Section IV.

Cahier des Clauses Administratives Générales

(CCAG)
Table des Matières
A. Généralités.................................................................................................................. 99

1. Définitions................................................................................................................ 99

2. Interprétation........................................................................................................100

3. Sanction des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés

publics........................................................................................................................... 101

4. Intervenants au Marché.......................................................................................104

5. Documents contractuels........................................................................................107

6. Obligations générales............................................................................................110

7. Garanties de bonne exécution et de restitution d’avance - Retenue de

garantie - Responsabilité - Assurances.......................................................................114

8. Décompte de délais - Formes des notifications...................................................117

9. Propriété industrielle ou commerciale................................................................118

10. Protection de la main-d’oeuvre et conditions de travail.................................118

B. Prix et règlement des comptes..................................................................................119

11. Contenu et caractère des prix...........................................................................119

12. Rémunération de l’entrepreneur.....................................................................125

13. Constatations et constats contradictoires........................................................128

14. Modalités de règlement des comptes................................................................129

15. Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus................................137

16. Augmentation dans la masse des travaux........................................................138

17. Diminution de la masse des travaux.................................................................139

18. Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage...................139

19. Pertes et avaries - Force majeure.....................................................................140

C. Délais........................................................................................................................ 141

20. Fixation et prolongation des délais...................................................................141

21. Pénalités, et retenues.........................................................................................143

D. Réalisation des ouvrages..........................................................................................144

22. Provenance des fournitures, équipements, matériels, matériaux et produits

144

23. Lieux d’extraction ou emprunt des matériaux................................................144

24. Qualité des matériaux et produits-Application des normes...........................145

25. Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves........146

26. Vérification quantitative des matériaux et produits.......................................148

27. Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des

matériaux et produits fournis par l’Autorité contractante  dans le cadre du
Marché.......................................................................................................................... 149

28. Implantation des ouvrages................................................................................150

29. Préparation des travaux...................................................................................151

30. Plans d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détail...................................152

31. Modifications apportées aux dispositions techniques.....................................153

32. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers..........................154

33. Engins explosifs de guerre................................................................................159

34. Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers...................................160

35. Dégradations causées aux voies publiques.......................................................161

36. Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de
leur exécution................................................................................................................ 161

37. Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi...................................162

38. Essais et contrôle des ouvrages.........................................................................162

39. Vices de construction........................................................................................162

40. Documents fournis après exécution.................................................................163

E. Réception et Garanties..............................................................................................163

41. Réception provisoire.........................................................................................163

42. Réception définitive...........................................................................................166

43. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages......................167

44. Garanties contractuelles...................................................................................168

45. Garantie légale...................................................................................................169

F. Résiliation du Marché - Interruption des Travaux.....................................................169

46. Résiliation du Marché.......................................................................................169

47. Décès, incapacité, règlement judiciaire ou liquidation des biens de

l’entrepreneur............................................................................................................... 171

48. Ajournement des travaux.................................................................................171

G. Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges - Entrée en vigueur –

Critères d’origine...........................................................................................................172

49. Mesures coercitives...........................................................................................172

50. Règlement des différends..................................................................................173

51. Droit applicable et changement dans la réglementation................................174

52. Entrée en vigueur du Marché...........................................................................175

 A. Généralités
1. Définitions 1.1 Au sens du présent document :
“Marché” désigne le contrat écrit conclu entre l’Autorité
contractante et l’entrepreneur précisant l’ensemble des droits et
obligations souscrits par les parties au titre de la réalisation des
travaux. Il comprend les documents et pièces contractuelles
énumérés à l’alinéa 5.2 du CCAG.
« Documents contractuels » désigne les documents visés dans le
Formulaire de marché y compris les avenants éventuels auxdits
documents.
“Montant du Marché” désigne la somme des prix de base définis au
paragraphe 11.1.1 du CCAG.
“l’Autorité contractante ” désigne la division administrative, l’entité
ou la personne morale, visée à l’article 4 de la Loi n°2017-04 du 19
octobre 2017 portant Code des marchés publics du Bénin pour le
compte de laquelle les travaux sont exécutés et dont l’identification
complète figure au Cahier des clauses administratives particulières.
“Maître d’Ouvrage délégué” désigne l’entité à qui l'autorité
contractante a confié, le cas échéant l'exercice, en son nom et pour
son compte, d’une partie de ses attributions.
“Maître d’Œuvre” désigne la personne physique ou morale qui, pour
sa compétence technique, est chargée par l’Autorité contractante ou le
Maître d’Ouvrage délégué de missions de conception, de direction et
de contrôle de l’exécution, d’assistance à la réception des travaux et à
leur règlement ; si le Maître d’Œuvre est une personne morale, il
désigne également la personne physique qui a seule qualité pour le
représenter, notamment pour signer les ordres de service.
“l’entrepreneur” ou « l’entreprise » ou le « Titulaire » désigne la
personne physique ou morale dont l’offre a été acceptée par
l’Autorité contractante.
« Goupement d’entreprises » désigne un titulaire qui s’est constitué
en groupement d’entreprises pour concourir à l'obtention du Marché.
“Site” désigne l’ensemble des terrains sur lesquels seront réalisés les
travaux et les ouvrages ainsi que l’ensemble des terrains nécessaires
aux installations de chantier et comprenant les voies d’accès
spéciales ainsi que tous autres lieux spécifiquement désignés dans le
Marché.
“Cahier des clauses administratives particulières” (CCAP) signifie le
 document établi par le l’Autorité contractante faisant partie du dossier
d’appel d’offres, modifié en tant que de besoin et inclus dans les
pièces constitutives du Marché.
“Ordre de service” signifie toute instruction écrite donnée par le
Maître d’Œuvre, le Maître d’Ouvrage délégué, l’Autorité
contractante à l’entrepreneur concernant l’exécution du Marché.
“Sous-traitant” désigne la ou les personnes morales chargées par
l’entrepreneur de réaliser une partie des travaux.
“Travaux” désignent des travaux de bâtiment, de génie civil, de génie
rural ou de réfection d’ouvrages de toute nature.
“Travaux en régie” désignent des travaux pour lesquels l’Autorité
contractante prend la décision de rembourser à l’entrepreneur les
dépenses relatives à la main d’œuvre, au matériel et à la fourniture
dont le paiement se fait sur la base du temps passé par les employés
de l’entrepreneur et l’utilisation du matériel en plus de paiements
pour les matériaux et équipements nécesaires à ces travaux. 
2. Interprétation 2.1 Interprétation
Les titres et sous-titres du présent cahier sont exclusivement destinés
à en faciliter l’usage mais ne possèdent aucune valeur contractuelle.
Les mots désignant des personnes ou les parties peuvent englober
également des sociétés, entreprises et toute organisation ou
groupement ayant une personnalité juridique.
Les mots au singulier doivent également s’entendre au pluriel et
réciproquement selon le contexte.
2.2 Intégralité des conventions
Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur
lesquelles se sont accordés l’Autorité contractante et le Titulaire
relativement à son objet, et il remplace toutes communications, et
accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties relativement à
son objet avant la date du Marché.
2.3 Avenants
Les avenants ne pourront entrer en vigueur que s’ils se réfèrent
expressément au marché et sont signés par un représentant dûment
autorisé de chacune des parties au marché. Ils sont faits par écrit et
datés conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi
n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en
République du Bénin.
2.4 Absence de renonciation
 Sous réserve des dispositions de la clause 2.4 (b) du CCAG ci-
dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de l’une
des parties pour faire appliquer l’un quelconque des termes et
conditions du Marché ou le fait que l’une des parties accorde un
délai supplémentaire à l’autre, ne saurait préjuger des droits
dévolus à cette partie par le Marché, ni de les affecter ou de les
restreindre ; de même, la renonciation de l’une des parties à
demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait
valoir renonciation à toute demande de réparation pour infraction
ultérieure ou persistante du Marché.

Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une partie en

vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et
signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette
renonciation, et préciser le droit faisant l’objet de cette
renonciation et la portée de cette renonciation.

2.5 Divisibilité
Si une quelconque disposition ou condition du Marché est
interdite ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction,
invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le
caractère exécutoire des autres clauses et conditions du Marché.
3. Sanction des 3.1 La République du Bénin exige des candidats, des
fautes soumissionnaires, des attributaires et des titulaires de ses
commises par marchés publics, qu’ils respectent les règles d’éthique
les candidats, professionnelle les plus strictes durant la passation et
soumissionnai l’exécution de ces marchés. Les soumissionnaires doivent
res, fournir un engagement attestant qu’ils ont pris connaissance des
attributaireso dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits
u titulaires de d’intérêt, la répression de l’enrichissement illicite, l’éthique
marchés professionnelle et tout autre acte similaire, prévus au Code
publics d'éthique et de déontologie dans la commande publique et
qu’ils s’engagent à les respecter. Des sanctions peuvent être
prononcées par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à
l'égard des candidats, soumissionnaires, attributaires et
titulaires de marchés en cas de constatation de violations des
règles de passation des marchés publics commises par les
intéressés. Est passible de telles sanctions le candidat,
soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui :
a) a participé à des pratiques de collusion entre
soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des
niveaux artificiels et non concurrentiels aux fins de priver
l’Autorité contractante des avantages d’une concurrence libre
 et ouverte ;

b) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à

quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de
contrôle ou de régulation du marché un avantage indû,
pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en
vue d'obtenir le marché ;
c) a influé sur le mode de passation du marché, sur la définition
des prestations, ou sur l’évaluation des offres de façon à
bénéficier d'un avantage indû ;

d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des

déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage
d’informations confidentielles, susceptibles d'influer sur le
résultat de la procédure de passation ou usage d’informations
confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel
d’offres ;

e) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux

prestations effectivement fournies ;

f) a participé pendant l’exécution du marché à des actes et

pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de
l’Autorité contractante, contraires à la réglementation
applicable en matière de marché public et susceptibles
d’affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi que les
garanties dont bénéficie l’Autorité contractante ;

g) a commis des actes ou manœuvres en vue de faire obstruction

aux investigations et enquêtes menées par les agents de
l’organe de régulation des marchés publics ;
h) a été convaincu d’activités corruptrices à l’égard des agents
publics en charge de la passation du marché, de manœuvres
frauduleuses en vue de l’obtention du marché, d’ententes
illégales, de renoncement injustifié à l’exécution du marché
si sa soumission est acceptée, de menace, harcèlement ou
violences envers les agents publics en charge de la passation
du marché, de manœuvres obstructives susceptibles d’influer
sur le bon déroulement de la procédure de passation.

3.2 Les violations commises sont constatées par la Commission de

Discipline de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics qui
diligente toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités
compétentes. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions
en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou
 les tiers, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et,
selon le cas, de façon cumulative :
a) la confiscation des garanties constituées par le contrevenant
dans le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées,
dans l’hypothèse où elle n’a pas été prévue par le cahier des
charges;
b) l’exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en
fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas
de collusion régulièrement constatées par l’organe de
régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du
capital de l’entreprise sanctionnée, ou dont l’entreprise
sanctionnée possède la majorité du capital;
c) le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de
qualification;
d) une amende dont le minimum ne saurait être inférieure au
montant du marché et dont le maximum ne saurait être
supérieur au double du marché.

Lorsque les violations commises sont établies après l'approbation

d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation
du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux
risques et périls du contrevenant sanctionné.

Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à

compétence administrative à l'encontre des décisions de l'Autorité
de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'a pas d’effet
suspensif.

3.3 Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques

frauduleuses ou d’actes de corruption, ou à l’occasion de l’exécution
duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été
perpétrés, est nul.

4. Intervenants 4.1 Désignation des intervenants

au Marché
4.1.1Le CCAP désigne l’Autorité contractante et le cas échéant,
le Maître d’Ouvrage délégué, et le Maître d’Œuvre.
4.1.2La soumission de l’entrepreneur comprend toutes
indications nécessaires ou utiles à l’identification de
l’entrepreneur et de son ou ses représentants légaux.
4.2 Groupement d’entreprises
4.2.1Au sens du présent document, des Entreprises sont
considérés comme groupés si elles ont souscrit un Acte
 d’engagement unique.
4.2.2Tous les membres du groupement seront solidairement
tenus envers l’Autorité contractante de respecter les
clauses du Marché, et ils devront désigner dans l’acte
d’engagement, comme mandataire commun, l’un d’entre
eux pour représenter l’ensemble des Entreprises, vis-à-vis
de l’Autorité contractante, et du Maître d’Œuvre, pour
l’exécution du Marché. La composition ou la constitution
du groupement ne pourra être modifiée sans l’accord
préalable écrit de l’Autorité contractante.
4.3 Cession, délégation, sous-traitance
4.3.1 Sauf accord préalable de l’Autorité contractante,
l’entrepreneur ne peut en aucun cas céder ou déléguer
tout ou partie du Marché, à l’exception d’une cession
ou délégation aux assureurs de l’entrepreneur (dans le
cas où les assureurs ont dégagé l’entrepreneur de toute
perte en responsabilité) de son droit à obtenir
réparation de la part d’une partie responsable. De plus,
l’entrepreneur peut céder ou déléguer au profit de ses
banquiers tout ou partie des sommes dues ou à devoir
au titre du Marché.

4.3.2L’Entrepreneur ne peut sous-traiter l’intégralité de son

Marché. Il peut, toutefois, sous-traiter l’exécution de
certaines parties de son Marché à concurrence de trente
pour cent (30%) de son montant au plus, à condition
d’avoir obtenu l’accord préalable de l’Autorité
contractante. Dans tous les cas, l’entrepreneur reste
pleinement responsable des actes, défaillances et
négligences des sous-traitants, de leurs représentants,
employés ou ouvriers aussi pleinement que s’il s’agissait
de ses propres actes, défaillances ou négligences ou de
ceux de ses propres représentants, employés ou ouvriers.
La sous traitance ne peut en aucun cas conduire à une
modification substantielle de la qualification du titulaire
après attrbution du Marché.
4.3.3Le sous-traitant agréé peut obtenir directement de
l’Autorité contractante si celui-ci et les autorités dont
l’approbation est nécessaire à l’entrée en vigueur du
Marché en sont d’accord ou si la réglementation applicable
l’impose, le règlement des travaux, fournitures ou services
dont il a assuré l’exécution et qui n’ont pas déjà donné lieu
à paiement au profit du titulaire du Marché. Dans ce cas,
l’entrepreneur remet à l’Autorité contractante, avant tout
 commencement d’exécution du contrat de sous-traitance,
une déclaration mentionnant :
a) la nature des prestations dont la sous-traitance
est prévue,

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et

l’adresse du sous-traitant proposé,

c) les conditions de paiements prévues par le

projet de contrat de sous-traitance et le montant
prévisionnel de chaque sous-traité, notamment
la date d’établissement des prix et, le cas
échéant, les modalités de variation de prix, le
régime des avances, des acomptes, des
réfactions, des pénalités.

