PPC Proceso 24-11-14069977 254810011 123545723

Alcaldía Municipal de Tibú
Departamento Norte de Santander

Secretaria de Vías e Infraestructura Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBU

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
OBJETO:
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCATIVA,

MEDIANTE LA TERMINACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y
MEJORAS LOCATIVAS AULA ESCOLAR DE LA SEDE EDUCATIVA
LA VORAGINE, VEREDA LA VORAGINE, CORREGIMIENTO
CAMPO DOS, ZONA DOS MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE
SANTANDER”
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
MT – SV – SAMC – 001 - 2024
TIBÚ, MAYO DE 2024
Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores - Tibú

Norte de Santander. NIT 800.070.682-4
E-Mail [email protected]
Sitio Web www.tibu-nortedesantander.gov.co
I. INTRODUCCIÓN
La Alcaldía Municipal de Tibú pone a disposición de los interesados el Proyecto de pliego de

condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra para el
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCATIVA, MEDIANTE LA TERMINACIÓN
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MEJORAS LOCATIVAS AULA ESCOLAR DE LA SEDE
EDUCATIVA LA VORAGINE, VEREDA LA VORAGINE, CORREGIMIENTO CAMPO DOS, ZONA
DOS MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”. El presente Proceso de Contratación se
encuentra identificado con el Número MT-SV-SAMC-001-2024.
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de
Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos, están a
disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP–.
La Entidad Contratante adelanta este proceso por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100
M/CTE ($ 363.992.825,00)., Incluidos los impuestos de Ley y demás costos directos e indirectos que se
deriven de la celebración y ejecución del contrato.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
La contratación, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
DISPONIBILIDAD RUBROS Nº CDP

PRESUPUESTAL: 2.3.2.01.01.001.02.07.22.1 230 Mejoramientos Sedes Educativas 24-0201
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCATIVA, MEDIANTE LA
TERMINACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MEJORAS LOCATIVAS AULA
CONCEPTO
ESCOLAR DE LA SEDE EDUCATIVA LA VORAGINE, VEREDA LA VORAGINE,
DEL GASTO:
CORREGIMIENTO CAMPO DOS, ZONA DOS MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE
SANTANDER.
Es obligación del Contratista el programar sus flujos financieros, de tal manera que no se afecte el plazo
previsto para la ejecución del contrato. Para esto deberá ajustar toda la logística requerida con base en
el equipo mínimo requerido.
El proyecto de pliego de condiciones, así como cualquiera de sus anexos está a disposición del público
en general en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– http://www.contratos.gov.co
Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida

para el efecto en el Cronograma contenido de la sección XIII.
La Entidad Contratante es competente para la celebración de este contrato de acuerdo con las
facultades otorgadas por la constitución y sus leyes.
La selección de los contratistas en relación con este tipo de contratos debe hacerse mediante Selección
Abreviada de Menor Cuantía de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015.

II. ASPECTOS GENERALES
A. Invitación a las veedurías ciudadanas.
El Municipio de Tibú convoca a las veedurías ciudadanas para que ejerzan vigilancia preventiva y
posterior del proceso de gestión haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades
que ejecutan el programa proyecto o contrato y ante los organismos de control del estado para mejorar
la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos de conformidad con lo establecido
en la Ley 850 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015, para lo cual pueden consultar este proceso en el
Portal Único de Contratación Estatal www.contratos.gov.co.
B. Compromiso anticorrupción.
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 1 en el cual

manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se
comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier
otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el
rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con
posterioridad a la adjudicación de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias
adicionales.
C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la
presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o
gasto relacionado con la participación en el proceso de selección estará a cargo de los interesados y
Proponentes.
D. Comunicaciones
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito por medio
electrónico, a través del correo electrónico [email protected]
La comunicación debe contener: (a) el número del Proceso de Contratación; (b) los datos del remitente
que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos
presentados con la comunicación. Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la
sección VIII del presente documento.
El Municipio no será responsable por la presentación de los documentos solicitados o las propuestas, en
una oficina o dependencia diferente a las señaladas –aún dentro de la fecha y hora establecida-; así
como tampoco por aquellas que siendo radicadas en el archivo de la entidad sean recibidas con
posterioridad a lo indicado en el cronograma. No se aceptarán reclamaciones a este respecto.
E. Idioma
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser
otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos
con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección VI que estén
en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado

en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la
traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual
deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite
del Apostille o consularización.
F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior

(i) Consularización. De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los
documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el
respectivo país y la firma de tales funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a
falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales
sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se
refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo país.
(ii) Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente
legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.
(iii) Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de

conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización
señalado en el literal (a) anterior, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la
Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para
documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la
Apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el
título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente
en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad
con las normas vigentes.
(iv) Legalizaciones
a. Los Proponentes provenientes de países signatarios de la Convención de La Haya citada en el

literal (b) anterior podrán optar, como procedimiento de legalización de los documentos
otorgados en el exterior, por la consularización descrita en el numeral (i) anterior o la Apostilla
descrita en el numeral (iii) anterior.
b. Los Anexos al presente pliego que deben completar los Interesados, no deberán contar con el
procedimiento descrito en los literales (i) o (iii) anterior.
c. La consularización o Apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse

en original o copia auténtica so pena de tenerse como no presentada.
G. Conversión de monedas
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte
América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente
procedimiento de conversión: http://es.loobiz.com/convertidor/peso-colombiano+dolar- norteamericano

Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se
presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en
cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia
para la fecha de corte de los estados financieros.
H. Potestad de verificación
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la

totalidad de la información aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas,
empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que considere necesarios para el cumplimiento de dicha
verificación.
I. Cuadro de información
Contrato OBRA
TERMINACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MEJORAS LOCATIVAS
Objeto AULA ESCOLAR DE LA SEDE EDUCATIVA LA VORAGINE, VEREDA LA
VORAGINE, CORREGIMIENTO CAMPO DOS, ZONA DOS MUNICIPIO DE
TIBÚ, NORTE DE SANTANDER.
Lugar de ejecución Municipio de Tibú – Vereda La Voragine, Zona uno rural parte alta.
Contratante Alcaldía de Tibú
El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato se ha estimado
Plazo
en Tres (03) meses a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
Así las cosas, teniendo en cuenta la cuantía del proceso contractual, se
advierte que la modalidad de selección a emplear para la escogencia del
Proceso de selección contratista que ejecutará el objeto contractual ha de ser la de SELECCIÓN
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con el Decreto 1082 de
2015.
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Valor Presupuesto Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100 M/CTE ($
oficial: 363.992.825,00). Incluidos los impuestos de Ley y demás costos directos e
indirectos que se deriven de la celebración y ejecución del contrato.
J. Modalidad de selección
A la presente Proceso le son aplicables los principios de la Constitución Política; el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 1150
del 16 de Julio de 2007 y el Decreto No. 1082 de 2015; y en lo no regulado particularmente, las normas
civiles y comerciales; las reglas previstas en este Pliego de Condiciones y las resoluciones y documentos
que se expidan con relación al presente proceso.
El régimen jurídico aplicable a la presente convocatoria de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR

CUANTIA será el previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás
normatividad reglamentaria y concordante.
El Decreto 1082 de 2015, reglamentario de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, establecen como una
de las modalidades de contratación la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, procedimiento
a través del cual las entidades públicas deben realizar la selección objetiva para escoger el contratista
que le coadyuvará en el cumplimiento de los fines estatales.
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCATIVA, MEDIANTE LA TERMINACIÓN

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MEJORAS LOCATIVAS AULA ESCOLAR DE LA SEDE

EDUCATIVA LA VORAGINE, VEREDA LA VORAGINE, CORREGIMIENTO CAMPO DOS, ZONA DOS
MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”, con un presupuesto oficial de: TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO PESOS CON 00/100 M/CTE ($ 363.992.825,00), se adelantará el proceso de
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA a fin de seleccionar la mejor oferta que se reciba por
parte de la entidad.
III. DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el
significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según
lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio:
Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos
Adenda de condiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Ley
1474 de 2011.
Es la decisión emanada de la entidad en cabeza del proyecto por medio
Adjudicación de un acto administrativo, que determina el Adjudicatario del presente
proceso.
Es el Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado
una Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones
Adjudicatario y se considera en relación con las demás, la propuesta más conveniente
en el proceso de selección.
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente
Anexo Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo.
Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con
carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único
grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El
Aportes Parafiscales manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se
destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos
y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.
Es el adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente

Contratista
proceso.
Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Entidad y el Adjudicatario,
por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y
Contrato se le conceden los derechos correlativos que instrumentan la relación
contractual que se busca establecer a través del presente proceso.
Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día

Día(s) Calendario Hábil o No hábil.
Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada
Día(s) Hábil(es) semana, excluyendo los días feriados determinados por ley en la
República de Colombia.

Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria;

(c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) las
Documentos del observaciones y sus respuestas; (f) la oferta; (g) el informe de evaluación;
Proceso (h) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal
durante el Proceso de Contratación.
Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que,
Dólares de los
para todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la
Estados Unidos de
moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en
América, o Dólares, o
defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la autoridad
US$
competente del país de origen.
Son los procesos y procedimientos técnicos generales o particulares,
Especificaciones según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución,
para obtener los resultados objeto del contrato.
Estimación del Es la valoración del Riesgo en términos monetarios o porcentuales.
Riesgo
Son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en
Etapas del Contrato cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser
utilizadas por la Entidad para estructurar las garantías del contrato.
Es el medio utilizado para asegurar la seriedad de la oferta a favor de
Entidades Estatales con ocasión de la presentación de la propuesta, de
Garantía de Seriedad conformidad con la ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el pliego
de la oferta de condiciones. Podrá consistir en cualquiera de las clases de garantías a
que se refiere el Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Del decreto 1082 del 2015.
Son las personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o
naturales asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión
Interesados
temporal o cualquier otro tipo de asociación que actúan en el Proceso de
Contratación previamente a la presentación de ofertas.
Es el proceso de selección objetiva que se reglamenta en el Pliego de
Condiciones con el propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a
los términos establecidos en este Pliego, resulte más favorable a los
Proceso de Selección
intereses de la Entidad Estatal para la celebración del Contrato, en
consonancia con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios.
Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución
Período Contractual del Contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para
estructurar las garantías del contrato.
Pesos Colombianos, Es la moneda de curso legal en la República de Colombia.
Pesos o $
Es el conjunto de normas que rigen el Proceso de Selección y el futuro
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y
Pliego de procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su
Condiciones Propuesta para participar en el Proceso de Selección del contratista y tener
la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso de
selección.
Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación
Primer orden de definitiva de “ADMISIBLE” en todos los criterios de habilidad, obtiene el
elegibilidad puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de
ponderación, previstos en el pliego de condiciones.

Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la

Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías
Proceso de de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición
Contratación final o recuperación ambiental de Los bienes o el vencimiento del plazo, lo
que ocurra más tarde.
Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o

naturales asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión
Proponente temporal o cualquier otro tipo de asociación que presenta una Propuesta
para participar en el Proceso de Contratación.
Es la oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos

establecidos en el Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien
Propuesta tiene la capacidad de representar al proponente, la cual debe estar
acompañada de la garantía de seriedad.
Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en

Riesgo el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de
un Contrato.
Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y
RUP en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben
estar inscritos.
Son servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes
Servicios Nacionales en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la
legislación colombiana.
Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el
Secop
artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.
SMMLV Es el salario mínimo mensual legal vigente en la República de Colombia.
Es una micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley
Mipyme
vigente aplicable.
IV. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

A. Objeto por contratar:
EL ALCALDE Municipal de Tibú de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y

el numeral 1.2 del Capítulo I del Título I del Manual de Contratación del Municipio, tiene dentro de las
competencias sin limitación a la cuantía, la facultad de dirigir licitaciones o concursos y celebrar contratos
estatales en su calidad de representante legal del Municipio.
Se evidencia en el contexto nacional, que los centros comunitarios especialmente en las locaciones más
dispersas, utilizan construcciones no adecuadas para este fin como placas polideportivas cubiertas y
viviendas, entre otras, lo cual genera que hoy este tipo de construcciones presenten un alto nivel de riesgo
y deterioro y bajos niveles de funcionalidad en términos arquitectónicos.
Este tipo de espacios fortalecen el tejido social, ya que permiten el desarrollo de diferentes actividades que
facilitan la integración de los miembros de la comunidad, la cohesión social y la manifestación de diferentes
muestras y expresiones comunitarias y sociales propias de la sociedad en donde está inmersa.
Esto hace que la alternativa a abordar más apropiada sea la de un programa en el cual se den los insumos
suficientes que permita a una entidad territorial la construcción de centros comunitarios, en el cual se
construyan edificaciones dignas que cumplan con estándares de calidad, seguridad y confort para las

poblaciones que demanden de este tipo de desarrollos. En este orden de ideas, el proyecto a implementar
buscará facilitar los procesos de participación social y comunitaria fortaleciendo la relación entre comunidad
y estado.
Igualmente se da cumplimiento al Plan de Desarrollo 2021-2023 “Somos el cambio en el que podemos creer,
Estrategia de cambio para el bienestar de Tibú”, en el sector EDUCACION, Programa: 2201, Promover la
Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. Donde uno de sus
Producto y Meta es (2201052): “Infraestructura educativa mejorada-Sedes Educativas mejoradas”.
Con esta intervención la administración municipal realizara el mejoramiento de una (01) sede educativa en
una META de 4 sedes mejoradas al término de la vigencia 2024 – 2027.
Que, el 19 de Marzo de 2024, la Tesorería Municipal expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No.
24-0201, rubro 2.3.2.01.01.001.02.07.22.1 denominado: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
LOCATIVA, MEDIANTE LA TERMINACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MEJORAS LOCATIVAS
AULA ESCOLAR DE LA SEDE EDUCATIVA LA VORAGINE, VEREDA LA VORAGINE, CORREGIMIENTO
CAMPO DOS, ZONA DOS MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER.
B. Clasificación UNSPSC
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el clasificador de bienes y
servicios UNSPSC, hasta el (tercero o cuarto) nivel, como se indica en la Tabla 1:
Tabla 1 – Codificación en el sistema UNSPSC:
CODIGO
SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCION
UNSPSC
Servicio de Apoyo para la
72 10 15 72-10-15-00
Construcción
72 14 15 72-14-15-00 Servicio de preparación de tierras
Servicios de Construcción de
72 15 11 72-15-11-00
Plomería.
Servicio de Construcción de
72 15 14 72-15-14-00
Recubrimientos de Muros.
72 15 15 72-15-15-00 Servicios de Sistemas Eléctricos.
Servicio de Albañilería y
72 15 19 72-15-19-00
mampostería.
72 15 25 72-15-25-00 Servicios de instalación de Pisos.
Servicios de instalación y reparación
72 15 27 72-15-27-00
de concreto.
81 10 15 81-10-15-00 Ingeniería Civil y Arquitectura.
86 12 15 86-12-15-00 Escuelas Elementales y Secundarias
Edificios y estructuras educacionales
95 12 19 95-12-19-00
y de administración
C. Valor Estimado del Contrato
El valor del presente Contrato corresponde a la suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON
00/100 M/CTE ($ 363.992.825,00), El cuál es el valor estimado previamente en los estudios de mercado,

que incluye los pagos por los costos directos e indirectos de obra y todos los impuestos, gravámenes y
retenciones a que haya lugar.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El Municipio de Tibú, pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal:
DISPONIBILIDAD RUBROS Nº CDP

PRESUPUESTAL: 2.3.2.01.01.001.02.07.22.1 230 Mejoramientos Sedes Educativas 24-0201
TERMINACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MEJORAS LOCATIVAS AULA
CONCEPTO
ESCOLAR DE LA SEDE EDUCATIVA LA VORAGINE, VEREDA LA VORAGINE,
DEL GASTO:
CORREGIMIENTO CAMPO DOS, ZONA DOS MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE
SANTANDER.
D. Forma de pago
El Municipio de Tibú, pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, así:
MEDIANTE PAGOS PARCIALES Que se cancelarán al Contratista, según avances de obra hasta
completar el Noventa (90%) previa certificación de cumplimiento y ejecución de cada avance de obra
objeto del contrato a satisfacción, expedida por la supervisión del contrato, previa presentación del informe
correspondiente.
ACTA FINAL: El Diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato, se cancelará mediante la
presentación del Acta de Recibo Final, acompañada de los informes pertinentes y los certificados
debidamente aprobados por el Interventor y el secretario de Vías e Infraestructura Municipal.
Para la cancelación de los pagos se debe presentar el pago de los aportes al sistema de seguridad social
y parafiscal del personal vinculado laboralmente con el contratista y del período correspondiente.
En todo caso el pago final se realizará una vez se apruebe y suscriba la correspondiente acta de
liquidación del contrato.
Nota: El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún

caso al giro de los recursos por parte del MUNICIPIO DE TIBÚ, el cual entenderá haber adjudicado el
contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica
necesaria para ejecutarlo cumplidamente.
E. Plazo de ejecución del contrato
El plazo previsto para la ejecución del contrato se ha estimado en Tres (03) meses a partir de la
suscripción del Acta de Inicio.
F. Lugar de ejecución del contrato
El lugar de ejecución del contrato será, Municipio de Tibú – Vereda la Vorágine, Zona Dos rural del
Municipio de Tibú.

IV. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, en los procesos
de licitación pública, selección abreviada y concursos de méritos, cuyo valor sea inferior a CIENTO
VEINTICINCO MIL DÓLARES (US$125.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, liquidados
con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos (2) años el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, se podrán limitar a Mipymes; esto es hasta $457.297.264, de acuerdo con lo
señalado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo1, vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.
El presente proceso de selección se puede limitar a MIPYMES, toda vez que reúne los presupuestos
del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015; y en donde previo a la Resolución de apertura del
proceso respectivo, se haya manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme.
En donde en caso de hacerse solicitud se limitará a las radicadas en el Departamento de Norte de

Santander (Ley 2069 de 2020 – Par. 1, articulo 34), con mínimo de un año (01) de existencia antes de
la convocatoria del proceso de contratación.
Para tal efecto debe acreditar su domicilio con el registro mercantil o el certificado de existencia y
representación legal, en donde además conste el tamaño empresarial establecido de conformidad con
la normatividad legal vigente.
Si no se adjunta con la propuesta la correspondiente solicitud y certificación se entenderá que el

proponente no es MYPIME, el municipio, se reservará el Derecho de verificar tal circunstancia o de
solicitar documentos adicionales en caso de considerarlo necesario.
V. REQUISITOS HABILITANTES
El Municipio verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos

habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del
Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de
Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en
que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente
adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa.
De conformidad con lo dispuesto en Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 reglamentado en el Decreto
1082 de 2015, la Alcaldía de Tibú verificará el cumplimiento de los requisitos jurídicos, y técnicos,
contenidos en el presente proceso, los cuales tienen por objeto establecer si las propuestas cumplen con
las condiciones y requisitos mínimos exigidos en el presente proceso de selección.
Los interesados en los procesos de selección que adelanta la entidad deberán aportar los documentos
soporte de los requisitos exigidos
FACTOR CUMPLIMIENTO
Factor Jurídico CUMPLE / NO CUMPLE
Factor Capacidad Técnica CUMPLE / NO CUMPLE
Factor financiero CUMPLE / NO CUMPLE
Propuesta económica Puntuable
Factor Calidad Puntuable
Apoyo a la Industria Nacional Puntuable

1. LOS PROPONENTES SE DEBEN PRESENTAR BAJO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES

MODALIDADES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES:
INDIVIDUALMENTE, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas
nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de
apertura, o (c) como personas jurídicas que se constituyan con el único objeto de presentar propuesta y
ejecutar el contrato, caso en el cual al proponente le será aplicable lo dispuesto en el parágrafo 3º del
artículo 7º de la Ley 80.
CONJUNTAMENTE, en cualquiera de las formas de asociación previstas en la Ley, tales como

Consorcios y Uniones Temporales.
Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta; (ii)
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato; (iii) No estar incursos en ninguna
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las
previstas en la Ley 80 de 1993; la Alcaldía de Tibú, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad
de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o
empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la
información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus
empleados, en caso de considerarlo necesario.
1.1 PERSONAS NATURALES.
Profesional en INGENIERIA CIVIL, con experiencia general mínima de Catorce (14) años; con capacidad
de contratación que le permita presentarse al proceso y celebrar el contrato que de él se derive y con
capacidad administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato, que estén debidamente inscritas
en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, calificados y
clasificados de conformidad con la Ley 80 de 1.993 y los Decretos reglamentarios.
1.2. PERSONAS JURÍDICAS
Legalmente constituidas, con certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de
comercio dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de presentación de la propuesta
prevista en el cronograma, en el que consten los siguientes aspectos:
- El objeto social de la persona jurídica comprenda la ejecución de actividades objeto del presente
proceso.
- La calidad de representante legal de quien suscribe la propuesta y las facultades para presentar la
propuesta y obligar a la persona jurídica, lo cual se verificará con el certificado de existencia y
representación legal; en caso contrario deberá aportar la respectiva autorización expedida por el
órgano competente.
- La duración de la persona jurídica no sea inferior al término de duración del contrato y cinco (5)
años más.
1.3. LAS PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES

EXTRANJERAS.
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la
del plazo del contrato y cinco (5) años más. En el caso de los consorcios y de las Uniones Temporales,
cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir individualmente con esta regla.

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas
privadas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán, además, acreditar un
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para la
celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente, de acuerdo con lo establecido
en el numeral 22.4 del Artículo 22 de la Ley 80 de 1993.
NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral,
deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el inciso 2 del numeral 22.4 del Artículo 22 de
la Ley 80 de 1993, en concordancia con los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el
Artículo 480 del Código de Comercio. En el evento de documentos expedidos por autoridades de países
miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla.
Nota: Las personas naturales nacionales o extranjeras, deberán acreditar su capacidad jurídica,
demostrando la mayoría de edad, anexando además certificación de inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades.
1.3.1. Apoderado para Oferentes Extranjeros. Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en
Colombia deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a
las disposiciones legales que rigen la materia.
La persona natural o jurídica de origen extranjero, que no sea residente en Colombia, podrá presentar
expresión de interés y propuesta, previo cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal
fin, aplicables a los oferentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los
siguientes requisitos:
❖ Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas

jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberá
acreditar la constitución de un apoderado mediante poder especial, domiciliado y residente en
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como
para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente.
❖ Deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el documento equivalente
del país en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al
español o castellano oficial de la República de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma
original acompañado de la traducción oficial respectiva. En el evento en que el oferente
extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el
documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente se
aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los
extranjeros.
❖ El oferente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En
el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para efectos
de acreditarla deberá adjuntar la certificación respectiva la cual deberá cumplir con los requisitos
establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certificación se encuentra en idioma
distinto al de la República de Colombia, deberá adjuntarse además del documento en idioma
extranjero, la traducción oficial del documento, tal y como lo establece el Artículo Art. 260.- del
Código de Procedimiento Civil Colombiano Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 119.
Documentos en idioma extranjero.
1.3.2. Autorización para Contratar
Cuando el representante legal de la firma proponente, de conformidad con el Certificado de Existencia y

Representación Legal expedido por la entidad competente, tenga limitada su capacidad para participar
en el proceso de selección y suscribir el contrato, deberá presentar la autorización del órgano directivo
correspondiente. En caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, cada uno de sus

integrantes debe anexar la certificación correspondiente. Cuando se actúe en calidad de apoderado,

deberá acreditarse tal condición, mediante documento legalmente otorgado (Artículo 24 de la ley 962
de 2005).
La expedición de dicho certificado no podrá tener una anterioridad superior a treinta (30) días calendario,
contado a partir de la fecha de entrega de los documentos habilitantes y deberá encontrarse vigente y
en firme.
1.3.3. Cumplimiento de la reciprocidad
A efectos de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el parágrafo del
artículo 10 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, se otorgará
tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero, siempre que cumplan con
alguna de estas condiciones:
a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país, o
b) Que, en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las
ofertas de bienes y servicios colombianas reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y
servicios nacionales.
La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante
certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número
y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual
va dirigido.
En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en
virtud del principio de reciprocidad.
1.4. REQUISITOS PARTICULARES DE LOS PROPONENTES ASOCIADOS
Acorde con los parámetros legales, será factible presentar propuesta bajo cualquiera de las formas de
asociación previstas en la Ley, tales como Consorcios y Uniones Temporales.
En las Estructuras Plurales todos los integrantes deben aportar experiencia y uno de los asociados debe
acreditar como mínimo el 50% de la experiencia exigida.
La propuesta podrá ser presentada por dos (2) o más personas naturales o jurídicas que acrediten
poseer las calidades enunciadas anteriormente, quienes en forma conjunta deben informar si su
participación es a modo de consorcio o Unión Temporal, señalando las reglas básicas que regularán
las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto.
Las formas asociativas deberán estar conformados a la fecha de la inscripción, mediante documento
suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo
suministrado en el pliego de condiciones, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada
uno de los integrantes, la persona que para todos los efectos los representará y la autorización de este
para suscribir contratos hasta el valor del Presupuesto Oficial en el evento que legalmente sea requerida
dicha autorización.
Si la propuesta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma conjunta y
solidaria tanto en la etapa precontractual como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar. En
consecuencia, el Municipio de Tibú podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del

presente proceso o del contrato a cualquiera de los integrantes del consorcio o a todos.
Si la propuesta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma

conjunta y solidaria, tanto en el proceso como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar; sin
embargo, las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones emanadas de la
propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya
definido para cada uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y extensión de la participación
de cada uno de los miembros de la unión temporal en la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales
podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio.
1.5. Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades
No podrán presentar propuesta quienes se encuentren incursos en causales de inhabilidades e

incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades públicas, de acuerdo con la Ley 80
de 1993, el Art. 18 de la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables.
Los proponentes deberán diligenciar el formato respectivo; el cual se entiende presentado bajo la
gravedad de juramento
2. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
La carta de presentación de la propuesta será diligenciada de acuerdo con el texto de esta según Anexo
No.3 del presente pliego de condiciones debidamente firmada por el proponente o su representante
legal según corresponda, de acuerdo con la ley y la presente Invitación Publica.
2.2. FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANÍA
Deberá presentar copia legible de la cedula de ciudadanía del proponente o representante legal del
proponente; en caso de consorcio, unión temporal, se deberá presentar este documento por cada uno
de sus integrantes.
2.3. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
Cuando la propuesta venga presentada por alguno de éstos se deberá diligenciar para su conformación
el Anexo No. 7 o el Anexo No. 8 según corresponda, y anexar certificado de existencia y representación
legal o fotocopia de la cedula y pasado judicial de cada uno de los integrantes si fueren personas
naturales.
En las Estructuras Plurales todos los integrantes deben aportar experiencia y uno de los asociados debe
acreditar como mínimo el 50% de la experiencia exigida.
2.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:

Cuando se trate de persona jurídica, el proponente deberá presentar con su oferta el certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, el cual debe haber sido
expedido con no más de treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre de esta
Convocatoria. Deben acreditar que su vigencia es superior a la duración del contrato y cinco (5) años
más.
En caso de que el oferente sea un Proponente Asociativo cada uno de los integrantes deberá presentar

este documento y cumplir con los requisitos exigidos
2.5. FOTOCOPIA DEL RUT

El proponente deberá acreditar que se encuentra inscrito en el registro único tributario, mediante la
presentación de la fotocopia de RUT; aplica para el proponente y/o los integrantes del Consorcio o
Unión Temporal.
Deberá presentarse con la propuesta fotocopia del Registro Único Tributario –RUT expedido por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN -.
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales deberá presentarse el RUT de cada uno de sus
integrantes, sin perjuicio de que saliendo favorecidos, de acuerdo con la normatividad vigente, deban
obtener RUT a nombre de la forma asociativa.
El registro único tributario de los consorcios o uniones temporales cuando estas resulten adjudicatarias
deberá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del acto de
adjudicación.
2.6. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).
De conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de
2015 “Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia,
interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar
inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley”
Para el presente proceso de selección, cada proponente deberá aportar el Certificado de Registro Único
de Proponentes RUP, expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, que deberá estar vigente
y en firme para la fecha de cierre del presente proceso de selección.
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes de la respectiva
forma de asociación deberá acreditar la clasificación exigida en el pliego de condiciones.
Si fueren sociedades extranjeras con sucursal en el país y dentro del RUP no se encuentra toda la
información requerida por la entidad, se deberá adjuntar certificación del representante legal de la
sociedad extranjera o en su defecto del mandatario de la sucursal con los datos que faltan, la cual se
entiende formulada bajo la gravedad del juramento. El objeto social del proponente debe tener relación
directa con el objeto de la contratación.
Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Único
de Proponentes. Sus condiciones, junto con las de los proponentes que de acuerdo con la Ley 1150 de
2007 no requieren inscripción, serán verificadas por la entidad contratante, de conformidad con lo
señalado en el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratación”, expedido por Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, la Alcaldía de Tibú verificará
directa y únicamente la información sobre la capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia,
capacidad financiera y de organización de los proponentes.
El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo

registro se encuentra en firme.
Cuando se renueve o actualice el Registro Único de Proponentes, la información que se modifica estará
vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva información quede en firme.
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá estar

inscrito en al menos una de las clasificaciones señaladas
2.6.1. Clasificación en el RUP
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES, EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA JURISDICCIÓN DONDE
TENGA EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS (PERSONAS NATURALES) O EL DOMICILIO
PRINCIPAL (PERSONAS JURÍDICAS).
Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y clasificación
en el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga el asiento
principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona jurídica.
En este documento debe constar que el oferente a la fecha del cierre del presente proceso se encuentra
inscrito, calificado y clasificado, en vigencia del decreto 1082 de 2015 con el código estándar de
productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080 de la siguiente manera:
CODIGO
UNSPSC
72 10 15 72-10-15-00
Construcción
Servicios de Construcción de
72 15 11 72-15-11-00
Plomería.
Servicio de Construcción de
72 15 14 72-15-14-00
Recubrimientos de Muros.
72 15 19 72-15-19-00
mampostería.
72 15 27 72-15-27-00
de concreto.
86 12 15 86-12-15-00 Escuelas Elementales y Secundarias
Edificios y estructuras educacionales
95 12 19 95-12-19-00
y de administración
La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del
cierre del proceso y deberá contener toda la información que repose en dicho registro. La información
contenida en el Registro debe estar en firme.
Los proponentes, deberán acreditar que su renovación se ha solicitado dentro del plazo fijado en la ley.
En el evento que la propuesta se presente por un consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros
debe estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la Entidad, de conformidad con lo
que se señale en forma clara y expresa en el documento de conformación de la persona conjunta.
Inscripción de Personas Extranjeras: Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las
personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán
aportar el documento que acredite la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde
tienen su domicilio principal o en su defecto en el RUP de la Cámara de Comercio de Colombia.

La no presentación de este documento (RUP) genera el RECHAZO de la propuesta.
Nota 1: Para la evaluación de la propuesta el Registro Único de Proponentes (RUP) deberá estar vigente
y en firme.
2.7. FOTOCOPIA DE TARJETA PROFESIONAL
Deberá presentar copia legible de la tarjeta profesional que lo acredite como Ingeniero Civil, del
proponente o representante legal del proponente; en caso de persona jurídica, consorcio, unión
temporal o el profesional que avala la propuesta si ello aplica. En caso de consorcios o uniones
temporales se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes según sea su calidad.
En los casos en los cuales el proponente es una persona jurídica y su representante legal no acredita el
perfil profesional, deberá presentar copia del documento en el cual avala la propuesta y de la tarjeta
profesional de la persona que avala la propuesta.
2.7.1. FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE TARJETA PROFESIONAL

El proponente deberá demostrar que su matrícula como profesional se encuentra vigente y puede
ejercer la profesión mediante la presentación del certificado de vigencia expedido por la autoridad
competente que esté vigente; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá
presentar este documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta.
2.7.2. AVAL DE LA PROPUESTA (Diligenciar Formato Anexo)

Si el proponente es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la propuesta no es un
Ingeniero Civil deberá presentar la propuesta Avalada por uno de estos profesionales. La carta deberá
estar acompañada de la copia de la tarjeta profesional de quien abona la propuesta y del certificado de
vigencia de esta expedida por el COPNIA o por la autoridad competente.
2.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

El proponente deberá acreditar que no presenta inhabilidad de tipo penal, mediante la presentación de
fotocopia del pasado judicial vigente, aplica para personas naturales y representantes legales; En caso
de consorcio, unión temporal, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes.
2.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Se deberá anexar el certificado de antecedentes Disciplinario del representante legal del proponente y
del Proponente (persona Jurídica) y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal,
según aplique.
2.10. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Se deberá anexar el certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal del representante legal del
proponente y del Proponente (persona Jurídica) y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la
unión temporal, según aplique. La certificación que busca determinar la existencia de causales
inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000.
2.11. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR:

En caso de existir límites estatutarios a las facultades del representante legal para presentar propuesta,
asociarse o contratar, se debe presentar copia de la autorización del órgano competente, en la cual se
le faculte para presentar la propuesta y celebrar el contrato, en caso de ser favorecida la propuesta, o
en su defecto certificación del secretario del órgano competente donde conste la autorización.
2.12. ORIGINAL DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA ACOMPAÑADA DE

SUS CONDICIONES GENERALES O AVAL BANCARIO QUE GARANTICE LA SERIEDAD DE
LA OFERTA.

El proponente debe allegar con su propuesta, el original de la póliza de seriedad de la propuesta

acompañada de sus condiciones generales, así:
✓ Tomador: El proponente. En caso de personas jurídicas debe indicar el nombre o razón social
de la empresa. Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de
CONSORCIO O UNION TEMPORAL, la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta se
tomará a nombre del consorcio o unión temporal, indicando sus integrantes y deberá estar
firmada por el representante del mismo. Si el proponente es persona natural y tiene
establecimiento de comercio, el tomador debe ser la persona natural y no su establecimiento
de comercio.
✓ Asegurado o beneficiario: Municipio de Tibú. Nit 800.070.682 – 4
✓ Valor asegurado: suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial
estimado.
✓ Vigencia: Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.
✓ Objeto del seguro: Garantizar la seriedad de la oferta presentada en virtud del Proceso No.
MT-SV-SAMC-001-2024, la cual tiene por objeto “MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA LOCATIVA, MEDIANTE LA TERMINACIÓN CERRAMIENTO
PERIMETRAL Y MEJORAS LOCATIVAS AULA ESCOLAR DE LA SEDE EDUCATIVA LA
VORAGINE, VEREDA LA VORAGINE, CORREGIMIENTO CAMPO DOS, ZONA DOS
MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”.
✓ Firmada por el Tomador.
El oferente también podrá garantizar la seriedad de su oferta a través de un aval bancario, el cual debe
cumplir con los requisitos de valor asegurado, constituirse a favor de la Entidad, vigencia, referencia al
presente proceso contractual y encontrarse firmado por el representante de la Entidad Bancaria en los
mismos términos exigidos para la garantía de seriedad expedida por una Compañía Aseguradora.
En caso de que la fecha de cierre se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de la
vigencia de la póliza.
La no presentación de la Garantía de seriedad de la oferta será causal de rechazo de la propuesta.
CUBRIMIENTO DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento,
en los siguientes eventos:
✓ La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
✓ La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto
en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para
la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un
término de tres meses.
✓ La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento
exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
✓ El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.
✓ El haber manifestado ser MIPYME para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin
cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición.
CARACTERISTICAS

La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en
los siguientes eventos:
✓ La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la

Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a
tres (3) meses.
✓ El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
✓ La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
✓ La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento
del contrato.
En caso de siniestro en la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de seguros debe

responder por el total del valor asegurado a título de sanción.
2.13. CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LOS EMPLEADOS (Diligenciar formato anexo 5).
Deberá certificarse que está a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones,
riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje -referida a un lapso no inferior a los tres (3) meses
anteriores a la presentación de la propuesta-; de conformidad con la Ley, de la siguiente manera:
2.13.1 Para personas jurídicas:
• Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley.
• Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal.
La certificación requerida deberá tener una expedición no superior a un (1) mes y en todo caso deberá
suscribirse por la Revisoría fiscal, cuando se cuente con ella, aun sin estar obligado por la Ley. Para el
caso de Consorcios o Uniones Temporales que se presente, cada uno de sus integrantes deberá aportar
la respectiva certificación.
Debe entregarse junto con la copia de la Tarjeta Profesional del Contador que la suscribe y
correspondiente certificado de vigencia de la tarjeta profesional.
En el evento en que la empresa no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los
pagos a partir de la fecha de su constitución.
2.13.2 Para personas naturales:

Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral conforme
a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes al
sistema de seguridad social en salud y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar,
el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales en los casos que se
requiera de conformidad con la normatividad vigente.
La certificación se referirá a un lapso no inferior a LOS TRES (3) MESES ANTERIORES a la

presentación de la propuesta.
2.14 DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES (Diligenciar formato anexo 6).
El proponente no podrá encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas

en la Constitución Política, ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y en las demás normas legales sobre la
materia. Quienes estén incursos en cualquier inhabilidad o incompatibilidad no podrá presentar
propuesta ni por sí ni por interpuesta persona.

Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa

autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente, se entenderá que renuncia a la

participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.
Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión

temporal, este cederá su participación a un tercero que tenga sus mismas calidades, previa autorización
escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran
el consorcio o unión temporal.
La declaración de no encontrarse incurso en ninguna de las causales, se presenta en el formato anexo y

debe estar firmada por el proponente cuando es persona natural o por el representante legal cuando se
trate de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales. Esta declaración se entiende prestada
bajo la gravedad de juramento.
2.15 EXPERIENCIA
Las Propuestas que cumplan con la totalidad de las condiciones de experiencia específica mínima que se
precisan a continuación, serán consideradas para efectos de la evaluación como parte de los requisitos
habilitantes.
El incumplimiento de las condiciones de experiencia o de los requisitos técnicos mínimos indicados en este
acápite implicará que la propuesta se evaluará como NO CUMPLE.
2.16.1 EXPERIENCIA GENERAL:
El MUNICIPIO DE TIBU verificará en el Registro Único de Proponentes (RUP) que el proponente se halle
Inscrito para ofrecer o fabricar los bienes clasificados según los códigos de tercer nivel establecidos.
PERSONAS NATURALES
Experiencia general, como mínimo Diez (10) años como profesional en INGENIERIA CIVIL con antelación
al cierre de la presente convocatoria contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional.
PERSONAS JURÍDICAS:
Acreditar encontrarse constituidas legalmente mediante CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL expedido por la cámara de comercio con antelación a la fecha de cierre
del presente proceso. Dicho certificado deberá tener fecha de expedición no mayor a 30 días calendario
contados a partir de la fecha del cierre del presente proceso.
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Si el Proponente es plural, su experiencia se debe cumplir con cada uno de sus integrantes. Si un
Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural, la experiencia
derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de
participación.
El proponente debe acreditar experiencia en la ejecución de DOS (02) CONTRATOS DE OBRA,

celebrado, ejecutados, terminados y/o liquidados con entidades públicas o privadas, que la suma de su

valor ejecutado actualizado sea igual o mayor a 1.5 veces del presupuesto oficial de la presente
convocatoria expresados en SMMLV.
Los contratos presentados como experiencia general por el proponente deben estar inscritos en el RUP y
deben corresponder con los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:
CODIGO
UNSPSC
72 10 15 72-10-15-00
Construcción
72 15 19 72-15-19-00
mampostería.
72 15 27 72-15-27-00
de concreto.
Nota: Dentro de los contratos aportados para la experiencia general se debe relacionar mínimo 5 de los
códigos de clasificación de Bienes y servicios enunciados anteriormente.
Contratante: Que hayan sido ejecutados con Entidades Públicas o privadas

• Que su objeto esté relacionado con la construcción de Aulas educativas
y/o Infraestructura Educativa
• Que el valor actualizado de uno (01) de los contratos aportados sea
mayor o igual al 100% del PO.
• Que en los contratos aportados se deberá acreditar la ejecución de las
siguientes actividades de obra
Objeto y
ITEM CANTIDAD
alcance:
Excavaciones 45 M3
Viga de Cimentación y/o 30 ML
Sobrecimiento
Viga Cinta 30 ML
Mampostería 135 M2
Malla Eslabonada 25 ML
Estuco y Pintura 150 M2
La sumatoria del Valor Ejecutado Actualizado de los contratos acreditados
Valor: como experiencia general debe ser mayor o igual al 1.5 veces del
presupuesto oficial de la presente convocatoria expresado en SMMLV.
Los contratos se certificarán mediante la presentación de Acta de Recibo Final y/o de Liquidación.
2.16.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA o ACREDITADA
La experiencia específica se evaluará a partir de la información de DOS (02) CONTRATOS DE OBRA,

diferentes al presentado en la experiencia general, cumpliendo con los siguientes requisitos:
EL Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. Los contratos objeto de calificación deberán
estar clasificado en el RUP en los códigos de clasificador de bienes y servicios a 3 nivel, establecidos

por la entidad para el presente proceso de selección, a saber:

Clasificador UNSPSC
CODIGO
UNSPSC
72 10 15 72-10-15-00
Construcción
72 15 19 72-15-19-00
mampostería.
72 15 27 72-15-27-00
de concreto.
Nota: En cada uno de los contratos aportados para la experiencia Especifica se debe relacionar mínimo 5
de los códigos de clasificación de Bienes y servicios enunciados anteriormente que cumpla con los
requisitos aquí establecidos:
Contratante: Que hayan sido ejecutados con Entidades Públicas o privadas

Objeto y • Que los contratos certifiquen estar relacionados con la construcción y/
alcance: o adecuación de infraestructura educativa.
• Que el valor actualizado de uno (01) de los contratos aportados sea
mayor o igual al Presupuesto Oficial.
• Que dentro de los contratos presentados como experiencia especifica
se deberá acreditar las siguientes actividades de obra.
ITEM CANTIDAD
Excavaciones 70 M3
Rellenos 60 M3
Concreto Ciclópeo 30 M3
Columnas en concreto 4.0 M3
Viga Cimentación 10 M3
Mampostería 160 M2
Muro a la Vista 135 M2
Estuco y/o Pintura 120 M2
Instalaciones Eléctricas 8 PTOS O UND
Valor: El Valor Ejecutado Actualizado de los contratos acreditados como

experiencia especifica debe ser mayor o igual al Presupuesto Oficial de la
presente Licitación Pública expresado en SMMLV.
NO SERAN TENIDOS EN CUENTA AQUELLOS CONTRATOS CON LOS QUE SE VERIFIQUE EL

CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA GENERAL.
Si se incumple cualquiera de los requisitos anteriores no será HABILITANTE
En el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia específica a calificar es la sumatoria de las

experiencias de sus integrantes y en el caso que la experiencia relacionada haya sido ejecutada en calidad
de consorcio o unión temporal, para la evaluación se tomara en cuenta de acuerdo con el porcentaje de

participación.
Un consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la propuesta se presenta en

Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros podrán diligenciar su experiencia específica
conjuntamente en un mismo anexo.
El proponente deberá relacionar únicamente el valor referente a las actividades que correspondan a la
experiencia definida en este numeral como específica, ya sea que haya ejecutado los contratos en forma
individual o como parte de un proponente plural. Cuando el proponente incluya valores que no correspondan
a dicha experiencia el contrato respectivo no será tenido en cuenta en la evaluación.
NOTA: Las certificaciones deben permitir la evaluación de la siguiente información, por lo cual el
oferente podrá adjuntar documentos aclaratorios si es necesario:
• Número del contrato.

• Contratante (Dirección y Teléfono).
• Objeto claramente definido.
• Plazo de ejecución.
• Fecha de iniciación.
• Fecha de terminación.
• Valor ejecutado.
El certificado deberá venir firmado por el representante legal de la entidad y/o su delegado autorizado.
El MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones que considere convenientes.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA CUMPLE O NO CUMPLE
Requisitos técnicos: el Municipio de Tibú, podrá realizar una valoración de la experiencia específica frente
al objeto del contrato a suscribirse derivado de la Invitación Pública que inicia con los presentes estudios
previos.
VERIFICACION TÉCNICA CUMPLE O NO CUMPLE
Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor facturado que
debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido
en los mismos.
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información que
permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y está presente
inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta
aquella que esté demostrada.
Nota: Lo anterior no obsta, para que el Municipio de Tibú requiera esa experiencia a nivel más detallado
del consignado en el RUP. En ese orden, el Municipio se reserva el derecho de verificar o comprobar
la información que presente el proponente, así como a pedir las aclaraciones que considere
necesarias con el fin de evaluar la experiencia solicitada adecuada y proporcional con el objeto del
contrato a celebrar.

2.16.2.1. Valoración de la experiencia (Acreditada):
a) Si los contratos aportados como experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad de participación
conjunta, el valor será ponderado con el porcentaje de participación que hubiere tenido en los
mismos el cual deberá ser como mínimo el 20%.
b) Para verificar el valor de los contratos acreditados, se procederá a constatar su valor en

S.M.M.L.V., tomando como referencia la fecha de terminación de este, el cual se actualizará con el
incremento del salario mínimo mensual legal vigente.
c) En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté
dado en moneda extranjera se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del contrato.
d) El contrato deberá estar terminado y liquidado en la fecha prevista para el cierre del término para
presentar propuestas.
e) No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista.
Se declarará como CUMPLE al proponente que demuestre la experiencia establecida en este numeral y
las reglas establecidas para valoración de esta. Y como NO CUMPLE a quién no demuestre la
experiencia o las reglas establecidas para valoración de la experiencia.
Cuando el proponente no cumpla con los requisitos de experiencia establecidos, la propuesta será
evaluada como NO CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluada.
2.17. HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PÚBLICA DE LA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA

SEGÚN SEA EL CASO
2.18. AUTO CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA
Los proponentes por su propia cuenta deberán visitar e inspeccionar la zona de la obra, para reconocer
el sitio donde se realizará y sus alrededores e informarse completamente de todas las condiciones
topográficas, climatológicas, de acceso, de suministro y transporte de los materiales, herramientas,
equipos, disponibilidad de mano de obra y sobre todas las demás circunstancias que puedan influir o
afectar de alguna manera el trabajo, su costo y duración.
Con el propósito de que los Proponentes realicen las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias
para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de tal manera que tengan en
cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo los costos directos e indirectos
que implique cumplir el Contrato, las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de
acuerdo con su estimación y distribución. De esta actividad deberán anexar auto certificado que
realizaron la visita al sitio de obra y que conocen los detalles particulares, Sin ninguna reclamación
alguna a la entidad contratante por las condiciones prevista en sitio de obra de acuerdo a su naturaleza;
documento este que se considera bajo gravedad de juramento con la suscripción del mismo.
El hecho de que los Proponentes no inspeccionen y se familiaricen con los detalles y condiciones bajo las
cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como causa justa de excusa válida para
posteriores reclamaciones, derivadas de los materiales para la obra, los cuales serán suministrados por
el Contratista y deberán estar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y exigidas por el
MUNICIPIO. De otra parte, la totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los Ítems de pago de
las obras objeto del presente proceso.

Serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, los costos de construcción, mejoramiento y
conservación de las zonas de acceso a las fuentes de materiales, y todos los demás costos necesarios
para la producción de éstos, así como los costos de explotación de préstamos y sus correspondientes
servidumbres. El Contratista, será el responsable de realizar todos los trámites tendientes a la obtención
de los permisos, licencias ambientales y servidumbres que sean necesarios para estos casos y el pago
que de ellos se derive.
NOTA: Los proponentes deberán presentar un AUTO CERTIFICADO en el que conste que conocen los
sitios de las obras, firmada por el proponente o el Representante legal del Consorcio, Unión Temporal o
Persona Jurídica. En la auto certificación de la visita de obra que realicen los proponentes deberán
indicar con claridad que dicha visita fue llevada a cabo con el apoyo de un Ingeniero civil. Para cuando se
trate de Persona Jurídica; la auto certificación deberá estar avalada por un Ingeniero Civil o un Arquitecto
(Ley 842 de 2003). Siempre y cuando el Representante Legal no acredite dichos títulos.
2.18. PAZ Y SALVO MUNICIPAL
3. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA OBJETO DE VERIFICACIÓN
3.1. LA CAPACIDAD FINANCIERA
La Capacidad financiera (Cf) se evaluará de acuerdo con la información descrita Registro Único de
Proponentes (RUP) el cual deber estar vigente y en firme a la fecha de cierre, el que a su vez deberá
presentar como mínimo la siguiente:
Calculo de Indicadores de acuerdo a datos tomados del SIREM, se tomó una muestra del Norte de
Santander, relacionadas con el sector; obras de ingeniería civil y construcción de edificaciones.
COBERTURA
RENT DEL RENT DEL
No. Razón social de la sociedad LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO DE
PATRIMONIO ACTIVO
INTERESES
1 JACUR S.A.S 5,94 59% 2,49 0,19 0,08
2 CONSTRUMAG LIMITADA 3,03 31% IND 0,96 0,66
CT ECOWAYS
3 6,37 15% 1,53 2,77 2,35
CONSTRUCCIONES SAS
4 Odinec SA 1,12 96% 1,14 37,53 1,35
C MAQUINARIA Y
5 1,94 81% 1,17 1,86 0,36
CONSTRUCCION S A S
6 FULGOR SAS 1,95 59% 1,22 1,71 0,70
7 MAYOR POSSO Y CIA SAS 87,16 57% 1,40 1,17 0,50
JBC CONSTRUCTORES
8 5,64 77% 2,52 0,48 0,11
LTDA
9 MEJIA ACEVEDO SAS 4,14 35% 1,15 3,47 2,26
TODO REDES DAFESA
10 5,81 44% 1,34 0,72 0,40
S.A.S.
NEPTUNO PROYECTOS
11 SAS NEPTUNO 16,54 25% 1,20 2,13 1,59
PROYECTOS SAS
E&C CONSTRUCCIONES
12 4,54 76% 1,38 4,92 1,16
SAS
13 POLO CONSTRUCCIONES 7,18 44% 1,66 0,26 0,14

COBERTURA
RENT DEL RENT DEL
PATRIMONIO ACTIVO
INTERESES
SAS
INGENIERIA DE
14 CONSTRUCCION PALACIO 3,39 29% 0,82 2,10 1,48
BAENA S.A
CONSTRUCCIONES
15 2,20 46% 1,15 3,19 1,71
NAMUS SA
CONSULTORIAS
16 ELECTRICAS Y 13,68 49% 1,17 2,05 1,06
ELECTRONICAS S.A.S.
DOSQUEBRADAS
17 0,78 79% 1,14 18,75 3,94
ENERGIA Y LUZ SA
18 ODENSA SAS 3,62 66% 1,35 1,83 0,63
19 C.I.R. INGENIERIA S.A.S. 1,96 61% 1,59 1,80 0,70
TECNOLOGIA EN
20 4,22 26% 1,31 2,51 1,87
GASODOMESTICOS LTDA
21 union playana sas 1,12 60% 36,09 0,03 0,01
BEGO INGENIERIA
22 215,31 53% IND 0,13 0,06
CONSTRUCTORES SAS
GALLARDOS &
23 4,07 22% 1,12 2,31 1,81
ASOCIADOS SA
DISEÑOS Y
24 3,23 63% 1,16 3,44 1,26
CONSTRUCCIONES SAS
25 CONSTRUEMPLEO SAS 0,99 60% 1,16 2,69 1,07
COPACABANA
26 DESARROLLOS 5,12 45% 1,25 4,83 2,68
INMOBILIARIOS SAS
CARLOS MEDINA
27 4,55 20% 0,99 0,18 0,15
CONCRETOS SAS
28 INGEAGUAS SAS 1,65 59% 1,10 3,50 1,42
EDIFICACIONES TRIVAL
29 S.A. DE C.V.. SUCURSAL 2,86 85% 1,43 0,86 0,13
COLOMBIA
30 ASTINCO S A S 53,16 15% 1,24 2,09 1,77
31 OM INGENIERIA SAS 27,18 74% 1,36 4,35 1,12
INGENIERIA Y SERVICIOS
32 3,86 63% 1,17 1,68 0,62
SAS INCER SAS
33 JAVO INGENIERIA SAS 11,49 31% 1,18 1,50 1,03
INGROBRAS S.A.S EN
34 90% 7,09 1,81 0,18
REORGANIZACION
MAQUINARIA E
INFRAESTRUCTURA
35 47,87 39% 1,44 0,36 0,22
SASMAQUINARIA E
INFRAESTRUCTURA SAS
INGENIERIA DE
36 INFRAESTRUCTURA Y 2,49 68% 1,50 1,95 0,63
REDES S.A.S
CONCRETOS DE LA
37 0,77 74% 1,41 3,52 0,91
COSTA SAS
38 LYANSA ELECTRICA LTDA 1,41 76% 15,98 15,23 3,73

COBERTURA
RENT DEL RENT DEL
PATRIMONIO ACTIVO
INTERESES
INGENIERIA Y LINEAS
39 7,37 75% 1,22 2,05 0,52
LINCI SAS
40 MET-CONCIVIL SAS 236,54 7% 1,49 1,39 1,30
CONSTRUCCION Y
41 CNSULTORIA DE OBRAS 6,68 16% 1,48 4,59 3,86
CIVILES
AJ FRANCO INGENIEROS
42 36,49 2% 3,22 0,11 0,11
COMPAÑIA LIMITADA
SIGMA CONSTRUCCIONES
43 6,04 88% 1,45 4,37 0,53
S.A.S.
CCA INGENIEROS
44 CONTRATISTAS Y 6,06 50% 1,16 3,33 1,67
COMPAÑIA LTDA
45 CM INGENIERIA SAS 6,92 52% 1,17 1,66 0,79
46 PRO-SISTEMAS AQUA SAS 5,48 35% 1,20 1,89 1,23
PROMOTORA EL CAMPIN
47 32,06 45% 3,01 0,18 0,10
SA
48 LUZ DEL LLANO SAS 1,36 97% 1,11 30,13 0,95
RH INGENIERIA Y
49 5,40 7% 1,23 0,52 0,48
CONSTRUCCION S A
50 INCEL SA 3,44 46% 1,31 2,24 1,21
EUREKA INGENIERIA
51 OBRA Y CONSULTORIA 597,10 0% IND 0,00 0,00
SAS
lPLANETA PROYECTOS Y
52 25,96 6% 1,64 0,01 0,01
OBRAS SAS
EN OBRA INGENIEROS
53 1,94 46% 6,96 0,21 0,11
S.A.S
MEGACONSTRUCTORES
54 42,57 65% 1,35 0,12 0,04
SAS
CONSORCIO
INTERNACIONAL DE
55 3,03 59% 1,84 0,23 0,09
SOLUCIONES
INTEGRALES SAS BIC
IINVERSIONES OVICON
56 20,36 43% 2,32 0,09 0,05
SAS
57 DYS SAS 2,13 45% IND 0,24 0,13
TORCAZ
58 9,80 36% IND 0,09 0,06
CONSTRUCCIONES SAS
CONCISAN SAS
CONSULTORIA Y
59 CONSTRUCCIONES 19,56 59% 27,99 0,19 0,08
CIVILES Y SANITARIAS
SAS EN REORGANIZACION
EMPRESA ANDINA DE
60 1,91 65% 27,13 0,42 0,15
INGENIERIA SAS
CONSTRUCTION
61 SUPPLIES AND 8,50 12% 2,80 0,49 0,43
CONSULTING SAS

COBERTURA
RENT DEL RENT DEL
PATRIMONIO ACTIVO
INTERESES
CONSTRUCCIONES
62 1,77 49% 4,70 0,12 0,06
DISEÑOS ESTUDIOS S.A
ILUMINACIONES
63 16,37 20% IND 0,13 0,11
CANDELARIA SA SA
64 V&M INGENIERIA SAS 7,97 42% IND 0,17 0,10
INGENIERIA
65 ALCANTARILLADO Y 4,53 57% IND 0,28 0,12
ACUEDUCTO SAS
AZACAN S.A.S EN
66 0,52 84% IND 0,72 0,12
REORGANNIZACION
67 IRC SAS 12,81 54% IND 0,25 0,12
EXPORIENTE
68 REPRESENTACIONES 13,96 41% IND 0,30 0,17
LTDA
MATERIALES, BASES,
69 OBRAS Y HERRAMIENTAS 3,39 37% 4,03 0,34 0,21
SAS
INGENIERIA EN SISTEMAS
70 2,25 68% 46,84 0,35 0,11
DE BOMBEO ISB SAS
71 PAISAJE URBANO SAS 2,16 46% 1,31 0,06 0,03
CONSTRUCCIONES DE
72 84,45 19% IND 0,01 0,01
ORIENTE JA SAS
INTERAMBIENTE
73 4,48 47% 8,61 0,27 0,14
INGENIERIA SAS
INGENIERIA Y
74 CONSTRUCCIONES DE LA 309,56 11% 1.476,54 0,01 0,01
ORINOQUIA SAS
CONSTRUCORA EL
75 160,95 7% IND 0,05 0,04
PORTAL SA
76 INGVICO SAS 5,07 57% 4,13 0,18 0,08
LA MONTAÑITA
77 29,58 15% 11,47 0,22 0,19
CONSTRUCTORES SAS
78 SD SAS 2,10 65% 8,04 0,76 0,27
79 VILUM INGENIERIA S.A 1,25 74% IND 0,03 0,01
80 COELCI SAS 5,64 11% 14,11 0,10 0,09
81 GRUPO C2 1,42 50% 14,92 0,06 0,03
CONSTRUCTORA BRIMOS
82 2,08 60% 0,06 0,02
LTDA
PUERTO DE MAMONAL S.A
83 0,47 45% 1,52 0,13 0,07
EN REORGANIZACION
CONSTRUCCIONES
84 15,17 8% 2,72 0,19 0,17
AXIOMA LTDA
GARCIA RIOS
85 1,61 63% 2,78 0,01 0,00
CONSTRUCTORES SAS
POLO INGENIERIA Y
86 12,12 17% 2,51 0,06 0,05
CONSTRUCCIONES SA
INGENIERIA DE RIEGOS Y
87 19,02 24% 0,07 0,05
OBRAS CIVILES SAS
88 CP CONSTRUCCIONES SA 1,92 44% 31,80 0,37 0,20

