BO 6966 FR

Nº 6966 – 20 rejeb 1442 (4-3-2021)
BULLETIN OFFICIEL 487
Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2679-19 du 6 joumada I 1442 (21 décembre
2020) fixant la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle
préalable ou au contrôle spécifique.
L E MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,
Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par
le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
Vu les textes de création des établissements publics soumis au contrôle spécifique ;
Vu la loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics, promulguée par
le dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) ;
Vu la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières, promulguée par le dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423
(13 juin 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. – La liste des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle
préalable ou au contrôle spécifique, remises par les ordonnateurs ou les sous ordonnateurs aux trésoriers payeurs, aux agents
comptables et aux fondés de pouvoirs, est fixée conformément à la nomenclature annexée au présent arrêté.
ART. 2. – Les pièces justificatives fixées par la nomenclature visée à l’article premier du présent arrêté sont, suivant le cas, soit :
– produites par l’ordonnateur ou le sous ordonnateur à l’appui des opérations de dépenses qu’il engage et dont il ordonne
l’exécution ;
– produites par les bénéficiaires de la dépense objet de l’engagement ou par les créanciers en justification de l’acquit libératoire.
A RT. 3. – Les dépenses ordonnancées sont justifiées par des ordres et moyens de paiement, appuyés des pièces justificatives
fixées par la nomenclature annexée au présent arrêté ou par l’ordre de réquisition éventuellement émis par les ordonnateurs.
A RT. 4. – Est abrogé, l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3026-14 du 5 hija 1435 (30 septembre 2014) fixant
la nomenclature des pièces justificatives du paiement des dépenses des établissements publics soumis au contrôle préalable ou
au contrôle spécifique.
Toutefois, les opérations et actes engagés avant la date de publication du présent arrêté demeurent soumis aux dispositions
de l’arrêté précité n° 3026-14.
A RT. 5. – Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 6 joumada I 1442 (21 décembre 2020).
MOHAMED BENCHAABOUN.
*
* *
488 BULLETIN OFFICIEL Nº 6966 – 20 rejeb 1442 (4-3-2021)
NOMENCLATURE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

POUR LE PAIEMENT DES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS ET AUTRES ORGANISMES SOUMIS AU CONTRÔLE
PRÉALABLE OU AU CONTRÔLE SPÉCIFIQUE
INTRODUCTION
INTRODUCTION
Les dépenses ordonnancées par les ordonnateurs ou les sous-ordonnateurs des établissements
publics et des autres organismes et transmises pour paiement aux trésoriers payeurs, aux agents
Les dépensesetordonnancées pardelespouvoirs
ordonnateurs appuyées
ou les sous-ordonnateurs des établissements
comptables et ààleursleursfondés
fondés
de pouvoirs sontsont appuyées d’ordres et de moyens
d’ordres de paiement
de paiement et de
et de pièces
publics et des autres
justificatives. organismes
Ces pièces et transmises
sont, sont,
soit produites pour paiement aux soit
par l’ordonnateur, trésorierslespayeurs,
par par aux agents
bénéficiaires de de
la
pièces justificatives. Ces pièces soit produites par l’ordonnateur, soit les bénéficiaires
comptables
dépense et
soit à leurs
parpar
lesles fondés
créanciers de
enenpouvoirs sont
justification appuyées d’ordres de paiement et de pièces
la dépense soit créanciers justificationdedel’acquit
l’acquitlibératoire.
libératoire.
justificatives. Ces pièces sont, soit produites par l’ordonnateur, soit par les bénéficiaires de la
dépense
Les piècessoitjustificatives
par les créanciers en justification
originales de l’acquit
sont détenues par leslibératoire.
ordonnateurs. Les copies des pièces
justificatives certifiées conformes à l’original par l’ordonnateur ou le personnel délégué par lui
Les pièces justificatives originales sont détenues par les ordonnateurs. Les copies des pièces
à cet effet sont transmises aux agents de contrôle mentionnés dans le paragraphe précédent.
justificatives certifiées conformes à l’original par l’ordonnateur ou le personnel délégué par lui
àEn
cetvertu
effet des
sontdispositions
transmises aux
du agents de contrôle
code des mentionnés
juridictions dansnotamment
financières, le paragraphe
sonprécédent.
article 26, les
pièces justificatives des dépenses des établissements publics peuvent être vérifiées sur place par
En
cesvertu des dispositions
juridictions. du code
Il s’agit, selon des 27
l’article juridictions
dudit code,financières, notamment
de pièces prévues par lesson
loisarticle 26, les
et règlements
pièces justificatives des dépenses des établissements publics peuvent être
en vigueur et par les nomenclatures établies par le ministre chargé des finances. vérifiées sur place par
ces juridictions. Il s’agit, selon l’article 27 dudit code, de pièces prévues par les lois et règlements
en vigueur
Ainsi, et par lesnomenclature
la présente nomenclaturesaétablies par ledeministre
pour objet chargé
constituer un des finances.
cadre de référence pour les
ordonnateurs, les trésoriers payeurs, les agents comptables et les fondés de pouvoirs pour le
Ainsi, la présente
paiement nomenclature
des dépenses a pour
réalisées par objet de constituer
les établissements publicsun cadre organismes.
et autres de référence pour les
ordonnateurs, les trésoriers payeurs, les agents comptables et les fondés de pouvoirs pour le
paiement des dépenses
Les Trésoriers payeurs,réalisées parcomptables
les Agents les établissements publics de
et leurs Fondés et pouvoirs
autres organismes.
ne sont tenus d’exiger
que les pièces justificatives prévues par la présente nomenclature et sont responsables du nombre
Les Trésoriers payeurs, les Agents comptables et leurs Fondés de pouvoirs ne sont tenus d’exiger
des pièces prévues par le présent arrêté.
que les pièces justificatives prévues par la présente nomenclature et sont responsables du nombre
des pièces prévues
Toutefois,
Toutefois, lorsque par
lorsquedes le dispositions
présent arrêté.
desdispositions réglementaires
contractuellesspécifiques ou des dispositions
ou conventionnelles contractuelles
prévoient des pièces
ou conventionnelles
additionnelles pour prévoient
le paiementdes de
pièces additionnelles
la dépense, , lesdites
lesdites piècespièces doivent
doivent être exigées
être exigées lorslors
du
Toutefois,
du paiement
paiement. lorsque
de la des dispositions
dépense. contractuelles ou conventionnelles prévoient des pièces
additionnelles pour le paiement de la dépense, lesdites pièces doivent être exigées lors du
paiement.
Par ailleurs, sont réglées sur la base de la réglementation qui les concerne, les dépenses qui ne
Par ailleurs, les dépenses qui ne sont pas prévues par la présente nomenclature sont réglées
sontlapas
sur prévues
base par lajustificatives
des pièces présente nomenclature
prévues paretladont les pièces justificatives
réglementation spécifique ou sontlesfixées par une
dispositions
Par ailleurs, sont
réglementationou réglées
spécifique. sur la base de la réglementation qui les concerne, les dépenses qui ne
contractuelles conventionnelles qui les concernent.
sont pas prévues par la présente nomenclature et dont les pièces justificatives sont fixées par une
réglementation spécifique.
En outre, les ordres réquisitions établis
de réquisitions établis de
parmanière
les ordonnateurs,
régulière paraprès
les un rejet motivéaprès
ordonnateurs, par les
un
trésoriers payeurs, en vertu de l’article 10 de la loi n° 69-00 relative au contrôle
rejet motivé par les trésoriers payeurs, en vertu de l’article 10 de la loi n° 69-00 relative au financier de l’Etat
En
suroutre, les ordrespubliques
les entreprises de réquisitions établis de manière régulière par les ordonnateurs, après un
contrôle financier de l’Etat suretlesautres organismes
entreprises promulguée
publiques et autrespar le dahir
organismes n° 1-03195
promulguée du
par11le
rejet motivé
novembre par les
2003 et du trésoriers
par11 lesnovembrepayeurs,
agents comptables en vertu
en vertude l’article
de tout 10 de la
autre texteen loi n° 69-00
législatif outout relative
réglementaire au
dahir n° 1-03195 2003 et par les agents comptables vertu de autre texte
contrôle
en financier
la matière, de l’Etatégalement
constituent sur les entreprises
des pièces publiques et autres
justificatives de la organismes
dépense. promulguée par le
législatif ou réglementaire en la matière, constituent également des pièces justificatives de la
dahir n° 1-03195 du 11 novembre 2003 et par les agents comptables en vertu de tout autre texte
dépense.
législatif ou réglementaire en la matière, constituent également des pièces justificatives de la
dépense.
Nº 6966 – 20 rejeb 1442 (4-3-2021) BULLETIN OFFICIEL 489
PARTIE I- MARCHES, CONTRATS, CONVENTIONS ET BONS DE COMMANDE
NATURE DE LA
DEPENSE PIECES JUSTIFICATIVES
1-MARCHES PAR Pièces justificatives communes à tous les marchés par appels d'offres ouverts,
APPELS restreints ou avec présélection et concours :
D'OFFRES
OUVERTS, - marché approuvé par l’autorité compétente et visé par le contrôleur
RESTREINTS OU d’Etat, lorsque le visa est requis ;
AVEC
PRESELECTION
- acte d’engagement paraphé (1) par les membres de la commission
ET CONCOURS
d'appel d'offres ou du jury du concours ;
- pour les marchés à prix unitaires, le bordereau des prix et le détail

estimatif ou le bordereau des prix-détail estimatif joint(s) à l’acte
d’engagement ainsi que le bordereau des prix des approvisionnements,
le cas échéant, paraphés (1) par les membres de la commission ou du
jury lorsque ces pièces ne sont pas annexées telles quelles au marché ;
- pour les marchés à prix global, le bordereau du prix global et la

décomposition du montant global joint(s) à l’acte d’engagement ainsi
que le bordereau des prix des approvisionnements, le cas échéant,
paraphés (1) par les membres de la commission ou du jury lorsque ces
pièces ne sont pas annexées telles quelles au marché ;
- sous détail des prix le cas échéant lorsque cette pièce n’est pas annexée
telle quelle au marché ;
- ordres de service dûment signés par le maître d'ouvrage notifiant

l'approbation du marché et le commencement de l'exécution des
prestations ou la notification de l'approbation du marché valant
commencement de l'exécution des prestations, le cas échéant ;
- récépissé du cautionnement définitif ou l'attestation de la caution

personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;
- convention constitutive du collectif d’achat en cas de collectif d’achat,

signée par tous les membres du collectif.
Avances (lorsque la réglementation applicable à l’organisme prévoit l’octroi

des avances) :
-- attestation
attestationde
dela la caution
caution personnelle
solidaire et solidaire
et personnelle de l’établissement
de l’établissement agréé
agréé s’engageant
s’engageant avec leavec le titulaire
titulaire du marché
du marché à rembourser
à rembourser la totalité
la totalité des
avances consenties
des avances par lepar
consenties maître d’ouvrage.
le maître d’ouvrage.
Paiement unique :
- ordres de service d’arrêt et de reprise comportant les motifs d’arrêt et de

reprise des prestations, le cas échéant (2);
- attestation de la caution personnelle et solidaire remplaçant la retenue de

garantie, le cas échéant ;
3
NATURE DE LA
- décompte provisoire n° 1 et dernier signé par le maître d'ouvrage et/ou

facture (3) selon le cas ;
- note de calcul de la révision des prix établie par le maitre d’ouvrage, le

cas échéant ;
- note de calcul des pénalités de retard signée par l’ordonnateur (4), le cas
échéant ;
- procès-verbal de réception provisoire ou réception(s) provisoire(s)

partielle(s) et /ou définitive(s), signé par le maître d'ouvrage, suivant
que le marché prévoit ou non un délai de garantie. Pour les travaux, le
procès-verbal de réception définitive doit être en outre signé
par l’entrepreneur et par le maitre d’œuvre, le cas échéant ;
- convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, visée par le Contrôleur

d’Etat lorsque le visa est requis (5).
Paiement sur la base de plusieurs décomptes ou factures
Premier paiement :

reprise des prestations, le cas échéant (2) ;

