DAO Type Collectivités Version Finale PDF

Télécharger au format pdf ou txt
Télécharger au format pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 33

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA


DECENTRALISATION

REGION ADMINISTRATIVE DE ……………………


PREFECTURE DE ………………………
COMMUNE DE ……………………….

AGENCE NATIONALE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES- ANAFIC

SOURCES DE FINANCEMENT :
FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT LOCAL-FNDL

MISE EN ŒUVRE DU PAI 2019

DOSSIER D’APPEL D’OFFRE (DAO)

Lot N°1:………………………………………………………………………………………………………………

Lot N°2:……………………………………………………………………………………………………………….

Lot N°n:……………………………………………………………………………………………………………….

Mois 2019

Page 1 sur 33
Sommaires
Section I: Avis d’appel d’offres ……………………………………………………………………………….3
Section II : Instructions aux soumissionnaires…………………………………………………………….4
1. Objet de l’appel d’offres
2. Origine des fonds
3. Modalité de l’appel d’offres
4. Adminissibilité des soumissionnaires
5. Documents et établissant la qualification des soumissionnaires
5.1 Au niveau administratif
5.2 Au niveau technique
5.3 Au niveau financier
6. Critères de qualification
7. Visite des lieux
8. Contenu du dossier d’appel d’offre
9. Documents constitutifs de l’offre
10. Prix de l’offre
11. Validité de l’offre
12. Scellage et marquage des offres
13. Réception et ouverture publique des offres
14. Evaluation et comparaison des offres
15. Vérification de la capacité et attribution du marché
16. Publication d’attribution de marché
17. Notification d’attribution de marché
18. Délai d’exécution des travaux
19. Manœuvres frauduleuses
20. Contentieux liés aux passations de marché

Section III : Cahier des clauses administratives particulières…………………………………………10


Article 1 : Définitions
Articles 2 : Obligations des intervenants
Section IV: cahier de prescriptions techniques…………………………………………………………...11
Section V : formulaires et annexes……………………………………………………………………….....12
1. Modèle de lettre de soumission
2. Modèle de lettre caution de soumission
3. Formulaire sur les clauses environnementales
4. Modèle d’acte d’engagement
5. Note descriptive de l’organisation et du planning des travaux
5.1 Liste nominative du personnel cadre affecté au chantier
5.2 Liste du matériel et de l’outillage mis en place sur le chantier
5.3 Planning d’exécution par poste de travail
6. Liste des références des travaux similaires exécutés
7. Documents administratifs
8. Bordereau des prix et détail quantitatif-estimatif
A- Bordereau des prix unitaires
B- Devis quantitatif et estimatif
Section VI : modèle de contrat de travaux………………………………………………………….…….22
Section VII : Plan……………………………………………………………………………………………….26

Page 2 sur 33
SECTION I : AVIS D’APPEL D’OFFRES

Appel d’Offres N°…. /Commune de……………... /……/……/20…….

1. En application de l’article 165 de la loi portant code minier, le Gouvernement de la République de


Guinée a rétrocédé les 15% des recettes fiscales minières à travers le Fonds de National de
Développement Local (FNDL) dont la gestion est assurée par l’Agence Nationale de Financement des
Collectivités (ANAFIC).) des collectivités locales. Il est prévu qu’une partie de ce fonds soit utilisée pour
financer les Programmes Annuel d’Investissement (PAI ) afin d’appuyer les efforts de développement des
Collectivités locales dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

2. La Commune de ………… ayant bénéficié d’un financement du Fonds National de Développement


Local (FNDL), invite les prestataires éligibles, à présenter des offres pour la réalisation des travaux
suivants:
Lot 1 :…………………………………………………

Lot 2 :……………………………………….

3. Le financement des travaux est assuré par le fonds National de Développement Local (FNDL) à hauteur
de 100% du montant des travaux.

4. Le dossier d’appel d’offre peut être obtenu au siège de la Commune de……… ou au Service Régional
de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités (ANAFIC) de …….. contre un reçu de versement
bancaire de Deux Cent Mille francs Guinéens (200 000 GNF) non remboursables versé dans le
compte bancaire de la Commune de……………………. :
Adresse complète de la Banque : ……………………….
Numéro du compte : N° ………………………………………..
Du …… /…./20…. au ……/……/20…. de ….H ….. mn à ….H ….. mn,

5. Le présent appel d’offres s’adresse aux soumissionnaires de droits guinéennes répondant aux
conditions ci-après.
a- Etre inscrit au registre du commerce et de crédit mobilier (RCCM) ou avoir un Agrément et être en
règle avec la législation fiscale et sociale du pays.
b- Avoir réalisé au moins Trois (3) travaux similaires ou disposé d’un personnel qualifié dont un chef
d’équipe d’au moins dix ans (joindre le CV, les copies des diplômes et attestations légalisés).
c- Avoir ou pouvoir louer l’équipement nécessaire pour les travaux.
d- Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen certifié des trois (3) dernières années ou disposer de liquidités
ou de facilités de financement d’au moins 30 % du montant de l’offre délivrée par une institution financière.
e- Avoir un compte dans un établissement Bancaire de la place.
6- Présenter une Caution de soumission de ……………..francs Guinéens. Cette caution de soumission
doit être matérialisée par un chèque de banque ou une lettre de caution de soumission délivrée par une
banque ou une assurance, libellée au nom de la Commune de :………………….
7. Un historique de contentieux judiciaire ou d’arbitrage fréquents prononcé contre le soumissionnaire ou
l'un des partenaires d’un groupement d'entreprise pourrait entraîner sa disqualification ;
8. Les offres des soumissionnaires devront être déposées au siège de la commune à l’adresse ci-après :
A Monsieur le Maire de la Commune de : ………….. au plus tard le ……../……./20….. à …..h 00 heures
précises. Les offres en retard seront rejetées. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à …… heures

Page 3 sur 33
précises. Les offres des soumissionnaires seront valables pour 120 jours à compter de la date
d’ouverture des Plis.
Fait à ………., le ……… 20…..

Le Maire de la Commune
………………………………….

Page 4 sur 33
SECTION II. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES


Les travaux à réaliser dans le cadre de cet appel d’offres comprennent:
Lot 1 :…………………………………………………

Lot 2 :……………………………………….

2. ORIGINE DES FONDS


Le financement des travaux est assuré par le Fonds National de Développement Local (FNDL) à hauteur
de 100% du montant des travaux.

3. MODALITES DE L‘APPEL D’OFFRES


Le présent marché est à prix unitaires, fermes et non révisables, selon le Bordereau des Prix Unitaires et
le détail quantitatif faisant partie du marché.

4. ADMISSIBILITE DES SOUMISSIONNAIRES


Cet appel d’offres est ouvert à tous les soumissionnaires qui prouveront de manière satisfaisante qu’ils
sont en règle par rapport à la législation du pays en matière fiscale et sociale et qu’ils ont la capacité
requise pour exécuter le marché dans les conditions définies à l’article 6 ci-dessous.

