Cps BDP RC - Maison Jeunes-Tao 33-11

ROYAUME DU MAROC
AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE MINISTERE DE L'INTERIEUR

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROVINCE DE TAOUNATE
SOCIAL DES PREFECTURES ET PROVINCES
DU NORD DU ROYAUME
TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE JEUNES
A LA COMMUNE URBAINE DE TAOUNATE
PROVINCE DE TAOUNATE
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
MARCHE N°DCT/MAISON JEUNES/TAO/33-2011
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de
l’article 16, 17,18, 19 et 20 du décret 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février
2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’état ainsi
que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de
l’article 16, 17,18, 19 et 20 du décret 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février
2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’état ainsi
que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.
ENTRE :
L’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des
Préfectures et Provinces du Nord du Royaume l’APDN , représentée par son
Directeur Général assurant le rôle du Maître d’ouvrage
La Province de Taounate, représentée par le Gouverneur assurant le rôle du

« Maître d’ouvrage délégué », désigné dans ce qui suit par « le Maître d’ouvrage
délégué » ou « la Province »
ET:
D’UNE PART
Et:
Monsieur.........................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de ……………………………………………….
Inscrit au registre de commerce de...........................……………………………...................
Sous le n°....................................……………………………............................................
Affilié à la C.N.S.S. sous le n°..............……...................................................................
Titulaire du compte bancaire n°..............................................................................au sein
de.................
et faisant élection de domicile à................................................……..............................
Désigné ci-après par le terme « entrepreneur»
D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
1
SOMMAIRE
CHAPITRE I- CLAUSES ADMINISTRATIVES.
ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE
ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE
ARTICLE 3: DESCRIPTION SOMMAIRE DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 4: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE- DOCUMENTS GENERAUX-TEXTES SPECIAUX.
ARTICLE 5: CONNAISSANCE DU DOSSIER
ARTICLE 6VALIDITE DU MARCHE - DELAIS D'EXECUTION- PENALITE DE RETARD
ARTICLE 7 CAUTIONNEMENT- RETENUE DE GARANTIE.
ARTICLE 8: NANTISSEMENT
ARTICLE 9: DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR.
ARTICLE 10: LITIGES OU CONTESTATIONS
ARTICLE 11: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX OU CHANGEMENT
DANS L'IMPORTANCE DES OUVRAGES.
ARTICLE 12 : TRAVAUX IMPREVUS - PRIX SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 13: DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT.
ARTICLE 14: VARIATION DES PRIX.
ARTICLE 15: RESILIATION DU MARCHE
ARTICLE 16: DELAIS DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION
ARTICLE 17: GARANTIE- RECEPTIONS
ARTICLE 18 : Garantie décennale
ARTICLE 19: CARACTERE DES PRIX
ARTICLE 20 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR
ARTICLE 21 : PLANS D’EXECUTION
ARTICLE 22 : IMPLANTATION DES OUVRAGES Ŕ VERIFICATION DES IMPLANTATIONS
ARTICLE 23 : ESSAIS DIVERS
ARTICLE 24 : PROTECTIONS REGLEMENTAIRES
ARTICLE 25 : ORDRES DE SERVICE Ŕ LETTRES Ŕ INSTRUCTIONS
ARTICLE 26 : ASSURANCE, RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE
ARTICLE 27 : ORGANISATION ET INSTALLATION DU CHANTIER
CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES
ARTICLE 28: CONTROLE DES TRAVAUX

ARTICLE 29: PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX.
ARTICLE 30 : DOCUMENTS ET IMPLANTATION.
ARTICLE 31: ECHANTILLONNAGE.
ARTICLE 32: REUNIONS DE CHANTIER.INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
ARTICLE 33: RESPONSABLE DE CHANTIER.
ARTICLE 34: AGREMENT DU MATERIEL ET MODE D’EXECUTION.
ARTICLE 35: ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL.
ARTICLE 36: MALFACONS.
ARTICLE 37: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS.
ARTICLE 38: NETTOYAGE DU CHANTIER ET MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE DU CHANTIER.
ARTICLE 39: NETTOYAGE DU CHANTIER APRES LA RECEPTION PROVISOIRE
CHAPITRE III : CLAUSES PARTICULIERES.
ARTICLE 40: NATURE ET COMPOSITION DES PRIX

ARTICLE 41: MODE DE REGLEMENT
CHAPITRE IV : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
CHAPITRE V : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET MODE D’EVALUATION
CHAPITRE VI: BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
2
CHAPITRE I- CLAUSES ADMINISTRATIVES.
ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE JEUNES A LA
COMMUNE URBAINE DE TAOUNATE, PROVINCE DE TAOUNATE
ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE
LE MAITRE DE L’OUVRAGE : Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social

des Préfectures et Provinces du Nord.
LE MAITRE DE L’OUVRAGE DELEGUE : Province de Taounate.
ARTICLE 3: DESCRIPTION SOMMAIRE DES CONSTRUCTIONS
A) DESCREPTION DES CORPS D'ETAT:

Le présent marché a pour objet l'exécution des corps d'état suivants:
A : gros œuvres
B : Etanchéité
C : revêtements
D: menuiserie –Bois/ métallique / aluminium
E : Electrique
F : Plomberie sanitaire - Protection incendie
G : Peinture –vitrerie
H : Aménagements extérieurs
ARTICLE 4: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE- DOCUMENTS GENERAUX-TEXTES

SPECIAUX.
A. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.

a. -L'acte d'engagement.
b. -Le présent cahier des prescriptions spéciales.
c. -Le bordereau des prix- Détail estimatif.
d. -Le CCAG -T
e. Plans
B. DOCUMENTS GENERAUX.
Dans la mesure où les pièces du marché n’y dérogent pas expressément, l’entrepreneur est soumis aux
obligations des documents et textes généraux suivants :
1. Le décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes
de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et
à leur gestion ;
2. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G-T) applicable aux marchés de
travaux exécutés pour le compte de l’Etat, approuvé par le Décret n° 2-99-1087 du 29
moharrem 1421 (04 mai 2000), sauf dérogations expressément stipulées au présent marché ;
3. Le Décret Royal n° 330-66 du 10 moharram 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de
la comptabilité publique tel que modifié et complété ;
4. Le décret n° 2-75-839 du 27 hijja 1395 (30.12.75) relatif au contrôle des engagements et des
dépenses de l’Etat ;
5. La circulaire du 1er Ministre N° 397 CAB du 27 moharram 1401 (5 décembre 1980) relative
aux assurances des risques au Maroc ;
6. Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires ;
7. La loi n° 30.85 relative à la T.V.A promulguée par le dahir n° 1.85.347 du 7 rabia II 1406
(20/12/1985) ;
8. Le Devis Général d’Architecture (Edition de 1956) ;
9. Le Dahir n° 1 .70 .157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation
industrielle ;
10. La loi 16.89 relative à la profession d’Architecte et des Ingénieurs Conseil ;
11. le Dahir 1.99.155 du 18 rabia I 1416 ( 16/08/95) relatif à l’application de la loi n° 6-95 portant
création de l’APDN tel qu’il a été complété par le décret n0 643.02.02 du 10 Septembre 2002 ;
3
12. Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la soumission ;
13. C.P.C. relatif aux travaux de B.A. homologué le 03/01/1996 BO N°4340 ;
14. C.P.C. applicable aux missions réalisées par les BET dans le domaine du bâtiment et des
équipements publics homologué le 20/02/1997 BO N°4458 ;
15. La circulaire ministérielle N°31/0716 du 22/02/1994 relative aux mesures de sécurité dans
les chantiers des bâtiments des travaux publics ;
16. La nouvelle norme N.M. 10.01.F004 arrêtée d’homologation N°1137.85 du 21 safar 1406
(05/11/1985) sur l’utilisation des ciments ;
17. L’arrêté N°350-67 du Ministère de l’Equipement, de la Formation Professionnelle et de la
Formation des Cadres du 15 juillet 1967 ainsi qu’aux règles techniques P.N.M.711.005 et 006
annexés audit arrêté ;
18. le Dahir N°170.157 du 26 joumada I 1390 (30/07/1970) relatif à la normalisation industrielle,
notamment son article 3 définissant l’ensemble des Normes Marocaines homologuées se
rapportant aux travaux du bâtiment ;
19. la circulaire N°1.61.SGG du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de
fabrication marocaines.
20. Les règlements de prévision contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et locaux à usage d ‘habitation.
21. Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la soumission son applicables
ainsi que toutes les dispositions relatives aux marchés publics qui sont stipulés au CCAGT et
ne sont pas mentionnés au CPS, sont applicables.
C. TEXTES SPECIAUX
1. Le Dahir N° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation
industrielle.
2. Normes marocaines applicables au présent marché
3. Le Cahier des Prescriptions communes du Ministère des travaux Publics. Devis Général
d'Architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des travaux des bâtiments
administratifs
4. (Edition 1956) et le décret Royal n° 406/67 du 9 Rabia II (17 Juillet 1967)
5. Arrêté n° 250.67 du Ministre des travaux Publics et des communications.
6. Règles d’exécution des travaux d’étanchéité D.T.U.43.
7. Les règlements de police et de voirie en vigueur au moment de l’exécution des travaux
8. Toute clause insérée dans les documents auxquels se réfère le présent marché qui serait
contraire aux dispositions du texte le plus récent doit être considérée comme nulle et non
avenue
9. Les règlements locaux concernant l’alimentation en eau et en électricité des immeubles.
L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance des documents énumérés au présent
article pour se soustraire aux obligations qui en découlent. S’il estime que les désignations des divers
documents sont insuffisantes, l’entrepreneur est tenu de requérir les renseignements complémentaires
avant la signature du marché, celle-ci impliquant qu’il est parfaitement renseigné.
ARTICLE 5: CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur déclare:
- avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux.
- avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation.
- avoir visiter les lieux pour estimation des travaux
- n'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de
nature à donner lieu à discutions.
ARTICLE 6 : VALIDITE DU MARCHE - DELAIS D'EXECUTION- PENALITE DE RETARD
VALIDITE DU MARCHE.
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation et la notification de
cette approbation par le Directeur Général de l’APDN.
DELAI D' EXECUTION

L'ensemble des travaux devra être terminé dans un délai global de (huit mois) de calendrier à compter
du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
4
PENALITE DE RETARD
Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai d'exécution et sans qu'il soit besoin d'une
mise en demeure préalable, il sera imposé, en application de l'article 60 du C.C.A.G.T, sur le total des
sommes dues à l'entrepreneur une pénalité de UN POUR MILLE
(1 pour 1000) du montant initial du marché, arrondi à la dizaine de dirhams supérieure, par jour de
calendrier de retard, cette pénalité sera plafonnée à dix pour cent(10%) du montant initial du marché
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.
Le montant de ces pénalités sera déduit d'office des décomptes des sommes dues à l'entrepreneur.
L'application de ces pénalités ne libère en rien l'entrepreneur de l'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu'il a souscrites au titre du marché.
ARTICLE 7: CAUTIONNEMENT- RETENUE DE GARANTIE.

- Le cautionnement provisoire est fixé à cinquante mille dirhams (50 000.00 DH)
- Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi à la dizaine de dirhams
supérieure et doit être constitué dans les trente(30) jours qui suivent la notification de l'approbation du
marché.
- La retenue de garantie, à prélever sur les acomptes mensuels de l’entrepreneur est de dix pour cent
(10%), elle cessera de croître lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché
augmenté des avenants. Elle sera remboursée dans les trois mois qui suivent la date de la réception
définitive des travaux si l'entrepreneur a rempli toutes ses obligations vis à vis le maître de l'ouvrage et ce
conformément à l'article 16 du CCAG -T.
ARTICLE 8: NANTISSEMENT
Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :
1. La liquidation des sommes dues, en exécution du présent marché sera opérée par les soins du
Directeur Général de l'APDN.
2. Le fonctionnaire chargé de fournir en titre du présent marché ainsi qu’au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus à l’article 7 du dahir du
28.08.1948 est Le Directeur Général de l'APDN.
3. Les paiements prévus au présent marché seront effectués par l'APDN, seule qualifiée pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.
Le maître d’ouvrage délivrera au titulaire, et sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial
du marché portant la mention « Exemple Unique » et destiné à former titre de nantissement.
Les frais de timbre de l’exemplaire fourni au titulaire ainsi que les frais de timbre de l’original conservé
par le maître d’ouvrage sont à la charge du titulaire.
ARTICLE 9: DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR.

A défaut par l'entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 17 du C.C.A.G-T, toutes
notifications à l’entrepreneur lui seront valablement faites à l'adresse indiquée sur son acte d'engagement.
ARTICLE 10: LITIGES OU CONTESTATIONS

Toutes litiges ou contestations entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur seront soumises aux
dispositions des articles 71 à 73 du CCAG -T
ARTICLE 11: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX OU

CHANGEMENT DANS L'IMPORTANCE DES OUVRAGES.
En cas d'augmentation, diminution ou changement dans l'importance des ouvrages, l’entrepreneur doit se
conformer aux articles 51, 52, 53 et 54 du CCAG -T.
ARTICLE 12 : TRAVAUX IMPREVUS - PRIX SUPPLEMENTAIRES

Aucun travail non prévu au marché ne devra être entrepris sans ordre écrit du maître d’ouvrage. Au cas
ou de tels travaux viendraient à être autorisés ou prescrit, le règlement serait exécuté sur la base d’un
avenant établi dans les conditions fixées à l’article 51 du CCAGT.
ARTICLE 13: DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT.

5
Conformément à l'article 6 du CCAG-T, tous frais de timbres et d'enregistrement seront à la charge de
l'entrepreneur.
ARTICLE 14: VARIATION DES PRIX.

Vu le délai d'exécution prévu à l'article 5 du présent marché et conformément aux dispositions de l'article
14 du décret n°2.06.388 précité, les prix du présent marché sont révisables, en application de la formule de
révision des prix suivante conformément à l’arrêté du premier Ministre n°3-14-08 du 02 Rabii I 1429
(10/03/2008) :
P=P0 * ( 0,15 + ( 0.85 * BAT6/ BAT6o ) * (100+T/100+To)
Po: le montant des travaux avant révision
P: le montant révisé des travaux
To: le taux de la T.V.A applicable avant révision
T: le taux de la T.V.A applicable après révision
BAT6o: indice global de bâtiment tout corps d'état avant révision
BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état après révision
ARTICLE 15: RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché sera prononcée dans tous les cas prévus au CCAG- T.
ARTICLE 16: DELAIS DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION

Conformément à l’article 79 du décret des marchés publics du (5 février 2007), l’approbation du marché
doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix jours (90) à compter de la
date fixée pour l’ouverture des plis.
Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est donnée, à sa
demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant.
Toutefois, le Maître d’Ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant l’expiration du délai visé au
premier paragraphe ci dessus proposer à l’attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre
pour une période supplémentaire déterminée.
L’attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre du Maître
d’Ouvrage pour faire connaître sa réponse.
ARTICLE 17: GARANTIE- RECEPTIONS

Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois. Il est égal à la durée comprise entre la réception provisoire
et la réception définitive.
Pendant ce délai, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement »au titre
de laquelle il doit, à ses frais, exécuter tous les travaux, les prestations et les prescriptions des alinéas a) à
d) du paragraphe A de l’article 67 du CCAG -T
Réception provisoire
A la fin des travaux objet du présent marché, il sera procédé à la réception provisoire des travaux,
L’APDN décidera après la visite des bâtiments si cette réception peut être prononcée, conformément à
l'article 65 du CCAG –T
Réception définitive
Après l'expiration du délai de garantie fixé ci-dessus, L’APDN procédera à la réception définitive des
travaux si la construction ne présente aucune anomalie, conformément à l'article 68 du CCAG-T.
Après la réception définitive, l'entrepreneur restera soumis à la responsabilité définie à l'article 69 du
CCAG- T
ARTICLE 18 : GARANTIE DECENNALE

L’entrepreneur retenu pour le présent marché devra prendre, à sa charge l’assurance garantie décennale
conformément aux articles 69 du C.C.A.G-T et 769 du code des obligations et contrats, cette assurance
devra garantir les ouvrages suivants :
1/gros œuvres
2/ étanchéité.
Et ce pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures, la date de la
réception définitive marque le début de la période de cette garantie.
6
ARTICLE 19: CARACTERE DES PRIX
Les prix du marché doivent être établis conformément à l'article 49 du C.C.A.G.T
ARTICLE 20 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra fournir, les documents suivants, dans les délais suivants:
Attestations d'assurance : Avant tout commencement de travaux, l’Entrepreneur doit adresser des copies
des polices d’assurances,
Cautionnement définitif : Il doit être fourni dans els trente jours (30) qui suivent la notification
d’approbation du marché,
Echantillons, prototypes, catalogues, documentations et avis techniques : 15 jours calendaires à dater du
lendemain du jour de la notification de l'approbation du marché,
Plans d’exécution des lots techniques sur la base des plans de principe de l’architecte et du BET : 15 jours
calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l'approbation du marché,
Plans de recollement : 15 jours calendaires avant la réception provisoire des travaux.
ARTICLE 21 : PLANS D’EXECUTION
Les ouvrages seront exécutés conformément aux plans et schémas de principe dressé par l’architecte et le
BET et remis à l’entreprise au titre des pièces du marché. Toutefois, l’entrepreneur devra faire part au
maître d’ouvrage des erreurs ou omissions qu’il aurait pu constater en apportant toutes les justifications
nécessaires, il ne pourra jamais se prévaloir d’une erreur ou omission si elle n’a pas été signalée.
ARTICLE 22 : IMPLANTATION DES OUVRAGES – VERIFICATION DES IMPLANTATIONS

Toutes les implantations sont à la charge de l’entreprise. A cet effet des repères devront être mis en place
pour permettre au maître d’œuvre la vérification aisée des implantations dans tous les plans. En
particulier, l’entreprise devra maintenir tous les repères de tracé et de nivellement à tous les niveaux.
L’entrepreneur devra toujours, et sous sa responsabilité, vérifier les implantations et dimensions des
ouvrages. Il ne pourra les entreprendre qu’après cette vérification. Dans le cas ou il constaterait une
anomalie quelconque, il sera tenu d’en informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre qui décideront
des dispositions à prendre. Faute par lui d’omettre cette prescription, il endossera la responsabilité des
erreurs constatées.
ARTICLE 23 : ESSAIS DIVERS
Dans un délai de TRENTE (30) jours à partir de la date de notification de l’approbation du marché,
l’entrepreneur devra soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage un programme détaillé précisant la
nature et la fréquence des essais à effectuer.
Les essais seront effectués par un laboratoire agrée par le maître d’ouvrage, et doivent satisfaire les
exigences du CPS et des normes en vigueur Le maître d’ouvrage pourra chaque fois qu’il est nécessaire,
effectuer des essais complémentaires en présence de l’entrepreneur ou en son absence.
Les frais entraînés par les essais préliminaires d’information et d’agrément sont à la charge de
l’entrepreneur, alors que les essais de contrôle sont à la charge du maître d’ouvrage, sauf dans le cas ou
les résultats obtenu ne répondraient pas aux spécifications exigées, auquel cas ils seront à la charge de
l’entrepreneur.
ARTICLE 24 : PROTECTIONS REGLEMENTAIRES

Indépendamment des mesures de protections individuelles du personnel (porte du casque notamment)
l’entrepreneur devra assurer à ses frais toutes les protections réglementaires pendant l’exécution des
travaux. Les protections seront marquées d’une peinture distinctive pour permettre d’interdire et de
réprimer leur usage à d’autres fins (tubes, bastings, cordages, etc…)
Un registre spécial de l’entreprise dit «registre d’observations» (conservé sur le chantier même) sera mis à
la disposition du personnel de l’entreprise, de façon à ce que chacun puisse y consigner ses observations
en ce qui concerne l’état du matériel et des installations.
L’entrepreneur assisté éventuellement par une entreprise spécialisée, sera chargé du respect des
protections.
ARTICLE 25 : ORDRES DE SERVICE – LETTRES – INSTRUCTIONS
L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront
adressés par le maître d’ouvrage.
Il sera tenu de provoquer lui même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer.
Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution
contraire à la volonté du maître d’ouvrage ou pour justifier un retard dans l’exécution des travaux.
7
Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par le maître d’ouvrage plus
précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu
se glisser dans les plans ou pièces écrites.
Toutes les lettres lui seront adressées au domicile qu’il a élu à proximité des travaux
Il sera tenu d’adresser toute correspondance ou lettres recommandées concernant son marché, à l’Agence,
maître d’ouvrage.
ARTICLE 26 : ASSURANCE, RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE

Avant tout commencement des travaux l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, les copies des
polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du
marché, à savoir celles se rapportant :
aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier qui doivent être assurés conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur,
aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de l’entrepreneur qui doivent être couverts par
une assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le maître d’ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en
cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de l’entrepreneur ou des sous traitants.
A ce titre l’entrepreneur garantira le maître d’ouvrage contre toutes demande de dommages-intérêts ou
indemnités et contre toute réclamation, plainte poursuite, frais, charge et dépenses de toutes nature
relative a ces accidents.
L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le maître d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier
et le consigner sur le cahier de chantier.
à la responsabilité civile incombant :
à l’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’à la
réception définitive, les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de l’entrepreneur, etc .
Quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de l’entrepreneur, de ses agents ou d’un
défaut de ses installations ou de ses matériel ;
à l’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ces dépendances ou aux agent du
maître d’ouvrage ou de ses représentant ainsi qu’aux tiers autorisés par le maître d’ouvrage à accéder
aux chantiers, jusqu’à la réception définitive .
aux dommage de l’ouvrage, à ce titre doivent être garantis par l’entrepreneur, pendant la durée des
travaux et jusqu'à la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et
l’installation fixe ou mobile du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les
risques d’incendie, vol détérioration pour quelque causes que ce soit, sauf cataclysmes naturels.
Aucun règlement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas adressé au maître d’ouvrage copies
certifiées conformes des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au
paragraphe ci dessus du présent article.
L’entrepreneur est tenu de présenter, sur demande du maître d’ouvrage, la justification du
paiement régulier des primes d’assurance prévu ci dessus.
L’entrepreneur est tenu de fournir une assurance décennale délivrée par une compagnie d’assurance
agrée relative à l’étanchéité du bâtiment.
ARTICLE 27 : ORGANISATION ET INSTALLATION DU CHANTIER

1 – ORGANISATION DU CHANTIER
L'Entrepreneur assure l'organisation du chantier sur les instructions de l'Architecte pour permettre à tout
moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels prévus.
L'Entrepreneur doit mettre en place son propre personnel de contrôle de l'exécution et fournir à
l'Administration et à l'Architecte, tous renseignements nécessaires sur l'organisation et des dispositions de
contrôle. L'Entrepreneur fait son affaire auprès des services compétents de toutes démarches,
autorisations ou autres sujétions ayant trait au chantier, il fait établir notamment les branchements et
canalisations pour la distribution de l'eau, de l'électricité et du téléphone correspondant aux besoins de
chantier. L'Entrepreneur assure l'établissement et l'entretien des voies provisoires nécessaires à
l'approvisionnement du chantier, ainsi que la construction des installations de chantier et l'entretien de
toutes installations telles que hangars et magasins nécessaires une conservation de ces matériaux,
matériels et fournitures. Il règle tous les frais y afférents.
Il est interdit à l'Entrepreneur et à ses sous-traitants d'utiliser les locaux des bâtiments en cours de
construction pour leurs propres besoins tels que dépôts, magasins, bureaux, réfectoires, dortoirs, etc….
Toutes les installations provisoires sont démolies et enlevées en fin de chantier ainsi que les aires de
stockage et de fabrication les terrains sont remis en parfait état de propreté et nivellement lors de
8
l'achèvement des travaux et de leurs réception.
L'Entrepreneur doit porter, sans délai, à la connaissance de l’Administration et l’Architecte tout fait ou
constatation de nature à engendrer des difficultés de raccordement des bâtiments aux réseaux enterrés et
à la voirie, même lorsque ceux-ci ne doivent pas être réalisés par ses soins.
2 – INSTALLATION DU CHANTIER :
Dés la réception de l’ordre de service prescrivant l’ouverture du chantier , l’Entrepreneur doit procéder à
la clôture du chantier de manière à assurer la sécurité et la tranquillité des bâtiments mitoyens, fournit et
pose sur les indications de l’Administration et l’Architecte, un panneau de dimensions suffisantes pour
indiquer notamment les noms et adresses des Maîtres d’Ouvrage, d’Architecte, du B.E.T., de la Maîtrise
de chantier, des Entrepreneurs, la désignation de l’Ouvrage, la date de commencement des travaux et
celle prévue pour leur achèvement, ainsi que le numéro et la date du permis de construire.
L’entrepreneur fait ses démarches pour l’occupation du domaine public. Il obtient les autorisations
d’utilisation du domaine public et en règle les frais correspondant qui sont entièrement à sa charge.
* Dés l’ouverture de chantier, l’entreprise devra construire un bureau de chantier et un local ou magasin
suivant ses besoins.
Les frais d’installation et d’équipement complet de ces locaux sont à la charge de l’Entrepreneur tous
corps d’état, ainsi les frais de consommation d’eau, d’électricité, de combustibles, de téléphone et ceux
d’entretien et de nettoyage.
L’Entrepreneur :
Approvisionne en permanence un cahier de chantier trifold à la disposition de l’Administration et
l’Architecte. Sur ce cahier seront consignées toutes remarques et établis les procès-verbaux des réunions.
Dépose un dossier complet des plans visés « BON pour exécution » et des pièces écrites du marché.
L’Entretien de la voirie mise à la disposition de l’Entrepreneur dès l’ouverture de chantier ou au cours de
celui-ci est à sa charge.
L’Entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient être présentées par les
Administrations ou collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de même
des travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au même titre, le tout de manière que le Maître
d’Ouvrage ne puise être inquiété ou recherché à ce sujet. L’Entrepreneur s’engage en tant que de besoin à
garantir celui-ci de toute responsabilité à cette occasion.
3- DISPOSITIONS GENERALES
Toutes les dispositions relatives au Marchés publics qui sont stipulées au décret des Marchés publics et
C.C.A.G.T et qui ne sont pas mentionnées au présent CPS sont applicables
9
CHAPITRE II: CLAUSES TECHNIQUES
ARTICLE 28: CONTROLE DES TRAVAUX
L'entrepreneur sera soumis pour l'exécution de ses travaux au contrôle du Maître de l'Ouvrage, en outre
il sera soumis par délégation du Maître de l'Ouvrage au contrôle des différents intervenants dont les
missions sont définies par les contrats les liant au Maître de l'Ouvrage. Le Maître de l'Ouvrage se réserve
le droit de procéder à tout contrôle qu'il jugera nécessaire soit par ses propres moyens, soit par d'autres
organismes de contrôles.
Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et pourront
prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux et matériels mis en œuvre pour essais
et examen, il vérifieront la conformité de l'exécution avec les plans visés "bon pour exécution «remis à
l'entrepreneur. L'entrepreneur sera tenu à fournir à ses frais la main d'œuvre, les récipients, l'échafaudage
et le matériel nécessaire aux prélèvements visés ci avant. L'entrepreneur s'engage à accepter l'arbitrage du
Maître de l'Ouvrage sur tout différend l'opposant aux agents de contrôle de la maîtrise d'œuvre ou autres
agents désignés pour contrôler les travaux.
ARTICLE 29: PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX.

L'entrepreneur devra soumettre au maître de l'ouvrage dans les quinze jours de la notification de l'ordre
de service, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier,
comportant tous renseignements et justifications utiles. Au cas ou la cadence d'exécution des travaux
deviendrait inférieure à celle prévue au calendrier, le maître de l'ouvrage fera application des mesures
prévues à l'article 70 du CCAG -T même pour les délais partiels portés au planning. Le planning sera
obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour sous la surveillance du maître
de l'ouvrage et de la maîtrise d'ouvre, l'entrepreneur étant tenu de vérifier cette mise à jour. Le Maître de
l'Ouvrage se réserve toutefois la possibilité sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité, de faire
exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.
ARTICLE 30: DOCUMENTS ET IMPLANTATION.

