MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA

PROVINCIA - ANGARAES - REGIÓN

GESTIÓN 2019 - 2022 HUANCAVELICA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CONTRATO N° 077-2021-MDA/GM
CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE UN AYUDANTE DE CUADRILLA (1) DE
ACTIVIDAD, PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: “LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DEL LOCAL EDUCATIVO JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA DEL
CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO, EN EL DISTRITO DE ANCHONGA -
PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.
Conste por el presente documento, la contratación del servicio, que celebran de una
parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA, con RUC Nº 20154442821,
con domicilio legal en la plaza principal S/N, del Distrito de Anchonga, Provincia de
Angaraes, Región de Huancavelica, debidamente representado en Virtud al
MEMORANDUM Nª 104-2021-MDA/ALC/HGVC, del 04 de agosto de 2021, por el
Econ. MANUEL VELAZCO TINOCO, identificado con DNI Nº 41861287, a quien en
adelante se le denominara “LA ENTIDAD” y de otra parte el Sr. JAVIER VARGAS
RUBEN, con DNI N° 45014124, con RUC Nº 10450141246, con Domicilio Legal C.P.
Buenos Aires Parco Chacapunco - Anchonga, Provincia de Angaraes –
Huancavelica, con correo electrónico [email protected] y numero de
celular 971636448, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los
términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
El presente contrato de naturaleza civil se suscribe al amparo de la siguiente normativa
legal:
 Constitución Política del Perú -1993
 Ley de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación 28296.
 Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (R.S. N9 044-2000-ED).
 Resolución Ministerial N9 291-2011-MC Resolución Ministerial N9 012-2010-MC Directiva
N9 001-2010/MC Decreto Supremo N9 009-2009-ED,
 Ley Orgánica de Municipalidades N9 27972.
 D.S. N9 003-2013-MC Procedimiento Simplificado para el Otorgamiento del Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueológicos (PROSIC) en el marco del Decreto Legislativo N9
1105.
 D.S. 054-2013-PCM Disposiciones Especiales para la Ejecución de Procesos
Administrativos.
 D.S. 060-2013-PCM
 DIRECTIVA N°001-2013-VMPCIC/MC Normas y procedimientos para la emisión del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de los decretos
supremos N° 054 y 060-2013-PCM.
 Decreto Legislativo N9 635 " Código Penal del Perú", Título VIII, art. 22-231, determina las
sanciones y penas, que pueden llegar hasta 8 años para quienes resulten responsables de
delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación.
 Decreto Supremo NS 022-2002-ED Texto único de Procedimientos consorcio
Administrativos del INC-actualmente el Ministerio de Cultura.
 Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM declaratoria de emergencia de salud por COVID – 19.
CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES
LA ENTIDAD, es un órgano de Gobierno Local con autonomía administrativa, Política y
Económica en los asuntos de su competencia y cuyas funciones están descritas en la
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, para el
cumplimiento de sus objetivos y metas asignadas, la Sub Gerencia de Obras
Infraestructura y Planeamiento Rural de la Municipalidad Distrital de Anchonga –
Angaraes – Huancavelica, mediante el INFORME
N°60-2021/SGOIPR/MDA/BAA/ARQUITECTO, solicita la contratación del servicio de
DOS UN AYUDANTE DE CUADRILLA DE ACTIVIDAD, PARA LA EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD: “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL EDUCATIVO JOSÉ

Plaza Principal S/N Anchonga – Huancavelica

[email protected]
972801090
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA
PROVINCIA - ANGARAES - REGIÓN
GESTIÓN 2019 - 2022 HUANCAVELICA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

GÁLVEZ BARRENECHEA DEL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO, EN EL

DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, bajo la modalidad de Administración Directa, cuyo detalle se
encuentra señalado en el requerimiento respectivo, importes unitarios y totales, el
mismo que forma parte integrantes del presente contrato.

Mediante Resolución Directoral N° 097-2021-TP/DE, forma parte integrante de la

presente Resolución Directoral el listado de actividades de intervención inmediata
elegibles AII-13, mediante Resolución Directoral N° 064-2021-TP/DE, modificada por la
Resolución Directoral N° 079-2021-TP/DE, se aprueba la Directiva N° 005-2021-TP/DE,
denominada “Directiva sobre el procedimiento a seguir para el financiamiento de
Actividades de Intervención Inmediata, en el marco de la modalidad de intervención 2:
Por emergencias o desastres naturales, en atención al Decreto Supremo N° 125-2021”.
CLAUSULA TERCERA: OBJETO
El presente contrato tiene por objetivo la contratación de un AYUDANTE DE
CUADRILLA para la Actividad: “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL
EDUCATIVO JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA DEL CENTRO POBLADO BUENOS
AIRES PARCO, EN EL DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.
UBICACIÓN DE LA OBRA:

