TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE (01) JEFE DE PROYECTO PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

DEL PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO –
PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN” CON CUI N° 2499912.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Unidad Orgánica:
Actividad POI C0639 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
SECUNDARIA DE LA I.E POLITÉCNICO
Denominación de la contratación: CONTRATACIÓN DE (01) JEFE DE PROYECTO PARA LA
REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.
POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL
TAMBO – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE
JUNÍN” CON CUI N° 2499912, para el cumplimiento de la
programación del presente año fiscal.
I. FINALIDAD PUBLICA
Satisfacer las necesidades de interés público materializada en el Objetivo Estratégico
Institucional N° 05 del Plan estratégico Institucional “Mejorar la Infraestructura del
departamento de Junín" a través de su Acción Estratégica "Infraestructura Básica y
Especializada por ejes territoriales focalizados para los habitantes de zona rural" y su
respectiva actividad operativa “Evaluar y realizar el seguimiento a los Expedientes
Técnicos de las obras y/o proyectos de competencia del Gobierno Regional Junín".
II. ANTECEDENTES
INFORME TÉCNICO Nº 392-2023-GRJ/GRI/SGE
III. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
III.1. OBJETIVO GENERAL
CONTRATACIÓN DE (01) JEFE DE PROYECTO PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL
TAMBO – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN” CON CUI N° 2499912,
para la Sub Gerencia de Estudios para satisfacer las necesidades de toda la región Junín.

III.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES COMO JEFE DE PROYECTO PARA LA CONSULTORÍA
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE
LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO – PROVINCIA DE
HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN” CON CUI N° 2215545, enmarcada a las
normativas vigentes.
IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA
EL JEFE DE PROYECTO PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO –
PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN” CON CUI N° 2499912, deberá
realizará las siguientes actividades:
  Coordinar con el responsable de la Sub Gerencia de Estudios y Evaluador respecto a las
Observaciones que se puedan presentar en el EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.
 Presentación del EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO. Con las observaciones subsanadas
de ser el caso.
 Elaborar y consolidar el expediente técnico final.
V. PERFIL DEL CONSULTOR
V.1. Formación Académica del personal clave
Ingeniero civil y/o Arquitecto habilitado y colegiado, acreditado mediante copia simple de
ambas caras.

V.2. Experience del personal clave

 Experiencia especifica acumulada de dos (2) años contabilizados a partir del bachiller en el
sector público y/o privado, Formulador o Evaluador de Proyectos de Inversión y/o
Responsable de Unidad Técnica y/o consultor y/o proyectista y/o especialista y/o
evaluador, o la combinación de estos, en la evaluación y/o formulación de expedientes
técnicos y/o estudios de pre inversión, afines al objeto de contratación, en el sector
público y/o privado.

Acreditación: Se acreditará con Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii)

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional
clave.

V.3. Capacitación del personal clave

 AutoCad
 Elaboración y/o formulación de Expedientes.

Acreditación:Se acreditarán con copia simple de constancias, certificados o diplomas.

V.4. Otros
 Persona natural, contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP), en el registro correspondiente.
 Con RUC activo y habido.
 No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.
 Contar con Código CCI.
VI. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS (De corresponder)
 Con fecha 01/12/2016, mediante Decreto Legislativo N° 1252, se crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que deroga la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatoria. Para efectos del presente informe
se denominará al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
como Normatividad Invierte.pe.
 Con fecha 09/12/2018, mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF, se aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
 Con fecha 23/01/2019, mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, se aprueba
la nueva Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, aprobada por Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva General
 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Directiva
Invierte.pe).
VII. SEGUROS
No aplica
VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS (De corresponder)
No aplica
IX. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Sub Gerencia de Estudios Del Gobierno Regional Junín y/o según la necesidad de servicio.

