196 19 Aoo+ +20191028

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Appel d’offres ouvert N° 196/19/AOO
Fourniture, installation et mise en service

d'un système électrique de sécurité à
l’aéroport ESSAOUIRA
TABLE DES MATIERES
AVIS D’APPEL D’OFFRES _________________________________________________________________________ 1
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ___________________________________________________________ 3
ARTICLE 01 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES ____________________________________________________ 3

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE __________________________________________________________ 3
ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS _____________________________________ 3
ARTICLE 04 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES _______________________________________ 3
ARTICLE 05 : LANGUE DE L’OFFRE ___________________________________________________________ 4
ARTICLE 06 : DOSSIERS DES CONCURRENTS ET LISTE DES PIECES A FOURNIR _____________________ 4
ARTICLE 07 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE _________________________________________________ 6
ARTICLE 08 : OFFRES TECHNIQUES __________________________________________________________ 7
ARTICLE 09 : OFFRES COMPORTANT DES VARIANTES _________________________________________ 7
ARTICLE 10 : OFFRE FINANCIERE ____________________________________________________________ 7
ARTICLE 11 : MONNAIE DE L’OFFRE _________________________________________________________ 8
ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS _______________________________ 9
ARTICLE 13 : DEPOT DES OFFRES DES CONCURRENTS ________________________________________ 10
ARTICLE 14 : RETRAIT DES OFFRES DES CONCURRENTS _______________________________________ 11
ARTICLE 15 : OUVERTURE DES PLIS ET EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES ____________________ 12
ARTICLE 16 : CRITERES D'ADMISSIBILITE DES CONCURRENTS ET D’ATTRIBUTION DU MARCHE _____ 12
ARTICLE 17 : RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES _____________________________________ 12
ARTICLE 18 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION ____ 13
ARTICLE 19 : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES ___________________________________________ 13
ARTICLE 20 : INFORMATION, DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT ET RECLAMATIONS _______________ 13
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES _______________________________________________________ 15
ANNEXE I : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR ____________________________________________ 1
ANNEXE II : MODELE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE _________________________________________ 1
ANNEXE III : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT ____________________________________________________ 1
ANNEXE IV : MODELE BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE) ____________________________ 3
CHAPITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES _________________________________________________________ 5
ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE ____________________________________________________________ 5

ARTICLE 02 : MODE DE PASSATION DU MARCHE _____________________________________________ 5
ARTICLE 03 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE _____________________________________________ 5
ARTICLE 04 : CONNAISSANCE DU DOSSIER __________________________________________________ 5
ARTICLE 05 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ____________________________________________ 5
ARTICLE 06 : RESILIATION ___________________________________________________________________ 6
ARTICLE 07 : DOMICILE DU PRESTATAIRE _____________________________________________________ 6
ARTICLE 08 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ___________________________________________________ 6
ARTICLE 09 : CAS DE FORCE MAJEURE ______________________________________________________ 6
ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION __________________________________________ 6
ARTICLE 11 : NANTISSEMENT ________________________________________________________________ 6
ARTICLE 12 : DROIT APPLICABLE ____________________________________________________________ 7
ARTICLE 13 : DROITS ET TAXES _______________________________________________________________ 7
CHAPITRE 2 : CLAUSES TECHNIQUES ______________________________________________________________ 8
ARTICLE 01 : MAITRE D’ŒUVRE _____________________________________________________________ 8

ARTICLE 02 : NATURE DES PRESTATIONS ET REVISION DES PRIX _________________________________ 8
ARTICLE 03 : DELAI D’EXECUTION ___________________________________________________________ 8
ARTICLE 04 : PENALITES POUR RETARD _______________________________________________________ 8
ARTICLE 05 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF – RETENUE DE GARANTIE _____________________________ 8
ARTICLE 06 : PRESENCE DU PRESTATAIRE SUR LES LIEUX DES TRAVAUX __________________________ 8
ARTICLE 07 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER ________________________________________ 9
ARTICLE 08 : MODE DE PAIEMENT ___________________________________________________________ 9
ARTICLE 09 : CONTROLE ET VERIFICATION ___________________________________________________ 9
ARTICLE 10 : BREVETS ______________________________________________________________________ 9
ARTICLE 11 : NORMES______________________________________________________________________ 9
ARTICLE 12 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX __________________________________________ 9
ARTICLE 13 : DELAI DE GARANTIE __________________________________________________________ 10
ARTICLE 14 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX ___________________________________________ 10
ARTICLE 15 : GARANTIE PARTICULIERE ______________________________________________________ 10
ARTICLE 16 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX INTERESSANT LES
DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES VOISINES ____________________________________________ 10
ARTICLE 17 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L’AEROPORT _________________________ 10
ARTICLE 18 : NORMES ET REGLEMENTS _____________________________________________________ 11
ARTICLE 19 : CONSISTANCE DES FOURNITURES ET TRAVAUX __________________________________ 11
ARTICLE 20 : INSTALLATION ________________________________________________________________ 11
ARTICLE 21 : DOSSIERS DE FABRICATION ET D’INSTALLATION ET DOCUMENTATION TECHNIQUE __ 11
ARTICLE 22 : ESSAIS _______________________________________________________________________ 12
ARTICLE 23 : PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ______________________________________ 12
ARTICLE 24 : FOURNITURE D’EAU ET D’ELECTRICITE __________________________________________ 12
ARTICLE 25 : PLANS D’EXECUTION _________________________________________________________ 12
ARTICLE 26 : PROGRAMME DES TRAVAUX __________________________________________________ 13
ARTICLE 27 : DELEGATION ET RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ___________________________________ 13
ARTICLE 28 : CAHIER DE CHANTIER _________________________________________________________ 13
ARTICLE 29 : POLICE DE L’AEROPORT ______________________________________________________ 13
ARTICLE 30 : SIGNALISATION TEMPORAIRE __________________________________________________ 13
ARTICLE 31 : ECHANTILLONS_______________________________________________________________ 14
ARTICLE 32 : RELATIONS DU PRESTATAIRE AVEC LE DISTRIBUTEUR ______________________________ 14
ARTICLE 33 : MATERIEL ET MISE EN ŒUVRE __________________________________________________ 14
ARTICLE 34 : RECEPTION DES MATERIELS ____________________________________________________ 14
ARTICLE 35 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESTATAIRE __________________________________ 15
ARTICLE 36 : DEFINITION DES PRIX __________________________________________________________ 15
ROYAUME DU MAROC
AVIS D’APPEL D’OFFRES

OUVERT SUR "OFFRES DE PRIX"
N°196/19/AOO
Le mercredi 20 novembre 2019 à 10h00, il sera procédé, dans la salle de réunion de la

Direction Financière située près du bâtiment de la Direction des Achats et de la Logistique
(près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur) à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres
sur offres de prix concernant : Fourniture, installation et mise en service d'un système
électrique de sécurité à l’aéroport ESSAOUIRA.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré gratuitement, auprès de la Cellule Interface
Achats au Département des Achats situé au bâtiment de la Direction des Achats et de la
Logistique (près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur). Il peut également être
téléchargé à partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma et à titre
indicatif à partir de l'adresse électronique www.onda.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 28 000,00 DHS
L'estimation des coûts des prestations établie par le maitre d'ouvrage est fixée à la somme
TVA comprise de : 1 920 000,00 DHS
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des articles 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 et 14 du règlement de la
consultation du présent appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
1) Soit déposer contre récépissé leurs plis, sur support papier, à la cellule Interface
Achats au Département des Achats situé au bâtiment de la Direction des Achats et
de la Logistique (près de l’Aéroport Mohammed V-Nouasseur) au plus tard le
mercredi 20 novembre 2019 à 9h00 ;
2) Soit les envoyer, sur support papier, par courrier recommandé avec accusé de
réception, à la cellule précitée ;
3) Soit les transmettre par voie électronique, via le portail des marchés publics, dans les
conditions fixées par l’arrêté n°20-14 du 8 kaada 1435 (04 septembre 2014) relatif à la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;
4) Soit les remettre, sur support papier, au président de la commission d'appel d'offres
au début de la séance et avant l'ouverture des plis.
Les plis déposés, transmis ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ci-dessus ne
sont pas admis.
ROYAUME DU MAROC
REGLEMENT DE CONSULTATION

Règlement de Consultation 196/19/AOO
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ___________________________________________________________ 3
ARTCLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES ____________________________________________________ 3

ARTCLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE ___________________________________________________________ 3
ARTCLE 3 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS _____________________________________ 3
ARTCLE 4 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES _______________________________________ 3
ARTCLE 5 : LANGUE DE L’OFFRE ___________________________________________________________ 4
ARTCLE 6 : DOSSIERS DES CONCURRENTS ET LISTE DES PIECES A FOURNIR _____________________ 4
ARTCLE 7 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE _________________________________________________ 6
ARTCLE 8 : OFFRES TECHNIQUES ___________________________________________________________ 7
ARTCLE 9 : OFFRES COMPORTANT DES VARIANTES __________________________________________ 7
ARTCLE 10 : OFFRE FINANCIERE __________________________________________________________ 7
ARTCLE 11 : MONNAIE DE L’OFFRE _______________________________________________________ 8
ARTCLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS _____________________________ 9
ARTCLE 13 : DEPOT DES OFFRES DES CONCURRENTS ______________________________________ 10
ARTCLE 14 : RETRAIT DES OFFRES DES CONCURRENTS _____________________________________ 11
ARTCLE 15 : OUVERTURE DES PLIS ET EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES __________________ 12
ARTCLE 16 : CRITERES D'ADMISSIBILITE DES CONCURRENTS ET D’ATTRIBUTION DU MARCHE ___ 12
ARTCLE 17 : RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES ___________________________________ 12
ARTCLE 18 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION __ 13
ARTCLE 19 : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES _________________________________________ 13
ARTCLE 20 : INFORMATION, DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT ET RECLAMATIONS _____________ 13
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES _______________________________________________________ 15
ANNEXE I : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR_____________________________________________ 1
ANNEXE II : MODELE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE _________________________________________ 1
ANNEXE III : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT ____________________________________________________ 1
ANNEXE IV : MODELE BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE) ____________________________ 3
Fourniture, installation et mise en service d'un système électrique de sécurité à 2/16

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 01 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
Le présent règlement concerne la consultation relative au projet : Fourniture, installation
et mise en service d'un système électrique de sécurité à l’aéroport ESSAOUIRA.
ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage est l’Office National des Aéroports (ONDA).
ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS
Peuvent valablement participer et être attributaires des marchés publics de l’ONDA,

dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement de consultation, les
personnes physiques ou morales qui répondent aux conditions de l’article 24 du
règlement des marchés de l’ONDA en vigueur.
ARTICLE 04 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES
Le dossier d’appel d’offres comprend :

01. L'avis d’appel d’offres ;
02. Le présent règlement de consultation ;
03. Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;
04. Le modèle d'acte d'engagement ;
05. Le modèle de la déclaration sur l'honneur ;
06. Le modèle du bordereau des prix-détails estimatifs ;
07. Le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements, le cas échéant ;
08. Le modèle du sous détail des prix, le cas échéant ;
09. Les plans et documents techniques, le cas échéant.
10. Le règlement relatif aux marches publics de l’Office National des Aéroports,
approuvé le 09 juillet 2014, téléchargeable sur le site de l’ONDA à l’adresse
suivante :
http://www.onda.ma/Je-suis-Professionnel/Appels-d'offres/Règlementation-des-
marchés-de-l'ONDA ;
NB : Tout concurrent est tenu de prendre connaissance et d’examiner toutes les

instructions, modèles et spécifications contenues dans les documents de la
consultation.
Le concurrent assumera les risques de défaut de fourniture des renseignements exigés
par les documents de la consultation ou de la présentation d'une offre non conforme,
au regard, des exigences des documents de la consultation. Ces carences peuvent
entraîner le rejet de son offre.