Localidad : BUENOS AIRES PARCO

Distrito : ANCHONGA
Provincia : ANGARAES
Departamento : HUANCAVELICA
CLÁUSULA CUARTA: CARÁCTER Y FORMAS DE PRESTAR EL SERVICIO
Las actividades a realizar serán las siguientes:
 Ejercer el control técnico del proyecto de acuerdo con la Ficha Técnica,
debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar la obra
dentro del plazo establecido.
 Cautelar que el personal que labora en el la Actividad sea en el número y
especialidad previstos en el la Ficha Técnica, así como que los jornales pagados
sean los señalados en el la Ficha Técnica.
 Verificar y Controlar los rendimientos del personal que se encuentre a su cargo.
 Cautelar estrictamente el cumplimiento de las normas que garanticen la
ejecución de la obra sin alterar la ecología del lugar.
 Estar en constante comunicación ante cualquier duda con el Jefe de Cuadrilla,
Responsable Técnico e Inspector de la Actividad.
 Será responsable de su personal y del buen uso de los materiales de
Construcción, Equipos, Herramientas y Otros.
 Tendrá la responsabilidad del tareaje diario del personal, durante los días de
trabajo.
 Exigir el uso de implementos de seguridad de los trabajadores.
 Control técnico perfecto en construcción de la dicha Actividad.
CLÁUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100
soles), a todo costo, incluye los impuestos de ley.
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la

Plaza Principal S/N Anchonga – Huancavelica

[email protected]
972801090
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA
PROVINCIA - ANGARAES - REGIÓN
GESTIÓN 2019 - 2022 HUANCAVELICA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES,
Considerando como el 100% previa presentación del informe de actividades al mes y
otros que sean necesarios con conformidad del Responsable Técnico, inspector de
Actividad, visto bueno y/o conformidad de la Sub Gerencia de Obras Infraestructura
y Planeamiento Rural de la Municipalidad Distrital de Anchonga – Angaraes –
Huancavelica.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales
conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en
el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el
pago debió efectuarse.
CLÁUSULA SÉTIMA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución es de 21 días hábiles equivalentes a 30 días calendarios, a partir
del día de inicio de ejecución de la Actividad.
Concordante con lo establecido en el Art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. De
no cumplir con los plazos indicados la Municipalidad Distrital de Anchonga – Angaraes –
Huancavelica se reserva el derecho de resolver el contrato de manera parcial o total e
informar al órgano competente EL INCUMPLIMIENTO DEL MISMO.
CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será
otorgada por el Responsable Técnico, inspector de Actividad, visto bueno y/o
conformidad de la Sub Gerencia de Obras Infraestructura y Planeamiento Rural de la
Municipalidad Distrital de Anchonga – Angaraes – Huancavelica.
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la
contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para
las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por
mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no
cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no
otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación,
aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.
CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES

Plaza Principal S/N Anchonga – Huancavelica

[email protected]
972801090
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA
PROVINCIA - ANGARAES - REGIÓN
GESTIÓN 2019 - 2022 HUANCAVELICA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora
por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =
F x plazo vigente en días
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación
final.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver
el contrato por incumplimiento. Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se
considerará el monto del contrato vigente. Asimismo, el artículo 163º, establece que
otras penalidades podrán aplicarse siempre y cuando se hayan consignado en las
Bases. Se podrán establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162º,
siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas
penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora, sin
perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.
Las penalidades también se aplicarán por incumplimiento de término y plazos
contractuales y otros que establezca la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado Ley N° 30225 y su Reglamento Decreto Supremo Nº 377-2019-EF.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral
32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo
164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo
establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización
correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de
las demás obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ANTICORRUPCIÓN
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose
de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Plaza Principal S/N Anchonga – Huancavelica

[email protected]
972801090
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA
PROVINCIA - ANGARAES - REGIÓN
GESTIÓN 2019 - 2022 HUANCAVELICA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

demás, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades

competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas
y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se
resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación
dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
sometidas a arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la
Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública
corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se
realicen durante la ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA PRINCIPAL S/N- ANCHONGA
DOMICILIO DEL C.P. Chontacancha - Anchonga, Provincia de
CONTRATADO: Angaraes – Huancavelica
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
NUMERO DE CELULAR: 971636448
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada
a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince
(15) días calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en el distrito de
Anchonga a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Plaza Principal S/N Anchonga – Huancavelica

[email protected]
972801090