Informe Tecnico N° 545 Final 22222

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho
INFORME TECNICO N° 0545-2024-MDCH/GIDRUC/JCIH

A : ABOG. ENRRIQUE AGUILAR KALLA
GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA
DE : ING. JUAN CARLOS INCA HUACASI.

Gerente de Infraestructura, Desarrollo Rural, Urbano y Catastro (MDCH).
ASUNTO : REMITO RESPUESTA AL DOCUMENTO DE REFERENCI

REFERENCIA : OFICIO N° 243-2024-OCI/MPP
FECHA : Challabamba, 12 de marzo de 2023.
Mediante informe N° 243-2024-OCI/MPP, de fecha 06 de marzo del 2023, el órgano de control

Institucional Informe detallado sobre el estado situacional actual de la obra “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE
CHALLABAMBA – PAUCARTAMBO – CUSCO”. CUI: 2217506 en la misma solicita adjuntar
último informe técnico mensual (versión digital). Por lo tanto, se indica lo siguiente.
DATOS GENERALES
OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE
CHALLABAMBA – PAUCARTAMBO – CUSCO
UBICACION : LOCALIDAD DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE
CHALLABAMBA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO,
DEPARTAMENTO DE CUSCO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA
FUENTE DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA
FINANCIAMIENTO
TIPO DE PROCESO : ADJUDICACION SIMPLIFIADA
SELECCION
N° DE PROCESO DE : N° 006-2020-MDCH
SELLECCION
SISTEMA DE : A PRECIOS UNITARIOS
CONTRATACION
VALOR REFERNCIAL : S/. 9,587,036.87
CON IGV
MONTO CONTRATADO : S/. 9,587,036.87
CON IGV
FECHA BASE : 03 DE SETIEMBRE DEL 2020
EXPEDIENTE TECNICO
PLAZO DE EJECUCION : 270 DIAS CALENDARIOS
CONTRATISTA : JAGUI S.A.C.
RESIDENTE : ING. JOSE L. IPARRAGUIRRE ROSAS

CONSULTOR : A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE OBRA : ING. JESUS OSWALDO REYES TIPISMANA
MONTO ADELANTO : S/. 958,703.70
DIRECTO (Inc. IGV)
MONTO ADELANTO : S/. 1,917,407.00
MATERIALES (Inc. IGV)
FECHA DE ENTREGA DE : 10/12/2020
TERRENO
FECHA DE INICIO DE : 11/12/2020
OBRA
FECHA DE : 06/09/2021
CULMINACION SEG.
EXP. OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN 30/12/2021 AL 01/03/2021 (60 dias calendarios)
DE LA EJECUCION DE
OBRA N° 01
FECHA DE SUPENCION : 02/03/2021 AL 14/03/2021 (13 dias calendarios)
DE EJECUCION DE EJEC.
02
FECHA DE REINICIO DE : 15/03/2021
OBRA
FECHA DE : 18/11/2021
CULMINACION REAL
ANULACION DE : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 119-2021-A/MDCH-
SUSPENSIÓN N° 02 SG, de fecha (17/11/2021)
FECHA DE : 05/11/2021
CULMINACION VIGENTE
AMPLIACION DE PLAZO : IMPROCEDENTE
N° 01
N° 02
N° 03
N° 04
N° 05
N° 06
AMPLIACION DE PLAZO : PROCEDENTE
N° 07
N° 08
ANTECEDENTES:
 Con fecha 22 del 2018, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA,

mediante Resolución de Alcaldía N°00133-2020-A/MDCM- SG, aprueba el Expediente
Técnico del proyecto denominado: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de la capital de Challabamba, distrito de
Challabamba Paucartambo-Cusco" con código SNIP N° 225083; cuyo presupuesto de
ejecución total es de S/ 9'587,036.83 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
SIENTE MIL TRENTA Y SEIS CON 00/083 SOLES) con IGV, cuyo plazo de obra es de
Doscientos Setenta (270) días calendarios, en la modalidad de ejecución por Contrata.
 Con fecha 09 de noviembre del 2020, el Comité de Selección ADJUDICÓ LA BUENA
PRO mediante ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°06-2020-MDCH a la empresa
JAGUI S.A.C. para la contratación de la ejecución de la obra "Ampliación y Mejoramiento
del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de la capital de
Challabamba, distrito de Challabamba - Paucartambo - Cusco".
 Con fecha 26 de noviembre del 2020 se firma el Contrato N°06-2020-MDCH para la
Ejecución de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Planta de Tratamiento de la capital de Challabamba, distrito de
Challabamba - Paucartambo - Cusco", por el monto de la propuesta ascendente a S/
9'587,036.83 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIENTE MIL TRENTA
Y SEIS CON 00/083 SOLES) con IGV, siendo el Sistema de Contratación a PRECIOS
UNITARIOS
 Con fecha 10 de diciembre del 2020, la Entidad, la Supervisión de Obra y el Contratista
JAGUI S.A.C. firman el Acta de entrega de Terreno para la Ejecución de la Obra
"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de la capital de Challabamba, distrito de Challabamba - Paucartambo - Cusco",
por un plazo de 270 días calendario.
 Con fecha 11 de Diciembre del año 2020 se inician las actividades de JAGUI S.A.C.,
Ejecutor de la Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable,
Challabamba - Paucartambo-Cusco", teniendo como Supervisor de obra, al Ing. Victor
Chacaltana Muchaypiña, y como Residente de Obra al Ing. Jose Luis Iparraguirre Rosas.
 Con fecha 29 de Diciembre del año 2020 mediante RESOLUCION GERENCIA
MUNICIPAL N° 195-2020-GM-MDCH/P, se aprueba la SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA N° 01, presentada por la empresa Contratista JAGUI S.A.C.
(justificando su solicitud en las constantes precipitaciones que se presentan durante los
meses de diciembre, enero, febrero y marzo), por un periodo desde el día 30 de diciembre
del 2020 hasta el 01 de marzo del 2021, con un total de sesenta (60) días calendarios, sujeto
a evaluación de las condiciones climatológicas.
 Con fecha 03 de marzo del año 2021 mediante RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL
N° 0036-2021-GM-MDCH/P, se aprueba la SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
DE LA OBRA N° 02, presentada por la empresa Contratista JAGUI S.A.C. (presenta al
supervisor de obra el informe de ampliación de suspensión de plazo de ejecución de la obra,
donde el contratista solicita a la entidad la ampliación de la suspensión del plazo de la
ejecución de obra, a partir del 02 de marzo hasta el 31 de marzo del 2021, justificando sus
solicitud en las constantes precipitaciones que se 'presenta durante los meses de diciembre,
enero, febrero y marzo), por un periodo desde el dia 02 de marzo del 2021 hasta el 14 de
marzo del 2021, con un total de trece (13) dias calendarios, sujeto a evaluación de las
condiciones climatológicas.
 Con fecha 15 de marzo del año 2021 se re-inician la ejecución de la Obra "Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de la
capital de Challabamba, distrito de Challabamba - Paucartambo - Cusco".
 Con fecha 20 de julio del 2021 mediante RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N°
0086-2021-GM-MDCH/P, se aprueba la actualización del calendario de avance de obra
valorizado (CAOV) de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable,
Challabamba Paucartambo-Cusco", es comunicado a la supervisión con CARTA Nº 001-
2021-ECA-GM-MDCH/P de fecha 22 de julio del 2021 y mediante CARTA N° 069-2021-
A&RCGSAC/CS-CHALLABAMBA de fecha 27 de julio del 2021 la supervisión comunica
al contratista remito aprobación de ACTUALIZACION DE CALENDARIO DE AVANCE
DE OBRA VALORIZADO-CAOV de obra en referencia.
 Con fecha 17 de agosto del 2021 mediante CARTA N° 010-2021-ECA-GM- MDCH/P,
Asunto: Precisión de coordenadas UTM, sobre solicitud de documentación técnica
sustentatoria de propiedad para la ejecución de reservorios de 30 m3 y 60m3 de la obra;...
por lo que se concluye en que se requiere que se precise mediante coordenadas UTM del
área de los terrenos para que se tramite los documentos técnicos sustentatorios, se cumple
con remitir los documentos correspondientes.
Asunto: Pronunciamiento sobre consulta de tipo de concreto que se empleara para la
ejecución de reservorios de 30m3 y 60 m3 de la obra; para comunicar que la Gerencia de
Infraestructura y desarrollo urbano rural de la Municipalidad Distrital de Challabamba
mediante Informe N° 0172-2021- ITG/GIDUR/MDCH/P., se pronuncia: Que en el folio 28
del documento de la referencia c), en el pronunciamiento de la supervisión, en la parte 4.
Análisis Documentario, en el Análisis Dinámico Lineal, en un párrafo indica que "para el
diseño de reservorios apoyados no se cuenta con una normativa de concreto armado
específica para el diseño de reservorios..."; por lo que se comunica que deberá ejecutarse
según lo indicado en el expediente técnico aprobado, el mismo que se ha sido elaborado y
evaluado por profesionales, quienes son responsables de los cálculos, diseños y de los
documentos del expediente técnico aprobado; la misma que es comunicado por la
supervisión de obra hacia el contratista mediante CARTA N° 089-2021/RAN-S.O/A&R
CG. SAC de fecha 18/08/2021. La contratista presento la CARTA N° 056- 2021-JAGUI-
CHA de fecha 05/07/2021 de Asunto: REMITO MEMORIA DE CALCULO DE
ESTRUCTURAS DEL RESERVORIO 60m3 y la CARTA N° 050-2021-JAGUI-CHA de
fecha 29/06/2021 de Asunto: REMITO MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS
DEL RESERVORIO 30m3 (Se observa que en el expediente técnico menciona el concreto
a emplear a los reservorios es de 210 Kg/cm2, sin embargo, según norma específica que
para los reservorios se debe de utilizar concreto de 280 Kg/cm2. En los planos del
expediente técnico los aceros de los reservorios no cumplen con las cuantías mininas de
aceros.)
Asunto: Pronunciamiento sobre consulta de tipo material de tapa de buzones en red
alcantarillado de la obra, para comunicar que la gerencia de Infraestructura y desarrollo
urbano rural de la Municipalidad Distrital de Challabamba mediante Informe N° 0173-