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El plazo de la ejecución del servicio será 45 días calendario y regirá al día siguiente de la
notificación del contrato.
X. ENTREGABLES
El servicio a desarrollar se realizará en 02 armadas bajo el siguiente detalle:
ENTREGABLE PLAZO VALOR
01 ENTREGABLE:
 A PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO.
 01 DVD ROM conteniendo información
primigenia.
 01 DVD ROM conteniendo el expediente
técnico.
Contenido mínimo:
1. ÍNDICE GENERAL
2. RESUMEN EJECUTIVO
i. Antecedentes
ii. Nombre del proyecto
iii. Código Único de Inversiones
iv. Información básica del proyecto
v. Metas
- Metas financieras de acuerdo al
estudio de pre inversión
- Metas físicas de acuerdo al
estudio de pre inversión
- Metas financieras de acuerdo al
expediente técnico
- Metas financieras de acuerdo al
expediente técnico
- Cuadro comparativo de metas,
metrados, costos, porcentaje de variación
y justificación de estas entre el estudio de
pre inversión y el expediente técnico
vi. Variación de presupuesto
entre el estudio de pre inversión y el
expediente técnico.
vii. Modalidad de ejecución de obra
viii. Plazo de ejecución
ix. Referencia del responsable de la
elaboración:
Datos del jefe de proyecto y/o
consultor del proyecto:
a. Nombres y apellidos
b. Profesión
c. Certificado vigente de consultoría
(copia)
d. Certificado original de habilidad
del colegio profesional (personas
naturales), vigencia de poder vigente
(personas jurídicas).
e. Datos personales
- Dirección ruc
- Teléfono
- Correo electrónico
- Declaración jurada notarial de 45 días calendario a
responsabilidad del proyecto realizado partir del día 70% del
(*) en caso de personas jurídicas siguiente de la monto total
los datos corresponden al suscripción del del
representante legal, en caso de entidades contrato. contrato.
al titular del pliego.

x. Declaración jurada de los

responsables de la elaboración del
expediente técnico por especialidades.
(con el siguiente contenido).
a. Nombres y apellidos
b. Profesión
c. Certificado vigente de registro
como consultor (copia)
d. Certificado de habilidad
del colegio profesional (original).
e. Datos personales
e.1 Dirección
e.2. DNI
e.3. RUC
e.4. Teléfono celular
e.5. Correo Electrónico
(*) en caso de personas jurídicas y/o
equipos multidisciplinarios, se deberá
presentar lo solicitado para cada uno de
los integrantes.
3. MEMORIA DESCRIPTIVA
Correspondiente a cada una de las
especialidades como:
- Memoria descriptiva arquitectura
- Memoria descriptiva estructuras
- Memoria descriptiva instalaciones
sanitarias
- Memoria descriptiva instalaciones
eléctricas
en las distintas especialidades que
requiera de acuerdo al tipo de proyecto, el
que contendrá lo siguiente
i) Descripción del área de estudio
a. Extensión del proyecto
b. Diagnóstico de la situación actual
c. Población beneficiaria
ii) Metas
- Metas físicas
- Metas financieras
iii) Diagnostico situacional de las
infraestructuras existentes
iv) Capacidad operativa del operador
v) Descripción técnica del proyecto
vi) Mapa de la zona y plano de
ubicación
vii) Valor referencial de ejecución de
obra
viii) Fuente de financiamiento
ix) Modalidad de ejecución
x) Plazo de ejecución
xi) Nombre del proyecto
xii) Antecedentes
a. CUI
b. Responsable de la elaboración
c. Órgano que otorga la viabilidad
d. Copia de ficha del banco de
inversiones
xiii) Ubicación del proyecto
a. Departamento
b. Provincia
c. Distrito
d. Localidad
e. Acceso
f. Condición Climatológica
4. MEMORIA DE CALCULO
i. Parámetros de diseño
ii. Diseño y cálculo hidráulico
iii. Diseño y cálculo estructural
iv. Diseño y cálculo eléctrico y
mecánico-eléctrico
5. PLANILLA DE METRADOS
6. PRESUPUESTO DE OBRA
7. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
 8. RELACIÓN DE INSUMOS
9. COTIZACIÓN DE MATERIALES
10. FORMULA POLINÓMICA
11. CRONOGRAMAS DE OBRA
i. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
OBRAS
ii. CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE
MATERIALES
iii. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
i. Especificaciones técnicas
estructuras
ii. Especificaciones técnicas
arquitectura
iii. Especificaciones técnicas
instalaciones sanitarias
iv. Especificaciones técnicas
instalaciones eléctricas
v. Especificaciones técnicas
mobiliario
13. PLANOS
i. Índice de planos
ii. Planos de ubicación
iii. Plano del ámbito de influencia del
proyecto
iv. Plano topográfico
v. Plano general
vi. Planos de componentes
vii. Plano de modelamiento
viii. Planos de detalle
ix. Plano de instalaciones eléctricas
x. Plano de instalaciones sanitarias
xi. Arquitectura
xii. Estructuras
xiii. Planos de instalaciones eléctricas y
electromecánicas
xiv. Plano clave
xv. Plano de diagrama de flujo
xvi. Planos de perfiles
v. OTROS
15. ANEXOS
i. PANEL FOTOGRÁFICO
ii. OTROS

02 ENTREGABLE:
 Aprobación del expediente técnico bajo
acto resolutivo. 30% del
  Presentar un DVD ROM conteniendo el monto total
expediente técnico organizado por del
secciones para convocatoria. contrato.
 Presentar un DVD ROM conteniendo el
expediente técnico con la información
editable

SEGÚN LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL

DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES - INVIERTE.PE
NOTA: También se puede realizar la presentación de entregable(s) y pago antes del plazo
establecido previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios
XI. CONFORMIDAD
La conformidad LA OTORGARÁ EL JEFE DE EVALUACIÓN Y LA SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS, quién supervisará y verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas
en los términos de referencia.
XII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
El pago se realizará en (02) armadas, previa presentación del entregable dentro del plazos
establecidos según (Capítulo X ENTREGABLES), previo procedimiento de conformidad establecida
(capítulo XI CONFORMIDAD).

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince
(15) días calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello.
XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El proveedor – contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
del servicio ofertado por un plazo de (03) años, contado a partir de la conformidad
otorgada por la entidad.
Será responsable de las deficiencias y/o incongruencias de la información que pueden ser
advertidas en el proceso de convocatoria de la obra y la ejecución contractual,
reservándose la entidad a gestionar la sanción respectiva ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado (TCE), previsto al Art. 50 de la Ley de Contrataciones con el
Estado (LCE).
XIV. RESPONSABILIDAD POR ASIGNACIÓN DE BIENES
La entidad proveerá de un equipo de cómputo y un escritorio para poder desarrollar las
actividades solicitada.
XV. CONFIDENCIALIDAD
El contratista deberá mantener la confidencialidad y en ningún momento divulgar a
terceros, sin el consentimiento de la entidad, documentos datos u otra información que
hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la entidad en conexión con el
contrato, antes, durante y después de la ejecución del mismo.
XVI. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO
Para el cumplimiento de sus actividades, se requiera el traslado del proveedor –
contratista o consultor en el ámbito local, los gastos inherentes a las mismas (pasajes y
movilidad) correrán por cuenta del proveedor – contratista, el servicio a desarrollar es a
todo costo.
XVII. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
 Meta : 148
Fte. Fto : FONCOR
Tipo de recurso : 27
Partida específica : 2.6.8 1. 3 1
Monto propuesto : 39,000.00
XVIII. PENALIDADES
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución a las prestaciones objeto del contrato, la Entidad
le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en días
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución
de obras: F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.I) Para bienes, servicios y consultorías: F = 0.25
b.2) Para obras: F = 0.15
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda a la ejecución total del servicio o a la
obligación parcial, de ser el caso que fuera materia de retraso.
Se considera justificado el retraso cuando el contratista acredite de modo objetivamente sustentado que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.
Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.