03 - CPS PDF

CPS- 05
ROYAUME DU MAROC
Marché n° : …………… / 2018

Issu de l’appel d’offres n°: 72/ 2018
OBJET : TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES QUARTIERS

SOUS EQUIPES AZROU 5éme TRANCHE
A LA COMMUNE TERRITORIALE D'AIT MELLOUL
CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES
Marché passé par appel d'offre ouvert sur offres de prix en application alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de
l'article 17 et alinéa 3, paragraphe 3 de l'article 17 du Règlement relatif aux marchés du Groupe AL OMRANE du 15/11/2015.
Objet : TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES QSE D’AZROU A LA COMMUNE TERRITORIALE D’AIT MELLOUL
1
CPS- 05
Marché N°………….……………/2018
Marché passé par appel d'offre ouvert sur offres de prix, en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de L’article 16,
paragraphe 1 de l’article 17 et de l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17, du Règlement relatif aux marchés du Groupe
AL OMRANE du 15/11/2015.
Entre :
La Société AL OMRANE SOUSS MASSA, représentée par Monsieur Younes SEFIANI Le Directeur Général de la
Société. Désigné ci-après par le terme "maître d’ouvrage",
D’une part.
ET
La société ( Entreprise):……………………………………………………………………………………………………….……………………
Représentée par :
M……………………………………….………….……qualité…………………………..………..…………………………………………………….
Agissant au nom et pour le compte de ….……………………………………..……………………………………....................................
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ………………………………………………………………….. Patente n°…………………………………….…………….
Registre de commerce de ……………………………………….………....Sous le n°…………….………..……………………………….
Affilié à la CNSS sous n° ……………………………………………………………..…………..…………………..………………….…………
Faisant élection de domicile au ……………………………………………..………………………………………………………………..
Compte bancaire ouvert auprès

de………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
N°RIB sur 24 chiffres :
Désigné ci-après par le terme « PRESTATAIRE »
D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
2
CPS- 05
SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE
ARTICLE 2 : DESIGNATION DES INTERVENANTS
ARTICLE 3: CONSISTANCE DES TRAVAUX
ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE
ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE
ARTICLE 6 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE
ARTICLE 7 : DELAI D’EXECUTION
ARTICLE 8 : DELAIS D’EXECUTION SUPPLEMENTAIRES.
ARTICLE 9 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR
ARTICLE 10: ORDRES DE SERVICE
ARTICLE 11: RESPONSABILITE DE L’ENTRENEUR
ARTICLE 12: DIRECTION DES TRAVAUX
ARTICLE 13: ORGANISATION DU CHANTIER – COORDINATION
ARTICLE 14: AGREMENT DU REPRESENTANT DE L’ENTREPRENEUR
ARTICLE 15: EMPLACEMENT A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR
ARTICLE 16 : CONNAISSANCE DES LIEUX
ARTICLE 17 : ERREURS DE DOCUMENTS
ARTICLE 18 : PLANNING D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 19: LIAISON ENTRE LA MAÎTRISE DE CHANTIER ET L’ENTREPRENEUR
ARTICLE 20 : NANTISSEMENT
ARTICLE 21 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR
ARTICLE 22 :SOUS-TRAITANCE
ARTICLE 23 : NATURE DES PRIX
ARTICLE 24 : REVISION DES PRIX
ARTICLE 25: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF
ARTICLE 26: RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE 27: ASSURANCES - RESPONSABILITES
ARTICLE 28: GARANTIE DECÉNNALE
ARTICLE 29 : APPROVISIONNEMENTS
ARTICLE 30 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX
ARTICLE 31 : DROITS DE TIMBRE
ARTICLE 32 : MAIN D'OEUVRE RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS
ARTICLE 33 : GARDIENNAGE
ARTICLE 34 : RECEPTION PROVISOIRE
ARTICLE 35 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX
ARTICLE 36 : DELAI DE GARANTIE
ARTICLE 37 : PLANS DE RECOLLEMENT
ARTICLE 38 : MODALITES DE REGLEMENT
ARTICLE 39 : PENALITES POUR RETARD
ARTICLE 40 : RECEPTION DEFINITIVE
ARTICLE 41 : RESILIATION DU MARCHE
ARTICLE 42 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
ARTICLE 43 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
ARTICLE 44 : COMPTE PRORATA
ARTICLE 45: RELATION ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MÊME CHANTIER
ARTICLE 46: SUJETIONS RÉSULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANÉE DES TRAVAUX
ARTICLE 47: AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
ARTICLE 48: DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
ARTICLE 49: TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 50: CHANGEMENT DANS L’IMPORTANCE DES DIVERSES NATURES D’OUVRAGE
ARTICLE 51: QUALITE DES TRAVAUX ET MALFACONS
ARTICLE 52: CAS DE FORCE MAJEURE
DEUXIEME PARTIE : CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES GENERALES
ARTICLE 1 : CLAUSES GENERALES ET DOCUMENTS APPLICABLES
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE GESTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
ARTICLE 3 : PROTECTION DES SOLS ET DES EAUX
ARTICLE 4 : GESTION DES DECHETS
ARTICLE 5 : NUISANCES DE CHANTIER
ARTICLE 6 : HYGIENE ET SECURITE
ARTICLE 7 : RELATIONS AVEC LE PUBLIC
ARTICLE 8 : INCIDENTS, NON CONFORMITES ET PLAINTES
TROISIEME PARTIE : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES -- DESCRIPTION DES OUVRAGES
QUATRIEME PARTIE : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF.
3
CPS- 05
PREMIERE PARTIE :
CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
4
CPS- 05
ARTICLE -1 : OBJET DU MARCHE.

Le présent marché a pour objet : Travaux de restructuration des quartiers sous équipes AZROU
5éme Tranche a la commune territoriale d'AIT MELLOUL
ARTICLE -2 : DESIGNATION DES INTERVENANTS.
Les personnes intervenant dans le présent marché sont :
 Mr le Directeur Général de la Société ALOMRANE SOUS MASSA en qualité de maître d’ouvrage, représenté
par le Directeur de l’Agence et le chef de Projet concerné.
 Mr le représentant de bureau d’étude technique BIEN en sa qualité de Maître d’œuvre
 Le représentant de la Direction Régionale de l’Habitat et de la Politique de la Ville
 Le représentant de laboratoire LPEE
Le maître d'ouvrage notifie ,conformément à l’article 4 du CCAGT , par ordre de service, à l'entrepreneur dans les
quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution
des travaux, le nom, la qualité et les missions de tous les intervenants ci-dessus.
Il lui notifie également le cas échéant, par ordre de service, les noms des organismes chargés du contrôle technique,
du contrôle de qualité et d'assistance technique dès qu'ils soient connus.
Tout changement ultérieur dans la désignation du maître d'œuvre et du bureau d’étude dans l’étendue de leurs
missions sera communiqué à l'entrepreneur par ordre de service du maître d'ouvrage.
ARTICLE -3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX.

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :
1. Travaux de terrassements généraux.
2. Travaux de corps de chaussée.
3. Travaux de construction des bouches d’égout à grille.
4. L’exécution de revêtement superficiel en enrobés bitumineux à chaud.
5. Travaux de dallage en béton.
Les travaux de voirie constituent le corps d’état principal dudit marché
ARTICLE - 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.

Les documents constitutifs du marché comprennent :
1. L'acte d'engagement ;
2. Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S).
3. Le Bordereau des prix – Détail estimatif.
4. Le CCAGT - Edition 2016
En cas de contradiction entre les documents cités ci - haut, ceux-ci prévalent dans l’ordre respectif dans lequel ils
sont énumérés ci-dessus.
ARTICLE -5 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE.

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants:
A- Textes généraux
a) La loi n 112.13 du 19 février 2015 relative au nantissement des marchés publics.
b) Le règlement relatif aux marchés du Groupe AL OMRANE du 15 novembre 2015 ;
c) Dahir n°1-56-211 du 11/12/1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de
marchés publics.
d) Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte
de l’Etat du 13/05/2016;
5
CPS- 05
e) L’arrêté du chef du gouvernement n° 3-302-15 (27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de
révision des prix des marchés publics.
f) Le dahir n° 1.85.347 du 20 Décembre 1985 portant promulgation de la loi n°30-85 relative à la taxe sur la
valeur Ajoutée (TVA) tel qu’il été complété et modifié.
Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, la sécurité du personnel et les salaires de
la main d’œuvre.
B. Textes spéciaux
1. La loi n° 12-90 du 12 juillet 1991 relative à l’urbanisme ;
2. Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) applicable aux
bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité national de génie parasismique complétés par
le règlement français (PS 92) ;
3. Le devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la décision du ministre de
l’habitat et de l’urbanisme du 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n° 406- 67 du 17 juillet
1967;
4. Devis général pour les travaux d’assainissement (Edition 1961) D.G.T.A.
5. Arrêté n°350.67 du Ministère de l’Equipement de la Formation Professionnelles et de la Formation des Cadres
du 15/07/1967 ainsi qu’aux règles techniques P.N.M. 711.005 et 006 annexées à l’arrêté n°350/67 ;
6. Le Dahir n°170-157 du 26 Joumada I 1390 (30/07/1970) relatif à la normalisation industrielle ; En l’absence
des normes marocaines, les normes françaises et en particulier les D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) se
rapportant aux travaux ;
7. La norme NM.10.01.F004 arrêté d’homologation N1137.85 du 21 Safar 1406 (5/11/1985) sur l’utilisation des
ciments ;
8. La circulaire n°6001 T.P du 07/08/1858 relative aux transports des matériaux et marchandises pour
l’exécution des travaux publics ;
9. Les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé (fascicule 61 titre
VI du C.P.C. des marchés de l’état) dites règles C.C.B.A. 68 et les règles BAEL ;
10. Les règles définissant les effets de la neige et du vent (NV 65) ou similaires ;
11. Les règles de constructions en vigueur à appliquer dans les régions sujettes aux séismes (RPS 2000) complétés
par le règlement français (PS 92) ;
12. Les règlements locaux concernant les alimentations en eau et électricité des logements ;
13. Les règlements de prévision contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant des
publics et locaux à usage d’habitations ;
14. Les D.T.U. 43 et 43.1 relatifs aux travaux d’étanchéité ;
15. L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de
l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.
N.B : ces listes ne sont pas limitatives ; en fait l’entrepreneur est tenu de se conformer à tous les textes et
règlements en vigueur, avant la date de la remise de son offre.
ARTICLE -6 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE.
Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par Le Directeur Général de la Société
AL OMRANE SOUS MASSA. L’approbation du présent marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution.
Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date
d’ouverture des plis.
ARTICLE -7 : DELAI D’EXECUTION.

L’entrepreneur devra exécuter les travaux objet du présent marché dans un délais de (03) trois mois, y compris
le délai de préparation et d’installation de chantier.
Le délai d’exécution court à partir du lendemain de la date indiquée sur l’ordre de service prescrivant le
commencement de l’exécution des travaux et notifié à l’entrepreneur.
Ce délai s’applique à l’achèvement parfait de tous les travaux incombant au titulaire, la remise en état des lieux et la
fourniture des plans de récolement, documents et notices d’entretien.
6
CPS- 05
Si au cours de l’exécution, le maître d’œuvre constate que les délais prévus au programme d’exécution ne sont pas
respectés, il le notifie alors par écrit à l’entrepreneur, en lui demandant de justifier le retard constaté et de proposer
les moyens nécessaires pour y remédier, tout en communiquant un programme actualisé en fonction des
modifications présentées et ce afin de permettre l’achèvement des travaux dans les délais contractuels.
Le délai global et les délais partiels d’exécution courent à partir de la date fixée par l’ordre de service prescrivant le
commencement de l’exécution des travaux y afférents.
L’ordre (ou les ordres) de service de commencement doivent préciser les tranches de travaux ou ouvrages ou
groupes d’ouvrages concernées.
Si au cours de l’exécution, le maître d’œuvre constate que les délais prévus au programme d’exécution ne sont pas
respectés, il en informe par écrit à l’entrepreneur, en lui demandant de justifier le retard constaté et de proposer les
moyens nécessaires pour y remédier et permettre l’achèvement des travaux dans les délais contractuels.
ARTICLE -8 : DELAIS D’EXECUTION SUPPLEMENTAIRES.

A partir du moment où le programme d’exécution a été mis au point, l’entrepreneur est tenu de signaler au maître
d’œuvre toute circonstance ou évènement susceptible de motiver une prolongation du délai. Toutes les justifications
nécessaires permettant au maître d’œuvre de reconnaître le bienfondé des difficultés signalées doivent être fournies.
Toutefois lesdits délais d’exécution supplémentaires doivent être concrétisés par voie d’avenants et
seulement dans les cas prévus par l’article 8-B du CCAG-T.
ARTICLE -9 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR.

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au titulaire,
contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conformée l’acte d’engagement, du cahier des
prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché telles que indiquées ci-
dessous, à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives
générales applicable aux marchés de travaux.
Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif.
ARTICLE -10 : ORDRES DE SERVICE

L’entrepreneur doit se conformer strictement aux instructions du Maître d’Ouvrage et en particulier, il doit
respecter les prescriptions de l’article 11 du C.C.A.G-Travaux en la matière.
ARTICLE -11 : RESPONSABILITE DE L’ENTRENEUR

Nonobstant les plans qui lui sont remis et la surveillance du maître d’ouvrage, l’entrepreneur reste responsable de
ses ouvrages, de leur tenue et de leur bon fonctionnement. Réputé homme de l’art, l’entrepreneur peut élever des
objections sur les pièces et plans qui lui sont remis et dans lesquels il constaterait une erreur quelconque. Dans le cas
contraire, il est réputé, avoir la responsabilité de l’ouvrage.
ARTICLE -12 : DIRECTION DES TRAVAUX

Le Maître d’Ouvrage et la maîtrise d’œuvre sont chargés du contrôle des travaux et de la conformité des ouvrages.
Ils sont seuls qualifiés pour interpréter plans et devis. L’Entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux
ordres de service qu’il reçoit à ce sujet.
Le Maître d’Ouvrage et la maîtrise d’œuvre éviteront toute communication verbale non confirmée par écrit. Les
travaux qui ne sont manifestement pas compris dans le marché ne seront payés par le Maître d’Ouvrage que s’ils ont
fait, préalablement à leur exécution, l’objet d’un écrit de sa part.
ARTICLE -13 : ORGANISATION DU CHANTIER - COORDINATION

1- Organisation du chantier :
L’Entrepreneur assure l’organisation du chantier pour permettre à tout moment le déroulement des travaux dans
les meilleures conditions et dans les délais contractuels prévus.
L’Entrepreneur doit mettre en place son propre personnel de contrôle de l’exécution. Il fait établir à ses frais les
branchements en eau et électricité correspondant aux besoins du chantier.
7
CPS- 05
2- Installation du chantier
Dès la réception de l’ordre de service prescrivant l’ouverture du chantier, l’Entrepreneur devra procéder à
l’installation de son chantier.
L'Entreprise devra soumettre au maître d’Ouvrage, avant tout début d'installation et au plus tard 15 (QUINZE)
jours après la notification de l’approbation du marché, le projet de ses installations, qui devra préciser les dispositions
envisagées pour l'implantation, l'édification et l'aménagement des bureaux, des ateliers de préfabrication, des
magasins et aires de stockage. En outre, l'Entreprise mettra en permanence des panneaux de chantier à approuver par
le maitre d’ouvrage.
L’entrepreneur devra également faire son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient être présentées
par les Administrations ou collectivités locales pour usage des voies ou des réseaux publics.
L’entrepreneur s’engage également à garantir l'emplacement de son installation de chantier.
3- Mission de la Maîtrise du chantier

La maîtrise de chantier a pour mission d’assurer le contrôle, l’ordonnancement et la coordination des travaux de
l’opération.
En conséquence, les entrepreneurs ou installateurs, sans exception, ne pourront en aucun cas se dérober aux
obligations résultant de l’intervention de cette dernière.
ARTICLE -14 : AGREMENT DU REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRENEUR

Le représentant de l’Entrepreneur doit être agrée par le Maître d’Ouvrage et en particulier, présenter des
références personnelles attestant qu’il a déjà exécuté avec succès des travaux d’importance équivalente à ceux du
présent marché.
ARTICLE -15 : EMPLACEMENT À LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Le Maître d’Ouvrage mettra gratuitement à la disposition de l’Entrepreneur les terrains nécessaires à l’édification
des installations annexes du chantier (atelier, magasin, bureau, emplacement de stockage etc…) sous réserve que
l’entrepreneur ait fait connaître ses besoins et qu’un accord soit intervenu avant l’ouverture du chantier sur leurs
dimensions et leur implantation.
ARTICLE -16 : CONNAISSANCE DES LIEUX.

L’entrepreneur atteste, qu’il a reconnu en personne ou fait reconnaître par un représentant qualifié, l’emplacement
des ouvrages à réaliser et des usines ou autres lieux d’approvisionnement .Il est censé avoir une parfaite connaissance
des lieux et des sujétions d’exécution résultant des conditions du site du chantier. Il ne peut, en aucun cas, formuler de
réclamations basées sur une connaissance insuffisante des lieux et des conditions d’exécution des travaux.
L'entrepreneur déclare :
 Avoir pleine connaissance de l'ensemble des travaux à réaliser,
 Avoir fait préciser tout point susceptible de contestation,
 N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par lui et de nature
à donner à discussion,
 Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain d'emplacement des constructions des accès, des
alimentations en eau et électricité, des disponibilités pour empreint de matériaux, et toutes autres difficultés
qui pourraient se présenter, pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.
ARTICLE -17 : ERREURS DE DOCUMENTS.

L’entrepreneur est tenu de vérifier tous les plans et documents remis et doit signaler, dans un délai maximum de
15 jours après la réception desdits documents, toutes les erreurs matérielles éventuellement constatées sur les dits
documents.
Aucune réclamation de l’entrepreneur pour erreur de documents n’est recevable après le délai précisé.
ARTICLE -18 : PLANNING D’EXÉCUTION DES TRAVAUX.

L’entrepreneur devra soumettre à l’agrément du Maître d’Ouvrage, le planning d’exécution des travaux prévus
dans l’article 41 du CCAGT, ainsi que les mesures générales qu’il entend prendre à cet effet dans un délai maximum de
8
CPS- 05
de 15 jours à compter de la date de l’ordre de service de commencer les travaux. Il doit aussi lui soumettre tout
document dont l’établissement lui incombe, tel que mémoire technique d’exécution ou autre assortis de toute
justification utile.
Ce planning devra mettre en évidence :
- Les tâches à accomplir pour exécuter les différents ouvrages et leur enchaînement
- Pour chaque tâche, la date prévue de son achèvement et la marge de temps disponible pour son exécution.
- Pour les tâches qui conditionnent le délai d’exécution, le programme soulignera les moyens mis en œuvre
(matériel, personnel, etc…) correspondant à la durée d’exécution prise en compte
- Le Maître d’Ouvrage retournera ce planning à l’entrepreneur, soit revêtu de son visa, soit s’il y a lieu,
accompagné de ses observations dans un délai maximal de huit (8) jours ouvrables.
L’entrepreneur procédera périodiquement à la mise à jour du planning après accord et validation du maître
d’ouvrage.
ARTICLE 19 : LIAISON ENTRE LA MAÎTRISE DE CHANTIER ET L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur est tenu de fournir à tout moment toutes renseignements intéressant l’exécution du marché que la
maîtrise d’œuvre juge nécessaires de connaître et ce, en raison de l’incidence des travaux confiés à l’Entrepreneur sur
les travaux confiés à d’autres entreprises
L’Entrepreneur est tenu d’informer notamment la personne chargée du suivi des travaux des incidents de
chantier, de l’avancement des travaux, de la situation des effectifs, de l’état des livraisons du chantier et des
commandes de matériaux (approvisionnements, fournitures, etc...) et doit mettre à la disposition de celle-ci
tous documents relatifs à l’exécution des travaux.
ARTICLE -20 : NANTISSEMENT.

Le Maître d'ouvrage délivrera à l'entrepreneur à sa demande et contre récépissé, un exemplaire du marché
approuvé destiné au nantissement. Les frais de timbre de cet exemplaire supplémentaire sont à la charge de
l’entrepreneur.
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loin° 112-13
relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabbi II (19 février2015),
étant précisé que :
- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins du
Directeur Général de la Société AL OMRANE SOUS MASSA.
- Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du
maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis
sous sa responsabilité.
- Les dits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication
d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.
- Les paiements prévus au marché seront effectués par le Directeur Général de la Société AL OMRANE SOUS
MASSA seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.
- Le maître d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire
unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le
nantissement du marché.
ARTICLE -21 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR.

Conformément à l’article 20 du CCAGT , L'entrepreneur est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans
l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la
notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché en application des dispositions de l'article 153 du décret
n° 2-12-349 précité .
Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables
lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions
spéciales.
2- En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.
9
CPS- 05
ARTICLE -22 : SOUS-TRAITANCE.

La sous-traitance dans le cadre du présent marché est régie par l’article 141 du règlement des marchés du Groupe
AL OMRANE.
Si l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :
- l’identité, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse des sous- traitants ;
- le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;
- la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ;
- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ; et une copie certifiée conforme du
contrat de sous-traitance.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du
Règlement relatif aux marchés du Groupe AL OMRANE.
La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le
lot ou le corps d’état principal du marché.
Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des
prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises conformément à l’article 141 de
règlement précité.
Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant
envers le maître d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maître d’ouvrage ne se reconnait aucun lien
juridique avec les sous-traitants.
ARTICLE -23 : NATURE DES PRIX.

Il sera fait application des dispositions de l’article 53 du CCAG-Travaux
Les sommes dues au titulaire du présent marché sont calculées par application des prix unitaires portés au
bordereau des prix - détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement
exécutées conformément au marché.
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris
tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une marge pour bénéfices et risques
et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.
ARTICLE -24 REVISION DES PRIX.

Les prix du marché sont révisables en application de l'article n° 54 du C.C.A.G.T, et de l’arrêté du chef du
gouvernement n° 3-302-15 (27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés
publics :
- Si pendant le délai contractuel, des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les prix du
marché sont révisés par application de la formule ci-dessous :
TRAVAUX DE VOIRIE
P = Po x (0,15 + 0,85 x TR3bis/TR3biso)

Définition des Index
P = Montant H.T révisé des travaux

Po = Montant H.T révisé des travaux au condition économique d'origine
TR3bis = Indice global des travaux de construction de route, y compris fourniture de liants
Hydrocarbonés du mois de la date exigibilité de la révision
TR3biso= Valeur du même indice global relatif à la prestation considéré au mois d’ouverture des plis.
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
P = Po x (0,15 + 0,85 x TR2/TR2o)
Définition des Index
10
CPS- 05
P = Montant H.T révisé des travaux

Po = Montant H.T révisé des travaux au condition économique d'origine
TR2 = Valeur de l'Indice global relatif à la prestation du mois de la date d'exigibilité de la révision
TR2o = Valeur du même Indice global relatif à la prestation considéré au mois d’ouverture des plis.
La valeur du même indice global relatif à la prestation au mois d’ouverture des plis considéré comme mois de
référence ou comme époque de base.
Le résultat final du coefficient de révision des prix ainsi que les résultats des rapports relatifs aux calculs
intermédiaires sont arrêtés à la quatrième décimale.
ARTICLE -25 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à (QUINZE MILLES DIRHAMS) (15 000.00 DHS).
Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d’ouvrage notamment dans les cas cités au paragraphe 01 de
l’article 18 du CCAG – travaux.
Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions du paragraphe 01 de l’article
19 du CCAG – travaux.
Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du marché arrondi au dirham supérieur,
augmenté par celle des avenants. Conformément aux dispositions à l’article 15 du CCAG – travaux.
Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours (VINGT JOURS) qui suivent la
notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste
acquis au maître d’ouvrage.
Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement conformément aux dispositions du paragraphe 2 de
l’article 18 du CCAG travaux.
Le cautionnement définitif sera restitué, sauf les cas d'application du paragraphe 2 de l’article 18 du CCAG travaux,
ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai
maximum de trois (3) mois suivant la date de la réception définitive des travaux, s’il a rempli toutes ses obligations
vis-à-vis du maître d’ouvrage.
ARTICLE -26 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie égale à dix pour cent (10%) sera prélevée sur le montant de chaque acompte à titre de
garantie. Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté le
cas échéant, du montant des avenants. Conformément à l’article 64 du CCAGT
La retenue de garantie est remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire
constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, conformément à l’article 17 du CCAG-
Travaux.
Toutefois, si le marché prévoit des réceptions provisoires partielles aboutissant à l’élaboration de décomptes
définitifs partiels, il sera opéré, à la demande de l’entrepreneur, à chaque réception définitive partielle le
remboursement d’une partie de la retenue de garantie, correspondant à la part initiale des travaux réalisés et
réceptionnés.
La retenue de garantie est restituée à l’entrepreneur ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une
mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception
définitive des travaux.
Il est prévu de retenue de garantie au titre du présent marché.
ARTICLE -27 : ASSURANCES – RESPONSABILITES.

L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations des
polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce,
conformément aux dispositions de l’article 25 du CCAG-Travaux.
 Risques à couvrir :
a) Accidents de la circulation :
11
CPS- 05
Doivent être garantis par l’Entrepreneur tous les risques relatifs aux accidents de la circulation ; les garanties
doivent notamment couvrir :
-Les véhicules et autres engins mobiles, propriétés de l’Entrepreneur.
-Les personnes transportées.
-Les tiers.
b) Accidents de travail :
Doivent être garanties par l’assurance de l’entrepreneur les responsabilités civiles lui incombant, en raison des
dommages qui, entre l’ordre de service de commencer des travaux et la réception définitive, seraient causés aux
agents et aux mandataires du Maître d’ouvrage ou aux tiers, par les ouvrages objet du présent marché, les
marchandises, les matériels, les installations ou le personnel de l’entrepreneur.
L’Entrepreneur sera également responsable des préjudices qu’auraient à subir les utilisateurs du réseau d’eau
potable dans le cas de perturbations du service des eaux imputables à l’Entrepreneur.
c) Responsabilité civile incombant :

-A l'entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu'a la réception
définitive, les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de l'entrepreneur etc... Quand il est démontré que
ces dommages résultent d'un fait de l'entrepreneur, de ses agents ou d'un défaut de ses installations ou de ses
matériels ;
- A l'entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du maître
d'ouvrage ou de ses représentants ainsi qu'aux tiers autorisés par le maître d'ouvrage a accéder aux chantiers, jusqu'à
la réception définitive ;
- Au maître d'ouvrage, en raison des dommages causés aux tiers sur le chantier et ses dépendances par ses
ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents, etc.
Le contrat d'assurance correspondant à cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours
contre le maître d’ouvrage ;
- au maître d'ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de l'entrepreneure provenant, soit du fait
de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraînerait un recours de la victime ou de
l'assurance "accident du travail".
d) Dommages à l’Ouvrage :
Doivent être garantis, pendant la durée des travaux et jusqu'à la réception provisoire, les ouvrages objets du
présent marché, les ouvrages et les installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et
approvisionnements divers, ainsi que tous les locaux lui appartenant ou mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrage,
contre les risques d’incendie, inondation vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cas de force majeure.
 Sous-traitants :
Les garanties des contrats cités ci-dessus doivent être étendues aux sous-traitants, sauf si les sous-traitants sont
déjà couverts pour ces risques ; les contrats propres aux sous-traitants devront être présentés au Maître d’Ouvrage à
sa demande, ainsi qu’une attestation de validité et de paiement des primes en cours.
Les polices d’assurance mentionnée au paragraphe ci-dessus du présent article doivent comporter une
clause interdisant leur résiliation sans accord écrit du maître d’ouvrage. Ces dispositions s’appliquent
également aux sous-traitants.
ARTICLE 28 : GARANTIE DÉCENNALE

La garantie décennale n’est pas prévue dans le cadre de ce marché.
ARTICLE -29 : APPROVISIONNEMENTS.

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés
à entrer dans la composition des travaux objet du marché.
ARTICLE -30 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX.

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions
12
CPS- 05
spéciales proviendront de carrières ou d’usines agréées par le maître d’œuvre .L’entrepreneur ne peut, en aucun cas,
se prévaloir de l’éviction par le maître d’œuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration
quelconque sur le prix de la fourniture.
Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché ou à défaut, aux
normes internationales ou à défaut aux règles de l’art usuelles.
Le maître d’œuvre peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou
produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.
L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’œuvre les matériaux ne
satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.
Le maître d’œuvre est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi. En
particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité
ARTICLE -31 : DROITS DE TIMBRE.

Conformément à l’article 7 du CCAG -Travaux, l’entrepreneur doit acquitter les droits de timbre du marché, tels
qu’ils résultent des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE -32 : MAIN D'ŒUVRE RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

La main d'œuvre nécessaire à l'exécution des travaux est recrutée par l’Entrepreneur, sous son entière
responsabilité et suivant la réglementation en vigueur. Le directeur de chantier doit être agrée par le Maître d’ouvrage
et présenter des références personnelles attestant qu'il a déjà exécuté, dans les conditions satisfaisantes, des travaux
de nature et d'importance similaires.
L'entrepreneur ainsi que ses sous-traitants sont soumis aux obligations prévues par les lois et règlements en
vigueur régissant, conformément aux articles 22 et 23 du CCAGT édition 2016, notamment :
- le recrutement et le paiement des ouvriers ;
- les droits sociaux, Hygiène, la sécurité des ouvriers et la couverture des accidents de travail ;
- la couverture médicale de son personnel ;
ARTICLE -33 : GARDIENNAGE.

L’entrepreneur prendra en charge le gardiennage de la totalité du chantier durant toute la durée des travaux y
compris les journées d’arrêt ordonnées par la Sté AL OMRANE SOUSS MASSA, les journées fériées et chômées pendant
toutes les vingt-quatre heures et ce depuis le jour de commencement des travaux jusqu’à la date d’approbation du
procès-verbal de la réception définitive. Dans le cas de constatation du vol des matériaux ou matériels ou de
dégradation avant la réception définitive, l’entrepreneur reste le seul et unique responsable du chantier.
ARTICLE -34 : RECEPTION PROVISOIRE.

Il sera fait application des dispositions de l’article 73 du CCAG-Travaux.
A l’achèvement des travaux, le maître d’ouvrage s’assure en présence de l’entrepreneur de la conformité des
travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.
Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire signé par les
membres de la commission de réception désignée à cet effet par le maître d’ouvrage.
Si le maître d’ouvrage constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas
conformes aux spécifications du marché, l’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux
règles de l’art... A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.
ARTICLE -35 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX.

Pour le nettoiement du chantier, il sera fait application des dispositions de l’article 44 du CCAG-Travaux.
Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de
l’entrepreneur est de Trente (30) jours.de calendrier à compter de la date de la réception provisoire.
Une pénalité particulière de mille (1000,00 mille) DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter
de la date d’expiration du délai indiqué plus haut.
Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur.
ARTICLE -36 : DELAI DE GARANTIE.

13
CPS- 05
Conformément à l’article 75 du CCAG-Travaux le délai de garantie est fixé à Douze (12) mois à compter de la date
de la réception provisoire.
Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les plans de recollement conformes à
l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de malfaçons ou d’insuffisances constatées et de
remédier à l’ensemble des défectuosités, sans pour autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu à paiement à
l'exception de ceux résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.
ARTICLE 37 : PLANS DE RECOLEMENT

En fin d’exécution, l’entrepreneur remettra au Maitre d’Ouvrage l’ensemble des plans de récolement sur support informatique
et 05 tirages de plans.
Faute par l'Entrepreneur d'avoir fourni les plans de récolement Quinze (15) jours après la réception provisoire, il lui sera
appliqué une retenue de 1 % (un pour cent) du montant du Marché, arrondi à la dizaine de dirhams supérieure sur les sommes
qui en seront encore dues ou à défauts sur les garanties encore entre les mains du Maître d’Ouvrage.
ARTICLE -38 : MODALITES DE REGLEMENT.

Il sera fait application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63 et 64 du CCAG-Travaux.
Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base des décomptes établis par le maître d’ouvrage en application
des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le
cas échéant.
Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés,
situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.
Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié
par le maître d’ouvrage.
Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire porté sur l’acte
d’engagement.
ARTICLE 39 : PENALITES POUR RETARD.

Il sera fait application des dispositions de l’article 65 du CCAG-Travaux.
A défaut d'avoir réalisé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire
de retard de (1 ‰, un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.
Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.
L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura
souscrites au titre du présent marché.
Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à HUIT pour cent (8%) du montant du marché modifié ou
complété éventuellement par des avenants.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure
préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 79 du CCAG-Travaux.
ARTICLE 40: RECEPTION DEFINITIVE.

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la
réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été
réparées par l’entrepreneur.
ARTICLE 41 : RESILIATION DU MARCHE.

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions de l’article 69 du CCAG-Travaux. La résiliation
du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 142 du règlement relatif aux marchés du
Groupe AL OMRANE.
La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au
titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.
ARTICLE 42 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION.

Il sera fait application aux articles 26 et 151 du Règlement relatif aux marchés du Groupe AL OMRANE.
L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de
corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation,
de gestion et d’exécution du marché.
L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son
exécution.
14
CPS- 05
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.
ARTICLE 43 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES.
Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le maître d’ouvrage et le
fournisseur, ceux-ci s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 81, 82,83et 84 du CCAG-Travaux.
Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ils sont
soumis au tribunal commercial d’SOUSS MASSA.
ARTICLE 44 : COMPTE PRORATA

Il n’est pas prévu l’établissement d’un compte prorata.
ARTICLE 45 : RELATION ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MÊME CHANTIER

Conformément à l’article 32 du CCAG-Travaux, l’entrepreneur veillera au bon ordre du chantier, assurera la
coordination des travaux et la sécurité des travailleurs ainsi que les mesures à caractère commun.
Chaque entrepreneur doit suivre l’ensemble des travaux, s’entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les
travaux ont de commun, reconnaître par avance tout ce qui intéresse les réalisations, fournir les indications
nécessaires à ses propres travaux, s’assurer qu’elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au maître
d’ouvrage.
Un planning général, portant sur l’ensemble de ces travaux, est établi à cet effet par le maître d’ouvrage et
l’ensemble des entrepreneurs.
ARTICLE 46 : SUJETIONS RÉSULTANT DE L’ÉXECUTION SIMULTANÉE DES TRAVAUX

L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité ou plus- value pour le gène
et les sujétions résultant de la présence d’ouvriers d’autres entreprises sur le chantier.
ARTICLE 47 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

En cas d’augmentation dans la masse des travaux, il sera fait application des prescriptions de l’article 57 du
CCAG/T.
ARTICLE 48 : DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

En cas de diminution dans la masse des travaux, il sera fait application des prescriptions de l’article 58 du CCAG/T.
ARTICLE 49 : TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

Pour les travaux supplémentaires, il sera fait application des prescriptions de l’article 55 du CCAG/T.
Il est précisé que, seuls seront considérés comme travaux supplémentaires et par suite réglés à l’entrepreneur les
travaux dus à des changements ordonnés par le maître d’ouvrage et prescrits par ordre de service.
ARTICLE 50 : CHANGEMENT DANS L’IMPORTANCE DES DIVERSES NATURES D’OUVRAGE

Il sera fait application des prescriptions de l’article 59 du CCAG/T en cas de changement dans les diverses natures
d’ouvrages.
ARTICLE 51 : QUALITE DES TRAVAUX ET MALFACONS

Les ouvrages doivent être d’excellente qualité, conforme en tous points aux règles de l’art, exempts de toutes
malfaçons et présenter toute la perfection dont ils sont susceptibles.
Si les malfaçons viennent à être dévoilés, les ouvrages seront démolis et refaits aux frais de l’entrepreneur, si ces
réfections entraînent des dépenses pour d’autres travaux, ces dépenses seront également à la charge de
l’Entrepreneur concerné.
En application des prescriptions du CCAG-Travaux et dans le cas où le maître d’ouvrage décide d’accepter des
ouvrages qui n’auraient pas été exécutés avec les performances exigées par le présent CPS, une moins-value pourra
être appliquée aux prix des unités d’œuvre concernés.
ARTICLE 52 : CAS DE FORCE MAJEURE

Aucun cas de force majeur n’est prévu pour ce dit marché .
15
CPS- 05
DEUXIEME PARTIE :
CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES GENERALES
16
CPS- 05
ARTICLE 1: CLAUSES GENERALES ET DOCUMENTS APPLICABLES

Dans toutes activités relatives au présent Marché, l’Entrepreneur respecte :
- l’intégralité de la réglementation marocaine, notamment en matière de protection de
l’environnement, de relations humaines, d’hygiène et sécurité sur le poste de travail ;
- Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Groupe Al Omrane, qui lui est
communiqué préalablement à la signature du Marché et qu’il est censé connaître et appliquer.
L’Entrepreneur se voit également communiquer par le Maitre d’Ouvrage les éléments suivants, en prend
connaissance avant signature du Marché, et s’y conforme dans toutes activités relatives à l’exécution du
Marché :
- Etude(s) d’Impact Environnemental (EIE) du projet faisant l’objet des prestations visées par le
présent Contrat (si applicable) ;
- Clauses environnementales et sociales des autorisations et permis du projet faisant l’objet des
prestations visées par le présent Marché (si applicable) ;
- Clauses environnementales et sociales générales des contrats d’architectes et bureaux d’études du
Groupe Al Omrane.
Les présentes Clauses Environnementales et Sociales Générales sont complétées en tant que de besoin par des
prescriptions spécifiques au Projet concerné.
ARTICLE 2: PRINCIPES GENERAUX DE GESTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
Dans toutes activités relatives au présent Marché, l’Entrepreneur prend toutes mesures faisables
techniquement et économiquement pour éviter et minimiser les impacts du Projet et des activités de
l’Entrepreneur sur l’environnement biophysique et humain. Les impacts environnementaux et sociaux qui ne
peuvent être évités ou minimisés par des mesures faisables techniquement et économiquement font l’objet
d’atténuation et/ou de compensation.
ARTICLE 3: PROTECTION DES SOLS ET DES EAUX

Dans toutes activités relatives au présent Marché, y compris dans la conception et la réalisation de travaux pour
le compte du Groupe Al Omrane, l’Entrepreneur prend toutes mesures faisables techniquement et
économiquement pour :
- Eviter ou minimiser l’érosion des sols ;
- Faire en sorte que les surfaces de sols décapées pour la construction de bâtiments ou d’infrastructure
soient réhabilitées en fin de travaux, notamment par le décapage et stockage séparés des horizons de terres
végétales puis leur remise en place en vue de la revégétalisation des surfaces dégradées par le chantier ;
- Eviter ou minimiser les impacts sur le régime des eaux superficielles et les risques d’inondation que de tels
impacts pourraient entraîner, particulièrement dans le cas où des surfaces importantes doivent être
imperméabilisées ;
- Eviter tout rejet dans les eaux superficielles qui pourrait être de nature à occasionner une contamination
physico-chimique et bactérienne de ces eaux ;
- Faire en sorte que les agrégats utilisés sur les chantiers de l’Entrepreneur proviennent de carrières dûment
autorisées.
ARTICLE 4: GESTION DES DECHETS

L’Entrepreneur prend toutes mesures faisables techniquement et économiquement pour réduire à la source la
production de déchets. Les déchets produits sont en priorité recyclés ou réutilisés et un système de tri à la
source est mis en place sur les chantiers de l’Entrepreneur dans cet objectif. Les déchets résiduels pour lesquels
il n’existe pas d’alternative à l’élimination sont éliminés dans des installations autorisées.
ARTICLE 5 : NUISANCES DE CHANTIER

L’Entrepreneur prend toutes mesures faisables techniquement et économiquement pour réduire les nuisances de
chantier, en particulier les suivantes :
17
CPS- 05
- Utilisation d’engins de chantier conformes à la réglementation et faisant l’objet d’une maintenance régulière
conformément aux prescriptions du constructeur, pour maintenir les émissions sonores et gazeuses en conformité
avec les normes applicables ;
- Respect de la réglementation et des normes concernant le travail de nuit (en général pas d’opération bruyante
entre 22h et 07h) ;
- Etablissement d’un plan de circulation des engins et véhicules de chantier, en vue de minimiser les nuisances dans
les lieux habités et les risques pour la sécurité des tiers ;
- Arrosage des surfaces de circulation non revêtues d’engins et véhicules lorsque les conditions le rendent
nécessaires pour éviter la production et l’envol de poussière.
ARTICLE 6 : HYGIENE ET SECURITE

L’Entrepreneur fait en sorte que ses personnels sur chantiers :
- Aient accès si nécessaire à des équipements sanitaires (toilettes, douches, lavabos) en nature et nombre adaptés au
nombre d’employés et à la durée de leur présence sur les lieux ;
- Puissent s’abriter en cas d’intempéries
L’Entrepreneur assure à son personnel la formation à l’hygiène et à la sécurité nécessaire à l’exercice de leurs
responsabilités sur les chantiers et présente au Maître de l’Ouvrage la preuve que cette formation a été suivie pour tous
les personnels appelés à intervenir sur chantier. La formation doit notamment aborder : l’identification des zones à
risques sur les chantiers ; le port des équipements personnels de sécurité ; le comportement à tenir en cas d’incident ; le
comportement à tenir en cas de violation des règles de sécurité par des sous-traitants ou personnels de l’Entrepreneur.
L’Entrepreneur impose à son personnel le port d’équipements personnels de sécurité adaptés aux tâches qui leur
incombent et aux conditions dans lesquelles ils travaillent et met à leur disposition ces équipements, dans le respect des
plans d’hygiène et de sécurité applicables aux chantiers sur lesquels ces personnels se trouvent.
Les équipements de sécurité obligatoires sur tout chantier du GAO sont les suivants :
- gilets réfléchissants
- casques
- bottes de sécurité.
Des prescriptions supplémentaires peuvent s’appliquer à certaines zones de chantiers particulières.
L’Entrepreneur désigne un responsable hygiène et sécurité au sein de son personnel sur chaque chantier.
L’Entrepreneur fait en sorte que ce responsable hygiène et sécurité :

- Dispose à tout moment d’un téléphone mobile en ordre de marche ;
- Connaisse les numéros d’urgence applicables au lieu du chantier ;
- Supervise la conformité des activités de l’Entrepreneur avec la réglementation et les règles particulières d’hygiène
et sécurité applicables au chantier et intervienne en cas de non-conformité constatée.
ARTICLE 7 : RELATIONS AVEC LE PUBLIC

L’Entrepreneur charge l’un de ses agents des relations avec le public. Ceci inclut les tâches suivantes :
- Recevoir toute personne souhaitant communiquer une doléance ou recevoir une information et tenir un registre de
telles interactions ;
- Communiquer des informations en tant que de besoin aux représentants des autorités locales, associations locales,
groupes de résidents, sur la base des instructions reçues du Maître de l’Ouvrage ;
- Restituer au représentant habilité du Maître de l’Ouvrage sans délai et sous forme écrite les doléances reçues du
public (rapport immédiat par courrier électronique).
ARTICLE 8 : INCIDENTS, NON CONFORMITES ET PLAINTES

L’Entrepreneur établit un rapport au Maître de l’Ouvrage en cas d’incident ou non-conformité survenant sur un chantier
de l’Entrepreneur, notamment dans les cas suivants :
- Contamination avérée d’un cours d’eau ou d’une nappe d’eau souterraine ;
- Déversement de produits potentiellement polluants tels que carburant, lubrifiant, ou autre ;
- Plaintes issues d’une localité voisine du chantier et portant sur les impacts du chantier (bruit, poussière, circulation
d’engins, sécurité, ou autre) ;
- Tout accident entraînant un arrêt de travail, y compris si les victimes sont des tiers ;
- Toute situation donnant lieu à une couverture dans la presse écrite, radiophonique, télévisuelle ou internet ;
18
CPS- 05
- Inspections des autorités en charge des aspects environnementaux, de l’inspection du travail, ou de l’hygiène et de
la sécurité.
Le rapport au Maître d’Ouvrage comprend les éléments suivants :

- Circonstances de l’incident (description détaillée de la localisation, des conditions, des matériels et personnels
impliqués, des causes possibles quand elles sont connues) ;
- Nature des conséquences (blessures, arrêt de travail, autres) ;
- Intervention des forces de sécurité ou services de secours si applicable ;
- Couverture médiatique si applicable.
19
CPS- 05
TROISIEME PARTIE : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

-- DESCRIPTION DES OUVRAGES
20
CPS- 05
CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 1. Objet du présent Cahier des Prescriptions Techniques
Le présent Chapitre du Cahier des Prescriptions Techniques a pour but de définir les conditions d'exécution, relatives aux
ouvrages du présent Marché : TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES QUARTIERS SOUS EQUIPES AZROU 5éme TRANCHE
SISE A LA COMMUNE TERRITORIALE D’AIT MELLOUL
Etendue des travaux

Les travaux comprennent notamment :
1. Travaux de terrassements généraux ;
2. Travaux du corps de chaussée.
3. T La mise à niveau des regards et des chambres de visite existants ;
4. Travaux de construction des bouches d’égout à grille
5. L’exécution de revêtement superficiel en enrobés bitumineux à chaud ;
6. Travaux de dallage en béton.
7. Les différents essais nécessaires au contrôle de qualité et de résistance des matériaux et de fonctionnement du
matériel ;
8. l’entretien des ouvrages objet du présent marché jusqu’à leur réception.
9. Divers travaux.
Article 2. Documents techniques de référence
L’Entrepreneur est tenu de se conformer et d'appliquer les prescriptions définies dans les documents de base ci-après :
- Les Normes marocaines.
- Les directives de la D.R.C.R. édition 1992.
- Tous les fascicules du C.P.C. applicables aux travaux routiers courants édition 1982.
- Les documents techniques unifiés (D.T.U)
- Les cahiers du C.S.T.B.
Article 3. Coordination des différents travaux

La coordination des travaux de l'ensemble des ouvrages ainsi que la mise en concordance des plannings constituera une des
tâches de l'Entrepreneur.
Article 4. Organisation du chantier

L'Entrepreneur devra assurer l'organisation de son chantier, de ses accès, et le déroulement des travaux pour forme à assurer
le minimum de gêne pour la circulation publique sur les voies existantes. Il assurera l'établissement et l'entretien de
cheminements provisoires permettant d'assurer une circulation normale, ainsi que toute signalisation assurant la sécurité de
la dite circulation.
PROVENANCE DES MATERIAUX
En application de l'article 38 du C.C.A.G-T, les matériaux seront dans la mesure du possible de provenance marocaine et de
lieux d'origine, désignés ci après :
Nature des matériaux Provenance

GNB 0/31,5 Roche dure utilisée pour la construction de la Carrière agréée par l’administration
couche de base de la chaussée
MS : Matériaux pour accotement Carrière agréée par l’administration
Gravettes, de tous calibres, utilisées pour le revêtement et Carrière agréée par l’administration. Etude de formulation des
pour la confection des bétons et de l'enrobe bétons, de la GBB et de l'EB par un laboratoire agrée à la
charge de l'entrepreneur
Sable De mer ou oued ou de carrière agréées
Liants hydrocarbonés Des usines Agréées par l’administration
Ciment Des usines du Maroc
Bordures de trottoirs Des usines du Maroc ou fabrication locales agréées par
21
CPS- 05
l'Administration et répondant aux normes

Aciers Des dépôts du Maroc
Par le fait même du dépôt de son offre, l'Entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, usines ou
dépôts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'accès ou d'exploitation.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.
Avant tout commencement d’approvisionnement, l'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de le Maître d’ouvrage
et du BET un échantillon de chaque espèce des matériaux ou des fournitures qu'il se propose d'employer; il ne pourra mettre
en œuvre des matériaux qu'après acceptation donnée par écrit par l'Ingénieur (Ordre de service ou cahier de chantier).
Les échantillons acceptés seront déposés au bureau du chantier prévu à l'Article 201 paragraphe 2 du D.G.A et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.
L'Entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposés.
Tous les Matériaux reconnus défectueux au moment de la vérification devront être transportés hors du chantier par
l'entrepreneur et à ses frais dans un délai de 24 heures.
Article 5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIAUX

7-1 Enduit superficiel :
A-) GRANULATS :
Les granulats pour enduits superficiels seront des gravillons raffinés de concassage ayant les dimensions suivantes
(en millimètres de maille de tamis) :
d D
4 6,3
6,3 10
10 14
7-2 – EB (0/10), ENROBE A CHAUD :

 Granulats :
Granulométrie
Classe de Dureté Propreté Angularité
% passant au tamis (mm)
fuseau
10 6 2 0.08 LA MDE ES IC
65 30 5
0/10mm 100 à à à < 25% < 20% > 40% Concassé pur
80 45 9
Couche d’accrochage :
La couche d’accrochage assure le collage du tapis d’enrobé avec le support, elle doit être en émulsion cationique à rupture
rapide avec un dosage de 500g/m2 répartie uniformément.
Article 6. EAU.
L'Entrepreneur devra se procurer à ses frais et par ses propres moyens l'eau nécessaire tant à l'exécution des travaux de
compactage qu'au gâchage des mortiers et bétons.
L'eau pour gâchage devra contenir moins de 3 grammes de sels dissous par litre.
Les eaux boueuses ou soupçonnées contenir des matières organiques, sera soumises à l'analyse chimique aux frais de
l'Entrepreneur. L'utilisation d'eau de mer est exclue.
Article 7. CIMENT
Le ciment sera livré et stocké au magasin sur le chantier à l'abri des intempéries et protégé contre l'humidité du sol. Si les
usines locales ne peuvent fournir des liants aux besoins, il pourra être fait usage des ciments d'importation.
Article 8. FONTE ET ECHELONS GALVANISES

Les fontes de voiries devront satisfaire aux conditions définies à l’Article 8 du D.G.T.A. et seront du modèle utilise par
LA RAMSA.
Les tampons ronds et les cadres correspondants, appareils siphoïdes seront en fonte Ductile. Les échelons de
descente seront en acier galvanise de diamètre 25 mm.
22
CPS- 05
Article 9. AGREMENT ET RÉCEPTION DES MATÉRIAUX :

Les matériaux proposés par l'entrepreneur sont soumis à des essais préliminaires d'agrément et à des essais de
recette.
I. ESSAIS D'AGRÉMENT :
Tous les essais d’agrément sont à la charge de l'entrepreneur dans un délai de 15 jours à dater de la notification de
l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur devra soumettre à l'approbation de l'ingénieur pour chaque
catégorie de granulats de chaque carrière, résultants des essais relatifs à ces granulats. Ces essais seront alises pour le
laboratoire agrée dans les conditions suivantes :
On procédera pour chacun des échantillons au concassage de 3 m de roche extraits de la carrière proposé, chaque
prélèvement sera opéré, insitu par un représentant du laboratoire.
Dans un délai maximum de 20 jours avant le démarrage de la fabrication, l'entrepreneur devra soumettre à
l'agrément de l'ingénieur l'étude de composition des différentes formules de l'enrobé dense à chaux (E.B).
L'étude sera faite à partir des matériaux fabriqués par la station de concassage installée sur le gisement destiné à
être exploité et portera sur au moins 3 teneurs en filet et 3 teneurs en bitume sur chaque granulométrie étudiée.
L'entrepreneur présentera simultanément l'ensemble des résultats de son étude et proposera la formule qui lui
paraîtra la mieux adaptée en définissant les tamisas de référence des classes granulaires qui seront utilisées sur le chantier.
2. ESSAIS DE RECETTE.
Ces essais sont à la charge de l'Entreprise qui les exécutera dans le laboratoire de chantier.
Ce laboratoire permettra d'effectuer tous les essais destinés à prouver la conformité des matériaux soit aux essais
préliminaires d'agrément, soit aux prescriptions du présent C.P.S celles-ci ayant priorité en cas d'ambiguïté.
Les résultats des essais de recette seront transmis à l'ingénieur au fur et à mesure de leur exécution, que les
résultats soient conformes ou non conforme fixées dans le présent C.P.S.
L'administration pourra contrôler ces essais à tout moment en les renouvelant soit au laboratoire agrée, soit par ses
propres laboratoires ; les dépenses encourues par ces essais de contrôles effectués par l'Administration seront à la charge de
l'Administration si leurs résultats sont conformes à ceux des essais fournis par l'Entreprise à la charge de celle-ci dans le cas
contraire.
Aucune tolérance autre que celles qui ont été fixés dans le C.P.S. ne sera admise.
Les matériaux ne répondant pas aux conditions requises seront refusés et mis en dépôt hors du chantier par les
soins de l'entreprise.
Les essais de contrôle seront effectués conformément aux normes définies au tableau ci après :
Nature des travaux à

Essais à réaliser Fréquence
contrôler
Exécution des remblais Analyse granulométrique sous eau 1/5000 m3
Limites d’Atterberg 1/5000 m3
Mesure de l'activité argileuse au bleu de méthylène 1/5000 m3
Essai Proctor 1/5000 m3
Mesure de la teneur en eau 1/250 ml de plate forme et par couche de 20 cm
Une pour chaque catégorie de matériaux et par
Planche d’essai de compactage
provenance
Mesure de la densité 1/250 ml de plate forme et par couche de 20 cm
Exécution des couches Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3
de forme Limites d’Atterberg 1/1000 m3
Mesure de l'activité argileuse au bleu de méthylène 1/1000 m3
Essai Proctor 1/5000 m3
Mesure de la teneur en eau 1/250 ml de plate forme et par couche de 20 cm
Mesure de dureté au Los Angeles 1/5000 m3
Une pour chaque catégorie de matériaux et par
Planche d’essai de compactage
provenance
Mesure de la densité 1/250 ml de plate forme et par couche de 20 cm
Ouvrages d’assainissement
Sable pour béton 1/10 m3 pour B2 et B3
Equivalent sable
1/50 m3 pour B4 et B5
Granulométrie 1/100 m3
Granulats pour béton. 1/20 m3 pour B2
Teneur en éléments très fins
1/100 m3 pour B4
Granulométrie 1/100 m3
Los Angeles 1/100 m3
Porosité volumétrique 1/100 m3
Granulats pour filtre et Equivalent sable 1/100 m3
drain Granulométrie 1/100 m3
23
CPS- 05
Enrochement Essai dimensionnel 1/500 m3

Essai de densité 1/500 m3
Gabions Essai de traction 1/100 unité
Essai de flexion 1/100 unité
Bordures de trottoirs en Essai de densité 1/500 m
pierre Essai de compression 1/500 ml
Essai de porosité 1/500 ml
Essai dimensionnel 1/500 ml
Bordures d’ilots Essai dimensionnel 1/500 ml
Essai de flexion 1/500 ml
Bordures de trottoirs en Essai dimensionnel 1/500 ml
béton Essai de flexion 1/500 ml
Buses en béton armé ou Essai dimensionnel 1/100ml
non armé Essai d’écrasement 1/100ml
Béton de classe B2 et B3 Etude de composition Pour chaque nature de béton
Par partie d’ouvrage
Essai de compression
Essai de traction par flexion Par partie d’ouvrage
Essai de plasticité A la demande de l’ingénieur de l’administration
Essai a effectué en cas de résultat non satisfaisants des
Essai d’auscultation dynamique
essais mécaniques
Essai a effectué en cas de résultat non satisfaisants des
Essai de chargement
essais mécaniques
Béton de classe B4 et B5 Par partie d’ouvrage et à la demande de l’ingénieur de
Essai de compression
l’administration
Essai de plasticité A la demande de l’ingénieur de l’administration
Grave non traitée GNT Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3
Equivalent de sable sur 0/5 ou 0/2 1/1000 m3
1/1000 m3
Mesure de l’activité argileuse en bleu de méthylène
Mesure de dureté Los Angeles 1/5000 m3
Mesure de la résistance à l’usure par micro Deval Humide 1/5000 m3
Mesure de l’indice de concassage 1/5000 m3
Mesure de cœfficient d’aplatissement CA 1/5000 m3
l’épaisseur de la GNT 1/200ml par couche
Mesure de la teneur en eau 1/200ml par couche
Mesure de la densité au densitomètre 1/200ml par couche
Imprégnation
Identification complète Mesure de dosage Chaque demi journée de travail ou 10.000 m²
d’un CB 0/1 Pseudo viscosité
Densité relative à 25 °C
A chaque nouveau arrivage du liant au chantier
Distillation fractionnée
Point d’éclair en vase clos
Revêtement superficiel
Identification complète Analyse granulométrique 1/200 m3
d’une émulsion Propreté (% des éléments inférieurs à 0,5 mm) 1/200 m3
Mesure de la résistance à l’usure par micro Deval Humide 1/500 m3
Mesure de l’indice de concassage 1/200 m3
Essai d’adhésivité des granulats et liant 1/500 m3
Mesure de dosage des granulats pour RS Chaque demi journée de travail ou 10.000 m2
Mesure de dosage des liants Chaque demi journée de travail ou 10.000 m²
Au démarrage et à chaque changement de l’atelier de mise
Planche d’essai de RS en œuvre du RS ou changement de la provenance des
gravettes
Teneur en diluant pétrolier
Teneur en eau
Pscudo viscosité à 25°C
A chaque nouveau arrivage du liant au chantier
Homogénéité
Stabilité au stockage
Indice de rupteur
Identification complète Charge des particules
d’un fluidifié Pscudo viscosité
Densité relative à 25 °C
A chaque nouveau arrivage de l’émulsion au chantier
Distillation fractionnée
Point d’éclair en vase clos
Grave bitume GBB ou enrobé bitumineux EB
24
CPS- 05
Granulat et sable Analyse granulométrique 1/500 m3

Limites d’Atterberg (IP) 1/500 m3
Equivalent de sable 1/500 m3
Indice de concassage 1/5000 m3
Filer d’apport Analyse granulométrique 1/100 m3
Limites d’Atterberg (IP) 1/100 m3
Essai Marchal (stabilité, fluage, compacité) 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour
Teneur en liant et filler 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour
Granulométrie du mélange 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour
Teneur en eau du mélange séché 1/500 tonnes avec minimum d’un par jour
Température du produit enrobés et des liants Toutes les heures
Essai DURIEZ (résistance, compacité, RH/RS) 1/2000 tonnes
Au démarrage et à chaque changement de l’atelier de mise
Planche d’essai de GBB et/ ou BB en œuvre du GBB et/ ou Eb ou changement de la
provenance des matériaux
Exécution des carottes sur GBB ou BB 1/250 ml de route
Identification complète
d’une émulsion de la Idem que celui du RS A chaque nouveau arrivage de l’émulsion au chantier
couche d’accrochage
Grave émulsion
Gravillons Analyse granulométrique 1/500 m3
Propreté gravillons 1/250 m3
Mesure de la résistance à l’usure par Micro Deval humide 1/5000 m3
Indice de concassage 1/2500 m3
Sables Analyse granulométrique 1/500 m3
Equivalent de sable à 10% des fines 1/250 m3
Mesure de l’activité argileuse au bleu de méthylène 1/250 m3
Filler d’apport Analyse granulométrique 1/50 m3
Mélange minéral Analyse granulométrique 1/500 m3
Mélange Grave-Emulsion Essai DURIEZ 1/1000 tonnes avec au moins 1 essai par jour
Mesure de la teneur en liant résiduel 1 essai d’extraction tous les 500 tonnes
Emulsion Idem que celui du RS A chaque nouveau arrivage du liant au chantier
Au démarrage et à chaque changement de l’atelier de
Planche d’essai de GE mise en œuvre du GE ou changement de la provenance
des matériaux
Contrôle de compactage : % des vides
Enrobés coulés à froid
Granulat et sable Analyse granulométrique 1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de stockage
Equivalent de sable 1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de stockage
Mesure de dureté Los Angeles 1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de stockage
Mesure de cœfficient d’aplatissement CA 1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de stockage
Indice de concassage 1/500 m3 Avec un essai minimum par aire de stockage
Filler d’apport Analyse granulométrique 1/100 m3
Mélange minéral Analyse granulométrique 1/100 tonnes
Mélange granulat- liant Mesure de la teneur en liant résiduel 1/100 tonnes
Pert à l’abrasion 1/800 m2 avec un minimum d’un essai par jour
Mesure de la hauteur au sable (rugosité) 1/200 ml
Mesure de cœfficient de frottement 1/200 ml
Contrôle de dosage moyen de l’ECF Par section ou par demi-journée
Emulsion Idem que celui du RS A chaque nouvel arrivage du liant au chantier
Au démarrage et à chaque changement de l’atelier de
Planche d’essai de GE mise en œuvre du GE ou changement de la provenance
des matériaux
Matériaux sélectionnés
MS Analyse granulométrique sous eau 1/1000 m3
Mesure de la teneur en Ca 1/5000 m3
Mesure de l’épaisseur du MS 1/200 ml d’accotement
Mesure de la teneur en eau 1/200 ml
25
CPS- 05
Fond de forme et/ou

Mesure de la densité au densitomètre 1/200 ml d’accotement
accotements
Matériaux Analyse granulométrique 1/100 m3
anticontaminants Analyse granulométrique 1/100 m3
Matériaux drainants Limites d’Atterberg 1/100 m3
Contrôle des travaux de Réception des fonds de fouilles 1/ unité de fondation
fondations superficielles Contrôle de béton 1/ opération de bétonnage
Contrôle des travaux de Contrôle de la boue de forage 1/ unité (pieu ou barrette)
fondations profondes Réception des fonds de fouilles et contrôle du fond de forage 1/ unité (pieu ou barrette
(Pieux ou Auscultation sonique 1/ unité (pieu ou barrette
Barrettes) Contrôle de béton 1/ opération de bétonnage
Contrôle des sables pour Equivalent de sable 1/10m3
béton Granulométrie 1/100 m3
Contrôle des granulats Teneur en éléments très fins 1/20 m3
pour béton Granulométrie 1/100 m3
Los Angles 1/100 m3
Porosité volumétrique 1/100 m3
Contrôle des résistances Essai de compression 1/ opération de bétonnage
Essai de traction par flexion 1/ opération de bétonnage
Contrôle des fournitures Contrôle de conformité
Par provenance
Conditions de stockage et état d’oxydation
Contrôle du coulis Essai de fluidité 1/ opération d’injection
d’injection Essai de d’exsudation 1/ opération d’injection
Contrôle de l’opération de Contrôle des allongements 1/ unité de précontrainte
mise en tension Contrôle des pressions 1/ unité de précontrainte
Contrôle des appareils
Contrôle de conformité
d’appui
Contrôle du produit
Contrôle de conformité Par provenance
d’étanchéité
Contrôle du joint de
Contrôle de conformité
chaussée
Article 10. VERIFICATION DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et
acceptés, indispensable à la bonne marche des travaux et dont l'échantillonnage aura été fait par l'Administration.
La demande de réception des matériaux autres que les matériaux préfabriqués devront être faite au moins dix jours avant leur
emploi. Pour les matériaux préfabriqués, le délai sera de 15 jours.
Article 11. CONSERVATION DES MATERIAUX.

Les matériaux fournis par l'Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité même après avoir été acceptés
provisoirement par l'Ingénieur. Les matériaux devront être stockés dans un emplacement sous clé et gardé.
Article 12. TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE.

- PROVENANCE DES MATERIAUX.
1- Les produits utilisés devront être homologués par le ministère de l’Equipement et du Transport ou bénéficiés d’une
autorisation d’emploi. Les fiches d’homologation de tous les produits sont à délivrer par l’entrepreneur dans son offre
technique et seront contractuelles.
2- Le marquage réalisé doit être rétro réfléchissant ; les microbilles utilisées pour la rétro réflexion des produits devront
satisfaire aux spécifications stipulées à l’article 1.2
3- Il est rappelé qu'un produit non rétro réfléchissants agréé avec adjonction des billes de verre agrées ne peut pour autant
être considéré comme un produit rétro réfléchissant agréé.
4- Les récipients contenant les produits en stock ou prêts à l’emploi porteront en plus de leur dénomination une référence de
l’agrément et dans l'ordre, la date de fabrication et un repérage pour l’utilisation (par exemple usage exclusif pour peinture sur
chaussée).
- CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET MATERIELS.
CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX
Les peintures
- Les peintures proposées pour être utilisées devront avoir été homologuées sur une chaussée revêtue d’un enduit
superficiel et présenter une durée de vie d’au moins douze (12) mois.
- D’autre part, les certificats d’homologation des peintures devront indiquer clairement les éléments qui suivent :
- Les caractéristiques d’identification du produit de base;
- Le mode, les caractéristiques et dosages pour l’application des peintures et billes de verre;
26
CPS- 05
- Les durées de vie des peintures ;

- Le type et dosage du diluant ;
- Le nom et références du laboratoire ayant contrôlé la conformité des prescriptions des peintures ;
- L’organisme de contrôle ayant homologué ces peintures.
- Lors de la période de préparation, l’Entrepreneur soumettra au Maître d'Ouvrage Délégué, pour agrément, la liste
des usines et des fournisseurs d’où proviendront les matériaux.
- Les récipients et emballages, contenant les produits en stock ou prêts à l’emploi, porteront en plus de leur dé
brassage.
Les microbilles
Les microbilles doivent répondre aux spécifications suivantes :
Granulométrie : la granulométrie des microbilles doit être comprise dans le fuseau suivant :
OUVERTURE DES TAMIS REFUS CUMULE % EN POIDS

630 microns 0 à 10
500 microns 10 à 40
 Il est vivement souhaitable l’utilisation de 5% de grosses billes >= 800 microns pour assurer la visibilité de nuit en
temps de pluie
 Défauts : le pourcentage des microbilles défectueuses (allongées, collées, casées, opaques ou contenant des
inclusions gazeuses) doit être inférieur à 20 % et la proportion de corps étrangers, c'est à dire de particules qui ne
sont pas constituées par du verre, inférieure à 1%.
 Traitement: l’entreprise doit proposer des billes traitées. Ces billes doivent être compatibles avec la peinture. Ce
traitement doit améliorer l’adhérence aux produits de marquage, et les protéger de l’humidité.
 Indice de réfraction : l'indice de réfraction des microbilles doit être supérieur à 1,5.
CARACTERISTIQUES DU MATERIEL
Les machines d’application des peintures auront les caractéristiques suivantes :
1. Machine automotrice à vitesse de déplacement de 4 à 12 km/h.
2. Autonomie de travail permettant de minimiser les opérations de rechargement de la machine en produit.
3. Dispositifs permettant d’éviter les dépôts ou la ségrégation des divers constituants.
4. Capacité d’appliquer les produits de marquage aux dosages d’homologation et aux largeurs réglementaires.
5. Dispositifs permettant le réglage simple et rapide des largeurs de bande.
6. Dispositif de saupoudrage, d’injection ou d’incorporation des billes de verre permettant une bonne répartition et un
accrochage satisfaisant.
7. dispositif efficace permettant le changement de modulation.
8. La machine doit comporter un indicateur de température du produit (pour résines thermoplastiques),
9. Pouvoir réaliser les largeurs de bandes longitudinales en une seule passe. Cette exigence ne concerne pas les lignes
d'effets de signaux, ni sur les travaux spéciaux.
10. Force de pistolage suffisante pour permettre une adhésion parfaite de la peinture sur la chaussée.
11. Disposition de limitation de jets de peinture permettant le réglage simple et rapide des largeurs de bande,
12. Le matériel de mise en œuvre sera soumis à une vérification d’un laboratoire agrée par le Ministère de l’Equipement.
De même, avant le démarrage des travaux, l'applicateur fournira un certificat de moins d'une année délivré par un
laboratoire agrée par le Ministère de l’Equipement sur l'agrément de la machine.
PLANCHE D'ESSAI
Le démarrage effectif du chantier sera conditionné par l'exécution d'une planche d'essai et par laquelle l’Entrepreneur fera
preuve :
- De la qualité et de l'état de son matériel,
- De la conformité des produits utilisés,
- Des dosages des différents produits,
- Des caractéristiques géométriques des bandes,
- De la régularité longitudinale et transversale des dosages en produits et microbilles.
- A la suite de cet examen, le Maître d'Ouvrage Délégué notifiera à l'Entrepreneur son acceptation du matériel testé.
27
CPS- 05
DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTA : l'Entrepreneur adjudicataire du présent marché doit réaliser à sa charge les études topographiques, ainsi que
le projet d'exécution des lots voirie et de dallage de l'ensemble de l'opération.
Le projet d'exécution doit être soumis à l'approbation de la commission de suivi composée du maître d'ouvrage et le
B.E.T responsable du suivi et pilotage des travaux.
L’entreprise est tenue de faire une visite des lieux.
Tous les échantillons doivent être agrées par la maîtrise d’œuvre avant leur pose, s’ils ne sont pas conformes aux
normes en vigueur, ils seront déposés et évacués du chantier.
Les fouilles dépassant les côtes admises ne seront pas payées. Les fouilles seront payées d’après les attachements
représentant l’état des lieux avant toutes exécutions et après les fouilles
Les descriptions des travaux sont données à titre indicatif, l’entreprise est appelée à réaliser des ouvrages complets,
définitifs, fonctionnels et dans les règles de l’art.
Un prix établis par l’entreprise doit tenir compte de toutes les contraintes et précisions désirables pour que l'ouvrage
fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du Marché. Aucune contestation, réclamation ou
plus-value ne sera accordée à l’entreprise après adjudication du marché.
En cas de manque de précision ou d’insuffisance dans le descriptif d’un prix, le mode d’exécution cité dans les clauses
techniques du présent CPS sera un complément à ce descriptif.
Pour tous les travaux de la Voirie, lesquels seront réglés au métré réel, il est précisé que les quantités d'ouvrages, du
présent marché, sera effectuée à partir des plans du géomètre et en fonction des relevés des cotes de plate-forme qui
seront effectués par les soins de l'Entreprise. Leur prise en compte fera obligatoirement objet d'un attachement,
impérativement vérifié par AL OMRANE et l'Entrepreneur ou par leurs représentants qualifiés.
L’entreprise doit fournir à sa charge tous les données topographiques du terrain par un géomètre agrée avant et
après l’exécution des travaux de voirie.
Toutes modifications sur les plans d’exécution seront réalisées par l’entreprise à sa charge.
L’entreprise s’engage à respecter et à réaliser à sa charge ce qui suit :
 Exécuter les travaux conformément aux plans et détails du Bureau d’étude y compris toutes sujétions.
 Etablir Les reconnaissances géotechniques complémentaires.
 Etablir Toutes les études complémentaires nécessaires à l'exécution des travaux (études de béton, etc.).
 Etablir Les études concernant l'installation, l'organisation du chantier, le programme d'exécution détaillé et la conduite
des travaux suivant un planning à faire agréer par le Maître d’œuvre
 Dans le cas où l’entrepreneur estime que certaines précautions particulières doivent être prises, il doit en aviser le BET et
le Maître d’ouvrage avant l’exécution. Au cas contraire aucune plus value ne lui serra accordée.
 Entamer Les formalités et démarches auprès des organismes pour la recherche des canalisations et d'ouvrages de toutes
sortes, existants dans le sous-sol.
 Assurer pendant toute la durée du chantier la protection des ouvrages apparents ou cachés. Il devra effectuer toutes les
réfections nécessaires à ses frais et suivant les instructions du Maître d’œuvre.
 Prendre toutes les mesures de protection des installations existantes, des matériels et matériaux entreposés même
provisoirement, des piquets de nivellement et des autres repères.
Fournir à ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil de nivellement et équipements nécessaires au contrôle de la réalisation
du chantier. Ce matériel doit rester sur le chantier à la disposition du Maître d'ouvrage pendant toute la durée du chantier.
Déblais
NB
- Avant tout démarrage des travaux du terrassement, l’entreprise doit prendre contact avec tous les
services concernées RAMSA ,ONEP, IAM, ONE, municipalité pour le repérage des réseaux existants sur
place. De même il est recommandé à l’entreprise de procéder à des sondages supplémentaires
- Toutes les fuites sur les divers réseaux (RAMSA,ONEP/ONE/IAM…) causé par les engins de la société au
moment des travaux seront réparées à sa charge (entreprise).
- L’installation et la signalisation sur chantier sont à la charge de l’entreprise, l’entrepreneur devra
exécuter ces travaux avant tout commencement.
Toutes les fouilles seront descendues aux cotes du projet et feront l'objet d'un P.V. de réception. Les prix
rémunèrent l'extraction des terres, leur sélection en vue de leur utilisation, le chargement, transport et décharge
aux remblais à réaliser, ainsi que le chargement, transport aux décharges publiques, décharge et réglage des terres
en excédent ou impropres à la mise en remblais, y compris toutes taxes ou charges y afférentes.
Le volume des déblais résultera obligatoirement de la cubature effectuée à partir du projet et des levés
topographiques existants, sans aucune considération de foisonnement.
28
CPS- 05
Les prix sont considérés valables pour toute nature de terrain, y compris les terrains rocheux où l'emploi de
masses et coins, de compresseur ou d'explosifs sera nécessaire.
Remblais
Si un lieu de dépôt de l'excédent de terres à réutiliser en remblais n'est pas désigné par le Maître d'Ouvrage,
l'Entrepreneur doit se procurer à ses frais un local de dépôt provisoire. Tous les transports, chargements et
déchargements sont également à sa charge.
Le compactage des remblais, à réaliser par couches de 20 cm d'épaisseur, sera conduit de telle sorte que la densité
sèche des remblais en place soit de 95% (quatre vingt quinze pour cent) de la densité optimum (essai Proctor
modifié) après correction du taux d'humidité des terres. Sont à la charge de l'Entrepreneur tous les frais afférents
aux contrats en vue à la réalisation des essais de compactage jugés nécessaires et demandés par le Maître
d'Ouvrage, à réaliser par un Laboratoire agrée.
Les accotements ou trottoirs seront compactés dans les mêmes conditions que l'encaissement.
Le volume des remblais résultera exclusivement de la cubature effectuée à partir du projet et des levés
topographiques existants, sans aucune considération de foisonnement.
Le Maître d'Ouvrage pourra le cas échéant, spécifier les zones d'utilisation en remblais des terres d'extraction
présentant des caractéristiques particulières.
En cas de déficit de terres pour remblais ou si les terres en provenance des fouilles ne présentent pas les qualités
nécessaires pour leur utilisation dans la réalisation des remblais, la fourniture de terres en emprunt ou en apport
pour remblais est comprise dans le prix de remblais.
Toutes sujétions et charges concernant le local et les conditions d'emprunt et d'apport, charge, décharge et
transport aux remblais sont entièrement à charge de l'Entrepreneur.
Divers
Les prix de déblais et de remblais comprennent le réglage et le compactage des fonds de forme de chaussées,
trottoirs et parkings, ainsi que la mise à niveau et compactage des fonds de forme des trottoirs non revêtus, en
déblais comme en remblais, conformément aux profils - type.
Ils comprennent aussi le cas échéant et sur demande du Maître d'Ouvrage l'extraction de la couche de terre
végétale sur une épaisseur de 15 Cm (Quinze centimètres) dans la largeur de l'emprise des chaussées dans des
zones en déblais qui seront choisies par le Maître d'Ouvrage, ainsi que le chargement de la terre végétale et son
transport aux emplacements de stockage à indiquer par le Maître d'Ouvrage.
Les prix de déblais et remblais comprennent également le débroussaillement, coupe et dessouchage d'arbres,
enlèvement de tous déchets ou débris sur les emprises des voies ainsi que leur transport et décharge aux
décharges publiques. Le cas échéant les arbres coupés et leurs souches enlevées restent propriété du Maître
d'Ouvrage.
29
CPS- 05
I. VOIRIE
PRIX N°1: SIGNALISATION TEMPORAIRE
Ce prix rémunère à la journée de signalisation temporaire de chantier. Les panneaux à utiliser seront neufs,
réceptionnés dans leurs emballage et acceptés par l’Administration avant usage.
Ouvrage payé par jour
PRIX N°2: DEBLAIS Y COMPRIS ROCHER
Ce prix rémunère l’exécution des terrassements en déblais en pleine masse pour la réalisation des plates-formes de
voirie et parkings, selon les plans de Voirie et les Dispositions Générales, en terrain de toute nature, y compris, le
rocher et le béton, et la sélection des terres en vue à leur réutilisation, charge, décharge, mise en œuvre et
transport à dépôt ou aux remblais, ou, pour l'excédent de terres, aux décharges publiques, conformément aux
Dispositions Générales.
Le prix comprend sur la largeur des emprises des voies et des parkings à revêtir :
* Les frais de protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des déblais et les frais d’évacuation
des eaux de ruissellement.
* La démolition des constructions existantes y compris évacuation des débris à la décharge publique.
Le prix comprend le réglage et compactage des fonds de forme en déblais, selon les indications du Maître
d'Ouvrage.
Ouvrage payé au mètre cube
PRIX N°3: REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME
Ce prix rémunère au mètre carré de surface effective mesurée en projection horizontale, le réglage et
compactage des terrains sur une épaisseur minimale de trente (30) centimètres à 95% de l’OPM.
Il comprend :
- La correction de la teneur en eau du sol par brassage ou arrosage.
- L’exécution éventuelle des redans ou sillons.
- Préparation dite de scarification.
Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.
Ouvrage payé au mètre carré
PRIX N°4: REMBLAIS
Ce prix rémunère la réalisation des remblais pour établissement des plates-formes de voirie (chaussées, parkings,
trottoirs, etc.) selon les plans de Voirie et les Dispositions Générales, et comprend le réglage et compactage des
remblais, ainsi que le réglage et compactage des fonds de forme en remblais à 95% de l’OPM, selon les Dispositions
générales.
Dans le cas où le volume des terres en provenance des déblais serait insuffisant pour la réalisation des remblais
prévus au projet, ou de qualité ne permettant pas leur utilisation selon le laboratoire, tous emprunts de terres
nécessaires (sable, tout- venant etc..) sont compris dans le présent prix, ainsi que toutes sujétions et frais de
charge, de décharge, de transport et de carrière.
La terre d'apport doit être approuvée ou désignée par le laboratoire ; elle doit être exemptée de toutes les matières
impropres à la mise en remblais, de souches, et de tous déchets et détritus.
Le prix comprend le réglage et compactage des fonds de forme en remblais, ainsi que le débroussaillement et
enlèvement d'arbres dans la limite des emprises des voies.
30
CPS- 05
PRIX N°5: FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GNF 2
Ce Prix rémunère la fourniture, transport et mise en place de Tout-venant G.N.F.2 0/40, concassé avec un indice de
concassage (IC>30%) en couche de fondation pour construction de chaussées ou Parkings, selon les Plans VRD, les
détails et profils-type correspondants, ainsi que les Dispositions générales et le rapport complémentaire du
laboratoire.
Aucun écart ne sera toléré en dessous des épaisseurs prétendues, considérées après compactage.
PRIX N°6: FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GNB
Ce Prix rémunère la fourniture, transport et mise en place de Tout-venant G.N.B. 0/31.5, concassé avec un indice
de concassage (IC>90%) en couche de base pour construction de chaussées ou Parkings, selon les Plans VRD, les
détails et profils-type correspondants, ainsi que les Dispositions générales et le rapport complémentaire du
laboratoire.
Aucun écart ne sera toléré en dessous des épaisseurs prétendues, considérées après compactage.
PRIX N°7: COUCHE D’IMPREGNATION
Ce prix rémunère la fourniture, le transport, le stockage sur chantier, le nettoyage de la chaussée avant enduisage,
et mise en place d'une imprégnation en émulsion de bitume en revêtement de chaussées ou parkings, de dosage
minimum 1.5 Kg/m², selon les Plans VRD, les détails et profils-type correspondants, ainsi que les Dispositions
générales et le rapport complémentaire du laboratoire.
Cette quantité sera contrôlée sur une bande de papier Kraft et par contrôle du volume répandu.
PRIX N°8: COUCHE DE ROULEMENT EN EB
Ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux et toutes sujétions pour l’exécution
de couche d’enrobé 0/10 d’une épaisseur de 5 cm mesurée après compactage réalisé conformément aux
prescriptions du C.P.S. Il comprend également, le nettoyage de la chaussée avant répandage, le balayage, le
compactage, les essais et toutes sujétions. Il comprend aussi la fourniture et mise en œuvre d’une couche
d’accrochage en émulsion de bitume à hauteur de 0,3 à 0.5 kg/m².
PRIX N°9: DALLAGE LISSE
Ce prix rémunère l’exécution d’un dallage lissé à l’helicoptere, non compris GNF, en béton prêt à l’emploi dosé à
300 kg/m3 de 15 cm d’épaisseur y compris piquage du dallage existant éventuellement, la fourniture et pose des
treillis soudés dosé à 1.032kg/m² au minimum, la réalisation des marches et contre marche en gros béton avec leur
traitement au même matériau que le dallage là où c’est nécessaire, et la mise à niveau de tous type de regard et
bouches à clé.
Ouvrage payé au mètre carré.
PRIX N°10: BORDURE TYPE T3
Ce prix rémunère la fourniture, transport et pose de bordures de trottoir type T3 classe B2, en ligne droite ou
courbe ou en bateau, pour chaussées. Il comprend la semelle en béton dosé à 250 kg/m³, les joints en mortier, la
confection des cales, essais et toutes sujétions.
À réaliser selon les indications du Maître d'ouvrage.
31
CPS- 05
Ouvrage payé au mètre linéaire
PRIX N°11: TUBE ANNELE
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de tube en polyéthylène ø 200 mm, double parois, type annulé pour
fourreau, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.
PRIX N°12: FOURREAUX EN PVC Ø100
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et pose de buse en PVC de diamètre 100mm.
Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai et le
transport à décharge de l'excédent de terres, le lit de sable et finitions nécessaires
Y compris fourniture et pose de grillage avertisseur et toutes sujétions.
PRIX N°13: FOURREAUX EN PVC Ø200
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et pose de buse en PVC de diamètre 200mm série 2.
Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai et le
transport à décharge de l'excédent de terres, le lit de sable et finitions nécessaires
Y compris fourniture et pose de grillage avertisseur et toutes sujétions.
PRIX N°14: REGARD DE TIRAGE
Ce prix rémunère à l'unité la construction de regards en béton B3 dosé à 300kg/m3 de section interne 40×40 à
toutes profondeurs conformément aux plans d'exécution, coulé dans un moule métallique sur radier et béton de
propreté de 0.10 avec feuillure pour cadre extérieur en cornière galvanisé.
Le prix de règlement s'étend pour l'ouvrage proprement dit y compris toutes sujétions de mise en œuvre de
fouilles en terrain de toutes nature, remblaiement, évacuation de déblais excédentaires, enduit intérieur, échelons,
cadres, Aciers, tampon en béton avec anneau de levage et toutes sujétions.
Ouvrage payé à l’unité
II. ASSAINISSEMENT
PRIX N°15: EXECUTION DE REGARD A GRILLE CONCAVE D400+ APPAREILS SIPHOÏDES
Ce prix rémunère la construction (ou fourniture et mise en place) de regards a grille de 0.70 x 0,70 m de
section intérieure en béton vibré dosé à 350 kg/m³ ou préfabriqués, selon plans de détail, y compris la
fourniture et pose du cadre et de la grille concave pour regards à grille de classe D400 et appareils
siphoïde.
A réaliser selon les dispositions générales.
Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le remblai, lit
de pose, fourniture et pose de buse de diamètre en PVC assainissement série 1 selon les NM en vigueur,
les remblais de tranchée compactés à 95% de l’OPM, le raccordement aux regards de visiteb existant et
finition nécessaire, ainsi que la pose des tampons et pièces en fonte dont la fourniture est payée par
ailleurs selon les indications du maître d’ouvrage et la RAMSA.
Ouvrage paye à l'unité
32
CPS- 05
QUATRIEME PARTIE :
BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF.
33
CPS- 05
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Objet : TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES QUARTIERS SOUS EQUIPES AZROU 5éme

Prix
N° Désignation des ouvrages Unité Quantité Montant DH HT
Unitaire
I VOIRIE
1 Signalisation temporaire J 90
2 Déblais y compris rocher m3 1200
3 Réglage et compactage du fond de forme m² 2727
4 Remblais m3 120
5 Fourniture et mise en place de GNF2 m3 420
6 Fourniture et mise en place de GNB m3 300
7 Couche d'imprégnation m² 1900
8 Couche de roulement en EB m² 1900
9 Dallage lisse m² 600
10 Bordure type T3 ml 600
11 Tube annelé ml 348
12 Fourreau en PVC Ø100 ml 26
13 Fourreau en PVC Ø200 ml 26
14 Regards de tirage U 6
TOTAL I
II ASSAINISSEMENT
Exécution de regard à grille concave
15 U 25
D400+ appareils siphoïdes
TOTAL II
Total en DH
TVA 20%
TOTAL GENERAL I+II TTC
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE (TTC) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
34
CPS- 05
Marché : ………………….……/2018
Objet : TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES QUARTIERS SOUS EQUIPES AZROU 5éme
Marché passé par appel d'offre ouvert sur offres de prix en application alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de
l'article 17 et alinéa 3, paragraphe 3 de l'article 17 du Règlement relatif aux marchés du Groupe AL OMRANE du 15/11/2015.
Arrêté le montant du marché à la somme de :(……………………………………………………………………..…..…………………Dhs)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lu et Accépté par l’entreprise La Maîtrise d’œuvre
Le Chef de projet Division des Achats
Le Directeur d’Agence Département

Achats et Moyens Généraux
Approuvé par le Directeur Général
35

03 - CPS PDF

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

03 - CPS PDF

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

03 - CPS PDF

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

CPS- 05

Marché n° : …………… / 2018

OBJET : TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES QUARTIERS

CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES

Compte bancaire ouvert auprès

N°RIB sur 24 chiffres :

Désigné ci-après par le terme « PRESTATAIRE »

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE -1 : OBJET DU MARCHE.

ARTICLE -3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX.

ARTICLE - 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.

ARTICLE -5 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE.

ARTICLE -7 : DELAI D’EXECUTION.

ARTICLE -8 : DELAIS D’EXECUTION SUPPLEMENTAIRES.

ARTICLE -9 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR.

ARTICLE -10 : ORDRES DE SERVICE

ARTICLE -11 : RESPONSABILITE DE L’ENTRENEUR

ARTICLE -12 : DIRECTION DES TRAVAUX

ARTICLE -13 : ORGANISATION DU CHANTIER - COORDINATION

3- Mission de la Maîtrise du chantier

ARTICLE -14 : AGREMENT DU REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE -15 : EMPLACEMENT À LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE -16 : CONNAISSANCE DES LIEUX.

ARTICLE -17 : ERREURS DE DOCUMENTS.

ARTICLE -18 : PLANNING D’EXÉCUTION DES TRAVAUX.

ARTICLE 19 : LIAISON ENTRE LA MAÎTRISE DE CHANTIER ET L’ENTREPRENEUR

ARTICLE -20 : NANTISSEMENT.

ARTICLE -21 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR.

ARTICLE -22 : SOUS-TRAITANCE.

ARTICLE -23 : NATURE DES PRIX.

ARTICLE -24 REVISION DES PRIX.

P = Po x (0,15 + 0,85 x TR3bis/TR3biso)

P = Montant H.T révisé des travaux

P = Montant H.T révisé des travaux

ARTICLE -25 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF.

ARTICLE -26 : RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE -27 : ASSURANCES – RESPONSABILITES.

c) Responsabilité civile incombant :

ARTICLE 28 : GARANTIE DÉCENNALE

ARTICLE -29 : APPROVISIONNEMENTS.

ARTICLE -30 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX.

ARTICLE -31 : DROITS DE TIMBRE.

ARTICLE -32 : MAIN D'ŒUVRE RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

ARTICLE -33 : GARDIENNAGE.

ARTICLE -34 : RECEPTION PROVISOIRE.

ARTICLE -35 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX.

ARTICLE -36 : DELAI DE GARANTIE.

ARTICLE 37 : PLANS DE RECOLEMENT

ARTICLE -38 : MODALITES DE REGLEMENT.

ARTICLE 39 : PENALITES POUR RETARD.

ARTICLE 40: RECEPTION DEFINITIVE.

ARTICLE 41 : RESILIATION DU MARCHE.

ARTICLE 42 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION.

ARTICLE 44 : COMPTE PRORATA

ARTICLE 45 : RELATION ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MÊME CHANTIER

ARTICLE 46 : SUJETIONS RÉSULTANT DE L’ÉXECUTION SIMULTANÉE DES TRAVAUX

ARTICLE 47 : AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

ARTICLE 48 : DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

ARTICLE 49 : TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES