TDR El Rosario - Santa Rita Baja La Libertad
TDR El Rosario - Santa Rita Baja La Libertad
TDR El Rosario - Santa Rita Baja La Libertad
TÉRMINOS DE REFERENCIA
TERMINOS DE REFERENCIA
2. FINALIDAD PÚBLICA
3. ANTECEDENTES
La Autoridad Nacional del Agua - ANA, es el ente rector y normativo de la gestión de los
recursos hídricos del Perú, entre sus competencias, conforme a lo señalado en la Ley de
Recursos Hídricos, en el Artículo 119°, establece que la ANA fomenta programas integrales
de control de avenidas, desastres naturales o artificiales y prevención de daños por
inundaciones o por otros impactos del agua y sus bienes asociado, promoviendo la
coordinación de acciones estructurales, institucionales y operativas necesarias.
En esta línea, la Ley de Recursos Hídricos 29338, y su Reglamento, en su artículo 264°, numeral
264.3, hace mención sobre las acciones de prevención de inundaciones consideran la identificación
de puntos críticos de desbordamiento por la recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y
de eventos extremos, que hacen necesaria la ejecución de actividades permanentes de
descolmatación de cauces, mantenimiento de las pendientes de equilibrio y construcción de obras
permanentes de control y corrección de cauce.
Participar, promover, proponer y supervisar, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres - SINAGERD, las acciones de prevención y mitigación de daños por
ocurrencia de eventos hidrológicos extremos y de menor magnitud asociados al cambio climático,
en coordinación con los gobiernos regionales y locales.
el probable Fenómeno El Niño 2023- 2024, que de acuerdo al COMUNICADO OFICIAL ENFEN
N°08- 2023, del 31 de mayo, se tiene que: “Para el trimestre junio-agosto de 2023, se prevé
precipitaciones ligeramente sobre lo normal en la costa norte y centro, caracterizadas por la
ocurrencia de lluviaslocalizadas y lloviznas, respectivamente; en tanto las temperaturas extremas
del aire mantendrán sus valores por encima de lo normal a lo largo de la costa. En el verano de
2024, basado en elescenario de El Niño, es probable la ocurrencia de eventos de lluvias de
moderada a fuerte intensidad principalmente en la costa y sierra norte, así como temperaturas
del aire por encima desus valores normales en la costa.
Además, indica que: “Entre noviembre 2023-enero de 2024, se espera la persistencia de las
condiciones cálidas de la temperatura del aire a lo largo de la costa; asimismo, es más
probable que las lluvias superen sus valores acumulados normales en la costa norte, costa
centro y sierra norte, principalmente. Para el verano de 2024, considerando el escenario de
lluvias, en el contexto de El Niño costero, es probable la ocurrencia de lluvias por encima de
lo normal en la costa norte y central, así como la sierra norte, principalmente; sin descartar
lluvias intensas en estos sectores. Considerando el escenario de El Niño en el Pacífico central
se prevé lluvias por debajo de lo normal en la región andina, particularmente en la sierra sur
oriental.”
Los lineamientos propuestos son Lineamientos para Limpieza y Descolmatación en los Cauces
de Ríos y Quebradas. En cumplimiento de la Ley 29338 Recursos Hídricos y su reglamento, la
UE002 ha elaborado el documento titulado "Lineamientos para Limpieza y Descolmatación en los
Caucesde Ríos y Quebradas”. El objetivo principal de este documento es proporcionar una
descripción detallada de las acciones establecidas en el Plan de Intervenciones, con el fin de
orientar su ejecución de manera eficiente y eficaz.
4. MARCO LEGAL
La ejecución del servicio deberá realizarse de acuerdo a los dispositivos legales y Normas
Técnicas Vigentes que se indican a continuación, las cuales no son limitativas, siendo que
es aplicable toda norma pertinente adicional:
Coordenadas:
INICIO FIN
SECTOR
ESTE NORTE ESTE NORTE
El Rosario y Santa
755600.00 9052418.00 75342200 9050610.00
Rita Baja
Se requiere:
8. EJECUCION DELSERVICIO
El inicio del cómputo del plazo de ejecución del servicio se rige desde el día siguiente de la
firma del “ACTA DE INICIO DE SERVICIO”. El metrado a descolmatar está definido en
la Ficha Técnica Definitiva actualizada que se adjunta en anexo N°01 así como el
monto destinado al movimiento de tierras, y el presupuesto necesario para ello. Cabe
TDR Limpieza y Descolmatación Fina 4
Av. Pablo Carriquiri N° 272 Urb. El Palomar, San isidro– Lima -
Perú
T: (511) 713-0030
www.gob.pe/midagri
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y hombres”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
precisar que el Acta de Inicio del Servicio lo firma el contratista y el Ingeniero de Control
encargado de la UE002 como partede la Entidad.
El contratista deberá iniciar los trabajos al día siguiente de suscrita en el Acta de Inicio de
Servicio (entrega de terreno para el inicio de los trabajos de descolmatación).
El desarrollo de las actividades materia de la presente contratación podrá realizarse en doble turno,
a fin de culminar las actividades contratadas dentro de los plazos establecidos, para lo cual el
contratista deberá considerar la logística y los equipos necesaria para tal fin.
La forma de pago por la ejecución del servicio realizado por el contratista será por
medio de valorización ÚNICA, la cual deberá ser aprobada por el Ingeniero de Control
y el Ingeniero de Campo, previa presentación de la siguiente documentación:
Para efecto de los pagos, esto se efectuará previa conformidad del Ingeniero de
Control y el Ingeniero de Campo.
El CONTRATISTA suministrará todos los elementos necesarios para la ejecución del servicio tales
como; herramientas, maquinarias, equipos, mano de obra, seguros, dirección técnica y todo lo
necesario para la realización del servicio, así como el mantenimiento durante el desarrollo de las
actividades, desmontaje y remoción de las construcciones provisionales. Detalles de la actividad y
materiales no mostrados en la Ficha Técnica Definitiva actualizada y en los presentes Términos de
Referencia, pero necesarios para la ejecución o instalaciones deberán ser incluidos en los trabajos
del CONTRATISTA.
Más allá de lo establecido en estos TDR, el Ingeniero de Control, tiene autoridad suficiente para
ampliar los criterios técnicos, en cumplimiento de la Normativa Vigente, en lo que respecta a la
ingeniería y la correcta metodología constructiva a seguir en la ejecución de la actividad.
La ejecución de las actividades del servicio, se efectuará cumpliendo con los presentes
Términos de Referencia que resultan obligatorios a la materialización del servicio. Si en
También será responsable de la conservación del buen estado de las estructuras y servicios
existentes, no indicados en los planos y/o croquis.
Del Postor:
Será una persona Natural y/o Jurídica que cuente con RUC y RNP en el capítulo de servicios y que
no se encuentre impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el estado. Con experiencia
en servicios similares.
- A precios unitarios.
Se le otorga a la empresa contratada para la ejecución del servicio un plazo de hasta ______ días
cal endari o para el servi ci o de LIMP IE ZA Y D ESC OLMA TA C IÓN , contabilizados desde el
siguiente día de suscrita el Acta de Inicio de Servicio.
La conformidad de ejecución del servicio por parte de la Entidad, no enerva su derecho a reclamar
posterior por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto en el inciso 40.2 del artículo 40º de la
Ley de Contratación del Estado Congruentes con el Artículo 173 de su Reglamento.
El Plazo de responsabilidad del contratista es de 01 (un) año.
Las garantías que deben otorgar el postor y/o contratista, serán mediante Fianza otorgada por la
Entidad que se encuentre bajo la supervisión de la SBS. Como requisito indispensable para
perfeccionar el contrato, el postor ganador debe de entregar a la Entidad la Garantía de Fiel
cumplimiento del mismo por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del Monto del Contrato
Original, de conformidad con lo señalado en el artículo 148 y 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general,
consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o
en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante
de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. Se
considera justificando el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.
La UE 002: MGRH de la Autoridad Nacional del Agua, durante la etapa de ejecución contractual,
tomara las medidas preventivas necesarias, a fin de verificar el cumplimiento del contratista en lo
concerniente a la maquinaria, el equipo y personal propuesto, a fin de ejecutar las actividades en las
mejores condiciones.
Otras penalidades
PENALIDADES
N° Supuesto de aplicación de Unidad Forma de Procedimiento
penalidad cálculo
1 En caso culmine la relación Por cada 0.10 UIT Según informe del
contractual entre el contratista día de Ingeniero de Campo e
y el personal ofertado y la ausencia Ingeniero de Control -
entidad no haya aprobado su Anotación en el
sustitución. Cuaderno de
Ocurrencias
2 En caso el residente no se Por cada 0.15 UIT Según informe del
encuentre presente en el lugar ocurrencia Ingeniero de Campo e
de la prestación del servicio Ingeniero de Control -
(excepto caso fortuito o fuerza Anotación en el
mayor debidamente acreditada Cuaderno de
o sustentada) Ocurrencias
3 No reportar accidentes de Por cada 0.10 UIT Según informe del
trabajo de acuerdo a lo ocurrencia Ingeniero de Campo e
establecido en la Ley N° 29783 Ingeniero de Control -
– Ley de Seguridad y salud en Anotación en el
el trabajo Cuaderno de
Ocurrencias
4 No presentar el cronograma de Por cada 0.10 UIT Según informe del
utilización de maquinaria a la día de Ingeniero de Campo e
entidad en el plazo establecido atraso Ingeniero de Control -
Anotación en el
Cuaderno de
Ocurrencias.
5 No iniciar los trabajos dentro Por cada 0.30 UIT Según informe del
del plazo establecido, luego de día de Ingeniero de Campo e
suscrito el acta de inicio del atraso Ingeniero de Control -
servicio Anotación en el
Cuaderno de
Ocurrencias.
6 No cumplir con proveer la Por 0.15 UIT Según informe del
maquinaria y equipos según ocurrencia y Ingeniero de Campo e
cronograma de ejecución y por cada Ingeniero de Control -
utilización y totalmente maquinaria Anotación en el
operativas Cuaderno de
Ocurrencias.
7 Cuando el contratista no Por cada 0.15 UIT Según informe del
cumple con presentar el día de Ingeniero de Campo e
informe final dentro del plazo atraso Ingeniero de Control -
establecido Anotación en el
Cuaderno de
Ocurrencias.
Culminada la prestación del servicio, el Contratista en un plazo máximo de dos (02) días siguientes a
la culminación, deberá solicitar al Ingeniero de Control, la recepción del mismo, en un plazo máximo
de dos (02) días siguientes, el Ingeniero de Control con el refrendo del Coordinador Territorial, emite y
entrega a la Entidad un Informe Técnico pronunciándose sobre la culminación o no del servicio,
debiendo actuar de acuerdo al siguiente detalle:
• En caso el Informe del Ingeniero de Control corrobore la no culminación de los servicios por
parte del Contratista, deberá evaluar la posibilidad, pertinencia, y de ser el caso solicitar el
inicio del procedimiento de resolución de contrato con el objeto de requerir al contratista el
cumplimiento de sus obligaciones referidas a la culminación del servicio dentro del plazo
contractual.
Para todos los casos el “Informe Técnico” de Ingeniero de Control deberá adjuntar en original y unas
copias, en formato físico y digital lo siguiente:
1. Memoria Descriptiva
2. Planilla de metrados.
3. Comparativo de metrados de la Ficha Técnica Definitiva actualizada y lo realmente ejecutado.
4. Planos definitivos.
5. Fotografías (05 unidades) y videos (01 filmación de 10 minutos como mínimo).
En un plazo máximo de 03 días hábiles de recibido el Informe Técnico del Ingenierode Control y demás
actuados, la UE002 designará a un equipo de tres (03) Ingenieros con conocimiento técnico, con el
objetivo de verificar los trabajos realizados y de corresponder se suscriban un Acta de Recepción del
Servicio u observación.
En un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de habérsele notificado a los ingenierosintegrantes del
Comité de Recepción, el especialista encargado comunicará a la UE002, para que mediante esta
unidad se notifique al Contratista y al Ingeniero de Control, la fecha y hora en que se llevará a cabo la
recepción del servicio, la cual no podrá exceder de los cinco (05) días calendario siguientes.
En caso persista la observación, el especialista encargado levantará un Acta de No Recepción del Servicio,
e informará a la UE002 para que evalúe si corresponde resolver el contrato¸ de ser el caso que se
considere otorgar un plazo al contratista para que subsane las observaciones persistentes.
En caso que los encargados de la recepción, adviertan que el servicio manifiestamente no cumple las
características y condiciones ofrecidas, levantará un Acta de No Recepción del Servicio, e informará
a la UE002.
En el mismo día, luego de efectuada la recepción del servicio, el equipo de ingenieros encargados de
la recepción, remitirá a la UE002 el original del Acta de Recepción.
Una vez culminada al 100% la ejecución del servicio, con el Acta de Recepción del servicio, el
Contratista entregará al Ingeniero de Control en un plazo máximo de cinco (05) días calendario el
Informe Final para su evaluación, teniendo el Ingeniero de Control un periodo de dos (02) díaspara
emitir su Informe Técnico pronunciándose sobre el Informe Final.
• Resumen General.
• Descripción de la actividad.
• Avance físico de la actividad por partida.
• Planilla de metrados y valorización única del servicio.
• Relación de personal, maquinaria pesada y equipos del contratista (respecto al cronograma
de utilización y ejecución de maquinaria y equipos aprobados en el plan detrabajo).
• Informe de estado de operatividad de las maquinarias.
• Adjuntar SCTR del personal durante la ejecución del servicio.
• Resumen de documentación y reuniones técnicas.
• Conclusiones y recomendaciones.
• Anexos.
Acta de Inicio del Servicio.
Acta de Recepción del Servicio.
• Panel fotográfico.
• Cuaderno de Control.
• Planos: Iniciales de replanteo y finales.
Nube de puntos obtenido del levantamiento inicial y final topográfico digital
Planos de ubicación general
Planos de Planta final
Planos de Perfil longitudinal (incluir el cuadro de volúmenes de movimiento de
tierras y enrocados finales).
Planos de secciones transversales finales
Plano de Ubicación de canteras de roca
Plano de Ubicación de botaderos, en el cual se indique las coordenadas de los
botaderos y los volúmenes de materiales que fueron depositados en esa zona (cuadro
de metrados de material eliminado).
• Informe de aprobación por parte del Ingeniero de Control.
Se debe de realizar una descripción de las ocurrencias del trabajo, en las que se indicaran
detalladamente entre otros, los métodos utilizados, personal en la actividad, metrados, fotografías
(panel fotográfico digital que registre el desarrollo de la actividad); incidencias en la labor de la
dirección Técnica.
El contratista será responsable por los daños y/o perjuicios causados a terceros y responderá
directamente, excluyendo a la Unidad Ejecutora 002: Modernización de la Gestión de los Recursos
Hídricos Autoridad Nacional del Agua – ANA de cualquier responsabilidad por su acción u omisión.
REQUISITOS
Acreditación:
En caso el TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar
la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.
Requisitos:
01 Residente: Experiencia mínima de 02 años como formulador y/o Responsabley/o Residente y/o
Ingeniero de Control, en obras y/o servicios en general.
01 Especialista en Topografía: Experiencia mínima de 2 años como topógrafo y/o Jefe deTopografía
y/o residente y/o Ingeniero de Control, en obras y/o servicios en general.
Acreditación:
La acreditación de la habilitación y colegiatura de los profesionales que conforman el “personal profesional clave”
se requiere para el inicio de su participación efectiva en el servicio, tanto para aquellos profesionales titulados en el Perú,
como para aquellos titulados en el extranjero; en atención al ‘Principio de Libertad de concurrencia’, en concordancia con la
Opinión N° 225-2017/DTN.
Requisitos:
Será una persona Natural y/o Jurídica que cuente con RUC y RNP en el capítulo de servicios y que no se
encuentre impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el estado. Con experiencia en servicios
similares.
Acreditación:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y
su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago2, correspondientes a un máximo de veinte (20)
contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar
que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes.
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de lasobligaciones que se asumió en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la
calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligacionesse ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación
sustentatoria correspondiente.
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
1
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de
Contrataciones del Estado:
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
1
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la ordende servicios
o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia delPostor en
la Especialidad.
Importante
• En el caso de consorcios, solo se considera la
experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, según la promesa de
consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.
AEQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
.
4
Requisitos mínimos:
De acuerdo a lo
establecido en
la FTC, con una
antigüedad
máxima de 6
años.
Acreditación
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
Importante
• En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.