ARTICLE 05 : LANGUE DE L’OFFRE
L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tout document
concernant l’offre échangés entre le concurrent et l’ONDA doivent être rédigés en
LANGUE FRANÇAISE.
Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue
dès lors qu’il est accompagné d’une traduction en langue française par une
personne/autorité compétente (Les documents en arabe ne nécessite pas de
traduction en français), des passages intéressants l’offre. Dans ce cas et aux fins de
l’interprétation de l’offre, la traduction française fait foi.
Seules les offres techniques peuvent être fournies en langue ARABE ou ANGLAISE.
Toutefois, en cas de besoin la Commission des Appels d’Offres peut demander, au
concurrent et aux frais de ce dernier, la traduction des documents constituant l’offre
technique en langue française.
ARTICLE 06 : DOSSIERS DES CONCURRENTS ET LISTE DES PIECES A FOURNIR
Conformément aux articles 25, 27, 28, 29 et 30 du règlement des marchés de l’ONDA
en vigueur, chaque concurrent est tenu de présenter les pièces suivantes :
A. Le dossier administratif : Pièces exigées
Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

A1. Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, conformément au modèle
joint au présent règlement de consultation.
A2. L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, tel que précisé au niveau de l’avis d’appel
d’offres ; Pour les groupements, l’attestation de la caution personnelle et solidaire
doit être conforme à l’ANNEXE II tel que défini à l’article 07 du présent règlement de
consultation.
A3. Pour les groupements, en plus des pièces citées ci-dessus, une copie légalisée de la
convention constitutive du groupement prévue à l’article 140 du règlement des
marchés de l’ONDA en vigueur ;
Pour les établissements publics :

A1. Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, conformément au modèle
joint au présent règlement de consultation.
A2. Une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ;
A3. L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu ; Pour les groupements, le cautionnement
doit être conforme à l’ANNEXE II tel que défini à l’article 07 du présent règlement
de consultation.
A4. Pour les groupements, en plus des pièces citées ci-dessus, une copie légalisée de la
convention constitutive du groupement prévue à l’article 140 du règlement des
marchés de l’ONDA en vigueur ;

B. Le complément du dossier administratif : Pièces exigées
Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées à
l’article 40 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur :
B1. Les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du
concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
 S'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte :
 Aucune pièce n'est exigée ;
 S'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :

 Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une
personne physique ;
 Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe
compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il
agit au nom d'une personne morale ;
 L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce
personne, le cas échéant.
B2. Une attestation fiscale ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis
moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le
concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a
constitué les garanties prévues à l'article 24 du règlement des marchés de l’ONDA
en vigueur. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le
concurrent est imposé;
B3. Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins
d'un an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) certifiant que le
concurrent est en situation régulière envers cet organisme ou de la décision du
ministre chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale, prévue par
le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime
de sécurité sociale assortie de l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale
auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis
dudit organisme.
NB : La validité des pièces prévus aux B2) et B3) ci-dessus est appréciée sur la base de
leur date de production par rapport de la date du dépôt du complément administratif
(cf. paragraphe 5 de l’article 40 du règlement des marchés de l’ONDA).
B4. Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes
assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur;
NB : Pour les concurrents non installés au Maroc l'équivalent des attestations visées aux
paragraphes B2, B3 et B4 ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes
compétents de leurs pays d'origine ou de provenance.
A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être
remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
Pour les établissements publics :

B1. Une attestation fiscale ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis
moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est
en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties
prévues à l'article 24 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur. Cette
attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la
fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
B2. Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins
d'un an par la Caisse nationale de Sécurité Sociale (CNSS) certifiant que le
concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux
dispositions prévues à cet effet à l'article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir
portant loi n° 1-72-184 du 15 Joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de
sécurité sociale assortie de l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale
auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis
dudit organisme.
NB : La validité des pièces prévues aux B1 et B2 ci-dessus est appréciée sur la base de
leur date de production par rapport de la date du dépôt du complément administratif
(cf. paragraphe 5 de l’article 40 du règlement des marchés de l’ONDA).
C. Le dossier technique :
Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier technique composé des pièces
détaillées dans les dispositions particulières ci-dessous (chapitre 2 du présent règlement
de consultation).
Lorsqu’il est prévu, au niveau des dispositions particulières (chapitre 2 du présent
règlement de consultation), la présentation d’un certificat de qualification et de
classification ou d’un certificat d'agrément. Ledit certificat tient lieu du dossier
technique.
Pour les groupements, il y a lieu de se conformer aux dispositions de l’article 140 du
règlement des marchés de l’ONDA en vigueur relatives au dossier technique.
D. Le dossier additif :
Il comprend toutes pièces complémentaires exigées par le présent règlement de

consultation tel que détaillé dans les dispositions particulières (chapitre 2 du présent
règlement de consultation).
E. Le cahier des prescriptions spéciales :
Paraphé et signé, en toutes les pages et sans réserves, par le concurrent ou la personne
habilitée par lui à cet effet.
ARTICLE 07 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE
Chaque concurrent est tenu de produire un cautionnement provisoire, par un

organisme marocain agréé, tel qu’indiqué sur l’avis d’appel d’offres, conformément au
modèle en ANNEXE II du présent règlement de consultation.

NB : Le cautionnement ne doit pas être limité dans le temps, ni comporter des conditions
et/ou réserves de la part de la banque et/ou du soumissionnaire.
En cas de groupement, le cautionnement provisoire peut être souscrit sous l'une des
formes suivantes :
1. Au nom collectif du groupement ;
2. Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;
3. En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du
cautionnement soit souscrit en totalité.
NB : Dans les cas prévus aux 2) et 3) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire
ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser la
mention suivante :
« Le présent cautionnement est délivré dans le cadre d'un groupement et, en cas de
défaillance, le montant dudit cautionnement reste acquis au maître d’ouvrage
abstraction faite du membre défaillant »
Le cautionnement provisoire reste acquis à l’ONDA dans les cas prévus par :
 L’article 15 du CCAG EMO ;
 L’article 18 du CCAG Travaux ;
 L’article 40 du règlement des marchés publics de l’ONDA.
ARTICLE 08 : OFFRES TECHNIQUES
Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée conformément à l’article 28

du règlement des marchés de l’ONDA, les concurrents doivent fournir les pièces
détaillées dans les dispositions particulières (cf. chapitre 2 du présent règlement de la
consultation).
ARTICLE 09 : OFFRES COMPORTANT DES VARIANTES
Les offres variantes ne sont pas prévues pour le présent appel d’offres.
ARTICLE 10 : OFFRE FINANCIERE
L'offre financière comprend :

1. L’acte d'engagement, conformément à l’ANNEXE III, en un seul exemplaire.
Cet acte d’engagement doit être dûment rempli, et comportant le relevé d'identité
bancaire (RIB), est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même
représentant puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même appel
d’offres.
Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article
140 du règlement des marchés publics de l’ONDA, il doit être signé soit par chacun des
membres du groupement ; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des
habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du
groupement lors de la procédure de passation du marché.

Cette dernière disposition est applicable également s’il s’agit d’un appel d’offres alloti
dont le règlement de consultation prévoit un acte d’engagement pour chaque lot ;
Abstraction faite de la répartition des lots entre les membres du groupement, qu’il soit
conjoint ou solidaire.
Si le groupement est conjoint, il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique
le montant total du marché et doit préciser la ou les parties des prestations que chacun
des membres du groupement conjoint s'engage à réaliser.
Si le groupement est solidaire, il doit présenter un acte d'engagement unique qui indique
le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du
groupement s'engagent solidairement à réaliser, cet acte d'engagement peut, le cas
échéant, indiquer les prestations que chacun des membres s'engage à réaliser dans le
cadre dudit marché
NB : Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes
lettres.
2. Le bordereau des prix-détail estimatif, conformément à l’ANNEXE IV. Les concurrents
ne doivent pas proposer plusieurs prix en monnaies différentes pour une même ligne
figurant au niveau du bordereau des prix-détail estimatif.
Conformément à l’article 27 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur :
 Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du bordereau
des prix-détail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la
décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres.
 En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du
détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent.
 En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et
ceux de la décomposition du montant global, le montant total la décomposition
du montant global prévaut.
 Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix
global et de la décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres.
 En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de
celui du détail estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau
du prix global, selon le cas, le montant de ces derniers documents est tenu pour
bons pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.
3. Le sous détail des prix, le cas échéant.
4. Le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu’il est prévu par le cahier de
prescriptions spéciales.
ARTICLE 11 : MONNAIE DE L’OFFRE
Les offres financières doivent être exprimées, en Dirhams marocains (MAD). Lorsque le
concurrent n'est pas installé au Maroc, son offre peut être exprimée strictement dans
la(es) monnaie(s) suivante(s) :
- MAD : Dirhams marocains

- EUR : Euros
- USD : Dollars américains
Les offres exprimées en monnaies étrangères (EUR/USD) seront, pour les besoins
d’évaluation et de comparaison, converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur
la base du cours vendeur du dirham en vigueur, du premier jour ouvrable de la
semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank Al-Maghrib.
NB : Un concurrent ne doit pas proposer plusieurs prix en monnaies différentes pour une
même ligne figurant au niveau du bordereau des prix-détail estimatif. A défaut, son
offre sera écartée.
ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
Il est demandé aux concurrents de présenter les documents exigés, sous le format
standard A4 à l’exception des plans qui peuvent être présentés sous format A3.
Aussi, il est demandé à chaque concurrent d’accompagner chaque dossier
(administratif et technique, additif, offre technique et offre financière) d’un état des
pièces qui le constitue.
Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant les
mentions suivantes :
- Le nom, l'adresse, l’e-mail et le fax du concurrent ;
- L'objet du marché et, éventuellement, l'indication du ou des lots en cas de
marché alloti;
- La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- L'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la
commission d'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis".
Ce pli contient :
1. Lorsque l'offre technique n'est pas exigée, Deux (02) enveloppes distinctes :
a. La première enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la
mention "dossiers administratif et technique", contient :
1. Les pièces du dossier administratif (Article 6 § A);
2. Les pièces du dossier technique (Article 6 § C) ;
3. Les pièces du dossier additif (Article 6 § D), le cas échéant ;
4. Le cahier des prescriptions spéciales (Article 6 § E).
b. La deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être fermée et
porter de façon apparente la mention "offre financière" ;
2. Lorsque l'offre technique est exigée, Trois (03) enveloppes distinctes :

a. La première enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la
mention "dossiers administratif et technique", contient :
1. Les pièces du dossier administratif (Article 6 § A);
2. Les pièces du dossier technique (Article 6 § C) ;
3. Les pièces du dossier additif (Article 6 § D), le cas échéant.
4. Le cahier des prescriptions spéciales (Article 6 § E).
b. La deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être fermée et

porter de façon apparente la mention "offre financière" ;
c. La troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être fermée et
porter de façon apparente la mention "offre technique".
Toutes les enveloppes visées ci-dessus doivent indiquer de manière apparente :

 Le nom et l'adresse du concurrent ;
 L'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du ou des lots concernés ;
 La date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.
NB : Lorsque l’appel d’offres est alloti :

 Le concurrent peut participer à un ou plusieurs lots ;
 Le concurrent doit présenter les offres techniques et financières séparément pour
chaque lot.
A défaut, son offre sera écartée.
ARTICLE 13 : DEPOT DES OFFRES DES CONCURRENTS
1. Dépôt des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques
Lorsque le dépôt d'échantillons et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres

documents techniques est exigé, conformément à l’article 34 du règlement des
marchés de l’ONDA, les concurrents doivent déposer les échantillons/documents
détaillés dans les dispositions particulières (cf. chapitre 2 du présent règlement de la
consultation), dans les conditions fixées au niveau de l’avis d’appel d’offres.
2. Dépôt des plis
Les plis des concurrents doivent être déposés dans les conditions fixées dans l’avis
d’appel d’offres du présent dossier d’appel d’offres.
En effet et sauf stipulations différentes dans l’avis d’appel d’offres, les concurrents
peuvent :
 Soit déposer contre récépissé leurs plis, sur support papier, à la cellule
Interface Achats au Département des Achats situé au bâtiment de la
Direction des Achats et de la Logistique (près de l’Aéroport Mohammed V-
Nouasseur);
 Soit les envoyer, sur support papier, par courrier recommandé avec accusé
de réception, à la cellule Interface Achats à l’adresse précitée ;
 Soit les transmettre par voie électronique, via le portail des marchés publics,
dans les conditions fixées par l’arrêté n°20-14 du 8 kaada 1435 (04
septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation
des marchés publics.
 Soit les remettre sur support papier au président de la commission d'appel
d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.
Les plis déposés, transmis ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés dans l’avis
d’appel d’offres ne seront pas admis.
Lorsque le concurrent opte pour la soumission par voie électronique, toutes les pièces
contenues dans chacune des enveloppes, prévues à l’article 12 du présent règlement
de consultation, doivent être regroupées dans un fichier électronique conformément
aux conditions d’utilisation du portail des marchés publics.
A cet effet, lesdites pièces doivent être signées électroniquement et séparément par le
concurrent ou son représentant dûment habilité, avant leur insertion dans le fichier
électronique. Cette signature se fait au moyen d’un certificat électronique délivré par
une autorité de certification agréée, conformément à la législation et la réglementation
en vigueur.
Le dépôt des plis par voie électronique fait l’objet d’un horodatage automatique,
mentionnant la date et l’heure de dépôt électronique et de l’envoi de l’accusé de
réception électronique à travers le portail des marchés publics au concurrent concerné.
3. Dépôt des plis complémentaires

Le pli contenant les pièces produites, suite à la demande de la commission d’appel
d’offres, par le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, doit être selon le
mode de soumission choisi par le concurrent :
- soit déposé, sur support papier, contre récépissé, dans le bureau du maître
d'ouvrage indiqué dans la demande ;
- soit envoyé, sur support papier, par courrier recommandé avec accusé de
réception, au bureau précité ;
- Soit transmis, par voie électronique, via le portail des marchés publics, dans
les conditions fixées par l’arrêté n°20-14 du 8 kaada 1435 (04 septembre 2014)
relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés
publics.
Les plis déposés, transmis ou reçus postérieurement au délai fixé dans cette lettre ne
sont pas admis.
NB : La conclusion du marché issu de la procédure de la réponse électronique aux
appels d’offres est effectuée sur la base d’un dossier sous format papier.
ARTICLE 14 : RETRAIT DES OFFRES DES CONCURRENTS
Tout pli, échantillon, document technique, prospectus ou autre document déposé ou

reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture
des plis.
Le retrait du pli, sur support papier, fait l'objet d'une demande écrite et signée par le
concurrent ou son représentant dûment habilité et adressée au maître d’ouvrage.
Lorsque la soumission est faite par voie électronique, le retrait du pli du concurrent
s’effectue par le biais du certificat électronique cité ci-haut et les informations relatives
au retrait sont enregistrées automatiquement sur le registre des dépôts des plis.