- décompte provisoire n° 1 signé par le maître d'ouvrage et/ou facture (3)

selon le cas ;

cas échéant ;
échéant ;

partielle(s) des prestations à payer, signé par le maître d’ouvrage, pour
les marchés de fournitures et de services ;

d’Etat lorsque le visa est requis (5).
Paiements subséquents :

- décomptes provisoires signés par le maître d'ouvrage et/ou facture (3)
selon le cas ;
4
NATURE DE LA

partielle(s) des prestations à payer, signé par le maître d’ouvrage, pour
les marchés de fournitures et de services ;

cas échéant ;
échéant.
Dernier paiement :
- ordres de service d’arrêt et de reprise comportant le motif d’arrêt et de

- décompte provisoire n° ... et dernier signé par le maître d'ouvrage et/ou

- procès-verbal de réception provisoire ou la dernière réception partielle

et /ou définitive, signé par le maître d'ouvrage, suivant que le marché
prévoit ou non un délai de garantie. Pour les travaux, le procès-verbal de
réception définitive doit être en outre signé par l’entrepreneur et par le
maitre d’œuvre, le cas échéant ;

cas échéant ;
échéant.
2- MARCHES Pièces justificatives communes à tous les marchés négociés :

NEGOCIES
- marché négocié approuvé par l’autorité compétente et visé par le
Contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis (5) ;
- acte d’engagement signé par l’attributaire ;
- pour les marchés à prix unitaires, le bordereau des prix et le détail

estimatif ou le bordereau des prix-détail estimatif joint(s) à l’acte
d’engagement ainsi que le bordereau des prix des approvisionnements,
le cas échéant, lorsque ces pièces ne sont pas annexées telles quelles au
marché ;
- pour les marchés à prix global, le bordereau du prix global et la

décomposition du montant global joint(s) à l’acte d’engagement ainsi
que le bordereau des prix des approvisionnements, le cas échéant,
lorsque ces pièces ne sont pas annexées telles quelles au marché ;
- sous détail des prix le cas échéant lorsque cette pièce n’est pas annexée
telle quelle au marché ;
5
NATURE DE LA
- ordres de service dûment signés par le maître d'ouvrage, notifiant

l'approbation du marché et le commencement de l'exécution des
prestations ou la notification de l'approbation du marché valant
commencement de l'exécution des prestations, le cas échéant ;
- récépissé du cautionnement définitif ou l'attestation de la caution

personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant.
Avances (lorsque la réglementation applicable à l’organisme prévoit l’octroi

des avances) :
-- attestation
attestationde
dela
lacaution
cautionsolidaire et personnelle
personnelle et solidaire de l’établissement agréé
s’engageant
s’engageant avec le titulaire du marché àà rembourser
avec le titulaire du marché rembourser la la totalité
totalité des
des
avances consenties par le maître d’ouvrage.
avances consenties par le maître d’ouvrage.
Paiement unique :


- décompte provisoire n° 1 et dernier signé par le maître d'ouvrage et/ou


cas échéant ;
échéant ;

partielle(s) et /ou définitive(s), signé par le maître d'ouvrage, suivant
que le marché prévoit ou non un délai de garantie. Pour les travaux, le
procès-verbal de réception définitive doit être en outre signé
par l’entrepreneur et par le maitre d’œuvre le cas échéant ;

d’Etat lorsque le visa est requis(5).
Paiement sur la base de plusieurs décomptes ou factures :
Premier paiement :


- décomptes provisoires signé par le maître d'ouvrage et/ou facture (3)
selon le cas ;
6
NATURE DE LA

cas échéant ;
échéant ;

partielle(s), signé par le maître d’ouvrage, pour les marchés de
fournitures et de services ;

d’Etat lorsque le visa est requis(5).
Paiements subséquents :

- décomptes provisoires signés par le maître d'ouvrage et/ou facture (3)
selon le cas ;

cas échéant ;
échéant ;

partielle(s), signé par le maître d’ouvrage, pour les marchés de
fournitures et de services.
Dernier paiement :

- décompte provisoire n° ... et dernier signé par le maître d'ouvrage et/ou


cas échéant ;
échéant ;
- procès-verbal de réception provisoire ou la dernière réception partielle

et /ou définitive, signé par le maître d'ouvrage, suivant que le marché
prévoit ou non un délai de garantie. Pour les travaux, le procès-verbal de
réception définitive doit être en outre signé par l’entrepreneur et par le
maitre d’œuvre, le cas échéant.
7
NATURE DE LA
3- MARCHES Pièces complémentaires s’ajoutant, lors du premier paiement, aux pièces

PASSES DANS LE justificatives exigées au niveau des points 1 et 2 ci-dessus, relatifs aux marchés
CADRE par appels d’offres ouverts, restreints ou avec présélection et concours et aux
D'ACCORDS marchés négociés.
OU DE
CONVENTIONS - exemplaire de l’accord ou la convention de financement ;
CONCLUS AVEC
DES
ORGANISMES - tout document exigé par le bailleur de fonds pour le paiement.
INTERNATIONAUX
OU DES ETATS
ETRANGERS OU
DES
ORGANISMES
FINANCIERS
4-MARCHES Pièces complémentaires s’ajoutant, lors du premier paiement, aux pièces

FINANCES PAR justificatives exigées au niveau des points 1 et 2 ci-dessus, relatifs aux
CREDIT marchés par appels d’offres ouverts, restreints ou avec présélection et
DOCUMENTAIRE: concours et aux marchés négociés.
-1- Ouverture du crédit documentaire :
- lettre d'ouverture de crédit mentionnant, notamment les modalités

de paiement et les délais d’exécution ;
- facture du fournisseur pro-forma.
-2- Modification du crédit documentaire :
- demande de modification du crédit documentaire ;
- document justifiant la modification du crédit

documentaire (avenant et documents y afférents, note de calcul des
pénalités…).
5- ALLOCATION
DE PRIMES AUX - décision de l’ordonnateur (4) relative à l’octroi de primes.
CINQ AUTEURS
LES MIEUX
CLASSES PAR
CONCOURS.
6- PAIEMENT DE Paiement total :

LA RETENUE DE
GARANTIE - décompte définitif signé par le titulaire, approuvé par l’autorité
compétente et visé par le maître d’œuvre le cas échéant pour les marchés
de travaux ;
- facture(3) et/ou décompte définitif pour les marchés de fournitures ou de

services ;
8
NATURE DE LA
- procès-verbal de réception définitive, signé par le maître d'ouvrage et le

titulaire. Pour les travaux, le procès-verbal de réception définitive doit
être en outre signé par le maitre d’œuvre ,lele cas
cas échéant.
échéant.
Paiement partiel :
- décompte définitif partiel signé par le titulaire, approuvé par l’autorité

compétente et visé par le maître d’œuvre, le cas échéant pour les marchés
de travaux ;
- facture(3) et/ou décompte définitif partiel pour les marchés de fourniture

ou de services ;
- procès-verbal de réception définitive partielle signé par le maître

d'ouvrage et le titulaire ainsi que le maitre d’œuvre, le cas échéant
pour les marchés de travaux.
7-
CONSTITUTION - décision de confiscation du cautionnement provisoire signée par
HORS DELAI l’ordonnateur (4) ou
REGLEMENTAIRE - note de calcul des pénalités lorsque le CPS ne prévoit pas la caution
DU provisoire.
CAUTIONNEMENT
DEFINITIF
8- Pièces justificatives communes à tous les avenants prévus par la

MODIFICATIONS règlementation en vigueur :
DES CLAUSES
DES MARCHES - avenant, visé par le Contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis.
NECESSITANT LA
PASSATION D'UN
Pièces complémentaires, pour certains types d’avenants et selon la nature des
AVENANT
modifications apportées aux clauses du marché :
1- Prestations supplémentaires :
- ordre de service de commencement de l’exécution des prestations,

d’arrêt et de reprise de l’exécution des prestations, le cas échéant (2) ;
- caution de la retenue de garantie, le cas échéant ;
- bordereau des prix des prestations supplémentaires lorsque l’avenant ne

comporte pas ce document.
2- Cession du marché :
- ordre de service de commencement de l'exécution des prestations(2).
3- Modification dans la personne du maître d'ouvrage :
- document juridique justifiant le changement de la personne du maître

d’ouvrage.
9
NATURE DE LA
4- Réajustement du minimum et du maximum du marché-cadre et révision

des conditions du marché cadre et du marché reconductible :
- ordre de service de commencement de l'exécution des prestations (2).
5- Continuation du marché en cas de décès de son titulaire :
- récépissé du cautionnement ou attestation personnelle et solidaire des

ayants droit, en tenant lieu, le cas échéant ;
- ordre de service de poursuivre ou le cas échéant, de commencement de

l'exécution des prestations adressé aux ayants droit (2).
6- Cas d’ajournement partiel de l’exécution :
- ordre de service d’ajournement partiel ;
- ordre de service de commencement de l'exécution des prestations (2).

9- Pièces complémentaires par type d'engagement complémentaire :
MODIFICATIONS
NE NECESSITANT Augmentation dans la masse des prestations :
PAS LA
PASSATION D'UN - décision du maître d'ouvrage de poursuivre l'exécution des prestations ;
AVENANT
- ordre de service notifiant la décision d’augmentation dans la masse des
travaux.
Continuation de l’exécution du marché à tranches conditionnelles :
- ordre de service signé par l’ordonnateur(4), prescrivant le

commencement de l’exécution de la tranche conditionnelle concernée.
10-
INDEMNISATION Pièces complémentaires selon le cas d’indemnisation :
DU TITULAIRE
Indemnisation du titulaire fixée à l'amiable :
- décision signée par l’ordonnateur(4), faisant ressortir les éléments de

calcul et le montant de l'indemnité (6).
Indemnisation du titulaire suite à un jugement :
- jugement définitif, avec effet exécutoire, condamnant l’organisme au

paiement de l'indemnité au profit du titulaire.
Indemnité d'attente du titulaire d’un marché à tranches conditionnelles lorsque

celui-ci le prévoit :
- décision signée par l’ordonnateur(4), portant octroi de l'indemnité

d'attente si le marché le prévoit.
10
NATURE DE LA
Indemnité de dédit du titulaire d’un marché à tranches conditionnelles lorsque

celui-ci le prévoit :
- ordre de service justifiant que le maître d'ouvrage renonce à réaliser une

ou plusieurs tranches conditionnelles(2) ;
- décision signée par l’ordonnateur(4), portant octroi de l'indemnité de

dédit si le marché le prévoit.
11-RESILIATION Pièces complémentaires selon le cas de résiliation :

DU MARCHE
A- Cas de résiliation ouvrant droit à indemnité
Lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux n'a pas

été notifié à l'entrepreneur dans les délais:
- ordre de service dûment signé par le maître d'ouvrage, notifiant

l'approbation du marché ;
- décision de résiliation du marché, signée par l’ordonnateur (4) ;
- décision dûment signée par l’ordonnateur (4) portant octroi de

l’indemnité(6).
Dans le cas d'ajournement :

l’indemnité(6) ;
- décompte définitif, signé par le titulaire, approuvé par l’autorité

compétente et visé par le maître d’œuvre le cas échéant pour les
marchés de travaux ;
- facture(3) et/ ou décompte définitif pour les marchés de fournitures ou

de services.
Dans le cas de cessation des prestations :
- ordres de service de cessation des prestations(2) ;

l’indemnité(6) ;

11
NATURE DE LA
- facture(3) et/ou décompte définitif pour les marchés de fournitures ou

de services.
B- Cas de résiliation n'ouvrant pas droit à indemnité
En cas de force majeure rendant l'exécution des prestations impossible :

compétente et visé par le maître d’œuvre, le cas échéant pour les

de services.
En cas de décès du titulaire:


marchés des travaux ;

de services.
En cas d'incapacité civile ou d'interdiction d'exercice de la profession ou

d'incapacité physique ou mentale du titulaire :

