Scribd Logo
Importer

Bienvenue sur Scribd !

  • 66 vues

    Ex Contrat Marche de Travaux Prives Bat 2017

    Transféré par

    Faycal Chater
    Le document décrit les conditions d'un marché de travaux, incluant les délais d'exécution, modalités de réception, garanties de paiement et règlement des litiges.

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

    Ex Contrat Marche de Travaux Prives Bat 2017

    Transféré par

    Faycal Chater
    66 vues3 pages
    Le document décrit les conditions d'un marché de travaux, incluant les délais d'exécution, modalités de réception, garanties de paiement et règlement des litiges.

    Description originale:

    Contrat marché de travaux privés

    Titre original

    ex_contrat_marche_de_travaux_prives_bat_2017

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Formats disponibles

    PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

    Avez-vous trouvé ce document utile ?

    Ce contenu est-il inapproprié ?

    Le document décrit les conditions d'un marché de travaux, incluant les délais d'exécution, modalités de réception, garanties de paiement et règlement des litiges.

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Télécharger au format pdf ou txt
    66 vues3 pages

    Ex Contrat Marche de Travaux Prives Bat 2017

    Transféré par

    Faycal Chater
    Le document décrit les conditions d'un marché de travaux, incluant les délais d'exécution, modalités de réception, garanties de paiement et règlement des litiges.

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Télécharger au format pdf ou txt
    Vous êtes sur la page 1sur 3

    Commentaire [A1]:

    Déclaration Règlementaire
    d’Ouverture de chantier


    La combinaison des deux types de prix est possible suivant la nature des
    ouvrages

    Commentaire [MSOffice2]:
    Commentaire [MSOffice3]:

    Commentaire [MSOffice4]:

    Commentaire [F5]: Cette clause est


    à apprécier selon la nature des travaux
    réalisés.
    Commentaire [A6]:
    Il est prévu un délai de paiement de 30
    jours.

    Commentaire [A7]:
    Conformément à la loi du 16 juillet
    1971, le montant de la retenue de
    garantie ne peut excéder 5 % du
    montant du marché TTC


    .1.2.1. Commentaire [B8]: L’article 10.1.2.1
    prévoit que « l’ordre de service doit être
    notifié au minimum 15 jours avant la
    date fixée comme origine de la période
    d’exécution et correspondre au
    calendrier général ».
    Le report de plus de trois mois de l’origine du délai de réalisation visé à l’article
    10.1.1., peut entraîner la résiliation du marché aux torts du maître de l’ouvrage.

    2

    Elle aura lieu à l'achèvement des travaux objet du marché.


    La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie
    d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai global d'exécution de
    l'ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de
    travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage.

    Lorsque le montant des travaux, déduction faite de l'acompte versé à la


    commande, est supérieur à 12 000 euros HT, le maître de l'ouvrage doit en
    garantir le paiement conformément à l’article 1799-1 du Code civil et son décret
    d’application n°99 -658 du 30 juillet 1999.

    En cas de difficultés rencontrées lors de l'exécution du présent marché, les


    parties conviennent :
     soit de recourir aux tribunaux compétents
     soit de trancher leur différend suivant le règlement d’arbitrage de la FNTP par
    un arbitre unique (ou par trois arbitres selon le choix des parties) conformément à
    ce règlement.

    Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou


    la résiliation du marché, seront soumis préalablement à toute action en justice, à
    une médiation ou conciliation.

    Commentaire [BC9]: Établir en


    autant d'exemplaires originaux que de
    parties
    Commentaire [BC10]: Écrire à la
    main " lu et approuvé" et apposer le
    cachet de l'entreprise.

    Vous aimerez peut-être aussi