5. DOCUMENTS ETABLISSANT LA QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES


Les soumissionnaires doivent faire preuve de leurs capacités à satisfaire aux clauses et obligations du
Marché; à cette fin leur offre doit obligatoirement fournir les documents suivants :

5.1 Au niveau Administratif :


 Une lettre de soumission datée et signée ;
 Une copie légalisée du récépissé d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier
(RCCM) ou Agrément(en cours de validité);
 Une copie du quitus fiscal ou de la quittance en cours de validité délivré par la Direction Nationale
des Impôts et légalisée par le greffier en chef.
 Une copie du quitus Social ou de la quittance délivré au niveau national par la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale en cours de validité et légalisée par le greffier en chef.
 Une copie légalisée de l’attestation de non faillite en cours de validité datant d’au moins de trois
(3) mois délivrée par le Greffier en chef ;
 Une copie légalisée du certificat de non litige/non poursuite judiciaire en cours de validité datant
d’au moins de trois (3) mois délivrée par le Greffier en chef;
 Un reçu d’achat du DAO.

5.2 Au niveau Technique :


 Une liste de trois (3) travaux similaires réalisés (ou en cours de réalisation) assortie des
attestations de bonne fin ou disposer d’un personnel qualifié dont un chef d’équipe d’au moins
dix ans (joindre le CV+ les Diplômes légalisés + attestations de travail légalisées);
 La liste des principaux matériels proposés pour les travaux ;
 La liste les équipements de sécurité requis ;
 Les qualifications et expériences des principaux responsables proposés pour l’exécution des
travaux (joindre les CV + diplômes légalisés + Attestations de travail des Ingénieurs) ;
 Le délai d’exécution des travaux et le planning des travaux
 Le formulaire des clauses environnementales et sociales daté et signé ;
 Le devis quantitatif - estimatif rempli daté et signé,
 Le bordereau des prix unitaires, rempli avec l’indication des prix unitaires en chiffres et en lettres,
daté et signé,

Page 5 sur 33
 Une attestation de visite de site délivrée par le Président du district bénéficiaire.

5.3 Au niveau Financier :


 Présenter des pièces attestant que le soumissionnaire dispose de la capacité financière d’au
moins 30 % du montant de la soumission (Chiffre d’affaire certifié ou attestation de solde ou
facilité de crédit délivrée par une institution financière).
 Les offres présentées par un groupement d’entreprises doivent être accompagnées d’une
convention de groupement et signées par le mandataire de manière à engager tous les membres
du groupement;
 Présenter une Caution de soumission de ………Francs Guinéens. Cette caution de soumission
doit être matérialisée par un chèque de banque ou une lettre de caution de soumission délivrée
par une banque ou d’une assurance, libellée au nom de la Commune de :……………
 La validité de l’offre est de 120 jours à compter de la date d’ouverture des plis.

6. CRITERES DE QUALIFICATION

6.1. Pour se voir attribuer le Marché, les soumissionnaires devront satisfaire au minimum aux critères
suivants :

a) Une lettre soumission datée et signée ;


b) Une copie légalisée du récépissé d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier
(RCCM) ou Agrément (en cours de validité);
c) Une copie du quitus Social ou de la quittance délivré au niveau national par la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale en cours de validité et légalisée par le greffier en chef.
d) Présenter une copie du quitus fiscal ou de la quittance en cours de validité délivré par la Direction
Nationale des Impôts et légalisée par le greffier en chef. S’il est prouvé que le RCCM et Quitus
sont établis au nom de la personne physique la CPM pourra se prononcer favorablement.
e) Avoir réalisé avec succès en tant qu'entreprise principale au moins 3 ouvrages de nature et de
complexité similaires aux travaux objet du présent appel d’offres, ou disposer d’un personnel
qualifié dont un chef d’équipe d’au moins dix ans (joindre le CV+ les Diplômes légalisés +
attestations de travail légalisées);
f) Disposer d’une capacité financière (Chiffre d’affaire certifié ou attestation de solde ou relevé
bancaire fourni par la banque) ou d’une attestation de facilités de crédit d’au moins 30% du
montant de l’offre délivrée par une Institution financière.
g) Présenter une Caution de soumission de …………Francs Guinée.
h) Disposer de moyens suivants à affecter sur le chantier :

- En personnel qualifié (liste, le nombre et les qualifications):


- En matériel (type et nombre des principaux engins et matériel minimum nécessaire y compris le
matériel de sécurité pour le lot concerné)
i) Un formulaire de clause environnementale et sociale rempli, daté et signé ;
j) Présenter l’attestation de visite de site signée et datée délivrée par le président du district.
k) Présenter une copie légalisée de l’attestation de non faillite en cours de validité datant d’au moins
de trois (3) mois délivrée par le Greffier en chef;
l) Présenter une copie légalisée du certificat de non litige/non poursuite judiciaire en cours de
validité datant d’au moins de trois (3) mois délivrée par le Greffier en chef;

6.2. Le soumissionnaire indiquera les dispositions prises pour l'acquisition en temps voulu (achat,
location, etc.) du matériel essentiel proposé et fournira une note descriptive de l’organisation et du
planning des travaux.

Page 6 sur 33
a- En personnel qualifié, les informations à fournir sont :
Fonction Nombre d’années Qualification/Formation ou
N° Prénoms et Nom du cadre
Occupée d’expérience spécification reconnue
1
2
3
Date..……………………………………………
_____________________________ (Signature et Fonction)
NB : Les CV doivent obligatoirement être joints.

b- En matériels et équipements de sécurité :


Appartenance (location ou en
N° ou Identification Description (type, capacité) Age et état
propre)

Date ……………………………………
____________________(Signature et Fonction)

c- PLANNING D'EXECUTION PAR POSTES DE TRAVAUX

Le soumissionnaire indiquera sur cette feuille les détails du programme de construction proposé, c'est-à-dire des activités
principales conformément au délai d'exécution qu'il a lui-même proposé ou qui a été imposé par le Maître d’Ouvrage. Il y a
lieu de tenir compte des conditions météorologiques. L'utilisation d'un chronogramme est souhaitable. Le soumissionnaire peut
utiliser autant de feuilles que nécessaire.

Chronogramme à barres
No Description Durée Date de début Date de fin
mois 1/ mois 2/ mois 3 ….

Date: ..............................