COBERTURA
RENT DEL RENT DEL
PATRIMONIO ACTIVO
INTERESES
I.A. S.A. INGENIEROS
89 2,97 56% 6,85 0,15 0,06
ASOCIADOS
VYV SUMINISTROS PARA
90 MATERIALES DE 3,47 70% 7,90 0,42 0,13
CONSTRUCCION SAS
91 SERNA Y ZULUAGA SAS 2,34 34% 91,70 0,14 0,09
MANTENIMIENTO Y
MONTAJES INDUSTRIALES
92 6,24 16% 1,00 0,01 0,00
S.A. SUCURSAL
COLOMBIA
93 C&C CONSTRUCTORA SAS 1,36 22% 0,08 0,06
94 ETEL LTDA 4,26 61% 5,29 0,16 0,06
PROM 25,79 0,47 IND 2,15 0,63
MEDIANA 4,54 0,47 IND 0,39 0,17
77,246977
0,23872081 IND 5,42529202 0,86087927
DESVIACIÓN EST 5
- -
0,23 IND - 3,28
LIM INF 51,46 0,24
LIM SUP 103,04 0,71 IND 7,57 1,49
PROM ACOTADO 5,16 0,5 25,24 0,19 0,12
MEDIANA ACOT 4,48 0,5 1,48 0,16 0,11
3,0830888
0,15559268 168,075228 0,14803343 0,07869786
DESV ACOTADA 3
LIM INF ACOTADO 2,08 0,34 -142,84 0,04 0,04
LIM SUP ACOTADO 8,24 0,65 193,31 0,34 0,2
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL)
INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO
ÍNDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A (3,00)
LIQUIDEZ
35
30
25
20
15 LIQUIDEZ
10
5
0
0 50 100 150 200

A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de
corto plazo.
El índice de Liquidez (IDL, activo corriente/pasivo corriente) permite establecer la capacidad de la empresa
para cumplir con sus obligaciones a corto plazo sin necesidad de comprometer la propiedad, planta y
equipo. Es necesario que los proponentes acrediten un IDL de MAYOR O IGUAL A TRES (3)
Se calcula con la siguiente fórmula:
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬
𝑰𝑳 =
𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬
EL ÍNDICE IL DEL PROPONENTE DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A (3,00) DE LO CONTRARIO EL
PROPONENTE SERÁ DECLARADO NO HABILITADO.
Para Consorcios o Uniones Temporales, la verificación por Índice de Liquidez se obtendrá de la

Sumatoria Proporcional del Índice de Liquidez de cada uno de los miembros que conforman el consorcio
o Unión Temporal, así:
(𝑨𝑪𝟏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟏 ) + (𝑨𝑪𝟐 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟐 ) + ⋯ + (𝑨𝑪𝒏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝒏 )

𝑰𝑳 =
(𝑷𝑪𝟏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟏 ) + (𝑷𝑪𝟐 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟐 ) + ⋯ + (𝑷𝑪𝒏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝒏 )
Donde:
𝑰𝑳 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧
𝑨𝑪 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑷𝑪 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
% 𝑷𝑨𝑹𝑻 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝒏 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙
Si el Proponente es un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura debe cumplir su

capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y
Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.
EN TODO CASO EL ÍNDICE IL DEL PROPONENTE DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A (3,00) DE LO
CONTRARIO EL PROPONENTE SERÁ DECLARADO NO HABILITADO.
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE)
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A VEINTITRES POR CIENTO (60%)

ENDEUDAMIENTO
1,2
0,8
0,6
ENDEUDAMIENTO
0,4
0,2
0
0 50 100 150 200
A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus
pasivos.
Es necesario que los proponentes acrediten un Indicador de Endeudamiento MENOR O IGUAL A

SESENTA POR CIENTO (60%)
El Nivel de Endeudamiento (NDE, pasivo total/activo total) indica el grado de apalancamiento de la

compañía o la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía.
𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
𝑰𝑬 =
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
EL ÍNDICE IE DEL PROPONENTE DEBE SER IGUAL O MENOR A VEINTITRES POR CIENTO (60%)
DE LO CONTRARIO EL PROPONENTE SERÁ DECLARADO NO HABILITADO.
Para Consorcios o Uniones Temporales, la verificación por Índice de Endeudamiento se obtendrá de la

Sumatoria Proporcional del Índice de Endeudamiento de cada uno de los miembros que conforman el
Consorcio o Unión Temporal, así:
(𝑷𝑻𝟏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟏 ) + (𝑷𝑻𝟐 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟐 ) + ⋯ + (𝑷𝑻𝒏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝒏 )

𝑰𝑬 =
(𝑨𝑻𝟏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟏 ) + (𝑨𝑻𝟐 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟐 ) + ⋯ + (𝑨𝑻𝒏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝒏 )
Donde:
𝑰𝑬 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑷𝑻 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑨𝑻 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙


EN TODO CASO EL ÍNDICE IE DEL PROPONENTE DEBE SER IGUAL O MENOR A VEINTITRES
POR CIENTO (60%) DE LO CONTRARIO EL PROPONENTE SERÁ DECLARADO NO HABILITADO.
COBERTURA DE INTERESES

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES MAYOR O IGUAL A UNO (10,00)
COBERTURA DE INTERES
3500
3000
2500
2000
COBERTURA DE
1500
INTERES
1000
500
0
-500 0 50 100 150 200
Es fundamental para un proveedor estar al día con sus obligaciones financieras particularmente con la
obligación de pagar intereses financieros. Una empresa puede tener complicaciones Financieras y
Operacionales, y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida que sea
capaz de pagar sus intereses de DEUDA.
Se considera que las compañías que tienen gastos de interés de valor cero y cuya UTILIDAD
OPERACIONAL es POSITIVA, CUMPLE con el indicador RAZON DE COBERTURA. Para este caso en
que los GASTOS DE INTERES sean CERO a la hora de realizar la división (Utilidad Operacional / Gastos
de interés), ya que cantidad dividida por cero, el resultado aritmético manifiesta error o infinito e
indeterminado, Se tomara que este INDICADOR FINANCIERO CUMPLE.
Es necesario que los proponentes acrediten una Razón Cobertura de Intereses MAYOR O IGUAL A DIEZ
(10) 0 INDETERMINADO, valor que está en los límites establecidos.
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑶𝑷𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳
𝑪𝑰 =
𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑬𝑺
EL ÍNDICE CI DEL PROPONENTE DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 10,50, DE LO CONTRARIO EL
Para Consorcios o Uniones Temporales, la verificación por Cobertura de Intereses se obtendrá de la

Sumatoria Proporcional de la Cobertura de Intereses de cada uno de los miembros que conforman el
Consorcio o Unión Temporal, así:
(𝑼𝑶𝟏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟏 ) + (𝑼𝑶𝟐 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟐 ) + ⋯ + (𝑼𝑶𝒏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝒏 )

𝑪𝑰 =
(𝑮𝑰𝟏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟏 ) + (𝑮𝑰𝟐 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟐 ) + ⋯ + (𝑮𝑰𝒏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝒏 )

Donde:
𝑪𝑰 = 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑼𝑶 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑮𝑰 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
Si el proponente es un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura debe cumplir su

EN TODO CASO EL ÍNDICE CI DEL PROPONENTE DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 10,50, DE LO
NOTA: en caso que el proponente presente en sus estados financieros valores de gastos de intereses
igual a cero (0), lo cual haría indeterminado el coeficiente RCI, se dará por HABILITADA su propuesta
toda vez que la indeterminación de la ecuación demuestra que no existen intereses por pagar.
INDICES MEDICIÓN O FORMULA CUMPLE
Índice de Liquidez: Activo corriente, sobre pasivo corriente; Para el caso de consorcios o uniones
temporales, se calcularán ponderando los componentes de cada indicador de acuerdo con la
metodología de Colombia Compra eficiente en el Manual para la Determinación y Verificación de
Requisitos habilitantes en procesos de contratación, Sección VII, punto 1 “Ponderación de los
componentes de los indicadores”
Índice de Endeudamiento: Pasivo Total sobre Activo Total Para el caso de consorcios o uniones
Razón cobertura de intereses: Utilidad operacional sobre gastos de intereses, para el caso de
consorcios o uniones temporales, se calcularán ponderando los componentes de cada indicador de
acuerdo con la metodología de Colombia Compra eficiente en el Manual para la Determinación y
Verificación de Requisitos habilitantes en procesos de contratación, Sección VII, punto 1 “Ponderación
de los componentes de los indicadores”.
Indicadores Financieros propuestos
La capacidad financiera del proponente se verifica de acuerdo a la información reportada con corte 31
diciembre 2023 en el Certificado del Registro Único de Proponentes, RUP, que para efectos de este
contrato se establecen de la siguiente manera:
INDICADORES FINANCIEROS
REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO
PROPUESTOS
ÍNDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente/Pasivo Corriente ≥ 3 Mayor o igual a 3

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total/Activo Total ≤ 0,60 Menor o igual a 0,60
RAZÓN DE COBERTURA DE Utilidad Operacional/Gastos de Mayor o igual a 10 o

INTERESÉS intereses ≥ 10 o IND IND
Activo Corriente - Pasivo Corriente ≥ Mayor o igual a 10%

CAPITAL DE TRABAJO
10% DEL P.O. DEL P.O.
Fuente: Cálculos propios
Estos índices se deben cumplir por cada uno de los oferentes.
3.2. LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A (10,00%)
RENTABILIDAD PATRIMONIO
25
20
15
RENTAB
10
PATRIMONIO
5
0
-5 0 50 100 150 200
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad
organizacional del proponente.
UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente,

es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. Es
necesario que los proponentes acrediten una RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO de MAYOR O
IGUAL A DIEZ POR CIENTO (10%)
𝑹𝑷 =
𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
EL ÍNDICE RP DEL PROPONENTE DEBE SER MAYOR QUE A (0,20) DE LO CONTRARIO EL

Para Consorcios o Uniones Temporales, la verificación por Rentabilidad del Patrimonio se obtendrá de la
Sumatoria Proporcional de la Rentabilidad del Patrimonio de cada uno de los miembros que conforman
el Consorcio o Unión Temporal, así:

𝑹𝑷 =
(𝑷𝟏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟏 ) + (𝑷𝟐 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟐 ) + ⋯ + (𝑷𝒏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝒏 )
Donde:
𝑹𝑷 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑷 = 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

EN TODO CASO EL ÍNDICE RP DEL PROPONENTE DEBE SER MAYOR A (0,20) DE LO CONTRARIO
EL PROPONENTE SERÁ DECLARADO NO HABILITADO.
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR O IGUAL A (10,00%)
RENTABILIDAD ACTIVO
1,4
1,2
1
0,8
0,6
RENT ACTIVO
0,4
0,2
0
-0,2 0 50 100 150 200
-0,4
A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio.
UTILIDAD OPERACIONAL/ACTIVO TOTAL, el cual determina la rentabilidad de los activos del

proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el
activo. Es necesario que los proponentes acrediten una RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS de MAYOR

O IGUAL A DIEZ POR CIENTO (10%).
𝑹𝑨 =
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
EL ÍNDICE RA DEL PROPONENTE DEBE SER MAYOR A (10,00%) DE LO CONTRARIO EL
Para Consorcios o Uniones Temporales, la verificación por Rentabilidad del Patrimonio se obtendrá de la
Sumatoria Proporcional de la Rentabilidad del Patrimonio de cada uno de los miembros que conforman
el Consorcio o Unión Temporal, así:

𝑹𝑨 =
(𝑨𝑻𝟏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟏 ) + (𝑨𝑻𝟐 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝟐 ) + ⋯ + (𝑨𝑻𝒏 ∗ %𝑷𝑨𝑹𝑻𝒏 )
Donde:
𝑹𝑨 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑨𝑻 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
Si el proponente es un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura debe cumplir su
EN TODO CASO EL ÍNDICE RA DEL PROPONENTE DEBE SER MAYOR QUE (10,00%) DE LO
INDICES MEDICIÓN O FORMULA CUMPLE
Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad operacional sobre patrimonio; Para el caso de consorcios o
uniones temporales, se calcularán ponderando los componentes de cada indicador de acuerdo con la
Rentabilidad del Activo: Utilidad operacional sobre Activo, para el caso de consorcios o uniones
Se deberá presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, para verificar los
indicadores de, Liquidez, Endeudamiento, Razón cobertura de intereses, Rentabilidad del Patrimonio,
Rentabilidad del activo tomado del balance y estado de resultados presentado para su inscripción en el
RUP.
Capacidad de Organización

La capacidad de organización del proponente se verifica de acuerdo a la información reportada con corte
31 diciembre 2023 en el Certificado del Registro Único de Proponentes, RUP, que para efectos de este
contrato se establecen de la siguiente manera:
Indicadores de Organización Propuestos
INDICADOR DE CAPACIDAD DE
REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO
ORGANIZACIÓN PROPUESTO
Utilidad
Mayor o igual a
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Operacional/Patrimonio ≥
0,10
0,10
Utilidad Operacional/Activo Mayor o igual a

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
Total ≥ 0,10 0,10
Fuente: Cálculos propios
3.3 CAPACIDAD RESIDUAL
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION – METODOLOGIA COMPRA EFICIENTE
La capacidad residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de
un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con
el contrato objeto del proceso de contratación.
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es
menor a doce (12) meses, de acuerdo con los lineamientos de la GUIA PARA DETERMINAR Y
VERIFICAR LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE EN LOS PROCESOS DE
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA (VERSION 1) de la Agencia Nacional de Colombia Compra
Eficiente.
Teniendo en cuenta que el plazo estimado para el contrato producto del presente proceso de selección es
de menos de doce (12) meses, la capacidad residual de contratación a acreditarse por los oferentes será
igual a:
Capacidad Residual del Proceso = Presupuesto Oficial Estimado – Anticipo
Capacidad Residual del Proceso de Contratación = $ 363.992.825,00 - $0,00

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = $ 363.992.825,00
El proponente debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:
1. La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.
2. La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en
los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos.
3. El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años
y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata

de proponentes obligados a tener RUP, solo se acreditará como documento adicional el estado de
resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la
información de la liquidez se encuentra en el RUP.
La entidad calculara la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula:
(E + CT + CF)
𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 = 𝐂O ∗ [ ] − SCE
100
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo:
FACTOR PUNTAJE MÁXIMO

Experiencia (E) 120
Capacidad Financiera (CF) 40
Capacidad Técnica (CT) 40
TOTAL 200
Donde:
- CO = CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN
La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo

siguiente:
AÑOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente
Menos de un (1) año USD 125.000
- E = EXPERIENCIA
La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la
relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción
inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratación.
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía
del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual.
La siguiente fórmula describe lo anterior.
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐑𝐔𝐏 (𝐂𝐎𝐏)

𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
(𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐨 ∗ %𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢ó𝐧)
El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un
oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de
la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje.

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al
ANEXO 11, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos
liquidados con el SMMLV.
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus
accionistas, socios o constituyentes.
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:
MAYOR A MENOR O IGUAL A PUNTAJE

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 MAYORES 120
- CF = CAPACIDAD FINANCIERA
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con base
en la siguiente fórmula:
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
MAYOR O IGUAL A MENOR A PUNTAJE
0,00 0,50 20
0,50 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,50 35
1,50 MAYORES 40
- CT = CAPACIDAD TÉCNICA
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la

arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la
cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al
ANEXO 12.
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
DESDE HASTA PUNTAJE

1 5 20
6 10 30
11 MAYORES 40

- SCE = SALDO DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION
El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el
proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista
de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato;
(ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; y
(iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el
porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en
Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.
DATOS CONTRATO 1
Plazo:
Valor:
Fecha de Inicio:
Porcentaje de Participación:
Fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación:
Días Ejecutados:
Días por ejecutar a 1 de febrero:
El cálculo del Saldo de los contratos en ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado
se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es
ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en el respectivo contratista. Si el
número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el saldo del contrato
en ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.
Se tendrán en cuenta los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades Estatales,
entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de
concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada
tanto los contratos públicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el
proponente como aquellos suscritos por consorcios uniones temporales o sociedades de propósito
especial en las cuales participe el oferente.
Tratándose de CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES la capacidad residual será la suma de la

Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes.
CAPACIDAD RESIDUAL PARA PROPONENTES EXTRANJEROS
Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para
el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:
a) Capacidad de Organización y Financiera. Deben presentar sus estados financieros en la moneda

legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad
Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del
mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el
proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia
Financiera.
b) Experiencia. Deben presentar el ANEXO 11, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o
contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones

de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean
públicos o privados.
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros
auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden
presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre
informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera
presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de
auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas
y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros.
Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe
presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.
Para lo anterior, el proponente deberá presentar la siguiente información:
a) La lista de los Contratos en Ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas
para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.
b) La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales,
en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas para
ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión
y los contratos de obra suscritos con concesionarios.
Los estados financieros auditados de los últimos dos (2) años, suscritos por el interesado o su
representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado
a tener revisor fiscal, que deben tener el estado de resultados y el balance general. Si el interesado tiene
menos de dos (2) años de constituido, los estados financieros deben cubrir el término desde la fecha de
su constitución hasta la fecha de corte mensual inmediatamente anterior a la presentación de los mismos.
VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la evaluación de las Ofertas la Entidad Contratante debe ponderar el factor económico y el técnico de
acuerdo con los porcentajes indicados en el estudio previo y en la tabla 1 descrita más adelante.
Las Ofertas deberán presentarse en los formatos establecidos en el presente pliego de condiciones
como el formato para presentación de la oferta.
Para calificar la propuesta debe haber sido verificada satisfactoriamente en los aspectos jurídicos,
financieros y técnicos.
Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos de verificación serán evaluadas
conjuntamente sobre una asignación máxima total de 1000 puntos.
El proponente que no adjunte los documentos y soportes que permitan asignar puntaje, será causal de
no asignación de puntaje.
De conformidad con lo señalado en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, numeral 2º, en armonía con
lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, Por consiguiente, se procede a
describir la ponderación y puntaje de los factores de selección: Así mismo, acorde La ponderación de
las propuestas se hará únicamente a las ofertas que hayan sido calificadas con “HABILITADO” en la
verificación jurídica, financiera, técnica y de experiencia, según sea el caso. LAS PROPUESTAS
SERÁN PONDERADAS, TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES FACTORES SOBRE UNA
ASIGNACIÓN MÁXIMA TOTAL DE 1000 PUNTOS ASÍ:

Tabla 1 – Puntaje por criterios de evaluación
ITEM CRITERIO DE CALIFICACION PUNTAJE

1 VALOR DE LA PROPUESTA MAXIMO
300
2 APOYO A LA INDUSTRIA Y MANO DE OBRA NACIONAL O LOCAL 100
3 FACTOR TECNICO 400
4 EQUIPO DE TRABAJO 200
TOTAL 1.000
En caso de empate en el puntaje de dos o más ofertas, El Municipio de TIBÚ debe escoger al proponente
aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 de 2015:
1. VALOR DE LA PROPUESTA (MAXIMO 300 PUNTOS)
La entidad a partir del valor total de las Ofertas asignará máximo TRESCIENTOS (300) PUNTOS
acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento establecido.
La adjudicación se hará conforme a lo estipulado en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007 y Artículo

2.2.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 estipula: “AUDIENCIAS DE ADJUDICACIÓN: Cuando la
adjudicación de la contratación deba cumplirse en audiencia pública, ésta se someterá a las siguientes
reglas:
La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el

Cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las
siguientes consideraciones:
1) En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad
Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una
nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la
Entidad Estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a
adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los
asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.
2) La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo
solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los
intervinientes.
3) Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el
oferente, y estar limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con
anterioridad.
4) La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de
adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación.
5) Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión
que corresponda.
El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante y evaluable, la Propuesta
Económica de acuerdo con lo establecido en el presente pliego y procederá a asignar hasta
TRESCIENTOS PUNTOS (300) puntos de acuerdo con las reglas del presente numeral.
Para evaluar la propuesta en el aspecto económico, debe haber sido declarada hábil dentro de los
criterios Jurídico, técnico y financiero.

El presupuesto deberá ser diligenciado en el formato establecido en el anexo técnico “PRESUPUESTO

RESUMIDO” y la oferta deberá corresponder a lo solicitado por la entidad.
En el desarrollo de la Evaluación económica se tendrán como factores de calificación los siguientes

criterios:
La propuesta económica no podrá ser superior al 100% del valor del presupuesto Oficial. De igual forma
ninguno de los valores unitarios propuestos en la oferta económica podrá superar el 100% del valor oficial
del mismo.
Las propuestas presentadas por un valor superior o que corregidos los errores aritméticos superen el
presupuesto oficial, no serán tenidas en cuenta. De la misma forma, no serán tenidas en cuenta las
propuestas económicas que presenten una corrección aritmética superiores al uno (1%) del valor de la
propuesta económica presentada por el oferente.
Se deben presentar los soportes técnicos que sustenten la propuesta económica: Análisis de precios
unitarios, APU Básicos, cronograma de actividades, flujo de fondos, tabla de jornales, discriminación de
AIU. etc.
Para evitar diferencias en sumatoria y total del presupuesto, se recomienda trabajar con precios
unitarios ajustados al peso.
Las propuestas económicas que cumplan todas las condiciones anteriores serán declaradas
HABILITADAS.
Teniendo en firme las propuestas Habilitadas tanto jurídica, Financiera, Técnica y Económicamente se
procederá con lo dispuesto en la Audiencia de Adjudicación, realizada de acuerdo con el cronograma del
proceso, cumplido el procedimiento de intervenciones en la audiencia si hubiera lugar, y cerrada la
discusión a determinar el método; se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el segundo
día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde
del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. El método debe ser escogido de acuerdo
a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.
Rango
Número Método
(inclusive)
Mediana con valor
De 0.00 a 0.24 1
absoluto
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y
las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la
oferta económica.
Nota: En caso de que se realicen correcciones aritméticas a la oferta económica, se tomará el valor
corregido para efectos de la aplicación de la formula económica y será el que se tendrá en cuenta en la
adjudicación y suscripción del contrato.
A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación
del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el
número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la
mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.
𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1 ; 𝑉2 . . ; … 𝑉𝑚 )
Donde:
• 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal.
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.
Bajo este método la entidad asignará puntaje así:

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la
siguiente fórmula:
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − | |} ∗ 60]
𝑀𝑒
Donde:
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas,
se utiliza la siguiente fórmula
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − | |} ∗ 60]
𝑉𝑀𝑒
Donde:
• 𝑉𝑀𝑒 : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana.

B. Media Geométrica
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:
𝑀𝐺 = 𝑛√𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
Donde:
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al
valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica
calculada para el factor correspondiente.

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:

|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖 |
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 60 ∗ (1 − ( ))
𝑀𝐺
Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos.
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las
ofertas hábiles para calificación económica.
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)
̅̅
𝑋̅̅
𝐵 =
2
Donde:
• 𝑉𝑚𝑖𝑛 : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.
• ̅̅
𝑋̅̅
𝐵 : Es la media aritmética baja.
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
̅̅
𝑋̅̅
𝐵 − 𝑉𝑖
60 ∗ (1 − ( )) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 ̅̅
𝑋̅̅
𝐵
̅̅
𝑋̅̅
𝐵
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
| ̅̅
𝑋̅̅
𝐵 − 𝑉𝑖 |
60 ∗ (1 − ( )) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 ̅̅
𝑋̅̅
𝐵
{ ̅̅̅̅
𝑋 𝐵 }
Donde:
• ̅̅
𝑋̅̅
𝐵 : Es la media aritmética baja.
D. Menor Valor
La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor
valor.
𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1 ; 𝑉2 . . ; … 𝑉𝑚 )
Donde:

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad estatal.
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:
60 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑉𝑖
Donde:


𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
CORRECCIONES ARITMÉTICAS
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un
error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente
realizada.
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción
decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará
por defecto al número entero.
La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 4.1.4.
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución
del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante
el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de
2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente
bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD ASCENDENTE - DESCENDENTE
Sorteada la formula se procederá a determinar mediante el sistema de balotas si la asignación se realiza

de forma ascendente o descendente así:
1. Ascendente
2. Descendente
Es decir, en forma Descendente obtiene el primer lugar en el orden de elegibilidad, la propuesta que
presente el precio más cercano por debajo del valor de la media seleccionada; y en forma Ascendente
el primer lugar en el orden de elegibilidad, la propuesta que presente el precio más cercano por encima
del valor de la media seleccionada, con base en la cual se realizará la puntuación de la oferta económica
y con esta, se procederá a decidir sobre la adjudicación dando lectura al acto administrativo pertinente.
Continuarán en el orden de elegibilidad:
Las propuestas que estén del 100% al 95% del valor de la media calculada, A continuación, las
propuestas que se encuentren del 100% al 105% del valor de la media calculada, a continuación las
propuestas que sean inferiores al 95% del valor de la media calculada, finalmente las propuestas que
superen el 105% del valor de la media calculada.
Se aplicara el mecanismo seleccionado, con el fin de establecer el orden de prelación para la asignación
de los 300 puntos al primer lugar, 300 al segundo,290 al tercero, 280 al cuarto, 270 al quinto y de ahí
en adelante todos los demás obtendrán 250 puntos.

La sumatoria de los puntajes obtenidos en las evaluaciones respectivas definirá los lugares de
elegibilidad siendo el de mayor puntaje la propuesta favorecida.
2. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 100 PUNTOS)
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la
evaluación, se asignarán CIEN (100) PUNTOS a los Proponentes que ofrezcan en su equipo de trabajo
personal, bienes y servicios de origen nacional, de la siguiente manera:
Porcentaje de los bienes y servicios de origen nacional o local Puntaje

Cien por ciento (100%) de los bienes y servicios de origen Nacional 100
Inferior al 100% y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los bienes y servicios de
50
origen Nacional
3 FACTOR TECNICO (400 Puntos).
Experiencia adicional acreditada 300 puntos

Programación de Obra 100 puntos
4.1 EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA (300 PUNTOS)
El proponente deberá presentar experiencia adicional en contratos de obra diferentes presentados a la

experiencia general y especifica relacionado con el presente proceso de contratación, Los contratos
objeto de calificación deberán estar clasificado en el RUP en los códigos de clasificador de bienes y
servicios a 3 nivel, establecidos por la entidad para el presente proceso de selección.
Nota: Los contratos aportados para la experiencia adicional acreditada se debe relacionar mínimo 5
de los códigos de clasificación de Bienes y servicios que se describen a continuación:
Clasificador UNSPSC
CODIGO
UNSPSC
72 10 15 72-10-15-00
Construcción
72 15 19 72-15-19-00
mampostería.
72 15 27 72-15-27-00
de concreto.
Los contratos deben acreditar la ejecución de adecuación y/o construcción de infraestructura educativa,
ejecutados con entidades públicas.
CANTIDAD DE CONTRATOS
N° de contrato Puntos
1 100

2 150
3 300
Contratante: Que hayan sido ejecutados con Entidades Públicas.

Objeto y • Que dos (02) de los contratos su objeto contractual este relacionado
alcance: con mejoramiento y/o construcción de aulas para sedes educativas.
• Que uno (01) de los contratos su objeto contractual este relacionado a
construcción de cerramiento.
• Que el Valor Actualizado de la sumatoria de los contratos aportados
sea Igual o mayor a (1.5) veces del PO.
• Que dentro de los contratos presentados como experiencia Adicional
se deberá acreditar las siguientes actividades de obra.
ITEM CANTIDAD
Excavaciones 11 M3
Rellenos 60 M3
Columnas en concreto 25 ML
Viga Cimentación 18 ML
Mampostería 140 M2
Instalaciones Eléctricas 8 PTOS O UND
Valor: Que la sumatoria del Valor Ejecutado Actualizado de los contratos
acreditados como experiencia Acreditada debe ser mayor o igual (1.5)
veces del Presupuesto Oficial de la presente Licitación Pública expresado
en SMMLV.
Esta experiencia se acreditará con la copia de los contratos, acompañados de la respectiva acta de
liquidación o recibo final correspondiente suscrita por el contratante en el cual suministra la información
requerida en este pliego de condiciones para las respectivas certificaciones.
NOTA: En caso de consorcio o Unión Temporal cada uno de sus miembros deberá acreditar
experiencia, bien sea General, Específica o Adicional.
4.2 PROGRAMACION DE OBRA (100 PUNTOS)
La Programación es una prefiguración pormenorizada de la marcha futura de la obra. Es el ordenamiento

secuencial de todas las tareas necesarias para ejecutar la obra teniendo en cuenta su interdependencia y la
disponibilidad de los factores de producción. La Programación de Obras permite establecer cómo se realizará
la obra, y asignar los recursos necesarios para cada trabajo. Permite determinar la duración, fecha de inicio
y fin de cada tarea, el tiempo total que insumirá la ejecución de la obra, las tareas más importantes o críticas
y las que disponen de flexibilidad en el uso del tiempo. Apunta a la Racionalización de la Construcción, a
optimizar el proceso constructivo.
La calidad no es solo aplicable a un producto sino también al proceso constructivo. Por esto es que planificar
y programar son una manera de buscar calidad. Una obra no programada insumirá más tiempo de
construcción y será económicamente más costosa ya que no habrá sincronización en su desarrollo, y
existirán tareas que comiencen tarde y otras que no podrán iniciarse por no encontrarse finalizadas las
precedentes, lo que originará el mantenimiento de recursos ociosos. Por otra parte, desarrollar una
programación significará organizar eficientemente la obra y contar con ventajas financieras al reducir el
tiempo de inmovilización de la inversión.
OBJETIVOS DE LA PROGRAMACION

❖ Cumplir con el Plazo de Ejecución

❖ Cumplir con el Precio convenido
❖ Cumplir con la Calidad especificada
❖ No superar el Costo Total previsto
❖ Obtener la Utilidad prevista
❖ Procurar el menor Costo Financiero
❖ Conseguir el Pleno Empleo de la Mano de Obra
❖ Conseguir el Pleno Empleo de Maquinaria y Equipos
❖ Evitar Tiempos Muertos y paralizaciones de obra
❖ Para poder cumplir alguno de los mencionados objetivos el programador puede:
❖ Abrir Frentes de Trabajo simultáneos
❖ Favorecer las Tareas Repetitivas
Los objetivos y los recursos disponibles se consideran condicionantes de la Programación.
METODOS DE PROGRAMACION
❖ EXCEL
❖ PROJECT
❖ DIAGRAMA DE BARRAS
❖ Diagrama de Gantt Un diagrama de barras que permite graficar en una escala temporal la
Programación de la Obra.
❖ DIAGRAMA DE REDES
❖ PERT
❖ CPM Camino Crítico
❖ Diagrama de Precedencias (PDM)
El Camino Crítico es un diagrama de redes que permite establecer una secuencia constructiva evidenciando
las interdependencias existentes entre tareas.
❖ DIAGRAMA ESPECIALES
❖ Programación de Conjuntos
❖ Programación Rítmica
❖ Diagrama de Gantt Espacial
El factor de programación de actividades e inversiones, representará el avance en ejecución presupuestal,

avance acumulado porcentual y se presentará por el método de acuerdo como el proponente considere más
apropiado, el cual deberá ser concordante con los rendimientos presentados por cada uno de los proponentes
en los análisis de precios unitarios (los cuales son obligatorios); en caso de presentar inconsistencia entre lo
presentado en el cronograma y los rendimientos presentados en los análisis de precios unitarios NO SERÁ
OBJETO DE PUNTAJE. El proponente debe tener en cuenta:
Programa de ejecución de los trabajos: Las técnicas de programación de obras por el método de la ruta
crítica (CPM), aplicados en el campo de la construcción específicamente, cuentan con una trayectoria de
más de cuarenta años, comprobándose durante todo ese tiempo su conveniencia ya que brinda elementos
de planeación y dirección, que se derivan del análisis lógico y consecuente de los factores más relevantes
que intervienen en el desarrollo de una obra civil.
Si bien es cierto los diagramas de barras tipo “Gantt” brindan elementos de análisis válidos, no suministran
información suficiente sobre las interrelaciones entre las actividades que componen un proyecto de
construcción, resultando los diagramas basados en el Método de la Ruta Crítica, mucho más precisos y útiles
al momento de desarrollar análisis tendientes a determinar los efectos tanto económicos como temporales,
de atrasos, avances y demás alteraciones propias de los proyectos de construcción.

Dada la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte de LA ENTIDAD MUNICIPAL,
resulta no solo conveniente sino necesario determinar un conjunto de herramientas de planeación y control
que le permitan a la misma determinar el grado de ajuste de la obra en su desarrollo, con el fin de tomar las
acciones que resulten de dicha evaluación, sean estas de tipo preventivo o correctivo, según sea el caso. En
consecuencia, la herramienta fundamental utilizada será la programación de obra por el método CPM (Crítical
Path Method), en este caso, con sus herramientas probabilísticas que permitan aumentar el nivel de certeza
en la ejecución simultánea de un proyecto de construcción.
El programa de obra, representado en Diagramas de Gantt, Diagramas de ruta crítica y flujo de fondos son
instrumentos fundamentales en la INTERVENTORIA de la obra y se busca que el interventor y/o Supervisor
pueda realizar un estricto seguimiento, control y evaluación de los mismos durante la ejecución del contrato
y LA ENTIDAD MUNICIPAL en consecuencia hará especial énfasis en el cumplimiento del mismo.
Las duraciones de cada ítem que compone la actividad, deberán ser correspondientes con los rendimientos
indicados en los análisis de precios unitarios. Se pueden aplicar los principios de simultaneidad o de
secuencia de los ítems constituyentes de la actividad, para definir su duración. Para el caso de considerar la
simultaneidad del o los ítems constituyentes de cada actividad, se tendrá en cuenta el ítem con mayor
incidencia o cantidad, el cual determinará la duración de la misma, por otro lado, si se aplica el principio de
secuencia, la duración de la actividad será el resultado de la suma de las duraciones de sus ítems
constituyentes. En cualquier caso, sea cual sea el principio utilizado para describir la duración de las
actividades, éste debe verse reflejado en la construcción de los diagramas que exijan discriminación de los
ítems que constituyen cada actividad (Lista de Actividades y Diagrama de Gantt). La aplicación de uno u otro
principio se puede dar independientemente para cada actividad, según sea el caso, siempre y cuando una
actividad contenga más de un ítem. La información consignada en el diagrama de red, deberá ser
correspondiente con los cuadros lista de actividades, al flujo de fondos y al diagrama de Gantt.
El proponente presentará con su propuesta, un programa de ejecución de la obra representado en los

siguientes elementos y ponderados de acuerdo a como se señalan a continuación. Teniendo en cuenta los
plazos establecidos para la ejecución del proyecto que en ningún caso será superior al plazo de ejecución
del presente proceso, contados en días no calendarizados.
DESCRIPCIÓN PUNTAJE
1. DIAGRAMA DE GANTT
2. LISTA DE ACTIVIDADES 100 PUNTOS
3. FLUJO DE FONDOS CONSOLIDADO POR MES
La no presentación de cualquiera de los elementos señalados para cada componente de la programación,

dará lugar a que no se realice ninguna puntuación.
Para el cálculo del porcentaje de inconsistencias, se determinará de acuerdo a la totalidad de actividades

analizadas presentadas por el proponente, de acuerdo a las especificaciones generales consignadas para
cada numeral a evaluar, entendiéndose como inconsistencia un error de cálculo, ausencia de datos o no
correspondencia de la información con la presentada en los Análisis Unitarios o no correspondencia de la
información entre los diferentes cuadros y diagramas de la programación respectiva.
El proponente deberá tener en cuenta al momento de elaborar su programación, el desarrollo de ejecución

más adecuado para agotar la totalidad del ítem involucrados en la propuesta, teniendo presente las
condiciones climáticas, tiempos de transporte y modos de ejecución en condiciones normales. El programa

debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecución se pueda
desarrollar sin demoras y atrasos.
A continuación, se señalan los elementos a considerar cuidadosamente, al momento de elaborar la

programación para la obra a ejecutar.
1. DIAGRAMA DE GANTT
Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal utilizado y la duración
de las actividades de acuerdo a la propuesta del proyecto, como elemento de soporte a la labor de la
interventoría, se solicita al proponente el diagrama de GANTT, que constituye en la elaboración de un cuadro
tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada actividad, utilizando para su construcción los
tiempos de inicio y terminación cercanos (TIC, TTC) que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de
red y que tal y como se señaló en el desarrollo de la misma, en ningún caso será inferior al mínimo establecido
para la obra respectiva ni superior al máximo establecido para la obra respectiva, numeradas a partir de 1
(uno), sobre las cuales se debe reseñar la actividad (identificación de la actividad y la duración de la misma,
de acuerdo a lo consignado en los Análisis de Precios Unitarios.
Para tal fin, se exige la discriminación, bajo cada actividad, del ítem que la componen, relacionando: ITEM,
DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, RENDIMIENTO, DURACION, CANTIDAD DE PERSONAL, para cada
uno de ellos. Las barras que señalan los tiempos de inicio cercano, tiempos de terminación cercana y
duraciones de cada ítem deben poder determinar el momento en que se describe su duración, sea que este
haya utilizado el principio de simultaneidad o de secuencia, para la ejecución de los ítems que constituyen
cada actividad.
El NO cumplimiento en la presentación del cuadro, con la información que se solicita dará lugar a que no se
realice ninguna puntuación. La no correspondencia de la información consignada en el cuadro DIAGRAMA
DE GANTT, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM, y la LISTA DE ACTIVIDADES dará lugar
a una inconsistencia en la programación presentada.
2. LISTA DE ACTIVIDADES
Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama CPM, el proponente deberá
presentar un cuadro que liste las actividades y sus ítems, con el fin de determinar si se encuentran presentes
la totalidad de los ítem del proyecto en consideración y cuyos identificadores y duraciones deben ser iguales
a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se señaló en el desarrollo de la misma, en ningún
caso será inferior al mínimo establecido para la obra respectiva ni superior al máximo establecido para la
obra respectiva, numeradas a partir de 1 (uno).
En este cuadro se debe consignar la información referente a las actividades de la obra, de acuerdo con el
análisis realizado a él o los ítems que la componen, señalando para la actividad su número, su descripción,
su nomenclatura de identificación (de ser el caso), y para el caso del o de los ítems constituyentes, estos
deben consignar el identificador del ítem, descripción, unidad, cantidad, rendimiento, duración en días y el
ítem predecesor.
Se recalca el hecho que el proponente deberá presentar una programación de obra por actividades,
entendidas estas como la agrupación de uno o más ítem de obra, los cuales deberán estar asociados en
forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal forma
que la duración y sentido de los ítem puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el correspondiente
lapso de tiempo calculado e indicado por el proponente, sin interferir con el desarrollo de ninguna otra
actividad.
CUADRO LISTA DE ACTIVIDADES

Duración
ITEM Descripción Unidad Cantidad Rendimiento Predecesora
(DIAS)
Se requiere que el proponente presente las duraciones en días enteros, exceptuando aquellas actividades
que duren menos de un día, aproximando los decimales al dígito inmediatamente superior (cuando es mayor
de uno), cuando es mayor o igual a 0.5 y al dígito inferior cuando este es menor de 0.5.
Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los Análisis de Precios
Unitarios. La no utilización de los rendimientos en los Análisis de Precios Unitarios dará lugar a una
inconsistencia para esa actividad en particular que generará una inconsistencia en la programación
presentada.
3. FLUJO DE FONDOS CONSOLIDADO POR SEMANA
Con el fin de determinar el valor y el porcentaje de incidencia de la ejecución de las actividades con respecto
al avance SEMANAL de la programación, se solicita al proponente presentar diagramas tipo Gantt que
permitan comparar los costos acumulados del proyecto cuando estos se desarrollan SEMANAL.
Nota: Dentro del flujo de fondos se debe presentar los valores por semana, Valores Acumulados, % por
semana y % acumulado por semana.
Adicional a esto se debe presentar un cuadro comparativo:
Tener en cuenta: Una vez se realizada la adjudicación del proceso, El oferente deberá presentar a la entidad
municipal en un termino no mayor a cinco (05) días hábiles, la Programación o PDT a la supervisión y/o
interventoría en formato editable para seguimiento y control de acuerdo a los criterios enunciados
anteriormente en el presente literal.
4.0 EQUIPO DE TRABAJO (200 PUNTOS)
Se asignarán Doscientos (200) puntos al equipo de trabajo, que, por las características de la obra y
requerimientos posteriores a la ejecución, se requiere que sean locales, de tal manera que ante cualquier
eventualidad se encuentren disponibles, con el fin de garantizar la atención inmediata a posibles solicitudes
de los entes de control.
Al proponente persona natural o integrante mediante las figuras de consorcio, unión temporal o sociedad que
presenten para participar en el Proceso de Contratación, que demuestre sumariamente domicilio dentro del
área de influencia del Municipio de Tibú.
INGENIERO RESIDENTE
Formación Académica: Poseer matrícula de Ingeniero Civil (HABILITANTE)
Cantidad: Uno (01)
Requisito 1: Con una experiencia profesional mínima de Diez
Experiencia Profesional: (10) años contados a partir de la expedición de la tarjeta
profesional. (HABILITANTE)
Requisito 2: Acreditar experiencia como residente de obra en
tres (03) contratos de obra en Construcción y/o mejoramiento
Experiencia Especifica: y/o adecuación de infraestructura educativa, (HABILITANTE).
% Dedicación 100%.