2021-ITG/GIDUR/MDCH/P., se pronuncia: Por lo que la CARTA N° 032-2021-
A&RCGSAC/CS-LMH- CHALLABAMBA. De fecha 12 de mayo del 2021, referida en el
asiento N° 34 del residente de obra, es la que da respuesta a la consulta y es la que se debe
cumplir. Por lo que se comunica que deberá ejecutarse según lo indicado en el expediente
técnico aprobado, el mismo que ha sido elaborado y evaluado por profesionales, quienes
son responsables de los cálculos, diseños y de los documentos del expediente técnico
aprobado; la misma que es comunicado por la supervisión de obra hacia el contratista
mediante CARTA N° 088- 2021/RAN-S.O./ A&R CG. SAC de fecha 18/08/2021. La
contratista presento la CARTA N° 059-2021-JAGUI-CHA de fecha 08/07/2021 de Asunto:
Reiteración de consulta al supervisor de obra determinar el material de la tapa de buzones
en la red colectora del sistema de alcantarillado.
 Con fecha 18 de agosto del 2021 mediante CARTA Nº 013-2021-ECA-GM- MDCH/P,
Asunto: SOBRE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA APERTURAR
ACCESO DE CARRETERA HACIA EL PTAR DEL SECTOR PASTO GRANDE,
concluye en que existe la libre disponibilidad de terreno para la construcción del PTAR de
Pasto Grande, con respecto al acceso solicitado, se informa que este no forma parte del
expediente técnico, ni de la obra contratada; la misma que es comunicado por la supervisión
de obra hacia el contratista mediante CARTA Nº 090-2021/RAN-S.O./ A&R CG. SAC de
fecha 20/08/2021. La contratista presento la CARTA N° 064-2021-JAGUI- CHA de fecha
15/07/2021 de Asunto: PRESENTACION PLANO DE ACCESO AL PTAR DEL SECTOR
PASTO (se solicitó a la supervisión de obra la disponibilidad de terreno de propiedades
colindantes al nuevo terreno del PTAR del sector pasto grande, siendo 02 propiedades Sr.
Paulino Quispe Quispe y Sr. Justino Acuña, para los cuales se presenta la propuesta de
plano de acceso al PTAR del sector de pasto grande.
 Con fecha 26 de agosto del 2021 mediante CARTA N' 22-2021-ECA-GM MDCHIP,
Asunto: Se solicita mayor información de la obra, para la evaluación y atención de la
aprobación de no intervención de trabajos en las calles pavimentadas con antigüedad de 5
años, calle Almudena y calle panamericana, la misma que es comunicado por la supervisión
de obra hacia el contratista mediante CARTA Nº 094-2021/RAN-SOJA&R CG. SAC de
fecha 28/08/2021.
 La contratista presenta la CARTA N° 080-2021 JAGUI-CHA, con fecha de setiembre del
2021 de Asunto, CONSULTAS SOBRE EJECUCION DE LOS 2 PTAR(s) (PTAR
SECTOR CHALLABAMBA: La napa freática elevada que mide a 0.80m del terreno de la
rasante, al ejecutar con los planos del expediente técnico todas las estructuras estaría
sumergida bajo agua porque se necesita una diferencia entre el ingreso de alcantarillado
hasta la salida de agua tratada hacia el rio de H=3.31m EN ÉPOCAS DE LLUVIA Y PTAR
PASTO GRANDE: No existe la disponibilidad de terreno por los propiedades colindantes al
nuevo terreno de dicho PTAR, siendo 02 propietarios Sr. Paulino Quispe Quispe y Sr.
Justino Acuña, lo cual pone en peligro is construcción de dicho PTAR si en caso estos
propietarios no ceden sus terreno para el ingreso de la linea de alcantarillado)
 La contratista presenta la CARTA Nº 095-2021-JAGUI-CHA, con fecha 30 de setiembre
del 2021 de Asunto: LOS 2 PTAR(S) SON INVIABLE POR EXISTIR RIESGO (PTAR
CHALLABAMBA SU DESCARGA DE AGUAS SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL
RIO AH=-3.31m EN ÉPOCAS DE LLUVIA Y LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE

TERRENO DE LA RED EMISORA INGRESO AL PTAR DE PASTO GRANDE).
 Con fecha 25 de octubre del 2021 mediante CARTA N 045-2021-GM- MDCH/P, Asunto:
Notificación de Resolución de Gerencia Municipal N° 0126- 2021-GM-MDCH/P
(fecha22/10/2021), sobre aprobación de sustitución de Profesional Supervisor de la Obra
Tratamiento de la Capital de Challabamba, distrito de Challabamba - Paucartambo -
Cusco", Resuelve- AUTORIZAR, la SUSTITUCION DEL PROFESIONAL-
SUPERVISOR DE OBRA, solicitada por la empresa Supervisor A&R Consultores
Generales SAC, debido a la renuncia del personal supervisor de obra saliente Ing. RUBEN
SAMUEL ABARCA NEHMAD, quien será sustituido por el Ing. JESÚS OSWALDO
REYES TIPISMANA
 Con fecha 11 de Noviembre del 2021, con RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N°0137-2021-GM-MDCHIP, la Municipalidad Distrital de Challabembe emite su
pronunciamiento DECLARANDO IMPROCEDENTE, a la solicitud presentada por la
empresa contratista JAGUI S.A.C. sobre la AMPLIACION DE PLAZO N°02, por un
periodo de cincuenta cinco (55) dias calendarios del contrato N°06-2020-MDCH.
N°0136-2021-GM-MDCHIP, la Municipalidad Distrital de Challabamba emite su
periodo de dos (02) dias calendarios del contrato N°06-2020- MDCH
N°0136-2021-GM-MDCH/P, la Municipalidad Distrital de Challebamba emite su
empresa contratista JAGUI SA.C, sobre la AMPLIACION DE PLAZO N°03, por un
periodo de cincuenta y Siete (57) dias calendarios del contrato N°06-2020-MDCH.
N 0140-2021-GM-MDCH/P, la Municipalidad Distrital de Challabamba emite su
empresa contratista JAGUI S.A.C, sobre la AMPLIACION DE PLAZO N°04, por un
periodo de sesenta y ocho (68) dias calendarios del contrato N°06-2020-MDCH.
N°0141-2021-GM-MDCH/P, la Municipalidad Distrital de Challabamba emite su
período de Cincuenta y un (51) dias calendarios del contrato N°06-2020-MDCH.
 Con fecha 07 de Diciembre del 2021, con RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
pronunciamiento DECLARANDO PROCEDENTE, a la solicitud presentada por la
periodo de Treinta y cuatro (34) dias calendarios del contrato N°06-2020-MDCH.
 Se firma el ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO Nº 03 de fecha 08/12/2021 por un
periodo de 30 dias, teniendo como objeto del acta lo siguiente: Se produce el evento no
atribuible ni a la Entidad ni al Contratista problema social, los propietarios de los predios
están retirando las tuberías instaladas y no permiten la continuidad de la ejecución de la