________________________________________________________(signature et fonction)

Page 7 sur 33
7. VISITE DES LIEUX :
Chaque soumissionnaire est invité à visiter le site des travaux de son choix en vue de pouvoir préparer
conséquemment son offre en tenant compte des contraintes et opportunités disponibles

8. CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

L'ensemble des documents énumérés ci-dessous font partis du Dossier d'Appel d'Offres:
1. Avis d’appel d’offres (Section I)
2. Les Présentes Instructions aux soumissionnaires (Section II)
3. Cahier de clauses administratives particulières (Section III);
4. Les Prescriptions Techniques y compris les plans et dessins (Section IV)
5. Formulaires et annexes. (Section V)
6. Modèle de contrat des travaux (SECTION VI)
7. Bordereau des prix et Détail quantitatif et estimatif (Section VII)
8. Cahier des clauses administratives générales

9. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE

9.1. L'offre doit obligatoirement comprendre les pièces et les documents suivants :
 la soumission datée et signée,
 le devis quantitatif - estimatif rempli daté et signé,
 le bordereau des prix unitaires, rempli avec l’indication des prix unitaires en chiffres et en lettres,
daté et signé
 les informations établissant la qualification du soumissionnaire (voir clause5),
 le délai d’exécution des travaux et le planning des travaux

9.2 L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que les quantités mentionnées dans le Détail
quantitatif - estimatif ne sont que des quantités estimées. Les soumissions doivent obligatoirement
préciser, en utilisant le modèle de Bordereau de Prix Unitaires et Détail quantitatif - estimatif joint au
présent Dossier d’Appel d'Offres, toute proposition éventuelle de modification des prix unitaires
mentionnés dans le Bordereau des prix unitaires de référence ainsi que la modification du prix total de
l'offre qui en résulte.

10. PRIX DE L’OFFRE


10.1. Les offres seront exprimées en Francs Guinéens et les montants dus au titre du marché à
l’Entreprise seront réglés dans cette même monnaie. Le prix est ferme et non révisable.
10.2 Les soumissionnaires sont informés que le Maître de l’ouvrage entend prendre à sa charge une
partie du coût des travaux comme suit :
: Contribution en nature des bénéficiaires : ………………………………………………………………..

10.3. Ces contributions du Maître d’ouvrage représentent des sommes provisionnelles dont les
soumissionnaires devront tenir compte dans le calcul du prix de leur offre.

11. VALIDITE DE L’OFFRE

Page 8 sur 33
L’offre doit être valide pendant une période de 120 jours après la date d’ouverture des plis indiquée dans
la Clause 13 ci-dessous. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée comme non
conforme.
12. SCELLAGE ET MARQUAGE DES OFFRES
12.1 Le Soumissionnaire placera l’original et une (1) copie de l’offre dans des enveloppes séparées et
cachetées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite
placées dans une enveloppe extérieure.
12.2 L’enveloppe extérieure devra porter les indications suivantes :
-Destinataire : Commune de …………..a.
-Appel d’offres pour (description de l’objet de l’appel d’offres du lot concerné),
Lot N° : …………………………………………………………………….…
Lot N°2 :………………………………………………………………………..
- Les mots : « SOUMISSION - "A N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS».

13. RECEPTION ET OUVERTURE PUBLIQUE DES OFFRES

13.1. Les offres seront remises contre reçu au plus tard le ______________ à 10 heures précises à
l’adresse ci-après au siège de la Commune de………….. Toute offre qui arrive en retard sera rejetée et
retournée non ouverte.
13.2 Les offres seront ouvertes immédiatement après l’heure limite de dépôt indiquée ci-dessus. Le nom
de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et la présence ou l'absence des documents
constitutifs de l'offre, seront lus à haute voix et consignés au procès-verbal de la séance qui sera affichée
immédiatement au lieu de dépouillement des offres.
13.3 La commission de dépouillement des offres ne prendra pas de décision immédiate sur la recevabilité
ou non des offres au moment de l’ouverture.
14. EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES
14.1 Après la séance d’ouverture, la Commission d’analyse des offres constituée par le Maître d’ouvrage
se retire pour procéder à l’évaluation des offres.
14.2. La Commission d’analyse des offres s’assurera d’abord que les offres ont été correctement signées;
et sont d’une manière générale en ordre. Une offre pourra être rejetée pour les causes suivantes :
 Soumission non signée ou comportant des informations incomplètes ;
 Prix incomplets du Détail Estimatif;
 Si le soumissionnaire remet plusieurs offres sous le même nom ou des noms différents;
 S'il existe une preuve de collusion entre soumissionnaires ;
 Si l’offre ne satisfait pas aux conditions et spécifications requises
14.3. Les offres conformes seront ensuite vérifiées pour toute erreur arithmétique. S’il y a une différence
entre les montants en chiffres et ceux en lettres, les montants en lettres prévaudront. S’il y a une
différence entre le coût unitaire et le total obtenu en multipliant le coût unitaire par la quantité, le coût
unitaire prévaudra.
14.4 Toutes les offres dont le montant est inférieur à plus de 20% de l’estimation du maitre d’ouvrage
seront considérées anormalement basses et seront rejetées.

15. VERIFICATION DE LA CAPACITE ET ATTRIBUTION DU MARCHE


15.1. Le Maître de l’ouvrage déterminera si le Soumissionnaire ayant soumis l’offre conforme évaluée la
moins disante satisfait aux critères de qualification définis à l’article 6 ci-dessus.

Page 9 sur 33
15.2. Si le soumissionnaire le moins disant répond à tous les critères de qualification, il est déclaré
attributaire provisoire. Dans le cas contraire, on passe à l'offre classée 2ème. Si celui-ci ne remplit pas
les critères de qualification, on passe au 3e et ainsi de suite jusqu'à attribution du marché.
16. PUBLICATION D’ATTRIBUTION DE MARCHE

16.1 Après validation du rapport d’évaluation à tous les niveaux, le maitre d’ouvrage affichera le résultat
de l’évaluation au chef-lieu de la Commune, au Service Régional de l’ANAFIC (SRA) et dans les lieux
publics par tout où la publication a été affichée permettant aux soumissionnaires et aux partenaires de la
communauté d’être informé du nom de l’attributaire définitif et du montant du marché tout en précisant
les motifs des rejets des soumissionnaires non retenus.
16.2 Les soumissionnaires non retenu ont un délai maximum de sept (7) jours calendaires à compter de
la date de publication du résultat pour demander toutes informations liées aux rejets de leurs offres. Passé
ce délai aucune demande n’est recevable par le maitre d’ouvrage.

17. NOTIFICATION DE l’ATTRIBUTION DE MARCHE

Le Maître d’ouvrage notifiera au soumissionnaire gagnant que son offre a été acceptée. Cette notification
précisera la somme que le Maître d’ouvrage paiera à l’entrepreneur pour l’exécution des travaux.
Parallèlement, le maître d’ouvrage enverra aussi au soumissionnaire le contrat spécifiant tous les accords
passés entre les deux parties.

18. DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX


Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximum de …………. jours à partir de la réception de
l’ordre de service.

19. MANOEUVRES FRAUDULEUSES


Tout soumissionnaire coupable de corruption ou tendant à influencer les représentants du Maître
d’ouvrage verra son offre écartée et exclue de la procédure pendant une durée qui lui sera notifiée par la
lettre d’exclusion.

