Decreto 15 - 14 ABR 2022

Decreto 15, ENERGÍA (2021)
Decreto 15
FIJA DERECHOS Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN Y FIJA
EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN, DE LAS
OBRAS CONTEMPLADAS EN LOS DECRETOS EXENTOS Nº 418 DE 2017, Nº
293 DE 2018, Nº 4 DE 2019, Nº 171, DE 2020, Y Nº 185, DE 2020, TODOS DEL
MINISTERIO DE ENERGÍA
MINISTERIO DE ENERGÍA
Fecha Publicación: 14-ABR-2022 | Fecha Promulgación: 15-DIC-2021

Tipo Versión: Última Versión De : 23-NOV-2022
Ultima Modificación: 23-NOV-2022 Resolución 2
Url Corta: https://bcn.cl/3a14e
FIJA DERECHOS Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN Y

FIJA EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN LOS DECRETOS
EXENTOS Nº 418 DE 2017, Nº 293 DE 2018, Nº 4 DE 2019, Nº
171, DE 2020, Y Nº 185, DE 2020, TODOS DEL MINISTERIO DE
ENERGÍA
Núm. 15 T.- Santiago, 15 de diciembre de 2021.
Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución

Política de la República; en el decreto ley Nº 2.224, de
1978, del Ministerio de Minería, que crea el Ministerio de
Energía y la Comisión Nacional de Energía; en el decreto
con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza
de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios
Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante
la "Ley"; en la ley Nº 20.936, que establece un nuevo
sistema de transmisión eléctrica y crea un organismo
coordinador independiente del sistema eléctrico nacional,
en adelante la "Ley Nº 20.936"; en el decreto supremo Nº
10, de 2019, del Ministerio de Energía, que aprueba
reglamento de calificación, valorización, tarificación y
remuneración de las instalaciones de transmisión; en el
decreto exento Nº 418, de 2017, del Ministerio de Energía,
que fija listado de instalaciones de transmisión zonal de
ejecución obligatoria, necesarias para el abastecimiento de
la demanda, modificado por los decretos exentos Nº 111 de
2018 y Nº 38 de 2019, y aclarado mediante decreto exento
Nº 167, de 2019, todos del Ministerio de Energía, en
adelante e indistintamente el "Decreto Exento Nº 418"; en
el decreto exento Nº 293, de 2018, del Ministerio de
Energía, que fija obras de ampliación de los sistemas de
transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso
de licitación en los doce meses siguientes,
correspondientes al plan de expansión del año 2017,
modificado por el decreto exento Nº 202, de 2019, del
Ministerio de Energía, en adelante e indistintamente el
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 11-Dic-2023 página 1 de 30
"Decreto Exento Nº 293"; en el decreto exento Nº 4, de

2019, del Ministerio de Energía, que fija obras nuevas de
los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben
iniciar su proceso de licitación o estudio de franja,
según corresponda, en los doce meses siguientes, del Plan
de Expansión del año 2017, en adelante "Decreto Exento Nº
4"; en el decreto exento Nº 171, de 2020, del Ministerio
de Energía, que fija obras de ampliación de los sistemas
de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su
proceso de licitación en los doce meses siguientes,
correspondientes al Plan de Expansión del año 2019", en
adelante "Decreto Exento Nº 171"; en el decreto exento Nº
185, de 2020, del Ministerio de Energía, que fija obras
nuevas de los sistemas de transmisión nacional y zonal que
deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja,
de Expansión del año 2019, en adelante "Decreto Exento Nº
185"; lo informado por el Coordinador Eléctrico Nacional,
en adelante el "Coordinador", en su carta DE 05675-21, de
fecha 15 de noviembre de 2021; en la resolución exenta Nº
493, de 19 de noviembre de 2021, de la Comisión Nacional de
Energía, en adelante la "Comisión", que aprueba Informe
Técnico Resultado del llamado a licitación para la
adjudicación de los derechos de las obras de ampliación
condicionadas contempladas en el decreto exento Nº 171, de
2020 y obras nuevas del decreto exento Nº 185, de 2020,
ambos del Ministerio de Energía, remitida a dicho
Ministerio mediante el oficio CNE Of. Ord. Nº 835/2021, de
fecha 19 de noviembre de 2021; y en la resolución Nº 7, de
2019, de la Contraloría General de la República.
Considerando:
1. Que, de acuerdo a los incisos sexto y séptimo del

artículo decimotercero transitorio de la Ley Nº 20.936, le
correspondió a esta Cartera de Estado fijar mediante el
decreto exento Nº 418: a) las obras de ejecución
obligatoria de los sistemas de transmisión zonal, en
construcción al 31 de octubre de 2016, correspondientes a
cada empresa responsable de su ejecución; b) el listado de
las obras de ampliación de los sistemas de transmisión
zonal; y, c) el listado de las obras nuevas de los sistemas
de transmisión zonal.
2. Que, por su parte, conforme lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 92º de la ley, mediante el
decreto exento Nº 293, esta Secretaría de Estado fijó las
obras de ampliación de los sistemas de transmisión
nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación
en los doce meses siguientes, correspondientes al plan de
expansión del año 2017.
3. Que, de igual forma, conforme a la misma
disposición citada en el considerando precedente, mediante
el decreto exento Nº 171, esta Secretaría de Estado fijó
las obras de ampliación de los sistemas de transmisión
nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación
en los doce meses siguientes, correspondientes al plan de
expansión del año 2019;
4. Que, a su turno, y en conformidad a lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 92º de la Ley, mediante
decreto exento Nº 4, este Ministerio fijó las obras nuevas

de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben
iniciar su proceso de licitación o estudio de franja,
de Expansión del año 2017.
5. Que, luego, mediante decreto exento Nº 185, este
Ministerio fijó las obras nuevas de los sistemas de
transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso
de licitación o estudio de franja, según corresponda, en
los doce meses siguientes, del Plan de Expansión del año
2019.
6. Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso
tercero del artículo 95º de la Ley, el Coordinador, con
ocasión del proceso de licitación pública internacional
de los proyectos de expansión, podrá agrupar una o más
obras de ampliación y obras nuevas con el objeto de
licitarlas y adjudicarlas conjuntamente.
7. Que, en el marco de lo señalado en los
considerandos precedentes, el Coordinador realizó la
Licitación Pública de las obras contenidas en el decreto
exento Nº 418, en el decreto exento Nº 293, en el decreto
exento Nº 4, en el decreto exento Nº 171 y en el decreto
exento Nº 185, adjudicando un total de 20 de las 27 obras
licitadas en dicho proceso, lo cual fue informado por el
Coordinador a la Comisión a través de su carta DE
05675-21, de fecha 15 de noviembre de 2021.
8. Que, en cumplimiento de lo señalado en el inciso
segundo del artículo 96º de la Ley, la Comisión mediante
su Oficio CNE Of. Ord. Nº 835/2021, de 19 de noviembre de
2021, remitió al Ministerio su resolución exenta Nº 493,
de igual fecha, que aprueba Informe Técnico Resultado del
llamado a licitación para la adjudicación de los derechos
de las obras de ampliación condicionadas contempladas en el
decreto exento Nº 171, de 2020 y obras nuevas del decreto
exento Nº 185, de 2020, ambos del Ministerio de Energía.
9. Que, conforme lo expuesto en los considerandos
precedentes, corresponde que este Ministerio dicte el
respectivo decreto a que alude el artículo 96º de la Ley,
fijando en lo pertinente las respectivas condiciones que se
indican en el citado artículo.
Decreto:
1º Fíjanse los derechos y condiciones de ejecución y

explotación, las empresas adjudicatarias, plazos máximos
para la entrada en operación y valor de la transmisión por
tramo (V.A.T.T.) de las obras nuevas contempladas en el
decreto exento Nº 4, de 2019, en el decreto exento Nº 185,
de 2020, del Ministerio de Energía, correspondientes al
Plan de Expansión del año 2017 y año 2019,
respectivamente, y en el decreto exento Nº 418, de 2017,
que fija listado de instalaciones de transmisión zonal de
ejecución obligatoria, necesarias para el abastecimiento de
la demanda, que se indican a continuación, cuya licitación
y adjudicación, en su caso, condicionada con las obras de
ampliación indicadas en el artículo 2º del presente
decreto fue realizada por el Coordinador con arreglo a lo
establecido en el artículo 95º de la ley:
Tabla 1: Obras Nuevas Adjudicadas del Sistema de

Transmisión
2º Fíjanse los propietarios, empresas adjudicatarias

encargadas de la construcción y ejecución, valor de
inversión ("V.I.") adjudicado y plazo máximo para la
entrada en operación de las obras de ampliación
contempladas en el decreto exento Nº 293, de 2018 y en el
decreto exento Nº 171, de 2020, del Ministerio de Energía,
correspondientes al Plan de Expansión del año 2017 y año
2019, respectivamente, que se indican a continuación, cuya
licitación y adjudicación fue realizada por el Coordinador
con arreglo a lo establecido en el artículo 95º de la Ley:
Tabla 2: Obras de Ampliación Adjudicadas del Sistema

de Transmisión NOTA
Los proyectos deberán estar construidos y entrar en

operación, a más tardar, dentro de los plazos
constructivos indicados en las tablas anteriores, contados
desde la publicación del presente Decreto en el Diario
Oficial.
En caso de que el día de entrada en operación de un

determinado proyecto de los indicados anteriormente sea un
día sábado, domingo o festivo, éste deberá ser
prorrogado al primer día hábil siguiente.
3º Fíjanse las características técnicas mínimas de

las obras nuevas señaladas en el artículo 1º.
1. NUEVA LÍNEA 2X110 KV DESDE S/E CALDERA A LÍNEA

1X110 KV CARDONES - PUNTA PADRONES
1.1. Descripción General de la Obra
El proyecto consiste en el seccionamiento de la línea

1x110 kV Cardones - Punta Padrones aproximadamente a 5 kms.
de S/E Punta Padrones, mediante la construcción de una
línea de transmisión de 110 kV, de doble circuito, con
capacidad al menos de 95 MVA por circuito a 35ºC con sol,
de aproximadamente 3 kms. de longitud, hacia la S/E Caldera,
con los respectivos paños de conexión en S/E Caldera, lo
anterior de acuerdo a la potestad establecida en el inciso
final del artículo 87º de la ley.
En la subestación Caldera, la línea se deberá
conectar en la ampliación de barra y plataforma asociada al
proyecto "Ampliación en S/E Caldera" individualizado en el
Decreto Exento Nº 293, de 29 de octubre de 2018, del
Ministerio de Energía, que fija obras de ampliación de los
sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que deben iniciar
su proceso de licitación en los doce meses siguientes,
correspondientes al plan de expansión del año 2017.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y
labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio
de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en el
patio de media tensión, adecuación de las protecciones,
comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de
puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre
otras.
Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores
establecidas en las Bases de Licitación elaboradas por el
Coordinador y en la Oferta Técnica del adjudicatario.
2. NUEVA LÍNEA 1X110 KV CERRILLOS - ATACAMA KOZÁN
El proyecto consiste en la construcción de una nueva

línea de transmisión en 110 kV, de simple circuito, entre
la subestación Cerrillos y la subestación Atacama Kozán,
con una longitud de aproximadamente 10 kms. y una capacidad
de, al menos, 110 MVA por circuito a 35ºC con sol. El
proyecto considera los respectivos paños de conexión en
cada subestación.
En las subestaciones Cerrillos y Atacama Kozán, la
línea se deberá conectar en la ampliación de barra y
plataforma asociada a los proyectos "Ampliación en S/E
Cerrillos" y "Ampliación en S/E Atacama Kozán",
individualizados en el decreto exento Nº 293, de 29 de
octubre de 2018, del Ministerio de Energía, que fija obras
de ampliación de los sistemas de Transmisión Nacional y
Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los
doce meses siguientes, correspondientes al plan de
expansión del año 2017.
de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en el
patio de media tensión, adecuación de las protecciones,
otras.
3. NUEVA LÍNEA 1X110 KV MAITENCILLO - VALLENAR

línea de transmisión en 110 kV entre la subestación
Maitencillo y la subestación Vallenar, de aproximadamente
20 km de longitud, con una capacidad de transporte de, al
menos, 33 MVA a 35ºC con sol. A su vez, el proyecto
considera la construcción de la línea en estructuras de
simple circuito, con sus respectivos paños de línea en la
S/E Vallenar, cuya configuración en 110 kV corresponde a
barra simple, y en la S/E Maitencillo, cuya configuración
en 110 kV corresponde a barra principal seccionada y barra
de transferencia.

de las nuevas instalaciones, tales como sistemas de
comunicaciones, teleprotecciones, SCADA, obras civiles,
montaje, malla de puesta a tierra, pruebas de los nuevos
equipos y modificaciones estructurales y de ferretería, si
estas son necesarias, entre otras.
A su vez, el proyecto contempla todas las tareas,
labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el
suministro a clientes regulados, considerando para ello una
secuencia constructiva que evite o minimice dichas
interrupciones.
4. NUEVA S/E LA LIGUA

subestación denominada La Ligua, para el seccionamiento de
las líneas 2x220 kV Nogales - Los Vilos y 1x110 kV
Quínquimo - Cabildo, con sus respectivos paños de línea.
A su vez, el proyecto considera la instalación de un
transformador de 220/110 kV, 90 MVA con Cambiador de
Derivación Bajo Carga (CDBC), con sus respectivos paños de
transformación en ambos niveles de tensión, y la
instalación de un transformador de 110/23 kV, 30 MVA con
Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), con sus
respectivos paños de transformación en ambos niveles de
tensión.
Además, el proyecto considera que la configuración
del patio de 220 kV de la subestación La Ligua
corresponderá a interruptor y medio, con capacidad de, al
menos, 500 MVA con 75ºC en el conductor y 35ºC temperatura
ambiente con sol, donde se deberán construir cuatro paños
para el seccionamiento de la línea mencionada, un paño
para el transformador y espacio en barra y plataforma
disponible para dos diagonales. Por su parte, la
configuración del patio de 110 kV de la subestación La
Ligua corresponderá a barra principal y barra de
transferencia, con capacidad de, al menos, 300 MVA, con
75ºC en el conductor y 35ºC temperatura ambiente con sol,
donde se deberán construir dos paños para el
seccionamiento de la línea de 110 kV mencionada, un paño
para el transformador, un paño acoplador y un paño para el
transformador de retiro.
Adicionalmente, el proyecto considera la construcción
de un patio en 23 kV, en configuración barra simple,
contemplándose un paño para la conexión del
transformador, tres paños para alimentadores, un paño para
transformadores de medida y un paño para la conexión de
los servicios auxiliares de la subestación.
El proyecto contempla todas las tareas, labores y obras
necesarias para evitar interrupciones en el suministro a
clientes regulados, debiendo considerarse para ello una
interrupciones.
El proyecto incluye también todas las obras,

modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como
adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las
protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje,
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos,
entre otras.
La subestación se deberá emplazar dentro de un radio
de 4 kilómetros desde la intersección de las líneas a
seccionar.
La disposición de los edificios, equipos, estructuras
y otros elementos que conformen la subestación, deberá
permitir que las expansiones futuras se realicen de manera
adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin
interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando
generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de
las barras.
Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la
compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la
ejecución del proyecto, de las instalaciones, y de la
disposición de los equipos en la subestación, de manera
tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación,
así como también el cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa vigente en relación al acceso abierto a las
instalaciones de transmisión.
Por su parte, será de responsabilidad de los
propietarios de las diferentes instalaciones de generación
y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones
que se requieran en sus propias instalaciones para efectos
de la ejecución del proyecto. En este sentido, es de
responsabilidad y costo de los propietarios de las
instalaciones existentes efectuar las adecuaciones que se
requieran en ellas producto de las obras nuevas, y que no se
encuentren incorporadas en el alcance del presente proyecto.
5. NUEVA S/E SECCIONADORA LOS POETAS Y NUEVA LÍNEA

1X66 KV ALGARROBO - LOS POETAS

subestación, denominada Los Poetas, para el seccionamiento
de la línea 1x66 kV Tap Algarrobo - Las Balandras en las
cercanías del actual Tap El Manzano, con sus respectivos
paños de línea, y la construcción de una nueva línea de
simple circuito en 66 kV y, al menos, 40 MVA de capacidad de
transmisión a 35ºC temperatura ambiente con sol, entre la
nueva subestación Los Poetas y la subestación Tap
Algarrobo. A su vez, el proyecto considera el traslado de la
línea 1x66 kV Tap El Manzano - El Totoral, mediante la
desconexión del extremo en el Tap El Manzano para su
posterior conexión a la nueva subestación Los Poetas.
del patio de 66 kV de la subestación Los Poetas
corresponderá a barra simple y barra de transferencia, con
capacidad de, al menos, 300 MVA, con 75ºC en el conductor y
35ºC temperatura ambiente con sol, donde se deberán

construir dos paños para el seccionamiento de la línea
1x66 kV Tap Algarrobo - Las Balandras, un paño para el
traslado de la línea desde la subestación El Totoral y
paño para la nueva línea.
El proyecto contempla todas las tareas, labores y obras
interrupciones.
El proyecto incluye también todas las obras,
modificaciones y labores necesarias para la ejecución y
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como
adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las
protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje,
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos,
entre otras.
de 3 kilómetros desde el Tap El Manzano.
las barras.
6. NUEVA S/E SECCIONADORA BAJA CORDILLERA

subestación denominada Baja Cordillera, para el
seccionamiento de las líneas 2x220 kV Alto Jahuel - Los
Almendros, 2x110 kV Florida - La Reina y 2x110 kV Tap Las
Vizcachas - Florida, con sus respectivos paños de línea. A
su vez, el proyecto considera la instalación de un banco de
autotransformadores de 220/110 kV, 400 MVA con Cambiador de
Derivación Bajo Carga (CDBC) más unidad de reserva
automatizada, con sus respectivos paños de transformación

en ambos niveles de tensión.
Además, el proyecto considera que la configuración de
los patios de 220 kV y 110 kV de la nueva subestación Baja
Cordillera corresponderá a interruptor y medio, con
capacidad de, al menos, 500 MVA con 75ºC en el conductor y
construir dos diagonales para el seccionamiento de las
líneas de 220 kV, cuatro diagonales para el seccionamiento
de las líneas de 110 kV, y un paño para el transformador.
La subestación se deberá emplazar, aproximadamente, a
13,5 km al sur de la subestación Los Almendros, en algún
punto cercano al lugar donde confluyen las líneas a
seccionar.
las barras. A su vez, el proyecto contempla todas las
tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados,
considerando para ello una secuencia constructiva que evite
o minimice dichas interrupciones.
de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los
patios respectivos, adecuación de las protecciones,
otras.
Asimismo, respecto a la coordinación de las obras,
será responsabilidad de los propietarios de las diferentes
instalaciones de generación y/o transporte, efectuar las
adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones,
producto de las obras nuevas. En este sentido, es de
7. NUEVO EQUIPO DE COMPENSACIÓN REACTIVA (NCER AT)
El proyecto consiste en la instalación de un equipo de

compensación estática de potencia reactiva de, al menos,
200 MVAr de capacidad de inyección de reactivos en la barra

de 220 kV de la S/E Maipo.
El proyecto considera la construcción de una nueva
bahía GIS e instalaciones comunes en el patio de 220 kV de
la subestación, cuya configuración corresponde a doble
barra más barra de transferencia, de manera de permitir la
conexión del nuevo equipo.
otras.
interrupciones.
8. NUEVA LÍNEA 1X66 KV PORTEZUELO - ALCONES

línea de transmisión en 66 kV entre las subestaciones
Portezuelo y Alcones, con una capacidad de, a lo menos, 60
MVA a 35ºC con sol.
A su vez, el proyecto considera la construcción de la
línea en estructuras de simple circuito, con sus
respectivos paños de línea en la S/E Portezuelo, cuya
configuración en 66 kV corresponde a barra simple
seccionada y, en la S/E Alcones, cuya configuración en 66
kV corresponde a barra simple.
interrupciones.
9. NUEVA S/E EL RUIL

subestación denominada El Ruil, para el seccionamiento de
las líneas 1x66 kV Talca - La Palma y 1x66 kV Talca - San

Clemente, con sus respectivos paños de línea. A su vez, el
proyecto considera la instalación de un transformador de
66/15 kV, 30 MVA con Cambiador de Derivación Bajo Carga
(CDBC), con sus respectivos paños de transformación en
ambos niveles de tensión.
del patio de 66 kV de la subestación El Ruil corresponderá
a barra principal seccionada y barra de transferencia, con
capacidad de, al menos, 300 MVA con 75ºC en el conductor y
construir cuatro paños para el seccionamiento de las
líneas mencionadas, un paño acoplador, un paño
seccionador y un paño para el transformador.
Adicionalmente, el proyecto considera la construcción
de una nueva sala de celdas en 15 kV, en configuración
barra simple, contemplándose un paño para la conexión del
nuevo transformador, seis paños para alimentadores, un
paño para transformadores de medida y un paño para la
conexión de los servicios auxiliares de la subestación.
La subestación se deberá emplazar, aproximadamente, a
2 km de la S/E Talca siguiendo el tendido de la línea 1x66
kV Talca - La Palma, dentro de un radio de 3 kilómetros
desde dicho punto al poniente.
las barras. A su vez, el proyecto contempla todas las
tareas, labores y obras necesarias para evitar
interrupciones en el suministro a clientes regulados,
considerando para ello una secuencia constructiva que evite
o minimice dichas interrupciones.
otras.
Asimismo, respecto a la coordinación de las obras,
será responsabilidad de los propietarios de las diferentes
instalaciones de generación y/o transporte, efectuar las
adecuaciones que se requieran en sus propias instalaciones,
producto de las obras nuevas. En este sentido, es de

10. NUEVA S/E SECCIONADORA EPULEUFU

subestación denominada Epuleufu, para el seccionamiento de
las líneas 1x66 kV Angol - Los Ángeles y 1x220 kV Celulosa
Pacífico - Santa Fe, con sus respectivos paños de línea.
A su vez, el proyecto considera la instalación de un
transformador de 220/66 kV, 90 MVA con Cambiador de
transformación en ambos niveles de tensión.
del patio de 220 kV de la subestación Epuleufu
corresponderá a interruptor y medio, con capacidad de, al
menos, 500 MVA con 75ºC en el conductor y 35ºC temperatura
ambiente con sol, donde se deberán construir dos paños
para el seccionamiento de la línea de 220 kV mencionada, un
paño para el transformador y espacio en barra para la
conexión de la línea 1x66 kV Angol - Epuleufu. A su vez,
la configuración del patio de 66 kV de la subestación
Epuleufu corresponderá a doble barra principal y barra de
transferencia, con capacidad de, al menos, 300 MVA con 75ºC
en el conductor y 35ºC temperatura ambiente con sol, donde
se deberán construir dos paños para el seccionamiento de
la línea de 66 kV mencionada y un paño para el
transformador, un paño acoplador y un paño seccionador.
otras.
Se incluyen también todas las tareas, labores y obras
interrupciones.
de 3 kilómetros desde la intersección de las líneas a
seccionar.
las barras.

11. NUEVA LÍNEA 1X66 KV ANGOL – EPULEUFU

línea de transmisión en 66 kV entre las subestaciones
Angol y Epuleufu, con una capacidad de, a lo menos, 63 MVA a
30ºC con sol. A su vez, el proyecto considera la
construcción de la línea en estructuras de simple
circuito, con sus respectivos paños de línea en ambas
subestaciones.
interrupciones.
12. NUEVA LÍNEA 2X220 KV GAMBOA – CHONCHI ENERGIZADA

EN 110 KV, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO

2x220 kV entre la S/E Gamboa y la S/E Chonchi, energizada en
110 kV, con el tendido del primer circuito. La capacidad de
la línea deberá ser de, a lo menos, 90 MVA por circuito.
El proyecto incluye los respectivos paños de línea en
las subestaciones mencionadas y como también todas las
obras, modificaciones y labores necesarias para la
ejecución y puesta en servicio, tales como comunicaciones,
teleprotecciones, SCADA, obras civiles, montaje, pruebas de
los nuevos equipos, adecuaciones en el patio de media
tensión, entre otras.

4º Fíjanse las características técnicas mínimas de

las obras de ampliación señaladas en el artículo 2º.
1. AMPLIACIÓN EN S/E CALDERA
El proyecto consiste en el cambio de configuración del

patio de 110 kV de la subestación Caldera a barra principal
con barra transferencia, la incorporación del paño de la
línea 1x110 kV Galleguillos - Caldera, y espacio disponible
para la conexión de la obra "Nueva Línea 2x110 kV desde
S/E Caldera a Línea 1x110 kV Cardones - Punta Padrones".
Además, el proyecto considera la modificación del
paño de 110 kV del transformador existente para conectarse
a la nueva configuración de barra de la subestación. El
proyecto considera la ampliación de plataforma e
instalaciones comunes de S/E Caldera dejando, al menos,
espacio para dos paños para futuros proyectos.
El proyecto incluye la compra de terreno, como todas
las obras, modificaciones y labores necesarias para la
ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones,
tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA,
obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas
de los nuevos equipos, entre otras.
2. AMPLIACIÓN EN S/E ATACAMA KOZÁN
El proyecto consiste en la ampliación de la

subestación Atacama Kozán, para la incorporación del
paño de línea de la obra "Nueva Línea 1x110 kV Cerrillos
- Atacama Kozán". El proyecto considera la ampliación de
barra y plataforma e instalaciones comunes de S/E Atacama
Kozán, de acuerdo a la potestad establecida en el inciso
final del artículo 87º de la ley.
otras.
3. AMPLIACIÓN EN S/E CERRILLOS
El proyecto consiste en el cambio de configuración del

patio de 110 kV de la subestación Cerrillos a barra
principal con barra transferencia, la incorporación del
paño de la línea 1x110 kV Cerrillos - Copayapu y de la
línea 1x110 kV Cerrillos - Los Loros, y la conexión de la
obra "Nueva línea 1x110 kV Cerrillos - Atacama Kozán".
Además, el proyecto considera la modificación del paño de
110 kV del transformador existente para conectarse a la
nueva configuración de barra. Adicionalmente, el proyecto
considera la ampliación de plataforma e instalaciones
comunes de S/E Cerrillos dejando espacio para a lo menos dos
paños para futuros proyectos.
El proyecto incluye la compra de terreno, como todas
las obras, modificaciones y labores necesarias para la
ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones,
tales como adecuaciones en los patios respectivos,
adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA,
obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas
de los nuevos equipos, entre otras.
4. AMPLIACIÓN EN S/E VALLENAR (NTR ATMT)
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la

S/E Vallenar, mediante la instalación de un nuevo
transformador 110/13,8 kV, 30 MVA con Cambiador de
transformación en ambos niveles de tensión. A su vez, el
proyecto considera la ampliación de la barra principal
asociada a la conexión de los transformadores e
instalaciones comunes del patio de 110 kV de la
subestación, cuya configuración corresponde a barra
simple, de manera de permitir la conexión del nuevo
transformador a la barra ampliada.
Además, se considera la conexión de la línea 1x110
kV Vallenar - Edén a la barra principal y la desconexión
de la unión entre la barra principal y barra auxiliar de
110 kV.
Adicionalmente, el proyecto considera la ampliación
del patio en 13,8 kV, en configuración barra simple, de
manera de permitir la conexión del nuevo transformador más
dos paños para alimentadores de media tensión y un paño
para independizar la conexión de los transformadores
existentes.
Finalmente, el proyecto considera la incorporación de
paños en 110 kV para los transformadores existentes.
otras.

interrupciones.
5. AMPLIACIÓN EN S/E MAITENCILLO 110 KV (BPS+BT)
El proyecto consiste en la ampliación de la barra e

instalaciones comunes de la sección de barra Nº1 del patio
de 110 kV de la subestación, cuya configuración
corresponde a barra principal seccionada y barra de
transferencia, para una nueva posición, junto con la
instalación de un nuevo paño de línea en dicha sección
de barra.
Adicionalmente, el proyecto considera el cambio de la
acometida de la línea 1x110 kV Maitencillo - Las
Compañías, la cual se encuentra actualmente conectada a la
sección de barra Nº2 de la subestación, de forma tal que
dicho circuito se conecte al nuevo paño de línea instalado
en la sección de barra Nº1, dejando el espacio disponible
para permitir la conexión de la obra "Nueva Línea 1x110 kV
Maitencillo - Vallenar".
otras.
interrupciones.
6. AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV ALTO JAHUEL –

BAJA CORDILLERA
El proyecto consiste en el aumento de capacidad de

transmisión de la línea 2x220 kV existente entre la
subestación Alto Jahuel y la futura subestación Baja
Cordillera. El aumento de capacidad se realizará mediante
el cambio del actual conductor por un conductor de alta
temperatura y baja flecha con capacidad de transmisión de,
al menos, 800 MVA a 35ºC con sol.

otras.
interrupciones.
7. AMPLIACIÓN EN S/E ALCONES Y HABILITACIÓN PAÑO

LÍNEA 1X66 KV MARCHIGÜE – ALCONES EN S/E ALCONES
El proyecto consiste en la ampliación de la barra de

