PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Revisión: R00

“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”

CONTRATO: Emisión: 15/02/2022
ENTREGA DE 9 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES
EDUCATIVAS) EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH, Página 1 de 23
HUANCAVELICA Y LIMA (PAQUETE 8 - EDUCACIÓN)
REGIONES ANCASH, HUANCAVELICA Y LIMA

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN

SUBCONTRATO No. S&P-P8-SA004.200042

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PRINCIPAL PARA

EDIFICACIONES

IE REPUBLICA DE COLOMBIA
LIMA

REV N° FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR APROB. POR

R00 15/02/22 Emitido para Aprobación G. Gamarra G.Gamarra M. Santos

FIRMAS:

Página 1 de 23
 ÍNDICE
SUBCONTRATO No.S&P-P8-SA004.200021 .................................................................................... 3
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES ........................................................................................... 3
CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIONES GENERALES DE LAS PARTES ............................................ 3
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL SUBCONTRATO ........................................................................ 5
CLÁUSULA CUARTA: PRECIO .......................................................................................................... 5
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO ............................................................................................................ 6
CLAÚSULA NOVENA: CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO ...................................................... 8
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL SUBCONTRATISTA ......................................................... 8
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONSORCIO S&P.......................................... 12
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO........................................................................ 12
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INTERVENCIÓN Y ACELERACIÓN DE LOS TRABAJOS ..................... 13
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES ............................................................................... 14
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL SUBCONTRATO ................................................. 15
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: COMUNICACIONES ........................................................................... 16
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ADICIONALES DE OBRA ................................................................. 17
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DE LOS SEGUROS .......................................................................... 17
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO................................................................................................ 19
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD.................................................................. 19
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ÉTICA, ANTICORRUPCIÓN Y CONFLICTO DE INTERESES.......... 20
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PROPIEDAD INTELECTUAL .......... 20
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DE LA CESIÓN ............................................................................. 20
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR .......................................... 20
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE EL SUBCONTRATISTA ................................. 21
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PROCESO DE RECLAMACIONES .................................................. 22
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ............................................ 22

Página 2 de 23
 SUBCONTRATO No.S&P-P8-SA004.200042

Conste por el presente documento, el Subcontrato de Obra (en adelante, EL SUBCONTRATO), que celebran de
una parte:

CONSORCIO S&P, identificado con RUC No. 20607429791, con domicilio en la Avenida República de Panamá No.
3030, Int. 1102, Urbanización El Palomar, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente
representada por su apoderado, el señor Zhang Chunhui, identificado con CE No. 002217500, a quien en adelante
se le denominará “EL CONSORCIO S&P”; y de la otra parte,

GERARDO AGUIRRE RODRIGUEZ CONTRATISTAS GENERALES SAC identificado(a) con RUC No. 20264941840, con
domicilio en CALLE DORA MAYER N°124, LOS OLIVOS, debidamente representada por el señor GERARDO AGUIRRE
RODRIGUEZ, identificado con DNI N° 25522568 facultado según poderes inscritos en la partida registral No.
13054273 de la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se le denominara EL SUBCONTRATISTA.

Cuando en el presente subcontrato se haga referencia colectiva a EL CONSORCIO S&P y EL SUBCONTRATISTA, se

les denominará “LAS PARTES”.

LAS PARTES, en consideración de los convenios y pactos mutuos que se señalan más adelante y otras
contraprestaciones que consideran justas y onerosas, acuerdan lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

(i) EL CONSORCIO S&P ha sido adjudicado por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (en
adelante, “EL CLIENTE” o “LA ENTIDAD”) para la entrega de 09 intervenciones (instituciones educativas)
afectadas por el Fenómeno del Niño Costero del año 2017 - FEN 2017 en los departamentos de Ancash,
Huancavelica y Lima – Paquete 8, en el marco del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios -
PIRCC (en adelante, “EL PROYECTO”).

(ii) Como parte del alcance de EL PROYECTO, se contemplan los trabajos correspondientes a la construcción
de las obras civiles en cada una de las instituciones educativas de EL PROYECTO.

(iii) En tal sentido, EL CONSORCIO S&P convocó el proceso de licitación para la contratación de la ejecución
de los trabajos de Suministro y Construcción de la Estructural Principal de las Edificaciones de la I.E
REPUBLICA DE COLOMBIA (en adelante, “LOS TRABAJOS”); convocado a través del portal web:
https://www.syp.com.pe/ y desarrollado conforme al procedimiento establecido.

(iv) El SUBCONTRATISTA resultó ganador del mencionado proceso de licitación.

CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIONES GENERALES DE LAS PARTES

(i) Para efectos de la ejecución del objeto del presente subcontrato, EL SUBCONTRATISTA cuenta con la
capacidad económica y financiera, organización, experiencia técnica, infraestructura, materiales
suficientes y/o recursos, para prestar LOS TRABAJOS de manera autónoma y declara que no mantiene
deudas pendientes de pago, ni con sus trabajadores, dependientes, representantes, agentes,
subcontratistas, entre otros, ni con la Administración Pública por conceptos de multas, sanciones,
ejecuciones coactivas, entre otros. En razón a ello, declara poseer la liquidez y solvencia económica y
financiera para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales contraídas con EL CONSORCIO S&P;
asumiendo la entera responsabilidad por la buena ejecución y cumplimiento del presente subcontrato,
de acuerdo con el artículo 1764° del Código Civil y demás artículos aplicables de dicho cuerpo legal y se
obliga a cumplir estrictamente con las normas legales aplicables y normas nacionales e internacionales
que resulten aplicables.

Página 3 de 23
(ii) EL SUBCONTRATISTA conoce que el presente subcontrato se encuentra subordinado a las decisiones y
directivas impartidas por EL CLIENTE, como unidad ejecutora que autoriza la ejecución de EL PROYECTO;
en tal sentido las responsabilidades y obligaciones que se generen de dichas decisiones y directivas
tienen efectos en el presente subcontrato. Al respecto, EL SUBCONTRATISTA asume las
responsabilidades de EL CONSORCIO S&P frente a EL CLIENTE, en lo referente al cumplimiento del
objeto del presente subcontrato, y de acuerdo a los pactos y condiciones acordados en el mismo. En tal
sentido, EL SUBCONTRATISTA reconoce que la aceptación del objeto del presente subcontrato y el fiel
cumplimiento de sus obligaciones están sujetos a la aprobación, no solo por parte de EL CONSORCIO
S&P, sino también por parte de EL CLIENTE, de acuerdo a los términos y condiciones señalados en el
presente subcontrato, sus anexos, y al contrato principal suscrito entre EL CONSORCIO S&P y EL
CLIENTE, respecto al cual EL SUBCONTRATISTA debe cumplir en modalidad back-to-back, en cuanto al
alcance específico de sus trabajos, objeto de este subcontrato.

(iii) EL SUBCONTRATISTA reconoce y acepta que el presente subcontrato tiene la naturaleza back-to-back
respecto del Contrato celebrado entre LA ENTIDAD y EL CONSORCIO S&P, y que, en tal sentido, está
supeditado a la existencia de éste, así como a sus alcances, condiciones técnicas, económicas,
cronogramas, penalidades, multas y demás condiciones de contratación de la obra adjudicada o de LOS
TRABAJOS a ser ejecutados por EL CONSORCIO S&P. Así mismo, EL SUBCONTRATISTA reconoce y acepta
que lo acordado en el presente subcontrato se ajustará a lo contenido en el contrato suscrito entre el
LA ENTIDAD y EL CONSORCIO S&P en términos de plazo de ejecución, condiciones técnicas y condiciones
comerciales y no lo transgredirá de ningún modo, salvo exista aprobación expresa y por escrito de LA
ENTIDAD al respecto, y un acuerdo expreso y por escrito entre EL CONSORCIO S&P y EL
SUBCONTRATISTA.

(iv) EL SUBCONTRATISTA declara que ha recibido de EL CONSORCIO S&P toda la documentación e

información necesaria para el desarrollo de LOS TRABAJOS y declara que conoce los lugares y
condiciones del entorno en dónde se prestarán LOS TRABAJOS, sus características, tipo de terreno,
materiales a emplear y todas las condiciones pertinentes para ejecutar LOS TRABAJOS de manera
idónea, habiendo considerado todas estas circunstancias y factores al momento de determinar su oferta
final, propuesta técnica y/o económica (en adelante, “LA OFERTA FINAL”).

(v) EL SUBCONTRATISTA entiende que, respecto a los alcances de LOS TRABAJOS, cualquier indicación ó
detalle que aparezca indistintamente, ya sea en las bases, términos de referencia, documentos de
referencia, notas informativas, absolución de consultas y/o comunicaciones se considerará válido y que
ha incluido dichos alcances en su OFERTA FINAL.

(vi) EL SUBCONTRATISTA, declara que la información presentada en LA OFERTA FINAL es veraz y guarda
relación con la información recibida de EL CONSORCIO S&P.

(vii) LAS PARTES declaran y se comprometen a que antes, durante y posteriormente a la entrada en vigor
del presente subcontrato, ni ellas, ni sus directores, funcionarios o empleados habrán ofrecido,
prometido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, económica o de otro
tipo (o insinuado que lo harán o podrían hacerlo en algún momento futuro) relacionada de algún modo
con el presente subcontrato y/o cualquier otro relacionado con la administración pública; y que en todo
caso habrán adoptado medidas razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o
cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su influencia determinante.

(viii) LAS PARTES declaran que los orígenes de los recursos y fondos que emplea en su operación empresarial
y las transacciones que realiza con sus proveedores y clientes, provienen de fuentes y origen lícito, y
que no han provenido, provienen o provendrán de operaciones o actividades prohibidas por la
normatividad vigente, especialmente aquellas relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento
del terrorismo.