20. CONTENTIEUX LIES AUX PASSATIONS DE MARCHES


Tout contentieux ou différend pouvant découler de la passation du marché sera réglé à l’amiable dans un
délai maximum de 7 jours à partir de la saisine du comité de transparence (niveau local). Avec l’appui
du Service Régional de l’ANAFIC (SRA) Au cas où le comité conciliation et d’arbitrage ne parvient pas à
rapprocher les parties en conflits, le plaignant peut faire recours à un niveau supérieur (la commission de
passation de marché au niveau régional.)
NB : le comité de transparence est composé comme suit :

 Le Préfet ou son représentant


 Le Président du Conseil de quartier bénéficiaire
Commune urbaine  Agent de Développement Local (ADL)
 Un représentant du Service Préfectoral Développement (SPD)
 Un représentant du Service Technique Déconcentré (STD)
 Le Sous-Préfet ou son représentant
Commune rurale  Le Président du Conseil de quartier bénéficiaire
 Agent de Développement Local (ADL)
 Un représentant du Service Préfectoral Développement (SPD)
 Un représentant du Service Technique Déconcentré (STD)

Page 10 sur 33
Page 11 sur 33
SECTION III CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article 1 : DEFINITIONS
1.1 Le Maître d’Ouvrage :
Le Maître d’Ouvrage est la Commune de ………………….. Représenté par son Maire.

1.2 Le Maître d’œuvre :


Le Maître d’œuvre est l’Ingénieur Conseil ou Consultant, représentant du Maître d’Ouvrage dans
l’exécution des travaux.

1.3 Le Prestataire :
Le prestataire est la personne morale ou physique de droits guinéens dont la soumission a été acceptée
par le Maître d’Ouvrage.

Article 2 : OBLIGATIONS DES INTERVENANTS

2.1 Les obligations de l’Ingénieur Conseil :

 L’ingénieur Conseil ou Consultant est tenu de rester en permanence pendant la durée


d’exécution des Activités.
 A ce titre, il sert de trait d’union entre le Maître d’Ouvrage et le Prestataire dans la transmission
des informations et vice versa.
 Le Consultant peut à tout moment avoir accès aux travaux en préparation ou en cours
d’exécution; pour ce faire le prestataire doit assurer toute la facilité pour qu’il puisse s’acquitter
de ses fonctions.
 Le Consultant vérifie et atteste les décomptes de l’entreprise conformément aux quantités
exécutées et aux devis quantitatifs.
 L’Ingénieur Conseil examine et approuve les normes applicables aux matériaux, échantillons et
autres composantes fournis par le Prestataire en vue de s’assurer de leur conformité avec la
prescription des clauses particulières du cahier des charges, il statue sur ces questions avec
diligence et dans les délais convenus de façon à ne pas retarder les travaux.
 L’Ingénieur Conseil n’est pas habilité à relever le Prestataire de l’une quelconque de ses
obligations en vertu du contrat, non plus jusqu’à autoriser les paiements additionnels, du
changement du délai d’exécution des travaux sans l’accord du Maître d’ouvrage.
 L’ingénieur peut refuser tous travaux ou fournitures non conformes aux dispositions des
documents contractuels. S’il juge opportun et dans le cadre des objectifs du contrat, il peut exiger
une inspection des textes, des contrôles ou des essais spéciaux à quelconque stade des travaux.
Des cas d’urgence et/ou de qualification des travaux sont laissés au jugement de l’ingénieur conseil si
toute fois ces modifications n’entraînent pas une augmentation du montant du marché.

2.2 Les obligations du Prestataire:


 Le Prestataire doit créer toutes les conditions nécessaires à la réalisation des travaux demandés
dans le délai requis.
 Dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de commencer les travaux
l’entrepreneur doit soumettre à l’agrément de l’ingénieur un organigramme prévisionnel du
personnel étranger et du personnel d’encadrement qui seront employés sur le chantier.
 Le Prestataire accordera une certaine préférence à la main d’œuvre locale. Toutes fois, cette
obligation ne concerne que la main d’œuvre non qualifiée. Le prestataire est entièrement
responsable de l’adéquation de la stabilité et de la sécurité de toutes les opérations de chantier.

Page 12 sur 33
Section IV: CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

A formuler par les Ingénieurs conseils selon la nature de l’infrastructure à réaliser.

Page 13 sur 33
Section V. FORMULAIRES ET ANNEXES

1. MODELE DE SOUMISSION

ENTETE DU SOUMISSIONNAIRE

Nom de l'entreprise ou du groupement d'entreprises


Monsieur (le Représentant)
A
M. le Maire de la Commune de_____________________

Monsieur,
Après acquisition du dossier d'appel d’offres, concernant les travaux de :
______________________________________________________________________, nous
soussignés _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Noms, prénoms et fonctions)
Domicilié à: _________________________________________________________ agissant au nom et
pour le compte de__________________________________________
_______________________________________________________________________
entreprise inscrite au registre de commerce de :________ sous le numéro:________ après avoir visité
les lieux des travaux et pris connaissance de tout le dossier d'appel d'offres, nous nous engageons à
exécuter les travaux décrits ci-dessus dans un délai de:______à partir de la date de notification de l'ordre
de service, pour un montant de:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________(Montant en chiffre et en lettres)
Nous restons engagés par notre offre pour une période de validité de 120 jours après la date limite de
dépôt des offres
Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre la moins disante ni aucune des offres que vous
pouvez recevoir.
Fait à ____________ le __________________________________________
Signature _________________________________________________________
(Nom et signature du représentant du soumissionnaire).

N.B. Le mandataire doit joindre l'autorisation authentique de l'entreprise qui le mandate. En cas de
groupement, le formulaire-modèle doit porter les signatures des responsables des entreprises
concernées.

Page 14 sur 33
2. MODEL DE LETTRE DE CAUTION DE SOUMISSION

ENTETE DE LA BANQUE OU DE L’ASSURANCE

Bénéficiaire : __________________ [nom de la Commune]


Date : _____________[obligatoire] _
Caution no. : ______________[obligatoire] _
Nous soussignés ____________________[nom et adresse de l’organisme de caution (Banque ou Assurance]

Déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de ____________________ [indiquer le nom et l’adresse
complète de la PME] pour un montant de …………. [le montant en lettre] Francs Guinéens comme caution de
soumission de offre de____________[nom de la PME ou ONG] à soumissionner suite à l’avis d’appel d’offre
N°_____________ [Référence de l’avis d’appel d’offres] de la Commune de_____________[nom de la Commune]
sur financement du Fonds National de Développement Local (FNDL).

Nous nous engageons pour une durée de 120 jours à compter de la date d’ouvertures des plis fixée
le__________[indiquée la date d’ouverture des plis]

SIGNATURE et authentification du signataire________________________________[obligatoire]

Nom et adresse de l’organisme de caution___________________________________[obligatoire]

N.B. Toutes les informations en format gras-italique son obligatoire pour autre modèle proposé par les
banques ou les assurances.

Page 15 sur 33
3. FORMULAIRE SUR LES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Clauses Environnementales et sociales Types à insérer dans les dossiers d’appel d’offres (DAO)
de Travaux Contractuels

Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers
d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin
qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de
l’environnement et du milieu socio-économique.

Les clauses sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances
environnementales et sociales. Elles devront être incluses dans les dossiers d’exécution des travaux
dont elles constituent une partie intégrante. Le respect de ces clauses par les entreprises de travaux
est une exigence environnementale et sociale de l’ANAFIC.