Les concurrents ayant retiré leurs plis, échantillons, documents techniques, prospectus
ou autres documents peuvent les présenter de nouveau dans les conditions prévues
par le présent règlement de consultation.
ARTICLE 15 : OUVERTURE DES PLIS ET EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES
L’ouverture des plis des concurrents présentés sur support papier et des plis transmis par
voie électronique se fait simultanément durant la même séance d’ouverture des plis.
NB : La séance d’ouverture des plis des concurrents est publique. Elle se tient au lieu, au
jour et à l'heure prévus par le dossier d’appel d’offres ; si ce jour est déclaré férié ou
chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure, et ce conformément
à l’article 36 paragraphe 1 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur.
Les offres des concurrents, déposées sur support papier ou transmises par voie
électronique, sont examinées et évaluées dans les conditions fixées, notamment, dans
articles 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur.
Lorsqu’il s’agit d’un appel d’offres alloti, la commission procède pour l'attribution des
lots à l'ouverture, l'examen des offres de chaque lot et l'attribution des lots, lot par lot,
dans l'ordre de leur énumération dans le dossier d'appel d'offres.
L’adjudication d’un lot n’est pas conditionnée par l’adjudication de l’un ou des autres
lots quelle que soit leur énumération dans le dossier d'appel d'offres, sauf stipulations
contraires dans les dispositions particulière du présent règlement de consultation. Par
conséquent, l’ouverture des plis d’un lot peut être effectuée par la commission même si
le lot précédent dans l’appel d’offres n’est pas encore adjugé.
ARTICLE 16 : CRITERES D'ADMISSIBILITE DES CONCURRENTS ET D’ATTRIBUTION DU

MARCHE
Les critères d’admissibilité des concurrents sont détaillés dans les dispositions
particulières (chapitre 2 du présent règlement de la consultation).
ARTICLE 17 : RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES
Le maître d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de l'acceptation de

son offre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou
par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre est
adressée dans un délai de cinq (05) jours ouvrables au maximum à compter du
lendemain de la date d'achèvement des travaux de la commission.
Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres,
en leur indiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant
date certaine. Cette lettre peut être accompagnée des pièces de leurs dossiers.

Les échantillons ou prototypes, le cas échéant, ils sont restitués, après achèvement du
délai de réclamation auprès du maître d’ouvrage, aux concurrents éliminés contre
décharge.
ARTICLE 18 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET DELAI DE NOTIFICATION DE

L’APPROBATION
Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze
(75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.
Ce délai peut être prorogé dans les conditions prévues aux articles 33 et 136 du
règlement des marchés de l’ONDA en vigueur.
Toutefois, la signature du marché par l’attributaire vaut le maintien de son offre.
ARTICLE 19 : ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRES
L'autorité compétente (ONDA) peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à

l'égard des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du
marché, annuler l'appel d'offres. Cette annulation intervient dans les cas suivants :
1. Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de
l'appel d'offres ont été fondamentalement modifiées ;
2. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer
l'exécution normale du marché ;
3. Lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;
4. Lorsqu’un vice de procédure a été décelé ;
5. En cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de
l’article 152 du règlement des marchés de l’ONDA en vigueur;
En cas d’annulation d’un appel d’offres dans les conditions prévues ci-dessus, les
concurrents ou l’attributaire du marché ne peuvent prétendre à indemnité.
ARTICLE 20 : INFORMATION, DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENT ET RECLAMATIONS
Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé
de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie
électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel
d'offres ou les documents y afférents, exclusivement, aux coordonnées suivantes :
Adresse : Département des Achats
Office National des Aéroports
Aéroport Mohammed V – Nouasseur
Boite postale : BP 52, Aéroport Mohammed V – Nouasseur
E-mail : achats@onda.ma

NB : Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins
sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
Les réclamations des concurrents doivent être formulées dans les conditions fixées par
l’article 152 du règlement des marchés publics de l’ONDA.
En effet, les réclamations des concurrents doivent être introduites à partir de la date de
la publication de l'avis d'appel à la concurrence et au plus tard cinq (05) jours après
l'affichage du résultat du présent appel d’offres.
Toutefois, la réclamation du concurrent pour contester les motifs d’éviction, doit
intervenir à compter de la date de réception de la lettre d’éviction et au plus tard dans
les cinq (05) jours suivants.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 1 : Objet de l’appel d’offres
Fourniture, installation et mise en service d'un système électrique de sécurité à

Article 06 § C : Liste des pièces exigées pour le dossier technique

Pour les concurrents résidents au Maroc :
il est exigé aux concurrents, la production de la copie certifiée conforme des certificats de
qualification et de classification dans les secteurs, classes et qualifications suivants :
secteur qualification classe
J J-2 et J-5 3
Pour les concurrents non-résidents au Maroc dispensés du certificat de qualification et de

classification :
C1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et
mentionnant éventuellement,
 La date,
 Le lieu,
 La nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles le concurrent a
participé et la qualité de sa participation.
C2. Les attestations de référence originales ou leurs copies certifiées conformes à
l’original délivré par les maîtres d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art
sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations d’importance et de
complexité similaires à l’objet du présent appel d’offres. Chaque attestation précise
notamment :
 La nature des prestations ;
 Leur montant ;
 Le nom et la qualité du signataire et son appréciation ;
 L’année de réalisation (Durant les cinq dernières années).
Article 06 § D : Liste des pièces exigées pour le dossier additif
Aucun dossier additif n’est exigé.
Article 08 : Liste des pièces exigées pour l’offre technique
1. Les fiches techniques et les certificats de conformité des éléments listés ci-après :
 Inverseur ;
 Appareillage électrique BT des TGBT.
2. Fiche technique du Groupe électrogène où doit configurer au moins les
caractéristiques suivantes : la puissance PRP (prime running power), classe G3, et un
tableau de déclassement des puissances en fonction de la température et l’altitude ;
3. Certificat de conformité à la norme E37-312 du groupe électrogène de sécurité ;

4. DVD-ROM contenant la version numérisée de l’offre technique.

Profils exigés du personnel affecté au projet :
- Chef de projet ayant au minimum bac + 2 en Génie électrique, option : électricité ou
automatisme ou équivalent, disposant au moins d’une expérience de trois (03) ans
dans le domaine de l’électricité MT/BT, installation des groupes électrogène ;
Fournir pour tous les profils ci-dessus :
5. Les CV ;
6. Copie des diplômes ;
7. Documents justifiant l’expérience de chaque profil fournis par le prestataire ou autres ;
Article 16 : Critères d'admissibilité des concurrents et d’attribution du marché
Le seul critère d’attribution, après admission, est l’offre moins-disant

ANNEXE I : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

Déclaration sur l’honneur
 Référence de l’appel d’offres : 196/19/AOO

 Mode de passation : Appel d’offres Ouvert
 Objet du marché : Fourniture, installation et mise en service d'un système électrique
de sécurité à l’aéroport ESSAOUIRA
A – Si le concurrent est une personne physique

Je, soussigné : ...................................................................(prénom, nom et qualité)
Numéro de tél………numéro du fax……………adresse électronique……………..
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
-Adresse du domicile élu : .........................................................................................
-Affilié à la CNSS sous le n° : ................................. (1)
-Inscrit au registre du commerce de..................(localité) sous le n° .............. (1)
-N° de patente.......................... (1)
-N° du compte courant postal/bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)
B - Si le concurrent est une personnes morale

Je, soussigné ..........................(prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
numéro de tél……….numéro du fax……………adresse électronique………..…
-Agissant au nom et pour le compte de.................................... (raison sociale et forme
juridique de la société) au capital de : .............................
-Adresse du siège social de la société : ..............................................................
-Adresse du domicile élu......................................................................................
-Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)
-Inscrite au registre du commerce..............localité) sous le n°............................(1)
-N° de patente........................(1)
-N° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés déclare sur l'honneur :
1) M'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2) Que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés publics
de l’ONDA ;
3) Étant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire
compétente à poursuivre l’exercice de mon activité (2) ;
4) M'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
a) A m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues
par l'article 24 du règlement des marchés publics de l’ONDA ;
b) Que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur les
prestations constituant le lot ou le corps d’état principal prévues dans le cahier
des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maître d’ouvrage a prévu dans
ledit cahier ;
5) M’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des
pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre
que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution
du présent marché.
6) M’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des

promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de
conclusion du présent marché.
7) Attester que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt tel que prévu à l’article 151
du règlement des marchés publics de l’ONDA.
8) Certifier l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur

l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.
9) Reconnaitre avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du
règlement des marchés publics de l’ONDA, relatives à l'inexactitude de la
déclaration sur l'honneur.
Fait à.....................le...........................
Signature et cachet du concurrent
(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de provenance.
(2) à supprimer le cas échéant.
NB : Pour les groupements, chaque membre du groupement doit présenter sa propre

déclaration sur l'honneur.
ANNEXE II : MODELE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE

Constitution d'une caution personnelle et solidaire
au titre du cautionnement provisoire
Nous soussignés, …………… (Nom de la banque, raison sociale, domicile, tél et fax du siège
social et de l’agence], ayant décision d’agrément délivrée par le Ministre de l’Economie et
des Finances sous n°………………. ..en date du...........................,
Représentée par : [Nom(s), prénom(s) et qualité(s)] ……………………………..
(Ci-après le « Banque ») Déclarons par le présent acte nous porter caution personnelle et
solidaire sur ordre et pour :
a) La société…………(Dénomination de la société) (1)
b) La société…………(Dénomination de la société), pour sa partie dans le groupement
(1)
c) La société…………(Dénomination de la société) pour le compte du Groupement de
sociétés…………(Dénominations des sociétés membres du groupement) (1)
d) Le Groupement ………(Dénominations des sociétés membres du groupement) (1)
e) Monsieur/Madame………………(Nom & Prénom de la personne physique) (1)
(Ci-après le « Soumissionnaire ») pour le montant du cautionnement provisoire de ……………
(Montant en chiffres et en lettres), auquel est assujetti le soumissionnaire au profit de l’Office
National Des Aéroports (ONDA) (Ci-après le « Bénéficiaire ») dans le cadre de l'appel
d'offres ouvert n° 196/19/AOO relatif à « Fourniture, installation et mise en service d'un
système électrique de sécurité à l’aéroport ESSAOUIRA »(Ajouter le numéro et objet du lot, le
cas échéant).
Nous nous engageons, par la présente, de façon inconditionnelle et irrévocable en qualité
de Garant (la banque), à payer sans délai au Bénéficiaire, à sa première demande et sans
s’opposer au paiement pour quelque motif que ce soit, toute somme que celui-ci pourrait
réclamer au Débiteur à concurrence du montant sus-indiqué.
[En cas de défaillance d’un membre du Groupement, le montant dudit cautionnement
reste acquis à l'ONDA abstraction faite du membre défaillant dudit Groupement] (2).
La présente garantie est régie par le droit marocain et tous litiges relatifs à l’existence, la
validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente garantie seront soumis aux tribunaux
compétents dans le ressort territorial de Casablanca (Maroc).
Fait à …………………(ville) le,……………….(jj/mm/aaaa)
(1) Supprimer les paragraphes inutiles ;

(2) Mention à préciser obligatoirement en cas de groupement b), c) et d) ci-haut.
NB : Le cautionnement ne doit pas être limité dans le temps, ni comporter d’autres

conditions et/ou réserves de la part de la banque ou du soumissionnaire. A défaut, l’offre
sera écartée.
ANNEXE III : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT
Acte d’engagement
Appel d’offres ouvert sur offres des prix n° 196/19/AOO du mercredi 20 novembre 2019.
A - Partie réservée à l’ONDA
Objet du marché : Fourniture, installation et mise en service d'un système électrique de
sécurité à l’aéroport ESSAOUIRA, passé en application des dispositions de l’alinéa 2,
paragraphe 1 de l’article 16 et de l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du règlement
relatif aux marchés publics de l’Office National des Aéroports en vigueur.
B - Partie réservée au concurrent
a) Si le concurrent est une personne physique
Je, soussigné : ...................................................................(prénom, nom et qualité)
Numéro de tél………numéro du fax……………adresse électronique……………..
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
- Adresse du domicile élu : .........................................................................................
- Affilié à la CNSS sous le n° : ................................. (2)
- Inscrit au registre du commerce de..................(localité) sous le n° .............. (2)
- N° de patente.......................... (2)
b) Si le concurrent est une personne morale
Je, soussigné ..........................(prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
numéro de tél……….numéro du fax……………adresse électronique………..…
- Agissant au nom et pour le compte de.................................... (raison sociale et forme
juridique de la société) au capital de : .............................
- Adresse du siège social de la société : ..............................................................
- Adresse du domicile élu......................................................................................
- Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2)
- Inscrite au registre du commerce..............localité) sous le n°............................(2)
- N° de patente........................(2)(3)
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
Après avoir pris connaissance du dossier de consultation concernant les prestations
précisées en objet de la partie A ci-dessus ;
Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les
difficultés que comportent ces prestations :
 Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la
décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant
au dossier de consultation ;
 M'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions
spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :
- Montant hors T.V.A. Y COMPRIS DROITS DE DOUANES: ............. (en chiffres et en
lettres) ;
- Taux de la T.V.A. : 20% ;
- Montant de la T.V.A. : ............. (en chiffres et en lettres) ;
- Montant T.V.A. comprise : ............. (en chiffres et en lettres).
L’Office National des Aéroports se libérera des sommes dues par lui en faisant donner
crédit au compte ..................... (à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert à
mon nom (ou au nom de la société) à .............. (Localité), sous relevé d'identification
bancaire (RIB) numéro …………………………………
Fait à........................le....................
(Signature et cachet du concurrent)
1) Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) Mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou
solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte
d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
b) Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant
que mandataire du groupement ».
c) Préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement
s’engage à réaliser pour le groupement conjoint et éventuellement pour le
groupement solidaire (optionnel).
2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents
équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la
référence à la déclaration délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
3) Ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.
ANNEXE IV : MODELE BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE)
AO N° : 196/19/AOO
Objet : Fourniture, installation et mise en service d'un système électrique de sécurité à l’aéroport ESSAOUIRA
PU HORS TVA PT HORS TVA EN

