nouvel emplacement.

Le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de

l’Entrepreneur par l’Office pour l’exécution des travaux devront être exécutés, quinze (15)
jours calendaires à dater du lendemain du jour de la réception provisoire. A défaut il lui sera
appliqué de plein droit, sans mise en demeure préalable les pénalités fixées dans le présent
CPS.

ARTICLE 3 : PRODUITS DE DEMOLITION ENLEVEMENT DES MATERIELS ET

MATERIAUX SANS EMPLOI

L’Entrepreneur devra, à ses frais, évacuer à la décharge publique, les matériaux et gravois de
toutes natures, provenant soit des démolitions soit des travaux de nettoyage de chantier...

Page 38 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ARTICLE 4 : CAHIER DE CHANTIER

L’Entrepreneur est tenu de fournir un cahier TRIFOLD. Ce cahier est destiné à recevoir les
instructions ou observations du maître d’ouvrage concernant la bonne marche du chantier.
Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et sera présenté à chaque visite du représentant du
Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 5 : DELEGATION – RENDEZ VOUS DE CHANTIER

L’Entrepreneur devra désigner son représentant qui assistera aux réunions de chantier qui se
tiendront selon une périodicité fixée par l’O.N.D.A. Le représentant de l’Entrepreneur est
tenu d’assister aux réunions de chantier.

ARTICLE 6 : MATERIEL NECESSAIRE

Pour l’exécution des travaux définis au présent marché, l’entrepreneur devra déployer sur le
chantier un matériel dont la composition devra permettre l’exécution de la totalité des travaux
prévus au titre du marché dans le délai imparti. À cet effet, il lui appartient de préciser à
l’appui de sa soumission la composition du matériel en donnant toutes les indications
nécessaires sur les performances et les capacités de chaque type de matériel.

ARTICLE 7 : ESSAIS DE RECETTE

Les essais de recette des ouvrages comprendront :

• les essais du type « A » qui sont des essais de contrôle de qualité en cours de chantier
effectués aux frais de l’Entrepreneur par son laboratoire de chantier ou par ses
géomètres ;
• les essais du type « B » qui sont des essais et réceptions proprement dits, seront
exécutés par un laboratoire agréé par l’O.N.D.A et aux frais de l’Entrepreneur dans la
limite des cadences prévues par les CPC ou CCTG français selon le cas.
L’Entrepreneur sera invité à assister aux essais du type « B » et à défaut de sa
présence, ces essais seront valablement effectués en son absence.

Les essais du type « A » pour être valables devront être obligatoirement exécutés en présence
d’un agent de l’ONDA mandaté à cet effet et leurs résultats immédiatement consignés sur les
registres du laboratoire de l’Entrepreneur.

Toutes les analyses et essais cités dans le présent CPS ou les essais prévus dans la
réglementation sont à la charge de l’entrepreneur.

ARTICLE 8 : IMPLANTATION

L’implantation et le bornage des ouvrages seront effectués sous la responsabilité et à la charge

de l’Entrepreneur par un géomètre agrée en présence d’un représentant de l’O.N.D.A.

ARTICLE 9 : PROGRAMME DES TRAVAUX

L’Entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’Ouvrage dans un délai de dix (10) jours
calendaires à partir de l’ordre de service de commencement des travaux, un programme

Page 39 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

détaillé de l’exécution des travaux et un planning des travaux tenant compte des contraintes
liées à l’exécution des travaux.

Si à un moment quelconque, en cours d’exécution, l’O.N.D.A constate que les délais prévus
au programme des travaux ne sont pas respectés, l’entrepreneur devra, dans un délai de cinq
(05) jours calendaires à dater du lendemain du jour de l’invitation qui lui sera faite par ordre
de service proposer un nouveau programme qui devra prévoir l’achèvement dans les délais
contractuels. Une fois ce nouveau programme accepté, l’entrepreneur devra remanier
l’organisation de son chantier. L’O.N.D.A pourra notamment exiger un travail à 2 ou 3 postes.
Les conséquences de ce remaniement seront à la charge de l’entrepreneur qui ne pourra en
aucun cas ni demander une prolongation de délais ni présenter une réclamation basée sur ce
chef.

ARTICLE 10 : POLICE DE L’AEROPORT.