L’autorité contractante doit revêtir de son visa toutes les pièces

justificatives servant de base au paiement direct. Il dispose d’un délai
d’un (1) mois pour signifier son acceptation ou son refus motivé.
Passé ce délai, l’Autorité contractante est réputée avoir accepté celles
des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément refusées.
Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est
tenu, lors de la demande d’acceptation, d’établir que la cession ou le
nantissement de créances résultant du Marché ne fait pas obstacle au
paiement direct du sous-traitant.
4.3.4Dès que l’acceptation et l’agrément ont été obtenus,
l’entrepreneur fait connaître à l’Autorité contractante le
nom de la personne physique qualifiée pour représenter le
sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité
des travaux.
4.3.5Le recours à la sous-traitance sans acceptation préalable du
sous-traitant par l’Autorité contractante expose
l’entrepreneur à l’application des mesures prévues à
l’article 49 du CCAG.
4.4 Représentant de l’entrepreneur
Dès l’entrée en vigueur du Marché, l’entrepreneur désigne une
personne physique qui le représente vis-à-vis de l’Autorité
contractante ou du Maître d’ouvrage délégué pour tout ce qui
concerne l’exécution du Marché ; cette personne, chargée de la
conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour
prendre sans délai les décisions nécessaires. A défaut d’une telle
désignation, l’entrepreneur, ou son représentant légal, est réputé
 personnellement chargé de la conduite des travaux.
4.5 Domicile de l’entrepreneur
4.5.1L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité des
travaux et de faire connaître l’adresse de ce domicile à
l’Autorité contractante. Faute par lui d’avoir satisfait à
cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à dater
de la notification du Marché, toutes les notifications qui se
rapportent au Marché seront valables lorsqu’elles ont été
faites à l’adresse du site principal des travaux.
4.5.2Après la réception provisoire des travaux, l’entrepreneur
est relevé de l’obligation indiquée à l’alinéa qui précède ;
toute notification lui est alors valablement faite au
domicile ou au siège social mentionné dans l’acte
d’engagement.
4.6 Modification de l’entreprise
L’Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à l’Autorité
contractante les modifications à son entreprise survenant au cours de
l’exécution du Marché, qui se rapportent :
a) aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise ;
b) à la forme de l’entreprise ;
c) à la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination ;
d) à l’adresse du siège de l’entreprise ;
e) au capital social de l’entreprise ;
f) et, généralement, toutes les modifications importantes
relatives au fonctionnement de l’entreprise.
5. Documents 5.1 Langue
contractuels
Le Marché et toute la correspondance ainsi que la documentation
relative au Marché échangées par le Titulaire et l’Autorité
contractante, seront rédigés en langue française. Tout document
établi dans une autre langue que le français doit être traduit en langue
française par une structure agréée.
5.2 Pièces constitutives du Marché - ordre de priorité
Les pièces contractuelles constituant le Marché comprennent :
a) la lettre de notification d’attribution et l’acte d’engagement
dûment signés ;
 b) la soumission et ses annexes ;
c) le Cahier des clauses administratives particulières ;
d) les clauses ou conditions techniques particulières
contenant la description et les caractéristiques des
ouvrages telles que stipulées dans les cahiers des clauses
techniques ;
e) les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des
sondages, dossier géotechnique lorsque ces pièces sont
mentionnées dans le CCAP ;
f) le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en
tient lieu ainsi que, le cas échéant, l’état des prix
forfaitaires si le Marché en prévoit ;
g) le détail quantitatif et estimatif, sous réserve de la même
exception que ci-dessus ;
h) la décomposition des prix forfaitaires et les sous-détails de
prix unitaires, lorsque ces pièces sont mentionnées comme
pièces contractuelles dans le CCAP ;
i) Tout autre document mentionné dans le CCAP comme
faisant partie du marché ;
j) le cahier des clauses administratives générales ; et
k) les clauses techniques générales applicables aux
prestations faisant l’objet du Marché telles que stipulées
dans le cahier des clauses techniques ainsi que tout autre
document du même type visé au CCAP.
En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces
pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
5.3 Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du Marché
Après sa conclusion, le Marché n’est susceptible d’être modifié que
par la conclusion d’avenants écrits, dans les limites fixées par les
dispositions de l’article 116 de la Loi n°2017-04 du 19 octobre 2017
portant Code des marchés publics en République du Bénin, et soumis
à la même procédure que celle du Marché. Par modification au sens
du présent paragraphe, on entend un changement qui ne découle pas
de la mise en oeuvre des termes du Marché ou de la réglementation
en vigueur dont le changement est, le cas échéant, pris en compte
dans les conditions prévues à l’article 51.2 du CCAG.
5.4 Plans et documents fournis par l’Autorité contractante :
 5.4.1Deux (2) exemplaires des plans préparés par l’Autorité
contractante ou le Maître d’Œuvre sont fournis à
l’entrepreneur gratuitement. L’Entrepreneur est chargé de
reproduire à ses propres frais tous autres exemplaires dont
il peut avoir besoin. Sauf dans les cas où cela s’avère
strictement nécessaire pour l’exécution du Marché, les
plans, les spécifications et tous autres documents fournis
par l’Autorité contractante ou le Maître d’Œuvre ne
devront pas, sans l’accord de celle-ci (l’Autorité
contractante) être utilisés ou communiqués à des tiers par
l’entrepreneur. Lors de la réception provisoire,
l’entrepreneur rendra à l’Autorité contractante tous les
plans qui lui ont été fournis dans le cadre du Marché.
5.4.2L’Entrepreneur fournira au Maître d’Œuvre trois (3)
exemplaires dont un (1) sur calque de tous les plans et
autres documents dont la réalisation est à sa charge au titre
du Marché ainsi qu’un (1) exemplaire reproductible de tout
document dont la reproduction par photocopie ne peut pas
être d’aussi bonne qualité que l’original.
5.4.3Un (1) exemplaire des plans, fourni à l’entrepreneur ou
réalisé par lui dans les conditions prévues aux alinéas 5.4.1
et 5.4.2 du présent article sera conservé par l’entrepreneur
sur le chantier afin d’être contrôlé et utilisé par le Maître
d’Œuvre.
5.4.4L’Entrepreneur est tenu d’avertir le Maître d’Œuvre par
écrit, avec copie à l’Autorité contractante chaque fois que
le planning ou l’exécution des travaux est susceptible
d’être retardé ou interrompu si le Maître d’Œuvre ou
l’Autorité contractante, elle-même, ne délivre pas dans un
délai raisonnable un plan qu’il est tenu de transmettre à
l’entrepreneur. La notification de l’entrepreneur doit
préciser les caractéristiques des plans requis et les dates de
remise de ces plans.
5.4.5Dans le cas où des retards de l’Autorité contractante ou du
Maître d’Œuvre dans la remise des plans ou la délivrance
des instructions portent préjudice à l’entrepreneur, ce
dernier aura droit à réparation de ce préjudice sauf dans le
cas où ces retards sont eux-mêmes causés par une
défaillance de l’entrepreneur dans la remise au Maître
d’Œuvre d’informations, plans ou documents qu’il est tenu
de lui fournir.
5.5 Pièces à délivrer à l’entrepreneur en cas de nantissement du
 marché

5.5.1 Dès la notification du marché, l’Autorité

contractante délivre sans frais à l’entrepreneur, contre
reçu, un exemplaire original de l’Acte d’engagement
et des autres pièces que mentionne le paragraphe 2 du
présent article à l’exclusion du CCAG.

5.5.2 La personne responsable des marchés publics qui a traité avec

l'entrepreneur ou le fournisseur remet à celui-ci soit un exemplaire
original du marché revêtu d'une mention dûment signée par lui
indiquant que cette pièce est délivrée en exemplaire unique en vue
de permettre au titulaire de nantir le marché ou de céder des
créances en résultant, soit un certificat de cessibilité conforme à un
modèle défini par arrêté du ministre en charge des finances.
6. Obligations 6.1 Adéquation de l’offre
générales
6.1.1L’Entrepreneur est réputé avoir remis une offre complète
basée sur des prix unitaires ainsi que des prix forfaitaires si
le Marché en prévoit, qui sont, sauf dispositions contraires
du Marché, réputés couvrir l’ensemble de ses obligations
au titre du Marché et des sujétions nécessaires à la bonne
et complète exécution des travaux et à la réparation des
vices de construction ou reprise des malfaçons, plus
amplement décrite à l’article 11.1 du CCAG.
6.1.2L’Entrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné le site
et ses environs et avoir pris connaissance et analysé les
données disponibles s’y rapportant avant de remettre son
offre, notamment en ce qui concerne :
a) la topographie du site et la nature du chantier, y
compris les conditions du sous-sol ;
b) les conditions hydrologiques et climatiques ;
c) l’étendue et la nature des travaux et des matériaux
nécessaires à la réalisation des travaux et à la
réparation des vices de construction ou reprise des
malfaçons ;
d) les moyens d’accès au site et les installations
matérielles dont il peut avoir besoin.
En règle générale, il est considéré avoir obtenu, conformément à la
législation en vigueur dans les différents secteurs d’activités, toutes
les informations nécessaires relatives aux risques, aléas et à tout
élément susceptible d’affecter ou d’influer sur son offre.
6.2 Exécution conforme au Marché
L’Entrepreneur doit entreprendre les études d’exécution, dans les
limites des dispositions du Marché, l’exécution complète des travaux
et doit remédier aux désordres ou malfaçons, conformément aux
dispositions du Marché. L’Entrepreneur doit diriger les travaux,
fournir la main-d’œuvre, les matériaux, le matériel, les équipements,
ainsi que les ouvrages provisoires requis pour l’exécution et
l’achèvement des travaux et la reprise des désordres et malfaçons.
6.3 Respect des lois et règlements
L’Entrepreneur doit se conformer en tous points aux dispositions de
la réglementation en vigueur ayant trait à l’exécution des travaux et à
la reprise des malfaçons, conformément à la législation en vigueur
dans les différents secteurs d’activités.
6.4 Confidentialité
L’Entrepreneur est tenu à une obligation de confidentialité en ce qui
concerne le Marché et les documents contractuels qui s’y rapportent.
Cette même obligation s’applique à toute information, de quelque
nature que ce soit, qui ne soit pas déjà rendue publique, dont
lui-même, son personnel et ses sous-traitants auraient pu prendre
connaissance à l’occasion de la réalisation du Marché. Il ne pourra
en aucun cas publier ou révéler de telles informations sans avoir
obtenu l’accord écrit et préalable de l’Autorité contractante, et
seulement dans les limites strictement nécessaires avec la bonne
exécution du Marché.
6.5 Procédés et méthodes de construction
L’Entrepreneur est entièrement responsable de l’adéquation, de la
stabilité et de la sécurité de tous les procédés et méthodes de
construction employées pour la réalisation des ouvrages.
6.6 Convocation de l’entrepreneur - Réunions de chantier
L’Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du
Maître d’Œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est
requis : il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants. En cas
d’Entrepreneurs groupés, l’obligation qui précède s’applique au
mandataire commun ; il peut être accompagné, s’il y a lieu, des
autres entrepreneurs et sous-traitants.
6.7 Ordres de service
6.7.1Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le
 Maître d’Oeuvre, datés et numérotés. Ils sont adressés en
deux (2) exemplaires à l’entrepreneur ; celui-ci renvoie
immédiatement au Maître d’Œuvre l’un des deux
exemplaires après l’avoir signé et y avoir porté la date à
laquelle il l’a reçu. Le premier ordre de service est
transmis à l’entrepreneur le jour de l’entrée en vigueur du
Marché. Avant la remise de l’ordre de service, l’Autorité
contractante doit s’assurer du paiement par le titulaire du
marché de la redevance de régulation. Cette preuve est
faite par la production de la quittance de paiement de ladite
redevance.
6.7.2Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un
ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit,
sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maître
d’Œuvre dans un délai de quinze (15) jours calculé dans
les conditions prévues à l’article 8 du CCAG. A
l’exception des cas prévus aux articles 16.4 et 15.1 du
CCAG, l’entrepreneur se conforme strictement aux ordres
de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait
l’objet de réserves de sa part.
6.7.3Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont
adressés à l’entrepreneur, qui a, seul, qualité pour présenter
des réserves.
6.7.4En cas d’Entrepreneurs groupés, les ordres de services sont
adressés au mandataire commun qui a, seul, qualité pour
présenter des réserves.
6.8 Estimation des engagements financiers de l’Autorité
contractante 
L’Entrepreneur doit, dans le délai stipulé au CCAP, fournir au Maître
d’Œuvre une estimation trimestrielle détaillée des engagements
financiers de l’Autorité contractante comportant tous les paiements
auxquels l’entrepreneur aura droit au titre du Marché. Il s’engage, en
outre, à fournir au Maître d’Œuvre, sur simple demande de celui-ci
des estimations révisées de ces engagements.
6.9 Personnel de l’entrepreneur
L’Entrepreneur emploiera sur le site, en vue de l’exécution des
travaux et de la reprise des malfaçons :
6.9.1uniquement des techniciens compétents et expérimentés
dans leurs spécialités respectives ainsi que les
contremaîtres et chefs d’équipe capables d’assurer la
 bonne surveillance des travaux ;
6.9.2une main-d’œuvre qualifiée, semi-qualifiée et non
qualifiée permettant la bonne réalisation de toutes ses
obligations dans le cadre du Marché et dans le strict
respect des délais d’exécution ;
6.9.3 et uniquement le personnel clé contractuel offre qu’il ne
pourra changer sans l’accord préalable de l’Autorité
contractante et à condition que le personnel de
remplacement proposé dispose des qualifications, des
aptitudes et d’une expérience identique ou supérieure.
6.10 Sécurité des personnes et des biens et protection de
l’environnement
L’Entrepreneur doit, pendant le délai d’exécution des ouvrages et la
période de garantie :
6.10.1 assurer la sécurité des personnes autorisées à être
présentes sur le site et maintenir ce dernier et les
ouvrages (tant que ceux-ci ne sont pas réceptionnés ou
occupés par l’Autorité contractante) en bon état, de
manière à éviter tous risques pour les personnes ;
6.10.2 fournir et entretenir à ses propres frais tous dispositifs
d’éclairage, protection, clôture, signaux d’alarme et
gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou
requis par le Maître d’Œuvre, par toute autre autorité
dûment constituée et par la réglementation en vigueur,
pour la protection des travaux ou pour la sécurité et la
commodité du public ou autres ;
6.10.3 prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
l’environnement tant sur le site qu’en dehors et pour
éviter tous dégâts ou dommages aux personnes ou
propriétés publiques ou autres qui résulteraient de la
pollution, du bruit ou autres inconvénients résultant des
méthodes mises en oeuvre pour la réalisation des
travaux.
6.11 Facilités et accès accordés aux autres entrepreneurs
6.11.1 L’Entrepreneur doit permettre l’accès au site, pour
l’exécution des obligations qui leur incombent :
a) aux autres entrepreneurs employés par l’Autorité
contractante et à leur personnel,
b) au personnel de l’Autorité contractante ou relevant
 d’une autre autorité et désigné par l’Autorité
contractante.
6.11.2 Dans le cas où, en application de l’alinéa 11.1 ci-
dessus, l’entrepreneur est invité par ordre de service :
a) à mettre à la disposition des autres entrepreneurs, du
Maître d’Œuvre ou des tiers, des routes ou voies
dont l’entretien est à la charge de l’entrepreneur ;
b) à permettre à ces personnes d’utiliser les ouvrages
provisoires ou l’équipement de l’entrepreneur sur le
site ;
c) à leur fournir d’autres services.
De telles prestations seront assimilées à des ouvrages non prévus qui
seront régis par les dispositions figurant à l’article 15 ci-après.
7. Garanties de 7.1 Garanties de bonne exécution et de restitution d’avance
bonne
exécution et 7.1.1L’entrepreneur est tenu de fournir à l’Autorité
de restitution contractante une garantie bancaire de bonne exécution,
d’avance - conforme au modèle inclus dans le dossier d’appel
Retenue de d’offres.
garantie - En cas de prélèvement sur la garantie, pour quelque motif que ce soit,
Responsabilit l’entrepreneur doit aussitôt la reconstituer.
é - Assurances
Le montant de la garantie de bonne exécution sera égal à un
pourcentage du montant du Marché indiqué dans le CCAP mais qui
ne pourra être supérieur à cinq (5) pour cent du montant du Marché
augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant des avenants. En
cas d'avenant, la garantie doit être complétée dans les mêmes
conditions. La garantie entrera en vigueur lors de l’entrée en vigueur
du Marché.
La garantie de bonne exécution est libérée immédiatement à la
hauteur de quatre-vingt-dix (90) pour cent de son montant lors de la
réception provisoire. La solde, soit les dix (10) pour cent restant est
libéré dès le prononcé de la réception définitive.
7.1.2L’Entrepreneur fournira, en outre, à l’Autorité
contractante une garantie de restitution d’avance de
démarrage, conforme au modèle inclus dans le dossier
d’appel d’offres. Le montant de cette garantie sera égal au
montant de l’avance de démarrage et se réduira
automatiquement et à due concurrence, au fur et à mesure
de l’imputation de l’avance sur les acomptes. La garantie
de restitution d’avance sera caduque de plein droit le jour
 de l’imputation de la dernière partie de l’avance sur un
acompte contractuel.
7.2 Retenue de garantie
7.2.1Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une
partie de chaque paiement peut être retenue par l’Autorité
contractante au titre de « retenue de garantie » ; elle sera
égale à un pourcentage indiqué dans le CCAP mais qui ne
pourra être supérieur à cinq pour cent (5%) du montant du
Marché.
7.2.2La retenue de garantie peut être remplacée, au gré de
l’entrepreneur, par une garantie à première demande d'un
montant égal à la totalité des sommes à retenir.
7.2.3Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la
garantie à première demande est libérée à l’expiration du
délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été
notifiées au titulaire du marché ou aux établissements
ayant accordé leur garantie à première demande pendant le
délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant
l'expiration de ce délai, la retenue ou la garantie sont
libérées un mois au plus tard après la date de leur levée.
En tout état de cause, la forme, la nature et les conditions de
libération des garanties ainsi que les modalités de leur restitution sont
fixées en conformité avec les dispositions du Traité de l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et
de son Acte uniforme portant organisation des sûretés.
7.3 Responsabilité - Assurances
7.3.1Nonobstant les obligations d’assurances imposées ci-après,
l’entrepreneur est et demeure seul responsable et garantit
l’Autorité contractante et le Maître d’Œuvre contre toute
réclamation émanant de tiers, pour la réparation de
préjudices de toute nature, ou de lésions corporelles
survenus à raison de la réalisation du présent Marché par
l’entrepreneur, ses sous-traitants et leurs employés.
L’entrepreneur est tenu de souscrire aux noms conjoints de l’Autorité
contractante et del’entrepreneur, au minimum les assurances figurant
aux paragraphes 7.3.2 à 7.3.5 du présent article et pour les montants
minima spécifiés au CCAP.
Les conditions d’une assurance ne peuvent être modifiées sans que le
Maître d’Ouvrage ait donné son approbation.
 7.3.2Assurance des risques causés à des tiers
L’entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité civile
couvrant les dommages corporels et matériels pouvant être causés à
des tiers à raison de l’exécution des travaux ainsi que pendant le délai
de garantie. La police d’assurance doit spécifier que le personnel de
l’Autorité contractante, du Maître d’Œuvre ainsi que celui d’autres
entreprises se trouvant sur le chantier sont considérés comme des
tiers au titre de cette assurance, qui doit être illimitée pour les
dommages corporels.
7.3.3Assurance des accidents du travail
L’entrepreneur souscrira les assurances nécessaires à cet effet. Il
veillera à ce que ses sous-traitants agissent de même. Il garantit
l’Autorité contractante, le Maître d’Œuvre contre tous recours que
son personnel ou celui de ses sous-traitants pourrait exercer à cet
égard. Pour son personnel permanent expatrié, le cas échéant,
l’entrepreneur se conformera en outre à la législation et la
réglementation applicable du pays d’origine.
7.3.4Assurance couvrant les risques de chantier
L’entrepreneur souscrira une assurance “Tous risques chantier” au
bénéfice conjoint de lui-même, de ses sous-traitants, de l’Autorité
contractante et du Maître d’Œuvre. Cette assurance couvrira
l’ensemble des dommages matériels auxquels peuvent être soumis les
ouvrages objet du Marché, y compris les dommages dus à un vice ou
à un défaut de conception, de plans, de matériaux de construction ou
de mise en oeuvre dont l’entrepreneur est responsable au titre du
Marché et les dommages dus à des événements naturels. Cette
assurance couvrira également les dommages causés aux biens et
propriétés existantes de l’Autorité contractante, les pertes et
dommages causés aux installations, matériaux et matériel utilisés par
l’entrepreneur.
7.3.5Assurance de la responsabilité décennale
L’entrepreneur souscrira une assurance couvrant intégralement sa
responsabilité décennale, susceptible d’être mise en jeu à l’occasion
de la réalisation du Marché.
7.3.6Souscription et production des polices
Les assurances figurant aux paragraphes 7.3.2 à 7.3.4 du présent
article devront être présentées par l’entrepreneur à l’Autorité
contractante pour approbation puis souscrites par l’entrepreneur avant
tout commencement des travaux.
L’entrepreneur souscrira l’assurance responsabilité décennale prévue
 au paragraphe 7.3.5 du présent article, préalablement au
commencement des travaux.
Toutes ces polices comporteront une disposition subordonnant leur
résiliation à un avis notifié au préalable par la compagnie
d’assurances à l’Autorité contractante.
Si l’entrepreneur ne présente pas les polices et quittances requises,
l’Autorité contractante peut contacter l’assurance pour laquelle
l’entrepreneur devrait avoir présenté les polices et quittances et
recouvrer les primes qu’il a payées e les déduisant des paiments dus à
l’entrepreneur.
8. Décompte de 8.1 Tout délai imparti dans le Marché à l’Autorité contractante, au
délais - Maître d’Œuvre ou à l’entrepreneur commence à courir le
Formes des lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de
notifications départ à ce délai.
8.2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de
calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à
quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois
où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce
mois.
Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour de repos hebdomadaire,
férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour
ouvrable qui suit.
8.3 Lorsqu’un document doit être remis, dans un délai déterminé,
par l’entrepreneur à l’Autorité contractante, ou au Maître
d’Œuvre, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d’un
document doit faire courir un délai, le document doit être remis
au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. La date du
récépissé ou de l’avis de réception constituera la date de remise
de document.
9. Propriété 9.1 L’Autorité contractante garantit l’entrepreneur contre toute
industrielle ou revendication des tiers concernant les brevets, licences, dessins
commerciale et modèles, marque de fabrique ou de commerce dont l’emploi
lui est imposé par le Marché. Il appartient à l’Autorité
contractante d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions,
licences ou autorisations nécessaires.
9.2 Sous réserve des dispositions figurant au précédent alinéa,
l’entrepreneur garantit l’Autorité contractante et le Maître
d’Œuvre contre toute revendication des tiers concernant les
 brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de
commerce et tous autres droits protégés relatifs aux équipements
de l’entrepreneur ou de ses sous-traitants, matériaux ou
matériels utilisés pour ou en relation avec les travaux ou
incorporés à ceux-ci ainsi que de tous dommages-intérêts, coûts,
charges et frais de toute nature y afférents. Il appartient à
l’entrepreneur d’obtenir dans ce cas, à ses frais, toutes cessions,
licences ou autorisations nécessaires permettant notamment à
l’Autorité contractante de procéder ou de faire procéder
ultérieurement et par qui bon lui semble à toutes les réparations
nécessaires.
10. Protection de 10.1 L’entrepreneur doit, sauf disposition contraire du Marché, faire
la main- son affaire du recrutement du personnel et de la main-d’oeuvre,
d’oeuvre et ainsi que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et
conditions de transport dans le strict respect de la réglementation en vigueur
travail en se conformant, en particulier, à la réglementation du travail
(notamment en ce qui concerne les horaires de travail, les jours
de repos, le travail forcé, le travail nuisible aux enfants, la non-
discrimination et l’égalité des chances), à la réglementation
sociale et à l’ensemble de la réglementation applicable en
matière d’hygiène et de sécurité.
10.2 En ce qui concerne le personnel expatrié, l’entrepreneur doit
veiller au strict respect de la législation et de la réglementation
qui le concerne.
10.3 Indépendamment des obligations prescrites par les lois et
règlements concernant la main-d’oeuvre, l’entrepreneur est tenu
de communiquer à l’Autorité contractante, sur sa demande, la
liste nominative à jour du personnel qu’il emploie avec leur
qualification.
10.4 L’Autorité contractante peut exiger à tout moment de
l’entrepreneur la justification qu’il est en règle, en ce qui
concerne l’application à son personnel employé à l’exécution
des travaux objet du Marché, à l’égard de la législation sociale,
notamment en matière de salaires, d’hygiène et de sécurité.
10.5 L’entrepreneur peut, s’il le juge utile et après accord de
l’Autorité contractante, demander et utiliser après les avoir
obtenues les dérogations à la réglementation en vigueur et aux
conventions collectives existantes. Aucune majoration du ou
des prix, ni aucun paiement supplémentaire n’est accordé à
l’entrepreneur du fait de ces dérogations.
10.6 L’Autorité contractante ou le Maître d’Œuvre peut exiger le
départ du chantier de toute personne employée par
 l’entrepreneur faisant preuve d’incapacité ou coupable de
négligences, imprudences répétées ou défaut de probité et, plus
généralement, de toute personne employée par lui et dont
l’action est contraire à la bonne exécution des travaux.
10.7 L’entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables
des fraudes ou malfaçons commises par les personnes qu’il
emploie dans l’exécution des travaux.
10.8 Lorsque l’entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie des
travaux, ses sous-traitants sont liés par des obligations
identiques.

