Acta de Reinicio #02 - OT

ACTA DE ACUERDOS
REINICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 02
OBRA: “Construcción de Tribuna y/o Palco y Cerco Perimétrico; en el(la) Losa

Deportiva del Centro Poblado Alto Andino, Distrito de Cuñumbuqui, Provincia
Lamas, Departamento San Martin”, Con Código Único de Inversión: 2615590.
Siendo, las 09:00 horas del día 01 de junio del 2024, se reunieron en pie de obra,
en una parte por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI, con RUC
N.º 20176714566, con domicilio legal en la Cal. Miguel Grau Nro. 118,
Cuñumbuqui, Lamas - de San Martin, el Lic. Joe Patrick Erick Gonzales
Melendez, Como Gerente Municipal, la Arq. Cecilia Estefany Novoa Rubio, Como
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, por parte de la Inspección
de la Obra el Ing. Carlos Miguel Laurie García con CIP N° 300145 y el Ing. Omar
Hernando Torres Panduro con CIP N° 176044 como Residente de la Obra; bajo
las condiciones y términos siguientes:
I. ANTECEDENTES.
 Con fecha 07 de marzo del 2024 la Municipalidad Distrital de

Cuñumbuqui, aprueba la actualización del Expediente Técnico para la
ejecución de la OBRA: “Construcción de Tribuna y/o Palco y Cerco
Perimétrico; en el(la) Losa Deportiva del Centro Poblado Alto
Andino, Distrito de Cuñumbuqui, Provincia Lamas, Departamento
San Martin”, Con Código Único de Inversión: 2615590.

Cuñumbuqui, junto al Ingeniero Omar Hernando Torres Panduro firman
el CONTRATO DE SERVICIO Nº 021-2024-MDC/A, para ser
RESIDENTE DE OBRA de la OBRA: “Construcción de Tribuna y/o
Palco y Cerco Perimétrico; en el(la) Losa Deportiva del Centro
Poblado Alto Andino, Distrito de Cuñumbuqui, Provincia Lamas,
Departamento San Martin”, Con Código Único de Inversión: 2615590.

Cuñumbuqui, Designa mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 060-
A-2024-MDC/A, al Ingeniero Carlos Miguel Laurie García como
INSPECTOR de la OBRA: “Construcción de Tribuna y/o Palco y
Cerco Perimétrico; en el(la) Losa Deportiva del Centro Poblado Alto
San Martin”, Con Código Único de Inversión: 2615590.
 Con fecha 29 de marzo del 2024, se procedió al Acto de la Entrega de

Terreno de parte de la entidad al Residente; luego de realizada la
inspección ocular de las áreas materia del CONTRATO DE SERVICIO
Nº 021-2024-MDC/A el cual cuenta con el área disponible para la
ejecución de dichas actividades según Expediente Técnico.
 Con fecha 01 de abril del 2024, se procedió a la suscripción del Acta de
inicio de Obra: “Construcción de Tribuna y/o Palco y Cerco
Perimétrico; en el(la) Losa Deportiva del Centro Poblado Alto
San Martin”, Con Código Único de Inversión: 2615590, con el propósito
de dar inicio a la ejecución de la misma.
 Con fecha 09 de abril 2024, se procedió a la suscripción del Acta de

Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra Nº 01 de Obra:
“Construcción de Tribuna y/o Palco y Cerco Perimétrico; en el(la)
Losa Deportiva del Centro Poblado Alto Andino, Distrito de
Cuñumbuqui, Provincia Lamas, Departamento San Martin”, Con
Código Único de Inversión: 2615590, con el propósito de dar inicio a la
ejecución de la misma.
 Con fecha 20 de abril 2024, se procedió a la suscripción del Acta de

Reinicio de Plazo de Ejecución de Obra Nº 01 de Obra: “Construcción
de Tribuna y/o Palco y Cerco Perimétrico; en el(la) Losa Deportiva
del Centro Poblado Alto Andino, Distrito de Cuñumbuqui, Provincia
Lamas, Departamento San Martin”, Con Código Único de Inversión:
2615590, con el propósito de dar inicio a la ejecución de la misma.
 Con fecha 01 de junio 2024, mediante asiento del cuaderno de obra N°

67, el Residente inicia causal de suspensión de plazo por la ocurrencia
de precipitaciones pluviales intensas en toda la región de manera
continua que no permite la ejecución de los trabajos de obra, afectando
el avance de ejecución de obra por saturación del terreno y material
acopiado, con una accesibilidad en mal estado y no cuenta con
condiciones de transitabilidad, no permitiendo la ejecución de partidas
que se encuentran en la ruta crítica del calendario de avance de obra
programado vigente, ocasionando atrasos y/o paralizaciones por causas
no atribuibles al Residente, en este sentido y conforme al artículo 197
del RLCE, en la presente fecha se da la suspensión de plazo.
 Con fecha 01 de junio 2024, mediante asiento del cuaderno de obra N°

68, el Inspector de Obra solicita la suspensión del plazo de ejecución de
obra en vista al estado climatológico actual, debido a la presencia de
precipitaciones pluviales continuas, y con el pronóstico del tiempo
realizados por los diferentes medios de comunicación que informan que
las precipitaciones Pluviales se presentan en toda la selva peruana, y
que continuaran durante el mes de junio del presente año 2024.
 Con fecha 03 de junio de 2024, se suscribe el ACTA DE SUSPENSIÓN

DE PLAZO Nº 02, entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CUÑUMBUQUI, el Residente de Obra y el Inspector de Obra acordaron
SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, y por ende
paralizar la ejecución de las actividades que forman parte contractual,
por eventos no atribuibles a las partes, a partir del 03 de Junio del 2024,
hasta que las condiciones climáticas permitan reiniciar la obra sin ningún
inconveniente, previa notificación por parte la Entidad, al Residente e
Inspector de Obra.
II. MARCO NORMATIVO.

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO:
Artículo 178º del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO.
“178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que
originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito
la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la
culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento
de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que
resulten necesarios para viabilizar la suspensión.
178.2. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la
Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de
ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó
la suspensión.
178.3. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo
previsto en el numeral 178.1 precedente, corresponde también la
suspensión del contrato de supervisión sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos,
salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.
Esta disposición también se aplica en caso la suspensión de la
ejecución de la obra se produzca como consecuencia del
sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en esta
numeral resulta aplicable a los contratos de supervisión de
servicios.”
“Como se Observa, la ocurrencia de una situación no atribuible a las partes,
que genere la paralización de la obra, habilita a que estas puedan acordar la
suspensión del plazo de ejecución de la obra, hasta que finalice el evento
invocado.
De esta manera, en principio, la suspensión del plazo de ejecución de obra
no implica el reconocimiento de mayores “gastos generales” ni “costos”,
tanto al contratista como a la supervisión de obra.
III. ACUERDOS.
1. Luego que los responsables técnicos han constatado que las
precipitaciones pluviales constantes cesaron y de que el terreno se
encuentre óptimo para realizar trabajos, motivo por el cual, ambas partes
acuerdan dar Reinicio del Plazo de Ejecución.
2. Luego de realizada las coordinaciones entre las partes involucradas, se

acuerda Reiniciar el Plazo de Ejecución de Obra Nº 02, a partir del 01
de junio de 2024.
3. Tal como se indica en el Acta de Suspensión de Plazo, una vez cumplido

el plazo señalado en el presente acuerdo, el Residente presentará los
calendarios actualizados, en la cual se detalle las modificaciones de las
fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se
acordó la suspensión; conforme lo señala el numeral 142.8 del artículo
142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En señal de Conformidad con lo señalado en el contenido de la presente acta, las

partes suscriben la misma en cuatro (4) ejemplares del mismo contenido, en el
Centro Poblado Alto Andino a los (01) días del mes de junio del año dos mil
veinticuatro.
Por la entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUÑUMBUQUI.
________________________________________________ __________________________________________
Lic. Joe Patrick Erick Gonzales Meléndez Ing. Roel Sandoval Sánchez
Gerente Municipal Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Rural
Por Parte de la Residencia Por Parte de la Inspección
___________________________________________ __________________________________________
Ing. Omar Hernando Torres Panduro Ing. Roel Sandoval Sánchez
Reg. CIP N° 176044 Reg. CIP N° 297536
Residente de Obra Inspector de Obra

Acta de Reinicio #02 - OT

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Acta de Reinicio #02 - OT

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Acta de Reinicio #02 - OT

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ACTA DE ACUERDOS

REINICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 02

OBRA: “Construcción de Tribuna y/o Palco y Cerco Perimétrico; en el(la) Losa

 Con fecha 07 de marzo del 2024 la Municipalidad Distrital de

 Con fecha 22 de marzo del 2024 la Municipalidad Distrital de

 Con fecha 25 de marzo del 2024 la Municipalidad Distrital de

 Con fecha 29 de marzo del 2024, se procedió al Acto de la Entrega de

 Con fecha 09 de abril 2024, se procedió a la suscripción del Acta de

 Con fecha 20 de abril 2024, se procedió a la suscripción del Acta de

 Con fecha 01 de junio 2024, mediante asiento del cuaderno de obra N°

 Con fecha 01 de junio 2024, mediante asiento del cuaderno de obra N°

 Con fecha 03 de junio de 2024, se suscribe el ACTA DE SUSPENSIÓN

II. MARCO NORMATIVO.

2. Luego de realizada las coordinaciones entre las partes involucradas, se

3. Tal como se indica en el Acta de Suspensión de Plazo, una vez cumplido

En señal de Conformidad con lo señalado en el contenido de la presente acta, las

Por Parte de la Residencia Por Parte de la Inspección

También podría gustarte