EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,

TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL

DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

TRANSCOMUNIDAD-EP
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-TRANSEP-2021-03

CONTRATISTA: ÁVILA CELI IVÁN MARCELO

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MECATRONICOS

PARA LA LINEA MIXTA UNIVERSAL DEL CENTRO
DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LA
TRANSCOMUNIDAD EP

PRECIO: USD $ 253,393.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
00/100) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, SIN INCLUIR IVA

PLAZO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS, CONTADOS DESDE LA

FECHA DE NOTIFICACION QUE EL ANTICIPO SE
ENCUENTRA DISPONIBLE

ADMINISTRADOR: ING. SARABIA GUEVARA ALVARO SAMUEL

GARANTÍA: GARANTIA TÉCNICA.

CONTRATO POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CELEBRADO

ENTRE LA EMPRESA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRANSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE LA PROVINCIA DE
PASTAZA-TRANSCOMUNIDAD EP LEGALMENTE REPRESENTADO POR
EL ING. JULIO URGILEZ, GERENTE TRANSCOMUNIDAD EP Y EL ING.
ÁVILA CELI IVÁN MARCELO, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
MECATRONICOS PARA LA LINEA MIXTA UNIVERSAL DEL CENTRO DE
REVISION TECNICA VEHICULAR DE LA TRANSCOMUNIDAD EP.

COMPARECIENTES. - En la ciudad de puyo, a los 04 días del mes de octubre del

año dos mil veintiuno, comparecen a la suscripción del presente contrato, por una parte,
en calidad de contratante, la Empresa Pública de la Mancomunidad de Tránsito,
Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Provincia de Pastaza-Transcomunidad EP
Legalmente Representado Por El Ing. Julio Urgiles Valle, Gerente
TRANSCOMUNIDAD EP; y, por otra parte, en calidad de contratista el Ing. Ávila Celi
Iván Marcelo. Intervinientes que acuerdan la suscripción del presente contrato, al tenor
de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- 1.01.- Realizada la etapa preparatoria,

la Máxima Autoridad de la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]
 EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Seguridad Vial de la Provincia deTRANSCOMUNIDAD-EP

Pastaza-TRANSCOMUNIDAD EP, Ing. Julio
Gustavo Urgilés Valle, Gerente, mediante Resolución No 015-CP-G-TTTSV-P-2021 de
fecha 13 de septiembre de 2021, resolvió Art. 1.- AUTORIZAR Y APROBAR los
pliegos para el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica SIE-TRANSEP-2021-003,
para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MECATRÓNICOS PARA LINEA MIXTA
UNIVERSAL DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA
TRANSCOMUNIDAD-EP”, el presupuesto referencial es de NO DISPONIBLE dólares
de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución
del contrato es de 120 días, contado DESDE LA FECHA DE NOTIFICACION QUE
EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.;

1.02.- Realizada la etapa precontractual, la Máxima Autoridad la Empresa Pública de la

Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Provincia de
Pastaza-Transcomunidad EP, Ing. Julio Urgiles Valle, mediante Resolución No. 018-
CP-G-TTTSV-P-2021 de fecha 27 de septiembre de 2021, resolvió Art. 1.-
ADJUDICAR la contratación del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica
proceso Nro. SIE-TRANSEP-2021-03 para el objeto de contratación: “ADQUISICIÓN
DE EQUIPOS MECATRÓNICOS PARA LA LINEA MIXTA UNIVERSAL DEL
CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LA TRANSCOMUNIDAD
EP” a favor de AVILA CELI IVAN MARCELO con RUC 1708554611001; por un
monto de $ USD 253,393.00 + IVA, con el plazo estimado para la ejecución del
contrato de 120 días, contado DESDE LA FECHA DE NOTIFICACION QUE EL
ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. Art. 6.- DISPONER al Ing. Henry
Valencia dar a conocer la presente resolución al proveedor adjudicado, al Administrador
de Contrato, mediante los medios disponibles