B. Prix et règlement des comptes

11. Contenu et 11.1 Contenu des prix
caractère des
prix 11.1.1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais
généraux et, comme spécifié au paragraphe 11.1.3 du
présent article sauf dispositions contraires du CCAP, tous
les impôts, droits et taxes de toute nature dus par
l’entrepreneur et/ou ses employés et sous-traitants en
raison de l’exécution des travaux, à l’exception des
impôts et taxes normalement exigibles en vertu des
paiements de l’Autorité contractante  à l’entrepreneur et
dont le présent Marché est spécifiquement exempté par
une disposition du CCAP. Les marchés publics sur
financement extérieur peuvent notamment bénéficier
d’un régime fiscal d’exonération des impôts. Les
modalités de cette exonération sont précisées dans le
RPAO.
11.1.2 Sous réserves de disposition contraire du CCAP, les prix
sont exprimés en FCFA.
11.1.3 A l’exception des seules sujétions qui sont
spécifiquement mentionnées dans le Marché comme
n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés
assurer à l’entrepreneur une marge pour risques et
bénéfices et tenir compte de toutes les sujétions
d’exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles par un entrepreneur compétent dans les
circonstances où s’exécutent ces travaux et notamment
des sujétions résultant :
a) de phénomènes naturels ;
b) de l’utilisation du domaine public et du
 fonctionnement des services publics ;
c) de la présence de canalisations, conduites et câbles
de toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au
déplacement ou à la transformation de ces
installations ;
d) de la réalisation simultanée d’autres ouvrages, due à
la présence d’autres entrepreneurs ;
e) de l’application de la réglementation fiscale et
douanière.
Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont
réputés avoir été établis en considérant qu’aucune
prestation n’est à fournir par l’Autorité contractante.
11.1.4 En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont
notamment réputés couvrir les frais de coordination et de
contrôle, par l’entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi
que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
11.2 Distinction des prix unitaires et des prix forfaitaires
11.2.1 Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix
forfaitaires qui se définissent respectivement comme
suit :
a) est prix unitaire, tout prix qui n’est pas forfaitaire au
sens défini ci-dessous, notamment, tout prix qui
s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément
d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans
le Marché qu’à titre prévisionnel.
b) est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère
l’entrepreneur pour un ouvrage, une partie
d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations
défini par le Marché. La fixation d’un prix
forfaitaire est imposée dès lors que les prestations
sont bien définies au moment de la conclusion du
Marché.
11.3 Décomposition et sous-détails des prix
11.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de
prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.
11.3.2 La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous
la forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque
nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la
 quantité à exécuter et le prix correspondant et indiquant
quels sont, pour ces prix en question, les pourcentages
mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 11.3.3 du
présent article.
11.3.3 Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du
prix par référence aux catégories suivantes :
a) les déboursés ou frais directs, décomposés en
dépenses de salaires et indemnités du personnel,
charges salariales, dépenses de matériaux et de
matières consommables, dépenses de matériel ;
b) les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes,
d’autre part, exprimés par des pourcentages des
déboursés définis à l’alinéa a) ;
c) la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un
pourcentage de l’ensemble des deux postes
précédents.
11.3.4 Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail
d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces
contractuelles ; si sa production n’est pas prévue par le
CCAP dans un certain délai, un ordre de service peut
ordonner cette production et, dans ce cas, le délai
accordé à l’entrepreneur ne peut être inférieur à vingt et
un (21) jours.
L’absence de production de la décomposition d’un prix
forfaitaire ou du sous-détail d’un prix unitaire, quand
cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait
obstacle au paiement du premier acompte qui suit la date
d’exigibilité de ladite pièce.
11.4 Révision des prix
11.4.1 Les prix sont réputés fermes sauf si le Marché prévoit
qu’ils sont révisables.
11.4.2 La révision de prix ne peut intervenir que si elle est
expressément prévue au CCAP. Dans ce cas, le montant
du Marché est révisable comme indiqué au CCAP
En cas d’un retard dans l’exécution des travaux
imputables à l’entrepreneur, les prestations réalisées
après le délai contractuel d’exécution seront payées sur la
base des prix révisés au jour de l’expiration du délai
contractuel d’exécution (lui-même, éventuellement
prorogé de la durée des retards non imputables à
 l’entrepreneur).
11.4.3 Si les prix du Marché sont fermes, le montant du Marché
est actualisable pour tenir compte des variations de coûts
entre la date limite de validité des offres et la date du
début de l’exécution du Marché, en appliquant au
montant d'origine de l'offre la formule d'actualisation
figurant au CCAP.
11.5 Impôts, droits, taxes, redevances, cotisations
11.5.1 Le montant du Marché comprend les impôts, droits,
taxes, redevances et cotisations de toute nature exigibles
en dehors du Bénin, en relation avec l’exécution du
Marché, notamment à raison de la fabrication, vente et
transport des fournitures, matériels et équipements de
l’entrepreneur et de ses sous-traitants, que ces
fournitures, matériels ou équipements soient destinés à
être incorporés dans les travaux ou non, ainsi qu’à raison
des services rendus, quelle que soit la nature de ces
derniers.
11.5.2 Sauf dispositions contraires du CCAP, le montant du
Marché comprend également tous les impôts, droits,
taxes, redevances et cotisations de toute nature exigibles
au Bénin. Ces derniers ont été calculés en tenant compte
des modalités d’assiette et de taux en vigueur trente (30)
jours avant la date limite fixée pour dépôt de l’offre. Le
Marché sera enregistré par l’entrepreneur auprès du
service compétent du Ministère en charge des Finances
chargé de l’enregistrement. Les marchés publics sur
financement extérieur sont exonérés du droit
d’enregistrement.
11.5.3 Les prix comprennent notamment les impôts, droits et
taxes exigibles à l’importation, tant ce qui concerne
l’importation définitive que l’importation temporaire des
fournitures, matériels et équipements nécessaires à la
réalisation des travaux. Ils comprennent également tous
les impôts, droits et taxes exigibles sur le bénéfice ou le
chiffre d’affaires de l’entrepreneur et de ses
sous-traitants et, ce, quel que soit le mode de
détermination du bénéfice réalisé (imposition
partiellement ou entièrement forfaitaire ou autre). Ils
comprennent également l’ensemble des impôts, droits,
taxes et cotisations exigibles sur le personnel de
l’entrepreneur et celui de ses fournisseurs, prestataires ou
 sous-traitants.
11.5.4 L’entrepreneur, lorsque la réglementation le prévoit,
réglera directement l’ensemble des cotisations, impôts,
droits et taxes dont il est redevable aux organismes
compétents et procurera à l’Autorité contractante, sur
simple demande, justification des paiements
correspondants.
11.5.5 Lorsque la réglementation prévoit le paiement des
impôts, droits, taxes et cotisations par voie de retenue à
la source opérée par l’entrepreneur, puis de reversement
par ce dernier aux organismes compétents, l’entrepreneur
opérera ces retenues et les reversera aux organismes en
question dans les délais prévus par la réglementation en
vigueur.
11.5.6 Lorsque la réglementation prévoit des retenues à la
source à opérer sur tout ou partie des règlements faits par
l’Autorité contractante à l’entrepreneur, le montant de ces
retenues sera déduit des sommes dues à l’entrepreneur et
reversées par l’Autorité contractante pour le compte de
l’entrepreneur à tout autre organisme compétent. Dans
ce cas, l’Autorité contractante transmettra à
l’entrepreneur une quittance justifiant du versement de
ces sommes dans les quinze (15) jours de leur règlement.
11.5.7 Dans le cas où l’Autorité contractante obtiendrait de
l’administration des douanes un régime d’exonération ou
un régime suspensif qui n’était pas prévu à l’origine en
matière d’impôts, droits et taxes dus à l’importation des
fournitures, matériels et équipements en admission
définitive ou temporaire après l’entrée en vigueur du
Marché, une diminution correspondante du prix
interviendra et cette diminution sera constatée dans un
avenant. Dans le cas où, pour obtenir un tel avantage,
une caution ou garantie d’une quelconque nature serait à
fournir à l’administration fiscale et douanière, cette
caution ou garantie sera à la charge exclusive de
l’entrepreneur.
11.5.8 En cas de modifications de la réglementation fiscale,
douanière ou sociale, ou de son interprétation, au Bénin,
par rapport à celle applicable trente (30) jours avant la
date limite fixée pour le dépôt des offres ayant pour effet
d’augmenter les coûts de l’entrepreneur, ce dernier aura
droit à une augmentation correspondante du montant du
Marché. A cet effet, dans les deux (2) mois qui suivent la
 modification, l’entrepreneur notifiera au Maître d’Œuvre
les conséquences de cette modification. Dans le mois qui
suit, le Maître d’Œuvre proposera à l’Autorité
contractante la rédaction d’un avenant au Marché. En cas
de désaccord entre l’entrepreneur et l’Autorité
contractante, sur les termes de l’avenant persistant un (1)
mois après la notification de l’avenant par le Maître
d’Œuvre à celle-ci, la procédure de règlement des
différends figurant à l’article 50 du CCAG sera
applicable.
11.5.9 Une redevance de régulation est due, le cas échéant, et en
conformité avec la réglementation applicable, par le
Titulaire à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
au taux prévu au CCAP.
12. Rémunération 12.1 Règlement des comptes
de
l’entrepreneur Le règlement des comptes du Marché se fait par le paiement des
avances, des acomptes mensuels et du solde, établis et payés dans les
conditions prévues à l’article 14 du CCAG.
En cas de suspension par le Bailleur de fonds des décaissements du
financement consenti à l’Autorité contractante afin de financer les
paiements à l’entrepreneur :
a) L’Autorité contractante a l’obligation d’en informer
l’entrepreneur dans un délai maximum de sept (7) jours
suivant réception de la notification de suspension effecutée
par le Bailleur de fonds ;
b) Au cas où l’entrepreneur n’aurait pas reçu le montant des
paiements dûs à l’expiration des délais prévus à l’alinéa 48.3
du CCAG, il pourra demander immédiatement à l’Autorité
contractante la résiliaton du Marché.
12.2 Travaux à l’entreprise
12.2.1 Les travaux à l’entreprise correspondent à l’ensemble des
travaux exécutés par l’entrepreneur au titre du Marché,
sous sa responsabilité, à l’exception des travaux en régie
définis à l’alinéa 12.3 ci-dessous. Ils sont rémunérés dans
les conditions prévues au Marché, soit sur la base de prix
forfaitaires ou de prix unitaires, soit selon une formule
mixte incluant prix forfaitaires et prix unitaires.
12.2.2 Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la
détermination de la somme due s’obtient en multipliant
ce prix par la quantité de natures d’ouvrage exécutée ou
 par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en oeuvre.
12.2.3 Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est
dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou
l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été
exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour
chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage,
entre les quantités réellement exécutées et les quantités
indiquées dans la décomposition de ce prix, établie
conformément au paragraphe 11.3.2 du CCAG, même si
celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une
modification dudit prix ; il en est de même pour les
erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
12.3 Travaux en régie
12.3.1 L’entrepreneur doit, qu’ils aient été prévus ou non dans
l’offre de l’entrepreneur, lorsqu’il en est requis par
l’Autorité contractante, mettre à la disposition de celui-ci
le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont
demandés pour l’exécution de travaux accessoires à ceux
que prévoit le Marché. Pour ces travaux, dits “travaux en
régie”, l’entrepreneur a droit au remboursement :
a) des salaires et des indemnités passibles des charges
salariales qu’il a payés au personnel, majorés dans
les conditions fixées par le CCAP pour couvrir les
charges salariales, les frais généraux, impôts, taxes
et bénéfices ;
b) des sommes qu’il a dépensées pour les autres
prestations fournies, à savoir les indemnités non
passibles des charges salariales payées au
personnel, les fournitures et le matériel, ces sommes
étant majorées dans les conditions fixées par le
CCAP pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes
et bénéfices.
12.3.2 L’obligation pour l’entrepreneur d’exécuter des travaux
en régie cesse lorsque le montant total des droits à
remboursement atteint un pourcentage du montant du
Marché fixé par les CCAP. Ce pourcentage ne saurait
dépasser 2 % du montant du Marché, toutes taxes
comprises (TTC) en conformité avec l’article 115, 3 ème
alinéa de la Loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant
Code des marchés publics en République du Bénin.
12.4 Acomptes sur approvisionnements
Chaque acompte reçu dans les conditions de l’alinéa 12.1 du présent
article comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux
approvisionnements constitués en vue des travaux, à condition que le
CCAP prévoie la possibilité de telles avances et les modalités de leur
règlement. Le Titulaire du Marché ne peut disposer des
approvisionnements ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour
d’autres travaux que ceux prévus au Marché. Toute violation de cette
disposition peut conduire à la résiliation du Marché.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à
prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le
Marché relatifs aux matériaux produits ou composants de
construction à mettre en oeuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait
l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété de
l’entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans
l’autorisation écrite de l’Autorité contractante.
12.5 Avance forfaitaire de démarrage
L’entrepreneur bénéficiera d’une avance forfaitaire de démarrage
aussitôt qu’il aura constitué la garantie visée au paragraphe 7.1.2 du
CCAG. Le montant de cette avance et ses conditions d’imputation
sur les acomptes sont fixés au CCAP. Elles ne sauraient être
supérieures à vingt (20) pour cent du montant du marché initial.
12.6 Révision des prix
Lorsque, dans les conditions précisées à l’alinéa 11.4 du CCAG, il
est prévu une révision des prix, le coefficient de révision s’applique :
a) aux travaux à l’entreprise exécutés pendant le mois ;
b) aux indemnités, pénalités, retenues, afférentes au mois
considéré ;
c) à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par
rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour
approvisionnements et avances à la fin de ce mois.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
12.7 Intérêts moratoires
En cas de retard dans les paiements exigibles conformément aux
dispositions de l’alinéa 14.2 du CCAG, l’entrepreneur a droit à des
intérêts moratoires au taux légal annuellement fixé par la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) après une mise
en demeure infructueuse de huit (08) jours au profit du titulaire du
 marché.
Si ces retards résultent d’une cause pour laquelle l’Autorité
contractante est habilité, au titre du Marché, à suspendre les
paiements, les intérêts moratoires ne sont pas dus.
12.8 Rémunération des entrepreneurs groupés
Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés, les
travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique dont
les caractéristiques sont transmises à l’Autorité contractante par le
mandataire commun.
12.9 Rémunération des entrepreneurs sous-traitants payés
directement
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement
direct sont payés dans les conditions stipulées par le Marché, un
avenant ou un acte spécial.