N°ITEMS DESIGNATIONS DES OUVRAGES UDM QTE
EN CHIFFRES (*) CHIFFRES
EXTENSION DE LA CENTRAL ELECTRIQUE POUR ABRITER LE GROUPE
1 M² 70
ELECTROGENE
FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN GROUPE
2 U 1
ELECTROGENE 160KVA
FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN INVERSEUR DE
3 U 1
SOURCES N/S 250A
FOURNITURE, POSE, ET RACCORDEMENT DE DISJONCTEUR DE
4 U 1
PROTECTION COMPACT 4x250A
5 FOURNITURE, POSE, ET RACCORDEMENT D’UNE Armoire AGBT ENS 1
FOURNITURE, POSE, ET RACCORDEMENT D’UN TGBT POUR
6 Ens 1
EQUIPEMENTS DE SECURITE
FOURNITURE, POSE, ET RACCORDEMENT DES COFFRETS DE
7 Ens 4
PROTECTION ET SECTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS DE SECURITE
OUVERTURE ET FERMETURE DE TRANCHEE DE TERRE EN TERAIN DE
8 ML 50
TOUTES NATURES
9 OUVERTURE ET FERMETURE DE TRAVERSEE SOUS CHAUSSEE ML 60
10 CONFECTION DE REGARD BT EN BETON U 6
11 FOURNITURE ET POSE D’UN CHEMIN DE CABLE ML 250
12 REFECTION DE TERRAIN ET MUR M² 20
13 FOURNITURE ET POSE DE BUSES ML 200
14 FOURNITURE ET POSE DE CABLE CR1. 1x4x120 MM²+T ML 200
15 FOURNITURE ET POSE DE CABLE CR1. 4x70 MM²+T ML 40

FOURNITURE, POSE, ET RACCORDEMENT D’UNE ARMOIRE
20 ENS 1
ELECTRIQUE AEROGARE
DEVIATION DES CABLES MT ET BT DANS LA ZONE D’EXTENTION DE LA
21 ENS 1
CENTRALE ELECTRIQUE
22 DEBOUCHAGE ET NETTOYAGE DES BUSES EXISTANTES ENS 1
23 FOURNITURE ET POSE D’UNE CITERNE A GASOIL DE 3000 LITRES ENS 1
RABATTEMENT DES CABLES BT DES COFFRETS EXISTANT VERS LA
24 ENS 1
NOUVELLE TGBT
25 PANNEAU DE CONTROLE ET D'EXTINCTION D'INCENDIE ENS 12
26 GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL FIXE 3250g MIN U 19
27 GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL FIXE 2400g MIN U 6
28 GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL 30G MIN U 12
29 GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL 100G MIN U 12
TOTAL HORS TVA Y COMPRIS DROITS DE DOUANES (A)
DONT MONTANT DROITS DE DOUANE
TVA 20% (B)
TOTAL TVA COMPRISE (A+B)
(*) Le concurrent doit préciser le libellé de la monnaie conformément au règlement de la consultation.

ROYAUME DU MAROC
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Cahier des prescriptions spéciales 196/19/AOO
Table des matières

CHAPITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES _________________________________________________________ 5
ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE ................................................................................................................... 5

ARTICLE 02 : MODE DE PASSATION DU MARCHE ....................................................................................... 5
ARTICLE 03 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ...................................................................................... 5
ARTICLE 04 : CONNAISSANCE DU DOSSIER ................................................................................................. 5
ARTICLE 05 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ..................................................................................... 5
ARTICLE 06 : RESILIATION ................................................................................................................................. 6
ARTICLE 07 : DOMICILE DU PRESTATAIRE ...................................................................................................... 6
ARTICLE 08 : REGLEMENT DES DIFFERENDS .................................................................................................. 6
ARTICLE 09 : CAS DE FORCE MAJEURE ........................................................................................................ 6
ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION .................................................................................. 6
ARTICLE 11 : NANTISSEMENT ........................................................................................................................... 6
ARTICLE 12 : DROIT APPLICABLE .................................................................................................................... 7
ARTICLE 13 : DROITS ET TAXES ......................................................................................................................... 7
CHAPITRE 2 : CLAUSES TECHNIQUES ______________________________________________________________ 8
ARTICLE 01 : MAITRE D’ŒUVRE ..................................................................................................................... 8

ARTICLE 02 : NATURE DES PRESTATIONS ET REVISION DES PRIX ................................................................. 8
ARTICLE 03 : DELAI D’EXECUTION .................................................................................................................. 8
ARTICLE 04 : PENALITES POUR RETARD ......................................................................................................... 8
ARTICLE 05 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF – RETENUE DE GARANTIE ......................................................... 8
ARTICLE 06 : PRESENCE DU PRESTATAIRE SUR LES LIEUX DES TRAVAUX ................................................... 8
ARTICLE 07 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER ............................................................................. 9
ARTICLE 08 : MODE DE PAIEMENT ................................................................................................................. 9
ARTICLE 09 : CONTROLE ET VERIFICATION ................................................................................................... 9
ARTICLE 10 : BREVETS ....................................................................................................................................... 9
ARTICLE 11 : NORMES ...................................................................................................................................... 9
ARTICLE 12 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX ................................................................................. 9
ARTICLE 13 : DELAI DE GARANTIE ................................................................................................................ 10
ARTICLE 14 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX .................................................................................. 10
ARTICLE 15 : GARANTIE PARTICULIERE ........................................................................................................ 10
ARTICLE 16 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX INTERESSANT LES
DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES VOISINES .................................................................................... 10
ARTICLE 17 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L’AEROPORT ................................................. 10
ARTICLE 18 : NORMES ET REGLEMENTS ....................................................................................................... 11
ARTICLE 19 : CONSISTANCE DES FOURNITURES ET TRAVAUX .................................................................. 11
ARTICLE 20 : INSTALLATION ........................................................................................................................... 11
ARTICLE 21 : DOSSIERS DE FABRICATION ET D’INSTALLATION ET DOCUMENTATION TECHNIQUE .... 11

ARTICLE 22 : ESSAIS ........................................................................................................................................ 12

ARTICLE 23 : PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER .......................................................................... 12
ARTICLE 24 : FOURNITURE D’EAU ET D’ELECTRICITE .................................................................................. 12
ARTICLE 25 : PLANS D’EXECUTION............................................................................................................... 12
ARTICLE 26 : PROGRAMME DES TRAVAUX ................................................................................................. 13
ARTICLE 27 : DELEGATION ET RENDEZ-VOUS DE CHANTIER .................................................................... 13
ARTICLE 28 : CAHIER DE CHANTIER ............................................................................................................. 13
ARTICLE 29 : POLICE DE L’AEROPORT ......................................................................................................... 13
ARTICLE 30 : SIGNALISATION TEMPORAIRE ................................................................................................ 13
ARTICLE 31 : ECHANTILLONS ........................................................................................................................ 14
ARTICLE 32 : RELATIONS DU PRESTATAIRE AVEC LE DISTRIBUTEUR .......................................................... 14
ARTICLE 33 : MATERIEL ET MISE EN ŒUVRE ................................................................................................ 14
ARTICLE 34 : RECEPTION DES MATERIELS .................................................................................................... 14
ARTICLE 35 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESTATAIRE ................................................................... 15
ARTICLE 36 : DEFINITION DES PRIX ............................................................................................................... 15

ENTRE :
L’OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS, désigné ci-après, par le sigle « O.N.D.A »,

représenté par son Directeur Général, faisant élection de domicile à l’Aéroport
Mohammed V - Nouasseur.
D’une part
ET :
(Titulaire)
Faisant élection de domicile à
Inscrite au Registre de Commerce de sous le n°
Affiliée à la CNSS sous le n°
Représentée par ___________________________ en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés,
D’autre part,

CHAPITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet : Fourniture, installation et mise en service d'un système
électrique de sécurité à l’aéroport ESSAOUIRA, tel que décrits dans le Chapitre 2 (clauses
techniques) du présent Cahier des Prescriptions Spéciales.
ARTICLE 02 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé en application des dispositions de l’alinéa 2, paragraphe 1
de l’article 16 et de l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du règlement relatif aux
marchés publics de l’Office National des Aéroports en vigueur.
ARTICLE 03 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du présent marché sont :
1) L’acte d’engagement ;
2) Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;
3) Le Bordereau Des Prix – Détail Estimatif : (BDP-DE) ;
4) Les pièces constitutives de l’offre technique ;
5) Le CCAG-T ;
ARTICLE 04 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
Les spécifications et les prescriptions techniques relatives aux prestations à réaliser sont
contenues dans le présent marché, l’entrepreneur déclare :
- Avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des prestations ;
- Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestations ;
- Avoir fait tous calculs et sous détails ;
- N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature de prestations
présentées par elle et pouvant donner lieu à discussion.
- Avoir apprécié toutes les difficultés qui pourraient se présenter lors de l’exécution des
prestations objet du présent marché et pour lesquelles aucune réclamation ne sera
prise en considération.
ARTICLE 05 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX
Le présent marché est soumis aux prescriptions relatives aux marchés publics notamment
celles définies par :
- Le règlement relatif aux marchés publics de l’Office National des Aéroports
approuvé le 09 Juillet 2014 et la décision de son amendement réf 01/RM/2015 du 02
avril 2015 ;
- Le décret N° 2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 Mai 2016) approuvant le cahier des
clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux exécutés
pour le compte de l’Etat ;
- Tous les textes législatifs et règlementaires concernant l’emploi et les salaires de la
main d’œuvre ;

- Les lois et règlements en vigueur au Maroc à la date de la signature du présent

marché.
Bien que non jointes au présent CPS, le titulaire est réputé connaître tous textes ou
documents techniques applicables au présent marché. Le titulaire ne peut se prévaloir
dans l'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance de ces textes et, d'une
manière générale, de toute la réglementation intéressant les prestations en question.
ARTICLE 06 : RESILIATION
Dans le cas où le titulaire aurait une activité insuffisante ou en cas de la non-exécution
des clauses du présent marché, l’Office National Des Aéroports le mettrait en demeure
de satisfaire à ses obligations, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le
marché pourra être résilié sans aucune indemnité sous peine d’appliquer les mesures
coercitives prévues par les articles 79 et 80 du CCAG-T.
L’ONDA se réserve le droit de résilier le marché dans le cas de modifications importantes
ne pouvant être prises en charge dans le cadre du présent marché conformément à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 07 : DOMICILE DU PRESTATAIRE

Le prestataire doit élire son domicile dans les conditions fixées par l’article 20 du CCAG-T.
ARTICLE 08 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout litige entre l’Office National Des Aéroports et le prestataire sera soumis aux tribunaux
compétents de Casablanca « MAROC ».
ARTICLE 09 : CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de survenance d’un événement de force majeure, les dispositions applicables
sont celles définies par l’article 47 du C.C.A.G.T.
ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPROBATION

L’entrée en vigueur du présent marché interviendra après son approbation par l’autorité
compétente, le visa du Contrôleur d’Etat si le visa est requis et la notification au titulaire.
ARTICLE 11 : NANTISSEMENT
En cas de nantissement, les dispositions applicables sont celles prévues par la loi n° 112-13
relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n°1-15-05 du 29
rabii II 1436 (19 février 2015).
En vue de l'établissement de l'acte de nantissement, le maître d'ouvrage remet au
titulaire du marché, sur demande et sans frais, une copie du marché portant la mention «
EXEMPLAIRE UNIQUE » dûment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en
unique exemplaire destiné à former titre pour le nantissement du marché, et ce
conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°112-13 susmentionnée.
Le responsable habilité à fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du
nantissement ou de subrogation les renseignements et les états prévus à l’article 8 de la
loi n° 112-13 est le Directeur Général de l'ONDA.

Le Directeur Général de l'ONDA et le Trésorier Payeur de l'ONDA sont seuls habilités à

effectuer les paiements au nom de l'ONDA entre les mains du bénéficiaire du
nantissement ou de la subrogation, conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur.
ARTICLE 12 : DROIT APPLICABLE

Le marché sera interprété conformément au droit Marocain
ARTICLE 13 : DROITS ET TAXES

Les prix du présent marché s’entendent Toutes Taxes Comprises Delivered Duty Paid (TTC
DDP).
Le prestataire (Entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service) est réputé avoir
parfaitement pris connaissance de la législation fiscale en vigueur au Maroc. Par
conséquent, il supportera, par défaut, tous les impôts et taxes dont il est redevable au
Maroc, y compris la TVA, tous droits de douane, de port ou autres.
A la demande du prestataire et à sa place, l’ONDA peut payer, le cas échéant,
directement et seulement les impôts et taxes à l’importation y compris droits et accessoires
de douane et la TVA à l’importation figurant sur la fiche de liquidation émise par les services
de la douane, hors les frais de la logistique (Transitaire, emmagasinage et surestaries le cas
échéant) qui restent à la charge du prestataire y compris la gestion de la logistique
d’importation.
Dans le cas où le Cahier des Prescriptions Spéciales prévoit le paiement par lettre de crédit
et le prestataire opterait pour ce mode de paiement, le montant des droits et taxes en
question sera déduit du montant du CREDOC.
Si l’ONDA paierait des frais supplémentaires, pour quelle que raison que ce soit, à cause
d’un motif imputable au fournisseur, l’ONDA déduira d’office lesdits frais des sommes dues
au fournisseur.
Aussi, en cas de déclaration douanière faisant ressortir des montants supérieurs à ceux
indiqués au présent Marché, le supplément de droits et taxes de douane résultant de cette
différence de déclaration sera à la charge du Fournisseur.
En cas d’augmentation des sommes à valoir pour la couverture des droits de douane et
taxes à l'importation, l’ONDA prendra les engagements complémentaires nécessaires pour
couvrir lesdites sommes, conformément à la réglementation en vigueur.
Les prestations de service réalisées pour le compte de l’ONDA par une entreprise non
résidente sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet
impôt est prélevé du montant desdites prestations sous forme de retenue à la source. Une
copie de l’attestation du versement de cet impôt sera remise au prestataire, à sa demande.
Pour les entreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc une convention destinée
à éviter les doubles impositions, la retenue à la source est déductible des impôts dus dans
leur pays d’origine. »

CHAPITRE 2 : CLAUSES TECHNIQUES

N.B : Les éventuels marques commerciales, références au catalogue, appellations, brevets,
conception, types, origines ou producteurs particuliers mentionnés dans les clauses
techniques sont données à titre indicatif. Le cas échéant, le prestataire peut les substituer
par toute autre proposition ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une
performance et qualité égales ou supérieures à celles qui sont exigées.
ARTICLE 01 : MAITRE D’ŒUVRE
Le maitre d’œuvre du présent marché est la Direction des Infrastructures.
ARTICLE 02 : NATURE DES PRESTATIONS ET REVISION DES PRIX

Le présent marché est un marché de fourniture dont les prix applicables sont fermes et
non révisables.
ARTICLE 03 : DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution du présent marché est fixé à sept (07) mois à compter de la date de
l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux.
ARTICLE 04 : PENALITES POUR RETARD

A défaut par le prestataire d’avoir exécuté à temps le marché ou d’avoir respecté tout
planning ou délai prévu par le présent marché, par jour de retard , il lui sera appliqué
sans préjudice de l’application des mesures prévues par les articles 79 et 80 du CCAGT,
une pénalité de cinq pour mille (5 ‰) du montant initial du marché, éventuellement
majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à
l'augmentation dans la masse des travaux.
1- En cas de retard dans l’exécution des prestations : Par application de l’article 65
du CCAGT la pénalité est plafonnée à huit pour Cent (8 %) du montant du marché ;
éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et
à l'augmentation dans la masse des travaux, au-delà de ce plafond, l’O.N.D.A. se
réserve le droit de procéder à la résiliation du marché sans préjudice des mesures
coercitives prévues par les articles 79 et 80 C.C.A.G.T.
2- En cas de retard dans la remise des documents ou rapports : Par application de
l’article 66 du CCAGT la pénalité est plafonnée à deux pour Cent (2 %) du montant du
marché ; éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux
supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux.
Les sommes concernant les pénalités seront déduites des décomptes de l’entreprise sans
qu’il ne soit nécessaire d’une mise en demeure préalable.
ARTICLE 05 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF – RETENUE DE GARANTIE
a) Cautionnement : Le cautionnement définitif est fixé à Trois pour cent (3%) du montant
initial du marché arrondi au dirham supérieur conformément aux dispositions de l’article
15 du C.C.A.G.T
b) Retenue de garantie : Les Dispositions relatives à la retenue de garantie telles que
définies aux articles 16 et 64 du C.C.A.G.T sont seules applicables.
Toutes les cautions présentées sous forme de cautions personnelles et solidaires doivent
être émises par un organisme marocain agréé.
ARTICLE 06 : PRESENCE DU PRESTATAIRE SUR LES LIEUX DES TRAVAUX
En ce qui concerne la présence du prestataire sur les lieux des travaux, celui-ci doit se
conformer aux conditions fixées par l’article 21 du C.C.A.G.T

ARTICLE 07 : ORGANISATION ET POLICE DE CHANTIER

Le prestataire est tenu de respecter les consignes et ordres qui lui sont donnés par le maître
d’ouvrage pour la police de chantier ; il assure à ses frais l’exécution des mesures prescrites
par les autorités compétentes et demeure responsable de tous les dommages résultant du
mode d’organisation du chantier et ce conformément à l’article 28 du C.C.A.G.T
ARTICLE 08 : MODE DE PAIEMENT

L’Office National Des Aéroports se libérera des sommes dues en exécution du présent
marché en faisant donner crédit au compte ouvert au nom du prestataire, indiqué sur
l’acte d’engagement.
Les paiements seront effectués par virement bancaire ou par une lettre de crédit
irrévocable et confirmée par la banque du fournisseur.
Si le titulaire du marché opte pour le mode de paiement par lettre de crédit, tous les frais et
accessoires relatifs à l’ouverture de la lettre de crédit sont à la charge du prestataire.
Lorsque le règlement n’est pas prévu par lettre de crédit, le paiement des sommes dues est
effectué dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date de
réception des prestations demandées sur présentation de factures en cinq exemplaires.
ARTICLE 09 : CONTROLE ET VERIFICATION

L’ONDA aura le droit de contrôler et/ou d'essayer les fournitures pour s'assurer qu'elles sont
bien conformes au marché. L’ONDA notifiera par écrit au fournisseur l'identité de ses
représentants à ces fins.
Si l'une quelconque des fournitures contrôlées ou essayées se révèle non conforme aux
spécifications, l’ONDA la refuse ; le fournisseur devra alors remplacer les fournitures refusées
sans aucun frais supplémentaire pour l’ONDA.
Le droit de l’ONDA de vérifier, d'essayer et, lorsque cela est nécessaire, de refuser les
fournitures ne sera en aucun cas limité, et l’ONDA n'y renoncera aucunement du fait que
lui-même ou son représentant les aura antérieurement inspectées, essayées et acceptées.
Rien de ce qui est stipulé dans cet article ne libère le prestataire de toute obligation de
garantie ou autre, à laquelle il est tenu au titre du présent marché.
ARTICLE 10 : BREVETS
Le fournisseur garantira le Maître d’Ouvrage contre toute réclamation des tiers relative à la
contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'une marque commerciale ou de droit de
création industrielle résultant de l'emploi des fournitures ou d'un de leurs éléments.
ARTICLE 11 : NORMES
Les fournitures livrées en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées
aux prescriptions et spécifications techniques du présent marché
ARTICLE 12 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

La réception provisoire des travaux sera effectuée conformément aux dispositions définies
par l’article 73 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 13 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois. Durant la période de garantie, le prestataire
est soumis aux dispositions arrêtées par l’article 75 du C.C.A.G.T.
ARTICLE 14 : RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX

La réception définitive des travaux sera prononcée douze (12) mois après la date du
procès-verbal de la réception provisoire conformément aux dispositions définies par l’article
76 du C.C.A.G.T.
ARTICLE 15 : GARANTIE PARTICULIERE

Le prestataire garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du marché sont
neuves, n'ont jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes
les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux, sauf si le marché en
a disposé autrement. Le prestataire garantit en outre que les fournitures livrées en exécution
du marché n'auront aucune défectuosité due à leur conception, aux matériaux utilisés ou à
leur mise en œuvre (sauf dans la mesure où la conception ou le matériau est requis par les
spécifications de l’ONDA) ou à tout acte ou omission du titulaire, survenant pendant
l'utilisation normale des fournitures livrées dans les conditions prévalant dans le pays de
destination finale.
L’ONDA notifiera au titulaire par écrit toute réclamation faisant jouer cette garantie.
À la réception d'une telle notification, le titulaire, dans un délai de 96 heures, remplacera les
fournitures non conformes sans frais pour l’ONDA.
Si le prestataire, après notification, manque à se conformer à la notification de l’ONDA,
dans le délai précité, ce dernier applique les mesures coercitives nécessaires, aux risques et
frais du titulaire et sans préjudice de tout autre recours de l'acquéreur contre le prestataire
en application des clauses du marché.
ARTICLE 16 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX

INTERESSANT LES DIFFERENTS CORPS D’ETAT ET ENTREPRISES VOISINES
Le prestataire ne pourra présenter aucune réclamation en raison de l’exécution simultanée
de travaux par d’autres corps d’Etat ou de gênes éventuelles qui pourraient en résulter pour
ses propres travaux.
Il devra au contraire, faciliter, dans toute la mesure du possible, la tâche aux autres
entreprises et faire tous ses efforts dans le sens d’une bonne coordination de l’ensemble des
corps d’état.
Le prestataire ne pourra pas non plus présenter de réclamation pour les sujétions qui
pourraient lui être imposées par l’exécution simultanée d’autres travaux dans le voisinage.
ARTICLE 17 : AGREMENT DU PERSONNEL EMPLOYE SUR L’AEROPORT

Le prestataire sera tenu de respecter les règles de protection du secret, d’exécuter les avis
et de soumettre tout son personnel au contrôle du service de sécurité de l’Aéroport.
Dix jours (10 j) calendaires à dater du lendemain de la notification de l’ordre de service
prescrivant de commencer les travaux et avant tout commencement, il devra remettre au
service de sécurité de l’Aéroport, par l’intermédiaire du Maître d’ouvrage, les demandes
d’enquêtes réglementaires pour son personnel de direction et la liste du personnel pour
contrôle. En outre, le prestataire est personnellement responsable de la conservation des

plans, croquis d’exécution et documents divers qui lui seront remis par l’Office National Des
Aéroports, en vue de l’exécution des travaux ou pour toutes autres causes.
Le prestataire devra conserver le secret absolu non seulement sur l’ensemble des
documents qui lui seront communiqués, mais aussi sur les faits ou renseignements, qui
seraient occasionnellement portés à sa connaissance en raison de l’exécution des travaux.
ARTICLE 18 : NORMES ET REGLEMENTS

Toutes les installations seront exécutées selon les règles de l'art, en respectant notamment :
- Les normes marocaines éditées par le Ministère des Travaux Publics et des
Communications concernant les règles techniques des installations de branchements
de première catégorie comprises entre le réseau de distribution et l'origine des
installations intérieures.
- Les normes marocaines éditées par le Ministère des Travaux Publics et des
Communications concernant l'exécution et l'entretien des installations de première
catégorie.
- Les prescriptions imposées par le distributeur local de l’énergie électrique.
L'application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent être tenues de
satisfaire, ne dispense pas de respecter les prescriptions, règles, circulaires et décrets
administratifs, tant généraux, que particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels
complétant ou modifiant les pièces dont il est fait état, qui seront publiés postérieurement à
l'élaboration du présent marché.
En cas de contradiction entre les divers règlements et normes françaises et les règlements et
les normes marocaines éditées ou en cours d'édition, ce sont les indications préconisées par
ces derniers qui seront applicables.
ARTICLE 19 : CONSISTANCE DES FOURNITURES ET TRAVAUX

Les prestations consistent en la fourniture :
 fourniture et pose de groupe électrogène de 160KVA.
 Extension et réaménagement du local groupe électrogène existante.
 Fourniture et pose des armoires inverseurs.
 Fourniture et pose de citerne à gasoil.
 Fourniture et pose d’un TGBT
 Fourniture et pose d'un système électrique de sécurité
 Fourniture et pose d'un système d'extinction d'incendie
ARTICLE 20 : INSTALLATION
Le prestataire assurera en totalité et sous sa responsabilité l’installation et la mise en service des
équipements qu’il aura fournis sur le site qui lui sera indiqué par l’O.N.D.A.
ARTICLE 21 : DOSSIERS DE FABRICATION ET D’INSTALLATION ET DOCUMENTATION

TECHNIQUE
1°/ Dossier de Fabrication
Pour chaque matériel fabriqué par ses soins, le prestataire fournira un dossier en deux (2)
exemplaires comportant tous les renseignements relatifs à la fabrication et au câblage, la
nomenclature détaillée des pièces manufacturées et les différents plans de présentation et
d’exécution correspondants.

Ce dossier deviendra la propriété du maître d’ouvrage qui se réserve le droit de l’utiliser

pour tous besoins jugés utiles, sans attenter cependant à la propriété industrielle.
2°/ Dossier de récolement

Après exécution des travaux, le prestataire fournira au maitre d’ouvrage, deux supports
informatiques et cinq (5) tirages des plans de recollement.
3°/ Documentation Technique

Pour chacun des matériels composant l’installation, le prestataire remettra lors de la
réception desdits matériels, la documentation technique correspondante complète en
double exemplaire.
ARTICLE 22 : ESSAIS
Lors de la réception provisoire des installations, il sera procédé à tous les essais de bon
fonctionnement.
Les essais porteront sur la vérification de la bonne présentation des matériels et de la
conformité de leurs caractéristiques aux spécifications techniques du présent marché.
L’ONDA se réserve le droit de demander tout essai ou contrôle supplémentaire jugé
nécessaire.
ARTICLE 23 : PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le prestataire devra soumettre à l’ONDA, dans un délai de huit (8) jours calendaires à dater
du jour de la notification de l’ordre de service notifiant l’approbation du marché, le projet
de ses installations de chantier.
Le prestataire disposera pour ses installations de chantier de zones de superficie suffisante à
proximité des travaux à réaliser.
Le projet des installations de chantier devra comprendre les propositions du prestataire
concernant les dispositions relatives aux plates-formes de stockage des matériels et
matériaux et l’alimentation en eau et en énergie électrique.
ARTICLE 24 : FOURNITURE D’EAU ET D’ELECTRICITE

Le prestataire pourvoira par ses propres moyens à la fourniture d’électricité et d’eau .Il ne
pourra en aucun cas se brancher sur les installations existantes.
Dans la limite du possible et sur autorisation du maitre d’ouvrage, il pourra réaliser des
branchements sur le réseau aéroportuaire suivant les tarifs de cession en vigueur. Dans ce
cas, Il devra fournir et installer à ses frais :
- Un compteur d’électricité
- Un compteur d’eau
Respectant les normes en vigueur.
ARTICLE 25 : PLANS D’EXECUTION

Avant le commencement des travaux, Le prestataire est tenu de :
- Vérifier et signaler toute erreur qui aurait pu se glisser dans les plans ou pièces écrites
qui lui seront notifiées.
- Remettre les notes de calcul et le dossier d’exécution qui seront établis à ses frais et
soumis pour validation au maître d’œuvre.

