DAO #033-20 Maitrise D'oeuvre HANGARS (QUATRE LOTS) PDF

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN
CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY
SODECOTON
***
MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SODECOTON
***
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°033/20/AONO/SDCC/CIPM DU

27/04/2020 POUR LE RECRUTEMENT DES CABINETS OU BUREAUX D’ETUDES
EN VUE D’ASSURER LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DES HANGARS DE STOCKAGE A LA SODECOTON EN QUATRE LOTS, AU
NIVEAU DES USINES DE MAROUA, GAROUA, GUIDER ET NGONG
***
FINANCEMENT : BUDGET SODECOTON 2020
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Avril 2020
SOMMAIRE
PIECE N° 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)
PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)
Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement
Article 3 : Fraude et corruption
Article 4 : Candidats admis à concourir
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
Article 7 : Visite du site des travaux
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres et recours
Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’offres
Article 11 : Frais de soumission
Article 12 : Langue de l’offre
Article 13 : Documents constituants l’offre
Article 14 : Montant de l’offre
Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement
Article 16 : Validité des offres
Article 17 : Caution de soumission
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres
Article 20 : Forme et signature de l’offre
Article 21 : Cachetage et marquage des offres
Article 22 : date et heure limite de dépôt des offres
Article 23 : offres hors délai
Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
Article 25 : Ouverture des plis et recours
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le maître d’Ouvrage
Article 28 : Détermination de la conformité des offres
Article 29 : Qualification du soumissionnaire
Article 30 : Correction des erreurs
Article 31 : Conversion en une seule monnaie
Article 32 : Evaluation des offres au plan financier
Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Article 34 : Attribution du marché
Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux et d’annuler une
procédure
Article 36 : Notification de l’attribution du marché
Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours
Article 38 : Signature du marché
Article 39 : Cautionnement définitif.
PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

1. Présentation générale des Offres
2. Validité de la soumission
3. Evaluation des Offres
4. Offres variantes
5. Attribution du Marché
Page 2
PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
A. GENERALITES
1. Objet du Marché
2. Description des travaux
3. Nature du Marché
4. Attributions
5. Remise en état des lieux
6. Sous-traitants
7. Procédure de passation de marché
8. Textes généraux applicables au Marché
9. Pièces constitutives du Marché
10. Délai de réalisation
11. Assurance et responsabilité
12. Réception
13. Brevet d’invention
B. CLAUSES FINANCIERES
14. Montant du Marché

15. Régime fiscal et douanier
16. Cautionnement
17. Pénalités de retard
18. Inobservation des spécifications techniques
19. Modalités de paiement
20. Timbre et enregistrement
C. DISPOSITIONS DIVERSES
21. Cas de force majeure
22. Résiliation du marché
23. Litiges
24. Validité et entrée en vigueur du marché
PIECE N° 5 : TERMES DE REFERENCE
PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
PIECE N° 7 : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)
PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX
PIECE N° 9 : MODELE DE LA LETTRE-COMMANDE
PIECE N° 10 : FORMULAIRES ET MODELES DES PIECES A UTILISER
PIECE N° 11 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES AGREES
PIECE N° 12 : PLANS DES OUVRAGES
Page 3
SODECOTON
***
PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES
Page 4
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°033/20/AONO/SDCC/CIPM DU 27/04/2020
POUR LE RECRUTEMENT DES CABINETS OU BUREAUX D’ETUDES EN VUE D’ASSURER LA
MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES HANGARS DE STOCKAGE A LA
SODECOTON EN QUATRE LOTS, AU NIVEAU DES USINES DE MAROUA, GAROUA, GUIDER ET
NGONG
1- Objet de l’Appel d’Offres
Le présent appel d’offres a pour objet le recrutement des cabinets en vue d’assurer la maitrise d’œuvre
des travaux de construction des hangars de stockage à la SODECOTON en quatre lots au niveau des usines
de Maroua ; Garoua, Guider et Ngong.
2- Consistance des prestations

Les prestations à réaliser sont décrites dans les Termes de référence, en pièce n°5 du présent Dossier
d’Appel d’Offres.
3- Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à tous les cabinets ou
bureaux d’études exerçant dans le domaine des bâtiments et travaux publics, de droit camerounais et
installés au Cameroun.
4. Financement et coûts prévisionnels

Les prestations de maîtrise d’œuvre, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le budget
SODECOTON de l’exercice 2020. Les coûts prévisionnels des opérations à l’issue des études préalables
sont de :
Réf Appel d’Offres Coût des travaux Cout de la Maîtrise
TTC/FCFA d’œuvre/FCFA
Lot 1 DAO 068/19 : Travaux de construction d’un hangar de 900 000 000 54 000 000 FCFA
stockage à l’usine d’égrenage de GUIDER
stockage des graines à DJAMBOUTOU IV (GAROUA)
stockage à MAROUA
stockage à l’usine d’égrenage de NGONG
5) Consultation et acquisition du dossier d’appel d’offres.

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté et retiré dès publication du présent avis à la Direction
Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 22-27-10-80, E- mail : [email protected], fax
222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON à Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la
Représentation de la SODECOTON à Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03contre versement en espèces
d’une somme de 125 000 FCFA non remboursable sur le compte n° 97568660001-28 ouvert auprès des
12 agences BICEC ci-après au nom de “ Compte Spécial CAS ARMP “. Il s’agit des agences de : Yaoundé
Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam,
Bamenda, Garoua, et Bertoua.
Le soumissionnaire devra s’y rendre muni d’une copie ou photocopie de l’avis d’appel d’offres.
Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant
bien le nom de l’entreprise, le nom du Maître d’Ouvrage et le numéro de l’appel d’offres.
6) Remise des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06)
exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marqués comme tels devront parvenir au plus tard le
Page 5
19/05/2020 à 15 heures au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis
renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention :
POUR LE RECRUTEMENT DES CABINETS OU BUREAUX D’ETUDES EN VUE D’ASSURER LA MAITRISE
D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES HANGARS DE STOCKAGE A LA SODECOTON EN
QUATRE LOTS, AU NIVEAU DES USINES DE MAROUA, GAROUA, GUIDER ET NGONG,
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
7) Recevabilité des offres
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie
par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère chargé des
finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant égal à 1 080 000
(un million quatre-vingt mille) FCFA par lot, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date
limite de validité des offres.
L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre lors du dépouillement
sans aucun recours
8) Ouverture des plis

L’ouverture des plis sera effectuée par la Commission Interne de Passation des Marchés de la
SODECOTON dans sa salle de réunion, sise à la Direction Générale de la Société à Garoua. Elle
sera faite en deux phases :
- le 19/05/2020 à partir de 16 heures pour l’ouverture des dossiers administratifs et techniques ;
- La date de l’ouverture des offres financières sera fixée à l’issue de l’analyse technique. Ne
seront pris en compte que les offres des soumissionnaires qui auront obtenu une note au moins
égale à 70 points sur 100.
Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire
représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.
Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.
9. Délai d’exécution
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de 17
mois pour chacun des lots.
10- Critères d’évaluation
L’évaluation se fera selon les critères dits éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le
système de notation par points.
10-1 Critères éliminatoires
De l’absence ou de la non-conformité d’une pièce administrative après le délai règlementaire accordé ;
De l’absence de la caution de soumission ;
Des Fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
Absence des preuves d’acceptations des conditions du marché (CCAP et TDR paraphés à chaque page
et signés à la dernière page) ;
Absence ou insuffisance des moyens permanents ou mobilisables (Moyens logistiques et Personnel) ;
Présence d’une information financière (proposition de prix) dans le dossier administratif et/ou l’offre
technique ;
Non-respect du modèle de soumission ;
Note technique inférieure à 70 points sur 100 ;
10-2 critères essentiels

Présentation générale de l’offre 5 points
Page 6
Propositions techniques 15 points
Références de l’entreprise 60 points
Capacité financière 20 points
Toute réponse négative (non) lors de l’examen des critères éliminatoires entraîne la disqualification de
l’offre. Quant aux critères essentiels, un minimum de 70 points au total sera requis pour être retenu.
10.3. Evaluation des offres financières

L'offre financière toutes taxes comprises sera évaluée de la manière suivante :
Nf = Po/Pn x 100 où Po est l'offre la moins-disante, Pn l'offre du soumissionnaire et Nf la note
attribuée au dit soumissionnaire.
11) Méthode de sélection du consultant

Le prestataire sera choisi selon la méthode qualité –coût.
12) Attribution
A l’issue de l’évaluation des offres le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la
mieux-disante par combinaison des critères techniques et financiers. Un seul soumissionnaire ne peut
être attributaire de plus de deux (02) lots.
13) Durée et validité des offres

Il est précisé aux soumissionnaires qu’ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-
vingt-dix jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
14) Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au secrétariat de la Direction Générale de la
SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : [email protected], à la Délégation SODECOTON de
Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax.
233 42 46 03.
Garoua, le
LE DIRECTEUR GENERAL,
Page 7
OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 033/20/ONIT/SDCC/CIPM OF 27/04/2020
FOR THE RECRUITMENT OF FIRMS OR DESIGN OFFICES IN ORDER TO ENSURE PROJECT MANAGEMENT
OF THE CONSTRUCTION OF STORAGE SHEDS AT SODECOTON, IN FOUR BATCHES, AT THE FACTORIES OF
MAROUA, GAROUA, GUIDER AND NGONG
1. Object of the invitation to tender

The General Manager of the SODECOTON launches Open National Invitation to Tender for the realization
of the operations indicated above.
2. Nature of Services
The Services subject of this invitation to tender are described in the Terms of Reference of this tender file.
3. Participation
Participation in this invitation to tender is open on equal terms to all firms or design offices operating in
the field of buildings and public works under Cameroonian law and installed in Cameroon.
4. Financing and provisional amounts

This operation will be financed by SODECOTON budget of 2020 financial year. The provisional amount is
54 million CFAF, for each batch, all taxes included.
5. Acquisition of the Tender file

The Tender file can be consulted and withdrawn during working hours at the Head Office of SODECOTON
in Garoua Po.Box 302 Tel. : 222-27-10-80, Fax : 222-27-20-68, E-mail : [email protected], at the
Delegation of SODECOTON in Yaounde Po Box 304 Tel. : 222-20-19-72 or at the Delegation of SODECOTON
in Douala B.P. 1699 Tel.233-42-46-03, against cash payment of a nonrefundable sum of 125 000 CFAF on
the account n° 97568660001-28 open near any 12 agencies of BICEC hereafter on the name of "Special
account CASE ARMP" : Yaounde Central Agency, Douala Bonandjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré,
Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua. During the withdrawal of the file, the
tenderer will give a copy of the receipt of payment.
The tenderer should return provided himself of a copy or photocopy of the Tender notice.
At the moment of the Tender file withdrawal, the tenderer should give a copy of the payment receipt
bearing well the name of the company, the name of the Contracting Authority and the number of the
invitation to tender
6. Submission of bids
The tenders, presented in form connected and written in French or English, established in six (06) copies
including one (01) original marked as such will have to arrive at latest on 19/05/2020 at 3 PM at the
secretariat of the head office of SODECOTON in Garoua.
The folds containing the tenders will be contained in an anonymous envelope marked as follows:
OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 033/20/ONIT/SDCC/CIPM OF 27/04/2020