13. Constatations 13.1 Au sens du présent article, la constatation est une opération
et constats matérielle, le constat étant le document qui en résulte.
contradictoires
13.2 Des constatations contradictoires concernant les prestations
exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur
la demande, soit de l’entrepreneur, soit du Maître d’Œuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit
de travaux réglés sur prix unitaire, portent sur les éléments
nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que
résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les
éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix
unitaire à appliquer.
13.3 Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des
droits éventuels de l’une ou l’autre des parties ne préjugent pas
l’existence de ces droits.
13.4 Le Maître d’Œuvre fixe la date des constatations ; lorsque la
demande est présentée par l’entrepreneur, cette date ne peut être
postérieure de plus de huit (8) jours à celle de la demande. Les
constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé
sur-le-champ par le Maître d’Œuvre contradictoirement avec
l’entrepreneur.
Si l’entrepreneur refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec
réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par
écrit ses observations ou réserves au Maître d’Œuvre.
Si l’entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent
 ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le
constat qui en résulte.
13.5 L’entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu’il soit
procédé à des constatations contradictoires pour les prestations
qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures,
notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver, par la suite,
cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire
fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la
décision du Maître d’Œuvre relative à ces prestations.
14. Modalités de 14.1 Décomptes mensuels
règlement des
comptes 14.1.1 Avant la fin de chaque mois ou dans les conditions
prévues au CCAP en ce qui concerne la ou les avances,
l’entrepreneur remet au Maître d’Œuvre un projet de
décompte établissant le montant total arrêté à la fin du
mois précédent des sommes auxquelles il peut prétendre,
du fait de l’exécution du Marché depuis le début de
celle-ci.
Ce montant est établi à partir des prix de base, c’est-à-dire des prix
figurant dans le Marché, y compris les rabais ou majorations qui
peuvent y être indiqués, mais sans révision des prix.
Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix
provisoires mentionnés à l’alinéa 14.3 sont appliqués tant que les prix
définitifs ne sont pas arrêtés.
Si des réfactions ont été fixées en conformité des dispositions de
l’alinéa 25.6 du CCAG, elles sont appliquées.
Le projet de décompte établi par l’entrepreneur est accepté ou rectifié
par le Maître d’Œuvre ; il devient alors le décompte mensuel.
14.1.2 Le décompte comprend, en tant que de besoin, les
différentes parties suivantes :
a) travaux à l’entreprise ;
b) travaux en régie ;
c) approvisionnements ;
d) avances ;
e) indemnités, pénalités, et retenues autres que la
retenue de garantie ;
f) remboursements des dépenses incombant à
l’Autorité contractante dont l’entrepreneur a fait
 l’avance ;
g) montant à déduire égal à l’excédent des dépenses
faites pour les prestations exécutées d’office à la
place de l’entrepreneur défaillant sur les sommes
qui auraient été réglées à cet entrepreneur s’il avait
exécuté ces prestations ;
h) intérêts moratoires.
14.1.3 Le montant des travaux à l’entreprise est établi de la
façon suivante :
Le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils
résultent des constats contradictoires ou, à défaut, des évaluations de
l’Autorité contractante. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés
si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est
pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au
pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ;
pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si l’Autorité
contractante l’exige, de la décomposition de prix définie à l’alinéa
11.3 du CCAG.
L’avancement des travaux déterminé selon l’un des deux modes de
règlement définis ci-dessus fait l’objet d’un constat contradictoire.
14.1.4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant
en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
14.1.5 Dans chacune des parties énumérées au paragraphe 1.2
du présent article, le décompte distingue, s’il y a lieu, les
éléments dont le prix est ferme et ceux dont le prix est
révisable, comme il est dit à l’alinéa 11.4 du CCAG, en
répartissant éventuellement ces derniers éléments entre
les différents modes de révision prévus par le Marché.
Le décompte précise, le cas échéant, les éléments passibles de la taxe
sur le chiffre d’affaires due sur les paiements de l’Autorité
contractante à l’entrepreneur, distinguant éventuellement les taux de
taxe applicables.
14.1.6 L’Autorité contractante peut demander à l’entrepreneur
d’établir le projet de décompte suivant un modèle ou des
modalités recommandés par les autorités compétentes ou
par les organismes de financement.
14.1.7 L’entrepreneur joint au projet de décompte les pièces
suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies :
a) les calculs des quantités prises en compte, effectués
 à partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires ;
b) le calcul, avec justifications à l’appui, des
coefficients de révision des prix ; et
c) le cas échéant, les pièces justifiant les débours,
effectués au titre de l’alinéa 27.4 du CCAG, dont il
demande le remboursement.
14.1.8 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont
pas un caractère définitif et ne lient pas les parties
contractantes.
14.2 Acomptes mensuels
14.2.1 Le montant de l’acompte à régler à l’entrepreneur est
déterminé, à partir du décompte mensuel, par le Maître
d’Œuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
a) le montant de l’acompte établi à partir des prix de
base : ce montant est la différence entre le montant
du décompte dont il s’agit et celui du décompte
précédent ; il distingue, comme les décomptes
mensuels, les différents éléments passibles des
diverses modalités de révision des prix et, le cas
échéant, des divers taux de la taxe sur le chiffre
d’affaires applicable aux règlements effectués par
l’Autorité contractante à l’entrepreneur ;
b) l’effet de la révision des prix, conformément aux
dispositions des alinéas 11.4 et 12.6 du CCAG ;
c) lorsque applicable, le montant de la taxe sur le
chiffre d’affaires applicable aux règlements
effectués par l’Autorité contractante à l’entrepreneur ;
et
d) le montant total de l’acompte à régler, ce montant
étant la somme des montants spécifiés aux alinéas
a), b) et c) ci-dessus, diminuée de la retenue de
garantie prévue au Marché.
14.2.2 Le Maître d’Œuvre notifie à l’entrepreneur, par ordre de
service, l’état d’acompte accompagné du décompte ayant
servi de base à ce dernier si le projet établi par
l’entrepreneur a été modifié.
14.2.3 Le paiement de l’acompte doit être fait au compte
bancaire désignés au CCAP, et intervenir soixante (60)
 jours au plus tard après la date à laquelle le projet de
décompte est remis par l’entrepreneur au Maître
d’Œuvre. Lorsque, pour une raison non imputable à
l’entrepreneur, le paiement n’est pas effectué dans ce
délai, le Maître d’Œuvre en informe l’entrepreneur.
14.2.4 Les montants figurant dans les états d’acomptes
mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas
les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l’effet
de la révision des prix mentionné à l’alinéa 2.1 (b) du
présent article lorsque l’entrepreneur n’a pas fait de
réserves à ce sujet à la réception de l’ordre de service
mentionné à l’alinéa 2.2 du présent article.
14.3 Décompte final
14.3.1 Après l’achèvement des travaux, l’entrepreneur,
concurremment avec le projet de décompte afférent à la
réception du projet, dresse le projet de décompte final
établissant le montant total des sommes auxquelles il
peut prétendre du fait de l’exécution du Marché dans son
ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte
des prestations réellement exécutées. Ce projet de
décompte est établi à partir des prix de base comme les
projets de décompte mensuels et comporte les mêmes
parties que ceux-ci, à l’exception des
approvisionnements et des avances ; il est accompagné
des éléments et pièces mentionnés au paragraphe 1.7 du
présent article s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
14.3.2 Le projet de décompte final est remis au Maître d’Œuvre
dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de
notification de la décision de réception provisoire des
travaux telle qu’elle est prévue à l’alinéa 41.3 du CCAG.
Toutefois, s’il est fait application des dispositions de
l’alinéa 41.5 du CCAG, la date du procès-verbal
constatant l’exécution des prestations complémentaires
est substituée à la date de notification de la décision de
réception des travaux comme point de départ des délais
ci-dessus.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final,
après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi
d’office par le Maître d’Œuvre aux frais de l’entrepreneur. Ce
décompte est notifié à l’entrepreneur avec le décompte général prévu
à l’alinéa 14.4 ci-dessous.
14.3.3 L’entrepreneur est lié par les indications figurant au
 projet de décompte final, sauf sur les points sur lesquels
il aurait émis antérieurement des réserves, ainsi que sur
le montant définitif des intérêts moratoires.
14.3.4 Le projet de décompte final par l’entrepreneur est
accepté ou rectifié par le Maître d’Œuvre ; il devient
alors le décompte final.
14.4 Décompte général et définitif, solde
14.4.1 Le Maître d’Œuvre établit le décompte général qui
comprend :
a) Le décompte final défini au paragraphe 3.4 du
présent article ;
b) L’état du solde établi, à partir du décompte final et
du dernier décompte mensuel, dans les mêmes
conditions que celles qui sont définies au
paragraphe 2.1 du présent article pour les acomptes
mensuels ;
c) La récapitulation des acomptes mensuels et du solde
; et
d) Le montant du décompte général est égal au résultat
de cette dernière récapitulation.
14.4.2 Le décompte général, signé par l’Autorité contractante,
doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service
avant la plus tardive des deux dates ci-après :
a) trente (30) jours après la date de remise du projet de
décompte final ;
b) trente (30) jours après la publication des derniers
index de référence permettant la révision du solde.
14.4.3 Le paiement du solde doit intervenir dans un délai de
soixante jours (60) jours à compter de la notification du
décompte général.
14.4.4 L’entrepreneur doit, dans un délai de trente (30) jours
compté à partir de la notification du décompte général, le
renvoyer au Maître d’Œuvre, revêtu de sa signature, avec
ou sans réserves, ou faire connaître les raisons pour
lesquelles il refuse de le signer. Aucune réserve
ultérieure ne sera acceptée après que l’entrepreneur aura
renvoyé le décompte.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette
acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le
montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le
décompte général et définitif du Marché.
Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec
réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être
exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui
précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui
fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de
forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement qui n’ont
pas fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis
au Maître d’Œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent
paragraphe. Le règlement du différend intervient alors suivant les
modalités indiquées à l’article 50 du CCAG.
Si les réserves sont partielles, l’entrepreneur est lié par son
acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces
réserves ne portent pas.
14.4.5 Dans le cas où l’entrepreneur n’a pas renvoyé au Maître
d’Œuvre le décompte général signé dans le délai de
trente (30) jours fixé au paragraphe 14.4.4 du présent
article, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce
délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en
détail les motifs de ses réserves en précisant le montant
de ses réclamations, ce décompte général est réputé être
accepté par lui ; il devient le décompte général et
définitif du Marché.
14.5 Règlement en cas de sous-traitants payés directement
14.5.1 Lorsqu’un sous-traitant bénéficie d’un paiement direct,
l’entrepreneur joint au projet de décompte une
attestation indiquant la somme à prélever, sur celles
qui lui sont dues, pour la partie de la prestation
exécutée, et que l’Autorité contractante devra faire
régler à ce sous-traitant.

Les paiements du sous-traitant intéressé sont effectués dans la limite

du montant des états d’acomptes et de solde ainsi que des
attestations prévues à l’alinéa précédant.

Le montant total des paiements effectués au profit d’un sous-traitant

ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du Marché
ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le
Marché.

14.5.2 L’entrepreneur est seul habilité à présenter les projets

 de décomptes et à accepter le décompte général ; sont
seules recevables les réclamations formulées ou
transmises par ses soins.

14.5.3 Les paiements à faire au sous-traitant sont effectués

sur la base des pièces justificatives et de l’acceptation
de l’entrepreneur donnée sous la forme d’une
attestation, transmises par celui-ci conformément aux
stipulations du paragraphe 14.5.1.

