Bases AS132024 Obra CERCO 20240819 223537 280

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA
BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº
13-2024-MDY/OBRAS -
PRIMERA CONVOCATORIA
Contratación para la ejecución de IOARR:

“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA)
LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL PP.JJ. VIRGEN DE
LOURDES DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA
PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI N°2612768
YANACANCHA, 2024
1
DEBER DE COLABORACIÓN
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría

Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y
demás actores que participan en el proceso de contratación.
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las
demás normas de la materia.
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboración.
2
SECCIÓN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
3
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está

haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo

54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección,
debiendo adjuntar las bases.
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.
Importante
• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.
• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a)
del artículo 89 del Reglamento.
Importante
No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
4
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.
Importante
• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y

observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del

Reglamento.
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.
Importante
• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los
documentos escaneados.
• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.
Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un

consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de
procedimientos de selección según relación de ítems.
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de

selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de
1
Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
5
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según

corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo

IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del artículo 74 del Reglamento.
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del artículo 91 del Reglamento.
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.
Importante
En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.
1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de

selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.
1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La

corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para
la ejecución de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será

remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
2
La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
6
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo

electrónico.
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta

la subsanación que se presente en físico a la Entidad.
1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o

comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.
1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,

según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.
1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil

siguiente de producido.
Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
artículo 64 del Reglamento.
7
CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN
2.1. RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por

su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
Importante
• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente
de haberse solicitado por escrito.
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de
selección, según corresponda.
• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente,
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.
• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según
corresponda.
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
8
CAPÍTULO III
DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en

el artículo 141 del Reglamento.
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección
específica de las bases.
3.2. GARANTÍAS
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidación final.
Importante
En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149
del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicación Simplificada.
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas,
en función del avance de obra.
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como

mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

9
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha
de emisión de la garantía.
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B,

incluye las clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con
la clasificación mínima establecida en el Reglamento.
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados
en el artículo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e

insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la sección específica de las bases.
3.6. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la

obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas
10
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o
supervisor, según corresponda y el contratista.
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a
quien se indique en el contrato de consorcio.
Advertencia
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.
3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195
del Reglamento.
Importante
Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en

el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección
específica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del ítem que debió ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
11
SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
12
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

RUC Nº : 20176736021
Domicilio legal : AV. LAS AMERICAS NRO. SN URBANIZACION SAN JUAN -

PASCO – PASCO - YANACANCHA
Teléfono: : 063-421413
Correo electrónico: : [email protected]
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la, Contratación para la ejecución de
IOARR: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE USOS
MULTIPLES DEL PP.JJ. VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE YANACANCHA,
PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI N°2612768
1.3. VALOR REFERENCIAL 3
El valor referencial asciende a S/ 70,793.90 (Son Setenta mil setecientos noventa y tres con
90/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO DEL
2024.
VALOR REFERENCIAL LÍMITES

(VR) INFERIOR Superior
S/ 70,793.90 S/ 63,714.51 S/ 77,873.29
Importante
• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
Documento y fecha de aprobación del expediente de Aprobado Mediante

contratación Resolución de Gerencia
: Municipal N° 189-2024
MDY/GM de fecha 05 de julio
del 2024
Documento y fecha de aprobación del expediente Aprobado Mediante
técnico : Resolución de Gerencia
Municipal N° 082-2024
3 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
13
MDY/GM de fecha 22 de
marzo del 2024
Tipo y número del procedimiento de selección que se Contrato sin procedimiento de

convocó para la elaboración del expediente técnico, de : selección, por monto menor a
corresponder 8 UIT
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados
Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
selección.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratación respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Sin modalidad
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las
bases.
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 30 días calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico
de obra.
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA

OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:
Pagar en : Caja de la entidad
Recoger en : Sun Gerencia de Supervisión y Liquidación
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 soles
Costo del expediente : Impreso: S/ 290.00 soles

técnico Digital: S/ 20.00 soles
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser
entregado dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles de efectuado el pago.
14
Importante
• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproducción.
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE,

obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.
1.12. BASE LEGAL
- Texto Actualizado de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobado mediante D.
S. Nº 082-2019-EF, modificado con Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Legislativo Nº 31535.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344
2018-EF modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-2021 EF,
Decreto Supremo N° 234-2023-EF y Decreto Supremo N° 308-2023-EF
- Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley Nº 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal
2024.
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Ley que aprueban Reglamento Nacional de
Edificaciones.
- Decreto Legislativo N° 1252, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversión. Decreto Supremo N° 284-2018-EF,
- Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Resolución Directoral N° 2010-73-DNC, Norma Técnica Metrado para Obras de Edificaciones
y habilidades Urbanas
- Programa Nacional de Saneamiento Urbano – Guía de Orientación para Elaboración de
Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento – Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
- Código Civil
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
15
CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
LA OFERTA CONTENDRÁ, ADEMÁS DE UN ÍNDICE DE DOCUMENTOS4, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o

documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según
corresponda.
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.

(Anexo Nº 2)
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1

del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)
g) El precio de la oferta en SOLES y:
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a

suma alzada.
✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último
4 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.
16
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando
corresponda. (Anexo Nº 6)
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de
dos (2) decimales.
Importante
• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en
este acápite.
• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara

no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.
2.2.2. Documentación de presentación facultativa:
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad5.
b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y
pequeña empresa (Anexo N°11).
c) En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y

Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los
novecientos mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:
Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región,
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 8.
Advertencia
El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
5 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.
17
del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso6.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona jurídica.
Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de
plazo mediante medios electrónicos de comunicación 8. (Anexo N°12)
i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9.
j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de
avance de obra valorizado.
k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.
l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10.
o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.
q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.
r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.
6
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los
adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del
fideicomiso.
7 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
8 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
9 Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
10 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
18
Importante
• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental,
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.
• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicación Simplificada.
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en
función del avance de obra.
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
19
Importante
• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12.
• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la entidad.
2.5. ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO “La Entidad otorgará el adelanto directo por el 10% del monto del
contrato original. El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8)
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día
siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS La Entidad otorgará adelantos para materiales
e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de
materiales e insumos presentado por el contratista. La entrega de los adelantos se realizará en
un plazo de 08 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de
materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de 07 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantía por adelantos18 mediante carta fianza o póliza de caución y el
comprobante de pago respectivo
2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorización será mensualmente.
Importante
• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el
pago de las valorizaciones.
• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del
12
Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.
20
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”13.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 días calendario,
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
13
Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
21
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE IOARR: “CONSTRUCCION DE CERCO

PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL PP.JJ. VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE YANACANCHA,
PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI N°2612768
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1 NOMBRE DE LA IOARR
“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL PP.JJ. VIRGEN DE LOURDES DEL
DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI N°2612768
2 D E N O M I N A C I Ó N D E L A C O N T RA T A C I Ó N
Contratación para la ejecución de IOARR: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE USOS
MULTIPLES DEL PP.JJ. VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”
CON CUI N°2612768
MODALIDAD DE EJECUCION : Contrata

SISTEMA DE CONTRATACIÓN : Suma alzada
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : Adjudicación Simplificada
3 UBICACION
El lugar de ejecución de la IOARR es el siguiente:
REGION PROVINCIA DISTRITO UBICACIÓN
PP.JJ Virgen de
PASCO YANACANCHA
PASCO Lourdes
4 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Contratar una persona jurídica para la ejecución de la IOARR: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA)
LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL PP.JJ. VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO,
DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI N°2612768, de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD, así
como los documentos del procedimiento de selección.
5 FINALIDAD PUBLICA
El presente requerimiento permitirá a la Municipalidad Distrital de Yanacancha, contratar a una persona jurídica para
la ejecución de la IOARR: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL PP.JJ.
VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI N°2612768,
cumpliendo la normatividad aplicable vigente a fin de brindar una adecuada infraestructura.
6 ANTECEDENTES
La Municipalidad Distrital de Yanacancha, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los
pobladores y con el fin de hacer el mejoramiento del servicio de habitabilidad institucional en el local
comunal que se realizó el IOARR “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DE USOS
MULTIPLES DEL PP.JJ. VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO,
DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI N°2612768
7 BASE LEGAL
✓ Ley Nº 43610, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2024 y sus modificatorias
✓ Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867
✓ Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF y sus modificatorias.
✓ Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus modificatorias
✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos General aprobado con
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias realizadas mediante Decreto Legislativo N° 1272,
Decreto que a su vez deroga la Ley N° 29060 Ley del Silencio Administrativo.
✓ Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
y sus modificatorias.
✓ Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias.
22
✓ Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
✓ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y sus modificatorias.
✓ Reglamento Nacional de Edificaciones.
✓ Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado mediante D.S.
N° 019-2009-MINAM.
✓ Resolución de contraloría Nº 0147-2016-CG, que aprueba la directiva N° 0016-CG-GPROD “Servicio de Control
Previo de las Prestaciones Adicionales”
✓ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de IOARR.
✓ Normas técnicas de Edificación G0.50 “Seguridad durante la construcción”
✓ Otras normas aplicables
✓ La Normas referidas incluirán sus respectivas disposiciones ampliatorias, complementarias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.
8 P L A Z O C O N T RA C T U A L
El plazo de ejecución de IOARR será de treinta (30) días Calendarios.
9 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE IOARR

El inicio del plazo de ejecución de IOARR se realizará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 175 y 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
10 DEL VALOR REFERENCIAL DE EJECUCIÓN DE IOARR