FOR THE RECRUITMENT OF FIRMS OR DESIGN OFFICES IN ORDER TO ENSURE PROJECT MANAGEMENT
OF THE CONSTRUCTION OF STORAGE SHEDS AT SODECOTON, IN FOUR BATCHES, AT THE FACTORIES OF
MAROUA, GAROUA, GUIDER AND NGONG
“TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION"
7. Admissibility of bids
Each tenderer will join to his administrative parts a bid bond delivered by a first class bank or financial
structure approved by the Ministry in Charge of Finances of Cameroun whose amount is fixed at
Page 8
1 080 000 CFAF, per batch, and valid for thirty (30) days beyond the original fate of the validity of the
offers
The absence of a bid bond will result in the simple rejection of the offer without any petition
8. Opening of tenders
The opening of the bids will be carried out by the SODECOTON Tenders board in his meeting room located
at the head office of SODECOTON in Garoua. It will be done in two phases:
- 19/05/2020 from 4 PM for the opening of the administrative and technical offers;
- The opening’s date of the financial offers will be fixed at the end of the technical analysis. Only offers of
tenderers who score at least 70 points out of 100 will be taken into account.
Only bidders can attend or be duly represented by a person of their choice having a perfect knowledge of
the offer.
Only one representative per bidder will be admitted in room.
9. Execution deadline: 17 month per lot.
10. Evaluation Criteria

The evaluation will be made according to the so called eliminatory criteria then according so-called
essential criteria by the point rating system.
10-1 Eliminatory Criteria

Absence or non-compliance of an administrative document after the regular given deadline;
Absence of the bid bond;
False declarations or falsified documents;
Absence of acceptances proofs of the contract’s conditions (CCAP and TOR initialed to every page
and signed to the last page);
Absence or insufficiency of the permanent or mobilizable means (Logistical means and experts)
Presence of a financial information (price proposal) in the administrative and/or technical file ;
Technical score lower than 70 points out to 100;
The non-compliance of the submission model.
10-2 Essential criteria
General presentation of the offer 5 points
Technical propositions 15 points
References of the enterprise 60 points
Financial capacity 20 points
Any negative response (no) during the examination of the eliminatory criteria will disqualify the tender.
For the essential criteria, a minimum of 70 points out of 100 will be necessary to be retained.
10.3- Evaluation of financial bid

The evaluation of the financial offers will be done as follows:
Nf = Po/Pn x 100 where Po is the lowest bid, Pn the bidder's bid and Nf the note attributed to the said
bidder.
11) Method of selecting the consultant

The service provider will be chosen according to the Quality-Cost method
Page 9
12) Award
The award will be done on the basis of the best offer using a combination of technical and financial
criteria. One tenderer can’t be awarded more than two (02) batches.
13) Validity of the tenders

Tenderers shall be inform that they will remain engaged by their bids for a period of ninety (90) days from
the deadline set for the submission of tenders.
14) Complementary information

Complementary information may be obtained during working hours at the SODECOTON Head Office in
Garoua Po. Box 302 Tel.: 222-271-080, Fax: 222-272-068, E-mail: [email protected], at the
Delegation of SODECOTON in Yaoundé Po. Box. 304, phone & Fax. 222 201 972, or at the Delegation of
SODECOTON in Douala Po. Box 1699, phone & Fax. 233 424 603.
Garoua, on
THE GENERAL MANAGER,
Copies :
- MINMAP
- ARMP
- Project Owner
- Chairpersons
- Display.
Page 10
SODECOTON
***
PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES
Page 11
REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES
Article 1 : Portée de la soumission
1.1. Le Maître d’Ouvrage tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-
après dénommé le « Maître d’Ouvrage » lance un Appel d’Offres pour la maitrise d’œuvre pour travaux de
construction et/ou l’achèvement des travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement
définis dans le RPAO.
Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le
RPAO.
Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».
1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le
RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de
service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.
1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maître d’Ouvrage » et « maître d’Ouvrage
Délégué » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour ouvrable.
Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.
Article 3 : Fraude et corruption
3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles
d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de
ce principe, le Maître d’ouvrage :
i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en
vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.
ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer
l’attribution ou l’exécution d’un marché.
iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires
(que le Maître d’ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres
à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.
iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de
menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un
marché.
b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou
par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des
pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.
3.2. Le Premier ministre, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une
décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre
de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de
fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans
préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.
Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la
préqualification.
4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-
après :
Page 12
a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;
b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-
traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.
Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :
est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a
fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres
documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou
Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes
autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-
traitants dans plus d’une offre.
c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.
d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démonter qu’elle
est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et
(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.
Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être
fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis
dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux,
matériels, fournitures, équipement et services.
Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés,
produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.
Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire
Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de
pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré qualification)
demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;
Les commandes acquises et les marchés attribués ;
Les litiges en cours ;
La disponibilité du matériel indispensable.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent
satisfaire aux conditions suivantes :
L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-
dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque
membre du groupement ;
L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;
La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et
justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;
Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis
du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;
Page 13
En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître
d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage
dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.
Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour
démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le
RPAO.
Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les
renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du
RGAO.
Article 7 : Visite du site des travaux
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et
d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être
nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à
la charge du Soumissionnaire.
7.2. Le Maître d’ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses
locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le
Soumissionnaire, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si
nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou
dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.
7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion
préparatoire à l’établissement des offres mentionnés à l’article 19 du RGAO.
Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres
Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation
des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le (s) additifs (s) publié (s) conformément à
l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :
La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;
Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;
Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;
Le cadre du planning d’exécution ;
Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;
Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
Modèles de lettre de soumission ;
Modèle de caution de soumission ;
Modèle de cautionnement définitif ;
Modèle de caution d’avance de démarrage ;
Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;
Modèle de marché ;
Formulaire relatif aux études préalables ;
La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agrées par le ministre en charge des finances
autorisés à émettre des cautions.
Page 14
Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications
contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une
offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.
Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours
9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en
faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à
l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute
demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour
les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.
Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son
auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.
9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et
l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés
publics peut introduire une requête auprès du maître d’ouvrage.
9.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.
Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours
avant la date d’ouverture des offres.
9.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie
de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres
10.1. Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout
motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un
soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.
10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article
8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le
Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage
par écrit.
10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la
préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de
dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.
Article 11 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le
Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le
déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.
Article 12 : Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître
d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés
Page 15
fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être
accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation
de l’offre, la traction fera foi.
Article 13 : Documents constituant l’offre
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment
remplis et regroupés en trois volumes :
a. volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :
1-Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque
nature que ce soit ;
N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur ;
2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;
3- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément

aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;
b. Volume 2 : Offre technique
B.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de
qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.
b2. Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment :
une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme
que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ,
sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).
b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et
technique régissant le marché, à savoir :
le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
b4. Commentaires facultatifs

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.
c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :
La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée
et datée ;
Page 16
Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
Le détail estimatif dûment rempli ;
Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.
Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel
d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles
de Caution de Soumission.
13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour
plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus
d’un marché.
Article 14 : Montant de l’offre
14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’Offres, le montant du marché couvrira
l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail
quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.
Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du
détail quantitatif et estimatif.
Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes
payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la
date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement
des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être
précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut
faire l’objet de révision de prix.
Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à
la pièce N° 8.
Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de
l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et
estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :
Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager
des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission
le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères,
sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du
marché.
Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront
spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au
titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.
Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux
fixés dans le RPAO.
Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et
estimatif de la manière suivante :
Page 17
Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du
pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux
RPAO et dénommée « monnaie nationale ».
Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays
du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays
membre éligible largement utilisée dans le commerce international.
Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies
nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués
en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies
étrangères sera fourni par le soumissionnaire.
durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du
marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir
compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.
pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.
Article 16 : Validité des offres
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier
de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application
de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du

soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le
seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO
sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger
la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une
prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.
Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est
prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront
actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître
d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire (s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement
des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des
travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en
considération aux fins de l’évaluation.
Article 17 : Caution de soumission
En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant

spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.
La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres
modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La caution
de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité
des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par
le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.
Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de
passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises
doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du
groupement.
Page 18
Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai
de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.
La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché
et fourni le cautionnement définitif requis.
La caution de soumission peut être saisie :
Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

Si, le soumissionnaire retenu :
Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces
délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le
soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés
seront considérées comme non conformes.
Excepté dans le cadre mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des
variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite
dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a
besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul,
spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres
détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du
soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.
Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes
techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les
spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec
les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.
Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres
A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion
préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.
La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question
qui pourrait être soulevée à ce stade.
Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex,
de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se
peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard.
Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 di dessous.
Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris
les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier
d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui
pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en
publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-
verbal de la réunion préparatoire.
Page 19
Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas
un motif de disqualification.
Article 20 : Forme et signature de l’offre
Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du

RGAO, en un volume portant clairement l’indication « Original ». De plus le soumissionnaire soumettra le
nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre
l’original et les copies, l’original fera foi.
L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le
cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes
dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du
RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront
paraphées par le ou les signataires de l’offre.
L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles
corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.
Article 21 : Cachetage et marquage des offres
Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux
enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas. Ces
enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais
qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.
Les enveloppes intérieures et extérieures :
Seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel
d’Offres ;
Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RGAO,
et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à

permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément
aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.
Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le
Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RGAO au
plus tard à a date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres
Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un
additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations
du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis
par la nouvelle date limite.
Article 23 : Offres hors délai
Page 20
Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres
conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.
Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la
notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement
du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité
en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit
être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention
« RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT »ou « MODIFICATION ».
La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera

préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le
retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une
notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la
date limite fixée pour le dépôt des offres.
Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront
envoyées sans avoir été ouvertes.
Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et
l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son
offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de
soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.
Article 25 : Ouverture des plis et recours
La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux
temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à
l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents
signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.
Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à
haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire
sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante
contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute
voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute
voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire
concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification
correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et lue à haute
voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec
l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante
contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les
offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.
Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute
voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas
d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si
elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les
rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à
l’évaluation.
Page 21
Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont
pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne
seront pas soumises à l’évaluation.
Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres,
leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-
commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est
remise à tous les participants à la fin de la séance.
A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la
disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.
En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée
des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître
d’ouvrage Délégué.
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la
forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par
le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés.
L’Observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires
ou des observatoires y afférents.
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de

la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux
soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du
marché n’aura pas été rendue publique.
Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou
la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou le maître d’ouvrage dans la décision
d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le maître d’ouvrage pour des motifs ayant trait à son
offre, il devra le faire par écrit.
Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage.
Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de

Passation des marchés peut, si il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des
éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont
formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché,
offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par
la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de
l’Article 29 du RGAO.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres
de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres,
entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.
Article 28 : Détermination de la conformité des offres
Page 22
La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont
complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les
offres sont d’une façon générale en bon ordre
La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du
Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve
extrinsèques.
Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes,
conditions, et spécifications du dossier d’appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une
divergence ou réserve importante est celle qui :
Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux ;

