ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE AL HAOUZ
COMMUNE MY BRAHIM

MARCHE N° : …/2022

OBJET : ACHAT DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR
REALISATION DES TRONÇONS D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE A
DOUAR TOUKHRIBINE.

CAHIER PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé par Appel d’Offres ouvert en séance publique en vertu du paragraphe 1,
alinéa2 de l’article 16 et le paragraphe3 alinéa 3 de l’article 17 du décret n° 2.12.349 du 8
JoumadaI 1434 (20 Mars 2013),) fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et leur gestion.

Page|1
 ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE AL HAOUZ
COMMUNE MY BRAHIM

Marché n°: ............./2022

OBJET : ACHAT DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR
REALISATION DES TRONÇONS D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE A
DOUAR TOUKHRIBINE..
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix

Passé en application des dispositions de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et

l’alinéa 3 paragraphe3 de l’article 17 du décret n° 2.12.349 du 8 JoumadaI 1434 (20 Mars
2013), fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que
certaines règles relatives à leur gestion et leur contrôle.
ENTRE

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMUNE MY BRAHIM

D’UNE PART

ET
1. Cas d’une personne morale
La société ………………………… .représentée par M :………………….
……………………………qualité ………………………………………..
Agissant au nom et pour le compte de………………………………….en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social……………..……… Patente n° ………………………………
Registre de commerce de ……………….Sous le n°…………………….
Affilié à la CNSS sous n° ………………………………..………………….…….
Faisant élection de domicile au ………………………………………..................
Compte bancaire n° (RIB sur 24chiffres)……………………………………..
ouvert auprès de ……… ….....………………………………………………
Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR »

D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
-----------------------------------------------------------------------------------
2. Cas de personne physique
M…………………………….Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de ……………………..sous le n°……………
Patente n° ……………….… Affilié à la CNSS sous n° ……………………..
Faisant élection de domicile au …………………………………...................
……………………………………………………………………………………
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)…………………… ……………….…
Page|2
 ouvert auprès de………………………………………………
Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR »
D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

---------------------------------------------------------------------------------------
3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention
……………………………(les références de la convention)………………….. :
- Membre 1 :
M. ……………………………………qualité …………………………..…
Agissant au nom et pour le compte de…………………………….en vertu des
pouvoirs qui lui
sont conférés.
Au capital social ……………………………. Patente n° ……………………
Registre de commerce de………………Sous le n°……………………………
Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………..
Faisant élection de domicile au …………………………………..........................
……………………………………………………………………………………
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)….…………………………..……… …
ouvert auprès de…………………………………………………
- Membre 2 : ……………………(Servir les renseignements le concernant)
-………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………
- Membre n :……………………………………………………………………
Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement)
ayant M………..……………...(prénom, nom et qualité)……..
en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de l’exécution des prestations,
ayant un compte bancaire commun
sous n° (RIB sur 24chiffres)......…………………………………
ouvert auprès de (banque) …………………………………………
Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR »
D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I
CLAUSES ADMINISTRATIVE
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Page|3
Le présent marché a pour objet : Achat des matériaux de construction pour réalisation des
tronçons d’assainissement liquide à douar Toukhribine.
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES FOURNITURES
Les fournitures, sont livrées au titre du présent marché, sont comme suit:
- GRAVIERS ;
- SABLE ;
- CIMENT CPJ45 ;
- Canalisation en PVC Ø200 ;
- Canalisation en PEHD Ø200 ;

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché comprennent :
1- L’acte d’engagement.
2- Le cahier des prescriptions spéciales.
3- Le bordereau des prix et le détail estimatif.
4- Le C.C.A.G.T
En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que
celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n°2-12-349, ceux-ci
prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus.
ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE
1. Le décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
2. Décret n° 2-19-69 du 18 ramadan 1440 (24 mai 2019) modifiant et complétant le décret
n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
3. La loi organique n° 113-14 relative aux communes promulguée par le dahir portant N°
85.15.1 du 20 Ramadan 1436 (07/07/2015).
4. Décret n° 2-17-451 du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des
communes et établissements de coopération entre les communes. (B.O. n° 6626 du 30
Novembre 2017).
5. Le décret N° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G.-T.).
6. La circulaire N° 4/59 S.G G, du 12/02/59 et l’instruction 23/59 S.G.G. du 06/10/59
relatives aux marchés des établissements publics et des collectivités locales.
7. Les lois et règlements en vigueur au Maroc et notamment les textes officiels réglementant
la fiscalité, l’emploi de la main d’oeuvre et les salaires….
8. Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi
n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics.
9. Le décret N° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) relatif aux délais de paiement
et aux intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques.
10. Le décret N° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matière
de marchés publics.