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. - Forman parte

integrante del Contrato, los siguientes documentos:

a) Certificado de Existencias en el Stock de Bodega de fecha 31 de agosto de 2021,

elaborado por el Ing. Silvia Granizo, Guardalmacén de la Transcomunidad EP;
b) Estudio de Mercado, de fecha 27 de agosto de 2021, elaborado por el Ing. Álvaro
Sarabia Guevara, Inspector de Línea Funcionario de la Transcomunidad EP y
revisado por el Ab. Karina Mora Brito, Jefe de Matriculación de la Transcomunidad
EP;
c) La Certificación POA 002-AP-TCMP-201, de fecha 31 de agosto de 2021,
elaborado por Ing. Álvaro Sarabia Guevara y validado por la Lic. Mercy Ortiz
Castro;
d) La Certificación PAC 2021 N° 015-CP-EP-TTTSV-P-2021, de fecha 31 de agosto
de 2021, emitida por el Ing. Henry Valencia Chunllo, Asistente Administrativo
Responsable de Compras Públicas;

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]
 EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

TRANSCOMUNIDAD-EP
e) La Certificación de Catálogo Electrónico 2021 N° 014-CP-EP-TTTSV-P-2021 de
fecha 31 de agosto de 2021, emitida por el Ing. Henry Valencia Chunllo, Asistente
Administrativo Responsable de Compras Públicas;
f) Los Pliegos SIE-TRANSEP-2021-03, de fecha 13 de septiembre de 2021;
g) La Oferta presentada por el Contratista;
h) La Resolución de Aprobación de Pliegos No 015-CP-G-TTTSV-P-2021 y la
Resolución de Adjudicación No. 018-CP-G-TTTSV-P-2021;
i) La Certificación Presupuestaria N° 137 imputado ítem 840104 de fecha 31 de
agosto de 2021, emitida por Elizabeth Infante Freire Responsable de Presupuestos
de la Transcomunidad EP;
j) Garantía Técnica, Póliza del buen uso del anticipo y Póliza de fiel cumplimiento.
k) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para
celebrar el presente Contrato;

CLÁUSULA TERCERA: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.

- Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del
mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso
su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos están definidos y
son claros, se atenderá su tenor literal; 2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto
en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y
la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los
documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato; 3) En su falta o
insuficiencia se aplicarán las definiciones establecidas en el Art. 6 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública y las normas contenidas en el Titulo XIII
de Libro IV de la Codificación del Código Civil. De la Interpretación de los Contratos;
4) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

Definiciones: En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la

manera que se indica a continuación:

a) “Transcomunidad EP” es el nombre abreviado de la Empresa Pública de la

Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Provincia
de Pastaza.
b) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.
c) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
d) “RGLOSNCP” Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.
e) “IESS”, es el nombre abreviado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]
 EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL TRANSCOMUNIDAD-EP

CONTRATO. - El Contratista se obliga para
con el Contratante a entregar a entera satisfacción la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
MECATRÓNICOS PARA LA LINEA MIXTA UNIVERSAL DEL CENTRO DE
REVISION TECNICA VEHICULAR DE LA TRANSCOMUNIDAD EP. Según el
listado adjunto y las especificaciones técnicas expuestas en La Oferta presentada por
el Contratista

No. CPC CANTIDAD DESCRIPCION

482650111 1 Consola principal de

1
comunicación interlínea
Consola de Control para los
equipos de gases, sonómetro
2 482650111 1 y regloscopio
(Intercomunicada a la consola
principal de comunicación)
Consola de control para
velocímetro, tacógrafo,
3 482650111 1 cuenta kilómetros
(Interconectada a la consola
principal de comunicación)
Frenómetro para camiones de
4 482650111 1 hasta 13 toneladas de peso
por eje
Alineador al paso para
5 482650111 1 camiones (Funciona también
con vehículos livianos)
Banco de suspensiones para
6 482650111 1
vehículos livianos
Analizador de gases para
7 482650111 1
vehículos a gasolina
Opacímetro para vehículos a
8 482650111 1
Diesel
Regloscopio – Luxómetro
9 482650111 1 para revisar alineación e
intensidad de faros
Sonómetro para revisión de
10 482650111 1
ruido
Detector de Holguras para
11 482650111 1 camiones (Funciona también
con vehículos livianos)
Velocímetro, tacógrafo,
12 482650111 1
cuenta kilómetros
482650111 1 Medidor Universal de RPM
13
(indispensable para cumplir

