Informe N°003-2023-Suspención Del Plazo de Ejecución #01
Informe N°003-2023-Suspención Del Plazo de Ejecución #01
Informe N°003-2023-Suspención Del Plazo de Ejecución #01
REFERENCIA:
a. CONTRATO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SAN MIGUEL - SANTA ROSA - EL
AGRARIO - LA COLPA - GORDILLOS - EL EMPALME, EN LOS DISTRITO SAN
MIGUEL, CALQUIS, CATILLUC, LLAPA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL –
CAJAMARCA”.
b. CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°002-2023-MPSM/GM
Por intermedio del presente tengo el agrado de dirigirme a su despacho para saludarlo muy
cordialmente, y a la vez en calidad de Residente de Obra de la referencia “a”, le remito el INFORME
TÉCNICO DE SUSTENTO PARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL N° 01;
REFERENCIA “b”, para lo cual se tiene en cuenta lo siguiente:
1. FICHA TÉCNICA
2. ANTECEDENTES
- Con fecha 22 de diciembre del 2023, se suscribe el ACTA PARA AMPLIAR - DIFERIR INICIO
DE OBRA entre la Municipalidad Provincial de San Miguel, Consorcio Vial Cajamarca y la
Supervisión, mediante la cual, se acuerda ampliar - diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecución de la obra, debido a que la estacionalidad climática no permite el inicio de la
ejecución de la obra, hasta la culminación del evento.
- Con fecha 08 de diciembre del 2023, se suscribe el ACTA PARA DIFERIR EL INICIO DE
OBRA entre la Municipalidad Provincial de San Miguel y el Consorcio Vial Cajamarca,
mediante la cual, se acuerda diferir el plazo de ejecución hasta que se contrate la
supervisión de obra y se notifique al contratista para el inicio de obra.
- Con fecha 05 de diciembre del 2023, se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO entre
la Municipalidad Provincial de San Miguel y el Consorcio Vial Cajamarca.
- Con fecha 24 de noviembre del 2023, la Municipalidad Provincial de San Miguel firmó el
Contrato de Ejecución de Obra N°002-2023-MPSM/GM, con el Consorcio Vial Cajamarca,
con RUC N° 20600668871, con domicilio legal en el Jr. José Osores N°702, distrito y
provincia de Chota, departamento de Cajamarca, cuyo representante común es la Sra.
Luzlina Ticlla Díaz, identificado con DNI N° 47717368, para la contratación de la obra;
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SAN
MIGUEL - SANTA ROSA - EL AGRARIO - LA COLPA - GORDILLOS - EL EMPALME, EN LOS
DISTRITO SAN MIGUEL, CALQUIS, CATILLUC, LLAPA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL –
990350262 - 976609533
3.1. Las frecuentes precipitaciones pluviales en la zona de la obra, dificultan el acceso vehicular a
lugar de la obra, generando demora en el traslado de personal, materiales, equipos y/o
maquinaria a los lugares del proyecto.
Como se hace constar en los asientos del cuaderno de obra digital en los asientos n°
16,17,18 del residente y supervisor de obra. Anexo 1
En el lugar del proyecto, viene ocurriendo lluvias continuas de moderada a intensas, este evento
impide ejecutar partidas contractuales por la dificultad para el ingreso de equipos, maquinaria y
materiales a obra y las constantes lluvias en la zona alteraría el calendario de valorización de
obra y como consecuencia la alteración de la Ruta crítica del proyecto, generando Ampliaciones
de Plazo con reconocimiento de mayores gastos generales.
2024; anexo 3,
Las partidas contractuales afectadas y las que probablemente también se alterarían son:
01 Trabajos preliminares
01.01 Movilización y desmovilización de equipos
01.02 Topografía y georreferenciación
02 Movimiento de tierras
02.01 Desbroce y limpieza del terreno (zonas boscosas)
990350262 - 976609533
09 Flete
09.01 Flete terrestre.
4. BASE LEGAL
4.2. El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. Nº 344-
2018-EF, y modificado por el D.S. N° 377-2019-EF y el D.S. 234-2022-EF, establecen que:
990350262 - 976609533
178.1. Cuando se produzca la suspensión del plazo de ejecución del contrato de obra
según lo previsto en el numeral 142.7 del artículo 142, corresponde también la suspensión
del plazo de ejecución del contrato de supervisión. Esta disposición también se aplica
cuando la suspensión del plazo de ejecución de la obra se acuerde como consecuencia del
sometimiento a arbitraje de una controversia.
178.6. Durante la suspensión del plazo de ejecución, las partes pueden realizar trámites
propios de la gestión de contrato, tales como aquellos destinados a la aprobación de
prestaciones adicionales u otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que ello
resulte posible y no contravenga otras disposiciones del presente Reglamento.
178.7. Culminado el evento que produjo la paralización del plazo de ejecución del contrato,
las partes suscriben un acta, acordando la fecha de su reinicio. En caso no exista acuerdo, la
Entidad determina la fecha de reinicio.
178.8. Reiniciado el plazo de ejecución del contrato, la Entidad comunica por escrito al
contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, del Programa de
Ejecución de Obra y de los calendarios correspondientes, respetando los términos en los
que se acordó la suspensión.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- Por los motivos expuestos y dado que en la zona en donde se ejecutarán los trabajos a la
intemperie de la obra de referencia, se Ha Presentado precipitaciones pluviales intensas,
propias de la estacionalidad climática de la zona; por lo que, esta residencia hace uso de las
facultades de la normativa vigente que rige el presente contrato: “cuando se produzcan
eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de las
prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución
contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de
mayores gastos generales y/o costos directos….”
990350262 - 976609533
Es todo cuanto informo a Usted para su trámite y demás fines que se crean convenientes.
ANEXOS, 1,2,3,4.
PANEL FOTOGRAFICO.
Atentamente,
990350262 - 976609533
990350262 - 976609533
990350262 - 976609533
990350262 - 976609533
990350262 - 976609533
990350262 - 976609533