Semana 03 – 19/01/2023

1
 AGENDA
1.0 Momento SSOMA
2.0 Gestión SSOMA
3.0 Datos generales
4.0 Acuerdos del acta anterior
5.1 Construcción C1
5.2 Construcción C6
5.3 Construcción A1
6.0 Avance del Proyecto
7.0 Avance de Interferencias
8.0 Riesgos
9.0 Cierre Comercial
10.0 Aspectos críticos
1.0 MOMENTO SSOMA
JERARQUIA DE CONTROLES - EPP
El Equipo de Protección Personal – EPP es
aquél que acompaña al trabajador para
protegerlo de los riesgos que pueden afectar
su seguridad y salud.
 2.0 GESTIÓN SSOMA
1 ESTADISTICA Semanal SSOMA: 5 Programa de entrenamiento:
Estatus SST - ESC Programa de entrenamiento
Paq. C1 Paq. C6 Paq. A1 Paq. C1 Paq. C6 Paq. A1
Total
MET AMC HVT Total
MET AMC HVT
Fuerza Laboral 206 261 148 615
N.Capacitaciones 3 0 13 16
HHT 6650 13847 9492 29989
Incidentes 0 0 0 0 N.Asistentes 36 0 419 455
Accidentes 0 0 0 0 HHC 79 0 678 757

2 6 Seguimiento CBS
PCR:
Programa de Control de Riesgos COVID-19 - 2023
Paq. C1 Paq. C6 Paq. A1
Total
MET AMC HVT
Actos Inseguros 3 5 10 18
615 T
Condiciones Inseguras 11 24 14 49
Observaciones Positivas 0 2 3 5
CBS AMC
0 0
CASOS ALTA

3 Asesoría SSOMA: HVT

MET
0 7
Asesoria SSOMA
0
CASOS CASO Reunión integral de 30 min
Resultado última Fecha siguiente
Horario S
asesoria programación
Paq. C1 Reunión Integral: Campaña Orden y
90% (13/01/23) Diurno 21/01/2023 MET
MET Limpieza / Reporte PCR / Crisis Climática
Paq. C6 90% (13/01/23) Diurno 11/01/2023
20/01/2023
AMC 89% (14/01/23) Nocturno
Paq. A1 AMC Taller de amago de incendios
--- Diurno 20/01/2023
HVT
2.0 GESTIÓN SSOMA - Semanal
2.0 GESTIÓN SSOMA - Semanal
2.0 GESTIÓN SSOMA - Semanal
 2.0 GESTIÓN SSOMA -
IGAPRO
GANTT DEL NOV
2022
DIC ENE
2023
FEB
IGAPRO
S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61
10/11
Ingreso a SENACE
17/11
Obser. de admisibilidad
17/11
Lev. de observaciones y envio
a firma (ARCC)
25/11
Ingreso a SENACE
27/12
Revisión SENACE (19 dha)
28/01
Observaciones SENACE
04/01
Envio a firma-ARCC
11/01
Ingreso a SENACE
27/01
Revisión SENACE (11 dha)
30/01
Resolución SENACE*
*Considerando 30 días hábiles según norma, y levantamiento de observaciones.

Componentes De las observaciones enviadas

de la 4ta mod. corresponden:

• 21 de SENACE
• 06 de ANA.

Inclusión de 06 DMEs
Ampliación de 02 DMEs Paisajismo norte y sur
Accesos Vertedero
Cruces
 2.0 GESTIÓN SSOMA -
PLANES DE
SERFOR
OCT NOV DIC ENE FEB

DESBOSQUE S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59

MODIFICATORIA
1(C1)
07/10
Ingreso SERFOR
23 y 24/10 14/10/2022
Se recibió la RDG de
Inspección SERFOR aprobación el 18/01/2023,
28/10
Observaciones SERFOR duración de evaluación por
15/11 SERFOR 49 días hábiles.
Levan. Observaciones
23/12
Revisión SERFOR
26/12
Informe de pago
18/01/23
RDG SERFOR
MODIFICATORIA 2
(A1)
24/11
Ingreso a SERFOR
05/12 11/01/23
Inspección SERFOR Se estima que 03/02/23 se
25/01/23 16/02/23
Evaluación SERFOR envié el informe para el pago
Enviado por ARCC: 13.01.23, 02 días de 13/01/23 del A1.
Levan. Observaciones retraso.
El valor estimado en el plan
Revisión SERFOR 03/02/23 es de 159 mil aprox.
Informe de pago
17/02/23
RDG SERFOR
MODIFICATORIA 3 Y 4 31/01/23
02/01/23 *El expediente será
(B1)
01/2/23 ingresado a SERFOR cuando
Elaboración del exp.
*07/02/23 se obtenga la aprobación de
Envio a firma ARCC la 4ta mod IGAPRO.
Ingreso a SERFOR
Luego de la elaboración y presentación del Plan de desbosque del B1 se iniciará la elaboración del Plan de
Compensación del C1.
3.0 DATOS GENERALES
Modalidad del Contrato: NEC 3 Opción F colaborativo. Costo reembolsable más Tarifa (fee).
Esquema Fast-Track.

PROYECTO: Diques en la Quebrada El León (Paquete Q-02)

UBICACIÓN : LA LIBERTAD - TRUJILLO

CLIENTE: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - ARCC

PRESP. ESTIMADO: S/. 473,255,028.67 (inc. IGV)
CONTRATISTA: CONSORCIO BESALCO STRACON

ADELANTO (01) 15% : S/. 70,988,254.30

ADELANTO (02) 12.24% : S/ 57,928,684.81
PLAZO DE EJECUCION ESTIMADO : 18 MESES
FECHA DE INICIO : 05 de Junio del 2021
FECHA DE TÉRMINO ESTIMADA : 04 de Diciembre 2022

HITOS IMPORTANTES:
• Fecha de inicio de Contrato 05 de Junio de 2021
 Fecha de acceso al sitio: 04 de Diciembre 2021
 Fecha de aceptación de diseño final: 03 de Abril 2022
 Fecha de culminación de las obras: 04 de Diciembre 2022
4.0 ALCANCE INICIAL DEL PROYECTO
5.1 CONSTRUCCIÓN C.1 – Avance General
5.1 CONSTRUCCIÓN C.1 – Avance General

Tramo Qty Avance Saldo %Avance

14+800 @ 15+200 19,637 19,637 - 100%
15+200 @ 16+200 122,506 109,544 12,962 89%
16+200 @ 16+800 113,431 107,420 6,011 95%
16+800 @ 17+200 29,470 25,992 3,478 88%
17+200 @ 18+450 63,957 53,520 10,437 84%
Poza de sedimentación 101,560 83,980 17,580 83%
Total: 450,561 400,093 50,468 89%
5.1 CONSTRUCCIÓN C.1 – Avance General
5.1 CONSTRUCCIÓN C.1 – 4WLA
5.1 CONSTRUCCIÓN C.1 – Gestión de Cambios

Code Envío Descripción Estado

FCR-015 Alternativa de relleno, debajo la Subrasante de Fundación Abierto
FCR-016 Evaluación de Cuadro Comparativo e indicación de ficha técnica a usar para el Water Stop Abierto
RFI-019 Aclaraciones de Respuestas al RFI N°16 Abierto
RFI-020 Definición de factores de esponjamiento en materiales producidos. Abierto

Fecha Notificación
Code Carta Descripción de NAT Estado
14-Ene TME-CAR-ADC-PC1-0096 Mayores costos de agregados por el uso opcional de la cantera Cruz de David - (NAT-TME-0013). Abierto
17-Ene TME-CAR-ADC-PC1-0104 Afectación en costos por nuevos puntos de monitoreo ambiental Abierto
TME-CAR-ADC-PC1-0105 Impacto en Costo, nueva partida en la Poza de Sedimentación “Transporte de Compensación de Material
AbiertoZona 2 D> 1km”
TME-CAR-ADC-PC1-0107 Impacto en costo y plazo, Falta de liberación progresivas 15+54015+580 “acceso loma linda”, No culminación
Abierto de trabajos de rellenos.
5.1 CONSTRUCCIÓN C.1 – Calidad - SSOMA
 5.1 CONSTRUCCIÓN C.1 – Riesgos
Fecha de Inicio: 17 octubre 2022
5
Retirado

30 Riesgos 17
• 01 riesgo con acciones de mitigación reportada con avance del 25%
• 09 riesgos con acciones de mitigación reportada con avance del 50%
Registrados activos • 02 riesgo con acciones de mitigación reportada con avance del 75%

+0 nuevos
riesgos
08
No se incorporaron nuevos riesgos en la última
Concluido semana

Riesgos representativos:
Impacto Descripción del evento - Titulo Acciones de respuesta

64 029: Posible próximo bajo rendimiento

• MET implementará turno nocturno (19.01.23).
para actividades de relleno y mtto vías.

026: Posible desabastecimiento de • MET ha solicitado el refuerzo de la zaranda, el cual se programó su Ingreso el
48 material de revestimiento 18.01.23. Actualmente se viene trabajando con este nuevo equipo.

027: Posible desabastecimiento de

80 material de relleno para los siguientes • Recuperación de material extraido de perfilado.
paquestes de construcción
 5.1 CONSTRUCCIÓN – Paquetes en Licitación
C2

Procesos críticos

CONSIDERACIONES:
- Inicio previsto: 10.03.2023.
- Procura: Se inició el proceso de procura el 22.12.2022. Se tiene un proceso previsto de 63 días. Postores solicitaron ampliación de plazo para presentación de ofertas. No se otorgó.
- Riesgo: Expropiación en zona de Carboneros, debido a discrepancias en monto de tasación.
 5.1 CONSTRUCCIÓN – Paquetes en Licitación
C3

Procesos críticos
CONSIDERACIONES:
- Inicio previsto: 25.03.2023.
- Procura: Se inició el proceso de procura el 23.12.2022. Se tiene un proceso de 77 días previsto.
- PEA 3: Se adjudicó SC para el servicio de PEA 3 en C3.
5.2 CONSTRUCCIÓN C.6 – Avance General
5.2 CONSTRUCCIÓN C.6 – Avance General
5.2 CONSTRUCCIÓN C.6 – Avance General

Volúmenes de Corte por Progresiva

5.2 CONSTRUCCIÓN C.6 – 4WLA
5.2 CONSTRUCCIÓN C.6 – 4WLA
5.2 CONSTRUCCIÓN C.6 – Gestión de Cambios

Fecha Notificación
Code Carta Descripción de NAT Estado
16-Ene CBS-CAR-DP-ADS/PC6-0071 Posible atraso en la ejecución de la partida 01.03.02 Gaviones en el Paquete C6, debido al bajo
Abierto
rendimiento en la ejecución de esta parti
CBS-CAR-DP-ADS/PC6-0072 Posible atraso en la ejecución de la partida 01.05 Construcciónde alcantarilla marco de concreto
Abierto
armado, debido al incumplimiento en el
1-Dic AMC-CAR-ADC/PC6-0014 Posible impacto por no liberaciones en los DME asignados Cerrado
AMC-CAR-ADC/PC6-0015 Posible impacto por daños a vías asfaltadas Cerrado
12-Dic AMC-CAR-ADC/PC6-0028 Posible impacto debido a material propio no cumple con las EETT Cerrado
15-Dic AMC-CAR-ADC/PC6-0036 Posible impacto por no alcanzar los parametros de evaluación para fundación de canal Cerrado
22-Dic CBS-CAR-DP-ADS/PC6-0053 Cerrado por la demora en la presentación
Riesgo de que la Subcontratista no inicie la construcción de la alcantarilla en el día 75 (Hito Contractual)
5.2 CONSTRUCCIÓN C.6 – Calidad - SSOMA
 5.2 CONSTRUCCIÓN C.6 – Riesgos

Fecha de Inicio: 29 octubre 2022

00
Retirado

14 • 01 riesgo con acciones de mitigación reportada con avance del 25%

17 Riesgos • 08 riesgos con acciones de mitigación reportada con avance del 50%
activos • 05 riesgo con acciones de mitigación reportada con avance del 75%
Registrados
+0 ingresos
riesgo
03
Concluid
o Pendiente respuesta a ARCC sobre DME’s (RESUELTO)
Actualmente se ha superado el posible desabastecimiento de DME
Un propietario ha accedido a hacer uso del DME (cuenta con IGAPRO) DME 24, 30 y 36

Riesgos representativos:
Impacto Descripción del evento - Titulo Acciones de respuesta
006: Posible daño de vías asfaltadas
64 • AMC viene evaluando nuevas rutas alternas con los permisos de las Entidades
debido a que es la única ruta para carga
correspondientes.
continua de volquetes

64 014: Desabastecimiento de materiales por • AMC alcanzará el cronograma de entrega de los materiales.
bloqueo de carreteras • AMC viene analizando nuevas alternativas
 5.2 CONSTRUCCIÓN – Paquetes en Licitación
C4

Procesos críticos
CONSIDERACIONES:
- Inicio previsto: 01/03/2023
- Procura: Envío previsto de LOR, para el 24/01.
 5.2 CONSTRUCCIÓN – Paquetes en Licitación
C7-8

Procesos críticos

CONSIDERACIONES:
- Inicio previsto: 08/02/23
- Procura: otorgamiento de buena pro, prevista para 23/01/2023. Envío previsto de LOR para el 16/01.
- Actas de entrega anticipada de terreno: Pendiente actas de entrega anticipada de terreno de Tres Ventanillas, previsto para 19/01.
 5.3 CONSTRUCCIÓN A.1 – Avance General
1.33% 1,506,873.33
PV(%)c PV(S/.)c
1.86% 2,108,964.52
EV(%)c EV(S/.)c
113,632,932 1,506,873 2,108,965
0.53% 602,091.19
Des c.cum(%) Des c.cum Cos to
Budgeted (S/.) PV (S/.) EV(S/.)

Disciplina Plan LB0 Actual Desfa SPI

A1.1CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN CABECERA EL LEÓN 1.33% 1.86% 0.53% 1.40
A1.1.1PRELIMINARES Y PROVISIONALES 18.95% 10.91% -8.04% 0.58
A1.1.2POZAS 0.31% 0.31%
A1.1.2.4OBRAS DE ARTE
A1.1.2.5VERTEDERO
A1.1.3CANALES
A1.1.3.1CANAL DE TOMA LATERAL
A1.1.3.2CANAL DE LA ENCANTADA
A1.1.4DIQUES
A1.1.4.1DIQUE PRINCIPAL DERECHO
A1.1.4.2DIQUE PRINCIPAL IZQUIERDO
A1.1.4.3RUTAS DE ACCESO ENTRE DIQUES
A1.1.5RELLENO PROTECCIÓN MD/AA
A1.1.6OBRAS ENCAUZAMIENTO
A1.1.7PROTECCIÓN AMBIENTAL 38.58% 47.48% 8.90% 1.23
A1.1.8TRANSPORTE 0.00% 0.39% 0.39%
 5.3 CONSTRUCCIÓN A.1 – Avance General

Acomodo de Material Excedente

Preparación de Material Lastre
DME 11

Excavación Masiva en el Poza 3

Lastrado de Accesos
 5.3 CONSTRUCCIÓN A.1 – Riesgos
Fecha de Inicio: 02 enero 2023

19 enero 2023. Se inició con capacitación en Gestión de Riesgos incluyendo:

1. llenado de matriz de Riesgos
2. Elaboración de Alertas Tempranas

Se coordina reuniones semanales de riesgos miércoles 10:00am

 6.0 AVANCE DEL PROYECTO - Cronograma
Programado
Cronograma LB02: LB2
LB2: 95.54% Real
Real: 19.81% Forecast
SPI: 0.21

Nota: Línea base N°02 aceptada el 21.12.22

Justificación del Desfase:

• PRA: PQ C2 y PQ C5 – Paralización de trabajos de PRA en C5, debido a emergencia sanitaria aviar (servicio en stand by del 30.11.22 al 28.02.23).
• PERMISO: MTC (C9-C12) – Trámite de aprobación de expediente en curso. En revisión de PROVIAS.
• LIBERACIÓN PREDIAL: Gestión de pago paralizada hasta el 23.01.23. Expedientes de Transferencia Interestatal F. Sur: reinician proceso de
elaboración.
• CBS viene elaborando el cronograma Línea Base 03 por actualización de los presupuestos de construcción y cronograma por la aceptación de la
ingeniería.
 6.0 AVANCE DEL PROYECTO -
Costo
VENTA APROBADA + FORECAST
Venta aprobada (Valorización) + Venta Desestimada por la ARCC
90,000,000
VENTA Aprobada VENTA Proyectada de Octubre VENTA Proyectada de Noviembre

80,000,000 84M
83M
81M

70,000,000

60,000,000 64M
61M

50,000,000
50M

40,000,000

36M
30,000,000 32M
19M
20,000,000
20M

10,000,000 14M

1M 5M 5M 10M 15M 6M 646K

-
Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23

Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23
VENTA Proyectada de Octubre 13,830,196 19,231,147 31,711,788 50,298,712 82,588,665 84,449,450 80,754,500 64,350,819 61,023,736 35,972,253 19,660,734 6,093,570 646,497
VENTA Proyectada de Noviembre 19,225,091 30,974,342 36,542,211 56,256,410 61,640,297 69,454,326 70,148,569 72,198,624 54,964,897 42,413,655 21,680,975 7,199,620
VENTA Aprobada 1,487,222 4,861,680 4,599,850 9,532,893 14,512,952 30,974,342 36,542,211 56,256,410 61,640,297 68,818,968 69,513,211 71,563,267 54,329,539 41,778,297 21,045,617 6,564,262
VENTA Aprobada Acum 20,089,483 24,951,162 29,551,012 39,083,906 58,308,997 89,283,339 125,825,550 182,081,959 243,722,257 313,176,583 383,325,152 455,523,777 510,488,674 552,902,328 574,583,303 581,782,923

Monto valorizado aprobado a la fecha es S/ 58,308.99 (no incluye IGV) hasta el mes de Diciembre 2022.
 6.0 Diferencias Riba3B y Riba4
(en Paquetes de Construcción a la fecha)
MONTO MONTO MONTO
ITEMS DE RIBA 3B RIBA 4 ADJUDICADO
DESCRIPCIÓN SUBCONTRATISTA COMPONENTES PIP (B)-(A) (C)-(B) ESTATUS
PAQUETES S/ . S/ . S/ .
(A) (B) (C)
GESTIÓN DE DISEÑO Y ACOMPAÑAMIENTO

GERENCIAMIENTO (CBS) 32,474,276 40,922,000 - 8,447,724 N/A

EXPEDIENTE TECNICO ( INCLUYE GEST. ACOMP) 19,981,122 17,313,054 - - 2,668,068 N/A

CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES

1 MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y AREAS AUXILIARES BIDDLE INC. S.A.C. 1,577,431 1,577,431 1,660,861 - 83,431 Ejecutado
OBRAS DE CABECERA Y
ACCESOS
CONSORCIO TERRAMOVE –
A.1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE PRINCIPAL 100,859,555 99,410,852 96,299,095 - 1,448,703 - 3,111,757 Adjudicado
HV CONTRATISTAS

B.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN LA CUMBRE POR DEFINIR ENCAUZAMIENTO 12,774,355 23,635,831 10,861,476 - Aprobado

CONSORCIO MAS
CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 1 -
C.1 ERRAZURIZ TERRAMOVE 33,258,396 32,576,736 33,865,138 - 681,660 1,288,402 En Ejecución
SECTOR ESTE
( CONSORCIO MET)
CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 2 -
C.2 POR DEFINIR 52,881,621 49,433,513 - 3,448,108 - Aprobado
SECTOR ESTE
CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 3 -
C.3 POR DEFINIR 50,651,696 60,319,393 9,667,697 - Aprobado
SECTOR OESTE
CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 4 -
C.4 POR DEFINIR 55,554,863 60,687,063 5,132,200 - Aprobado
SECTOR OESTE
CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 5 - -
C.5 POR DEFINIR 37,951,547 27,902,590 - 10,048,957 Aprobado
SECTORES ARQUEOLÓGICOS -
CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 6 - ANGELES MINERIA Y
C.6 51,344,734 40,848,521 41,329,945 - 10,496,213 481,424 En Ejecución
SECTOR OESTE CONSTRUCCION SAC
CANALES Y OBRAS DE
C.7 CONSTRUCCION DE RÁPIDA Y POZA DE DISIPACIÓN POR DEFINIR ARTE 4,219,659 - Aprobado
18,150,569 3,045,890
C.8 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DESCARGA POR DEFINIR 10,885,019 - Aprobado
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PANAMERICANA
C.9 POR DEFINIR 11,149,485 10,727,631 - 421,854 - Aprobado
FRANJA NORTE
CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 7 -
C.10 POR DEFINIR 12,896,080 16,421,429 3,525,350 - Aprobado
FRANJA SUR
CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO TRAMO 8 -
C.11 POR DEFINIR 6,195,727 6,058,470 - 137,257 - Aprobado
FRANJA SUR
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EVITAMIENTO -
C.12 POR DEFINIR 8,023,233 6,247,826 - 1,775,407 - Aprobado
FRANJA SUR
ARQUITECTURA Y PAISAJISMO - FRANJA NORTE Y
C.13 POR DEFINIR 5,137,064 2,673,611 - 2,463,453 - Aprobado
FRANJA SUR

TOTAL (Sin IGV) 507,815,865 514,906,521 173,155,039 7,090,656 -(1,258,500)

TOTAL (Con IGV) 599,222,721 607,589,695 204,322,946 8,366,974 -(1,485,030)

 6.0 AVANCE DEL PROYECTO - Paquetes

Paquetes iniciados
Paquetes con Trato Directo y Uso de DDV
Comentarios:
- C3: Posible impedimento de Ingreso a los predios del PQ C3 debido al no pago a los posesionarios de los terrenos en Ruta crítica
Faja marginal. Servicio de PEA adjudicado el 13.01.2023.
- C2: Proceso de procura inició el 22.12.2022.
- C4: En proceso de procura. Se tendrá al SC en stand by hasta el 23.02.2023, debido a la emergencia sanitaria aviar que
nos impide en ingreso al terreno en ese paquete.
- B1: Probable ejecución coactiva en el proceso de liberación predial.
 6.0 AVANCE DEL PROYECTO - Procura

-El paquete C7-8 se postergó presentación de LOR para evaluar riesgo con ARCC sobre ofertas presentadas. Se envió NAT a ARCC.
-El paquete C4, se postergó presentación de LOR por evaluación de ofertas por parte de CBS. Envío previsto para 24/01.
-Los paquetes C2 y C3 han iniciado y se encuentran en la etapa de consultas y respuestas.
-Los siguientes paquetes en iniciar licitación sería el grupo C10-11-12-13, PQT C14 -Faja Sur, se viene actualizando la información de interferencia lo cual
se va a incorporar en el proceso de licitación ( actualización de material de desmonte, otros).
-La estrategia de procura es gestionar adicionales dando mayor alcance a los subcontratistas que vienen ejecutando en otros paquetes, se plantea el
40% de su monto contractual.
 6.0 AVANCE DEL PROYECTO – Consistencia
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE

Presentación R00 Presentación R01 Aprob. Consistencia

26 / 07 / 2022 31 / 08 / 2022 10 / 10 / 2022

o Consistencia del Paquete C.1 RD 005-2022

12 / 10 / 2022

Presentación R00 Aprob. Consistencia

05 / 09 / 2022 11 / 11 / 2022
o Consistencia del Paquete C.6 RD 009-2022
16 / 11 / 2022
Aprob.
Consistencia
Presentación R00 Presentación R01 26 / 12 / 2022
Informe 26 / 10 / 2022 30 / 09 / 2022
o Consistencia del Paquete A.1 ACEPTADO
RD EXP. TEC. A.1
12/12/2022 29 / 12 / 2022 *

Aprob. Consistencia
o Consistencia de la Canal (C.2, Informe
Presentación R00
09 / 11 / 2022
27 / 01 / 2023 *
ACEPTADO
C.3, C.4, C.5, C.7-8, C.10, C.11, 14/12/2022 INFORME
ENVIADO - DAI
RD CANAL
27 / 01 / 2023 *
C.13)
Presentación R00 AMPLIACIÓN
10 / 10 / 2022
o Consistencia del Paquete C.9 REVISIÓN

Presentación
Aprob. Consistencia
R01
TBD
29 / 12 / 2022

o Consistencia del Paquete C.12

Aprob. Consistencia
Presentación R00 TBD
o Consistencia del Paquete B.1 16 / 01 / 2023
 6.0 AVANCE DEL PROYECTO – Cierre
Comercial
CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE CIERRE COMERCIAL TRIMESTRAL (CCO) CBS - ARCC

CCO Fecha de Inicio

CCO_01 CCO_02 CCO_06 CCO_03 CCO_07 CCO_04 CCO_08 CCO_05 CCO_09 CCO_10 CCO_CP
TRIMESTRAL Contractual
05/06/2021
21/01/2023
28/01/2023
04/02/2023
18/02/2023
17/03/2023
22/04/2023
17/06/2023
05/08/2023
17/09/2023
07/12/2023 *
19/01/2024 **

NOTA: * FECHA ESTIMADA DE CCO 10 - SUJETO A MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA FINAL CONTRACTUAL
NOTA: ** FECHA ESTIMADA DE CCO_CP DEL CONTRATO - SUJETO A MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA FINAL CONTRACTUAL
6.0 AVANCE DEL PROYECTO – Cierre
Comercial
100
CCO_01 99
CCO_0 98
CCO_0
% 2
% 6
%

100% 90% 89% 90% 40% 40%

10% 10% 10% 10% 5% 5%

NA NA 53% 55%
7.0 INTERFERENCIAS -
Arqueología
ITEM PAQUETES FECHA ACTIVIDAD RESPUESTA RESPONSABLE STATUS

- Trabajos de Monitoreo arqueológico

permanente (Turno: Mañana y noche).
- Inducción arqueológica al personal de campo
Acompañamiento al PERMANENT
1 C1/C6 25/10/2022
PROMA
(1 vez por semana en cada paquete). CBS E
- Presentaciones semanales a ARCC los días
viernes 11:00 am.
- Presentación de informe mensual a ARCC

• 06/01/22: Primera inspección por parte de MC.

• 06/01/23: Trashumantes envía sustento de costos y tiempos
sobre Sector 1 de PRA1, donde indica que no hay reducción
de tiempo, y los costos reducidos, son mínimos.
• 09/01/22: Inicia elaboración de TDR para Servicio de
Conservación.
• 10/01/23: Luego de revisar propuesta de Trashumantes se
recomienda inicia elaboración de TDR para PRA del Sector 1
Inicio de actividades en (Al pasar la alerta sanitaria).
2 C2/C5 01/12/2022
campo. CBS EN PROCESO
• 16/01/22: envío de TDR para Servicio de
Conservación y TDR para PRA del Sector
1 , para revisión, por Componente de
Arqueología - ARCC.
• 17/01/23: Segunda inspección por parte del
MC.
• 30/12/23: Envío de LOI.
• 04/01/23: ARCC, observa LOI.
• 04/01/23: CBS envía LOI con observaciones levantadas.
• 11/01/23: Fecha tentativa de adjudicación.

3 C3 22/11/2022 Proceso de Procura • 13/01/23: Adjudicación a Empresa CBS EN PROCESO

SEDASAR.
• 17/01/23: Envío de OS.
• 17/01/23: Reunión KOM.
• 18/01/23: Inicio de ejecución del servicio.
 7.0 INTERFERENCIAS –
Predial
ITEM PAQUETES FECHA ACTIVIDAD ACCIONES
RESPONSABL
STATUS
E
18/01/2023: De las coordinaciones
realizadas con ARCC, Se ingresaron vía
TRÁMITE DE CARTA DE ACONEX a ARCC, las Cartas de Intención
18/01/2022 INTENCIÓN correspondiente a 40 Predios, programados ARCC EN PROCESO
1
Proceso de Gestión de Pago 2023 para la gestión de pago 2023, los cuales
incluyen los predios afectados ubicados en
la Asociación 03 Ventanillas y Asociación
Faja Norte Carboneros
09/01/2023: Se ingresaron vía ACONEX,
TRANSFERENCIA los proyectos de oficios para firma
INTERESTATAL correspondiente con fines de ingreso de los
2 09/01/2022 ARCC EN PROCESO
Proceso de Transferencia Interestatal de expedientes a SBN, estos documentos
las áreas del C3 (Canteras) fueron actualizados con el nuevo membrete
y nombre del nuevo Director .

16/01/23: en la fecha 16.01.2023, ARCC

deriva al MVCS, 05 expedientes técnico
TASACIÓN
FAJA LA legales para su evaluación y posterior
5 16/01/2023 16/01: Ingreso de expedientes con fines MVCS EN PROCESO
CUMBRE designación del perito. Plazo de revisión
de tasación al MVCS.
por MVCS, 07 días hábiles.

12/01/2023: Se envió Vía Aconex CNBS-

EC-Ccom-005757 cuatro (04) proyectos de
oficio para transferencia interestatal. Se ha
reiniciado el trámite debido a que por
vencimiento de plazo se declaro inadmisible
EXP. TRANSFERENCIA
la presentación de los expedientes ante
INTERESTATAL Y EXPEDIENTES
SBN.
DE TASACIÓN
15/01/2023: Mediante comunicación Vía
6 FAJA SUR 26/12/2022 26/12: CBS, derivó a ARCC, el CBS EN PROCESO
Aconex CNBS-EC-Ccom-005247 indica
levantamiento de observaciones a los
que la codificación debe ser correlativa a
oficios de 1era comunicación conforme
partir del numero 36, así como
al Art.16 del T.U.O del D.L N°1192
adicionalmente realizar las modificaciones
en las Cartas de Comunicación de
afectación a los formatos establecidos para
el año 2023 y el nuevo funcionario. Fecha
de entrega: 24.01.2023
 7.0 INTERFERENCIAS – EPS
ITEM PAQUETES FECHA ACTIVIDAD RESPUESTA RESPONSABLE STATUS

11/01/2023 Se realizo una reunión de revisión

21/09/22 CBS envió convenio
con ARCC del Convenio y se envió para
interinstitucional con SEDALIB con
validación de Sedalib.
aconex CNBS-EC-CCom-003911. Hasta
1 C12 21/09/2022 16/01/2023 Se envió el convenio validado por ARCC PENDIENTE
la fecha, se ha realizado las
la EPS para la gestión de firmas por parte de
modificaciones en reuniones con la
ARCC
EPS SEDALIB. (-114 días en gestión).

27/09/22 CBS envió convenio 11/01/2023 Se realizó una reunión de revisión

interinstitucional con HIDRANDINA con con ARCC del Convenio y se envió para
aconex CNBS-EC-CCom-004025. Hasta validación de Hidrandina
C9/ C10/
2 27/09/2022 la fecha, se ha realizado las 16/01/2023 Se envió el convenio validado por ARCC PENDIENTE
C12
modificaciones en reuniones con la la EPS para la gestión de firmas por parte de
EPS HIDRANDINA. (-108 días en ARCC
gestión).

11/01/23 CBS envía Términos de

Referencia con aconex CNBS-EC-CCom-
18/01/2023 Se espera la respuesta de los TDR
005739 para la “SERVICIO DE
C9/ C10/ para la supervisión de Hidrandina y continuar
3 11/01/2023 SUPERVISIONDE REUBICACION DE ARCC PENDIENTE
C12 con la licitación.
REDES DE HIDRANDINA”, para su
validación para la subcontrata (-9 días
en gestión).

19/01/23 CBS mediante ACONEX

CNBS-EC-CCom-005868 solicita firma 26/01/2023 Se espera por parte de ARCC con la
19/01/2023 de oficio dirigido a DGPP/MTC, el firma del oficio para la notificación por parte de PENDIENTE
4 C12 ARCC
asunto es por la remoción, traslado CBS
y/o reposición de Interferencia. (Señal
de Tránsito)
7.0 INTERFERENCIAS – Social

A.1 / C.1
Con A.A.V.L.E. se
viene realizando el
seguimiento a las
solicitudes de
mejoras en su
local comunal.

C.2
El valor de
tasación es menor
al esperado por
los afectados

C.3
Descontento por
no pago de predios
dentro de la faja
marginal

B.1
Se requiere la
recuperación
extrajudicial de
varios predios
7.0 INTERFERENCIAS – Buena
Vecindad
0
Programa de manejo de
conflictos N° DE CONFLICTOS SOCIALES EN EL PROYECTO:
Programa de contratación de personal local
TOTAL: 175
PQ. A-1 Foráneo Local
TOTAL: 175
PQ. C-1 Foráneo Local
0 0
No cuali. META CUMPLIDA No cuali.
32 (100%) 19 (100%) META CUMPLIDA

157(77%) 84
Cuali./Staff Cuali./Staff (51%)
46 88

TOTAL: 197 PQ. C-6 Foráneo Local

0 Programa de adquisiciones de productos locales
No cuali.
41100%: META CUMPLIDA

PQ. A-1 12 PROVEEDORES LOCALES AAVLE

(2alimentación, agua de mesa, hospedaje, ferretería,
53 librería, transporte de personal, vigilancia).
Cuali./Staff (66%)
105
PQ. C-1 20 PROVEEDORES LOCALES AAVLE
(abastecimiento de agua, alimentación, hospedaje,
Principales actividades de la semana maquinaria, ferretería, lavandería, vigilancia)
- Taller informativo con regidores y funcionarios de la
PQ. C-6 37 PROVEEDORES LOCALES (hospedaje,
MDH. alimentación, alquiler de oficinas, vigilancia, lavandería,
- Taller informativo en Villa Hermosa 1 y 2 a más de 45 ferretería).
vecinos del Milagro.
- Envío de cartas a Municipalidades para el comité de
gestión socioambiental.
 7.0 INTERFERENCIAS – Permisología
ITEM PAQUETES FECHA ACTIVIDAD RESPUESTA RESPONSABLE STATUS
14/01/2023 se ingreso el levantamiento de las
observaciones emitidas el 27/12/2022, de acuerdo a la
ampliación de plazo solicitada el 13/01/2023.

13/01/2023 se sostuvo reunión presencial asumiendo los

compromisos de enviar todas las observaciones faltantes
por parte de PVN, sin embargo a la fecha esta pendiente
Permiso: Uso de Derecho geotecnia, porque el funcionario esta en proceso de EN
1 C9/C12 08/08/2022
de Vía designación. Sobre las observaciones de hidráulica e PROVIAS PROCESO
hidrología serán ingresada el lunes 23/01/2023.

11/01/2023 mediante comunicación telefónica se converso

con la Ing. Deysi (evaluadora del expediente C12), e
indico que están aun a la espera de los informes de las
otras áreas, además y el día 12/01/2023 iban a consultares
a la DGPyP

Autorización de ejecución El 17/01/2023 se ha recibido RESOLUCIÓN

DIRECTORAL N° 0042-2023-ANA-AAA.HCH que nos COMPLETA
2 B.1 28/11/2022 de obras en fuentes autoriza ejecutar obras sobre fuentes de agua natural en AAA DO
naturales de agua - ANA Quebrada La Cumbre.
DME 39 y 42 en predios del PECHP y Molino La Perla; se
encuentra pendiente en el IGAPRO y el DME 37 esta en
EN
3 - 30/11/2022 DME 37, 39 y 42 gestión para obtener su autorización por Larco Cox, la CBS PROCESO
condicionante es la carta de intención que no se le puede
notificar.

El 16/01/2023 se obtuvo el informe en el que se analiza la

casuistica y se determina que en caso de que solicitemos COMPLETA
4 C.2/C.7/C.8 28/11/2022 Permiso de Demolición permiso de demolición nos seria denegado por no MDH DO
encontrarse en ninguno de los supuestos regulados

Agua Residual para reúso El 18/01/2023 se realizo una visita a las oficinas de
EN
5 - 03/11/2022
– Planta Tratada
SEDALIB e indicaron que para el viernes 20/01/2023 SEDALIB PROCESO
emitirían la respuesta.
 8.0 RIESGOS
A. Principales acciones de respuesta
Relación Riesgos
Abiertos/Cerrados
22
;
27 Impacto Descripción del evento - Titulo Comentarios sobre acciones
% 400114-76: Posible Impacto en el inicio de la
64 • 12.01.23 Aprobación LOI y 13.01.23 Adjudicación postor
construcción del paquete C.3 ya que se tendrá
17.01.23 Reunión KOM con postor SEDASAR.
60; que realizar un PEA y un PRA.
73% '- Para los 03 procesos judiciales existentes:
64 400114-049: Riesgo de complicación de • 01 se tienen los cargos de presentación al juzgado. Juzgado
resolución de trámite de liberación predial (PQ debe emitir una Resolución.
B1) • 02 El acta de Libre disponibilidad se remitió a los afectados, si
Abiertos Cerrados están de acuerdo con los términos se libera el predio.
 8.0 RIESGOS

B. Resumen de la semana
• 01 Alertas Tempranas presentadas durante la semana

NAT Descripción Comentarios

Existe una probabilidad que el proyecto deba asumir un
NAT-CBS-60 mayor costo debido a las diferencias entre las ofertas del A la espera de la programación de la reunión.
proceso de licitación del Paquete C7-C8
 8.0 RIESGOS

B. Restricciones Operativas
AREA Descripción Requerimiento
Continua pendiente la incorporación de la persona asignada al Control Se solicita la aprobación del personal para Control Documentario
Contratos
Documentario del PQ A1. de acuerdo a los sustentos enviados.
El 30/12 se envió a ARCC 04 proyectos de oficios correspondientes a las
nuevas transferencias interestatales del PQ C03 (PETI 02, 03, 05 y 06)
Interferencias Se requiere respuesta. Pendiente desde el 30/12
(Aconex 005567).
Han trascurrido 18 días y no se tiene respuesta de ARCC.

Interferencias Pendiente respuesta de revisión para el TDR Supervisión Hidrandina. Se requiere respuesta. Pendiente desde el 10/01
 9.0 ASPECTOS CRÍTICOS
Respon-
N° Descripción Fecha Prevista Atraso Comentario
sable
Plan de Desbosque del paquete A1 en revisión Se tuvo la visita del Evaluador de
1 ARCC 22/11/2022 -
de ARCC. SERFOR, se estima el RD para el 17/02.

Emergencia Sanitaria 90 días, por Influenza

Aviar - Resolución Jefatural N°0180-2022- - Se reprogramarán los trabajos en C5
Midagri-Senasa: del PRA en zona La Perla hasta el
- Paralización de los trabajos de rescate CBS /
2 03/12/2022 - 01/03/2023.
ARCC -
arqueológico en zona La Perla. Se reprogramarán los trabajos en C4
- Paralización de inicio de construcción en hasta 01/03/2023.
C4.

Esto impactaría en el inicio de

Posible impedimento de Ingreso a los predios
CBS / construcción del paquete C3, previsto
3 del PQ C3 debido al no pago a los 15/03/2023 -
ARCC para 15/03/23.
posesionarios de los terrenos en Faja marginal

ARCC informó que se tendría

Predial: Falta de certificación presupuestal para
4 ARCC 12/11/22 40 días disponibilidad presupuestal para el
iniciar con la gestión de pago.
23.01.23.