ARTICLE 26 : PROGRAMME DES TRAVAUX

Le prestataire soumettra à la validation de l’ONDA, dans un délai de huit (8) jours
calendaires à dater du jour de démarrage des travaux, un programme détaillé de
l’exécution des travaux et un planning des travaux tenant compte des contraintes liées au
maintien de la circulation aérienne. A cet effet, le maitre d’ouvrage remettra au prestataire
le programme hebdomadaire des mouvements aériens.
Si à un moment quelconque du déroulement du chantier, l’ONDA constate que les délais
prévus au programme des travaux ne sont pas respectés, le prestataire devra, dans un délai
de six (6) jours calendaires à dater du lendemain du jour de l’invitation qui lui sera faite par
ordre de service, proposer un nouveau programme qui devra prévoir l’achèvement des
travaux dans les délais contractuels. Une fois ce nouveau programme accepté, le
prestataire devra remanier l’organisation de son chantier.
Les conséquences de ce remaniement seront à la charge du prestataire qui ne pourra en
aucun cas demander une prolongation de délais ou présenter une réclamation.
ARTICLE 27 : DELEGATION ET RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Le prestataire devra, dans un délai de huit (8) jours à dater du lendemain du jour de la
notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux, faire connaître par
écrit la personne qui, en son absence, sera habilitée à le remplacer lors des rendez-vous de
chantier et à signer les attachements.
Ces rendez-vous se tiendront sur les lieux, aux jours et heures indiqués par ordre de service.
La périodicité de ces rendez-vous est laissée à la diligence du maitre d’ouvrage. Le
prestataire ou son représentant sera tenu d’assister à chacune de ces réunions.
ARTICLE 28 : CAHIER DE CHANTIER

Le prestataire est tenu de fournir un cahier de chantier de type Trifold ou équivalent. Ce
cahier est destiné à recevoir les instructions ou observations du maitre d’ouvrage ou de son
suppléant concernant la bonne marche du chantier.
Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et sera présenté à chaque visite de l’ONDA ou
de son suppléant.
ARTICLE 29 : POLICE DE L’AEROPORT

Le prestataire, ses agents et ses ouvriers devront user des accès les plus directs, se confiner
dans les emplacements désignés pour l’exécution des travaux et ne pénétrer ni circuler sous
quelque prétexte que ce soit dans les autres parties de l’Aéroport.
A l’intérieur de l’Aéroport, les véhicules du prestataire devront suivre obligatoirement les
itinéraires prescrits par le maitre d’ouvrage. Les emplacements des traversées éventuelles
des voies de circulation en service, qui pourront être temporairement nécessaires, seront
définis par le maitre d’ouvrage.
ARTICLE 30 : SIGNALISATION TEMPORAIRE

Le plan de signalisation temporaire et de balisage du chantier est établi par le prestataire et
sera soumis à l’approbation de l’Ingénieur dix (10) jours après la notification de l’ordre de
service prescrivant de commencer les travaux.

ARTICLE 31 : ECHANTILLONS
Tous les échantillons nécessaires seront fournis préalablement à l’exécution pour
approbation par le Maître d’ouvrage.
ARTICLE 32 : RELATIONS DU PRESTATAIRE AVEC LE DISTRIBUTEUR

Le prestataire se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour en
obtenir tous renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux. Il se soumettra à toutes
les vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces
justificatives demandés. En particulier, le prestataire devra respecter les règles particulières
imposées par les services locaux du distributeur avec lesquels le prestataire devra se mettre
en rapport avant l'approvisionnement pour le matériel et avant l'exécution pour les travaux.
Il devra faire connaître au Maître de l’œuvre les dispositions du devis descriptif qui ne
seraient pas admises par le distributeur, faute de quoi, il devra prendre à sa charge tous les
frais résultants des modifications imposées par elle. Il devra établir les demandes
d'abonnements, se procurer et remplir les formulaires nécessaires et les soumettre au Maître
de l’ouvrage ou à son représentant pour accord et signature
ARTICLE 33 : MATERIEL ET MISE EN ŒUVRE

Les appareils seront neufs et de bonne qualité. Ils devront être conformes et la présentation
d'un procès-verbal de conformité, délivré par un organisme habilité à cet effet, pourra être
exigée.
Dans le cas où le matériel ne ferait pas l'objet d'une norme UTE, celui-ci devra présenter
toutes les qualités de solidité, de durée, d'isolement et de bon fonctionnement désirable.
La présentation d'un procès-verbal d'essais, de référence, pourra être exigée. Dans tous les
cas, le prestataire devra, avant tout commencent d'approvisionnement, présenter un
échantillonnage et un descriptif complet du matériel à mettre en œuvre et obtenir l'accord
du maître de l’œuvre, notamment en ce qui concerne les appareils présentés comme
similaires à ceux spécifiés dans le devis descriptif technique.
Le prestataire ne pourra présenter aucune réclamation pour le refus d'un
approvisionnement de matériel non agréé.
Le matériel portera la marque NF USE ou la marque USE dans tous les cas où les normes UTE
en prévoient l'attribution.
Les listes de matériels admis à la marque de conformité aux normes NF USE et USE sont
données par les publications périodiques de l'U.T.E.
ARTICLE 34 : RECEPTION DES MATERIELS

Les programmes de réception seront arrêtés par l’ONDA et le fournisseur lors des réunions de
coordination dont les dates et lieu sont à convenir entre les parties.
Toutefois, avant expédition du matériel, le fournisseur doit confirmer à l’ONDA les dates
effectives de réception, 15 jours à l’avance.
Au cours de cette réception, le prestataire devra fournir tous les documents, certificats et
fiches d’essais attestant que les matériels répondent aux spécifications techniques du
marché et aux normes en vigueur. L’ONDA aura le droit de procéder à tous les essais et
contrôles jugés utile.

S’il est constaté qu’un matériel ne répond pas aux prescriptions imposées, le prestataire
devra réaliser les modifications demandées et gardera l’entière responsabilité des retards
qui pourront en résulter.
A l’issue de cette réception, un procès-verbal sera établi.
ARTICLE 35 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESTATAIRE

Avant le commencement des travaux, le prestataire devra fournir :
Documents Délai
La désignation de la personne habilitée à représenter le Dans les 21 jours qui
prestataire sur le chantier suivent la notification de
Les notes de calcul et les plans d’exécution qui seront établis à l’ordre de service
ses frais prescrivant de
Le programme des travaux commencer les travaux
Documentations techniques du matériel

le dossier de récolement ; notamment plans, documentations Dans le délai du marché.
techniques
Le non-respect des délais fixés ci-dessus entraînera l’application des pénalités prévues au
présent marché.
Le prestataire doit vérifier et signaler toute erreur qui aurait pu se glisser dans les plans ou
pièces écrites qui lui seront notifiées.
ARTICLE 36 : DEFINITION DES PRIX

Les prix sont définis conformément aux dispositions de l’article 53 du CCAGT :
PRIX N°1 : EXTENSION DE LA CENTRALE ELECTRIQUE POUR ABRITER LE GROUPE

ELECTROGENE
La réalisation des travaux d’extension de local des Groupes électrogène existant sur une
superficie de l’ordre de 60 m². Les prestations de l’entrepreneur comprennent
principalement, sans que la liste ne soit exhaustive :
 analyse du sol et formulation des bétons par un laboratoire agrée
 Études d’exécution.
 Fondations.
 Terrassement divers.
 Dallage périphérique.
 Arase étanche.
 Longrines et poteaux.
 Plancher haut (même hauteur que le local adjacent) avec son étanchéité selon
DTU.
 Bétons armés en fondation et élévation.
 Murs extérieurs en agglos de 20 cm.
 Démolition des murs de séparation le cas éventuel
 Enduits intérieur et extérieur.
 Evacuation des eaux pluviales.

 Toute la menuiserie et ferronnerie des portes d’accès, des grilles et persiennes

d’aération doivent être règlementaires, galvanisées à chaud.
 Eclairage naturel par pavés de verre.
 Aérations basses et hautes.
 Aération forcée par un extracteur de puissance adéquate commandé par
thermostat.
 Caniveaux pour passage des câbles et tuyauteries y compris cornières et trappes
en tôle striée galvanisée.
 Obturation des caniveaux et regards au droit des entrées du poste par du sable
de carrière.
 Revêtement du sol en chape industrielle.
 Les travaux de peinture intérieure et extérieure comprenant les travaux
préparatoires, une couche d’impression et 2 couches de finition.
 Travaux de distribution éclairage intérieur et extérieur conforme aux normes en
vigueur de façon à respecter l’éclairement souhaité selon l’usage des locaux.
 Dalle flottante pour GE.
 Regards de sortie BT.
 Divers travaux de finition intérieurs ou extérieurs.
 Évacuation des déblais et nettoyage.
 Prises de terre – circuit de terre des masses et des neutres.
 Réalisation de l’installation équipotentielle pour les équipements du poste (Prise
des masses, et circuit de terre) les travaux seront réalisés selon les prescriptions
générales.
 Les blocs autonomes de sécurité de 60 lumens d’une autonomie d’au moins une
heure.
 Porte double vantaux en acier galvanisé de dimension 2m en largeur et 2.5m en
hauteur.
 les plans et schémas électriques à soumettre au maitre d’ouvrage pour

validation
 Les plans de structure génie civil doivent être établis par un bureau d'étude
agréé et validés par un bureau de contrôle, suivant les normes reconnus de
construction des locaux techniques, aux frais de l’entrepreneur. Ces plans
doivent être soumis au maitre d’ouvrage pour approbation avant l’exécution.
NB : le prestataire doit assurer la liaison des câbles et des réseaux avec la centrale électrique.
Ouvrage à régler au mètre carré au bordereau des prix.
PRIX N°2 : FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN GROUPE

ELECTROGENE 160KVA
Fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène de sécurité, d’une
Puissance principale disponible en continue sous charge variable PRP de 160 KVA – 220/380
V.
Le prix comprendra la fourniture, la pose et la mise en service d’un groupe électrogène de
sécurité insonorisé : KOHLER SDMO – CATERPILLAR – ATLAS COPCO ou similaire ayant la
puissance adéquate en PRP conformément à la norme ISO8528-1 pour l'alimentation des
récepteurs dont le fonctionnement s’avère indispensable pour la sécurité des biens et des
personnes ou la continuité de service.

Le groupe électrogène sera conforme à la norme NF E 37-312 – Mai 2009, relative aux
groupes électrogènes de sécurité. Le soumissionnaire remettra dans son offre une
attestation du constructeur certifiant la conformité du groupe à la norme NF E 37-312,
appuyée par un PV d’essai en charge en usine suivant un protocole bien spécifique des
GSS.
Par ailleurs, des essais spécifiques sur site porteront sur les points suivants :
 La marche dégradée (contournement de l’automate) : démarrage/arrêt du groupe
hors automate
 La double alimentation de l’automate : Contrôle des 2 alimentations redondantes
 Le coffret d’inhibition : Unité de signalisation et d’inhibition livrée en coffret séparé
 La vanne police
 La rétention du réservoir journalier : contrôle de la rétention
 L’alarme de détection de fuite : contrôle de l’alarme de détection de fuite
Conformément à la norme NF ISO 8528-5, le groupe électrogène doit être en classe

d’application G3.
L’entrepreneur du présent lot doit mettre tous les dispositifs nécessaires pour assurer un
niveau sonore conforme aux normes et règlements en vigueur à l’intérieur et à l’extérieur du
local du groupe électrogène.
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire procéder à des essais de puissance et
d’endurance (6 heures) à 4/4 de charge sur banc de charge résistif à la charge du
soumissionnaire.
Conditions climatiques du site : Le groupe électrogène devra fonctionner dans le cadre de

température ambiante de 40°C avec un déclassement autorisé de 5% maximum. Un
tableau de déclassement devra être joint à la soumission.
Le groupe électrogène aura les fonctions « Source de Remplacement » et « Groupe de

sécurité » quand l’alimentation normale disparaît, il sera de type capoté, insonorisé et ayant
les caractéristiques suivantes :
a- Moteur :
Le moteur d'entraînement sera conforme à la norme NF ISO 8528-2.
De marque JOHNDEER- DOOSAN - VOLVO - CATERPILLAR ou équivalent
 Type Diesel suralimenté (turbo).
 Vitesse nominale 1500 tours / min
 Refroidissement par ventilation forcée ;
 Pompe à injection directe suralimentée avec commande de régulation de charge
automatique (2%).
 Démarrage automatique sur batterie 24 volts. Ces batteries doivent être de type
étanche au plomb, sans entretien avec une durée de vie de 10 ans au minimum.
 Echappement avec silencieux et canalisation.
 Grille de ventilation basse dimensionnée en fonction de la taille du radiateur de
refroidissement.
 Grilles de protection des parties chaudes motrices : collecteur échappement, turbo
(suivant le cas).
 Préfiltre fuel monté en amont de la filtration standard et permettant la décantation
de l'eau sur alimentation fuel moteur.
 Pompe manuelle montée sur le moteur et permettant une vidange aisée du carter
huile moteur.
b- Alternateur :

 Marque : KOHLER, LEROY SOMMER, MECCALTE ou équivalent

 Puissance nominale en continue : (à définir) KVA à 40°C
 Tension triphasée : 230/400 couplage étoile
 Vitesse synchrone : 1500 t/mn
 Fréquence : 50 Hz
 Excitation : Statique
 Régulateur électronique : Intégré
 Bobinage : en cuivre électrolytique
 Classe d’isolement : Classe H
 Classe de température : Classe H’
 Indice de protection : IP23.
c- Coffret d’automatisme :
Coffret Intégré au groupe, avec console de paramétrage et d’affichage incorporée
comprenant et comportant en façade un automate de marque APM ou équivalent.
L'interface Homme Machine affichera les éléments suivants :
 Indication des tensions.