Page|4
 11. La loi n° 112-12 relative aux coopératives, promulguée par le dahir n° 1-14-189 du 27
moharrem 1436 (21 novembre 2014) ;
12. La loi n° 114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur, promulguée par le dahir n° 1-
15-06 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) ;
13. Le décret n° 2-15-258 du 20 joumada II 1436 (10 avril 2015) pris en application des
articles 5, 6 et 8 de la loi n° 114-13 relative au statut de l’auto-entrepreneur ;
14. Le décret n° 2-15-617 du 24 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les règles
d’organisation et de gestion du registre des coopératives ;
15. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics,
tel qu’il a été modifié et complété ; Sur proposition du ministre de l’économie et des
finances ; Après avis de la Commission nationale de la commande publique ; Après
délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 19 chaabane 1440 (25 avril 2019).
16. Le dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement, tel qu’il a été modifié et complété;
17. Le dahir n°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ;
18. Le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la
loi n°65-99 relative au code du travail ;
19. Le décret 2-07- 1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des
dépenses de l’Etat;
20. Le décret n ° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de
paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat;
21. La Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du
11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires
de marchés publics;
22. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main
d’œuvre particulièrement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre
1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les
professions libérales et l’agriculture;
23. La Circulaire du premier ministre n° 07/2007 en date du 12 Avril 2007, relative à la
publication électronique des informations et des documents relatifs aux marchés de
l’Etat;
24. La loi 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques promulguée par le
dahir n° 1-07-129 du 19 Kaada 1428 (30 novembre 2007);
25. Le Décret 2-08-518 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009), pris pour l’application des
articles 13,14,15,21 et 23 de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique des données
juridiques;
26. L’Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°1872-13 du 04 chaabane 1434 (13
juin 2013) relatif à la publication des documents dans le portail des marchés publics;
27. L’Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°20-14 du 08 kaada 1435 (04
septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés
publics;
Textes spéciaux:

Page|5
 1. Le décret n° 2.94.223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) relatif à la qualification et la
classification des entreprises de bâtiments et de travaux publics ;
2. Le devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la
décision du ministre de l’habitat et de l’urbanisme du 27 février 1956 et rendu applicable
par le décret royal n° 406- 67 du 17 juillet 1967;
Tous les textes réglementaires rendus applicables aux marchés des collectivités locales à la
date de l'ouverture des plis.
Le titulaire devra se procurer ces documents s'il ne les possède déjà et ne pourra en aucun cas
exciper de l'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.
Dans le cas des textes généraux prescrivant des clauses contradictoires, le titulaire de marché
doit se conformer au plus récent d’entre eux. Tous les textes règlementaires ayant trait aux
marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.
Le fournisseur devra s’il ne les possède pas se procurer ces brochures auprès des services
compétents. Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour se
soustraire aux obligations qui en découlent.
ARTICLE 5 : VALIDITE ET DATE DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU
MARCHE
A- VALIDITE DU MARCHE
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par
l’autorité compétente. (Article 152 du décret n° 02-12-349 du 20 Mars 2013).
B- DATE DE NOTIFICATION DE L’APPOBATION DU MARCHE
L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette
approbation sera notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante quinze (75) jours
à compter de la date d’ouverture des plis. Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées
par les dispositions de l’article 153 du décret n°2-12-349 précité.
ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU FOURNISSEUR
Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet
gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié
conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces
expressément désignées comme constitutives du marché telles que indiquées ci-dessus; à
l’exception du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de
travaux.
Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement
définitif, le cas échéant.
ARTICLE 7: NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché. Il sera fait application
des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée
par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19/02/2015), étant précisé que :
1- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera
opérée par les soins de Monsieur le président du conseil communal de Moulay
Brahim ;

Page|6
 2- Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13
peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du
nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité ;
3- Les dits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement
avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par
l’article 8 de la loi n° 112-13;
4- Les paiements prévus au marché seront effectués par le percepteur de Tahanaout, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché;
5- Le maître d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la
mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que la dite copie est délivrée
en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.
ARTICLE 8 : ELECTION DE DOMICILE DU FOURNISSEUR
En application de l’article 20 du C.C.A.G.T, le Fournisseur est tenu d’élire domicile au Maroc
qu’il doit indiquer dans son acte d’engagement ou le faire connaître au maître d’ouvrage dans
le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l’approbation de son
marché en application des dispositions de l’article 153 du décret n° 2-12-394 précité.
A défaut par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au
marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siège de l’entreprise dont l’adresse est
indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.
En cas de changement de domicile, le fournisseur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d’intervention de ce changement.
ARTICLE 9 : SOUS – TRAITANCE
Si le fournisseur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître
d’ouvrage:
- L’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants;
- Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et
financières;
- La nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter;
- Le pourcentage des dites prestations par rapport au montant du marché et une copie certifiée
conforme du contrat de sous-traitance.
- Les sous traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à
l’article 24 du décret n° 2-12-349 du 20/03/2013 relatif aux marchés publics.
La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser 50% du montant du marché ni porter sur le lot
principal du marché.
Le Fournisseur est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à
des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises
conformément à l’article 158 du décret n°2-12-349 précité.
Le Fournisseur demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du
marché tant envers le maître d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers des tiers. Le maître
d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.
ARTICLE 10 : DELAI DE LIVRAISON
Page|7
 Le fournisseur devra livrer la fourniture désignée en objet dans un délai de Quatre (04) mois.
Il commencera à courir à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le
commencement de la livraison de la fourniture.
ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX
Le présent marché est à prix unitaires, les sommes dues au titulaire du marché sont calculés
par application des prix unitaires portés au bordereau des prix détail estimatif aux quantités
réellement livrées conformément au marché.
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des
fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au
fournisseur une marge pour bénéfice et risques et d’une façon générale toutes les dépenses qui
sont la conséquence nécessaire de la livraison des fournitures.
ARTICLE 12 : CARACTERE DES PRIX
Conformément à l’article 12 & 1 du décret n° 2-12-349 du 20/03/2013 relatif aux marchés
publics, les prix du présent marché sont fermes et non révisables.
ARTICLE 13: CAUTIONNEMENTS
1- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE
Le cautionnement provisoire est fixé à : 10000.00 dh ( DIX MILLES DIRHAMS)
Celui-ci est restitué dès son remplacement par le cautionnement définitif.
2- CAUTIONNEMENT DEFINITIF.
Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi
au dirham supérieur. Le cautionnement définitif devra être constitué dans les vingt (20) jours
qui suivent la notification de l’approbation du marché. Si le fournisseur ne le réalise pas dans
ce délai, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis au maître
d’ouvrage.
3-RETENUE DE GARANTIE
Aucune retenue de garantie ne sera prélevée sur les acomptes payés au fournisseur.
ARTICLE 14 : OCTROI D’AVANCES
Aucune avance ne sera prévue dans ce marché.
ARTICLE 15 : PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU
INTELLECTUELLE
Le fournisseur garantit formellement le maître d’ouvrage contre toutes les revendications des
tiers concernant les brevets d’invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de
fabrique, de commerce et de service. Il appartient au fournisseur le cas échéant, d’obtenir les
cessions, licence d’exploitation ou autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et
redevances y afférentes.
ARTICLE 16 : MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON
A) Modalités de livraison
La livraison des fournitures, objet du présent marché doit être réalisée par les moyens propres
du titulaire du marché au siège communal de Moulay Brahim. Toutefois, et pour des raisons
d’économie d’efforts de chargement et déchargement des matériaux, la commune peut indiquer