linea de conducción, por lo que se suspende el plazo de ejecución de obra hasta la
culminación de dicho evento amparado en articulo N° 142.7 del RLCE.
 Con fecha 09 de diciembre del 2021, con RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
periodo de Treinta y seis (36) días calendarios del contrato N°06-2020-MDCH.
 Mediante carta N° 001-2022-GHL-GM-MDCH/P con fecha 03 de enero del 2021, la

municipalidad solicita a la contratista JAGUI SAC el informe referente al cumplimiento de
los acuerdos establecidos en el acta de suspensión de plazo firmada el 08 de diciembre del
2021.
 Mediante CARTA N° 0001-2022-JAGUI-CHA, la contratista JAGUI SAC. presenta el
informe referente al cumplimiento de los acuerdos establecidos en el acta de suspensión de
plazo firmada el 08 de diciembre del 2021.
 Con fecha 07 de enero del 2022 la entidad MUNICIPALIDAD distrital de Challabamba y la
contratista JAGUI SAC, firman el Acta de Suspensión De Plazo No 04 de la obra
por un periodo de 60 días (desde el 08/01/2022 al 08/03/2022).
 Mediante CARTA N° 012-2022-JAGUI-CHA de fecha 01/03/2022, la contratista JAGUI
SAC. presenta el informe referente al cumplimiento de los acuerdos establecidos en las
ACTAS DE SUSPENSIÓN DE PLAZO firmadas el 08 de diciembre del 2021 y el 07 de
enero del 2022, se comunica que se ha visto por conveniente y necesario continuar con la
suspensión de plazo; solicitando para ello un periodo de 60 días más, toda vez que el
contratista está evidenciando que aún persiste el problema social (problema referido a que
los propietarios se niegan a dar disponibilidad para instalar la tubería de la línea de
conducción en sus terrenos).
 Con fecha 07 de marzo del 2022 la entidad MUNICIPALIDAD distrital de Challabamba y
la contratista JAGUI SAC, firman el Acta de suspensión de plazo N° 05 de la obra
por un periodo de 60 días (desde el 09/03/2022 al 07/05/2022).
 Mediante CARTA N°020-2022-JAGUI-CHA, la contratista JAGUI SAC. presenta el
informe referente al cumplimiento de los acuerdos establecidos en las ACTAS DE
SUSPENSIÓN DE PLAZO N°05 firmadas el 07 de marzo del 2022, se comunica que
continua con la causal que dio origen a la suspensión de plazo.
 Mediante CARTA N°026-A-2022-GM-MDCH/P de fecha 02/05/2022 la Entidad comunica
al contratista JAGUI SAC, Fecha de Reinicio de obra según el informe N°449- A-APQC-
2022-G IDUR-MDCH, emitido por el Área de infraestructura y Desarrollo Urbano Rural,
donde se indica que el contratista deberá tomar las acciones necesarias para el reinicio de
obra.
 Mediante la CARTA N°021-2022-JAGUI-CHA de fecha 02/05/2022 la contratista JAGUI

SAC indica a la entidad que toma de conocimiento el REINICIO DE OBRA, teniendo
como fecha de reinicio de plaza el 08 de mayo del 2022
 Con fecha 25 de mayo del 2022; se aprueba la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 09 por la no
disponibilidad de los terrenos para la ejecución de la línea de conducción originado por
problemas sociales por 24 días calendario, con Resolución de Gerencia Municipal N°01 l 7-
2022-GM-MDCH/P
 Con fecha 26 de mayo del 2022 la entidad MUNICIPALIDAD distrital de Challabamba y la
contratista JAGUJ SAC, firman el ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 06 de la obra
Tratamiento de la capital de Challabamba, distrito de Challabamba- Paucartarnbo - Cusco",
por un periodo de 60 días, tiempo que comprende desde el periodo del (27/05/2022 al
25/07/2022).
 Con fecha 20 de julio del 2022 el área de gerencia y desarrollo urbano presenta el
INFORME N° 970-A-APQC-2022-GIDUR-MDCH, referente al estado actual de la no
disponibilidad de los terrenos por problemas sociales, de igual forma se describe todos los
actuados que se realizaron, indicando que continúan los problemas sociales, los cuales
siguen afectando la no continuidad de los trabajos para la ejecución de obra
 Con fecha 25 de julio del 2022 la entidad MUNICIPALIDAD distrital de Challabamba y la
contratista JAGUI SAC, firman el ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 07 de la obra
por un periodo de 60 días, tiempo que comprende desde el (26/07/2022 al 23/09/2022).
 Con fecha 19 de septiembre del 2022 el área de Gerencia y Desarrollo Urbano presenta el
INFORME N°1381-APQC-2022-GIDUR-MDCH, referente al estado actual de la no
disponibilidad de los terrenos por problemas sociales, de igual forma se describe todos los
actuados que se realizaron, indicando que continúan los problemas sociales, los cuales
siguen afectando la no continuidad de los trabajos para la ejecución de la obra, por lo que,
se recomienda se continúe con la ampliación de la suspensión de la obra.
 Con fecha 23 de septiembre del 2022, la entidad MUNICIPALIDAD distrital de
Challabamba y la contratista JAGUI SAC, firman el ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
N°08 de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado
y Planta de Tratamiento de la capital de Challabamba, distrito de Challabamba -
Paucartambo - Cusco", por un periodo de 60 días, tiempo que comprende desde el
(24/09/2022 al 22/11/2022).
 Con fecha 22 de noviembre del 2022, la entidad MUNICIPALIDAD distrital de
Challabamba y la contratista JAGUI SAC, firman el ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
N°09 de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado
y Planta de Tratamiento de la capital de Challabamba, distrito de Challabamba-
Paucartambo - Cusco", por un periodo de 60 días, tiempo que comprende desde el
(23/11/2022 al 21/01/2023).
 Con fecha 17 de enero del 2023 el área legal de la entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHALLABAMBA presenta el INFORME LEGAL N°001-2023- AJE/MDCH, referente
al contrato de obra N°006-2020-MDCH/PP y ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO N°09

de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Planta de Tratamiento de la capital de Challabamba, distrito de Challabamba - Paucartambo
- Cusco; suspensión generada por la no disponibilidad de los terrenos debido a problemas
sociales; concluyendo en recomendar que se continúe con la ampliación de la
SUSPENSIÓN DE LA OBRA
 Con fecha 21 de enero del 2023, la entidad MUNICIPALIDAD distrital de Challabamba y
la contratista JAGUI SAC, firman el ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO N°10 de la obra
Tratamiento de la capital de Challabamba, distrito de Challabamba- Paucartambo - Cusco",
por un periodo de 30 días, tiempo que comprende desde el (22/01/2023 al 20/02/2023),
teniendo como causal una vez más la no disponibilidad de los terrenos generados por
problemas sociales.
 Mediente CARTA NOTARIAL N° 001 de fecha 22 de febrero del 2023, la empresa JAGUI
SAC, comunica decisión de DAR POR RESUELTO el contrato de obra (celebrado el 26 de
noviembre de 2020) derivado del proceso de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-
2020-MDCH, Primera convocatoria, cuyo objeto fue la ejecución de la obra
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE
CHALLABAMBA – PAUCARTAMBO – CUSCO.
 Mediante NOTIFICACION N° 0004-2024 (EXP. 017/2023/RIGION CUSCO), de fecha
decepcionada 16 de enero del 2024, la empresa ejecutora JAGUI SAC desiste del proceso
arbitral
 Mediante INFORME N° 0009-2024-MDCH-PPM, de fecha 23 de febrero del 2024 en el
cual la procuradora de la MDCH, remite el expediente conciliatorio a la empresa JAGUI.
ESTADO SITUACIONAL
CAPTACION 01 (AKANAKU)
Ubicada en el Sector de Akanaku situado a 12 km del distrito de Challabamba.
 Se encontró una captación con bocatoma, la captación se encuentra sin operatividad, se ha podido verificar
agua estancada en la captación, la estructura se encuentra a punto de deteriorarse y elementos metálicos
como la tapa con inicio de corrosión.
 Por otra parte, la línea de conducción no se ha ejecutado como se indica en el expediente tal como se observa
en la imagen de arriba en color verde
 La línea de conducción cambio de rumbo tal como se muestra en la línea roja de la imagen de arriba.
 El caudal verificado de la captación de la línea roja fue de 10.91 lt/seg
 Se ha podido encontrar zanjas excavadas que dan indicio a que ya se ha instalado la tubería en la línea de
conducción (línea roja)
CAPTACION 2 (QUELLOCCASA I )
Se verifica que la ubicación de la captación Nº 04 del Expediente Técnico según coordenadas asignadas no se encontró
en el lugar indicado.
Una descripción de una captación seca, en la cual no se ha realizado ningún trabajo, A pesar de la falta de agua, no se
observan signos de que se haya realizado ningún trabajo reciente para intentar rehabilitar la captación o encontrar
nuevas fuentes de agua.
CAPTACION 03 (QUELLOCCASA II )
La captación se encuentra en estado regular pero repleta de maleza a pesar de la presencia abrumadora de la maleza, la
captación aún se encuentra en uso ampliar, lo que sugiere que se ha encontrado una forma de manejar la vegetación
invasiva para mantener la funcionalidad del sistema de captación de agua. Se pueden distinguir claros senderos y áreas
despejadas donde se ha intervenido para garantizar el acceso y la operatividad de la captación.
CAPTACION 04 (QARIAQRIYOC )
Se verifica que la ubicación de la captación Nº 04 del Expediente Técnico según coordenadas asignadas no se
encontró en el lugar indicado.
Punto donde se realizó la inspección.
Sin embargo, es necesario precisar que
realizada la inspección 300m alrededor de la
coordenada indicadas se halló un ojo de agua
el cual presenta goteo constante, lo cual no
cumple con los requerimientos el proyecto,
por otro lado, se podría inferir que el ojo de
agua encontrado seria producto de las lluvias
de temporada. Así mimo señalar que en la
actualidad este ojo de agua está siendo
utilizada por los vecinos colindantes, para la
siembra de maíz y árboles frutales tierras
abajo las mimas que se muestran en las
evidencias fotográficas.
Se verifica en las imágenes (Ojo de agua encontrado acumulación de agua por goteo)
Respecto a la línea de conducción no se halló rastros de tuberías instaladas ni excavaciones por donde se haya
instalado las tuberías se hizo la consulta a los vecinos que vive por la zona ellos manifiestan que no hay tuberías
instaladas.
CAPTACION 05 (HUAYLLACCATA II)

Actualmente está captación de manantial tipo ladera de concreto armado, de dimensiones tal cual se muestra en la
siguiente figura y con alas/laterales de encausamiento. La estructura presenta una tapa de metálica, bisagras muestran
y accesorios que se encuentran en regular estado de conservación debido a la oxidación de sus componentes
metálicos. Con el paso de los años, esta estructura se ha venido deteriorando presentando ya filtraciones,
CAPTACION 06 (HUAYLLACCATA 1)
Actualmente está captación de manantial tipo ladera de concreto armado, de dimensiones tal cual se muestra en la siguiente figura y
con alas de encausamiento. La estructura presenta una tapa de metálica, bisagras muestran y accesorios que se encuentran en
regular estado de conservación debido a la oxidación de sus componentes metálicos. Con el paso de los años, esta estructura se ha
venido deteriorando presentando ya filtraciones,
CAPTACION 07 (HUAYLLACCATA III )

Actualmente está captación de manantial tipo ladera de concreto armado, de dimensiones tal cual se muestra en la
siguiente figura y con alas de encausamiento. La estructura presenta una tapa de metálica, bisagras muestran y
accesorios que se encuentran en buen estado de conservación debido a los mantenimientos de sus componentes
metálicos.
 cámara de reunión, estado malogrado se recomienda demolición cambio
 línea de condición 1 ½” lo cual es diámetro inferior al existente de 2” se reduce la dimensión de tubería
ESTADO SITUACIONAL DE LOS RESERVORIOS
RESERVORIO DE 30 m3 (pasto grande)