 Indication des Courants par phase.
 Commande manuelle.
 Commande Automatique.
 Essai à vide.
 Etat de la batterie.
 Compteur d'heures de marche.
 Indication niveau GO
 Signalisation et état des défauts.
 Température moteur.
 Température groupe.
 1 Klaxon 24 volts.
 Lampe signalisation manque pression d'huile.
d- Châssis et système d’entretien :

Le châssis sera métallique en fer approprié largement dimensionné, soudé électriquement
sur lequel seront installés le moteur et l’alternateur par l'intermédiaire des semelles élastiques
isolantes anti-vibrations fixées par des boulons et rondelles galvanisées.
L'ensemble moteur/alternateur sera à flasques rigidement fixés avec une pièce
d'accouplement semi élastique.
Toutes les précautions devront être prises pour éviter la transmission de bruit par le sol.
Le réservoir journalier doit être incorporé dans le châssis de base de fixation du groupe et
dimensionné pour assurer une autonomie de fonctionnement d’au moins 8 heures dans les
conditions de ¾ de charge. Le soumissionnaire devra préciser la consommation horaire à ¾
de charge et la contenance du réservoir intégré dans le capot.
e- Inverseur Normal / Secours :

L’inversion de source se fera automatiquement, par l’intermédiaire d’un inverseur motorisé
dès que se produit une coupure de courant.
Le système est constitué de deux disjoncteurs verrouillés électriquement et mécaniquement
par tringle, et associés à un automatisme de transfert de l’énergie. L’ensemble sera câblé et
raccordé aux jeux de barres des TGBT.
Ouvrage à régler à l’unité au bordereau des prix.

PRIX N°3 : FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN INVERSEUR DE SOURCES

N/S 250A
Fourniture, installation et mise en service d’un inverseur de sources N/S de 4x250A muni d’un
verrouillage électrique et mécanique y compris toutes sujétions.
PRIX N°4 : FOURNITURE, POSE, ET RACCORDEMENT DE DISJONCTEUR DE PROTECTION

COMPACT 4X250A
Fourniture pose et raccordement d’un disjoncteur de protection compacte 4x250A et

toutes sujétions.
PRIX N°5 : FOURNITURE, POSE, ET RACCORDEMENT D’UNE ARMOIRE AGBT
Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’une armoire générale basse tension
normale secours, en tôle électro-zinguée de 20/10 d’épaisseur, de dimensions minimale 2 m
de hauteur, de profondeur et de largeur appropriée pour contenir l’ensemble de
l’appareillage y compris l'inverseur, avec une réserve de 30%.
Cette armoire contient au moins

- Un jeu de barres normal/secours desservant.
- 01 Disjoncteur compact réglable (Ir et Im) de 250A et de pouvoir de coupure
approprié
- 01 Disjoncteurs compact réglable de 160A et de pouvoir de coupure approprié
- 01 Disjoncteur modulaire de 63A et de pouvoir de coupure approprié
- L'inverseur fourni par le prix N°3
Ces équipements doivent êtres de marque Schneider ou similaires.

Cette armoire est équipée également de centrales de mesure PM 710 ou similaire (une
centrale pour la partie normal et une pour la partie secourue), et des lampes de présence
tensions, repérage, bornes, éclairage, goulots et toutes sujétions.
NB: Tout le câblage des coffrets et armoires doit être en câbles CR1
Ouvrage à régler à l’ensemble au des bordereaux des prix.
PRIX N°6 : FOURNITURE, POSE, ET RACCORDEMENT D’UN TGBT POUR EQUIPEMENTS DE

SECURITE
Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’un tableau général basse tension pour
l’alimentation des équipements de sécurité. Équipée de :
 Un interrupteur 4x 160A

 Un jeu de barres normal/secours desservant :

 02 Disjoncteurs Compact réglable 4x 100A de pouvoir de
coupure approprié
 Disjoncteurs Modulaires de pouvoir de coupure approprié
 Deux disjoncteurs 4x 63A

 Six disjoncteurs 4x25 A
 Cinq disjoncteurs 2x16 A
 Cinq disjoncteurs 2x10 A
 Répartiteurs
Ces équipements doivent êtres de marque Schneider ou similaires.

Cette armoire est équipée également de centrales de mesure PM 710 ou similaire (une
centrale pour la partie normal et une pour la partie secourue), et des lampes de présence
tensions, repérage, bornes, éclairage, goulots et toutes sujétions.
Ouvrage à régler à l’ensemble au des bordereaux des prix
PRIX N°7 : FOURNITURE, POSE, ET RACCORDEMENT DES COFFRETS DE PROTECTION ET

SECTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS DE SECURITE
Fourniture, pose, raccordement et mise en service des coffrets dans le local alimentant les
équipements de sécurité.
Le coffret doit être équipé de :
 01 Disjoncteurs 4x63A
 01 Disjoncteur 4x 40A
 Trois disjoncteurs 2x16 A
 Trois disjoncteurs 2x10 A
 Répartiteurs
Ouvrage à régler à l’ensemble au bordereau des prix.
PRIX N°8 : OUVERTURE ET FEMETURE DE TRANCHEE DE TERRE EN TERAIN DE TOUTES NATURES
Ouverture et fermeture de tranchée de terre en terrain de toute nature de 0,4m x 0.8m y

compris sable, grillage avertisseur, borne de repérage, 2 buses double paroi de Ø 110 et
toutes sujétions.
Ouvrage à régler au mètre linéaire au bordereau des prix.
PRIX N°9 : OUVERTURE ET FERMETURE DE TRAVERSEE SOUS CHAUSSEE

Ouverture et fermeture de traversée sous chaussée de 0,40m x 1m y compris fourniture et

pose de 4 buses PVC de Ø 110 noyées dans du béton, reconstitution de la chaussée et
toutes sujétions.
PRIX N°10 : CONFECTION DE REGARD BT EN BETON
Confection de regard BT en béton de profondeur 80 cm minimum avec trappe en fonte

ductile C250 de dimension 910x950 et toutes sujétions.
PRIX N°11 : FOURNITURE ET POSE D’UN CHEMIN DE CABLE
Fourniture et pose d’un chemin de câble de dimension 125 x 33 y compris supports et

accessoires de fixation et toutes sujétions
PRIX N°12 : REFECTION DE TERRAIN ET MUR
Dans ce prix le prestataire doit faire la réfection totale du terrain et des murs détériorés par
les travaux électriques.
Ouvrage à régler au mètre carré au bordereau des prix.
PRIX N°13 : FOURNITURE ET POSE DE BUSES
Fourniture et pose de buse double parois de diamètre 110
PRIX N°14 : FOURNITURE ET POSE DE CABLE CR1. 1X4X120 MM²+T
Fourniture pose et raccordement sous buses de câble en cuivre type CR1 de section
1x4x120 mm² y compris câble de terre en cuivre et toutes sujétions.
PRIX N°15 : FOURNITURE ET POSE DE CABLE CR1. 4X70 MM²+T
Fourniture pose et raccordement sous buses de câble en cuivre type CR1 de section 4x50
mm² y compris câble de terre en cuivre et toutes sujétions

mm² y compris câble de terre en cuivre et toutes sujétions
mm² y compris câble de terre en cuivre et toutes sujétions.
PRIX N°20 : FOURNITURE, POSE, ET RACCORDEMENT D’UNE ARMOIRE ELECTRIQUE

AEROGARE
Fourniture, pose, raccordement, et mise en service d’une armoire électrique aérogare en

tôle électro-zinguée de 20/10 d’épaisseur, de dimensions appropriées à l’ensemble de
l’appareillage, avec une réserve de 30%, équipée de :
 01 Disjoncteur Compact réglable 4x160A.

 01 Disjoncteur Compact réglable 4x100A.
 Six disjoncteurs modulaires 4x63A.
 Huit disjoncteurs modulaires 4x40A.
 Huit disjoncteurs modulaires 4x32A.
 Six disjoncteurs modulaires 4x25A.
 Dix disjoncteurs modulaires 4x16A.
 Douze disjoncteurs modulaires 4x10A.
 Trois disjoncteurs modulaires 2x40A.
 Trois disjoncteurs modulaires 2x32A.
 Deux disjoncteurs modulaires 2x20A.
 Quinze disjoncteurs modulaires 2x16A.
 Quinze disjoncteurs modulaires 2x10A.
 Quatre disjoncteurs différentiels modulaires 300mA.
 Quatre disjoncteurs différentiels modulaires 30mA.
 Répartiteurs (au moins 3).
 Deux Télérupteurs.

PRIX N°21 : DEVIATION DES CABLES MT ET BT DANS LA ZONE D'EXTENTION DE LA

CENTRALE ELECTRIQUE
Dans ce prix le prestataire doit faire la déviation des câbles MT et BT dans la zone
d’extension
De la centrale électrique y compris câble MT et BT, boite de jonction et toutes sujétions de
déviation.
PRIX N°22 : DEBOUCHAGE ET NETTOYAGE DES BUSES EXISTANTES
Dans ce prix le prestataire doit faire le débouchage et le nettoyage des buses existantes.
PRIX N°23 : FOURNITURE ET POSE D’UNE CITERNE A GASOIL DE 3000 LITRES
Fourniture pose et raccordement d’une citerne à gasoil de 3000 litres à moitié remplie
installée dans une chambre de visite souterraine que l’entreprise doit construire avec des
mures coup feu d’une heure au moins et équipée de trappes.
La citerne sera réalisée en tôle double paroi à fond bombé avec trous d’homme, il sera
traité extérieurement anticorrosion, deux couches de peinture anticorrosion avec pompe
(type gasoil) électrique et une pompe manuelle de secours (type gasoil).
Ce prix comportera aussi, les tuyauteries, une jauge électrique, filtres, afficheur du niveau de
carburant, détecteur de fuites, la mise à la terre, et toutes sujétions.
PRIX N°24 : RABATTEMENT DES CABLES BT DES COFFRETS EXISTANT VERS LA NOUVELLE
TGBT
Dans ce prix le prestataire doit faire le rabattement des câbles BT des coffrets existant vers la
nouvelle TGBT dans le même local technique.
SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE PAR AÉROSOL
Le système d’extinction par aérosol comprend les panneaux de contrôle d'incendie et Le

système d’extinction automatique dans les locaux techniques et armoires électriques.
Le système d’extinction d’incendie est réalisé par inhibition totale au moyen de l’agent
extincteur aérosol.
L’aérosol de référence est dénommé chimiquement Potassium KOH.
Le système d’extinction d’incendies au moyen d’aérosol sera de marque DSPA ou
équivalent et aura une concentration de conception conformément à ce qui est établi
dans la version en vigueur de NFPA 2010, et défini par le fabriquant. Les espaces protégés
considérés comme “normalement occupés” devront être conçus pour une concentration
d’extinction de 79g/mètre cube plus une marge de sécurité de 30% conformément aux
directives d’exposition spécifiées par la norme NFPA 2010 et avec une décharge

automatique dont le temps de réaction devra respecter ce qui est défini dans la norme ISO
14520. Conformément à NFPA 2001, le temps d’évacuation du personnel ne devra pas être
supérieur à 5 minutes.
Le système devra être complet dans tous les aspects. Il inclura toute l'installation mécanique
et électrique, tout l’équipement de détection et de contrôle, les générateurs d’aérosol,
l’équipement pour l’activation du système, les diffuseurs, les tubes et les raccords, les
boutons-poussoirs de déclenchement manuel et arrêt manuel, les dispositifs d’alarme
visuelle et acoustique, les dispositifs et les contrôles auxiliaires, les dispositifs permettant
d’éteindre, l’interface d’alarme, les signaux d’alarme et préventifs, les dispositifs pour vérifier
et tester le fonctionnement ainsi que toutes les opérations, y compris la formation,
nécessaires au bon fonctionnement du système d’extinction d’incendies à base d’aérosol.
Le système ou les systèmes seront activés au moyen de détecteurs optiques conventionnels
installés de façon que toute la zone à inonder soit protégée (ambiance & faux plancher).
La connexion électrique des détecteurs sera effectuée selon la méthode de
fonctionnement de détection “séquentielle”, de détection standard par zones croisées.
Le système d’extinction automatique d’incendie doit être à base d’aérosol agréé pour
l’extinction des feux de classe A (ordinaire) et C (électrique) répondant aux normes
suivantes :
NFPA 2010 : Standard for fixed aerosol fire-extinguishing systems
NFPA 70 : National éléctrical code. (dernière édition)
NFPA 72: National fire alarm and signaling code (édition 2013)
Il s'agit d'un système d'extinction d'incendie automatique agréé, conçus pour être activés
(activation de la décharge), de façon automatique et de façon manuelle :
Automatiquement : à travers un signal électrique qui agit sur le générateur d’aérosol.
Manuellement : à travers l’actionnement du déclencheur manuel.
Le signal du déclenchement automatique provient des détecteurs qui agissent en

envoyant un signal à la centrale de contrôle quand il y a un début d’incendie à l’intérieur
de la salle protégée. Les détecteurs d’alarme appartiendront à deux zones différentes
(détection croisée ou redondante). Pour que la condition d’alarme ait lieu, et par
conséquent le signal de déclenchement, deux détecteurs de zones différentes devront
s’activer.
Après la détection, la centrale de contrôle lance un protocole d’extinction, qui peut être
différent pour chaque installation mais qui inclut toujours, au minimum, l’activation des
signaux d’alarme (sirènes, dispositifs optiques, etc.) pendant un temps de retardement qui
dure généralement 60 secondes. Ce temps est celui dont dispose le personnel se trouvant à
l’intérieur pour abandonner immédiatement et de façon ordonnée la salle dans laquelle les
signaux optiques et acoustiques d’alarme ont été activés.
Simultanément, la centrale de contrôle envoie un ordre de déclenchement à ce moment, il

sera impossible de détenir la décharge de l’agent extincteur, qui aura lieu de façon
imminente.
L'agent d’extinction de feu par aérosol doit agir sur le feu par inhibition. Il ne doit pas nuire
au matériel ni à l’environnement ni aux biens, il doit être non toxique et ne dégage pas de
sous-produits toxiques lorsqu'il est mélangé au feu ou à la chaleur extrême, notamment :
Non Toxique
Non Conductrice.
Pas de baisse d’oxygène
Pas d’impact sur la couche ozone
Pas de global warming
Marque DSPA ou équivalent.

