TRABAJO GRUPAL

CURSO:
Planificación y Gestión de
Infraestructura Vial
“Diferencias entre el Reglamento de ley de
Contrataciones del Estado y la Ley de obras
por impuestos”

Docente:
Ms. JOHN FELIX SEVILLANO ZAVALA

PRESENTADO POR:
• ACOSTA MOGOLLON, LUIS
• ALTUNA GONZALES, ALEX CRISTHIAN
• ANTON ANGELES, HARDY ALEX
• FLORES CORDOVA, ALBERTO
• GARCIA AREVALO, HERBERT Trujillo, 27 de junio del 2020
Diferencias entre el
Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado y la
Ley de obras por impuestos

• DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF: Reglamento de la

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
Modificaciones por DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF

• TEXTO ÚNICO ORDENADO del Reglamento de la Ley N°

29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA
REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
PRIVADO
 INICIO DE OBRA
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra Artículo 15. Propuestas de la Empresa Privada
176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se 15.2 La Empresa Privada envía al Titular de la Entidad Pública la carta de intención para
cumplan las siguientes condiciones: desarrollar un proyecto, la cual contiene la identificación del proponente y la descripción de la
propuesta, incluyendo lo siguiente:
a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 8. Plazo tentativo de inicio y culminación de la ejecución del proyecto;
corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se Artículo 54. Obligación de suscribir el Convenio
ejecuta la obra, según corresponda; 54.2 En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del Proyecto si previamente no se ha
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, cumplido con lo siguiente:
de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación; a) Que la Entidad Pública haya contratado a la Entidad Privada Supervisora o, en caso
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en corresponda, que haya designado al supervisor del Estudio Definitivo en caso corresponda;
caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y y,
observaciones; b) Que se haya suscrito el Convenio correspondiente.
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el artículo 181. 54.3 En los casos que transcurran tres (3) o más meses desde la fecha de entrega de los terrenos
o lugar donde se ejecute el Proyecto, salvo que se establezca lo contrario en las Bases y los
documentos del proceso, y la Entidad Pública no los hubiese entregado, o en un plazo de tres
(3) meses la Entidad Pública no hubiese contratado a la Entidad Privada Supervisora de
acuerdo a los plazos establecidos para iniciar las labores de supervisión de la obra, la Empresa
Privada puede resolver el Convenio.

Artículo 68. Obligación de la Empresa Privada de ejecutar el

Convenio con el Ejecutor del Proyecto propuesto
68.1 Es responsabilidad de la Empresa Privada que celebra el Convenio, ejecutar sus
obligaciones con el Ejecutor del Proyecto propuesto.
 SUSPENSION DE PLAZO
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución Artículo 70. Suspensión del plazo de ejecución
178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la 70.1 Ante eventos no atribuibles a la Entidad Pública o a la Empresa Privada que originan
paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo la paralización del proyecto, las partes pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución vía
de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello adenda hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo gastos generales o la aplicación de penalidades.
aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.
178.2. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad
comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra,
respetando los términos en los que se acordó la suspensión.

178.4. El contratista puede suspender la ejecución dela prestación en caso la 70.2 La Empresa Privada puede suspender la ejecución del convenio en caso la Entidad
Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal Pública no cumpla con solicitar un (1) CIPRL o CIPGN trimestral conforme a lo
efecto, el contratista requiere mediante comunicación escrita que la Entidad establecido en el artículo 92 del presente Reglamento; para tal efecto, previamente a la
pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no suspensión, la Empresa Privada debe requerir mediante comunicación escrita que la Entidad
mayor de diez (10) días. Si vencido el plazo el incumplimiento continúa el Pública cumpla con su obligación en un plazo máximo de cinco (5) Días. Si vencido el plazo el
residente anota en el cuaderno de obra la decisión de suspensión, que se produce incumplimiento continúa, el ejecutor del proyecto debe anotar en el cuaderno de obra la
al día siguiente de la referida anotación. decisión de la suspensión, y la Empresa Privada debe comunicar a la DGPPIP dicha
178.5. La suspensión del plazo regulado en el numeral anterior da lugar al pago suspensión, pudiendo aplicar lo establecido en el numeral 91.11 del presente Reglamento.
de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente La suspensión del plazo da lugar al reconocimiento de mayores gastos generales debidamente
acreditados. En este caso también corresponde la suspensión del contrato de acreditados. En este caso también corresponde la suspensión del contrato de supervisión,
supervisión, aplicándose la regla contenida en el presente numeral. aplicándose la regla contenida en el presente párrafo.
 VALORIZACIONES DE OBRA
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 194. Valorizaciones y metrados Artículo 69. Avances y valorizaciones del proyecto
194.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último 69.1 Los avances del proyecto son formulados y valorizados mensualmente, por el
día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista. ejecutor del proyecto, y con la opinión favorable de la entidad privada supervisora.

194.5. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el

contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos
que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización
conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor revisa los metrados
durante el periodo de aprobación de
la valorización.

69.2 El plazo máximo de opinión favorable de la entidad privada supervisora de las

194.6. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad Pública es de diez (10) Días, contados a partir del
valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es aprobada por la
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y Entidad Pública como máximo el último día hábil de dicho mes.
es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Para proyectos que contemplen el componente de infraestructura, la actualización de la
Cuando las valorizaciones se refi eran a periodos distintos a los previstos en este fórmula polinómica corresponde al último mes de la ejecución de la obra.
numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto
en el presente artículo.

194.7. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas
valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al
reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1234,
1245 y 1246 del Código Civil.
 VALORIZACIONES DE OBRA
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 194. Valorizaciones y metrados Artículo 69. Avances y valorizaciones del proyecto
69.3 Los proyectos cuya ejecución, sin considerar el plazo de elaboración del estudio
194.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la definitivo, sea superior a cinco (5) meses, se rigen por el siguiente procedimiento:
ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados 1. Una vez emitida la aprobación de la última valorización correspondiente al trimestre,
ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos la entidad privada supervisora debe emitir la conformidad de calidad, previa comunicación
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se por parte de la Entidad Pública de dicha aprobación.
agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 2. Dentro de los siete (7) Días siguientes de haberse recibido la opinión favorable y la
conformidad de calidad por avance trimestral emitida por la entidad privada supervisora, la
194.4. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el Entidad Pública emite la conformidad por avance del proyecto siendo sujeto a subsanación
total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el conforme lo previsto en el artículo 74.
sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.

69.4 Las valorizaciones se efectúan hasta el total de los metrados del presupuesto de la
194.3. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la obra, el cual se encuentra contemplado en el expediente técnico.
ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados Excepcionalmente para los proyectos cuyos metrados no pueden ser definidos, las
ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio valorizaciones pueden efectuarse hasta el total de los metrados realmente ejecutados,
origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando aprobados por la Entidad Pública en el expediente técnico.”
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este
monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las
Ventas.
 AMPLIACIONES DE PLAZO
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 197. Causales de ampliación de plazo Artículo 71. Ampliación de plazos
71.1 La ampliación de plazo convenido procede por cualquiera de las siguientes causales,
El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las
siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución del Proyecto vigente al
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del
momento de la solicitud de ampliación:
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:
a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la Empresa Privada.
a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores trabajos de
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de
obra. En este caso, la empresa amplía el plazo de la garantía que hubiere otorgado.
obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
c) Otras causales previstas en el Convenio.
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en
contratos a precios unitarios.
 AMPLIACIONES DE PLAZO
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo Artículo 71. Ampliación de plazos
198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el
artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de 71.2 Para que proceda la ampliación de plazo de conformidad con lo establecido por el
obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de numeral precedente, la Empresa Privada debe solicitarla a la Entidad Pública de acuerdo al
plazo y de ser procedimiento siguiente:
el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no
cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente i) El Ejecutor del Proyecto debe anotar en el cuaderno de obra o registro respectivo, el
anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por inicio y final de la circunstancia que determina la ampliación de plazo. Dentro de los
el supervisor, quince (15) Días siguientes de concluida la circunstancia invocada, la Empresa Privada
y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días solicita y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante la Entidad Privada Supervisora.
siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal
solicita, cuantifi ca y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o ii) La Entidad Privada Supervisora emite informe dando su opinión sobre la solicitud de
supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ampliación de plazo y lo remite a la Entidad Pública y a la Empresa Privada en un plazo no
ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. mayor de cinco (5) Días hábiles de recibida la solicitud.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión iii) La Entidad Pública resuelve sobre la ampliación y notifica su decisión a la Empresa
sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un Privada en un plazo máximo de cinco (5) Días hábiles, contados desde el día siguiente de
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la la recepción del citado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad de su
solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista Titular. De no emitirse
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la pronunciamiento alguno dentro del plazo indicado, se tiene por aprobado lo informado por
recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no la Entidad Privada Supervisora.
emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo
indicado por el inspector o supervisor en su informe.
 AMPLIACIONES DE PLAZO
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo Artículo 71. Ampliación de plazos
198.8. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo
puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta 71.3 Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo será
(30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notifi car su decisión o de sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los quince (15) Días
la notificación hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad Pública debió notificar su decisión o de la
de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada. notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada.

Establece 30 días hábiles para presentar la solicitudes de controversias. Establece 15 días hábiles para presentar la solicitudes de controversias.
 CULMINACIÓN y RECEPCION DE
OBRA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos Artículo 73. Culminación del Proyecto
208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el En la fecha de la culminación del Proyecto, el Ejecutor del Proyecto anota tal hecho en el
cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un cuaderno de obra, o en el registro correspondiente, y la Empresa Privada solicita la
plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel recepción del mismo.
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de
encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad
técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en
el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad,
remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra
anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo
plazo.

208.2. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de
conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está
integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o La Entidad Privada Supervisora, en un plazo no mayor de diez (10) Días posteriores a la
arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos. anotación señalada, comunica a la Entidad Pública, ratificando o no lo indicado por la
Empresa Privada, previa anotación en el cuaderno de obra de los alcances de su informe.
208.3. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Órgano
de Control Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la
recepción de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto. NO ESPECIFICA PARTICIPACION DE PERSONAL DE COLEGIOS
PROFESIONALES

Establece 02 DIAS HÁBILES después de la culminación para solicitar RECEPCION. Establece 10 días “calendarios” para presentar la solicitud de RECEPCION.
 CULMINACIÓN y RECEPCION DE
OBRA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos Artículo 74. Recepción del Proyecto
208.4. Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité 74.1 La recepción del Proyecto tiene como finalidad verificar el fiel cumplimiento de lo
de recepción el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al establecido en el Estudio Definitivo y realizar las pruebas necesarias para comprobar el
residente con la anotación pertinente del supervisor, de ser el caso. correcto funcionamiento de sus instalaciones y equipos.

208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte 74.2 Una vez comunicada la culminación del Proyecto, en un plazo no mayor de veinte
(20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto al (20) Días, en la fecha notificada, la Entidad Privada Supervisora, el funcionario designado
contratista y al inspector o supervisor verifi can el funcionamiento u operatividad de la en el Convenio como responsable de dar la conformidad de recepción del Proyecto, la
infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el Empresa Privada y el Ejecutor del Proyecto a través de sus representantes, verifican de
caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias. forma conjunta la culminación del Proyecto.