Página 4 de 23
 (ix) Este subcontrato podrá modificarse únicamente mediante un instrumento escrito firmado por LAS
PARTES. Ninguna modificación o alteración de las disposiciones de este subcontrato tendrá validez a
menos que se encuentre por escrito y suscrita por LAS PARTES

(x) Si en una o más oportunidades una de las PARTES no exigiera el cumplimiento de los términos de este
subcontrato a la contraparte, este hecho no se considerará como la renuncia de esa parte a alguno de
los derechos pasados, presentes o futuros que este subcontrato le otorgue. Las obligaciones de LAS
PARTES permanecerán en plena vigencia y efecto.

(xi) Si el órgano competente decidiera que alguna de las disposiciones, cláusulas o subcláusulas de este
subcontrato sean anuladas o inejecutables, en su totalidad o en parte, esta decisión no afectará la
validez de las demás disposiciones de EL SUBCONTRATO.

LAS PARTES establecen que forman parte integrante del presente subcontrato los documentos que se detallan a
continuación:

Anexo 1: Bases y sus anexos, Absolución de consultas, Notas Informativas y

Documentos del proceso de procura y adjudicación
Anexo 2: Propuesta Técnica y Económica de EL SUBCONTRATISTA
Anexo 3: Cronograma de actividades

En caso exista alguna ambigüedad, incoherencia, incompatibilidad, duplicidad o contradicción entre las
disposiciones establecidas en el presente subcontrato y las establecidas en los Anexos, prevalecerá lo dispuesto
en el presente subcontrato sobre cualquier otra estipulación; sin embargo queda claramente estipulado entre
LAS PARTES que los términos y condiciones establecidos en el TdR, sus anexos, absolución de consultas, notas
informativas y aclaraciones para la presentación de propuestas, propuesta técnica y económica de EL
SUBCONTRATISTA, al formar parte integrante del presente subcontrato, establecen todas las obligaciones,
responsabilidades y especificaciones de LOS TRABAJOS que debe cumplir EL SUBCONTRATISTA, así no se
encuentren mencionadas de manera específica en el presente subcontrato.

EL SUBCONTRATISTA o EL CONSORCIO S&P notificará al otro tan pronto como tome conocimiento de la existencia
de alguna ambigüedad, incoherencia, incompatibilidad, duplicidad o contradicción entre las disposiciones
establecidas en el presente subcontrato y sus anexos. EL CONSORCIO S&P emite una instrucción para resolver la
ambigüedad, incoherencia, incompatibilidad o duplicidad.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL SUBCONTRATO

Por la presente cláusula, EL CONSORCIO S&P contrata a EL SUBCONTRATISTA para que ejecute los trabajos de
Suministro y Construcción de la Estructural Principal de las Edificaciones de la I.E. REPUBLICA DE COLLOMBIA, de
conformidad con las indicaciones y características técnicas contenidas en las bases, ficha técnica, sus anexos,
documentos del proceso de procura, especificaciones y el diseño del proyecto.

EL SUBCONTRATISTA, asume la responsabilidad, total y exclusiva por la calidad y correcta ejecución de LOS
TRABAJOS; y mantendrá coordinación permanente con EL CONSORCIO S&P para reportar el avance, verificar la
conformidad y para obtener la aprobación respectiva por parte de EL CONSORCIO S&P y el CLIENTE.

CLÁUSULA CUARTA: PRECIO

LOS TRABAJOS deberán ser prestados por EL SUBCONTRATISTA bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, sin
reajustes ni variaciones con respecto a los precios unitarios incluidos en LA OFERTA FINAL, en base a las
obligaciones y términos del presente subcontrato y sus anexos.

Página 5 de 23
El precio por la total terminación y correcta ejecución de todos LOS TRABAJOS asciende a la suma de S/
8.744.451,70 (OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO
CON 70/100 SOLES) incluido el IGV.

El precio incluye todos los costos directos e indirectos, además de los gastos generales y cualquier otro costo o
gasto a cargo de EL SUBCONTRATISTA, comprendiendo todo aquello que se requiera para su correcta ejecución,
por lo tanto, incluye los tributos, seguros, transporte y movilización, inspecciones, gastos de mano de obra, leyes
sociales, materiales, insumos, servicios, equipos o herramientas, gastos generales y en general, todos los demás
elementos, costos y/o gastos sin excepción alguna, necesarios cumplir con la prestación de LOS TRABAJOS a
satisfacción de EL CONSORCIO S&P y EL CLIENTE.

Cualquier exceso o defecto en el cálculo que pudiera haber efectuado EL SUBCONTRATISTA, a efectos de
determinar sus costos, serán de su completa responsabilidad, sin que pueda considerarse, causal para realizar
modificación alguna en el precio pactado.

El precio convenido en la presente cláusula como contraprestación, no será objeto de reajuste alguno; en tal
sentido EL SUBCONTRATISTA se obliga a no cambiar el importe de contraprestación total señalado en LA OFERTA
FINAL y en la presente cláusula, incluso después de haber sido adjudicado con la buena pro; así existan posibles
o eventuales alteraciones de los precios de mercado, incremento de mano de obra, variación del tipo de cambio
o incremento de costos; debido a que EL SUBCONTRATISTA ha efectuado las proyecciones necesarias para la
fijación del precio, y ha contemplado y calculado cualquier alteración de tipo económico que pudiera existir.

EL CONSORCIO S&P no reconocerá gasto alguno, que no haya sido establecido en el presente subcontrato o en
sus anexos y/o que no haya sido aprobado formalmente por EL CONSORCIO S&P.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO

LAS PARTES acuerdan que el presente subcontrato tendrá un plazo de ejecución de Ochenta (65) días calendario.

El inicio del plazo de ejecución de LOS TRABAJOS se computará a partir del día siguiente de notificada la CARTA
DE ADJUDICACIÓN a EL SUBCONTRATISTA, y la fecha de finalización y cumplimiento del avance contratado deberá
cumplirse conforme al CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES establecido en el Anexo 3 del presente documento.

EL SUBCONTRATISTA declara conocer y acepta que EL PROYECTO no cuenta con holguras. En consecuencia,
cualquier demora en el cumplimiento del avance programado y la culminación prevista para los hitos intermedios
o finales constituye una demora crítica que impactará directamente en el cumplimiento de las obligaciones de EL
CONSORCIO S&P, en el marco del contrato principal suscrito con EL CLIENTE. EL SUBCONTRATISTA renuncia a
formular cualquier solicitud de suspensión de LOS TRABAJOS, salvo lo dispuesto en la cláusula sobre caso fortuito
y fuerza mayor.

Cuando EL SUBCONTRATISTA complete la totalidad de LOS TRABAJOS y entregue al CONSORCIO S&P los servicios
a su cargo, el CONSORCIO S&P suscribirá el ACTA DE AVANCE final que dejará constancia de la culminación de la
ejecución de los servicios, la cual no implica una plena aceptación de la calidad de los trabajos ejecutados por EL
SUBCONTRATISTA.

Dentro de los cinco (05) días siguientes a la emisión del Acta de Avance final, el CONSORCIO S&P emite el ACTA
DE RECEPCIÓN PROVISIONAL de los Trabajos, para dar inicio al Periodo de Detección de Defectos.

CLÁUSULA SEXTA: PERIODO DE DETECCIÓN DE DEFECTOS

Una vez emitida el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, inicia el PERIODO DE DETECCIÓN DE DEFECTOS, el cual
tiene una duración no mayor a treinta (30) días calendario. Dentro del Periodo de Detección de Defectos, EL

Página 6 de 23
CONSORCIO S&P notifica a EL SUBCONTRATISTA sobre la existencia de defectos de LOS TRABAJOS para que EL
SUBCONTRATISTA los subsane dentro del plazo a ser establecido.

Los defectos detectados u observaciones del servicio ejecutado por EL SUBCONTRATISTA, serán registrados en
una LISTA DE VERIFICACION, estableciendo un plazo de cumplimiento para cada uno, sin exceder el plazo total
previamente establecido. La subsanación de los defectos y la conformidad será constatada por EL CONSORCIO
S&P y, de ser el caso, también por el supervisor o representante de EL CLIENTE en el sitio.

Una vez culminado el Periodo de Detección de Defectos, EL CONSORCIO S&P emite el CERTIFICADO DE DEFECTOS,
documento que detalla una lista de defectos detectados por EL CONSORCIO S&P antes de culminado el Periodo
de Detección de Defectos y que EL SUBCONTRATISTA los ha corregido, o, si no existen tales defectos, constituye
una declaración de que no los hay.

Los derechos de EL CLIENTE o EL CONSORCIO S&P con respecto a un defecto que el CONSORCIO S&P no haya
detectado o notificado no se ven afectados por la emisión del Certificado de Defectos. En caso existan defectos
no detectados en este proceso, EL SUBCONTRATISTA está obligado a subsanarlos.

El Periodo de Detección de Defectos es un pacto contractual y los costos que irrogue están incluidos en el precio
descrito en la cláusula quinta del presente subcontrato, por lo que no generarán costo adicional alguno.

La emisión del Certificado de Defectos es un requisito indispensable para la suscripción del ACTA DE
CONFORMIDAD de EL SUBCONTRATO.

CLÁUSULA SÉPTIMA: ADELANTO

Dentro de los siete (7) días siguientes de iniciados LOS TRABAJOS, EL SUBCONTRATISTA puede solicitar el pago
del adelanto, hasta por el treinta por ciento (30%) del precio de EL SUBCONTRATO. En la solicitud de pago del
adelanto, EL SUBCONTRATISTA debe adjuntar una carta fianza bancaria por el cien por ciento (100%) del monto
solicitado, incluido el IGV.

La carta fianza que garantiza el adelanto debe ser emitida por un banco o entidad aseguradora de primer orden
supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la relación de
empresas autorizadas a emitir cartas fianzas. La carta fianza debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de
realización automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión.