- facture(3) et/ ou décompte définitif pour les marchés de fournitures ou

de services.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des biens du

titulaire :
- décision de résiliation du marché, signée par l’ordonnateur (4).
12
NATURE DE LA
En cas de révision des prix des prestations restant à exécuter, dépassant de

plus ou de moins le pourcentage prévu par la règlementation en vigueur par
rapport au montant de ces mêmes travaux établis sur la base des prix initiaux
du marché :


de services.
En cas de diminution dans la masse des prestations de plus de vingt-cinq

pour cent (25%) avant le commencement :
- décision de résiliation du marché, signée par l’ordonnateur (4);
En cas de retard dans l'exécution des prestations:
- décision de résiliation du marché, signée par l’ordonnateur (4);
- décompte définitif signé par le titulaire, approuvé par l’autorité


de services.
En cas de retard dans le paiement des sommes dues de plus de huit (08) mois :
:


de services.
En cas d'application des mesures coercitives :
- décision de résiliation, signée par l’ordonnateur (4) ;
13
NATURE DE LA


de services.
12-CONTRAT Consultation architecturale :

D’ARCHITECTE
ET AVENANTS Phase d’étude :
12-1 CONTRAT
- contrat d'architecte approuvé par l’autorité compétente et visé par le
D’ARCHITECTE
Contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis ;
- acte d’engagement paraphé )1( par les membres du jury ;
- note d’honoraire n°… (3);
- ordres de services dûment signés par le maître d'ouvrage prescrivant le

commencement de l'exécution de la prestation architecturale ;

reprise des prestations architecturales, le cas échéant (2);
- procès-verbal de réception des études, dument

dûment signé par le maître
d'ouvrage.
Phase de suivi et de contrôle des travaux :
- décompte (s) des travaux réalisés par le ou les entrepreneurs ;
- copie certifiée conforme du ou des marchés des travaux visé (s) par le
Contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis, en cas de réajustement des
honoraires de l’architecte suite à l’attribution du ou des marchés de
travaux.
Phase de réception provisoire de travaux :
- décompte(s) n° ... et dernier(s) relatif(s) aux travaux réellement exécutés

et régulièrement constatés ;
- procès-verbal de réception provisoire des travaux.
Phase de réception définitive des travaux :
- note d’honoraire n° ... et dernière (3);
14
NATURE DE LA
- décompte n° ... et dernier relatif aux travaux réellement exécutés et

régulièrement constatés ;
- décompte(s) définitif(s) relatif(s) aux travaux réellement exécutés et

régulièrement constatés et visés par l'architecte ;
- procès-verbal de réception définitive des travaux.
Concours architectural :
Attribution des primes aux concurrents les mieux classés :
- décision de l’ordonnateur (4) relative à l’octroi de primes.
Phase d’étude :
- contrat d'architecte, approuvé par l’autorité compétente et visé par le

Contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis ;
- acte d’engagement paraphé par les membres du jury ;
- note d’honoraire n°… (3) ;

commencement de l'exécution de la prestation architecturale;

reprise des prestations architecturales, le cas échéant (2) ;

d'ouvrage.
- décompte (s) des travaux réalisés par le ou les entrepreneurs ;
contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis, en cas de réajustement des
travaux.

15
NATURE DE LA
- note d’honoraire n° ... et dernière (3) ;


Consultation architecturale négociée :

Phase étude :
- contrat d'architecte, approuvé par l’autorité compétente et visé par le

contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis ;
- acte d’engagement ;
- décision de résiliation de l’ancien contrat d’architecte, lorsque le

nouveau contrat est conclu suite à la défaillance du titulaire de l’ancien
contrat ;

commencement de l'exécution de la prestation architecturale ;


d'ouvrage.
- décompte(s) des travaux réalisés par le ou les entrepreneur(s) ;
Contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis, en cas de réajustement des
travaux.

16
NATURE DE LA
- note d’honoraire n° ... et dernière (3) ;



12-2 AVENANTS
AU
12-2 CONTRAT
AVENANTS Pièces justificatives communes à tous les avenants prévus par la
D’ARCHITECTE
AU CONTRAT règlementation en vigueur :
D’ARCHITECTE - avenant, visé par le Contrôleur d’État lorsque le visa est requis ;
- note d’honoraire n°… (3).

12.3-RESILIATION
DU CONTRAT
12.3-RESILIATION
D'ARCHITECTE Résiliation du contrat d'architecte :
DU CONTRAT
D'ARCHITECTE - décision de résiliation du contrat d’architecte signée par le maître
d’ouvrage.
12.4- RETENUE DE
PENALITES
12.4- RETENUE DE
DE Retenue de pénalités de retard dans l'exécution des prestations architecturales
RETARD
PENALITES DE ou d'absence aux visites et réunions de chantier :
RETARD
- décision signée par l'ordonnateur, attestant la retenue des pénalités de
retard ou d'absence aux visites et réunions de chantier ;
- note de calcul des pénalités de retard, signée par l'ordonnateur(4).
Retenue de pénalités pour dépassement du seuil de tolérance du montant de

l'estimation sommaire proposée par l'architecte dans son offre financière :
- décision signée par l'ordonnateur(4), attestant le dépassement du seuil de

tolérance du montant de l'estimation sommaire proposée par l'architecte
dans son offre financière ;
- note de calcul des pénalités, signée par l'ordonnateur(4).

13- BONS DE - bon de commande précisant la nature de la prestation, signé par
COMMANDE l’ordonnateur(4) ;
- les termes de références le cas échéant ;

- les devis contradictoires (au moins trois devis) ou note de présentation(7)

de l’ordonnateur(4) justifiant le non recours à la concurrence en raison de
l’incompatibilité avec la mise en concurrence ou de l’impossibilité
17
NATURE DE LA
d’avoir les trois devis. Cette note de présentation est établie sous la seule
responsabilité de l’ordonnateur ;
- la facture (3);
- le bon de réception ou le PV de réception des prestations dûment signé

par l’ordonnateur(4) ;
- ordre de mission en cas d’acquisition de titres de voyage pour le

personnel relevant de l’établissement.
CONVENTIONS OU CONTRATS DE DROIT COMMUN
14- HONORAIRES - convention ou contrat signés par l’ordonnateur(4) et le médecin ;

DES MEDECINS (8)
- avenant en cas de modification de la convention ou du contrat ;
- note justifiant le choix du prestataire ou note justifiant le non recours à

la concurrence(7) établie par l’ordonnateur sous sa seule responsabilité,
lorsque le visa du contrat ou de la convention par le Contrôleur d’Etat
n’est pas requis ;
- note d'honoraires (3) ;
- document justifiant le service fait, signé par l’ordonnateur(4).
15-HONORAIRES - convention ou contrat signés par l’ordonnateur(4) et l’avocat ;

DES AVOCATS (8)

lorsque le visa du contrat ou de la convention par le contrôleur d’Etat
- facture ou note d'honoraires (3) ;
18
NATURE DE LA
16-HONORAIRES - convention ou contrat signés par l’ordonnateur(4) et le notaire ;

DES NOTAIRES (8)

- note d'honoraires (3) ;
17-HONORAIRES - lettre d’engagement désignant l’huissier de justice lorsque ce dernier est

DES HUISSIERS désigné par l’organisme ;
DE JUSTICE
ENGAGES PAR - note d’honoraires (3) précisant les indemnités de l’huissier de justice.
L’ORGANISME(8)
18- REDEVANCES - convention ou contrat signés par l’ordonnateur(4) et le prestataire ;

DE
TELECOMMUNI- - avenant en cas de modification de la convention ou du contrat ;
CATIONS
- facture (3) .
19-ASSURANCES - contrat signé par l’ordonnateur(4) et le prestataire ;
-- avenant
avenanten
encas
casde
demodification
modificationdu
de contrat
la convention
; ou du contrat ;

- facture de la prime d’assurance (3) ;
- note de calcul de la prime signée par l’ordonnateur(4).
20- TRANSPORT
DES INVITES - note justifiant le choix du prestataire ou note justifiant le non recours à
19
NATURE DE LA
- convention ou contrat signé par l’ordonnateur(4) et le prestataire ;
- - avenant
avenanten
encas
casde
demodification
modificationdu
de contrat
la convention
; ou du contrat ;
- facture (3);
- procès-verbal, bon de réception ou tout document justifiant le service

fait.
21-LOCATION - contrat de location.

DES BIENS
IMMOBILIERS
22-FRAIS DE - copie du procès-verbal de l’Assemblée Générale ou copie du règlement

SYNDIC intérieur du syndic ou tout document fixant les frais de syndic ;
quittance ou
- quittance, bonfacture
bon, ou facture
(3)… (3)..... délivrés
délivrés par par le syndic.
le syndic.
23-ACHAT DE
JOURNAUX, - convention ou contrat signés par l’ordonnateur(4) et le prestataire ;
REVUES ET
PUBLICATIONS - facture (3) ;
DIVERSES
24-
ABONNEMENTS - convention ou contrat signés par l’ordonnateur(4) et le prestataire ;
AUX JOURNAUX,
REVUES, - facture (3) ;
PUBLICATIONS
DIVERSES ET
ABONNEMENT
D’ACCES A DES
BASES DE lorsque le visa du contrat ou de la convention par le Contrôleur d’Etat
DONNEES EN n’est pas requis.
LIGNE
25-EAU ET - contrat d’abonnement pour un nouvel abonnement ;

ELECTRICITE
- facture (3).
20
NATURE DE LA
26-HOTELLERIE, - contrat ou convention signés par l’ordonnateur(4) et par le prestataire ;

HEBERGEMENT,
RECEPTION ET - avenant en cas de modification de la convention ou du contrat ;
RESTAURATION
- facture (3) ;

- document justifiant le service fait.
27-FORMATION
DIPLOMANTE - contrat ou convention signé par l’ordonnateur(4) et le prestataire ;
(Prestation de
formation donnant - avenant en cas de modification de la convention ou du contrat ;
lieu à un diplôme
assurée par les - facture (3).
universités ou des
établissements
d’enseignement
public)
28-ACQUISITION 1. Achat par le biais de la SNTL :
DE VEHICULES ET
D’ENGINS - convention ou contrat signé par l’ordonnateur(4) et la SNTL ;
- programme d’achat.
2. Achat auprès d’un prestataire :
- convention ou contrat signé par l’ordonnateur(4) et le concessionnaire ;
- programme d’achat ;

n’est pas requis.
29-ACQUISITION A- Acquisition de biens immobiliers appartenant au domaine privé de

DE BIENS l’Etat
IMMOBILIERS.
- décision d’acquisition signée par l’ordonnateur(4) et visée par le
contrôleur d’Etat lorsque le visa du Contrôleur d’Etat est requis(5) ;
- ordre de recettes ou bulletin de versement établi par la direction des

domaines de l’Etat.
B- Acquisition de biens immobiliers auprès d’un promoteur public

contrôleur d’Etat lorsque le visa du contrôleur d’Etat est requis(5).
21
NATURE DE LA
C- Autres cas d’acquisitions de biens immobiliers par acte authentique

contrôleur d’Etat lorsque le visa du Contrôleur d’Etat est requis(5).
D- Expropriation
- décision d’acquisition visée par le Contrôleur d'Etat lorsque le visa du

Contrôleur d’Etat est requis(5) ;
- décision de versement de l’indemnité fixant le barème de calcul et le

montant alloué à chaque propriétaire ou décision motivée prescrivant la
consignation.
E- Expropriation par jugement :
- décision de versement de l’indemnité fixant le barème de calcul et le

montant alloué à chaque propriétaire ou décision motivée prescrivant
la consignation ;
- jugement définitif d’expropriation fixant le montant de l’indemnité.
30-FINANCEMENT A- Phase de location :

DE
L’ACQUISITION - Premier paiement :
DE BIENS
IMMOBILIERS - contrat de bail visé par le Contrôleur d'Etat lorsque le visa du
PAR CREDIT BAIL Contrôleur d’Etat est requis(5) ;
- note justifiant le choix de la société de financement ou

de crédit-bail ou note justifiant le non recours à la
concurrence(7) établie par l’ordonnateur sous sa seule
responsabilité, lorsque le visa du contrat ou de la
convention par le Contrôleur d’Etat n’est pas requis ;
- avenant en cas de modification du contrat ;

- facture ou quittance du loyer de bail(3).
- Paiements suivants :
- facture ou quittance du loyer de bail(3).