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]
 EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

TRANSCOMUNIDAD-EPnorma)
Torre de inflado de llantas
14 482650111 1 con manómetro incorporado
y compresor de aire de 3HP
Detector digital de labrado de
15 482650111 1
neumáticos
Licencia de sistema
482650111 1 centralizado de revisión
16
Técnica vehicular (Base
calificadora) y matriculación
Data Center (Servidor,
scanner de documentos
17 482650111 1
profesional, impresora,
computador, escritorio)
Calibración metrológica de
18 482650111 1
línea de inspección

De conformidad a las especificaciones técnicas generales y particulares, pliegos,

anexos, condiciones generales del Contrato, instrucciones de la entidad, demás
documentos contractuales y respetando la normativa legal aplicable.

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO. - El Contratante cancelará al

Contratista como precio por el objeto del presente Contrato, la cantidad de USD
$253,393.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 00/100) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, SIN INCLUIR IVA, de conformidad al acta de adjudicación.

No. CPC CANT DESCRIPCION V. UNIT V. TOTAL

482650111

Consola principal de
1 1 $8750,00 $8.750,00
comunicación interlínea

Consola de Control para los

482650111

equipos de gases, sonómetro y

2 1 regloscopio (Intercomunicada a $7.500,00 $7.500,00
la consola principal de
comunicación)
Consola de control para
482650111

velocímetro, tacógrafo, cuenta

3 1 kilómetros (Interconectada a la $7.500,00 $7.500,00
consola principal de
comunicación)

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]
 EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

TRANSCOMUNIDAD-EP

482650111
Frenómetro para camiones de
4 1 hasta 13 toneladas de peso por
$49.558,00 $49.558,00
eje
482650111

Alineador al paso para

5 1 camiones (Funciona también $6.850,00 $6.850,00
con vehículos livianos)
482650111

Banco de suspensiones para $25.000,00

6 1 $25.000,00
vehículos livianos
482650111

Analizador de gases para

7 1 $8.280,00 $8.280,00
vehículos a gasolina
482650111

Opacímetro para vehículos a

8 1 $8140,00 $8140,00
Diesel
482650111

Regloscopio – Luxómetro para

9 1 revisar alineación e intensidad $7.470,00 $7.470,00
de faros
482650111

Sonómetro para revisión de

10 1 $5.800,00 $5.800,00
ruido
482650111

Detector de Holguras para

11 1 camiones (Funciona también $24.600,00 $24.600,00
con vehículos livianos)
482650111

Velocímetro, tacógrafo, cuenta

12 1 $24.000,00 $24.000,00
kilómetros

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]
 EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

TRANSCOMUNIDAD-EP

482650111
Medidor Universal de RPM
13 1 (indispensable para cumplir
$1.980,00 $1.980,00
norma)
482650111

Torre de inflado de llantas con

14 1 manómetro incorporado y
$1.140,00 $1.140,00
compresor de aire de 3HP
482650111

Detector digital de labrado de

15 1 $75,00 $75,00
neumáticos
482650111

Licencia de sistema centralizado

de revisión Técnica vehicular
16 1 $40.000,00 $40.000,00
(Base calificadora) y
matriculación
482650111

Data Center (Servidor, scanner

de documentos profesional,
17 1 $15.750,00 $15.750,00
impresora, computador,
escritorio)
482650111

Calibración metrológica de línea

18 1 $11.000,00 $11.000,00
de inspección

SUBTOTAL 253.393,00
IVA 12% 30.407,16
TOTAL 283.800,16

Los precios acordados en el Contrato constituirán la única compensación al Contratista

por todos sus costos.