La carta fianza que garantiza el adelanto debe tener una vigencia mínima de tres (3) meses contados desde la
fecha de solicitud del adelanto y hasta la amortización total del monto otorgado en adelanto.

El pago del adelanto se efectúa dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la recepción de la carta fianza
que garantiza el adelanto y la factura de EL SUBCONTRATISTA., previa conformidad de EL CONSORCIO S&P.

La amortización del adelanto se realiza en forma proporcional en cada una de las valorizaciones. Al valor
determinado de cada pago deben aplicarse las amortizaciones hasta que el adelanto sea cancelado. De quedar
un saldo pendiente de pago, este será descontado en la última valorización o pago.

CLÁUSULA OCTAVA: FONDO DE GARANTÍA

EL CONSORCIO S&P efectuará la retención de un cinco por ciento (5%) del monto de cada valorización, por
concepto de garantía de correcta ejecución, para garantizar el cumplimiento cabal y oportuno de cada una de las
obligaciones y prestaciones que EL SUBCONTRATISTA asume derivadas de lo establecido en este subcontrato y
sus anexos, constituyendo de esta manera el FONDO DE GARANTÍA.

La liberación del Fondo de Garantía se produce de la siguiente forma:

Página 7 de 23
 - Se podrá liberar el sesenta por ciento (60%) del Fondo de Garantía con la suscripción del Acta de Cierre
Comercial de los Trabajos.

- Se libera el cuarenta por ciento (40%) o el saldo restante del Fondo de Garantía una vez el CONSORCIO
S&P emita el Certificado de Defectos.

Cada parte del Fondo de Garantía será devuelta a EL SUBCONTRATISTA dentro de los dentro de diez (10) días
calendario de producida su liberación.

A solicitud de EL SUBCONTRATISTA, el cuarenta por ciento (40%) del total del Fondo de Garantía puede ser
reemplazado por una Carta Fianza, de carácter irrevocable, solidaria, indivisible, incondicional, solidaria,
indivisible, incondicional, de ejecución automática y de realización inmediata, a favor de EL CONSORCIO S&P. La
vigencia de esta carta fianza deberá ser desde su fecha de emisión hasta treinta (30) días calendario posteriores
a la emisión del Certificado de Defectos. Dentro de los quince (15) días calendario después de su vencimiento, el
CONSORCIO S&P devolverá al SUBCONTRATISTA la carta fianza que reemplazó al cuarenta por ciento (40%) del
Fondo de Garantía.

El Fondo de Garantía será ejecutado en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales o

incumplimiento en el levantamiento de observaciones, errores, modificaciones, vicios o cualquier otro
incumplimiento o circunstancia derivada de la responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA. El monto retenido por
este concepto no dará lugar a intereses ni incremento alguno en su valor.

CLAÚSULA NOVENA: CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

EL SUBCONTRATISTA entrega a EL CONSORCIO S&P una carta fianza de fiel cumplimiento a la firma de EL
SUBCONTRATO, por el diez por ciento (10%) del precio de EL SUBCONTRATO, emitida por un banco o entidad
aseguradora de primer orden supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que se
encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianzas. La carta fianza debe ser aceptada por
EL CONSORCIO S&P, quien verifica que el monto de la carta fianza corresponda al diez por ciento (10%) del precio
de EL SUBCONTRATO. La carta fianza debe ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realización automática y
con expresa renuncia del beneficio de excusión.

La carta fianza de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente desde la emisión de la carta de adjudicación a favor
de EL SUBCONTRATISTA y hasta treinta (30) días calendario posteriores a la fecha prevista para la terminación de
LOS TRABAJOS. De ser requerido, la vigencia de la carta fianza de fiel cumplimiento debe prorrogarse hasta treinta
(30) días calendario posteriores a la emisión del Certificado de Defectos.

La carta fianza se devolverá dentro de los treinta (30) días calendario desde su vencimiento.

La carta fianza de fiel cumplimiento podrá ser reemplazada por una retención aplicable a cada valorización por el
mismo porcentaje y permanecerá vigente por el mismo plazo previsto para la fianza de fiel cumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL SUBCONTRATISTA

Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el presente subcontrato y/o en sus anexos, LAS PARTES
acuerdan que también son obligaciones de EL SUBCONTRATISTA las siguientes:

a. Ejecutar LOS TRABAJOS íntegramente, en la forma, oportunidad y plazos estipulados en el presente

subcontrato y sus anexos, con la mayor diligencia y eficiencia profesional, y de acuerdo a las necesidades
de EL CONSORCIO S&P; asumiendo la responsabilidad total de todos los costos y gastos derivados directa
e indirectamente de LOS TRABAJOS materia del presente subcontrato y cumplir, bajo su propia cuenta,
con todas las obligaciones contenidas en este subcontrato y sus anexos

Página 8 de 23
b. Antes del inicio de las actividades en sitio, EL SUBCONTRATISTA deberá presentar toda la documentación,
y cumplir con todos los requerimientos establecidos en los procedimientos y planes de gestión vigentes
de EL PROYECTO, así como lo requerido en materia de seguridad, bioseguridad, entre otras obligaciones
establecidas en las bases, documentos del proceso de procura, carta de adjudicación, orden de servicio
y/o sus anexos, y el presente subcontrato, para la validación y aprobación correspondiente.

c. EL SUBCONTRATISTA desarrollará LOS TRABAJOS bajo su propia cuenta y riesgo, y asume la

responsabilidad técnica total y completa de la ejecución de LOS TRABAJOS, como también de la idoneidad
del personal a su cargo, por lo que contará con personal altamente capacitado profesional y técnico, en
concordancia a las cualidades y característica presentadas en LA OFERTA FINAL y velará que los
componentes de la misma se ejecuten con óptima calidad. El personal de EL SUBCONTRATISTA se
encuentra bajo su única y exclusiva subordinación, en tal sentido, en su condición de empleador del
referido personal, EL SUBCONTRATISTA asume íntegramente todas las responsabilidades que le
corresponden conforme a la legislación vigente (tributarias, laborales, sociales, previsionales y de
seguridad y salud en el trabajo) y en su caso frente a sus subcontratistas, proveedores y agentes, por lo
tanto mantiene indemne a EL CONSORCIO S&P de cualquier efecto, daño o perjuicio derivado de algún
incumplimiento.

EL CONSORCIO S&P podrá solicitar el cambio de personal de EL SUBCONTRATISTA, si existen deficiencias,

negligencia, impericia y/o insuficiencia en el control de las actividades que ejecuten o no reúnan los
requerimientos respectivos; inclusive EL CONSORCIO S&P podrá solicitar la sustitución de personal, sin
necesidad de invocar razón alguna, previa notificación, con el fin de exigir el cumplimiento del alcance, la
correcta ejecución de los servicios y la aplicación de los procedimientos y normativa aplicables. Dentro
de los tres (3) días siguientes de recibida la solicitud de EL CONSORCIO S&P, EL SUBCONTRATISTA
reemplazará al miembro de su personal. El cambio debe ser por personal con igual o mayor grado
académico y experiencia. EL SUBCONTRATISTA, a pedido de EL CONSORCIO S&P, separará a cualquier
persona que comprobadamente amenace su seguridad personal o la de sus compañeros; personal,
equipos y/o maquinaria de EL PROYECTO.

En caso, el cambio de personal sea respecto a un miembro del personal clave de EL SUBCONTRATISTA, EL
CONSORCIO S&P debe manifestar su conformidad respecto del nuevo miembro del personal. EL
SUBCONTRATISTA no cambiará a un miembro de su personal clave sin la autorización previa de EL
CONSORCIO S&P.

Asimismo, si EL SUBCONTRATISTA desea realizar cualquier cambio en las características o identidad del
personal presentado por EL SUBCONTRATISTA en LA OFERTA FINAL; estos cambios serán debidamente
justificados a fin de que EL CONSORCIO S&P lo apruebe, quien se reserva el derecho a rechazar al personal
que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia en grados académicos, técnicos y/o
experiencia.

En cualquier caso, los cambios y/o reemplazos de personal no irrogarán gastos adicionales a EL
CONSORCIO S&P, como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., siendo los mismos, responsabilidad de
EL SUBCONTRATISTA.

EL SUBCONTRATISTA se obliga a presentar a EL CONSORCIO S&P la información necesaria respecto a su

personal en caso le sea requerida.

Desde el inicio hasta la culminación de LOS TRABAJOS, EL SUBCONTRATISTA designará un representante

a cargo de todas las coordinaciones con EL CONSORCIO S&P, quien desempeñará las funciones de gestor
de LOS TRABAJOS.

Todas las instrucciones transmitidas al gestor del SUBCONTRATISTA se consideran trasmitidas a EL

SUBCONTRATISTA. EL SUBCONTRATISTA no podrá ser exonerado por su gestor de ninguna obligación

Página 9 de 23
 contractual y EL SUBCONTRATISTA no le ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera
involucre una ampliación de plazo o cualquier pago extra.

d. EL SUBCONTRATISTA reconoce ser el único y directo responsable del cumplimiento de las normas
relativas al cuidado y protección de la vida y la salud de sus trabajadores, siendo también responsable de
los daños que éstos pudieran ocasionar o sufrir por cualquier accidente común y/o de trabajo,
enfermedad, entre otras contingencias, en la ejecución de LOS TRABAJOS y, por lo tanto, se obliga a
asumir el íntegro del valor que correspondiera resarcir a sus trabajadores, sus beneficiarios y/o terceros
públicos y/o privados por el daño sufrido; así como a cubrir el íntegro del valor de las sanciones
económicas que pudieran imponer las autoridades del Ministerio de Trabajo, SUNAFIL y/o del sector
correspondiente derivadas de los trabajos y/o que hubiesen sido impuestas a EL CONSORCIO S&P de
manera parcial o total.