Dès réception de ces pièces, l’Autorité contractante avise

directement le sous-traitant de la date de réception du projet de
décompte et de l’attestation envoyés par l’entrepreneur, et lui
indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par
l’entrepreneur.

Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans

les délais prévus aux paragraphes 14.2.3 et 14.4.3.

Un avis de paiement est adressé à l’entrepreneur et au sous-traitant.

L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours, comptés à

partir de la réception des pièces justificatives servant de base au
paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant
son refus motivé d’acceptation. Passé ce délai, l’entrepreneur est
réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties des
pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou
refusées.

Dans le cas où l’entrepreneur n’a, dans le délai de quinze (15) jours

suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni
opposé un refus motivé, ni transmis celui-ci à l’Autorité contractante,
le sous-traitant envoie directement à l’Autorité contractante une
copie du projet de décompte. Il y joint une copie de l’avis de
réception de l’envoi du projet de décompte à l’entrepreneur.

L’Autorité contractante met aussitôt en demeure l’entrepreneur, par

lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, de lui
faire la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de cette lettre qu’il a opposé un refus motivé à son sous-
traitant dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès
réception de l’avis, l’Autorité contractante informe le sous-traitant de
la date de cette mise en demeure.

A l’expiration de ce délai, et au cas où l’entrepreneur ne serait pas

en mesure d’apporter cette preuve, l’Autorité contractante dispose du
 délai prévu au paragrape 14.2.3 pour mandater les sommes à régler
au sous-traitant, à due concurrence des sommes restantes dues à
l’entrepreneur au titre des projets de décompte qu’il a présentés.

14.6 Réclamation ou action directe d’un sous-traitant

Si un sous-traitant de l’entrepreneur met en demeure l’Autorité
contractante de lui régler directement certaines sommes qu’il estime
lui être dues par l’entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance,
l’Autorité contractante peut retenir les sommes réclamées sur celles
qui restent à payer à l’entrepreneur, à condition que le sous-traitant
ait été un sous-traitant agréé et que son droit à paiement direct ait été
reconnu préalablement dans le cadre du Marché ou qu’il résulte de la
réglementation en vigueur. Les sommes ainsi retenues ne portent
pas intérêt.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, l’Autorité

contractante paie le sous-traitant et les sommes dues à l’entrepreneur
sont réduites en conséquence.

15. Règlement du 15.1 Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la
prix des réalisation est décidée par l’Autorité contractante et pour
ouvrages ou lesquels le Marché ne prévoit pas de prix. Ces travaux pourront
travaux non être demandés à l’entrepreneur, par un ordre de service, qui sera
prévus tenu de les réaliser dans la mesure où le montant du Marché, à la
date de sa conclusion, n’exède pas dix (10) pour cent.
15.2 Les prix nouveaux concernant les ouvrages ou travaux définis à
l’alinéa 15.1 ci-dessus peuvent être soit des prix unitaires, soit
des prix forfaitaires.
Sauf indication contraire liée au volume de travail ou à la nature du
travail, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du Marché et
sur la base des conditions économiques en vigueur le mois
d’établissement de ces prix.
S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails
de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix contenus dans
les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix
nouveaux.
15.3 L’ordre de service mentionné à l’alinéa 15.1 du présent article,
ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze (15)
jours après, notifie à l’entrepreneur des prix provisoires pour le
règlement des ouvrages ou travaux non prévus.
Ces prix provisoires sont arrêtés par le Maître d’Œuvre après
consultation de l’entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d’un
 sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il
s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun
prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les
changements prescrits ne portent que sur les quantités de natures
d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.
Les prix provisoires sont des prix d’attente qui n’impliquent ni
l’acceptation du Maître d’Œuvre ni celle de l’entrepreneur ; ils sont
appliqués pour l’établissement des décomptes jusqu’à la fixation des
prix définitifs.
15.4 L’entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si,
dans le délai de trente (30) jours suivant l’ordre de service qui
lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au Maître
d’Œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix
qu’il propose.
15.5 Lorsque l’Autorité contractante et l’entrepreneur sont d’accord
pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant.
15.6 En cas de désaccord persistant plus de soixante (60) jours après
l’ordre de service entre l’Autorité contractante et l’entrepreneur
pour la fixation des prix définitifs, le différend sera tranché en
application des dispositions de l’article 50 du CCAG.
16. Augmentation 16.1 Pour l’application du présent article et de l’article 17 du CCAG,
dans la masse la “masse” des travaux s’entend du montant des travaux à
des travaux l’entreprise, évalués à partir des prix de base définis au
paragraphe 11.1.1 du CCAG, en tenant compte éventuellement
des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application
de l’article 15 du CCAG.
La “masse initiale” des travaux est la masse des travaux résultant des
prévisions du Marché, c’est-à-dire du Marché initial éventuellement
modifié ou complété par les avenants intervenus.
16.2 Sous réserve de l’application des dispositions de l’alinéa 16.4 du
présent article, l’entrepreneur est tenu de mener à son terme la
réalisation des ouvrages faisant l’objet du Marché, quelle que
soit l’importance de l’augmentation de la masse des travaux qui
peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des
quantités prévues dans le Marché.
16.3 Si l’augmentation de la masse des travaux est supérieure à vingt-
cinq pour cent (25%) de la masse initiale, l’entrepreneur a droit
à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a
éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de
l’augmentation limite de vingt-cinq (25) pour cent.
 16.4 Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale,
l’entrepreneur doit arrêter les travaux s’il n’a pas reçu un ordre
de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par
l’Autorité contractante. Cette décision de poursuivre n’est
valable que si elle indique le montant limite jusqu’où les travaux
pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant
limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les
mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour
le dépassement de la masse initiale.
L’entrepreneur est tenu d’aviser le Maître d’Œuvre trente (30) jours
au moins à l’avance de la date probable à laquelle la masse des
travaux atteindra la masse initiale. L’ordre de poursuivre les travaux
au-delà de la masse initiale, s’il est donné, doit être notifié dix (10)
jours au moins avant cette date.
A défaut d’ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà
de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires à
prendre, décidées par le Maître d’Œuvre, sont à la charge de
l’Autorité contractante sauf si l’entrepreneur n’a pas adressé l’avis
prévu ci-dessus.
16.5 Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service
ayant pour effet d’entraîner une modification de la masse des
travaux, le Maître d’Œuvre fait part à l’entrepreneur de
l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification.
17. Diminution de 17.1 Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à vingt-
la masse des cinq (25) pour cent de la masse initiale, l’entrepreneur a droit à
travaux être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a
éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la
diminution limite de vingt-cinq (25) pour cent.
18. Changement 18.1 Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix unitaires,
dans lorsque par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne
l’importance sont ni de la faute ni du fait de l’entrepreneur, l’importance de
des diverses certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les
natures quantités exécutées diffèrent de plus de trente pour cent (30%)
d’ouvrage en plus, ou de plus de vingt-cinq pour cent (25%) en moins des
quantités portées au détail estimatif et quantitatif du Marché,
l’entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du
préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.
L’indemnité à accorder s’il y a lieu sera calculée d’après la différence
entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues
augmentées de trente pour cent (30%) ou diminué de vingt-cinq pour
cent (25%).
Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures
 d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une
part, au détail quantitatif et estimatif du Marché et d’autre part, au
décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs à cinq pour
cent (5%) du montant du Marché.
Sauf stipulation différente du CCAP, l’entrepreneur ne peut prétendre
à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures d’ouvrages
dont les prix unitaires figurent au bordereau des prix mais pour
lesquels le détail quantitatif et estimatif ne comporte pas
explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des
travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excède cinq pour
cent (5%) du montant du Marché.
18.2 Dans le cas d’éléments de travaux réglés sur prix forfaitaires,
lorsque des changements sont ordonnés par le Maître d’Œuvre
dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les
modalités prévues à l’article 15 du CCAG tient compte des
charges supplémentaires éventuellement supportées par
l’entrepreneur du fait de ces changements, à l’exclusion du
préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’alinéa
16.3 ou de l’article 17.
19. Pertes et 19.1 Il n’est alloué à l’entrepreneur aucune indemnité au titre des
avaries - Force pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son
majeure imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses
manoeuvres.
19.2 L’entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls, les
dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et le
matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages en
construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les
tempêtes, les crues, la houle et les autres phénomènes naturels
qui sont normalement prévisibles dans les circonstances où sont
exécutés les travaux.
19.3 On entend par force majeure, pour l’exécution du présent
Marché, tout acte ou événement imprévisible, irrésistible, hors
du contrôle des parties et qui rend l’exécution du marché
pratiquement impossible, tel que les catastrophes naturelles, les
incendies, les explosions, la guerre, l’insurrection, la
mobilisation, les grèves générales, les tremblements de terre,
mais non les actes ou événements qui rendraient seulement
l’exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour
son débiteur.
Le CCAP définit, en tant que de besoin, le seuil des intempéries et
autres phénomènes naturels qui sont réputés constituer un événement
de force majeure au titre du présent Marché.
 En cas de survenance d’un événement de force majeure,
l’entrepreneur a droit à une indemnisation du préjudice subi et à une
augmentation raisonnable des délais d’exécution, étant précisé
toutefois qu’aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée à
l’entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant,
les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les
prix du Marché.
L’entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt
après l’apparition d’un cas de force majeure, et dans un délai
maximum de sept (7) jours, adresser à l’Autorité contractante une
notification par lettre recommandée établissant les éléments
constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la
réalisation du Marché.
Dans tous les cas, l’entrepreneur devra prendre toutes dispositions
utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de
l’exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.
Si, par la suite de cas de force majeure, l’entrepreneur ne pouvait
exécuter les prestations telles que prévues au Marché pendant une
période de trente (30) jours, il devra examiner dans les plus brefs
délais avec l’Autorité contractante les incidences contractuelles
desdits événements sur l’exécution du Marché et en particulier sur le
prix, les délais et les obligations respectives de chacune des parties.
Quand une situation de force majeure aura existé pendant une
période de soixante (60) jours au moins, chaque partie aura le droit
de résilier le Marché par une notification écrite à l’autre partie.

C. Délais
20. Fixation et 20.1 Délais d’exécution
prolongation
des délais 20.1.1 Le délai d’exécution des travaux fixé par le Marché
s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus
incombant à l’entrepreneur, y compris, sauf dispositions
contraires du Marché, le repliement des installations de
chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Ce
délai tient compte notamment de toutes les sujétions
résultant, le cas échéant, des travaux réalisés par des
sous-traitants et/ou par toutes autres entreprises sur le
site.
Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, ce délai
commence à courir à compter de la date d’entrée en vigueur du
Marché qui vaut également ordre de service de commencer les
travaux, et il comprend la période de mobilisation définie à l’alinéa
29.1 du CCAG.
20.1.2 Les dispositions du paragraphe 20.1.1 du présent article
s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de
l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le
Marché pour l’exécution de certaines tranches de
travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou
ensembles des prestations.
20.2 Prolongation des délais d’exécution
20.2.1 Lorsqu’un changement de la masse des travaux ou une
modification de l’importance de certaines natures
d’ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement
prévus d’ouvrages différents, une rencontre de difficultés
imprévues au cours du chantier, un ajournement de
travaux décidé par l’Autorité contractante ou encore un
retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui
sont à la charge de celle-ci ou de travaux préalables qui
font l’objet d’un autre Marché, justifie soit une
prolongation du délai d’exécution, soit le report du début
des travaux, l’importance de la prolongation ou du report
est débattue par le Maître d’Œuvre avec l’entrepreneur,
puis elle est soumise à l’approbation de l’Autorité
contractante et la décision prise par celui-ci est notifiée à
l’entrepreneur par ordre de service.
20.2.2 Dans le cas d’intempéries dépassant le seuil fixé au
CCAP, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les
délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette
prolongation est notifiée à l’entrepreneur par un ordre de
service qui en précise la durée, laquelle est égale au
nombre de journées réellement constaté au cours
desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries,
conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y
a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles
indiqué au CCAP.
20.2.3 En dehors des cas prévus aux paragraphes 20.2.1 et
20.2.2 du présent article, l’entrepreneur ne pourra avoir
droit à une prolongation des délais d’exécution que dans
les cas suivants :
a) mise en oeuvre des dispositions de l’article 19 du
CCAG ;
b) non respect par l’Autorité contractante de ses
propres obligations ; ou
 c) conclusion d’un avenant.
20.2.4 Lorsque la prolongation des délais d’exécution notifiée à
l’entrepreneur par ordre de service aura dépassé une
durée fixée dans le CCAP, ce dernier aura la faculté,
dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de
l’ordre de service entraînant un dépassement de cette
durée, de demander la résiliation du Marché.
21. Pénalités, 21.1 En cas de retard fautif dans l’exécution des travaux, il est
primes et appliqué une pénalité journalière, fixée par le CCAP, égale à un
retenues certain nombre de millièmes du montant de l’ensemble du
Marché. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du
Marché, c’est-à-dire du Marché initial éventuellement modifié
ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir
des prix de base définis au paragraphe 14.1.1 du CCAG.
21.2 Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du
retard par le Maître d’Œuvre et l’Autorité contractante peut, sans
préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduire le
montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est
redevable à l’entrepreneur. Le paiement de ces pénalités par
l’entrepreneur, qui représentent une évaluation forfaitaire des
dommages-intérêts dus à l’Autorité contractante au titre du
retard dans l’exécution des travaux, ne libère en rien
l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il a souscrites au titre du Marché.
21.3 Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au
jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou
jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise de
l’entrepreneur si la résiliation résulte d’un des cas prévus à
l’article 47 du CCAG.
21.4 Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables
aux pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour le cas
de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties
d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais
particuliers ou de dates limites fixés dans le Marché.
21.5 Une prime pour une exécution anticipée des travaux sera versée
à l’entrepreneur uniquement si cette prime est prévue au CCAP.
21.6 Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou
chômés, ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
21.7 Le montant des pénalités est plafonné au niveau fixé par le
CCAP. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’Autorité
contractante est en droit de résilier le Marché sans mise en
 demeure préalable.