 Directives Environnementales pour les Entreprises contractantes

De façon générale, les entreprises chargées des travaux de construction et de réhabilitation des
structures devront aussi respecter les directives environnementale set sociale suivantes :

 Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur
 Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les chantiers)
 Mener une campagne d’information et de sensibilisation des riverains avant les travaux
 Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers
 Procéder à la signalisation des travaux
 Employer la main d’œuvre locale en priorité
 Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux
 Protéger les propriétés avoisinantes du chantier
 Eviter au maximum la production de poussières et de bruits
 Eviter le déboisement excessif (Ne déboiser que la superficie utile pour implanter
l’infrastructure)
 Assurer la collecte et l’élimination écologique des déchets issus des travaux
 Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA
 Impliquer étroitement les services techniques locaux dans le suivi de la mise en œuvre
 Veiller au respect des espèces végétales protégées lors des travaux
 Fournir des équipements de protection aux travailleurs

 Respect des lois et réglementations nationales :

Le Contractant et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en
vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux
normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue
de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute plainte liée au non-
respect de l’environnement.

 Permis et autorisations avant les travaux

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations
administratives. Avant de commencer les travaux, le Contractant doit se procurer de tous les permis
nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet d’adduction d’eau potable et
d’assainissement : autorisations délivrées par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de
déboisement, d’élagage, etc.), les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, le

Page 16 sur 33
Contractant doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant
le déroulement des chantiers.

 Réunion de démarrage des travaux

Avant le démarrage des travaux, le Contractant et le Maître d’œuvre doivent organiser des réunions avec
les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques
compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires
concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître
d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux
environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.

 Préparation et libération du site-respect des emprises et des tracés

Le Contractant devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de champs,
vergers, maraîchers baraques requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire selon
un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’Ouvrage. Avant l’installation
et le début des travaux, le Contractant doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont
effectivement payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage. Le Contractant doit respecter les emprises
et les tracés définis par le projet et en aucun il ne devra s’en éloigner sous peine. Tous les préjudices liés
au non-respect des tracés et emprises définis sont de sa responsabilité et les réparations à sa charge.

 Repérage des réseaux des concessionnaires

Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit instruire une procédure de repérage des réseaux des
concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, fibres optiques etc.), sur plan qui sera
formalisée par un Procès-Verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre,
concessionnaires).

 Libération des domaines publics et privés

Le Contractant doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible
d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les
emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition.

 Programme de gestion environnementale et sociale

Le Contractant doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de


gestion environnementale et sociale du chantier.

 Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel

Le Contractant doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la
base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les
IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. Le Contractant doit sensibiliser son
personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués
les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA.

 Emploi de la main d’œuvre locale

Le Contractant est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-d’œuvre
possible dans la zone où les travaux sont réalisés.

Page 17 sur 33
 Normes d’implantation des infrastructures

1. Site situé de préférence sur un terrain plat afin de limiter les risques d’érosion ; en cas de pente
modérée, un système d’assainissement de surface devra être mis en place pour assurer un
écoulement des eaux pluviales hors du terrain, vers un fossé d’évacuation ou vers le réseau
d’assainissement local ;
2. En zone montagneuse, éviter les sites exposés aux vents (sommets de montagne, plateau
dénudé…), afin de limiter les effets de l’érosion éolienne (poussière et bruit) et les risques de
dégradation, voire de destruction des bâtiments (toiture emportée…) ;
3. En cas d’activités polluantes (aires d’abattage, boucherie, parc à bétail, tannerie…) ou d’unités
importantes accueillant un grand nombre de personnes (centres de santé, écoles et collèges…),
éviter une implantation à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone humide, afin d’empêcher une
pollution de ces milieux sensibles ;
4. Inversement, éviter l’implantation de points d’eau à proximité des infrastructures précédentes dans
une zone de protection d’une centaine de mètres ;
5. Eviter l’implantation d’infrastructures d’éducation (écoles et collèges) ou de santé, des bureaux de
CR et des magasins de produits alimentaires à proximité des routes, en particulier en cas de trafic
important, afin de limiter les risques sécuritaires pour les enfants et l’envahissement par les
poussières.
6. Limiter l’implantation des infrastructures à proximité des sites sensibles, selon la classification des
niveaux de risques :
o Site très sensible : aucune infrastructure à moins d’une zone tampon de 500 m et, pour les
infrastructures polluantes ou pour les aménagements hydro-agricoles, à moins d’un
kilomètre ;
o Site sensible : aucune infrastructure à moins de 100 m et, pour les infrastructures polluantes
ou pour les aménagements hydro-agricoles, à moins de 500 m ;
o Site modérément sensible : aucune infrastructure polluante ou aménagements hydro-
agricoles à moins de 200 m.

7. Assurer une protection générale du chantier pour éviter la présence de personnes non
autorisées (enfants en particulier), si besoin avec l’installation de palissades ;
8. Mettre en place un règlement intérieur du chantier stipulant les heures d’ouverture et
fermeture, les règles de bonne conduite vis-à-vis des populations riveraines, les règles d’hygiène
(utilisation des commodités) et les règles de sécurité (tenue vestimentaire, port de gants et de
casque en cas de besoin.
9. Assurer un accès correctement aménagé et sécurisé pour limiter les risques sécuritaires des
riverains.
10. Dans le cas de l’utilisation de véhicules et engins, prendre toutes mesures utiles pour limiter
les nuisances des riverains, notamment l’arrosage de la zone du chantier pour diminuer la
poussière.
11. Dans le cas de l’entretien de véhicules et engins sur le chantier, prendre toutes dispositions
utiles pour récupérer et évacuer les huiles de vidange et les eaux de lavage dans des puits
perdus.

12. En cas d’utilisation de bois pour le chantier (bois d’œuvre, échafaudages, palissades…),

Page 18 sur 33
interdire les coupes de bois dans les forêts galeries encore préservées, en particulier au niveau
des berges des cours d’eau.
13. Interdire les coupes de bois dans les zones à risque d’érosion (têtes de source, versant
pentus…).

14. Utiliser du bois d’œuvre issu de plantations privées ou communautaires destinées à cet
usage (si possible) ; pour cela consulter la CR et/ou les services des Eaux et Forêts sur les
disponibilités en bois dans la zone.

15. Assurer la récupération des déchets solides (emballages, résidus de matériaux de


construction, ferraille…) pour leur traitement ou enfouissement à l’issue du chantier.
16. Assurer un assainissement correct des lieux, une collecte et une élimination des déchets par
un moyen approprié (incinération, enfouissement, évacuation vers une décharge) ; toutes
dispositions doivent également être prises pour une attitude convenable des ouvriers vis-à-vis de
la population (sensibilisation, prévention des MST et du VIH-SIDA, avec règlement intérieur).