Limite sensiblement en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou
ses obligations au titre du marché.
Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont
présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.
Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés
compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.
28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou
réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassent les exigences du Dossier
d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.
Article 29 : Qualification du soumissionnaire
La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement
conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à
l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.
Article 30 : Correction des erreurs
La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel
d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les
erreurs de la façon suivante :
S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les
quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission
d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placés auquel cas le prix
indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et
le total sera corrigé ;
S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins
que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le
montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.
Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la
procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit
montant sera réputé l’engager
Page 23
Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins disante, n’accepte pas les corrections
apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.
Article 31 : Conversion en une seule monnaie
31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les
prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en
francs CFA.
La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale
(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.
Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront
évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.
En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en
rectifiant son montant comme suit :
En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.
En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le
détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils
sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.
En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus,
conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.
En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification,
divergence ou réserve quantifiable.
En prenant en considération les différents délais d’exécuter proposés par les soumissionnaires, s’ils sont
autorisés par le RPAO ;
Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les
rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé
simultanément pour plusieurs lots ;
Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques
proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait
que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître
d’Ouvrage dans le RPAO.
L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la
période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.
Si l’offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par
rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-
commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe
quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont
compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs
Page 24
présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite
offre.
Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une
marge de préférence nationale telle que prévue par le code des marchés publics aux fins d’évaluation des
offres.
Article 34 : Attribution
34.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera la Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme
pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises
pour exécuter le Marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la moins disante en incluant
le cas échéant les rabais proposés.
34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins disante sera
déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant
en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de
leur plan de charges au moment de l’attribution.
Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une
procédure
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’Offres après l’autorisation du
Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après
avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.
Article 36 : Notification de l’attribution du marché
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à
l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa
soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à
l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.
Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours
37.1. Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête
à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le
rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y
relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.
37.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires
concernés qui en font la demande.
37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de
quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné
à l’organisme chargé de la régulation des marchés.
37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage
Délégué et au président de la commission.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.
Page 25
Article 38 : Signature du marché
38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la
commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés compétente, pour adoption.
38.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (07) jours pour la
signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des
marchés compétente et souscrit par l’attributaire.
38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.
Article 39 : Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur
fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO,
conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.
39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant du marché, peut être remplacé par la
garantie d’une caution d’un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise
au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire
39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la
place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée
de premier rang conformément aux textes en vigueur.
39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de
donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.
Page 26
SODECOTON
***
PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES
Page 27
PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)
ARTICLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
La SODECOTON lance un Appel d’Offres National Ouvert ayant pour objet, le recrutement des cabinets ou
bureaux d’études en vue d’assurer la maitrise d’œuvre des travaux de construction des hangars de
stockage à la SODECOTON en quatre lots, au niveau des usines de Maroua, Garoua, Guider et Ngong.
ARTICLE 2 : PRESENTATION GENERALE DES OFFRES
Les offres, présentées sous forme reliée, devront être établies en six (06) exemplaires dont un original et
cinq (05) copies marqués comme tels, et rédigés en Français ou en Anglais.
Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la
mention suivante :
POUR LE RECRUTEMENT DES CABINETS OU BUREAUX D’ETUDES EN VUE D’ASSURER LA MAITRISE
D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES HANGARS DE STOCKAGE A LA SODECOTON EN
QUATRE LOTS, AU NIVEAU DES USINES DE MAROUA, GAROUA, GUIDER ET NGONG
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
L'enveloppe extérieure devra contenir trois (3) enveloppes cachetées :

1- ENVELOPPE A –VOLUME I : PIECES ADMINISTRATIVES
a. La déclaration d’intention de soumissionner signée, datée et timbrée (suivant modèle

joint);
b. Une attestation de non-faillite établie par les services compétents et en cours de validité ;
c. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de
premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun ;
d. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de 125 000 FCFA ;
e. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant égal à 1 080 000 FCFA par
lot, d’une durée de validité de 30 jours au-delà de la durée de validité des offres, établie
par une banque ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des
Finances ;
L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre lors du dépouillement
sans aucun recours
f. Une attestation de non-exclusion temporaire ou définitive des marchés publics, délivrée par
l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Cameroun (ARMP) et faisant référence au
présent appel d’offres ;
g. Une attestation signée du Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale ou d’un Chef de Centre ou d’Agence de Prévoyance Sociale, datant de moins de
trois mois, certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite
Caisse et faisant référence au présent appel d’offres ;
h. Une attestation de non-redevance au régime réel certifiée et en cours de validité
(l’attestation tirée en ligne doit être simplement « timbrée ») ;
i. Registre du Commerce certifié et timbré ;
j. Carte contribuable au régime réel certifiée et en cours de validité ;
k. Attestation et plan de localisation signés par les services compétents des impôts datant
de moins de trois mois ; l’une des pièce devant être timbrée.
Page 28
N.B. - Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi
demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité sauf celles tirées en
ligne.
- Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un
intercalaire de couleur autre que le blanc.
2- ENVELOPPE B – : OFFRE TECHNIQUE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :
N° DOCUMENTS OPERATION A REALISER AUTHENTIFICATION

paraphé sur chaque page, et avec, à la
Le cahier des clauses Administratives
B1 CCAP fin du document, la date, la signature,
Particulières (CCAP)
le nom et le cachet du soumissionnaire
paraphé sur chaque page, et avec, à la
fin du document, la date, la signature,
B2 TDR Les Termes De Référence
le nom et le cachet du
soumissionnaire ;
Le soumissionnaire devra faire ressortir les
Joindre : copies certifiées conformes
Liste du moyens matériels qui seront mobilisés
B3 signées par l’autorité compétente des
matériel (liste des équipements, des matériels et
Factures, certificats de vente ou d’achat
outillages à utiliser)
Le personnel d’encadrement devra
comprendre,
1- Chef de la Mission de Contrôle :
Un Ingénieur de Génie Civil (Bac+5) inscrit à
l’Ordre National des ingénieurs de génie
civil justifiant d’une expérience
professionnelle d’au moins cinq (05) ans en
gestion de chantier de construction de
bâtiment,
Ou
Joindre pour chacun, un CV signé et
Un ingénieur de travaux de génie civil (BAC
daté, ainsi qu’une copie certifiée
Liste du + 3) inscrit à l’Ordre National des
B4 conforme du diplôme et de l’attestation
personnel ingénieurs de génie civil et justifiant d’une
de l’inscription à l’ONIG pour les
expérience professionnelle d’au moins dix
ingénieurs
(10) ans en gestion de chantier de
construction de bâtiment
2- Le Technicien permanent :
Technicien ou Technicien Supérieur de
Génie Civil pour le suivi permanent
(Justification par la production de copies du
Diplôme et CV signé, d’une déclaration
d’exclusivité et de disponibilité)
Au moins un BAC F4 ou équivalent avec au
moins 10 ans d'expérience professionnelle
- Attestation de visite des lieux et
rapport de visite
Propositions - Note détaillée concernant Date, signature, nom et cachet du
B5
techniques l'organisation et suivi de l'exécution soumissionnaire à la fin du document
des travaux (Justification par la
présence d'une note portant les
Page 29
éléments sur l'organisation et sur
l'exécution)
- Dispositif de sécurité
- Programme (planning)
Expérience dans les projets similaires
(Maitrise d’œuvre dans les travaux de
Montant des travaux, copies des
Références construction des bâtiments avec charpente
marchés (1ère et dernière pages) et des
B6 de métalliques) : 02 projets au moins sur les 5
PV de réception et /ou de certificats de
l’entreprise dernières années avec un montant global
bonne fin des travaux
des prestations supérieur à 50 millions
FCFA
- Bilan supérieur à 30 millions FCFA,

- Extrait du dernier bilan
Capacité
B7
financière - surface financière au moins égale à 27
- Disponibilité de ressources propres
millions F CFA
3- ENVELOPPE C : OFFRE FINANCIERE
On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :
DOCUMENTS
N° OPERATION A REALISER AUTHENTIFICATION
APPELLATION
modèle joint dûment complété Date, signature, nom et cachet du
C1 Soumission avec indication du montant de la soumissionnaire sur chaque page
proposition
original du cadre du bordereau des
Paraphe sur chaque page, signature nom
Bordereau des prix dûment complété par les prix
C2 et cachet du soumissionnaire sur la
Prix Unitaires du soumissionnaire en lettres et en
dernière page
chiffres
original du cadre du détail Paraphe sur chaque page, signature nom
Détail quantitatif
C3 estimatif dûment complété par le et cachet du soumissionnaire sur la
et estimatif
soumissionnaire dernière page
Sous détail des cadre du sous-détail conforme au
C4 Paraphe sur chaque page
Prix unitaires modèle du DAO
Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des
intercalaires de couleur autre que le blanc.
Nota :
- Les plans fournis avec le Dossier d’Appel d’Offres ne sont pas à retourner avec la soumission.
- La commission de passation se réserve le droit de demander aux soumissionnaires la présentation des
originaux des pièces certifiées.
Les soumissionnaires devront présenter les prix unitaires et les prix globaux de leurs offres toutes taxes
comprises. Ces prix seront fermes et sans réserve aucune et seront chiffrés en Francs CFA.
Toute soumission non conforme en tous points aux prescriptions du présent dossier d’appel d’offres sera
rejetée.
Page 30
Les offres devront parvenir au plus tard le 19/05/2020 à 15 heures, au Secrétariat de la Direction Générale
de la SODECOTON à Garoua sous pli fermé. Passé le délai indiqué, aucun pli ne sera plus accepté.
ARTICLE 3 : VALIDITE DE LA SOUMISSION
Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant trois (03) mois à compter de la date limite fixée
pour la remise des soumissions.
ARTICLE 4 : EVALUATION DES OFFRES
8.1 Ouverture des plis
L'ouverture des plis sera effectuée par la CIPM à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua le
19/05/2020 à partir de 16 heures en présence des soumissionnaires qui le désirent ou de leurs
représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.
8.2 Eclaircissements concernant l'offre
Pour l’aider à mieux comprendre les offres, la CIPM a toute latitude de demander des
éclaircissements aux soumissionnaires. La demande d'éclaircissements et la réponse se feront par
écrit. Aucun changement de prix de l'offre ne sera demandé, proposé ou autorisé.
8.3 Examen préliminaire
La CIPM examinera les offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été
fournies, si les documents ont été correctement signés, si elles contiennent des erreurs de calcul et si
les soumissions sont d'une façon générale en bon ordre. Les éventuelles erreurs arithmétiques seront
rectifiées sur les bases ci-après :
- S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par la
quantité, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé.
- S'il y a contradiction entre le montant en chiffres et le montant en lettres, le montant calculé

comme ci-dessus indiqué par référence au prix unitaire prévaudra.
Si le fournisseur n'accepte pas la correction des erreurs, son offre sera rejetée. Toute offre jugée non
conforme sera rejetée d’office et aucune correction ultérieure ne sera acceptée.
8.4 Evaluation et comparaison des offres
La sous-commission d’analyse évaluera et comparera les offres dont elle aura au préalable déterminé
qu’elles répondent de façon substantielle aux conditions du présent appel d’offres. Cette évaluation
exclura et ne tiendra pas compte de toute clause de variation des prix insérée dans la soumission.
Critères d’évaluation
Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte par lot comme
suit :
10-1 Critères éliminatoires
De l’absence ou de la non-conformité d’une pièce administrative après le délai règlementaire accordé ;
De l’absence de la caution de soumission ;
Des Fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
Page 31
Absence des preuves d’acceptations des conditions du marché (CCAP et TDR paraphés à chaque page
et signés à la dernière page) ;
Absence ou insuffisance des moyens permanents ou mobilisables (Moyens logistiques et Personnel) ;
Présence d’une information financière (proposition de prix) dans le dossier administratif et/ou l’offre
technique ;
Non-respect du modèle de soumission ;
Note technique inférieure à 70 points sur 100 ;
10-2 critères essentiels