D. Réalisation des ouvrages

22. Provenance 22.1 L’entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux
des ou composants de construction ainsi que du mode de transport
fournitures, de ces divers éléments, leur assurance et les services bancaires
équipements, qui s’y rapportent, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci
matériels, satisfont aux conditions fixées par le Marché en cas de
matériaux et financement sur budget national.
produits
En cas de financement du Marché par un partenaire technique et
financier (PTF), les matériaux ou composants de construction
devront impérativement provenir de pays éligibles au sens des règles
et procédures applicables aux acquisitions de biens et de travaux du
PTF.
23. Lieux 23.1 Lorsque le Marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des
d’extraction matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent
ou emprunt insuffisants en qualité ou en quantité, l’entrepreneur doit en
des matériaux aviser à temps le Maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors, sur
proposition éventuelle de l’entrepreneur, de nouveaux lieux
d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu à
l’application d’un nouveau prix établi suivant les modalités
prévues à l’article 15 du CCAG.
23.2 Si le Marché prévoit que des lieux d’extraction ou d’emprunt
sont mis à la disposition de l’entrepreneur par l’Autorité
contractante, les indemnités d’occupation et, le cas échéant, les
redevances de toute nature sont à la charge de l’Autorité
contractante ; l’entrepreneur ne peut alors, sans autorisation
écrite du Maître d’Oeuvre, utiliser pour des travaux qui ne font
pas partie du Marché les matériaux qu’il a extraits dans ces lieux
d’extraction ou d’emprunt.
23.3 Sauf dans le cas prévu à l’alinéa 23.2 du présent article,
l’entrepreneur est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les
autorisations administratives nécessaires pour les extractions et
emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les
redevances de toute nature éventuellement dues pour ces
extractions ou emprunts sont à la charge de l’entrepreneur.
Toutefois, l’Autorité contractante et le Maître d’Œuvre
apporteront leur concours à l’entrepreneur si celui-ci le leur
demande pour lui faciliter l’obtention de toutes autorisations
administratives dont il aurait besoin pour les extractions et
emprunts de matériaux.
 23.4 L’entrepreneur supporte dans tous les cas les charges
d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas
échéant, les frais d’ouverture.
Il supporte également, sans recours contre l’Autorité contractante, la
charge des dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par
l’établissement des chemins de desserte et, d’une façon générale, par
les travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation des lieux
d’extraction ou d’emprunt, et la remise en état. Il garantit l’Autorité
contractante au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la
charge de celui-ci.
24. Qualité des 24.1 Les matériaux et composants de construction doivent être
matériaux et conformes aux stipulations du Marché, aux prescriptions de
produits- normes homologuées au plan international et conformes à la
Application réglementation en vigueur. Les normes applicables sont celles
des normes qui sont en vigueur le premier jour du mois du dépôt des offres.
Les dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas
expressément de documents techniques du Marché, sont
indiquées ou récapitulées comme telles au CCAP.
24.2 L’entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou
composants de construction d’une qualité différente de celle qui
est fixée par le Marché que si le Maître d’Œuvre l’y autorise par
écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si
l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à
l’application de nouveaux prix et si l’augmentation ou réduction
résultant de ces nouveaux prix a été acceptée par les autorités
compétentes. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues
à l’article 15 du CCAG, le Maître d’Œuvre devant notifier par
ordre de service les prix provisoires dans les quinze (15) jours
qui suivent l’autorisation donnée.
25. Vérification 25.1 Les matériaux produits et composants de construction sont
qualitative soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et
des matériaux épreuves, conformément aux stipulations du Marché, aux
et produits - prescriptions des normes internationales homologuées et
Essais et conformes à la réglementation en vigueur ; les dispositions de
épreuves l’article 24 du CCAG relatives à la définition des normes
applicables et les dérogations éventuelles à ces normes sont à
retenir pour le présent article.
A défaut d’indication, dans le Marché ou dans les normes, des modes
opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions de
l’entrepreneur soumises à l’acceptation du Maître d’Œuvre.
25.2 L’entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants
de construction de manière à faciliter les vérifications prévues.
 Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et
composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont
en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux,
produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement
du chantier, les dispositions de l’article 37 du CCAG étant
appliquées s’il y a lieu.
25.3 Les vérifications sont faites, suivant les indications du Marché
ou, à défaut, suivant les décisions du Maître d’Œuvre, soit sur le
chantier, soit dans les usines, magasins ou carrières de
l’entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont
exécutées par le Maître d’Œuvre ou, si le Marché le prévoit, par
un laboratoire ou un organisme de contrôle.
Dans le cas où le Maître d’Œuvre ou son préposé effectue
personnellement les essais, l’entrepreneur met à sa disposition le
matériel nécessaire et il doit également fournir l’assistance, la main-
d’œuvre, l’électricité, les carburants, les entrepôts et les appareils et
instruments qui sont normalement nécessaires pour examiner,
mesurer et tester tous matériaux et matériels. Toutefois,
l’entrepreneur n’a la charge d’aucune rémunération du Maître
d’Œuvre ou de son préposé.
Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de
contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l’entrepreneur. Ce
dernier adresse au Maître d’Œuvre, les certificats constatant les
résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le Maître
d’Œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de
construction peuvent ou non être utilisés.
Dans tous les cas, l’entrepreneur, le fournisseur ou le sous-traitant
autorisera l’accès à ses locaux au Maître d’Œuvre ou à l’organisme
de contrôle afin qu’ils puissent opérer toutes vérifications en
conformité avec les dispositions du Marché.
25.4 L’entrepreneur doit convenir avec le Maître d’Œuvre des dates
et lieux d’exécution des contrôles et des essais des matériaux et
matériel conformément aux dispositions du Marché. Le Maître
d’Œuvre doit notifier à l’entrepreneur au moins vingt-quatre
(24) heures à l’avance son intention de procéder au contrôle ou
d’assister aux essais ; si le Maître d’Œuvre n’est pas présent à la
date convenue, l’entrepreneur peut, sauf instruction contraire du
Maître d’Œuvre, procéder aux essais, qui seront considérés
comme ayant été faits en présence du Maître d’Œuvre.
L’entrepreneur doit immédiatement faire parvenir au Maître d’Œuvre
des copies dûment certifiées des résultats des essais. Si le Maître
d’Œuvre n’a pas assisté aux essais, les résultats de ces derniers sont
 présumés avoir été approuvés par lui.
25.5 L’entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les
échantillons nécessaires pour les vérifications.
L’entrepreneur équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des
dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux
différents stades de l’élaboration des produits fabriqués.
25.6 Si les résultats des vérifications prévues dans le Marché ou par
les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou
composants de construction ne permettent pas l’acceptation de
cette fourniture, le Maître d’Œuvre peut prescrire, en accord
avec l’entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour
permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la
fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses
correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge de
l’entrepreneur.
25.7 Ne sont pas à la charge de l’entrepreneur :
a) les essais et épreuves que le Maître d’Œuvre exécute ou
fait exécuter et qui ne sont pas prévus dans le Marché ou
par les normes ; ni
b) les vérifications éventuellement prescrites par le Maître
d’Œuvre sur des matériaux, produits ou composants de
construction devant porter un estampillage mentionné au
Marché ou ayant fait l’objet d’un agrément administratif,
qui n’auraient pour but que de s’assurer du respect des
qualités inhérentes à la marque ou exigées pour
l’agrément.
25.8 L’entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de
déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour
l’Autorité contractante, le Maître d’Œuvre ou leurs préposés.
26. Vérification 26.1 La détermination des quantités de matériaux et produits est
quantitative effectuée contradictoirement.
des matériaux
et produits Pour les matériaux et produits faisant l’objet de lettres de voiture, les
indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ;
toutefois, le Maître d’Œuvre a toujours le droit de faire procéder,
pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule.
Les frais de cette vérification sont :
a) à la charge de l’entrepreneur si la pesée révèle qu’il existe,
au préjudice de l’Autorité contractante, un écart de masse
supérieur à la freinte normale de transport ;
 b) à la charge de l’Autorité contractante dans le cas contraire.
26.2 S’il est établi que des transports de matériaux, produits ou
composants de construction sont effectués dans des véhicules
routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne
sont pas prises en compte dans le règlement du Marché.
Lorsque ces dépenses ne font pas l’objet d’un règlement distinct, les
prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports
subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s’il y
a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des
prix forfaitaires.
27. Prise en 27.1 Lorsque le Marché prévoit la fourniture par l’Autorité
charge, contractante de certains matériaux, produits ou composants de
manutention construction, l’entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en
et charge à leur arrivée sur le site.
conservation
par 27.2 Si la prise en charge a lieu en présence d’un représentant de
l’entrepreneu l’Autorité contractante, elle fait l’objet d’un procès-verbal
r des contradictoire portant sur les quantités prises en charge.
matériaux et 27.3 Si la prise en charge a lieu en l’absence de l’Autorité
produits contractante, les quantités prises en charge par l’entrepreneur
fournis par sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge
l’Autorité écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la
contractante  livraison.
dans le cadre
du Marché Dans ce cas, l’entrepreneur doit s’assurer, compte tenu des
indications de la lettre de voiture ou de l’avis de livraison porté à sa
connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou
défectuosité normalement décelables. S’il constate une omission, une
erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l’endroit du
transporteur ou du fournisseur les réserves d’usage et en informer
aussitôt le Maître d’Œuvre.
27.4 Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux,
produits ou composants, et même en cas de prise sur stock,
l’entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires
de déchargement, de débarquement, de manutention, de
rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en
dépôt ou à pied d’oeuvre des matériaux, produits ou
composants, éventuellement dans les conditions et délais
stipulés au CCAP.
L’entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de
dépassement de délais, toutes redevances pour dépassement de délais
tarifaires de déchargement et, d’une façon générale, toutes pénalités
et tous frais tels qu’ils résultent des règlements, des tarifs
 homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la
charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte
de son fait.
27.5 Si le Marché stipule que la conservation qualitative ou
quantitative de certains matériaux, produits ou composants,
nécessite leur mise en magasin, l’entrepreneur est tenu de
construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en
dehors du chantier, dans les conditions et dans les limites
territoriales éventuellement stipulées au CCAP.
Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de
conservation et de transport entre les magasins et le chantier.
27.6 Dans tous les cas, l’entrepreneur a la garde des matériaux,
produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume
la responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des
conditions particulières de conservation imposées
éventuellement par le Marché.
27.7 L’entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou partie
à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par
l’Autorité contractante que si le Marché précise :
a) le contenu du mandat correspondant ;
b) la nature, la provenance et les caractéristiques de ces
matériaux, produits ou composants ;
c) les vérifications à effectuer ; et
d) les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis
à la disposition de l’entrepreneur par le Maître d’Oeuvre.
27.8 En l’absence de stipulations particulières du Marché, la charge
des frais résultant des prestations prévues au présent article est
réputée incluse dans les prix.
28. Implantation 28.1 Plan général d’implantation des ouvrages
des ouvrages
Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui
précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, par
rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à l’entrepreneur, par
ordre de service, dans les quinze (15) jours de l’entrée en vigueur du
Marché ou si l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux
est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
28.2 Responsabilité de l’entrepreneur
L’entrepreneur est responsable :
 a) de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux
repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis
par le Maître d’Œuvre ;
b) de l’exactitude du positionnement, du nivellement, du
dimensionnement et de l’alignement de toutes les parties
des ouvrages ; et
c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de
la main-d’oeuvre nécessaires en rapport avec les tâches
énumérées ci-dessus.
28.3 Si, à un moment quelconque lors de l’exécution des travaux, une
erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement, dans
le dimensionnement ou dans l’alignement d’une partie
quelconque des ouvrages, l’entrepreneur doit, si le Maître
d’Œuvre le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à
la satisfaction du Maître d’Œuvre, à moins que cette erreur ne
repose sur des données incorrectes fournies par celui-ci, auquel
cas le coût de la rectification incombe à l’Autorité contractante.
28.4 La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou
nivellement par le Maître d’Œuvre ne dégage en aucune façon
l’entrepreneur de sa responsabilité quant à l’exactitude de ces
opérations ; l’entrepreneur doit protéger et conserver
soigneusement tous les repères, jalons à voyant fixe, piquets et
autres marques utilisés lors de l’implantation des ouvrages.
29. Préparation 29.1 Période de mobilisation
des travaux
La période de mobilisation est la période qui court à compter de
l’entrée en vigueur du Marché et pendant laquelle, avant l’exécution
proprement dite des travaux, l’Autorité contractante et l’entrepreneur
ont à prendre certaines dispositions préparatoires et à établir certains
documents nécessaires à la réalisation des ouvrages. Cette période
dont la durée est fixée au CCAP est incluse dans le délai d’exécution.
L’Autorité contractante doit mettre à la disposition de l’entrepreneur
tous les emplacements nécessaires à l’exécution des travaux.
29.2 Programme d’exécution
29.2.1 Dans le délai stipulé au CCAP, l’entrepreneur soumettra
à l’Autorité contractante, pour approbation, un programme
d’exécution des travaux qui soit compatible avec la bonne
exécution du Marché tenant compte notamment, le cas échéant,
de la présence de sous-traitants ou d’autres entreprises sur le
site. L’entrepreneur est tenu, en outre, sur demande du Maître
d’Œuvre, de lui donner par écrit, à titre d’information, une
 description générale des dispositions et méthodes qu’il propose
d’adopter pour la réalisation des travaux.
29.2.2 Si à un moment quelconque, il apparaît au Maître
d’Œuvre que l’avancement des travaux ne correspond pas au
programme d’exécution approuvé, l’entrepreneur fournira, sur
demande du Maître d’Œuvre, un programme révisé présentant
les modifications nécessaires pour assurer l’achèvement des
travaux dans le délai d’exécution.
29.2.3 Le programme d’exécution des travaux précise
notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le
calendrier d’exécution des travaux. Le projet des installations
de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce
programme. Le programme correspondant distinguera les
matériels et équipements devant être importés de façon
temporaire et exclusivement destinés à la réalisation des travaux.
29.2.4 Le programme d’exécution des travaux est soumis au visa
du Maître d’Œuvre quinze (15) jours au moins avant l’expiration
de la période de mobilisation. Ce visa ne décharge en rien
l’entrepreneur de sa responsabilité de réaliser les travaux dans
des délais et selon un programme compatible avec la bonne
exécution du Marché. En outre, sauf dispositions contraires du
Marché, l’absence de visa ne saurait faire obstacle à l’exécution
des travaux.
29.3 Plan de sécurité et d’hygiène
Si le CCAP le prévoit, les mesures et dispositions énumérées à
l’alinéa 32.4 du CCAG font l’objet d’un plan de sécurité et
d’hygiène. Les dispositions des paragraphes 29.2.2 et 29.2.3 du
présent article sont alors applicables à ce plan.
30. Plans 30.1 Documents fournis par l’entrepreneur
d’exécution -
Notes de 30.1.1 Sauf dispositions contraires du Marché, l’entrepreneur
calculs - établit d’après les pièces contractuelles les documents
Etudes de nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les
détail plans d’exécution, les notes de calculs, les études de
détail. A cet effet, l’entrepreneur fait sur place tous les
relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant
le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs
notamment en ce qui concerne la stabilité et la résistance
des travaux et ouvrages. S’il reconnaît une erreur dans
les documents de base fournis par le Maître d’Œuvre, il
doit le signaler immédiatement par écrit au Maître
 d’Œuvre.
30.1.2 Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand soin
et doivent nettement distinguer les diverses natures
d’ouvrages et les qualités des matériaux à mettre en
oeuvre. Ils doivent définir complètement, en conformité
avec les cahiers des clauses techniques figurant au
Marché, les formes des ouvrages, la nature des
parements, les formes des pièces dans tous les éléments
et assemblages, les armatures et leur disposition.
30.1.3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres
documents établis par les soins ou à la diligence de
l’entrepreneur sont soumis à l’approbation du Maître
d’Œuvre, celui-ci pouvant demander également la
présentation des avant-métrés. Toutefois, si le Marché le
prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus
ne sont soumis qu’au visa du Maître d’Œuvre.
30.1.4 L’entrepreneur ne peut commencer l’exécution d’un
ouvrage qu’après avoir reçu l’approbation ou le visa du
Maître d’Œuvre sur les documents nécessaires à cette
exécution. Ces documents sont fournis dans les
conditions figurant au paragraphe 5.4.2 du CCAG, sauf
dispositions contraires des cahiers des clauses
techniques.
30.1.5 Si le Marché prévoit que l’Autorité contractante ou le
Maître d’Œuvre fournissent à l’entrepreneur des
documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la
responsabilité de l’entrepreneur n’est pas engagée sur la
teneur de ces documents. Toutefois, l’entrepreneur a
l’obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces
documents ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou
contradictions qui sont normalement décelables par un
homme de l’art ; s’il relève des erreurs, omissions ou
contradictions, il doit les signaler immédiatement au
Maître d’Œuvre par écrit.
31. Modifications 31.1 L’entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun
apportées aux changement aux dispositions techniques prévues par le Marché.
dispositions Sur injonction du Maître d’Œuvre par ordre de service et dans le
techniques délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire à ses frais les
ouvrages qui ne sont pas conformes aux dispositions
contractuelles. Toutefois, le Maître d’Œuvre peut accepter les
changements faits par l’entrepreneur et les dispositions suivantes
sont alors appliquées pour le règlement des comptes :
 a) si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont
supérieures à celles que prévoit le Marché, les métrés
restent fondés sur les dimensions et caractéristiques
prescrites par le Marché et l’entrepreneur n’a droit à
aucune augmentation de prix; et
b) si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les
dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l’objet
d’une nouvelle détermination suivant les modalités
prévues à l’article 15 du CCAG.
32. Installation, 32.1 Installation des chantiers de l’entreprise
organisation,
sécurité et 32.1.1 L’entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les
hygiène des terrains dont il peut avoir besoin pour l’installation de ses
chantiers chantiers dans la mesure où ceux que l’Autorité
contractante a mis à sa disposition et compris dans le site
ne sont pas suffisants.
32.1.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l’entrepreneur
supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à
l’entretien des installations de chantier, y compris les
chemins de service et les voies de desserte du chantier
qui ne sont pas ouverts à la circulation publique.
32.1.3 Si les chantiers ne sont d’un accès facile que par voie
d’eau, notamment lorsqu’il s’agit de travaux de dragage,
d’endiguement ou de pose de blocs, l’entrepreneur doit,
sauf dispositions contraires du Marché, mettre
gratuitement une embarcation armée à la disposition du
Maître d’Œuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci
le lui demande.
32.1.4 L’entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et
ateliers une affiche indiquant l’Autorité contractante pour
le compte duquel les travaux sont exécutés, les nom,
qualité et adresse du Maître d’Œuvre, ainsi que les autres
renseignements requis par la législation du travail.
32.1.5 Tout équipement de l’entrepreneur et ses sous-traitants,
tous ouvrages provisoires et matériaux fournis par
l’entrepreneur et ses sous-traitants sont réputés, une fois
qu’ils sont sur le site, être exclusivement destinés à
l’exécution des travaux et l’entrepreneur ne doit pas les
enlever en tout ou en partie, sauf dans le but de les
déplacer d’une partie du site vers une autre, sans l’accord
de l’Autorité contractante. Il est entendu que cet accord
n’est pas nécessaire pour les véhicules destinés à
transporter le personnel, la main-d’oeuvre et
 l’équipement, les fournitures, le matériel ou les
matériaux de l’entrepreneur vers ou en provenance du
site.
32.2 Lieux de dépôt des déblais en excédent
L’entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il
peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en
sus des emplacements que le Maître d’Œuvre met éventuellement à
sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit
soumettre le choix de ces terrains à l’accord préalable du Maître
d’Œuvre, qui peut refuser l’autorisation ou la subordonner à des
dispositions spéciales à prendre, notamment pour l’aménagement des
dépôts à y constituer, si des motifs d’intérêt général, comme la
sauvegarde de l’environnement, le justifient.
32.3 Autorisations administratives
L’Autorité contractante fait son affaire de la délivrance à
l’entrepreneur de toutes autorisations administratives, telles que les
autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé,
les permissions de voirie, les permis de construire nécessaires à la
réalisation des ouvrages, toutes formalités relatives à l’expropriation
et paiement d’indemnités aux ayants-droit dans le cadre du présent
marché.
L’Autorité contractante et le Maître d’Œuvre apporteront leur
concours à l’entrepreneur, si celui-ci le leur demande, pour lui
faciliter l’obtention des autres autorisations administratives dont il
aurait besoin, notamment pour pouvoir importer puis réexporter en
temps utile, le cas échéant selon un régime douanier et fiscal
suspensif, tout le matériel et l’équipement exclusivement destinés à
la réalisation des travaux et pour disposer des emplacements
nécessaires au dépôt des déblais.
Il est recommandé à l’Autorité contractrante de prendre toutes les
mesures possibles pour que les matériels et équipements importés par
les entreprises étrangères sous un régime douanier et fiscal suspensif
soient repliés aussitôt après l’achèvement d’exécution du Marché.
32.4 Sécurité et hygiène des chantiers
32.4.1 L’entrepreneur doit prendre sur ses chantiers,
conformément à la législation en vigueur, toutes les
mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des
accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des
tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et
consignes de l’autorité compétente. Il assure notamment
l’éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que
 leur signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure
également, en tant que de besoin, la clôture de ses
chantiers.
Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les
travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation
publique si celle-ci n’a pas été déviée. Les points de passage
dangereux, le long et à la traversée des voies de communication,
doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout
autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin,
gardés.
32.4.2 L’entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour
assurer l’hygiène des installations de chantier destinées
au personnel, notamment par l’établissement des réseaux
de voirie, d’alimentation en eau potable et
d’assainissement, si l’importance des chantiers le justifie.
32.4.3 Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les
mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites
ci-dessus sont à la charge de l’entrepreneur.
32.4.4 En cas d’inobservation par l’entrepreneur des
prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre
aux frais de l’entrepreneur les mesures nécessaires après
une mise en demeure restée sans effet. En cas d’urgence
ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans une
mise en demeure préalable. L’intervention des autorités
compétentes ou du Maître d’Œuvre ne dégage pas la
responsabilité de l’entrepreneur.
32.5 Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation
publique
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la
signalisation à l’usage du public doit être conforme aux instructions
réglementaires en la matière : elle est réalisée sous le contrôle des
services compétents par l’entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge
la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de
signalisation, sauf dispositions contraires du Marché et sans préjudice
de l’application du paragraphe 32.4.4 du présent article.
Si le Marché prévoit une déviation de la circulation, l’entrepreneur a
la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux
extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la
signalisation des itinéraires déviés. La police de la circulation aux
abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation
est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services
compétents.
L’entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au
moins huit (8) jours ouvrables à l’avance, de la date de
commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractère
mobile du chantier. L’entrepreneur doit, dans les mêmes formes et
délai, informer les services compétents du repliement ou du
déplacement du chantier.
32.6 Maintien des communications et de l’écoulement des
eaux
32.6.1 L’entrepreneur doit conduire les travaux de manière à
maintenir dans des conditions convenables les
communications de toute nature traversant le site des
travaux, notamment celles qui intéressent la circulation
des personnes, ainsi que l’écoulement des eaux, sous
réserve des précisions données, le cas échéant, par le
CCAP sur les conditions dans lesquelles des restrictions
peuvent être apportées à ces communications et à
l’écoulement des eaux.
32.6.2 En cas d’inobservation par l’entrepreneur des
prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre
aux frais de l’entrepreneur les mesures nécessaires après
une mise en demeure restée sans effet. En cas d’urgence
ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise
en demeure préalable.
32.7 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à
proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés
Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à
proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection
au titre de la sauvegarde de l’environnement, l’entrepreneur doit
prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire,
dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et
aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les
difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les
poussières.
32.8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à
proximité des câbles ou ouvrages souterrains de
télécommunications
Lorsque, au cours de l’exécution des travaux, l’entrepreneur
rencontre des repères indiquant le parcours de câbles, de
canalisations ou d’ouvrages souterrains, il maintient ces repères à
leur place ou les remet en place si l’exécution des travaux a nécessité
leur enlèvement momentané. Ces opérations requièrent l’autorisation
préalable du Maître d’Œuvre.
L’entrepreneur est responsable de la conservation, du déplacement et
de la remise en place, selon le cas, des câbles, des canalisations et
ouvrages spécifiés par l’Autorité contractante dans le Marché et prend
à sa charge les frais y afférents. Lorsque la présence de câbles, de
canalisations ou installations n’a pas été mentionnée dans le Marché,
mais est signalée par des repères ou des indices, l’entrepreneur a un
devoir général de diligence et des obligations analogues à celles
énoncées ci-avant en ce qui concerne la conservation, le déplacement
et la remise en place. Dans ce cas, l’Autorité
contractante l’indemnise des frais afférents à ces travaux, dans la
mesure où ces travaux sont nécessaires à l’exécution du Marché.
32.9 Démolition de constructions
32.9.1 L’entrepreneur ne peut démolir les constructions situées
dans les emprises des chantiers qu’après en avoir fait la
demande au Maître d’Œuvre quinze (15) jours à
l’avance, le défaut de réponse dans ce délai valant
autorisation.
32.9.2 Sauf dispositions contraires du Marché, et sous réserve
des dispositons de l’alinéa 32.2 ci-dessus, l’entrepreneur
n’est tenu, en ce qui concerne les matériaux et les
produits provenant de démolition ou de démontage, à
aucune précaution particulière pour leur dépôt, ni à
aucune obligation de tri en vue de leur réemploi ; le cas
échéant, l’Autorité contractante a l’obligation de
procéder à l’évacuation des agrégats dans un délai
raisonable pour ne pas bloquer l’évolution du chantier.
32.10 Emploi des explosifs
32.10.1 Sous réserve des restrictions ou des interdictions
éventuellement stipulées dans le Marché, l’entrepreneur
doit prendre sous sa responsabilité, conformément à la
législation et la réglémentation en vigueur, toutes les
précautions nécessaires pour que l’emploi des explosifs
ne présente aucun danger pour l’environnement, le
personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage
aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages
faisant l’objet du Marché.
32.10.2 Pendant toute la durée des travaux, et notamment après
le tir des mines, l’entrepreneur, sans être pour autant
 dégagé de la responsabilité prévue au paragraphe 32.10.1
du présent article, doit visiter fréquemment les talus des
déblais et les terrains supérieurs afin de faire tomber les
parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été
ébranlées directement ou indirectement par le tir des
mines conformément à la législation et la réglementation
en vigueur.
33 Engins 33.1 Si le Marché indique que le site des travaux peut contenir
explosifs de des engins de guerre non explosés, l’entrepreneur applique les
guerre mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par
l’autorité compétente. En tout état de cause, si un engin de
guerre est découvert ou repéré, l’entrepreneur doit :
a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute
circulation au moyen de clôtures, panneaux de
signalisation, balises, etc ;
b) informer immédiatement le Maître d’Œuvre et l’autorité
chargée de faire procéder à l’enlèvement des engins non
explosés ; et
c) ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu
l’autorisation par ordre de service.
33.2 En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre,
l’entrepreneur doit en informer immédiatement le Maître
d’Œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et
prendre les mesures définies aux points a) et c) de l’alinéa 33.1
du présent article.
33.3 Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du
présent article ne sont pas à la charge de l’entrepreneur.
34 Matériaux, 34.1 L’entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets
objets et de toute nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux,
vestiges notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a
trouvés sur droit à être indemnisé si le Maître d’Œuvre lui demande de les
les chantiers extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.
34.2 Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des
vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou
historique, l’entrepreneur doit le signaler au Maître d’Œuvre et
faire toute déclaration prévue. Sans préjudice des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur, l’entrepreneur ne doit
pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation de
l’Autorité contractante. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui
auraient été détachés fortuitement du sol.
 34.3 Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains,
l’entrepreneur en informe immédiatement l’autorité compétente
sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend
compte au Maître d’Œuvre.
34.4 Dans les cas prévus aux alinéas 34.2 et 34.3 du présent
article, l’entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses
justifiées entraînées par ces découvertes.
35 Dégradations 35.1 L’entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables
causées aux pour éviter que les routes ou les ponts communiquant avec ou
voies se trouvant sur les itinéraires menant au site ne soient
publiques endommagés ou détériorés par la circulation des véhicules et
engins de l’entrepreneur ou de l’un quelconque de ses
sous-traitants ; en particulier ; il doit choisir des itinéraires et
des véhicules adaptés, limiter et répartir les chargements de
manière à ce que toute circulation exceptionnelle qui résultera
du déplacement des équipements, fournitures, matériels et
matériaux de l’entrepreneur et de ses sous-traitants vers ou en
provenance du site soit aussi limitée que possible et que ces
routes et ponts ne subissent aucun dommage ou détérioration
inutile.
35.2 Sauf dispositions contraires du Marché, l’entrepreneur est
responsable et doit faire exécuter à ses frais tout renforcement
des ponts ou modification ou amélioration des routes
communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant
au site qui faciliterait le transport des équipements,
fournitures, matériels et matériaux de l’entrepreneur et de ses
sous-traitants et l’entrepreneur doit indemniser l’Autorité
contractante de toutes réclamations relatives à des dégâts
occasionnés à ces routes ou ponts par ledit transport, y
compris les réclamations directement adressées à l’Autorité
contractante.
35.3 Dans tous les cas, si ces transports ou ces circulations
sont faits en infraction aux prescriptions du Code de la route
ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes,
intéressant la conservation des voies publiques, l’entrepreneur
supporte seul la charge des contributions ou réparations.
36 Dommages 36.1 L’entrepreneur a, à l’égard de l’Autorité contractante, la
divers causés responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux
par la biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de
conduite des leur exécution, sauf s’il établit que cette conduite ou ces
travaux ou modalités résultent nécessairement des dispositions du Marché
les modalités ou de prescriptions d’ordre de service, ou sauf si l’Autorité
de leur contractante, poursuivi par le tiers victime de tels dommages,
 exécution a été condamné sans avoir appelé l’entrepreneur en garantie
devant la juridiction saisie. Les dispositions de cet article ne
font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 35
du CCAG.
37 Enlèvement 37.1 Au fur et à mesure de l’avancement des travaux,
du matériel l’entrepreneur procède au dégagement, au nettoiement et à la
et des remise en état des emplacements mis à sa disposition par
matériaux l’Autorité contractante pour l’exécution des travaux. Il doit
sans emploi prendre toutes dispositions pour éviter d’encombrer
inutilement le site et, en particulier, enlever tous équipements,
fournitures, matériel et matériaux qui ne sont plus nécessaires.
37.2 A défaut d’exécution de tout ou partie de ces
prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en
demeure par l’Autorité contractante, les matériels,
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, à l’expiration d’un délai de trente (30) jours après la
mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature,
soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques
de l’entrepreneur, ou être vendus aux enchères publiques.
37.3 Les mesures définies à l’alinéa 37.2 du présent article
sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui
peuvent avoir été stipulées dans le Marché à l’encontre de
l’entrepreneur.
38 Essais et 38.1 Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils sont
contrôle des définis dans le Marché, sont à la charge de l’entrepreneur. Si
ouvrages le Maître d’Œuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais
ou contrôles, ils sont à la charge de l’Autorité contractante.
39 Vices de 39.1 Lorsque le Maître d’Œuvre présume qu’il existe un vice
construction de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration
du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures
de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent
comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de
l’ouvrage. Le Maître d’Œuvre peut également exécuter ces
mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les
opérations doivent être faites en présence de l’entrepreneur ou
lui dûment convoqué.
39.2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses
correspondant au rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage
ou à sa mise en conformité avec les règles de l’art et les
stipulations du Marché, ainsi que les dépenses résultant des
opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en
évidence, sont à la charge de l’entrepreneur sans préjudice de
 l’indemnité à laquelle l’Autorité contractante peut alors
prétendre.
Si aucun vice de construction n’est constaté, l’entrepreneur est
remboursé des dépenses définies à l’alinéa précédent, s’il les a
supportées.
40 Documents 40.1 Sauf dispositions différentes du Marché et
fournis après indépendamment des documents qu’il est tenu de fournir
exécution avant ou pendant l’exécution des travaux en application de
l’alinéa 30.1 du CCAG, l’entrepreneur remet au Maître
d’Œuvre, en trois (3) exemplaires, dont un sur calque :
a) au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de
fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies
conformément aux prescriptions et recommandations des
normes internationale en vigueur et conforme à la
réglementation applicable ; et
b) dans les soixante (60) jours suivant la réception : les plans
et autres documents conformes à l’exécution, pliés au
format normalisé A4.