B- Au terme du contrat : levée de l’option d’achat :
- décision d’acquisition signée par l’ordonnateur(4) visée par le

contrôleur d'Etat lorsque le visa du Contrôleur d’Etat est
requis(5) ;
- facture ou quittance de la valeur résiduelle (3).

31-ACQUISITION
31- ACQUISITION DE
VIGNETTES
DE POUR LE
VIGNETTES - contrat ou convention signés par l’ordonnateur(4) et le prestataire et visé
REGLEMENTS
POUR DES
LE
REDEVANCES D’EAU,
par le contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis(5).
REGLEMENT DES
D’ELECTRICITE ET DE
REDEVANCES
TELEPHONE
D'EAU,
22
Nº 6966 – 20 rejeb 1442
NATURE DE(4-3-2021)
LA BULLETIN OFFICIEL 509
D'ELECTRICITE
NATURE DE LA
ET DEPENSE DE PIECES JUSTIFICATIVES
TELEPHONE
D'ELECTRICITE
32-ACQUISITION
ET DE - contrat ou convention signés par l’ordonnateur(4) et le prestataire et visé
DE VIGNETTES
TELEPHONE par le contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis(5).
POUR L'ACHAT
DE CARBURANT,
32-ACQUISITION - contrat ou convention signés par l’ordonnateur(4) et le prestataire et visé
LUBRIFIANT
DE ET
VIGNETTES par le contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis(5).
REPARATION
POUR DU
L'ACHAT
PARC
DE CARBURANT,
AUTOMOBILE
LUBRIFIANT ET
33-ACQUISITION
REPARATION DU - contrat ou convention signés par l’ordonnateur(4) et le prestataire et visé
DES
PARC VIGNETTES par le contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis(5).
POUR FRAIS DE
AUTOMOBILE
TRANSPORT DU
33-ACQUISITION - contrat ou convention signés par l’ordonnateur(4) et le prestataire et visé
PERSONNEL
DES VIGNETTES par le contrôleur d’Etat lorsque le visa est requis(5).
34-
POURACQUISITION
FRAIS DE - facture (3) ou facture pro-forma du prestataire.
DES CARTES, TAG
TRANSPORT DU
ET RECHARGES
PERSONNEL
JAWAZ POUR
34- ACQUISITION - facture (3) ou facture pro-forma du prestataire.
PAIEMENT DE
DES CARTES, TAG
L’AUTOROUTE
ET RECHARGES
JAWAZ POUR
PAIEMENT DE
L’AUTOROUTE
23
23
PARTIE II- DEPENSES DU PERSONNEL
NB : Si les statuts du personnel des établissements publics comportent d’autres pièces non prévues par
la présente nomenclature des pièces justificatives, la présentation de ces pièces par l’ordonnateur (4) est
exigée.
NATURE DE LA PIECES JUSTIFICATIVES

DEPENSE
1-RECRUTEMENT Recrutement par voie de concours ou autres modes autorisés par l’organe
délibérant (entretien, test, examen professionnel…)
- décision de recrutement ou lettre d’engagement ;
- copie certifiée conforme à l’original du diplôme, attestation ou

certificat de scolarité ;
-- attestation
attestation(s) de travail pour bonification d’ancienneté, le cas
cas échéant (9) ;
(9)
attestation(s) detravail
(s) de travailpour
pour bonification
bonification d’ancienneté,
d’ancienneté, le le cas échéant
échéant ;
(9) ;
- copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité

nationale biométrique ;
- certificat de cessation de paiement pour les personnes provenant

d’un organisme public (administration publique, collectivité
territoriale, établissement public ou entreprise publique et autres
personnes morales de droit public) ;
- déclaration sur l’honneur écrite et signée par le postulant et légalisée

qui atteste que l’intéressé n’exerce aucune fonction ou activité dans le
secteur privé, à l’exception des cas prévus par la réglementation en
vigueur et qu’il n’a pas bénéficié d’une indemnité dans le cadre d’un
départ volontaire auprès d’une administration publique, une
collectivité territoriale, un établissement public, société d’Etat, filiale
publique ou autres personnes morales de droit public .
Recrutements pour les organismes ne disposant pas de statuts du

personnel ou dont les statuts du personnel ne sont pas approuvés par le
ministre chargé des finances :
DEPENSE - acte de recrutement visé par le contrôleur d’Etat ;

24
- certificat de cessation de paiement pour les personnes provenant d’un
organisme public.
Recrutement par contrat :
- contrat visé (10) ;
- copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale

biométrique ;
- certificat de cessation de paiement pour les personnes

provenant d’un organisme public (administration publique, collectivité
territoriale, établissement public ou entreprise publique et autres
personnes morales de droit public).
2-TITULARISATION
2.1 Titularisation d’un - décision de titularisation du stagiaire.

stagiaire
2.2 Prolongation de stage - décision de prolongation de stage.

- contrat visé (10) ;

Nº 6966 – 20 rejeb 1442 (4-3-2021)
biométrique ;
BULLETIN OFFICIEL 511
- certificat de cessation de paiement pour les personnes
NATURE DE LA provenant d’un organisme
PIECESpublic (administration publique, collectivité
JUSTIFICATIVES
DEPENSE territoriale, établissement public ou entreprise publique et autres
personnes morales de droit public).
2-TITULARISATION - copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité
2.1 Titularisation d’un - décision de titularisation du stagiaire.
stagiaire - certificat de cessation de paiement pour les personnes provenant d’un
organisme public.
Recrutement par contrat :
3- AVANCEMENT
décision
- - contrat d’avancement
visé (10) ; ;
3.1 Avancement
d'échelon ou équivalent
d’échelon - copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale
3.2 Avancement d’échelle -biométrique ;
décision d’avancement ;
catégorie ou autre (au
choix) - -tableau
certificat de cessation de paiement pour les personnes
d’avancement.
3.3 Avancement après provenant d’un organisme
- décision d’avancement ; public (administration publique, collectivité
examen d'aptitude territoriale, établissement public ou entreprise publique et autres
professionnelle -personnes morales
procès-verbal dude droit
jury public).
d'examen proclamant les résultats définitifs.
2-TITULARISATION
3.4 Bonification d’échelle - décision de bonification ;
ou d'échelon ou
2.1 Titularisation
équivalent d’échelled’un
ou - décision de titularisation
tout document justifiantdulastagiaire.
bonification, prévu par le statut du
stagiaire
d'échelon personnel.
4 - RECLASSEMENT - décision de reclassement ;
- copie certifiée conforme à l’original du diplôme.
3- AVANCEMENT
5- PRIMES LIEES A LA décisionfixant

-- décision d’avancement ; globale ;
l’enveloppe
3.1 Avancement
PERFORMANCE,
d'échelon LA
ou équivalent
PRODUCTIVITE,
d’échelon LE - tableau de répartition individuel.
RENDEMENT ET
3.2 Avancement d’échelle - décision d’avancement ;
TOUTES ou autre
catégorie AUTRES(au
PRIMES
choix) ASSIMILEES
- tableau d’avancement.
6- CONGE DE MALADIE
3.3 Avancement après
6.1 Congé de maladie de - décision d’avancement ;
examen d'aptitude
courte durée - décision de congé de maladie précisant la durée de congé.
professionnelle - procès-verbal du jury d'examen proclamant les résultats définitifs.
3.4 Bonification d’échelle - décision de bonification ;
ou d'échelon ou
équivalent d’échelle ou - tout document justifiant la bonification, prévu par le statut du
d'échelon personnel. 25
4 - RECLASSEMENT - décision de reclassement ;
- copie certifiée conforme à l’original du diplôme.
5- PRIMES LIEES A LA - décision fixant l’enveloppe globale ;

PERFORMANCE, LA
PRODUCTIVITE, LE - tableau de répartition individuel.
RENDEMENT ET
TOUTES AUTRES
PRIMES ASSIMILEES
6- CONGE DE MALADIE
6.1 Congé de maladie de
courte durée - décision de congé de maladie précisant la durée de congé.
25

DEPENSE
6.2 Congé de maladie de - décision de congé de maladie précisant la durée de congé ;

moyenne et longue durée
- lettre du conseil de la santé précisant la durée.
6.3 Prolongation des Maladie de courte durée :

congés de maladie
- décision de prolongation du congé précisant la durée de congé.
Maladie de moyenne et de longue durée :
- décision de prolongation du congé précisant la durée de congé;
- lettre du Conseil de la Santé précisant la durée.

6.4 Congé sans solde - décision de congé sans solde.
7- DETACHEMENT
7.1 Détachement auprès Détachement auprès d’un autre organisme :

d’un autre organisme et
détachement auprès de - décision de détachement.
l’organisme
Détachement auprès de l’organisme :
- décision ou arrêté de détachement ;
- décision ou contrat de prise en charge fixant la situation

administrative de l’intéressé ;
- certificat de cessation de paiement ;

biométrique.
7.2 Avancement d’un - décision ou arrêté d’avancement;

détaché
- décision ou contrat modificatif de la prise en charge de l’avancement
de l’organisme d’accueil lorsque l’organisme dispose de la même
grille que la fonction publique (11).
7.3 Fin de détachement de - certificat de cessation de paiement ;
l’agent relevant de
l’organisme - décision ou arrêté de fin de détachement.
7.4 Intégration dans - arrêté ou décision de fin de détachement ;

l’Etablissement suite à un
détachement - décision d’intégration établie par l’organisme d’accueil.
8- MISE EN - décision de mise en disponibilité.

DISPONIBILITE
9- MISE A - décision de mise à disposition lorsque le statut du personnel le
DISPOSITION prévoit.
10- REINTEGRATION - décision de réintégration après un congé de maladie.
26
l’organisme - décision ou arrêté de fin de détachement.
7.4 Intégration dans - arrêté ou décision de fin de détachement ;

l’Etablissement suite à un
détachement - décision d’intégration établie par l’organisme d’accueil.
8- MISE EN - décision de mise en disponibilité.
DISPONIBILITE
9- MISE
DEPENSE A - décision de mise à disposition lorsque le statut du personnel le
DISPOSITION
NATURE DE LA prévoit. PIECES JUSTIFICATIVES
10.1 Réintégration
DEPENSE après
10- REINTEGRATION - décision de réintégration après un congé de maladie.
un congé de maladie de
courte durée
10.1 Réintégration après - décision de réintégration après un congé de maladie.
10.2congé
un Réintégration
de maladieaprèsde 26
- décision de réintégration après un congé de maladie ;
un congé
courte de maladie de
durée
moyenne
10.2 ou
Réintégration longue
après lettre du de
- décision Conseil de Santéaprès
réintégration attestant l'aptitude
un congé physique.
de maladie ;
durée
un congé de maladie de
moyenne ou
10.3 Réintégration longue
après décision
- lettre du de réintégration
Conseil de Santéaprès misel'aptitude
attestant en disponibilité.
physique.
durée
mise en disponibilité
10.4 Réintégration après
10.3 - décision de réintégration après mise en
à disposition.
disponibilité.
à disposition
mise en disponibilité
10.5 Réintégration après
10.4 - décision de réintégration après mise
exclusion temporaire.
à disposition.
exclusion
mise temporaire
à disposition
10.6 Réintégration
10.5 Réintégration suite
après à suite àexclusion
- décision de réintégration après un jugement définitif ;
temporaire.
un jugement
exclusion définitif.
temporaire
10.6 Réintégration suite à - jugement
décision dedéfinitif ou à défaut,
réintégration suite àleun
dernier jugement
jugement accompagné
définitif ; d’un
un jugement définitif. certificat de non opposition ou appel.
- jugement définitif ou à défaut, le dernier jugement accompagné d’un
10.7 Exécution d’un décision de
- certificat l’ordonnateur
de non opposition suite
(4)ou à un jugement définitif ;
appel.
jugement définitif.
10.7 Exécution d’un - jugement
décision de définitif ou à défaut
l’ordonnateur le dernier
(4) suite jugement
à un jugement accompagné
définitif ; d’un
jugement définitif. certificat de non opposition ou appel.
11- CHANGEMENT OU décision de
- jugement changement
définitif ou delerectification
ou à défaut du nom
dernier jugement patronymique
accompagné d’un
RECTIFICATION DU et/ou du de
certificat prénom ;
non opposition ou appel.
NOM
11- PATRONYMIQUE
CHANGEMENT OU - décision de changement ou de rectification du nom patronymique
ET/OU DU PRENOM DU
RECTIFICATION copie du
- et/ou décret, copie
du prénom ; du jugement judiciaire ou copie légalisée du
NOM PATRONYMIQUE document autorisant le changement, selon le cas ;
ET/OU DU PRENOM - copie du décret, copie du jugement judiciaire ou copie légalisée du
copie certifiée
- document conforme
autorisant à l’original
le changement, decasla
selon le ; carte d'identité
nationale biométrique après rectification.
- copie certifiée conforme à l’original de la carte d'identité
12- SANCTIONS décision prononçant
- nationale biométrique la après
sanction disciplinaire.
rectification.
DISCIPLINAIRES
13- SORTIE SANCTIONS
12- DE SERVICE - décision prononçant la sanction disciplinaire.
DISCIPLINAIRES
13.1SORTIE
13- Démission
DE SERVICE - décision de démission.
13.1 Démission - décision de démission.

13.2 Licenciement ou - décision de licenciement ou de révocation.
révocation
13.3 Admission
13.2 Licenciementà ou la - décision de licenciement ou de révocation.
retraite
révocation
13.3 Admission à la - décision d’admission à la retraite pour limite d’âge.
13.3.1
retraite Admission à la
retraite pour limite d'âge
- décision d’admission à la retraite pour limite d’âge.
13.3.2 Admission
13.3.1 Admission à à lala - décision d’admission à la retraite après mise en disponibilité d’office
retraite pour
retraite après mise
limite en
d'âge pour maladie.
disponibilité
13.3.2 Admissiond'office
à la - décision d’admission à la retraite après mise en disponibilité d’office
pour maladie
retraite après mise en pour maladie.
disponibilité
13.3.3 Admissiond'office
à la - décision d’admission à la retraite anticipée.
pour maladie
retraite anticipée
13.3.4 Admission
13.3.3 Maintien Aprèsà la - document autorisant le
décision d’admission maintien
à la retraiteau-delà de l’âge de retraite (Contrat,
anticipée.
limite d’âge
retraite anticipée lettre du Chef du Gouvernement, Arrêté du Ministère de l’emploi,
13.3.4 Maintien
NATURE DE LAAprès - selon le cas)
document ;
autorisant le maintien
PIECES au-delà de l’âge de retraite (Contrat,
JUSTIFICATIVES
limite d’âge
DEPENSE lettre du Chef du Gouvernement, Arrêté du Ministère de l’emploi,
selon le cas) ; 27
- décision ou contrat portant maintien.
13.4 Indemnité pour - décision instituant27l’opération, visée par le Ministère chargé des
départ volontaire(12) finances ;
- décision concernant l’intéressé ;

DEPENSE
DEPENSE
- décision ou contrat portant maintien.
13.4 Indemnité pour - décision ou contrat portant
instituant maintien.
l’opération, visée par le Ministère chargé des
13.4 Indemnité(12) pour
départ volontaire - décision
finances ; instituant l’opération, visée par le Ministère chargé des
départ volontaire(12) - finances
décision ;concernant l’intéressé ;
- décision concernantdel’intéressé
état de liquidation l’indemnité.;
- état de liquidation de l’indemnité.
13.5 Résiliation du - décision de résiliation du contrat de recrutement
contrat de
13.5 recrutement du
Résiliation - décision de résiliation du contrat de recrutement
13.6 Capital
contrat Décès
de recrutement - acte d’hérédité ;
13.6 Capital Décès - acte d’hérédité ;
- copie certifiée
biométrique conforme
des à l’original
ayants droit sauf pourde les
la carte d’identité
mineurs ; nationale
biométrique des ayants droit sauf pour les mineurs ;
- demande manuscrite des ayants droit ou de leurs mandataires avec
- demande
procuration manuscrite des ayants
dument légalisée ; droit ou de leurs mandataires avec
procuration dument légalisée ;
- acte de tutelle pour les mineurs ;
- acte de tutelle pour les mineurs ;
- décision mentionnant les ayants droit et leurs quotes-parts
- décision
respectivesmentionnant
conformément les
à laayants droit eten leurs
réglementation quotes-parts
vigueur.
14- INDEMNITES POUR - respectives
état conformément
des sommes dues ou à larelevé
réglementation
mensuel en duvigueur.
nombre d’heures
TRAVAUX
14- OU HEURES
INDEMNITES POUR - état des sommes
effectuées par chaquedues ou relevé mensuel du nombre d’heures
agent.
SUPPLEMENTAIRES
TRAVAUX OU HEURES effectuées par chaque agent.
15- INDEMNITES
SUPPLEMENTAIRES - ordre de mission mentionnant que l’intéressé est autorisé à utiliser sa
15- INDEMNITES
KILOMETRIQUES (13) - ordre
voituredepersonnelle
mission mentionnant
; que l’intéressé est autorisé à utiliser sa
KILOMETRIQUES (13) voiture personnelle ;
- états des sommes dues ;
- états des sommes dues ;
- copie certifiée conforme à l’original de l’attestation d’assurance du
- copie certifiée
véhicule conforme
personnel à l’original de l’attestation d’assurance du
du bénéficiaire.
16- INDEMNITE DE - véhicule personnel
décision de du bénéficiaire.
nomination au poste de responsabilité.
VOITURE
16- INDEMNITE DE - décision de nomination au poste de responsabilité.
VOITURE
17- AVANCES SUR - décision d’octroi de l’avance (14) ;
SALAIRES
17- AVANCES SUR - décision d’octroi de l’avance (14) ;
SALAIRES - dernier bulletin de paie.
18- PRETS POUR -Endernier
décision bulletin
cas d’octroi
d’octroi de
depaie.
du prêt par
prêtl’organisme
(15) ;
ACHAT PRETS
18- DE TERRAIN
POUR - décision d’octroi de prêt (15) ;
-- contrat
décisiond’octroi
d’octroidude prêt
prêt (16) , ;le cas échéant ;
(15)
OU
ACHATCONSTRUCTION
DE TERRAIN
OU ACQUISITION DE
CONSTRUCTION - contrat d’octroi du prêt(16) (16), le cas échéant ;
LOGEMENT
OU ACQUISITION DE - contrat d’octroi du prêt , le cas échéant ;
- compromis de vente ;
LOGEMENT - compromis de vente ;
- compromis de vente ;
- acte notarié de promesse d’hypothèque, avec spécification du rang de
-- acte
acte notarié
cette de
de promesse
hypothèque
notarié ;
promesse d’hypothèque,
d’hypothèque, avec avec spécification
spécificationdu
durang
rangdede
cette hypothèque
cette hypothèque ; ;
- tableau d’amortissement ;
-- tableau d’amortissement
d’amortissement ;;
- assurance vie.
-- assurance vie..
assurance vie
En cas d’octroi du prêt par un organisme bancaire et prise en charge du
En cas
cas d’octroi
d’octroi
différentiel
En du prêt
prêt
d’intérêt
du par
parpar un organisme
organisme bancaire
l’établissement
un bancaire et
et prise
prise en
encharge
chargedu
du
différentiel d’intérêt
différentiel d’intérêt par
par l’établissement
l’établissement
- décision de prise en charge du différentiel d’intérêt par
-- décision de prise
décision de en
l’établissement ; charge
prise en ducharge
différentiel
du d’intérêt par l’établissement ;
différentiel d’intérêt par
l’établissement ;
28
28

DEPENSE
- copie de la convention de l’organisme avec la banque ;
- tableaux d’amortissement.
19- PRETS POUR - - décision d’octroi du prêt (17);

ACHAT DE VEHICULE
OU VELOMOTEUR - - contrat d’octroi du prêt (16), le cas échéant ;
- - facture pro-forma ou acte de vente ;
- - tableau d’amortissement ;
- - assurance vie.
20- AIDE AU - décision d’octroi de l’aide au pèlerinage (18).
PELERINAGE
21- PERSONNEL - autorisation de l’organisme d’origine ou attestation de non emploi
VACATAIRE (19) délivrée par les autorités compétentes ou attestation ou tout
document prouvant l’emploi dans le secteur privé sauf dispositions
réglementaires contraires(20) ;
- état des sommes dues ;
nationale d’identité.
- copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale ;
- copie certifiée conforme à l’original du diplôme du vacataire ou de

l’arrêté.
22- INDEMNITES POUR - autorisation (s) ;

HEURES
SUPPLEMENTAIRES - copie certifiée conforme à l’original du diplôme par les autorités
POUR LES compétentes ou de l’arrêté justifiant le grade, selon le cas ;
ENSEIGNANTS
CHERCHEURS (21)
- état des sommes dues.
23- INDEMNITES POUR - ordre de mission ;
FRAIS DE
DEPLACEMENT AU - état des sommes dues.
MAROC (22)
24- INDEMNITES POUR - -ordre

ordrede
demission
mission;;
FRAIS DE MISSION A - note de présentation explicitant l’objet de la mission ;
L’ETRANGER (23) note de présentation explicitant l’objet de la mission ;
- -les documents et correspondances échangés avec l’organisme ou le
pays de destination.
- les documents et correspondances échangés avec l’organisme ou le
- photocopie des pages du passeport biométrique précisant les dates de
pays de destination.
sortie et d’entrée dès retour de l’intéressé
25- INDEMNITES DE
STAGE OU
FORMATION
CONTINUE
25.1 indemnité de stage -- décision
décisionde
destage
stageou
oudede
formation continue
formation à l’intérieur
à l’intérieur du Marocdu Maroc
(24); (24)
;
ou formation à l’intérieur
- état des sommes dues.
du Maroc - état des sommes dues.
25.2 indemnité de stage décisiondede

-- décision stage
stage ouou
de de formation
formation à l’étranger
continue
(25); (25)
à l’étranger ;
ou formation à l’étranger étatdes
-- état dessommes
sommes dues ;
dues ;
-- ordre
ordrededemission.
mission.
29

DEPENSE
26- INDEMNITE DE - décision de nomination au poste de responsabilité.

FONCTION
27- INDEMNITE DE - état des sommes payées et/ou encaissées, liquidé par
CAISSE POUR LES l’ordonnateur(4);
REGISSEURS - décision de nomination du régisseur.
28- PRIME OU - extrait d’acte de naissance de l’enfant à charge ;

ALLOCATION DE - décision d’allocation ou de prime de naissance ;
NAISSANCE - copie certifiée conforme à l’original de l’acte de mariage lorsque cet
acte n’a pas été précédemment produit.
29- ALLOCATIONS - extraits d’acte de naissance des enfants à charge ;
FAMILIALES
- copie certifiée conforme à l’original de l’acte de mariage lorsque cet
acte n’a pas été précédemment produit.
Au cas où la femme est employée dans l’organisme et le conjoint ne travaille

pas, produire en plus :
- document justifiant la non perception par le conjoint des allocations

familiales ;
- déclaration sur l’honneur de la femme attestant que le conjoint ne

perçoit pas d’allocations familiales et que tout changement dans sa
situation professionnelle donnant droit aux allocations familiales doit
être déclaré à l’organisme ;
- certificat de non emploi pour le conjoint.
Au cas où la femme est employée dans l’organisme et le conjoint n’a pas

droit aux allocations familiales, produire en plus :
- document justifiant la non perception par le conjoint des allocations

familiales ;
- déclaration sur l’honneur de la femme attestant que le conjoint ne

perçoit pas d’allocations familiales et que tout changement dans sa
situation professionnelle donnant droit aux allocations familiales doit
être déclaré à l’organisme.
Enfant handicapé, produire en plus :
- certificat médical homologué par les autorités compétentes.
décision judiciaire,
- décision judiciaire ouacteacte établi
établi à la à la diligenced’œuvres
diligence d’œuvre d’assistance
d’assistance
30- ALLOCATIONS publique mettant
publique mettant lelesouenfants
les enfant
à la(s)charge
à la charge de l’agent
de l’agent ou ou attestation
attestation de
FAMILIALES- cas des de charge
charge de famille
de famille selon
selon le le
cascas
; ;
enfants juridiquement
rattachés à l’employé(e) - extrait d’acte de décès du père le cas échéant ;
DEPENSE
- extrait d’acte de naissance ;
- certificat médical homologué par les autorités compétentes, le cas
échéant.
30
PARTIE III- DEPENSES DIVERSES

DEPENSE
1-SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS - décision de subvention visée par le contrôleur d’Etat lorsque le visa
DES ŒUVRES du contrôleur d’Etat est requis.
SOCIALES
2- SUBVENTIONS OU
CONTRIBUTIONS
SUBVENTIONS OU - convention ou contrat, le cas échéant ;
CONTRIBUTIONS
OU ASSIMILEES
OU
OCTROYEESASSIMILEES
DANS - décision portant sur le déblocage des contributions financières, visées
DANS
LE LE DE
CADRE CADRE DE par le contrôleur d’Etat lorsque le visa du contrôleur d’Etat est requis.
CONVENTION
CONVENTION OU DEOU
DE CONTRAT
CONTRAT PASSEPASSE
PAR
PARETABLISSEMENTS
LES LES
ETABLISSEMENTS
PUBLICS
PUBLICS
3-DONS
- décision d’octroi du don signée par l’ordonnateur(4) et visée par le
contrôleur d’Etat lorsque le visa du contrôleur d’Etat est requis ;
- convention d’octroi du don, signée par l’ordonnateur(4) et l’entité

bénéficiaire, le cas échéant.
4- FRAIS DE - lettre ou tout document de réservation ;
PARTICIPATION
AUX - facture (3), le cas échéant.
MANIFESTATIONS
NATIONALES ET
INTERNATIONALES
5-TAXES LOCALES
SERVICES
DEPENSE - avis d’imposition.
COMMUNAUX
TAXE
PROFESSIONNELLE
31
6-IMPOT SUR LES
SOCIETES - déclaration fiscale.
7-TAXE SUR LA - déclaration fiscale.
VALEUR AJOUTEE
8-IMPOT SUR LE - déclaration de l’impôt sur le revenu.
REVENU
9-TAXE SPECIALE
ANNUELLE SUR LES - état
étatrécapitulatif du ou
récapitulatif parcgénéral
automobile assujetti
du parc à la taxe spéciale
automobile annuelle
assujetti sur
à la taxe
VEHICULES les véhicules automobiles, signé par l’ordonnateur (4)
.
spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, signé par
AUTOMOBILES l’ordonnateur(4).
10-AUTRES IMPOTS - déclaration ou avis d’imposition, selon le cas.

ET TAXES
11-FRAIS - coupon justifiant l'insertion (journal, revue …) ;

D'INSERTION
- facture (3).
12-COTISATION ET
CONTRIBUTION - document indiquant le montant de la cotisation.
AUX ORGANISMES
NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX
13-JUGEMENT DU - jugement définitif ou à défaut, le dernier jugement avec attestation de
TRIBUNAL non opposition au dernier jugement ;
10-AUTRES IMPOTS - déclaration ou avis d’imposition, selon le cas.

ET TAXES
D'INSERTION
DEPENSE - facture (3).
TAXE
PROFESSIONNELLE
12-COTISATION ET
6-IMPOT SUR LES
CONTRIBUTION - document indiquant le montant de la cotisation.
SOCIETES
AUX ORGANISMES - déclaration fiscale.
NATIONAUX
7-TAXE SUR ET
LA - déclaration fiscale.
INTERNATIONAUX
VALEUR AJOUTEE
13-JUGEMENT
8-IMPOT SUR DULE -- jugement définitif
déclaration ou àsur
de l’impôt défaut, le dernier jugement avec attestation de
le revenu.
TRIBUNAL
REVENU non opposition au dernier jugement ;
9-TAXE SPECIALE
ANNUELLE SUR LES -- décision relative ou
état récapitulatif à l’exécution du jugement
général du parc dûment
automobile signée
assujetti par
à la taxe
VEHICULES l’ordonnateur (4).
spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, signé par
14-
REMBOURSEMENT - ordre de mission dûment signé par les autorités compétentes faisant
DES FRAIS DE VISA
10-AUTRES IMPOTS - ressortir la prise
déclaration end’imposition,
ou avis charge des frais
selon de visa de courte durée par
le cas.
DE COURTE DUREE l’établissement ;
ET TAXES
- reçu de paiement des frais de visa.

15-
D'INSERTION
REMBOURSEMENT -- ordre
facturede
(3).mission dûment signé par les autorités compétentes faisant
DES FRAIS DE ressortir la prise en charge des frais de vaccin ;
VACCIN
12-COTISATION ET - toute pièce justifiant le paiement des frais de vaccin.
CONTRIBUTION
16- - document indiquant le montant de la cotisation.
AUX ORGANISMES
REMBOURSEMENT -- ordre
ordre de
de mission
mission dument
dûment signé
signé par
par les
les autorités
autorités compétentes
compétentes faisant
faisant
NATIONAUX
DES ET
FRAIS
INTERNATIONAUX
des frais d’assurance voyage
ressortir la prise en charge des voyage ;;
D’ASSURANCE
13-JUGEMENT
VOYAGE DU - jugement définitif ou à défaut, le dernier jugement avec attestation de
TRIBUNAL - toute pièce justifiant le paiement des frais d’assurance voyage.
NATURE DE LA non opposition auPIECES
dernier jugement ;
JUSTIFICATIVES
17- INTERETS
DEPENSE
MORATOIRES - décision justifiant le retard ;
- décision relative à l’exécution du jugement dûment signée par
- état de calcul des
l’ordonnateur (4). intérêts
(26).
14-
32
18- PERTE D’UNE
REMBOURSEMENT -- ordre de mission dûment
PIECE DE DEPENSE duplicata visé de(s) pièce(s)signé par les
égarée(s) ; autorités compétentes faisant
DES FRAIS DE VISA ressortir la prise en charge des frais de visa de courte durée par
DE COURTE DUREE l’établissement ;
- original ou duplicata de l’ordre de paiement égaré, le cas échéant.
- reçu de paiement des frais de visa.

(1) Le paraphe est exigé également pour l’acte d’engagement, le bordereau des prix, le détail
15- estimatif, le bordereau du prix global, la décomposition du prix global, ainsi que le
REMBOURSEMENT - ordre de mission dûment le signé
bordereau des prix des approvisionnements, caspar les autorités
échéant, lors compétentes faisant
des soumissions
DES FRAIS DE ressortir la prise en charge des frais de vaccin ;
électroniques et des enchères électroniques inversées.
VACCIN
(2) Les trésoriers payeurs -et toute pièce justifiant

les agents comptables le paiement des frais
n’apprécient pasde vaccin.
les motifs prévus par les
16- ordres de service.
REMBOURSEMENT - ordre de mission dument signé par les autorités compétentes faisant
DES FRAIS ressortir la prisepar
en charge des compétente
frais d’assurance voyage ;
(3) La facture ou note d’honoraire certifiée l’autorité ou son délégataire doit
D’ASSURANCE
comporter la mention « bon à payer ». Elle doit en outre comporter les mentions obligatoires
VOYAGE
prévues par la législation et- latoute pièce justifiant
réglementation en le paiement des frais d’assurance voyage.
vigueur.
17- INTERETS
MORATOIRES
(4) - décision
Ordonnateur ou toute personne justifiant
ayant le retard ; par lui à cet effet.
reçu délégation
(5) Le visa par le contrôleur d’Etat concerne également les cas pour lesquels le montant des
32 maitrise d’ouvrage déléguée ou d’un contrat
prestations faisant l’objet d’une convention de
de droit commun n’est pas déterminé.
(6) Le montant de l’indemnité n’est pas soumis à l’appréciation du trésorier payeur ou de l’agent
comptable.
(7) Les trésoriers payeurs et les agents comptables n’apprécient pas les raisons prévues dans les
notes justifiant le non recours à la concurrence en raison de son impossibilité ou de son
incompatibilité avec la prestation faisant l’objet de bons de commandes, ou celles justifiant
le non recours à la concurrence pour la prestation faisant l’objet de contrat de droit commun.
18- PERTE D’UNE
PIECE DE DEPENSE - duplicata visé de(s) pièce(s) égarée(s) ;
Nº 6966 – 20 rejeb 1442 (4-3-2021) - original ouBULLETIN

duplicata de l’ordre de paiement égaré, le cas échéant.
OFFICIEL 519
(1) Le paraphe est exigé également pour l’acte d’engagement, le bordereau des prix, le détail estimatif,
(1) Le paraphe est exigé également pour l’acte d’engagement, le bordereau des prix, le détail
le estimatif,
bordereau le
du bordereau
prix global,du prix global, ladudécomposition
la décomposition duque
prix global, ainsi prixle global, ainsi
bordereau des que
prix le
des
bordereau des prix des approvisionnements, le cas échéant, lors des soumissions
approvisionnements, le cas échéant, lors des soumissions électroniques et des enchères électroniques
électroniques et des enchères électroniques inversées.
inversées.
(2) Les trésoriers payeurs et les agents comptables n’apprécient pas les motifs prévus par les
(2) Les trésoriers
ordres payeurs et les agents comptables n’apprécient pas les motifs prévus par les ordres de service.
de service.
(3)
(3)La
Lafacture
factureouounote d’honoraire
note certifiée
d’honoraire par l’autorité
certifiée compétente
par l’autorité ou son délégataire
compétente doit comporter
ou son délégataire doitla
comporter la mention
mention « bon « bon
à payer ». à payer
Elle doit ». Elle
en outre doit enlesoutre
comporter comporter
mentions les mentions
obligatoires obligatoires
prévues par la législation
prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
et la réglementation en vigueur.
(4) Ordonnateur ou toute personne ayant reçu délégation par lui à cet effet.
(5) Le visa par le contrôleur d’Etat concerne également les cas pour lesquels le montant des
prestations faisant l’objet d’une convention de maitrise d’ouvrage déléguée ou d’un contrat
de droit commun n’est pas déterminé.
(6) Le montant de l’indemnité n’est pas soumis à l’appréciation du trésorier payeur ou de l’agent
comptable.
(7) Les trésoriers payeurs et les agents comptables n’apprécient pas les raisons prévues dans les
notes justifiant le non recours à la concurrence en raison de son impossibilité ou de son
incompatibilité avec la prestation faisant l’objet de bons de commandes, ou celles justifiant
le non recours à la concurrence pour la prestation faisant l’objet de contrat de droit commun.
(8) Pour la conclusion du contrat, l’ordonnateur est tenu, sous sa responsabilité, de se conformer
aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
(9) Pour le secteur privé, l’attestation de travail doit être appuyée de l’attestation de déclaration
des salaires délivrée par la CNSS pour la période considérée.
(10) le contrat doit être visé sauf disposition règlementaire ou statutaire contraire et selon les
différents types de contrôle.
(11) Lorsque l’organisme dispose d’une grille différente de celle de la fonction publique, l’agent
détaché, s’il n’est pas contractuel, avance dans les mêmes conditions statutaires que le
personnel de l’organisme et fait partie du quota d’avancement.
(12) La décision instituant l’opération de départ volontaire doit être visée par le Ministère
chargé des Finances sauf dispositions réglementaires contraires selon les différents types
de contrôle financier. Faire application du régime fiscal applicable à cette indemnité
conformément au code général des impôts.
33
(13) Le taux des indemnités kilométriques est fixé par le statut du personnel de l’organisme, en
cas d’absence du statut du personnel, conformément à la règlementation en vigueur dans la
fonction publique sauf décision séparée signée par le Ministre chargée des Finances.
- Les états de sommes dues ou l’état de liquidation doivent être certifiés par l’ordonnateur et
signés par le bénéficiaire.
- L’ordre de mission doit relater l’itinéraire parcouru ainsi que la marque et la puissance
fiscale du véhicule personnel du bénéficiaire utilisé et explicitant l’objet de la mission.
(14)Le règlement
règlement fixant
fixantles
lesconditions
conditionsd’octroi
d’octroi
desdes avances
avances doitsur
êtresalaires
visé pardoit être visé chargé
le Ministère par le
Ministère chargé
des Finances des Finances
lorsque lorsque
ces avances ces avances
ainsi que ainsi que
les modalités lesconditions
et les modalités deet les conditions
leur octroi ne
de leur
sont pasoctroi
prévus ne par
sontlepas prévus
statut par le statut du personnel.
du personnel.
(15)Le règlement fixant les conditions d’octroi de prêt doit être visé par le Ministère chargé des
Finances lorsque ces prêts ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi ne sont
pas prévus par le statut du personnel.
(16) Le règlement d’externalisation doit être visé par le ministère chargé des finances lorsque
les prêts ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi ne sont pas prévus par le
statut du personnel.
(17)Le règlement fixant les conditions de prêt doit être visé par le Ministère chargé des Finances
lorsque ces prêts ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi ne sont pas prévues
par le statut du personnel.
(18) Le règlement fixant les conditions d’octroi de l’aide doit être visé par le Ministère chargé
des Finances lorsque cette aide ainsi que les modalités et les conditions de son octroi ne
sont pas prévues par le statut du personnel. L’aide est octroyée avant le départ de l’intéressé
au pèlerinage.
(19) les vacations, sont soit régies par le décret n° 2-08-11 du 9 juillet 2008 relatif aux indemnités
(19) les vacations, sont soit régies par le décret n° 2-08-11 du 9 juillet 2008 relatif aux indemnités
allouées aux enseignants vacataires de l’enseignement supérieur, soit régies par une
allouées aux enseignants vacataires de l’enseignement supérieur, soit régies par une
décision dûment signée par le Ministre chargé des Finances.
décision dument signée par le Ministre chargé des Finances.
Pour les établissements publics qui disposent d’une réglementation spécifique en la
Pour lesseétablissements
matière, publics
conformer à cette qui disposent d’une réglementation spécifique en la
réglementation.
matière, se conformer à cette réglementation.
(20) Pour les personnes retraitées, ce document n’est pas exigé. Toutefois, l’intéressé doit
(20) produire
Pour les lapersonnes
copie certifiée conforme
retraitées, à l’originaln’est
ce document par les
pasautorités compétentes
exigé. Toutefois, du document
l’intéressé doit
justifiant sa mise à la retraite.
produire la copie certifiée conforme à l’original par les autorités compétentes du document
justifiant la mise à la retraite.
(21) Se conformer à la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 2-08-11 du 9 juillet