INSPECTOR DE OBRA
Poseer matrícula de Ingeniero Civil y/o Tecnólogo en obras
Formación Académica:
civiles (HABILITANTE).
Cantidad: Uno (01)
Requisito 1: Con una experiencia profesional mínima de Tres
Experiencia Profesional: (03) años contados a partir de la expedición de la tarjeta
profesional (HABILITANTE).
Requisito 2: Acreditar experiencia como inspector de obra en
Experiencia Especifica: tres (03) contratos de obra en Construcción y/o mejoramiento
y/o adecuación de infraestructura educativa, (HABILITANTE).
% Dedicación 100%
Todos los profesionales deben presentar los siguientes documentos:
❖ Hoja de vida en formato del Departamento Administrativo de la Función Pública.

❖ Fotocopia de la Cedula de ciudadanía.
❖ Fotocopia del Título o Títulos Profesionales.
❖ Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente.
❖ Certificación expedida por el Consejo Profesional respectivo.
❖ Carta de compromiso de participación y dedicación.
❖ Los proponentes deben anexar los soportes correspondientes que acrediten las calidades de
formación académica y la experiencia profesional mínima requerida del personal presentado.
❖ Certificaciones de labores desarrolladas, expedidas por el contratante donde se demuestre la
participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado.
Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia especifica solicitada deben
contener como mínimo la siguiente información:
❖ Objeto del contrato

❖ Cargo desempeñado
❖ Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato (año/mes/día).
❖ Entidad contratante, teléfono y dirección.
❖ Firma de la persona competente que certifica.
La certificación para acreditar la experiencia del personal propuesto, debe estar acompañada de copia
del contrato y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación del contrato que da origen a la certificación
donde el profesional laboró. La no presentación de dicha acta es causal de rechazo de la certificación
respectiva.
LA ENTIDAD MUNICIPAL podrá verificar los soportes de hoja de vida del profesional propuesto y toda
la documentación aportada con el fin de corroborar su veracidad.
La Experiencia Profesional General exigida contará, para el profesional, de acuerdo con lo señalado en
el Artículo 229 del Decreto Ley 19 de 2012.
Para la verificación de la experiencia del personal propuesto no se tendrá en cuenta la experiencia

profesional simultánea, es decir, que no se contará más de una vez el tiempo de experiencia válida para
una misma persona.
Nota: Ante la eventual situación de que el Proponente Adjudicado requiera reemplazar su personal, éste
deberá solicitar autorización a Entidad Municipal, comentando la causa del retiro y anexando la información

requerida para verificar que el perfil del nuevo personal sea de igual o mayor experiencia solicitada. El
personal del Proponente Adjudicado es de su libre nombramiento y remoción por lo tanto el manejo técnico
administrativo del personal es de su absoluta responsabilidad; No obstante el nuevo personal propuesto
debe cumplir con los requisitos expuestos en el presente literal del pliego de condiciones.
5.0 FACTORES DE DESEMPATE
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecerá un orden de
elegibilidad para la adjudicación del contrato.
“En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que
tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los
pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga
el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos
de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores
de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones.”
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente
para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos
Comerciales:
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.
3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre
que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos
el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que
se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, Si dicho empate continúa se dirimirá el
mismo a través del sistema de sorteo por balotas el cual seguirá las siguientes reglas:
• A cada proponente se le asignará en el acto un número inmodificable de 1 a n (siendo n el número máximo
de proponentes empatados).
• Los números serán introducidos en una urna o bolsa, y el primero en salir de finirá el proponente
adjudicatario del proceso.
El orden de elegibilidad resultante será publicado en el sitio www.colombiacompra.gov.co.
Para efecto de los factores de desempate relacionados con la condición de discapacidad y las Mipymes,
el oferente debe acreditar con la oferta lo siguiente:
Para la condición de discapacidad. Tal circunstancia deberá ser acreditada en la propuesta con la

presentación de una certificación expedida por la oficina de trabajo respectiva, y con la declaración bajo
gravedad de juramento del representante legal y/o por el revisor fiscal de ser el caso, donde conste que
dicho personal fue contratado con por lo menos un año de anterioridad y que lo mantendrá por un lapso
igual al de la contratación.
Para las Mipymes. Certificación expedida por el Representante Legal ó Contador ó Revisor Fiscal ó la
Persona Natural, según sea el caso, en la que se señale la clase de Mipyme que se trata (Micro, pequeña
o mediana empresa).
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes que ostenten las condiciones
anteriores, debe acreditarse. Un proponente conformado en un cien por ciento (100%) por Mipymes
nacionales, se considera en sí una Mipyme Nacional.
La condición de Mipyme de las empresas obligadas e inscribirse en el Registro Único de Proponentes

R.U.P. se verificará en el certificado de inscripción expedido por la Cámara de Comercio.
VIII. OFERTA
1. Presentación.
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito original y en medio digital, con los formatos
contenidos en los Anexos, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección XIII, y
acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de
la oferta a la que se refiere la sección VI del presente documento.
Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de
presentación de Ofertas establecida en el Cronograma
El contenido del sobre de que trata esta sección debe estar foliado de forma consecutiva y la numeración
de los documentos contenidos, debe iniciar en el número uno (1).
Los Proponentes deben presentar la oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los
Anexos, en formatos pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético.
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de riesgos
previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.
En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, La Entidad Contratante las abrirá en
el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren
presentes.
El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, La Entidad Contratante publicará un
informe con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas.
2. Requisitos Habilitantes
El Proponente debe incluir los siguientes documentos para acreditar los requisitos habilitantes:
2.1. Capacidad jurídica
(i) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del
domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal,
promesa de sociedad futura o cualquier otra forma de asociación, si el Proponente es plural. Este

debe tener una fecha de expedición no anterior a 30 días al cierre del proceso.
(ii) Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio,
unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.
(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o sociedad si el Proponente es
plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural,
la distribución de actividades a realizar (en el caso de Uniones Temporales), la representación legal
del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del
Proponente plural. La participación de cada uno de los miembros no puede ser inferior al 15%
(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. (De
conformidad con el Decreto 4969 de 2009, a partir del primero de agosto de 2010 sólo es válida la
copia de la Cédula amarilla de hologramas
(v) Copia de las autorizaciones de los órganos sociales, cuando corresponda. En caso que
existan limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas
autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades
relacionadas directa o indirectamente.
(vi) Documento idóneo para otorgar poder a oferentes extranjeros.
(vii) Carta de presentación de la propuesta (formato anexo)
(viii) Garantía de seriedad del ofrecimiento
(ix) Registro único tributario
(x) Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social del proponente o
proponentes cuando éste esté conformado por más de una persona
(xi) Declaración de inhabilidades e incompatibilidades
2.2. Experiencia
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión
temporal, promesa de sociedad futura o cualquier otra forma de asociación, si el Proponente es plural.
2.3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión
temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.
3. Oferta económica
El Proponente debe incluir en su Oferta, con el título Oferta Económica, el formato contenido en los
anexos del pliego y la información necesaria para sustentar la oferta económica
El proponente deberá diligenciar su propuesta económica con base en el formato anexo al pliego.
La oferta deberá realizarse con precios unitarios, valores parciales, valor total de la propuesta y plazo de
ejecución, este último debe ser el mismo en todos los documentos y debe concordar con el presente
pliego de condiciones y sus respectivos estudios previos.
El formulario debe estar diligenciado en forma legible, a tinta sin enmendaduras ni tachaduras,
debidamente firmada por el proponente o por el representante legal.
Este requisito es indispensable y deberá hacer parte integral de la propuesta al momento de entregarla.
Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto en los
precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados con el objeto de la presente
contratación. En caso de presentarse en moneda extranjera, la Administración automáticamente hará la
conversión con base en la TRM que rige para el día del cierre. Los conceptos no previstos en la oferta no

serán asumidos por el Municipio.
Al diligenciar el cuadro, el Proponente no podrá adicionarlo, modificarlo o alterarlo, ni dejar de consignar

el precio unitario de uno o varios ítems, pues de lo contrario, la propuesta será rechazada. El Proponente
deberá ajustar al peso los precios unitarios y el valor total de la propuesta, bien sea por exceso o por
defecto, así: cuando el dígito decimal sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea
inferior a 5 se aproximará por defecto; en caso de no hacerlo, la Secretaría de Vías e infraestructura
efectuará dicho ajuste, el cual primará para todos los efectos de evaluación y adjudicación.
Los precios unitarios que aparecen en este formato serán los que prevalezcan en caso de consignarse
diferentes valores en la propuesta.
El proponente deberá diligenciar completamente el formulario anexo que contiene toda la información
de las actividades a ejecutar en desarrollo del objeto del contrato. El proponente no podrá adicionarlo,
modificarlo o alterarlo, ni dejar de consignar el precio unitario de uno o varios ítems, pues de lo contrario,
la propuesta será rechazada.
4. Oferta técnica
En el presente proceso no se aceptarán ofertas técnicas.
5. Ofertas alternativas
En el presente proceso no se aceptarán propuestas alternativas.
6. Apoyo a la industria nacional o local
Para apoyar la industria nacional o local a través del sistema de compras y contratación pública, en la
evaluación se asignarán CIEN (100) puntos a los Proponentes que ofrezcan bienes o servicios de origen
Nacional o Local.
7. Verificación de los requisitos habilitantes y de requisitos técnicos
La Entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata la sección VI del presente
documento. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes en
cualquier momento antes de la adjudicación.
8. Evaluación de las Ofertas
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI, y las Ofertas
que hayan cumplido con los mínimos establecidos en la sección VI, serán evaluados por La Entidad
Contratante, de acuerdo con lo establecido en la sección VII.
La Entidad Contratante debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada

en el Cronograma de que trata la sección XIII.
9. Declaratoria de Desierta
La Entidad Contratante declarará desierto el presente proceso de selección cuando:
(a) no se presenten Ofertas;

(b) ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de

experiencia previstos en el pliego de condiciones;

(c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente;
(d) el Representante Legal de la Entidad o su delegado no acoja la recomendación del Comité
Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión;
y
(e) se presenten los demás casos contemplados en la Ley.
10. Retiro de la propuesta
Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección y
apertura de las Ofertas, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea
recibida por la entidad contratante antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.
Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa
expedición de un recibo firmado por el solicitante.
11. Devolución de las Ofertas
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del
contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad y la copia del Sobre No. 1,
en la Secretaría General y de Gobierno, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se
expida el acta de adjudicación, prevista en la cronología del proceso; de lo contrario, la entidad
procederá al archivo de la propuesta original y la destrucción de sus copia.
12. Causales de Rechazo
En adición a otras causas previstas por la ley, la Entidad Contratante rechazará las Ofertas
presentadas por los Proponentes que:
(a) No cumplan con los requisitos habilitantes: Capacidad jurídica, Experiencia, Capacidad financiera,
Capacidad organizacional y/o Capacidad residual
(b) No cumplan con los requisitos técnicos
(c) Las presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma
(d) Las presentadas por Proponentes que no hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en
el Anexo 1 o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación,
(e) Cuando la propuesta económica resulte incompleta o no se diligencie en su totalidad.
(f) Cuando el valor de la propuesta económica supere el presupuesto oficial cuando la adjudicación es
total o el ítem o grupo cuando la adjudicación es parcial.
(g) Si vencido el plazo para subsanar, no se cumple con los requisitos habilitantes y/o los
requerimientos técnicos mínimos, que deben cumplirse en su totalidad.
(h) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad contempladas en la Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables sobre la materia.
(i) Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la
Administración, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales
u otra forma de asociación, si hay lugar a ello.
(j) Si luego de verificadas y/o evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los
documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad.
(k) Cuando no se aporte la Garantía de Seriedad de la propuesta simultáneamente con la oferta.
(l) Cuando en la propuesta económica no se coticen la totalidad de los ítems.
(m) Cuando se presenten varias ofertas por el mismo oferente y se configure cualquiera de las
siguientes hipótesis: con el mismo nombre; con nombres diferentes; de forma simultánea como persona
natural o jurídica y representante legal de una persona jurídica, de forma simultánea como persona
natural o jurídica e integrante de un Consorcio o Unión Temporal, de forma simultánea como persona

natural o jurídica y representante de un Consorcio o Unión Temporal. Cuando varias personas jurídicas
tengan el mismo representante legal, o socios comunes, solo podrá presentarse a la selección una de
ellas.
(n) Quien entregue la propuesta en un lugar diferente al determinado en el cronograma del proceso
(o)Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor original y el valor
corregido de la propuesta supera el uno por ciento (1%) del valor original.
(p) Por no considerar las modificaciones al Formato “RESUMEN ECONOMICO” que mediante adendas
se haya realizado, si fuera el caso
13. Presentación de la oferta

La oferta deberá ser presentada en original y en medio digital.
IX. ACUERDOS COMERCIALES
El Proceso de Contratación está sujeto a los acuerdos comerciales descrito en el Estudio del Sector del
presente Proceso. En consecuencia, las Ofertas presentadas por Proponentes extranjeros de países
con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente Proceso de Contratación,
serán tratadas como Ofertas de nacionales colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la
industria nacional de que trata la sección VII.
VER ESTUDIO DEL SECTOR.
X. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará, en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el informe

de evaluación. El Ordenador del Gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el
proceso, módulo o módulos al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que
cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la
declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos, si a ello hubiere lugar.
La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma de que trata la

sección XIII. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta.
En el evento que el Jefe de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendación del Comité Evaluador,
deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.
XI. RIESGOS
RIESGOS PREVISIBLES
De conformidad a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de

riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del
riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar,
evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos
y metas esperados por la administración en el presente proceso de selección, para lo cual estableció
especificaciones técnicas y obligaciones que mitigaban el impacto y probabilidad del riesgo, sin
embargo, también procede en esta oportunidad a establecer una matriz de riesgos, en los cuales se
tipificó, estimó y asignó las principales eventualidades que afectan esta contratación y se encuentran
consignadas en el anexo al estudio previo y estudio del sector publicado del presente proceso de
selección.

XII. GARANTÍAS.
1. GARANTÍA ÚNICA. La cual tendrá las siguientes coberturas, por las cuantías y vigencias
indicadas:
1.1. CUMPLIMIENTO
Por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, para asegurar el total y estricto
cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones surgidas del contrato, amparando
además todas las multas, la cláusula penal pecuniaria. Esta garantía tendrá una vigencia igual a la del
término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.
1.2. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Por una cuantía igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado por el contratista
para la ejecución del contrato. Esta garantía tendrá una vigencia durante el término de duración del
contrato y tres (3) años más.
1.3. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
Para garantizar la Estabilidad y calidad de la obra realizada, se deberá establecer una garantía
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. Esta garantía tendrá una vigencia de
Cinco (05) año a partir del recibo a satisfacción por parte de la entidad.
1.4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Por una cuantía igual a 200 SMMLV, con vigencia durante el termino de duración del contrato
XIII. CRONOGRAMA
El siguiente es el cronograma del proceso de selección
ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

Página de contratación estatal
Publicación Aviso de Convocatoria 27 de Mayo de 2024
SECOP www.contratos.gov.co
Publicación Estudios y Documentos Página de contratación estatal
27 de Mayo de 2024
Previos SECOP www.contratos.gov.co
Publicación del proyecto de pliego de Página de contratación estatal
27 de Mayo de 2024
condiciones. SECOP www.contratos.gov.co
secretariadevias@tibu-
nortedesantander.gov.co y Calle
Hasta el 4 de Junio de
Recepción de observaciones y sugerencias 5 Nº 5-06 Barrio Miraflores (Tibú)
2024
al proyecto de pliego de condiciones. Alcaldía Municipal de Tibú –
A las 6:00 pm
primer piso – Secretaría de vías e
infraestructura.
Publicación de las apreciaciones de la
entidad sobre las observaciones presentadas 5 de Junio de 2024
al pre-pliego de condiciones.
Acto de apertura del proceso de selección. 6 de Junio de 2024