El pago se realizará con cargo a la partida presupuestaria N°: 8.4.01.04 MÁQUINA Y

EQUIPOS Compromiso N°137, de fecha 31 de agosto de2021

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. - El pago del valor determinado en la

cláusula anterior se realizará de la siguiente manera:

Se otorgará anticipo del 70% y 30% contra entrega de los bienes ofertados de acuerdo
con las cantidades determinadas en el requerimiento, según las entregas definidas,
previo a la suscripción del acta entrega – recepción de los bienes a entera satisfacción de

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]
 EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

TRANSCOMUNIDAD-EP
la entidad contratante y de conformidad a los Pliegos SIE-TRANSEP-2021-03, de fecha
13 de septiembre de 2021;

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA. –

Garantía Técnica: el contratista presenta una garantía técnica por el plazo de doce (12)
meses, un año, dicha garantía cubre defectos de fabricación, respaldadas por los
fabricantes, contados a partir de la firma del Acta de entrega definitiva de los bienes.

Póliza del buen uso del anticipo: el contratista presenta una Póliza del buen uso del
anticipo conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Póliza de fiel cumplimiento: el contratista presenta una Póliza de fiel cumplimiento

conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo de entrega del objeto del contrato es de

ciento veinte (120) días, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se
encuentra disponible.

CLÁUSULA NOVENA: PRÓRROGAS DE PLAZO. - El Contratante, prorrogará el

plazo total o los plazos parciales sólo en los siguientes casos, y siempre que el
Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de aquella, dentro de
las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la
solicitud.

a) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tales por el Contratante. El
Contratista tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para
superar la imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En
estos casos, el plazo se prorrogará por un período igual al tiempo de duración de las
causas indicadas.
b) Por suspensiones ordenadas por el Contratante y que no se deban a causas imputables
al Contratista.
c) Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización
de la máxima autoridad de la Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMA: MULTAS. - Por cada día de retardo en la entrega de la

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MECATRÓNICOS PARA LA LINEA MIXTA
UNIVERSAL DEL CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LA
TRANSCOMUNIDAD EP acorde al cronograma presentado por el Administrador de
Contrato, se aplicará una multa del uno por mil (1x1000) diario.

Las multas se impondrán de conformidad a lo establecido en el Art. 71 inciso segundo

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]
 EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:TRANSCOMUNIDAD-EP

CESIÓN DE CONTRATOS Y
SUBCONTRATACIÓN. El Contratista queda expresamente prohibido ceder en su
totalidad o parte, las obligaciones y derechos emanados del Contrato.

Cuando exista Subcontratación, el Contratista será la única responsable por los actos u
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados
por ellos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PROPIEDAD INTELECTUAL. - El

Contratista transfiere la titularidad de los derechos patrimoniales a favor de la Empresa
Pública de la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la
Provincia de Pastaza-Transcomunidad EP, acorde a lo previsto en el Art. 116 del
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OTRAS OBLIGACIONES DEL

CONTRATISTA. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente Contrato y
en las Condiciones Generales, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra
que se derive natural y legalmente del objeto del Contrato y sea exigible por constar en
cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

Se compromete a prestar sus servicios derivados del procedimiento de contratación,

sobre la base de la información con los que contó la Entidad Contratante y que fueron
conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o
cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar ampliación
del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo o contratos
complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración.