EL SUBCONTRATISTA es responsable del cumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y

medio ambiente (SSTMA), así como de las normas laborales vigentes. En caso el incumplimiento de las
normas SSTMA ocasione la imposición de alguna multa, e pago de esta, será descontado a EL
SUBCONTRATISTA de cualquier valorización presentada por EL SUBCONTRATISTA, o, en su defecto, de
cualquier garantía que obre en poder de EL CONSORCIO S&P.

e. Asimismo, EL SUBCONTRATISTA cuidará que su personal respete las normas y/o reglamentos internos de
EL CONSORCIO S&P.

f. EL SUBCONTRATISTA instruirá a su personal para que participe en reuniones, capacitaciones o talleres

organizados por EL CLIENTE.

g. Además de su personal técnico, operarios, inspectores o cualquier otro necesario, todo vehículo y/o
equipo requerido proporcionado por EL SUBCONTRATISTA son de su entera responsabilidad y cualquier
pérdida, lesión o daño sufrido o causado por ellos correrá por cuenta y riesgo de EL SUBCONTRATISTA.

h. EL SUBCONTRATISTA se encuentra obligado a tramitar oportunamente con las autoridades pertinentes

la obtención de los permisos, aprobaciones y/o licencias que sean necesarias para y durante la correcta
ejecución de LOS TRABAJOS a su cargo, excepto los que hayan sido provistos por EL CONSORCIO S&P.

i. EL SUBCONTRATISTA responderá frente a terceros, en el marco de los servicios contratados, por los daños
generados en las relaciones internas y/o externas durante la ejecución de LOS TRABAJOS, más la
indemnización que corresponda a EL CONSORCIO S&P. En este sentido deberá abstenerse de realizar
cualquier acción u omisión que pudiese afectar los intereses de EL CONSORCIO S&P, de EL CLIENTE o
frente a terceros, que pudieran ocasionar daños o perjuicios, durante el cumplimiento de LOS TRABAJOS,
prestados de forma directa o mediante terceros a su cargo. En todo caso EL SUBCONTRATISTA mantendrá
indemne a EL CONSORCIO S&P de cualquier responsabilidad originada en relación a LOS TRABAJOS;
incluyendo a sus agentes, funcionarios y/o empleados respecto de toda demanda, acción, reclamo, costo,
gasto, denuncia que se dirija contra éstos, por el personal, de EL SUBCONTRATISTA o de los
subcontratistas o de sus beneficiarios, o por cualquier autoridad, judicial o administrativa, o cualquier
tercero público y/o privado, cualquiera que sea la naturaleza, alcance y nivel de ésta.

EL SUBCONTRATISTA se obliga a asumir directamente, y de ser el caso, restituir a EL CONSORCIO S&P,

todo derecho económico o de cualquier naturaleza, incluyendo indemnizaciones, derechos, beneficios,
remuneraciones, aportes previsionales y de la seguridad social, impuestos de ley, multas y demás
conceptos, que le sea exigido a EL CONSORCIO S&P, sus agentes, sus funcionarios y/o empleados por el
personal tanto de EL SUBCONTRATISTA o de las subcontratistas o de sus beneficiarios o por cualquier
autoridad, al sólo requerimiento de EL CONSORCIO S&P, incluyendo los gastos en que incurriera EL
CONSORCIO S&P, sin necesidad de que exista un pronunciamiento firme de la autoridad administrativa,
laboral o judicial.

Página 10 de 23
 Asimismo, EL SUBCONTRATISTA es responsable por todas las pérdidas, reclamos, demandas, actuaciones
judiciales o administrativas, así como los gastos de cualquier índole originados o resultantes del
incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

j. De acuerdo a la situación de emergencia de salud que vive el país, EL SUBCONTRATISTA está obligado
presentar un Plan COVID-19, a satisfacción de EL CONSORCIO S&P, y que su personal cumpla todo lo
requerido por la Normativa aplicable y lo establecido en las bases.

k. Toda emisión de informes o documentación correspondientes a LOS TRABAJOS será verificada por EL
CONSORCIO S&P, a fin de comprobar que se hayan cumplido los términos y estándares de calidad
acordados entre LAS PARTES; en tal sentido EL SUBCONTRATISTA asume el compromiso de absolver las
consultas y/o levantar las observaciones que surjan por parte de EL CONSORCIO S&P, antes, durante y
con fecha posterior a la ejecución de EL SUBCONTRATO.

l. EL SUBCONTRATISTA declara que antes, durante y posteriormente a la entrada en vigor del presente
subcontrato no utilizará información y/o documentación falsa, ni ante EL CONSORCIO S&P, ni ante
terceros. En caso de incumplimiento, EL CONSORCIO S&P está facultado a resolver de manera automática
el subcontrato; sin perjuicio de los daños y perjuicios a los que tendrá derecho EL CONSORCIO S&P y las
acciones legales en las que pueda incurrir.

m. EL SUBCONTRATISTA garantiza el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, códigos,

ordenanzas, normas de orden administrativo y técnico, resoluciones y demás normas vigentes en el Perú,
y en el distrito y departamento donde se ejecutarán LOS TRABAJOS, incluyendo el Reglamento Nacional
de Edificaciones, las normas técnicas (entre otras aplicables al manejo de extintores, andamios, seguridad
en la construcción, manejo de residuos en construcción), el Reglamento Especial para Contratistas y
Subcontratistas y cualquier otra que sea aplicable de orden tributario, civil, comercial, laboral, de
seguridad y salud ocupacional, aduanera, de medio ambiente, gestión social, de protección del
patrimonio cultural, y otra relacionada con LOS TRABAJOS, ya sea a favor de sus trabajadores,
trabajadores de terceros o cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, que tenga relación con
la ejecución de LOS TRABAJOS.

n. EL SUBCONTRATISTA deberá prever con la mayor anticipación posible, situaciones inesperadas que
originen o puedan originar la necesidad de efectuar alguna modificación o cambio en el objeto o en el
alcance de LOS TRABAJOS. Asimismo, en caso de existir cualquier problema o inconveniente en la
ejecución de LOS TRABAJOS deberá ser comunicado a EL CONSORCIO S&P a través de una Alerta
Temprana, según lo dispuesto en la cláusula décima séptima del presente subcontrato. En tal sentido, en
caso se registren cualquiera de las situaciones antes indicadas que puedan afectar de los precios, demorar
la culminación, retrasar el cumplimiento o perjudicar la ejecución del objeto del subcontrato o cualquier
otro evento que ninguna de LAS PARTES hubiera podido prevenir; EL SUBCONTRATISTA se encuentra en
la obligación de enviar una Alerta Temprana a EL CONSORCIO S&P, y acompañará al mismo un informe
del impacto y los medios probatorios que sustenten el mismo. En caso, EL SUBCONTRATISTA no emita la
Alerta Temprana, será responsable por la consecuencia que se pueda originar y se obliga a mantener
indemne a EL CONSORCIO S&P. En ningún caso, el presente numeral significa que se permitan
modificaciones al subcontrato correspondiente al alcance total, plazo y/o retribución pactados.

o. EL SUBCONTRATISTA permitirá que EL CONSORCIO S&P supervise y/o inspeccione en cualquier momento,
cualquiera de las actividades que realice EL SUBCONTRATISTA en virtud del presente subcontrato, ya sea
de manera directa o mediante la contratación de un tercero con la finalidad de verificar que LOS
TRABAJOS se efectúen de acuerdo a los intereses de EL CONSORCIO S&P y que se cumpla con eficiencia
operativa y administrativa de LOS TRABAJOS. En caso de existir deficiencias durante la inspección, EL
SUBCONTRATISTA procederá a subsanar, con la mayor celeridad posible, las deficiencias que se
encuentren durante la inspección, asumiendo por su cuenta y costo las correcciones respectivas, siempre
que estas deficiencias le sean imputables.

Página 11 de 23
 p. EL SUBCONTRATISTA coopera y comparte las áreas de trabajo con otros agentes que realicen actividades
relacionadas a EL PROYECTO en el lugar de ejecución de LOS TRABAJOS, conforme se indique en el
presente subcontrato y sus anexos, y/o como se lo indique EL CONSORCIO S&P, a fin de no afectar el
desarrollo de toda actividad relacionada a EL PROYECTO.

q. EL SUBCONTRATISTA se obliga a presentar, dentro de los primeros siete (7) días calendario de iniciado EL
SERVICIO, el informe de compatibilización, incluyendo los detalles del replanteo, hitos de entrega parcial
y total, cronograma de avance semanal por cada actividad físico y valorizado, histogramas de mano de
obra y equipos, así como propuestas de optimización o mitigación de riesgos en caso las circunstancias
lo requieran.

r. EL SUBCONTRATISTA entregará su INFORME SEMANAL de avance en el plazo establecido para tal fin y
conforme a lo dispuesto en las bases, incluyendo, pero no limitándose a: reporte de avance físico
ejecutado, sustentos de la cuantificación del avance, formatos de conformidad o protocolos validados en
sitio, cuadro resumen de avance semanal físico y valorizado, proyección del avance o look ahead, registro
fotográfico, reporte de riesgos, indicadores de SSTMA, documentación de calidad y/o informaciones
relevantes que evidencian la gestión de la correcta ejecución de LOS TRABAJOS verificando que el avance
cumple con los parámetros previstos, manteniendo desviaciones menores a 5%. El incumplimiento o
atraso en la entrega del informe semanal implica penalización y condiciona el pago de valorizaciones,
hasta su regularización.

Siendo LOS TRABAJOS de alta especialización, LAS PARTES expresamente establecen que cualquier
incumplimiento o cumplimiento parcial o defectuoso como resultado de dolo o culpa por parte de EL
SUBCONTRATISTA será imputado como dolo o culpa inexcusable de EL SUBCONTRATISTA, por lo que este
responderá por los daños y perjuicios causados a EL CONSORCIO S&P conforme a lo establecido en el Artículo
1762º del Código Civil Peruano.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONSORCIO S&P

EL CONSORCIO S&P se obliga a cumplir con las obligaciones siguientes:

a. Cancelar la retribución de EL SUBCONTRATISTA, según las condiciones previstas en el subcontrato.
b. Respetar el plazo de ejecución de LOS TRABAJOS, salvo resolución de acuerdo con lo estipulado en el
presente subcontrato.
c. Permitir el acceso de EL SUBCONTRATISTA, al lugar donde debe ejecutar LOS TRABAJOS.
d. Emitir las actas, documentos y certificados que le exija el presente subcontrato y sus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES convienen en que EL CONSORCIO S&P, abonará a EL SUBCONTRATISTA, la retribución pactada por
LOS TRABAJOS conforme a lo estipulado en las Bases, sus anexos y procedimientos vigentes.

Las valorizaciones son presentadas por EL SUBCONTRATISTA a EL CONSORCIO S&P a través de informes de
valorización, los cuales deberán contener la documentación y sustentos indicados en las Bases y sus anexos. El
CONSORCIO S&P manifiesta su conformidad o disconformidad dentro de los tres (03) primeros días calendarios
de entregados los informes de valorización a EL CONSORCIO S&P, quien podrá observarlos dentro del mismo
plazo, a través de una comunicación escrita dirigida a EL SUBCONTRATISTA. Dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la recepción de las observaciones de EL CONSORCIO S&P, EL SUBCONTRATISTA formulará
descargos por escrito en respuesta a dichas observaciones, corrigiendo y/o adoptando las acciones requeridas
por EL CONSORCIO S&P en los términos observados, para subsanar/levantar las observaciones formuladas.

Cuando el CONSORCIO S&P se encuentre conforme con el informe de valorización, autorizará la respectiva de
orden de pago. Posterior a ello, EL SUBCONTRATISTA podrá enviar al CONSORCIO S&P su factura respectiva.

Página 12 de 23
No se entenderá como incumplimiento por parte de EL CONSORCIO S&P el no pago, cuando exista alguna
observación pendiente de subsanación respecto a la valorización por parte de EL SUBCONTRATISTA o cuando éste
no haya cumplido con el debido proceso.

El CONSORCIO S&P podrá realizar el pago a través de transferencia bancaria y/o emisión de un cheque girado a
nombre de EL SUBCONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la recepción de la factura.

El pago de las valorizaciones en favor de EL SUBCONTRATISTA se encuentra sujeto a las retenciones o detracciones
de ley, existentes o por crearse en el futuro, de ser el caso.

Se descontará del pago de las valorizaciones, las penalidades y cualquier otro pago a favor de EL CONSORCIO S&P,
de acuerdo a lo señalado en el presente subcontrato.

Para la valorización del pago de los gastos generales de EL SUBCONTRATISTA, deberá presentar la evidencia de su
correcta aplicación en concordancia con la oferta final y su alcance previsto. EL CONSORCIO S&P está facultado
para aplicar los descuentos correspondientes en caso que EL SUBCONTRATISTA no cumpla con la aplicación de
los términos del alcance adjudicado y/o no presente los sustentos correspondientes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INTERVENCIÓN Y ACELERACIÓN DE LOS TRABAJOS

Si EL SUBCONTRATISTA
- Incumple algún hito contractual o presenta una desviación igual o mayor a 5% con respecto al
cronograma previsto, ya sea en todo o parte del alcance,
- Incumple algún estándar de calidad regulado en el presente contracto o sus anexos,
- Incumple sus obligaciones de salud, seguridad y/o medio ambiente reguladas en el presente subcontrato
y sus anexos,
- Incumple con reparar algún defecto que le sea notificado por EL CONSORCIO S&P, dentro del plazo
establecido,

EL CONSORCIO S&P notifica a EL SUBCONTRATISTA sobre la ocurrencia de alguno de estos hechos y le otorga un
plazo prudente para su subsanación, el cual no excederá el 5% del plazo total contratado. Si EL SUBCONTRATISTA
no cumple con remediar su falta, EL CONSORCIO S&P emitirá una notificación de no conformidad, indicando con
precisión el incumplimiento de EL SUBCONTRATISTA, y tendrá expedito su derecho para intervenir EL
SUBCONTRATO, total o parcialmente.

Si, a consecuencia de ello, EL CONSORCIO S&P incurre en costos y/o gastos ya sea:
- en la realización de los trabajos directamente o través de terceros, o
- pagando una cantidad de dinero adicional a EL CLIENTE,
el costo total resultante, que cubrirá gastos administrativos y/o todos los costos relacionados con la ejecución de
dichas actividades, serán íntegramente asumidos por EL SUBCONTRATISTA. EL CONSORCIO S&P efectuará el
descuento correspondiente en la valorización inmediata siguiente. Si esta valorización fuese insuficiente para
cubrir los gastos incurridos, EL CONSORCIO S&P podrá disponer del Fondo de Garantía. Si el Fondo de Garantía
también fuese insuficiente, EL CONSORCIO S&P podrá ejecutar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, en el monto
o proporción equivalente a los costos incurridos.

Si durante la ejecución de LOS TRABAJOS, EL SUBCONTRATISTA

- presenta una deviación igual o mayor al diez por ciento (10%) respecto al avance de una actividad o
partida, con respecto al cronograma aprobado,
- presenta una desviación global igual o mayor al cinco por ciento (5%) del desempeño planificado y
esperado, con respecto al cronograma aprobado,

EL CONSORCIO S&P podrá alternativamente:

- exigirle a EL SUBCONTRATISTA la recuperación del plazo de las actividades en demora, a su entero costo,
debiendo EL SUBCONTRATISTA presentar un plan de recuperación dentro del plazo que EL CONSORCIO

Página 13 de 23
 S&P le indicará en la notificación correspondiente, el cual deberá ser aprobado por EL CONSORCIO S&P,
y asumir el pago del íntegro de los mayores recursos que él mismo deba utilizar para tales efectos; o
- intervenir las actividades total o parcialmente, pudiendo trasladar a EL SUBCONTRATISTA el costo de la
realización de las actividades necesarias a fin de recuperar el plazo, más los gastos administrativos
correspondientes. EL CONSORCIO S&P podrá deducir este monto de la valorización inmediata siguiente,
y si resultase necesario podrá disponer del Fondo de Garantía o ejecutar la carta fianza de fiel
cumplimiento por total del gasto incurrido por EL CONSORCIO S&P.

La intervención no libera a EL SUBCONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones. En caso la intervención se

produzca por causas imputables a EL SUBCONTRATISTA, EL SUBCONTRATISTA pierde el derecho de reclamar los
mayores gastos generales, la indemnización y cualquier otro reclamo asociado a las obligaciones incumplidas.

Asimismo, en caso de que EL CONSORCIO S&P detecte que EL SUBCONTRATISTA se encuentre atrasado con el
pago a los proveedores relacionados a la ejecución de LOS TRABAJOS, EL CONSORCIO S&P podrá decidir pagar
directamente a dichos proveedores el valor acordado con EL SUBCONTRATISTA, para lo cual únicamente EL
CONSORCIO S&P deberá comunicar la realización de dichos pagos a EL SUBCONTRATISTA y efectuará el descuento
correspondiente en la siguiente valorización de EL SUBCONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL SUBCONTRATISTA incurre en retraso injustificado de cualquier hito contractual o en la fecha de culminación

de LOS TRABAJOS, EL CONSORCIO S&P tiene la potestad de aplicar la siguiente penalidad por cada día de atraso
en el cumplimiento de los respectivos hitos contractuales:

Donde el monto es el valor del contrato (en la misma moneda)

y el plazo se expresa en días calendario

Asimismo, si EL SUBCONTRATISTA incurre en cualquiera de los actos, omisiones o retrasos detallados en el

numeral 2.5.3 de las bases, EL CONSORCIO S&P tiene la potestad de aplicar las penalidades detalladas en dicha
sección.

La aplicación de penalidades alcanzará un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
correspondiente a la retribución establecida en el presente subcontrato y sus anexos.

Cuando EL SUBCONTRATISTA incurra en algún hecho penalizable, el CONSORCIO S&P le notificará la existencia de
un hecho penalizable. Dentro de los dos (2) días calendario siguientes de recibida dicha notificación, EL
SUBCONTRATISTA podrá presentar su descargo sustentado. Dentro de los dos (2) días siguientes de notificado el
descargo, EL CONSORCIO S&P emitirá un informe definitivo, y, dentro de los dos (2) días calendario siguientes de
notificado dicho informe, EL CONSORCIO S&P notificará a EL SUBCONTRATISTA la aplicación de la penalidad
respectiva, a través de una Nota de Descuento. El monto de la penalidad será descontado del monto de pago de
la valorización inmediata siguiente a la fecha de aplicación de la penalidad.

Así mismo, en caso que recaiga sobre EL CONSORCIO S&P cualquier penalidad y/o multa por el incumplimiento
de obligaciones por parte de EL SUBCONTRATISTA de orden laboral, social, previsional, tributaria, seguridad y
salud en el trabajo o cualquier otra relacionada a LOS TRABAJOS, ésta será trasladada a EL SUBCONTRATISTA en
la misma forma, medida y oportunidad que le ha sido aplicada a EL CONSORCIO S&P, mientras dure el
incumplimiento; en tal sentido este último efectuará la respectiva retención, ya sea deduciéndolo del pago final
y/o de cualquier suma que EL CONSORCIO S&P deba pagar y/o abonar a EL SUBCONTRATISTA, sea en virtud del
presente subcontrato o de otros contratos que se encuentren vigentes entre LAS PARTES.

La aplicación de una penalidad no libera a EL SUBCONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones.

Página 14 de 23
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL CONSORCIO S&P podrá resolver el subcontrato
por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL SUBCONTRATO

EL CONSORCIO S&P podrá ponerle fin al presente subcontrato mediante aviso previo cursado con una
anticipación no menor a quince (15) días calendario. Transcurrido el plazo correspondiente, el subcontrato
quedará resuelto de pleno derecho, sin que ello genere el pago de indemnización y/o penalidad alguna a favor
de EL SUBCONTRATISTA. En este supuesto, EL CONSORCIO S&P únicamente estará obligado a pagar el importe
correspondiente a LOS TRABAJOS efectivamente realizado, el mismo que no deberá estar sujeto a reclamo por
garantía.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, EL CONSORCIO S&P podrá, al amparo de lo dispuesto por
el artículo 1430° del Código Civil, resolver de manera inmediata este subcontrato en caso EL SUBCONTRATISTA
haya llevado a cabo alguna de las siguientes acciones u omisiones:

(i) Contratar y mantener vigentes las pólizas de seguro detalladas en el presente subcontrato.
(ii) El no cumplimiento sustancial de las obligaciones establecidas en el presente subcontrato y sus anexos.
(iii) La no entrega de las cartas fianzas y/o de su renovación dentro de los plazos previstos en el subcontrato.
(iv) Subcontratar LOS TRABAJOS sin autorización previa de EL CONSORCIO S&P.
(v) Obstaculizar sustancialmente a EL CLIENTE, EL CONSORCIO S&O y/u otros subcontratistas del
CONSORCIO S&P.
(vi) Ceder, total o parcialmente los derechos y/u obligaciones derivadas del presente subcontrato sin la
aprobación del CONSORCIO S&P.
(vii) Superar el límite de penalidades previstos en el presente subcontrato.
(viii) Rechazar el aviso de intervención de EL CONSORCIO S&P.
(ix) Utilizar o presentar información y/o documentación falsa a EL CONSORCIO S&P y/o terceros,
(x) La no aprobación de la calidad de LOS TRABAJOS otorgado por EL CONSORCIO S&P o EL CLIENTE.
(xi) El inicio de un proceso penal contra los directores y/o gerentes de EL SUBCONTRATISTA por la comisión
de uno o más delitos, cualquiera sea su tipo.
(xii) El inicio de un proceso penal en el que EL SUBCONTRATISTA sea comprendido como tercero civilmente
responsable por la comisión de delitos económicos.
(xiii) La ocurrencia de un efecto no revertido y causado por un evento que, a criterio de EL CONSORCIO S&P,
impacte adversamente y de manera sustancial en:
a. la condición financiera y/o económica, operaciones, negocios o propiedades de EL
SUBCONTRATISTA;
b. los derechos o remedios de EL CONSORCIO S&P bajo este subcontrato; o,
c. la legalidad, vigencia, validez o ejecutabilidad de las obligaciones de EL SUBCONTRATISTA bajo este
subcontrato.

Cuando el CONSORCIO S&P haya intervenido la ejecución de LOS TRABAJOS en virtud de la cláusula décima tercera
del presente subcontrato, puede resolver EL SUBCONTRATO a través de una comunicación simple dirigida a EL
SUBCONTRATISTA conforme al artículo 1430° del Código Civil Peruano si ocurre uno de los siguientes hechos:

i EL SUBCONTRATISTA incumple con sus obligaciones técnicas, laborales o contractuales a su cargo.

ii EL SUBCONTRATISTA retira de LOS TRABAJOS u obra al personal, equipo y/o materiales sin autorización
del CONSORCIO S&P.
iii Se demuestra, en cualquier momento, que las valorizaciones pendientes de pago a EL SUBCONTRATISTA
resultan insuficientes para continuar la intervención.

Salvo pacto expreso, queda entendido que en cualquier caso de resolución anticipada, LAS PARTES cumplirán con
sus obligaciones pendientes a la fecha en que quede resuelto EL SUBCONTRATO. LAS PARTES acuerdan que las
actividades que no hayan sido ejecutadas hasta la fecha de recepción de la notificación mencionada no formarán

Página 15 de 23
parte de dicha liquidación y EL CONSORCIO S&P no tendrá la obligación de pagarlos, como tampoco reconocer
mayores costos, gastos o indemnización alguna por la terminación de EL SUBCONTRATO.

Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución de EL SUBCONTRATO, como los notariales, de inventario
y otros, son de cargo de EL SUBCONTRATISTA.

La resolución de EL SUBCONTRATO no implica el no pago de las indemnizaciones por daños y perjuicios,

penalidades o cualquier otro existente al momento de la resolución por parte de EL SUBCONTRATISTA a favor de
EL CONSORCIO S&P.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: COMUNICACIONES

Toda comunicación, consulta, instrucción, certificado, solicitud, propuesta, registro, aceptación, notificación,
respuesta y cualquier otra comunicación que deben cursarse LAS PARTES en relación con el presente subcontrato
debe hacerse a través de correo electrónico, preferentemente, u otro formato que pueda leerse, copiarse y
registrarse. Los mismos deberán redactarse en español.

Salvo se disponga un plazo diferente en EL SUBCONTRATO y sus anexos, el plazo máximo para que cualquiera de
LAS PARTES responda una comunicación es de tres (3) días calendarios contados desde el día calendario siguiente
de la recepción de la comunicación a la que se da respuesta.

Toda comunicación de parte de EL SUBCONTRATISTA dirigida al CONSORCIO S&P debe dirigirse al Director del
Proyecto: Arq. Michael Santos Cavalho, con correo electrónico [email protected].

EL SUBCONTRATISTA designa como gestor de los servicios contratados a: GERARDO AGUIRRE RODRIGUEZ,
identificado con DNI No. 25522568 y correo electrónico [email protected], quien ha sido designado para
realizar todas las coordinaciones de la ejecución de LOS TRABAJOS.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: ALERTAS TEMPRANAS

EL SUBCONTRATISTA y EL CONSORCIO S&P emiten una Alerta Temprana notificando al otro tan pronto cualquiera
tenga conocimiento de cualquier asunto que pudiera

- aumentar el alcance y/o costos de LOS TRABAJOS;

- retrasar la fecha de culminación de LOS TRABAJOS;
- retrasar el cumplimiento de un hito intermedio o entregable;
- perjudicar el desempeño de LOS TRABAJOS.

Las Alertas Tempranas de EL SUBCONTRATISTA deben emitirse dentro del plazo de dos (2) días calendario desde
que toma conocimiento del hecho que puede incrementar el precio, plazo o perjudicar la calidad de LOS
TRABAJOS.

EL SUBCONTRATISTA acompañará a las Alertas Tempranas que emita con un informe del impacto y los medios
probatorios que sustenten el mismo.

EL CONSORCIO S&P ingresa el asunto de Alerta Temprana en un Registro de Riesgos, documento donde se
registran los riesgos que pueden perjudicar el desarrollo de LOS TRABAJOS.

Tanto EL CONSORCIO S&P como EL SUBCONTRATISTA pueden instruir al otro para que asista a una reunión de
reducción de riesgos. Cada uno puede indicar a otras personas que asistan si el otro está de acuerdo.

En una reunión de reducción de riesgos, quienes asisten cooperan para

- formular y considerar propuestas sobre cómo evitar o reducir el efecto de los riesgos registrados;
- buscar soluciones que aporten ventajas a todos los que se verán afectados;

Página 16 de 23
 - decidir las acciones que se ejecutarán y, de acuerdo a EL SUBCONTRATO, cuál de LAS PARTES la ejecutará;
y
- decidir que riesgos se han evitado o se han superado y pueden eliminarse del Registro de Riesgos.

EL CONSORCIO S&P revisa el Registro de Riesgos para registrar las decisiones tomadas en cada reunión de
reducción de riesgos y emite el Registro de Riesgos revisado al CONSORCIO S&P.

De manera adicional a lo establecido en el subcontrato y en la presente cláusula, EL SUBCONTRATISTA está

obligado a utilizar un cuaderno de obra conforme lo dispone el Art. 33 del Reglamento Nacional de Edificaciones
(D.S. N.º 011-2006-VIVIENDA) exclusivamente para los fines de dicha norma.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ADICIONALES DE OBRA

Si durante la ejecución del presente subcontrato surgiera la necesidad de ejecutar trabajos adicionales, el
SUBCONTRATISTA deberá notificarlo al CONSORCIO S&P dentro del plazo máximo de cinco (5) días calendario
contados desde el día calendario siguiente al que el SUBCONTRATISTA tomó conocimiento de la necesidad de la
ejecución de dichos trabajos, a fin de que EL CONSORCIO S&P apruebe la ejecución de estos trabajos adicionales.

En caso se trate de la ejecución de mayores metrados, los precios unitarios contenidos en la OFERTA FINAL no se
modificarán, bajo ningún concepto.

En caso se trate de partidas nuevas que no cuenten con precios unitarios a la fecha de suscripción del presente
subcontrato, EL SUBCONTRATISTA deberá cotizar los respectivos precios unitarios, los cuales deberán responder
a los precios de mercado. Los precios unitarios ofertados por el SUBCONTRATISTA están sujetos a la aprobación
de el CONSORCIO S&P y EL CLIENTE, y serán formalizados a través de una adenda con el SUBCONTRATISTA.

Queda claramente establecido que EL SUBCONTRATISTA no está facultado a ejecutar servicios adicionales, salvo
que se hayan sido previamente requeridos y aceptados por EL CONSORCIO S&P. En caso que EL SUBCONTRATISTA
ejecute mayores cantidades o servicios no previstos en el contrato, sin previa autorización de EL CONSORCIO S&P,
no tendrá derecho a pago de adicionales o reclamos por estos conceptos.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DE LOS SEGUROS

EL SUBCONTRATISTA se obliga a contratar y mantener a su costo pólizas de seguros que por ley y mediante el
presente subcontrato y sus anexos, está obligado a brindar; las cuales deberán ser emitidas por aseguradoras
autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y de acuerdo a las leyes peruanas.

EL CONSORCIO S&P dará conformidad a las aseguradoras con las que EL SUBCONTRATISTA contrate.

Los seguros que EL SUBCONTRATISTA debe contratar y mantener incluyen:

(i) Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la responsabilidad por daños
y/o lesiones a terceros y/o al personal empleado por EL SUBCONTRATISTA y/o cualquier subcontratista.
El seguro debe contar con un límite no menor a S/ 350,000.00 (trescientos cincuenta mil con 00/100
soles).

(ii) Seguro de responsabilidad civil de vehículos y responsabilidad civil frente a terceros, pasajeros y
ocupantes, incluidos los vehículos propios, contratados, alquilados y/o de terceros; con un límite único
combinado por vehículo, por accidente, no menor a S/ 350,000.00 (trescientos cincuenta mil con 00/100
soles), que cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales.

(iii) Póliza de accidentes personales o Seguro Complementario de Trabajo de riesgo de Salud y Pensiones,
para el personal obrero, con las coberturas de Muerte, Invalidez permanente Parcial y/o Total, Gastos
de Curación y Gastos de Sepelio.
Página 17 de 23
 (iv) Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), durante la vigencia de EL SUBCONTRATO, para
cualquier vehículo utilizado, sea propio, alquilado o en leasing.

(v) Seguro Todo Riesgo Equipo y Maquinaria de Construcción, durante la vigencia de EL SUBCONTRATO,
para cualquier equipo que ingrese a las áreas de trabajo, no menor al monto de S/ 350,000.00
(trescientos cincuenta mil con 00/100 soles), que cubra perdidas y/o daños materiales originados de
forma accidental, súbita e imprevista.

(vi) Póliza contra Deshonestidad, a efectos de cubrir las posibles sustracciones de bienes de EL CONSORCIO
S&P, por una cobertura mínima de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)

(vii) Seguro de Vida-Ley para el personal obrero y técnico asignado a la obra y se encuentre en planilla.

(viii) Cualquier otro seguro en favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de
empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben cumplir con todas las
disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del Perú, y de los países de donde su personal
está empleado, cuando sea requerido por la ley peruana aplicable.

(ix) Cualquier otra póliza especificada en las Bases y/o exigida por la ley peruana aplicable.

A más tardar el día de suscripción de EL SUBCONTRATO, EL SUBCONTRATISTA proporcionará los certificados de

seguro necesarios para demostrar la adquisición y pago del seguro solicitado. Si la renovación de uno o más
seguros es necesaria, EL SUBCONTRATISTA debe presentar un comprobante de renovación por escrito con cinco
(5) días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la satisfacción de EL CONSORCIO
S&P.

Todas las pólizas deben contener una disposición de dar aviso por escrito a EL CONSORCIO S&P, respecto a la
cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura, lo cual debe ser comunicado con por lo menos
treinta (30) días de anticipación.

Si EL SUBCONTRATISTA incumple con asegurar o mantener la cobertura de seguros requeridos, incumple con
cualquier disposición establecida de seguros, incumple con asegurar los endosos de las pólizas, existe insolvencia,
quiebra o fracaso de cualquier compañía de seguros que proporcione seguros a EL SUBCONTRATISTA, exista
incumplimiento por parte de cualquier compañía de seguros de pagar cualquier reclamación derivada de las
pólizas, exista pérdidas por EL SUBCONTRATISTA o cualquiera de sus subcontratistas no cubiertos por pólizas de
seguro; dichas ocurrencias no exime a EL SUBCONTRATISTA de responder por cualquiera de las ocurrencias que
se susciten en la ejecución de LOS TRABAJOS y de sus obligaciones estipuladas en el presente subcontrato y sus
anexos.

EL SUBCONTRATISTA es el único responsable frente a EL CONSORCIO S&P por cualquier ocurrencia derivada de
LOS TRABAJOS, sea o no materia de cobertura bajo cualquiera de las pólizas de seguro requeridas.

Si EL SUBCONTRATISTA no envía el certificado de contratación de un seguro, EL CONSORCIO S&P puede asegurar

un riesgo sobre el que EL SUBCONTRATO requiere que EL SUBCONTRATISTA tenga un seguro. EL
SUBCONTRATISTA debe pagar a EL CONSORCIO S&P el costo de este seguro, el cual podrá ser descontado de una
orden de pago o, en su defecto, del Fondo de Garantía, y, como última medida, su pago será cubierto a través de
la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento.

EL SUBCONTRATISTA puede contratar seguros adicionales y deberá solicitar a sus subcontratistas los mismos
niveles de aseguramiento exigidos mediante el presente subcontrato y sus anexos.

Todos los seguros requeridos mediante el presente subcontrato y sus anexos deben estar vigentes desde la fecha
de suscripción del presente subcontrato y hasta la fecha de emisión del Acta de Conformidad.

Página 18 de 23
EL CONSORCIO S&P podrá solicitar, en cualquier momento, los endosos realizados por EL CONSORCIO S&P a la
aseguradora contratada, con la finalidad de poder verificar la vigencia de los seguros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO

LAS PARTES señalan como domicilio legal el consignado por cada una de ellas en la introducción de este
subcontrato, donde necesariamente deberá efectuarse toda comunicación, notificación, citación o aviso, que no
sea electrónica, relativa a EL SUBCONTRATO, su ejecución y cumplimiento.

Los domicilios sólo podrán variarse previa comunicación notarial cursada por la parte interesada con una
anticipación mínima de siete (07) días calendarios al cambio efectivo de domicilio. Si no se observara esta
formalidad, surtirán efecto las comunicaciones que se dirijan al domicilio señalado en la introducción de este
documento

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD

EL SUBCONTRATISTA, a nombre propio y de sus empleados, agentes, asignatarios y subcontratistas, acuerda tratar
como estrictamente confidencial y de propiedad exclusiva de EL CONSORCIO S&P toda aquella información a la
que tenga acceso respecto del presente subcontrato y sus anexos. (en adelante, LA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL).

Sin perjuicio de lo anterior, por el carácter de confidencial de la información, EL SUBCONTRATISTA se obliga a no

divulgar a terceros LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL obtenida antes y durante la vigencia de la relación
contractual e inclusive de manera indefinida con fecha posterior a la finalización del presente subcontrato

LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL consiste en aquella que sea transmitida de cualquier manera, sea verbal o
escrita, de cualquier descripción (incluyendo cualquier información técnica, experimental, comercial, corporativa,
entre otros) relacionada con los planes, programas, las plantas, los procesos, los productos, los costos, el equipo,
las operaciones o los clientes de cualquiera de LAS PARTES o sus subsidiarias o afiliadas, que pudieran llegar a ser
de conocimiento de la contraparte, sus empleados, agentes, asignatarios y/o subcontratistas.

LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL también incluye toda la información adquirida o desarrollada en el marco del
presente subcontrato y sus anexos. EL SUBCONTRATISTA acuerda no hacer uso de LA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL, excepto estrictamente para la realización de sus obligaciones contractuales. EL SUBCONTRATISTA
se obliga a adoptar todas las precauciones necesarias, contractuales y de cualquier otra naturaleza, para evitar la
divulgación o uso no autorizados de LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL no incluye:

- la información que haya estado en posesión y conocimiento de cualquiera de LAS PARTES previamente a
la celebración del presente subcontrato y que no esté sujeta a una obligación de confidencialidad; la
información que sea publicada o, de cualquier otra forma, puesta en conocimiento del público sin mediar
acción u omisión por parte de cualquiera de LAS PARTES.
- la información que haya sido adquirida por LAS PARTES de cualquier tercera persona que tenga título
legítimo sobre la misma.
- la información deba ser entregada por cualquier autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral
conforme a la legislación peruana.

En el caso que EL SUBCONTRATISTA reciba una citación, notificación o requerimiento escrito por una autoridad
competente en el marco de una regulación o procedimiento legal, judicial, arbitral, administrativo, penal u otro
similar, bajo cualquier mecanismo o acto procesal, a fin que se revele parte o la totalidad de la INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL deberá notificar de esta circunstancia al CONSORCIO S&P dentro de las veinticuatro (24) horas de

Página 19 de 23
recibida dicha comunicación, para que EL CONSORCIO S&P pueda tomar las medidas que considere necesarias
para cautelar su derecho, de corresponder.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ÉTICA, ANTICORRUPCIÓN Y CONFLICTO DE INTERESES

EL SUBCONTRATISTA se obligan a ejercer los cuidados razonables y diligentes que sean necesarios para prevenir
cualquier tipo de acción, omisión, condición, hecho o conducta que pudiera implicar un conflicto de interés o un
acto de corrupción que involucre directa o indirectamente a su contraparte.

EL SUBCONTRATISTA reconoce expresamente que la obligación prevista en el párrafo anterior es aplicable a sus
actividades, así como a las actividades de todos sus empleados, trabajadores, representantes, funcionarios,
directores, agentes, proveedores, afiliadas, subcontratistas y terceras personas vinculadas directa o
indirectamente con este, en lo que respecta a la relación contractual que éste mantiene con EL SUBCONTRATISTA,
así como con sus empleados, trabajadores, representantes, funcionarios, directores, agentes, proveedores,
afiliadas, demás contratistas y terceros vinculados directa o indirectamente con EL SUBCONTRATISTA y los
familiares de éstos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EL SUBCONTRATISTA declara de manera expresa que ni el desempeño de las obligaciones a su cargo, ni el uso de
materiales, métodos, productos o equipos, infringirán las patentes de terceras personas, ni violarán secretos
comerciales u otros derechos de propiedad intelectual o industrial. En caso EL SUBCONTRATISTA vulnere los
derechos de propiedad intelectual de su contraparte o de un tercero, deberá indemnizar, defender y mantener
libre a EL CONSORCIO S&P y sus subsidiarias o afiliados y a sus respectivos directores, ejecutivos, empleados y
agentes, de y contra cualesquiera reclamos por infracción de patentes o violación de secretos comerciales, o de
cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual, que se deriven de la prestación de LOS TRABAJOS, el uso
de materiales, métodos, productos, o equipos.

Para la prestación de las obligaciones a su cargo, EL SUBCONTRATISTA otorga a EL CONSORCIO S&P los derechos,
permisos y licencias necesarias respecto de los materiales, métodos y sistemas que hubieren sido incorporados o
utilizados en la ejecución de los mismos, para su utilización, explotación, reparación, operación y modificación
única y exclusivamente a los fines de LOS TRABAJOS.

Están excluidos de los alcances de la propiedad intelectual el software, hardware, documentación comercial,
know-how de LAS PARTES, los cuales deberán ser retirados y/o devueltas, una vez culminados LOS TRABAJOS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DE LA CESIÓN

EL SUBCONTRATISTA no podrá ceder, subcontratar ni total ni parcialmente lo establecido en el presente

subcontrato y sus anexos sin permiso expreso y previo de EL CONSORCIO S&P. Asimismo, no podrá delegar los
deberes, obligaciones o derechos contemplados en el presente documento, sin el consentimiento expreso por
escrito de EL CONSORCIO S&P, el cual podrá denegarlo a su entera discreción. Todos los servicios autorizados
deben incluir disposiciones que garanticen todos los derechos y recursos de EL CONSORCIO S&P en virtud de este
subcontrato y sus anexos, siendo EL SUBCONTRATISTA solidariamente responsable por el proveedor y debe
imponerle todos los deberes y obligaciones generales que se exige a EL SUBCONTRATISTA en virtud del presente
subcontrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

De acuerdo a lo dispuesto por artículo 1315° del Código Civil, cuando por cualquier evento de caso fortuito y/o
fuerza mayor, incluidos, sin ser limitativos, desastres naturales, actos de terrorismo, conmoción civil, huelgas,

Página 20 de 23
vandalismo, incendios, accidentes, actos y reglamentaciones del Gobierno, o cualquier otro evento
extraordinario, imprevisible e irresistible, que se encuentre fuera del control de EL CONSORCIO S&P y de EL
SUBCONTRATISTA, que impida o retrase el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente subcontrato,
que determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso o que haga imposible la ejecución de las prestaciones
a cargo de LAS PARTES, la parte perjudicada deberá comunicar por escrito tal hecho a su contraparte dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrido el evento.

La parte afectada por un evento de caso fortuito y/o fuerza mayor, deberá reiniciar el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de haber cesado dicho evento. Si el
evento de caso fortuito y/o fuerza mayor continuara por más de quince (15) días calendarios, cualquiera de LAS
PARTES podrá resolver unilateralmente EL SUBCONTRATO de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1430° del Código Civil, bastando para ello una comunicación señalando el sustento y la fecha efectiva
de la resolución a su contraparte mediante carta notarial.

La comunicación indicada en el párrafo precedente producirá efectos con su recepción, sin que pueda imputarse
ninguna responsabilidad a la parte que ejerció esta facultad.

En caso cualquiera de LAS PARTES ejerza la resolución referida en esta cláusula, ambas renuncian a reclamarse
mutuamente conceptos tales como lucro cesante, daño ulterior, daño consecuencial, daño especial, daño
emergente y/o cualquier daño indirecto a favor de cualquiera de ellas para el caso señalado en la presente
cláusula.

En caso EL SUBCONTRATISTA aplique la presente cláusula, EL CONSORCIO S&P no reconocerá ningún monto por
concepto alguno a favor de EL SUBCONTRATISTA desde el momento que suceda el evento de caso fortuito y/o
fuerza mayor hasta la culminación de este. La presente cláusula no será aplicable si a pesar de existir el caso
fortuito o fuerza mayor, existen normas específicas o mecanismos que el Estado Peruano disponga, que permitan
la ejecución de LOS TRABAJOS, por lo que EL SUBCONTRATISTA deberá reanudar la ejecución de LOS TRABAJOS
inmediatamente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE EL SUBCONTRATISTA

EL SUBCONTRATISTA es responsable frente al CONSORCIO S&P por todos los daños emergentes, directos, lucro
cesante, daño ulterior, indirectos, daño consecuencial y/o cualquier daño indirecto que pueda generar a EL
CONSORCIO S&P durante la ejecución de LOS TRABAJOS.

La fecha de finalización de la responsabilidad de EL SUBCONTRATISTA es de cinco (5) años contados después de

la emisión del Acta de Recepción, conforme lo dispone el art. 1784° del Código Civil Peruano.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CIERRE COMERCIAL DEL SUBCONTRATO

El proceso de cierre del SUBCONTRATO será presentada por EL SUBCONTRATISTA para la revisión y aprobación
de EL CONSORCIO S&P, después de haber suscrito el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, haber subsanado la
LISTA DE OBSERVACIONES y emitido el CERTIFICADO DE DEFECTOS.

Para el proceso de CIERRE COMERCIAL el SUBCONTRATISTA deberá entregar los sustentos y CONSTANCIA DE NO
ADEUDO a terceros, a sus trabajadores y proveedores. Así mismo, se debe sustentar constancia de no adeudo de
requisitos, documentación y/o cualquier otra obligación ante el CONSORCIO S&P y sus áreas de gestión de
portafolio y diseño.

En la liquidación para el cierre comercial se actualizarán, recalcularán y se reconocerán, de ser el caso:

- los saldos de valorizaciones pendientes de pago;
- los reintegros aprobados y/o efectos compensatorios, de ser el caso;
- los saldos de amortización y retenciones aplicadas;

Página 21 de 23
 - las penalidades aplicadas;
- aumentos y/o disminución de cantidades

El proceso de CIERRE COMERCIAL se configura con la presentación de documentación y cuentas finales del
servicio contratado, de manera resumida y estandarizada, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales existentes entre LAS PARTES y ante terceros, en relación con los trabajos realizados, servicios
prestados y bienes suministrados bajo el presente subcontrato. La fecha de cierre comercial de las obras se realiza
como máximo después de las 4 semanas de la suscripción del acta de entrega provisional.

Una vez que se haya completado satisfactoriamente el proceso de cierre comercial y se haya resuelto las
observaciones aplicables, no quedando asuntos pendientes entre LAS PARTES, se procederá a suscribir el ACTA
DE CONFORMIDAD.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PROCESO DE RECLAMACIONES

Si EL SUBCONTRATISTA se considerara con derecho a una ampliación de plazo o cualquier pago adicional, al
amparo de cualquier cláusula del presente subcontrato, deberá notificarlo a EL CONSORCIO S&P, describiendo el
acontecimiento o circunstancia que origina la reclamación. La notificación deberá realizarse dentro de los cinco
(5) días calendarios siguientes desde que tomó conocimiento del hecho que motiva su reclamación. Si EL
SUBCONTRATISTA no notificara su reclamación dentro de este plazo, el plazo de LOS TRABAJOS no será
modificado y EL SUBCONTRATISTA perderá el derecho a cualquier pago adicional.

La reclamación de EL SUBCONTRATISTA debe adjuntar el sustento técnico y económico suficiente para que EL
CONSORCIO S&P pueda proyectar posibles afectaciones a los plazos y precios de EL SUBCONTRATO.

Dentro del plazo de siete (7) días de recepcionada la reclamación, EL CONSORCIO S&P revisará los documentos
enviados por EL SUBCONTRATISTA y emitirá su decisión, aprobando o desaprobando la reclamación. Al emitir su
decisión, EL CONSORCIO S&P tomará en cuenta si EL SUBCONTRATISTA emitió o no una Alerta Temprana según
lo dispuesto en el presente subcontrato, y la medida en que EL SUBCONTRATISTA pudo prever el hecho en el que
justifica su reclamación.

En caso EL CONSORCIO S&P emita una decisión positiva, LAS PARTES negociarán cualquier modificación de los
términos de EL SUBCONTRATO que sea necesaria. En caso LAS PARTES no lleguen a un acuerdo, EL CONSORCIO
S&P instruirá a EL SUBCONTRATISTA la acción que debe realizar.

Si EL SUBCONTRATISTA no estuviese de acuerdo con la decisión de EL CONSORCIO S&P o con la acción que el
CONSORCIO S&P le instruyó realizar, se aplicará la cláusula de resolución de controversias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES se esforzarán por resolver las controversias y/o disputas de buena fe a través de una negociación
directa y amistosa entre sus representantes designados para este fin. Los representantes de ambas partes deben
tratar de resolver las disputas que surjan dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días calendario o dentro de un
periodo más largo si se acuerda mutuamente.

Solo las controversias y/o disputas que no puedan resolverse a través de la negociación directa, que se deriven
del presente subcontrato o que tengan relación con él, incluidas las relativas a su existencia, validez, eficacia,
ejecución o terminación, así como las vinculadas con el presente convenio arbitral, serán resueltas a través de
un único arbitraje de derecho a la culminación de EL SUBCONTRATO, bajo la organización y administración del
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (en adelante, “el
Centro”), conforme a su Estatuto y Reglamento, a los cuales LAS PARTES se someten incondicionalmente.

El idioma del arbitraje es el español. La sede del arbitraje es la ciudad de Lima. El laudo será definitivo e inapelable.

Página 22 de 23
El Tribunal Arbitral estará compuesto por un árbitro unipersonal que será designado por el Centro.

Firman los representantes de LAS PARTES en señal de conformidad, en tres ejemplares de idéntico tenor, el 16
de Enero de 2022.

CONSORCIO S&P EL SUBCONTRATISTA

Representante legal Representante Legal

Página 23 de 23