66 kV de la subestación Alcones en una posición, en
configuración barra simple, de manera de permitir la
conexión de la nueva línea 1x66 kV Portezuelo - Alcones.
Adicionalmente, el proyecto contempla completar el
paño de la línea 1x66 kV Marchigüe – Alcones en el
extremo de S/E Alcones, reutilizando la infraestructura
existente en dicha subestación, y manteniendo su
configuración en barra simple.
otras.
interrupciones.
8. AMPLIACIÓN EN S/E ANGOL 66 KV (BS)
El proyecto consiste en la ampliación de la barra e

instalaciones comunes del patio de 66 kV de la subestación,
cuya configuración corresponde a barra simple, para una
nueva posición, de manera de permitir la conexión de la
nueva línea 1x66 kV Angol - Epuleufu incluida en el decreto
exento Nº 185 de 2020 del Ministerio de Energía.
otras.

interrupciones.
5º Fíjase el Valor Anual de la Transmisión por Tramo

("V.A.T.T.") de las obras de ampliación indicadas en el
artículo 2º. Conforme a lo informado por la Comisión en
su informe técnico, a continuación, se indican el
V.A.T.T., el A.V.I., el C.O.M.A., el A.E.I.R. y los A.V.I.
calculados respecto al V.I. adjudicado:
Tabla 3: Valor Anual de la Transmisión por Tramo de

obras de ampliación
6º Fíjanse las siguientes fórmulas de indexación.
El A.V.I. y C.O.M.A. que conforman el V.A.T.T. de las

obras nuevas adjudicadas se reajustará anualmente, en
dólares, según las siguientes fórmulas de indexación:
Por su parte, para el caso de las obras de ampliación

adjudicadas, el A.V.I., C.O.M.A. y A.E.I.R. se reajustará
anualmente, en dólares, según las siguientes fórmulas de
indexación:
Donde, para las fórmulas anteriores:
IPCk Valor del Índice de Precios al Consumidor del

segundo mes anterior al mes k, publicado por el Instituto
Nacional de Estadísticas.
DOLk Promedio del Precio del Dólar Observado del
segundo mes anterior al mes k, publicado por el Banco
Central.
CPIk Valor del índice Consumer Price Index (All Urban
Consumers), del segundo mes anterior al mes k, publicado por
el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los
Estados Unidos. (Código BLS: CUUR0000SA0).
tk Tasa de impuestos a las utilidades de primera
categoría aplicables a contribuyentes sujetos al artículo
14 letra B) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en el
segundo mes anterior al mes k.
AVIn,0 ON Valor del A.V.I. que compone el V.A.T.T. de la
obra nueva n, indicado en el artículo 1º del presente
decreto.
COMAn,0 ON Valor del C.O.M.A. que compone el V.A.T.T. de la
obra nueva n, indicado en el artículo 1º del presente
decreto.
AVIn,0 OA Valor del A.V.I. que compone el V.A.T.T. de la
obra de ampliación n, indicado en el artículo 5º del
presente decreto.
COMAn,0 OA Valor del C.O.M.A. que compone el V.A.T.T. de la
presente decreto.
AEIRn,0 OA Valor del A.E.I.R. que compone el V.A.T.T. de la
presente decreto.
Los coeficientes
Tabla 4: Coeficientes de indexación para obras de

ampliación
Respecto al subíndice 0 de las fórmulas anteriores,

éste corresponde al segundo mes anterior al mes del último
día de recepción de ofertas, con el fin de conformar los
valores base de los índices, de forma tal que, al mes de la
entrega de oferta, la aplicación de la fórmula de
indexación para el A.V.I. y C.O.M.A. dé como resultado el
A.V.I. y C.O.M.A. que conforman el V.A.T.T.
Los valores base para los índices antes definidos
corresponden a los que a continuación se indican:
Tabla 5: Valores base para índices
7º Fíjase el régimen y período de remuneración de

los proyectos obras nuevas.
El pago del V.A.T.T. señalado en el artículo 1º del
presente decreto y su fórmula de indexación constituirán
la remuneración del adjudicatario de la obra nueva
respectiva y se aplicará durante cinco períodos tarifarios
a partir de su entrada en operación, transcurridos los
cuales las instalaciones y su valorización deberán ser
revisadas y actualizadas en el proceso de tarificación de
la transmisión correspondiente.
8º Fíjase el régimen y período de remuneración de

los proyectos obras de ampliación.
El propietario de la obra de ampliación será el
responsable de pagar al respectivo adjudicatario de la obra
el valor de la adjudicación, de acuerdo con los V.I.
señalados en el artículo 2º del presente decreto, según
lo establecido en las bases de licitación y en el contrato
respectivo.
El pago del A.V.I., C.O.M.A. y A.E.I.R. señalados en
el artículo 5º y las fórmulas de indexación del
artículo 6º, ambos del presente decreto, constituirán la
remuneración del propietario de la respectiva obra de
ampliación.
El pago del A.V.I. se aplicará durante cinco períodos
tarifarios a partir de la entrada en operación de la obra
de ampliación, transcurridos los cuales las instalaciones y
su valorización deberán ser revisadas y actualizadas en el
proceso de valorización de la transmisión correspondiente.
El C.O.M.A. determinado para cada obra será remunerado
hasta la entrada en vigencia del decreto tarifario
correspondiente al período 2024 - 2027, o al período que
corresponda, de acuerdo a lo establecido en el penúltimo
inciso del artículo 99º de la Ley General de Servicios
Eléctricos, período en el cual el C.O.M.A. se determinará
de acuerdo a lo que indiquen las respectivas bases que
regulen el estudio de valorización a que hace referencia el
artículo 107º de la Ley. Lo mismo aplicará para el
A.E.I.R, según lo establecido en el literal d. del
artículo 49 del decreto Nº 10 de 2019, del Ministerio de
Energía, que aprueba Reglamento de calificación,
valorización, tarificación y remuneración de las
9º Fíjase términos y condiciones adicionales para la

correcta ejecución de las obras nuevas.
1. Hitos relevantes
Las empresas adjudicatarias deberán cumplir con todas
las exigencias que deriven de las respectivas bases de
licitación, en particular, las empresas adjudicatarias
deberán cumplir con los siguientes hitos relevantes de
ejecución de las respectivas obras.

i. Hito Relevante Nº 1: Memorias de Cálculo y
Documentos técnicos de diseño que determinan las
especificaciones principales del proyecto.
Corresponde a la entrega de las Memorias de Cálculo y
Documentos técnicos de diseño que determinan las
especificaciones principales del proyecto las cuales
deberán cumplir con las características técnicas y normas
aplicables, y garantizar el correcto funcionamiento de las
instalaciones cuando se conecten al Sistema Eléctrico
Nacional (SEN).
Para estos efectos, las memorias de cálculo para el
dimensionamiento de las instalaciones serán establecidas
por el Coordinador, de acuerdo con las características de
cada proyecto. Así, como mínimo, el adjudicatario deberá
considerar lo siguiente:
a. Memoria de Cálculo de Capacidad de Interruptores

(MCC)
b. Memoria de Cálculo para la Coordinación de
Aislamiento (MCA)
c. Memoria de Cálculo de Capacidad de Barras (MCB)
d. Memoria de Cálculo de Malla a Tierra (MMT)
e. Memoria de Cálculo de Burden y Saturación
Magnética de los TT/CC (MSM)
f. Memoria de Cálculo de Desbalance de Tensiones (MDT)
g. Voltajes Transitorios de Recuperación (TRV/RRRV).
En la siguiente tabla se presenta, para cada proyecto,

el listado mínimo de memorias de cálculo que serán
requeridos al adjudicatario para el cumplimiento del Hito
Relevante Nº 1.
Tabla 6: Listado de memorias de cálculo preliminares

por proyecto
El Coordinador notificará al adjudicatario cuando

corresponda realizar algún estudio adicional como parte del
proceso de auditoría de cada obra.
Además, la entrega de las memorias de cálculo
listadas en la Tabla 6 deberá ser acompañada de los
siguientes antecedentes técnicos para la aprobación de
este Hito:
a. Diagrama unilineal funcional (DUF), desarrollado en

función de las exigencias de diseño solicitadas por la
NTSyCS versión diciembre 2019 en su capítulo Nº3 donde se
representen todas las instalaciones existentes y proyectadas
(en caso de que corresponda), y que contenga vías de
disparo, los esquemas de control, protección,
teleprotección, SCADA, telecomunicaciones y medida del
proyecto, en formato dwg.
b. Plano de disposición de equipos eléctricos (DEE),
planta y secciones de las subestaciones (que contenga
equipos eléctricos, disposición de barras, vías de
circulación internas, salas de control, distancias
eléctricas mínimas, etc.) según norma IEC/IEEE, en
formato dwg.
c. Plano de ubicación general en terreno (UGT):
Emplazamiento de la subestación ubicado en el terreno
seleccionado con imagen georreferenciada (que contenga
equipos eléctricos, vértices y cuadro de coordenadas de la
subestación, llegada de líneas, perímetros, vías de
circulación, salas de control, etc.). en formato dwg y pdf
de buena calidad (legible, mínimo 600 dpi).
d. Hojas Técnicas de Características Garantizadas
(HCTG): Hojas técnicas de los equipos primarios
(transformador de poder, reactores, interruptores,
desconectadores, transformadores de medida, aisladores,
pararrayos, transformadores para SSAA, cargador
rectificador, banco de baterías y grupo electrógeno) con
todas las características técnicas garantizadas,
eléctricas y constructivas del equipo en formato xls. y
pdf. de buena calidad (legible, mínimo 300 dpi). En caso de
que se determine que faltase algún valor específico por
incluir en las correspondientes hojas, el Coordinador podrá
solicitar la inclusión de este en concordancia con las
exigencias de diseño contenidas en la NTSyCS versión
diciembre 2019.
Los documentos mencionados en los literales a, b, c y d

deberán ser entregados en la fase de ingeniería Básica
del proyecto en revisión (0), o equivalente, aprobada para
iniciar la ingeniería de detalle. La entrega de estos
antecedentes en una revisión distinta a la indicada podrá
ser causal de no aprobación del Hito Nº1 del proyecto.
El cumplimiento del hito será verificado y aprobado
por el Coordinador cuando se hayan corregido y subsanado
todas las observaciones realizadas a las memorias de
cálculo, así como las observaciones contenidas en el
Informe Revisión de Ingeniería (RID) que guarda relación
con la revisión técnica - normativa de los planos (DUF,
DEE, UGT). Adicionalmente, para la aprobación del hito, el
Coordinador deberá aprobar las Hojas de Características
Garantizadas (HCTG). Para lo anterior, el adjudicatario
deberá presentar sus memorias de cálculo, planos y HCTG
con al menos 45 días hábiles de anticipación al
vencimiento del plazo del cumplimiento del hito. Este plazo
no incluye la revisión realizada por parte del Coordinador,
por lo tanto, el adjudicatario deberá entregar la
información y realizar las gestiones con la debida
anticipación.
II. Hito Relevante Nº 2: Inicio de Construcción
Corresponde al cumplimiento de las condiciones

necesarias para el inicio de la construcción de las obras,
entre las que se consideran las siguientes:
a. Emisión de las Órdenes de Compra de Suministros.

La comprobación del cumplimiento de este aspecto se
efectuará mediante la emisión de las órdenes de compra
según el tipo de proyecto, distinguiéndose los siguientes
casos:
1. Proyectos que contemplan faenas en subestaciones:

100% de los equipos primarios contemplados en el proyecto
(transformadores de poder, de medida y de SSAA, reactores,
interruptores, desconectadores, aisladores, pararrayos,
entre otros) y el 100% de las estructuras altas y bajas de
la subestación.
2. Proyectos que contemplan faenas en líneas de
transmisión, contemplando enlaces, tramos de seccionamiento
y bypass, entre otras: 100% de los siguientes ítems:
conductor, estructuras metálicas, aisladores.
b. Obtención de la resolución de Calificación

Ambiental y Permisos Sectoriales. Corresponde a la
obtención de la Resolución de Calificación Ambiental de
cada proyecto, en conformidad a lo dispuesto en la ley Nº
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su
Reglamento, esto es, a la aprobación por parte de
organismos competentes, del Estudio o Declaración de
Impacto Ambiental, según sea el caso, que debe presentar el
adjudicatario del proyecto.
Se comprobará el cumplimiento del hito, para cada
proyecto, mediante la verificación de la emisión de dicha
resolución. De la misma forma, se entenderá cumplida esta
actividad, dentro del presente Hito, si el proyecto no
reúne las características para someterse al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo cual se
acreditará con la correspondiente resolución del organismo
ambiental competente que se pronuncie sobre la consulta de
pertinencia de ingreso al SEIA, realizada por el
adjudicatario de la obra.
También se deberá acreditar la obtención de los
permisos sectoriales necesarios para el inicio de la
construcción de la obra.
c. Admisibilidad de la Solicitud de Concesión
Definitiva. En el caso de corresponder, se deberá acreditar
la admisibilidad de la solicitud de concesión definitiva,
presentada ante la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, en virtud de lo dispuesto en la ley Nº
20.701, que introdujo modificaciones a la Ley General de
Servicios Eléctricos en materia de procedimiento para
otorgar concesiones eléctricas. Se comprobará el
cumplimiento del Hito con la verificación de la emisión de
la resolución respectiva por parte de la Superintendencia
que declara dicha admisibilidad. En el caso que se realicen
solicitudes de concesión para distintos tramos de una
línea, se deberán presentar las resoluciones de
admisibilidad para cada uno de los tramos que componen el
proyecto.
d. Seguros Contratados. Se verificará para cada
proyecto, mediante la acreditación del Seguro de

Responsabilidad Civil por daños a terceros, señalado en el
numeral 5.4 y del Seguro de Todo Riesgo Construcción y
Montaje, señalado en el numeral 5.5, ambos numerales de las
Bases de Ejecución de Obras Nuevas elaboradas por el
Coordinador para el proceso.
El cumplimiento del hito será aprobado por el

Coordinador considerando el informe de verificación de
cumplimiento entregado por la auditoría técnica, una vez
que el adjudicatario haya corregido y subsanado todas las
observaciones realizadas.
Para estos efectos, el adjudicatario entregará al
Auditor, en tiempo y forma, toda la información relevante
que permita verificar el cumplimiento del hito relevante
con, al menos, 2 meses de anticipación a la fecha de
cumplimiento del hito respectivo.
Será responsabilidad del adjudicatario obtener todos
los permisos necesarios para el inicio de la construcción
del proyecto.
iii. Hito Relevante Nº 3: Verificación de Equipos en

Fábrica y Calificación Sísmica
Corresponde a la verificación, por parte de la
auditoría técnica, del informe final de pruebas en
fábrica de los equipos mayores del proyecto, tales como
interruptores, desconectadores, bushings y aisladores,
transformadores de poder, filtros, transformadores de
medida, pararrayos, entre otros, los cuales deben cumplir
con las características técnicas establecidas en órdenes
de compra, las normas aplicables y lo establecido en las
bases de licitación.
Los tipos y cantidades de ensayos en fábrica, sus
normas y laboratorios a considerar, así como la cantidad y
equipos a ensayar considerados para el cumplimiento del hito
serán determinados con base en la norma de fabricación de
los referidos equipos. Los costos asociados a los ensayos y
pruebas serán íntegramente responsabilidad y cargo del
adjudicatario.
Adicionalmente para el cumplimiento de este hito se
considerará la verificación del comportamiento sísmico de
los equipos, las estructuras de soporte y fundaciones de
acuerdo con los criterios de diseño sísmico, según la
NTSyCS y las recomendaciones en referencia CIGRE "Lecciones
y recomendaciones para el sector eléctrico derivadas del
terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile". Para ello, el
adjudicatario deberá presentar las memorias de cálculo
sísmico de las estructuras y fundaciones definidas en la
ingeniería del proyecto, las pruebas sísmicas realizadas a
los equipos durante pruebas FAT (o certificaciones emitidas
por el fabricante), y una certificación de la calificación
sísmica del conjunto equipo - estructura - fundación,
realizada por un experto sísmico contratado por el
adjudicatario.
El cumplimiento de este hito relevante será aprobado
por el Coordinador considerando el informe de verificación
de cumplimiento entregado por la auditoría técnica, una
vez que el adjudicatario haya corregido y subsanado todas
las observaciones realizadas.

con, al menos 2 meses de anticipación a la fecha de
iv. Hito Relevante Nº 4: Construcción de las

Fundaciones
La verificación del cumplimiento del hito se
efectuará mediante la inspección en terreno por parte del
personal de la Auditoría Técnica del avance en la
construcción, distinguiéndose los siguientes casos según
el tipo de proyecto:
a. Proyectos que contemplan faenas en subestaciones: se

verificará la terminación de la construcción de la
totalidad de las fundaciones para todos los equipos
primarios y para todas las estructuras altas y bajas, listas
para montaje.
b. Proyectos que contemplan faenas en líneas de
transmisión, contemplando enlaces, tramos de seccionamiento
y bypass, entre otras: para los casos que aplique la
construcción de fundaciones, el cumplimiento del hito se
verificará con la terminación de la construcción de al
menos un 50% de las fundaciones de las estructuras de las
líneas, listas para montaje. Para los casos que aplique la
instalación de postes de hormigón, el cumplimiento del
hito se verificará con la instalación de al menos un 50%
de los postes, junto con el aplomado de estos y la
compactación de material de relleno hasta la cota del
terreno. En caso de líneas en las que se apliquen tanto la
construcción de fundaciones para estructuras como la
instalación de postes de hormigón, el hito se verificará
cuando se cumplan simultáneamente las condiciones antes
descritas para cada tipo de estructura.
Los criterios para determinar la condición de
terminación de la construcción de una fundación, la
instalación de postes y el soterramiento de líneas serán
determinados y acordados entre el adjudicatario y el Auditor
Técnico, y aprobados por el Coordinador. El diseño y
construcción de fundaciones deberá ajustarse a lo indicado
en las especificaciones técnicas generales indicadas en las
Bases de Ejecución de Obras Nuevas sección 6
"Especificaciones y Particularidades Técnicas de las obras"
elaboradas por el Coordinador para el señalado proceso de
licitación.
Previo a la visita de inspección en terreno por parte
del Auditor Técnico, el adjudicatario deberá hacer entrega
oportuna al Auditor de los protocolos de recepción conforme
por la Inspección Técnica de las fundaciones terminadas de
las correspondientes instalaciones que serán sometidas a la
inspección del Auditor.
El Coordinador aprobará el cumplimiento del hito,
considerando el informe de verificación de cumplimiento
entregado por el Auditor Técnico, una vez que el
adjudicatario haya corregido y subsanado todas las

v. Hito Relevante Nº 5: Verificación de Equipos en

Sitio
Corresponde al ensayo y/o pruebas en obra de los
equipos de alta tensión de las Obras Nuevas, tales como
interruptores, aisladores, transformadores de poder,
transformadores de medida, cable aislado de alta tensión,
entre otros, todos los cuales deben cumplir con las
características técnicas y las normas aplicables. Los
tipos y cantidad de ensayos, sus normas y laboratorios a
considerar, así como la cantidad y equipos a ensayar
considerados para el cumplimiento del hito serán
determinados y acordados entre el adjudicatario y el Auditor
Técnico, aprobados por el Coordinador, de acuerdo con el
tipo de proyecto que se trate y la envergadura de este. Los
tipos y cantidad de ensayos mínimos a realizar deberán
ajustarse a lo indicado en las especificaciones técnicas
generales indicadas en las Bases de Ejecución de Obras
Nuevas sección 6 "Especificaciones y Particularidades
Técnicas de las obras" elaboradas por el Coordinador para
el señalado proceso de licitación.
El Auditor Técnico verificará el cumplimiento del
hito mediante la recepción conforme de los documentos que
contienen la verificación y aprobación del adjudicatario
de las pruebas sobre los equipos.
cumplimiento entregado por el Auditor Técnico, una vez que
el adjudicatario haya corregido y subsanado todas las
Los costos asociados a los ensayos y pruebas serán
íntegramente de responsabilidad y cargo de cada
adjudicatario.
vi. Hito Relevante Nº 6: Entrada en Operación

Corresponde al fin del período de puesta en servicio y
entrada en operación de la obra declarada por el
Coordinador, de acuerdo con lo señalado en el inciso
séptimo del artículo 72º-17 de la Ley y en la normativa
correspondiente. Se comprobará el cumplimiento del hito,
para el proyecto o para cada una de las etapas del
respectivo proyecto, si corresponde, mediante:
a. El documento del Coordinador mediante el cual

declara el fin del período de puesta en servicio y la
entrada en operación de la instalación;
b. La presentación de una póliza de seguro y/o la
certificación de la cobertura de un seguro de
responsabilidad civil por daños a terceras personas y/o su
propiedad como consecuencia de accidentes que ocurran
durante la explotación del proyecto, señalado en las Bases

de Ejecución de Obras Nuevas elaboradas por el Coordinador
para el señalado proceso de licitación; y
c. La presentación por el adjudicatario de un
documento de compromiso de fechas para resolver aquellos
aspectos pendientes identificados por el Auditor Técnico y
que forman parte de la correcta y completa ejecución del
proyecto.

cumplimiento entregado por el Auditor Técnico, una vez que
el adjudicatario haya corregido y subsanado todas las
Sin perjuicio los plazos de cumplimiento de los hitos,
el adjudicatario podrá proponer fundadamente la
modificación de las fechas comprometidas sólo una vez para
cada uno de los cinco primeros Hitos Relevantes, mediante
solicitud por escrito, a más tardar 45 días corridos antes
del vencimiento del plazo señalado para cada hito en el
presente informe, la cual podrá ser aprobada por el
Coordinador.
En caso de que éste apruebe los cambios solicitados,
éstos deberán ser informados por el Coordinador al
Ministerio, la Comisión y a la Superintendencia, a más
tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a su
aceptación. Para tal efecto, el adjudicatario se obliga a
renovar la garantía correspondiente, establecida en las
Bases de Ejecución de Obras Nuevas elaboradas por el
Coordinador para el señalado proceso de licitación, con un
plazo de vigencia de 60 días corridos adicionales a la
nueva fecha de término que se convenga del Hito modificado.
El adjudicatario deberá hacer entrega de esta nueva
boleta de garantía al Coordinador para su custodia, dentro
de los 10 días hábiles de comunicada la aprobación de la
modificación de la fecha de cumplimiento del hito, fecha en
la que también deberá presentar una nueva escritura
pública promesa de cumplimiento de plazos de acuerdo con lo
indicado en el Anexo 2 de las Bases de Licitación
elaboradas por el Coordinador para el señalado proceso de
licitación. En caso de que esto no ocurra, el Coordinador
deberá, dentro de los 5 días hábiles siguientes, informar
tal situación a la Comisión, a la Superintendencia y al
Ministerio, remitiendo a este último las garantías para su
cobro.
A partir de lo descrito anteriormente y considerando la

documentación para los proyectos presentados por sus
respectivos adjudicatarios, las fechas para el cumplimiento
de los Hitos Relevantes, consideradas en días corridos
desde la publicación del decreto de adjudicación al que
hace referencia el artículo 96º de la Ley, se resumen en
la siguiente tabla:
Tabla 7: Fecha de Cumplimiento de Hitos Relevantes
2. Auditoría técnica de los proyectos.

Para cada obra nueva adjudicada, el Coordinador
contratará oportunamente una auditoría y seguimiento
técnico que acompañará el desarrollo de la obra durante
la etapa de ejecución y doce meses posterior a la entrada
en operación. La auditoría y seguimiento técnico tendrá
por objetivo realizar el seguimiento y monitoreo del
cumplimiento de plazos, hitos y características técnicas
establecidas en las Bases de Licitación y en la oferta
técnica para la ejecución de la obra presentada por el
adjudicatario.
Esta auditoría y seguimiento técnico incluye la
verificación del cumplimiento de los hitos relevantes de la
obra, así como también de las características técnicas,
a las cuales se comprometió el adjudicatario en su oferta
técnica, de acuerdo a las Bases de Ejecución de Obras
Nuevas elaboradas por el Coordinador.
NOTA
El numeral 1° de la Resolución 2, Energía, publicada
el 23.11.2022, rectifica la presente norma en el sentido de
sustituir en la tabla N° 2 Obras de Ampliación Adjudicadas
del Sistema de Transmisión en su fila N° 6 donde dice
"Enel Transmisión S.A." por "Enel Transmisión Chile S.A.".
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del

Presidente de la República, Juan Carlos Jobet Eluchans,
Ministro de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda
Atte. a Ud., María Fernanda Riveros Inostroza, Jefa
División Jurídica, Subsecretaría de Energía.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

División de Infraestructura y Regulación
Cursa con alcances el decreto Nº 15T, de 2021, del

Ministerio de Energía
Nº E200739/2022.- Santiago, 4 de abril de 2022.
La Contraloría General ha dado curso al instrumento

del rubro, que fija derechos y condiciones de ejecución y
explotación y fija empresas adjudicatarias de la
construcción y ejecución, de las obras contempladas en los
decretos exentos Nos 418, de 2017, 293, de 2018, 4, de 2019,
y 171 y 185, de 2020, del Ministerio de Energía.
Sin embargo, cumple con hacer presente que –tal como
se detalla en la Tabla 7 del documento en examen– las
fechas para el cumplimiento del Hito Relevante N° 6 están
consideradas en meses, aspecto que se ha omitido consignar
en el párrafo que antecede a la mencionada tabla.
Por otra parte, corresponde manifestar que ese

ministerio, en lo sucesivo, deberá inutilizar, con la firma
y timbre del ministro de fe respectivo, las páginas en
blanco de los actos que se remitan para toma de razón, lo
que no ha ocurrido en la especie (aplica el criterio
contenido en los dictámenes Nos 16.244 y 16.246, de 2018,
y 7.153, de 2019, de esta entidad fiscalizadora).
Saluda atentamente a Ud., Osvaldo Gunther Vargas

Zincke, Contralor General (S).
Al señor
Ministro de Energía
Presente.

Decreto 15 - 14 ABR 2022

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Decreto 15 - 14 ABR 2022

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Decreto 15 - 14 ABR 2022

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Decreto 15, ENERGÍA (2021)

Fecha Publicación: 14-ABR-2022 | Fecha Promulgación: 15-DIC-2021

FIJA DERECHOS Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN Y

Núm. 15 T.- Santiago, 15 de diciembre de 2021.

Lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución

"Decreto Exento Nº 293"; en el decreto exento Nº 4, de

1. Que, de acuerdo a los incisos sexto y séptimo del

decreto exento Nº 4, este Ministerio fijó las obras nuevas

1º Fíjanse los derechos y condiciones de ejecución y

Tabla 1: Obras Nuevas Adjudicadas del Sistema de

2º Fíjanse los propietarios, empresas adjudicatarias

Tabla 2: Obras de Ampliación Adjudicadas del Sistema

Los proyectos deberán estar construidos y entrar en

En caso de que el día de entrada en operación de un

3º Fíjanse las características técnicas mínimas de

1. NUEVA LÍNEA 2X110 KV DESDE S/E CALDERA A LÍNEA

1.1. Descripción General de la Obra

El proyecto consiste en el seccionamiento de la línea

correspondientes al plan de expansión del año 2017.

2. NUEVA LÍNEA 1X110 KV CERRILLOS - ATACAMA KOZÁN

2.1. Descripción General de la Obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva

3. NUEVA LÍNEA 1X110 KV MAITENCILLO - VALLENAR

3.1. Descripción General de la Obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y

4. NUEVA S/E LA LIGUA

4.1. Descripción General de la Obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva

El proyecto incluye también todas las obras,

5. NUEVA S/E SECCIONADORA LOS POETAS Y NUEVA LÍNEA

5.1. Descripción General de la Obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva

35ºC temperatura ambiente con sol, donde se deberán

6. NUEVA S/E SECCIONADORA BAJA CORDILLERA

6.1. Descripción General de la Obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva

automatizada, con sus respectivos paños de transformación

7. NUEVO EQUIPO DE COMPENSACIÓN REACTIVA (NCER AT)

7.1. Descripción General de la Obra

El proyecto consiste en la instalación de un equipo de

200 MVAr de capacidad de inyección de reactivos en la barra

8. NUEVA LÍNEA 1X66 KV PORTEZUELO - ALCONES

8.1. Descripción General de la Obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva

9. NUEVA S/E EL RUIL

9.1. Descripción General de la Obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva

las líneas 1x66 kV Talca - La Palma y 1x66 kV Talca - San

Asimismo, el proyecto incluye todas las obras y labores

10. NUEVA S/E SECCIONADORA EPULEUFU

10.1. Descripción General de la Obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva

normativa vigente en relación al acceso abierto a las

11. NUEVA LÍNEA 1X66 KV ANGOL – EPULEUFU

11.1. Descripción General de la Obra

El proyecto consiste en la construcción de una nueva

12. NUEVA LÍNEA 2X220 KV GAMBOA – CHONCHI ENERGIZADA

12.1. Descripción General de la Obra