El costo de la Ejecución de la IOARR, según el Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia Municipal
N°082-2024-MDY/GM del 22 de marzo del 2024 tiene la Siguiente estructura:
COMPONENTE SOLES
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 49,995.69
COSTO DIRECTO 49,995.69
GASTOS GENERALES 10% 4,999.57
UTILIDAD 10% 4,999.57
SUBTOTAL 59,994.83
IMPUESTO (IGV 18%) 10, 799.07
TOTAL PRESUPUESTO 70,793.90
SON: S/ 70,793.90 (SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 90/100 SOLES)
11 FORMA DE PAGO
La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a el contratista en MONEDA NACIONAL (SOLES), en periodos de
VALORIZACION MENSUAL. Asimismo, Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar su valorización con la
conformidad del supervisor por las partidas ejecutadas en los días laborados.
En el caso que no exista ejecución física por ende avance físico no le corresponde valorizarlo, pero el inspector o
supervisor, según corresponda y el contratista presentarán un informe al respecto de la no ejecución.
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho
al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el Artículo 39º de la Ley de Contrataciones del
Estado y los artículos 1244º, 1245º y 1246 del Código Civil, . Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el
pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.
2. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION
2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR

Durante la ejecución de la IOARR, se deberá cumplir estrictamente con lo establecido en el expediente técnico del
IOARR, aprobado Resolución de Gerencia Municipal N°082-2024-MDY/GM, por lo que de existir discrepancias, se
deberá recurrir a los planos y especificaciones técnicas que detallan la naturaleza de los materiales a utilizar,
procedimientos constructivos, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras que sirvan para cumplir con la
correcta ejecución de la IOARR serán validados y aprobados por el supervisor.
2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION

2.2.1. Actividades previas a la ejecución de IOARR:
• El contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará la ejecución de
la IOARR, materia del contrato; así como revisar el Expediente Técnico de IOARR. Debe realizarlo antes
de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por cualquier omisión en
su propuesta.
• El contratista deberá nombrar a un ingeniero inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perú, para ocupar
el cargo de RESIDENTE , el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de IOARR. Asimismo, debe dejar
expresa constancia que la remuneración de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que
se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su profesión.
• El contratista deber abastecerse, con la debida anticipación, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarias que se requiere para la ejecución de los trabajos, debe contar con la cantidad
de maquinaria y equipo mínimo para la ejecución de la IOARR, cuyas características en rendimiento,
capacidad y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.
23
• El RESIDENTE será responsable de que los materiales empleados en la IOARR cumplan con las
Especificaciones Técnicas señaladas en el Expediente Técnico de IOARR.
• El RESIDENTE debe brindar las facilidades para la supervisión de la IOARR; a fin de que la Entidad
verifique y exija la correcta ejecución de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimento
de las condiciones estipuladas u obligaciones del contratista, establecidas en el contrato.
• El contratista deberá contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecución de IOARR. Asimismo, será responsable de cualquier perjuicio que
ocasione.
• El contratista proveerá e implementará los equipos y servicios necesarios para proporcionar los primeros
auxilios al personal que resultará accidentado en la ejecución de la IOARR.
• El contratista asumirá la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos
por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente
2.2.2. Actividades durante la ejecución de IOARR:

• El contratista ejecutara la IOARR en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la maquinaria, los
Materiales, herramientas y Mano de IOARR, serán tomados en consideración según el Expediente
Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas complementarias,
vigentes.
• El RESIDENTE , tomara en cuenta los criterios y procedimientos de construcción estableciendo las
mejores prácticas de ejecución de la IOARR empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos técnicos de última generación acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar una
IOARR de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad y de la Población
Beneficiaria.
• El contratista y el RESIDENTE están obligados a realizar una correcta planificación de la ejecución y
calidad de la IOARR.
• El supervisor tendrá el derecho, cada vez que sea necesario y justificado acorde a las partidas
ejecutada, el realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en
las especificaciones técnicas.
• En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones técnicas, el
costo de las pruebas correrá a cargo del contratista.
• Toda partida ejecutada bajo el contrato, podrá ser rechazada por el supervisor o por la entidad debido
a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción.
• Toda partida, equipo o componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reportados a fin de ser
reemplazadas a expensas del contratista y deberán contar con la aprobación del supervisor.
• Cuando el contratista ingrese materiales a la IOARR o utilice para la ejecución de la IOARR materiales
de menor calidad que las especificaciones en el expediente técnico, sin la autorización del supervisor
estará sujeto a la aplicación de penalidades respectivas; asimismo cuando el contratista utilice para
la ejecución materiales de baja calidad con autorización del supervisor ambos serán solidariamente
responsables por la reparación y los daños y perjuicios que ocasionen.
• El RESIDENTE debe realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, emitiendo un
informe de revisión del expediente técnico, con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la
buena ejecución de los trabajos, estableciendo los calendarios de programación y avance de IOARR,
equipos y adquisición de materiales, entre otros.
• El contratista y RESIDENTE participaran en el acta de entrega de terreno, donde se ejecutará la IOARR,
suscribiendo el acta respectiva. El mismo día del acto de entrega del terreno, deberá registrar y subir
el acta en el Cuaderno de obra digital
• El RESIDENTE es el encargado de realizar el registro de los hechos relevantes, indicaciones, ordenes,
autorizaciones, repartos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la
ejecución de la IOARR, en el día de ocurrencia y de acuerdo a las condiciones establecidas en la
Directiva N.° 009-2020-OSCE/CD que establece los Lineamientos para el uso del Cuaderno de obra
Digital.
• El RESIDENTE es el responsable directo de la ejecución y manejo de la IOARR a su cargo, en los aspectos
técnicos y administrativos y ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del
Estado.
• El RESIDENTE deberá impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas
de custodia de los bienes de la IOARR a su cargo.
• El RESIDENTE es el responsable presentar los informes técnicos mensuales de valorización e informe final
de liquidación técnica y financiera de la IOARR.
• El contratista deberá presentar los informes solicitados por el supervisor y la Entidad en la forma y plazos
establecidos por estos.
• El contratista en coordinación con el RESIDENTE deberá presentar la liquidación debidamente
sustentada con la documentación y cálculos detallados en los plazos establecidos por la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, contado desde el día siguiente de la recepción de la
IOARR.
• Atender a las autoridades del sector, que requieran información técnica sobre el desarrollo de la
IOARR.
• Responder la documentación remitida por LA ENTIDAD a través del supervisor en los plazos establecidos
por la entidad o como máximo 5 días calendarios o en los plazos previstos en la Ley de Contrataciones
del Estado y su reglamento.
• Cumplir sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de la base legal
de su contrato.
• El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de IOARR y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de IOARR.
24
• El contratista es responsable de la permanencia en IOARR del RESIDENTE durante todo el plazo de

ejecución de la IOARR.
• El contratista en coordinación con el RESIDENTE es responsable de atender de manera oportuna a los
entes que regulan y controlan la ejecución de la IOARR, Contraloría General de la Republica, Fiscalía
de la Nación, Ministerio del Ambiente, sus oficinas descentralizadas y todos aquellos organismos que lo
requieran, brindando la documentación de IOARR requerida y las facilidades para el ingreso y
recorrido de IOARR.
2.3. LIQUIDACIÓN DE IOARR

Es responsabilidad del contratista cumplir con el proceso de recepción y liquidación de acuerdo a los plazos y
consideraciones en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación técnica y financiera del contrato de
La liquidación de IOARR una vez que cuente con la conformidad del Supervisor deberá ser presentada a la
Municipalidad Distrital de Yanacancha, deberá presentarse de acuerdo a las coordinaciones con el área
usuaria, para su respectiva aprobación.
Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato de IOARR se rige bajo la
descripción del Artículo 209. Liquidación del Contrato de IOARR.
2.4. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS – CPM
Es la secuencia lógica de actividades constructivas que se realizaran de acuerdo al plazo de ejecución, la cual debe
comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida específica de pago; así como, todas las
vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecución de IOARR debe elaborarse
aplicando el método CPM.
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán responder a su necesidad
técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación de ejecución obligatoria previa y/o igual a la
actividad principal.
El calendario de avance de IOARR valorizado sustentado en el programa de ejecución de IOARR (CPM) no

necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de IOARR valorizado en el expediente técnico. Toda vez
que el ganador de la buena pro deberá de elaborar su propio calendario de avance de IOARR valorizado sustentado
en el programa de ejecución de IOARR (CPM), concordante con su oferta y programación, siempre que mantenga
los criterios de ejecución, secuencia lógica de las actividades y plazos determinados en función a sus rendimientos y
temporalidad.
Durante la etapa de ejecución de IOARR , en caso de existir ampliaciones de plazo, suspensiones, reinicio, aprobación
de prestaciones adicionales u otros que dieran lugar a la modificación del plazo contractual, el RESIDENTE deberá
presentar al supervisor los cronogramas actualizados, dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente o de
acuerdo a los plazos establecidos por la entidad.
Importante:
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos
técnicos:
1. Programación de ejecución de IOARR (CPM), el cual presenta ruta crítica.