Le système de retardement retarde automatiquement la décharge de l’agent extincteur

pour permettre l’évacuation du personnel présent dans le lieu de risque. Lors du
retardement, le système émet un signal acoustique d’alarme.
L’actionneur auto/manuel est un système qui permet d’activer le système d’extinction

manuellement lorsque la zone est occupée et automatiquement lorsque la zone ne l’est
pas. Il s’agit normalement d’un dispositif électronique.
Extinction par aérosols dans les locaux techniques
PRIX N°25 : PANNEAU DE CONTRÔLE ET D'EXTINCTION D'INCENDIE

Ce prix comprend la fourniture et l’installation d'un panneau de contrôle d'incendie /
extinction combiné, conçu pour la surveillance et le contrôle des systèmes d'extinction
d'aérosol selon EN 15276-2. Dans le cas de l'activation, le panneau est capable d'actionner
simultanément les initiateurs des générateurs d'aérosol. Le panneau de commande remplit
toutes les fonctions obligatoires et les options les plus importantes de l'EN 12094-1. Il est testé,
conformément à la Directive Produits de Construction CPD, pour se conformer aux normes
européennes EN 54-2, EN 54-4 et EN 12094-1.
Le panneau de commande est intégré dans une armoire murale. L'armoire se compose
d'une base en tôle d'acier revêtue de poudre et d'une housse en plastique amovible. Dans
la version de base, le panneau de commande contient 4 zones de détecteur classiques
pour la connexion des détecteurs d'incendie, de défaut et de condition, 2 entrées
librement paramétrables, deux sorties de sirène surveillées indépendamment ainsi que 2
sorties de relais.
En outre, l'armoire murale peut accueillir des batteries de secours 2 × 12V / max. 7Ah. Une
documentation technique est jointe au panneau de commande.
Le module d'extinction intégré fournit des entrées et des sorties pour surveiller et contrôler les
composants du système d'extinction d'aérosol:
 Raccordement direct et actionnement d'un maximum de 4 amorceurs pour les

générateurs d'aérosols selon EN 15276-2
 Expansion des sorties d'extinction avec activation simultanée, au moyen d'un module
d'extension et d'un module d'extension de circuit d'allumage.
 Entrées pour les dispositifs d'activation (pour l'activation manuelle du système
d'extinction), pour les dispositifs de retenue d'urgence (pour retarder le processus
d'inondation) ou pour les dispositifs d'arrêt d'urgence (pour interrompre le processus
d'inondation)
 Entrée pour détecteurs de défaut (p. Ex., Surveillance de la pression de l'agent
extincteur)
 Entrées pour un dispositif de désactivation (pour afficher le blocage mécanique du
réseau de tuyaux de l'agent extincteur), pour un commutateur d'inondation (pour
afficher le flux de l'agent extincteur) et pour passer en mode manuel
 Sorties pour les dispositifs de signalisation (p. Ex., Sirènes, panneaux d'avertissement)
pour afficher l'état activé et la condition libérée
 Sortie d'extinction pour la connexion surveillée en ligne du dispositif d'activation de
l'agent extincteur (3.6Amax )
 8 sorties à collecteur ouvert qui fournissent les conditions du module d'extinction pour
d'autres tâches de contrôle qui peuvent être requises
Le paramétrage spécifique au système du panneau de commande peut être réalisé
directement via le clavier du champ d'affichage et d'exploitation intégré sans nécessiter de
support supplémentaire. Lors de la mise en service de la commande d'extinction, les

fonctions du système d'extinction, les combinaisons de zone (s) de détection pour

l'activation de la sortie d'extinction et les temps de retard pour la séquence du processus
d'inondation sont paramétrés selon les réglementations nationales. Les réglages pratiques
en usine permettent une mise en service facile et rapide du panneau de commande anti-
incendie / extincteur.
Caractéristiques essentielles
 Ils peuvent être interfacés avec BMS, SCADA avec l’aide de ports RS485 ou Ethernet
pour la surveillance à distance.
 Équipé d’ Circuit de surveillance des aérosols
 Zones de détecteurs paramétrables pour les points d'appel manuels, détecteurs
automatiques d'incendie avec ou sans vérification d'alarme, détecteurs de défaut
avec ou sans auto-réinitialisation
 Grâce au module de codage MCP MCM1-1 en option, les alarmes des détecteurs
automatiques et des points d'appel manuels, qui sont tous deux connectés à la même
ligne de détecteur, peuvent être distinguées par le panneau de contrôle de détection
d'incendie
 Le type de terminaison de ligne (résistance de fin de ligne ou condensateur de fin de
ligne) peut être sélectionné via le paramétrage
 Indication indépendante de l'activation, de la défaillance et de l'invalidation des
dispositifs d'alarme et du fonctionnement de l'articulation au moyen d'un bouton
 Résumé des indicateurs LED pour obtenir des informations sur tous les événements en
cours
 Compteur d'alarme à 4 chiffres, non réarmable selon EN 54-2
 4 paires de LED sont automatiquement affectées aux zones paramétrées et affichent
les conditions d'activation, de désactivation et de défaut des zones
 12 diodes électroluminescentes indiquent les messages d'état du module d'extinction
 Mémoire d'événements pour les 50 derniers événements dans l'ordre chronologique,
à sortir via l'interface série
 2 sorties à contact sec. Ces sorties sont préréglées dans les réglages d'usine selon les
normes EN 54 (alarme récapitulative et défaut récapitulatif)
 16 sorties à collecteur ouvert signalant automatiquement les conditions des zones, le
message de défaut commun, l'état de désactivation commune des zones ainsi que les
conditions du module d'extinction
 Bouton 'Réinitialisation du panneau' pour la réinitialisation commune de toutes les
alarmes actuelles
 3 niveaux d'autorisation pour le fonctionnement et le paramétrage, sécurisés par des
codes numériques
 Une position de montage pour un module d'interface série, pour la connexion d'une
imprimante de protocole série
 Le boîtier du panneau de commande permet d'accueillir des batteries de secours 2
× 12V / max. 7Ah
Ce prix est un ensemble complet dans tous les aspects. Il inclura toute l'installation
mécanique et électrique, tout l’équipement de détection et de contrôle, les générateurs
d’aérosol, l’équipement pour l’activation du système, les diffuseurs, les tubes et les raccords,
les boutons-poussoirs de déclenchement manuel et arrêt manuel, les dispositifs d’alarme
visuelle et acoustique, les dispositifs et les contrôles auxiliaires, les dispositifs permettant
d’éteindre, l’interface d’alarme, les signaux d’alarme et préventifs, les dispositifs pour vérifier
et tester le fonctionnement ainsi que toutes les opérations,

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation du système de noyage total par aérosol, le

raccordement et la mise en service incluant tous les équipements et accessoires et toutes
sujétions nécessaires à une parfaite mise en œuvre à l’état de l’art et en alignement avec
les spécifications, prérequis et exigences décrits dans le présent document
Ouvrage à régler à l’ensemble au bordereau des prix
PRIX N°26 : GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL FIXE 3250G MIN
Ce prix comprend la fourniture, installation et mise en service d’un générateur d’aérosol

pour la protection des grands compartiments, tels que des entrepôts, des archives, des
salles techniques et des salles de serveurs.
Type: DSPA 8-1 ou équivalent

Couleur: Standard RAL 3000
Courant d'activation: 1,3A
Sortie de décharge: Axial
Conditions de fonctionnement: -40 ° C à 54 ° C / Jusqu'à 95% HR à 75 ° C
Ouvrage à régler à l'unité au bordereau des prix
PRIX N°27 : GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL FIXE 2400G MIN

pour la protection des de semi-grands compartiments tels que des salles de stockage, des
archives, des salles techniques et des salles de serveurs.
Type: DSPA 11-6 ou équivalent

Couleur: Standard RAL 3000
Courant d'activation: 1,3A
Sortie de décharge: Radiale
Conditions de fonctionnement: -40 ° C à 75 ° C / Jusqu'à 95% HR à 75 ° C
EXTINCTION PAR AÉROSOLS DANS LES ARMOIRES ÉLECTRIQUES

La suppression d’incendie dans les armoires sera à base de la technologie des aérosols.
Des générateurs fixes de marque DSPA ou équivalent seront installés au niveau des armoires
et, en cas d’incendie, ils s’activeront automatiquement après la détection thermique de
l’incendie. Les générateurs fonctionneront d’une manière autonome et assureront eux-
mêmes le rôle de détection.
L’aérosol produit sera à base de potassium et ne doit pas engendrer des substances
toxiques.
Avant l’installation des générateurs, le prestataire devra présenter une note de calcul
déterminant le type de générateur à installer pour chaque armoire.
- Extinction des feux de classe A, B & C.
- Déclenchement temporisé
- Respectueux à l’environnement ODP = 0.
- Ne favorise pas le réchauffement climatique.

- Conformité aux normes :

- ISO 15779 ou équivalent.
- NFPA 2010 ou équivalent.
PRIX N°28 : GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL 30G MIN

pour les compartiments étroits, faux plancher et armoires électriques et informatiques.
Caractéristiques techniques minimales :
- Masse aérosol : 30 grammes minimum.
- Volume à couvrir : 0.40 mètre 3.
- Temps de décharge : 8s.
- Température de fonctionnement : -40°C à 54°C.
- Activation : thermique.
Ouvrage à régler à l'unité au bordereau des prix.
PRIX N°29 : GÉNÉRATEUR D’AÉROSOL 100G MIN

pour les compartiments étroits, faux plancher et armoires électriques et informatiques.
Caractéristiques techniques minimales :
- Masse aérosol : 100 grammes minimum.
- Volume à couvrir : 1 mètre 3.
- Temps de décharge : 10s.
- Température de fonctionnement : -40°C à 54°C.
- Activation : thermique.

Fourniture, installation et mise en service d'un système électrique de

sécurité à l’aéroport ESSAOUIRA


196 19 Aoo+ +20191028

Transféré par

Informations du documentcliquez pour développer les informations du document

Informations du documentcliquez pour développer les informations du document

Droits d'auteur :

Formats disponibles

196 19 Aoo+ +20191028

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

196 19 Aoo+ +20191028

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

ROYAUME DU MAROC

OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Appel d’offres ouvert N° 196/19/AOO

Fourniture, installation et mise en service

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ___________________________________________________________ 3

ARTICLE 01 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES ____________________________________________________ 3

ANNEXE I : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR ____________________________________________ 1

ANNEXE II : MODELE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE _________________________________________ 1

ANNEXE III : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT ____________________________________________________ 1

ANNEXE IV : MODELE BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE) ____________________________ 3

CHAPITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES _________________________________________________________ 5

ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE ____________________________________________________________ 5

ARTICLE 01 : MAITRE D’ŒUVRE _____________________________________________________________ 8

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Le mercredi 20 novembre 2019 à 10h00, il sera procédé, dans la salle de réunion de la

Appel d’offres ouvert N° 196/19/AOO

Fourniture, installation et mise en service

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ___________________________________________________________ 3

ARTCLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES ____________________________________________________ 3

ANNEXE I : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR_____________________________________________ 1

ANNEXE II : MODELE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE _________________________________________ 1

ANNEXE III : MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT ____________________________________________________ 1

ANNEXE IV : MODELE BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF (BDP-DE) ____________________________ 3

Fourniture, installation et mise en service d'un système électrique de sécurité à 2/16

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Peuvent valablement participer et être attributaires des marchés publics de l’ONDA,

ARTICLE 04 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D'OFFRES

Le dossier d’appel d’offres comprend :

NB : Tout concurrent est tenu de prendre connaissance et d’examiner toutes les

Fourniture, installation et mise en service d'un système électrique de sécurité à 3/16

ARTICLE 05 : LANGUE DE L’OFFRE

ARTICLE 06 : DOSSIERS DES CONCURRENTS ET LISTE DES PIECES A FOURNIR

A. Le dossier administratif : Pièces exigées

Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

Pour les établissements publics :

Fourniture, installation et mise en service d'un système électrique de sécurité à 4/16

B. Le complément du dossier administratif : Pièces exigées

 S'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :

Fourniture, installation et mise en service d'un système électrique de sécurité à 5/16

Il comprend toutes pièces complémentaires exigées par le présent règlement de

E. Le cahier des prescriptions spéciales :

ARTICLE 07 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Chaque concurrent est tenu de produire un cautionnement provisoire, par un

Fourniture, installation et mise en service d'un système électrique de sécurité à 6/16

ARTICLE 08 : OFFRES TECHNIQUES

Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée conformément à l’article 28

ARTICLE 09 : OFFRES COMPORTANT DES VARIANTES

ARTICLE 10 : OFFRE FINANCIERE

L'offre financière comprend :

Fourniture, installation et mise en service d'un système électrique de sécurité à 7/16

ARTICLE 11 : MONNAIE DE L’OFFRE

Fourniture, installation et mise en service d'un système électrique de sécurité à 8/16

ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS