Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire

MINISTERE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI - BOUMEDIENE

CAHIER

DES

CHARGES

APPEL DOFFRES NATIONAL RESTREINT N01/09

INTITULE

Ralisation dun parking de 2000 places lUSTHB

Lot 1 - terrassement, voiries, assainissement, CLAIRAGE EXTRIEUR et rseau AEP ET Dincendie, Lot 2 - mur de clture et poste de garde)

ISNTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

S O M M A I R E A - DISPOSITIONS GNRALES : ART 01 ART 02 ART 03 ART 04 ART 05 : : : : : OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX MODE DE PASSATION LIGIBILIT DES CANDIDATS DFINITION DES TERMES UTILISS DANS LE PRSENT CAHIER DES CHARGES VISITE DU SITE P4 P4 P4 P4 P4

B - DOSSIER DAPPEL DOFFRES ART 06 ART 07 ART 08 ART 09 : : : : PUBLICATION DE LAVIS DAPPEL DOFFRES RETRAIT DES DOSSIERS DAPPEL DOFFRES ECLAIRCISSEMENTS APPORTES AUX DOCUMENTS DAPPEL DOFFRES MODIFICATIONS AUX DOCUMENTS DAPPEL DOFFRES P5 P5 P5 P5

C - PREPARATION DES SOUMISSIONS : ART 10 ART 11 ART 12 ART 13 : : : : LANGUE DE LOFFRE CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION DLAI DE VALIDIT DES OFFRES MONTANT DE LOFFRE P5 P5-6 P6 P6

D - PRSENTATION DES OFFRES ART 14 ART 15 ART 16 ART 17 : : : : FORME ET SIGNATURE DE LOFFRE DPT DES OFFRES MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES DATE ET HEURE DE DPT DES OFFRES P6 P7 P7 P7

E - OUVERTURE DES PLIS ET VALUATION DES OFFRES ART 18 : ART 19 : OUVERTURE DES PLIS ET ANALYSE DES OFFRES CORRECTION DES ERREURS P7-8 P8

F - EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES ART 20 : ART 21 : ART 21 BIS : ART 22 : CRITERES DEVALUATION : (SYSTEME DE NOTATION) DROIT RECONNU AU SERVICE CONTRACTANT DE REJETER UNE OFFRE SOUS TRAITANCE SANCTIONS ENCOURUES PAR LENTREPRISE EN CAS DE DEFAILLANCE P8-9-10 P10 P10 P10

G - ATTRIBUTION DU MARCHE : ART 23 ART 24 ART 25 ART 26 : : : : PUBLICATION DE LAVIS DATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE MODALITES DE RECOURS NOTIFICATION DE LATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE CAUTION DE BONNE EXECUTION ET DE GARANTIE S O U M I S S I O N D E C L A R A T I O N P10 P10 P10 P11 P12 P13

S O U S C R I R E

I-INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

A - DISPOSITIONS GNRALES :

ARTICLE 01

OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le prsent Appel dOffres National Restreint a pour objet la : Ralisation dun parking 2000 places lUSTHB

Lot 1: Terrassement, Voiries, Assainissement, clairage extrieur et rseau AEP et incendie,

Lot 2 : Mur de clture et poste de garde ARTICLE 02 : MODE DE PASSATION :

Le prsent cahier des charges est pass selon la procdure dAppel d'Offres National Restreint conformment aux articles 21, 23 et 25 du dcret prsidentiel 02/250 du 24 juillet 2002 portant sur la rglementation des marchs publics, modifi et complt. ARTICLE 03 : LIGIBILIT DES CANDIDATS

LAppel dOffres National restreint sadresse tous les soumissionnaires classs la catgorie 3 et plus, remplissant les conditions de qualification correspondant au(x) lot(s) pour lesquels ils ont soumissionns, c'est--dire avoir le code des Travaux Publics pour le lot 1 et le code Btiment pour le lot 2 et rpondant aux conditions de soumission en vertu des dispositions des articles 21, 23 et 25 du dcret prsidentiel N 02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics, modifi et complt. Ne peuvent soumissionner que les entreprises Qualifies dans les champs sus cits et en situation rgulire vis--vis des organismes fiscaux reconnus aptes excuter pleinement les obligations dfinies par le prsent cahier des charges et qui ne tombent pas sous le coup dune exclusion lgale telle que : - Interdiction pnal, faillite, incapacit juridique. Les soumissionnaires intresss par le prsent appel doffres peuvent tablir leurs offres globalement ou par lots spars. Ils peuvent soumissionner pour un lot ou pour les deux lots la fois. Par ailleurs, il est prciser que les soumissionnaires peuvent tre retenus pour un, ou les deux lots la fois. ARTICLE 04 : DFINITION DES TERMES UTILISS DANS LE PRSENT CAHIER DES CHARGES

Le service contractant : Ce terme dsigne le service qui a lanc lavis dappel doffres pour la conclusion du
march.

Le cocontractant : Ce terme dsigne lentreprise qui a t retenue en vue de contracter le march, objet de lavis
dappel doffres.

Le march : Ce terme signifie laccord pass entre le service contractant et le cocontractant et se dfinit par les
clauses et conditions auxquelles les deux parties adhrent pleinement, en vue de lexcution des travaux, objet de lappel doffres.

Le soumissionnaire : Ce terme dsigne lentreprise qui a prsent une offre en vue de raliser les travaux, objet
du prsent cahier des charges. ARTICLE 05 : VISITE DU SITE

Il est recommand au soumissionnaire de visiter et dexaminer les lieux des travaux et ses environs et runir sous sa propre responsabilit tous les renseignements qui pourraient lui tre ncessaires pour prparer son offre et prendre un engagement contractuel. Les dpenses rsultant de cette visite seront sa charge.

B - DOSSIER DAPPEL DOFFRES : ARTICLE 06 : PUBLICATION DE LAVIS DAPPEL DOFFRES

Le prsent avis dAppel dOffres National Restreint est obligatoirement publi, en langue arabe et en langue franaise, dans les quotidiens et dans le BOMOP. Le dlai de lavis dappel doffres prend effet partir de sa premire parution dans les quotidiens ou le BOMOP. ARTICLE 07 : RETRAIT DES DOSSIERS DAPPEL DOFFRES

Le dossier dappel doffres sera retir lUSTHB, auprs des services du Vice Rectorat charg du Dveloppement, de la Prospective et de lOrientation (services contrats et marchs), contre le versement par mandat carte au compte CCP 320017/76 de lUSTHB, de la somme de 1500 DA. Ce montant reprsente les frais de la documentation, qui est non remboursable. ARTICLE 08 : ECLAIRCISSEMENTS APPORTES AUX DOCUMENTS DAPPEL DOFFRES

Un soumissionnaire lappel doffres, dsirant obtenir des claircissements sur les documents, pourra notifier sa requte au service contractant dans un dlai de Quinze (15) jours, avant la date limite de dpt des offres, pour permettre au contractant de fournir une rponse dans la semaine prcdant la date limite de dpt des offres. La requte est envoye par crit, par Fax ou tlgramme, ladresse du service contractant telle quelle est indique dans lavis dappel doffres. Si une requte intervient dans un dlai infrieur une semaine avant la date limite de dpt des offres, le service contractant est libre de rpondre ou non cette requte. ARTICLE 09 : MODIFICATIONS AUX DOCUMENTS DAPPEL DOFFRES

Le service contractant peut, tout moment, Trois (03) jours au moins, avant la date limite de dpt des offres, et pour tout motif que ce soit, son initiative ou en rponse une demande dclaircissements formule par un soumissionnaire, modifier, par voie damendements, le dossier dappel doffres. La modification sera notifie par crit, fax ou tlgramme, tous les soumissionnaires qui auront retir les documents dappel doffres et leur sera opposable. Pour donner aux soumissionnaires les dlais ncessaires la prise en considration de la modification dans la prparation de leurs offres, le service contractant a toute la latitude pour reculer la date limite de dpt des offres. C - PREPARATION DES SOUMISSIONS : ARTICLE 10 : LANGUE DE L OFFRE

Loffre prpare par le soumissionnaire, ainsi que toutes correspondances et tous documents concernant loffre, changs entre le soumissionnaire et le service contractant, seront rdigs en langue nationale ou en langue franaise. ARTICLE 11 : CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION

Les dossiers de soumission comprendront une offre technique et une offre financire: a- LOFFRE TECHNIQUE COMPRENDRA : La dclaration souscrire (selon modle ci-joint). Le prsent cahier des charges paraph et sign par le soumissionnaire, annex de ses spcifications techniques avec prcision des dlais de ralisation (sans rfrence au montant de loffre). Une copie lgalise du registre de commerce. Une copie lgalise du certificat de qualification et de classification professionnelle, en cours de validit. Une copie du statut particulier de lentreprise du soumissionnaire. Une attestation de visite du site dument signe par le soumissionnaire. Les rfrences bancaires (certificat de solvabilit du soumissionnaire et relevs bancaires). Le bilan comptable et ses annexes indiquant les diffrents rsultats financiers des trois dernires annes qui prcdent celle de la soumission (dment vis par les services des impts). les originaux des attestations de mises jour fiscales parafiscales (CNASAT, CASNOS et CACOBATH).

 Lextrait du casier judiciaire du soumissionnaire (original).

Copie de la carte didentification fiscale. Liste des Moyens humains et matriels mettre dans le cadre du prsent projet, appuye des pices justificatives (dclaration annuelle CNASAT, CASNOS, CACOBATH, carte grises, factures, PV de constat de huissier de justice dment agr, CV, diplmes, contrats de location notari du matriel), Exprience de lentreprise dans le domaine, appuye des attestations de bonne excution y affrentes. Le planning dexcution des travaux. NB : le dossier technique ne doit comporter aucune rfrence ou indication au montant de loffre b- LOFFRE FINANCIRE COMPRENDRA :

La lettre de soumission dment vise et date (selon modle ci-joint).

Le bordereau des prix unitaires dment sign par le soumissionnaire. Le devis quantitatif/estimatif de loffre dment sign par le soumissionnaire. Par ailleurs, il est prciser que les offres devront tre remises directement ou parvenir avant la date et heure limite de dpt des offres. Les offres adresses par poste ne seront pas acceptes si elles parviennent aprs la date et heure limite de dpt des offres. Le cachet de la poste ne fait pas foi. ARTICLE 12 : DLAI DE VALIDIT DES OFFRES.

Les soumissionnaires resteront engags par leurs offres pour une dure de Cent Quatre Vingts (180) jours. Toute offre dont le dlai de validit est infrieur ce dlai sera considre comme non conforme aux termes du prsent cahier des charges et se verra rejete. ARTICLE 13 : MONTANT DE LOFFRE

Le montant de loffre doit tre port (dans loffre financire), en toutes taxes comprises, en lettres et en chiffres dans la lettre de soumission, et au total gnral du devis quantitatif et estimatif. Le bordereau des prix unitaires doit comporter les prix en lettres et en chiffres, en hors taxes.

D - PRSENTATION DES OFFRES

ARTICLE 14

FORME ET SIGNATURE DE LOFFRE

Loffre doit tre prsente sous double pli ferm et sous forme de pli technique et pli financier, spars lintrieur de la mme offre. Celle-ci doit parvenir au service contractant avant la fin de la date et heure limites de dpt des offres. Les soumissionnaires prsenteront trois (3) exemplaires de loffre, lune devant porter la mention originale, les deux autres, la mention copie. En cas de diffrence entre les trois exemplaires, loriginal fera foi. Les trois exemplaires contenant loffre doivent tre imprims et signs par le soumissionnaire ou par une personne dment habilite excuter le march, muni dune procuration crite ou dune dcision de dlgation de pouvoir de signature au nom de lentreprise accompagnant loffre. Toutes les pages de loffre doivent tre paraphes par le signataire. Loffre ne doit contenir aucune mention entre les lignes ou de surcharge.

ARTICLE 15

DPT DES OFFRES

Les offres techniques et financires seront fermes, cachetes sparment dans deux enveloppes intrieures, intgres dans une enveloppe extrieure anonyme. Lenveloppe extrieure doit tre anonyme et porter lobjet du projet, le numro dappel doffre et la mention soumission ne pas ouvrir avec ladresse du service contractant. Les enveloppes intrieures porteront le nom et ladresse du soumissionnaire de faon permettre au service contractant de renvoyer loffre si elle est dclare hors dlai . Si lenveloppe intrieure nest pas cachete et marque comme indiqu ci-dessus, le service contractant ne sera en aucun cas responsable lorsque loffre est gare ou quelle est ouverte prmaturment. Toute offre reue par le service contractant aprs expiration des dlais de dpt de loffre fix dans lavis dappel doffres sera carte et/ou renvoye au soumissionnaire sans quelle ne soit ouverte. Les offres doivent tre dposes (ou transmises) ladresse ci-aprs : MONSIEUR LE RECTEUR DE LUNIVERSIT DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENE. B.P. 32 EL-ALIA BAB-EZZOUAR 16111 ALGER - ALGERIE. AVIS DAPPEL DOFFRES NATIONAL RESTREINT N01/USTHB/09 RELATIF LA REALISATION DUN PARKING 2000 PLACES LUSTHB A NE PAS OUVRIR ARTICLE 16 : MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES

Aucune offre ne peut tre modifie ou retire aprs avoir t dpose.

ARTICLE 17

DATE ET HEURE DE DPT DES OFFRES :

Le dlai de dpt des offres est arrt Trente (30) jours compter de la premire parution de lavis dappel doffres dans les quotidiens ou le BOMOP. La date de dpt des offres est fixe au,. 13 H 30. Toutefois, le service contractant a toute latitude pour proroger le dlai de dpt des offres au moins Trois (03) jours ouvrables avant la date limite de dpt des offres. E - OUVERTURE DES PLIS ET VALUATION DES OFFRES :

ARTICLE 18

OUVERTURE DES PLIS ET ANALYSE DES OFFRES :

Louverture des plis seffectuera en une seule (01) phase par une commission du service contractant dite COMMISSION DOUVERTURE DES PLIS . Lanalyse des offres seffectuera en deux (02) phases par une commission du service contractant dite COMMISSION DVALUATION DES OFFRES savoir : 1) -La commission douverture des plis se runira en sance publique pour louverture des plis des offres techniques et financires, le . Quatorze (14H00) heures, en prsence des soumissionnaires, pralablement informs. CETTE COMMISSION A POUR MISSION : *De constater la rgularit de lenregistrement des offres sur un registre AD HOC institu cet effet. De dresser la liste des soumissionnaires dans lordre darrive avec lindication du contenu et des montants des propositions. *De dresser une description dtaille des pices constitutives de chaque offre. *De dresser, sance tenante, le Procs-verbal sign par tous les membres prsents de la Commission qui doit contenir les rserves ventuelles formules par les membres de cette commission. La commission douverture des plis se runit valablement quel que soit le nombre des membres prsents.

Cette commission douverture des plis dresse, le cas chant, un procs-verbal dinfructuosit sign par les membres prsents, dans le cas o aucune offre nest rceptionne. Suite la runion de la commission douverture des plis, la commission dvaluation des offres, dont la qualit des ses membres est incompatible avec celle de membre de la commission douverture des plis, se runit et limine les offres non conformes lobjet du march et au contenu du cahier des charges. Elle procde lanalyse des offres restantes en deux (02) phases sur la base de critre et dune mthodologie prvus ci-aprs. Elle tablit, dans une premire phase, le classement technique des offres et limine les offres qui nont pas obtenu la note minimum fixe ci-aprs. Les offres financires des soumissionnaires pr-qualifis seront, dans une deuxime phase, examines, pour retenir loffre conomiquement la plus avantageuse, sur la base dun systme de notation et dune mthodologie fixs ci-aprs. Elle retiendra le soumissionnaire le mieux disant ayant obtenu la meilleure note cumule (note technique + note financire) et ce pour chacun des lots considrs. La commission danalyse des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de loffre retenue, si elle tablit que lattribution entrainerait une domination du march par le soumissionnaire retenu et fausserait, de toute autre manire, la concurrence dans le secteur concern. ARTICLE 19 : CORRECTION DES ERREURS :

Les offres qui ont t reconnues conformes, pour lessentiel, au dossier dappel doffres, seront vrifies pour en rectifier les erreurs de calcul ventuelles. Les erreurs seront corriges de la faon suivante :

a) b)

lorsquil existe une diffrence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, le montant en lettre fera foi. Lorsquil existe une diffrence entre un prix unitaire et le montant total obtenu, en effectuant le produit du prix unitaire par la quantit, le prix unitaire cit fera foi, moins que le service contractant nestime quil sagit dune erreur grossire de virgule dans le prix unitaire dans ce cas, le montant total cit fera foi et le prix unitaire sera corrig.

Le montant, figurant la soumission, sera rectifi par le service contractant conformment la procdure dcrite cidessus, et avec le consentement du soumissionnaire. Si le soumissionnaire naccepte pas la correction ainsi effectue, son offre sera rejete.

F-EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES ARTICLE 20 : CRITERES DEVALUATION : (SYSTEME DE NOTATION)

a)- NOTE TECHNIQUE : Aprs le dpouillement de lanalyse des offres techniques, lvaluation se fera sur la base des critres suivants : 1- Rfrences professionnelles........ 30 points. 2- Dlai dexcution.......... 20 points. 3- Moyens humains et matriels.......... 25 points. 4- Capacit financire de lentreprise... 25 points. TOTAL 100 points. 1 - RFRENCES PROFESSIONNELLES : Le soumissionnaire devra prsenter les rfrences dtailles de son entreprise, accompagnes des attestations de bonne excution relatives au lot pour lequel il a soumissionn (Travaux publics pour le lot 1 et le btiment pour le lot 2). Le soumissionnaire ayant prsent le nombre de projets le plus lev de mme envergure se verra attribuer la totalit de la note qui est de 30 points. Les autres se verront attribuer une note inversement proportionnelle, calcule selon la rgle de trois. TOTAL 30 points. 2 - DLAI DEXCUTION : Le soumissionnaire ayant un dlai de ralisation le plus court (DC) se verra attribuer la note complte, soit 20 points. Les autres se verront attribuer une note inversement proportionnelle et calcule de la manire suivante:

Dont : * N : Note attribuer. * DC : Dlai le plus court. * DN : Dlai du soumissionnaire. 3 - MOYENS HUMAINS ET MATRIELS : Le soumissionnaire devra prsenter la liste des moyens humains et matriels prvus pour la ralisation du projet : Moyens humains . 15 points. Moyens matriels 10 Points. TOTAL... 25 Points. a) Les moyens humains : Lot 1 : Terrassement, Voiries, Assainissement et rseau incendie, - Ingnieur topographe - ingnieur TP ou VRD - Technicien suprieur VRD - Mtreur vrificateur - Conducteur de travaux Lot 2 : Mur de clture et poste de garde - Ingnieur topographe - ingnieur TCE - Technicien suprieur TCE - Mtreur vrificateur - Conducteur de travaux 05 points. 05 points. 2,5 points. 1,5 points. 01 points. 05 points. 05 points. 2,5 points. 1,5 points. 01 point.

Les moyens humains doivent tre appuyer de la dclaration CNAS annuelle, du diplm et du CV de ces derniers b) Les moyens matriels Lot 1 : Terrassement, Voiries, Assainissement et rseau incendie, - Bulldozer -Rouleau compacteur - Chargeuse et pelleteuse - Niveleuse - Camion benne grand tonnage (10 tonnes) Lot 2 : Mur de clture et poste de garde , - Rtrochargeur - Btonnire - Vhicule utilitaire (fourgon ou combo) - Camion benne grand tonnage (10 tonnes) 02 points. 02 points. 02 points. 02 points. 02 points.

02,5 points. 02,5 points. 02,5 point. 02,5 points.

Les soumissionnaires prsentant des moyens matriels appuys de la copie de la carte grise lgalise auront la note complte, et ceux de location appuy du contrat de location notari auront la moiti de la note TOTAL..... 25 Points. 4 - CAPACIT FINANCIRE DE LENTREPRISE La capacit financire du soumissionnaire sera value selon le chiffre daffaire de cette dernire : CA <5.000.000,00 DA 5.000.000,00CA<10.000.000,00 DA 10..000.000,00CA<20.000.000,00 DA 20.000.000,00CA<40..000.000,00 DA 40.000.000,00CA<80.000.000,00 DA 00 point. 08 points. 12 points. 16 points. 20 points. 25 points.

CA 80.000.000,00

25 points.

Les soumissionnaires, dont les offres techniques totalisent une note suprieure ou gale 60 points, verront leurs offres financires prises en considration. OFFRE FINANCIERE/100 Loffre financire la moins disante se verra attribue la note complte soit 100/100, les autres auront une des note o ffre moins disante x 100 y calcule selon la formule suivante : y= offre considre La note finale est la somme pondre des notes de loffre technique et de loffre financire. La note technique est pondre de 0,8 et la note financire de 0,2. Le soumissionnaire, ayant obtenu la note cumule la plus leve, sera retenue. ARTICLE 21 : DROIT RECONNU AU SERVICE CONTRACTANT DE REJETER UNE OFFRE :

Le service contractant peut rejeter loffre retenue sil est tabli que lattribution du projet entranerait une domination du march par le partenaire retenu ou fausserait, de toute autre manire, la concurrence dans le secteur concern (cf. article 111 du dcret prsidentiel n02/250 modifi et complt). Le service contractant conserve le droit dannuler la procdure dappel doffres ou de rejeter lensemble des offres. ARTICLE 21 BIS : SOUS TRAITANCE :

La sous traitance dans le prsent march est autorise pour les sous lots : - clairage extrieur - Rseau AEP et dincendie. ARTICLE 22 :SANCTIONS ENCOURUES PAR LENTREPRISE EN CAS DE DEFAILLANCE.

Sans prjudice des sanctions prvues par la lgislation et la rglementation en vigueur, toute entreprise ou groupe dentreprises : - Ayant fait lobjet de dfaillances avres dans lexcution de son contrat, - Ayant produit de faux documents au moment de sa soumission, - Ayant enfreint la lgislation du travail et notamment navoir pas dclar son personnel aux caisses de scurit sociale, Encourt des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou dfinitif du certificat de qualification et de classification professionnelle.

G - ATTRIBUTION DU MARCHE : ARTICLE 23 : PUBLICATION DE LAVIS DATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE :

Un avis dattribution provisoire du march est insr dans les organes dinformations qui ont assur la publication de lavis dappel doffres, notamment dans le BOMOP, en prcisant le prix, les dlais de ralisation et tous les lments qui ont permis le choix de lattributaire du march. ARTICLE 24 : MODALITES DE RECOURS :

Le soumissionnaire, qui conteste le choix opr par le service contractant, peut introduire un recours dans les dix (10) jours, compter de la premire publication de lavis dattribution provisoire du march dans le BOMOP ou dans les mmes organes de presse ayant servi pour la publication de lappel doffres, auprs de la commission des marchs ministrielle comptente, du Ministre de lEnseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique, qui donne un avis dans un dlai de 15 jours, compter de lexpiration du dlai de dix (10) jours fix ci-dessus. Cet avis est notifi au service contractant et au requrant et cela en vertu des dispositions de larticle 101 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics, modifi et complt. ARTICLE 25 : NOTIFICATION DE LATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE :

10

Le march nest dfinitivement attribu quau terme dun dlai de 30 jours, compter de la date de publication de lavis dattribution provisoire dans la presse ou le BOMOP. Le soumissionnaire retenu sera inform par crit pour prsenter le projet de march en Dix (10) exemplaires. ARTICLE 26 : CAUTION DE BONNE EXECUTION ET DE GARANTIE a Caution de bonne excution : En application des dispositions des articles 80, 82, 84 et 87 du dcret prsidentiel N02-250 du 24 juillet 2002, modifi complt, portant Rglementation des marchs publics, le cocontractant est tenu de fournir une caution de bonne excution du march. Cette caution doit tre constitue au plus tard la date laquelle le cocontractant remet sa premire demande dacompte. En cas davenant, elle doit tre complte dans les mmes conditions. Le montant de cette caution est fix Cinq pour cent (05%) du montant du march en TTC. b Caution de garantie : La caution de bonne excution est transforme, la rception provisoire, en caution de garantie et cela en application des dispositions de larticle 85 du dcret prsidentiel N02-250 du 24 juillet 2002, modifi complt. - La caution de garantie est totalement restitue dans un dlai dun mois compter de la date de rception dfinitive du march et cela en application des dispositions de larticle 88 du dcret prsidentiel N02-250 du 24 juillet 2002, modifi complt, portant rglementation des marchs publics. Bab Ezzouar, le le soumissionnaire
(Signature prcde de la mention lu et approuv )

11

SOUMISSION
tablie en application des dispositions de larticle 45 du dcret prsidentiel N02-250 du 24 juillet 2002, modifi complt, par le Dcret Prsidentiel n03-301 du 11/09/2003 et le Dcret Prsidentiel n08-338 du 26/10/2008. Je soussign (e) (Nom, Prnom) : . Profession : . Demeurant : .. Agissant au nom et pour le compte de : .. Inscrit au registre du commerce : . Aprs avoir pris connaissance des pices du projet de march et aprs avoir apprci, mon point de vue et sous ma responsabilit, la nature et la difficult des prestations excuter. Remets, revtus de ma signature, un bordereau des prix et un dlai estimatif, tablis conformment aux cadres figurant au dossier du projet de march. Me soumets et mengage envers lU.S.T.H.B. excuter les prestations conformment aux conditions du cahier des prescriptions spciales moyennant la somme de : * EN CHIFFRES : ..DA en T.T.C. * EN LETTRES : ...
Dinar en Toutes Taxes Comprises.

Les dlais dexcution sont fixs : . Loprateur public contractant se librera des sommes dues en faisant donner crdit au compte n : RIB :. Ouvert auprs : ..... Au nom : Adresse : .. Jaffirme, sous peine de rsiliation de plein droit du march ou de sa mise en rgie aux torts exclusifs de lentreprise, que ladite entreprise ne tombe pas sous le coup des interdictions dictes par la lgislation et la rglementation en vigueur et les dispositions de lordonnance 03/03 du 19/07/2003, relative la concurrence, modifie et complte par la loi 08-12 du 25/06/08.

Fait .le. (Nom et Qualit du Signataire et Cachet du candidat)

12

D C L A R A T I O N

S O U S C R I R E

tablie en application des dispositions de larticle 45 du dcret prsidentiel N02-250 du 24 juillet 2002, modifi complt, portant rglementation des marchs publics. 1. Dnomination de la socit : . 2. Adresse du sige social : ...... 3. Forme juridique de la socit : .. 4. Montant du capital social : 5. Numro et date dinscription au registre de commerce : .. 6. Wilaya o seront excutes les prestations faisant lobjet du march :

7. Nom, Prnom, Nationalit, Date de naissance du ou des responsables statutaires de lentreprise et des personnes
ayant qualit pour engager la socit loccasion du march * M... N (e) le . . 8. Existe-t-il des privilges et nantissement inscrits lencontre de lentreprise au greffe du tribunal, section commerciale ? 9. La socit est-elle en tat de liquidation ou de rglement juridique?

10.Le dclarant at-il t condamn en application de lordonnance n 66-180 du 21 juin 1966, portant rpression des
infractions la rglementation, dclarative de liquidation, prvues par larticle 216 de lordonnance 66-156 du 08/06/66 portant code pnal et de lordonnance n03/03 du 19/07/03, relative la concurrence, modifie et complte par la loi 08-12 du 25/06/08 ? Dans laffirmative : a)- Date de jugement dclaratif judiciaire ou de rglement judiciaire : b)- Dans quelles conditions la socit est-elle autorise poursuivre son activit ? Indiquer le nom et ladresse du liquidateur ou de ladministrateur au rglement judiciaire. 11-Le dclarant atteste que la socit nest pas en tat de faillite : 12- Nom, Prnom, Qualit et date de naissance du signataire de la dclaration : * MN (e) le .. * Nationalit:.. * Qualit: 13- Jaffirme, sous peine de rsiliation de plein droit du march ou sa mise en rgie aux torts de la socit, que ladite socit ne tombe pas sous le coup des interdictions dictes par la lgislation et la rglementation en vigueur. 14- Je certifie, sous peine de lapplication des sanctions prvues par le code pnal, que les renseignements fournis cidessus sont exacts. Fait .le. (Nom et Qualit du Signataire et Cachet du candidat)

13

Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire

MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSIT DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI - BOUMEDIENE

tablie en application des dispositions de larticle 45 du dcret prsidentiel N02-250 du 24 juillet 2002, modifi complt.

MARCH N

/09

Le prsent march est conclu

ENTRE : LUniversit des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (USTHB) Sise BP 32 EL-ALIA BAB-EZZOUAR Alger - Algrie. Reprsente par son Recteur BENZAGHOU Ben Ali. Dsign ci-aprs par lexpression : LE SERVICE CONTRACTANT. Dune part,

Et: LEntrepreneur:.. Reprsent par :. Sis :. Dsign ci-aprs par lexpression LE COCONTRACTANT Dautre part,

Il a t convenu et arrt ce qui suit :

14

CAHIER DES PRESCRIPTION SPECIALES

15

S O M M A I R E

ART 01 : ART 02 : ART 03 : ART 04 : ARTE 05: ART 06 : ART 07 : ART 08 : ART 09 : ART 10 : ART 10 BIS : ART 11 : ART 12 : ART 13 : ART 14 : ART 15 : ART 16 : ART 17 : ART 17 BIS : ART 18 : ART 19 : ART 20 : ART 21 : ART 22 : ART 23 : ART 24 : ART 25 : ART 26 : ART 27 : ART 27 BIS : ART 28 : ART 29 : ART 30 : ART 31 : ART 32 : ART 33 :

OBJET DU MARCHE MODE DE PASSATION DU MARCHE PIECES CONTRACTUELLES CONSISTANCE DES TRAVAUX P17 MODE DEVALUATION DES TRAVAUX P17 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ACTUALISATION DES PRIX REVISION DES PRIX DEFINITION DES PRIX MONTANT DU MARCHE PAIEMENT DES TRAVAUX DOMICILIATION BANCAIRE DU COCONTRACTANT DELAI DEXECUTION PENALITES DE RETARD CAS DE FORCE MAJEURE FOURNITURE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES ORIGINE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES PRESCRIPTIONS GENERALES TRANSPORT DES TERRES A LA DECHARGE PUBLIQUE CONSTATATIONS EVENTUELLES DES METRES ATTACHEMENTS DES TRAVAUX ORDRE DE SERVICE DELAI DE CONSTATATION, DE MANDATEMENT ET INTERETS MORATOIRES P20 DROITS DE TIMBRES ET DENREGISTREMENT INSTALLATION PROVISOIRE DU CHANTIER INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER CALENDRIER DAVANCEMENT DES TRAVAUX RESPECT DU CALENDRIER RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT EN CE QUI CONCERNE LES DEGATS, LES GENES CAUSES AUX TIERS ET LES MESURES DORDRE DE SECURITE SANCTIONS ENCOURUES PAR LENTREPRISE EN CAS DE DEFAILLANCE PRESENCE DU COCONTRACTANT SUR LE CHANTIER AVANCES CAUTION DE BONNE EXECUTION CAUTION DE GARANTIE RESTITUTION DE LA CAUTION DE GARANTIE ENTREE EN VIGUEUR DU MARCH

P17 P17 P17 P17 P17 P17 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P20 P20 P20 P20 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P22 P22 P22 P22

16

ARTICLE 01

OBJET DU MARCHE

Le prsent cahier des charges a pour objet la : Ralisation dun parking 2000 places lUSTHB

Lot 1: Terrassement, Voiries, Assainissement et Rseau AEP et dincendie, Lot 2 : Mur de clture et Postes de garde
ARTICLE 02 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le prsent march est conclu aprs appel doffres national restreint en vertu des dispositions des articles 21 et 25 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics, modifi et complt. ARTICLE 03 : PIECES CONTRACTUELLES

La soumission, La dclaration souscrire, Le cahier des prescriptions spciales, Le cahier des prescriptions communes, Le devis descriptif Le bordereau des prix unitaires Le devis quantitatif et estimatif

En cas de contradiction entre elles, les pices contractuelles prvalent les unes sur les autres dans lordre suivant : ARTICLE 04 La soumission. La dclaration souscrire, Le Cahier des prescriptions communes. Le Cahier des prescriptions spciales. Le Devis descriptif. Le Bordereau des prix unitaires. Le devis quantitatif et estimatif. : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux raliser, objet du prsent march, consistent en la Ralisation dun parking 2000 places lUSTHB Lot 1: Terrassement, Voiries, Assainissement et Rseau AEP et dincendie, Lot 2 : Mur de clture et Poste de garde ARTICLE 05 : MODE DEV ALUATION DES TRAVAUX

Les travaux, objet du prsent march, sont valus au mtr, c'est--dire que le rglement des travaux sera opr en application des prix unitaires du bordereau des prix unitaires aux quantits rellement excutes et conformment aux plans dexcutions. ARTICLE 06 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires resteront engages par leurs offres pour une dure de Cent Quatre Vingts (180) jours. ARTICLE 07 : ACTUALISATION DES PRIX

Les prix du prsent contrat sont actualisables conformment aux formules en vigueur, jointes en annexe. ARTICLE 08 : REVISION DES PRIX

Les prix du prsent march restent fermes et non rvisables pendant toute la priode du march.

17

ARTICLE 09

DEFINITION DES PRIX

Les prix dfinis par le bordereau des prix unitaires sont en hors TVA et comprennent toutes les charges, sujtions et frais ncessaires la bonne excution des travaux. ARTICLE 10 : MONTANT DU MARCHE

Le montant du prsent march est fix la somme de :

* EN CHIFFRES : ..DA en T.T.C. * EN LETTRES : Dinar en Toutes Taxes Comprises.

ARTICLE 10 BIS : PAIEMENT DES TRAVAUX

Le paiement des travaux seffectuera sur situation mensuelle, accompagne des relevs contradictoires de prises dattachements. Par ailleurs, le paiement de la prestation de transport des gravats la dcharge publique est subordonn la prsentation des reus dlivrs par ladministration de la dcharge de lEPIC- ASROUT. ARTICLE 11 : DOMICILIATION BANCAIRE DU COCONTRACTANT

Pour la facturation, la domiciliation bancaire du cocontractant est ouvert au nom de : . au RIB ..., auprs de lagence.., sise :.. ARTICLE 12 : DELAI DEXECUTION

Les dlais dexcution doivent tre indiqus suivant le tableau ci-dessous. Lot 01 Lot 02 Terrassement, Voiries, Assainissement et Rseau AEP et dincendie, Mur de clture et Postes de garde

A compter de la date de la notification de lordre de service de commencement des travaux. Ne sont, toutefois, pas incluses les journes dintempries dment prouves et constates, les journes d'impraticabilit du terrain ainsi que les arrts de travaux qui sont ordonns par le service contractant par ordre darrt et de reprise des travaux. (*) NB : Pour le soumissionnaire retenu pour les deux lots, le dlai nest pas cumulable ; seul le dlai le plus long sera pris en considration lors de ltablissement du march. ARTICLE 13 : PENALITES DE RETARD

A dfaut du cocontractant davoir termin les travaux dans les dlais fixs, il lui sera appliqu une pnalit de retard. Le montant de la pnalit est dtermin par la formule suivante :

P=
O :

M xN 10 xD

P = Montant total des pnalits. M = Montant du march augment dventuels avenants. N = Nombre de jours de retard. D = Dlai dexcution exprim en jours calendaires. Le montant cumul des pnalits de retard ne pourra tre suprieur dix pour cent (10%) du montant du march augment le cas chant du montant des avenants. Par ailleurs, par application des dispositions de larticle 78 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics, modifi et complt, le cocontractant est exonr de lapplication des pnalits de retard pour la priode considre dans le cas o ce dernier apporterait la preuve que les retards constats ne relvent pas de sa responsabilit. Il est dlivr, dans ce cas, des ordres darrt et de reprise des travaux.

18

ARTICLE 14

CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne sera rpute faillir ses obligations contractuelles dans la mesure o l'excution de celles-ci serait retarde, entrave ou empche par un cas de force majeure. Ne peuvent tre considrs comme cas de force majeure que les vnements chappant la volont des parties et prsentant un caractre imprvisible, irrsistible et insurmontable. Le cocontractant sera exonr de ses obligations sous rserve qu'il informe par crit le service contractant du cas de force majeure dans un dlai de sept (07) jours compter de lacte de l'vnement. En tout tat de cause, en cas de force majeure, il sera fait application de larticle 27 du C.C.A.G approuv par arrt du 21/11/64. ARTICLE 15 : FOURNITURE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES

Toutes les fournitures de matriaux et produits disponibles sur le march devront rpondre aux normes et conditions dfinies par les catalogues du CNERIB et les prescriptions contenues dans l'article 21 du C.C.A.G. Ceux qui ne sont pas expressment excuts selon le prsent march et qui sont destins tre incorpors aux ouvrages incombent au cocontractant qui en proposera la substitution pralable au service contractant par lintroduction davenants appropris sous rserve dune autorisation dment formule par le service contractant. ARTICLE 16 : ORIGINE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES

Les matriaux et produits fabriqus ncessaires lexcution des travaux ou fournitures devront obligatoirement provenir de lindustrie algrienne chaque fois que celle-ci sera en mesure dy satisfaire dans les conditions techniques fixes au march au moment de ltablissement de sa proposition conformment aux prescriptions de larticle 21 du C.C.A.G. ARTICLE 17 : PRESCRIPTIONS GENERALES

Tous les travaux compris dans le prsent march ou ordonns en cours de ralisation seront excuts suivant les normes techniques en vigueur conformment aux documents graphiques et contractuels y affrents. Le cocontractant devra, avant de commencer lexcution des travaux, soumettre l'approbation du service contractant, quand elle n'est pas prcise au march, la marque de tous les matriaux qu'il compte utiliser, accompagne de procs verbaux de rsistance au laboratoire et d'homologation. ARTICLE 17 BIS : TRANSPORT DES TERRES A LA DECHARGE PUBLIQUE

Les terres excdentaires et les gravats provenant des excavations et dblais doivent tre vacues vers la dcharge publique EPIC ASROUT. ARTICLE 18 : CONSTATATIONS EVENTUELLES DES METRES

Les mtrs ventuels seront dresss contradictoirement par le cocontractant et le service contractant. Les situations mmoires et dcomptes seront produites en douze (12) exemplaires par le cocontractant ARTICLE 19 : ATTACHEMENTS DES TRAVAUX :

Le cocontractant devra, sous sa responsabilit, faire connatre en temps utile et avant quils soient cachs, les ouvrages et fournitures dont les quantits et les qualits ne pourraient pas tre constates ultrieurement. Les attachements des travaux ou fournitures, dont la ncessit aurait t rendue vidente en cours dexcution, devront tre tablis contradictoirement par le cocontractant et le service contractant, en tenant compte des obligations prcises ci-dessus et aux prescriptions de larticle 39 du C.C.A.G.

19

ARTICLE 20

ORDRE DE SERVICE

Lordre de service prescrivant le commencement des travaux sera dlivr par le service contractant aprs approbation du march par lautorit comptente, et toutes modifications de travaux se fera lobjet galement dun ordre de service et dun avenant. ARTICLE 21 : DELAI DE CONSTATATION, DE MANDATEMENT ET INTERETS MORATOIRES

a)- Dlai de constatation : En vertu des dispositions de larticle 76 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt, il est prvu un dlai ouvert pour procder aux constatations ouvrant droit paiement de 15 jours. Ces dlais courent partir de la demande du titulaire appuye des justifications ncessaires (il sagit des dlais pour vrifier et approuver les attachements conformment larticle 39 du C.C.A.G). b)- Dlai de mandatement : En vertu des dispositions de larticle 77 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt, il est prvu un dlai de mandatement des acomptes ou de solde de 30 jours compter de la rception de la situation. c)- Intrts moratoires: A dfaut de mandatement dans les dlais de 30 jours cits ci-dessus fait courir de plein droit et sans autres formalits au bnfice du cocontractant des intrts moratoires calculs conformment aux dispositions de larticle 77 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt et par application de la formule suivante :

I . M=
O :

Montant de la situation dpose x T . IB.CxN 12x30

* I.M : intrts moratoires. * T.I.B.C.: taux dintrt bancaire des crdits court terme. * N: nombre de jours de retard dans le paiement de la situation. ARTICLE 22 : DROITS DE TIMBRES ET DENREGISTREMENT

Le prsent march est dispens des droits de timbre et denregistrement par application de lordonnance n 76-103 du 09 dcembre 1976, portant code des timbres. ARTICLE 23 : INSTALLATION PROVISOIRE DU CHANTIER

Toutes les installations et constructions provisoires ncessaires pendant lexcution des travaux sont la charge du cocontractant. Le cocontractant soumettra un plan dorganisation de chantier au matre de louvrage pour approbation. ARTICLE 24 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Le cocontractant est rput connatre parfaitement la situation de ltat des lieux, leurs conditions daccs et d'approvisionnements ainsi que les difficults dexcution des travaux. Il lui appartiendra de sinformer de tous les rglements administratifs auxquels il doit se conformer pour excution des travaux et de prvoir les charges ventuelles dans ses prix unitaires. En outre, il sera responsable de la protection du chantier contre les intempries, inondations et boulements de terrain. Tous les ouvrages provisoires ventuellement ncessaires pour assurer cette protection sont sa charge. Le cocontractant disposera pour lexcution de ses travaux de lensemble du terrain suivant les limites dfinies aux plans de masses. Il prendra connaissance des rseaux de distributions deau, de gaz, dlectricit, de tlphone, dgouts etc., pouvant exister sur le terrain afin dviter toute dtrioration.

20

ARTICLE 25

CALENDRIER DA VANCEMENT DES TRAVAUX

Avant le dbut du chantier, le cocontractant tablira un planning prvisionnel des travaux en faisant ressortir ses moyens humains par catgorie professionnelle, moyens matriels ainsi que les quantits des matriaux ncessaires l'approvisionnement constant du chantier. Ce document sera soumis l'approbation du service contractant (les moyens humains et matriels doivent tre les mmes annoncs dans loffre initiale). ARTICLE 26 : RESPECT DU CALENDRIER

Dans le cas o l'avancement des travaux ne correspondrait pas au planning tabli, le service contractant se rserve le droit de faire application des mesures prvues l'article 35 du C.C.A.G. ARTICLE 27 : RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT EN CE QUI CONCERNE LES DEGATS, LES GENES CAUSES AUX TIERS ET LES MESURES DORDRE DE SECURITE

Le cocontractant sera seul responsable des dgts causs au tiers. Il devra prendre toutes les mesures ncessaires pour rparer tous les dgts et toutes gnes aux tiers. Le cocontractant prendra spontanment toutes les mesures dordre et de scurit pour viter les accidents sur son chantier et aux abords. La signalisation du chantier devra tre assure conformment aux dispositions rglementaires en vigueur. ARTICLE 27 BIS : SANCTIONS ENCOURUES PAR LENTREPRISE EN CAS DE DEFAILLANCE

Sans prjudice des sanctions prvues par la lgislation et la rglementation en vigueur, toute entreprise ou groupe dentreprises : Ayant fait lobjet de dfaillances avres dans lexcution de son contrat, Ayant produit de faux documents au moment de sa soumission, Ayant enfreint la lgislation du travail et notamment navoir pas dclar son personnel aux caisse de scurit sociale, Encourt des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou dfinitif du certificat de qualification et de classification professionnelle. ARTICLE 28 : PRESENCE DU COCONTRACTANT SUR LE CHANTIER

Le cocontractant sera tenu dassister personnellement ou se faire reprsenter par un agent qualifi susceptible de prendre des dcisions sur chantier lors des runions hebdomadaires fixes par le service contractant. La direction de ce chantier devra tre effectivement assure sans interruption. Si la qualification du responsable napparat pas suffisante, le service contractant pourrait en demander le remplacement ou lassistance si cest jug ncessaire. ARTICLE 29 : AVANCES

1- AVANCES FORFAITAIRES : En application des articles 61 65 et 67 ,70 et 71 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt, le cocontractant bnficiera sa demande dune avance forfaitaire gale 15% du montant du march. Son mandatement se fera suivant les conditions fixes aux paragraphes (3a et 3b). Lavance forfaitaire est rgle en totalit si le dlai dexcution est infrieur un an. 2- AVANCE SUR APPROVISIONNEMENT : Le cocontractant bnficiera sa demande dune avance sur approvisionnement conformment aux dispositions fixes par les articles 63, 64, 68, 69, 70, 71 et 74 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt. Son mandatement se fera suivant les conditions fixes au paragraphe (3c). 3- DISPOSITIONS COMMUNES AUX AVANCES : a) CAUTION DE RESTITUTION DAVANCES : Les avances dcrites ci dessus dites forfaitaires et sur approvisionnement, sont octroyes la demande du cocontractant sous rserve que celui-ci ait au pralable constitu des cautions de restitution dgales valeurs aux avances percevoir.

21

Ces cautions seront mises par une banque algrienne ou par la caisse de garantie des marchs publics conformment aux dispositions de larticle 63 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt. La main leve de ces cautions interviendra aprs le remboursement total des avances en question. b) REMBOURSEMENT DES AVANCES : Le remboursement seffectuera par voie de retenue sur les dcomptes mensuels du cocontractant partir de la premire situation des travaux et sera termin lorsque les sommes payes atteindront les 80% du montant du march et cela en vertu des dispositions de larticle 71 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt. c) AVANCES SUR APPROVISIONNEMENTS : Lavance sur approvisionnement est octroye au cocontractant sil justifie des contrats ou de commandes confirmes de matires ou produits indispensables lexcution des travaux du march, et cela en vertu des dispositions de larticle 68 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt. Le montant de cette avance est fix (35%) du montant du march. ARTICLE 30 : CAUTION DE BONNE EXECUTION

En application des dispositions des articles 80, 82, 84 et 87 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt, le cocontractant, titulaire du march, est tenu de constituer une caution de bonne excution, dans les trente (30) jours qui suivent la notification de lordre de service de commencement des travaux, dun taux de 5% du montant total du march en TTC, augment le cas chant du montant du ou des avenants. ARTICLE 31 : CAUTION DE GARANTIE

La caution de bonne excution, cite larticle 29, est transforme, la rception provisoire, en caution de garantie et cela en application des dispositions de larticle 85 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt. ARTICLE 32 : RESTITUTION DE LA CAUTION DE GARANTIE

La caution de garantie, cite larticle 30, est totalement restitue dans un dlai dun mois compter de la date de rception dfinitive du march et cela en application des dispositions de larticle 88 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt. ARTICLE 33 : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCH

Le prsent march entrera en vigueur ds son approbation par les autorits comptentes, sa signature par les (2) parties contractantes et la notification au cocontractant de lordre de service de dmarrage des travaux.

Bab Ezzouar, le .. LE COCONTRACT ANT (Signature prcde de la mention lu et approuv ) LE CONTRACTANT:

22

CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES

23

S O M M A I R E

ART 01 : ART 02 : ART 03 : ART 04 : ART 05 : ART 06 : ART 07 : ART 08 : ART 09 : ART 10 : ART 11 : ART 12 : ART 13 : ART 14 :

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES LANGUE DE LOFFRE AVENANT TRAVAUX EN REGIE OBLIGATION DE LENTREPRENEUR SOUS TRAITANCE NANTISSEMENT ELECTION DOMICILE RESILIATION REGLEMENT DES LITIGES ASSURANCES DU COCONTRACTANT CONDITIONS DE RECEPTION DES OUVRAGES ET DELAI DE GARANTIE RESPONSABILITE DECENNALE TEXTES GENERAUX

P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P26 P26 P26 P26 P27 P27 P28 P29 P33 P58

ANNEXE N01 : ACTUALISATION DES PRIX BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES BORDEREAU QUANTITATIF ET ESTIMARIF

24

ARTICLE 01

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Le cocontractant ne doit en aucun cas entreprendre, sans laccord pralable du service contractant, lexcution des travaux supplmentaires ou non prvus dans le march. Ces travaux doivent, dans tous les cas despces, faire lobjet dun ordre de service et dun avenant. ARTICLE 02 : LANGUE DE L OFFRE

Loffre prpare par le soumissionnaire, ainsi que toutes correspondances et tous documents concernant loffre, changs entre le soumissionnaire et le service contractant, seront rdigs en langue nationale ou en langue franaise ARTICLE 03 : AVENANT

Le cocontractant peut recourir la conclusion d'avenants au prsent march si des modifications dans la mise en uvre des travaux interviennent par rapport aux prvisions initiales et cela en application des dispositions du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt (articles 88 93). ARTICLE 04 : TRAVAUX EN REGIE

Le cocontractant ne pourra excuter des travaux en rgie que sur ordre de service crit du service contractant. Les sommes effectivement dbourses seront rembourses avec les majorations suivantes : * Montant des salaires rellement pays major de quatre vingt cinq pour cent (85%). * Montant des frais majors de treize pour cent (13%). * La valeur des fournitures rendues pied duvre major de vingt cinq pour cent (25%). Les travaux en rgie ne bnficient pas de lapplication du coefficient de fluctuations. Ces majorations tiennent compte du forfait des frais doutillage, du matriel, dassurance, de cotisations pour congs pays, allocations familiales, scurit sociale, taxes sur salaires et taxes professionnelles. Les journes et matriaux employs seront relevs contradictoirement. Le cocontractant devra prsenter au service contractant, la fin de chaque mois, une facture des travaux en rgie excuts pendant les mois couls. Lobligation impose au cocontractant pour lexcution des travaux en rgie ne sappliquera que jusqu concurrence dune dpense totale, majorations comprises, nexcdant pas deux pour cent (2%) du montant du march en TTC. ARTICLE 05 : OBLIGATION DE LENTREPRENEUR

Le cocontractant est responsable de la totalit des travaux, qui doivent rpondre aux rgles de lart et aux normes en vigueur. ARTICLE 06 : SOUS TRAITANCE

La sous traitance dans le prsent march est autorise pour les sous lots : - clairage extrieur - Rseau AEP et dincendie. ARTICLE 07 : NANTISSEMENT

En vue de lapplication du rgime de nantissement institu par les dispositions de larticle 97 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt, sont dsigns : - Comme Responsable comptent pour fournir les renseignements numrs larticle 97 du dcret susvis : Monsieur le Recteur de lUSTHB. - Comme Comptable charg du paiement : Monsieur le Trsorier de la Wilaya dAlger.

25

ARTICLE 08

ELECTION DOMICILE

Pour lexcution de son march, le cocontractant fera lection de son domicile ladresse suivante : . A dfaut par le cocontractant dlire son domicile proximit des travaux, les notifications relatives lentreprise lui seront valablement faites lAssemble Populaire Communale du lieu dexcution des travaux. ARTICLE 09 : RESILIATION

En cas de rsiliation, il sera fait application des dispositions du cahier des clauses administratives gnrales approuv par arrt du 21/11/1964, et des dispositions des articles 99 et 100 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt. ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, il sera fait application des dispositions de larticle 102 du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt. La juridiction comptente pour rgler le litige sera le Tribunal Administratif dAlger. ARTICLE 11 : ASSURANCES DU COCONTRACTANT

En application de lordonnance 95-07 du 25/01/95 relative aux assurances, le cocontractant est tenu de justifier quil a contract toutes les assurances prvues aux textes rglementaires en vigueur la date de commencement des travaux, notamment lassurance contre leffondrement des travaux en cours et la responsabilit civile lgard de tiers. Le cocontractant doit souscrire les contrats dassurance appropris permettant de garantir contre les risques numrs ci-aprs :

Accidents de la circulation : Doivent tre garantis par le cocontractant tous les risques relatifs aux accidents de la
circulation. Les garanties doivent notamment couvrir : les vhicules et autres engins mobiles, proprits du cocontractant, les personnes transportes et les tiers.

Accidents du travail : Les accidents du travail survenant au personnel du cocontractant doivent tre garantis
conformment la rglementation en vigueur.

Responsabilits civiles : Doivent tre garantis par le cocontractant les responsabilits civiles lui incombant, en
raison des dommages qui, entre lordre de service de commencer les travaux et la rception dfinitive, seraient causs aux agents et aux mandataires du service contractant ou aux tiers, par les travaux objet du prsent march, les marchandises, les matriels, les installations ou le personnel du cocontractant. Prsentation des polices : a) Le cocontractant est tenu dadresser au service contractant avant tout commencement dexcution des travaux, la photocopie des polices dassurances contractes pour la couverture des risques numrs cidessus. Elles devront toutes comporter une clause interdisant leur rsiliation, sans un avis pralable de la compagnie dassurance, au service contractant. Ces polices devront tre prises auprs dune (ou) plusieurs compagnie(s) dassurances. Le service contractant pourra refuser toute police qui ne lui conviendra pas, en donnant les raisons motives de son refus.

b) Le cocontractant devra galement fournir au service contractant des attestations manant de la ou des compagnies dassurances certifiant que les primes ont t bien rgles. c) Si le cocontractant ne prend pas toutes les assurances prcdemment cites, le service contractant est habilit souscrire, en ses lieu et place, les dites assurances dont les primes seraient rcupres, sur les sommes dues par lui au cocontractant.

26

ARTICLE 12

CONDITIONS DE RECEPTION DES OUVRAGES ET DELAI DE GARANTIE

a) - RECEPTION PROVISOIRE A lachvement complet des travaux du prsent march le cocontractant informera par lettre recommande le service contractant en vue de la rception provisoire qui sera sanctionne par un procs-verbal sign par les deux parties. Dans le cas o des malfaons ou des dfaillances seraient constates, le service contractant pourra refuser la rception provisoire et la reporter une date ultrieure jusqu ce que les rserves soient leves. Par contre, si des retouches ou des modifications de faibles importances sont ncessaires sans que lutilisation de louvrage soit affecte, le service contractant pourra admettre la rception avec rserves mentionnes au procs-verbal qui prcisera le dlai sous lequel ces rserves devront tre leves. Si lexpiration de ce dlai les retouches ou modifications demandes nont pas t effectues, celles-ci pourront tre faites par le service contractant aux frais, risques et prils du cocontractant. Durant la priode de garantie, le cocontractant est tenu de remdier ses frais et risques tous les dsordres qui surviendront louvrage sauf pour ceux ne relevant pas de sa responsabilit. Une rception provisoire partielle est prononce chaque fois que le service contractant use de prendre possession anticipe dune partie des travaux. a) - DELAI DE GARANTIE Le dlai de garantie des travaux faisant lobjet du prsent march est fix douze (12) mois compter de la date du procs-verbal de la rception provisoire des travaux. c) - RECEPTION DEFINITIVE Si lensemble des rserves formules a t lev, la rception dfinitive est prononce lexpiration de la priode de garantie de douze (12) mois. La convocation du service contractant pour prononcer la rception dfinitive se fera linitiative du cocontractant par lettre recommande. ARTICLE 13 : RESPONSABILITE DECENNALE

Le prsent march est soumis aux dispositions larticle 14 portant sur lassurance obligatoire du fascicule des clauses usuelles n130/TP/SA du 05 Mai 1960, modifi par la circulaire n1562/TP/SA/2 du 10 Mai 1967. Les stipulations du prsent article sont applicables aux entrepreneurs de gros uvres tels que fondation, ossature, murs porteurs, murs de soutnement, terrasses, escalier, couverture et tanchit. Les entrepreneurs doivent contracter une assurance garantissant la responsabilit qui incombe lentrepreneur du fait de leffondrement de tous ou partie de ldifice en construction. Cette assurance le couvrant contre le risque de la responsabilit que lui imposent les articles 554 557 de lordonnance n75-58 du 26 Septembre 1975 portant code civil, modifi et complt, ainsi que par les articles 175 178 de lordonnance N95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances. Cette assurance doit couvrir compltement les entreprises sans risque de voir : - En cas de sinistre appliquer par lassurance une rduction dindemnit par application de la rgle proportionne. - En cas de suspension de la police dassurance, les paiements dacomptes lentrepreneur seront diffrs et ne sont repris qu'aprs leve de la suspension de la police. Dans tous les cas, si lentreprise ne satisfait pas ses obligations relatives lassurance obligatoire, le service contractant peut, aprs mise en demeure reste sans effet, ordonner le paiement des primes dues par le lentreprise et ses frais. Les sommes correspondantes seront rduites des sommes dues lentreprise.

27

ARTICLE 14

TEXTES GENERAUX

Le cocontractant est soumis : - Au cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux approuv par arrte du 21/11/1964. - Aux fascicules des clauses usuelles applicables aux travaux de gnie civil modifi par la circulaire ministrielle N 216/IG du 17 mars 1967. - Au dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi par le Dcret Prsidentiel n03-301 du 11/09/2003 et le Dcret Prsidentiel n08-338 du 26/10/2008. -les dispositions de lordonnance 03-03 du 19/07/2003 relative la concurrence, modifie et complte, par la loi 0812 du 25/06/2008. Il est de plus prcis que toute clause, qui pourrait tre contraire aux dispositions du dcret prsidentiel n02-250 du 24 juillet 2002 portant rglementation des marchs publics modifi et complt, par le Dcret Prsidentiel n03-301 du 11/09/2003 et le Dcret Prsidentiel n08-338 du 26/10/2008.

Alger le, . LE COCONTRACT ANT (Signature prcde de la mention lu et approuv )

Alger le, . LE CONTRACTANT:

28

ANNEXE N01 : ACTUALISATION DES PRIX Lactualisation des prix se fera en application de la formule suivante :

V= (aH+bB+ cC...mM) 1 . Bo Co Mo 0,85

Avec B, C,..M : indice des matriaux fixs par le BOMOP au mois de lactualisation Bo, Co .Mo : indices des matriaux initiaux de base correspondante et H : reprsente la variation des salaires suivant le cas considrer

Avec

H= S (1+K)

o So (1+Ko)
Avec H= So +SK)

si S-So < 0 So si S-So < 0,05 So si S-So > 0,05 So

Cas de baisses de salaires

Cas dune hausse de salaire infrieur 0,05

o So (1+Ko)
Avec H= S (1+K) 0,05 So

Cas dune hausse de salaire suprieur 0,05

o So(1+Ko)

COEFFICIENT DE REVISION 1-T V = ------------1 - To T : Est le taux de ces taxes pour le mois considr, To - Est la taxe en vigueur affrents au mois considr pour les indices de base Le coefficient de rvision est : O : V = 0.15 +H + B + C + M BO CO MO

Symboles Indices Utiliss et Coefficient :

**Bo , Co,Mo : reprsentent les valeurs initiales de base pour les matriaux S = Indice salaire du mois considr S0 = Indice salaire du mois de base K = est le coefficient des charges sociales proportionnelles aux salaires donn rgulirement dans le B.O.M.O.P H reprsente la variation des salaires suivant le cas considrer To - Est la taxe en vigueur, affrente au mois considr pour les indices de base. TERRASSEMENT - GROS-UVRES REVETEMENT ET MACONNERIE CIM AT GR SA V= 0.15 + 0.49 H + 0.09 _____ + 0.08 _______ + 0.03 _____ + 0.03 ______ CIM o ATo GR o Sa o BMS TPR GOT + 0.03 _____ + 0.02 _____ + 0.03 _____ + 0.03 BMS o TPR o GOT o CG BRC _____ + 0,02 ______ CG o BRC o

29

ETANCHEITE BIO FEI CHS TPR V= 0.15 + 0.44 H + 0.14 _____ + 0.20 _______ + 0.05 _____ + 0.02 ______ BIOo FEIo CHSo TPRo MENUISERIE BOIS BRN PA PE V = 0.15 + 0.45 H + 0.25 _____ + 0.02 _______ + 0.06 _____ BRNo PA o PE o BO + 0,07 _____ BO o

MENUISERIE METALLIQUE FP PM LMN ATS V = 0.15 + 0.50 H + 0.08 _____ + 0.08 _______ + 0.11 _____ + 0,08 _____ FPo PM o LMN o ATS o LOT : ELETRICITE TP CUF IT CTH V= 0.15 + 0.45 H + 0.10 _____ + 0.20 _______ + 0.04 _____ + 0.06 ______ TPo CUFo ITo CTHo PEINTURE - VITRERIE PEV PEH VV V = 0.15 + 0.53 H + 0.16 _____ + 0.08 _______ + 0.08 _____ PEV o PEH o VV o TABLEAU DES INDICES DE BASE S AT GR SA BMS TPR GOT CG BRC BIO FEI CHS TAG : SALAIRES : ACIERS TORS : GRAVIER : SABLE DE RIVIERE OU DE MER : MADRIER DE SAPIN BLANC : TRANSPORT PAR ROUTE : GAZ OIL VENTE TERRE : CARREAU GRANITO : BRIQUE CREUSE : BITUME OXYDE : FEUTRE IMPREGNE : CHAPE SOUPLE BITUME : TUBE ACIER GALVANIS CUT RSA TP IT CTH BRN PA PE BO FP PM LMN ATS PEV PEH VV : TUYAU EN CUIVRE : ROBINET SANITAIRE : TUBE EN PLASTIQUE : INTERRUPTEURS : CBLE DE SRIE CONDUCTEUR RIGIDE : BOIS ROUGE DU NORD : PAUMELLE : PENNE DORMANT : CONTRE PLAQUE OKOUM : FER PLAT : PROFILE MARCHAND : LAMINE MARCHAND : TLE ACIER THOMAS : PEINTURE VINYLIQUE : PEINTURE A LHUILE : VERRE A VITRE NORMAL

PBT : PLOMB EN TUYAU CUV : CUVETTE LANGLAISE MONOBLOC VERTICALE LE : LAVABO ET EVIER

30

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

31

LOT 01

32

TRAVAUX DE TERRASSEMENTS GENERAUX

N 01

DESIGNATIONS DES OUVRAGE Dcapage de la terre vgtale sur une paisseur de 30 cm y compris dbroussaillage, abattage darbre, dessouchage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre carr : Dblais en grande masse excuts aux engins mcaniques y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: Remblais de terre provenant des dblais, tris et slectionns, excuts aux engins mcaniques ou tout autre moyens appropris et par couches successives de 0.20 m dpaisseur fortement dames et arroses, y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube :

PRIX UNITAIRE

02

M3

03

M3

04

Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: M3

05

Dmolition des ouvrages en bton arm toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. y compris M3 Le mtre cube : Dmolition de la chausse goudronne y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre carr M

06

07

Rfection de corps de chausse y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre carr M

Le soumissionnaire

33

TRAVAUX DE VOIRIES

N I I-1

DESIGNATIONS DES OUVRAGE Revtement de chausses, aire de stationnement et accs F/P de couche de fondation en Tuf sur une paisseur de 20 cm 95 % de lOPM, suivant plans et profils y compris, compactage, arrosage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: .

PRIX UNITAIRE

M3

I-2

F/P de couche de base en agrgats concass de 40 compact et arros 98 % de lOPM, suivant plans et profils sur une paisseur de 15 cm y compris, toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube:. M3

I-3

F/P de couche anti capillaire et anti-contaminante en sable propre de 5 cm d'paisseur y compris talage, compactage lengin mcanique et toutes sujtions de mise en uvre. Le mtre cube: M3

I-4

F/P de couche de roulement de bton bitumineux sur une paisseur de 7 cm, pour chausses et accs mcanique y compris couche dimprgnation en mulsion 1%, compactage lengin mcanique et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre carr:.. M

I-5

F/P de couche de bton bitumineux sur une paisseur de 7 cm pour parking y compris couche dimprgnation en mulsion 1%, compactage lengin mcanique et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre carr: F/P de couche de peinture routire, de type MATAXIALE ou MATOMAXIE ou similaire, indlbile fluorescente pour marquage des places de stationnement de largeur 15 cm y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre linaire:

M2

I-6

ML

II II-1

Revtement de trottoirs F/P de couche de fondation en Tuf sur une paisseur de 15 cm, y compris, compactage, arrosage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: . F/P de couche de base en agrgat recompos 0-25 mm de 15cm d'paisseur y compris compactage lengin mcanique et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube :

M3

II-2

M3

34

N II-3

DESIGNATIONS DES OUVRAGE F/P de couche de roulement en revtement souple de bton bitumineux chaud sur une paisseur de 5 cm pour trottoir y compris imprgnation au Cutback, compactage lengin mcanique et toutes sujtions de mise en uvre Le mtre carr:

PRIX UNITAIRE

II-4

F/P de deux couches de peinture glycrophtalique sur bordure de trottoir y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre carr: Bordures de trottoirs : F/P Bordures de trottoirs, de type T2, en bton moul comprim poses sur assise en gros bton de 5cm dpaisseur y compris ados, jointement au mortier de ciment et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre linaire:. F/P Bordures de trottoirs, de type T2-C2, en bton moul comprim poses sur assise en gros bton de 5cm dpaisseur y compris ados, jointement au mortier de ciment et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre linaire:.. F/P Bordures de trottoirs, de type P1, en bton moul comprim poses sur assise en gros bton de 5cm dpaisseur y compris ados, jointement au mortier de ciment et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre linaire:.. F/P Bordures de trottoirs, de type CC2, en bton moul comprim poses sur assise en gros bton de 5cm dpaisseur y compris ados, jointement au mortier de ciment et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre linaire:..

III III-1

ML

III-2

ML

III-3

ML

III-4

ML

Le soumissionnaire

35

TRAVAUX DASSAINISSEMENT

N I I-1

DESIGNATIONS DES OUVRAGE II- ASSAINISSEMENTS Fouilles Fouilles en tranches excutes lengin mcanique en toutes largeurs dans terrains toutes natures, selon les ctes portes sur plans, sans plus value pour terrain rocheux, profondeur moyenne 2,00 m, y compris mise en dpt des terres, dressement des parois verticales et des fonds de fouilles, taiement des parois sil y a lieu, puisement deaux ventuels, jets de pelles horizontaux et verticaux sur banquettes et sur berges toutes sujtions spciales de bonne excution, pour pose de canalisations dassainissements. Le mtre cube :

PRIX UNITAIRE

M3

I-2

Fouilles en puits, excutes lengin mcanique en toutes dimensions, dans terrains toutes natures, selon les ctes portes sur plans, sans plus value pour terrain rocheux, profondeur moyenne 2,50 m, y compris mise en dpt des terres, dressement des parois verticales et des fonds de fouilles, taiement des parois sil y a lieu, puisement deaux ventuels, jets de pelles horizontaux et verticaux sur banquettes et sur berges toutes sujtions spciales de bonne excution, Le mtre cube : M3

I-3

Couche de sable pour pose des canalisations dpaisseur 10 cm, y compris toutes sujtions spciales de bonne excution. Le mtre cube:. Remblai des fouilles en tuf, par couche successives de 20 cm, y compris talage, compactage et rglage la main ou par tout autre moyen appropri et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube:.

M3

I-4

M3

I-5

Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions de bonne excution. Le mtre cube:. M3

II II-1

Ralisation de: Regards de visite avec tampon en fonte Regards de visite en bton arm dos 350 kg/m3 de CPA 325, avec tampon en fonte srie lourde y compris coffrage, ferraillage, vibration et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. DIM:1.00 x 1.00m et de profondeur variable, selon indication des plans : *Regard R1 A R4 profondeur entre 1.80 a 4.30 m LUnit :.. *Regard R5 A R10 profondeur entre 1.80 a 2.80 m LUnit :.. U U

II-2

Ralisation de Caniveaux en bton, de profondeur moyenne de 60 cm, poss sur assise de bton de propret de 10 cm dpaisseur , y compris coffrage, ferraillage, vibration et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre linaire : ML

36

N II-3

DESIGNATIONS DES OUVRAGE F/P de grilles en fonte avec clapet anti odeur pour caniveaux y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. LUnit :. Ralisation de regard avaloir de DIM 0.60x0.60 et de profondeur variant de 1,15 1,80 m y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre linaire : Construction de regard de branchement en bton arm de DIM 0,80x0,80 et de profondeur moyenne 1,50 et 2,00 m avec dalle arm y compris coffrage, ferraillage, vibration et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. LUnit :.. Canalisations Fourniture et pose de canalisations PVC PN6 de 300 mm, pos sur lit de sable y compris embotement, jointement au mortier de ciment, mise en pente et remblaiement en terre y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre linaire :.. Fourniture et pose de canalisations en PVC PN6 400mm y compris embotement, jointement au mortier de ciment mise en pente et remblaiement en terre crible y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart . Le mtre linaire :

PRIX UNITAIRE

II-4

ML

II-5

III III-1

ML

III-2

ML

Le soumissionnaire

37

TRAVAUX DA.E.P ET PROTECTION CONTRE LINCENDIE

N I-1

DESIGNATIONS DES OUVRAGE ALIMENTATION EAU POTABLE Fouilles Fouilles en tranches, lengin mcanique, selon les cotes portes sur plan, sur terrain de toutes natures, sans plus value pour terrain rocheux, sur une largeur de 60 cm et une profondeur de 1.00 m pour pose de canalisations y compris, mise en dpt des terres, dressement des parois verticales et des fonds de fouilles, taiement des parois sil y a lieu, puisement deaux ventuels, jets de pelles horizontaux et verticaux sur banquettes et sur berges et toutes sujtions spciales de bonnes excutions et de mise en uvre dans les rgles de lart Le mtre cube:... Remblais des fouilles en TUFF par couches successives de 20cm, aprs pose de canalisations y compris compactage, arrosage et rglage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube :.. Couche de sable pour pose des canalisations dpaisseur 10 cm, y compris compactage, rglage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart Le mtre cube :. Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube:.. Canalisations F/P de canalisations pour AEP et incendie en PEHD PN6, pos en fond de fouille, y compris toute sujtions de raccordements, coude, Te, rduction, raccord union et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. a) DN 80 Le mtre linaire: . b) DN 60 Le mtre linaire:

PRIX UNITAIRE

M3

I-2

M3

I-3

M3

I-4

M3

II II-1

ML ML

II-2

F/P de canalisations de raccordement au rseau existant de lUSTHB pour AEP en fonte ductile, DN 110, pos en fond de fouille, y compris de raccordements, coude, Te, rduction, raccord union et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart Le mtre linaire: ML

III III-1

PIECES SPECIALES Fourniture et pose de poteau d'incendie deux voies et autonomes y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. LUnit :.

38

N II-2

DESIGNATIONS DES OUVRAGE Fourniture et pose de bouche d'incendie trois voies autonomes y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. LUnit :. Fourniture et pose de vanne d'arrt avec bouche cl DN 60 sous tabernacle y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. LUnit :. Fourniture et pose de vanne ventouse DN 65 y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Unit :.

PRIX UNITAIRE

II-3

II-4

III-5

Fourniture et pose de robinet vanne DN 40 y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. LUnit :. U

III-6

F/P de grillage avertisseur y compris toutes sujtions spciales de bonne excution. Le mtre linaire: . tablissement de Plan de recollement

ML

III-7

Le soumissionnaire

39

TRAVAUX DECLAIRAGE EXTERIEUR

N IV IV-1 DESIGNATIONS DES OUVRAGE IV-FOUILLES Fouilles en tranches pour pose de cble BT lengin mcanique, selon les cotes portes sur plan, sur terrain de toutes natures, sans plus value pour terrain rocheux adquats pour une largeur de 60 cm et une profondeur de 80 cm y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube:.. Remblai des fouilles aprs pose de cble BT par une couche successive de 20 cm avec y compris compactage, rglage et toutes sujtions dexcution Le mtre cube:.. Couche de sable pour pose des cbles, dpaisseur 20 cm y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube:.. Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions de bonne excution. Le mtre cube:.. V-ECLAIRAGE EXTERIEURE F/P de pitonnier en acier noir, anticorrosion, de hauteur 6,00 m, quip dun luminaire ballon fluorescent et de lampe vapeur de mercure de 125 w, y compris socle ou massif en bton, tiges filetes , ancrage, scellement, peinture et toutes sujtions spciales de bonne excution. LUnit :. F/P de pitonnier en acier noir, anticorrosion, hauteur 6,00 m quip de deux luminaires ballon fluorescent, et de lampe vapeur de mercure de 250 w, y compris socle ou massif en bton, tiges filetes, ancrage, scellement, peinture et toutes sujtions spciales de bonne excution. LUnit :. F/P de pitonnier en acier noir, anticorrosion, hauteur 6,00 m, quip de trois luminaires ballon fluorescent et de lampe vapeur de mercure de 370 w, y compris socle ou massif en bton, tiges filetes, ancrage, scellement, peinture, et toutes sujtions spciales de bonne excution. LUnit :. F/P de cble lectrique R02V 1000 (4X100+T) mm2 y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre linaire: . F/P de cble en cuivre nu pour mise la terre et toutes sujtions spciales de bonne excution -28 mm Le mtre linaire: . -18 mm Le mtre linaire: . V-6 F/P de cble lectrique pour raccordement au poste de transformateur principale de lUSTHB sur une distance de 2.30 km, y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre linaire: . U PRIX UNITAIRE

M3

IV-2

M3

IV-3

M3

IV-4

M3

V-1

V-2

V-3

V-4

ML

V-5

ML ML

ML

40

41

N V-7

DESIGNATIONS DES OUVRAGE F/P de poste transformateur secondaire pour parking 250 KVA, y compris tableau de commande quip de 04 dparts, deux rserves, disjoncteur, micro disjoncteur, barrette,, sectionneur, fusibles, dans armoire mtallique le tous en ordre de marche et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. LUnit :. F/P de fourreau pour passage de cbles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution Le mtre linaire:

PRIX UNITAIRE

V-8

ML

Le soumissionnaire

42

Lot: 2

43

V- POSTES DE GARDE
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Travaux en infrastructures : Fouilles en puits pour fondation, selon cote des plans, de profondeur 1.20 m, excutes lengin mcanique avec dpt des terres au bord des fouilles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: Fouilles en rigoles pour longrines, selon cotes des plans, excuts mcaniquement avec dpt des terres au bord des fouilles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: M3 03 Remblais des fouilles aprs excution des ouvrages de bton arm, aprs mise en place des fondations. l'entreprise procde au remblaiement des fouilles avec des matriaux provenant des fouilles tris et slectionns. le prix comprend la purge, le criblage, l'amen pied duvre, la mise en uvre par couches successives de 20 cm y compris, arrosage, compactage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: M3 04 Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: Gros bton et bton de propret : Ce prix s'applique tous les btons de dosage infrieur ou gal 200 kg/m3, destin la ralisation des btons de propret, des btons de remplissage des fouilles (couls en pleines fouilles ou coffrs). Il comprend toute fourniture de matriaux, fabrication, transport, mise en uvre et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Gros bton de propret dos 200 kg/m3 CPA 325. Le mtre cube: Bton arm pour ouvrages en infrastructure : Ce prix rmunre la confection, le transport, la mis en disposition sur chantier et la mise en uvre selon les rgles de l'art et prescriptions techniques de bton destin des ouvrages arms coffrs. Il comprend toute confection d'prouvette ncessaire la bonne marche du chantier y compris coffrage et ferraillage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. a)-Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour semelles isols selon les indications de plans, Le mtre cube: M3 b)-Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour longrines selon les indications de plans, Le mtre cube: c)-Bton arm dos 350 kg/ m3 CPA pour amorces poteaux, selon les indications de plans. Le mtre cube: d) Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour dalle flottante y compris treillis soud. Le mtre cube: F/P dun hrissonnage en TVO dpaisseur 20cm et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: M3 M3 U PRIX UNITAIRE

M3

02

M3

05

M3

06

07

M3

44

TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Bton arm pour ouvrages en superstructure : Les prix suivant sappliquent tous les ouvrages au dessus des niveaux de l'infrastructure. Ils comprennent la fourniture des matriaux, fabrication, le transport, mise en uvre, la mise en place de tous les lments noys ou scells y compris toutes sujtions spciales d'excution. a) Bton dos 350 kg/m3 CPA 325, pour poteaux, selon les indications de plans. Le mtre cube: b) Bton arm dos 350 kg/ m3 CPA pour poutres et chanages selon les indications de plans. Le mtre cube: c) Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour acrotre (chaperon), selon les indications de plans. .Le mtre cube: 02 03 Bton arm dos 350 kg/m3 pour linteaux et appuis de fentres. Le mtre cube: Excution d'un planch en corps creux 16+5 comprenant hourdis, poutrelles, dalle de compression en bton arm d'un treille soud 4,5 de maille 150x150 Le mtre cube: M U PRIX UNITAIRE

M3 M3 M3

M3

MACONNERIE N DESIGNATIONS DES OUVRAGE Maonnerie extrieure double parois en brique creuse, de 30 cm dpaisseur, avec lame dair, hourde au mortier de ciment, y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre cube:.. Maonnerie simple paroi en brique creuse, paisseur 10cm, hourde au mortier de ciment, y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre cube:.. 03 Scellement des cadres des portes- et de fentres, sans distinction de lemplacement. ces prix sappliquent sans distinction de la nature du matriau constituant le cadre et le nombre des vantaux dune part, et sans distinction du type support (maonnerie ou bton), dautre part, y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. a)scellement des cadres de portes LUnit :. b) Scellement des cadres des fentres LUnit :. U PRIX UNITAIRE

M3

M3

U U

Le soumissionnaire

45

ENDUITS N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Enduit au mortier de ciment sur murs extrieurs (faades). les angles seront parfaitement d'aplomb et d'querre. Les deux couches formant l'enduit auront entre 1,5 et 2,00 cm d'paisseur. La dernire couche dresse, taloche y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Enduit au mortier de ciment sur murs intrieurs excut dans les mmes conditions qu' l'article 04.01. Le mtre carr:.. Enduit au mortier de ciment en sous plafond, excut dans les mmes conditions qu' l'article 04.01. Le mtre carr:. Enduit au pltre sur murs intrieurs d'une paisseur moyenne de 1,50 cm. Les arrtes seront parfaitement droites et d'querre. La couche de finition sera lisse y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Enduit au pltre en sous plafonds dune paisseur moyenne de 1.50cm. Les arrtes sont parfaitement droits et dquerre. La couche de finition sera lisse y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. U PRIX UNITAIRE

02

03

04

05

REVETEMENT SOL ET MURS N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Revtement de sol en carreaux de granito de 25x25 , pos a bain de mortier sur forme de sable, joints, coulis de ciment pur y compris ponage, nettoyage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Revtement en plinthes vernisses de 20x7 poses au mortier de ciment y compris coupe, chute, raccord, nettoyage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Revtement de carreaux de faence 15x15 dans les sanitaires sur une hauteur de 1,00 m, poss au mortier de ciment sur fond dress. Les joints seront aligns verticalement et horizontalement. le coulage seffectuera au ciment blanc y compris coupe, chute, raccord, nettoyage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. U PRIX UNITAIRE

02

03

Le soumissionnaire

46

ETANCHEITE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Forme de pente en bton maigre dos 250Kg/m3 de CPA 325, y compris fabrication, mise en uvre, rglage des pentes et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:. Fourniture et mise en place d'un cran par vapeur en feuille de polyane sur terrasse plate y compris la fourniture et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Protection thermique d'tanchit en plaques de polystyrne colles directement sur feuille de polyane, y compris fourniture et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Excution d'un complexe d'tanchit multicouche comprenant : 1. Couche d'imprgnation froid base de bitume 1.500 Kg/m2. 2. Feutre bitum type 36S. 3. Deuxime couche d'E.A.C. 4. Feutre bitum type 36S. 5. Troisime couche d'E.A.C y compris toutes sujtions d'excution. Le mtre carr:.. Relev d'tanchit en paxaluminun auto protg. Auto protection par feuille de pax aluminium 8/10 mm y compris, fourniture et l'amen pied d'uvre de tous les matriaux et matriels ncessaires la bonne mise en uvre et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Protection lourde d'tanchit en gravillons d'oued rouls 15/25 d'une paisseur de 5cm y compris fourniture et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. M 07 Fourniture et pose de gargouilles et crapaudines pour la protection des conduites d'eaux pluviales y compris toutes sujtions. Le mtre carr:.. U PRIX UNITAIRE

02

03

04

05

06

47

ELECTRICITE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Appareillage lectrique pour clairage et fourniture d'chantillon et modle pour approbation fournir pied d'uvre, munis de leurs accessoires et pices de montage, essai et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de hublot rond 60/220 V en verre diffuseur tanche. LUnit :. Fourniture et pose de luminaire type fluorescent 2x36 W apparent. LUnit :. Fourniture et pose d'interrupteur 10A encastr. LUnit :.. Fourniture et pose de prise de courant 2P+T 16A220v encastre LUnit :. Fourniture et pose de boite de drivation de DIM 100x100 Unit :. Fourniture et pose de cble cuivre nu pour la mise la terre 1 x 28 mm2. Le mtre linaire: . Fourniture et pose de cble d'alimentation RGPFV RO2V4 x 7 Le mtre linaire: . Fourniture et pose de fil conducteur U500V. a) 1,5 mm2 Le mtre Linaire.. b) 2,5 mm2 Le mtre Linaire:.. 09 Fourniture et pose de gaine ICD. a) 009 Le mtre linaire: . b) 011 Le mtre linaire: . Fourniture et pose de piquet de terre en fond de fouille y compris toutes sujtions de mise en uvre. LUnit :. Fourniture et pose de tableau de commande LUnit :. U PRIX UNITAIRE

U U U U U ML ML

02 03 04 05 06 07 08

ML ML

ML ML U U

10

11

48

PEINTURE -VITRERIE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Peinture vinylique sur murs extrieurs excute en trois couches y compris un badigeonnage la chaux, fourniture, chafaudage, travaux prparatoire, rebouchage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Peinture vinylique sur murs intrieurs excute en trois couches sur impression (mmes prescriptions techniques qu' l'article 08.01) et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Peinture vinylique en sous plafonds, excute en trois couches sur impression (mme prescriptions techniques qu' l'article 08.0 I) Le mtre carr:.. Peinture l'huile sur les menuiseries bois comprenant une couche d'imprgnation l'huile de lin, deux couches de peinture lhuile dont la dernire finie au rouleau, y compris ponage, rebouchage, tous travaux prparatoires et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Peinture glycrophtalique sur menuiserie mtallique comprenant deux couches de peinture antirouille et deux couches de finition y compris ponage, rebouchage, travaux prparatoires et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Fourniture et pose de verre simple paisseur 4 mm, lisse et transparent pos bain de mastic y compris, chute, pointes et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. U PRIX UNITAIRE

02

03

04

05

06

MENUISERIE EN BOIS : N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Fourniture et pose de porte pleine en bois 1 vantail : Dimensions: 84x 220 et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :. Fourniture et pose de porte en bois isoplane 1 vantail : Dimensions: 74x 217 et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :. Fourniture et pose de porte en bois isoplane 1 vantail avec oculus et verre martel pour WC : Dimensions: 74 x 217 et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :. Fourniture et pose de fentre appuis avec persiennes. Dimension 160x110 et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :. Fourniture et pose de chssis ouvrant soufflet type pour sanitaire Dimension 80x80 LUnit :. Fourniture et pose fentre a appuis. Dimension 80x 80 et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :. U PRIX UNITAIRE

02

03

04

U U

05

06

49

MENUISERIES MTALLIQUE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Fourniture et pose de barreaudage a tube plein mtallique de scurit DIM: 90 x 90y compris, toutes la les quincailleries et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :. Fourniture et pose de barreaudage a tube plein mtallique de scurit DIM: 170 x 120 y compris les quincailleries, et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :. U PRIX UNITAIRE

02

PLOMBERIE SANITAIRE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Fourniture et pose de lave main en porcelaine vitrifie, y compris tout accessoire et pices de montage, siphon, vidange et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :. Fourniture et pose de robinet mlangeur pour lave main de premier choix y compris tout accessoire, pices de montage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :. Fourniture et pose de cuvette de W.C l'anglaise en porcelaine vitrifie y compris tout accessoire, pice de montage avec mcanisme de chasse et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :. Fourniture et pose de compteur d'eau 3m3/h y compris tout accessoire et pices de montage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :. Fourniture et pose de canalisation en PEHD de type tigre ou similaire pour alimentation d'eau froide de diamtre 15/21 y compris tout accessoire et pices ncessaires, coudes raccordement, ramification et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre linaire: Fourniture et pose de canalisation en en PEHD 14/16 pour la distribution d'eau froide y compris tout accessoire et pices, coudes raccordement, ramification et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre linaire: . Fourniture et pose vanne d'arrt de diamtre 20 y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :. Fourniture et pose de canalisation en pvc de diamtre 100 pour vacuation des eaux uses y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre linaire: . U PRIX UNITAIRE

02

03

04

05

ML

06

ML

07

08

ML

50

N 09

DESIGNATIONS DES OUVRAGE Fourniture et pose de canalisation en pvc de diamtre 40 pour vacuation des eaux uses y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre linaire: . Fourniture et pose de canalisation en pvc de diamtre 110 pour vacuation des eaux pluvial EP y compris toutes sujtions d'excution. Le mtre linaire: . Fourniture et pose de buses en bton pour vacuation des eaux uses, vannes, pluviales de diamtre 150 y compris fouille, remblai, terrassement, lit de sable, raccordement au rseau principal projet, rglage de la pente, damage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre linaire: . Excution de boite de branchement en bton dos a 350 kg /m3 de CPA 325,de DIM 50X50X60 comprenant la fourniture de bton, mortier, armature, coffrage, mise en uvre, confection de cunette, tampon en bton, dblai en puits y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :.

PRIX UNITAIRE

ML

10

ML

11

ML

12

Le soumissionnaire

51

V- MUR DE CLOTURE
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Travaux en infrastructures : Fouilles en puits pour fondation, selon cote des plans, de profondeur 1.20 m, excutes lengin mcanique avec dpt des terres au bord des fouilles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: Fouilles en rigole pour longrine, selon cote des plans, de profondeur 1.20 m, excutes lengin mcanique avec dpt des terres au bord des fouilles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube:. Remblais des fouilles aprs excution des ouvrages de bton arm, aprs mise en place des fondations. l'entreprise procde au remblaiement des fouilles avec des matriaux provenant des fouilles tris et slectionns. le prix comprend la purge, le criblage, l'amen pied duvre, la mise en uvre par couches successives de 20 cm y compris, arrosage, compactage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: Gros bton toutes ouvrages : Ce prix s'applique tous les btons de dosages infrieur au gal 200 kg/m3, destin la ralisation des btons de proprets, des btons de remplissage des fouilles (couls en pleines fouilles ou coffrs). Il comprend toute fourniture de matriaux, fabrication, transport, mise en uvre et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Gros bton et bton de propret dos 200 kg/m3 CP A 325. Le mtre cube: 07 Bton de arm pour ouvrages en infrastructure : Ce prix rmunre la confection, le transport, la mise en disposition sur chantier et la mise en uvre selon les rgles de l'art et prescriptions techniques de bton destin des ouvrages arms coffrs. Il comprend toute confection d'prouvette ncessaire la bonne marche du chantier y compris coffrage et ferraillage et toutes sujtions d'excution. a)-Bton arm dos 350 kg/ m3 CP A pour amorces poteaux. Le mtre cube: b)-Bton arm dos 350 kg/m3 CP A pour semelles isoles et longrines Le mtre cube: c)-Bton arm dos 350 kg/m3 CP A pour longrines Le mtre cube: M3 M3 M3 M3 U PRIX UNITAIRE

M3

02

M3 .

03

M3

04

M3

05

52

TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Bton arm pour ouvrages en superstructure : Les prix suivant sappliquent tous les ouvrages au dessus des niveaux de l'infrastructure. Ils comprennent la fourniture des matriaux, fabrication, le transport, mise en uvre, la mise en place de tous les lments noys ou scells y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. a) Bton dos 350 kg/m3 CPA 325 pour raidisseurs. Le mtre cube: MACONNERIE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Maonnerie extrieure en parpaing de 40 cm hourde au mortier de ciment, y compris arrachement, coupe rservoir et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre carr:.. Remplissage des joints de dilatation entre poteaux en polystyrne expans 4 cm et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre carr:.. U PRIX UNITAIRE U PRIX UNITAIRE

M3

02

ENDUITS N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Enduit la tyrolienne des deux cotes du mur, les angles seront parfaitement d'aplomb et d'querre, y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre carr:.. Enduit a la tyrolienne des deux cotes des raidisseurs, les angles seront parfaitement d'aplomb et d'querre, y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre carr:.. U PRIX UNITAIRE

02

MENUISERIE METALLIQUE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Fourniture et pose de portails dentre deux vantaux de DIM: 4,00 x 2,50, faces pleines avec rservation et portillon de DIM 1,00x2, 17 y compris les quincailleries et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. LUnit : Fourniture et pose de panneau mtallique, de DIM: 1,70 x 1,20, selon plans de dtail, y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. LUnit : Le soumissionnaire U PRIX UNITAIRE

02

53

VII- TRAVAUX DE POSTE DE TRANSFORMA TION

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Travaux en infrastructures : Fouilles en puits pour fondation, selon cote des plans, de profondeur 1.20 m, excutes lengin mcanique avec dpt des terres au bord des fouilles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: Fouilles en rigoles pour longrines, selon cotes des plans, excuts mcaniquement avec dpt des terres au bord des fouilles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: Remblais des fouilles aprs excution des ouvrages de bton arm, aprs mise en place des fondations. l'entreprise procde au remblaiement des fouilles avec des matriaux provenant des fouilles tris et slectionns. le prix comprend la purge, le criblage, l'amen pied duvre, la mise en uvre par couches successives de 20 cm y compris, arrosage, compactage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Le mtre cube: Gros bton et bton de propret : Ce prix s'applique tous les btons de dosage infrieur ou gal 200 kg/m3, destin la ralisation des btons de propret, des btons de remplissage des fouilles (couls en pleines fouilles ou coffrs). Il comprend toute fourniture de matriaux, fabrication, transport, mise en uvre et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Gros bton de propret dos 200 kg/m3 CPA 325. Le mtre cube: Bton arm pour ouvrages en infrastructure : Ce prix rmunre la confection, le transport, la mis en disposition sur chantier et la mise en uvre selon les rgles de l'art et prescriptions techniques de bton destin des ouvrages arms coffrs. Il comprend toute confection d'prouvette ncessaire la bonne marche du chantier y compris coffrage et ferraillage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. a)-Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour semelles isols selon les indications de plans, Le mtre cube: b)-Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour longrines selon les indications de plans, Le mtre cube: c)-Bton arm dos 350 kg/ m3 CPA pour amorces poteaux, selon les indications de plans. Le mtre cube: U PRIX UNITAIRE

M3

02

M3

03

M3

04

M3

05

M3

06

M3 M3 M3

54

TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Bton arm pour ouvrages en superstructure : Les prix suivant sappliquent tous les ouvrages au dessus des niveaux de l'infrastructure. Ils comprennent la fourniture des matriaux, fabrication, le transport, mise en uvre, la mise en place de tous les lments noys ou scells y compris toutes sujtions spciales d'excution. a) Bton dos 350 kg/m3 CPA 325, pour poteaux, selon les indications de plans. Le mtre cube: b) Bton arm dos 350 kg/ m3 CPA pour poutres et chanages selon les indications de plans. Le mtre cube: c) Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour dalle pleine, paisseur 15 cm selon les indications de plans. .Le mtre cube: 02 03 Bton arm dos 350 kg/m3 pour linteaux et appuis de fentres. Le mtre cube: Bton arm pour caniveau et dalle de pose du poste transfo Le mtre cube: U PRIX UNITAIRE

M3

M3

M3 M3 M3

MACONNERIE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Maonnerie extrieure en brique creuse, de 15 cm dpaisseur, avec lame dair, hourde au mortier de ciment, y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Maonnerie simple paroi en brique NEVADA de 20x20, paisseur 5cm, hourde au mortier de ciment, y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre cube:.. U PRIX UNITAIRE

02

M3

ENDUITS N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Enduit au mortier de ciment sur murs extrieurs (faades). les angles seront parfaitement d'aplomb et d'querre. Les deux couches formant l'enduit auront entre 1,5 et 2,00 cm d'paisseur. La dernire couche dresse, taloche y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Enduit au mortier de ciment sur murs intrieurs excut dans les mmes conditions qu' l'article 04.01. Le mtre carr:.. Enduit au mortier de ciment en sous plafond, excut dans les mmes conditions qu' l'article 04.01. Le mtre carr:. U PRIX UNITAIRE

02

03

55

ETANCHEITE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Forme de pente en bton maigre dos 250Kg/m3 de CPA 325, dpaisseur 5cm y compris fabrication, mise en uvre, rglage des pentes et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:. Excution d'un complexe d'tanchit en pax alu, excut en adhrence y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Relev d'tanchit en paxaluminun auto protg. Auto protection par feuille de pax aluminium 8/10 mm y compris, fourniture et l'amen pied d'uvre de tous les matriaux et matriels ncessaires la bonne mise en uvre et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. U PRIX UNITAIRE

04

05

PEINTURE -VITRERIE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Peinture vinylique sur murs extrieurs excute en trois couches y compris un badigeonnage la chaux, fourniture, chafaudage, travaux prparatoire, rebouchage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Peinture vinylique sur murs intrieurs excute en trois couches sur impression (mmes prescriptions techniques qu' l'article 08.01) et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. Peinture vinylique en sous plafonds, excute en trois couches sur impression (mme prescriptions techniques qu' l'article 08.0 I) Le mtre carr:.. Peinture glycrophtalique sur menuiserie mtallique comprenant deux couches de peinture antirouille et deux couches de finition y compris ponage, rebouchage, travaux prparatoires et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Le mtre carr:.. U PRIX UNITAIRE

02

03

04

56

LA MENUISERIE MTALLIQUE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Fourniture et pose de porte pour poste de transformateur anti dflagration de DIM: 1.50x2.20 avec barre anti-panique et grilles daration et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. LUnit :. Fourniture et pose de grille daration, DIM: 0.80 x 0.45, ailette horizontale et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Unit :. U PRIX UNITAIRE

02

Le soumissionnaire

57

BORDEREAU QUANTITATIF ET ESTIMATIF

58

TERRASSEMENTS GNRAUX
N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Dcapage de la terre vgtale sur une paisseur de 30 cm y compris dbroussaillage, abattage darbre, dessouchage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Dblais en grande masse excuts aux engins mcaniques y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Remblais de terre provenant des dblais, tris et slectionns, excuts aux engins mcaniques ou tout autre moyens appropris et par couches successives de 0.20 m dpaisseur fortement dames et arroses, y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Dmolition des ouvrages en bton arm toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. y compris Dmolition de la chausse goudronne y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Rfection de corps de chausse y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. U QTE P.U MONTANT

40832

02

M3

52306

03

M3

7772

04

M3

44534

05

M3

PM

06

PM

07

PM

Le soumissionnaire

59

Lot: 1

60

TRAVAUX DE VOIRIES

N I I-1

DESIGNATIONS DES OUVRAGE Revtement de chausses, aire de stationnement et accs F/P de couche de fondation en Tuf sur une paisseur de 20 cm 95 % de lOPM, suivant plans et profils y compris, compactage, arrosage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. F/P de couche de base en agrgats concass de 40 compact et arros 98 % de lOPM, suivant plans et profils sur une paisseur de 15 cm y compris, toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. F/P de couche anti capillaire et anti-contaminante en sable propre de 5 cm d'paisseur y compris talage, compactage lengin mcanique et toutes sujtions de mise en uvre F/P de couche de roulement de bton bitumineux sur une paisseur de 7 cm, pour chausses et accs mcanique y compris couche dimprgnation en mulsion 1%, compactage lengin mcanique et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. F/P de couche de bton bitumineux sur une paisseur de 7 cm pour parking y compris couche dimprgnation en mulsion 1%, compactage lengin mcanique et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. F/P de couche de peinture routire, de type MATAXIALE ou MATOMAXIE ou similaire, indlbile fluorescente pour marquage des places de stationnement de largeur 15 cm y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Revtement de trottoirs F/P de couche de fondation en Tuf sur une paisseur de 15 cm, y compris, compactage, arrosage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. F/P de couche de base en agrgat recompos 0-25 mm de 15cm d'paisseur y compris compactage lengin mcanique et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart.

QTE

PU

MONTANT

M3

7562

I-2

M3

5672

I-3

M3

3780

I-4

9150

I-5

M3

28669

I-6

9915

II II-1

M3

458

II-2

9915 M3

II-3

F/P de couche de roulement en revtement souple de bton bitumineux chaud sur une paisseur de 5 cm pour trottoir y compris imprgnation au Cut-back, compactage lengin mcanique et toutes sujtions de mise en uvre. F/P de deux couches de peinture glycrophtalique sur bordure de trottoir y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart.

3050

II-4

1600

61

N III III-1

III-2

DESIGNATIONS DES OUVRAGE Bordures de trottoirs : F/P Bordures de trottoirs, de type T2, en bton moul comprim poses sur assise en gros bton de 5cm dpaisseur y compris ados, jointement au mortier de ciment et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. F/P Bordures de trottoirs, de type T2-C2, en bton moul comprim poses sur assise en gros bton de 5cm dpaisseur y compris ados, jointement au mortier de ciment et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. F/P Bordures de trottoirs, de type P1, en bton moul comprim poses sur assise en gros bton de 5cm dpaisseur y compris ados, jointement au mortier de ciment et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. F/P Bordures de trottoirs, de type CC2, en bton moul comprim poses sur assise en gros bton de 5cm dpaisseur y compris ados, jointement au mortier de ciment et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart.

QTE

PU

MONTANT

ML

1000

ML

2000

III-3

ML

400

III-4

ML

2250

Le soumissionnaire

62

TRAVAUX DASSAINISSEMENT
N I I-1 DESIGNATIONS DES OUVRAGE ASSAINISSEMENTS Fouilles Fouilles en tranches excutes lengin mcanique en toutes largeurs dans terrains toutes natures, selon les ctes portes sur plans, sans plus value pour terrain rocheux, profondeur moyenne 2,00 m, y compris mise en dpt des terres, dressement des parois verticales et des fonds de fouilles, taiement des parois sil y a lieu, puisement deaux ventuels, jets de pelles horizontaux et verticaux sur banquettes et sur berges toutes sujtions spciales de bonne excution, pour pose de canalisations dassainissements. Fouilles en puits, excutes lengin mcanique en toutes dimensions, dans terrains toutes natures, selon les ctes portes sur plans, sans plus value pour terrain rocheux, profondeur moyenne 2,50 m, y compris mise en dpt des terres, dressement des parois verticales et des fonds de fouilles, taiement des parois sil y a lieu, puisement deaux ventuels, jets de pelles horizontaux et verticaux sur banquettes et sur berges toutes sujtions spciales de bonne excution, Couche de sable pour pose des canalisations dpaisseur 10 cm, y compris toutes sujtions spciales de bonne excution. Remblai des fouilles en tuf, par couche successives de 20 cm, y compris talage, compactage et rglage la main ou par tout autre moyen appropri et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions de bonne excution. Ralisation de: Regards de visite avec tampon en fonte Regards de visite en bton arm dos 350 kg/m3 de CPA 325, avec tampon en fonte srie lourde y compris coffrage, ferraillage, vibration et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. DIM:1.00 x 1.00m et de profondeur variable, selon indication des plans : *Regard R1 A R4 profondeur entre 1.80 a 4.30 m *Regard R5 A R10 profondeur entre 1.80 a 2.80 m II-2 Ralisation de Caniveaux de profondeur moyenne de 60 cm, poss sur assise de bton de propret de 10 cm dpaisseur , y compris coffrage, ferraillage, vibration et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. F/P de grilles en fonte avec clapet anti-odeurs pour caniveaux y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Ralisation de regard avaloir de DIM 0.60x0.60 et de profondeur variant de 1,15 1,80 m y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. U U 05 04 U QTE PU MONTANT

M3

1600

I-2

M3 M3

118 83

I-3 I-4

M3

1200

I-5

M3

518

II II-1

ML

321

II-3

ML

50

II-4

ML

84

63

N II-5

DESIGNATIONS DES OUVRAGE Construction de regard de branchement en bton arm de DIM 0,80x0,80 et de profondeur moyenne 1,50 et 2,00 m avec dalle arm y compris coffrage, ferraillage, vibration et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Canalisations Fourniture et pose de canalisations en PVC PN6 de 300 mm, pos sur lit de sable y compris embotement, jointement au mortier de ciment, mise en pente et remblaiement en terre y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Fourniture et pose de canalisations en PVC PN6 de 400mm y compris embotement, jointement au mortier de ciment mise en pente et remblaiement en terre crible y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart

QTE

PU

MONTANT

08

III III-1

ML

3000

III-2

ML

1800

Le soumissionnaire

64

TRAVAUX DA.E.P ET PROTECTION CONTRE LINCENDIE

N I I-1 DESIGNATIONS DES OUVRAGE ALIMENTATION EAU POTABLE Fouilles Fouilles en tranches, lengin mcanique, selon les cotes portes sur plan, sur terrain de toutes natures, sans plus value pour terrain rocheux, sur une largeur de 60 cm et une profondeur de 1.00 m pour pose de canalisations y compris, mise en dpt des terres, dressement des parois verticales et des fonds de fouilles, taiement des parois sil y a lieu, puisement deaux ventuels, jets de pelles horizontaux et verticaux sur banquettes et sur berges et toutes sujtions spciales de bonnes excutions et de mise en uvre dans les rgles de lart Remblais des fouilles par couches successives de 20cm, aprs pose de canalisations y compris compactage, arrosage et rglage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Couche de sable pour pose des canalisations dpaisseur 10 cm, y compris compactage, rglage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Canalisations F/P de canalisations pour AEP et incendie en PEHD PN6, pos en fond de fouille, y compris toute sujtions de raccordements, coude, Te, rduction, raccord union et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. a) DN 80 b) DN 60 F/P de canalisations de raccordement au rseau existant de lUSTHB pour AEP en fonte ductile, DN 110, pos en fond de fouille, y compris de raccordements, coude, Te, rduction, raccord union et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart ML III III-1 PIECES SPECIALES Fourniture et pose de poteau d'incendie deux voies et autonomes y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Fourniture et pose de bouche d'incendie trois voies autonomes y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Fourniture et pose de vanne d'arrt avec bouche cl DN 60 sous tabernacle y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Fourniture et pose de vanne ventouse DN 65 y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Fourniture et pose de robinet vanne DN 40 y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. F/P de grillage avertisseur y compris toutes sujtions spciales de bonne excution. Plans de recollement 1725 U QTE PU MONTANT

M3

1123

I-2

M3

845

I-3

M3

60

I-4

M3

277

II II-

ML ML

235 1152

II-2

17

III-2

10

III-3

12

III-4 U U ML U 01 06 1387 05 III-5 III-6 III-7

65

Le soumissionnaire

66

TRAVAUX DECLAIRAGE EXTERIEUR

N I I-1 DESIGNATIONS DES OUVRAGE FOUILLES Fouilles en tranches pour pose de cble BT lengin mcanique, selon les cotes portes sur plan, sur terrain de toutes natures, sans plus value pour terrain rocheux adquats pour une largeur de 60 cm et une profondeur de 80 cm y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Remblai des fouilles aprs pose de cble BT par une couche successive de 20 cm avec y compris compactage, rglage et toutes sujtions dexcution Couche de sable pour pose des cbles, dpaisseur 20 cm y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions de bonne excution. IV-ECLAIRAGE EXTERIEURE F/P de pitonnier en acier noir, anticorrosion, de hauteur 6,00 m, quip dun luminaire ballon fluorescent et de lampe vapeur de mercure de 125 w, y compris socle ou massif en bton, tiges filetes , ancrage, scellement, peinture et toutes sujtions spciales de bonne excution. F/P de pitonnier en acier noir, anticorrosion, hauteur 6,00 m quip de deux luminaires ballon fluorescent, et de lampe vapeur de mercure de 250 w, y compris socle ou massif en bton, tiges filetes, ancrage, scellement, peinture et toutes sujtions spciales de bonne excution. F/P de pitonnier en acier noir, anticorrosion, hauteur 6,00 m, quip de trois luminaires ballon fluorescent et de lampe vapeur de mercure de 370 w, y compris socle ou massif en bton, tiges filetes, ancrage, scellement, peinture, et toutes sujtions spciales de bonne excution. F/P de cble en cuivre nu pour mise la terre et toutes sujtions spciales de bonne excution -28 mm -18 mm F/P de cble lectrique R02V 1000 (4X100+T) mm2 y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. F/P de cble lectrique pour raccordement au poste de transformateur principale de lUSTHB sur une distance de 2.30 km, y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. F/P de poste transformateur secondaire pour parking 250 KVA, y compris tableau de commande quip de 04 dparts, deux rserves, disjoncteur, micro disjoncteur, barrette,, sectionneur, fusibles, dans armoire mtallique le tous en ordre de marche et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. F/P de fourreau pour passage de cbles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution U QTE PU MONTANT

M3

1425

I-2

M3

1108

I-3

M3

316

I-4

M3

365

II II-1

05

II-2

102

II-3

34

II-4

ML ML

3400 3400

II-5

ML

5400

II-6

ML U

3410 01

II-7

II-8

ML

341

67

Le soumissionnaire

Lot: 2

68

V- POSTES DE GARDE
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Travaux en infrastructures : Fouilles en puits pour fondation, selon cote des plans, de profondeur 1.20 m, excutes lengin mcanique avec dpt des terres au bord des fouilles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart Fouilles en rigoles pour longrines, selon cotes des plans, excuts mcaniquement avec dpt des terres au bord des fouilles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Remblais des fouilles aprs excution des ouvrages de bton arm, aprs mise en place des fondations. l'entreprise procde au remblaiement des fouilles avec des matriaux provenant des fouilles tris et slectionns. le prix comprend la purge, le criblage, l'amen pied duvre, la mise en uvre par couches successives de 20 cm y compris, arrosage, compactage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Gros bton et bton de propret : Ce prix s'applique tous les btons de dosage infrieur ou gal 200 kg/m3, destin la ralisation des btons de propret, des btons de remplissage des fouilles (couls en pleines fouilles ou coffrs). Il comprend toute fourniture de matriaux, fabrication, transport, mise en uvre et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Gros bton de propret dos 200 kg/m3 CPA 325 Bton arm pour ouvrages en infrastructure : Ce prix rmunre la confection, le transport, la mis en disposition sur chantier et la mise en uvre selon les rgles de l'art et prescriptions techniques de bton destin des ouvrages arms coffrs. Il comprend toute confection d'prouvette ncessaire la bonne marche du chantier y compris coffrage et ferraillage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. a)-Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour semelles isols selon les indications de plans, b)-Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour longrines selon les indications de plans, c)-Bton arm dos 350 kg/ m3 CPA pour amorces poteaux, selon les indications de plans. d) Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour dalle flottante y compris treillis soud. F/P dun hrissonnage en TVO dpaisseur 20cm et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. U QTE PU MONTANT

M3

19

02

M3

03

M3

15

04

M3

10

05

M3

06

M3 M3 M3 M3

04 04 01 04

07

M3

04

69

TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Bton arm pour ouvrages en superstructure : Les prix suivant sappliquent tous les ouvrages au dessus des niveaux de l'infrastructure. Ils comprennent la fourniture des matriaux, fabrication, le transport, mise en uvre, la mise en place de tous les lments noys ou scells y compris toutes sujtions spciales d'excution. a) Bton dos 350 kg/m3 CPA 325, pour poteaux, selon les indications de plans. b) Bton arm dos 350 kg/ m3 CPA pour poutres et chanages selon les indications de plans. c) Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour acrotre (chaperon), selon les indications de plans. Bton arm dos 350 kg/m3 pour linteaux et appuis de fentres. Excution d'un planch en corps creux 16+5 comprenant hourdis, poutrelles, dalle de compression en bton arm d'un treille soud 4,5 de maille 150x150 U QTE P.U MONTANT

M3 M3 M3 M3

03 04 1,5 01

02 03

M3

09

MACONNERIE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Maonnerie extrieure double parois en brique creuse, de 30 cm dpaisseur, avec lame dair, hourde au mortier de ciment, y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Maonnerie simple paroi en brique creuse, paisseur 10cm, hourde au mortier de ciment, y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Scellement des cadres des portes- et de fentres, sans distinction de lemplacement. ces prix sappliquent sans distinction de la nature du matriau constituant le cadre et le nombre des vantaux dune part, et sans distinction du type support (maonnerie ou bton), dautre part, y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. a)scellement des cadres de portes b) Scellement des cadres des fentres U U 04 06 U QTE PU MONTANT

30

02

23

03

Le soumissionnaire

70

ENDUITS N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Enduit au mortier de ciment sur murs extrieurs (faades). les angles seront parfaitement d'aplomb et d'querre. Les deux couches formant l'enduit auront entre 1,5 et 2,00 cm d'paisseur. La dernire couche dresse, taloche y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Enduit au mortier de ciment sur murs intrieurs excut dans les mmes conditions qu' l'article 04.01. Enduit au mortier de ciment en sous plafond, excut dans les mmes conditions qu' l'article 04.01. Enduit au pltre sur murs intrieurs d'une paisseur moyenne de 1,50 cm. Les arrtes seront parfaitement droites et d'querre. La couche de finition sera lisse y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. M 05 Enduit au pltre en sous plafonds dune paisseur moyenne de 1.50cm. Les arrtes sont parfaitement droits et dquerre. La couche de finition sera lisse y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. M REVETEMENT SOL ET MURS N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Revtement de sol en carreaux de granito de 25x25 , pos a bain de mortier sur forme de sable, joints, coulis de ciment pur y compris ponage, nettoyage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Revtement en plinthes vernisses de 20x7 poses au mortier de ciment y compris coupe, chute, raccord, nettoyage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. M 03 Revtement de carreaux de faence 15x15 dans les sanitaires sur une hauteur de 1,00 m, poss au mortier de ciment sur fond dress. Les joints seront aligns verticalement et horizontalement. le coulage seffectuera au ciment blanc y compris coupe, chute, raccord, nettoyage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. M 12,5 17 U QTE PU MONTANT 10 51 U QTE P.U MONTANT

M 02 03 04 M M

107 35 04

M 02

17

71

ETANCHEITE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Forme de pente en bton maigre dos 250Kg/m3 de CPA 325, y compris fabrication, mise en uvre, rglage des pentes et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et mise en place d'un cran par vapeur en feuille de polyane sur terrasse plate y compris la fourniture et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Protection thermique d'tanchit en plaques de polystyrne colles directement sur feuille de polyane, y compris fourniture et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Excution d'un complexe d'tanchit multicouche comprenant : 1. Couche d'imprgnation froid base de bitume 1.500 Kg/m2. 2. Feutre bitum type 36S. 3. Deuxime couche d'E.A.C. 4. Feutre bitum type 36S. 5. Troisime couche d'E.A.C y compris toutes sujtions d'excution. Relev d'tanchit en paxaluminun auto protg. Auto protection par feuille de pax aluminium 8/10 mm y compris, fourniture et l'amen pied d'uvre de tous les matriaux et matriels ncessaires la bonne mise en uvre et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Protection lourde d'tanchit en gravillons d'oued rouls 15/25 d'une paisseur de 5cm y compris fourniture et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de gargouilles et crapaudines pour la protection des conduites d'eaux pluviales y compris toutes sujtions. U QTE P.U MONTANT

22

02

22

03

22

04

22

05

32

06

1,5

07

02

72

ELECTRICITE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Appareillage lectrique pour clairage et fourniture d'chantillon et modle pour approbation fournir pied d'uvre, munis de leurs accessoires et pices de montage, essai et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de hublot rond 60/220 V en verre diffuseur tanche. Fourniture et pose de luminaire type fluorescent 2x36 W apparent. Fourniture et pose d'interrupteur 10A encastr. Fourniture et pose de prise de courant 2P+T 16A220v encastre Fourniture et pose de boite de drivation de DIM 100x100 Fourniture et pose de cble cuivre nu pour la mise la terre 1 x 28 mm2. Fourniture et pose de cble d'alimentation RGPFV RO2V4 x 7 Fourniture et pose de fil conducteur U500V. a) 1,5 mm2 b) 2,5 mm2 Fourniture et pose de gaine ICD. a) 009 b) 011 Fourniture et pose de piquet de terre en fond de fouille y compris toutes sujtions de mise en uvre. Fourniture et pose de tableau de commande U QTE P. U MONTANT

U U U U U ML ML

02 02 04 06 04 30 93

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

ML ML ML ML U U

20 30 15 15 01 02

PEINTURE -VITRERIE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Peinture vinylique sur murs extrieurs excute en trois couches y compris un badigeonnage la chaux, fourniture, chafaudage, travaux prparatoire, rebouchage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Peinture vinylique sur murs intrieurs excute en trois couches sur impression (mmes prescriptions techniques qu' l'article 08.01) et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Peinture vinylique en sous plafonds, excute en trois couches sur impression (mme prescriptions techniques qu' l'article 08.01) Peinture l'huile sur les menuiseries bois comprenant une couche d'imprgnation l'huile de lin, deux couches de peinture lhuile dont la dernire finie au rouleau, y compris ponage, rebouchage, tous travaux prparatoires et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Peinture glycrophtalique sur menuiserie mtallique comprenant deux couches de peinture antirouille et deux couches de finition y compris ponage, rebouchage, travaux prparatoires et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de verre simple paisseur 4 mm, lisse et transparent pos bain de mastic y compris, chute, pointes et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. U QTE P.U MONTANT

107

02

85

03

14

04

15

05

07

06

07

73

MENUISERIE EN BOIS : N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Fourniture et pose de porte pleine en bois 1 vantail : Dimensions: 84x 220 et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de porte en bois isoplane 1 vantail : Dimensions: 74x 217 et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de porte en bois isoplane 1 vantail avec oculus et verre martel pour WC : Dimensions: 74 x 217 et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de fentre appuis avec persiennes. Dimension 160x110 et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de chssis ouvrant soufflet type pour sanitaire Dimension 80x80 Fourniture et pose fentre a appuis. Dimension 80x 80 et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. U U QTE 02 P. U MONTANT

02

U 03

02

02

04

U U

02 02

05 06

02

MENUISERIES MTALLIQUE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Fourniture et pose de barreaudage a tube plein mtallique de scurit DIM: 90 x 90y compris, toutes la les quincailleries et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de barreaudage a tube plein mtallique de scurit DIM: 170 x 120 y compris les quincailleries, et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. U QTE P.U MONTANT

04

02

02

74

PLOMBERIE SANITAIRE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Fourniture et pose de lave main en porcelaine vitrifie, y compris tout accessoire et pices de montage, siphon, vidange et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de robinet mlangeur pour lave main de premier choix y compris tout accessoire, pices de montage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de cuvette de W.C l'anglaise en porcelaine vitrifie y compris tout accessoire, pice de montage avec mcanisme de chasse et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de compteur d'eau 3m3/h y compris tout accessoire et pices de montage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de canalisation en PEHD de type tigre ou similaire pour alimentation d'eau froide de diamtre 15/21 y compris tout accessoire et pices ncessaires, coudes raccordement, ramification et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. ML 06 Fourniture et pose de canalisation en en PEHD 14/16 pour la distribution d'eau froide y compris tout accessoire et pices, coudes raccordement, ramification et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose vanne d'arrt de diamtre 20 y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de canalisation en pvc de diamtre 100 pour vacuation des eaux uses y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de canalisation en pvc de diamtre 40 pour vacuation des eaux uses y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. ML 10 Fourniture et pose de canalisation en pvc de diamtre 110 pour vacuation des eaux pluvial EP y compris toutes sujtions d'excution. Fourniture et pose de buses en bton pour vacuation des eaux uses, vannes, pluviales de diamtre 150 y compris fouille, remblai, terrassement, lit de sable, raccordement au rseau principal projet, rglage de la pente, damage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Excution de boite de branchement en bton dos a 350 kg /m3 de CPA 325,de DIM 50X50X60 comprenant la fourniture de bton, mortier, armature, coffrage, mise en uvre, confection de cunette, tampon en bton, dblai en puits y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. U 20 ML 07 07 U QTE P.U

02

02

02

03

02

04

02

05

15

ML

10

07

02

08

ML 09

30

11

ML

20

12

Le soumissionnaire

75

V- MUR DE CLOTURE

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES N 01 Fouilles en puits pour fondation, selon cote des plans, de profondeur 1.20 m, excutes lengin mcanique avec dpt des terres au bord des fouilles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart 02 Fouilles en rigole pour longrine, selon cote des plans, de profondeur 1.20 m, excutes lengin mcanique avec dpt des terres au bord des fouilles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart Remblais des fouilles aprs excution des ouvrages de bton arm, aprs mise en place des fondations. l'entreprise procde au remblaiement des fouilles avec des matriaux provenant des fouilles tris et slectionns. le prix comprend la purge, le criblage, l'amen pied duvre, la mise en uvre par couches successives de 20 cm y compris, arrosage, compactage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart Gros bton toutes ouvrages : Ce prix s'applique tous les btons de dosage infrieur ou gal 200 kg/m3, destin la ralisation des btons de proprets, des btons de remplissage des fouilles (couls en pleines fouilles ou coffrs). Il comprend toute fourniture de matriaux, fabrication, transport, mise en uvre et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Gros bton et bton de propret dos 200 kg/m3 CP A 325. 06 Bton de arm pour ouvrages en infrastructure : Ce prix rmunre la confection, le transport, la mise en disposition sur chantier et la mise en uvre selon les rgles de l'art et prescriptions techniques de bton destin des ouvrages arms coffrs. Il comprend toute confection d'prouvette ncessaire la bonne marche du chantier y compris coffrage et ferraillage et toutes sujtions d'excution. a)-Bton arm dos 350 kg/ m3 CP A pour amorces poteaux. b)-Bton arm dos 350 kg/m3 CP A pour semelles isoles. c)-Bton arm dos 350 kg/m3 CP A pour longrines M3 M3 M3 19 10 50 M3 11 . DESIGNATIONS DES OUVRAGE Travaux en infrastructures : U QTE P.U MONTANT

M3

142

M3 50 .

03

M3

119

04

M3

95

05

76

TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE N DESIGNATIONS DES OUVRAGE Bton arm pour ouvrages en superstructure : Les prix suivant sappliquent tous les ouvrages au dessus des niveaux de l'infrastructure. Ils comprennent la fourniture des matriaux, fabrication, le transport, mise en uvre, la mise en place de tous les lments noys ou scells y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. a) Bton dos 350 kg/m3 CPA 325 pour raidisseurs. U QTE PU

01

M3

21

MACONNERIE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Maonnerie extrieure en parpaing de 40 cm hourde au mortier de ciment, y compris arrachement, coupe rservoir et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Remplissage des joints de dilatation entre poteaux en polystyrne expans 4 cm et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. U QTE PU MONTANT

300

02

17

ENDUITS N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Enduit la tyrolienne des deux cotes du mur, les angles seront parfaitement d'aplomb et d'querre, y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Enduit a la tyrolienne des deux cotes des raidisseurs, les angles seront parfaitement d'aplomb et d'querre, y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. U M QTE 402 PU MONTANT

02

336

MENUISERIE METALLIQUE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Fourniture et pose de portails dentre deux vantaux de DIM: 4,00 x 2,50, faces pleines avec rservation et portillon de DIM 1,00x2, 17 y compris les quincailleries et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Fourniture et pose de panneau mtallique, de DIM: 1,70 x 1,20, selon plans de dtail, y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. U QTE P.U MONTANT

03

02

1032

Le soumissionnaire

77

VII- TRAVAUX DE POSTE DE TRANSFORMA TION

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Travaux en infrastructures : Fouilles en puits pour fondation, selon cote des plans, de profondeur 1.20 m, excutes lengin mcanique avec dpt des terres au bord des fouilles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Fouilles en rigoles pour longrines, selon cotes des plans, excuts mcaniquement avec dpt des terres au bord des fouilles y compris toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Remblais des fouilles aprs excution des ouvrages de bton arm, aprs mise en place des fondations. l'entreprise procde au remblaiement des fouilles avec des matriaux provenant des fouilles tris et slectionns. le prix comprend la purge, le criblage, l'amen pied duvre, la mise en uvre par couches successives de 20 cm y compris, arrosage, compactage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Transport des gravats et des terres excdentaires, provenant des dblais, la dcharge publique EPIC ASROUT y compris chargement, dchargement, foisonnement et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Gros bton et bton de propret : Ce prix s'applique tous les btons de dosage infrieur ou gal 200 kg/m3, destin la ralisation des btons de propret, des btons de remplissage des fouilles (couls en pleines fouilles ou coffrs). Il comprend toute fourniture de matriaux, fabrication, transport, mise en uvre et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. Gros bton de propret dos 200 kg/m3 CPA 325. Bton arm pour ouvrages en infrastructure : Ce prix rmunre la confection, le transport, la mis en disposition sur chantier et la mise en uvre selon les rgles de l'art et prescriptions techniques de bton destin des ouvrages arms coffrs. Il comprend toute confection d'prouvette ncessaire la bonne marche du chantier y compris coffrage et ferraillage et toutes sujtions spciales de bonne excution et de mise en uvre dans les rgles de lart. a)-Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour semelles isols selon les indications de plans, b)-Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour longrines selon les indications de plans, c)-Bton arm dos 350 kg/ m3 CPA pour amorces poteaux, selon les indications de plans. d) Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour dalle flottante y compris treillis soud U QTE P.U MONTANT

M3

12

02

M3

1,5

03

M3

04

M3

04

05

M3

12

06

M3 M3 M3 M3 2,3 0,43 1,4

78

TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Bton arm pour ouvrages en superstructure : Les prix suivant sappliquent tous les ouvrages au dessus des niveaux de l'infrastructure. Ils comprennent la fourniture des matriaux, fabrication, le transport, mise en uvre, la mise en place de tous les lments noys ou scells y compris toutes sujtions spciales d'excution. a) Bton dos 350 kg/m3 CPA 325, pour poteaux, selon les indications de plans. b) Bton arm dos 350 kg/ m3 CPA pour poutres et chanages selon les indications de plans. c) Bton arm dos 350 kg/m3 CPA pour dalle pleine 02 03 Bton arm dos 350 kg/m3 pour linteaux et appuis de fentres Bton arm pour caniveau et dalle de pose U QTE P.U MONTANT

M3

1,5

M3 M3 M3 M3

1,4 2,5 0,14 1,2

MACONNERIE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Maonnerie extrieure en brique creuse, de 15 cm dpaisseur, hourde au mortier de ciment, y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Maonnerie simple paroi en brique de NEVADA 20x20, paisseur 5cm, y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. U QTE PU MONTANT

34

02

LOT N 04: ENDUITS N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Enduit au mortier de ciment sur murs extrieurs (faades). les angles seront parfaitement d'aplomb et d'querre. Les deux couches formant l'enduit auront entre 1,5 et 2,00 cm d'paisseur. La dernire couche dresse, taloche y compris toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Enduit au mortier de ciment sur murs intrieurs excut dans les mmes conditions qu' l'article 04.01. Enduit au mortier de ciment en sous plafond, excut dans les mmes conditions qu' l'article 04.01. U QTE P.U MONTANT

M M M

36 36 36

02 04-03

79

ETANCHEITE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Forme de pente en bton maigre dos 250Kg/m3 de CPA 325, de 5cm dpaisseur y compris fabrication, mise en uvre, rglage des pentes et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Excution d'un complexe d'tanchit en adhrence, en pax alu auto protg y compris et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart Relev d'tanchit en paxaluminun auto protg. Auto protection par feuille de pax aluminium 8/10 mm y compris, fourniture et l'amen pied d'uvre de tous les matriaux et matriels ncessaires la bonne mise en uvre et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. U QTE PU MONANT

15

02

15

03

20

PEINTURE -VITRERIE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Peinture vinylique sur murs extrieurs excute en trois couches y compris un badigeonnage la chaux, fourniture, chafaudage, travaux prparatoire, rebouchage et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Peinture vinylique sur murs intrieurs excute en trois couches sur impression (mmes prescriptions techniques qu' l'article 08.01) et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Peinture vinylique en sous plafonds, excute en trois couches sur impression (mme prescriptions techniques qu' l'article 08.0.1) Peinture glycrophtalique sur menuiserie mtallique comprenant deux couches de peinture antirouille et deux couches de finition y compris ponage, rebouchage, travaux prparatoires et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. U QTE PU MONTANT

36

02

36

03

04

LA MENUISERIE MTALLIQUE N 01 DESIGNATIONS DES OUVRAGE Fourniture et pose de porte pour poste de transformateur anti dflagration de DIM: 1.50x2.20 avec barre anti-panique et grilles daration et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. Fourniture et pose de grille daration, DIM: 0.80 x 0.45, ailette horizontale et toutes sujtions spciales d'excution et de mise en uvre selon les rgles de lart. U QTE P.U MONTANT

01

02

04

Le soumissionnaire

80

RECAPITULATION GENERALE
LOT LOT 01 TERRASSEMENT GENERAUX VOIRIE ASSAINISSEMENT AEP ET PROTECTION INCENDIE ECLAIRAGE EXTERIEURE SOUS TOTAL LOT 01 EN HT TVA 17% SOUS TOTAL LOT 01 EN TTC LOT 02 POSTE DE GARDE MUR DE CLOTURE POSTE DE TRANSFORMATION SOUS TOTAL LOT 02 EN HT TVA 17% SOUS TOTAL LOT 02 EN TTC TOTAL (LOT 01+LOT02) EN TTC La prsente offre est arrte la somme de : En Chiffres :.. . .en TTC. En Lettres :. . en TTC. Fait Alger le ://2009 LE COCONTRACT ANT Fait Alger le : .../../2009 LE MAITRE DUVRE Fait Alger le :/../2009 LE CONTRACTANT MONTANT HT

81