E. Réception et garanties
41 Réception 41.1 La réception provisoire a pour but le contrôle et la
provisoire conformité des travaux avec l’ensemble des obligations du
Marché et, en particulier, avec les cahiers des clauses
techniques. Si le CCAP le prévoit, la réception peut être
prononcée par tranche de travaux étant précisé que, dans ce cas,
c’est la réception de la dernière tranche qui tiendra lieu de
réception provisoire de travaux au sens du présent Marché. Les
opérations préalables de réception provisoire nécessitent la mise
en place d’une commissin de réception.
L’entrepreneur avise à la fois l’Autorité contractante et le Maître
d’Œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont
été achevés ou le seront.
Le Maître d’Œuvre procède, l’entrepreneur ayant été convoqué, aux
opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui,
sauf dispositions contraires du CCAP, est de vingt (20) jours à
compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de
la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux si cette
dernière date est postérieure.
L’Autorité contractante, avisée par le Maître d’Œuvre de la date de
ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le
procès-verbal prévu à l’alinéa 41.2 du présent article mentionne soit
la présence du représentant de l’Autorité contractante, soit, en son
absence le fait que le Maître d’Œuvre l’avait dûment avisée.
En cas d’absence de l’entrepreneur à ces opérations, il en est fait
mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié.
41.2 Les opérations préalables à la réception comportent :
a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
b) les épreuves éventuellement prévues par le CCAP ;
c) la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations
prévues au Marché ;
d) la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ;
e) la constatation du repliement des installations de chantier
et de la remise en état des terrains et des lieux, sauf
stipulation différente du CCAP, prévue au
paragraphe 20.1.1 de l’article 20 du CCAG ; et
f) les constatations relatives à l’achèvement des travaux.
Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ
par le Maître d’Œuvre et signé par lui et par l’entrepreneur ; si ce
dernier refuse de le signer ; il en est fait mention.
Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procès-verbal, le
Maître d’Œuvre fait connaître à l’entrepreneur s’il a ou non proposé à
l’Autorité contractante de prononcer la réception provisoire des
ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux
qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a
éventuellement proposé d’assortir la réception. Dans ce cas,
l'entrepreneur peut saisir l'Autorité de Régulation des Marchés
Publics pour un règlement amiable.
41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la
réception provisoire et des propositions du Maître d’Œuvre,
l’Autorité contractante décide si la réception provisoire est ou
non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il
prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour
l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à
l’entrepreneur dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date
du procès-verbal.
A défaut de décision de l’Autorité contractante notifiée dans le délai
précisé ci-dessus, les propositions du Maître d’Œuvre sont
considérées comme acceptées.
La réception, si elle est prononcée ou réputée prononcée, prend effet
à la date fixée pour l’achèvement des travaux.
41.4 S’il apparaît que certaines prestations prévues au Marché
et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été
exécutées, l’Autorité contractante peut décider de prononcer
la réception provisoire, sous réserve que l’entrepreneur
s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède
pas trois (3) mois. La constatation de l’exécution de ces
prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les
mêmes conditions que le procès-verbal des opérations
préalables à la réception.
41.5 Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves,
l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons
correspondantes dans le délai fixé par l’Autorité
contractante ou, en l’absence d’un tel délai, trois (3) mois
avant la réception définitive.
Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit,
l’Autorité contractante peut les faire exécuter aux frais et risques de
l’entrepreneur.
41.6 Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne
sont pas entièrement conformes aux spécifications du
Marché, sans que les imperfections constatées soient de
nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à
l’utilisation des ouvrages, l’Autorité contractante peut, eu
égard à la faible importance des imperfections et aux
difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer
à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et
proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix.
Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont
motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée
sans réserve.
Dans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de réparer ces
imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur
réparation.
41.7 Toute prise de possession des ouvrages par l’Autorité
contractante doit être précédée de leur réception. Toutefois,
s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir
antérieurement à la réception, sous réserve de
l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.
41.8 La réception provisoire entraîne le transfert de la
propriété et des risques au profit de l’Autorité contractante
 et constitue le point de départ de l’obligation de garantie
contractuelle selon les dispositions de l’article 44 du
CCAG.
41.9 A l’issue de la réception provisoire, l’entrepreneur doit
débarrasser et retirer tous ses équipements, fournitures,
matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus
et ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les
ouvrages propres et en bon état de fonctionnement. Il est
toutefois entendu que l’entrepreneur est autorisé à conserver
sur le site, jusqu’à la fin du délai de garantie, tous les
équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages
provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au
cours de la période de garantie.
42 Réception 42.1 Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP,
définitive la réception définitive sera prononcée un (1) an après la date
du procès-verbal de réception provisoire. Au cours de cette
période, l’entrepreneur est tenu à l’obligation de garantie
contractuelle plus amplement décrite à l’article 44 du
CCAG.
En outre, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, le
Maître d’Œuvre adressera à l’entrepreneur les listes détaillées de
malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure
normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers.
L’entrepreneur disposera d’un délai de deux (2) mois pour y apporter
remède dans les conditions du Marché. Il retournera au Maître
d’Œuvre les listes de malfaçons complétées par le détail des travaux
effectués.
L’Autorité contractante délivrera alors, après avoir vérifié que les
travaux ont été correctement vérifiés et à l’issue de cette période de
deux (2) mois, le procès-verbal de réception définitive des travaux.
42.2 Si l’entrepreneur ne remédie pas aux malfaçons dans
les délais, la réception définitive ne sera prononcée qu’après
la réalisation parfaite des travaux qui s’y rapportent. Dans
le cas où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux
(2) mois après la fin de la période de garantie contractuelle,
l’Autorité contractante prononcera néanmoins la réception
définitive à l’issue de cette période tout en faisant réaliser
les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et
risques de l’entrepreneur. Dans ce cas, la garantie de bonne
exécution visée au paragrape 7.1.1 demeurera en vigueur
jusqu’au désintéressement complet de l’Autorité
contractante par l’entrepreneur.
 42.3 La réception définitive marquera la fin d’exécution du
présent Marché et libérera les parties contractantes de leurs
obligations.
43 Mise à 43.1 Le présent article s’applique lorsque le Marché, ou un
disposition ordre de service, prescrit à l’entrepreneur de mettre, pendant
de certains une certaine période, certains ouvrages, ou certaines parties
ouvrages ou d’ouvrages, non encore achevées à la disposition de
parties l’Autorité contractante et sans que celui-ci en prenne
d’ouvrages possession, afin notamment de lui permettre d’exécuter, ou
de faire exécuter par d’autres entrepreneurs, des travaux
autres que ceux qui font l’objet du Marché.
43.2 Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties
d’ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement
entre le Maître d’Œuvre et l’entrepreneur.
L’entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son
Marché qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis à
la disposition de l’Autorité contractante. Il peut faire des réserves
s’il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas
ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces
réserves doivent être motivées par écrit et adressées au Maître
d’Œuvre.
Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état
des lieux contradictoire est dressé.
43.3 Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui
sont imputables, l’entrepreneur n’est pas responsable de la
garde des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la
durée où ils sont mis à la disposition de l’Autorité
contractante.
44 Garanties 44.1 Délai de garantie
contractuelle
s Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du Marché égal à la
durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive.
Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui
peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 42 du CCAG,
l’entrepreneur est tenu à une obligation dite “obligation de parfait
achèvement” au titre de laquelle il doit, à ses frais :
a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou
de reprise prévus aux alinéas 41.4 et 41.5 de l’article 41 du
CCAG ;
b) remédier à tous les désordres signalés par l’Autorité
contractante ou le Maître d’Œuvre, de telle sorte que
 l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la
réception ou après correction des imperfections constatées
lors de celle-ci ;
e) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou
modificatifs jugés nécessaires par le Maître d’Œuvre et
présentés par lui au cours de la période de garantie ; et
d) remettre au Maître d’Œuvre les plans des ouvrages
conformes à l’exécution dans les conditions précisées à
l’article 40 du CCAG.
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits
par l’Autorité contractante ou le Maître d’Œuvre ayant pour objet de
remédier aux déficiences énoncées aux points b) et c) ci-dessus ne
sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences
lui est imputable.
L’obligation pour l’entrepreneur de réaliser ces travaux de parfait
achèvement à ses frais ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour
remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale, étant précisé
que la propreté et l’entretien courant incombent à l’Autorité
contractante.
A l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur est dégagé de ses
obligations contractuelles, à l’exception de celles qui sont
mentionnées à l’alinéa 44.2 du présent article et la garantie prévue au
paragraphe 7.2.2 du CCAG sera échue de plein droit sauf dans le cas
prévu à l’alinéa 42.2 du CCAG.
44.2 Garanties particulières
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le CCAP
définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux,
des garanties particulières s’étendant au-delà du délai de garantie fixé
à l’alinéa 44.1 du présent article. L’existence de ces garanties
particulières n’a pas pour effet de retarder la libération des sûretés
au-delà de la réception définitive.
45 Garantie 45.1 En application de la réglementation en vigueur,
légale l’entrepreneur est responsable de plein droit pendant dix
(10) ans envers l’Autorité contractante, à compter de la
réception provisoire, des dommages même résultant d’un
vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou
qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un
de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa
destination. Pour s’exonérer de sa responsabilité au titre du
présent article, l’entrepreneur doit prouver que les
 dommages proviennent d’une cause qui lui est étrangère.

F. Résiliation du Marché - Interruption des travaux

46 Résiliation du 46.1 Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant
Marché l’objet du Marché avant l’achèvement de ceux-ci, par une
décision de résiliation du Marché qui en fixe la date d’effet.
Le règlement du Marché est fait alors selon les modalités prévues aux
alinéas 14.3 et 14.4 de l’article 14 du CCAG, sous réserve des autres
stipulations du présent article.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49 du
CCAG, l’entrepreneur a droit à être indemnisé, s’il y a lieu, du
préjudice qu’il subit du fait de cette décision. II doit, à cet effet,
présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de
quarante-cinq (45) jours compté à partir de la notification du
décompte général.
46.2 En cas de résiliation, il est procédé, en présence de
l’entrepreneur ou ses ayants droit, curateur ou syndic,
dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages
et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux
approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel
et des installations de chantier. Il est dressé un procès-
verbal de ces opérations.
L’établissement de ce procès-verbal comporte réception provisoire
des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date
d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de
garantie défini à l’article 44 du CCAG que pour le point de départ du
délai prévu pour le règlement final du Marché au paragraphe 14.3.2
de l’article 14 du CCAG. En outre, les dispositions de l’alinéa 41.8
de l’article 41 du CCAG sont alors applicables.
46.3 Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procès-
verbal, l’Autorité contractante fixe les mesures qui doivent
être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la
conservation et la sécurité des ouvrages ou parties
d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la
démolition de certaines parties d’ouvrages.
A défaut d’exécution de ces mesures par l’entrepreneur dans le délai
imparti par l’Autorité contractante, le Maître d’Œuvre les fait
exécuter d’office.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49 du
 CCAG, ces mesures ne sont pas à la charge de l’entrepreneur.
46.4 L’Autorité contractante dispose du droit de racheter, en
totalité ou en partie les ouvrages provisoires utiles à
l’exécution du Marché, ainsi que les matériaux
approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le
chantier.
Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de
racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement
construit pour l’exécution du Marché.
En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat
des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non
amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son
prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de
sa valeur.
Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du Marché ou, à
défaut, à ceux qui résultent de l’application de l’article 15 du CCAG.
46.5 L’entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai
qui est fixé par le Maître d’Œuvre.
47 Décès, 47.1 En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des
incapacité, biens de l’entrepreneur, la résiliation du Marché est
règlement prononcée, sauf si, dans le mois qui suit la décision de
judiciaire ou justice intervenue, l’autorité compétente décide de
liquidation poursuivre l’exécution du Marché.
des biens de
l’entrepreneu La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la
r décision du syndic de renoncer à poursuivre l’exécution du Marché
ou de l’expiration du délai d’un (1) mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour l’entrepreneur, à aucune indemnité.
47.2 Dans les cas de résiliation prévus au présent article,
pour l’application des dispositions des alinéas 3 et 4 de
l’article 46 du CCAG, l’autorité compétente est substituée à
l’entrepreneur.
48 Ajournement 48.1 L’Autorité contractante, après avis de la Direction
des travaux Nationale de Contrôle des Marchés Publics, peut ordonner
l’ajournement des travaux, objet du marché avant leur
achèvement, conformément aux dispositions de l’article 126
de la Loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des
marchés publics en République du Bénin. II est alors
procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 13 du
CCAG, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages
exécutés et des matériaux approvisionnés.
 L’entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être
indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il
aura éventuellement subi du fait de l’ajournement.
Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée dans
les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités
prévues à l’article 15 du CCAG.
48.2 Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs
ajournements successifs, les travaux ont été interrompus
pendant plus de trois (3) mois, l’entrepreneur a le droit
d’obtenir la résiliation du Marché, sauf si, informé par écrit
d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la
durée de trois (3) mois indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans
un délai de quinze (15) jours, demandé la résiliation.
48.3 Au cas où un acompte n’aurait pas été payé,
l’entrepreneur, soixante (60) jours après la date limite fixée
au paragraphe 14.2.3 de l’article 14 du CCAG pour le
paiement de cet acompte, peut, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception adressée à l’Autorité
contractante, prévenir de son intention de suspendre les
travaux au terme d’un délai de quinze (15) jours. Si dans ce
délai, l’acompte n’a pas été mandaté, l’entrepreneur peut,
après mise en demeure restée trois (3) mois sans suite,
obtenir la résiliation du marché.

G. Mesures coercitives - Règlement des différends et des

litiges - Entrée en vigueur – Critères d’origine
49 Mesures 49.1 A l’exception des cas prévus à l’alinéa 16.2 de
coercitives l’article 16 du CCAG, lorsque l’entrepreneur ne se
conforme pas aux dispositions du Marché ou aux
ordres de service, l’Autorité contractante le met en
demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par
une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai,
sauf en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze (15)
jours à compter de la date de notification de la mise en
demeure.
49.2 Si l’entrepreneur n’a pas déféré à la mise en
demeure, la résiliation du Marché peut être décidée.
49.3 La résiliation du Marché décidée en application
du présent article peut être soit simple, soit aux frais et
risques de l’entrepreneur.
 49.4 En cas de résiliation aux frais et risques de
l’entrepreneur, il peut être passé un Marché avec un
autre Entrepreneur pour l’achèvement des travaux. Par
exception aux dispositions du paragraphe 14.4.2 de
l’article 14 du CCAG, le décompte général du Marché
résilié ne sera notifié à l’entrepreneur qu’après
règlement définitif du nouveau Marché passé pour
l’achèvement des travaux.
Dans le cas d’un nouveau marché aux frais et risques de
l’entrepreneur, ce dernier est autorisé à en suivre l’exécution sans
pouvoir entraver les ordres du Maître d’Œuvre et de ses
représentants. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau
marché sont à la charge de l’entrepreneur. Ils sont prélevés sur les
sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses garanties, sans
préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
49.5 Dans le cas d’un Marché passé avec des
entrepreneurs groupés, si le mandataire commun ne se
conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant
que représentant et coordonnateur des autres
entrepreneurs, il est mis en demeure d’y satisfaire
suivant les modalités définies à l’alinéa 49.1 du présent
article.
Si cette mise en demeure reste sans effet, l’Autorité
contractante invite les entrepreneurs groupés à désigner un autre
mandataire dans le délai d’un (1) mois. Le nouveau mandataire, une
fois agréé par l’Autorité contractante, est alors substitué à l’ancien
dans tous ses droits et obligations.
Faute de cette désignation, l’Autorité contractante choisit une
personne physique ou morale pour coordonner l’action des divers
entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire des
autres entrepreneurs et supporte les dépenses d’intervention du
nouveau coordonnateur.
50 Règlement 50.1 Intervention de l’Autorité contractante
des
différends Si un différend survient entre le Maître d’Œuvre et l’entrepreneur,
sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute
autre forme, l’entrepreneur remet au Maître d’Œuvre, aux fins de
transmission à l’Autorité contractante un mémoire exposant les
motifs et indiquant les montants de ses réclamations.
L’Autorité contractante et l’entrepreneur feront tout leur possible
pour régler à l’amiable, par voie de négociation directe et informelle,
tout différend entre eux ou en rapport avec le Marché.
 50.2 Recours à une procédure de conciliation
L’Autorité contractante et l’entrepreneur peuvent également avoir
recours pour régler à l’amiable leur différend à la médiation ou à tout
autre mode alternatif de résolution des différends.
Dans le cadre du règlement à l'amiable, les parties peuvent aussi
soumettre leur litige ou différend à la conciliation de l’Autorité de
régulation des marchés publics.
50.3 Procédure contentieuse
50.3.1 Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à
l’amiable, le litige sera soumis à la juridiction
administrative béninoise compétente ou soumis à
l’arbitrage, à l’initiative de l’Autorité contractante ou du
Titulaire, sous réserve des dispositions du CCAP.
50.3.2 Nonobstant toute référence au titre du recours
contentieux, les parties continueront de réaliser leurs
obligations contractuelles respectives, à moins qu’elles
n’en décident autrement d’un commun accord, et
l’Autorité contractante paiera au Titulaire toute somme
qui lui sera due.
51 Droit 51.1 Droit applicable
applicable et
changement En l’absence de disposition figurant au CCAP, le droit applicable
dans la pour l’interprétation et l’exécution du présent Marché est le droit
réglementati applicable en République du Bénin.
on 51.2 Changement dans la réglementation
51.2.1 A l’exception des changements de lois ou règlements
ayant pour effet de bouleverser l’économie des relations
contractuelles et engendrant une perte manifeste pour
l’entrepreneur et imprévisible à la date de remise de
l’offre, seuls les changements intervenus en République
du Bénin pourront être pris en compte pour modifier les
conditions financières du Marché.
51.2.2 En cas de modification de la réglementation en vigueur en
République du Bénin ayant un caractère impératif, à
l’exception des modifications aux lois fiscales ou
assimilées qui sont régies par l’alinéa 11.5 du CCAG, qui
entraîne pour l’entrepreneur une augmentation ou une
réduction du coût d’exécution des travaux non pris en
compte par les autres dispositions du Marché et qui est au
moins égale à un pour cent (1%) du montant du Marché,
un avenant sera conclu entre les parties pour augmenter ou
 diminuer, selon le cas, le montant du Marché. Dans le cas
où les parties ne pourraient se mettre d’accord sur les
termes de l’avenant dans un délai de trois (3) mois à
compter de la proposition d’avenant transmise par une
partie à l’autre, les dispositions de l’alinéa 50.1 du CCAG
s’appliqueront.
52 Entrée en 52.1 L’entrée en vigueur du Marché est subordonnée à la
vigueur du réalisation de celles des conditions suivantes qui sont
Marché spécifiées au CCAP :
a) approbation des autorités compétentes ;
b) sa notification à l’attributaire ou à une date ultérieure
prévue dans le CCAP
c) la mise en place du financement du Marché ;
52.2 Un procès-verbal sera établi contradictoirement et signé
par les parties dès que les conditions mentionnées ci-dessus
seront remplies. La date d’entrée en vigueur du Marché est
celle de la signature de ce procès-verbal.
52.3 Si l’entrée en vigueur du Marché n’est pas survenue
dans les trois (03) mois suivant la date de la lettre de
notification d’attribution, chaque partie est libre de
dénoncer le Marché pour défaut d’entrée en vigueur à
l’Autorité de régulation des marchés publics.