L’Entrepreneur, ses agents et ses ouvriers devront user des accès les plus directs, se confiner
dans les emplacements désignés pour l’exécution des travaux et ne pénétrer ni circuler sous
quelque prétexte que ce soit dans les autres parties de l’Aéroport.

Aucune personne étrangère au chantier ne pourra pénétrer dans l’enceinte de celui-ci sans
autorisation expresse de l’Office National Des Aéroports.

A l’intérieur de l’Aéroport, les véhicules de l’Entrepreneur devront suivre obligatoirement les

itinéraires prescrits par le Maître d’ouvrage. Les emplacements des traversées éventuelles des
voies de circulation en service, qui pourront être temporairement nécessaires, seront définis
par l’O.N.D.A.

ARTICLE 11 : FOURNITURE EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE.

Pour l’exécution des travaux, objet du présent marché, l’Entrepreneur devra mettre en place et
à ses frais les installations de production d’électricité et de l’eau, ainsi que les moyens de
communication téléphoniques.

Dans la limite du possible, l’Entrepreneur peut être autorisé à procéder à des branchements
sur les réseaux ONDA moyennant l’installation de compteurs, et dans ce cas les
consommations restent à sa charge et seront facturées.

ARTICLE 12 : PLANS DE RECOLEMENT

En fin de travaux, l'entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un dossier de récolement

établi en cinq (05) exemplaires préalablement à la réception provisoire des travaux

Ce dossier comprendra :
Cinq dossiers de récolement encartés sous chemises cartonnées comprennent :

Une notice technique avec croquis précisant les parties d'ouvrage qui auront été
modifiées au cours de l’exécution.

Les tirages des plans et schémas conformes à l'exécution pliés au format 21x29.70 qui
porteront toutes les indications utiles sur le déroulement des opérations.

Un CD comportant les versions numériques des plans.

Page 40 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

Avant de fournir l'ensemble des documents exigés, l'entrepreneur devra soumettre, en minute,
dans un délai de quinze jours calendaires après la date de la réception provisoire, à l'agrément
de l’O.N.D.A le dossier qu'il se propose d'établir. Ce n'est que lorsque cet agrément lui aura
été donné par ordre de service, que l'entrepreneur pourra exécuter et fournir les exemplaires
définitifs.

Le décompte des travaux correspondant à la réception provisoire ne sera pas établi avant la
remise du dossier définitif ou avant l'expiration du délai fixé pour sa présentation.

Page 41 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

IV : MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

ARTICLE 1 : DEFINITION DES PRIX

Les prix sont définis conformément à l’article 49 du CCAGT.

PRIX N° 1-foration au diamètre 24

Ce prix rémunère les quantités de forées en circulation inverse en tout terrain sec ou aquifère
au diamètre 24’’ y compris évacuation des terres à la décharge publique
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°1

PRIX N° 2-fourniture et mise en place du tubage plein 12 TRS

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place du tubage TRS de diamètre 12 d’épaisseur

8mm, plein à nervures repoussés, y compris toutes sujétions

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°2

PRIX N° 3-fourniture et mise en place du tubage TRS de diamètre 12, crépine

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place du tubage TRS de diamètre 12 d’épaisseur

8mm, crépine à nervures repoussés, y compris toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°3

PRIX N° 4-fourniture et mise en place du gravier

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place du gravier filtre lavé 90% siliceux, y
compris la cimentation du forage
Ouvrage payé au mètre cube y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°4

PRIX N° 5-fourniture et injection du poly phosphates

Ce prix rémunère la fourniture et l’injection du poly phosphates pour le nettoyage et le

développement du forage

Ouvrage payé au kilogramme y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°5

PRIX N° 6-fourniture et mise en place de l’acide chlorhydrique

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de l’acide chlorhydrique

Le prix comprend la fourniture, la préparation de la solution et l’injection de la solution aux
cotes indiquées par le maître d’ouvrage

Ouvrage payé au kilogramme y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°6

PRIX N° 7-mise en place et retrait du système air lift

Ce prix rémunère la mise en place et retrait du système air lift y compris toutes sujétions
Ce prix comprend :