208.6. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la 74.3 Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción
recepción de la obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el del Proyecto por parte de la Entidad Pública, teniéndose por concluida en la fecha indicada
cuaderno de obra. El Acta de Recepción es suscrita por los miembros del comité, el en el cuaderno de obra, o registro correspondiente. La Entidad Privada Supervisora procede
supervisor o inspector y el contratista. a emitir la conformidad de calidad del Proyecto, y la Entidad Pública a través del
funcionario antes indicado procede a emitir la conformidad de recepción del Proyecto
208.7. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones dentro de los tres (3) Días siguientes de transcurrido el plazo señalado en el párrafo
y no se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución anterior. Ambas conformidades pueden estar contenidas en un mismo documento.
vigente de la obra o cuarenta y cinco (45) días, el que resulte menor para subsanar las
observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción
 CULMINACIÓN y RECEPCION DE
OBRA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos Artículo 74. Recepción del Proyecto
208.7. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de 74.4 De existir observaciones formuladas por la entidad privada supervisora o la Entidad
Observaciones y no se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del Pública, éstas se consignan en un acta o pliego de observaciones y no se emite la
plazo de ejecución vigente de la obra o cuarenta y cinco (45) días, el que resulte menor conformidad respectiva. A partir del día siguiente de consignadas las observaciones, la
para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción Empresa Privada dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución del proyecto para
del Acta o Pliego. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del quinto día de suscrito el acta
de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, o pliego. Las obras que se ejecuten durante el plazo antes señalado, como consecuencia de
supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna. observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor de la Empresa Privada ni
a la aplicación de penalidad alguna.

208.8. Realizadas las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el Subsanadas las observaciones, la Empresa Privada solicita nuevamente la recepción del
contratista solicita nuevamente la recepción de la obra mediante anotación en el cuaderno Proyecto, dejándose constancia en el cuaderno de obras o registro correspondiente, a través
de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, de la empresa ejecutora, lo cual será verificado por la Entidad Privada Supervisora e
según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de informado a la Entidad Pública dentro de los tres (3) Días siguientes de la anotación. En un
recepción junto con el contratista se constituye en la obra dentro de los siete (7) días plazo no mayor de cinco (5) Días, la Entidad Pública y la Entidad Privada Supervisora
siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realiza verifican el cumplimiento de la subsanación de éstas, no pudiendo formular nuevas
se sujeta a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego, no observaciones.
pudiendo
formular nuevas observaciones. De haberse subsanado las observaciones se emitirán las conformidades correspondientes.

208.9. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción,

se suscribe el Acta de Recepción de Obra.
 CULMINACIÓN y RECEPCION DE
OBRA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos Artículo 74. Recepción del Proyecto
208.10. En caso el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las De existir observaciones y persistir la discrepancia, ésta puede resolverse por trato directo
observaciones o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta entre las partes. En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el
respectiva. El comité de recepción eleva al Titular de la Entidad todo lo actuado con un derecho a someter la controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro
informe sustentado de los treinta (30) Días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad Pública o al
de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad se pronuncia sobre vencimiento del plazo en que éste debió realizarse.
dichas observaciones en igual plazo.

208.11. De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de

Disputas, conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) días
hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que
este debió realizarse.

208.12. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la
subsanación, el inspector o supervisor verifi ca que no se ha dado inicio a los trabajos
correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el
contratista, informa de inmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica
ello al Contratista. A partir del día siguiente de la mencionada notificación la Entidad
asume la subsanación de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de
pago o de acuerdo al procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe
conforme a lo que dispone el numeral 204.3 del artículo 204.

208.13. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo
otorgado, se considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y
puede dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento.
 LIQUIDACION DE OBRA / CONVENIO
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra Artículo 75. Liquidación del Convenio
209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la 75.1 La Empresa Privada debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) Días o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución del Proyecto, el que resulte
mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última mayor, contado desde el día siguiente de la recepción del Proyecto.
controversia haya sido resuelta y consentida.

Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción
de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos,
excluyendo aquellos
que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el Dentro del plazo máximo de sesenta (60) Días de recibida, la Entidad Pública debe
contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por la
observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie Empresa Privada o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar a la Empresa
dentro de los quince (15) días siguientes. Privada para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
 LIQUIDACION DE OBRA / CONVENIO
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra Artículo 75. Liquidación del Convenio
209.3. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad 75.2 En caso la Empresa Privada no presente la liquidación en el plazo previsto, es
ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada responsabilidad de la Entidad Pública elabora la liquidación en idéntico plazo, siendo los
en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La gastos a cargo de la Empresa Privada. La Entidad Pública notifica la liquidación a la
Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los Empresa Privada para que ésta se pronuncie dentro de los quince (15) Días siguientes. Si la
quince (15) días siguientes. Empresa Privada no se pronuncia dentro del plazo establecido, la liquidación elaborada por
la Entidad Pública queda aprobada con la emisión de la resolución correspondiente.
209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, Asimismo, la liquidación presentada por la Empresa Privada queda consentida, cuando
practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. la Entidad Pública no se pronuncie dentro del plazo establecido en el numeral 75.1 del
presente artículo. Para tal efecto la Empresa Privada invoca el consentimiento de la
liquidación del proyecto mediante carta notarial presentada a la Entidad Pública. Dicha
carta notarial tiene los efectos de la resolución de aprobación de la liquidación del proyecto.

75.3 Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe
pronunciarse dentro de los quince (15) Días de haber recibido la observación; de no
hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las
observaciones formuladas.
 LIQUIDACION DE OBRA / CONVENIO
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra Artículo 75. Liquidación del Convenio
209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se 75.3 Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe
pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, pronunciarse dentro de los quince (15) Días de haber recibido la observación; de no
se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las
observaciones formuladas. observaciones formuladas.

75.4 En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra,
209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal
aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo de treinta
supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la (30) Días hábiles, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido
Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las
considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones observaciones formuladas.
formuladas.
75.5 Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su
209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en el
según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley presente Reglamento. La Entidad Pública solicita la emisión del CIPRL o CIPGN por el
y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. monto no controvertido a la DGTP.

209.8. La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se NO SE RIGE POR SISTEMAS DE CONTRATACION.
practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso,
los aprobados durante la ejecución del contrato.

209.9. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de 75.6 No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.
resolver.
 EFECTOS DE LA LIQUIDACION
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Artículo 210. Efectos de la liquidación Artículo 76. Efectos de la liquidación

210.1. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. definitivamente el Convenio y se cierra el expediente respectivo.

210.2. Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, son sometidas a

conciliación y/o arbitraje. Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la conciliación y/o arbitraje.
Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción del Proyecto por la
responsabilidad del contratista previsto en el contrato. Entidad Pública hasta treinta (30) Días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad de la Empresa Privada previsto en el Convenio, de acuerdo al artículo 63.
 DECLARATORIA DE FABRICA
LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

Artículo 211. Declaratoria de fábrica o memoria Artículo 77. Declaratoria de fábrica o memoria
descriptiva valorizada descriptiva valorizada
211.1. Con la liquidación, el contratista entrega ala entidad los planos post construcción y
Con la liquidación, la Empresa Privada debe entregar a la Entidad Pública los planos
la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso.
post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada,
La entrega de dichos documentos constituye, además de una condición para el pago del
según sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligación a cargo de la
monto de la liquidación a favor del contratista, una obligación contractual a su cargo.
Empresa Privada, cuyo costo es reconocido a través de la entrega de CIPRL o CIPGN.
211.2. La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la
La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La
materia. La presentación de la Declaratoria de Fábrica mediante escritura pública, es
presentación de la Declaratoria de Fábrica mediante escritura pública, se sujeta a lo
opcional.
establecido en las Bases y el Convenio respectivo.
 CONCLUSIONES DE OxI
Las modificaciones al Convenio son concretadas mediante la suscripción de adendas, para ello, deberá contar
con opinión favorable de su oficina de presupuesto; siendo únicamente necesario la autorización y suscripción
del Titular de la Entidad Pública y el representante de la Empresa Privada.

El Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas deben considerar
el tope máximo de capacidad anual publicado por el MEF, vigente a la fecha de suscripción de la adenda.

Cuando no resulten aplicables los mayores trabajos de obra, reducciones y ampliaciones, las partes pueden
acordar otras modificaciones al Convenio siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al
perfeccionamiento del Convenio que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar la finalidad
del Convenio de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto del
Convenio.
PRESENTADO POR:
• ACOSTA MOGOLLON, LUIS
• ALTUNA GONZALES, ALEX CRISTHIAN
• ANTON ANGELES, HARDY ALEX
• FLORES CORDOVA, ALBERTO
• GARCIA AREVALO, HERBERT

MUCHAS GRACIAS

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]