Se compromete durante la prestación del servicio, a facilitar a las personas designadas

por el Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para
disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la prestación del servicio, y
la utilización de los bienes incorporados si fueren del caso, así como los eventuales
problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías o métodos y
herramientas utilizados para resolverlos.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código

del Trabajo, la Ley de Seguridad Social Obligatorio, Ley Orgánica de, Régimen
Tributario Interno, y demás leyes conexas, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la
calidad de patrono, sin que el Contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas,
ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal
del Contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - Son

obligaciones del Contratista, las establecidas en las Condiciones Generales y
Especificaciones Técnicas de los pliegos que son parte del Contrato, así como:

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]
 EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

TRANSCOMUNIDAD-EP
Personal asignado: Para el cumplimiento de los servicios de Consultoría, el Contratista
ocupará durante la vigencia del Contrato, al personal indicado en su oferta negociada.
Sustitución del personal: Dicho personal no podrá ser sustituido sin la previa
autorización por escrito del Administrador del Contrato, en caso de cambio de personal,
los nombres, calificación y tiempo de servicio de los profesionales que el Consultor
asigne al proyecto, serán sometidos previamente a la probación y aceptación de la
Transcomunidad EP, en todo caso su calificación no podrá ser menor a la que
corresponde al personal a sustituirse.

Sustitución obligatoria del personal: A solicitud del Transcomunidad EP, fundamentada

en la ineficiencia comprobada del personal, el Contratista, a su costo deberá cambiar
uno o más de los profesionales asignados al proyecto, o de sus empleados o
trabajadores.

Personal adicional: En caso de que el Contratista, necesite personal adicional al

indicado en su oferta técnico-económica, solicitará a la Transcomunidad EP su
aprobación. Igualmente, para efectuar cualquier cambio en la estructura del cuadro del
personal, el Contratista deberá solicitar previamente autorización del Administrador del
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA

DEL CONTRATO. - Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en
el contrato, el Contratista entregará al Contratante el informe final provisional; cuya
fecha de entrega servirá para el cómputo y control del plazo contractual. El Contratante
dispondrá de 15 días término para la emisión de observaciones y el Contratista de 15
días término, adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final
definitivo.

Actas de recepción. - En cuanto al contenido de las actas de recepción, se observará lo

establecido en el Art. 124 del RGLOSNCP.

Liquidación del contrato. - La liquidación final del contrato, se realizará en los

términos previstos por el Art. 125 del RGLOSNCP.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

- El Contratante designa al Ing. Álvaro Sarabia, en calidad de Administrador del
Contrato, quién deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos
que forman parte del presente contrato.

El Contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar
al Contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del
texto contractual.

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]
 EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

TRANSCOMUNIDAD-EP
Son obligaciones del Administrador del contrato, a más de las que establece la ley, las
Condiciones Generales o pliegos, las siguientes:

1. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados.
2. Presentar las acciones, decisiones y medidas que deba tomar para la ejecución
del contrato, con estricto cumplimiento a los programas, cronogramas, plazos y
costos previstos, por ende, emitir la autorización o conformidad respectiva.
3. Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales, y de todas y
cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por el
Contratista.
4. Administrar las Garantías, imponer multas y sanciones a las que hubiere lugar,
en coordinación con el área financiera.
5. Reportar a la Máxima Autoridad o Director Departamental respectivo, todos los
aspectos operativos, técnicos y económicos o de cualquier naturaleza que
pudieran afectar al cumplimiento del contrato.
6. Custodiar y hacer constar en el expediente todo hecho relevante que se presente
durante la ejecución del contrato, para ello coordinará con la Unidad de
Compras Públicas.
7. Solicitar autorización previamente a la Máxima Autoridad, para permitir
prórrogas de plazo o suscribir Contratos Complementarios o Modificatorios.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. – El

Contrato termina:
1. Por el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Por mutuo acuerdo entre las partes.
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados a que declare la nulidad del contrato o la
resolución del mismo ha pedido del contratista.
4. Por declaración de terminación unilateral del Contrato, en caso de incumplimiento
del Contratista.
5. Por muerte del Contratista.
6. Por causas imputables al Contratante de acuerdo a las causales constantes en el
artículo 96 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
7. Si el Contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el Formulario
de Oferta-Presentación y Compromiso.
8. En caso de que el Contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o
inexactitud en la información presentada por el contratista, en el procedimiento
precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia,
simulación y/o inexactitud será causal de terminación unilateral del Contrato por
lo que la Máxima Autoridad de la entidad Contratante, lo declarará al Contratista
incumplido, sin perjuicio a las demás acciones judiciales que hubiera lugar.

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]
 EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

9. Existirá Terminación Unilateral,TRANSCOMUNIDAD-EP

por las causas adicionales estipuladas en el Art.
94 de la LOSNCP.
10. Será causal de Terminación Unilateral del Contrato cuando el monto de las multas
supere el cinco (5%) por ciento, del monto total del Contrato.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del Contrato será el previsto

en el artículo 95 de la LOSNCP.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - Si se

suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente
contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo directo que solucione el problema en
un plazo de tres (3) días.

Cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, respecto a las divergencias
o controversias suscitadas, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de
controversias del Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura de Pastaza y/o el
Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado; al efecto
convienen en lo siguiente:

Mediación. - Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución,

liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de
Mediación del Consejo de la Judicatura Delegación Pastaza y/o de la Procuraduría
General del Estado; a elección del contratante. En el evento de que el conflicto no fuere
resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten al
Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

Arbitraje
- El arbitraje será en Derecho.
- Las partes se someten al Centro de Arbitraje más cercano a la ciudad de Puyo
- Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del
reglamento del Centro de Arbitraje más cercano a la ciudad de Puyo.
- El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar
según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se
constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del
Tribunal será el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje
más cercano a la ciudad de Puyo.
- Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que
motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de
árbitros del Centro.
- Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las
sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]
 EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

- La legislación ecuatoriana es TRANSCOMUNIDAD-EP

aplicable a este Contrato y a su interpretación,
ejecución y liquidación.
- La sede del arbitraje es la ciudad más cerca de Puyo
- El idioma del arbitraje será el castellano.
- El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde
el momento de la posesión del (los) árbitro(s).

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del
Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la
República del Ecuador.

Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes

deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal
Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de
la Entidad del sector público.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN. -

El Contratista declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su
Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS. - El

Contratante efectuará al Contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias:
actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de
la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado,
procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS

PARTES. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán formuladas
por escrito y en idioma castellano, la constancia de entrega debe encontrarse en la copia
del documento; Será legal y válida toda comunicación o notificación que conste en un
documento escrito hecha a través de medios electrónicos, siempre y cuando los mismos
sean los que las partes hayan determinado para el efecto. En caso de duda sobre lo
anterior, se estará a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de
Datos.

Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en
la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza.

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección las
siguientes:

Del Contratante: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos, Puyo, Pastaza,
Telf. (03) 2792-330; Correo Electrónico: [email protected]

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]
 EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

TRANSCOMUNIDAD-EP
Del Contratista: Provincia: Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: Cotocollao Calle Luis
Dillón N59-102 PB y Ángel Ludeña, Telf. (02) 2294640 o 0983247285; Correo
Electrónico: [email protected]

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES. - Libre y

voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en
el presente contrato; suscribiéndolo en 4 ejemplares; y se someten a sus estipulaciones.

Firmado electrónicamente por:

JULIO GUSTAVO
URGILES VALLE
Firmado electrónicamente por:

IVAN
MARCELO
Ing. Julio Urgiles Valle Ing. Ávila Celi Iván Marcelo
Gerente General Transcomunidad EP RUC: 1708554611001
CONTRATANTE CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:

Elaborado por: Abg. Celeste Illicachi Erazo ANGELES CELESTE

ILLICACHI ERAZO

Dirección: Barrio El Recreo, vía a Tarqui y calle Miramelindos. EP-TTTSV-P-2021.

(Frente al Camal Municipal)
R.U.C: 1660018380001
Telf. (03 2) 792-330
Email: [email protected]