Page|8
un lieu de livraison accèssible aux véhicules à douar toukhribine. Dans ce cas, les formalités
administratives de livraison et de réception des matériaux ne subiront aucun changement.
Les fournitures livrées par le fournisseur doivent être accompagnées d’un bon de livraison
établi en trois exemplaires. Ce bon de livraison doit indiquer :
1- La date de livraison ;
2- Lieu de livraison ;
3- La référence au marché ;
4- L’identification du fournisseur ;
5- L’identification des fournitures livrées (n° du marché, n° de l’article, désignation des
caractéristiques des fournitures, quantités livrées……..etc.)
Toute livraison de fournitures doit s’effectuer pendant les jours ouvrables et en dehors des
jours fériés et dans tous les cas selon un programme préétabli par le fournisseur et accepté par
le maître d’ouvrage.
B) Conditions de livraison
La livraison des fournitures s’effectue, en présence des représentants dûment habilités du
maître d’ouvrage et du fournisseur.
Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaitre des discordances entre les fournitures
indiquées dans le marché et celles effectivement livrées, la livraison est refusée par le maître
d’ouvrage ; le fournisseur est saisi immédiatement, par écrit, pour procéder aux modifications
nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, pourvoir au
remplacement des fournitures non conformes.
Le retard engendré par le remplacement ou la correction des fournitures jugées non conformes
par le maître d’ouvrage sera imputable au fournisseur et la non réception par le maître
d’ouvrage ne justifie pas, par lui-même, l’octroi d’une prolongation du délai contractuel.
Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des fournitures
refusées, le maître d’ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de
contrôle.
ARTICLE 17 : MODALITES DE REGLEMENT
Pour l’établissement des décomptes, le fournisseur est tenu de fournir au maître d’ouvrage les
bons de livraison et établis en double exemplaire décrivant les fournitures livrées et indiquant
les quantités livrées.
Le règlement du marché sera effectué sur la base des décomptes en application des prix du
bordereau des prix–détail estimatif aux quantités réellement livrées, déduction faite des
pénalités de retard, le cas échéant.
Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues au fournisseur seront versées au compte
bancaire N° …………………………………………………………………., ouvert auprès
de……………………………….
…………………………………………………………………
ARTICLE 18 : RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE
Le maître d’ouvrage s’assure, en présence du fournisseur ou de son représentant, de la
conformité des fournitures aux spécifications techniques du marché.

Page|9
 Les fournitures livrées, sont soumises à des vérifications destinées à constater la conformité à
tous égards des fournitures livrées avec le descriptif des fournitures indiquées sur le bordereau
des prix détail estimatif.
A l’issue de ces opérations, La réception provisoire et la réception définitive sont prononcées
en même temps.
Les opérations sus mentionnées sont sanctionnées, selon le cas, par un procès verbal de
réception provisoire et définitive signé par les membres de la commission de réception
désignée à cet effet par le maître d’ouvrage.
ARTICLE 19 : PENALITES DE RETARD
A défaut d’avoir réalisé la livraison des fournitures dans les délais prescrits, il sera appliqué au
fournisseur une pénalité par jour calendaire de un pour mille (1/1000) du montant initial du
marché.
Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes
dues au fournisseur.
L’application de ces pénalités ne libère en rien le fournisseur de l’ensemble des autres
obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.
Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 8% du montant initial du marché.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le
marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des mesures
coercitives conformément aux dispositions de l’article 79 du CCAGT.
ARTICLE 20 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES
ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC
Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de 10% sera prélevée sur le montant hors taxes sur la valeur ajoutée des
fournitures réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché.
ARTICLE 21 : DROIT D’ENREGISTREMENT
Conformément à l’article 7 du C.C.A.G.T, le fournisseur doit acquitter les droits auxquels
peuvent donner lieu l’enregistrement du marché, tels qu’ils résultent des lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 22 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
Il sera fait application des articles 26 et 168 du décret n°2-12-349 du 20/03/2013 relatif aux
marchés publics.
Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.
Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des
dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un marché
et lors des étapes de son exécution.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution
du présent marché.

P a g e | 10
ARTICLE 23 : CAS DE FORCE MAJEURE
Conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-Travaux, en cas de force majeure,
le fournisseur , dans un délai maximum de sept (7) jours ,devra adresser au maître d’ouvrage
une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force
majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du marché. Le fournisseur doit
prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de
l’exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.
ARTICLE 24: RESILIATION DU MARCHE
La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par
l’article 159 du décret n°2-12-349 du 20/03/2013, et celles prévues à l’article 69 du CCAGT.
ARTICLE 25 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Si au cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le
maître d’ouvrage et le fournisseur, ceux-ci s’engagent à les régler dans la cadre des stipulations
des articles 81,82 et 83 du CCAGT.

P a g e | 11
 CHAPITRE II
INDICATIONS TECHNIQUES
Les spécifications techniques des matériaux sont consignées dans le tableau ci-après :
N°
du MATERIAUX UNITE DESCRIPTION TECHNIQUE
prix
Les gravettes G1 + G2, (5/25) sont suivant la NM
10.1.271 , Ils seront de type d/D avec un refus sur
le tamis de taille D et un tamisat sur le tamis de
taille (d) inférieur à 10 %.
Gravier G1 + Mètre
1 les proportions maximales pondérables
G2 cube
d’impureté telle que vase, limon argile et matière
soluble susceptible d’être éliminé par lavage et
décantation dans les conditions définies par la
norme NM 10.1.021 sera de 5 %.
Sable Moyens éléments compris entre les
passoires (ou tamis) des modules 26 (0,4 mm) et
32 (1,6 mm), environ 10% en poids.
Mètre Ils seront exempts de toute matière terreuse,
2 sable gypseuse, schisteuse ou marneuse, bien criant à la
cube
main et ne s’y attachant pas ; ils ne contiendront
aucune matière susceptible d’altérer le liant et le
cas échéant, les armatures métalliques ou autres,
avec lesquelles ils pourraient avoir les contacts.
- Ciment Portland composé C.P.J 45 provenant des
usines agréées et suivant spécifications de la
3 Ciment Tonne
Norme marocaine en vigueur , sur les liants (n° :
NM.10.01.F.004). Il sera livré en sacs de 50 kilos
Les canalisations et raccords en polychlorure de
Canalisations Mètre
4 vinyle (PVC) pour l’assainissement gravitaire
en PVC Ø200 linéaire
seront fournis, de dimensions DN 200 (Ø200)
Canalisations Les canalisations et raccords en polyethylène
en PEHD Mètre haute densité (PEHD) double paroie pour
5
double paroi linéaire l’assainissement gravitaire seront fournis, de
Ø200 dimensions DN 200 (Ø200)

P a g e | 12
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE AL HAOUZ
CERCLE DE TAHANAOUT
CAIDAT MY BRAHIM
COMMUNE MOULAY BRAHIM
*********
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
Marché n° …/………
OBJET : Achat des matériaux de construction pour réalisation des tronçons
d’assainissement liquide à douar Toukhribine.
N° Prix Unitaire H.T Prix Total H.T
Désignation des ouvrages Uté Qté
prix (EN DH) (EN DH)
1 GRAVIERS M3 80.00

2 SABLE M3 89.00

3 CIMENT CPJ45 T 36.00

4 Canalisations en PVC Ø200 ML 2059.00

Canalisations en PEHD double

5 ML 1496.00
paroi Ø200

TOTAL H.T

TVA 20%

TOTAL T.T.C
Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de : …………… …………… …………… ………… ……
……………… …………… ………… …………… …………… …………… ……………… ……………… ……………… ………………TTC

P a g e | 13
 PAGE N° 14 ET DERNIERE
Marché n° : …../2022, passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix,
En application Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix, en application des
dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16 et de l’alinéa 3 du paragraphe 3 de
l’article 17 du décret N° 2.12.349 du 8 JoumadaI 1434 (20 Mars 2013),fixant les conditions et
les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion
et à leur contrôle.
OBJET : ACHAT DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR REALISATION DES
TRONÇONS D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE A DOUAR TOUKHRIBINE.
POUR UN MONTANT DE: …………… …………… …………… …………… ……………
…………… …………… ……………… …………… …………… ………………
DRESSE PAR VU ET VERIFIE PAR

VU ETPRESENTE PAR LU ET ACCEPTE PAR

L’ENTREPRENEUR

APPROUVÉ PAR

LE :…………………

P a g e | 14
P a g e | 15