2. Calendario de avance de IOARR valorizado (CAO) sustentado en el programa de ejecución de IOARR
(CPM).
3. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de IOARR, en
concordancia con el calendario de avance de IOARR valorizado.
4. Calendario de utilización de equipo mecánico.
5. Detalle de los análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), así como el
desagregado de los gastos generales fijos y variables.
Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la IOARR, la supervisión deberá revisar detalladamente la
programación (CPM), el calendario de avance de IOARR valorizado (CAO), el calendario de adquisición de
materiales y el calendario de utilización de equipo y los análisis de precios unitarios. De ser el caso deberán ser
corregidos y/o modificados por el contratista, para ser aprobados por la supervisión y la entidad.
2 . 5 . C O N T E N I DO D E L A P R E S E N T A C I O N D E L I N F O R M E D E V A L O R I Z A C I Ó N .
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la IOARR, realizada en un
período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período
MENSUAL, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en
el contrato de consorcio.
Deberá presentarse de acuerdo a las coordinaciones con el área usuaria en versión impresa y digital (con archivos
editables), para su respectiva aprobación.
1. Presentar los informes de Avance de IOARR del RESIDENTE , que contenga los datos generales del contrato
de ejecución, de la IOARR, antecedentes, control de avance programado vs ejecutado, control
administrativo, observaciones durante la ejecución de la IOARR, conclusiones recomendaciones entre otros
que considere relevante informar del periodo de valorización.
25
2. CD con el contenido de la valorización (con archivos editables), incluido un video de recorrido de IOARR
del periodo valorizado.
3. Ficha Técnica de la IOARR
4. Memoria Descriptiva Valorizada de Partidas Ejecutadas
5. Metrados debidamente sustentados de las partidas ejecutadas-con planos a escala
6. Valorización Mensual
5.1. Cuadro de valorización por componentes
5.2. Resumen y detalle de Valorización
5.3. Reintegro por valorización (de corresponder)
5.4. Deducción que no corresponde por adelanto (directo – materiales)
5.5. Cuadro de Amortización del adelanto directo y materiales
7. Cronograma de avance de IOARR programado actualizado al inicio de IOARR (aprobado por la supervisión)
8. Control financiero de IOARR - Curvas “S” (Cronograma valorizado actualizado de Avance físico acumulado
programado Vs Ejecutado)
9. Comentarios y Sugerencias del RESIDENTE
10.Informe mensual de los planes implementados para la ejecución de la IOARR
● Informe de seguridad y salud
● Informe de manejo de impacto ambiental
● Informe de control de riesgos
● Otros que la naturaleza de la ejecución de IOARR los requiera.
11.Cuaderno de obra digital impreso firmado por el RESIDENTE y supervisor, con lo asientos correspondientes al
mes valorizado.
12.Panel Fotográfico identificando las partidas valorizadas (Mínimo 20 Fotografías como mínimo a Colores con
descripción y fecha) donde se identifique cada partida valorizada.
13.Resultados de Pruebas de Control de Calidad – Protocolos de control y/o especificaciones técnicas
(Fedateada)
14.Certificados de Calidad de Materiales
15.Copia de Contrato de Ejecución de IOARR y adendas de corresponder (Fedateada)
16.Vigencia de Carta Poder del Representante Legal (Fedateada) o Copia de contrato de consorcio de ser el
caso (Fedateada)
17.Certificado de Habilidad Original del RESIDENTE y personal ofertado.
18.Copia DNI del representante legal y/o gerente y/o representante común (Fedateada)
19.Copia de pagos de derechos laborales del personal
20.Copia de Declaración de PDT (IGV RENTA Y PLANILLA)
21.Declaración Jurada de no Adeudo al Personal, materiales y otros
22.Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento de ser el caso o copia fedateada de la solicitud de
retención del 10% (de ser el caso), anexando Constancia de REMYPE
23.Copia de otorgamiento de buena pro o solicitud de presentación de documentación para suscripción de
contrato (de ser el caso)
24.ANEXOS (todo en copias fedateadas y legibles):
- Copia de contrato de personal ofertado
- Acta de entrega de terreno
- Acta de inicio de IOARR
- Acta de diferir el plazo
- Acta de suspensión de IOARR
- Acta de reinicio de IOARR
- Actas de compromiso
- Resolución de ampliación de plazo
- Resolución de Alcaldía que Apruebe Prestaciones adicionales de ser el caso (Fedateada)
NOTA:
• Toda la documentación presentada en la valorización deberá estar firmada por el RESIDENTE a fin de validar
todos los trabajos realizados y por el supervisor a fin de tener la garantía de los trabajos supervisados.
• Las valorizaciones deberán ser presentadas en archivadores forrados color ROJO y debidamente foliado de
manera mecánica para su revisión.
• Toda documentación presentada con fines de pago será en original o copia fedateada
• Los separadores de la Valorización serán de color ROJO en formato A4, indicando el nombre de acuerdo al índice
adjunto, se colocará pestañas señalando el número al que corresponde para una mejor lectura y manejo
documental de la valorización.
• Otros detalles relacionados a la presentación serán coordinados en la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación.
MODELO 1
2
FICHA TECNICA
3
26
2 . 6 . C O N T E N I DO D E L A P R E S E N T A C I O N D E L A L IQ U I D A C I O N .
Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación de IOARR. La liquidación de IOARR una vez que
cuente con la recepción de IOARR presentara a la entidad, de acuerdo a las coordinaciones con el área usuaria,
en versión impresa y digital, para su respectiva revisión y aprobación.
Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato de IOARR se rige bajo la
descripción del Artículo 209° liquidación del Contrato de IOARR.
I. CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA A LA ENTIDAD

II. INFORME TÉCNICO FINAL DEL RESIDENTE SOBRE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE IOARR.
(Detallando las partidas ejecutadas, adicionales de IOARR, deductivos de IOARR, saldos por
adicionales de IOARR, saldos por reajustes, saldos por valorizaciones incidentes de IOARR, etc.)
III. ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACIÓN FINAL DE IOARR. (Formato editable),
ordenado en carpetas.
IV. ASPECTO TÉCNICO
1. Ficha Técnica
2. Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la IOARR
Ejecutadas y partidas deducidas si las hubiera.
3. Resolución de designación de Comité de Recepción (Fedateada)
4. Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepción de IOARR (de
ser el caso)
5. Copia fedateada de Acta de Recepción
6. Resumen de Pagos Efectuados: Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N°
de factura y adjuntando los informes del área de infraestructura aprobando cada valorización.
7. Cálculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro
8. Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los Índices Unificados
9. Calendarios de Avance Mensual real de IOARR, teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo o
paralizaciones de IOARR así como el calendario final de IOARR.
10.Cálculo de Multas por atraso y otras penalidades.
11.Cuadro del monto vigente de Inversión, teniendo en cuenta los reajustes de IOARR.
V. ASPECTO FINANCIERO
1. Informe de liquidación financiero
2. Resolución de asignación presupuestal o certificación presupuestal.
3. Copia fedateada de los Comprobantes de Pago, legibles, emitidas por la Municipalidad Distrital de
Yanacancha, de cada valorización o Adicional de IOARR adjuntando las constancias de pago,
informes de aprobación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación y la Gerencia de
Infraestructura y Urbanismo y los actuados hasta el pago correspondiente
4. Copia de Comprobantes de Pago de declaraciones mensuales (IGV RENTA)
5. Copia de Comprobantes de Pago al Seguro Social (ESSALUD – ONP)
6. Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER.
7. Declaración Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico.
VI. ETAPA DE EJECUCIÓN:

1. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. Copia fedateada.
2. Copia de Expediente Técnico Aprobado fedateada.
3. Copias fedateadas de la Resolución de adicionales y/o deductivos de IOARR.
4. Copia de Expediente Técnico de prestaciones adicionales. Copia fedateada.
5. Acta de entrega de terreno. Copia fedateada.
6. Acta de inicio de IOARR. Copia fedateada.
7. Acta diferir el plazo de ser el caso. Copia fedateada.
8. Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentación. Copia fedateada.
9. Copia de cronogramas presentados. Copia fedateada
10. Ampliación de Plazo, incluye resolución de aprobación y sus actuados. Copia fedateada.
11. Actas de suspensión y reinicio de plazo. Copia fedateada
12. Copia de las Valorización de IOARR y adicionales.
13. Metrados post construcción debidamente sustentados.
14. Planos de Replanteo- visados por el supervisor
15. Cuaderno de obra Digital con las firmas del RESIDENTE y supervisor.
16. Panel Fotográfico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecución). Adjuntando una
comparativa del antes y después de la intervención.
17. Certificados de ensayos y control de Calidad y/o protocolos de prueba Originales.
18. Anexos
- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionados. (NOTIFICACIONES DE LA ENTIDAD,
27
MINISTERIO, LA CONTRALORÍA, PROVIAS ETC.)

- Cartas, informes. actas de paralización (de ser el caso).
VII. ETAPA DE SELECCIÓN Y CONTRATO:

1. Copia de Proceso de Selección, bases integradas.
2. Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitación
3. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso)
4. Copia de Contrato (fedateada)
5. Copia de contrato de RESIDENTE (fedateada)
6. Certificado de habilidad profesional original del RESIDENTE .
7. Resolución de designación del inspector de IOARR (de ser el caso)
8. Copia de contrato del supervisor (fedateada)
VIII. OBSERVACIONES
❖ Si el expediente de liquidación CARECIERA de cualquier documento establecido en el índice, será
considerada como NO PRESENTADA.
❖ La liquidación presentada por el contratista deberá estar debidamente foliada con foliador mecánico,
para evitar controversias y pérdidas de documentos.
NOTA:
1. Las liquidaciones de contrato de IOARR deberán ser presentadas forradas de color ROJO con
las plantillas proporcionadas en la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación.
2. Los separadores de la Liquidaciones serán de cartulina de color ROJO en formato A4, indicando el
nombre de acuerdo al índice adjunto, se colocará pestañas señalando el número al que corresponde
para una mejor lectura y manejo documental de la liquidación.
2.7. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de
conformidad con el artículo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre que ello haya
sido previsto en la sección específica de las bases.
3. PERFIL DEL POSTOR Y RECURSOS FI SICOS Y HUMANOS
3.1. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

a) Facturación en la especialidad
• El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial
de la contratación o del Ítem, en la ejecución de obras iguales y/o similares, durante los 10 años anteriores a
la fecha de presentación de ofertas que se computan desde la suscripción del acta de recepción.
• Considerando que los documentos que deben presentar los postores para acreditar su experiencia de postor,
deben demostrar de manera fehaciente que la IOARR fue ejecutada y concluida, por lo que se aceptará que
el postor acredite dicha experiencia con contratos y constancia de prestación de ejecución de obra y/o
conformidad de obra emitida por la entidad contratante siempre que se desprenda que la IOARR fue
concluida, así como el monto total que implicó su ejecución.
Acreditación:
• La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción
de IOARR; o (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la
IOARR fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de
treinta (20) contrataciones.
• En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho
contrato.
• Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del
20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
• Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripción.
• El postor deberá presentar en su propuesta un cuadro de actividades programadas para la correcta
3.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

En el caso de consorcios, de conformidad con el inciso 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
el área usuaria puede incluir lo siguiente:
- El número máximo de consorciados es de 02 empresas.
- El porcentaje de participación mínimo será del 30%
28
3 . 3 . R E Q U I S I T O S Y R E C U R S O S D E L E J E CU T O R D E IO A R R
• Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad jurídica para contratar y/o Jurídicas
legalmente constituidas.
• El postor debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará la ejecución de la obra,
materia del contrato; así como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su
oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o cualquier
omisión en su propuesta.
• El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecución de la obra.
• El postor debe de tener vigente su RNP en el capítulo de ejecutor de obras
• La vigencia poder mediante el cual el postor acredite la representatividad de la persona jurídica deberá
contar con información actualizada para lo cual el documento de sustento que presente el postor en su
oferta deberá garantizar la verificación de la información y autenticidad por parte del comité de selección
a través del portal digital de la SUNARP y/o código QR del mismo documento.
• El postor no debe tener pendiente obras en ejecución y/o sin concluir en la Entidad contratante, (como
empresa individual o como parte de algún consorcio).
• La promesa formal de consorcio debe estar con firma legalizada, donde se exprese las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, se solicita que el postor consigne la
obligación de ejecutar la obra objeto de la convocatoria, así como el porcentaje equivalente a las
obligaciones que se compromete.
• El postor no debe tener pendientes con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
(Sunat).
• El rubro de la ficha RUC debe ser concordante con la actividad que realizara.
• Los postores deberán tener en cuenta al momento de preparar su oferta económica que el porcentaje
correspondiente a gastos generales fijos y variable no se podrán reducir, dado que con ello se asegura la
presencia del plantel profesional y de esta manera esté presente la dirección técnica y garantizar la calidad
del proyecto, en tal sentido el postor debe establecer en su oferta económica tanto el porcentaje de los
gastos generales fijos y variables, como también de las utilidades.
• No podrán ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, quienes se encuentren impedidos
conforme lo establece el Artículo 11º de la Ley de Contrataciones del Estado Ley Nº 30225 y sus modificatorias
actualmente vigentes.
• El representante legal o representante común quien suscribe la oferta deberá adjuntar en su oferta copia
de su DNI nítida y en tamaño ampliado obligatoriamente, de lo contrario se declarará la oferta como no
admitido.
• La firma del representante legal o representante común quien suscribe la oferta debe ser el mismo al de su
DNI, de lo contrario se declarará la oferta como no admitido.
• La forma de foliación de la oferta que presente el postor a través del SEACE, deberá realizarlo de forma
descendiente obligatoriamente.
3.4. EQUIPAMIENTO MÍNIMO DEL POSTOR

Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la IOARR, los postores deberán
acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado
para ello se procede al detalle a continuación:
ITEM CARACTERISTICAS
01 ESTACION TOTAL Y NIVEL TOPOGRAFICO
01 MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
01 COMPACTAFORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP
01 RETROEXCAVADORA
01 CAMION VOLQUETE DE 15 M3
01 MAQUINA DE SODAR
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25”
01 MEZCLADORA DE CONCRETO
Acreditación:
• Se acreditará para la suscripción del contrato y se efectuará mediante: Copia de documentos que sustenten
la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes.
• El equipo propuesto podrá ser propio o alquilado, bastando para su acreditación en caso de ser propio con
factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con documento que acredite la
propiedad con los datos del equipo ofertado (año, serie, matrícula, leasing, capacidad, propietario o los que
correspondan) o con un compromiso formal de arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos
datos antes solicitados (año, serie, matrícula, póliza, leasing, capacidad, propietario, o los que correspondan).
• Se aceptarán únicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de
equipo mínimo del expediente técnico, con una antigüedad no mayor a los 5 años contados a partir de la
fecha de convocatoria del procedimiento de selección. Se entiende que los rendimientos de los equipos
29
mecánicos considerados en los análisis de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones
de antigüedad, operatividad y eficiencia de estos.
• Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la IOARR, serán de su entera
responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha determinado tipos y
cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecución
estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisión de entera responsabilidad del contratista
el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de
ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de IOARR por cualquier causa.
Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecánico:

• Se aceptarán únicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de
equipo mínimo del expediente técnico, con una antigüedad no mayor a los 10 años contados a partir de la fecha
de convocatoria del procedimiento de selección. Se entiende que los rendimientos de los equipos mecánicos
considerados en los análisis de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de antigüedad,
operatividad y eficiencia de estos.
• Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la IOARR, serán de su entera
responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgos de su Oferta, la entidad ha determinado tipos y
cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecución
estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisión de entera responsabilidad del contratista
el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de
ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de IOARR por cualquier causa.
3 . 5 . D E L O S E N S A Y O S D E L A BO R A T O R I O R E Q U E RI D O S
Será responsabilidad del contratista de IOARR establecer y ejecutar un sistema de control óptimo, que
garantice la máxima calidad del proceso constructivo en general. La Supervisión controlará y verificará los
resultados obtenidos y tendrá la facultad, en el caso de dudas de solicitar al contratista la ejecución de
ensayos especiales en un laboratorio independiente.
La responsabilidad por la calidad de la IOARR es única y exclusivamente del contratista y la supervisión. Sin
embargo, cualquier revisión, inspección o comprobación que efectúe la supervisión no exime al contratista
de su obligación sobre la calidad de la misma. Para garantizar la construcción sujeta a pruebas y ensayos, el
postor en su oferta deberá acreditar contar con laboratorio para diferentes pruebas ya sea propio o alquilado
para realizar las pruebas de calidad de concreto.
Es obligación del contratista, antes de solicitar la recepción de la IOARR, realizar todas las pruebas, análisis y
ensayos necesarios para la verificación del óptimo funcionamiento de la IOARR ejecutada, de no ser así, el
supervisor estará autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del contratista la reposición de
ellos.
3.6. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
3.6. 1. PLANTEL CLAVE

El plantel profesional clave será conforme lo establece el Expediente Técnico de la IOARR y deberá de mantenerse
en la IOARR durante el plazo de ejecución de manera permanente.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA IOARR
EXPERIENCIA % DE PARTICIPACIÓN Y
Can
CARGO PROFESION PERMANENCIA DURANTE LA
t
EJECUCIÓN DE LA IOARR
• Deberá acreditar una experiencia de 2 años 100%
como residente y/o supervisor y/o inspector El mencionado profesional debe
Ingeniero civil
en la ejecución de obras en general, que se de encontrarse en IOARR desde
y/o arquitecto
computaran desde su colegiatura. el inicio hasta la culminación.
01 RESIDENTE titulado,
Además de ello debe de
colegiado y
encontrarse al momento de la
habilitado.
recepción y liquidación de
IOARR.
Acreditación:
• El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados académicos y títulos profesionales en el
portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
• En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.
• La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional
clave propuesto, del personal no clave y técnico.
• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación indicando el día, mes y año de inicio y
culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, fecha de emisión y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.
• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
30
experiencia solo se considerará él una vez el periodo traslapado, No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el RESIDENTE , no se considera ninguna de las experiencias acreditadas.
• La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados, constancia,
Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse documentación inexacta
o fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicación a los artículos 50º de la Ley de
Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las sanciones correspondientes.
• Se precisa que para la presentación de propuestas el postor debe tener en cuenta que: “las certificaciones de
bachiller, titulo, colegiatura y habilidad, así como los documentos que acrediten la experiencia del personal que
presentará deben de ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización
interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió dicha certificación.
• Se considerará aquella experiencia que no tenga antigüedad mayor a veintidós (22) años anteriores a la fecha
de presentación de ofertas.
• El postor debe de tener en cuenta que, el RESIDENTE, no debe de tener otro trabajo como RESIDENTE y/o supervisor
en otra IOARR al mismo momento.
Importante:
• Para la acreditación del personal clave y no clave, se considerará obras similares a: Mejoramiento y/o
Rehabilitación y/o Creación y/o Construcción y/o Ampliación y/o instalación y/o reconstrucción y/o
recuperación de cercos perimétricos ejecutadas para entidades públicas o privadas.
• El residente de la IOARR debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179° del reglamento.
3. 6.2. PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE

El plantel profesional no clave estará conformado por los siguientes profesionales
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Cant
Cargo Profesión Porcentaje de participación
.
Egresado de carreras 100%
01 MAESTRO DE OBRA profesional y/o técnica en El mencionado personal debe de encontrarse en obra desde, el inicio hasta la
construcción civil. culminación, de su participación en la ejecución de la obra.
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE

Cargo Profesión Experiencia
Egresado de carreras profesional Deberá acreditar una experiencia mínima de seis (06) meses en labores similares,
MAESTRO DE OBRA
y/o técnica en construcción civil. que se computaran desde la emisión de su grado.
Acreditación
• El postor acreditará la formación académica y experiencia del personal no clave con la presentación de cualquiera de los siguientes
documentos en la oferta: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional no clave propuesto.
• El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados académicos y títulos profesionales en el portal Web de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
• En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.
• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo
desempeñado, el plazo de prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite
el documento, fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará él una
vez el periodo traslapado, No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas.
• La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados, constancia, Contratos entre otros)
presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse documentación inexacta o fraguada se informará al Tribunal de
Contrataciones del Estado en aplicación a los artículos 50º de la Ley de Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las sanciones
correspondientes.
• Se precisa que para la presentación de propuestas el postor debe tener en cuenta que: “las certificaciones de bachiller, titulo, colegiatura y
habilidad, así como los documentos que acrediten la experiencia del personal que presentará deben de ser emitidos por aquel órgano que
tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió dicha
certificación.
• Se considerará aquella experiencia que no tenga antigüedad mayor a veintidós (22) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.
3.6. 3. PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN IOARR

Es obligatorio la permanencia en IOARR de todo el personal del contratista de acuerdo a su propuesta (la
misma que deberá incluir como mínimo el personal considerado en el expediente técnico). En los casos de
ausencia del personal en IOARR por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar
con una duración máxima de dos (02) días calendario, de atención medica u otra causal. El contratista está
obligado a informar oportunamente al supervisor, por medio escrito o domicilio electrónico esto último solo
en caso de emergencia, debiendo este regularizar tal comunicación.
31
Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicación a la supervisión, será materia de
aplicación de penalidad por los días que dure esta ausencia. No se admitirán ausencias mayores a cuatro
(04) días calendario, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 04 días calendario, se
considerarán como incumplimiento contractual del contratista.
IMPORTANTE:
Cualquier trámite de cambio del personal propuesto en la acción contractual, se deberá realizar pasado
los tres meses de iniciado su actividad en la ejecución de IOARR. (No se permitirá ningún cambio de personal
clave antes del plazo indicado, solo será excepcionado por causa fortuita o fuerza mayor)
4. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
4 . 1 . D E L A S G A R A N T ÍA S
El CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato las respectivas garantías que deben ser incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento a favor de LA ENTIDAD, bajo la
responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión
de la Supervisión de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perú, no aceptándose por ningún motivo una que no esté en la mencionada lista.
La garantía, con carácter de obligatorio, que presentará el Contratista para la suscripción del Contrato será:
- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que será equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
del contrato y tendrá una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. Extendida a nombre de
la Municipalidad Distrital de Yanacancha.
Las Garantías serán presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades acreditadas como lo
establecen los párrafos anteriores.
4.2. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE IOARR

En los plazos previstos posteriores al inicio del plazo de ejecución de IOARR se deberá realizar la revisión del
expediente técnico de IOARR de acuerdo a lo establecido en el Artículo 177° del Reglamento de la Ley de
El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, poniendo
de inmediato en conocimiento al supervisor.
4 . 3 . T R A B A J O S D E F E C T U O S O S O M A L E J E CU T A DO S
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la IOARR objeto del presente
contrato y de las fallas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de
que la Supervisión de IOARR haya examinado y reconocido la IOARR durante su construcción o los materiales
empleados, ni que las distintas partes de IOARR hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.
Si la IOARR no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del IOARR, si los materiales utilizados
no fueran la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tiene razones fundadas
para creer que existen vicios ocultos en la IOARR ejecutada, los gastos de las operaciones de reparación o
subsanación serán a cuenta del Contratista.
4.4. PENALIDADES APLICABLES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica
automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria: . 0.10 x monto vigente .

F x plazo vigente en días
Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado por la Sub
Gerencia de Supervisión y Liquidación y conformidad de la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo
adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el
contratista acredite de modo objetiva y sustentada, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta atribuible.
En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago
de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 162.5 del artículo 162 del
4.5. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades en el marco del RLCE:
Otras Penalidades
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento
32
1 Cuando no cumple con proveer el personal establecido en su Se aplicará una Según Informe del
propuesta técnica. Cuando culmine la relación contractual penalidad de 1/2 UIT supervisor
entre el Contratista y el personal ofertado y la entidad no haya
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del personal reemplazado.
2 Por ausencia injustificada del RESIDENTE . Se aplicará una Según Informe del
penalidad de 1/8 UIT supervisor
por cada día de
ausencia del residente
en IOARR.
3 En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el 0.25 UIT por cada día de Según Informe del
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución ausencia del personal en supervisor
del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones IOARR.
requeridas según el establece el RLCE.
En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar
la prestación con el personal acreditado o debidamente
sustituido.
4 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 1/4 UIT por cada día de Según Informe del
(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del ausencia del personal en supervisor
contrato o del conformidad con las disposiciones establecidas IOARR en el plazo
en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. previsto.
5 Ausencia injustificada durante el desarrollo y ejecución de la Se aplicará una Según Informe del
IOARR del Personal Clave ofertado para la dirección técnica penalidad de 0.25 UIT supervisor
de la IOARR. vigente, por cada día de
ausencia y por personal
clave ausente.
6 En caso190
artículo el del
CONTRATISTA
Reglamento.incumpla con su obligación de Se aplicará una Según Informe del
mantener
íntegro delvigentes
plazo delas cartas fianzas.
ejecución, si este penalidad de 0.25 UIT supervisor
es menor a los sesenta (60) días, de vigente, por cada día de
caducidad y/o evento
alertado.
7 Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de Uno por mil (1/1000) del Según Informe del
seguridad en la IOARR, tanto peatonal o vehicular monto de la supervisor
incumpliendo las normas, además de las señalizaciones valorización, por la falta
solicitadas por la Municipalidad. (Ley N°29783-Ley de de cada dispositivo de
Seguridad y Salud en el Trabajo.) seguridad o vehicular.
8 Pruebas y Ensayos: Cuando el contratista no realiza las pruebas 1/100 del monto de la Según Informe del
o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los valorización del periodo. supervisor
materiales y las dosificaciones. El plazo que rige para este caso
es la fecha de presentación del informe mensual valorizado en
la que deben estar incluidos estas pruebas y/o ensayos,
siempre que en el periodo de ejecución respectiva amerita la
realización de estas pruebas y/o ensayos y siempre que el
Supervisor lo considere pertinente.
9 Por atraso en subsanar las observaciones pendientes. Se aplicará una Según Informe del
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la penalidad de 0.25 UIT supervisor
subsanación y levantamiento de observaciones señalados en vigente, por cada
el informe de la entidad y/o valorizaciones y/o adicionales de evento.
IOARR y/o actas y/u otra documentación emitida por la
entidad, de manera completa.
10 Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones a su cargo sin la Se aplicará una Según Informe del
autorización escrita de la Municipalidad Distrital de penalidad del DOS por supervisor
Yanacancha y al margen de lo dispuesto por el Articulo No. - ciento (2%) del monto
147°. - Subcontratación del Reglamento de la ley de las total del contrato
contrataciones del Estado. original.
11 En el caso de no presentar el seguro complementario de trabajo Se aplicará una Según Informe del
de riesgo penalidad del 0.50% del supervisor
Cuando el contratista no cuente con seguro complementario de monto tal del contrato
trabajo de riesgos, para el personal ofertado y obreros durante original.
la ejecución de la IOARR.
33
12 Cuando el contratista no coloque cartel de IOARR dentro del Se aplicará una Según Informe del
plazo de 3 días de iniciado la ejecución establecida en las penalidad de 0.25 UIT supervisor
especificaciones técnicas y/o el contrato. vigente, por cada día de
atraso
13 Cuando el contratista no mantenga el cartel de IOARR en un Se aplicará una Según Informe del
lugar visible de la IOARR. penalidad de 0.50 UIT supervisor
vigente, por cada día
hasta la subsanación
14 Si el contratista incumple con la orden vía anotación en el 0.5 UIT por cada Según Informe del
Cuaderno de obra del Supervisor, del rechazo y/o retiro de incumplimiento supervisor
materiales o equipos por la mala calidad o por incumplimiento
de las especificaciones técnicas.
15 a) Por valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago de las Se aplicará una Según Informe del
especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos no penalidad del 0.25% del supervisor
ejecutados (sobre valorizaciones, valorizaciones adelantadas, monto total del contrato
etc.), que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en original.
las disposiciones vigentes; sin perjuicio de las acciones legales
que pudieran corresponder.
b) Por presentar y valorizar trabajos de Obras adicionales dentro
de la planilla de la IOARR principal contratada. Se precisa
que los mayores Metrados no se considera para la aplicación
de esta penalidad.
c) Por no presentar el calendario de avance de IOARR
valorizado actualizado (a la fecha de inicio de IOARR y
después de las suspensiones de plazo, o adicional de ser el
caso u otro que modifique el plazo de ejecución) y su
programación CPM correspondiente, a la supervisión, dentro
del plazo de siete (07) días calendarios.
d) Por no presentar al supervisor el calendario de avance de Según Informe del

IOARR valorizado actualizado y re programación CPM supervisor
correspondiente, dentro del plazo establecido por el Artículo
198° - Procedimiento de ampliación de plazo del reglamento
de la ley de las contrataciones del estado.
e) Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos
programados, consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones laborales con su personal de IOARR (pago de
remuneraciones oportunas, etc.)
16 Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los Se aplicará una Según Informe del
elementos de seguridad y la indumentaria correspondiente. penalidad de 0.10 de la supervisor
Esta penalidad se considerará por cada trabajador. UIT por cada trabajador
sin elementos de
seguridad y/o
indumentaria.
17 Cuando el contratista entregue documentación incompleta Se aplicará una Según Informe del
y/o incorrecta y/o inconsistente para su evaluación penalidad de 0.50 UIT supervisor
perjudicando el trámite normal de los mismos de la IOARR. vigente, por cada
tramite incompleto.
18 Cuando el contratista no presente la documentación 0.25 de la UIT por cada Según Informe del
solicitada por la entidad o al supervisión en los plazos previstos incumplimiento supervisor
por estos últimos.
19 Según Informe del

Se aplicará una supervisor
Equipos declarados para la suscripción del contrato. penalidad del (0.5%)
Cuando el contratista no presente los equipos declarados para del monto total del
la suscripción del contrato. contrato original.
34
20 Cuando el Contratista no realice pruebas o ensayos Cinco por mil (5/1000) Según Informe del
oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las del monto de la supervisor
dosificaciones y es requerido por el Supervisor. valorización del periodo
por cada prueba y/o
ensayo.
21 Cuando no cumpla con presentar los planes al inicio de IOARR Se aplicará una Según Informe del
e implementar durante la ejecución de esta. En un plazo de 7 penalidad de 0.50 UIT supervisor
días calendario. vigente, hasta la
● Plan de seguridad y salud presentación de cada
● Informe de manejo de impacto ambiental plan.
● Informe de control de riesgos
● Otros que la ejecución requiera
22 Por reemplazar al RESIDENTE o cualquier personal clave, no Se aplicará una Según Informe del
clave y personal técnico ofertado, en el periodo penalidad del cero supervisor
comprendido desde la firma del contrato hasta el 80% de la punto tres por ciento
ejecución de ejecución contractual, por considerarse que la (0.3%) del monto total
contratación llevada a cabo se realizara en el marco de los del contrato original en
principios de eficiencia, de trato justo e igualitario y equidad. la oportunidad que se
Esta penalidad, no se aplicará solo en los casos de muerte o produce la infracción,
enfermedad, incapacitante o sobreviniente del profesional por cada reemplazo de
clave, no clave o técnico a ser reemplazado o casos fortuitos profesional
y de fuerza mayor.
Nota:
• De ser el caso los incumplimientos serán informados por la subgerencia de supervisión y liquidaciones y/o la
gerencia de infraestructura y urbanismo
• La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
• Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.
4.6. DAÑOS A TERCEROS

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás ocasionados a terceros, previamente comprobadas
con evidencias fotográficas o testimonio de los involucrados.
4 . 7 . A C C I O N E S P R E V I A S A L A C O N S T R U C C I O N , A U T O R I Z A C I O N , P E R M I S O S P A R A L A E J E CU C I O N
DE LA IOARR.
Serán a cargo del Contratista la elaboración de los expedientes administrativos para realizar los trámites
necesarios para la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución
de la IOARR, como ser el CIRA, PMA, entre otros, siendo de su cargo los costos que estos trámites deriven, y los
costos que generen la obtención de dichas autorizaciones y permisos.
4.8. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista está obligado a realizar las prevenciones correspondientes y tomar todas las medidas preventivas ante
cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes. El contratista
deberá cumplir con la normatividad legal, sobre seguridad y Salud ocupacional; de aplicación en su actividad; al
respecto deberá dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial Ley Nº 29783 y sus modificaciones.
El contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la
seguridad y salud del personal que intervenga en la IOARR y preservar los bienes propios.
4.9. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

• El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigación o
disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como consecuencia
de los trabajos a ejecutarse.
• Para tal fin se coordinará con la supervisión de la IOARR a fin de seguir los lineamientos contemplados en las
leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental.
• El contratista deberá identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la IOARR se genera.
• El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente por lo cual deberá cumplir
con todas las provisiones.
• El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación
la preservación del Medio Ambiente.
35
4.10. ACCIDENTES – NOTIFICACIONES

- El Contratista proveerá, en el lugar de la IOARR, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la IOARR y
será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.
4.11. SEGURIDAD
• El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas durante la ejecución
de la IOARR. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para
la realización de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en
circuitos energizados, sin contar con el seguro de todo riesgo para dichos trabajos y el postor contará
con implementos de seguridad según Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR.
• El Incidente o accidente resultante de la observación de esta obligación correrá únicamente por
cuenta del contratista.
4.12 . MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigación o
disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como consecuencia
de los trabajos a ejecutarse.
Para tal fin se coordinará con la supervisión de la IOARR a fin de seguir los lineamientos contemplados en las
leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental.
4.13. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE IOARR

Cuando la IOARR se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes
construidos deberán ser removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, el
contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.
• Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la IOARR, la maquinaria, el equipo o
material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.
• Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera alguna interferencia
deberá comunicar por escrito a la ENTIDAD.
• Si el contratista durante la ejecución de la IOARR necesita usar energía eléctrica, agua, deberá hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.
• Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo.
4.14 . RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES

✓ Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la IOARR, la maquinaria, el equipo
o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.
✓ Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera alguna
interferencia deberá comunicar por escrito a la ENTIDAD.
✓ Si el contratista durante la ejecución de la IOARR necesita usar energía eléctrica, agua, deberá hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.
✓ Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo.
4.15 . DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO

La Municipalidad Distrital de Yanacancha podrá resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 164° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista:
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
requerido por este.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir
tal situación.
4 . 1 6 . S O L U C I Ó N D E C O N T RO V E R S I A S D U RA N T E L A E J E C U C I Ó N C O N T R A C T U A L
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o
arbitraje, según el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
4.17. CORRESPONDENCIA.
✓ Cualquier comunicación entre el contratista, la entidad y el supervisor se deberá hacer por escrito.
✓ El contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del supervisor un juego de todos los planos y bases
de especificaciones.
4 . 1 8 . P A G O A L A S U P E R V I S I Ó N E N C A S O D E A T R A S O E N L A F I N A L I ZA C I Ó N D E L A I O A R R P O R
C A U S A I M P U T A BL E A L C O N T R A T I S T A
36
De acuerdo con lo indicado en el artículo 189° del reglamento de la ley de contrataciones, en el caso de atraso
en la finalización de la IOARR por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignadas en el
calendario de avance a la IOARR vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los
servicios de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista asumirá el pago del monto equivalente
al de los servicios indicados , lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de IOARR.
4.19. MODIFICACIONES DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las fórmulas de reajuste,
establecidas en las presentes bases, tomando como base la fecha consignada en el expediente técnico.
4.20. CUADERNO DE OBRA DIGITAL (COD)

a) La entidad deberá apertura el CUADERNO DE OBRA DIGITAL y registrar a los responsables de la ejecución,
antes del inicio de la ejecución de la IOARR a pedido del contratista, quien solicitará la apertura a la
entidad mediante carta adjuntando copia de DNI del RESIDENTE y correo electrónico.
b) En el cuaderno de OBRA digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la
IOARR, órdenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros.
c) Tanto el ejecutor como el supervisor deberán ceñirse a la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de OBRA Digital” que regula su implementación y uso en los contratos para la
ejecución de Obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.
4.21 . INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD:

La Entidad pondrá a disposición del CONTRATISTA la información necesaria disponible con relación al IOARR, incluidos
el Expediente Técnico (digital) y demás documentos administrativos. Sin embargo, el contratista podrá obtener copias
adicionales previo pago según corresponde.
4.22. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

El Postor adjudicado al momento de la suscripción del contrato, deberá acreditar una dirección domiciliaria en la
Provincia de Pasco a la que la Municipalidad Distrital de Yanacancha le hará llegar las comunicaciones o notificaciones
relacionadas con la ejecución de la IOARR según declaración Jurada adjunta, misma que también deberá registra
una dirección electrónica (correo electrónico).
4.23. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista podrá ser reclamada por la Entidad por SIETE (7) AÑOS después de
la conformidad de IOARR otorgada por LA ENTIDAD.
El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajados que hubieses sido encontrados
defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, según sea el caso, bajo el pretexto
de haber sido aceptados por el supervisor. Para tales efectos rigen las normas del Código Civil sobre carácter
contractual y extracontractual, así como los artículos 1782º, 1783º, 1784º y 1785º del citado código. El artículo 40º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
4 . 2 4 . N O R M A S A N T I S O BO R N O
El ejecutor / postor no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier tipo de pago, objeto de valor o cualquier dadiva
en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a
la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionaros, asesores o personas
vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Contrataciones del estado, Ley N° 30225, los
Art. 248° y 248° A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
4.25 . TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serán de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de
acuerdo a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista.
4.26 . LEYES NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista deberá conocer y cumplir estrictamente
✓ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados con la ejecución
de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización
de los trabajos a fin de que este determine la acción a seguir.
✓ Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
contratista y deberá ser reparado por este sin derecho a pago alguno.
✓ El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesario a su
tramitación respectiva ante los que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de la IOARR.
✓ Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
37
4.27 . MANTENIMIENTO DE LA IOARR EN EJECUCIÓN

El contratista deberá mantener la IOARR en ejecución todos sus partes terminados en buenas condiciones de
mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo
ocasionen daños al IOARR o propiedades de terceros, que de producirse se deberá ser inmediatamente
reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicación de una penalidad diaria.
4 . 2 8 . R E S P O N S A B I L I D A D P O R P E R D I D A D E M A T E R IA L E S
- EL CONTRATISTA, se hará responsable de resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y
los terceros eventualmente afectados
4.29. SEGUROS POR ACCIDENTES
La póliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo, durante la
ejecución del contrato a todo su personal. Así mismo debe de considerar a terceras personas, como al
supervisor y al personal de la entidad que esté cumpliendo funciones dentro de la ejecución de la IOARR.
Este seguro debe de estar vigente desde el inicio de los trabajos hasta la recepción final de la IOARR.
- El Contratista proveerá, en el lugar de la IOARR, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la IOARR y
será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos.
- El contratista antes del inicio de la IOARR debe de presentar a la entidad las pólizas correspondientes, estas
pólizas deben de indicar el nombre de la IOARR y el nombre del procedimiento de contratación. Para tal
hecho al momento de presentar su oferta en su calidad de postor.
4.30. GESTION DE RIESGOS