 Clauses s’appliquant aux périmètres de protection des points d’eau


Le périmètre de protection est destiné à éviter la contamination des eaux de puits, forages, captages de
source ou impluvium. On distinguera un périmètre rapproché et un périmètre éloigné :

1. Le périmètre rapproché est destiné à éviter toute contamination directe des eaux, dans un espace
de 100 m autour du point d’eau. Dans les zones d’élevage, il sera mis en défens (clôture, haies
vives…) pour éviter l’accès des animaux et il fera l’objet de mesures de surveillance pour éviter
les mauvaises pratiques par la population (lavage de linge, nettoyage de véhicules, déversement
d’eaux usées…).
2. Le périmètre éloigné concerne les activités interdites ou réglementée dans un espace suffisant
autour du point d’eau, fixé à 300 m, notamment les activités humaines polluantes (stations-
services, abattage d’animaux…) et la présence d’animaux en nombre (troupeaux, divaguant,
parcs à bétail…)

 Respect des horaires de travail

Le Contractant doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en
vigueur. Le Contractant doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et
les jours fériés.

 Protection du personnel de chantier

Le Contractant doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes
réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs
activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). Le Contractant doit veiller au port
scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet
effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent
être appliquées au personnel concerné.

 Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement

Le Contractant doit désigner un Responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les


règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement soient rigoureusement suivies par tous
et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en

Page 19 sur 33
contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la base-vie,
adapté à l’effectif de son personnel. Le Contractant doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger
par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les
mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents.

 Mesures contre les entraves à la circulation

Le Contractant doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et
l’accès des riverains à leurs domiciles pendant les travaux. Le Contractant veillera à ce qu’aucune fouille
ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. Le
Contractant doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger.

 Repli de chantier et réaménagement

A toute libération de site, le Contractant laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut
être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement
fait constater ce bon état. Le Contractant réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en
état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le
site ou les environs.

 Protection des zones instables

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, le Contractant doit prendre les précautions
suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge
dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en
utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.

 Notification des constats

Le Maître d’œuvre notifie par écrit au Contractant tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures
environnementales et sociales. Le Contractant doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment
notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du
non-respect des clauses sont à la charge du Contractant.

 Sanction

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et sociales,


dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat.

 Signalisation des travaux

Le Contractant doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une
pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases-
vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur.

 Protection des zones et ouvrages agricoles

Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les
principales périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en particulier être
connues afin d'adapter l'échéancier à ces périodes.

 Protection des milieux humides, de la faune et de la flore

Page 20 sur 33
Il est interdit au Contractant d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de
stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides

 Protection des sites sacrés et des sites archéologiques

Le Contractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites culturels et
cultuels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour
cela, il devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des
travaux. Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont
découverts, le Contractant doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone
concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger
le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site
et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges.
Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme
national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.

 Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement

En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par
le Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont de
pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur
place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.

 Prévention des feux de brousse

Le Contractant est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux,
incluant les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et règlements
édictés par les autorités compétentes.

 Gestion des déchets solides

Le Contractant doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées
périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de
façon à ne pas laisser échapper de déchets.

 Protection contre la pollution sonore

Le Contractant est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains,
soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de
travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour; 40 décibels la nuit.

 Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux

Le Contractant doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il doit
mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. Le Contractant doit prévoir
des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i) instaurer le port de masques,
d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement des infirmeries et fournir
gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence.

 Passerelles piétons et accès riverains

Le Contractant doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des
entrées de véhicules et de piétons, par des passerelles provisoires munis de garde-corps, placés au-
dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.

Page 21 sur 33
 Services publics et secours

Le Contractant doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux.
Lorsqu’une rue est barrée, le Contractant doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions pour le
maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.

 Journal de chantier

Le Contractant doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les plaintes, les
manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la
population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre.
Le Contractant doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de l’existence
de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté.

…………………….le………./………./201….
Fonction et signature du soumissionnaire

Nom et Prénom

Page 22 sur 33
4. MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT
Le présent Marché a été conclu le…………..jour de 20….
Entre………………………………………………,domicilié à
_________________________________________________________________ (ci-après dénommer
“le Maître d’ouvrage”) d’une part et
__________________________________________________________________ domicilié à
_________________________________ (ci-après dénommé “l’Entrepreneur”) d’autre part,
Entendu que le Maître d’Ouvrage souhaite que certains Travaux soient exécutés par l’Entrepreneur, qu’il
a accepté l’offre remise par l’Entrepreneur en vue de l’exécution et de l’achèvement desdits Travaux, et
de la réparation de toutes les malfaçons y afférentes.

Il a été convenu de ce qui suit :


Dans le présent Marché, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans le
Marché dont la liste est donnée ci-après.
En sus de l’Acte d’engagement, les pièces constitutives du Marché sont les suivantes :
(a) La Lettre d’Acceptation;
(b) La soumission;
(c) Le Contrat
(d) Les spécifications techniques;
(e) Les plans et dessins ;
(f) Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif - estimatif ;
(g) Le Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG Travaux)
(g) Le Cahiers des Clauses Administratives particulière des Travaux.

En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur, comme mentionné
ci-après, l’Entrepreneur s’engage à exécuter les Travaux et à reprendre toutes les malfaçons y afférentes
en conformité absolue avec les dispositions du Marché.

Le Maître d’ouvrage s’engage à payer à l’Entrepreneur, à titre de rétribution pour l’exécution et


l’achèvement des Travaux et la reprise des malfaçons y afférentes, les sommes prévues au Marché ou
toutes autres sommes qui peuvent être payables au titre des dispositions du Marché, et de la manière
stipulée au Marché.

Signature du Maître de l’ouvrage ____________________________________________


Signature de l’Entrepreneur _________________________________________________

Page 23 sur 33
5. NOTE DESCRIPTIVE DE L’ORGANISATION ET DU PLANNING DES TRAVAUX
Le soumissionnaire fournira les notes d’information sur la manière dont-il compte organiser l’exécution
des travaux notamment au niveau des éléments suivant :

5.1 LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL CADRE AFFECTE AU CHANTIER

Fonction Nombre d’année Qualification/formation ou


N° Nom du cadre
occupée d’expérience spécialité reconnue
1
2

Indiquer l’expérience professionnelle des principaux membres de l’encadrement de l’entreprise et leurs


CV.

Date ………………………………………………………… (Signature et fonction)

5. 2 LISTE DU MATERIEL ET DE L’OUTILLAGE MIS EN PLACE SUR LE CHANTIER :

Le soumissionnaire donnera la liste du matériel et de l’outillage qu’il mettra en place pour l’exécution des
travaux qui font l’objet de ce Dossier d’Appel d’Offres en conformité avec le planning d’exécution proposé
ci-après :

Description (type, Appartenance (location ou en


N° ou identification Age et état
capacité) propre)

Date :……………………………………………………………. (Signature et fonction)

5. 3 PLANNING D’EXECUTION PAR POSTE DE TRAVAUX :


Le soumissionnaire indiquera sur cette feuille les détails du programme de construction proposé, c'est-à-
dire les activités principales conformément au délai d’exécution qu’il a lui-même proposé ou qui a été
imposé par le Maître d’Ouvrage. Il ya lieu de tenir compte des conditions météorologiques. L’utilisation
d’un chronogramme est souhaitable. Le soumissionnaire peut utiliser autant de feuilles que nécessaire.

Date : (signature et fonction).

Date de Chronogramme en barres mois 1/


N° Description Durée Date de fin
début mois 2/ mois 3…….

Page 24 sur 33
6. LISTE DES REFERENCES DE TRAVAUX SIMILAIRES EXECUTES AU COURS DES CINQ
DERNIERES ANNEES.

Le soumissionnaire doit fournir des renseignements exacts et fournir une liste des références portant sur
des réalisations de travaux de même nature et le volume de chaque type de travaux effectués au cours
de chacune des cinq dernières années et des informations détaillées sur les travaux en cours et les
engagements contractuels et les clients qui peuvent être contactés.

TRAVAUX TRAVAUX EN ENGAGEMENTS


Opération ANNEE REFERENCE
COMPLETES COURS CONTRACTUELS
BATIMENTS

VOIRIE

ASSAINISSEMNT

AUTRES

Ces références et informations sont accompagnées d’attestations /certificats et correspondants.

Fait le, (ville et date) (Signature et fonction).

7. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

a) Une lettre de soumission datée et signée ;


b) Une copie légalisée du récépissé d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier
(RCCM) ou Agrément(en cours de validité);
c) Une copie du quitus fiscal ou de la quittance en cours de validité délivré par la Direction Nationale
des Impôts et légalisée par le greffier en chef.
d) Une copie du quitus Social ou de la quittance délivré au niveau national par la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale en cours de validité et légalisée par le greffier en chef.
e) Une copie légalisée de l’attestation de non faillite en cours de validité datant d’au moins de trois
(3) mois délivrée par le Greffier en chef ou le Procureur ;
f) Une copie légalisée du certificat de non litige/non poursuite judiciaire en cours de validité datant
d’au moins de trois (3) mois délivrée par le Greffier en chef ou le Procureur;
g) Une attestation de visite de site délivrée par le représentant du district bénéficiaire.
h) Politique de sauvegarde environnementale
i) Un reçu d’achat du DAO.

Page 25 sur 33
8. Bordereau des prix et détail quantitatif – estimatif

A)- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

A élaborer par l’ingénieur de conseil selon la nature de l’infrastructure à réaliser

Page 26 sur 33
B)- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

A élaborer par l’ingénieur conseil selon la nature de l’infrastructure à réaliser

Page 27 sur 33
Section VI : MODELE DE CONTRAT DE TRAVAUX

Ce contrat est passé entre ___________________________________d’une part, représenté ci-après


par son Maire M.___________________________________ désigne sous le vocable « Maître
d’ouvrage ».et ____________________________________représenté par M.
_____________________________ci-après désigne sous le vocable « Entrepreneur » d’autre part.
Références bancaires de la PME :
 Titulaire du compte bancaire :………………………………………………… ;
 Numéro de compte en GNF :…………………………………………………... ;
 Domiciliation bancaire du
compte :…………………………………………………………………………...

Les parties ont convenu et arrête ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Objet du contrat
Ce contrat concerne les travaux de _____________________________________
______________ __________________________________________________
Lieu de réalisation des travaux ________________________________________

Article 2: Type de contrat


Le présent contrat est à prix unitaires, fermes et non révisables, selon le Bordereau des Prix unitaires et
le détail quantitatif – estimatif faisant partie du marché.
OU (SUPPRIMER L’OPTION NON RETENUE)
Le présent contrat est à prix global forfaitaire, ferme et non révisable décomposé suivant le cadre du devis
estimatif faisant partie du marché.

Article 3. Pièces contractuelles


L’ensemble des documents énumérés ci-dessous, dont l’Entrepreneur assure avoir pris connaissance,
constitue un tout définissant les conditions du contrat
o Le présent Contrat
o la lettre de soumission et ses Annexes
o le Bordereau des Prix Unitaires et le Détail quantitatif – estimatif OU la décomposition du prix
global forfaitaire suivant le cadre du devis estimatif
o Le cahier des Prescriptions Techniques et plans
o Le Cahiers des Clauses Administratives particulière des Travaux

CHAPITRE II : EXECUTION ET CONTROLE DES TRAVAUX

Article 4 : Délai d’exécution


Les travaux devront être achevés dans un délai de ….. [Préciser conformément à période de réalisation
retenue] jours à partir de la réception de l’ordre de service délivré par le Maître de l’ouvrage.

Article 5 : Modification de la consistance des travaux


Le Maître d’Ouvrage peut apporter des modifications dans la masse des travaux par des augmentations
ou des diminutions dûment notifiées à l’Entreprise par ordre de service dans ce cas, le prix du marché

Page 28 sur 33
est ajusté en conséquence sur la base des prix unitaires du Bordereau de Prix Unitaires. En même
temps, le délai est revu en conséquence.
OU (SUPPRIMER L’OPTION NON RETENUE)
Le Maître de l’Ouvrage peut apporter des modifications aux travaux par des augmentations ou des
diminutions dûment notifiées à l’Entreprise par ordre de service, dans ce cas, le montant du marché est
ajusté en conséquence sur la base de la décomposition du prix forfaitaire du prix global forfaitaire. En
même temps, le délai est revu en conséquence.

Article 6 : Sous-traitance
L’Entrepreneur ne pourra sous-traiter une ou plusieurs parties des travaux que sous son entière
responsabilité et qu’avec le consentement du Maître d’Ouvrage.

Article 7 : Contrôle de l’exécution des travaux


L’exécution de ce contrat est contrôlée par les représentants du Maître d’Ouvrage réunis au sein d’un
Comité de Suivi et d’Entretien du Maître d’Ouvrage avec l’assistance de l’ingénieur Conseil mandaté
par le Maître d’Ouvrage.
En cas de non-conformité aux normes et règles de la profession, les Représentants du Maître
d’Ouvrage pourront attirer l’attention de l’entrepreneur sur les manquements constatés. Les travaux
mal réalisés seront refaits ou corrigés par l’Entrepreneur après évaluation contradictoire de l’Ingénieur
Conseil.

Article 8 : Responsabilité
Pendant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur est responsable de tous les dégâts ou accidents
causés à une tierce personne par son personnel et ses équipements.

Article 9 : Pénalités de retard


En cas de retard dans l’exécution des travaux par rapport aux délais fixés dans le marché,
l’Entrepreneur est passible d’une pénalité de 1/2000ème par jour de retard sur le montant des travaux
restants, sauf en cas de force majeure.

Les pénalités de retards sont plafonnées à 10% du montant initial du marché. Dans le cas où le
montant total des pénalités excède 10% du montant des travaux, le Maître d’Ouvrage procédera
d’office à la résiliation du présent contrat.

Article 10 : Intérêt moratoire


En cas de retard de paiement excédant soixante jours, toute somme restante due au fournisseur par
la Commune portera paiement d’intérêt moratoire au profit du fournisseur au taux d’escompte de la
banque centrale majoré d’un point.
Cet intérêt sera cumulé à compter de la date d’échéance jusqu’à la date de paiement de la totalité de
la créance.

Article 11 : Force Majeure


Aux fins du présent contrat Force Majeure signifie tout avènement hors du contrôle des parties et qui
rend impossible l’exécution par cette partie de ses obligations. La partie qui évoque la force majeure
devra prouver (i) qu’elle a pris toutes les précautions et mesures raisonnables pour remplir les termes
du contrat et (2) qu’elle a averti l’autre partie de la situation dans les plus brefs délais.

Page 29 sur 33
Article 12 : Réception provisoire
La réception provisoire sera prononcée par le Maître d’Ouvrage à la demande de l’Entrepreneur pour
les travaux achevés. Un procès-verbal de réception provisoire sera établi par le Maître d’Ouvrage
après consultation du Comité de Suivi et d’Entretien et avis de l’Ingénieur Conseil.

Article 13 : Réception définitive


La réception définitive interviendra après un délai de garantie de 6 mois à compter de la date de
réception provisoire. Un procès-verbal de réception définitive sera établi par le Maître d’ouvrage après
consultation du Comité de suivi et d’entretien avec l’appui de l’ingénieur Conseil.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 14 : Montant du contrat


Le montant du contrat est fixé à la somme de ____________________________GNF comprenant
toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux et tous les
impôts droits et taxes dus par l’Entrepreneur en raison de l’exécution des travaux.

Article 15 : Origine des fonds


Le montant total de l’ouvrage est financé entièrement à 100% par le Fonds National de
Développement Local (FNDL) à travers l’Agence Nationale de Financement des Collectivités.

Article 16: Modalités de Paiement

Option 1 : Avance de démarrage :


Une avance de démarrage de ___________ GNF (soit 30% du montant total du contrat est accordée à
l’Entrepreneur à sa demande, au moment de l’établissement de l’ordre de service. Cette avance doit être
couverte d’une garantie bancaire d’égale valeur. Le paiement des décomptes se fera de la manière
suivante :
 Premier décompte de ____________________ GNF (soit 20% du montant total du contrat) payable
lorsque les travaux auront atteint 50% de réalisation physique, sur présentation en deux (2) copies
originales chacune : i) 1 demande de paiement, ii) 1 Facture en bonne et due forme, iii) 1
Attachement, iv) 1 Décompte et v) l’Ordre de paiement du comité de suivi et de gestion (établis par
le maître d’ouvrage).
 deuxième décompte de ____________________ GNF (soit 25% du montant total du contrat) payable
lorsque les travaux auront atteint 75% de réalisation physique, sur présentation en deux (2) copies
originales chacune : i) 1 demande de paiement, ii) 1 Facture en bonne et due forme, iii) 1
Attachement, iv) 1 Décompte et v) l’Ordre de paiement du comité de suivi et de gestion (établis par
le maître d’ouvrage).
 Après Réception provisoire _________________________ GNF (soit 15% du montant total du
contrat payable sur présentation en deux (2) copies originales chacune : i) 1 demande de paiement,
ii) 1 Facture en bonne et due forme, iii) 1 Attachement, iv) 1 Décompte, v) l’Ordre de paiement du
comité de suivi et de gestion, vi) Le PV de levée des réserves confirmées par l’ingénieur conseil et
vii) Le PV de réception provisoire.
 Après Réception définitive ______________GNF (soit 10% du montant total du contrat, représentant
la retenue de garantie), payable, sur présentation en deux (2) copies originales chacune : i) 1

Page 30 sur 33
demande de paiement, ii) 1 Facture en bonne et due forme, et les documents suivants, établis par le
maître d’ouvrage, notamment : iii) l’Ordre de paiement du comité de suivi et de gestion, iv) Le PV de
levée des réserves confirmées par l’ingénieur conseil, v) Le PV de réception définitive.

Option 2 : Préfinancement :

L’entrepreneur présentera son premier décompte en deux (2) copies originales chacune composé de : i)
1 demande de paiement, ii) 1 Facture en bonne et due forme, iii) 1 Attachement, iv) 1 Décompte et v)
L’Ordre de paiement du comité de suivi et de gestion, lorsque les travaux auront atteint 50% de réalisation
physique et il recevra un paiement égal à 40% du montant total du contrat.
Le paiement des décomptes se fera de la manière suivante :
 Après Réception provisoire _________________________ FG (soit 50% du montant total du contrat)
payable sur présentation en deux (2) copies originales chacune : i) 1 demande de paiement, ii) 1
Facture en bonne et due forme, iii) 1 Attachement et iv) 1 Décompte et les documents suivants établis
par le maître d’ouvrage, notamment : v) l’Ordre de paiement du comité de suivi et de gestion, vi) Le
PV de levée des réserves confirmées par l’ingénieur conseil, vii) Le PV de réception provisoire.
 Après Réception définitive ______________FG (soit 10% du montant total du contrat, représentant
la retenue de garantie), payable sur présentation en deux (2) copies originales chacune : i) 1
demande de paiement, ii) 1 Facture en bonne et due forme, et les documents suivants, établis par le
maître d’ouvrage, notamment : iii) l’Ordre de paiement du comité de suivi et de gestion, iv) Le PV de
levée des réserves confirmées par l’ingénieur conseil, v) Le PV de réception définitive.
Le maître de l’ouvrage procédera aux paiements par chèque ou par virement, sur la base des documents
ci-dessus cités.
Article 17 : Délai de Paiement
Le paiement se fera dans un délai maximum de 30 jours à compter de la présentation des factures et
documents exigibles (décomptes visés, factures et PV de réception).

Article 18 : Résiliation
Le contrat peut être résilié à l’initiative d’une quelconque des parties au contrat si l’autre partie persiste
dans un manquement à ses obligations après mise en demeure adressée et restée sans suite 15
jours au minimum avant la date de résiliation :
Le présent marché est résilié d’office et de plein droit
 lorsque le montant total des pénalités excède 10% du montant total du marché
 si suite à un cas de force majeure la partie qui s’en prévaut est dans l’incapacité
d’exécuter de manière substantielle ses obligations pendant une période de 30 jours.
 Faillite constatée de l’entreprise

Article 19 : Litiges
Tout litige ou différend pouvant découler de l’exécution du présent contrat sera réglé à l’amiable dans un
délai maximum de 30 jours à partir de la saisine à travers le comité de conciliation et d’arbitrage. A défaut,
il sera soumis aux tribunaux compétents.

Article 20 : Droit applicable


Le droit applicable au présent contrat est le droit de la République de Guinée.

Page 31 sur 33
Article 21 : Entrée en vigueur
Le présent contrat entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties et son approbation par le
Service Régional de l’ANAFIC (SRA) de…………….

Fait à _________________le_________________

Ont signé :
Représentant du Maître d’Ouvrage Représentant de l’Entrepreneur:
…………………………………. ………………………………………

Visa du Représentant du Service Régional de l’ANAFIC :

________________________________________

Page 32 sur 33
PLAN
A ELABORE PAR L’INGENIEUR CONSEIL

Page 33 sur 33

Vous aimerez peut-être aussi