2008 relatif aux indemnités allouées aux enseignants vacataires de l’enseignement
supérieur pour ce qui est des autorisations à exiger et des autres aspects relatifs aux heures
supplémentaires.
Pour les établissements publics qui disposent d’une réglementation spécifique en la
matière, se conformer à cette réglementation.
(22) L’ordre de mission doit être dûment signé par l’ordonnateur(4) et doit comporter tous les
éléments nécessaires à la détermination du montant de l’indemnité à octroyer : les dates et
heures de départ et de retour, la destination, l’objet de la mission ainsi que le moyen de
transport utilisé (en cas d’utilisation de la voiture personnelle, l’ordre de mission doit
préciser également le numéro d’immatriculation et la puissance fiscale).
34
- L’ordre de mission du dirigeant est signé par ce dernier.
- L’état de sommes dues doit être signé par le bénéficiaire, certifié et arrêté par l’ordonnateur.
- Pour le dirigeant (DG, Directeur, Président…), les états de sommes dues doivent être
dûment certifiées par le dirigeant et le responsable administratif de l’organisme.
(23)- Les frais sont versés à l’intéressé soit avant son départ, soit après son retour.
- L’ordre de mission du dirigeant de l’organisme doit être signé par le Ministre de tutelle ou
la personne déléguée par lui à cet effet (circulaire du Premier Ministre n° 24/98 du 23 juillet
1998 et la note du ministre de l'économie et des finances n° D1319/18/DEPP du 29 mai 2018).
-Pour le personnel relevant de l’organisme, l’ordre de mission est signé par l’ordonnateur(4)
de l’organisme.
- Les taux sont

sontarrêtés
arrêtéspar
parle
leMinistère
Ministèrechargé
chargédes
desFinances.
Finances. ( à vérifier)
- Les indemnités ne peuvent être cumulées avec ceux servis éventuellement par les
celles servies
partenaires étrangers ou avec la prise en charge éventuelle par ces derniers, sauf lorsque la
prise en charge est partielle ou les indemnités servies par ces partenaires s’avèrent
inferieures au barème en vigueur. Dans ce cas, l’agent bénéficie de l’écart résultant de la
prise en charge et l’indemnité fixée par le barème ou des deux indemnités selon le cas.
(24) L’indemnité est servie sur la base du statut du personnel ou du règlement sur la formation
visé par le Ministre chargé des Finances ou la loi n° 60-17 portant organisation de la
formation continue au profit des salariés du secteur privé et certaines catégories d’employés
des établissements et entreprises publics et des autres personnes non-salariés exerçant une
activité privé ou à défaut par référence au décret sur la formation continue des
fonctionnaires ou agents de l’Etat.
(25) Les indemnités de stage ou formation à l’étranger sont versées à l’intéressé soit avant son
départ à l’étranger soit après son retour. L’indemnité est servie sur la base du statut du
personnel ou du règlement sur la formation visé par le Ministre chargé des Finances ou à
défaut par référence au décret sur la formation continue des fonctionnaires ou agents de
l’Etat.
(26) Si le montant engagé est insuffisant, un engagement complémentaire est obligatoire.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6964 du 13 rejeb 1442 (25 février 2021).
35
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts n° 01-21 développement rural et des eaux et forêts n° 02-21 du
du 21 joumada I 1442 (5 janvier 2021) modifiant et 21 joumada I 1442 (5 janvier 2021) modifiant et complétant
complétant l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime
la pêche maritime n° 835-13 du 17 moharrem 1435 n° 837-13 du 25 rabii II 1434 (8 mars 2013) relatif aux
(21 novembre 2013) relatif aux mesures complémentaires mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la
et spéciales de lutte contre la brucellose bovine. tuberculose bovine.
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE

MARITIME, du développement rural et des MARITIME, du développement rural et des
eaux et forêts, eaux et forêts,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n°835-13 du 17 moharrem 1435 (21 novembre 2013) maritime n°837-13 du 25 rabii II 1434 (8 mars 2013) relatif
relatif aux mesures complémentaires et spéciales de lutte aux mesures complémentaires et spéciales de lutte contre la
contre la brucellose bovine, tel qu’il a été modifié et complété ; tuberculose bovine, tel qu’il a été modifié et complété ;
Après avis du ministre de l’économie, des finances et de Après avis du ministre de l’économie, des finances et de
la réforme de l’administration, la réforme de l’administration,
ARRÊTE : ARRÊTE :
A RTICLE PREMIER. – Les dispositions des articles 33 A RTICLE PREMIER. – Les dispositions des articles 29
et 37 de l’arrêté susvisé n°835-13 du 17 moharrem 1435 et 33 de l’arrêté susvisé n°837-13 du 25 rabii II 1434 (8 mars
(21 novembre 2013) sont modifiées et complétées comme suit : 2013) sont modifiées et complétées comme suit :
« Article 33. – Les indemnités ………………………. arrêté. « Article 29. – Les indemnités ……………........... arrêté.
« En vue ……………………………………….. composée : « En vue …………………………………….. composée :
« 1) d’un expert ……..……………………………..…………… « 1) d’un expert …………………………………………
«………………………………………………………………. « ……………………………………..…..…………..……
« 3) ……………..............................…………. constatée ; « 3) ………………………………......…. a été constatée ;
« 4) d’un représentant de la direction régionale ou « 4) d’un représentant de la direction régionale ou
« provinciale concernée du département de l’agriculture.» « provinciale concernée du département de l’agriculture.»
« Article 37. – Le taux d’indemnisation ….. ne dépasse : « Article 33. – Le taux d’indemnisation …………dépasse :
« 1) pour les bovins de race pure abattus : « 1) pour les bovins de race pure abattus :
« – 17.000 dirhams ……….. (4 dents adultes) à sept ans ; « – 17.000 dirhams ….. (4 dents adultes) à sept ans ;
« – 14.000 dirhams ……………………………….trois ans ; « – 14.000 dirhams ………………………….. trois ans ;
« – 10.000 dirhams pour tout bovin âgé de plus de « – 10.000 dirhams pour tout bovin âgé de plus de sept ans ;
« sept ans ; « – 7.500 dirhams ………………………………… deux ans.
« – 7.500 dirhams ………………………………. deux ans. « 2) pour les bovins de type croisé abattus :
« 2) pour les bovins de type croisé abattus : « – 11.000 dirhams …………. (4 dents adultes) à sept ans ;
« – 11.000 dirhams ………. (4 dents adultes) à sept ans ; « – 7.500 dirhams ……………………….. trois ans ;
« – 7.500 dirhams ……………………….. trois ans ; « – 6.500 dirhams pour tout bovin âgé de plus de sept ans ;
« – 6.500 dirhams pour tout bovin âgé de plus de sept ans ; « – 5.500 dirhams ……………………….. deux ans.
« – 5.500 dirhams ………………………………... deux ans. « 3) pour les bovins de race locale abattus :
« 3) pour les bovins de race locale abattus : « – 7.500 dirhams …………………….. (4 dents adultes)
« – 7.500 dirhams ……… (4 dents adultes) à sept ans ; « à sept ans ;
« – 4.500 dirhams ………………………………... trois ans ; « – 4.500 dirhams ………………………………trois ans ;
« – 4.000 dirhams pour tout bovin âgé de plus de sept ans ; « – 4.000 dirhams pour tout bovin âgé de plus de sept ans ;
« – 3.500 dirhams ……………………..……. deux ans. » « – 3.500 dirhams ………………………… deux ans. »
(La suite sans modification.) (La suite sans modification.)
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 21 joumada I 1442 (5 janvier 2021).
Rabat, le 21 joumada I 1442 (5 janvier 2021).
AZIZ AKHANNOUCH. AZIZ AKHANNOUCH.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6964 du 13 rejeb 1442 (25 février 2021). « Bulletin officiel » n° 6964 du 13 rejeb 1442 (25 février 2021).
TEXTES PARTICULIERS
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche ARRÊTENT :

maritime, du développement rural et des eaux et forêts et A RTICLE PREMIER. – La société « FASK MULTI-
du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de
SERVICES sarl AU », immatriculée au registre de commerce de
l’administration n° 2372-20 du 4 safar 1442 (22 septembre
Dakhla sous le numéro 13027 est autorisée à créer et exploiter,
2020) autorisant la société « FASK MULTI-SERVICES
dans les conditions fixées par la convention de création et
sarl AU » pour la création et l’exploitation d’une ferme
d’exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/003 signée le
aquacole dénommée « Fask Multi-Services » et portant
20 kaada 1440 (23 juillet 2019) entre la société et le ministre
publication de l’extrait de la convention y afférente.
de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement
rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE « Fask Multi-Services » pour la culture de l’algue « Gracilaria
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX Gracilis ».
ET FORÊTS,
ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du
LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour
LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication
Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être
(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes
tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.
Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) Cette demande de renouvellement, doit être déposée
fixant les conditions et les modalités de délivrance auprès de l’Agence nationale pour le développement de
et de renouvellement des autorisations d’établissement l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration
de pêche, tel que modifié et complété ; de l’autorisation en cours de validité, conformément aux
dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 1643-10 susvisé.
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif A RT. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir
à la demande d’autorisation de création et d’exploitation portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973)
d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle susvisé, tenu par la société « FASK MULTI-SERVICES sarl
de convention de concession y afférent, tel que modifié AU », doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par
et complété, notamment son article 3 ; espèce, les entrées et les sorties de l’algue « Gracilaria Gracilis »
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie cultivée.
et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche A RT. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/DOE/003
maritime n° 3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent
fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance
arrêté conjoint.
annuelle due au titre des conventions de concession de ferme
aquacole, tel que modifié et complété ; A RT. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au
Bulletin officiel.
Considérant la convention de création et d’exploitation
de ferme aquacole n° 2019/DOE/003 signée le 20 kaada 1440 Rabat, le 4 safar 1442 (22 septembre 2020).
(23 juillet 2019) entre la société « FASK MULTI-SERVICES
Le ministre de l’agriculture,
sarl AU » et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, de la pêche maritime, Le ministre de l’économie,
du développement rural et des eaux et forêts et approuvée du développement rural des finances et de la réforme
par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme et des eaux et forêts, de l’administration,
de l’administration, AZIZ AKHANNOUCH. MOHAMED BENCHAABOUN.
* *
Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2372-20 du 4 safar 1442 (22 septembre 2020)
autorisant la société « FASK MULTI-SERVICES sarl AU » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole
dénommée « Fask Multi-Services » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Fask Multi-Services »

n° 2019/DOE/003 signée le 20 kaada 1440 (23 juillet 2019) entre la société « FASK MULTI-SERVICES sarl AU »
et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
(art.9 du décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)

Nom du bénéficiaire Société « FASK MULTI-SERVICES sarl AU »
Avenue Mohamed V, n° 1/33 - Dakhla
Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable
Lieu d’implantation de la ferme aquacole : Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab.
Superficie : Deux (2) hectares
Limites externes d’implantation de la ferme aquacole : Borne Latitude Longitude

B1 23°37'49,35''N 15°58'23,46''W
B2 23°37'51,24''N 15°58'30,21''W
B3 23°37'54,35''N 15°58'29,18''W
B4 23°37'52,46''N 15°58'22,43''W
Zone de protection : Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme
aquacole
Signalement en mer : de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la

sécurité de la navigation
Activité de la ferme aquacole : Culture de l’algue « Gracilaria Gracilis ».
Technique utilisée : Filières flottantes
Moyens d'exploitation : Navires de servitude.

Contrôle et suivi technique et scientifique : L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique
(INRH)
Surveillance environnementale : Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ;
Gestion des déchets : Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément
à la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.
Montant de la redevance due : -droit fixe : Vingt (20) dirhams par an.
-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6965 du 17 rejeb 1442 (1er mars 2021).
AVIS ET COMMUNICATIONS
AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS

MODIFICATION DE LA LISTE DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE
DU 19-01-2021
I. Octroi d’agréments de transitaire en douane aux candidats ayant réussi au test d’aptitude professionnelle du 19/11/2020 :
1. Agréments de Personne Physique
N ° Agrément Nom du Candidat Prénom du Candidat
1708 ABOURABIA ABDELHAQ
1709 DEMNATI FAHD
1710 EL ABBASSI AHMED
1711 EL BOUIHI MILOUD
1712 EZZAHRAOUI RADOUAN
1713 MOKDAR ZINEB
1714 OUBENYAHYA HASNA
1715 RAOUFI JIHANE
1716 SALIMI ZINEDINE
1717 TAKI KAMAL
2. Agréments de Personne habile d’une société agréée
Raison Sociale
N ° Agrément Personne Habile Proposée
785 TRANIMEX BERRA HASNAA
II. Octroi d’un agrément à une société non agréée proposant une personne habile déjà agréée en tant que personne physique :
N ° Agrément Raison Sociale Personne Habile Proposée
1718 ABAHRI TRANS ZERIFI MOHAMMED

BENZAKOUR MEHDI
1719 AZUR TRANSIT
III. Octroi d’agréments aux sociétés non agréées proposant des personnes déjà agréées en tant que personnes habiles :
N ° Agrément Raison Sociale Personne Habile Proposée
1720 LARA TRANSIT ET LOGISTIQUE LAHLOU MHAMED YASSIR
1721 DEEP LOGISTICS SMAILI FAIÇAL
1722 PORTNET TRANS BENHLAL HICHAM
1723 TRANSIT EL MAROIZY AB MOHAMED KARIM DOUIEB
1724 CAP TRANS CONSEIL HOGGA ABDELHAK
1725 MJTT MAWSOUF JAMAL
1726 YELLOW TRANSIT MAROC AISSAOUI MOHAMMED
1727 ALGETANJA TRANSIT EL HOSSAIN SADNI
1728 WADOUD TRANSIT WADOUD AMAL
1729 FEEDER EXPRESS SLAOUI MOHAMED
1730 MEGA TRANSIT CONSEIL SAFIR NAJAT
1731 AHFAD TRANS EL ABBASSI ABDELMAJID
1732 COTRAFIC EL HAMDI MOHAMED
IV. Octroi d’agréments à des sociétés agréées proposant des personnes habiles déjà agréées :
N° Agrément Raison Sociale Personne Habile Proposée
1103 PUERTO TRANSIT KARIA ABDERRAHIM
1252 TEGIC LOGISTIQUES AIT OUMLACHOU FATIMA
STE. CABINET HANINE DE

1657 BRITEL ABDELMOUGHIT
TRANSIT
1637 LIS TRANSIT ABDELILAH MOUTAABID
1369 GEODIS FF MAROC YOUSSEF BOUDIALE

V. Sociétés agréées demandant le changement de la dénomination :
N° Agrément Nouvelle Raison Sociale Ancienne Raison sociale
1658 INTEGRATOR TRANSIT ATLANTIQUE DEAL

RELATIONS INTERNATIONALES TRANSIT
1306 RITT
TRANSPORT
VI. Radiation d’agréments consécutifs aux octrois II, III et IV :

1. Radiation d’agrément de personne physique suite transfert
N° Agrément Personne physique

1687 ZERIFI MOHAMMED
1683 BENZAKOUR MEHDI
2. Radiation d’agrément de personne habile suite transfert
N° Agrément Personne habile Nom de la société

0323 MHAMED YASSIR LAHLOU TRANSIT ET LOGISTIC LAHLOU
1369 FAIÇAL SMAILI GEODIS FF MAROC
1628 BENHLAL HICHAM OMEGA NORD TRANSIT
1579 MOHAMED KARIM DOUIEB MAIL ET TRANSPORT INTERNATIONAL MAROC
1647 HOGGA ABDELHAK CAPRICORNE TRANS
1637 MAWSOUF JAMAL LIS TRANSIT
1441 AISSAOUI MOHAMMED UBS TRANSIT
0429 EL HOSSAIN SADNI NANEZ SURVEYOR
0616 WADOUD AMAL SWIFTAIR MAROC

TRANSPORT TRANSIT ROUTIER AERIE
1676 SLAOUI MOHAMED
MARITIME
915 SAFIR NAJAT SORATRA TRANSIT
0528 EL ABBASSI ABDELMAJID LHAD TRANSIT
1177 EL HAMDI MOHAMED TIMAR
1499 KARIA ABDERRAHIM UNITED LOGISTICS SERVICES
0526 AIT OUMLACHOU FATIMA ORIENT.COM
638 BRITEL ABDELMOUGHIT TRANSIT INTERNATIONAL MAROCAIN « TIM »
1666 ABDELILAH MOUTAABID CARGO EXPRESS SYSTEMS
1667 YOUSSEF BOUDIALE DOOR TRANSPORT

VII. Radiation d’agréments de personnes morales suite renonciation :
N° Agrément Nom de la société Personne habile
0323 TRANSIT ET LOGISTIC LAHLOU LAHLOU MHAMED YASSIR
0528 LHAD TRANSIT EL ABBASSI ABDELMAJID
VIII. Radiation d’agrément de personne habile suite décès :
N° Agrément Nom de la société Personne habile

0409 OUTITRANS AGUEZNAY AHMED
1013 EL HABABI TRANSIT EL HABABI ABDESLAM
785 TRANIMEX BERRA MUSTAPHA
903 TRANSIT EL HADAF EL HADAF MOHAMED
0622 TRANSIT TRANSPORT M.C CHERKAOUI MOHAMED
IX. Cas disciplinaires soumis à l’examen du comité consultatif des transitaires agréés en douane :
N° Agrément Personne Habile Raison Sociale Sanction
Paiement d’une amende de 100.000

1401 FARAH MOHAMED HOLD TRANS
dirhams.
Paiement d’une amende de 100.000

630 HANI ABDELAZIZ MARINE MAROC
dirhams.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6965 du 17 rejeb 1442 (1er mars 2021).

BO 6966 FR

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

BO 6966 FR

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

BO 6966 FR

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Nº 6966 – 20 rejeb 1442 (4-3-2021)

BULLETIN OFFICIEL 487

L E MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

Vu les textes de création des établissements publics soumis au contrôle spécifique ;

A RT. 5. – Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 6 joumada I 1442 (21 décembre 2020).

NOMENCLATURE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

PARTIE I- MARCHES, CONTRATS, CONVENTIONS ET BONS DE COMMANDE

- pour les marchés à prix unitaires, le bordereau des prix et le détail

- pour les marchés à prix global, le bordereau du prix global et la

- ordres de service dûment signés par le maître d'ouvrage notifiant

- récépissé du cautionnement définitif ou l'attestation de la caution

- convention constitutive du collectif d’achat en cas de collectif d’achat,

Avances (lorsque la réglementation applicable à l’organisme prévoit l’octroi

- ordres de service d’arrêt et de reprise comportant les motifs d’arrêt et de

- attestation de la caution personnelle et solidaire remplaçant la retenue de

- décompte provisoire n° 1 et dernier signé par le maître d'ouvrage et/ou

- note de calcul de la révision des prix établie par le maitre d’ouvrage, le

- procès-verbal de réception provisoire ou réception(s) provisoire(s)

- convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, visée par le Contrôleur

Paiement sur la base de plusieurs décomptes ou factures

- ordres de service d’arrêt et de reprise comportant les motifs d’arrêt et de

- attestation de la caution personnelle et solidaire remplaçant la retenue de

- décompte provisoire n° 1 signé par le maître d'ouvrage et/ou facture (3)

- note de calcul de la révision des prix établie par le maitre d’ouvrage, le

- procès-verbal de réception provisoire ou réception(s) provisoire(s)

- convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, visée par le Contrôleur

- ordres de service d’arrêt et de reprise comportant les motifs d’arrêt et de

- décomptes provisoires signés par le maître d'ouvrage et/ou facture (3)

- procès-verbal de réception provisoire ou réception(s) provisoire(s)

- note de calcul de la révision des prix établie par le maitre d’ouvrage, le

- ordres de service d’arrêt et de reprise comportant le motif d’arrêt et de

- décompte provisoire n° ... et dernier signé par le maître d'ouvrage et/ou

- procès-verbal de réception provisoire ou la dernière réception partielle

- note de calcul de la révision des prix établie par le maitre d’ouvrage, le

2- MARCHES Pièces justificatives communes à tous les marchés négociés :

- acte d’engagement signé par l’attributaire ;

- pour les marchés à prix unitaires, le bordereau des prix et le détail

- pour les marchés à prix global, le bordereau du prix global et la

- ordres de service dûment signés par le maître d'ouvrage, notifiant

- récépissé du cautionnement définitif ou l'attestation de la caution

Avances (lorsque la réglementation applicable à l’organisme prévoit l’octroi

- ordres de service d’arrêt et de reprise comportant les motifs d’arrêt et de

- attestation de la caution personnelle et solidaire remplaçant la retenue de

- décompte provisoire n° 1 et dernier signé par le maître d'ouvrage et/ou

- note de calcul de la révision des prix établie par le maitre d’ouvrage, le

- procès-verbal de réception provisoire ou réception(s) provisoire(s)

- convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, visée par le Contrôleur

Paiement sur la base de plusieurs décomptes ou factures :

- ordres de service d’arrêt et de reprise comportant les motifs d’arrêt et de

- attestation de la caution personnelle et solidaire remplaçant la retenue de

- décomptes provisoires signé par le maître d'ouvrage et/ou facture (3)

- note de calcul de la révision des prix établie par le maitre d’ouvrage, le

- procès-verbal de réception provisoire ou réception(s) provisoire(s)

- convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, visée par le Contrôleur

- ordres de service d’arrêt et de reprise comportant les motifs d’arrêt et de

- décomptes provisoires signés par le maître d'ouvrage et/ou facture (3)

- note de calcul de la révision des prix établie par le maitre d’ouvrage, le