• La planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la IOARR, debe estar enmarcada en lo dispuesto
por la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de Obras",
aprobado su modificación mediante Resolución N° 018-2017 OSCE/CD.
• Tratándose de los contratos de IOARR se incluyen, los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la
IOARR y la determinación de la parte del contrato que los asume durante ejecución contractual.
• Al margen de contar con la gestión de riesgos del expediente técnico aprobado, el contratista deberá
realizar el análisis y la planificación de gestión de riesgos, el cual incluya la identificación y asignación de
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos
por niveles en función a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecución de la IOARR.
• La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución
técnica, económica y administrativa de la IOARR y del cumplimiento del contrato, además de la debida y
oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la IOARR.
• Los profesionales autorizados para anotar en el Cuaderno de obra evalúan permanentemente el desarrollo
de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con periodicidad semanal,
precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.
4.31 . EQUIPOS Y MAQUINARIAS A SER EMPLEADOS
- Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán
llevarse a IOARR en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del
Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.
- Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias pesadas durante la ejecución de las Obras,
corren por cuenta del Contratista.
- Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la IOARR y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.
- Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecía de todos los equipos pesados y livianos,
ofertados en su oferta y detallados en las bases, en IOARR, la salida de los equipos pesados es con la
autorización de la supervisión de IOARR.
4 . 3 2 . A L C A N C E S E I N S T A L A C I O N E S T E M P O RA L E S
- El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecución de la IOARR, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que
ocasione como consecuencia de esta obligación.
- El Contratista deberá contemplar a su costo la construcción o alquilar ambientes temporales que permitan,
tanto al Contratista y al Supervisión de la IOARR, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir
oficinas, almacenes de equipos y materiales, y el cartel de IOARR los mismos que deberán quedar
habilitados y equipados a los CINCO (05) días calendarios de iniciado el plazo de ejecución de la IOARR y
conservarse hasta la recepción de la IOARR.
4 . 3 3 . D E R E C H O S L E G A L E S I R R E N U N C I A B L E S D E L CO N T R A T A N T E .
38
La entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, calculo o valorización, realizados
antes o después de la terminación y aceptación de la IOARR y de los pagos correspondientes efectuados, de
verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la IOARR ejecutada y el
verdadero monto reembolsable al contratista ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones
estuvieran incorrectas o que los materiales y la IOARR no estuviesen de acuerdo con los estipulaciones del
contrato.
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Requisitos:
ITEM CARACTERISTICAS
01 ESTACION TOTAL Y NIVEL TOPOGRAFICO
01 MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3
01 COMPACTAFORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4HP
01 RETROEXCAVADORA
01 CAMION VOLQUETE DE 15 M3
01 MAQUINA DE SODAR
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25”
01 MEZCLADORA DE CONCRETO
Los postores podrán ofertar equipos de mayor capacidad y cantidad.
La entidad tiene la potestad de verificar previa y/o durante la ejecución de la IOARR, todas las maquinarias ofertadas por
el postor.
Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cant CARGO PROFESION

Ingeniero civil y/o arquitecto titulado,
01 RESIDENTE
colegiado y habilitado.
Acreditación:
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
EXPERIENCIA
Cant CARGO
• Deberá acreditar una experiencia de 2 años como residente
01 RESIDENTE y/o supervisor y/o inspector en la ejecución de obras en
general, que se computaran desde su colegiatura
Acreditación:
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial de la
contratación, en la ejecución de Obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas
39
que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de IOARR.
Se considerará IOARR similar a lo siguiente: Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Creación y/o Construcción y/o
Ampliación y/o instalación y/o reconstrucción y/o recuperación de cercos perimétricos ejecutadas para entidades
públicas o privadas.
Acreditación:
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de IOARR;
o (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o
cualquier otra documentación14 de la cual se desprenda fehacientemente que la IOARR fue concluida, así como el
monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la
calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatorio
correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.
14
De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la IOARR que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de IOARR, las actas de recepción de conformidad,
entre otros.
40
CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN
LA EVALUACIÓN SE REALIZA SOBRE LA BASE DE CIEN (100) PUNTOS.
PARA DETERMINAR LA OFERTA CON EL MEJOR PUNTAJE Y EL ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS OFERTAS , SE
CONSIDERA LO SIGUIENTE:
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU

FACTOR DE EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN
A. PRECIO
LA EVALUACIÓN CONSISTIRÁ EN OTORGAR EL
Evaluación: MÁXIMO PUNTAJE A LA OFERTA DE PRECIO MÁS
BAJO Y SE OTORGA A LAS DEMÁS OFERTAS
PUNTAJES INVERSAMENTE PROPORCIONALES A SUS
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. RESPECTIVOS PRECIOS, SEGÚN LA SIGUIENTE
FÓRMULA:
Acreditación:
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio Pi = Om x PMP

de la oferta (Anexo N° 6). Oi
I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio
100 puntos
Importante
Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificación.
41
CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante
• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este
capítulo.
• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………],
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,

según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación
materia del presente contrato.
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
15 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
42
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en
las valorizaciones siguientes.
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.
Importante para la Entidad

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo
siguiente, según corresponda:
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en

servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN
DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 16
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en

servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN
DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 17
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO

DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidación final.
Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:
• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que
16
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no
incluya operación asistida.
17
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya
operación asistida.
43
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.
Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
cláusula:
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER

DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL
CONTRATISTA.
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en

[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 18 . La entrega del o los
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].19
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.
• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
18
Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.
19
Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.
44
PORCENTAJE 20 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de

materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas
en el calendario de adquisición de materiales e insumos.
• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el

caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula:
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN

CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el
comprobante de pago respectivo.
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas
en el calendario de adquisición de materiales e insumos.
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula:
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS22
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un

fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
20
De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
21
porcentaje.
22 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la
administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del
Reglamento.
45
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE23]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos
presentado por el contratista.
• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA

MODALIDAD LLAVE EN MANO
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR25 EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE

PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE].
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
23
porcentaje.
24
porcentaje.
25 De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es
obligatoria.
46
de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso,
de acuerdo a la siguiente fórmula:
0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =
F x plazo vigente en días
Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:
Otras penalidades
N° Supuesto de aplicación de Forma de cálculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado [INCLUIR LA FORMA DE Según informe del
permanece menos de sesenta (60) CÁLCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
días desde el inicio de su participación SER MENOR A LA MITAD INSPECTOR O
en la ejecución del contrato o del DE UNA UNIDAD SUPERVISOR DE LA
íntegro del plazo de ejecución, si este IMPOSITIVA TRIBUTARIA OBRA, SEGÚN
es menor a los sesenta (60) días, de (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones (1) UIT] por cada día de
establecidas en el numeral 190.2 del ausencia del personal en
artículo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA DE Según informe del
obligación de ejecutar la prestación CÁLCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI OBRA, SEGÚN
MAYOR A UNA (1) UIT] por CORRESPONDA].
cada día de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad26:
Otras penalidades
N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento
26 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
47
(…) Si el contratista o su personal, no permite Cinco por mil (5/1000) Según informe del
el acceso al cuaderno de obra al del monto de la [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O valorización del INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN periodo por cada día SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar de dicho impedimento. OBRA, SEGÚN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.
Importante
De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad,
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o

si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que
debió ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una

persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.
48
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 27
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente cláusula, según corresponda:
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
27 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
49
el cumplimiento.
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.
Incorporar o eliminar, según corresponda
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
50
CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA
De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1 DATOS DEL Número del documento

DOCUMENTO Fecha de emisión del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominación o razón
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Nombre o razón social del Descripción de las
RUC %
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL
Número del contrato
CONTRATO
Tipo y número del
procedimiento de selección
Descripción del objeto del
contrato
Fecha de suscripción del
contrato
Monto del contrato
4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra
Ubicación de la obra (Región,

Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra
Plazo original días calendario
Ampliación(es) de plazo días calendario
Total plazo días calendario
Fecha de culminación de la
Plazo de ejecución de la obra obra
Fecha de recepción de la obra
Fecha de liquidación de la
obra
Número de adicionales de
obra
Monto total de los adicionales
Monto de la obra Número de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra (sólo

componente de obra)
51
5 APLICACIÓN DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCIÓN DE Junta de Resolución de

CONTROVERSIAS Disputas
Si No
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del

funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
52
ANEXOS
53
ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE28 Sí No
Correo electrónico :
Autorización de notificación por correo electrónico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:
1. SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA.

2. SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO .
3. SOLICITUD PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, SEGÚN ORDEN DE
PRELACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 141 DEL REGLAMENTO.
4. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN .
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
Importante
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
28 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.
54
Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:
ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente información se sujeta a la verdad:
Datos del consorciado 1

Razón Social :
Domicilio Legal :
MYPE29 Sí No
Datos del consorciado 2

Razón Social :
Domicilio Legal :
MYPE30 Sí No
Datos del consorciado …

Razón Social :
Domicilio Legal :
MYPE31 Sí No
Autorización de notificación por correo electrónico:
Correo electrónico del consorcio:
29 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.
30 Ibídem.
31 Ibídem.
55
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:
1. SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA.

2. SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO .
3. SOLICITUD PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO , SEGÚN ORDEN DE
PRELACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 141 DEL REGLAMENTO.
4. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio
Importante
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
56
ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el

principio de integridad.
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas.
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de

selección.
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.
………………………….………………………..
Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.
57
ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección
específica de las bases y los documentos del procedimiento.
…….………………………….…………………..
Representante legal o común, según corresponda
58
ANEXO Nº 4
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.
……..........................................................
▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la

modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 32
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días
calendario.” 33
Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
32
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no
incluya operación asistida.
33
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya
operación asistida.
59
ANEXO Nº 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) INTEGRANTES DEL CONSORCIO
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
b) DESIGNAMOS A [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],

IDENTIFICADO CON [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], COMO REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO PARA
EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ,
SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE CON [CONSIGNAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD].
ASIMISMO, DECLARAMOS QUE EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO ,

INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.
c) FIJAMOS NUESTRO DOMICILIO LEGAL COMÚN EN [.............................].
d) LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SON LAS
SIGUIENTES:
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL [%]

1. 34
CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL [%]

2. 35
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin
decimales.
35 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin
decimales.
60
TOTAL OBLIGACIONES 100%36
..…………………………………………. ..…………………………………………..
Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante
De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
36 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
61
En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases
ANEXO Nº 6
PRECIO DE LA OFERTA
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE

LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE
MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:
N°
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
ITEM
1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)

2 GASTOS GENERALES
2.1 GASTOS FIJOS
2.2 GASTOS VARIABLES
TOTAL GASTOS GENERALES (B)
3 UTILIDAD (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV37
5 MONTO TOTAL DE LA OFERTA
…]
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán
en el precio de su oferta los tributos respectivos.
37 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.
62
……………………………….…………………..
Importante
• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.
• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se
presente”.
▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.
▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación

principal y las prestaciones accesorias”.
▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037,
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites
del valor referencial sin IGV”.
incorporen deben ser eliminadas
63
En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:
ANEXO Nº 6
PRECIO DE LA OFERTA
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
la siguiente:
CONCEPTO PRECIO TOTAL
TOTAL
EL PRECIO DE LA OFERTA [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] INCLUYE TODOS LOS

TRIBUTOS, SEGUROS, TRANSPORTE, INSPECCIONES, PRUEBAS Y, DE SER EL CASO, LOS COSTOS LABORALES
CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE PUEDA TENER INCIDENCIA
SOBRE EL COSTO DE LA OBRA A EJECUTAR ; EXCEPTO LA DE AQUELLOS POSTORES QUE GOCEN DE ALGUNA
EXONERACIÓN LEGAL, NO INCLUIRÁN EN EL PRECIO DE SU OFERTA LOS TRIBUTOS RESPECTIVOS .
……………………………….…………………..
Importante
• ELPOSTOR DEBE ADJUNTAR EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA SU OFERTA , TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:
N°
ITEM

2 GASTOS GENERALES
2.1 GASTOS FIJOS
64

3 UTILIDAD (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV38
5 MONTO TOTAL DE LA OFERTA
• EN CASO QUE EL POSTOR REDUZCA SU OFERTA, SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO,
DEBE PRESENTAR NUEVAMENTE ESTE ANEXO.
• EL POSTOR QUE GOCE DE ALGUNA EXONERACIÓN LEGAL, DEBE INDICAR QUE SU OFERTA NO INCLUYE EL
TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN, DEBIENDO INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO:
“MI OFERTA NO INCLUYE [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
• DE SER EL CASO, EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y
VARIABLES NO SE PRESENTAN EN LA OFERTA , SINO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se
presente”.
▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.
▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación

principal y las prestaciones accesorias”.
▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037,
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
“LAOFERTA DE LOS POSTORES QUE PRESENTEN LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV (ANEXO N° 7), DEBE ENCONTRASE
DENTRO DE LOS LÍMITES DEL VALOR REFERENCIAL SIN IGV”.
65
En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:
ANEXO Nº 6
PRECIO DE LA OFERTA
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
la siguiente:
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE

TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:
N°
ITEM

2 GASTOS GENERALES
2.1 GASTOS FIJOS
3 UTILIDAD (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV39
5 MONTO DEL COMPONENTE A PRECIOS UNITARIOS
…]
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:
CONCEPTO PRECIO
Monto del componente a suma alzada
66
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:
N°
ITEM

2 GASTOS GENERALES
2.1 GASTOS FIJOS
3 UTILIDAD (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV40
5 MONTO DE LA OFERTA A SUMA ALZADA
MONTO TOTAL DE LA OFERTA
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán
en el precio de su oferta los tributos respectivos.
……………………………….…………………..
Importante
• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.
• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
• EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES NO SE

PRESENTAN EN LA OFERTA, SINO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
67
▪ A FIN DE FACILITAR LA LABOR DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE

SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA, SE RECOMIENDA PUBLICAR CONJUNTAMENTE CON LAS BASES UN
ARCHIVO EN EXCEL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA CONFORME EL EXPEDIENTE TÉCNICO A FIN DE QUE
LOS POSTORES PUEDAN UTILIZARLO AL MOMENTO DE ELABORAR SU OFERTA . EN TAL CASO, CONSIGNAR
LO SIGUIENTE:
“ADICIONALMENTE AL DOCUMENTO ESCANEADO DEL PRESENTE ANEXO, EL POSTOR PUEDE ADJUNTAR

EL ARCHIVO EN EXCEL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA (QUE FUE PUBLICADO CONJUNTAMENTE CON LAS
BASES), COMPLETANDO LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL PRECIO DE SU OFERTA . EN CASO DE
DIVERGENCIA PREVALECE EL DOCUMENTO ESCANEADO DEL PRECIO DE LA OFERTA ”.
▪ EN CASO DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN RELACIÓN DE ÍTEMS , CONSIGNAR LO SIGUIENTE:
“EL POSTOR DEBE PRESENTAR EL PRECIO DE SU OFERTA EN FORMA INDEPENDIENTE , EN LOS ÍTEMS QUE
SE PRESENTE”.
▪ EN CASO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS POR PAQUETE, CONSIGNAR LO SIGUIENTE:
“EL POSTOR DEBE PRESENTAR EL PRECIO DE SU OFERTA CON EL DETALLE DE CADA OBRA INCLUIDA EN
EL PAQUETE”.
▪ EN CASO DE CONTRATACIONES QUE CONLLEVAN LA EJECUCIÓN DE PRESTACIONES ACCESORIAS ,

CONSIGNAR LO SIGUIENTE:
“ELPOSTOR DEBE DETALLAR EN EL PRECIO DE SU OFERTA , EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA

PRESTACIÓN PRINCIPAL Y LAS PRESTACIONES ACCESORIAS”.
▪ SI DURANTE LA FASE DE ACTOS PREPARATORIOS , LAS ENTIDADES ADVIERTEN QUE ES POSIBLE LA

PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTA
EN LA LEY Nº 27037, LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONÍA, CONSIGNAR LO
SIGUIENTE:
“LAOFERTA DE LOS POSTORES QUE PRESENTEN LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV (ANEXO N° 8), DEBE ENCONTRASE
DENTRO DE LOS LÍMITES DEL VALOR REFERENCIAL SIN IGV”.
68
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.
ANEXO Nº 7
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA

EXONERACIÓN DEL IGV
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la
exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la
Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa41 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.
………………………….………………………..
Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad
independiente y el número de RUC del consorcio.
41 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
69
EN EL CASO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTEN FUERA DE LAS PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO,
CUYO VALOR REFERENCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN O DE ALGÚN ÍTEM NO SUPERE LOS
NOVECIENTOS MIL SOLES (S/. 900,000.00) DEBE CONSIDERARSE EL SIGUIENTE ANEXO:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.
ANEXO Nº 8
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.
………………………….………………………..
Importante
• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,

según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).
• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.
70
Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:
ANEXO Nº 8
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio
Importante
• PARA ASIGNAR LA BONIFICACIÓN, EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE
SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA, VERIFICA EL DOMICILIO CONSIGNADO DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO, EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP).
• PARA QUE UN CONSORCIO PUEDA ACCEDER A LA BONIFICACIÓN , CADA UNO DE SUS INTEGRANTES DEBE
CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL LITERAL F) DEL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO.
71
ANEXO Nº 9
DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.
………………………….………………………..
Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de

la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la

Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
72
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
ANEXO Nº 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

OBJETO DEL N° FECHA DEL TIPO DE CAMBIO
Nº CLIENTE RECEPCIÓN DE LA PROVENIENTE MONEDA IMPORTE44 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO CONTRATO42
43 DE: VENTA45
OBRA ACUMULADO46
1
42 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.
43 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión;
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.
44 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
45 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
46 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
73
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

OBJETO DEL N° FECHA DEL TIPO DE CAMBIO
Nº CLIENTE RECEPCIÓN DE LA PROVENIENTE MONEDA IMPORTE44 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO CONTRATO42
43 DE: VENTA45
OBRA ACUMULADO46
6
10
TOTAL
………..........................................................
74
ANEXO Nº 11
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña
empresa.
………………………….………………………..
Importante
• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.
• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir
75 con la condición de micro y pequeña empresa.
75
ANEXO Nº 12
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Señores
SEGÚN CORRESPONDA]
Presente.-
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO]
lo siguiente:
✓ NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.
……………………………….…………………..
Representante legal o común, según
corresponda
Importante
La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
76

Bases AS132024 Obra CERCO 20240819 223537 280

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Bases AS132024 Obra CERCO 20240819 223537 280

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Bases AS132024 Obra CERCO 20240819 223537 280

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-MDY/ OBRAS - PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA

Contratación para la ejecución de IOARR:

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será

correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B,