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

Publicación pliego de condiciones definitivo. 6 de Junio de 2024
Secretaría de vías e
infraestructura de la Alcaldía
Manifestación de interés de participar en el Hasta el 11 de Junio de municipal de Tibú o al correo
proceso por parte de los oferentes. 2024, hasta las 6pm electrónico:
nortedesantander.gov.co
Secretaría de vías e
Recepción de observaciones y sugerencias infraestructura de la Alcaldía
al pliego definitivo de condiciones. Hasta el 11 de Junio de municipal de Tibú o al correo
2024, hasta las 6 pm electrónico:
Consolidación de oferentes secretariadevias@tibu-
Hasta el 12 de Junio de
Publicación de adendas en caso de ser Página de contratación estatal
2024
necesario SECOP www.contratos.gov.co
A las 8:00 Am
Calle 5 Nº 5-06 Barrio Miraflores
13 de Junio de 2024 a (Tibú) Alcaldía Municipal de Tibú
Presentación de ofertas y cierre del proceso.
las 9:00 am – Tercer piso – Secretaría
General y de Gobierno
13 de Junio de 2024.
Fecha de apertura de las Propuestas SECOP www.contratos.gov.co
Hora 09:30 am
Evaluación de las propuestas, jurídicas, Hasta el 17 de Junio de
Comité Evaluador
financieras y técnicas de los proponentes. 2024
Publicación y traslado del informe de
evaluación preliminar de las ofertas jurídicas, 17 de Junio de 2024
técnicas y financieras de los proponentes.
Secretaría de Vías e
Infraestructura de la Alcaldía
Subsanación y Recepción de observaciones municipal de Tibú o al correo
20 de Junio de 2024
al informe de evaluación de las propuestas. electrónico:
hasta las 6:00 pm.
Análisis, respuesta y publicación de Dependencia Delegataria, Comité

observaciones formuladas al informe de evaluador. Página de contratación
21 de Junio de 2024
evaluación y PUBLICACIÓN DEL INFORME estatal SECOP
FINAL. www.contratos.gov.co
Audiencia de Adjudicación y/o declaratoria de 24 de Junio de 2024 a (Tibú) Alcaldía Municipal de Tibú
desierta y notificación de Resolución. las 10:00 A.M. – Primer piso – Secretaría de vías
e infraestructura.
Perfeccionamiento del contrato (firma,
TRES (03) DÍAS (Tibú) Alcaldía Municipal de Tibú
registro presupuestal, aprobación de
HÁBILES SIGUIENTES – Primer piso – Secretaría de vías
garantías)
e infraestructura
Se publicarán la Página de
TRES (03) DÍAS
Publicación en el SECOP contratación estatal SECOP
HÁBILES SIGUIENTES
www.contratos.gov.co

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en
el presente Pliego de Condiciones.
XIV. CONTRATO
A. Partes: Las partes del Contrato serán el Proponente que haya resultado adjudicatario del presente
proceso de selección y la Entidad que publica los presentes pliegos.
Objeto del contrato: El objeto será “
Teniendo en cuenta que la necesidad de contratar es ejecutar los MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA LOCATIVA, MEDIANTE LA TERMINACIÓN CERRAMIENTO
PERIMETRAL Y MEJORAS LOCATIVAS AULA ESCOLAR DE LA SEDE EDUCATIVA LA
VORAGINE, VEREDA LA VORAGINE, CORREGIMIENTO CAMPO DOS, ZONA DOS MUNICIPIO
DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER.
B. Firma y perfeccionamiento: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, a partir de la notificación
de la resolución por medio de la cual se adjudica el contrato, el Proponente favorecido o su
representante legal, con el fin de la elaboración, revisión y registro presupuestal del contrato deberán
presentar, la siguiente documentación:
(i) Rut del consorcio y de cada uno de los integrantes, igualmente para persona natural. (Copias
Legibles).
(ii) Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y de cada uno de los integrantes
(Copias legibles).
(iii) Certificación (paz y salvo) de pagos de seguridad social y aportes parafiscales a la fecha de la
adjudicación.
(iv) Certificación ORIGINAL bancaria a nombre del Proponente, de la cuenta en la que la entidad le
consignará el valor de las Actas parciales.
C. Valor y forma de pago: El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON
00/100 M/CTE ($ 363.992.825,00). El cuál es el valor estimado previamente en los estudios de
mercado.
El MUNICIPIO de Tibú, pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, así:
PAGOS PARCIALES Que se cancelarán al Contratista, según avances de obra hasta completar el
Noventa (90%) previa certificación de cumplimiento y ejecución de cada avance de obra objeto del
contrato a satisfacción, expedida por la supervisión del contrato, previa presentación del informe
correspondiente.
ACTA FINAL: El Diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato, se cancelará mediante la
presentación del Acta de Recibo Final, acompañada de los informes pertinentes y los certificados
debidamente aprobados por el Interventor y el secretario de Vías e Infraestructura Municipal.
Para la cancelación de los pagos se debe presentar el pago de los aportes al sistema de seguridad
social y parafiscal del personal vinculado laboralmente con el contratista y del período correspondiente.
Nota: El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún

caso al giro de los recursos por parte del MUNICIPIO DE TIBÚ, el cual entenderá haber adjudicado
el contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica
necesaria para ejecutarlo cumplidamente.
D. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
1. EL CONTRATISTA se obliga con EL MUNICIPIO a ejecutar por el sistema de precios unitarios

no reajustables todas las obras y suministros necesarios en cumplimiento del objeto contractual
conforme a la propuesta que se presente, según el siguiente detalle:
1 CERRAMIENTO PERIMETRAL SEDE EDUCATIVA LA VORAGINE
1.1 PRELIMINARES
1.1.1 Localización y Replanteo M2 197,60 $ 3.905,00 $ 771.628,00
1.2 EXCAVACIONES
1.2.1 Excavación Manual sin Clasificar M3 23,71 $ 68.459,00 $ 1.623.299,81
1.3 ESTRUCTURA DE CONCRETO
1.3.1 Concreto Ciclópeo para Nivelación de Cimentación M3 23,71 $ 1.099.279,00 $ 26.066.103,65
Viga de Cimentación en Concreto Reforzado Dim.
1.3.2 0,25x0,25 mts, Refuerzo Long: 4 Diam 1/2" y Transv. ML 197,60 $ 170.648,00 $ 33.720.044,80
1/4" (Cerramiento Escuela)
Columnetas en Concreto Reforzado Dim. 0,20*0,12
1.3.3 mts, Refuerzo Long: 4 Diam 3/8" y Transv. 1/4" ML 64,80 $ 129.827,00 $ 8.412.789,60
(Cerramiento Escuela)
1.3.4 Viga Cinta en Concreto Reforzado Dim. 0,07X0,12mts. ML 197,60 $ 87.176,00 $ 17.225.977,60
1.4 MAMPOSTERIA
Muro en Ladrillo Colonial a la Vista 2 Caras $
1.4.1 M2 149,04 $ 307.664,00
(Cerramiento Escuela) 45.854.242,56
ESTRUCTURA METALICA Y MALLAS (Cerramiento
1.5
Escuela)
1.5.1 Cerramiento en Malla H= 1,80 ML 194,00 $ 449.486,00 $ 87.200.284,00
Suministro e Instalación de Portón Metálico Dos Abras,
Dimensión 2,00 x 1.50, Marco en Tubería de 2" y Contra
1.5.2 Marco en Angulo de 2" según diseño, incluye pintura en UND 1,00 $ 3.858.461,00 $ 3.858.461,00
Aceite, Anticorrosivo y todo lo necesario para su
perfecta instalación.
1.5.3 Protección en Angulo y Alambre de Púa * 3 Hilos ML 197,60 $ 87.002,00 $ 17.191.595,20
2 MEJORAS LOCATIVAS SEDE EDUCATIVA LA VORAGINE

2,1 AULA DE CLASES
2,1,1 Estuco y Pintura para Muros; incluye Resanes M2 180,00 $ 40.777,00 $ 7.339.860,00
Mantenimiento de Estructuras Metálicas existentes
2,1,2 (Puertas, Ventanas y Rejas ). Incluye Chapa, Pintura en M2 14,22 $ 168.350,00 $ 2.393.903,33
Esmalte y Anticorrosivo, Soldadura
2,1,3 Suministro e instalación de cielorraso en PVC M2 66,00 $ 272.214,00 $ 17.966.124,00
COSTOS DIRECTOS $ 269.624.313,55

COSTOS INDIRECTOS $ 94.368.510,00
A. ADMINISTRACION (29%) $ 78.191.051,00
I. IMPREVISTOS (1%) $ 2.696.243,00
U. UTILIDAD (5%) $ 13.481.216,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 363.992.823,55

COSTO TOTAL DEL PROYECTO AJUSTADO AL PESO $ 363.992.824,00
2. Ceñirse a las normas y especificaciones técnicas, planos, diseños, etc., suministrados por EL
MUNICIPIO con el pliego de condiciones, y a los que se le suministren durante el desarrollo del
presente contrato.
3. Acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor y/o
supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por
escrito al interventor y/o supervisor, con copia a la SECRETARIA DE VIAS E
INFRAESTRUCTURA del municipio de Tibú, departamento Norte de Santander, antes de
proceder a ejecutar las órdenes.
4. Socializar en conjunto con la Supervisión el inicio de los trabajos a ejecutar, con la comunidad
beneficiada.
5. Cumplir con las actividades contratadas, sin sobrepasar bajo ninguna circunstancia, el valor del
contrato; si ello ocurriere, EL MUNICIPIO no estará obligado a su pago.
6. Situar oportunamente, en el lugar de los trabajos, el equipo propuesto en la contratación, mano

de obra, materiales y herramienta necesaria para la oportuna ejecución de los trabajos.
7. Suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios, adecuados, con capacidad y

características para cumplir los programas de trabajo, plazos y especificaciones técnicas de las
obras contratadas; es entendido que todos los gastos que impliquen el equipo y su sostenimiento
serán por cuenta de EL CONTRATISTA.
8. Mantener al frente de los trabajos un Residente de obra o persona responsable con autonomía
suficiente para actuar en su nombre y decidir con el Interventor, cualquier asunto relativo a los
trabajos contratados. Todos los empleados y obreros para las obras serán de libre nombramiento
del Contratista.
9. Dar cumplimiento a las disposiciones que reglamentan el ejercicio de la profesión de auxiliares de

la Ingeniería y la Arquitectura, contenidas en la Ley 14 de 1975 y en la Ley 64 de 1978, y decretos
reglamentarios que las modifiquen o adicionen.
10. Cumplir con todas las obligaciones por concepto de salarios, prestaciones sociales y seguridad
social, en favor del personal vinculado en la ejecución de las obras objeto del presente contrato,
con fundamento en las normas legales vigentes en el momento de la celebración del contrato y
de las que se expidan durante su vigencia, así como de las prestaciones extralegales que tenga
pactadas o pacte con sus trabajadores en convenciones colectivas.
11. Ejecutar las medidas correctivas o trabajos exigidos por el Interventor a su costa sin derecho a
remuneración distinta a la que le hubiere correspondido por la ejecución correcta de las obras.
En ningún caso el exceso ejecutado en una obra, sin la previa autorización del Interventor, dará
derecho a EL CONTRATISTA para exigir el pago correspondiente a dicho exceso.
12. Ejecutar a cuenta propia los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y demás
construcciones provisionales que se requieran durante la ejecución de la obra.
13. Retirar todas las construcciones provisionales, materiales, escombros, sobrantes y basuras que
resulten de los trabajos, de modo que al finalizar las actividades quede el área completamente
limpia. Disponer en forma adecuada en los botaderos de escombros autorizados por la entidad

competente.
14. Cumplir, además de las especificaciones del contrato, los lineamientos de las normas para
construcción dadas por ICONTEC, ACI, Código Colombiano de Construcciones Sismo
Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, NSR, NTC 4595, así como las recomendaciones de los
fabricantes para la colocación y utilización de sus productos.
15. Garantizar la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva
a la comunidad y el MUNICIPIO, la reparación de daños si los hubiera, correrán por cuenta del
Contratista y se hará a satisfacción de la Supervisión.
16. Contemplar en los precios unitarios, el costo de los materiales, mano de obra, herramientas,
equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes
para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.
17. Verificar el estado actual del entorno, garantizar la no afectación durante la ejecución de los
trabajos, y en caso de daños a terceros, ya sea por negligencia, descuido, o situaciones
imputables al contratista, responder y reparar el daño causado.
18. Utilizar materiales de primera calidad, de origen nacional y mano de obra calificada, que
garantice la calidad de las obras.
19. Suministrar los elementos de seguridad como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y
cualquier otro elemento necesario para garantizar la seguridad del personal en obra. Mantendrá
en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a
seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana.
20. Delimitar y señalizar el área de trabajo, restringiendo el ingreso de personal ajeno a la obra, sin
previo aviso y/o solicitud de ingreso.
21. Vigilar las instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y elementos, antes y después de su
instalación hasta el recibo final de la obra.
22. Suministrar e instalar en el sitio de la obra en un lugar fácilmente visible al momento de dar inicio,
una valla informativa según modelo, diseño, dimensiones y contenido suministrado por el
contratante.
C. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:
1. Asegurar al CONTRATISTA, el derecho de ocupación de los terrenos sobre los cuales han
de construirse las obras contratadas.
2. Suministrar la información requerida y que fuese responsabilidad del Municipio, para la

correcta ejecución del contrato
3. Delegar de manera oportuna el interventor y/o supervisor del contrato.
4. Socializar en conjunto con el contratista el inicio de los trabajos a ejecutar, con la

comunidad beneficiada.
5. Exigir a través del funcionario responsable la correcta ejecución del contrato.

6. Recibir las actividades ejecutadas a satisfacción y cancelar el valor respectivo pactado con
sujeción al plan anual Mensualizado de caja PAC y a los procedimientos y requisitos
establecidos, de acuerdo con los precios unitarios presentados en su propuesta.
7. Suministrar el modelo, diseño, dimensiones y contenido de la valla informativa.
COPIA ORIGINAL FIRMADO

RICHARD CLARO DURAN
Alcalde Municipal de Tibú
Nombres y Apellidos Cargo Firma

Proyectó: Ing Sergio Castro Romero Apoyo Profesional-Sec Vías e Infraestructura
Revisó: Juan Carlos Cruz Chona Asesor Jurídico
Aprobó Ing Emel Atuesta Rojas Secretario de Vías e Infraestructura
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del
Remitente.

ANEXO 1
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Proceso MT-SV-SAMC-001-2024
[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
calidad de representante legal de [nombre del Proponente], manifiesto en mi nombre y en nombre de
[nombre del Proponente] que:
a. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la

transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
b. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de
Contratación.
c. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante,
directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
d. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por
objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación .
e. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos
soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
f. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento
por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
g. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupción.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de 2022.
Firma representante legal del Proponente

Nombre: Cargo:
Documento de Identidad:
Los representantes de los integrantes del Proponente plural deben suscribir el presente documento.

ANEXO 2
FORMATO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA


Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

ANEXO 3
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
Ciudad y fecha
Señores
MUNICIPIO DE TIBÚ
Secretaría General y de Gobierno
Calle 5 Nº 5-06 Barrio Miraflores (Tibú) Tercer piso
REFERENCIA: PROCESO MT-SV-SAMC-001-2024

Estimados señores:
[Nombre del representante legal del Proponente, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
calidad de representante legal de [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de
Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:
1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones
y modificaciones a los mismos, y recibí de la Entidad Contratante respuesta oportuna a cada una de
las solicitudes.
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy
autorizado para suscribir el Contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de
Contratación de la referencia.
3. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido
elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.
4. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos,
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de
la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no
presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
5. Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en
el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
6. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista
en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.
7. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
8. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos
del Proceso.
9. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:
Persona de contacto [Nombre]
Dirección [Dirección de la compañía]
Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular
e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía]
10. La vigencia de la presente Oferta es de dos (02) meses.
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad

ANEXO 4
FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA.
1 CERRAMIENTO PERIMETRAL SEDE EDUCATIVA LA VORAGINE
1.1 PRELIMINARES
1.1.1 Localización y Replanteo M2 197,60
1.2 EXCAVACIONES
1.2.1 Excavación Manual sin Clasificar M3 23,71
1.3 ESTRUCTURA DE CONCRETO
1.3.1 Concreto Ciclópeo para Nivelación de Cimentación M3 23,71
Viga de Cimentación en Concreto Reforzado Dim.
1.3.2 0,25x0,25 mts, Refuerzo Long: 4 Diam 1/2" y Transv. ML 197,60
1/4" (Cerramiento Escuela)
Columnetas en Concreto Reforzado Dim. 0,20*0,12
1.3.3 mts, Refuerzo Long: 4 Diam 3/8" y Transv. 1/4" ML 64,80
Viga Cinta en Concreto Reforzado Dim.
1.3.4 ML 197,60
0,07X0,12mts.
1.4 MAMPOSTERIA
Muro en Ladrillo Colonial a la Vista 2 Caras
1.4.1 M2 149,04
ESTRUCTURA METALICA Y MALLAS
1.5
1.5.1 Cerramiento en Malla H= 1,80 ML 194,00
Suministro e Instalación de Portón Metálico Dos
Abras, Dimensión 2,00 x 1.50, Marco en Tubería de
1.5.2 2" y Contra Marco en Angulo de 2" según diseño, UND 1,00
incluye pintura en Aceite, Anticorrosivo y todo lo
necesario para su perfecta instalación.
1.5.3 Protección en Angulo y Alambre de Púa * 3 Hilos ML 197,60
2 MEJORAS LOCATIVAS SEDE EDUCATIVA LA VORAGINE

2,1 AULA DE CLASES
2,1,1 Estuco y Pintura para Muros; incluye Resanes M2 180,00
Mantenimiento de Estructuras Metálicas existentes
2,1,2 (Puertas, Ventanas y Rejas ). Incluye Chapa, Pintura M2 14,22
en Esmalte y Anticorrosivo, Soldadura
2,1,3 Suministro e instalación de cielorraso en PVC M2 66,00
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
A. ADMINISTRACION (29%)
I. IMPREVISTOS (1%)
U. UTILIDAD (5%)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO AJUSTADO AL PESO
Firma Representante Legal del Proponente

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad
ANEXO 5
FORMATO DE CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES
PERSONAS NATURALES
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES
El suscrito ___________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No.

____________________expedida en ______________ en Mi calidad de
______________________________ de la empresa ____________________ con NIT.
_________________________ bajo la gravedad de juramento declaro que he cumplido durante los seis (6)
meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales míos y de mis
empleados vinculados por contrato de trabajo (En caso de tener empleados a cargo), por lo que declaro
que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud -EPS-, los Fondos de
Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES

ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.
______________________________________
Firma
Identificación No.
Ciudad y fecha

ANEXO 5B
PERSONAS JURIDICAS
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
El suscrito ______________________________________________, identificado con cédula de

ciudadanía No. ____________________________________ expedida en _______________ en mi
calidad de _______________________ de la empresa ___________________ con NIT.
________________________ bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido
durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos
al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales
correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se
encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las
Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES

ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.
Dada en ______ a los ( )__________ del mes de __________ de 20___
______________________________________
Firma
Identificación No. ____________________________________________
En calidad de ___ ____________________________________________
Ciudad y fecha ______________________________________________
NOTA: La presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fiscal. En el evento en que la empresa
no tenga Revisor Fiscal, la certificación deberá ser firmada por el Representante Legal de la misma. En
caso que la empresa tenga menos de seis (6) meses de creada, deberá certificar el cumplimiento a partir
de la fecha de la creación

ANEXO 6
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD E

INCOMPATIBILIDAD CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
EL SUSCRITO
Certifico que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades
Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas
sobre la materia.
Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y
52 y los efectos legales consagrados en el Artículo 44 numeral 1o del Estatuto Contractual. Declaro
bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que
no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.
La presente certificación se suscribe bajo la gravedad de juramento
Dado en el Municipio de a los del mes del 202
Nombre y firma del Representante Legal

ANEXO 7
MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO
Señores
MUNICIPIO DE TIBÚ
REFERENCIA: PROCESO MT – SV – SAMC – 001 – 2024
Los suscritos, y , debidamente

autorizados para actuar en nombre y r epresentación de y
, manifestamos que hemos convenido asociarnos
en CONSORCIO, para participar en la Selección
, cuyo objeto es
, y por lo tanto, expresamos:
1. El CONSORCIO (INDICAR NOMBRE QUE SE LE DARÁ AL
CONSORCIO), está integrado por:
NOMBRE PARTICIPACIÓN (*) (%)
(*) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100.
2. La duración de este XXXXX (consorcio o unión temporal) será igual al término del contrato más el
tiempo de duración de la póliza de estabilidad y un año más
3. La responsabilidad de los integrantes del XXXXX (consorcio o unión temporal) es
4. El representante del XXXXX (consorcio o unión temporal)

, identificado con Cédula No. , quien está
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la
adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a
la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.
5. El porcentaje de participación es el siguiente:

a)
b)
c)
(El porcentaje de participación es de mínimo el 15%)
6. El domicilio es:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
Fax:
Ciudad:
En constancia, se firma en , a los días del mes de de

202_.