Por lo cual, para la aceptación, rechazo, y/o correcciones de esta estructura es necesario realizar prueba hidráulica en
reservorio. A fin de verificar que la estructura se encuentra adecuadamente construido para los fines que fue
diseñado.
SEGÚN LA VISITA A CAMPO.
 Se verifico concreto en base, muro y tapa.
 Falta desencofrar la tapa de concreto de interior de reservorio
 Se encuentra tarrajeado en el interior y el exterior (el tarrajeo con impermeabilizante no se pudo verificar
mediante inspección visual)
 El piso interior no se encuentra acabado
 No se encuentra instalado los accesorios en el interior ni exterior, solamente se visualiza colocado los tubos
colocados en muros y la base.
RESERVORIO DE 60 m3 (Challabamba)
Se ha realizado una inspección detallada del reservorio y se han identificado varios aspectos que necesitan ser
mejorados o completados.
Falta desencofrar la tapa de concreto en el interior del reservorio, lo que sugiere que este paso aún está pendiente de
completarse.
Se observa que tanto el interior como el exterior del reservorio han sido tarrajeados. Sin embargo, no se ha podido
verificar visualmente si se aplicó un impermeabilizante en el tarrajeo, lo que es crucial para prevenir filtraciones de
agua.
En cuanto a los accesorios, no se han instalado ni en el interior ni en el exterior del reservorio, excepto por los tubos
colocados en los muros y la base. Esto implica que aún falta completar la instalación de elementos como válvulas,
dispositivos de control de nivel u otros accesorios necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema.
En resumen, aunque la construcción del reservorio ha progresado en varios aspectos, todavía quedan tareas
pendientes por completar para garantizar su funcionalidad, durabilidad y seguridad a largo plazo. Es fundamental
abordar estos puntos pendientes antes de poner en servicio el reservorio para asegurar su eficacia en el
almacenamiento y distribución de agua.
ESTADO SITUACIONAL DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOCIMICILARIAS
ESTADO SITUACIONAL DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES

DOCIMICILARIAS
Actualmente, el sistema de alcantarillado no es fácilmente verificable debido al paso del tiempo, lo que ha ocasionado
que las instalaciones de la red de alcantarillado no sean evidentes a lo largo del recorrido de las calles. Esto es
especialmente notable en las calles, como se puede apreciar en las fotografías adjuntas.
Actualmente, el sistema de distribución y conexión domiciliaria cuenta con tuberías de 2" ya instaladas, lo que permite
su recorrido y verificación sin dificultad. Además, se ha previsto la rotura y reposición del pavimento rígido en caso de
ser necesario para llevar a cabo cualquier reparación o mantenimiento requerido
SE ADJUNTA:
 CALENDARIO DE OBRA VALORIIZADO

 CD-EXPEDIENTE TECNICO
 CD-VALORIZACION 11

Informe Tecnico N° 545 Final 22222

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Informe Tecnico N° 545 Final 22222

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Informe Tecnico N° 545 Final 22222

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO

INFORME TECNICO N° 0545-2024-MDCH/GIDRUC/JCIH

DE : ING. JUAN CARLOS INCA HUACASI.

ASUNTO : REMITO RESPUESTA AL DOCUMENTO DE REFERENCI

FECHA : Challabamba, 12 de marzo de 2023.

Mediante informe N° 243-2024-OCI/MPP, de fecha 06 de marzo del 2023, el órgano de control

RESIDENTE : ING. JOSE L. IPARRAGUIRRE ROSAS

 Con fecha 22 del 2018, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA,

urbano rural de la Municipalidad Distrital de Challabamba mediante Informe N° 0173-

RIO AH=-3.31m EN ÉPOCAS DE LLUVIA Y LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE

están retirando las tuberías instaladas y no permiten la continuidad de la ejecución de la

 Mediante carta N° 001-2022-GHL-GM-MDCH/P con fecha 03 de enero del 2021, la

 Mediante la CARTA N°021-2022-JAGUI-CHA de fecha 02/05/2022 la contratista JAGUI

al contrato de obra N°006-2020-MDCH/PP y ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO N°09

CAPTACION 05 (HUAYLLACCATA II)

CAPTACION 07 (HUAYLLACCATA III )

ESTADO SITUACIONAL DE LOS RESERVORIOS

RESERVORIO DE 30 m3 (pasto grande)

ESTADO SITUACIONAL DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOCIMICILARIAS

ESTADO SITUACIONAL DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES

 CALENDARIO DE OBRA VALORIIZADO

También podría gustarte