Page 42 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

• La descente et la remontée d’un tube d’eau de diamètre 4mm jusqu’à la cote indiquée
par le maître d’ouvrage
• La descente et la remontée d’un tube d’aire de diamètre 1’’1/4 pour la mesure du
niveau d’eau
• Montage et démontage d’une conduite de refoulement de longueur maximale de 20m
• Mise à disposition du maître d’ouvrage d’une cuve de 500 litres pour mesure de débit

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°7

PRIX N° 8-mise en place et retrait de la pompe

Ce prix rémunère la mise en place et retrait de la pompe y compris toutes sujétions

Ce prix comprend :
• La descente et la remontée de la pompe à la cote indiquée par le maître d’ouvrage
• Montage et démontage d’une conduite de refoulement de longueur maximale de 20m
• La descente et la remontée d’un tube de diamètre 3/4 pour la mesure du niveau d’eau
• Mise à disposition du maître d’ouvrage d’une cuve de 500 litres pour mesure de débit
Ce prix comprend les analyses physico chimique de l’eau par un laboratoire agrée
Ce prix comprend aussi les travaux de développement du forage

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°8

PRIX N° 9-confection de la tête du forage

Ce prix rémunère la confection de la tête du forage

Ce prix comprend la fourniture des matériaux nécessaires (tôle, tube en acier, mortier de
béton) et la mise en place de la tête

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°9

PRIX N° 10-fourniture d’une colonne montante en tube galvanisé y compris accessoires

de raccordement

Ce prix comprend la fourniture et la pose selon les règles de l’art y compris toutes sujétions

Ouvrage payé à mètre linéaire y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°10

Equipement du puits

Le branchement électrique à partir de réseau de l’ONDA,du puits, locale technique et

bâche à eau sera à la charge de l’entreprise y compris :câble de l’ensemble de matériel
de protection et de commande

PRIX N° 11-équipement de forage

Ce prix comprend :
L’installation d’une pompe de relevage immergées, inoxydable, de premier choix, de marque
grundfoss ou similaire, d’un débit minimal de 10 m3/adaptable aux débits de l’eau réellement
disponible, avec une HMT minimale adapté à la profondeur du forage et le niveau de l’eau .

Page 43 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

Ce prix comprend aussi la fourniture et la pose de câble émerge et câble souple adéquat et
d’une boite de protection contre les variations du courant électrique et d’un ballon de 500 litre
régulateur de pression d’eau à la sortie du puits, électrode manchette bridé chassie de fixation
avec peint, collier de support, pièces de raccordement en PEHD et acier ,manchette de anti
vibration manchette de raccordement en acier, vanne opercule ,pressostat, manomètre
collecteur ,clapet anti retour tableau électrique avec armoire ,l’ensemble des accessoires de
sectionnement, manomètres canalisation vannes la mise en place de la tuyauterie
d’alimentation ,la fourniture et la pose de crépine toutes les pièces spéciales nécessaires et
toutes sujétions nécessaires de fourniture ,de pose de branchement et de mise en
fonctionnement pour alimentation de la bâche à eau y compris toutes sujétions de fourniture
de pose et d’essais.
L’armoire de commande devra être fournie et installée avec toutes les pièces de protection et
de commande y compris :
Relais de phase
Relais de niveau
Relais thermique
Contacteur de ligne
Disjoncteur différentiel
Interrupteur 3 positions (manuelle, automatique, arrêt)
Voyants lumineux nécessaires (marche, manque d’eau, défaut thermique, manque phase, eau
en excès)
La commande sera manuelle ou automatique par un relais de niveau qui contrôle la manque
d’eau dans la bâche à eau
Ce prix comprend la fourniture et la pose selon les règles de l’art y compris toutes sujétions

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°11

PRIX N° 12- travaux de construction d’une bâche à eau de capacité de 120 m3

Ce prix comprend les travaux de construction d’une bâche à eau enterrée de capacité de 120
m3 (cent vingt mètres cube) en béton armé hydrofuge y compris travaux de cuvelage, de
raccordement de finition et toutes sujétions
L’entrepreneur doit établir des plans de béton armé par un Bureau d’étude agrée et approuvé
par un Bureau de Control ;
La bâche à eau sera muni d’échelons en fer galvanisé, deux trappes de visite et un regard pour
le vide cave.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°12

PRIX N° 13-équipement de la bâche à eau

Ce prix comprend :
La fourniture et la pose de deux suppresseur type multicellulaire débit 25 m3/h au minimum
Ce prix comprend aussi la fourniture et la pose de :
Collecteurs de 3 filtres à disques ,filtres à disque TORO ou similaire ,joints plats (suivant
dimension) ,boulons(suivant dimension),manomètres 6 bars, vannes à air(purge d’air),collets
strict (suivant dimension),brides PVC ,coudes à 45° diamètre 110,clapets anti retour,
mélangeur à air ,soupape de sécurité 3’’,accessoires de montage en acier, accessoires de
montage en PVC, vannes d’assolement, châssis, pressostats, collecteurs, il devra être fourni et
installée avec toutes les pièces de protection et de commande y compris :
Relais de phase

Page 44 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

Relais de niveau
Relais thermique
Contacteur de ligne
Disjoncteur différentiel
Interrupteur 3 positions (manuelle, automatique, arrêt)
Voyants lumineux nécessaires (marche, manque d’eau, défaut thermique, manque phase, eau
en excès)
La commande sera manuelle ou automatique par un relais de niveau qui contrôle la manque
d’eau dans la bâche à eau
La commande sera manuelle ou automatique par un relais de niveau qui contrôle la manque
d’eau dans la bâche à eau
L’entrepreneur prendra en charge une réservations nécessaires pour un éventuel raccordement
de la bâche à eau à une conduite d’eau potable pour l’alimentation de la bâche à eau en cas de
panne ou d’épuisement du puits y compris les robinets d’arrêts, la tuyauterie nécessaire, toutes
les pièces spéciales et toutes les sujétions de bonne exécution
L’entrepreneur prendra en charge aussi le branchement de la bâche à eau avec le système
d’arrosage existant
Ce prix comprend la fourniture et la pose selon les règles de l’art y compris toutes sujétions

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°13

PRIX N° 14-construction d’un abri pour l’installation de pompage

Ce prix rémunère à l’ensemble la construction d’un abri pour l’installation du matériel de

pompage ,cet abri dont les dimensions 4.00m*4.00m*3.00m ( 3.00m est la hauteur) doit être
construit en dur suivant plans guides avec un enduit intérieur et extérieur .la dalle sera d’une
épaisseur de 15cm recevant un complexe d’étanchéité ,
L’ensemble recevra des couches de peinture suivant les indications du maître d’ouvrage y
compris toutes sujétions d’une bonne réalisation. L’entrepreneur doit établir des plans de
béton armé par un Bureau d’étude agrée et approuvé par un Bureau de Control.

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°14

Canalisation :
Les prix 15 à 19 comprennent les travaux d’ouverture des tranchées en terrain de toute nature
avec une profondeur minimum de 80 cm la pose sera comme suit
10cm de sable
Pose de la tuyauterie
10cm de sable
30 cm de terre bien tamisé dépourvue de pierre (matériau sélectionnés)
Pose d’un avertisseur vert
30cm de terre végétale
Les travaux comportent également l’ouverture des tranchés au niveau des espaces
engazonnés, leur remise en état doit être à la charge de l’entrepreneur et à ces frais
L’entreprise doit remblayer les tranchés au fur et à mesure de l’exécution des travaux dans les
règles de l’art et d’une manière quotidienne après leur vérification et réception
L’entrepreneur doit établir un plan de passage des canalisations détaillé avec les quantitatifs
avant l’exécution des travaux

Page 45 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

PRIX N° 15-PVC diamètre 125 (16 bars) y compris accessoires de raccordement

Ce prix comprend la fourniture et pose selon les règles de l’art y compris :accessoires de
raccordement (TE,réduction,fin de ligne ,vanne,vanne à papillon,purge d’aire,CPC,manche
réduit, bouchon femelle,clapet,regards… et toutes sujétions de fourniture et de pose pour la
mise en marche du système
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°15

PRIX N° 16-PVC diamètre 110 (16 bars) y compris accessoires de raccordement

Ce prix comprend la fourniture et pose selon les règles de l’art y compris :accessoires de
raccordement (TE ,réduction ,fin de ligne ,vanne à papillon, purge d’aire,CPC,manche réduit
,bouchon ,femelle, clapet, regards… et toutes sujétions de fourniture et de pose pour la mise
en marche du système
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°16