ANEXO 8
MODELO DE ACUERDO UNION TEMPORAL
Señores
MUNICIPIO DE TIBÚ
Asunto: PROCESO No. MT – SV – SAMC – 001 – 2024
Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación
de (nombre o razón social del integrante) y
(nombre o razón social del integrante), respectivamente,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para
participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto es:
, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de la Unión Temporal será:
2. La Unión Temporal está integrada por:
NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO

DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2)
EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1)
(1) Discriminar en función del alcance del contrato fijado en el Capítulo V de los términos de
Referencia, para cada uno de los integrantes.
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los
miembros, debe ser igual al 100%.
3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL .
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.
5. El representante de la Unión Temporal es (indicar el nombre),
identificado con la cédula de ciudadanía No. , de , quien está
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con
la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como
suplente (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía
No. , de ,
6. La sede de la Unión Temporal es:
Dirección de correo
Correo electrónico
Teléfono
Telefax
Ciudad
En constancia, se firma en , a los días del mes de de 20 .
(Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal

ANEXO 9
CERTIFICADO DE BIENES Y/O SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL O LOCAL
Ciudad y fecha
Señores
MUNICIPIO DE TIBÚ
ASUNTO: Certificación de bienes y/o servicios de origen nacional o local
Yo identificado con cédula de ciudadanía y representante legal

de , declaro bajo gravedad de juramento que los bienes y/o servicios
que harán parte del equipo de trabajo para la ejecución del objeto contractual corresponden a los
siguientes porcentajes:
Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley 816 de 2003 y en los decretos 2680 de
2009.
Atentamente,

ANEXO 10
CARTA AVAL DE LA PROPUESTA
Si el Representante Legal del proponente no es Ingeniero Civil matriculado, diligencie la siguiente

nota:
“De acuerdo con lo expresado en la 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta
no es Ingeniero Civil matriculado, yo, ,
Profesional , con Matrícula No. y Cédula No.
, abono la presente propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)
NOTA:
Dentro de las responsabilidades del profesional que abona la propuesta está la de conocer y verificar
la veracidad de su contenido, de tal forma que el abono implica también para la administración
pública la seguridad de que el profesional realizó de forma diligente el trabajo de verificación de
veracidad, y al dar su aval asegura que la información contenida en la propuesta es real; de tal forma
que se hará responsable penal y disciplinariamente por la eventual presentación de documentación
o información espuria y/o falsa.

ANEXO 11 – CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN –CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
PROCESO DE CONTRATACIÓN: MT-SV-SAMC-001-2024 “MEJORAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA LOCATIVA, MEDIANTE LA TERMINACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y
MEJORAS LOCATIVAS AULA ESCOLAR DE LA SEDE EDUCATIVA LA VORAGINE, VEREDA LA
VORAGINE, CORREGIMIENTO CAMPO DOS, ZONA DOS MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE
SANTANDER”
CONTRATOS
VALOR TOTAL DE LOS
RELACIONADOS CON LA
PARTICIPACIÓN DEL CONTRATOS EN EJECUCIÓN
ACTIVIDAD DE LA
PROPONENTE EN EL (VALOR DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN –
CONTRATISTA PLURAL PONDERADO POR LA
SEGMENTO 72
PARTICIPACIÓN EN PESOS)
CLASIFICADOR UNSPSC
TOTAL
Firma del Proponente

Nombre: (Insertar información)
Documento de Identidad: (Insertar información)

ANEXO 12 – CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN –CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD

TECNICA

SANTANDER”
NOMBRE DEL SOCIO NÚMERO Y AÑO

Y/O PROFESIONAL DEL CONTRATO
N° DE VIGENCIA
DE LA LABORAL O DE
PROFESIÓN MATRÍCULA DEL
ARQUITECTURA, PRESTACIÓN DE
PROFESIONAL CONTRATO
INGENIERÍA O SERVICIOS
GEOLOGÍA PROFESIONALES


ANEXO 13 – CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN – CONTRATOS EN EJECUCIÓN

SANTANDER”
_______________________________ ________________________________
Integrante Representante Legal


ANEXO 14 – CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN – INFORMACIÓN GENERAL

SANTANDER”
PROPONENTE Capacidad Capacidad Experiencia Capacidad de

Y/O Financiera Técnica (valor total Organización
INTERGRANTE (índice de ( # de contratado en (Mayor ingreso
Liquidez) profesionales) $COP) Operacional de los
últimos cinco
años)


ANEXO 11
MINUTA CONTRACTUAL
Contrato de (Obra, [Número de contrato] del [fecha del Contrato], celebrado entre [nombre
de la Entidad Estatal] y [nombre del Contratista].
Entre los suscritos: [Nombre del representante de la Entidad Estatal], identificado con [tipo de documento
de identificación] con [número cédula de ciudadanía] expedida en [municipio expedición de la cédula], en
su calidad de [cargo del funcionario que representanta a la Entidad Estatal], nombrado mediante [número
acto administrativo de nombramiento] de [fecha del acto administrativo de nombramiento], cargo para el
cual tomó posesión el día [fecha de posesión], según consta en acta N° [número acta de posesión] del
[fecha acta de posesión], en uso de las facultades y funciones contenidas en [Norma que concede al
funcionario de la Entidad Estatal contratante que firma el contrato la facultad para hacerlo. Puede ser la
norma de creación de la Entidad Estatal o un acto de delegación de funciones] de [fecha de la norma de
competencia], actuando en nombre y representación de [nombre de la Entidad Estatal], con NIT [Número
NIT de la Entidad Estatal], quien para los efectos del presente contrato se denomina [nombre de la Entidad
Estatal] o Contratante, por una parte; y por la otra, [nombre del representante del contratista o de la
persona natural Contratista] identificado con [tipo de documento de identificación] con [número documento
de identificación] expedida en [ciudad de expedición] [actuando en su propio nombre] o [en calidad de
cargo o vínculo con el Contratista] de la [nombre sociedad o estructura plural que representa] con NIT
[Número NIT del Contratista] y matrícula mercantil No. [Número matrícula mercantil], quien para los efectos
del presente Contrato se denominará [nombre sociedad o estructura plural que representa] o [nombre de
la persona natural] el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Obra, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
I. Que la misión de [nombre de la Entidad Estatal] es [descripción de la misión de la Entidad Estatal
contratante] y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque [justificación general del
porqué la celebración del contrato],
II. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es [descripción de la necesidad a
contratar],
III. Que [nombre de la Entidad Estatal] desarrolló los respectivos estudios y documentos previos,
IV. Que la Oferta del Proponente [nombre del Contratista] resultó como la ganadora del proceso de
selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el [Pliego de Condiciones o
invitación a participar] No. [identificación Proceso de Contratación en el SECOP],
V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una [licitación pública/ selección abreviada]
identificada con el N°. [identificación Proceso de Contratación en el SECOP ],
VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones,
VII. Que por medio del [tipo, número y fecha del acto administrativo de adjudicación o
identificación de la aceptación de la oferta] adjudicó el presente Contrato, y
[Incluir cualquier otra motivación que desee incluir la Entidad Estatal],

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
Cláusula 1 – Objeto del Contrato
El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCATIVA, MEDIANTE LA

TERMINACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MEJORAS LOCATIVAS AULA ESCOLAR DE
LA SEDE EDUCATIVA LA VORAGINE, VEREDA LA VORAGINE, CORREGIMIENTO CAMPO
DOS, ZONA DOS MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER.
El objeto contractual a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las contenidas en el Anexo
Técnico.
Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades,
alcance y obligaciones del Contrato.
Cláusula 2 – Alcance del objeto del Contrato

El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, así como con los siguientes:
Cláusula 3 – Valor del Contrato y Forma de pago
El valor del Contrato es [valor estimado del Contrato en letras] ([valor del contrato en números]) el
cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante la Selección abreviada de menor
cuantía se adjudico
El Municipio de Tibú, pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, así:
MEDIANTE PAGOS PARCIALES Que se cancelarán al Contratista, según avances de obra

hasta completar el Noventa (90%) previa certificación de cumplimiento y ejecución de cada
avance de obra objeto del contrato a satisfacción, expedida por la supervisión del contrato, previa
presentación del informe correspondiente.
ACTA FINAL: El Diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato, se cancelará
mediante la presentación del Acta de Recibo Final, acompañada de los informes pertinentes y
los certificados debidamente aprobados por el Interventor y el Secretario de Vías e
Infraestructura Municipal.
Para la cancelación de los pagos se debe presentar el pago de los aportes al sistema de
seguridad social y parafiscal del personal vinculado laboralmente con el contratista y del período
correspondiente.
Cláusula 4 – Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:
Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y
recibió de [nombre Entidad Estatal] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo
[número del Anexo] del Pliego de Condiciones.
El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social
integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.
El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias
para la ejecución final del objeto contractual, cumpliendo con el plazo establecido en la cláusula 5

del presente Contrato.

El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
Cláusula 5 – Plazo del Contrato
El plazo del Contrato es de tres meses.
Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los
compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.
Cláusula 6 – Obligaciones Generales del Contratista
7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.
7.2Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal] en cualquier requerimiento que ella haga.
Garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y la Oferta presentada a [nombre de la Entidad Estatal].
Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal] cualquier reclamación que indirecta o directamente
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Comunicarle a [nombre de la Entidad Estatal] cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
Elaborar, suscribir y presentar a [nombre de la Entidad Estatal] las respectivas Actas parciales que
deben estar aprobadas por el supervisor del Contrato, según corresponda.
7.8 [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal].
Cláusula 7 – Derechos del Contratista

Recibir una remuneración por la ejecución del objeto contractual en los términos pactados en la
Cláusula 4 del presente Contrato.
[Incluir cualquier otro derecho que considere la Entidad Estatal].
Cláusula 8 - Obligaciones del Contratante
Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o
indirecta.
Pagar el valor de los servicios prestados, de acuerdo con los términos establecidos en el presente
Contrato.
La Entidad está obligada a:
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la Cláusula
8 del presente contrato.
Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las cuentas de cobro presentadas
por el CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.
Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.
Delegar de manera oportuna el supervisor del contrato.
Recibir las actividades ejecutadas a satisfacción y cancelar el valor respectivo pactado con sujeción
al plan anual mensual izado de caja PAC y a los procedimientos y requisitos establecidos.
Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución de este.
Cláusula 9 – Derechos del Contratante

[Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas parciales.
Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato.
Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho
consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.
[Incluir cualquier otro derecho de la Entidad Estatal].
Cláusula 10 - Responsabilidad
[Nombre del Contratista] es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1

del presente Contrato. [Nombre del Contratista] será responsable por los daños que ocasionen sus
empleados, a [Nombre de la Entidad Estatal] en la ejecución del objeto del presente Contrato.
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales,
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.
Cláusula 11 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato [Nombre
de la Entidad Estatal] puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de
acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el
Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.
Cláusula 12 – Multas
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, La
Alcaldía de Tibú, puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes
multas:
Se causarán multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.
Cláusula 13 – Cláusula Penal
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente Contrato, [nombre del Contratista] debe pagar a la Alcaldia Municipal de Tibú, a título de
indemnización, una suma equivalente a [incluir el valor total de la cláusula penal en números y en
letras]. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios,
no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que [Nombre de la Entidad
Estatal] adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con
las reglas del Código Civil.
Cláusula 14 – Caducidad
La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede
ser declarada por Alcaldia Municipal de Tibú cuando exista un incumplimiento grave que afecte la
ejecución del presente Contrato.
Cláusula 15 – Garantías
El Contratista debe presentar dentro de los [insertar plazo en días] días hábiles siguientes a la firma
del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor de [nombre de la Entidad Estatal] por
un valor [incluir el valor total de la garantía, y en caso que represente un porcentaje del valor total
del Contrato, el respectivo porcentaje].
Los amparos que debe cubrir la respectiva garantía son los establecidos en los Pliegos de
Condiciones
CUMPLIMIENTO
Por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, para asegurar el total y
estricto cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones surgidas del contrato,
amparando además todas las multas, la cláusula penal pecuniaria. Esta garantía tendrá una vigencia
igual a la del término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Por una cuantía igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, para garantizar el pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado por el
contratista para la ejecución del contrato. Esta garantía tendrá una vigencia durante el término de
duración del contrato y tres (3) años más.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
Para garantizar la Estabilidad y calidad de la obra realizada, se deberá establecer una garantía
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. Esta garantía tendrá una

vigencia de Cinco (05) año a partir del recibo a satisfacción por parte de la entidad.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Por una cuantía igual a 200 SMMLV, con vigencia durante el termino de duración del contrato
Cláusula 16 – Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente de [nombre de la Entidad Estatal], y en consecuencia, el
Contratista no es su representante, agente o mandatario. [Nombre del Contratista] no tiene la
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Alcaldia
Municipal de Tibú, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
Cláusula 17 – Cesiones
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del
presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de Alcaldia Municipal de Tibú
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, Alcaldia Municipal de Tibú está
facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a
informar oportunamente a la Alcaldía Municipal de Tibú de la misma y solicitar su consentimiento. Si
la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, [nombre de la Entidad Estatal] exigirá al
Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del
presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la
Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la
operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.
Cláusula 18 – Indemnidad
El Contratista se obliga a indemnizar a Alcaldia Municipal de Tibú con ocasión de la violación o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño
o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.
El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones
derivadas del presente Contrato.
Cláusula 19 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas
del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la
ley y la jurisprudencia colombiana.
Cláusula 20 – Solución de Controversias
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión
de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en
que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y
la explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán
empleado una o varias de las siguientes opciones:
[Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización que
tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será
una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos
técnicos del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente
su formación profesional.]

[Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda existir una
amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante [nombre
del centro de conciliación], previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las
Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el
cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga [nombre del centro
de conciliación], las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la
jurisdicción contencioso-administrativa o un Tribunal de Arbitramento].]
[En caso de que se pacte una cláusula compromisoria: El Tribunal de Arbitramento funcionará en la
ciudad de [nombre de la ciudad] y estará sujeto al reglamento del [nombre del Centro de Arbitraje].
El Tribunal de Arbitramento estará integrado por [uno o tres] árbitro[s], quien [es] será[n] abogado[s]
colombiano[s] y decidirá[n] en derecho. [El/Los] árbitro[s] será[n] designados de común acuerdo por
las Partes y a falta de acuerdo los nombrarán el [nombre del centro de arbitraje]. La falta de acuerdo
sobre el nombramiento de[l] [los] árbitros se presumirá si a los diez (10) días hábiles contados a partir
de la solicitud de la instalación del Tribunal de Arbitramento no está[n] [el/los] [tres] [(3)] árbitro[s]
nombrado[s]. Los gastos que ocasione el Tribunal de Arbitramento serán cubiertos por las Partes
de conformidad con las normas aplicables sobre la materia. La aplicación y los efectos de la cláusula
de caducidad, terminación unilateral, interpretación unilateral y modificación unilateral no serán
sometidas a arbitramento.]
El acuerdo al que se llegue en la etapa de [arreglo directo, amigable composición, en la conciliación
si hay lugar a ella y el laudo arbitral] es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito
ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso
ejecutivo.
Cláusula 21 - Notificaciones
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo
del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si
son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas
a continuación:
[Nombre de la Entidad Estatal] [Nombre del Contratista]
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Dirección: Dirección:
Teléfono: Teléfono:
Correo electrónico: Correo electrónico:
Cláusula 22 - Supervisión
La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo del Secretario de
Vías e Infraestructura.
Cláusula 23 - Anexos del Contrato
Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:
Estudios y documentos previos.
El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. MT-SV-SAMC-001-2024, sus anexos,
adendas o cualquier otro Documento del Proceso.
La Oferta presentada por el Contratista.
Cláusula 24 – Perfeccionamiento y ejecución
El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la
acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de
seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del presente
Contrato.
Cláusula 25 - Disponibilidad presupuestal
La Alcaldia Municipal de Tibú pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al
certificado de disponibilidad presupuestal N° 24-0201, con cargo a los rubros
2.3.2.01.01.001.02.07.22.1 del DECRETO No.094 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023, APROBO Y
SE ADOPTO EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y RENTAS, RECURSOS DE
CAPITAL, SERVICIOS DE LA DEUDA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DEL

MUNICIPIO DE TIBÚ, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2024
Cláusula 26 – Registro y apropiaciones presupuestales

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales.
Cláusula 27- Confidencialidad
En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información
suministrada tiene el carácter de confidencial.
Cláusula 28 – Liquidación
Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que
el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar
unilateralmente el presente Contrato.
Cláusula 29 – Lugar de ejecución y domicilio contractual
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la Vereda la Voragine,
Municipio de Tibú, Calle 5 Nº 5-06 Barrio Miraflores (Tibú) Alcaldía Municipal de Tibú – Primer piso
– Secretaria de Vías e Infraestructura. Tibú- Norte de Santander.
Para constancia, se firma en Tibú el 24 de Junio de 2024


PPC Proceso 24-11-14069977 254810011 123545723

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PPC Proceso 24-11-14069977 254810011 123545723

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PPC Proceso 24-11-14069977 254810011 123545723

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Alcaldía Municipal de Tibú

Departamento Norte de Santander

ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBU

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCATIVA,

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

MT – SV – SAMC – 001 - 2024

TIBÚ, MAYO DE 2024

Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores - Tibú

La Alcaldía Municipal de Tibú pone a disposición de los interesados el Proyecto de pliego de

La contratación, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

DISPONIBILIDAD RUBROS Nº CDP

Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida

Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores - Tibú

II. ASPECTOS GENERALES

A. Invitación a las veedurías ciudadanas.

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 1 en el cual

C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación

Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores - Tibú

F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior

(iii) Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de

a. Los Proponentes provenientes de países signatarios de la Convención de La Haya citada en el

c. La consularización o Apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse

Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores - Tibú

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la

El régimen jurídico aplicable a la presente convocatoria de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR

“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LOCATIVA, MEDIANTE LA TERMINACIÓN

Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores - Tibú

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MEJORAS LOCATIVAS AULA ESCOLAR DE LA SEDE

Es el adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente

Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día

Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores - Tibú

Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria;

Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores - Tibú

Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o

Es la oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos

Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en

IV. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

EL ALCALDE Municipal de Tibú de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y

Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores - Tibú

Tabla 1 – Codificación en el sistema UNSPSC:

C. Valor Estimado del Contrato

Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores - Tibú

DISPONIBILIDAD RUBROS Nº CDP

Nota: El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún

E. Plazo de ejecución del contrato

F. Lugar de ejecución del contrato

Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores - Tibú

IV. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

En donde en caso de hacerse solicitud se limitará a las radicadas en el Departamento de Norte de

Si no se adjunta con la propuesta la correspondiente solicitud y certificación se entenderá que el

El Municipio verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos

Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores - Tibú

1. LOS PROPONENTES SE DEBEN PRESENTAR BAJO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES

CONJUNTAMENTE, en cualquiera de las formas de asociación previstas en la Ley, tales como

1.1 PERSONAS NATURALES.

1.2. PERSONAS JURÍDICAS

1.3. LAS PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES