Bases Integradas As 022023supervision Ornato 20230616 231454 265

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 73

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA


PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA DE OBRA1

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-


MDY/CONSULTORÍA (PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE


OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA
“MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN EL AREA
URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA
DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO” con
CUI2237733

1
Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta
la siguiente definición:

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.
BASES INTEGRADAS
1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

BASES INTEGRADAS
2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría


Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y
demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las
demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboración.

BASES INTEGRADAS
3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE


SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

BASES INTEGRADAS
4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está


haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo


54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un


consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las


Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo


establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a)
del artículo 89 del Reglamento.

Importante

BASES INTEGRADAS
5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto al contenido de una ficha de


homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tiene como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a


las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del
Reglamento.

Importante

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y


observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del


Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no


coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los
documentos escaneados.

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

2
Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

BASES INTEGRADAS
6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de


un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de
procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el


comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y


factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos


Oferta económica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral


82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los


numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según


corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de
ponderación previstos en la sección específica de las bases.

Importante

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia


de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

3
La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
BASES INTEGRADAS
7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El


plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será


remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo
electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta


la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral


1.8.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité


de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de


selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena
pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil


siguiente de producido.

Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
artículo 64 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

BASES INTEGRADAS
9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por


su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente
de haberse solicitado por escrito.

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos


medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente,
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

BASES INTEGRADAS
10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en


el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe


entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como


mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante
En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el


contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS


BASES INTEGRADAS
11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de


realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía


debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la


clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha
de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo


B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los


mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados
en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la sección específica de las bases.
BASES INTEGRADAS
12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto


del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral


precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección
específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar


cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos


a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

BASES INTEGRADAS
13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE


SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

BASES INTEGRADAS
14
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA


RUC Nº : 20176736021
Domicilio legal : AV. LAS AMERICAS NRO. SN URBANIZACION SAN JUAN
PASCO – PASCO – YANACANCHA

Teléfono: : 063-421413
Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría
de obra para la SUPERVISIÓN DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN EL
AREA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO -
DEPARTAMENTO DE PASCO” con CUI 2237733

1.3. VALOR REFERENCIAL4

El valor referencial asciende a S/ 57,819.43 (Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Diecinueve


con 43/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
abril del 2023.

Límites5
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/. 63,601.37
S/ 57,819.43 (Cincuenta y Siete Mil S/. 52,037.49 (Sesenta y tres mil
Ochocientos Diecinueve con 43/100 (Cincuenta y dos mil treinta seiscientos un con
soles) y siete con 49/100 soles) 37/100 soles)

Importante
Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 172-


2023-MDY/GM de fecha 09 de junio del 2023

4
El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
5
De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
BASES INTEGRADAS
15
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero


del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA de acuerdo con lo


establecido en el expediente de contratación respectivo.

Importante
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

El plazo de ejecución de la Supervisión de la obra es de ciento ochenta (180) días calendarios y se


contabilizará cuando se inicie el plazo de ejecución de la obra, el mismo que para su inicio es cuando
se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 175 y 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, y demás normas conexas vigentes. Además la supervisión realizará la
evaluación de la liquidación del contrato de ejecución de obra, para lo cual tendrá un plazo de 5 días
calendarios. Asimismo de acuerdo al Art. 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado,
el supervisor será responsable de la liquidación del contrato de supervisión, lo cual realizará en un
plazo de 15 días calendarios.
Descripción del Servicio Plazo de Ejecución
Supervisión de Ejecución de Obra; a partir del inicio 180 días calendario
de obra.
Plazo de evaluación de la liquidación de obra, a partir 5 días calendario
de la presentación del contratista
Liquidación de consultoría de obra; a partir de la 15 días calendario
conformidad de la última prestación.
* La última conformidad será considerada la aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de
obra mediante acto resolutivo, en la que la supervisión participará mediante su revisión y aprobación.

Importante

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en Caja de la Municipalidad Distrital de
Yanacancha.
BASES INTEGRADAS
16
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal
2023
- Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. (y sus actualizaciones)
- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Código Civil en forma supletoria.
- Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019.
- La Ley y su Reglamento Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado - Aprobado por DECRETO
SUPREMO Nº 082-2019-EF., incluyen todas las modificatorias.
- Decreto legislativo N°1444, que modifica la ley N°30225 (vigente desde el 30 de enero del 2019)
- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Desarrollo de la Micro y Pequeña
y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
- Decreto Supremo Nº 010-2010-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto legislativo N°1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de programación multianual
y gestión de inversiones OSCE).
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC Reglamento del Régimen de formulas polinómicas.
- Decreto Supremo Nº 007-2010-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad,
Formalización y deroga la ley N°27293, ley del sistema nacional de inversión pública.
- Directiva Nº 005-2019-OSCE/CD, participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del
estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

BASES INTEGRADAS
17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del


representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o


documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6
La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

7 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

BASES INTEGRADAS
18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.
(Anexo Nº 2)

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en


el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra.


(Anexo Nº 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se


consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)

Importante
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de


Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente
sección de las bases.

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con


discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad8.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de


Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa.


(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de


consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según (Anexo Nº 10).

Advertencia
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores
de evaluación”.

8 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con más de dos (2) decimales.

Importante
• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la


aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei


Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i


PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = 0.80
c2 = 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.


b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona jurídica.

BASES INTEGRADAS
20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f) Domicilio, correo electrónico y numero de celular, para efectos de la notificación durante la


ejecución del contrato.
g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10.
h) Estructura de costos de la oferta económica.
i) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de
obra que conforman el paquete11.
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.
k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.
l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes13.

Importante
• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental,
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal


clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de


dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.

9 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10
Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

11
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

12
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
13
Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.

BASES INTEGRADAS
21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

m) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 12).

Importante

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14.

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el


presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

14
Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

BASES INTEGRADAS
22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Yanacancha, ubicada en la Av. Las Americas S/N Urbanización San Juan Pasco – Pasco –
Yanacancha, Provincia y Región Pasco.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada por el servicio de supervisión que
será en la forma siguiente:
✓ Se pagará el 10% a la presentación del informe técnico de la revisión del expediente técnico de
obra conforme a lo establecido en el Art. N° 177 del RLCE. Con conformidad del Sub Gerente de
supervisión y Liquidación y de la Gerencia de Infraestructura, y Urbanismo. Por lo que deberá
presentar el informe de revisión de expediente técnico en 5 ejemplares (3 originales y dos copias
fedateadas), adjuntando archivo digital editable con el contenido presentado.
✓ Se pagará el 80% en forma mensual según avance valorizado de obra, previa presentación del
Informe Mensual en 5 ejemplares (3 originales y dos copias fedateadas), adjuntando archivo
digital editable con el contenido presentado, debidamente firmado por el Supervisor de Obra
conforme a lo establecido en el Art. N° 171 del RLCE y conformidad del Sub Gerente de
supervisión y Liquidación y de la Gerencia de Infraestructura, y Urbanismo.
✓ Se pagará el 10% del costo de supervisión a la aprobación con acto resolutivo de la liquidación
técnica financiera del contrato de consultoría de supervisión de la obra.
El costo total del contrato de supervisión será pagado en informes mensuales correspondientes a la
supervisión efectuada en las valorizaciones de obra, según informe de pago de servicio de supervisión
presentada. Se precisa para que proceda el pago, el consultor deberá presentar los informes mensuales
de la prestación del servicio debidamente suscritos por el Jefe de Supervisión, además de toda la
documentación sustentadora, debiendo ser presentadas en 03 original y 02 copias, además del medio
digital (archivos nativos y editables, y en versión pdf con las firmas correspondientes). Los pagos se
hacen luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, y aprobación,
según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a casos fortuitos o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debió efectuarse.
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se
indique en el contrato de consorcio.
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de
conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables
de la demora injustificada.

BASES INTEGRADAS
23
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratación

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINO DE REFERENCIA

PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:


1 . N O MBR E D E L A O BR A :
“MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN EL AREA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE
PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO” con CUI 2237733.
2 . U BIC AC IÓ N :
El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:
REGIÓN : PASCO
PROVINCIA : PASCO
DISTRITO : YANACANCHA

3. C Ó D IG O D E IN VER SIÓ N :
2237733
4 . EXPED I EN TE TÉC N IC O D E APR O BAD O M E D IAN TE:
Resolución de Gerencia Municipal N° 0137-2023-MDY/GM

5 . FEC H A D E APR O B AC IÓ N :
17 de abril del 2023
6 . FIN AL ID AD
Supervisar y velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato y expediente
técnico de la obra, vigilando el cumplimiento de las Normas y Reglamentos que rigen la ejecución de las Obras, promoviendo
la eficiencia y eficacia en la aplicación del Rendimiento de los avances dentro del plazo establecido para su ejecución,
prevaleciendo siempre los cuidados de los aspectos socio ambientales, el cual conllevará a mejorar el habitad y condiciones
de vida de la población beneficiaria.

7 . MAR C O L EG AL
▪ Ley N° 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2023 y sus modificatorias
▪ Ley Nº 31639, Ley del equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2023.
▪ Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867
▪ Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
▪ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF y sus modificatorias.
▪ Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF
y sus modificatorias
▪ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos General aprobado con Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias realizadas mediante Decreto Legislativo N° 1272, Decreto que a su
vez deroga la Ley N° 29060 Ley del Silencio Administrativo.
▪ Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y sus
modificatorias realizadas mediante Decreto Legislativo N° 1432.

BASES INTEGRADAS
24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

▪ Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
▪ Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
▪ Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y sus modificatorias.
▪ Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado mediante D.S. N° 019-2009-
MINAM.
▪ Resolución de contraloría Nº 0147-2016-CG, que aprueba la directiva Nº 0012016-CG-GPROD “Servicio de Control
Previo de las Prestaciones Adicionales”
▪ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras.
▪ Normas técnicas de Edificación G0.50 “Seguridad durante la construcción”
▪ Ley N° 29783 de seguridad y salud en el trabajo
La Normas referidas incluirán sus respectivas disposiciones ampliatorias, complementarias, modificatorias y conexas, de
ser el caso.
8 . O BJ ETO :
El objetivo del presente término de referencia es la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la ejecución de
la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN EL AREA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA -
PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO” con CUI 2237733.

9 . MO N TO D EL VAL O R R EFER EN C IAL


El valor referencial asciende a S/ 57,819.43 (Cincuenta y siete mil ochocientos diecinueve con 43/100 soles), incluido los
impuestos de Ley, por todo el periodo de duración de la obra además de la etapa de liquidación de la obra y el contrato de
consultoría de supervisión.

1 0 . PL AZO D E EJ EC U C IÓ N D E L A SU PER VI SIÓ N


El plazo de ejecución de la Supervisión de la obra es de doscientos (200) días calendarios y se contabilizará cuando se inicie
el plazo de ejecución de la obra, el mismo que para su inicio es cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el
artículo 175 y 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y demás normas conexas vigentes.

Descripción del Servicio Plazo de Ejecución


Supervisión de Ejecución de Obra; a partir del inicio de obra. 180 días calendario
Plazo de evaluación de la liquidación de obra, a partir de la 5 días calendario
presentación del contratista
Liquidación de consultoría de obra; a partir de la conformidad de 15 días calendario
la última prestación.
Plazo de Vigencia de Contrato de Supervisión 200 días calendario
* La última conformidad será considerada la aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de obra mediante acto
resolutivo, en la que la supervisión participará mediante su revisión y aprobación.

1 1 . PAG O S PO R EL S ER VIC IO D E SU PER V ISIO N


Los pagos por el servicio de supervisión serán previa presentación de los informes de pago mensuales
a) Pagos por servicio de supervisión
Los informes para el pago del servicio de supervisión, serán de periodicidad mensual, y tendrán el carácter de pagos a
cuenta, serán presentadas como máximo dentro de los cinco dias hábiles siguientes de aprobación del informe de pago
de la valorización de obra.
b) Forma de Pago
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada por el servicio de supervisión que será en la forma
siguiente:
✓ Se pagará el 10% a la presentación del informe técnico de la revisión del expediente técnico de obra conforme
a lo establecido en el Art. N° 177 del RLCE. Con conformidad del Sub Gerente de supervisión y Liquidación y
de la Gerencia de Infraestructura, y Urbanismo. Por lo que deberá presentar el informe de revisión de expediente
técnico en 5 ejemplares (3 originales y dos copias fedateadas), adjuntando archivo digital editable con el
contenido presentado.
✓ Se pagará el 80% en forma mensual según avance valorizado de obra, previa presentación del Informe Mensual

BASES INTEGRADAS
25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

en 5 ejemplares (3 originales y dos copias fedateadas), adjuntando archivo digital editable con el contenido
presentado, debidamente firmado por el Supervisor de Obra conforme a lo establecido en el Art. N° 171 del
RLCE y conformidad del Sub Gerente de supervisión y Liquidación y de la Gerencia de Infraestructura, y
Urbanismo.
✓ Se pagará el 10% del costo de supervisión por el informe de revisión y aprobación de la liquidación técnica
financiera del contrato de consultoría de supervisión de la obra con acto resolutivo.
El costo total del contrato de supervisión será pagado en informes mensuales correspondientes a la supervisión
efectuada en las valorizaciones de obra, según informe de pago de servicio de supervisión presentada. Se precisa para
que proceda el pago, el consultor deberá presentar los informes mensuales de la prestación del servicio debidamente
suscritos por el Jefe de Supervisión, además de toda la documentación sustentadora, debiendo ser presentadas en 03
original y 02 copias, además del medio digital (archivos nativos y editables, y en versión pdf con las firmas
correspondientes). Los pagos se hacen luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente,
y aprobación, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a casos fortuitos o fuerza mayor, EL
CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para
ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el
contrato de consorcio.
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley
y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

1 2 . AL C AN C ES Y D ESC R IPC IÓ N D E L A SU P ER VISIO N


La supervisión suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión, control y liquidación final de la obra y del
contrato de supervisión.
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al jefe de supervisión de obra, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión se obliga a:
▪ El jefe de supervisión de obra es el responsable de otorgar la conformidad de la calidad de obra y de sus avances hasta
su culminación de la obra.
▪ Ejecución integral del control y supervisión de la Obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se
ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el
Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y
reglamentación vigente, así como la calidad de los materiales que intervienen en las obras.
▪ Controlar el Avance de las Obras a través de los cronogramas valorizados, un Programa PERT-CPM y/o Diagrama de
Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, a fin de detectar
oportunamente retrasos en obra.
▪ Supervisar el control físico y económico de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la medición y valorización
de las cantidades de obra ejecutada. Paralelamente a la ejecución de las Obras, el Supervisor de obra, irá calculando
los metrados de cada valorización, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada
una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, así como ir progresivamente practicando la preliquidación
de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos Post-Construcción, casi paralelamente al avance de
obras, los mismos que serán presentados en la Recepción de la Obra, firmados por el Contratista y/o el Ejecutor de la
obra, y el Supervisor de obra.
▪ Llevar un adecuado control de la entrega y utilización de los Adelantos y/o Transferencia de Recursos, que se entregará
al contratista y/o Ejecutor de la Obra para la ejecución de la obra, además de velar por el cumplimiento de los plazos y
procedimientos de la ley de Contrataciones del Estado.
▪ Revisar y dar conformidad a la documentación presentada por el contratista de acuerdo a lo establecido en el Art. 175
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
▪ Revisar y dar la conformidad respecto a los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, los Calendarios
de Avance de Obra, de Adquisición de Materiales, de Insumos, Movilización y utilización de Equipos Mecánicos que el
contratista y/o Ejecutor de la Obra presente a la ENTIDAD. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o
modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante del Contratista y/o Ejecutor
de la Obra y el Jefe de la Supervisión.
▪ Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, así como el control físico de
los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberá, además,
BASES INTEGRADAS
26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

llevar un control especial e informar a la Municipalidad Distrital de Yanacancha sobre la permanencia en la Obra de los
equipos y maquinarias.
▪ Preparar Informes Mensuales, y/o en el momento que la Municipalidad Distrital de Yanacancha lo solicite, los cuales
deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos.
▪ Revisar y dar conformidad a las solicitudes del contratista, de suspensión de plazo, reinicio, planes para la ejecución de
la obra, ampliaciones de plazo, entre otros dentro de su competencia.
▪ Recomendar y asesorar a Municipalidad Distrital de Yanacancha, en lo referente a sistemas constructivos, emitir
pronunciamiento y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el contratista y/o Ejecutor de la Obra.
▪ Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre modificaciones y/o reestructuraciones,
ampliaciones de plazo y otros dentro del período previsto en la normatividad que rigen los Contratos; en este sentido,
cualquier retraso incurrido por la supervisión será motivo de la aplicación de las penalidades respectivas.

1 3 . AC TIVID AD ES Y FU N C IO N ES D E L A SU PER VISIÓ N


A continuación, se presenta una relación de las actividades la supervisión, sin que sea limitativa debiendo el postor proponer
en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su Propuesta.
13.1. Actividades previas a la ejecución de las Obras.
13.1.1. La Supervisión efectuará la revisión y verificación en gabinete de los aspectos técnicos, así como los que
requieran ser verificados en campo, por ejemplo: estudio de Suelos, Señalización y Seguridad Vial, topografía,
etc., incluyendo condiciones especiales, verificación de la existencia de permisos y documentación necesaria
para el inicio de los trabajos.
13.1.2. El jefe de supervisión de la obra, es responsable de revisar y emitir la conformidad de los documentos indicados
en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del artículo 175 del RLCE conforme lo señalado en el numeral
176.4 del Artículo 176 del RLCE.
13.2. Actividades de la supervisión durante la ejecución de la obra.
13.2.1. Estar presente en la entrega de terreno, apertura del cuaderno de obra, supervisión y control de
instalaciones, equipos de construcción, laboratorio y personal del Contratista y/o Ejecutor de la Obra, en
función a lo considerado en su propuesta técnica y económica.
13.2.2. La supervisión deberá presentar a la entidad el informe de revisión del expediente técnico de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
13.2.3. Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la
construcción.
13.2.4. Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Proyecto, Especificaciones Técnicas, planos
y reglamentación vigente.
13.2.5. Asistir y participar en las reuniones que organice la Municipalidad Distrital de Yanacancha.
13.2.6. Solicitar que se efectúen pruebas de control de calidad de materiales.
13.2.7. Solicitar su entrega, interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.
13.2.8. Aprobar las valorizaciones del contratista mensualmente, las partidas ejecutadas según presupuesto
contratado y los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, y/o deducibles
si fuera el caso, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde (sustento de
metrados, resumen de ensayos, etc.).
13.2.9. Presentación de Informes de Avance Mensuales, de Liquidación de Obra y otros en el cumplimiento de sus
funciones.
13.2.10. Hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, vigentes.
13.2.11. Dispondrá y coordinará los procesos para la eliminación de interferencias físicas en el terreno, a cargo del
Contratista.
13.2.12. Absolver las consultas del Contratista y/o Ejecutor de la Obra y evaluar las ampliaciones de plazo y
adicionales al contratista y/o Ejecutor de la Obra.
13.2.13. Asesorar a la Municipalidad en controversias con el Contratista y/o Ejecutor de la Obra, y/o terceros.
13.2.14. Comunicar a la entidad sobre la permanencia de su plantel técnico en obra.
13.2.15. Este facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista y/o Ejecutor de la Obra o trabajador por
incapacidad o inconveniente que perjudique a su juicio la buena marcha de la obra, así como el retiro de
materiales o equipo por mala calidad.
13.2.16. Preparar y aprobar oportunamente, de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos, los expedientes
técnicos que involucren modificaciones y/o reestructuraciones del proyecto y que generen presupuestos
Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar, para su presentación a Municipalidad Distrital de
Yanacancha y trámite para su aprobación ante la Entidad. El Ingeniero Supervisor de obra deberá efectuar
el seguimiento de aprobación de los expedientes presentados. Mismos que no generaran el derecho a pago
de mayores prestaciones.
BASES INTEGRADAS
27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

13.2.17. El jefe de supervisión de la obra será el responsable de hacer cumplir el orden de prelación del sistema de
contratación – suma alzada.

13.3. Actividades de Recepción de la Obra, Liquidación de Contrato e Informe Final.


13.3.1. La Recepción y Liquidación del Contrato de Obra se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el Contrato de
Supervisión y de acuerdo a la normatividad vigente, asumiendo los plazos asignados a la entidad como suyos.
13.3.2. El jefe de supervisión de la obra, emitirá el certificado de conformidad de conformidad técnica detallando las
metas del proyecto y precisando que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las
modificaciones aprobadas por la Entidad, esclareciendo la culminación de cada partida, incluyendo las
fotografías que den el sustento correspondiente, de acuerdo a los procedimientos y plazos establecidos en el
Art. 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
13.3.3. El jefe de supervisión de la obra revisará y dará conformidad a los documentos presentados por el contratista
para la recepción de obra, lo cuales deben contener la Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales,
Certificados de ensayos de Control de Calidad y Planos Post Construcción Presentados por el Contratista y/o
Ejecutor de la Obra, los que presentarán a la Comisión de Recepción durante la etapa de Recepción de Obra
debidamente firmados por el Jefe de Supervisión y el Representante del Contratista de la Obra.
13.3.4. Es responsabilidad del jefe de supervisión de obra, estar presente durante la recepción de obra, de acuerdo al
cargo de asesor técnico que le corresponderá previa resolución de aprobación, por lo que participará de manera
activa durante el proceso de recepción de obra, garantizando la total culminación de la obra, así como su
funcionabilidad y operatividad.
13.3.5. El Supervisor de obra revisará y dará conformidad a la liquidación de obra, asimismo el informe de aprobación
incluirá recomendaciones para la conservación y mantenimiento de las Obras, el cual deberá ser entregado en
la Recepción Final de la Obra o en concordancia con los plazos establecidos en el contrato de supervisión.
13.3.6. El supervisor de obra realizara la elaboración del expediente de liquidación técnica financiera del contrato de
consultoría de supervisión de la obra dentro de los plazos y procedimientos establecidos en el Art. 180 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1 4 . PR O C ED IMIEN TO D E C O N TR O L
El Supervisor de obra adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades del
Contratista y/o Ejecutor de la Obra, relacionadas a la ejecución de la obra.

1 5 . R ESPO N SAB IL ID AD ES D E L A SU PER VI SIO N


15.1. El Supervisor de obra, de acuerdo a la Propuesta Técnica ofertada, será supervisor de la ejecución de la obra, y
parte de los ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sus etapas; será
responsable de los resultados de los servicios que preste.
15.2. El supervisor de obra será responsable de ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas
del Contratista y/o Ejecutor de la Obra, en caso lo hubiera; comunicando a Municipalidad Distrital de Yanacancha
los vencimientos con un mes de anticipación.
15.3. En el caso de que la Obra requiera de modificaciones y/o reestructuraciones, previa autorización de Municipalidad
Distrital de Yanacancha, el Supervisor de obra debe preparar el correspondiente expediente técnico incluyendo
planos, especificaciones y presupuesto, y demás documentos que justifique dicho adicional y presentarlo a la
Municipalidad Distrital de Yanacancha. Oportunamente para su aprobación.
15.4. Es responsabilidad del Supervisor de obra previa autorización de la Municipalidad Distrital de Yanacancha la
elaboración, aprobación y presentación oportuna de las modificatorias y/o reestructuraciones, Presupuestos
Adicionales o deductivos, que se originen. Estos presupuestos deben ser suscritos por el Jefe de la Supervisión y
el Representante del Contratista y/o Ejecutor de la Obra. En caso de que la Municipalidad Distrital de Yanacancha
se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, estos
serán de cargo del Supervisor, descontándose de sus honorarios.
15.5. El Supervisor de obra no tendrá derecho a retribución de sus servicios que tengan por origen lo señalado en el
numeral anterior.
15.6. Visar todos los documentos presentados por el contratista en las valorizaciones a fin de dar conformidad de la
documentación presentada.
15.7. De ser el caso, el Supervisor de obra deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales
otorgados al Contratista y/o Ejecutor de la Obra, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes
de los montos de las Cartas Fianzas.
15.8. Vigilar que la señalización del plan de desvío vehicular y peatonal, cumpla con lo requerido por Municipalidad Distrital
de Yanacancha. y las autoridades de tránsito.
BASES INTEGRADAS
28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

15.9. De ser el caso, es responsabilidad del Supervisor de obra que la Amortización del Adelanto en Efectivo otorgado al
Contratista y/o Ejecutor de la Obra se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando
que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de
ejecución de la Obra. Lo señalado implica el control de la renovación de las cartas fianza por el adelanto en efectivo.
15.10. Vigilar que el Contratista y/o Ejecutor de la Obra publique oportunamente los avisos sobre desvíos e instrucciones
de tránsito vehicular y peatonal y supervisar que el Contratista y/o Ejecutor de la Obra señale adecuadamente y
oportunamente los desvíos de tránsito y coloque los carteles informativos de obra.
15.11. El Supervisor de obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, será
legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de la finalización de sus servicios.
15.12. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR de obra comprenden no solamente a las
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además las que conforme a ley le corresponden
para lo cual La Municipalidad de Distrital Yanacancha iniciará acciones judiciales pertinentes de su caso.
15.13. El Supervisor de obra no tendrá autoridad para exonerar al Contratista y/o Ejecutor de la Obra de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera
involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita por La Municipalidad
Distrital de Yanacancha.
15.14. El supervisor de obra será responsable del control de calidad de las Obras realizando las pruebas de control
requeridas para cumplir el objeto tanto de los trabajos del contratista como los trabajos del mismo según su
responsabilidad.
15.15. La supervisión en coordinación con el jefe de supervisión de la obra, es responsable de atender de manera oportuna
a los entes que regulan y controlan la ejecución de la obra, Contraloría General de la Republica, Fiscalía de la
Nación, Ministerio del Ambiente, sus oficinas descentralizadas y todos aquellos organismos que lo requieran,
brindando la documentación de obra requerida y las facilidades para el ingreso y recorrido de obra.

1 6 . PER FIL D EL C O N SU L TO R Y SU P ER SO N AL
16.1. La supervisión deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en
los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.
16.2. El consultor de obra debe contar con Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) – Capítulo
Consultoría de Obras - Especialidad 1: Consultoría en Obras en edificaciones y Afines que se acreditará con la
presentación de la constancia de RNP
16.3. El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para lo cual debe de presentar una
declaración jurada simple.
16.4. El postor no debe tener pendiente obras en ejecución y/o supervisión y/o sin concluir en la Entidad contratante, (como
empresa individual o como parte de algún consorcio) para lo cual debe de presentar una declaración jurada simple.
16.5. El postor no debe tener deudas pendientes con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
(SUNAT), para lo cual debe de presentar una declaración jurada simple.
16.6. El postor será una Persona natural o jurídica, con el rubro de la ficha RUC debe ser concordante con la actividad que
realizará, se acredita con FICHA RUC
16.7. Deberá sustentar una vez el valor referencial, durante los últimos 10 años.
16.8. La supervisión deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en
los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.
16.9. Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de supervisión, dentro del alcance de los términos de referencia,
deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes mediante constancia SUNEDU y ofrecer pruebas
documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en la obra, así como la constancia de
inscripción SUNEDU y/o la colegiatura y habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales peruanos,
mediante los Certificados otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perú y no estar impedidos de trabajar con el
estado. El Postor que obtenga la Buena Pro, deberá presentar a la firma del Contrato las copias certificadas
notarialmente de dichos documentos.
• Todo el personal asignado a la supervisión, deberá ser considerados por el tiempo y en la oportunidad
señalada en la Propuesta Técnica.
• Para la prestación de los servicios de Supervisión y Control, la supervisión utilizará el personal calificado
especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor
debidamente comprobadas. Para este efecto, la supervisión deberá proponer a La Municipalidad Distrital de
Yanacancha con diez (10) días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación
del mencionado cambio.
• El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado
inicialmente.

BASES INTEGRADAS
29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

• La supervisión con relación al Contratista y/o Ejecutor de la Obra, se considerará como representante de la
Municipalidad Distrital de Yanacancha
• El personal de la supervisión deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en la
obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.
• La supervisión deberá poner a su disposición de la obra su propio equipo de cómputo y equipos de
comunicación celular.
• La supervisión obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios
pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de la Municipalidad Distrital de Yanacancha.

1 7 . R EC U R SO S H U MAN O S A SER PR O V ISTO S PO R L A C O N SU L TO R IA D E SU PER V ISIO N .

EXPERIENCIA
ITEM PROFESIONAL PROFESIÓN PARTICIPACIÓN

Ingeniero Civil y/o Deberá acreditar una experiencia


arquitecto mínima de treinta y tres (33) meses
titulado, colegiado contados a partir de la colegiatura,
1.00 Jefe de la Supervisión y habilitado. como residente y/o supervisor de 100%
obra y/o asistente de residente y/o
asistente de supervisor en la
ejecución de obras similares.
Bachiller en Deberá acreditar una experiencia
ingeniería Civil y/o mínima de seis (6) meses
arquitectura. contados a partir de la expedición
Asistente de
2.00 del bachiller, como asistente de 50%
supervisión
residente y/o asistente de
supervisor de obra en la ejecución
de obras en general.

OBRAS SIMILARES: Creación y/o Construcción y/o Instalación y/o Remodelación y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o
Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Reparación y/o Renovación y/o Reposición y/o Cambio y/o Reubicación de ornato
público y/o plaza de armas.

ACREDITACION:

• El postor acreditará la formación académica y experiencia del personal clave con la presentación de cualquiera de
los siguientes documentos en la oferta: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto.
• El título profesional o bachiller requerido será verificado en el Registro de grados académicos y títulos profesionales
en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
• En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de
presentar la copia legalizada del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.
• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el
nombre de la entidad u organización que emite el documento, fecha de emisión y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.
• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerará él una vez el periodo traslapado.
• Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar Carta de compromiso con firma y huella digital
índice derecho en original, en la cual indique que se compromete y será parte del plantel técnico durante el plazo
contemplado para la ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara como documentación
incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará de conocimiento al OSCE para la sanción y/o
inhabilitación correspondiente).
• La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados, constancia,
Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse documentación inexacta o

BASES INTEGRADAS
30
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicación a los artículos 50º de la Ley de
Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las sanciones correspondientes.
• El postor no debe utilizar personal de la entidad para el desarrollo parcial o total de la ejecución de obra, lo cual será
causal de resolución del contrato
• En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta será descalificada. Los profesionales serán
calificados de acuerdo con lo establecido en el TDR (términos de referencia).
• El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentación para la formalización contractual,
el jefe de supervisión, no debe de tener otro trabajo como residente de obra y/o supervisor de obra en otra obra al
mismo momento.

1 8 . R EC U R SO S O PER A C IO N A LES :

A.- EQUIPOS:
o Equipo de laboratorio y ensayos
o Equipo topográfico
B.-MATERIAL, MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA
o Impresora
o Movilidad
o Útiles de oficina y dibujo
1 9 . O TR AS O BL IG AC IO N E S D EL C O N SU LTO R
La consultoría de supervisión de obra deberá presentar a la Municipalidad Distrital de Yanacancha la siguiente
documentación, como resultado de la prestación de servicios:
19.1. Las valorizaciones mensuales por avance físico sustentado, del Contratista visadas en señal de conformidad de
la documentación presentada y conforme a los plazos establecidos en el Art. 194 del Reglamento de Ley de Contrataciones
del estado
19.2. Informe Mensual
Deberá presentarse en tres (03) juegos completos originales y dos (02) en copias fedateadas por la entidad, en versión
impresa y digital, para su respectiva aprobación. La presentación será dentro de los 05 días siguiente de otorgada la
conformidad de valorización al contratista, indicando el nombre para cada ítem, pestañas para fácil ubicación de los
documentos y foliados de acuerdo al índice a entregar. Así mismo deberá contener los siguientes documentos en el orden
establecido:

a. Informe detallado mensual del supervisor de obra De las actividades Técnico - Económico - Administrativo de las
Obras, los cuales, con un informe del supervisor, debiendo obtener lo siguiente:
A. AREA SUPERVISIÓN
• Datos generales
• Actividades desarrolladas por el Supervisor de obra, memoria explicativa de los avances de obra,
controles de avance de obra (80% de avance programado) y asuntos más saltantes, justificaciones de
retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su corrección.
• Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el Supervisor de obra,
indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretación estadística. Asimismo,
deberán indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.
• Personal y equipos empleados por el Supervisor de obra, durante el período comprendido en el informe.
• Estado contable del Contrato de Supervisión discriminado por partidas. Cuadro resumen de pagos a
cuenta, relación de Cartas Fianza vigentes.
• Fotografías que mostrarán el estado de avance de las Obras.
• Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista y/o Ejecutor de la
Obra o con terceros.
• Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos o planteamientos que el Contratista
y/o Ejecutor de la Obra hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá
resolverse a un nivel superior.
• Conclusiones y recomendaciones

B. AREA CONTRATISTA DE OBRA.


• Informe acerca de los avances físicos y valorizados del Contratista y/o Ejecutor de la Obra, breve
descripción de los trabajos ejecutados, métodos de construcción propuestos y/o ejecutados, cuadros y
gráficos que muestren el programa real en comparación con el programado (Curva S).
BASES INTEGRADAS
31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

• Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen con las
especificaciones técnicas. Adjuntar cuadro con rendimiento de los equipos que trabajan en obra.
• Estado de avance económico, contable y financiero de la obra: incluirá los avances económicos por
partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones, cuadro y diagrama de avance mensual
y acumulado por rubros o partidas genéricas (incluido adicionales y deductivos), comparación con el
avance vigente. El estado contable de la obra incluirá toda la información referida a ingresos versus
gastos efectuados. El estado financiero de la obra incluirá un cuadro de resumen de pagos a cuenta, un
cuadro de adelantos concedidos al Contratista y/o Ejecutor de la Obra y relación de pagos o deductivos
pendientes.
• Control avance ejecutado y programado (CurvaS).
• Control de penalidad del contratista
• Planificar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como valorizado.
• Lista de personal y equipo empleado por el Contratista y/o Ejecutor de la Obra durante el período
respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.
• Llevar record de índices de seguridad y accidentes de obra, pronóstico de costo total de la obra.
• Compararar entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que hayan
motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas en orden para superarlos.
• Prevenir dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adoptó, sugiriendo la
intervención de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, si lo considera indispensable.
• Conclusiones y recomendaciones
b. Memoria descriptiva valorizada.
c. Metrados realmente ejecutados, debidamente sustentados con planos metrados fotografías y ensayos
d. Resumen de la valorización
e. Valorización mensual
f. Cronograma de avance de obra: expediente técnico vs ejecución de obra, adjuntando el cronograma aprobado a
la fecha de inicio y modificaciones
g. Control financiero de obra (curva S)
h. Comentarios y sugerencias a la obra
i. Panel fotográfico descriptivo con fotos del supervisor de obra (mínimo 15 fotografías)
j. Copia desglosable del Cuaderno de Obra correspondiente al mes Valorizado y/o impresión del C.O.D. firmados
k. Informe mensual de profesionales responsables de obra (personal ofertado) y otros que la naturaleza de la
ejecución de obra los requiera
l. Copia fedateada del contrato de la supervisión de obra incluidas las adendas y copia de contrato de jefe de
supervisión de ser el caso, y personal ofertado (para la primera valorización y en caso existiera cambios)
m. Recibo por honorarios rellenado o factura
n. Suspensión de 4TA categoría (de ser el caso)
o. Copia fedateada del DNI del representante legal de la empresa supervisora de la obra
p. Copia fedateada de la vigencia poder o contrato de consorcio de ser el caso
q. Carta de otorgamiento de buena pro
r. Cuadro comparativo de calificación del proceso, de ser el caso
s. Constancia de RNP vigente de la empresa o grupo de empresas de ser consorcio.
t. Certificado de habilidad original vigente del supervisor de obra (fedatear los otros ejemplares)
ANEXOS:
- Carta de recepción y presentación de la última valorización del contratista. Copia de informes, carta, oficios,
memoriales, etc.
- Copia fedateada de acta de inicio de obra, diferir el plazo, entre otros que sean necesarios durante la ejecución
de la obra.
- Copia fedateada de acta de suspensión de obra (de ser el caso)
- Copia fedateada del Acta de reinicio de plazo (de ser el caso)
- Copia fedateada de la Resolución de ampliación de plazo (de ser el caso)
- Copia de resolución de adicional de obra y/o mayores metrados (de ser el caso)
- Copia de la presentación de la valorización de obra
- Otros que considere necesarios durante el periodo de valorización
- Archivo digital con archivos editables y completo de acuerdo a la plantilla

NOTA:
1. Si el expediente de liquidación CARECIERA de cualquier documento establecido en el índice, será considerada
como NO PRESENTADA.
BASES INTEGRADAS
32
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

2. La valorización presentada por la supervisión deberá estar debidamente foliada, para evitar controversias y pérdidas
de documentos.
3. Las liquidaciones de consultoría de supervisión de obra deberán ser presentadas forradas de color AMARILLO
con las plantillas proporcionadas en la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación.
4. Los separadores de la Liquidaciones serán de cartulina de color AMARILLO en formato A4, indicando el nombre de
acuerdo al índice adjunto, se colocará pestañas señalando el número al que corresponde para una mejor lectura y
manejo documental de la valorización de supervisión.
MODELO 1
2
FICHA TECNICA 3
4
5
6

7
5. Otros detalles relacionados a la presentación serán coordinados en la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación.

19.3 Informe de aprobación de la liquidación de obra

• Contendrá las características generales de la obra, antecedentes y datos generales del contratista y supervisión
• Características de la obra, cuadro de valorizaciones, prestaciones adicionales, penalidades del contratista, otros
de relevancia durante la ejecución de la obra
• Incluirá la medición final de la obra (metrados finales), distinguiendo los trabajos ejecutados.
• Revisión y conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada presentada por el Contratista y/o Ejecutor de la Obra
y presentación de los Planos "Conforme a Obra" o Post Construcción.
• Conclusiones de la culminación de obra y recomendaciones para la conservación de las obras ejecutadas.
• El contenido del informe de aprobación de la liquidación de obra por parte del supervisor de obra deberá estar en
el contenido del CD
• La documentación estará firmada o visada por el supervisor de obra en señal de conformidad.
• El Supervisor de obra revisará y gestionará la aprobación de la Liquidación Técnico-financiera de obra presentada
por el Contratista y en caso no sea presentada por la contratista, le corresponderá su elaboración en concordancia
con el ítem 209.3 del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

19.4 Liquidación de contrato de consultoría de supervisión de obra

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
1. CD con archivos editables, con el íntegro del informe técnico financiero de liquidación.
2. Informe final del supervisor de obra, detallando los trabajos realizados, antecedentes, datos generales del contrato
de supervisión y datos resaltantes durante la ejecución de la obra, saldos por reajustes, saldo por pagos del servicio
de supervisión, ampliaciones de supervisión, liquidación de cuentas, resumen de saldos y conclusiones, entre otros
que considere necesarios. (del proceso de supervisión de Obra)
3. Ficha de identificación del contrato de supervisión realizado, estipulando fechas y montos contractuales,
mínimamente debe detallar datos generales de la supervisión, montos de ejecución, supervisión, plazos, y otros.
4. Informe de los planes en obra ejecutados (salud y seguridad en el trabajo, ambiental, señalización, entre otros que
la naturaleza del proyecto amerite.)
5. Informe de pruebas de control de calidad efectuados en el proceso de ejecución adjuntando los certificados de los
ensayos realizados.
6. Liquidación final de cuentas de ejecución incluyendo resumen de saldos. Realizado por el Supervisor de Obra.
Informe final del cálculo de reintegro de la obra adjuntando su respectivo cuadro, realizado por el Supervisor de
Obra de acuerdo al contrato.
7. Cálculo Final de la Multa por atraso en la entrega de obra.
8. Cálculo de multa por otras penalidades.
9. Resoluciones de ampliaciones, suspensiones y reinicio de plazo aprobadas.
10. Resoluciones de prestaciones adicionales aprobadas.
BASES INTEGRADAS
33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

11. Copia fedateada del contrato de consultoría de Supervisión de Obra con sus adendas
12. Acta de observaciones de obra (de ser el caso)
13. Acta de recepción de obra (copia fedateada)
14. Resolución de liquidación de obra (copia fedateada)
15. Panel fotográfico del antes y después de la prestación de sus servicios.
16. Planos de replanteo visadas por el supervisor de obra y residente de obra.

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:
17. Informe del estado económico y financiero de la consultoría de Supervisión de Obra.
18. Liquidación final y resumen de pagos efectuados a la Supervisión de Obra, detallado los CPS y facturas emitidas.
19. Copias fedateada de comprobantes de pago emitidas por la institución (Constancia de pago, Factura, orden de
servicio, informe de conformidad de pago de la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo y la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación)
Anexos:
(documentos indispensables para la verificación del cumplimiento de sus funciones de acuerdo al contrato)
➢ Copia fedateada del contrato de ejecución de Obra.
➢ Copia del contrato de consorcio (de ser el caso)
➢ Habilidad original del supervisor de obra y su plantel técnico
➢ Ficha RUC y RNP vigente
➢ Vigencia poder
➢ Acta de entrega de terreno. (fedateada).
➢ Acta de inicio de obra. (fedateada).
➢ Acta de diferir el plazo de corresponder. (fedateada).
➢ Certificado de conformidad) (fedateada).
➢ Copia de la carta de presentación (fedateada) del informe de:
o Revisión del expediente técnico
o Presentación de cronogramas actualizados a la fecha de inicio y/o reinicio de ser el caso
o Informes de evaluación de prestaciones adicionales al contratista
o Presentación de valorizaciones de obra
o Evaluación y aprobación de la liquidación de contrato de obra
o Certificado de conformidad a la culminación de la obra y solicitud de recepción
o Otros que hubieran sido solicitado en cumplimiento de sus funciones
➢ Copia del informe de pago mensual del servicio de supervisión (adjuntar copias del informe completo)
➢ Copia de cuaderno de obra digital (visada por el supervisor de obra y residente de obra)
➢ Documentación emitidos en cumplimiento de sus funciones. (cartas de aprobación de las valorizaciones
de obra, otras CARTAS, INFORMES, SOLICITUDES etc.)
➢ Propuesta económica.
➢ Copia simple de carta de otorgamiento de buena pro y cuadro comparativo. (Según corresponda).
➢ Copia de las bases del proceso de selección (según corresponde)

NOTA:
1. Si el expediente de liquidación CARECIERA de cualquier documento establecido en el índice, será considerada
como NO PRESENTADA.
2. La liquidación presentada por el contratista deberá estar debidamente foliada, para evitar controversias y pérdidas
de documentos.
3. Las liquidaciones de consultoría de supervisión de obra deberán ser presentadas forradas de color AMARILLO
con las plantillas proporcionadas en la oficina de liquidaciones.
4. Los separadores de la Liquidaciones serán de cartulina de color AMARILLO en formato A4, indicando el nombre de
acuerdo al índice adjunto, se colocará pestañas señalando el número al que corresponde para una mejor lectura y
manejo documental de la liquidación.

El Supervisor de obra presentará a la Municipalidad Distrital de Yanacancha. Las Liquidaciones separadas por la ejecución
de las Obras debidamente aprobados y las Liquidaciones Técnico financiera del Contrato de la Supervisión.

11.5. Otros que requiera la entidad

BASES INTEGRADAS
34
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

a) Otros informes requeridos por la entidad, que el supervisor de obra debe preparar y sobre todo presentar estos
informes en los plazos que establezca la entidad, con la finalidad de no incurrir en atraso y evitar posibles multas
y/o sanciones.
b) Otros que se encuentren dentro de sus obligaciones de acuerdo al Reglamento de la Ley de contrataciones del
estado.
c) La documentación podrá ser requerida en dos originales y tres copias de acuerdo a la naturaleza del trámite.

2 0 . D E L A G AR AN TÍA D E F IEL C U MPL IM IEN TO


• La Garantía será equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tendrá una vigencia hasta la
aprobación con acto resolutivo de la liquidación final de la Consultoría de obra.
• Por otro lado, el tercer párrafo del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica que:
"En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los
contratos de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas
últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto total a contratar,
porcentaje que será retenido por la Entidad”. Asimismo, si se realiza la retención por parte de la Entidad, se hará
conforme al numeral 5 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que indica “la
retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada
pago” y que será devuelto a la aprobación con acto resolutivo de la liquidación final de la Consultoría de obra y la
presentación de documentación solicitada por el área usuaria.

2 1 . FAC U L TAD ES D EL SU PER V ISO R


El Supervisor de obra tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas de Construcción,
para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista y/o Ejecutor
de la Obra.

El Supervisor de obra no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en los presentes
Términos de Referencia, Contrato y normativa vigente, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo
responsabilidad, recabar autorización expresa del Municipalidad Distrital de Yanacancha.

2 2 . C O N D IC IO N ES G EN ER AL ES
• La provisión de equipo informático, sistema de comunicación entre otros que requiera la empresa supervisora para
la Obra, será responsabilidad de éste.
• La Municipalidad Distrital de Yanacancha podrá destacar personal en un número adecuado para trabajar con los
equipos de la supervisión y recibir entrenamiento en las labores de campo.
• Toda información empleada o preparada durante la ejecución de la obra es de carácter reservada y no podrá ser
entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Municipalidad Distrital de Yanacancha.
• El Supervisor de obra podrá ser llamado en cualquier momento por Municipalidad Distrital de Yanacancha para
Informar o asesorar en asuntos concernientes al Proyecto.
• El Supervisor de obra deberá absolver las consultas del Contratista y/o Ejecutor de la Obra con Conocimiento de la
Municipalidad Distrital de Yanacancha en todas las actividades relacionadas a la obra.
• El Supervisor de obra revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Contratista y/o
Ejecutor de la Obra.
• La empresa supervisora obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su Capacidad total, durante el período de tiempo del
Contrato de Supervisión y posibles ampliaciones del plazo.
• El Supervisor, al término de la Obra, deberá entregar a la Municipalidad Distrital de Yanacancha. todo el acervo
documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidación Final y Cuadernos de Obra. Esto
no exime la empresa supervisora que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas
en relación con la Obra.
• El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yanacancha
para la revisión del Avance de las Obras, bajo su supervisión y proporcionará la información que sea requerida
durante las visitas inopinadas que realizará la Municipalidad.
• La empresa supervisora estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la Municipalidad Distrital de
Yanacancha quienes verificarán la permanencia en la Obra del personal del Supervisor asignado a la ejecución de

BASES INTEGRADAS
35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

la obra; así como de la totalidad de los equipos de topografía y otros incluidos en su Contrato. Los Informes
Mensuales de estos funcionarios respaldarán el pago de las Valorizaciones Mensuales del Supervisor.

2 3 . PEN AL ID AD ES
23.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, La Entidad, aplicará a la empresa
supervisora, las penalidades contempladas en el Artículo Nº 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente


F x plazo vigente en días

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.


23.2. Asimismo, se ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establece el Artículo 163° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades serán calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

23.1. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS


Las penalidades consideradas en el cuadro serán aplicadas, considerando el monto principal de contratación. Una vez que la
aplicación de las penalidades referidas alcance un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato principal, se
resolverá el contrato. La resolución del contrato por aplicación de penalidades, se hará efectiva sumando cada una de las
señaladas en el cuadro, incluyendo las aplicadas por retraso injustificado en la ejecución de la obra.

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN DE FORMA DE PROCEDIMIENTO


PENALIDAD CALCULO

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) Según informe del Sub
días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o 0.50 de 1 U.I.T por Gerente de supervisión y
del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) cada día de ausencia Liquidación y/o verificación de
días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral del personal en obra la de la Gerencia de
190.2 del en el plazo previsto Infraestructura, y Urbanismo.
artículo 190 del Reglamento.
2 En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la 0.50 de 1 U.I.T por Según informe del Sub
prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. cada día de ausencia Gerente de supervisión y
del personal en obra Liquidación y/o verificación de
la de la Gerencia de
Infraestructura, y Urbanismo.
3 En caso que el supervisor de obra, incurriera en ausencia injustificada, 10% de 1 U.I.T por Según informe del Sub
(no comunica a la entidad), una vez iniciado el contrato de supervisión cada día de ausencia Gerente de supervisión y
y durante el plazo contractual de obra. no justificada Liquidación y/o verificación de
la de la Gerencia de
Infraestructura, y Urbanismo.
4 Inasistencia injustificada del jefe de supervisión de obra, especialistas 20% de 1 U.I.T por Según informe del Sub
o del representante legal del supervisor a una reunión convocada por cada evento Gerente de supervisión y
la Entidad. Liquidación y/o verificación de
la de la Gerencia de
Infraestructura, y Urbanismo.
5 Cuando el jefe de supervisión de obra autorice al contratista el uso de 20% de 1 U.I.T por Según informe del Sub
materiales o equipos no concordantes con las especificaciones cada evento Gerente de supervisión y
técnicas, o no observe o exija la corrección del mismo. Al margen de Liquidación y/o verificación de
ser responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad. la de la Gerencia de
Infraestructura, y Urbanismo.
6 Deficiencia en el cumplimiento de EPP, para su personal técnico en 10% de 1 U.I.T por Según informe del Sub
obra. cada evento Gerente de supervisión y
Liquidación y/o verificación de
BASES INTEGRADAS
36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

(EPP: Equipos de protección personal, conforme al artículo 10° de la la de la Gerencia de


norma G.050) Infraestructura, y Urbanismo.

7 Cuando el SUPERVISOR de obra, en las valorizaciones aprueben 20% de 1 U.I.T por Según informe del Sub
partidas no ejecutadas o apruebe avances físicos cada valorización Gerente de supervisión y
sobredimensionados o no ejecutados. Al margen de ser responsable Liquidación y/o verificación de
por los perjuicios ocasionados a la Entidad. la de la Gerencia de
Infraestructura, y Urbanismo.
8 Cuando el SUPERVISOR de obra autorice o apruebe la ejecución de Según informe del Sub
partidas adicionales de obra sin la debida autorización de la Entidad. 20% de 1 U.I.T por Gerente de supervisión y
Al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la cada adicional Liquidación y/o verificación de
Entidad. la de la Gerencia de
Infraestructura, y Urbanismo.
9 Entrega de información incompleta y/o presentación de 15% de 1 U.I.T por Según informe del Sub
documentación no evaluada correctamente y/o inconsistente para su tramite incompleto Gerente de supervisión y
revisión; a la entidad. Liquidación y/o verificación de
Cuando el consultor entregue documentación incompleta o fuera de la de la Gerencia de
plazo normativo, perjudicando el trámite normal. (Adelantos, Infraestructura, y Urbanismo.
valorizaciones, controles de calidad, certificados de habilidad del
personal clave, informes de pago de servicio de supervisión informes
solicitados por la entidad y otros en cumplimiento de sus obligaciones).
10 No presentación de documentación en cumplimiento de sus 10% de 1 U.I.T hasta Según informe del Sub
obligaciones a la entidad. (informe de revisión del expediente técnico, la presentación. Gerente de supervisión y
cronogramas actualizados a la fecha de inicio, reinicio, prestaciones Liquidación y/o verificación de
adicionales, certificado de conformidad, valorizaciones entre otros la de la Gerencia de
requeridos por la entidad y otros en cumplimiento de sus obligaciones) Infraestructura, y Urbanismo.
de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente o de ser
el caso los plazos otorgados por la Municipalidad.

11 El Supervisor de obra deberá presentar su informe solicitando la Según informe del Sub
Conformación del Comité de Recepción de Obra, adjuntando como 10% de 1 U.I.T por Gerente de supervisión y
mínimo los siguientes documentos: Certificado de conformidad, tramite incompleto Liquidación y/o verificación de
Asiento de Cuaderno de Obra del Residente, Asiento de Cuaderno de la de la Gerencia de
Obra del Supervisor. El incumplimiento en la presentación de Infraestructura, y Urbanismo.
cualquiera de los documentos requeridos dará lugar al cálculo de la
penalidad, al margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad
12 No aplicar la tabla de penalidades establecidas para el contratista de Según informe del Sub
obra, pese a tener conocimiento de las infracciones. 25 % UIT por cada Gerente de supervisión y
Cuando no informe las penalidad incurridas por el contratista o las ocurrencia Liquidación y/o verificación de
informe fuera del periodo al que corresponde la penalidad. la de la Gerencia de
Infraestructura, y Urbanismo.
13 No atender oportunamente las consultas efectuadas por el contratista 5 % UIT por cada Según informe del Sub
en el cuaderno de obra. ocurrencia Gerente de supervisión y
Liquidación y/o verificación de
la de la Gerencia de
Infraestructura, y Urbanismo.

14 Pruebas y ensayos: 5 % UIT, por cada Según informe del Sub


ensayo no presentado Gerente de supervisión y
Cuando el consultor no solicita informe de las pruebas o ensayos al Liquidación y/o verificación de
contratista oportunamente en cada etapa de la ejecución conforme al
BASES INTEGRADAS
37
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

expediente Técnico e informe a la entidad. El plazo que rige es la fecha y/o no solicitado la de la Gerencia de
de presentación del informe mensual valorizado oportunamente. Infraestructura, y Urbanismo.

15 Por presentar valorizaciones de obra y/o metrados no ejecutados 25% del monto de la Según informe del Sub
(sobrevalorizaciones), que no hayan sido sustentados, sin perjuicios sobrevalorización en Gerente de supervisión y
de las acciones legales que pudieran corresponder exceso Liquidación y/o verificación de
la de la Gerencia de
Infraestructura, y Urbanismo.

16 Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de 1% del monto del Según informe del Sub
la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso contrato de Gerente de supervisión y
corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se supervisión. Liquidación y/o verificación de
encuentra culminada. la de la Gerencia de
Infraestructura, y Urbanismo.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad de conformidad a lo señalado al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento de obligaciones.
Estas penalidades podrán ser deducidas en los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

2 4 . SISTE MA D E C O N TR ATAC IO N
Contrata a suma alzada

2 5 . R ESPO N SAB IL ID AD D E V IC IO S O C U L TO S
El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un pla zo
de siente (7) años contando a partir de la suscripción del acta de recepción, según lo establece el artículo 40.4 de la Ley N°
30225 Ley de Contrataciones del Estado.

2 6 . D ISPO SIC IO N E S FIN AL E S


Todos los demás aspectos del presente requerimiento no contemplados en los Términos de Referencia, se regirán
supletoriamente por las Bases y por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demás disposiciones legales
vigentes.

2 7 . D E L A R ESO L U C IÓ N D E C O N TR ATO
La Municipalidad Distrital de Yanacancha podrá resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 164° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
requerido por este.
b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la
ejecución de la prestación a su cargo.
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal
situación.

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Importante

Para determinar que los postores cuentan con el perfil y las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora
los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento.

BASES INTEGRADAS
38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACIÓN
Requisitos:

Encontrarse activo y habido por la SUNAT.

Contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Capítulo Consultoría de Obras -
Especialidad 1: Consultoría en Obras en edificaciones y Afines. Concordando con la Directiva N º 01-2020-
OSCE/CD, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Acreditación:

Copia simple de Ficha RUC.


Copia simple de Constancia RNP.

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL


B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Requisitos:
EXPERIENCIA
ITEM PROFESIONAL PROFESIÓN

Ingeniero Civil y/o Deberá acreditar una experiencia mínima de treinta y tres (33)
arquitecto meses contados a partir de la colegiatura, como residente y/o
1.00 Jefe de la Supervisión
titulado, colegiado supervisor de obra y/o asistente de residente y/o asistente de
y habilitado. supervisor en la ejecución de obras similares.
Bachiller en Deberá acreditar una experiencia mínima de seis (6) meses
Asistente de ingeniería Civil y/o contados a partir de la expedición del bachiller, como asistente
2.00
supervisión arquitectura. de residente y/o asistente de supervisor de obra en la
ejecución de obras en general.
Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe de supervisión
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL


B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Requisitos:

A.- EQUIPOS:

BASES INTEGRADAS
39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

o Equipo de laboratorio y ensayos


o Equipo topográfico
B.-MATERIAL, MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA

o Impresora
o Movilidad
o Útiles de oficina y dibujo
Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL,
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de OBRAS SIMILARES: Creación y/o Construcción y/o Instalación y/o
Remodelación y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Reparación y/o
Renovación y/o Reposición y/o Cambio y/o Reubicación de ornato público y/o plaza de armas.

Acreditación:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios
y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el
mismo comprobante de pago.
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de
cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Importante

BASES INTEGRADAS
40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe


valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva


“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante
• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración


jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las
bases.

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

BASES INTEGRADAS
41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN PARA SU ASIGNACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluación:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a M = Monto facturado


UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL por la contratación de acumulado por el postor por
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la la prestación de servicios de
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la consultoría en la especialidad
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
M >= 3 veces el valor
Acreditación: referencial:
60 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i)
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o M >= 2 veces el valor
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación referencial y < 3 veces el
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, valor referencial:
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 50 puntos
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15. M > 1 vez el valor referencial
y < 2 veces el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “experiencia del referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 40 puntos
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 40 puntos

Evaluación:

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de


la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:
Desarrolla la metodología
1. Los Procedimientos de Trabajo de Supervisión de Obra: Actividades que sustenta la oferta
previas al inicio de la supervisión 40 puntos
• Revisión del terreno, adjuntado mínimo 20 fotografías del lugar No desarrolla la metodología
de ejecución de la obra que sustente la oferta
• Procedimientos de control 0 puntos
• Documentos que se presentaran
• Documentos para el perfeccionamiento del contrato
• Documentos antes del inicio de ejecución

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(…)
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

BASES INTEGRADAS
42
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN PARA SU ASIGNACIÓN
• Documentos durante la ejecución
• Documentos durante la recepción de obra
• Documentos durante la liquidación del contrato

2. Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad del Servicio y de


la Obra:

• Descripción de normas que se aplicaran durante la


supervisión
• Descripción de actividades propias de la supervisión
• Descripción de criterios sobre calidad del servicio
• Descripción de la gestión de riesgos a supervisar
• Descripción de las Actividades de Control para los
Sistemas de Seguridad y Salud ocupacional.

3. Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión

• Control de las medidas de seguridad e higiene


ocupacional Protección de propiedades e instalaciones de
terceros
• Manejo de desperdicios Salud ocupacional.

4. Sistemas de Mitigación de Impacto Ambiental

• Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales


• Medidas de Reparación y/o Compensación de Impactos
Ambientales.

5. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la


cronología del servicio en el tiempo y de acuerdo a las funciones y
deberá realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

• Relación de Actividades
• Programación GANTT y CPM
• Matriz de responsabilidades

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico
mínimo de ochenta (80) puntos.

Importante
• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificación.

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTOR DE EVALUACIÓN
PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO

Evaluación: La evaluación consistirá en asignar


un puntaje de cien (100) puntos a
BASES INTEGRADAS
43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTOR DE EVALUACIÓN
PARA SU ASIGNACIÓN
la oferta de precio más bajo y
Se evaluará considerando la oferta económica del postor. otorga a las demás ofertas
puntajes inversamente
Acreditación: proporcionales a sus respectivos
precios, según la siguiente fórmula:
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según
corresponda. Pi = Om x PMP
Oi

Donde:
I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

BASES INTEGRADAS
44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra


[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………],
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES


Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección,
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO


El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL


El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio
de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16


LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un


plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

16
En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
BASES INTEGRADAS
45
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN


El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad


De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad


En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS17

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS


PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

17
De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es)
principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

BASES INTEGRADAS
46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora18, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS


EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL


TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidación final.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través


de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN


LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad


Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

18
La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

BASES INTEGRADAS
47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD


PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la


presentación de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO


La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el


sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda
por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA


EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS


La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS,


SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad


En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente:

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último
párrafo de esta cláusula por el siguiente:

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la
BASES INTEGRADAS
48
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según
corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES


Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso,
de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x monto vigente


Penalidad Diaria =
F x plazo vigente en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;


F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.


Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece [INCLUIR LA FORMA DE Según informe del
menos de sesenta (60) días desde el inicio de CÁLCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR EL ÁREA
su participación en la ejecución del contrato o SER MENOR A LA MITAD DE USUARIA A CARGO DE
del íntegro del plazo de ejecución, si este es UNA UNIDAD IMPOSITIVA LA SUPERVISIÓN DEL
menor a los sesenta (60) días, de conformidad TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el MAYOR A UNA (1) UIT] por cada
numeral 190.2 del artículo 190 del día de ausencia del personal en
Reglamento. el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA DE Según informe del
obligación de ejecutar la prestación con el CÁLCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR EL ÁREA
personal acreditado o debidamente sustituido. SER MENOR A LA MITAD DE USUARIA A CARGO DE
UNA UNIDAD IMPOSITIVA LA SUPERVISIÓN DEL
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI CONTRATO].
MAYOR A UNA (1) UIT] por cada
día de ausencia del personal.
3 Si como consecuencia de verificar el [INCLUIR LA FORMA DE Según informe del
funcionamiento u operatividad de la CÁLCULO, QUE NO PUEDE comité de recepción.
infraestructura culminada y las SER MENOR A 1% NI MAYOR
instalaciones y equipos en caso A 5%] al monto del contrato de
corresponda, el comité de recepción supervisión.
advierte que la obra no se encuentra
culminada.
4 (…)

BASES INTEGRADAS
49
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO


Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES


Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN


EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del


contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de


manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los


que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,


BASES INTEGRADAS
50
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 19

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA


Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR


GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”


Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales20.

19
De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
20
Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
BASES INTEGRADAS
51
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Número del documento


DOCUMENTO Fecha de emisión del
documento

2 DATOS DEL Nombre, denominación o razón


CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Nombre o razón social del Descripción de las
RUC %
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL
Número del contrato
CONTRATO
Tipo y número del
procedimiento de selección
Supervisión
de la
Elaboración de
elaboración Supervisión
Objeto del contrato Expediente
del de Obra
Técnico
Expediente
Técnico
Descripción del objeto del
contrato
Fecha de suscripción del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original días calendario
Ampliación(es) de plazo días calendario
Total plazo días calendario
Plazo de ejecución contractual
Fecha de inicio de la consultoría de
obra
Fecha final de la consultoría de obra

En caso de elaboración de Expediente Técnico


4 DATOS DEL Denominación del proyecto
EXPEDIENTE
TÉCNICO Ubicación del proyecto
Monto del presupuesto

En caso de Supervisión de Obras


5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra
Ubicación de la obra
Número de adicionales de obra

BASES INTEGRADAS
52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

Monto total de los adicionales


Número de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACIÓN DE Monto de las penalidades por


PENALIDADES mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades


aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del


funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto

8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

BASES INTEGRADAS
53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

ANEXOS

BASES INTEGRADAS
54
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE21 Sí No
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:


… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.


2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

21
Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el artículo 91 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS
55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente


efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1


Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE22 Sí No
Correo electrónico :

Datos del consorciado 2


Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE23 Sí No
Correo electrónico :

Datos del consorciado …


Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE24 Sí No
Correo electrónico :

22
Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

23
Ibídem.

24
Ibídem.
BASES INTEGRADAS
56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.


2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio

Importante
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

BASES INTEGRADAS
57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el


principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a


perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.

BASES INTEGRADAS
58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante
Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente sección de las bases.

BASES INTEGRADAS
59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

BASES INTEGRADAS
60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE


OBRA

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

BASES INTEGRADAS
61
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].


2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],


identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido,


inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL


1. [ % ] 25
CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL


2. [ % ] 26
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

25
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
26
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

BASES INTEGRADAS
62
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

TOTAL OBLIGACIONES 100%27

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………………. ..…………………………………………..
Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

27
Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

BASES INTEGRADAS
63
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA

TOTAL

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,


seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

BASES INTEGRADAS
64
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO Nº 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA


EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa28 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con

28
En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
BASES INTEGRADAS
65
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02-2023-MDY/CONSULTORIA (PRIMERA CONVOCATORIA)

contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

BASES INTEGRADAS
66
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA EXPERIENCIA


N° CONTRATO / O/S / MONTO
OBJETO DEL CONTRATO O CONFORMIDAD PROVENIENTE31 TIPO DE CAMBIO
Nº CLIENTE COMPROBANTE DE MONEDA IMPORTE32 FACTURADO
CONTRATO CP29 DE SER EL DE: VENTA33
PAGO 30 ACUMULADO34
CASO
1
2
3
4

29
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
30
Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitió dentro de dicho periodo.
31
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión;
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.
32
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
33
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante
de pago, según corresponda.
34
Consignar en la moneda establecida en las bases.

67
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

FECHA DEL FECHA DE LA EXPERIENCIA


N° CONTRATO / O/S / MONTO
OBJETO DEL CONTRATO O CONFORMIDAD PROVENIENTE31 TIPO DE CAMBIO
Nº CLIENTE COMPROBANTE DE MONEDA IMPORTE32 FACTURADO
CONTRATO CP29 DE SER EL DE: VENTA33
PAGO 30 ACUMULADO34
CASO
5
6
7
8
9
10

20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

68
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

69
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad


En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE
ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante
• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

70
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio


[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del representante


común del consorcio

Importante

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección,


según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.

71
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO Nº 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante
• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

72
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO Nº 12
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad


N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A


DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] para la
empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR35] para la
ejecución del contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera profesional
Universidad
Bachiller Título Profesional
Fecha de expedición del grado o título

B. Experiencia
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE
SECCIÓN DE LAS BASES].

Objeto de la Fecha de Fecha de


N° Cliente o Empleador Tiempo
contratación inicio culminación
1
2
(…)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN


AÑOS, MESES Y DÍAS SEGÚN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del personal
Importante
• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

35
En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

73

También podría gustarte