PRIX N° 17-PVC diamètre 90 (16 bars) y compris accessoires de raccordement

Ce prix comprend la fourniture et pose selon les règles de l’art y compris :accessoires de
raccordement (TE ,réduction,fin de ligne ,vanne à papillon,purge d’aire,CPC ,manche réduit
,bouchon ,femelle,clapet,regards… et toutes sujétions de fourniture et de pose pour la mise en
marche du système
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°17

PRIX N° 18- polyéthylène diamètre 75 PN (16 bars) y compris accessoires de

raccordement

Ce prix comprend la fourniture et pose selon les règles de l’art y compris :accessoires de
raccordement (TE ,réduction, fin de ligne ,vanne, vanne à papillon, purge d’aire,CPC,manche
réduit ,bouchon femelle,clapet,regards… et toutes sujétions de fourniture et de pose pour la
mise en marche du système
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°18

PRIX N° 19- polyéthylène diamètre 63 PN (16 bars) y compris accessoires de

raccordement

Ce prix comprend la fourniture et pose selon les règles de l’art y compris :accessoires de
raccordement (TE ,réduction,fin de ligne ,vanne à papillon,purge d’aire,CPC, manche réduit,
bouchon femelle,clapet,regards… et toutes sujétions de fourniture et de pose pour la mise en
marche du système
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°19

PRIX N° 20- fourniture et pose poteau d’incendie

Ce prix comprend la fourniture et pose de poteau d’incendie de marque BAYARD sous coffre
EMERAUDE ou similaire et comprendront :
Une prise symétrique DN100
Deux prises symétriques DN65
Une tubulure verticale en fonte à la base avec un coude à bride orientable

Page 46 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

Coffre aluminium peinture laquée au four

Prise et bouchons en alliage traité résistant à la corrosion
Vidange commandée à fonctionnement automatique à soupape d’entrée d’air
Clapet à guide anti-bélier et antivibratoire
Boulonnerie en acier protégé
Chaque poteau d’incendie doit être équipé de vanne d’arrêt
Ouvrage payé à l’unité de poteau fourni et posé y compris raccordement sur canalisation
massif d’ancrage en béton et toutes fournitures et sujétion

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions d’exécution au prix N°20

Page 47 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"

N° 59/14

PARTIE IV : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX DE REALISATION ET EQUIPEMENT DE

FORAGES ET BACHE A EAU A L’AEROPORT D’AL
HOCEIMA

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Page 48 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

PARTIE IV : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

PU HT PT HT
N° Désignation des prestations UDM Quantité
en chiffre en chiffre
foration au diamètre 24
ML 160
1
fourniture et mise en place du tubage plein ML
100
2 12 TRS
fourniture et mise en place du tubage TRS
ML 60
3 de diamètre 12, crépine
4 fourniture et mise en place du gravier M3 50
5 fourniture et injection du poly phosphates Kg 400
fourniture et mise en place de l’acide
Kg 200
6 chlorhydrique
7 mise en place et retrait du système air lift Unité 2
8 mise en place et retrait de la pompe Unité 2
9 confection de la tête du forage Unité 1
fourniture d’une colonne montante en tube
galvanisé y compris accessoires de ML 150
10 raccordement
11 équipement de forage Unité 1
travaux de construction d’une bâche à eau de Unité
1
12 capacité de 120 m3
13 équipement de la bâche à eau Unité 1

Page 49 sur 51
 Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

construction d’un abri pour l’installation de

Unité 1
14 pompage
PVC diamètre 125 (16 bars) y compris
ML 200
15 accessoires de raccordement
PVC diamètre 110 (16 bars) y compris
ML 250
16 accessoires de raccordement
PVC diamètre 90 (16 bars) y compris
ML 100
17 accessoires de raccordement
polyéthylène diamètre 75 PN (16 bars) y
ML 100
18 compris accessoires de raccordement
polyéthylène diamètre 63 PN (16 bars) y
ML 100
19 compris accessoires de raccordement
20 fourniture et pose poteau d’incendie Unité 6

TOTAL HT

TVA 20 %

TOTAL TTC

Le présent bordereau des prix détail estimatif est arrêté à la somme TTC de :……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

Page 50 sur 51
Travaux de réalisation et équipement de forages et bâche à eau à l’Aéroport d’Al Hoceima

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

Page 51 sur 51