L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler en temps voulu, toutes erreurs matérielles qui
auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiées. Aucune côte ne sera prise à
l'échelle sur les plans pour exécution des travaux. L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute
mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des plans et dessins de détail. Dans le cas
de doute il se référera immédiatement à la maîtrise d'œuvre. L’entrepreneur fera effectuer à ses frais et
sous sa responsabilité par un géomètre agrée, les tracés d’implantation et de calage du projet sur le
terrain, d’après les plans qui lui seront remis et les instructions qui lui seront données sur place par le
Maître de l’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.
Avant de commencer le travail, l’entrepreneur doit signaler par écrit à la maîtrise d’œuvre tout erreur qui
aurait pu être commise sur les plans, ou dis concordance entre plans architecture e t plans techniques du
bureau d’étude et il est tenu de demander toutes les vérifications qu’il juge nécessaire. Aucune
réclamation ne sera admise une fois le piquetage effectué.
Les travaux d’implantation terminés, l’entrepreneur devra saisir par écrit la maîtrise d’œuvre pour la
vérification de la totalité de l’implantation des ouvrages, avant tout commencement des travaux de
fondations. Un procès verbal de la réception sera transmis au Maître de l’Ouvrage
ARTICLE 31: ECHANTILLONNAGE.
L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre un
échantillon de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra
mettre en œuvre des matériaux qu'après acceptation donnée par ordre délivré par le Maître d’ouvrage et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.
L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la
qualité des matériaux proposés. En application de l'article 38, paragraphe 5 du CCAG -T les matériaux
destinés à l'exécution des travaux ne seront d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se procurer
des matériaux de fabrication Marocaine.
ARTICLE 32: REUNIONS DE CHANTIER.INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Les réunions de chantier se tiendront sur le chantier deux fois par mois, elles réuniront outre le Maître de
l'Ouvrage: la maîtrise d’œuvre, l'entrepreneur, le chef de chantier, les sous-traitants agrées et tout autre
mandataire du Maître de l'Ouvrage habilité à contrôler les travaux. L'entrepreneur sera tenu d'assister
10
personnellement, ou à défaut par un représentant mandaté pour agir en son nom et pour son compte, à
toutes les réunions de chantier. A chaque réunion un procès verbal sera établit, résumant l'état
d'avancement des travaux, les décisions prises, les anomalies constatées et les instructions données par le
maître de l'Ouvrage, la maîtrise d'œuvre et éventuellement le laboratoire.
L’entrepreneur disposera pour l’installation de son chantier des terrains avoisinants les construction il
devra prévoir dès l’ouverture du chantier à la construction d’un local de 20 m² minimum à usage de
bureau pour les réunions de ce chantier.
ARTICLE 33: RESPONSABLE DE CHANTIER.

Conformément à l'article 19 du CCAG-T, l'entrepreneur devra présenter à l'agrément du maître de
l'ouvrage, le responsable qualifié qu'il compte garder sur le chantier en permanence accompagné de ses
références et attestations personnelles pour des travaux de même importance; Le responsable de chantier
doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. Si la qualification du responsable n'apparaît pas
suffisante le maître de l'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre pourra en demander le remplacement ou
l'assistance jugée nécessaire.
ARTICLE 34: AGREMENT DU MATERIEL ET MODE D’EXECUTION.

Dans un délai de 15 jours (quinze jours) à dater de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, l'entrepreneur devra faire agréer par le Maître de l'Ouvrage les dispositions
détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.
Le Maître de l'Ouvrage, pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si
celles-ci paraissent insuffisantes et si à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, en particulier, si
l'usure du matériel est la cause d'une qualité ou d'une cadence insuffisante dans l'exécution des travaux.
Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel proposé,
l'entrepreneur aura à passer commande ferme de tout matériel, qu'elle qu'en soit l'origine. Le matériel
reçu sera livré sur le chantier. Dans le cas ou l'avancement des travaux ne permettrait pas son installation
immédiate, le matériel sera entreposé dans un local clos parfaitement et sous la responsabilité de
l'entrepreneur. Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maître de l'Ouvrage, ou de la maîtrise
d'œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur, quand au respect des délais et aux
conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à usage par des tiers.
D'une manière générale les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux dessins
et plans visés "bons pour exécution" qui seront notifiés à l'entrepreneur.
Les matériaux utilisés seront de première qualité et exempts de défauts.
ARTICLE 35: ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL.
Les frais d'essais des matériaux, formulation de béton sont à la charge de l'entrepreneur. Les essais
seront faits par un laboratoire agrée par le M.O.
L'entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux
disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyse.
L'entrepreneur est tenu d'engager ce laboratoire dès réception de l'ordre de service, ce laboratoire sera
chargé de:
 réception des fonds de fouilles se basant sur le rapport de l'étude géotechnique ou, éventuellement,
procéder à un complément de l'étude géotechnique.
 analyse des matériaux et matériels
 formulation du béton
 contrôle de compactage
 contrôle de béton
 contrôle de l'étanchéité.
 et d'une façon générale, procéder à tout contrôle demandé par le maître de l'ouvrage et la maîtrise
d'œuvre.
Les honoraires du laboratoire sont compris dans l'offre de l'entrepreneur. Sont aussi à sa charge, toutes
mains- d'œuvre nécessaires à ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions effectuées à la
demande de la maîtrise d'œuvre et du maître d’ouvrage.
ARTICLE 36: MALFACONS.

Si des malfaçons venaient à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de
l'entrepreneur.
11
ARTICLE 37: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS.
En application de l'article 20 du CCAG-T, l'entrepreneur recrutera parmi les ouvriers qui lui seront
présentés par le bureau de placement 70% au moins des ouvriers non permanents nécessaires pour
compléter l'effectif indispensable au fonctionnement du chantier. Lorsque certains de ces ouvriers seront
licenciés par l'entrepreneur, il devra immédiatement les remplacer par d'autres ouvriers présentés par le
bureau de placement de telle sorte que le pourcentage de 70% soit respecté en permanence.
L’entrepreneur doit verser aux ouvriers des diverses catégories des salaires non inférieurs aux salaires
qui figurent au bordereau provincial des salaires minima. Il doit communiquer à l’administration sur sa
demande, tout document nécessaire pour vérifier que les salaires payés aux ouvriers ne sont pas
inférieurs aux salaires portés à ce bordereau.
ARTICLE 38: NETTOYAGE DU CHANTIER ET MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE DU

CHANTIER.
L'entrepreneur devra évacuer régulièrement des locaux ou il travaille, les gravats ou débris qui sont le fait
de ses activités. Aucune personne ne doit habiter les locaux en construction, l'entrepreneur devra
construire des baraques de chantier en nombre suffisant afin de loger tout son personnel. Les gravats et
débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits désignés par le maître de
l'ouvrage et seront évacués aux décharges publiques au frais de l’entrepreneur.
Pour les mesures de sécurité et d’hygiène, l'entrepreneur est soumis aux dispositions de l'article 30 du
CCAG -T.
ARTICLE 39: NETTOYAGE DU CHANTIER APRES LA RECEPTION PROVISOIRE

En application de l'article 40 du CCAG -T le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en
état des emplacements mis à la disposition de l'entrepreneur après la réception provisoire est fixée à 15
jours de calendrier, à compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de
(500,00 DH) Cinq cent Dirhams par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date
d'expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office sur les sommes encore dues à
l'entrepreneur.
12
CHAPITRE III : CLAUSES PARTICULIERES.
Les présentes clauses particulières ont pour objet de définir la nature, la consistance le mode
d'évaluation et de règlement des travaux.
ARTICLE 40: NATURE ET COMPOSITION DES PRIX
Nature des prix
1. Le présent marché est conclu à prix aux mètres
Appréciation
2. Le montant total présenté par l’entrepreneur comme prix du marché aux mètres
représente la valeur des constructions, fournitures et travaux d’installation d’après les devis
descriptifs, les plans de conception et les indications portées sur ceux Ŕci y compris toutes les
dépenses ainsi que les plans d’exécution, les délais et les finitions considérés comme faisant parti
des règles de l’art sans qu’il soit besoin de les décrire plus explicitement.
Les plans et les descriptifs se complètent entre eux et l’entrepreneur en cas de doute, devra
la réalisation de la totalité des travaux inhérents ses travaux qu’ils résultent de l’un quelconque
des documents du dossier de l’opération ou qu’ils soient nécessaires à la bonne finition des
travaux.
En conséquence le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre n’admettront aucune
réclamation pour tout oubli de quantité ou de prix ou toute erreur d’interprétation des
documents soumis.
ARTICLE 41: MODE DE REGLEMENT
A / Travaux au métré
Le règlement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et le

décompte définitif, les prix unitaire du bordereau aux quantités réellement exécutées et sur la
base des attachements établis contradictoirement en présence du maître d’ouvrage de
l’entrepreneur et de la maîtrise d’œuvre.
Les prix unitaires représentent les fournitures, le transport, les mises en œuvre d’après le devis
descriptif et les règles de l’art et tous les frais aonnexes ainsi que les difficultés d’exécution sans
qu’il soit besoin de les décrire plus explicitement. En conséquence le maître d’ouvrage
n’admettra aucune réclamation pour tout oubli dans les descriptions ou pour tout erreur
d’interprétation des documents soumis, les plans et descriptifs se complètent entre eux et
l’entrepreneur en cas de doute devra la totalité des travaux qu’ils résultent des documents du
dossier ou qu’ils soient nécessaire à la bonne finition des travaux sans aucune plus value
B / Travaux au forfait
Le montant forfaitaire et global du marché sera décomposé en tâches élémentaires sur la

base des montants des prix du détail estimatif par natures d’ouvrages. Cette décomposition
permettra l’établissement des pourcentages mensuels exécutés par ou partie d’ouvrage
Cette décomposition sera établie par la maîtrise d’œuvre au moment de l’établissement du

marché de l’entrepreneur attributaire et deviendra contractuelle après signature du maître
d’ouvrage de l’entrepreneur et de la maîtrise d’œuvre.
Toutefois, pour ce faire, il précisé à l’entrepreneur :

- lors de la consultation, après avoir retiré le dossier et préalablement à la remise de son offre,
l’entrepreneur devra se rendre compte de l’exactitude des quantités d’ouvrage portées au
cadre de décomposition du prix global et forfaitaire.
13
Après remise des offres, les quantités seront considérées comme définitives et ne pourront
plus être sujettes à révision.
Tous les documents graphiques nécessaires aux calcule des quantités d’ouvrage que
l’entrepreneur doit déterminer sont joints au présent dossier d’appel d’offres.
C / Situations mensuelles Ŕ
o En application de l'article 57 du CCAG -T Les décomptes provisoires seront établis

mensuellement à la base des situations et métrés établis par l'entrepreneur et vérifiés par le
Maître de l’Ouvrage et la maîtrise d’œuvre.
D- DECOMPTE DEFINITIF:
Le décompte définitif sera établi dans les conditions du paragraphe B de l'article 62 du CCAG-T.
14
CHAPITRE IV :
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
I - GROS OEUVRE
A Ŕ Références aux textes spéciaux
Indépendamment des textes généraux cités au CPS, l'entrepreneur devra exécuter tous ses
travaux ou installations conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc à la date
de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et règlements français, notamment :
A-1 Les normes marocaines homologuées ou françaises ( DTU ) en vigueur, en particulier

:
Pour le Gros Oeuvre
DTU n° 20 : Août 1967 et ses additifs
DTU n° 20.11 : Octobre 1978 et additifs
DTU n° 20.12 : Septembre 1977 et additifs
DTU n° 23.1 : Février 1976 et additifs
Obligations particulières
Les obligations de l'entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des
textes énumérés ci-dessus, mais aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementation
ou normes en vigueur à la date de la remise de l'offre et applicable aux travaux du présent lot.
Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur,
l'entreprise devrait le signaler au Maître d'Oeuvre avant la remise de son offre.
Dans le cas contraire, il devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou installations,
sans prétendre à aucune indemnité. Tous les frais d'une modification du projet une fois le
Marché passé seraient à la seule charge de l'entreprise
B Ŕ Spécifications particulières concernant les briques et les agglomérés et sable

- Les briques devront répondre aux normes NFP 13.301 et 13.401 et aux prescriptions du DGA,
Article 18. Elles seront de première qualité et sans fêlure.
- Les agglomérés seront conformes aux normes NFP 14.301 et 14.302 et aux prescriptions du
DGA, Article 74. Ils seront visibles mécaniquement et mis en oeuvre après un séchage
dans une ambiance humide de 45 jours.
- Il est interdit d’utiliser le sable de mer ou des dunes
C Ŕ Compositions des mortiers et bétons

Par dérogation aux articles 31 et 32 du Devis Général d'Architecture la composition des mortiers
et bétons sera la suivante :
Désignations Ciment Chaux Sable Gravette Emploi

hydrauliq éteinte Grain
ue de riz 15/25
8/15
Mortier n°1 CPJ 35 500 500 Dégrossi- d’enduit
250
Mortier n°2 CPJ 35 660 340 Hourdage de maçonnerie
300
Mortier n°3 CPJ 35 500 500 Mortier de reprise de béton
350 Béton scellements
Mortier n°4 CPJ 35 1000 Enduit lisse chape support de
350 revêtement
Mortier n°5 CPJ 35 150 1000 Enduit bâtard
15
Mortier n°6 CPJ 35 700 Sikalite Mortier pour agglo 1dose sac
500 300 et support façade
Béton n°1 CPJ 45 450 500 Béton de propreté
200
Béton n°2 CPJ 45 450 340 Gros béton et béton cyclopéen
250
Béton n°3 CPJ 45 450 500 Béton de forme
300 Béton banché et dallage reflué
Béton n°4 CPJ 45 350 700 Béton armé
350
minim.
Béton n°5 CPJ 45 350 700 Béton armé
350
minim.
Béton n°6 CPJ 45 350 700 Béton armé350
Les quantités d'agrégats, entrant dans la composition des bétons N° 4 - 5 et 6 sont données à
titre indicatif pour permettre à l'entrepreneur d'établir ses prix.
Elles n'ont aucune valeur contractuelle, les quantités réelles et la tenue en eau seront
déterminées par le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes après agrément des agrégats par le
Maître d'Oeuvre. Les frais d'études de granulométrie et dosage sont à la charge de
l'entrepreneur.
Par contre la nature des agrégats entrant dans la composition de ces bétons, et imposée par le
tableau ci-dessus.
Les résistances minima. exigées à 28 jours, pour les bétons sont les suivantes :
Compression 25 MPA 30 MPA

( B4 et B5 ) ( B6)
Traction ( 2.1 MPA) (2.4 MPA)
Le béton n° 4 sera employé de préférence en béton n° 5 chaque fois que les dispositions de
coffrage et du ferraillage le permettront.
Les différents bétons devront être conforme à la NM 10.03.F.009
La résistance minimale exigée à 28 jours des bétons N° 4 - 5 et 6 sera de 270 bars
D Ŕ Fabrication des bétons

Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales à béton ou bétonnières. Les divers
dosages et agrégats devront être automatisés ainsi que le dosage en eau, ou à défaut par
dosage pondéral ou volumétrique.
EN AUCUN CAS IL NE SERA ADMIS DE BETON FABRIQUE A LA MAIN
La composition des bétons, qui aura été déterminée en laboratoire et approuvée par le Maître
d'Oeuvre, sera tenue affichée sous verre en permanence pour un contrôle aisé et inopiné.
Le matériel mis en chantier devra correspondre à celui qui sera indiqué dans la note sur le
matériel que l'entrepreneur doit remettre en même temps que son offre.
E Ŕ Mise en œuvre des reprises de bétonnage

Avant la reprise de bétonnage, la surface précédemment coulée est nettoyée à l'air comprimé
s'il s'agit d'un béton coulé ou piquée, nettoyé et humidifié à refus s'il s'agit d'un béton durci.
Lors de la reprise de bétonnage, il sera mis en oeuvre un produit de collage (SIKADUR) suivant les
indications du fabricant pour les bétons à destination hydrofuge.
16
F Ŕ Prescriptions concernant l’exécution
F-1 Poteaux
Des bases de 0.15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases
sont destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages et à éviter la
ségrégation du béton en pied du poteau.
Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le
coulage d'une hauteur maximale de 1.50m. Pour cela, une face de coffrage devra rester libre
et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun
ragréage ne sera toléré avant réception par le représentant du BET. Dans le cas où certaines
parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli. En aucun cas,
les attentes des poteaux ne seront déviées, pour rattraper un défaut éventuel de traçage. Tous
bétons coulés avec un excès d'eau seront démolis.
Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section. Par temps
chaud, les coffrages seront abondamment trompés avant coulage et maintenus humides
pendant 48 heures.
Après le décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage pendant 3 jours (trois jours)
minimum.
Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries, soit de moellons, soit d'agglos, seront coulés
après le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant le coulage
devra être exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de
poteaux.
F-2 Poutres et chaînages

Les étaiements des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toutes flèches. Les
étais sont posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas, les cales ne seront
exécutées par des éléments tels que briques, agglos, cailloux, etc.
Dans le cas d'emploi d'étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur. Le
décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu'après la vie du BET pour certains éléments le
permettant. Les prescriptions du paragraphe ci-dessus reste valables pour les précautions à
prendre lors du coulage par température élevée. De plus, le début de coulage par forte
chaleur sera fait à partir de 16 heures. Dès le lendemain, à l'ouverture du chantier, le béton
coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins.
F-3 Dalles pleines

Les plus grandes précautions devront être prises pour éviter la dessiccation rapide des bétons
des dalles.
En plus des recommandations et précautions décrites pour les poteaux et poutres, il y aura lieu
de protéger la surface supérieure des dalles par une couche de sable maintenue humide.
L'entrepreneur devra faire son affaire du maintien de la face supérieure surfacée en parfait état
jusqu'à la pose des revêtements.
F-4 Voiles
Les voiles devront être coulées sur des bases, comme les poteaux. La granulométrie et la
plasticité du béton devront permettre le coulage dans les coffrages. Le cas d'intégration de
tubages électriques et boîtes de raccordement implique l'étroite collaboration avec l'entreprise
d'électricité. Dans le cas de litiges, il y a lieu de prévenir le Maître d'Oeuvre qui ordonnera les
dispositions à tenir.
F-5 Nervures des hourdis et dalle de compression
Les hourdis seront posés non jointifs avec un vide de 0.03 minimum sous les nervures. Avant tout
collage du béton, les hourdis seront arrosés jusqu'à saturation. Les armatures des hourdis et de la
dalle de compression, calées convenablement, la granulométrie sera exécutée avant
exécution. L'enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. Les précautions
de maintien humide et de coulage par forte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus seront
adoptées. L'entrepreneur pourra proposer l'emploi de planchers semi-préfabriqués. Cette
demande devra être faite au Maître d'oeuvre et sera approuvée ou rejetée après avis du BET.
En aucun cas, l'adoption de ces planchers ne pourra entraîner de plus value au marché. Les
frais d'études de ce plancher incomberait alors à l'entreprise.
17
Dans tous les cas si un élément quelconque de béton comporterait des zones de ségrégation,
des cavités des bosses, des fissures ou des gauchissements l'entrepreneur procédera
immédiatement à la démolition de cet élément à ses frais et sous entière responsabilité. Cette
démolition sera dûment constatée par le Maître d'ouvrage ou son représentant.
En aucun cas, il ne pourra être permis de procéder un ragréage des éléments en béton
comportant un défaut de mise en oeuvre.
F-5 Prescriptions concernant les parements lisses de béton

Les parements lisses de béton devront être obtenus directement au décoffrage par l'utilisation
de coffrages métalliques ou en contre-plaqué " ETANCHES et INDEFORMABLES"
Il ne sera toléré aucun ragréage, ni enduit pour un rattrapage quelconque. Après décoffrage,
les balèvres devront être arasées et meulées. Les surfaces devront être d'une planimétrie telle
qu'une règle de 2m appliquée dans n'importe quel sens, ne laisse apparaître une flèche
supérieure à 3m/m. Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de faire démolir tout ouvrage non
conforme aux prescriptions ci-dessus.
G Ŕ Préfabrications d’éléments
L'entrepreneur est autorisé à procéder à certaines préfabrications. Ces préfabrications devront
obligatoirement avoir obtenu l'accord du BET et du Maître d'Oeuvre.
L'entrepreneur aura à sa charge tous les problèmes de pose, raccordements, scellements,
calfeutrements, et demeure responsable de l'étanchéité des ouvrages.
H Ŕ Prescriptions concernant le façonnage des aciers

Les armatures sont coupées et cintrées à froid. Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous
les mandrins permettant de réaliser les courbes prévues ou prescrites. Aucune tolérance en
moins ne peut être accordée sur les diamètres des mandrins. Les diamètres minimaux des
mandrins sont de :
- barre de diamètre au plus égale à 12 m/m : 3 fois le diamètre de la barre.
- barre de diamètre supérieure à 12m/m : 5 fois le diamètre de la barre.
- barre de diamètre supérieure à 25m/m : 8 fois le diamètre de la barre.
Pour les aciers à haute adhérence (Tor, Caron, ou similaire) :
- Le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres d'un diamètre supérieur à
14m/m
- Le redressement même partiel, d'une barre cintrée, la pliure et la dépliure des barres laissées
en attente sont interdits
I Ŕ Prescriptions concernant les enduits de façade

Les enduits de façade seront exécutés conformément aux stipulations du chapitre III. Le plus
grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à éviter les
fissures entre les éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra être incorporé d'autre
de la liaison entre béton et remplissage. Il sera posé par pointes d'acier galvanisé.
La couche de dressage sera exécutée en 2 phases :
- La première, après arrosage abondant du support, au mortier clair sous forme de gobetis
dosé à 600 kg de ciment.
- La deuxième, exécutée 24 heures après la première au mortier parfaitement dressé et serré.
La couche de finition suivant modèle agrée par le Maître d'Oeuvre. Le respect de ces
prescriptions reste impératif. Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait à ces prescriptions sera
démolie.
J Ŕ Prescriptions concernant les doubles cloisons

Les doubles cloisons seront exécutées comme suit :
- Montage d'une paroi d'abord, l'extérieur dans le sens des façades.
- Nettoyage du mortier qui aurait pu se déposer en pied de cloison et essuyage des joints.
- Montage de la deuxième paroi en prenant soin de ne pas faire tomber du mortier au fond du
vide entre les deux parois et essuyage des joints lors du montage des briques.
- La dernière rangée de briques devra être parfaitement garnie au mortier sous le plancher.
18
II - REVETEMENTS

de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et règlements français, notamment :
Normes AFNOR
NF P 61.101 Carreaux et dalles céramiques de sols et murs
NF P 61.302 Carreaux de mosaïque de marbre
NF P61-311-312-313-314 Carreaux de grès cérame fin vitrifié
NF P61-331-332-333-334 Carreaux de faïence à pâte de verre et cléments 2x2 les
constituants
NF B57-080 Liège dalles d'agglomérés pour revêtement de sols
Documents Techniques Unifiés (DTU)

DTU 26-2 (sept. 1982) "Chapes et dalles à base de liants hydrauliques"
DTU 52-1 (Oct. 1973) " Revêtements de sols scellés"
DTU 55 (Avril 1961) "Revêtements muraux scellés"
DTU 55-2 (Déc. 1979) "Revêtements muraux attachés en pierre mince"
Documents C.S.T.B.
* Supplément 255 (Déc. 1984) "Cahier des prescriptions techniques d'exécution des
revêtements muraux extérieurs collés au moyen de mortier colle"
* Cahier 1504 (Mai 1978) "Revêtements des sols minces notice sur le classement UPEC et
classement UPEC des locaux
* Cahier 1822 (Janv/Fév. 1983) "Classement UPEC des carreaux céramiques"
* Cahier 1835 (Mars 1983) "Cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de
lissage des sols intérieurs"
* Cahier 1905 (Déc. 1983) "Revêtement de sol céramique notice sur le classement UPEC.
Classement UPEC des locaux et méthodes de classement des carreaux"
* Cahier 1928 (Mai 1984) "Revêtements de sol en carreaux à liant ciment notice sur le
classement
UPEC des locaux et méthodes de classement des carreaux".
Documents divers
- Les différents avis techniques
- Règles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose de
revêtements de sols minces (Janvier 1976)
- Cette liste n'est nullement exhaustive
Les obligations de l'entrepreneur comportent non seulement l'observation des prescriptions des
ou normes en vigueur à la date de la remise de l'offre et applicables aux travaux du présent lot.
l'entrepreneur devrait le signaler au Maître d'Oeuvre avant la remise de son offre.
Dans le cas contraire, il devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou installations,
sans prétendre à aucune indemnité. Tous les frais d'une modification du projet une fois le
marché passé seraient à la seule charge de l'entreprise.
B Ŕ Obligations diverses
L'entrepreneur devra tous les travaux de sa profession nécessaire au complet achèvement des
ouvrages. Les travaux de revêtements de sols et muraux comportent la fourniture et la mise en
oeuvre de tous les produits et les matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages définis dans
le devis descriptif, toutes sujétions d'exécution comprises (formes en sable, bains soufflants de
mortier, crépis d'adossements font partie du présent lot).
L'entrepreneur devra tous traitements et protections des revêtements imposés par le présent
devis et les cahiers des charges. L'entrepreneur devra toutes dispositions à prendre pour
l'amenée à pied d'oeuvre (à chaque niveau) de ses matériels et matériaux au fur et à mesure
19
des besoins. L'entrepreneur devra les obligations concernant la sécurité de son personnel et
celle des autres ouvriers travaillant au voisinage de ses installations. L'entrepreneur du présent lot
demeure responsable, en totalité, des travaux qu'il a effectués.
C Ŕ Prescriptions techniques particulières aux revêtements durs
C-1 Qualité des revêtements

Les revêtements de sols et muraux mis en oeuvre devront être de première qualité, exemptés de
tous défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur. Les coloris seront laissés au choix du
Maître d'Oeuvre dans la palette du producteur du revêtement. Les échantillons seront soumis à
l'agrément du Maître d'Oeuvre avant toute mise en oeuvre. Tout matériel o ou matériau non
conforme à l'échantillon sera obligatoirement refusé.
C-2 Pose des revêtements

Les revêtements de sols scellés seront posés suivant les prescriptions du DTU n° 52-1
Les revêtements muraux scellés seront posés suivant les prescriptions du DTU n° 55
Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront OBLIGATOIREMENT réalisés avec des
produits ayant obtenu un avis technique du CSTB par les groupes spécialisés suivants :
Groupe n-12 : Revêtements de sols
Groupe n-13 : Revêtements muraux
Outre l'avis technique du CSTB, le système de fixation des revêtements devra être accepté par
le Maître d'Oeuvre assisté éventuellement du BET ou d'un bureau de contrôle. Les revêtements
de façades devront comporter une garantie décennale concernant leur tenue dans le temps
(accrochage des revêtements, imperméabilité, etc...)
C-3 Nettoyage des revêtements

Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfaite état de propreté et devront permettre
une utilisation immédiate.
C-4 Protection des ouvrages

L'entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du
chantier. Il devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer
éventuellement.
III - ETANCHEITE

de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et règlements français notamment :
DTU en vigueur
DTU 43 : Cahier des charges applicables aux travaux d'étanchéité des toitures terrasses et des
toitures inclinées d'Octobre 1975 additifs 1 de septembre 1977 et 2 d'octobre 1981
DTU 43-1 : Cahier des charges applicables aux travaux d'étanchéité des toitures, terrasses avec
éléments porteurs en maçonnerie d'octobre 1981
DTU 20-12 : Conception du gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un
revêtement d'étanchéité de septembre 1977, erratum d'octobre 1977, additifs 1
d'octobre 1978 et 2 d'octobre 1981
Normes
P.84.305 : relative aux asphaltes
P.84.304 : relative aux produits pâteux
P.81.301-303-311 et 312 : relatives aux bitumes armés
P.84.302-307-309 et 31 : relatives aux feutres bitumés
P.84.306 : relatives aux feutres goudronnés
Avis technique du GSTB : relatifs aux panneaux isolants
Pour accessoires et travaux annexes
Zinc : DTU n° 40.-41
20
Aluminium : DTU n° 40-42 normes AFNOR A.57.650 et A.02.006
Cuivre : DTU n° 40-45, normes AFNOR A.53.100 et A.53.601
Acier galvanisé : DTU n° 40-43
Acier inox : DTU n° 40-44
Plomb : normes AFNOR A.55.405 et A.55.505
Cette liste n'est nullement exhaustive
Les obligations de l'Entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des
ou normes en vigueur à la date de la remise de l'offre et applicables aux travaux du présent lot.
l'entreprise devrait le signaler au Maître d'Oeuvre avant la remise de son offre. Dans le cas
contraire, il devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou installations, sans
prétendre à aucune indemnité. Tous les frais d'un modification du projet un fois le marché passé
seraient à la seule charge de l'entreprise.
B Ŕ Prescriptions particulières aux étanchéités

- Tous compléments nécessaires aux documents fournis par le Maître d'Ouvrage et relatifs
aux plans de pente, dessins de détail d'ouvrages d'étanchéité et de joints, de finition des
dimensions de pièces de raccord de l'étanchéité aux ouvrages d'évacuation des eaux
pluviales, détermination à partir des règles DTU. Ces documents devront être fournis à
temps aux intéressés et seront accompagnés des spécifications techniques relatives aux
états de surface, tolérances admissibles etc. ... dont le respect conditionne la bonne
réalisation de l'étanchéité.
- L'établissement des supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants non
porteurs, ainsi que la fourniture de ces panneaux
- L'exécution des formes de pente
- La fourniture et la mise en oeuvre des écrans pare-vapeur et couches de diffusion
éventuelles
- La fourniture et la mise en oeuvre des pontages des joints de fractionnement
- La fourniture et la mise en place de l'ensemble des pièces métalliques (fourreaux, bavettes,
etc...) insérées dans ou reliées à l'étanchéité même si celles ci ne sont pas explicitement
mentionnées au bordereau de prix.
- Le raccordement des entrées d'eaux ou chutes pluviales
- La mise en oeuvre de toutes protections provisoires demandées par un autre corps d'état
demandeur.
- La réalisation des supports autres que ceux constitués par des panneaux isolants non
porteurs ou formes de pente
- Les travaux correctifs de nivellement
- La fourniture et la mise en oeuvre des revêtements en carrelage ou pierre ou tous autres
revêtements durs au dessus de la protection lourde.
C Ŕ Qualité des matériaux bitumineux

EIF enduit d'imprégnation à froid, en solution ou en émulsion. Teneur en bitume égale ou
supérieure à 10%
EAC enduit d'application à chaud, à base de bitume oxydé, teneur maximum en fines :
30% de la masse totale, caractéristiques exigées conforme au DTUU 43.1. Une couche
d'EAC présentera une masse minimale de bitume pur de 1kg/m²
Feutres bitumés
CF : armature carton feutre, conforme à la norme NFP 84.302
VV-HR : armature voile de verre, conforme à la norme NTP 84.313
PY-VV : double armature polyester et voile de verre, conforme à la norme NFP 84.315
Bitumes armés
TJ : armature toile de jute, conforme à la norme NFP 84.301
TV : armature tissu de verre, conforme à la norme NFP 84.303
VV : armature voile de verre, conforme à la norme NFP 84.314
21
TV. th : armature en tissu de verre et autoprotection par feuille métallique, conforme à la
norme NFP 83.316
D Ŕ Qualité des matériaux isolants

Écran voile de verre : masse supérieure à 92 g/m² conforme à NFP 001
Papier Kraft : masse minimum 70 g/m²
Papier perforé : masse minimum après crépage et avant perforation 100 g/m².
Perforation de diamètre 40 mm à raison de 120 environ par m²
Panneaux isolants : liège aggloméré conforme à la norme NFP 57.054
E Ŕ Qualité des matériaux métalliques

Plomb : à utiliser en épaisseur égale ou supérieure à 2.5 mm, conforme à la norme
NFA55402
Cuivre : à utiliser en épaisseur égale ou supérieure à 0.60 mm, conforme au DTU 40-45
Zinc : à utiliser conformément au DTU 40.41
Acier galvanisé: à utiliser au DTU 40.43
F Ŕ Garantie des étanchéités

Quelque soit le procédé réalisé, l'entrepreneur s'engage à garantir ses travaux pendant une
période de dix (10) années
Cette garantie est applicable tant à l'étanchéité proprement dite qu'aux reliefs, aux protections
mécaniques et solaires et à la bonne tenue de la forme support ainsi qu'aux isolations
thermiques.
L'entrepreneur devra compléter la présente offre un certificat de garantie décennale établi sur
papier timbré.
IV – MENUISERIE
Les dimensions, dispositions, descriptions, destinations et repérage des ouvrages ainsi que
la quincaillerie et la serrurerie sont indiqués par les plans et la Chapitre "Description des Travaux".
Les dessins de détail fournis par le Maître d'Ouvrage devront être rigoureusement suivis; au cas
où l'entrepreneur constaterait des omissions dans ces détails, il devra l'en avertir, faute de quoi,
sa responsabilité restera entière. Toutes les cotes et dimensions seront à vérifier sur place.
Tous les ouvrages décrits feront l'objet d'un prix unitaire comprenant toutes les fournitures, façon
et pose, ainsi que toutes sujétions de préparation, trous pour pose et scellement nécessaires.
Il est appelé que, la pose et le scellement des cadres restent à la charge de l'Entrepreneur de
gros oeuvre, et doit s'assurer que ces opérations ont été exécutées et il reste responsable de la
mise à niveau et de l'aplomb des cadres.
Il est à nouveau précisé que, au droit des ouvrages en béton armé, les pattes à scellement
ordinaires seront remplacées par des pattes spéciales pour scellement .
L'entreprise assurera la fermeture au ciment gras des vides ainsi colmatés.
Tous les éléments de quincaillerie nécessaires pour un parfait fonctionnement dans l'usage -
même si certaines spécifications les concernant ont été omises - ainsi que les graissages ou
huilages des serrures ou paumelles avant réception provisoire des ouvrages, seront à la charge
de l'Entrepreneur.
NOTA : Tous moyens devront être étudiés pour assurer une herméticité parfaite des
éléments en oeuvre.
V ŔELECTRICITE
A Ŕ Normes et marques de qualité

Les matériaux utilisés pour les travaux et ceux entrant dans les produits manu-facturés mis en
oeuvre, devront
satisfaire, d'une part, aux normes Européennes en vigueur à la date de la consultation, sans
qu'il soit nécessaire de le
22
spécifier à chaque article (en particulier aux Normes : R E E F - C S T B - AFNOR et DIN) et
d'autre part aux règlements particuliers en vigueur au Maroc et aux désidératas de la
Régie Distributrice d'Energie.
L'Entrepreneur est soumis aux dispositions définies par les Normes suivantes :
- Les Normes Marocaines 7.11 CL 006, éditées par le Ministère des Travaux Publics et des
Communications
concernant les règles techniques des installations de branchement de première catégorie
comprise entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures.
- Les Normes Marocaines 7.11 CL 005, éditées par le Ministère des Travaux Publics et des
Communications
concernant l'exécution et l'entretien des installations de première catégorie.
- Le cahier des charges applicables aux installations électriques des bâtiments édités par le C.
S. T. B. du D. T. U. cahier n° 70.1 et 2.
- Les règles de construction et d'installation de postes de livraison ou de transformation
raccordées à un réseau de distribution publique ou privée de deuxième catégorie, éditées
par le Ministère des Travaux Publics et des Communications (suivant arrêté n° 566-70 du 2
Octobre 1971).
- Les prescriptions de la Norme Française U.T.E.C. 15-100 traitant de l'exécution et de
l'entretien des
installations électriques de première catégorie et de ses additifs, en vigueur au jour de
l'adjudication.
- Les prescriptions de la Norme U.T.E.C. 14-100 d'Octobre 1969 et ses additifs, traitant de
l'exécution des
installations électriques comprises entre la distribution publique d'énergie électrique et
l'installation intérieure de première catégorie, règles de l’Art.
- Les prescriptions de la Norme U.T.E.C. 15-201 Juin 1980 traitant l'exécution des installations
électriques des grandes cuisines.
- Les prescriptions de la Norme U.T.E.C. 13-100 relative à l'établissement des postes d'abonnés
établis dans un bâtiment et raccordés à un réseau de distribution de deuxième catégorie.
- Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les
distributions d'énergie électrique U.T.E.C. 11-000 (1970).
- Les prescriptions des textes officiels à la protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les
établissements recevant du public U. T. E.
- Les prescriptions imposées par le secteur local de distribution.
- Les prescriptions du décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs à la protection
des
travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques pour
tous les cas où le dit
décret est applicable (U.T.E.C. 12.100).
- Les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'U. T. E. (dernière édition
en vigueur concernant notamment l'appareillage général, les conducteurs, les moulures et
conduites, les mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des masses
métalliques, etc. les normes et publication auxquelles il est fait référence dans l'annexe de la
norme U.T.E.C. 15-100.
- Les normalisations, spécifications, règles techniques concernant les installations téléphoniques
et télégraphiques.
- Les décrets circulaires ministérielles et règlements divers en vigueur du Maroc, en
particulier à l'arrêté du Ministère des Travaux Publics n° 350-67 du 15 Juillet 1967 et à l'arrêté
viziriel du 28 Juin 1938.
- Les prescriptions du Devis Descriptif Technique.
- Arrêté du 11 Février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance au feu des conducteurs et
câbles électriques isolés pour l'éclairage de sécurité.
- Arrêté du 28 Février 1968 fixant les prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les blocs
autonomes d'éclairage de sécurité à lampes incandescentes utilisées dans les
établissements recevant du public.
23
- L'application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent être tenues de
satisfaire ne dispense pas de respecter les prescriptions, règles, circulaires et décrets
administratifs, tant généraux que particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels
complétant ou modifiant les pièces dont il est fait état, qui seront publiés postérieurement à
l'élaboration du présent cahier des clauses techniques.
- En cas de contradiction entre les divers règlements et Normes Marocaines et les règlements
et Normes Françaises édités ou en cours d'édition, ce sont les indications préconisées par ces
derniers qui seront applicables.
B Ŕ vérification des matériels
L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier les quantités
de matériels vérifiées et acceptées, indispensables à la bonne marche des travaux, et dont
l'échantillonnage aura été agréé par l'Architecte, le B. E. T. et par le Bureau de Contrôle.
La demande de réception d'un matériel autre que les matériels préfabriqués, devra être faite
au moins quatre (4) jours avant son emploi. Pour les matériels préfabriqués, ce délai sera de
quinze (15) jours à pied d'oeuvre. Les matériels refusés seront évacués du chantier dans un délai
de 24 heures.
L'Entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant
l'origine et la qualité des matériels.
Tous les matériels seront de première qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif
technique et D. G. A.
C Ŕ Essais des matériels

Par dérogation aux stipulations des Articles 3 et 4 du D.G.A., les frais d'essais des matériels
seront à la charge de l'Entrepreneur pour tout essai demandé par le Maître d'Ouvrage
Délégué, l'Architecte, le B. E. T. et le Bureau de Contrôle.
Les essais seront effectués obligatoirement par un laboratoire agréé par L’APDN.
Si après essais les échantillons de matériels préparés ne répondent pas aux caractéristiques
fixées par les règles, tous les ouvrages exécutés le jour du prélèvement ou désignés
lors du contrôle seront détruits et reconstruits aux frais de l'Entreprise, indépendamment
des dommages et intérêts que le Maître d'Ouvrage se réserve de revendiquer pour le
retard apporté aux travaux et perturbations que cela pourrait causer à l'ensemble de la
construction.
L'Entreprise devra tenir en permanence, sur le chantier des éléments de matériels
disponibles à des prises de prélèvement pour études, essais ou analyses.
L'Entrepreneur fournira à ses frais, la main d'oeuvre et les échafaudages nécessaires, le cas
échéant, aux épreuves des ouvrages à la fin des travaux.
D Ŕ Relations de l’entrepreneur avec le distributeur

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour obtenir tous
renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux, il se soumettra à toutes les vérifications
et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives
demandés et, en particulier, le certificat de conformité
L'Entrepreneur devra notamment respecter les règlements particuliers imposés par les services
locaux du distributeur avec lesquels l'Entrepreneur devra se mettre en rapport avant
l'approvisionnement pour le matériel et avant l'exécution pour les travaux.
Il devra faire connaître au Maître d'Oeuvre les dispositions du devis descriptif qui ne seraient
pas admises par le distributeur, faute de quoi il devra prendre à sa charge tous les frais
résultant des modifications imposées par celui-ci. Il
devra également établir les demandes d'abonnements, se procurer et remplir les formulaires
nécessaires et les soumettre au Maître de l'Ouvrage ou à son représentant, pour accord et
signature.
E Ŕ Documents à fournir par l’entrepreneur

L'Entrepreneur doit fournir, dans les délais indiqués ci-dessous les documents suivants :
24
DESIGNATION DES DOCUMENTS DELAIS
Plan de réservation dans le Gros-Oeuvre. 10 Jours à dater du lendemain du jour de la
Plan d’ensemble de canalisation. notification de l’ordre de service.
Projet de notice descriptif et technique de 10 Jours avant la date prévue pour la réception
fonctionnement et d’exploitation. provisoire.
Projet de notice d’entretien et de dépannage. 10 Jours avant la date prévue pour la réception
provisoire.
Liste du matériel employé et plan de récolement. 10 Jours avant la date prévue pour la réception
provisoire.
Les plans que l'Entreprise remet dans les 15 jours à dater du lendemain du jour de la notification
de l'acceptation du marché sont notamment :
- Les plans de canalisation composés à partir des plans d'Architecte et établis suivant les plans
guides annexés au présent cahier, ou seront portés avec le maximum de précision le
passage des canalisations interrupteurs, prises de courant et postes téléphoniques.
On donnera le détail des canalisations nature (câbles conduits), section et nombre de
conducteurs.
- Les schémas développés avec repérage des appareils.
- Les notes de calculs indiquant les chutes de tension entre l'origine et les extrémités de
l'installation et la charge de chaque phase, les bilans de puissances, etc.
- Les plans d'ensemble et de serrurerie des armoires.
- Tous les documents sont édités en français. Le système de mesure est le système S. I., les
formats des plans sont tous en A.4 ou multiples de A.4 jusqu'à A.0. Chaque plan ou notice
comporte une cartouche avec numéro de plan et sa désignation.
F Ŕ Bases de calculs
Si l'Entrepreneur estime que les appareils ou certaines de leurs caractéristiques ne sont pas en
rapport avec les besoins à assurer, il doit exprimer ses réserves dans une note annexe en
exposant clairement les raisons et proposer en variante chiffrée, le matériel et les
caractéristiques qu'il préconise. Dans le cas contraire, l'Entrepreneur est réputé admettre la
consistance du présent programme.
L'Entrepreneur est tenu de faire vérifier les calculs, soit par le B. E. T. propre à son entreprise
soit par un B. E. T. agréé par le Maître d'Oeuvre, la responsabilité pleine et entière de
l'ouvrage lui incombant.
G Ŕ Canalisations électriques
G-1 N a t u r e :
Les liaisons moyennes tension seront en câble unipolaire polyéthylène haute densité, champs
radial, posés avec protection mécanique.
Distribution générale basse tension :
A l'intérieur du bâtiment et à partir du tableau général basse tension et jusqu'aux tableaux
de distribution secondaires, la distribution se fera soit par câble U 1000 RO 2 V posé sur
chemin de câble ou sous tube rigide ininflammable ou protégée par buse, soit par canalisation
préfabriquée.
G-2 Section des conducteurs :

La section des conducteurs actifs sera déterminée en fonction des intensités admissibles
(tableau 35 Normes CL 005) et des limites de chutes de tension entre le transformateur et les
circuits terminaux (5 % pour les circuits lumière, 8 % pour les circuits forces) sans être
inférieur à 2,5 m/m² pour les circuits prises de courant et 1,5 m/m2 pour les circuits d'éclairage.
Pour les lignes principales, la section du conducteur neutre pourra être réduite dans la mesure
où le pôle correspondant de l'appareil de protection sera réglé à l'intensité nominale de cette
section.
La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément à l'annexe II du Chapitre 6,
Norme CL 005.
25
G-3 Repérage :
Pour les conducteurs H 07 - V.U. on respectera dans toute l'installation des continuités de couleur
d'isolant pour :
- Les conducteurs de phase (de préférence rouge ou jaune). Si la même couleur est utilisée
pour les trois phases, on numérotera chacune d'elle par abréviations sur bande
«Sterling» type P. H. I.
- Le conducteur neutre (obligatoirement bleu-clair).
- Le conducteur de terre (obligatoirement jaune torsadé‚ vert).
- Pour les câbles on repérera les conducteurs par abréviation sur bande «Sterling» type P.
H. I.
H Ŕ Tableaux, armoires et coffrets

Les tableaux seront préfabriqués, étanches I. P. 549 pour les armoires métalliques, I. P.305 pour
les tableaux secondaires conformes à la norme U.T.E. 20.010, en tôle électrozinguée peinte
Epoxy ou en Polyester, équipés de portes fermant par poignée avec serrure.
Ils comprendront l'appareillage nécessaire pour la protection, de sectionnement et la
commande des circuits. Ils seront réalisés conformément aux prescriptions ci-dessous :
- Appareils fixés sur barreau DIN ou OMEGA.
- Câblage en H 07 V.R.
- Appareillage prise avant ou arrière.
- Repérage de tous les appareils par étiquette gravée sur barreau.
- Sortie de câble par presse-étoupe.
- Pour les tableaux concernés, télécommande ramenée sur borniers avec repérage et
contacts O. F. de report d'alarme et signalisation.
- Barres de terre et de neutre pour les départs.
- Les tableaux doivent s'ouvrir côté circulation.
- Dimensionnés pour recevoir 30 % d'équipements supplémentaires.
I Ŕ Appareils de coupure et de protection

Cet appareillage devra porter la marque de conformité N. F. - U. S. E.
Les disjoncteurs seront conformes au descriptif, ceux du type différentiel auront une plage de
déclenchement 300 à 500 mA pour les appareils à moyenne sensibilité et 30 mA pour les
appareils à haute sensibilité.
Les coupe-circuits seront tous du type coupe-circuits fusibles H.P.C. type cartouche ou à
couteau déterminé conformément au tableau de la norme C 15.100 ou CL 005.
Les commandes «normal» d'éclairage seront réalisées par interrupteurs unipolaires calibre 10 A
et à contacts argent.
Les circuits issus du tableau de répartition devront satisfaire aux règles suivantes :
- Les foyers lumineux fixes devront être répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement
affectés à cette fonction.
- Les socles de prises devront être alimentés par un ou plusieurs circuits distincts de ceux
alimentant les foyers lumineux fixes.
Les modèles d'interrupteurs et de télérupteurs encastrés seront fixés par vis et non par griffes.
Les prises de courant normales seront du type calibrées à 16 A. Elles comprendront une fiche de
terre reliée au circuit général de terre.
Les modèles encastrés seront fixés par vis sur le boîtier à l'exclusion de tout système à griffes.
J Ŕ Appareils d’éclairage
Les douilles de lampes à incandescence seront en laiton sauf dans les locaux humides où elles
seront en porcelaine, elles seront du type à baïonnette jusqu'à 150 W et à vis au delà.
Les douilles à interrupteur seront interdites, tout repiquage de conducteurs sera proscrit.
Les tubes fluorescents seront du type «Blanc soleil de luxe» dans tous les bureaux et du type
«Blanc industriel» dans les locaux techniques.
Les appareils fluorescents seront tous du type compensé. Les ballasts seront noyés dans la résine
polyester, et du type à allumage instantané.
Les appareils utiliseront des lampes fluorescentes à haute efficacité lumineuse à longue durée
d'utilisation munie de douilles normalisées à allumage instantané.
26
Les vasques ou cloches devront avoir un bon pouvoir diffusant et anti-éblouissant, tout en
conservant un bon rendement lumineux.
Les reflets et effets stroboscopiques seront autant que possible évités.
Les appareils étanches à la poussière et l'humidité auront des entrées de câbles par presse-
étoupe.
L'appareillage sera compensé afin de présenter un très bon facteur de puissance d'ensemble
(Cos 0 = 0,85 minimum perte minimum 20 %).
Il devra être silencieux, et si possible, d'un type unifié pour l'ensemble de l'installation.
Equipés de filtre antiparasitage et de ballasts à faible champs magnétique pour ne pas
influencer les circuits électriques de mesures et les télécommunications dans les locaux
concernés.
Les masses métalliques de tous les luminaires seront raccordées au circuit de protection.
L'accrochage des tubes fluorescents devra être parfait et éviter tous les risques de chutes dûes
à des vibrations.
Dans tous les cas, l'appareil proposé‚ devra être d'un entretien facile et ne nécessitera qu'une
seule personne pour celui-ci.
Les appareils, spécifiés tels, devront être parfaitement étanches à la poussière.
Pour les appareils à lampes à incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées,
munies de douilles.
H Ŕ Niveau d’éclairement moyens recommandés

Chaque type d'appareil d'éclairage est choisi suivant le type du local, conformément à la
Norme U. T. E. C. 71.110 et à la Norme U.T.E. C 12.200.
Les calculs de niveaux d'éclairement et le choix des appareils devront être établis en fonction
des critères qualificatifs et décoratifs pour l'éclairage intérieur artificiel.
Le niveau d'éclairement demandé devra être obtenu après une période minimum de 150
heures de fonctionnement.
I Ŕ Protection des personnes contre les dangers électriques

D'une manière générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés
par les courants électriques seront réalisées conformément aux indications du Chapitre 6
de la Norme CL 005.
Toutes mesures devront être prises contre les contacts directs en particulier dans les tableaux
électriques qui seront fermés à clé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prises
de courant dont l'accès nécessite l'ouverture de tableau.
Contre les contacts indirects, on procédera :
- D'une part, à la mise à la terre de toutes les masses susceptibles d'être mises sous
tension, des liaisons équipotentielles des salles d'eau, des fiches de terre des prises de
courant, à travers un circuit de terre.
- D'autre part, à l'installation de disjoncteurs différentiels haute et moyenne sensibilité avec
sélectivité de déclenchement et qui devront ouvrir les circuits.
J Ŕ Détermination des besoins

J-1 Facteur de simultanéïté :
- Eclairage : 0,8 à 1
- Chauffage électrique : 1
- Conditionnement d'air : 0,8 à 1
- Prise de courant : 0,6 + 0,8
- Appareils de cuisson : 0,8 avec régulation d'échelonnage de mise en route.
- Plomberie sanitaire : 0,75
J-2 Appareils de protection et coupure B. T. :

- Calibre inférieur au minimum de 10 % au calibre maximum admis par le type
d'appareils (U.T.E. C 15.100).
J-3 Sélectivité :
- 10 % minimum de différence entre les calibres de deux appareils en série (U.T.E.
C 15.100).
27
J-4 Commande des appareils de coupure (HPC) de circuits :
- Eclairage fluorescent et incandescent en direct coupure maximale admise 400
W, 6 appareils de1x36 W
- Autres circuits d'éclairage en direct, coupure maximale admise 6 A.
J-5 Distinction entre appareil de coupure et de protection :

- La coupure en charge d'un circuit se fait sur un appareil distinct de celui de
protection.
K Ŕ Qualité des fournitures

Les conditions imposées dans le présent descriptif sont à respecter, ne sont admises que les
dérogations, variantes ou particularités ayant obtenu l'agrément du Maître d'Oeuvre et
ayant pour cause :
- Les qualités du matériel.
- Les délais d'approvisionnement ou de réalisation.
- Les modifications demandées par le Maître d'Oeuvre.
Tous les matériaux proposés par l'Entreprise doivent être de fabrication standard, sauf
dérogations spéciales et soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre.
L'Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procès verbaux d'essais, que les
équipements et matériaux proposés répondent aux conditions normales d'exploitation
demandées.
Le matériel et les types d'installations proposés doivent être conformes aux recommandations
du C.E.T. et plus particulièrement aux Normes Françaises U.T.E. et la Norme Marocaine N. M. 7.11
C.L - 005.
L Ŕ Mise en œuvre des fournitures

L-1 Percements, scellements et fixations diverses :
Tous les percements, scellements et fixations diverses sont à la charge de l'Entrepreneur du
présent Lot. Les réservations importantes sont réalisées par l'Entrepreneur du Lot Gros-Oeuvre
suivant les indications fournies par l'Entrepreneur du présent Lot.
Pour l'exécution des scellements que l'Entrepreneur est amené à effectuer, l'emploi du ciment
doit être du type à prise rapide, le plâtre étant interdit.
Pour les fixations éventuelles prévues sur des parties métalliques, l'Entrepreneur doit exécuter des
raccords antirouille dans le cas où des soudures ou des percements doivent être réalisés.
Toutes les fixations métalliques sont peintes, galvanisées ou cadmiées.
L-2 Traversée des parois :

Elles doivent répondre aux Normes U.T.E. C. 15.100 et P.N.M. 7.11 C. 1005. Tous les fourreaux
ainsi que les percements et scellements nécessaires à leur pose sont effectués par
l'Entrepreneur du présent lot.
Ils doivent être d'un diamètre approprié à celui des câbles dont ils assurent le passage et
dépasser sur chaque face la paroi qu'ils traversent d'un centimètre.
L-3 Repérages des câbles :

Les câbles spécifiques aux appareils sont repérés à leurs points de départ, changements de
direction et d'aboutissement par une bague dont l'indication doit correspondre aux schémas
fournis.
L-4 Visseries et boulonneries :

Seul l'emploi de boulonnerie et de visseries cadmiées est admis.
L-5 T ô l e s :
Les tôles sont de qualité double décapage, traitées au chromate de zinc, soigneusement
mastiquées et poncées avant peinture.
28
L-6 Peintures :
Toutes les parties métalliques sont traitées anticorrosion.
L-7 Câbles :
Les câbles utilisés sont du HO 7 V - U ou HO 7 V - R dans les coffrets : pour la distribution
secondaire U 1000 RO 2 V.
M Ŕ Vérifications
L'Entrepreneur se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés par le Maître d'Oeuvre,
notamment aux indications portées sur les dessins qui définissent, dans le cadre des plans
d'ensemble, les implantations des installations du présent lot par rapport au gros-oeuvre.
L'Entrepreneur qui a remis en temps utile au titulaire du lot gros-oeuvre les indications et les plans
précis couvrant les réservations à prévoir dans ce lot, doit se rendre compte et surveiller
personnellement sur le chantier que ses indications ont été suivies, sous peine de supporter les
frais de réparation. L'Entrepreneur doit vérifier les côtes indiquées aux plans et doit
proposer au Maître d'Oeuvre, en temps utile, toutes les modifications qu'il juge nécessaires, en
égard aux matériaux qu'il peut être amené à proposer.
Il appartient à l'Entrepreneur de demander, au fur et à mesure des besoins, les rensei-gnements
éventuellement nécessaires à la mise au point de détail.
N Ŕ Essais, contrôles et réceptions
N-1 Essais des matériaux :

Les modalités spécifiques d'exécution des essais sont définies par les Normes U.T.E.
N-2 Conditions de réception des travaux :
N-3 Réception provisoire :

La réception provisoire est prononcée lorsque les conditions ci-après auront été réunies :
- Remise des documents prévus dans l'article 6 (documents à fournir par l'Entrepreneur).
- Essais de réception ci-après concernant :
• Vérification de l'isolement des différents éléments : R > 400.000 Ohms.
• Chutes de tension telles qu'elles sont définies dans l'article 8.
• Equilibrage des phases sur les arrivées des armoires.
• Essais de fonctionnement.
• Essais de rigidité diélectrique de tous les circuits à 2 U + 1000 V U étant la tension de service.
• De continuité des circuits de protection.
• Essais sur les appareils d'éclairage prévus par les Normes Françaises U. T. E. C 71.200 et 71.210.
N-4 Réception définitive :

La réception définitive est prononcée à l'expiration du délai de garantie si les conditions ci-
avant ont été maintenues.
O Ŕ Entretien de l’installation
L'Entrepreneur a la charge de l'entretien de l'installation pendant une période d'un an à
compter de la date de la réception provisoire, cet entretien comprendra :
- L'examen systématique, le réglage et la mise au point de tout l'équipement du présent lot.
- La réparation ou le remplacement standard de tout le matériel défectueux.
P Ŕ Instruction et mise en service des installations

L'Entrepreneur est tenu de mettre à la disposition du Maître de l'Ouvrage un technicien
expérimenté‚ qui doit expliquer le fonctionnement et les réglages à l'employé s'occupant de
l'entretien de l'installation pendant une période de DIX JOURS (10 JOURS). Il doit remettre au
Maître d'Ouvrage et à son personnel un manuscrit donnant les explications nécessaires au
fonctionnement et au dépannage ainsi que les schémas détaillés en Trois (3) exemplaires.
29
Q Ŕ Garantie
L'Entrepreneur s'engage à assurer pendant une période de garantie d'un an (1 AN) à compter
de la date de réception provisoire, l'entretien complet et systématique des appareils faisant
l'objet de sa soumission et à intervenir, à la demande du Maître d'Ouvrage, pour
effectuer tous les dépannages éventuels. Les interventions d'entretien et de dépannage
exécutées durant cette période sont à la charge de l'Entrepreneur.
R Ŕ Contrat d’entretien
L'Entrepreneur soumissionnaire devra obligatoirement joindre à sa soumission une proposition
de contrat d'entretien annuel «Complet».
VIŔ PLOMBERIE - SANITAIRES

A Ŕ Nature des travaux
Les travaux faisant l 'objet du présent lot comprennent tous les travaux tant pour les bâtiments
proprement dits que pour les aménagements extérieurs , entièrement terminés, exécutés
suivant les règles de l'art.
- Fourniture et pose des appareils sanitaires.
- Fourniture et pose des circuits eaux froides.
- Evacuation des eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales.
- Fourniture et pose des réseaux extérieurs eaux froides.
- Arrosage, bornes.
- Fourniture et pose du matériel de protection et de lutte contre l’incendie.
B Ŕ Provenance des matériaux

Tout matériel destiné à l'exécution des travaux sera d'origine marocaine. Il ne sera fait appel aux
matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se procurer l'équivalent de fabrication
marocaine.
Les matériaux proviendront en principe des lieux de production suivants :
Désignation Caractéristiques Provenance
- Canalisation eau froide et ECS Tube fer galvanisé tarif I et II Usines du Maroc
(1er choix ) Ŕ Retube
- Evacuation des appareils Tuyaux de plomb ou P.V. C Usines du Maroc
- Chutes EP & EV Fonte SUPER METALIT ou PVC Dito
(ou similaire)
- Vannes d’arrêt pour adduction Marque du 1er choix Dito
- Vannes d’arrêt pour intérieur Marque du 1er choix Dito
- Appareils sanitaires Marque du 1er choix. Porcelaine Dito
vitrifiée
- Robinetterie chromée Marque du 1er choix Dito
- Matériel de protection incendie Extincteur à poudre Dito
Par le fait même du dépôt de son offre, l'Entrepreneur est réputé connaître les ressources des
usines et dépôts indiqués ci-dessous ainsi que leurs conditions d ' accès et d 'exploitation.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces
matériaux.
A toute réquisition, les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux
devront être présentés par l ' Entrepreneur.
Tous ces matériaux seront de première qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif
technique et D.G.A.
C Ŕ Vérification des matériaux

La demande de réception d'un matériel devra être faite deux semaines avant son emploi. Les
matériaux non acceptés par la Maîtrise d’œuvre et le Maître d 'Ouvrage seront évacués du
chantier dans un délai de 24 heures.
30
D Ŕ Prescriptions particulières
La description des travaux ci-après ainsi que celle des matériels est donnée dans ce présent
dossier à titre indicatif. L 'exécution de ces travaux devra respecter les spécifications des plans
de détails communiqués à l'Entrepreneur lors de son 40 étude de prix et aux règles de l'art
définies dans les prescriptions techniques correspondantes du D.G.A. et des documents
techniques unifiés (D.T.U.). Il appartiendra à l ' Entrepreneur de solliciter du Maître d’ouvrage
avant toute étude de prix, comme avant toute exécution, les renseignements inscrits aux plans
de détails qui pourraient lui être nécessaires. Toute exécution non conforme aux dessins de
l'Architecte et au B.E.T. sera refusé et immédiatement rejetée et reprise aux frais de l '
Entrepreneur. Tous les matériaux employés pour ces travaux devront avoir été présentés et
agrées par la Maîtrise d'Oeuvre avant approvisionnement ou exécution de même que les
échantillonnages.
E Ŕ Caractéristiques du matériel
Robinetteries - Clapet - Tuyauteries - Vannes et Accessoires.
E-1 Robinets et vannes
Les robinets et vannes seront conformes aux normes: NFE 29401 jusqu 'à NFE 29135 et
29436 jusqu 'à NFE 29441.
Les vannes d ' isolement des appareils et des circuits seront du type à bride à ouverture et
fermeture reconnaissable.
Les vannes seront à passage direct en fonte et bronze à double opercule.
Toutes les vannes et tous les robinets seront munis d'étiquettes ou de numéros indiquant leur
emploi et les circuits qu ' ils desservent.
E-2 Clapet et retenue

Les clapets de retenue en fonte et bronze seront conformes aux normes marocaines ou à
défaut à la norme NFE 29.433, 29.135, 29.256.
E-3 Tuyauterie
Les Tuyauteries seront du tarif I, soudées par rapprochement jusqu'au diamètre 50 / 60,
éprouvées en usine 16 bars, utilisation 10 bars maxi.
Les pentes seront régulières de façon à permettre les purges; une pente d'écoulement d'au
moins 1,5 mm par mètre sera respectée. Les piquages sur les collecteurs principaux seront
effectués dans un plan incliné d ' au moins 45°.
Les raccordements pris à la partie supérieure des colonnes montantes auront une pente
descendante.
Les pentes ne seront pas inférieures à 2 mm par mètre.
Les joints filetés seront proprement coupés et rendus étanches par une pâte type Gebajoint et
de la filasse, ou Téflon pour les petites sections.
Aucune tuyauterie n'aura un diamètre inférieur à 12 mm
F Ŕ Prescriptions concernant les réseaux

F-1 Canalisations enterrées et inaccessibles:
Les parties enterrées ou destinées à devenir inaccessibles ne doivent pas comporter de raccord,
doivent être peintes de deux couches de peinture super- gal frit et revêtues d'une bande de
protection du 1er choix.
Le passage des canalisations à travers les murs, cloisons et planchers se fera dans les fourreaux
en tube chauffage ou en matière plastique d'un diamètre intérieur supérieur de 0,5 cm au
diamètre extérieur des canalisations.
F-2 Supports et fixations:

Ils doivent être inoxydables et facilement démontables. Seront disposés à intervalles
suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous l'effet de leur poids et des efforts
auxquels elles peuvent être soumises n'accusent pas de déformations anormales.
Les tuyaux devront pouvoir se dilater par l'intermédiaire de lyres ou de compensateurs de
dilatation et de points fixes placés sur les parcours.
31
G Ŕ Prescriptions particulières
Les installations proposées par les installateurs devront être conformes à la réglementation
en vigueur à la date d ' appel d ' offres et notamment :
- Aux normes marocaines.
- Aux normes françaises homologuées ( A F N O R ).
- Aux prescriptions du C.S.T.B.
- Au D.T.U. et aux décrets de sécurité et à toutes les normes et
décrets régissant le matériel rentrant dans cette installation et en vigueur à la
date de l'offre.
Pour le calcul des circuits E . C . S.
- A la norme française NF.P.204.
- Aux R.E.E.F. 50 hydraulique titre 8 annexes 19 et 20.
VII – PEINTURE - MIROITERIE
1°) PEINTURE
A - REFERENCES AUX TEXTES SPECIAUX

de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et règlements français notamment :
Les normes AFNOR :
NF T 30-002 : Classification des pigments minéraux
NF T 30-003 : Classification des familles de peintures, vernis et produits annexes
NF T 30-015 : Peintures - Essai de résistances à l'abrassion
NF T 31-001 : Blancs broyés à l'huile de lin
NF T 32-001 : Huile de lin brute
NF P 78-301 : Verre étiré pour vitrage du bâtiment
NF P 78-331 : Mastic à l'huile de lin
- DTU n° 59 (1952) : relatif aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service, vitrerie,
miroiterie, papiers de teinture
- DTU n° 81-2 (Octobre 1959) : relatif aux travaux de ravalement peinture
Les obligations de l'entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des
ou normes en vigueur à la date de la remise de l'offre et applicable aux travaux du présent lot.
l'entreprise devrait le signaler au Maître d'Oeuvre avant la remise de son offre. Tous ses frais
d'une modification du projet une fois le Marché passé seraient à la seule charge de l'entreprise.
B- OBLIGATIONS DIVERSES
L'entrepreneur devra tous les travaux de sa profession nécessaires au complet achèvement des
ouvrages.
Les travaux de peinture comportent la fourniture et la mise en oeuvre de tous les produits,
matériaux et engins nécessaires à la réalisation des ouvrages définis par le devis descriptif.
Sont à sa charge :
- la reconnaissance préalable des supports
- la protection des ouvrages non peints
- les opérations préparatoires en fonction du support et du degré de finition
- l'exécution des couches de peinture compris rebouchages et ponçages éventuels entre
chacune d'elles.
- les raccords de peinture après ajustage des menuiseries.
L'entrepreneur devra le nettoyage usuel des locaux en fin de chantier, pour permettre leur mise
en service.
L'entrepreneur devra tous traitements et protection imposés par le présent devis et les cahiers
des charges.
L'entrepreneur devra toutes dispositions à prendre pour l'amenée, à pied d'Oeuvre, de ses
matériels lourds.
32
L'entrepreneur devra les dispositions concernant la sécurité de son personnel et celle des autres
ouvriers travaillant au voisinage de ses installations.
C - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et par les
termes de la présente description. Les matériaux mis en oeuvre devront répondre, en ce qui
concerne leurs qualités physiques et leur mode d'utilisation, aux conditions et prescriptions des
normes.
Il pourra être demandé, sans majoration de prix, l'emploi de couleurs fines, telles que vert de
zinc, oxyde de chrome, bleu de Prusse, etc. Seront à la charge de l'entrepreneur : transport des
matériaux, leur mise en oeuvre, la confection des échantillons. L'entrepreneur sera responsable
des dégradations dues à ses travaux et, en particulier, des tâches d'huile sur les sols qui pourront
être refaits à sa charge.
D - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX BADIGEONS ET PEINTURES

Tous les matériaux seront de première qualité et mise en oeuvre conformément aux prescriptions
des fabricants.
Tous les éléments peints devront être bien couverts et ne devront pas présenter d'imbus. Le
Maître de l'Oeuvre pourra demander l'exécution de couches supplémentaires sur celles prévues
et sans que l'entrepreneur puisse prétendre à aucun supplément, si les peintures ne couvraient
pas parfaitement le support.
Tous les rechampissages, quels qu'ils soient, sont compris dans les prix unitaires, notamment les
chambranles.
En vue d'un fini général sans reproches des peintures et pour dégager sa responsabilité,
l'entrepreneur devra, avant exécution signaler tous les raccords et imperfections à faire prendre
par les autres corps d'état, tels que enduits mal faits ou cloqués, plinthes non poncées, mauvais
scellements, fissurations, etc.
Tous les sols devront être efficacement protégés afin de ne pas être tâchés. Chaque opération
dans le déroulement des travaux de peinture pourra faire l'objet d'un constat, les couches de
peinture devront se différencier par une légère nuance de teinte, la dernière couche étant bien
entendu, au ton exact défini par le Maître d'Oeuvre.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries et quincailleries posées
avec une couche d'impression n'impliquent pas obligatoirement que cette impression ne soit
pas à refaire.
Les travaux tels que le nettoyage final des lieux sont à la charge de l'entrepreneur et devront
être exécutés de façon parfaite, les sols en mosaïque, les plinthes et leur retour horizontal
devront être lessivés à plusieurs reprises au savon noir de première qualité, l'acide chlorhydrique
étant formellement interdit (sauf accord du Maître d'Oeuvre)
Les hauts et bas de portes hors vue devront être peints, les serrures des portes bloquées devront
être nettoyées avec précaution à l'essence et huilées, ainsi que toutes les autres quincailleries,
crémones, targettes, paumelles, toutes les paumelles ou charnières perforées devront être
huilées.
Le blanc de zinc devra être obligatoirement composé d'un minimum de 99.6% d'oxyde de zinc
portant le label de qualité "cachet vert". Tout produit destiné à remplacer l'huile de lin pure est
formellement interdit.
2°) VITRERIE
A - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Toute la vitrerie décrite sera fournie et posée par l'entrepreneur du présent lot.
Les vitrages (ou glaces) auront une épaisseur minimale conforme aux normes, épaisseur
déterminée par les dimensions des volumes à mettre en place.
Ces vitrages (ou glaces) seront de premier choix, clairs ou teintés suivant descriptif et non
déformants.
Le calage des vitrages devra être fait de façon à assurer un positionnement correct de ceux ci,
en hauteur, largeur et éventuellement en épaisseur. Il devra également transmettre au châssis
en des points préférentiels judicieusement choisie le poids propre du vitrage, ainsi que les efforts
qu'il supporte (vent principalement)
33
Les cales utilisées seront imputrescibles, compatibles avec les produits de calfeutrement et le
matériau du châssis. Leur dureté devra être nettement inférieure à celle du verre (en bois
imprégné d'huile, en élastomère ou en plomb).
Hormis le cas de mise en oeuvre avec joints de néoprène coiffant complètement les chants des
vitrages, le calage d'assise est obligatoire dans tous les châssis métalliques et en béton, le
calage périphérique l'est aussi dans ces châssis lorsqu'il y a risque de glissement de vitrage.
La largeur des cales d'assise et périphérique sera telle que la totalité de l'épaisseur du verre
repose sur ces cales.
La longueur des cales d'assise sera fonction de leur dureté et du poids des vitrages. Un calage
latéral sera nécessaire chaque fois que le matériau choisi pour former joint d'étanchéité reste
trop mou pour équilibre seul sans fluage excessif, les pressions transmises latéralement par le
vitrage.
B- PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du
chantier. Il devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer
éventuellement.
C - APPROVISIONNEMENT EN EAU
Dans le cas où le branchement d'eau pour l'alimentation générale du chantier n'était pas
encore réalisé au démarrage des travaux, l'entrepreneur devra assurer son approvisionnement à
l'aide de citernes qui devront être en nombre suffisant afin de ne pas freiner la cadence
normale dans l'exécution des travaux de son lot.
D - TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits précédemment, l'entrepreneur du présent lot devra tous travaux
nécessaires ou fournitures pour une parfaite finition de ses ouvrages. Aucune réclamation ne
sera admise pour une soumission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pièces
écrites concernant le présent lot, et qui serait contraire à la volonté du Maître d'Oeuvre.
De plus, l'entrepreneur est réputé connaître la climatologie locale et ne pourra, de ce fait, se
prévaloir des défauts, qui pourraient se révéler après l'exécution des ouvrages.
E - RECEPTION DES TRAVAUX

L'entreprise sera responsable de ses travaux jusqu'à réception de l'ensemble des ouvrages.
34
CHAPITRE V :
DESCRIPTION DES OUVRAGES
MODE DE REGLEMENT
A - GROS ŒUVRES
A. 0- INSTALLATION DE CHANTIER
Cette installation comprend :
a Ŕ Locaux de chantier:
- 1 salle de réunion
- 1 salle d'eau
b Ŕ Clôture du chantier :
La clôture du chantier, sur tout son pourtour, en panneaux nervurés de tôle galvanisé
conformément aux instructions de la maîtrise d'œuvre.
c Ŕ Panneau de chantier :
Un panneau de chantier, en profilés Aluminium, de dimensions 1.80 m x 2.00 m, conformément
au modèle qui sera présenté par le Maître de l’Ouvrage et, installé sur ses instructions.
d- Equipements
Les équipements suivants seront fournis et mis en place par l'entrepreneur et à sa charge.
Ŕ Salle de réunion :
 1 table de réunion de 2 m x 6 m
 15 chaises
 4 tableaux d'affichage en contre-plaqué Oukoumé de 5 mm d'épaisseur ; 2 de dimensions
4x1.2m et 2 de dimensions 6 x 1.2 m
 2 casiers de rangement.
Ŕ Cahiers de chantier :
Trois cahiers de chantier en trifold seront en permanence à la disposition du Maître de l’Ouvrage
et de ses représentants.
Ŕ Téléphone - Fax :
La salle de réunion sera équipée d'une ligne téléphonique et d'un téléfax. Les frais d'installation
et de communications seront à la charge de l'entreprise.
Il est précisé que tous les locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou matériel
d'entreprise, seront établis en dehors des constructions et à des emplacements soumis pour
approbation au Maître de l’Ouvrage, avant tout stockage de matériaux.
Ŕ Compteurs provisoires de l’eau et l’électricité:
Le chantier sera équipé par des compteurs provisoires de l’eau et l’électricité. Les frais
d’abonnement et d'installation seront à la charge de l'entreprise.
L'hébergement du personnel de chantier est formellement interdit à l'intérieur des ouvrages. Il en

est de même pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront être implantés en
dehors des ouvrages.
Ouvrage payé au forfait , y compris toutes sujétions.
Au prix ……………………………………………………..…………….………………… A.0
I - TERRASSEMENTS
Les fouilles seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par la Maîtrise d'œuvre, le
Maître de l’Ouvrage et le bureau de contrôle.
35
Elles seront exécutées aux longueurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procès verbal
de réception par le laboratoire à la charge de l'entrepreneur.
Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord de la Maîtrise
d'œuvre et du Maître de l'Ouvrage. Les prix de règlement comprennent toutes les sujétions de
boisage, étaiement, blindage éventuelle, talutage, relèvement des terres, déssouchage, jets sur
berge, les épuisements, pompages qui pourraient être rendu nécessaires, les remblaiements
dans le périmètre du chantier sont évacués aux décharges pour les terres en excédent ainsi que
la démolition des ouvrages pouvant être existant lors de l'exécution des fouilles. Ces fouilles
seront exécutées soit à la main, soit à l'aide d'engins mécaniques sans aucune plus-value pour
l'un comme pour l'autre cas. L'Entrepreneur étant juge du procédé à employer tant en fonction
de son organisation, de la nature du terrain, de ses possibilités en matériel de terrassement que
du respect du planning d'avancement des travaux.
Les terrassements seront payés au mètre cube, mesures prises au vide de construction, sans
aucune majoration pour façon de talus et aucun coefficient de foisonnement n'est pris en
compte dans tous les cas.
A.1 - FOUILLES EN PLEINES MASSES DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE

Les fouilles en pleine masse seront exécutées aux côtes du projet avec une
tolérance de plus ou moins 0,01 m. Le prix devra comprendre toutes sujétions
éventuelles de blindage et d’épuisement.
Suivant prescriptions ci avant, exécutées aux engins mécaniques ou à la main, les
déblais étant mis en dépôt.
Ouvrages payé au mètre cube, y compris toutes sujétions.
Au prix n°...............…............................................................................................... A.1
A.2 - FOUILLES EN TRANCHÉES OU EN PUITS OU EN RIGOLES DANS TERRAINS DE TOUTES NATURES

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par la maîtrise de
chantier sur la base des plans remis par l’Architecte et le B.E.T. Elles seront exécutées
aux largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procès verbal de réception.
Aucun ouvrage de béton ou maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord de la
maîtrise d’œuvre. Les fouilles dépassant les cotes admises ne seront pas payées.
La reconnaissance du bon sol sera effectuée par la maîtrise d’œuvre.
A toutes profondeur pour une nature de sol nécessitant l'emploi du marteau
Piqueur ou brise roches, ouvrage mesuré au mètre cube suivant sujétions ci-dessus.
Ouvrage payé au mètre cube théorique compris toutes sujétions de boisage,
étaiements, talutages, épuisement, pompages qui pourraient être rendus nécessaires,
non compris chargement et transport.
Au prix nº……………………………………………………………………………..… A.2
A.3 - PLUS VALUE POUR FOUILLES DANS LE ROCHER.
Soit en masse ou en tranchée et en particulier pour fondations de murs et de poteaux, compris

jets sur berge, équipements, blindage éventuel, y compris chargement et transport. Ouvrage
payé‚ au mètre cube théorique pour toutes profondeurs, mesures prises au vide de construction,
compris toutes sujétions
Au prix nº……………………………………………………………………………..… A.3
NOTA: Seront comptés comme rocher tous les terrains dans lesquels l'exécution de
la fouille nécessite l'emploi de la masse et du coin, ou du compresseur et du marteau
pneumatique ou encore des explosifs. L'emploi d'explosifs impliquera les précautions
d'usage et notamment, le recouvrement de la fouille par des blindages si la proximité
des bâtiments l'exige, ainsi que la responsabilité totale de l'Entreprise. Le Maître
d’Œuvre et l’Agence du Nord se réservent, d'ailleurs, d'interdire l'emploi d'explosifs en
cas de voisinage immédiat. Les tirs éventuels devront être effectués selon un horaire
établi a l'avance et soumis à l'approbation du Maître d’Œuvre et des Autorités locales,
sans pour cela que la responsabilité de l'Entreprise vis a vis des tiers se trouve dégagée.
36
A.4 - EVACUATION DEBLAIS OU MISE EN REMBLAIS.
Les déblais provenant des fouilles ne pouront pas servir de remblais et seront
évacués tout de suite à la décharge public, compris chargements, transports et
déchargements hors chantier, les déblais provenant des fouilles et jugés propres pour
servir de remblais seront mis en place par couches successives pilonnées de 0.20 m
d’épaisseur. Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant
ou à la dame vibrante, l’arrosage abondant les chargements, transports,
déchargements, mises en dépots préalables éventuels dans l’enceinte du chantier et
toutes manutenstions des terres le terrain après compactage devra voir une densité
égale à 95% de la densité « Optimum Proctor » modifiée. Des essaies de compactages
doivent etre réalisés par un laboratoire agréé à la charge de l’entreprise. La terre
végétale sera conservée et stockée a un emplacement désigné par la maitrise
d’œuvre et l’Agence du Nord. Les déblais en excédent seront évacués aux décharges
publiques compris chargements, transports et déchargements. Ouvrage payé‚ au
mètre cube réel, terrassé non foisonné
Au prix nº………………………………………………………………………......A.4
A.5 - FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TOUT VENANT COMPACTE

Sur une hauteur déterminée par les plans, il sera répandu du tout venant (d’apport de carrières
agrées par le Maître de l’Ouvrage) par couches de 20 cm. maximum. Le répandage sera
conduit de manière à éviter toute ségrégation et désorganisation du fond de fouille. Le réglage
sera exécute avant que le cylindrage soit pousse à refus. La correction des "flaches" devra être
obtenue après repiquage préalable du tout venant. Le cylindrage sera poussé jusqu'à ce que la
fondation n'accuse plus de déformation sous le passage du cylindre.
Le Maître de l’Œuvre et le B.E.T. procéderont obligatoirement à la réception de cette couche
de fondation avant toute continuation des travaux.
La tolérance admise est de 2cm. au-dessous des cotes prescrites. La densité sèche du "tout
venant" en place après compactage devra être au moins égale aux 95% de la densité sèche de
l'essai "Proctor" modifié. Ouvrage payé au mètre cube réel, après compactage, y compris
fournitures, chargement, transport, déchargement, coffrage, mise en remblais, main d’œuvre,
compactage aux engins mécaniques et toutes sujétions Au prix
nº……………………………………………………………………………….…......A.5
II - MAÇONNERIE EN FONDATION
A.6 - BÉTON DE PROPRETÉ

Exécuté en béton N° 5 (voir tableau des dosages), sous les semelles, longrines et
maçonnerie, épaisseur suivant plan du B.E.T. compris pilonnage la largeur du béton
dépassera de 0.10 m de chaque coté de l'aplomb des ouvrages qu'il supporte
Au prix nº……………………………………………………….……….….…………...…………. A.6
A.7ŔMACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION

Pour les murs en fondations à 1 ou 2 parements, de toutes épaisseurs et toutes formes,
exécutées en moellons hourdés au mortier de ciment N°2, les parements seront dressés
sur leurs faces vues de façon à ne pas présenter d’aspérités.
Les joints seront soigneusement remplis au mortier le prix de règlement comprend les
tailles pour angles rentrants ou sortants, les fruits, arrondis, boutisses, faisant toute
l’épaisseur du mur et à raison d’une par mètre carré.
Ouvrage payé au mètre cube théorique de plans de fondation, déduction faite
de tous vides de plus de 0.5 m², ainsi que des ouvrages de béton armé qui pourrait y
être inclus.
Au prix nº…………………………………………………….……….….…………...….………... A.7
A.8- GROS BETON

Suivant plans du Bureau d'études les rattrapages des niveaux en fondations,
massifs, socles et tout autre ouvrage indiqué sur le plan, seront exécutés en béton n°4
dont les pierres de plus grande dimension n’excédant pas 0.20 m et seront bien damés
et espacés entre elles au minimum de 8 cm. Ce béton sera coulé par couches
successives de 0.20 m fortement pilonnées.
37
Au prix nº…………………………….……………………….…….....………………………….………… A.8
A.9 - ARASE ETANCHE

Pour éviter les remontées d’eau par capillarité dans les murs périphériques en
contact avec l’extérieur, il sera exécuté une arase étanche sur les longrines et sous
chaînages périphériques extérieurs y compris retombée et débord de 20 cm minimum
de part et d’autre de la maçonnerie de moellons composée de :
Une chape au mortier de ciment n°4 y compris retombées,
Un feutre bitumé type 27s mis en place entre 2 couches d’EAC ;
Une protection grillagée au mortier de grain de riz projeté à la truelle ;Ouvrages payé au
mètre carré , y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.
Au prix nº…………………………….……….….………………………………………..………..…..… A.9
III - DALLAGES ET FORMES :
A.10 Ŕ HERISSONAGE EN PIERRES SECHES

Exécuté sur terre-plein, en maçonnerie de pierres sèches de 20 cm d’épaisseur
posées en hérisson, la pointe en l’air, rangées à la main et énergiquement damées, les
interstices seront comblés afin d’assurer un parfait calage de l’ensemble, le blocage
ainsi constitué sera ensuite arrosé, y compris fournitures, main d’œuvre et toutes
sujétions.
Ouvrages payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de mise en œuvre
et de finition.
Au prix nº………………………………………………..……….….…......……..……………... A.10
A.11 - FORME EN BETON ARME DE 12 CM Y/C ACIER

Sur le tout venant compacté ou hérissonage, il sera appliqué une forme en béton
dosée à 300 Kg de ciment pour 0,45 m³ de sable et 1 m³ de gravettes N°1et 2, d'une
épaisseur de 0,12 m parfaitement reflué.
Un quadrillage en acier T8 esp=20cm, suivant le plan de béton armé du B.E.T, sera
pris dans l'épaisseur du béton, compris recouvrement, passages sur longrines, coupes,
chutes, compris toute sujétion.
Ouvrages payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de
finition.Au prix nº.……..……………………… …………………….……………………A.11
A.12- TROTTOIR PERIPHERIQUE
Ouvrage comprenant :
Fouilles en pleine masse sur une hauteur de 0.70 m avec évacuation des déblais
aux décharges publiques.
Apport et mise en place par couches successives de 0.20 de tout-venant, sur une
hauteur de 0.70 m.
Réalisation d'un dallage en béton reflué de 1.20 mètres de largeur et d'une
épaisseur de 0.10 et 0.20 côté bâtiment) avec joint tous les 1 mètre dans les deux sens
avec bourrage en bitume.
Ouvrage payé au mètre carré,Au prix nº…….……….….……...……..……. A.12
A.13- BETON COFFRE POUR MARCHES ET RAMPES
Béton coffré pour menus ouvrages tels que marches, rampes, bordurettes, murets
d’arrêt, etc.…
Y compris coffrage, décoffrage, herrissonnage, armatures si nécessaires suivant
plans et toutes sujétions de bonne finition de l’ouvrage. Ouvrage payé au mètre cube,
au prix nº ……………………………………………..……………………...… A.13
IV - EGOUTS ET CANALISATIONS :
A .14 - CANALISATIONS EN BUSES DE CIMENT POUR EVACUATION

Ce prix comprend :
38
 Le terrassement à toutes profondeurs et dans les terrains de toutes natures pour le
passage des canalisations y compris le rocher compact.
 La fourniture et mise en place de lit de sable avec la modification éventuelle du lit de
pose de sable par 15 cm de gravette en fonction de la nature du fond de
tranchée.
 La pose dans l'embarras des étais, nappe phréatique, ouvrages existants, eau potable,
téléphone, câbles etc...
 Le lit de pose en gravettes 15/25, pour pose en terrain rocheux, sur une épaisseur de 0,15
m.
 La fourniture et mise en place de canalisations en ciment type assainissement y compris
toutes sujétions pour joints et raccords nécessaires.
 Le remblai en matériau d'apport de terre sélectionnée ou en terre criblée sortie des
fouilles lorsque son utilisation est requise par un laboratoire spécialisé à la charge de
l'entrepreneur.
 Le remblai sera réalisé de la manière suivante:
 La première partie du remblai sera exécutée jusqu'à 0.20 m au dessus de la buse avec
des terres triées ne comportant aucun élément dur, mise en place du
remblais par couches de 0.20 m damées et arrosées pour éviter tout tassement
ultérieur densité du remblai après compactage, 95% de la densité "optimum Proctor
modifié" exécuté suivant plans, avec côtés de départ et pentes scrupuleusement
respectées
 L'évacuation des excédents de terre à la décharge publique.
 La fourniture et mise en place de grillage avertisseur en plastic de couleur
conventionnelle selon le cas.
 Avant la mise en remblai des tranchées un P.V. d'essai d'étanchéité du réseau doit être
effectué conformément à l'article 133 du DGA.
 Toutes sujétions pour fourniture, étaiement, blindage, matériel divers, fabrication,
transport, manutention, accessoires, coupes, main d'œuvre et mise en œuvre.
 Les essais d'agrément à la charge de l’entreprise.
 Les essais d’étanchéité.
Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture et de
mise en place
Décomposition
a) Diamètre 200 au prix n°……………………………………………………………………….….A.14a

b) Diamètre 315 au prix n°……………………………………………………………………….….A.14b
A.15- REGARDS VISITABLES OU NON VISITABLES POUR EVACUATION

Les regards seront en béton coulé dans un moule métallique, ils compteront les
feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé. Les parois
reposeront sur un radier de 0,15 d'épaisseur débordant de 0,10 de chaque paroi, les
radier comporteront une ou plusieurs cuvettes demi - cylindriques ou tronconiques,
raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.
Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment hydrofuge, les
angles seront arrondis sur un rayon de 5cm.
Tous les tampons seront en béton armé. Ouvrage payé à l'unité, avec tampon
virole, béton, aciers et compris toute sujétion à toute profondeur excédentaires à la
décharge publique. Il ne sera pas accordé de plus value pour profondeur conforme à
l’article 133, paragraphe 2 du D.G.A.
Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en

place
Décomposition
a) De 50 x 50 cm au prix n°…………………………….…………………………….....A.15a
b) De 60 x 60 cm au prix n°…………………………….………………..………..…A.15b
c)De 80 x 80 cm au prix n°……………………………..……………………………A.15c
39
A.16 Ŕ FOURNITURE ET POSE DE SIPHON DE SOL DIAM 200
Fourniture et pose de siphon de sol de dimension et choix de l’Architecte, avec
platine en plomb et étanchéité selon détail de l'Architecte, y compris piquage, fixation,
raccordement à l’évacuation & toutes sujétions.
Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris
toutes sujétions de fourniture, de mise en oeuvre, d’aide à la pose, de raccordement,
etc.
Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise
en place.
Au prix n° …………………………………………………………………………………………..… A.16
A.17- CANALISATIONS POUR PASSAGE DE CABLES ELECTRIQUES DIAM 150

Les terrassements dans tout terrain, remblaiement et évacuation étant compris
dans le prix de règlement, les canalisations diamètre 150 mm seront exécutées en
buses ciment non rejointoyées à 0.80 m de profondeur au dessus de la génératrice
supérieure, et suivant les prescriptions et sujétions des canalisations ci-avant. Le prix
comprendra également la fourniture et la pose d’un grillage avertisseur suivant normes
en vigueur.
Ouvrage payé au forfait, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.
Au prix n° ………………………………………..…………………………………..……….…A.17
A.18- FOSSE SEPTIQUE DE 12 M3

A exécuter sur place suivant plans établis par l’Architecte et le BET et approuvés par le bureau
de contrôle.
Le prix comprendra la réalisation sur place de la fosse septique, les terrassements en tous
terrains, l’évacuation
ou la mise en remblais des terres, deux regard de visite section 40x 40cm, le raccordement des
amenées et des
évacuations ainsi que toutes sujétions pour livrer une installation en bon fonctionnement.
L’entrepreneur procédera à des essais de fonctionnement qui seront consignés sur un P.V de
réception.
Ouvrage payé à l’unité, compris toutes sujétions d’exécutions, au
prix………………………………………………………………………………………………...… A.18
V - BÉTON ARME EN FONDATIONS

GENERALITES :
Avant tout commencement de mise en œuvre, les axes seront tracés sur les plates
formes des semelles réalisées en béton de propreté ou sur les assises du gros béton. Les
fonds du coffrage seront soigneusement lavés au jet d’eau avant coulage du béton.
Les ouvrages en béton armé en fondation et en élévation, seront réalisés en
béton Brute B2, obligatoirement vibré, ils comprennent le coffrage, les étais et toute
sujétion de mise en œuvre à toute profondeur et hauteur exclusive aux engins
mécaniques, le dosage à l'aide des caisses, les essais de granulométrie et de
résistance, l'addition éventuelle de plastifiant ou d'hydrofuge, suivant avis du B.E.T,
recoupement balèvres, les huiles de décoffrage seront à soumettre à l’avis de la
maîtrise d’œuvre ,....etc. Y compris toute fourniture (fourreaux notamment). Les aciers
seront chiffrés à part.
A. 19 - BETON ARME EN FONDATIONS

Tous les ouvrages situés aux bas du dallage de sol, (chaînages, longrines, semelles,
poteaux, etc.), seront réalisées en béton N° 2 conformément aux plans de B.E.T y
compris coffrage, décoffrage, adjuvant de reprise de béton du 1er choix.
Ouvrage payé au mètre cube, y compris toutes sujétions prévues aux généralités.
Au prix nº………………………………………………………………………..….….………...…………. A.19
40
A .20Ŕ ARMATURES POUR BETON ARME EN FONDATIONS
Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détails des plans B.A
notifiés à l'entrepreneur qui devra en outre :
 La fourniture, la façon et la pose des aciers
 Le fil de ligature.
 Les aciers de montage.
 Les cales cubiques 2 x 2 x 2, pour les autres armatures.
Le poids des aciers (FE 500) pris en compte résultera du métré théorique, selon les
plan d'exécution, approuvés établis parle bureau d'études, compte tenu des
recouvrements, chapeaux, crochets en appliquant les longueurs au poids théorique du
C.C. B. A 68.
Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligatures, tolérance
de laminage. Les armatures devront être parfaitement propres, sans aucune trace de
rouille non adhérente, de peinture ou de graisse.
Elles seront exécutées comme décrit précédemment, pour béton armé en
fondation.
Ouvrage payé au kilogramme, y compris toutes sujétions de maçonnage et de
mise en ouvre Au prix nº……….….…………...……………………………………… A.20
VI - BÉTON ARME EN ÉLÉVATION
GENERALITES : Les ouvrages en béton armé en élévation seront réalisés en béton
N°2, ils comprennent coffrage, décoffrage, étais fabrication exclusive aux engins
mécaniques, dosage à l'aide des caisses de volume, essais de granulométrie et de
résistance et toutes sujétions de mise en œuvre à toute hauteur.
Le prix de règlement comprend toutes les sujétions pour parties courbes, pentes
formes irrégulières, coffrage perdu des sous faces, ces bétons seront payés au mètre
cube théorique des plans d'exécution de béton armé visé "bon pour exécution", le
volume des armatures ne sera pas déduit.
A. 21 - BETON ARME EN ELEVATION POUR TOUT OUVRAGE

Béton armé dosé à 350 kg/M3 ciment C.P.J. 45, pour poteaux, poutres, voiles,
voiles de béton avec découpe spécial selon plan architecte chaînage, cage rideaux,
dalle pleine, escalier, linteau antiŔsismique Façon de larmier, acrotères, appuis de
baies, etc. de toute dimension y compris adjonction d'adjuvant de reprise de
bétonnage du 1er choix.
Ouvrage payé au mètre cube, y compris toutes sujétions prévues aux généralités
ci- hautes décrites.
Au prix. nº…………………………….……….….………...………………………………..… A.21
A. 22 - PLANCHER HOURDIS Y COMPRIS ACIERS

Fourniture et pose de planchers préfabriqués en hourdis creux sur poutrelles
préfabriquées en béton armé ou en béton pré-contraint. L'épaisseur de la dalle de
compression doit être scrupuleusement respectée et les poutrelles devront être
parfaitement enrobées.
Le plancher devra assurer une durée coupe-feu 1 heure et devra tenir compte
des dispositions parasismiques suivant les normes en vigueur.
Ces planchers comprennent :

* les poutrelles, les hourdis, le béton pour dalle de compression et enrobage des
poutrelles, les aciers les treillis soudés en deux nappes et les chapeaux prévus dans le
plan de pose du fabricant les enduits au plâtre en sous faces des poutrelles afin
d’assurer un degré coupe feu 1 heure (aucune plus value ne sera accordée en cas
d’utilisation de poutrelles jumelées ou triplées).
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, coffrage,
étais, etc ...ainsi que toutes réservations.
a. PLANCHER De 0.15+0.05 cm, au prix. nº………………………………………………..….……. A.22-a
b. PLANCHER De 0.20+0.05 cm, au prix. nº………………………………………..….………..….. A.22-b
c. PLANCHER De 0.25+0.05 cm, au prix. nº………………………….……………..….………..….. A.22-c
41
A.23 - APPUIS DE BAIE
Ils seront réalisés, avant la pose de la menuiserie, en béton de ciment B2 moulé et armé,
avec glacis au mortier gras et étanche, y compris béton,
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture
Au prix n° …………………………………………………………………………………………….…… A.23
A. 24 Ŕ ACIERS A HAUTE ADHERENCE EN ELEVATION

Elles seront exécutées comme décrit précédemment, pour armatures pour béton armé en
fondation, ouvrage calculé au kilogramme d’acier.
Ouvrage payé au kilogramme, y compris mise en œuvre et toutes sujétions de coupe,
d’assemblage et de mise en œuvre.
Au prix nº…………………………………………………………………………….…...……………..…..... A.24
VII - MACONNERIE EN ELEVATION
A .25 - AGGLOS CREUX DE 20 cm D'EPAISSEUR BRUTE

Agglos creux de 0,20 m d'épaisseur montée à joints croisés et hourdis au mortier n°1. Les
agglomérés devront répondre aux spécifications du D.G.A et avoir reçu l'agrément de la
maîtrise d'œuvre et du Maître de l'Ouvrage. Les joints horizontaux et verticaux seront
parfaitement remplis et essuyés. Les vides de section supérieure à 400 cm2 seront déduits.
Au prix nº …………….……….……………………………………………………..…….…..... A.25
A .26 - MURS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 15 CM
Agglos creux de 0,15 m d'épaisseur montée à joints croisés et hourdis au mortier n°1. Les
agglomérés devront répondre aux spécifications du D.G.A et avoir reçu l'agrément de la
maîtrise d'œuvre et du Maître de l'Ouvrage. Les joints horizontaux et verticaux seront
parfaitement remplis et essuyés. Les vides de section supérieure à 400 cm2 seront déduits.
Au prix nº …………….……….……………………………………………………..…….…..... A.26
A.27- SIMPLES CLOISONS EN BRIQUES DE 6 TROUS EP. =10 cm

Cloisons exécutées en briques creuses en terre cuite répondant aux normes en vigueur.
Ces briques seront posées à joints décalés et hourdés au mortier no1.
Y compris, raidisseurs en BA verticaux et horizontaux, traversées de cloisons y compris
fourreaux linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions, au dessus de toutes
ouvertures, et toutes sujétions de mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.
Au prix nº …………….…………………………………………………………………….…….. A.27
VIII - ENDUITS
A .28 - ENDUITS EXTERIEURS SUR FACADE EN MORTIER BATARD
Pour façades de tous les bâtiments suivant plans, sur tous les éléments de façades ne
comportant pas de revêtements spéciaux, il sera réalisé en enduit exécuté en couches comme
suit :
1. Couche d'accrochage : imbibition correcte du support et passage d'une barbotine liquide
dosée à 500 Kg de ciment CPJ 35, afin d'améliorer l'accrochage.
2. Couche de dressage : 15 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et dressé, se composant
de :
- 50 % de grains de riz tamisé à 3/15.
- 50 % de sable de mer.
- 350 Kg de ciment, classe CPJ 35.
3. Couche de finition : 12 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et bien fini.
La surface obtenue devra être d’apparence régulière et unie et plane telle qu’une règle
de 2,00 m de longueur, appliquée suivant toutes les dimensions ne fasse pas ressortir de flaches
d’une profondeur supérieure à 0,01m.
Ce prix comprend toute sujétion telles que : cueillies, arêtes, arrondis, retour de tableaux,
voussures et petites surfaces, cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d'enduits.
Ouvrage calculé et payé au mètre carré, y compris mise en œuvre et toutes sujétions
Au prix nº….................................................................................……..………………........................ A.28
42
A. 29 - ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS
Sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques et suivantes instructions du Maître
d’œuvre.
Exécuté en deux couches :
1 - Une couche de dégrossissage en une ou plusieurs passes, d'épaisseur ne dépassant pas 0,01
m.
2 - Une couche de finition de 0,05 m d'épaisseur, passée au bouclier, dit "FINO".
Le prix devra comprendre la fourniture et la pose de grillage galvanisé aux jonctions du
béton avec la maçonnerie.
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes les sujétions prévues aux généralités,
Au prix …………………………………………….………………………………………………... A.29
A. 30 Ŕ FAÇON DE DESSUS ET NEZ D’ACROTERES

Réalisé au mortier de ciment sur grillage galvanisé. Le grillage recouvrera toute la partie
horizontale et descendra de 10 cm sur les deux faces verticales. L’enduit sera taloché.
Ouvrage comprenant les arrêtes supérieures, éventuellement la façon de larmier au-dessus
de l’engravure et le renformis pour la pente, l’enduit de finition sera exécuté au mortier n°3,
compris la fourniture du grillage.
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes les sujétions
Au prix n° ……………………………………………………………………………………………… A.30
A. 31 Ŕ FOURNITURE ET POSE DE BAGUETTES D’ANGLES

Tous les angles des murs et piliers recevront une baguette d'angles métalliques de 2,00 m
de hauteur du type du 1er choix y compris raccords d'enduits.
Au prix n° .................................................................................................................................……. A.31
IX - TRAVAUX DIVERS
A.32- MISE A LA TERRE

Ce prix rémunère à l’ensemble, la réalisation de la mise à la terre du bâtiment en câble
cuivre nu de 28 mm² d'une seule longueur, qui déroulera sous les fondations ou sous le dallage
suivant les plans du BET en tenant compte des joints de rupture ou de dilatation.
Le prix de règlement s'entend pour l'ouvrage complètement terminé y compris toutes
sujétions de fourniture, de main d'œuvre, de mise en œuvre, des cosses en laiton pour serrage
avec armatures du bâtiment, d'exécution de regard, de barrette de coupure à installer dans
regard. La valeur devant être compatible avec le calibre du dispositif général.
Ouvrage payé à l’ensemble pour l’ensemble des bâtiments, y compris toutes les sujétions
Au prix n°……………………………………………………………………………………….….A.32
A.33- DALLETTES EN BETON ARME Y /C ACIER

Exécutées en béton n°4 jusqu’à 0.10 m d’épaisseur armé d’un grillage T6 espacement 15
cm compris coffrage, décoffrage, ferraillage, chape de mortier gras soigneusement lissé.
Ouvrage payé au mètre carré, y compris mise en œuvre et toutes sujétions
Au prix n° …………………………………………………………….……………………… A.33
A.34 -RENFORMIS
Ils seront exécutés en béton maigre et terminés par une chape en ciment lissé au mortier
n°4. Dans le cas ou ces renformis recevraient un revêtement de granito ou autre, ils seraient
laissés brut à 0.05 m du niveau définitif.
Ouvrage payé au mètre carré, y compris mise en œuvre et toutes sujétions
Au prix n° ……………………………………………………………………………………… A.34
A.35 Ŕ POCHE D’ENTREE PRINCIPALE EN ELEMENTS PREFABRIQUES EN BOIS :
Ils seront exécutés selon les plans de principe établis par l’Architecte
Ouvrage payé à l’unité compris mise en œuvre et toutes sujétions

Au prix n° ……………………………………………………………………………………… A.35
43
A.36 - FOURNITURE ET POSE DES PERGOLAS EN BOIS TOUT DIMENSIONS
Ils seront exécutés selon les plans de principe établis par l’Architecte
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris mise en œuvre et toutes sujétions

Au prix n° ………………………………………………………………………………………… A.36
A.37 - SOUCHE DE VENTILATION
Comprenant les briques, les enduits, la dallette en béton, les réservations, le raccordement
à la dalle, la façon des larmiers et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.
Payé à l'unité, au Prix ………………………………………………………………………………… A.37
A.38 Ŕ CHAISE EN BETON ARME
Ils seront exécutés selon les plans de principe établis par l’Architecte. Ouvrage payé à
l'unité, y compris mise en œuvre et toutes sujétions
Au prix n° ……………………………………………………………………………… A.38
B - ETANCHEITE
B.1 - FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE

Sur toutes les terrasses seront exécutées des formes de pentes conformément aux articles
155 Ŕ 156 et 160 du D.G.A , en béton dosé à 250 Kg de ciment CPJ 45 pour 0,450 m3 de sable et 1
m3 de gravettes 15/25. Ces formes seront soigneusement damées et finement talochées formant
gorge à la base des relevées. Les points bas auront une épaisseur de 0,03 m minimum. Les pentes
seront de 1,50 cm/100 cm minimum.
Ce béton recevra une chape de lissage de 1,5 cm d’épaisseur au mortier de ciment N°1
parfaitement taloché et prête ainsi à recevoir l’étanchéité prévue.
Ces formes seront mesurés sur place au m², compris fournitures, mise en œuvre, façon de
gorge en arc de cercle de 0,20 cm de rayon et toute sujétion.
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes les sujétions
Au prix n°.…..............................………..….....…………………………………………..…………..….... B.1
B.2 - ETANCHEITE MONOCOUCHE
- Ce prix rémunère l'exécution d'une étanchéité monocouche composée de :
- Enduit d’application à froid en CONCRET PRIMER ou équivalent, il sera appliqué sur toute la
surface à raison de 300 g/m2
- Adhérence total de la membrane de 4 mm d’épaisseur, soudable au chalumeau.
Le recouvrement longitudinal sera au minimum de 10 cm et transversal de 15 cm .
Ouvre payé au mètre carré, y compris toutes les sujétions
Au prix n°.…..............................………..….....…………………..…………………...…..……......... B.2
B.3 - SOLINS GRILLAGES.

- La protection des solins sera assurée par un enduit au mortier de ciment exécuté en 2
couches, avec incorporation d’une bande de grillage simple torsion de 0,30 m de largeur, y
compris 3 couches de chaux alunée.
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris fournitures, nécessaires et toutes sujétions

d'exécution.
Au prix n°.…..............................………..….....……........................................................................... B.3
B.4 Ŕ RELEVE D'ETANCHEITE.

La composition et la mise en œuvre sont effectuées selon les prescriptions du cahier des
charges du procédé.
Bande d’équerre en « ROOFSEAL P. » épaisseur 3 mm appliquée aux reliefs de développé 30 cm,
soudée en plein sur la costière et sur la partie courante par un talon de 15 cm.
Application d’une membrane d’étanchéité, épaisseur 2 mm soudée toute la hauteur à 5 cm de
la costière avec un talon de 20 cm au moins sur la partie courante.
44
Application d’une membrane d’étanchéité, épaisseur soudée sur toute la hauteur avec un
talon de 25 cm au moins sur la partie courante.
La mise en œuvre doit être effectuée selon les prescriptions du cahier des charges du procédé
approuvé par les bureaux de contrôle au Maroc.

Au prix n°.…..................................................................................……...…….......................………. B.4
B.5 - ETANCHEITE LEGERE EN SALLES D’EAU

Cette étanchéité sera réalisée par le complexe suivant la forme de granito.
1 couche d’imprégnation a chaud en émulsion bitume sur toutes la surface de support
1 couche d’enduit d’application a chaud à base de bitume oxydé 90/40.
1 couche d’enduit d’application a chaud à base de bitume oxydé 90/40.
Cette étanchéité remontera de 25 cm sur les parois verticales
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions d'exécution.
Au prix n°…………………………………………………………………..………………………..………… B.5
B.6- ETANCHEITE VERTICALE

Etanchéité sur parois verticales comprenant :
Un enduit au mortier de ciment
En enduit d’application à froid
En enduit d’application à chaud
Une chape de bitume armé type 40T.V
Un enduit d’application à chaud
Un enduit au mortier de ciment hydrofuge avec armature grillagée.
Traitement des joints de dilatation par deux bandes de chape bitumée type 40TV de 100cm
de largeur posée en soufflet.
L’ensemble fourni et posé y compris toutes sujétions de mise en œuvre de finitions et réservations
pour lots techniques par la fourniture et mise en place de soufflets et platine en plomb, y
compris système d’étanchéité périphérique étanche.
Au prix n°………………………………………………………………..………………………………..… B.6
B.7 - PROTECTION DE MONOCOUCHE

Assurée par un béton de 5 cm d’épaisseur dosé à 300 kg de ciment CPJ 45, cette protection
sera exécutée en panneaux coulés en quinconce, une couche de sable de 0.10m sera
répandue entre l’étanchéité et la protection, y compris badigeon à la chaux grasse, 3 couches
croisées et façon de joints creux de 1 cm rempli en bitume à chaud.
Ouvrage payé au mètre carré au prix n°...…………………………. ….....……………................. B.7
C Ŕ REVETEMENTS SOLS ET MURS
C.1- EVETEMENT DES SOLS EN GRANITO POLI ORDINAIRE

Les revêtements en granito devront répondre aux prescriptions de l’article 130 du D. G. A
Le revêtement en granito poli ordinaire de 0,015m d’épaisseur minimum avec incorporation de
grains de marbre Lakhssasse de teinte au choix de l’Architecte.
Les joints de rupture en quadrillage seront en baguettes plastiques à talons.
Composition :
♦ 50 kg de ciment dont 20 kg de ciment blanc et 30kg de ciment ordinaire.
♦ 100 kg de gravette n° 1 et n° 2.
Echantillon à soumettre pour approbation au maître de l’oeuvre.
Ce granito sera exécuté sur une forme au mortier n° 1 de 0.04m d’épaisseur environ. Après
coulage, le tapis sera saupoudré de gravette et roulé à refus avec rechargement éventuel en
gravette de marbre uniquement.
Les ponçages comprendront toutes les phases nécessaires, à la pierre de carborundum de
rugosité déclinante pour obtenir une surface lisse, sans rayures et d’une planimétrie parfaite. Les
bordures seront polis avant la mise en oeuvre des plinthes afin d’éviter la rayure de ces plinthes.
45
Compris joints en matière plastique suivant plan de 0.015 m de hauteur au minimum et de 0.008
m de large minimum (Echantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte), masticage,
rebouchage et le nettoyage en fin de travaux.
Le granito peut être teinté. Le maître de l’oeuvre prescrira ultérieurement cette teinte.
Le mètre carré réel, compté entre nus des murs et cloisons ou au mètre carré développé pour
les petites surfaces y compris toutes sujétions d’exécution en petites parties ainsi que tous les
ouvrages nécessaires à la bonne finition du revêtement, compris masticage, démastiquage,
ponçage et lustrage brillant soigneusement traité.
Ouvrage payé au mètre carré. au prix ……………………………………………………….…. C.1
C.2- PLINTHES DROITES OU RAMPANTES EN GRANITO POLI ORDINAIRE (GRIS).
Mêmes prescriptions que pour l’article n°C.1 La plinthe sera limitée par un joint en plastique de
0.003m d’épaisseur et de 0.01m de largeur.
Ouvrage payé au mètre linéaire, fournis et posé, compris toutes sujétions d’exécution,
au prix……………………………………………….…………………………………………..…….. C.2
C.3- REVETEMENT DES MURS EN CARREAUX DE FAIENCE
Fourniture et pose de carreaux de faïence de 100x100 mm et pose au ciment et/ou colle,

exécuté suivant les prescriptions du D.T.U. en vigueur et suivant les recommandations du
fabricant du produit. Ouvrage payé au mètre carré réel, y/c la forme et toute sujétion
d'exécution transporté et posé, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, (coupes,
chutes, angles, cueillis, protections, etc...)Echantillon, façons et choix à soumettre à
l'approbation de l’Architecte. Désignation salle d’eau, cuisine et services
Au prix n°............................................................................………………………………............ C.3
C.4- REVETEMENT EN GRES CERAME

Les carreaux seront posés à double encollage (buttering - floating) avec un mortier colle en
résine époxy mis sur le support et sur l'envers des carreaux avec joints droits jointoyés au ciment
blanc et auront tous les carreaux d'angles ou de rive avec 1 ou 2 bords arrondis.
Ils devront saillir de leur épaisseur par rapport au nu des enduits les surplombant.
Avant la pose, les carreaux seront trempés dans l'eau propre, puis "ré essuyés", en évitant que
cette opération n'ait lieu au soleil ou dans les courants d'air.
Le coulis de remplissage sera constitué d'un mortier liquide de ciment blanc, dosé à 800/900 kg
de ciment pour un 1m3 de sable tamisé très fin.
Dans le cas de surface soumise à l'action de liquide corrosif, le coulis sera constitué de ciment
alumineux. Y compris, coupes, façons diverses, etc... Couleur, calpinage et dimension au choix
de l'Architecte et de L’APDN.
Au prix n° : ……………………………………..……………………………………………….…. C.4
C-5 REVETEMENT EN AUTOBLOQUANT
Pavés Autobloquants de premier choix et d’épaisseur = 6 cm avec une couche des

désolidarisations en sable concassé de 10 cm d’épaisseur, puis une couche de sable tamisé de
2,5 cm d’épaisseur, stabilisation de pavage par plaque en béton, remplissage des joints y
compris toutes sujétions de mise en oeuvre suivant plan de
calpinage type au choix de maître d’ouvrage y compris :
¨ Remplissage des joints par l’étendage du sable fin.
¨ Protection du revêtement, après masticage des joints et rebouchage, par un film jusqu’à
l’achèvement des travaux.
¨ Exécution d’un nettoyage et lavage de finition.
¨ La plénitude sera telle qu’une règle de 2.00 m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître
de différence
supérieur à 2 mm .Il pourra être procédé à un aplatissage par la plaque vibrante. L’alignement
sera tel d’une règle de 5.00 m posée au droit des joints ne fasse pas apparaître de différence
supérieur à 5 mm.
46
Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions
de fournitures, de mise en oeuvre, de raccords, de masticage, de rebouchage, de nettoyage,
de protection, de lavage et sans plus valus
aucune pour petites parties et parties courbes ainsi que pour l’exécution de toutes les reprises
nécessaires au droit de tous les percement, trous et scellements, lorsque ceux-ci sont exécutés
après le revêtement, et ouvrages divers non revêtus déduits y compris toutes sujétions etc.
N.B
1. L’entrepreneur doit avant d’approvisionner le chantier présenter :
Les attestations d’agrément et de conformité des pavés aux normes en vigueur.
Les échantillons pour approbation de maître d’ouvrage.
Ouvrage payé au mètre carré au prix
N°..........................................................................................................................................................C-5
C.6- PLINTHE DROITE OU RAMPANTE EN AUTOBLOQUANT

Mêmes prescriptions que pour l’article n°C.5 .
Ouvrage payé au mètre linéaire, fournis et posé, compris toutes sujétions d’exécution,, au
prix……………………………………………….……………………………………………………….. C.6
C.7- REVETEMENT PAILLASSE EN MARBRE :
Fourniture et pose de revêtement paillasse et vasque en marbre local du 1er choix. Ce prix
comprend la fourniture, la pose sur forme en mortier de 0,05 d’épaisseur, dimensions, coupes,
chutes, calpinage et toutes sujétions suivant instructions du Maître d’œuvre. Echantillon à faire
agréer par l’Architecte.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………………..…………..….C.7
D-MENUISERIE BOIS & METALLIQUE

D-1 / MENUISERIE BOIS
D- I - 1 PORTE ISOPLANE LAQUÉE
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, la mise en oeuvre et la pose de porte isoplane ouvrante
à un vantail à la française type (1.00 x 2.20 m) hors cadre entièrement en sapin rouge de 1er
choix, traitée fongicide et insecticide, ouvrante à un vantail, fabriquée à l’atelier selon les plans
de principe établis par le maître d’œuvre et ayant les caractéristiques suivantes :couvre joint de
15x50mm
Cadre de 70x48mm-précadre de 25x60mm
Faux cadre en sapin rouge avec pattes à scellement ;
Cadre dormant en sapin rouge avec feuillure pour ouvrant, pattes à scellement ; alèse
en bois massif hêtre ŔCP formica à peindre
Moulure de calfeutrement à fixer sur une ou deux faces du dormant ;
Le vantail est constitué d’un bâti en sapin rouge à peindre assemblé à tenons et mortaises,
renforcés par des tourillons de même essence, comprenant deux montants et une traverse
haute, traverse basse avec plinthe, trois traverses intermédiaires d’intérieur, entretoises intérieure
verticales et horizontales, habillage des deux faces en formica ;
Quincaillerie : paumelle en laiton chromé mat diamètre 140 mm 6 unités par porte, poigné:
béquille en laiton chromé mate du 1er choix, serrure à canon, finition inox axe à 40mm du bord.
Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions
de fourniture, de mise en œuvre, de toutes les manutentions, de faux cadre, de cadre dormant,
d’ouvrant, de joint isophonique, de transport à pied d’œuvre, de scellement, de quincaillerie et
ferrure, de couvre-joint, d’ajustage, de couche d’impression, de tous les raccords nécessaires au
droit de tous les percements lorsque ceux-ci sont exécutés après les enduits, de protection
jusqu’à la réception provisoire et sans plus value aucune pour fourniture de tous accessoires
pour le bon fonctionnement de d’ouvrant et de nettoyage en fin des travaux, Ouvrage payé au
mètre carré, au prix n°……………….... ....................................……………………….…..... D-I-1
47
D- I Ŕ 2COMPTOIRES :
Panneau stratidécor wenge 19mm et aleze sapelli massif et teinte wenge ,largeur de 0.40m
Ce comptoir doit être conforme au plan de détail remis par l’architecte ,habillage stratidécor
blanc 12mm,perforation ф50mm pour passage des cables ,tasseau en sapin rouge ,aleze de
35x70 ,sapelli massif teinté wenge ,vernis mat
payé à l’unité, au prix ………………………………………………………………………..……. D-I-2
D- I Ŕ 3 PLACARD DE 2M DE HAUTEUR:
Même caractéristique que l’article D-I.1

payé à l’unité, au prix …………………………………………………………………..……. D-I-3
D-2 / MENUISERIE ALUMINIUM
D- 2 - 1 PORTES EN ALUMINIUM Y/C VITRAGE

Réalisé en profilé lourd en aluminium anodisé couleur bronze du 1er choix, composé de :
Vantaux vitrés ouvrant à la français réalisés en profilés aluminium et comportant traverses basse,
traverses hauts, traverses intermédiaires et montants latéraux avec les joints Néoprène feuillures
à vitre posé et équipé d’une poignet double type CMD, a exécuter suivant plan et détail de
l’architecte. Précadre exécuté en tôle pliée galvanisé de 20/10° d’épaisseur scellé au mur par
pattes à scellement en fer plat galvanisé de 20 x 5 mm tous les 30 cm. Ce précadre sera de 35
mm de largeur minimum et plus si nécessaire.
Cadre dormant réalisé en profilé aluminium et comportant traverses basse, traverses hauts et
montants latéraux. Les profilés comporteront les fouilleurs nécessaires pour recevoir les ouvrants
ou le vitrage. Lafixation sur les précadres devra être renforcée afin de prévenir toute effraction.
Equerre d’assemblage
Vitrage : Glace claire bistadipe. 44-2.
Parcloses à clips côté intérieure en aluminium joint Néoprène pour la pose des vitrages avec
cornière de renforcement entre la Parclose et le vitrage, et joint silicone la cornière et le vitrage.
Profilés spéciaux en aluminium mise en place pour forme couvre-joint intérieur et extérieur au
droit des bâtis.
Deux verrous ferme portes encastrés avec gâches.
Brosse
2 butoirs en caoutchouc.
1 Serrure de sûreté du 1er choix.
La jonction entre la maçonnerie et le cadre dormant doit être assuré par un joint souple et
étanche.
Quincaillerie, de 1er choix d’une gamme à faire approuver par l’architecte compris toutes
sujétions de protection, de nettoyage et tous accessoires de pose Ouvrage payé pour
l’ensemble au métre carré y compris vitrage type Glace claire bistadipe. 44-2 couleur au choix
de l’architecte et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix suivants :
au prix …………………………………………………………………………….… D-2-1
D- 2 - 2 FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM Y/C VITRAGE

Réalisé en profilé lourd en aluminium anodisé couleur bronze du 1er choix, composé de :
1 vantail vitré ouvrant à la française, réalisés en profilés aluminium et comportant traverses
basse, traverses hauts, traverses intermédiaires et montants latéraux avec les joints Néoprène
feuillures à vitre posé avec système de coulisse encastré dans le cadres, et équipé d’une
poignet double à exécuter suivant plan et détail de l’architecte.
1 vantail vitré fixe, réalisés en profilés aluminium et comportant traverses basse, traverses hauts,
traverses intermédiaires et montants latéraux avec les joints Néoprène feuillures à vitre posé
avec système de coulisse encastré dans le cadres, à exécuter suivant plan et détail de
l’architecte.
Précadre exécuté en tôle pliée galvanisé de 20/10° d’épaisseur scellé au mur par pattes à
scellement en fer plat galvanisé de 20 x 5 mm tous les 30 cm. Ce précadre sera de 35 mm de
largeur minimum et plus si nécessaire.
48
Cadre dormant réalisé en profilé aluminium et comportant traverses basse, traverses hauts et
montants latéraux. Les profilés comporteront les fouilleurs nécessaires pour recevoir les ouvrants
ou le vitrage. La fixation sur les précadres devra être renforcée afin de prévenir toute effraction.
Equerre d’assemblage
Vitrage : Glace claire bistadipe. 44-2.
Parcloses à clips côté intérieure en aluminium joint Néoprène pour la pose des vitrages avec
cornière de renforcement entre la Parclose et le vitrage, et joint silicone la cornière et le vitrage.
Profilés spéciaux en aluminium mise en place pour forme couvre-joint intérieur et extérieur au
droit des bâtis.
Brosse
1 Serrure de sûreté du 1er choix,
La jonction entre la maçonnerie et le cadre dormant doit être assuré par un joint souple et
étanche, le silicone ou similaire.
Quincaillerie, de 1er choix d’une gamme à faire approuver par l’architecte compris toutes
sujétions de protection, de nettoyage et tous accessoires de pose Ouvrage payé pour
l’ensemble au metre carré y compris vitrage du 1er choix, couleur au choix de l’architecte et
toutes sujétions de fournitures et de pose au prix suivants :
au prix …………………………………………………………………………….… D-2-2
D-3/ MENUISERIE METALLIQUE
D- 3 Ŕ 1- RIDEAU METALLIQUE EN TOLE GALVANISEE EXTRUDEE

Rideau métallique en lames de tôle de 20/10 pliée, galvanisée et extrudée. ; comprenant la
fourniture, la pose du système d’enroulement, les railles de glissement et de verrouillage, y compris
toutes sujétions de fourniture et pose conformément aux règles de l’art.
Ouvrage payé pour l’ensemble au mètre carré y compris toutes sujétions.
Au prix n° ....................................…….....................................................................................D-3-1
D-3-2 MAT DE DRAPEAU

A réaliser suivant détail de l’architecte et indication du maître d’ouvrage
Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose
Au prix n°…………………………………………………………………………………… D-3-2
D-3-3 ŔENSEIGNE
Il s’agit de l’enseigne du bâtiment en arabe et en français indiquant le nom de l’établissement
ainsi que le logo du maître d’ouvrage, réalisée en acier inox ou en laiton selon choix de
l’architecte.
Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions
Au prix n°………………………………………………………………………………. D-3-3
E-ELECTRICITE Ŕ LUSTRERIE
NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques décrites ci - avant :

Les Prix remis par l'entrepreneur comprendront les sujétions de pose, de scellements et de
raccordements et branchements M.T.
Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement, conforme aux règles de l'art et
prescriptions
ci--après.
E-1 - DISTRIBUTION PRINCIPALE ET SECONDAIRE

E-1.1 Ŕ BRANCHEMENT AU RESEAU EXTERIEUR
Ce prix rémunère la régularisation de la facture de la société de distribution, tous les travaux de
terrassements en tous terrains, réfection de la voie existante. Le branchement électrique sera
fait suivant les
recommandations de l’ONE. Construction des niches compteurs y/c buses, câble U1000RO2V
de toutes section jusqu’au boite de coupure, fourreaux et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé à l’ensemble au prix N°......................................... ……….................................E-1.1
49
E-1.2 - ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION
L’appareillage sera placé dans une armoire en tôle pliée de 20/20 qui sera dimensionnée pour
recevoir 30 % du matériel supplémentaire.
La tôle constituant cette armoire sera electrozinguée et recevra deux couches d’impression
phosphatant et deux couches de peintures cuite au four.
Le passage des câbles se fera par presse étoupe soigneusement calibrée.
Les portes seront reliées à la terre par des tresses en cuivre l’appareillage sera réalisé sur des
profils du commerce galvanisés.
Le câblage sera réalisé en conducteur U 500 VS placé sous goulotte en P .V.C .
Le Raccordement des départs se fera sur un jeu de bornes placées en partie inférieur et sur une
barre de terre pour le conducteur de protection.
Signalisation :
Fourniture et pose sur le fronton de l’armoire des appareils suivants :
Un contrôleur permanent d’isolement.
3 ampèremètres de 1er choix gradués de 0 à 500 A et de 1 à 100 CA modèle de 96 mm X 96
mm .
250° de déviation avec T.T.
un voltmètre gradué de 0 à 500 volts modèle 96 mm X 96 mm .
250° de déviation avec fusibles de protection H . P. C .
Un commutateur de voltmètre à 7 positions 1er choix approuvé par la maîtrise d’oeuvre.
Des voyants de phase.
Appareils de protection :
Fourniture et pose de disjoncteurs de protection comprenant :
Les disjoncteurs seront raccordés à un jeu de barres en cuivre de 80 x 5 mm à partir de ce jeu de
barre.
Les disjoncteurs seront raccordés par des barres en cuivre fixées par des boulons cadmiés.
L’ensemble des barres en cuivre sera protégé des contacts directs par cadre plastique.
Les départs basse tension seront protégés par les disjoncteurs tétra polaires différentiels 1er choix
approuvé par la maîtrise d’oeuvre associés à des fusibles si leur pouvoir de coupure est inférieur
au courant de cour -circuit des transformateurs.
Ouvrage payé à l’ensemble au prix
N°.................................................................................................................................................. E-1.2
E-1.3 - BOITE DE COUPURE ETANCHE

Comprenant 1 arrivée et départs abonnés tétrapolaires, fermeture par serrure plombage d’un
modèle agrée par l’ONE y compris accessoires de raccord, coupe-circuit HPC, fournitures, pose,
fusibles différentiels, scellement cadre de porte, fourreauttage de réservation pour passage de
câbles, serrures de fixation, main d’oeuvre accessoire et toutes sujétions.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.............................................................................................. E-1.3
E-1.4 - BOITE DE DISTRIBUTIONS ETANCHES

Fourniture et pose de boite de distribution étanche à encastrer de type agrée par l’ONE.
Compris : fonds bakélite, fusibles différentiels généraux à cartouches, borne de terre, scellement
et toutes sujétions.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.................................................................................. E-1.4
E-1.5 Ŕ COFFRET DE COMPTEUR

Fourniture et pose de coffret de compteur agrée par l’ONE y/c scellement et toutes sujétions.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°........................................................................................ E-1.5
E-1.6 - CABLES ARME U 1000 RO2V

Pour les raccordements extérieurs et intérieurs. Les câbles seront posés sous buse en PVC diam.
100 avec regard de tirage (compris dans ce prix), sous gaines plastiques du 1er choix, colonne
montante MRB et ICD ou chemin de câble, encastrés de section appropriée qui devront
s'arrêter sur des boites d'encastrement.
Certains parcours dans des gaines visitables ou en plafond du bâtiment pourront s'effectuer sur
chemin de Câble ou fixés par des colliers spittés, distants de 30 cm maximum. Le prix comporte :
50
la fourniture, la pose et le raccordement du câble qui devra être d'une seule longueur sans
recoupement, ni raccords intermédiaires Ouvrage payé au mètre linéaire.
Décomposition :
a/ 4 x 35 mm² + T au prix N°......................................................................................................... E-1.6 /a
b/ 4 x 25 mm² + T au prix N°......................................................................................................... E-1.6 /b
c/ 4 x 16 mm² + T au prix N°......................................................................................................... E-1.6 /c
d/ 4 x 10 mm² + T au prix N°......................................................................................................... E-1.6 /d
e/ 4 x 6 mm² + T au prix N°......................................................................................................... E-1.6 /e
f/ 2 x 6 mm² + T au prix N°......................................................................................................... E-1.6 /f
E-1.7 - TABLEAU COUPE CIRCUIT
Ce prix rémunère fourniture et pose d’un tableau électrique en plastique auto extinguible
conformément à la norme NF C61-910 1er choix approuvé par la maîtrise d’oeuvre, équipé de
coupe circuit magnétothermique de 10/16/20A réf. 3510/3516/3520 de 1ère choix y compris
toutes sujétions de pose, accessoires, scellement, fixation et raccordement.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°....................................................... ………………......................... E-1.7
E-1.8 - DISJONCTEUR DIFFERENTIEL

Disjoncteur de 1er choix agrée par le distributeur y compris son support, fourniture,
raccordement, pose et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°...................................................….............................................. E-1.8
E-1.9 - CIRCUIT EQUIPOTENTIEL

Dans les salles d’eau, toilette…etc. Il sera prévu un circuit équipotentiel en conducteur cuivre
4mm². Ce conducteur ne sera pas coupé et sera fixé sur chaque tuyauterie et évacuation par
collier spécial apparent Y compris toutes sujétions de pose, percement et raccordement
Ouvrage payé à l’ensemble au prix N°........................................................................................ E-1. 9
E-1.10 - Câble de reseaux informatique
Pour les raccordements extérieurs et intérieurs. Les câbles (JR45) seront posés sous buse en
tubage flexible en plastique (compris dans ce prix), sous gaines plastiques type du 1er choix,
colonne montante MRB et ICD ou chemin de câble, encastrés de section appropriée qui
devront s'arrêter sur des boites d'encastrement.
Le prix comporte : la fourniture, la pose et le raccordement du câble(JR45) qui devra être d'une
seule longueur sans recoupement, ni raccords intermédiaires Ouvrage payé au mètre linéaire
Ouvrage payé au mètre linéaire Au prix n° …………………………………………….... E-1.10
E-2 - FOYERS ET PRISES

NOTA : En applique ou en plafond, depuis les tableaux disjoncteurs comprenant :
- Les conducteurs en câble U 500V de 1.5 mm² pour les foyers sous conduits MRB et ICD
encastrés, les interrupteurs et prises encastrés de 1er choix, les douilles à bouts de fil en laiton, les
boites de dérivation, compris toutes sujétions de fourniture, pose scellement et encastrement.
- Les circuits luminaires sont distincts des circuits prises.
- Tous l’appareillage sera de 1er choix approuvé par la maîtrise d’oeuvre
- L’appareillage des salles d’eaux et terrasses doit être étanche.
E-2.1- FOYERS LUMINEUX EN SIMPLE ALLUMAGE

Circuits terminaux d'électricité composés de conducteurs 1107-V-U/R, posés sous conduit
encastré ICD 6 AE aboutissant dans une boite d'encastrement ou un tableau. Ce poste
comporte: fourreaux, conducteurs, boites de centre ou d'encastrement, douille isolante ou
domino, appareillage électrique de 1er choix compris ampoules, fourniture, pose et toutes
sujétions d'équilibrage des circuits.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.............................................…....................................... E-2.1
E-2.2- FOYERS LUMINEUX EN VA ET VIENT.
Circuits terminaux d'électricité composés de conducteurs H07- V- U / R, posés sous conduits
encastrés ICD 6 AE aboutissant dans une boite d'encastrement ou un tableau. Ce poste
comporte : fourreaux, conducteurs,boites de centre ou d'encastrement, douille isolante ou
domino, appareillage électrique de 1er choix compris ampoules, fourniture, pose et toutes
sujétions d'équilibrage des circuits.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°........................................................…........................... E-2.2
51
E-2.3- FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES
Avec tubage encastré, filerie U500 V de 1,5 mm2, boîtier interrupteur D.A de 1er choix, douille à
bout de fil. Échantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte et L’APDN.
Ouvrage payé à l'unité, au prix n°........................................................................................... E-2.3
E-2.4- PRISE DE COURANT DE 10/16A + T

Depuis les tableaux coupe circuit, comprenant les conducteurs en U 500 V de 2.5 mm² sous
conduits MER ouICD encastré, les socles et les prises de courant encastrés, avec prise de terre et
toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.................................................................................. E-2.4
E-2.5- PRISES DE RESEAUX INFORMATIQUE POUR CABLE JR45
Fourniture et installation de prise d’informatique à installer suivant les plans et aux endroits
indiqués. Elles seront du modèle choisis par le mètre d’ouvrage, montés dans boite
encastrée, y compris tubage réseau.
Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé, en état de marche, y compris toutes sujétions,
Ouvrage payé à l’unité au prix N°............................................................................................... E-2.5
E-3/ LUSTRERIE
E-3.1 Ŕ PLAFONNIER
Plafonnier 2 DDM 38 W carré de 220 V 50 HZ, marque du 1er choix, y compris lampe, tube, etc …,
toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement. Echantillons à soumettre à l’approbation
de l’architecte et L’APDN.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.......................................................................................... E-3.1
E-3.2 ŔPLAFONNIER ETANCHE

Fourniture et pose de plafonnier étanche conformément à la norme NF EN 60598-2-1 de 1er
choix, fourniture et de pose, échantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte et
l’agence du nord.
Ouvrage payé à l’unité au prix n°................................................................................. E-3.2
E-3.3 - HUBLOT ETANCHE
Fourniture et pose de hublot étanche rond et ovales conformément à la norme NF EN 60598-2-1
de 1er choix,auto extinguible à 960°C selon CEI 695-2-1 avec lampe à incandescence de 100W
composé de douilles E27 en porcelaine ou B22 (chemise métallique), les diffuseurs sont fixés à la
base par des vis en inox, entrée des câbles et tubes, l’étanchéité des câbles d’alimentation par
ventouse livrée montée et toutes sujétions de fourniture et de pose, échantillon à soumettre pour
approbation par l’Architecte et L’APDN.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°................................................................................. E-3.3
E-3.4 Ŕ REGLETTE LAVABOS

Fourniture et pose d’applique de sécurité classe II de 40Watts, livrée avec diffuseur, tube linolite
310 x 38, fabriquée en polycarbonate auto extinguible à 960°C selon CEI 695-2-1 de 1er choix y
compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordements échantillon à soumettre pour
Ouvrage payé à l’unité au prix N°....................................................................................... E-3.4
E-3.5 - BLOC AUTONOME DE SECURITE.
Fourniture et pose de blocs autonomes de sécurité, modèle agrée et à faire accepter au
préalable, 650 lumens pendant 30 m/m. échantillon à soumettre pour approbation par
l’Architecte et L’APDN.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.......................................................................................... E-3.5
E-3.6 Ŕ SPOT ETANCHE ENCASTRE AU SOL
Fourniture pose raccordement d’un luminaire type du 1er choix, compact ancastré au sol dans
un regard
en béton tout compris
- Source : fluocompact 50w ;
- Type : du 1er choix ;
- Finition : argent
- Lampe à économie d’énergie 50 w
- Référence : CARREE S1 A 202 20 01 A
52
- Les fils électriques et accessoires de raccordements et fixations (Câbles armés, tubage, …)
- Le luminaire sera de la série du 1er choix.
L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement. modèle à soumettre à l’architecte et de L’APDN pour approbation.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°........................................................................................... E-3.6
E-3.7 - TUBAGE TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE.
Ce poste comporte la fourniture et la pose de tubage MER ou ICD de diam. 21, double emprise
pour l'alimentation téléphonique et informatique en étoiles ou en boucle à partir d'une boite de
raccordement (compris dans ce prix); Livré avec les boites d'encastrement, l'appareillage, les
fiches mâles adaptées, fileries et toutes accessoires nec essaies.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°.........................…………………............ E-3.7
E-3.8 - PRISE TELEPHONE
Ce poste comprend la boîte de sortie de câble arrivée téléphonique et toutes sujétions de
fourniture et pose et liaison de raccordement.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°................................................................ E-3.8
E-3.9 - PRISE DE TELEVISION
Fourniture et pose de prise de télévision et parabole y/c tube orange, filerie, boite de
raccordement et toute sujétions d’exécution.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°......................................................................... E-3.9
E-3.10 - LUSTRE
A réaliser suivant détail de l’architecte et indication du maître d’ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose
Au prix n°……………………………………………………………………………… E-3.10
E-3.11 - PROJECTEURS
Fourniture et pose de Projecteur placé sur les façades, couleur de la lumière blanche y compris
toutes sujétions de fournitures et de pose.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°......................................................................... E-3.11
F- PLOMBERIE SANITAIRE
F-1 RESEAU INTERIEUR ET EXTERIEUR
F-1.1 - BRANCHEMENT A L’EGOUT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Ce prix rémunère tous les travaux nécessaires au branchement des canalisations
d’assainissement à partir des regards se trouvant à la limite de l’enceinte du projet, à l’égout
urbain le plus proche. Ce prix comprend :
�les taxes des services municipaux.
�les terrassements.
�les fouilles.
�les percements.
�les buses de Φ 20.
�les raccords.
�La réfection de la chaussée ou du trottoir.
Et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement
Ouvrage payé à l'ensemble, au prix n°............................................................... F-1.1
F-1.2 Ŕ BRANCHEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE

Ce prix rémunère la régularisation de la facture de la société de distribution, tous les travaux de
terrassements en tous terrains, réfection de la voie existante. Le branchement eau potable sera
fait suivant les normes de l’ONEP. Construction des niches compteurs y/c buses, canalisation
d’alimentation en polyéthylène de diamètre approprié jusqu’au niche compteur sur mur de
clôture, fourreaux et toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé à l’ensemble au prix N°............................................................................................. F-1.2
F-1.3 - CANALISATION EN POLYETHYLENE TOUT DIAMETRES
Fourniture et pose de canalisations en polyéthylène conforme à la norme AFNOR NFT 54-043 y/c
terrassement en terrains de toute nature, protection de la canalisation par buse de diamètre
100mm. L’épaisseur nominale et la masse linéique sont celles d’une pression de 10 Bars. Prévoir
un robinet d’arrêt tous le 30.00m sous regard visitable (inclus dans ce prix).
53
Ouvrage comprend raccordement et branchement avec canalisation existante, fourreaux de
protection, tous les accessoires de fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose en parfait
état de fonctionnement.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°..............…............................................……….......... F-1.3
F-1.4 - CANALISATION EN TUBE FER GALVANISE (TFG) TOUT DIAMETRES

Canalisation en tube fer galvanisé tarif I & III enterrées ou montées sur colliers en acier galvanisé
à chaud à double serrage. Toutes les pièces de raccord, tés, marchons, coudes, Bouchons
hermétiques et autres seront en fonte malléable galvanisée à chaud. Les canalisations seront
protégées par un enrobage anticorrosif par bandes DENSO. Toutes les traversées de murs ou
cloisons se feront à l’aide de fourreaux métalliques. Les essais seront effectués à la pression de
10bars et maintenus 2 heures, y compris coupes, pièces de raccords,colliers, essais, percements,
scellements, fourreaux, fourniture, pose et toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°.........................................…................................. F-1.4
F-1.5 - CANALISATION EN CUIVRE TOUT DIAMETRE
Pour raccordement des appareils sanitaires, tuyaux en cuivre poses encastrés sous gaines
thermoplastiques flexibles, noyées dans les formes; les raccordements devront s’effectuer d’une
seule longueur sans soudure, ni brasure ni raccordements d’aucune sorte, y compris toutes
sujétions de cintrage, coupe, chutes, raccords, mixtes en bronze brossé, pâte à joint, façon de
collet battu etc… Les canalisations seront protégées par un enrobage anticorrosif par bandes
DENSO. Toutes les traversées de murs ou cloisons se feront à l’aide de fourreaux métalliques. Les
essais seront effectuées à la pression de 10bars et maintenus 2 heures, y compris coupes, pièces
de raccords, colliers, essais, percements, scellements, fourreaux, fourniture, pose et toutes
sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix
N°..............…..................................................................................................................................…......... F-1.5
F-1.6 Ŕ VANNES D’ARRET TOUT DIAMETRE
Placés aux départs des canalisations des alimentations principales ou secondaires, avant
entrées dans les salles d’eau et après chaque piquage alimentant les groupes type 1er choix. Y
compris toutes sujétions, fourniture, de pose et de raccordement, échantillon à soumettre pour
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.....................................….......................................................... F-1.6
F-1.7 - ROBINET DE PUISAGE

Fourniture et pose de robinet de puisage en laiton chromé de 1er choix, raccordé au
canalisation d’alimentation, y compris rosace et toutes sujétions, fourniture, pose et de
raccordement, échantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte et L’APDN.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°............................................................................................ F-1.7
F-1.8 - DESCENTE D'EVACUATION EN PVC 110 Ø
Compris colliers de fixation, culottes, joints, coudes, tampons hermétiques, bouchons de
dégorgement et
toutes sujétions de fourniture et de pose
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix N°.................................…............................................. F-1.8
F-1.9 - FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE
Les sorties des eaux pluviales, sur les terrasses, seront réalisées avec des moignons coniques en
plomb laminé de 3mm avec platine de 0,40x0,40 formant cuvette protégée par une
crapaudine en fil de fer galvanisé.
Les platines seront posées à bain de bitume sur le premier feutre d’étanchéité et recouvertes
ensuite par les autres couches. Le niveau de la platine devra être inférieur à celui de
l’étanchéité pour faciliter l’écoulement des eaux.
Y compris toutes sujétions de fourniture et pose.
Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………… F-1.9
F-1.10 - FOURNITURE ET POSE DES GUEULARDS

Ce prix rémunère la fourniture et pose de gueulard exécuté en béton, y compris façon de
pente, coffrage, décoffrage, aciers HA et toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de
bon fonctionnement de l’ouvrage.
Ouvrage payé à l’unité, au prix…………………………………… F-1.10
54
F-2 APPAREILS SANITAIRES
NOTA : Tous les appareils sanitaires à placer dans l’ensemble des blocs sont présentés sur les
plans. La fourniture de ces appareils devra comprendre, outre l’appareil lui-même, les
accessoires nécessaires (porte savon, porte papier, miroir, tablette en grès émaillée…etc) à leur
fonctionnement correct. Ils seront de qualité et d’aspect parfait. Les raccordements des
appareils aux canalisations eau froide et chaude et aux collecteurs d’évacuation seront
compris au prix de fourniture et pose de ces appareils. Ils seront montés dans les règles de
l’art et sont décrits ci-après.
F-2.1 - SIEGE WC A LA TURQUE

Fourniture et pose d’une cuvette en porcelaine vitrifiée de 70 x 60 encastrer dans le sol type 1er
choix y/c porte papier en métal chromé, siphon de pose, robinet de service, sot de 3litres,
vidange en PVC et toutes sujétions de fourniture et de pose, échantillon à soumettre pour
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.....................................….......................……………..…....F-2.1
F-2.2 SIEGE A L’ANGLAISE

L’ensemble WC à l’anglaise type 1er choix comprend :
-WC à l’anglaise sorte extérieure par coude orientable et vis de fixation chromée
Un réservoir chasse basse et robinet de service.
Un mécanisme de chasse silencieux, fixé sur traverse à fournir et poser
Un robinet d’alimentation en laiton
Un abattant double en matière plastique blanc renforcé
Un robinet d’arrêt diam. 10/12
Une porte papier à rouleau en métal chromé
Le raccordement aux EV en tuyau P V C diam.100
L’alimentation en tube cuivre y compris joints et toutes sujétions fourniture et de pose,

échantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte et L’APDN.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.................................................................................F-2.2
F-2.3 VASQUE COLLECTIF Y/C DALLETTE ET MARBRE GRANITE

Comprenant :
- vasque 60x x40 de bon qualité
- Robinetterie aux choix de l’Architecte.
- Vidange et clapet avec siphon et robinet d’arrêt
- Evacuation et tuyau PVC 30/36 jusqu’au regard
- Tube cuivre pour alimentation
- Fourniture et pose de glace 1,80 x 0,50 bords chanfreinés
- 2 Portes serviettes à 2 branches en métal chromé Y/c toute pièce de raccord, coupes, joints,
percements, accessoire, toutes fournitures et sujétions, dallette en béton armé et revêtement en
marbre suivant plan d’architecte, échantillon à soumettre pour approbation par l’Architecte et
L’APDN.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.....................................….........................................................……F-2.3
F-2.4 - EVIER DE EN INOX A 2 BACS

Comprenant 2 bacs en inox avec égouttoir, robinet mélangeur à bec orientable de 15 mm en
cuivre chromé ou inox, siphon à culot démontable avec grille à survenance chromée ou inox,
bouchon en caoutchouc à monture inox avec chaînette chromée ou inox. Compris vidange en
PVC jusqu’au regard et toutes sujétions, échantillon à soumettre pour approbation par
l’Architecte et L’APDN.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°............................…...................................……………………….... F-2.4
F-2.5 - URINOIR
Aux emplacements indiqués sur les plans, seront placés des sièges en porcelaine vitrifiée avec
ensemble de chasse basse, attenante VENUS du 1er choix à action siphonique, à sortie arrière
cachée, complets et équipés, y compris pipe en plomb de 100 de diamètre et de 4 mm
d’épaisseur, un robinet d’arrêt droit de 12/15 de diamètre, un abattant double modèle du 1er
55
choix, un distributeur de papier à rouleau en acier chromé, raccordement d’alimentation en
tube de cuivre et raccordement à l’évacuation des eaux usées.
La cuvette, l’abattant et le réservoir seront de couleur blanche. Le mécanisme sera tirette
MPMP. y compris toutes pièces de raccords, percements, scellement et toutes accessoires
nécessaires dans les WC ( porte papier hygiénique) .
Ouvrage payé à l’unité au prix n°……………………………………………………………...........….. F-2.5
F-2.6 - WC handicapé
Sont conforme au plan détail de l’architecte et indication du maître d’ouvrage et suivant les
normes marocaines de l’article 2007-02.
Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.
au prix N°.....................................…...................................……………………………………….……….. F-2.6
F-2.7 - Lavabo pour Handicapé
Sont conforme au plan détail de l’architecte et indication du maître d’ouvrage et suivant les
normes marocaines de l’article 2007-02
Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.
Au prix N°.....................................…...................................……………………………….…… F-2.7
F-2.8 - FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL

Fourniture et pose d’un siphon de sol en fonte pour évacuation des eaux usées ou pluviales, y
compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………………………………………… F-2.8
F-3 PROTECTION INCENDIE

F-3.1 - POSTE RIA
Fourniture et pose de poste robinet incendie armé comprenant :
- Une armoire standard métallique peinte en rouge de dimensions 800 x 400 x 600mm avec
niche et fixation porte charnière et serrure avec glace.
- 1 Robinet d’incendie à volant 20/27, sortie symétrique
- 30ml de tuyaux pour les premiers secours, diamètre 30 en caoutchouc armé
- 1 Support sur sellettes
- 1 Lance incendie bouche symétrique 20/27 avec robinet diffuseur et jet de lance, orifice 10mm
Ce prix comprend la fourniture, pose, branchement, fixation et toutes sujétions de mise en

fonctionnement conformément aux instructions de la protection civile.
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.....................................…..............................................……F-3.1
F-3.2 - EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE 9KG
Fourniture et pose d’extincteur à poudre polyvalente de 9 kg de marque 1er choix y compris
toutes sujétions de fourniture et de pose
Ouvrage payé à l’unité au prix N°.....................................….....................................................F-3.2
F-4 SYSTEME D’ARROSAGE

F-4.1 CANALISATION EN POLYETHYLENE Y COMPRIS TRANCHEES, LIT DE POSE, GRILLAGE
AVERTISSEUR ET TOUTES SUJETIONS
Y compris accessoires d’accompagnement, grillages avertisseurs, l’aménagement de

l’emplacement du compteur (1 robinet d’arrêt avant compteur, 1 robinet d’arrêt après compteur),
le remblaiement des tranchées, le robinet d’arrosage filetée en laiton, le muret support et tout
sujétions, et toutes sujétions de fourniture, de pose, des essais d’écoulement, et de mise en œuvre.
Cette canalisation sera éprouvée à la pompe entre 7 et 10 Kg de pression par cm².
Le tuyau d’alimentation pour l’ensemble d’arrosage se fera par tuyaux en POLYETHYLENE noir
(pression), les raccords du 1er choix PN 4 ou PN 10, coude, té, raccords et manchon seront filetés et
taraudés, l’étanchéité de l’assemblage sera assurée par un joint tonique, les tuyaux seront enterrés
et posés sur un lit de sable avec protection y compris l’exécution des tranchées et branchement
sur réseau EF existant.
56
Inclus dans ce prix l’exécution des tranchées normales, toutes les ouvertures de tranchées
seront effectuées à la main d’une largeur de 0.40 m et 0.80 m de profondeur par rapport à la côte
du terrain fini, en terrain de toute nature.
Y compris le rocher comprenant :
 La fouille, le dressement du fond et les jets sur la berges, le nettoyage des alentours ;
 L’étaiement éventuel, l’entretien du fond et des parois ;
 Le remblayage en sable fin sur 0.10 m de hauteur, après le passage du câble ;
 Le remblayage par couche de 20 cm après le tamisage, l’arrosage et le compactage
soignés des fouilles ;
 Le chargement et l’évacuation à la décharge publique des déblais excédentaires ;
 La sécurité du chantier ;
Le détournement et l’épuisement des eaux de toutes provenances.
Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions aux prix :
a- Diam 40, au prix n°..……………………………………………………..…… F-4.1 (a)
b- Diam 32, au prix n°..……………………………………………………..…… F-4.2 (b)
F-4.2Ŕ VANNE D’ARRET
Fourniture et la pose de vanne d’arrêt et de sectionnement facilement accessibles,
démontables et ne devront supporter aucun effort anormal résultant notamment du poids des
tuyauteries.
Ces vannes seront en fonte placées judicieusement pour permettre l’isolement de tout ou
parties des installations, ouvrage payé à l’unité, de type pour adduction d’eau y compris contre-
brides, taraudés PN 10, bouches à clé, tabernacle, tube allongé y compris toutes fournitures, pose,
main d’œuvre et toutes sujétions.
Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions, au prix suivants :

a- Diam 40, au prix n°..…………………………………………………………… F-4.2 (a)
b- Diam 32, au prix n°..……………………………………………………..….… F-4.2(b)
F-4.3 Ŕ BOUCHES D’ARROSAGE

Fourniture et pose de bouche d’arrosage au diamètre approprié en laiton matrice, à soupape,
taraudé, comprenant un coffret et couvercle en fonte avec chaînette et couvercle en acier
galvanisé, pression d’épreuve 10 bars, robinet intérieur en bronze, prise d’arrosage orifice au
diamètre approprié y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions.
Au prix n°…………………………………………………………………………F-4.3
F-4.4 Ŕ REGARDS DE 50 X 50 POUR VANNES D’ARRET

Ils seront placés à tous les changements de direction et de pente, à toutes les jonctions, à toutes
les chutes et à chaque 25 m linéaire en cas d’alignement.
Ils comportent, les feuillures nécessaires au logement des tampons de fermeture en béton armé,
les parois reposeront sur un radier en béton de 0.15m, et débordant de 0.10 m de chaque paroi, les
radiers des regards comportent une ou plusieurs cuvettes semi cylindrique ou tronconique,
raccordent les différentes canalisations et assurant une écoulement sans stagnation.
Tous les tampons seront munis d’un anneau de levage rabattable s’encastrant parfaitement
dans le tampon en fer galvanisé.
Les regards seront payés à l’unité y compris toutes sujétions à toutes profondeurs y compris
fouilles, remblais et évacuation.
Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions.
Au prix n°……………………………………………………………………… F-4.4
G Ŕ PEINTURE ET VITRERIE
Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur sera tenu de demander l'approbation
du maître d'ouvrage et de l'architecte sur le genre des peintures, ainsi que leur destination exacte
et ce pour tous les endroits, tels qu'ils ont été prévus ci-dessous.
Les peintures seront de marque du 1er choix.
57
G-1- PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS.
Comprenant:
- Teintes aux choix de l'architecte.
Brossage énergique puis lavage au jet
- Application de deux couches d’enduit TOUPRET RE 38
- Rebouchage et ratissage à l’enduit
- Une couche de PRIMOREX
- Une couche de CRYLASTRAL diluée à 5% d’eau
- Une couche de CRYLASTRAL non diluée
Sans majoration pour enduit rustique ou tyrolien, tout vide déduit.

Couleur au choix de l’architecte
Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions
Au prix n°.......................................................................................................................................…..…...G-1
G-2- PEINTURE VINYLIQUE SOUS PLAFONDS INTERIEURS

Comprenant :
Peinture caoutchoutée à base de pliolite sur enduit au mortier de ciment, exécutée en 2
couches teintées à la
demande et exécutées comme suit :
- Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits au ciment afin d'enlever toutes les
parties non adhérentes.
- Enduisage au couteau à l'enduit 1er choix y compris ponçage.
- Une première couche de Vinylique diluée à 5 % de White spirite, application
obligatoirement au pinceau.
- Une deuxième couche de Vinylique pure non diluée, application au rouleau.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………….….…...…....................………….…G-2
G-3- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE-LAQUEE SUR MURS INTERIEURS

Peinture glycérophtalique laquée exécutée comme suit :
♦ Egrenage
♦ Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les
parties non
adhérentes (sablonneuses ou autres).
♦ Ce brossage est très important
♦ 1 couche d'impression vinylique diluée à l'eau selon la porosité du support (5 à 10 %)
♦ Enduisage au couteau à l'enduit 1er choix
♦ Ponçage de l'enduit
♦ 1 couche de sous couche glycérophtalique V 779
♦ 1 couche d'émail glycérophtalique satiné 1er choix
Compté à la surface réelle, tous vides déduits, sans plus-value pour petites surfaces ou faibles
largeurs.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………….………….………………..…....................…G-3
G-4- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE-LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS
Comprend:
- Ponçage avec papier de verre fin
- Décapage et brûlage de la peinture pour existantes les menuiseries conservées
- Traitement en fongicide et insecticide type du 1er choix
- 1 sous couche de Formoprim ou similaire
- séchage 24h puis égrenage et ratissage au couteau à l’enduit du 1er choix repassé
- égrenage et époussetage
- 2 couches de peinture glycérophtalique satinée REXSATIN à 24h d’intervalle
- Sans majoration et tout vide déduit.
Au prix n°..........................................................................……………………G-4
58
G- 5- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE-LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE Y/C ANTIROUILLE
Comprenant:
- dérouillage à la toile émerie - décalaminage dégraissage
- lavage au solvant
- 2 couches de plombium V.768 avec intervalle de 24h entre couches
- 1 sous couche glycérophtalique
- 1 couche d'émail celluc après réception par le maître d'ouvrage de la 1ère couche,
couleur au choix du maître d'ouvrage.

Au prix n°...................................................................................................…………G-5
H-AMENAGEMENTS EXTERIEURS
H- 1- AMENAGEMENT JARDIN
Ce prix comprend Les déblais en pleine masse, en puits. Les déblais en excédent de
terrassement seront évacués aux décharges publiques, l’apport de la terre végétale convenable
aux espaces végétales est à la charge de l’entreprise, y compris chargements, transports et
déchargements. Ainsi la fourniture, l’implantation et l’arrosage des arbustes et plantes suivant
choix de L’APDN, Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions. La surface globale pour
plantation ne dépasse pas 100 m2.
Au prix …………………………………………………….………………… H.1
H- 2- MUR DE CLÖTURE
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation de mur de clôture en aggloméré de 0.20 et
différentes hauteurs hors sol, avec raidisseurs tout les quatre mètre, et ayant le moëllons comme
soubassement de 0.40 cm pour l’ensemble du projet conformément aux plans de détails établis
par l’Architecte et le bureau d’étude et ayant appareillage suivant les plans de détails établis par
la Maîtrise d’œuvre.
Echantillon à faire approuver avant toute exécution.
Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en œuvre, de terrassement dans terrains de toutes natures, de remblaiement,
de maçonnerie de moellons en fondations, de béton de propreté, voile de rattrapage de niveau,
de béton armé en fondations et en élévations, d’aciers haute adhérence, d’agglos de 0.20 m, de
joint de dilatation ou de rupture, d’enduit au mortier de ciment et peinture des deux faces, de
glacis au dessus du libage, d’appareillage, de façon de rainures sans plus value de dénivellation
du terrain, de grille de protection y compris fixation, brossage des points de soudures, peinture anti-
rouille et peinture de finition.
Le tout sera exécuté dans les règles de l’art et suivant plans et indications de l’Architecte.
NOTA :
 L’entreprise est invitée e à prendre connaissance de la déclivité du TN/Côte projet.
 Ouvrage payé au mètre linéaire complet, fini, tout vide déduit, y compris toutes
sujétions, aux prix suivants :
Ouvrage payé au mètre linéaire Au prix n° …………………………………………….... H.2
H- 3- BORDURE DE TROTTOIR POUR JARDIN
Ouvrage comprenant la fourniture et la pose d’une bordure de trottoirs pour jardin des
dimensions au choix de maître d’ouvrage réceptionnés avant leur pose.
Ouvrage payé au mètre linéaire. Au prix n° ……………………………………………….... H.3
59
CHAPITRE VI: BORDEREAU DES PRIX-
DETAIL ESTIMATIF
60
MARCHE N°DCT/MAISON JEUNES/TAO/33-2011
RELATIF AUX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE JEUNES
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de l’article 16, 17, 18, 19
et 20 du décret 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes
de passation des marchés de l’état ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à
leur gestion.
Arrêté le présent marché à la somme de TTC :

( En chiffres ) ………………………………………….…………………………………………
( En lettres ) ………………………………………………………………………………………
DRESSE PAR L’ARCHITECTE LU ET ACCEPTE PAR

L’ENTREPRENEUR :
VISE PAR LA DIRECTION DE LA VISE PAR LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE

COORDINATION TERRITORIALE - APDN : DE TAOUNATE :
APPROUVE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’APDN :
61
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Prix unitaire en Dhs

Prix
Désignations des ouvrages Uni. Quant. (Hors T.V.A.) Prix total
N°
en chiffres en lettres
A-GROS ŒUVRES
A.0 INSTALLATION DE CHANTIER
Le forfait Ft 1
I-Terrassement
A.1 Fouilles en pleine masse dans tous terrains
Le mètre cube M3 755
A.2 Fouilles en tranchée ou en puits ou en rigoles dans tous terrains
A.3 Plus value pour fouilles dans le rocher
A.4 Evacuation des déblais ou mise en remblais
A.5 Fourniture et mise en œuvre de tout venant compacté
II - Maçonnerie en Fondation
A.6 Béton de propreté
Le mètre cube m3 25
Page 58
A.7 Maçonnerie de moellons en fondation
A.8 Gros béton
A.9 Arase étanche
Le mètre carré m2 120
III - Dallages et Formes
A.10 Hérissonnage en pierres sèches
A.11 Forme en béton armé de 12 cm y/c aciers
A.12 Trottoire périphérique de 1,20 m de largeur
A.13 BETON COFFRE POUR MARCHES ET RAMPES
IV - Egout et Canalisations :
A.14 Canalisation en PVC pour évacuation
a/Diamètre 200 mm
Le mètre linéaire ml 104
b/Diamètre 315 mm
A.15 Regard visitables ou non visitables pour évacuation :
a/ de 0,50x0,50 m pour évacuation
L'unité U 8
Page 59
b/ de 0,60x0,60 m pour évacuation
L'unité U 4
c/ de 0,80x0,80 m pour évacuation
L'unité U 2
A.16 Fourniture et pose de siphon de sol diam 200
L'unité U 2
A.17 Canalisation pour passage de câble électrique diam 150
Le forfait ft 1
A.18 Fosse septique de 12 m3
L'unité U 1
V - Béton armé en Fondation
A.19 Béton pour béton armé en fondations
A.20 Armature pour béton armé en fondations
Le kilogramme kg 10 800
VI - Béton armé en élévation
A.21 Béton armé en élévation pour tous ouvrage
A.22 Plancher hourdis y compris aciers :
a) De 0,15 + 0,05
b) De 0,20+ 0,05
c) De 0,25+ 0,05
Page 60
A.23 Appuis de baie
A.24 Aciers à haute adhérence en élevation
Le kilogramme KG 14400
VII - Maçonnerie en élévation
A.25 Murs en agglos creux de ciment de 20 cm
A.26 Murs en agglos creux de ciment de 15 cm
A.27 Cloisons en brique de 6 trous
Le mètre carré m2 190,04
VIII- Enduits
A.28 Enduit extérieur sur façade au mortier batard
Le mètre carré m2 1387,25
A.29 Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds
A.30 Façon de dessus et nez d'acrotéres
A.31 Fourniture et pose de baguettes d'angles
IX- Divers
A.32 Mise à la terre
L'ensemble Ens 1
Page 61
A.33 Dallette en béton armé y/c acier
A.34 Renformis en béton
A.35 Poche d’entrée principale en éléments préfabriqués en bois
unité u 1
A.36 Fourniture et pose des pergolas en bois tout dimensions
Le métre linéaire ml 22
A.37 Souche de ventilation
l’unité U 2
A-38 Chaise en beton armé

L'ensemble………………………… U 15
A-TOTAL GROS ŒUVRES
B-ETANCHEITE
B.1 Forme de pente y/c chape de lissage
B.2 Etanchéité monocouche
B.3 Solins grillagés
B.4 Relevé d'étanchéité
B.5 Etanchéité légère en salles d'eau
Page 62
B.6 Etanchéité verticale
B.7 PROTECTION DE MONOCOUCHE
B-TOTAL ETANCHEITE
C-REVETEMENTS
ESPACES COUVERTS - INTERIEURS
C.1 Revêtement sol en granito poli ordinaire
C.2 Plinthe droite ou rampante en granito poli ordinaire de 10 cm
C.3 Revêtement des murs en carreaux de faïence
C.4 Revêtement sol en carreaux de grés cérame
C.5 Revêtement en autobloquant
C.6 Plinthe droite ou rampante en autobloquant
C.7 paillasse en Marbre
C-TOTAL REVETEMENT
D-MENUISERIE BOIS & METALLIQUE
D-1 / MENUISERIE BOIS
Page 63
D-1.1 Porte isoplane laqué
D-1.2 Comptoire
l’unité U 1
D-1.3 Placard de 2m de hauteur:
l’unité U 3
D-2 /MENUISERIE ALUMINIUM
D-2.1 Portes en aluminium y/c vitrage
Le mètre carré M2 48
D-2.2 Fenêtres et châssis en aluminium y/c vitrage
Le mètre carré M2 35
D-3 / MENUISERIE METTALIQUE
D-3.1 rideau méttalique en tôle galvanisée extrudée
D-3.2 Mât de drapeau
L'unité U 1
D-3.3 ENSEIGNE
L'unité ft 1
D-TOTAL MENUISERIE BOIS & METALLIQUE
E - ELECTRICITE ET LUSTRERIE
E-1 DISTRIBUTION PRINCIPALE ETSECONDAIRE
E-1.1 Branchement au réseau extérieur
L'ensemble Ens 1
E-1.2 Armoire générale basse tension

Page 64
L'ensemble Ens 1
E-1.3 Boite de coupure étanche
L'unité U 1
E-1.4 Boite de distribution étanche
L'unité U 1
E-1.5 Coffret de compteur U
L'unité U 1
E-1.6 Câble armé U1000 RO2V
a/ 4 x 35mm² + T
b/ 4 x 25mm² + T
c/ 4 x 16mm² + T
d/ 4 x 10mm² + T
e/ 4 x 6mm² + T
f/ 2 x 6mm² + T
E-1.7 Tableau coupe circuit
L'unité U 2
E-1.8 Disjoncteur différentiel
L'unité U 2
Page 65
E-1.9 Circuit équipotentiel
L'ensemble ENS 1
E-1.10 Câble de reseaux informatique
L'ensemble ml 500
E-2 FOYERS ET PRISES
E-2.1 Foyer lumineux simple allumage
L'unité U 26
E-2.2 Foyers lumineux en va et vient
L'unité U 2
E-2.3 Foyers lumineux supplémentaires
L'unité U 2
E-2.4 Prises de courant de 10/16 A + T
L'unité U 45
E-2.5 Prises de reseaux informatique
L'unité U 22
E-3 LUSTRERIE
E-3.1 Plafonnier
L'unité U 35
E-3.2 Plafonnier étanche
L'unité U 9
E-3.3 Hublot étanche
L'unité U 25
E-3.4 Réglette lavabos
L'unité U 2
Page 66
E-3.5 Bloc autonome de sécurité
L'unité U 2
E-3.6 Spot étanche encastré au sol
L'unité U 10
E-3.7 Tubage téléphonique et informatique
E-3.8 Prise téléphone
L'unité U 5
E-3.9 Prise de télévision
L'unité U 5
E-3.10 lustre
L'unité U 1
E-3.11 Projecteurs
L'unité U 4
E-TOTAL ELECTRICITE LUSTRERIE
F/PLOMBERIE SANITAIRE
F-1 RESEAU INTERIEUR ET EXTERIEUR
F-1.1 Branchement a l’égout au réseau d’assainissement
L'ensemble ENS 1
F-1.2 Branchement eau potable
L'ensemble ENS 1
F-1.3 Canalisation en polyéthylène tous diamètre
Le mètre linéaire ML 85
F-1.4 Canalisation en tube fer galvanisé tous diamètre
Page 67
F-1.5 Canalisation en cuivre tout diamètre
F-1.6 Vanne d'arrêt tous diamètre
L'unité U 2
F-1.7 Robinet de puisage
L'unité U 2
F-1.8 Descente d'évacuation en PVC D 110
F-1.9 FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE

L'unité U 2
F-1.10 FOURNITURE ET POSE DES GUEULARDS

L'unité U 2
F-2 APPAREILS SANITAIRES
F-2.1 Siège WC à la turque
L'unité U 5
F-2.2 Siège à l'anglaise
L'unité U 4
F-2.3 Vasque collectif y/c dallette et marbre granite
L'unité U 2
F-2.4 Evier en inox à 2 bacs
L'unité U 2
F-2.5 urinoir
l’unité U 3
Page 68
F-2.6 WC handicapé
l’unité Ens 2
F-2.7 Lavabo pour Handicapé

l’unité U 2
F-2.8 fourniture et pose Siphon de sol
L'unité U 12
F-3 PROTECTION INCENDIE
F-3.1 Poste RIA
L'unité U 2
F-3.2 Extincteur à poudre polyvalente 9kg
L'unité U 8
F-4 SYSTEME D'ARROSAGE
Canalisation en polyéthylène y compris tranchées, lit de pose,

F-4.1
grillage
avertisseurs et toutes sujétions :
a- Diam 40
b- Diam 32
F-4.2 Vannes d'arrêt :
a- Diam 40
L'unité U 4
b- Diam 32
L'unité U 4
F-4.3 Bouches d'arrosage

Page 69
L'unité U 2
F-4.4 Regard de 50 x 50 pour vannes d'arrêt
L'unité U 1
F-TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE
G - PEINTURE ET VITRERIE
G.1 Peinture vinylique sur murs extérieurs
G.2 Peinture vinylique sous plafonds intérieurs
G.3 Peinture glycérophtalique laquée sur murs intérieurs
G.4 Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois
G.5 Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique
G-TOTAL PEINTURE-VITRERIE
H- AMENAGEMENTS EXTERIEURS
H-1 AMENAGELMENT JARDIN 100m²
Le forfait ………………………… ft 1
H-2 Mur de clôture
H-3 BORDURE DE TROTTOIR POUR JARDIN
G-TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Page 70
A - GROS ŒUVRE
B - ETANCHEITE
C - REVETEMENTS
D-MENUISERIE BOIS ALUMINIUM & METALLIQUE
E - ELECTRICITE ET LUSTRERIE
F - PLOMBERIE & SANITAIRE
G - PEINTURE ET VITRERIE
H- AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TOTAL DES TRAVAUX H.T
T.V.A 20 %
TOTAL DES TRAVAUX T.T.C
Arrête le montant de la présente estimation à la somme T.T.C. de …............…………….
……………………………………………………………………………………………………
Page 71
Règlement de consultation
ROYAUME DU MAROC
AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE MINISTERE DE L'INTERIEUR

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROVINCE DE TAOUNATE
SOCIAL DES PREFECTURES ET
PROVINCES DU NORD DU ROYAUME
APPEL D’OFFRES N°DCT/CONSTRUCTION- MAISON JEUNES/TAO/33 -2011
POUR
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE

JEUNES NIVEAU DE LA COMMUNE URBAINE DE
TAOUNATE
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Construction maison de jeunes/Taounate 1/ 22

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Article 1 : Objet du règlement de la consultation

Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offre ouvert sur offres de
prix ayant pour objet : construction d’une maison de jeunes au niveau de la
commune urbaine de Taounate, Province de Taounate.
Il a été établi en vertu des disposition des articles 16,17,18,19 et 20 du décret n°
2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes
de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur
gestion et à leur contrôle.
Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou

modifier les conditions et les formes prévues par le décret n° 2.06.388 précité.
Toute disposition contraire au décret précité est nulle et non avenue. Seules sont
valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux
dispositions de l’article 18 et des autres articles de décret n° 2.06.388 précité.
Article 2 : Maître d’ouvrage

Le Maître d’Ouvrage (MO) du marché qui sera passé suite au présent appel
d’offres est l’Agence pour la Promotion et le Développement Economique
et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume
Le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) pour ledit marché est la Province de
Taounate.
Article 3 : Conditions requises des concurrents

Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 2.06.388 précité :
1. seules peuvent participer à la présente consultation les personnes
physiques ou morales qui :
 justifient des capacités juridiques, techniques et financières
requises ;
 sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs
déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de
règlement, constitué des garanties suffisantes pour le comptable
chargé du recouvrement ;
 sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leur
déclaration des salaires auprès de cet organisme
2. Ne sont pas admises à participer à la présente consultation :

 les personnes en liquidations judiciaires ;
 les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée
par l’autorité judiciaire compétente.

 les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive

prononcée dans les conditions fixées par l'article 24 ou 85 du décret n° 2.06.388.
Article 4 : Liste des pièces justifiant les capacités et les qualités des
concurrents:
Conformément aux dispositions de l’article 23 du décret 2.06.388 précité, les

pièces à fournir par les concurrents sont :
1. Un dossier administratif comprenant :

a) la déclaration sur l’honneur comportant les indications et les
engagements précisés au paragraphe 1 de l’article 23 du décret précité,
conformément au modèle joint en annexe 1;
b) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant
au nom du concurrent (statuts de la société, PV des AG et / ou du
conseil d'administration conférant ces pouvoirs au (x) signataires, où
décisions délégant ces pouvoirs, le tout en pièces originales légales ou
en copies certifiées conformes);
c) l’attestation du percepteur délivrée depuis moins d’un an certifiant
que le concurrent est en situation fiscale régulière ou, à défaut de
paiement qu’il a constitué les garanties prévues à l'article 22 du décret
précité . Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle
le concurrent est imposé ;
d) l’attestation de la CNSS délivrée depuis moins d’un an certifiant que le
concurrent est en situation régulière envers cet organisme
conformément aux dispositions de l’article 22 du décret précité ;
e) le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution
personnelle et solidaire qui en tient lieu ; l'attestation de caution doit
être établie conformément au modèle ci-joint en annexe 2 et porter
expressément les deux dispositions suivantes:
 le montant de cette caution sera réglé à l'Agence sur
simple demande de celle-ci;
 la banque renonce expressément au bénéfice de
discussion et de division
f) le certificat d’immatriculation au registre de commerce;
Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l'équivalent des
attestations visées aux paragraphes c, d et f, délivrées par les administrations ou les
organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance.

2. Un dossier technique comprenant :

 Une note détaillée indiquant les moyens techniques et financiers du
soumissionnaire ;
 Les références techniques pour les travaux similaires réalisées et achevées
par le soumissionnaire, appuyées des attestations originales ou copies
certifiées conformes, datées et lisibles, délivrées par les maîtres d’œuvres
et/ou les maîtres d’ouvrages sous la direction desquels ces prestations ont
été exécutées ; ainsi que les fiches de présentation des références précitées ;
 Plan de charge de l’entreprise.
3. Une offre technique comprenant :

 Une note détaillée indiquant les moyens humains : effectif permanent de la
société (dûment justifié par des copies des déclarations de CNSS et copies
des diplômes, CV de l'équipe proposée pour la réalisation des travaux,
compétence etc..).
 Planning.
Article 5 : Composition du dossier de consultation

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2.06.388 précité, le
dossier consultation d’offres comprend :
- copie de l’avis d’offres,
- un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales dûment signé est
paraphé à toutes les pages;
- le bordereau des prix et le détail estimatif ;
- le modèle de déclaration sur l’honneur (annexe 1);
- le modèle du cautionnement provisoire (annexe 2);
- le modèle de l’acte d’engagement (annexe 3);
- le présent règlement de la consultation.
Article 6 : Modification dans le dossier de consultation

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret précité, des
modifications peuvent être introduites dans le dossier de consultation. Ces
modifications ne peuvent en aucun changer l’objet de consultation.
Si des modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, elles seront
communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier suffisamment à
l’avance et en tout cas avant la date prévue pour la réunion de la commission
d’appel d’offres devant procéder à l'ouverture des plis.
Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date d’ouverture prévue pour
la réunion de la commission d’appel d’offres devant procéder à l'ouverture des
plis, ce report sera publié conformément aux dispositions de l’article 20 du décret
précité.

Article 7 : Répartition en lots

La présente consultation concerne un marché lancé en lot unique.
Article 8 : Retrait des dossiers de consultation

Le dossier consultation est mis à la disposition des concurrents dans le bureau
indiqué dans l’avis d’appel d’offres dès la parution de ce dernier au premier journal
et jusqu'à la date limite de remise des offres.
Article 9 : Information des concurrents

Conformément aux dispositions de l’article 21 du décret précité, tout
éclaircissement ou renseignement fourni par le Maître d’Ouvrages à un
concurrent, à la demande de ce dernier, sera communiqué dans les mêmes
conditions aux autres concurrents qui ont retiré le dossier de consultation, et ce
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée. Il
est également mis à la disposition de tout autre concurrent.
Article 10 : Contenu et présentation des dossiers des concurrents

1. Contenu des dossiers :
Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret précité, les dossiers
présentés par les concurrents doivent comporter :
- un dossier administratif (Cf. article 4-1 ci-dessus) ;
- un dossier technique (Cf. article 4-2 ci-dessus) ;
- une offre technique (Cf. article 4-3 ci-dessus) ;
- une offre financière comprenant :
o l’acte d’engagement établi comme il est dit au paragraphe 1-a de
l’article 26 du décret précité ;
o le bordereau des prix et le détail estimatif
Le montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des
prix et du détail estimatif doivent être indiqués en chiffres et en toutes lettres. En
cas de discordances entre ces prix, ceux indiqués en toutes lettres seront pris en
considération.
2. Présentation des dossiers des concurrents :

Conformément aux dispositions de l’article 28 du décret précité sur les marchés
publics, le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté
portant :
- le nom et l’adresse du concurrent ;
- l’objet du marché ;
- la date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis ;

- l’avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le président
de la commission d’appel d’offres lors de la séance d’examen des
offres ».
Ce pli contient trois enveloppes comprenant pour chacune :

a) la première enveloppe : le dossier administratif, le dossier technique et le
CPS paraphé sur toutes les pages et signé à la dernière page. Cette
enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les
indications portées sur le pli, la mention « dossier administratif et
technique ».
b) La deuxième enveloppe : une offre technique.
c) La troisième enveloppe : l’offre financière du soumissionnaire.
Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les
indications portées sur le pli, la mention « offre financière ».
NB : les soumissionnaires sont tenues de présenter, en plus de la version

papier, leurs offres financières en format numérique (CD).
Article 11 : Dépôt des plis des concurrents

Conformément aux dispositions de l’article 30 du décret précité, les plis sont, au
choix des concurrents :
- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du Maître d’Ouvrage
indiqué dans l’avis d’appel d’offres ;
- soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception, au
bureau précité ;
- soit remis, séance tenante, au président de la commission d’appel
d’offres au début de la séance, et avant l’ouverture des plis.
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixée par l’avis
d’appel d’offres pour la séance d’examen des offres.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas
admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par le Maître d’Ouvrage dans leur ordre
d’arrivée, sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement, ainsi que la date et
l’heure d’arrivée, sont portés sur le pli remis.
Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans
les conditions prévues à l’article 35 et autres dispositions du décret précité sur les
marchés publics.
Article 12 : Retrait des plis

publics, tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure
fixés pour l’ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou
son représentant dûment habilité. La date et l’heure de retrait sont enregistrées par
le Maître d’Ouvrage délégué dans le registre spécial visé à l’article 11 ci-dessus.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les
conditions de dépôt des plis fixées à l’article 30 du décret sur les marchés publics
et rappelées à l’article 11 ci-dessus.
Article 13 : Délai de validité des offres

Les soumissionnaires qui n’ont pas retiré définitivement leur pli dans les
conditions prévues à l’article 12 ci-dessus resteront engagés par leurs offres
pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture
des plis.
Si, dans ce délai, le choix de l’attributaire ne peut être arrêté, le Maître d’Ouvrage
pourra demander aux soumissionnaires, par lettre recommandée avec accusé de
réception, de prolonger la validité de leurs offres. Seuls les soumissionnaires qui
auront donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au Maître d’Ouvrages resteront engagés pendant le nouveau délai.
Article 14 : Critères d’appréciation des capacités techniques et financières

des concurrents
La commission apprécie les capacités financières et techniques en rapport avec la
nature et l’importance des prestations objet de la consultation et au vu des
éléments contenus dans les dossiers administratif et technique de chaque
concurrent.
Les concurrents non installés au Maroc doivent justifier avoir réalisé et mener à
bien au moins un projet de nature, d’importance et de complexité similaires à celui
objet de l’appel d’offres.
Article 15 : Critères d’évaluation des offres

Les offres sont examinées conformément aux dispositions des articles 34, 35, 36,
38 ; 39 ; 40 et 41 du décret n°2-06-388 précité.
Elles sont écartées d’office :
1- les entreprises ayant comptabilisé au moins deux mises en demeure ou
une résiliation avec l’APDN durant l’année antécédente et l’année
courante.
2- Les entreprises ayant déjà été adjudicataires d’au moins deux marchés
dans le cadre du programme de la mise à niveau des cinq centres urbains
de la Province de Taounate.

a. Les capacités à répondre aux stipulations du marché et la qualité des

offres sont appréciées par l'ensemble des critères suivants :
- L'effectif du personnel d'encadrement technique ;

- Le nombre de références techniques en relation avec les travaux objet de
l'appel d'offres ;
- L’encadrement proposé pour la réalisation des travaux.
Le barème de notation relatif aux critères susvisés est présenté ci-après :

A- Effectif encadrement global technique de la société : (10 points)
- Effectif de moins de 5 en personnel technique : 1 point

- De 5 à 10 personnes : 5 points
- Supérieur à 10 personnes : 10 points
B- Références des travaux similaires à celle faisant l'objet du marché : (40

points)
 Chaque référence d’importance similaire : 10 points

 Une référence de moindre importance : 4 points.
La note maximale est fixée à 40 points, c à d quatre références

similaires.
C- Equipe proposée : (40 points)
L'équipe proposée sera composée comme suit:

- Un chef de projet;
- Un technicien spécialisé en génie civil;
Chacun des membres de cette équipe est noté suivant le tableau ci-après et selon
les CV et copies des diplômes présentés par l’entreprise:
Symbole de la Note
Personnel proposé
note maximale
Directeur de projet Ncp 20
Technicien GC Ntech 20
Total Maximal -- 40
Pour le chef de projet et pour chaque membre de l'équipe proposée, le nombre de

point à accorder dépendra des critères suivants:
a) la formation initiale (Fi) ;
b) l'expérience (Exp) ;

c) l'appartenance à la société (App).
Cette notation est répartie suivant le canevas suivants :
La note du Directeur de projet (Ncp) est la somme des notes suivantes :

 Note formation initiale nFi:
- Formation initiale non compatible avec l'objet du marché : 0
points ;
- Formation initiale compatible avec l'objet du marché : 4
points.
 Note de l'expérience (nExp) :
- Une expérience de moins de 5 années : 4 points ;
- Une expérience entre 5 et 10 ans : 8 points ;
- Une expérience supérieure à 10 ans : 12 points.
 Note de l'appartenance à l'entité du candidat (nAPP) :
- Une présence continue de moins de 2 ans : 2points ;
- Une présence continue de plus de 2 ans : 4 points.
La note du technicien spécialisé (Ntech) est la somme des notes suivantes:

 Note formation initiale (nFi) :
- Formation initiale non compatible avec l'objet du marché : 0 points ;
- Formation initiale compatible avec l'objet du marché :5 points.
 Note de l'expérience (nExp) :
- Une expérience de moins de 2 années dans le domaine : 4 points ;
- Une expérience de plus de 2 ans : 10 points.
 Note de l'appartenance à l'entité du candidat (nAPP) :
- Une présence continue de moins de 2 ans : 2 points ;
- Une présence continue de plus de 2 ans : 5 points.
(En cas de deux ou plusieurs membres, prendre la somme des moyennes de
chacune des notes susvisées.)
D- Planning :10 points

La notation de cet élément tiendra compte principalement de la capacité de
l’entreprise à réaliser les prestations dans le délai du marché :
 Planning conforme au délai : 10 points
 Planning non-conforme au délai : 0 points.
Toute offre ayant obtenu moins de 60 points conduit au rejet de l'offre du

concurrent concerné.
L'offre qui sera retenue, parmi les offres des concurrents retenus après
l'évaluation technique, est la moins disante.

Article 16 : Préférence en faveur de l’entreprise nationale

publics, une préférence peut-être accordée aux offres présentées par les
entreprises nationales.
Dans ces conditions les montants des offres présentées par les sociétés /
entreprises étrangers sont majorés d’un pourcentage de cent (15 %).
En cas des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères

soumissionnant au présent appel d’offres, le pourcentage visé ci-dessus est
appliqué à la part des sociétés / entreprises et BET étrangers dans le montant de
l’offre du groupement. Dans ce cas, les groupements concernés doivent fournir,
dans le pli contenant l’offre financière visé à l’article 26 du décret n° 2.06.388
précité et rappelé à l’article 10 du présent règlement de consultation, le contrat de
groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre du groupement.
Article 17 : Monnaie de paiement

Les paiements seront effectués en monnaie nationale ; en dhs.


REGLEMENT DE CONSULTATION
ANNEXES

ANNEXE 1 :
DECLARATION SUR L’HONNEUR

Mode de passation :
Objet du Marché :
Pour les personnes physiques :

Je soussigné :……………………………………………………………….
Agissant en mon nom et pour mon propre compte,
Adresse du domicile à…...............................................................................
Affilié à la C.N.S.S sous le n°……………......................………………….
Inscrit au registre de commerce de………………………sous le n°.....................................
N° de Patente :..............................................................................................
N° du compte bancaire :……………………………………………………………
Pour les personnes morales :

Je soussigné :……………………………………………………………….
Agissant au nom et pour le compte de ……………...........…..(raison sociale et forme juridique
de la société).
Au capital de :………………………………………………………………
Adresse du siège social……………………………………………………..
Adresse du domicile élu...............................................................................
Inscrit au registre de commerce de………………..…………sous le n°...................................
N ° de Patente :..............................................................................................
N° du compte bancaire :……………………………………………………………
Déclare sur l’honneur :
1) M’engage à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d’assurance, les risques découlent de mon activité professionnelle ;
2) Que je remplie les conditions prévues à l’article 22 du Décret n° 2.06.388 précité ;
3) M’engage, si j’envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut porter que
sur 50% de la totalité du marché ; et m’assurer que les sous-traitants remplissent
également les conditions prévues par l’article 22 du Décret n° 2.06.388 précité.
4) M'engage de ne pas recourir au fraude ou au corruption, ou de faire des dons, des
promesses ou des présents en vue d'influer sur les procédures de conclusion d'un
marché.
Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur

l’honneur.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 27 du Décret n°
2.06.388 précité, relatives à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur.
Fait à…………………le……………….

ANNEXE 2
Entête Banque
CAUTION PROVISOIRE
Nous soussignés, Banque…………………………(Capital, siège social, représentée par

Messieurs…), déclarons par la présente nous constituer caution solidaire de l’Agence pour la
Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord
du Royaume dénommée dans ce qui suit “l’APDN”, demeurant au 33, Angle Avenue Mehdi
Ben Barka et Avenue Annakhil - Espace des Oudayas– Hay Ryad - Rabat, nous nous
engageons inconditionnellement en tant que garant à restituer la caution Provisoire des travaux
ou études, soit un montant de ………..; au titre de l’appel d’offres N°…………….. lancé par
l’Agence.
Le montant de cette caution sera réglé à l’Agence sur simple demande de cette dernière.
Nous renonçons expressément au bénéfice de discussion et de division.
Les tribunaux de Rabat seront seuls compétents pour tout ce qui concernera l’exécution des
présentes, quelle que soit la partie défenderesse.
Cachet de la banque + signatures

Décision d’agrément

ANNEXE 3 :
ACTE D’ENGAGEMENT
A. Partie réservée à l’administration
Appel d’offres ouvert sur offres des prix n° du…………….
L’objet : Construction d’une maison de jeunes au niveau de la commune
urbaine de Taounate, Province de Taounate.
Passé en application des articles 17, 18 du décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5
février 2007 ) fixant les conditions et les formes de passations des marchés de l’état
ainsi que certaines règles relatives à leur gestion à et leur contrôle.
B. Partie réservée au concurrent

b) Pour les personnes physiques :
Je soussigné :……………………………………………………………….
Agissant en mon nom et pour mon propre compte,
Adresse du domicile à…...............................................................................
Inscrit au registre de commerce de………………………sous le n°...................................
N° de Patente :.............................................................................................
c) Pour les personnes morales :

Je soussigné :……………………………………………………………….
Agissant au nom et pour le compte de ……………...................... (Raison sociale et forme
juridique de la société).
Au capital de :………………………………………………………………
Adresse du siège social……………………………………………………..
Adresse du domicile élu...............................................................................
Inscrit au registre de commerce de………………..…………sous le
n°...................................
N ° de Patente:.........................................................................................
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
Après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres concernant les prestations précisées à
mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :
1) Remets, revêtu de ma signature un bordereau de prix et un détail estimatif établi
conformément aux modèles figurant au dossier d’appel d’offres.
2) m’engage à exécuter les dites prestations conformément au cahier des
prescriptions spéciales et moyennant les prix que j’ai établi moi-même lesquels
font ressortir :
 Montant hors T.V.A :………………….(en lettres et en chiffres)
 Montant de la T.V.A (taux en %) :……(en lettres et en chiffres)
 Montant T.V.A comprise :……… ..… (en lettres et en chiffres)
L’Etat se libère des sommes dues par lui en faisant donner crédit au
compte……………………..(à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom
(ou au nom de la Société) à ……………….…(localité),
Sous le numéro…………………………………………..
Fait à…………………le……………….

TECHNIQUES DE LA SOCIETE
(À remplir par chaque candidat ou membre du groupement)
1°) Indication générale sur les activités de la société : ........................................

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................
2°) Nombre total d’années d’expériences : ..........................................................

...........................................................................................................................
3°) Spécialisation de la société :
ETUDE DANS LES DOMAINES :
- Bâtiment .....................................
- Travaux Publics (préciser branche) .............................…..
- Environnement .....................................
- Routes .....................................
- Autres (à préciser) .....................................
4°) Liste détaillée des études similaires réalisées ou en cours par la société (*) ou le B.E :
Désignation des travaux Importance des études Délais Délais effectifs de Année Maître
( ** ) contractuels réalisation d’exécution d’ouvrage
Quantité Coût
(*) Elles doivent être appuyées par des attestations et certificats de bonne exécution clairement
libellés, datés et délivrés par les administrations, Maître d’Ouvrages et les gens de l’art (originaux
ou copies certifiées conformes ).
(**) Préciser la province, la C.R et le périmètre.

FICHE SUR LES MOYENS HUMAINS ET

MATERIELS MIS EN PLACE POUR L’EXECUTION DES ETUDES
(À remplir par chaque candidat ou membre du groupement)
1. MOYENS HUMAINS :
Il est demandé de préciser l’effectif du personnel, son niveau d’instruction et de spécialisation
avec indications précises sur son expérience et la fonction au sein de la société et celle qui lui est
affectée dans la réalisation des fournitures et travaux objets du présent Appel d’Offres.
2. MOYENS MATERIELS :
La société indiquera le total des moyens matériels dont elle dispose et la liste du matériel qu’elle
compte mettre à la disposition des études avec les données précises sur les caractéristiques
techniques de ce matériel, l’année d’acquisition etc.,…..

PRINCIPALES REFERENCES DURANT LES DIX DERNIERS ANNEXES
Intitulé du projet et Maître

Délai Période d’exécution Montant (1)
références du marché d'ouvrage
(1) Pour les projets réalisés en groupement, indiquer la part réalisée par le concurrent.
Pour chaque projet pertinent réalisé par le concurrent soit seul, soit dans le cadre d’un groupement,
une fiche doit être remplie selon le modèle ci-après en indiquant les renseignements demand és.

MODELE DE FICHE DE PRESENTATION DES REFERENCES TECHNIQUES

(Projets similaires à de celui faisant l’objet de la consultation)
Nom du concurrent
Intitulé du projet
Lieu Chef du projet (profil) :
Equipe affectée au projet :

Nom du client (Nombre d'Architecte, d’Ingénieurs
spécialisés, d’Ingénieurs et cadres de
gestion)
Délai contractuel d’exécution Date de démarrage Date d’achèvement (mois/année)

(mois/année) :
Nom du/des partenaires éventuels : (pour les projets réalisés en Nombre de mois de travail de
groupement) spécialistes fournis par les partenaires
Noms et fonctions des responsables de l’entité :
Description du projet
Description de missions réalisées par les moyens propres du concurrent :

1. Personnel technique/de gestion :
Nom Poste Attributions
2. Personnel d’appui :
Nom Poste Attributions
Construction maison de jeunes/Taounate 20/22

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV)

DES MEMBRES DE L’EQUIPE PROPOSEE
Nom :
Date de naissance :
Poste :
Attribution spécifique :
Principales qualifications :
Donner un aperçu des aspects des qualifications les plus utiles à ces attributions dans le cadre de la mission
Indiquer le niveau des responsabilités exercées lors de missions antérieures, en précisant les dates et les
lieux.
Formation :
Résumer les études universitaires et autres études spécialisées, en indiquant les noms des écoles ou
universités fréquentes que les diplômes obtenus.
Expérience professionnelle :
Dresser la liste des emplois exercés depuis la fin des études par ordre chronologique inverse en commencent
par le poste actuel, pour chacun des emploi, indiquer les dates, le nom l’employeur, titre du poste occupé et
lieu de travail
Remarques :
Indiquer pour chacune des langues, le niveau de connaissance
Je, soussigné, déclare sur l’honneur, que les renseignement ci-dessus rendent fidèlement compte de ma
situation, de mes qualifications et de mon expérience.
(Signature de l’intéressé)

PLANING DES ACTIVITES

(Mois à compter du début d’exécution du marché)
Activité (mission et tâche)
er e
1 2 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e
CALENDRIER D’AFFECTATION DES MEMBRES

DE L’EQUIPE PROPOSEE
Mois (sous forme de diagramme à barres)

Rapports
Poste
fournir/activités Nombre de mois
Sous total (1)
Sous total (2
Sous total (3)
Sous total (4)
NB : les indications de ce tableau doivent être en parfaite cohérence avec la

décomposition des prix unitaires

Cps BDP RC - Maison Jeunes-Tao 33-11

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Cps BDP RC - Maison Jeunes-Tao 33-11

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Cps BDP RC - Maison Jeunes-Tao 33-11

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

ROYAUME DU MAROC

AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE MINISTERE DE L'INTERIEUR

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

MARCHE N°DCT/MAISON JEUNES/TAO/33-2011

La Province de Taounate, représentée par le Gouverneur assurant le rôle du

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 28: CONTROLE DES TRAVAUX

CHAPITRE III : CLAUSES PARTICULIERES.

ARTICLE 40: NATURE ET COMPOSITION DES PRIX

CHAPITRE IV : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

CHAPITRE V : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET MODE D’EVALUATION

CHAPITRE VI: BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

LE MAITRE DE L’OUVRAGE : Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social

ARTICLE 3: DESCRIPTION SOMMAIRE DES CONSTRUCTIONS

A) DESCREPTION DES CORPS D'ETAT:

ARTICLE 4: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE- DOCUMENTS GENERAUX-TEXTES

A. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.

ARTICLE 5: CONNAISSANCE DU DOSSIER

ARTICLE 6 : VALIDITE DU MARCHE - DELAIS D'EXECUTION- PENALITE DE RETARD

DELAI D' EXECUTION

ARTICLE 7: CAUTIONNEMENT- RETENUE DE GARANTIE.

ARTICLE 9: DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR.

ARTICLE 10: LITIGES OU CONTESTATIONS

ARTICLE 11: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX OU

ARTICLE 12 : TRAVAUX IMPREVUS - PRIX SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 13: DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT.

ARTICLE 14: VARIATION DES PRIX.

ARTICLE 15: RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 16: DELAIS DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION

ARTICLE 17: GARANTIE- RECEPTIONS

ARTICLE 18 : GARANTIE DECENNALE

ARTICLE 20 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 22 : IMPLANTATION DES OUVRAGES – VERIFICATION DES IMPLANTATIONS

ARTICLE 24 : PROTECTIONS REGLEMENTAIRES

ARTICLE 26 : ASSURANCE, RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE

ARTICLE 27 : ORGANISATION ET INSTALLATION DU CHANTIER

ARTICLE 29: PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX.

ARTICLE 30: DOCUMENTS ET IMPLANTATION.

ARTICLE 32: REUNIONS DE CHANTIER.INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

ARTICLE 33: RESPONSABLE DE CHANTIER.

ARTICLE 34: AGREMENT DU MATERIEL ET MODE D’EXECUTION.

ARTICLE 36: MALFACONS.

ARTICLE 38: NETTOYAGE DU CHANTIER ET MESURE DE SECURITE ET D’HYGIENE DU

ARTICLE 39: NETTOYAGE DU CHANTIER APRES LA RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 40: NATURE ET COMPOSITION DES PRIX

Nature des prix

1. Le présent marché est conclu à prix aux mètres

ARTICLE 41: MODE DE REGLEMENT

Le règlement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et le

Le montant forfaitaire et global du marché sera décomposé en tâches élémentaires sur la

Cette décomposition sera établie par la maîtrise d’œuvre au moment de l’établissement du

Toutefois, pour ce faire, il précisé à l’entrepreneur :

o En application de l'article 57 du CCAG -T Les décomptes provisoires seront établis

A-1 Les normes marocaines homologuées ou françaises ( DTU ) en vigueur, en particulier

B Ŕ Spécifications particulières concernant les briques et les agglomérés et sable

C Ŕ Compositions des mortiers et bétons

Désignations Ciment Chaux Sable Gravette Emploi