- Présentation générale de l’offre 5 points
- Propositions techniques 15 points
- Références de l’entreprise 60 points
- Capacité financière 20 points
L’évaluation de ces critères se fera de manière purement positive (oui) ou négative (non).
Toute réponse négative (non) lors de l’analyse des critères éliminatoires entraîne la disqualification
de l’offre. Quant aux critères essentiels, un minimum de 70 points au total sera requis pour être
retenu. Toute réponse négative (non) lors de l’analyse de l’un des éléments du critère essentiel
entraine la perte de tous les points de ce critère essentiel.
Grille d’évaluation
1) Critères Eliminatoires
1 DOSSIER ADMINISTRATIF
1-a La déclaration d’intention de soumissionner timbrée (suivant modèle joint) timbrée, oui non
signée et datée, faisant ressortir les noms, prénoms et qualité de l’entrepreneur
1-b L’accord de groupement certifié par un notaire, le cas échéant
1-c Le pouvoir de signature, le cas échéant
1-d Une attestation de non-faillite établie par les services compétents, datant de moins de
trois (3) mois précédant la date de remise des offres
1-e Une Attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre
agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun datant de moins de trois
(03) mois ;
1-f Une Quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de 125 000 FCFA au
compte spécial CAS de l’ARMP situé dans les 12 Agences de la BICEC
1-g Une caution de soumission de 1 080 000 (un million quatre-vingt mille) francs CFA
par lot, établies par un organisme financier de premier ordre agréée par le Ministère
chargé des finances et dont la liste est en annexe au présent DAO, et valable pendant
trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
1-h Une Attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’ARMP précisant
les références de l’Appel d’Offres;
1-i Une Attestation de soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(CNPS) datant de moins de trois (03) mois, portant l’objet de l’Appel d’ Offres
1-j Une Attestation de non-redevance « au régime du réel » datant de moins de trois (03)
mois
1-k Registre de commerce certifié datant de moins de 3 mois
1-l Carte de contribuable « au régime du réel » en cours de validité certifiée
1- Attestation et plan de localisation signés par les services compétent des impôts datant
m de moins de 3 mois
Pour les groupements, chaque membre du groupement doit présenter un dossier
Page 32
administratif complet, les pièces e, f, g, i étant uniquement présentées par le
mandataire du groupement (chef de file) ;
N.B. : Les pièces suivantes doivent par ailleurs être produites en original ou en Copie
Certifiées conformes et dater de moins de trois mois (Caution de soumission,
Attestation de domiciliation bancaire, Attestation de soumission délivrée par la CNPS,
Attestation de non-faillite, Attestation de non-exclusion des marchés publics et la
quittance d’achat du DAO).
1-n Absence de documents falsifiés ou scannés dans le dossier de soumission
OFFRE TECHNIQUE
Les preuves d’acceptations des conditions de la lettre-commande
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à
caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :
1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque
page et signé à la dernière
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et
signé à la dernière page.
Moyens logistiques
Le soumissionnaire devra justifier de la propriété ou de la location et de l’état de marche du
matériel nécessaire à l’exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes des cartes
grises, certificats de vente, factures d’achat, contrat de location, etc.….
Théodolite complet
Pick-up avec justification
QUALITE DU PERSONNEL (Organigramme et Compétences du Personnel)
Chef de la Mission de Contrôle :
Un Ingénieur de Génie Civil (Bac+5) inscrit à l’Ordre National des ingénieurs de
génie civil justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans
en gestion de chantier de construction de bâtiment,
Ou
Un ingénieur de travaux de génie civil (BAC + 3) inscrit à l’Ordre National des
ingénieurs de génie civil ; justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins
dix (10) ans en gestion de chantier de construction de bâtiment.
avec CV signé, copie légalisée du diplôme d’Ingénieur, d’une déclaration

Personnel d’exclusivité et de disponibilité, d’une Attestation de l’inscription à l’ONIG
Technique Technicien ou Technicien Supérieur de Génie Civil pour le suivi permanent
(Justification par la production de copies du Diplôme et CV signé, d’une
déclaration d’exclusivité et de disponibilité)
Au moins un BAC F4 ou équivalent avec au moins 10 ans d'expérience
professionnelle
OFFRE FINANCIERE
La présence de la soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint

(annexe4), signée et datée
La présence du Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli en chiffres et en lettres, signé et
daté suivant le modèle joint
La présence du Détail quantitatif et estimatif dûment rempli, signé et daté suivant le modèle
joint;
Page 33
La présence du Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires suivant le
modèle joint
2- Critères essentiels
L’analyse des critères essentiels concerne uniquement les offres ayant satisfait à tous les
critères éliminatoires.
La grille d’évaluation est la suivante
DESIGNATIONS POINTS
Détails
I - PRESENTATION GENERALE 5
Reliure 1
Intercalaire / page de garde 0,5
Présence de toutes les pièces 2
Présentation du Document transmis
Suivi de l'ordre prescrit 0,5
Clarté des documents 1
SOUS TOTAL I 5
REFERENCES DE L'ENTREPRISE
Références dans les travaux de Maîtrise d'œuvre des
projets de travaux de construction des bâtiments de génie - un contrat 20
civil avec charpente métallique durant les 5 dernières
années : 02 projets au moins sur les cinq dernières
années, avec un montant global des prestations - 02 contrats
supérieures à 50 millions FCFA 40
(Justification par la production des contrats et des

PV ; Montant global 50 millions FCFA 20
*NB: le cumul des points ne peut dépasser 60pts)
SOUS TOTAL II 60
PROPOSITIONS TECHNIQUES
Déclaration sur l’honneur de visite

des lieux (Justification par la
2,5
production de l'engagement signé
Attestation de visite des lieux et rapport de visite de l'entrepreneur ou d'un
responsable)
Rapport de Visite (Justification par
la production d'un rapport de visite 2,5
dûment signé)
Page 34
Présence d'une note détaillée sur
5
Note détaillée concernant l'organisation et suivi de l’organisation et suivi des travaux
l'exécution des travaux (Justification par la présence
d'une note portant les éléments sur l'organisation et Présence d'un dispositif de sécurité 2
sur l'exécution) du chantier
Dispositif de sécurité
Présence d'un dispositif de sécurité
2
du personnel
Programme (planning) Planning des travaux 1
SOUS TOTAL III 15
CAPACITE FINANCIERE
Présence du dernier Bilan ou de la DSF certifiés supérieur à 30 millions 5
Attestation de surface Financière (délivrée par une banque) au moins égale à 27 millions
15
FCFA
SOUS TOTAL IV 20
TOTAL GENERAL 100
N.B : L’obtention de moins de 70 points entraîne l’élimination de l’offre. Seront par conséquent
admissibles à l’évaluation financière.
ARTICLE 5 : ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE
5.1 Mode d'attribution

A l’issue de l’évaluation technique et financière, la lettre-commande sera attribuée lot par lot au
soumissionnaire le moins-disant.
La SODECOTON se réserve le droit d’annuler tout ou partie du présent appel d’offres avant attribution
sans qu’il y ait lieu à réclamation.
La notification de l'attribution de la lettre-commande se fera par correspondance directe à l’attributaire

ou par voie de communiqué de presse.
5.2 Libération de la caution de soumission

A la publication du résultat de l’Appel d’Offres, les soumissionnaires non retenus sont invités à retirer
leurs soumissions dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de destruction. Ils pourront également
récupérer leur caution de soumission sur demande écrite adressée à la Direction Générale de la
SODECOTON à Garoua. En tout état de cause, la publication du résultat de l’Appel d’Offre tiendra lieu de
mainlevée des cautions pour lesdits soumissionnaires.
5.3 Edition et diffusion de la lettre-commande
Dix (10) exemplaires du marché seront édités et diffusés par le Maitre d’Ouvrage.
Cl : Seuls les soumissionnaires ayant obtenu un minimum de 70 points à l’issue de l’évaluation des critères
essentiels seront retenus.
Page 35
SODECOTON
***
PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Page 36
SOMMAIRE C.C.A.P
CHAPITRE I GENERALITES
Article 1 Objet de la lettre-commande
Article 2 Procédure de passation de la lettre-commande
Article 3 Pièces contractuelles constitutives de la lettre-commande
Article 4 Textes généraux applicables à la présent lettre-commande
Article 5 Définitions et attributions
CHAPITRE II EXECUTION DES PRESTATIONS
Article 6 Délai d’exécution
Article 7 Lieu d’exécution
Article 8 Domicile du Maître d’Œuvre
Article 9 Rôle et responsabilité du Maître d’Œuvre
Article 10 Sous-traitance
Article 11 Plans et documents d’exécution
Article 12 Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés
Article 13 Accès au chantier
Article 14 Attributions du Maître d’œuvre
Article 15 Réunions de chantier
Article 16 Journal de chantier
Article 17 Mise à disposition des lieux
Article 18 Mesures de sécurité
Article 19 Protection de l’environnement
Article 20 Réception définitive
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21 Montant de la lettre-commande
Page 37
Article 22 Modalités et lieu de règlement des prestations exécutées
Article 23 Avance de démarrage
Article 24 Garantie bancaire à première demande définitive
Article 25 Retenue de garantie
Article 26 Variation des prix
Article 27 Régime fiscal et douanier
Article 28 Nantissement de la lettre-commande
Article 29 Enregistrement et timbre
Article 30 Pénalités de retard
CHAPITRE IV CLAUSES DIVERSES
Article 31 Frais commerciaux extraordinaires
Article 32 Résiliation de la lettre-commande
Article 33 Règlement des litiges
Article 34 Validité et entrée en vigueur de la lettre-commande
Article 35 Cas de force majeure
Page 38
CHAPITRE I : GENERALITES
Article 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent Appel d’Offres a pour objet le recrutement d’un cabinet d’un Bureau d’Etudes Techniques
(BET) ou groupement de BET pour le contrôle de l’exécution des travaux de construction d’un hangar à la
SODECOTON (lot ….)
Article 2 : PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE
La lettre-commande sera passée après Appel d’Offres National Ouvert.
Article 3 : PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE-COMMANDE
La présente lettre-commande est soumise aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :
la soumission du cocontractant ;
le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;
les Termes de Référence ;
le devis ou le détail estimatif ;
la décision portant attribution du marché ;
les plans et dessins produits par le Maître d’Ouvrage ;
le planning d’exécution approuvé ;
le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) auquel il est spécifiquement
assujetti ;
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;
la soumission du cocontractant et ses propositions dans toutes les dispositions non contraires
aux Clauses Techniques Administratives ci-dessous cités ;
le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
l'Arrêté 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses
Administratives Générales Applicables aux Marchés Publics ;
les bordereaux des prix.
Article 4 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES A LA PRESENTE LETTRE-COMMANDE
La présente lettre-commande est soumise aux textes généraux ci-après :
1. La Loi N°2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du
Cameroun pour l'exercice 2020 ;
2. La Loi N°2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Entreprises Publiques ;
3. Le Décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés
des entreprises publiques ;
4. La Résolution du Conseil d’Administration N°09/CA/SODECOTON du 31/05/2019 fixant les
règles spécifiques applicables à la passation, à l’exécution et au contrôle de l’exécution des
marchés de la SODECOTON ;
5. La Résolution du Conseil d’Administration N°09 BIS/CA/SODECOTON du 31/05/2019
conférant certaines attributions du Conseil d’Administration au Président dudit Conseil ;
6. Le Décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de
l’ARMP ;
Page 39
7. La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la
passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;
8. La Circulaire N°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du
système des marchés publics ;
9. La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant sur les modalités de gestion des
changements des conditions économiques des marchés publics ;
10. La Circulaire N°00008349/C/MINFI du 30 décembre 2019 portant instructions relatives à
l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, les Etablissements
publics administratifs, des collectivités territoriales décentralisées et les autres organismes
subventionnés par l’Etat pour l’exercice 2020 ;
11. Les textes régissant les corps de métiers ;
12. Les normes en vigueur ;
13. D’autres textes spécifiques au domaine concerné par la lettre-commande.
ARTICLE 5 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

Pour l’application des dispositions de la présente lettre-commande, il est à préciser que :
Le Maître d’Ouvrage est le Directeur Général de la SODECOTON
L’Ingénieur du marché est le Chef de Division Génie Civil, est chargé d’assurer la
supervision du chantier qui est sous la surveillance et du contrôle du Maître d’œuvre.
Le terme « Travaux » désigne le suivi de l’exécution des travaux, objet de l’appel d’offres à
réaliser dans le cadre du présent marché.
Le terme « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à
travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous
les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de
travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie
intégrante du chantier.
CHAPITRE II : EXECUTION DES PRESTATIONS
Article 6 : DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution des prestations est de 17 mois à compter de la date de
notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
Article 7 : LIEU D’EXECUTION
L’exécution des prestations se fera à …………………………………………………….(lot …….)
Article 8 : DOMICILE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Pour l’exécution des prestations du présent marché, le Maître d’œuvre fait élection de
domicile au Cameroun à …………………………………………. BP_________ Tél. _______ Fax ___a__.
Article 9 : ROLE ET RESPONSABILITE DU MAÎTRE D’OEUVRE
Le Maître d’Œuvre a pour mission d'assurer le suivi de l’exécution des travaux de construction
…………………………………………………………………… , tels que décrits dans le devis technique ci-dessous sous
le contrôle de l'ingénieur du marché et conformément aux règles et normes en vigueur au
Cameroun.
Article 10 : SOUS TRAITANCE (sans objet)
Page 40
Article 11 : PLANS ET DOCUMENTS D’EXECUTION
Les plans de détails et autres documents nécessaires à l’exécution des prestations établis
par l’attributaire du marché de base sont visés par le Maître d’œuvre.
Article 12 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES
Le Maître d’Œuvre aura le pouvoir d’ordonner par écrit :
1) L’enlèvement du chantier, dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les
matériaux réputés non conformes aux exigences de la lettre-commande et leur
remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés après essais de
laboratoire.
2) La démolition et la reconstruction correcte de tout ouvrage ou partie d’ouvrage
réputé non conforme aux exigences de la lettre-commande tant en ce qui concerne le
mode d’exécution que les matériaux utilisés.
3) En cas de non-conformité, les dépenses seront à la charge de l’attributaire.
Article 13 : ACCES AU CHANTIER

Le Maître d’Œuvre et toute personne autorisée par lui pourront à tout moment avoir
accès aux travaux, au chantier, aux ateliers et à tout lieu de travail, ainsi qu’aux emplacements
d’où proviennent les matériaux, produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.
Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les
représentants dûment mandatés des organismes chargés des paiements (maitre d’ouvrage,
ingénieur du marché, ou tout autre personne mandatée par le maitre d’ouvrage) doivent avoir
accès au chantier et à toutes informations nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
Article 14 : ATTRIBUTIONS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le Maître d’Œuvre a pour attributions de faire exécuter les travaux de façon satisfaisante,
conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’Art. Il ne pourra relever
l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque
susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par
le Maître d’Ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à
exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.
A la demande de l’attributaire et du Maître d’Œuvre des constats contradictoires
pourront être réalisés en présence de l’ingénieur du marché pour fixer les quantités de certains
ouvrages. De tels constats contradictoires seront faits lorsqu’un ouvrage risque de ne plus
pouvoir être mesuré.
Le Maître d’Œuvre exerce les fonctions suivantes :
- Le contrôle des travaux sur le chantier pour s’assurer que leur avancement est
conforme au programme d’exécution contractuel ;
- Le contrôle et l’approbation des plans d’exécutions, des dessins et des notes de
calcul ;
- Le contrôle contradictoire et l’approbation de l’implantation des ouvrages, chaque
implantation devant faire l’objet d’un procès-verbal d’approbation signé du Maître
d’œuvre ;
- Le contrôle et l’approbation de la provenance et de la conformité aux prescriptions du
marché ;
Page 41
- La prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le
Maître d’Œuvre ;
- Le contrôle des décomptes et situations mensuels provisoires des travaux établis par
le Maître d’Œuvre ;
- La proposition de solution ou de précision sur les travaux en cours de réalisation au
conducteur d’opérations ou au Maître d’Œuvre ;
- Les propositions de préparation des réceptions provisoires ou définitives au
conducteur d’opération sur demande du Maître d’Œuvre.
Article 15 : REUNIONS DE CHANTIER
3 types de réunions seront tenues régulièrement dans le cadre de la présente lettre-commande :
- une réunion journalière au chantier entre le chef de chantier et le Technicien
permanent du BET avec rédaction et visa du journal de chantier ;
- une réunion hebdomadaire avec comme participants : le chef de chantier, le
Technicien permanent du BET, l’ingénieur de suivi du BET et éventuellement avec
l’ingénieur du marché ou de son représentant ;
- Une réunion mensuelle pour la situation générale des travaux et la validation des
attachements mensuels pour les travaux réalisés proposés par le maitre d’œuvre.
Comme participants, on aura : le chef de chantier, le Technicien permanent du BET,
l’ingénieur de suivi du BET ou le chef de mission du BET, l’ingénieur du marché ou son
représentant et éventuellement d’autres représentants du Maître d’ouvrage ;
Les réunions feront l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et figurant dans
un manifold tripli (le journal de chantier) tenu à cet effet.
Article 16 : JOURNAL DE CHANTIER
Un journal de chantier sera tenu par l’Entreprise adjudicatrice des travaux et mis à la
disposition du Maître d’Œuvre.
Y seront consignés chaque jour et visés par le chef de chantier et le technicien de suivi
permanent du BET:
Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché
(notifications, résultats d’essais, attachements) ;
Les conditions atmosphériques ;
Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;
Les incidents ou détails de toute nature représentants quelques intérêts du point de vue
de la tenue ultérieure des installations ou de la durée réelle des travaux ;
Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employé ;
L’avancement des travaux ;
Les prescriptions imposées ;
Les quantités détaillées des travaux ;
Les travaux réalisés par les sous-traitants ;
Les non-conformités ;
Les visites officielles.
Le Maître d’Œuvre pourra également y consigner les incidents ou observations
susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.
Page 42
Ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre et le responsable des
travaux à chaque visite de chantier, et visé systématiquement lors des réunions de chantiers.
Pour toute réclamation éventuelle de l’attributaire, il ne pourra être fait état que des
évènements ou documents mentionnés en temps utiles au journal de chantier. Tout refus de
présentation, ou tentative de destruction partielle ou totale, ou de falsifications de ce journal
pourra donner lieu à des sanctions. En tout état de cause l’attributaire ne peut se prévaloir de
l’impossibilité de recourir à la consultation du journal de chantier.
Article 17 : MISE A DISPOSITION DES LIEUX
Toutes les installations provisoires de chantier nécessaires à l’exécution des travaux,
bureaux, garage, ateliers, logement du personnel, carrières, emprunts et pistes ne pourront être
édifiés que sur les emplacements agréés par le Maître d’Œuvre en accord avec les autorités
administratives et traditionnelles locales.
Dans la mesure de ses possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales
mettront gratuitement à la disposition de l’attributaire pour la durée des travaux, le domaine
privé ou public de l’état nécessaire aux besoins de chantier. Les terrains appartenant à
l’Administration et mis à la disposition de l’Attributaire devront lui être remis en bon état en fin
des travaux.
Article 18 : MESURES DE SECURITE
Le Maître d’œuvre a obligation de veiller à ce que l’entreprise en charge des travaux
fournisse et entretienne à ses frais tout dispositif d’éclairage, de protection, de clôture et de
gardiennage qui s’avèrera nécessaire à la bonne exécution des travaux ou qui sera exigé par le
Maître d’Œuvre.
Article 19 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le Maître d’œuvre sera tenu de se conformer aux textes régissant la protection de
l’environnement en vigueur dans la République du Cameroun et notamment la Loi cadre
n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement.
Il devra notamment se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.
Article 20 : RECEPTION DEFINITIVE
Le Maître d’œuvre sera tenu de produire un rapport final sanctionnant les prestations
réalisées.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21 : MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE

Le montant de la présente lettre-commande est de ____________ HT et de _________
TTC.
Article 22 : MODALITES ET LIEU DE REGLEMENT DES PRESTATIONS EXECUTEES
Le Maître d’œuvre sera rémunéré par décomptes établis en appliquant les prix du
bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées (les quantités des prestations
exécutées étant proportionnelles à l’avancement des travaux de construction du bâtiment).
1. Intérêts moratoires
Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues
2. Monnaie de paiement
Page 43
La monnaie de soumission et de paiement est le Franc CFA.
Article 23 : AVANCE DE DEMARRAGE
Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché
peut être accordée au Maître d’œuvre sur sa demande, dès notification du marché.
Cette avance sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de
1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances suivant le modèle joint en annexe.
L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux
de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard
lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du marché. En tout état de cause, le
remboursement devra être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.
Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, le Maître d’Ouvrage
donnera la mainlevée de la part de la garantie bancaire à première demande de bonne exécution
correspondante si l’entreprise adjudicatrice en fait la demande.
Article 24 : GARANTIE BANCAIRE A PREMIERE DEMANDE DEFINITIVE
La garantie bancaire à première demande définitive qui garantira l’exécution intégrale des
travaux sera constituée dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du
marché. Elle sera conservée par l’ingénieur du marché. Le cautionnement provisoire de
soumission est restitué à l’entreprise adjudicatrice dès constitution de ce cautionnement
définitif.
Le montant de la garantie bancaire est fixé à 5% du montant toutes taxes comprises du
marché. Cette garantie à la première demande définitive peut être remplacée par une caution
bancaire à la première demande d’un établissement bancaire de premier ordre installé sur le
territoire camerounais et agrée par le Ministère en Charge des Finances.
A la fin des travaux, la garantie bancaire à première demande définitive sera restituée ou
la caution bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite de l’entreprise adjudicatrice.
Article 25 : RETENUE DE GARANTIE (sans objet)
Article 26 : VARIATION DES PRIX
Le présent marché est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non
révisables.
Article 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER
La présente lettre-commande est soumise aux droits et taxes en vigueur au Cameroun.
Article 28 : ENREGISTREMENT ET TIMBRE

Sept (07) exemplaires originaux de la lettre-commande seront enregistrés et timbrés par le
Maître d’Œuvre, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 29 : PENALITES
A. PENALITES DE RETARD (sans objet)
29.B. Pénalités spécifiques [vingt mille francs CFA (20. 000 FCFA)/jours calendaire de retard]
Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible
de pénalités spécifiques sus-mentionnées pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :
Page 44
- Remise tardive du cautionnement définitif ;
- Remise tardive des assurances ;
Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur ;
CHAPITRE III : CLAUSES DIVERSES
Article 30 : FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES (sans objet)
Article 31 : RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente lettre-commande peut être résiliée dans les conditions et formes prévues par
la réglementation en vigueur au Cameroun. Au-delà du vingt-et-unième jour après la fin du délai
contractuel, le Maître d’Œuvre sera déclaré défaillant et la lettre-commande résiliée de plein
droit.
Article 32 : REGLEMENT DES LITIGES
Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente lettre-commande relèvent des juridictions compétentes.
Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.
Article 33 : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE-COMMANDE
La présente lettre-commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Directeur
Général de la SODECOTON et entrera en vigueur dès sa notification par ce dernier.
Article 34 : CAS DE FORCE MAJEURE
34.a En cas force majeure, le cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s'il a
averti par écrit le Maître d’Ouvrage de son intention d'invoquer cette force majeure et ce
avant la fin du vingtième (20ème) jour qui a succédé à l'événement. En tout état de cause, il
appartient au Maître d’Ouvrage d'apprécier cette force majeure et les preuves fournies.
34.b Aux fins de la présente clause le terme "Force Majeure" désigne un événement
échappant au contrôle de l’entrepreneur et qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa
négligence et qui est imprévisible. De tels événements peuvent inclure sans que la liste soit
limitative, les actes du Maître d’Ouvrage, soit au titre de la souveraineté de l'Etat, soit au
titre de la lettre-commande, les guerres et les révolutions, les incendies, les inondations
cyclones, les épidémies, les mesures de quarantaine et d'embargo sur le fret, tremblement de
terre et autres faits analogues.
34.c En cas de force majeure, le cocontractant notifiera rapidement par écrit au Maître
d’Ouvrage l'existence de la force majeure et ses motifs. Sauf s'il reçoit des instructions
contraires du Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur continuera à exécuter les obligations qui sont
les siennes dans le cadre de la lettre-commande, et s'efforcera de trouver tout autre moyen
raisonnable d'exécuter les obligations entravées par la force majeure.
34.d Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà
desquels aucune réclamation ne sera admise sont :
- pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
- vent : 40 mètres par seconde ;
- crue : la crue de fréquence décennale.
Page 45
SODECOTON
***
PIECE N° 5 : TERMES DE REFERENCE
Page 46
TERMES DE REFERENCE
Article 1 : DESCRIPTION DETAILLEE DES MISSIONS
Mission 1 : Direction des Etudes Techniques (DET)
Au titre de la Mission de Direction des Etudes Techniques, le Maître d’œuvre est chargé :
- de L’organisation et la direction des réunions de chantier avec rédaction et diffusion des
comptes rendus ;
- de l’information systématique du maître d’ouvrage sur l’état d’avancement des travaux par
rapport au planning prévisionnel ;
- du contrôle de la conformité de l’exécution des travaux, de la qualité du matériel, des
travaux, des matériaux et des documents remis par les entrepreneurs, aux dispositions des
études réalisées et aux projets de travaux ;
- de l’établissement et la délivrance des ordres de services à caractère essentiellement
techniques , sans incidence financière ou sur les délais sous la supervision du maître
d’ouvrage en relation ;
- de l’élaboration de l’attachement, du procès-verbal, du rapport d’exécution sur la base de
l’avancement des travaux permettant la mise en paiement des décomptes ;
- de la préparation des projets d’avenant ;
- de l’assistance à l’ingénieur du marché et éventuellement au maître d’ouvrage et aux
partenaires financiers en cas de différend avec les entreprises.
Mission 2 : Examen de la conformité au projet des études d’exécution (EXE)
Au titre de la Mission d’Examen de la conformité au projet des études d’exécution :
- la vérification des plans d’exécution et spécifications à usage de chantier ;
- l’établissement des plans de synthèse correspondants ;
- la vérification du calendrier prévisionnel des travaux.
Le dossier d’exécution validé par la maitrise d’œuvre sera soumis à l’ingénieur du marché pour
la non objection
Mission 3 : Assistance apportée lors des opérations de réception
A ce titre :
- l’organisation des opérations préalables à la réception des travaux
- le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée,
- l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage ou le concessionnaire,
- la constitution du dossier des ouvrages exécutés et nécessaires à la suite des travaux et
l’exploitation du réseau.
Article 2 : PLAN D’ASSURANCE QUALITE (PAQ)
2.1. Note d’organisation générale du chantier - la procédure d’exécution - document de suivi
d’exécution
2.1.1 La Note d’organisation générale de chantier
Le Maître d’œuvre élabore la note générale du chantier qui définit tous les éléments
d’organisation concourant à l’obtention de la qualité.
- Désignation des parties concernées : Maître d’ouvrage- Maître d’œuvre- Entreprise.
- Références des articles du CCAP et des TDR traitant de l’organisation de la qualité
- Affectation des tâches.
Page 47
- Entreprise responsable de la direction du chantier
- Sous-traitants
- Principaux fournisseurs
- Bureaux d’études
- Bureaux de contrôle et laboratoire (éventuellement)
- Moyens en personnel et sous-traitants avec références de l’encadrement
- Moyens généraux en matériel
- Gestion des documents d’exécution
- Liste des procédures d’exécution (cette liste comprendra notamment les procédures exigées
par le maître d’œuvre dans le DCE)
- Conditions générales d’exercice du contrôle (liste des documents de suivi d’exécution et
principe de gestion des non-conformités, désignation du responsable de chaque tâche. .de
contrôle).
- Rappel des conditions d’exercice du contrôle extérieur avec définitions des points critiques et
d’arrêt.
2.1.2 Procédure d’exécution
Etablie par nature de travaux, par phase ou pour l’ensemble du chantier, elle définit tous
les éléments d’organisation concourant à l’obtention de la qualité :
- les opérations objet de la procédure ;
- les moyens en personnel et en matériel spécifique de la tâche ;
- les matériaux, fourniture et composants avec qualité, origine et marque ;
- les modes opératoires-méthodologie et instructions particulières pour l’exécution ;
- les liaisons entre diverses procédures (interfaces techniques) ;
- les conditions d’exercice de contrôle ;
- nature des contrôles et intervenants ;
- références des documents de suivi à documenter modalité de réalisation des épreuves de
convenance ;
- Points critiques et points d’arrêt ;
- Condition de gestion des documents de suivi d’exécution ;
- Condition d’identification des fournitures soumises à procédure officielle de certification de
conformité et modalité d’exécution des contrôles de conformité pour les autres fournitures ;
- La liste des documents annexés ou non à la procédure et utiles à l’exécution de la tâche.
2.1.3. Documents de suivi d’exécution
Les documents de suivi permettent de recueillir et de conserver les informations sur les
conditions réelles de l’exécution et d’apporter la preuve de l’exercice du contrôle interne. Ils sont
constitués notamment de fiches de contrôle et de fiches de non-conformité s’il y a lieu.
2.2. DEGRE DE DEVELOPPEMENT DU PAQ
Généralement sont retenus, trois degrés de développement du PAQ, suivant l’importance
et la complexité de l’ouvrage, la nature des techniques employées et l’incidence d’éventuelles
non –conformités.
Le degré choisi par le maître d’œuvre est précisé dans le DCE et doit être confirmé dans le
marché.
Par ordre de complexité croissante de un à trois, le PAQ a respectivement les
compositions précisées dans le présent chapitre qui propose également un classement d’un
certain nombre de type d’ouvrages.
Page 48
2.2.1. PAQ de degré 1
Sont concernés par ce premier degré, les ouvrages de faible importance (électrification
des bâtiments, éclairage public, etc.), et dans ce cas de figure, le PAQ comprend :
Une note générale succincte précisant au moins :
- l’affectation des tâches ;
- les moyens en personnel et en matériel ;
- l’origine des principales fournitures ;
- la liste des documents de suivi d’exécution ;
- les conditions de réalisation du contrôle extérieur.
Des fiches de contrôles limitées aux tâches comportant des points critiques et des
points d’arrêt.
Il s’agira dans ce cas de figure d’ouvrages de moyenne importance (construction des
équipements collectifs, électrification des villes, construction des ouvrages d’arts et routes etc.)
et le PAQ comprendra alors :
Une note d’organisation générale
Une procédure d’exécution couvrant l’ensemble des travaux
Les documents de suivi d’exécution avec possibilité pour simplifier de regrouper par
partie d’ouvrages ou pour l’ensemble des éléments du contrôle.
Il s’agira ici d’ouvrage d’importance significative (ex : système complet de production, de
transport et de distribution autonome de l’énergie, réseau de haute et moyenne tension,
construction de centrale électrique), et le PAQ comprendra alors :
Une note d’organisation générale ;
Une procédure d’exécution établie par nature de travaux ou par partie d’ouvrage.
Les documents de suivi d’exécution des différentes tâches comprenant les fiches de
contrôle les fiches de non-conformités et tous documents annexes ou récapitulatifs.
2.3 : PHASES D’ETABLISSEMENT DU PAQ
2.3.1. A la remise de l’offre
Le cadre du PAQ et les principales dispositions de la note d’organisation générale ainsi
que la liste des procédures d’exécution prévues sont remis suivant les indications du RPAO.
Pour une comparaison valable des offres en matière d’assurance de la qualité, il est
nécessaire que le RPAO précise les exigences formulées concernant la désignation des sous-
traitants et fournisseurs, l’organigramme non nominatif du chantier, la liste des procédures
obligatoires soumises au visa du maître d’œuvre. Le CCAP doit prévoir les conditions de gestion
et de circulation des documents
Pour un nombre limité des prestations et pour chacune d’elles, quelques sous-traitants et
fournisseurs pourront proposés à l’acceptation du maître d’œuvre dès la remise des offres,
suivant les stipulations du RPAO.
De même le profil et la qualification du responsable des travaux et de l’agent chargé de la
qualité sont notamment déterminés à ce stade des opérations (les deux fonctions pouvant
éventuellement être assurées par la même personne.
Page 49
2.3.2. Pendant la période de préparation des travaux
- Mise au point définitive de la note d’organisation générale ;
- Etablissement des premières procédures et préparation des cadres des documents de suivi.
Il est souhaitable de profiter de cette période pour établir le maximum de procédures
d’exécution et de prévoir un délai incompressible pour la mise au point du plan d’assurance
qualité.
2.3.3. Pendant l’exécution des travaux
- Avant toute phase et suivant le délai prescrit par le CCAP, établissement des autres
procédures et des cadres des documents de suivi de correspondants ;
- Renseignements des documents de suivi tenus à la disposition du maître d’œuvre.
2.3.4. A l’achèvement des travaux
Regroupement et remise au maître d’œuvre de l’ensemble des documents qualité pour
intégration au « dossier d’ouvrage ».
Page 50
SODECOTON
***
PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Page 51
CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
N° DESIGNATION U PU (en chiffre) FCFA

I PERSONNEL DE LA MISSION DE CONTRÔLE
Ingénieur de génie civil ou ingénieur des travaux de génie
100 Homme/mois
civil, contrôleur principal des travaux
Technicien ou technicien supérieur de Génie Civil pour le
101 Homme/mois
suivi permanent des travaux
Frais de rémunération du personnel d'appui à la mission
102 FF
de contrôle
II FOURNITURE DE RAPPORTS
200 Rapport mensuel de suivi des travaux en 05 exemplaires Mois
201 Rapport final en 08 exemplaires U

III FRAIS DE TRANSPORT ET DIVERS
300 Installation et déplacement des équipes de suivi FF
301 Pick-up pour déplacement chef de mission de contrôle Mois
Provisions pour matériel bureautique et contrôle des
302 FF
travaux
303 Frais de fonctionnement de la mission de contrôle mois
Page 52
SODECOTON
***
PIECE N° 7 : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Page 53
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
N° DESIGNATION U QTE PU PT
I PERSONNEL DE LA MISSION DE CONTRÔLE
Ingénieur de génie civil, contrôleur
100 Homme/mois 17
principal des travaux
Technicien de Génie Civil pour le suivi
101 Homme/mois 17
permanent des travaux
Frais de rémunération du personnel
102 FF 17
d'appui à la mission de contrôle
SOUS TOTAL I
II FOURNITURE DE RAPPORTS
Rapport mensuel de suivi des travaux
200 Mois 17
en 05 exemplaires
201 Rapport final en 08 exemplaires U 17
SOUS TOTAL II
III FRAIS DE TRANSPORT ET DIVERS

Installation et déplacement des
300 FF 17
équipes de suivi
Pick-up pour déplacement chef de
301 Mois 17
mission de contrôle
Provisions pour matériel
302 FF 17
bureautique et contrôle des travaux
Frais de fonctionnement du Maître
303 Mois 17
d’œuvre
SOUS TOTAL III
TOTAL GENERAL HT
TVA 19,25%
TOTAL GENERAL TTC
ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE :___________________________ FRANCS CFA TTC.
Page 54
SODECOTON
***
PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES
Page 55
Cadre du sous-détail des prix unitaires
Note relative à la présentation des sous détails de prix et taxes
1. Un sous détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi,
constitue-t-il un élément important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un
soumissionnaire.
Il n’est pas nécessaire d’imposer un modèle de présentation à tous les

soumissionnaires, compte tenu de la grande diversité de logiciels de détermination
des sous- détails de prix. En revanche, ils pourront comporter les éléments suivants :
a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;

b. Coût en prix secs des matériels prévus pour la prestation ;
c. Coût en prix secs des fournitures nécessaires à la prestation ;
d. Coût de la ressource humaine locale et expatriée ;
e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points a, b, c et d susvisés,
indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;
f. Le sous détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de
fourniture des moyens mis à la disposition, le cas échéant;
g. Le sous détail des impôts et taxes.
2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais

généraux.
A. Frais généraux de la prestation

- …..
-… …..
-…
Total C1
B. Frais généraux de siège

- Frais de siège …..
- Frais financiers …..
-… …..
- Aléas et bénéfice …..
Total C2
Coefficient de vente k = 100/(100-C) avec C=C1+C2
3. Le Maître d’Ouvrage peut proposer un cadre du sous détail des prix unitaires
comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.
Page 56
SODECOTON
***
PIECE N° 9 : MODELE DE LETTRE-COMANDE
Page 57
LETTRE-COMMANDE N°…………./20/M/SDCC/CIPM PASSEE APRES APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC ………………………………………… POUR LA
MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN HANGAR A
………………………………….
TITULAIRE : ……………………………………………………………………………..
BP : …………………….à …………………………………………………………..
tél. : ………………………….. fax : ………………………………………………..
RC N°………………………… CC N° ………………………………………………..
OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE : MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

D’UN HANGAR DE STOCKAGE A…………………………………………….
LIEU : …………………………………………………………………….
DELAI : 17 MOIS
MONTANT HT : ……………………………… FRANCS CFA
MONTANT TTC : ……………………………..FRANCS CFA
FINANCEMENT : BUDGET SODECOTON 2014

SOUSCRIT LE : ………………………..
SIGNE LE : ……………………….
NOTIFIE LE : …………………………….
ENREGISTRLE : …………………………
Page 58
ENTRE :
La Société SODECOTON représentée par son Directeur général ci-après dénommé
« L’AUTORITE CONTRACTANTE »
D’UNE PART,
ET LE CABINET ______________________________________________________
BP___________ Tél. : __________ Fax __________

N°RG :…………………………..A………………………………..
N° Contribuable :…………………………N° de compte………………………..
Représentée par ______________________________________ ci-après désignée
« LE COCONTRACTANT »
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Page 59
TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
TITRE II : TERMES DE REFERENCE
TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
TITRE IV : DETAIL ESTIMATF ET QUANTITATIF
Page 60
PAGE N°………. ET DERNIERE DE LA LETTRE-COMMANDE
N°…………./20/M/SDCC/CIPM PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC ………………………………………… POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN HANGAR A ………………………………….
TITULAIRE : ____________________________________________________
OBJET : -----------------------------------------------------------------
MONTANT DU MARCHE EN FCFA : ______________________________________
DELAIS DE LIVRAISON :
LE COCONTRACTANT
……………………, LE _________________
L’AUTORITE CONTRACTANTE
GAROUA, LE _________________
ENREGISTREMENT
Page 61
SODECOTON
***
PIECE N° 10 : FORMULAIRES ET MODELES
Page 62
MODELE N°1 : MODELE DE SOUMISSION (timbré)
Intitulé du projet :…………………Appel d’Offres n :………………….lot n°……………

Je (nous) soussigné (s) ………………………………………………………………………Agissant en qualité de
……………………………………….. nom et pour le compte de …………………………………à …………………….RC
n° …………………en vertu des pouvoirs qui me (nous) sont conférés, faisant élection de domicile BP
……………. Ville de ………………, téléphone n° ………………………., après avoir pris connaissance de
toutes les pièces du dossier d’Appel d’Offres n° ……….., et après avoir apprécié à mon (notre)
point de vue et sous ma (notre) responsabilité la nature et les difficultés des prestations à
exécuter, me (nous) soumet (s) (soumettons) et m’(nous) engage (éons) à assurer le suivi de
l’exécution des travaux de maitrise d’œuvre
…………………………………………….
(conformément aux clauses et conditions du dossier d’Appel d’Offres, moyennant la somme de
………………………( …………………………………………………….) francs CFA TTC , calculée sur la base des
prix unitaires indiqués sur le Bordereau des prix et des quantités figurant au détail estimatif,
qui sont joints à la présente soumission. Les prix s’étendent toutes taxes comprises.
Je m’engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue à exécuter le marché
dans un délai de dix-sept (17) mois à partir de la réception de la notification de l’ordre de
service de commencer les prestations.
Je m’engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma (notre) soumission pendant
une période de 120 (cent vingt) jours à compter de la date limite de remise des offres.
Je demande (nous demandons que les sommes dues par le Maître d’Ouvrage me (nous) soient
payées en monnaie nationale (francs CFA) par crédit de mon compte n° ……………….. ouvert au
nom de ………………………………….., à la banque ………………………… à …………..
Sont annexées à la présente soumission :
- Le Bordereau des prix et le détail estimatif dûment complétés, datés et signés
- Les autres documents, qui, conformément aux stipulations du dossier d’Appel
d’Offres, doivent être joints à la soumission.
Fait à ………………….. le ……………………………
Le (s) soumissionnaire(s)
Signature(s)
Pour les sociétés, indiquez : La société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siège
sociale)
« Représenté par le soussigné ……………………………… » (Nom, prénom et qualité)
Pour les structures sans personnalité juridique, indiquez :« Nous , soussignés, ……………………………………»
(Pour chacun : nom, prénom, raison sociale, profession, nationalité, domicile siège social) « constituées
en groupement de société pour l’exécution du présent marché, nous nous engageons
solidairement……….. »
Page 63
MODELE N°2 : MODELE DE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE DE SOUMISSION
Banque ……………………………………………….
Référence de la caution : N°……………………………
A Monsieur Le Directeur Général de la SODECOTON.
République du Cameroun
Appel d’offres N° ……………….
GARANTIE BANCAIRE A PREMIERE DEMANDE DE LA SOUMISSION À LA MAITRISE D’ŒUVRE DES
TRAVAUX DE ………………………………………………………………………………………….
L’entreprise adjudicatrice (5) …………………………………remet en date du ………………. Auprès

…………………… une offre concernant la maîtrise d’œuvre technique des travaux de Construction
de l’hôtel de ville .
A cet effet, et en accord avec les conditions établies dans le dossier d’Appel d’Offres le
soumissionnaire doit présenter ……….. agissant en tant que Maître d’Ouvrage, une garantie de
soumission s’élevant à un montant de ……………francs CFA(6).
Par la présente garantie, nous soussignés, (7)………………………………….ayant notre siège à
………………………….. sommes, vis à vis …………………., engagés par le soumissionnaire pour la
somme de ………………………(chiffres)………………………
………………………………………………………………………………………..( lettres).
Par la présente, nous nous engageons irrévocablement et en renonçant à toute justification à
verser, à la première demande écrite et sans délai, le montant de la caution sur le compte
indiqué par ……. que celui-ci, nous informera par écrit que le soumissionnaire ne respecte pas
l’engagement que constitue son offre.
La présente caution sera libérée au plus tard 30 (trente) jours après l’expiration de la présente
validité des offres ou dans le cas où la société est attributaire du courant, après constitution de
la garantie de bonne exécution. La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles
du Cameroun.
Fait à ………………………..le ……………………..
Signature(s) & cachets …………………………….
M(s)……………………………….
(5) Le soumissionnaire
(6) Fixé dans le RPAO
(7) La banque
Page 64
MODELE N°3 : MODELE DE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE DE BONNE EXECUTION
Banque ……………………………………………….
Référence de la caution : N°……………………………
République du Cameroun
Appel d’offres N° …………
GARANTIE BANCAIRE A PREMIERE DEMANDE DE BONNE EXECUTION DE LA MAITRISE D’ŒUVRE
DES TRAVAUX ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nous (banque) ……………………………………avons été informés qu’entre ……………………………….

agissant en tant que Maître d’Ouvrage, et …………………….. Agissant en tant que attributaire, un
contrat sera conclu visant à la maîtrise d’œuvre technique des travaux de ……………………………..
Conformément aux dispositions du contrat N° …………., l’entreprise adjudicatrice est tenu de
remettre à Monsieur Le Directeur Général de la SODECOTON une caution bancaire de garantie
de bonne exécution des travaux, couvrant les garanties, engagement et autres obligations
incombant à l’entreprise adjudicatrice du fait du contrat, d’un montant égal à 5% du montant
TTC du contrat, soit ………………………………………..francs CFA.
Nous,(banque) …………………………………..nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de
discussion par la présente, à payer en sa faveur, à la première demande écrite de Monsieur Le
Directeur Général de la SODECOTON, et dans un délai de huit (08) semaines maximum, jusqu'à
concurrence du montant de la présente caution, soit ……………………. Toutes les sommes qui
pourraient être dues par l’entreprise adjudicatrice au Maître d’Ouvrage du fait que l’entreprise
adjudicatrice ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.
La demande de mise en jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre
justificative recommandée avec accusé de réception et copie à l’entreprise adjudicatrice
formulant clairement et complètement les raisons de sa demande.
La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification du contrat.
L’original de la présente caution sera conservé au ……………………………………………………….
Cette caution sera libérée dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception
provisoire.
Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande
expresse de notre part.
La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.
Fait à ……………………………..le ……………………….
Signature(s) et noms
Page 65
MODELE N°4 : MODELE DE GARANTIE BANCAIRE A PREMIERE DEMANDE DE RESTITUTION DE
L’AVANCE DE DEMARRAGE
Banque ……………………………………………………..
Référence de la caution n°……………………………
A Monsieur Le Directeur Général de la SODECOTON
Appel d’offres N° ……………….
GARANTIE BANCAIRE A PREMIERE DEMANDE DE RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE DE LA MAITRISE
D’ŒUVRE DES TRAVAUX ………………………………………………………………………..
Nous (banque) ……………………………………avons été informés qu’entre ……………….., agissant en tant que Maître
d’Ouvrage , et …………………….. agissant en tant que attributaire, maîtrise d’œuvre technique
………………………………………………………….
un contrat sera conclu pour les visant à l’exécution de la
Conformément aux dispositions de l’article ………… du marché N° ………..., l’entreprise

adjudicatrice est tenu de remettre à Monsieur Le Directeur Général de la SODECOTON Maître
d’Ouvrage, une caution bancaire ayant pour objet de garantir la restitution de l’avance de
démarrage consentie à l’entreprise pour un montant égal à………………………………………
………………………………………..francs CFA.
Nous, (banque) ……………………. Nous nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de
discussion, par la présente à payer en faveur ………….., à la demande écrite de Monsieur le
Directeur Général et dans un délai (04) quatre semaines maximum, jusqu’à concurrence du
montant de la présente caution, soit …………………………….toutes les sommes qui pourraient être
dues par l’entreprise adjudicatrice au Maître d’Ouvrage du fait que l’attributaire ne remplirait
pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat .
La demande de mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre
justificative recommandée avec accusé de réception avec copie à l’attributaire formulant
clairement et complètement les raisons de sa demande.
La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date du paiement de l’avance de
démarrage
Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance aura été restitué en totalité
Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande
expresse de notre part.
La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.
Fait à ………………………. le ………………………..
Signature(s) et noms
Page 66
MODELE N°5 : MODELE D’ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE
Intitulé du projet : ……………… Appel d’Offres n°………………. lot n° ………………………………………………

Je (nous) soussigné(s)(8)…………………………………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de(9) ……………………………… au nom et pour le compte de(10)
……………………………………….. à ………………………RC° …………………..en vertu des pouvoirs qui me
(nous) sont conférés, faisant élection de domicile BP : ……….. ; ville de………………….., téléphone
n° ………………. Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’Appel d’Offres
n°……… , et après avoir apprécié à mon (notre) point de vue (nous) soumet(s) (soumettons) et
m’(nous) engage (eons) à la maîtrise d’œuvre technique
…………………………………………………………………………………………………………...
conformément aux clauses et conditions du Dossier d’Appel d’Offres.
Je m’engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue à exécuter le marché
dans un délai de ………….( ……………) mois à partir de la réception de la notification d’attribution
du marché.
Je m’engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma soumission pendant une
période de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres
Fait à ……………………………. Le ………………
Le(s) soumissionnaire(s)
Signature(s)
Pour les sociétés, indiquer :
La société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siège sociale)
« représenté par le soussigné ……………………………… » (Nom, prénom et qualité)
Pour les structures sans personnalité juridiques, indiquez :
« Nous , soussignés, ……………………………………………………………………. »
(Pour chacun : nom, prénom, raison sociale, profession, nationalité, domicile siège social)
« constituées en groupement de société pour l’exécution du présent marché, nous nous engageons
solidairement……….. »
(8) Nom, Prénom, profession, domicile

(9) Responsabilité exercée dans la structure
(10) Raison sociale
Page 67
MODELE N°6 : MODELE DE CURRICULUM VITAE
Nom & Prénom :_________________________________________________________________

Date de naissance :_______________________________________________________________
Nationalité :_____________________________________________________________________
Langues parlées : Très bon Bon Moyen Ecrite :______________
Comprise :______________________________________________________________________
Ecole de formation :______________________________________________________________
Date d’entrée dans cette école :_____________________________________________________
Date de sortie de cette école :_____________________________________________________
Diplôme obtenu :_______________________________Date _____________________________
Connaissances particulières : Publication, Travaux de recherche __________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Date de début de travail :__________________________________________________________
Nombre d’Années de travail :_____________________________________________________
Nombre d ‘années de travail dans la société :________________________________________
Date d’entrée dans cette société :___________________________________________________
Poste projeté pour le projet :_______________________________________________________
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (*)
(*) – Les certificats de travail délivrés par les différents employeurs doivent être annexés au
présent curriculum vitae signé
- Le tableau ci-dessous fait ressortir les différentes rubriques qui devront être
renseignées par chaque personnel qui sera utilisé dans le projet. Le curriculum vitae
doit faire ressortir l’importance des chantiers sur lesquels le personnel a travaillé et
la fonction réelle occupée sur le chantier.
Page 68
Entreprises /
Sociétés
Années / Nature de la Montant du contrat Poste Description Sommaire
Lieux (Boite postale et
Périodes Prestation réalisée (TTC) occupé du travail réalisé
numéro de
téléphone)
MODELE N°7 : MODELE DE REFERENCES PROFESSIONNELLES
Service les plus représentatifs et similaires à ceux décrits dans les TDR ci-dessus au courant des
dix dernières années.
Nom de la Mission Pays :
Lieu : Personnel spécialisé fourni :
Nom du client : Nombre de personnes
Adresse : Nombre d’hommes / jour :
Date démarrage : Date de fin : Valeur approximative honoraires (en

Fcfa ) :
Nom Partenaire(s) éventuel(s) Nombre d’hommes/jour fournis par les partenaires :

Nom et fonction des principaux responsables (Chef de mission/Chef d’équipe/…….)
Principales missions de la structure auditée :
Descriptif des services fournis par votre personnel :
Fait à ………………le ……………………….
Signature(s)………………………………………
M(s) ……………………………………………….
NB : Les renseignements ci-dessus concernent les diverses missions que le cabinet a effectuées
sous contrat, que ce soit à titre individuel ou comme principal partenaire au sein d’un
consortium
Page 70
SODECOTON
***
PIECE N° 11 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES

FINANCIERS DE PREMIER RANG AGREES PAR LE MINISTRE DES FINANCES AINSI
QUE DES COMPAGNIES D’ASSURANCES, AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS
DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.
Page 71
PIECE N° 11 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES
FINANCIERS DE PREMIER RANG AGREES PAR LE MINISTRE DES FINANCES AINSI
QUE DES COMPAGNIES D’ASSURANCES, AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS
DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.
I- LES BANQUES
1- Afriland First Bank (First Bank)

2- Banque Atlantique
3- Banque Nationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)
4- CitiBank N.A. Cameroun (CITI-C)
5- Commercial Bank of Cameroon (CBC)
6- Ecobank Cameroun (ECOBANK)
7- National Financial Credit Bank (NFC-BANK)
8- Société Commerciale de Banque au Cameroun (CA-SCB)
9- Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)
10- Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC)
11- Union Bank of Cameroun (UBC)
12- United Bank of Africa (UBA)
13- BGFI
14-Banque des Petites et Moyennes Entreprises (BPME)
15-Bank of Cameroun (BOA Cameroun)
II- LES ASSUREURS
1- Activa Assurance B.P. 12970 Douala;

2- Chanas Assurance S.A. B.P. 109 Douala;
3- Zenithe Insurance S.A. B.P. 1540 Douala;
4- AREA Assurances S.A. B.P 2933 Douala;
5- Beneficial General Insurances S.A. B.P. 2328 Douala;
6- Chanas Assurances B.P. 109 Douala;
7- CPA S.A. B.P. 54 Douala;
8- NSIA Assurances S.A. B.P. 2759 Douala;
9- Pro Assur S.A. B.P. 5963 Douala;
10- SAAR S.A. 1011 Douala;
11- Saham Assurances S.A. 11315 Douala;
Page 72
SODECOTON
***
PIECE N° 12 : PLANS
74
75
77
78
79

DAO #033-20 Maitrise D'oeuvre HANGARS (QUATRE LOTS) PDF

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

DAO #033-20 Maitrise D'oeuvre HANGARS (QUATRE LOTS) PDF

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

DAO #033-20 Maitrise D'oeuvre HANGARS (QUATRE LOTS) PDF

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SODECOTON

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°033/20/AONO/SDCC/CIPM DU

FINANCEMENT : BUDGET SODECOTON 2020

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N° 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

Article 1 : Portée de la soumission

PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

14. Montant du Marché

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

2- Consistance des prestations

4. Financement et coûts prévisionnels

5) Consultation et acquisition du dossier d’appel d’offres.

6) Remise des offres

8) Ouverture des plis

10-2 critères essentiels

10.3. Evaluation des offres financières

11) Méthode de sélection du consultant

13) Durée et validité des offres

14) Renseignements complémentaires

1. Object of the invitation to tender

4. Financing and provisional amounts

5. Acquisition of the Tender file

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 033/20/ONIT/SDCC/CIPM OF 27/04/2020

9. Execution deadline: 17 month per lot.

10. Evaluation Criteria

10-1 Eliminatory Criteria

10.3- Evaluation of financial bid

11) Method of selecting the consultant

13) Validity of the tenders

14) Complementary information

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire

Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituant l’offre

a. volume 1 : Dossier administratif

1-Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

3- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément

b. Volume 2 : Offre technique

B.1. Les renseignements sur les qualifications

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;