Licitación Pública Internacional No. LO-09-644-009000966-T-36-2023 Obra PU Mecanismo de Evaluación Por Puntos

Descargar como odt, pdf o txt
Descargar como odt, pdf o txt
Está en la página 1de 41

Licitación Pública Internacional

No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE


TRATADOS QUE CONTIENE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PARA LA
EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES POR EL MECANISMO DE PUNTOS

LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES EN FORMA MIXTA, TANTO POR
ESCRITO DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN EL
LUGAR, FECHA Y HORA QUE SEÑALE LA CONVOCATORIA, COMO DE MANERA
ELECTRÓNICA.

DATOS GENERALES

1.- CONVOCANTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES


DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, A 11 DE JULIO DE 2023.

2. CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO: LO-09-644-


009000966-T-36-2023, BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS (T- MEC; TLC México - Israel;
TLC México - AELC; TLCUE; TLC México - Japón; TLC México - Chile; Alianza del Pacífico y TIPAT),
cuya obtención será gratuita.

3.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: “Modernización para ampliar el cuerpo


existente de 7.0 m a 12.0 m de ancho de corona del km 292+000 al km 293+600 y de 7.0 m a 18 m del
293+600 al 299+000, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentos,
obras complementarias, obras inducidas y señalamiento, tramo: Cd. Valles - Tamazunchale, Carretera:
Portezuelo - Cd. Valles, en el Estado de San Luis Potosí.

FECHA DE FECHA VISITA DE FECHA JUNTA DE FECHA RECEPCION Y


PUBLICACIÓN EN OBRA ACLARACIONES APERTURA DE
COMPRANET PROPOSICIONES
11 de julio de 2023 25 de julio de 2023 a las 27 de julio de 2023, a las 3 de agosto de 2023, a las
10:00 horas 11:00 horas 11:00 horas

4.- La información necesaria para que los licitantes integren sus propuestas técnica y económica, que no está
en el Sistema CompraNet, estará a disposición de los interesados en las oficinas de LA CONVOCANTE
ubicadas en Av. Industrias esquina con el Eje 106, S/N, Zona Industrial, C.P. 78395, San Luis
Potosí, S.L.P., en el Departamento de Contratos y Estimaciones a partir de la publicación de la
convocatoria en el Sistema CompraNet, y hasta el sexto día previo al de la presentación y
apertura de proposiciones, y corresponde a la siguiente:

 Proyecto de Obra.

Bases a las que se sujetará la Licitación Pública Internacional LO-09-644-009000966-T-36-2023, relativa a:


“Modernización para ampliar el cuerpo existente de 7.0 m a 12.0 m de ancho de corona del km 292+000 al
km 293+600 y de 7.0 m a 18 m del 293+600 al 299+000, mediante la construcción de terracerías, obras de
drenaje, estructuras, pavimentos, obras complementarias, obras inducidas y señalamiento, tramo: Cd. Valles
- Tamazunchale, Carretera: Portezuelo - Cd. Valles, en el Estado de San Luis Potosí.

Se entenderá por:

Página 1 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

LA LEY. - La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL REGLAMENTO. - El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LA SECRETARÍA. - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

LA SFP. - La Secretaría de la Función Pública

LA CONVOCATORIA. - Documento en el que se establecen las Bases en que se desarrollará el


procedimiento de contratación y que describe los requisitos de participación.

LA LICITACIÓN. - Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios
relacionados con las mismas.

EL LICITANTE. - La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de


invitación a cuando menos tres personas.

LA CONVOCANTE. - La Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de


contratación.

EL CONTRATISTA. - La persona que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las
mismas.

LA DEPENDENCIA. - La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

COMPRANET. - Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, a cargo de LA SECRETARÍA. Dicho Sistema es de consulta gratuita y
constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento de contratación.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO. - El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una
obra.

PROYECTO EJECUTIVO. - El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos


arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e
información suficientes para que esta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERÍA. - El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y


descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y
detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES. - Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO. - El que LA SECRETARÍA comunica a LA DEPENDENCIA en el


calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

SOBRE CERRADO. - Cualquier medio que contenga la proposición de EL LICITANTE, cuyo contenido
sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de LA LEY.

Página 2 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

EL SUPERINTENDENTE. - El representante de EL CONTRATISTA ante LA DEPENDENCIA para


cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los
trabajos.

NORMATIVA SCT. – Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y


Transportes.

CONTROL DE CALIDAD: Conjunto de actividades orientadas al cumplimiento de los requisitos de la


calidad establecidos en el proyecto. Dichas actividades comprenden principalmente el examen de los
resultados obtenidos de un proceso de producción, mediante mediciones, muestreo y pruebas, tanto de campo
como de laboratorio, que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra, de sus acabados,
de los materiales y de los equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas
con las especificadas en el proyecto, así como los análisis estadísticos de esos resultados, para decidir la
aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción se está
ejecutando correctamente, conforme al procedimiento de construcción o éste debe ser corregido.

Si la construcción o conservación se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva de


EL CONTRATISTA, como se establece en el Inciso D.4.5. De la Norma N•LEG•3, Ejecución de Obras, con
plena independencia jerárquica y administrativa respecto a EL SUPERINTENDENTE.

VERIFICACIÓN DE CALIDAD: Conjunto de actividades que permiten comprobar que los conceptos de
obra han cumplido con las especificaciones del proyecto; ratificar la aceptación, rechazo o corrección de cada
uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control de calidad. Dichas actividades
comprenden principalmente el muestreo, las pruebas y los análisis estadísticos de sus resultados junto con los
del control de calidad, conforme a lo indicado en el Inciso D.2.26. de la Norma N•LEG•4, Ejecución de
Supervisión de Obras de la NORMATIVA SCT.

Invariablemente la verificación de la calidad la realizará la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro
SCT que corresponda, ya sea con recursos propios o mediante un CONTRATISTA de Servicios que se
contrate para tal propósito, quien estará obligado a instalar, equipar y mantener en el campo, bajo su
responsabilidad y costo, los laboratorios que se requieran, con el adecuado y suficiente personal profesional y
técnico, conforme a lo que se establezca en el contrato respectivo.
PLAN DE CALIDAD (de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de la obra): Establece la
forma como EL CONTRATISTA, planifica, asegura y controla la calidad, define los procedimientos y los
documenta, y hace efectiva la implementación del Sistema de Control Calidad; con la finalidad de obtener una
obra de calidad que cumpla con las especificaciones técnicas, la NORMATIVA SCT y los estándares de
calidad establecidos para la obra.

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

PRIMERA. - En LA LICITACIÓN se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad


mexicana y extranjera de países con los que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre comercio con
capítulo de compras gubernamentales. (T-MEC; TLC México - Israel; TLC México - AELC; TLCUE; TLC
México - Japón; TLC México - Chile; Alianza del Pacífico y TIPAT).

EL LICITANTE deberá presentar los siguientes documentos:

I.Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. De acuerdo al
FORMATO 01.
Página 3 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

II. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los
supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA LEY. De acuerdo al FORMATO 02.

III. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas
que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos
y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y
51, fracción VII, segundo párrafo de LA LEY. De acuerdo al FORMATO 03.

IV.Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a
través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA
DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con
relación a los demás participantes. De acuerdo al FORMATO 04.

V. Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en
su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO,
mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el así
manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones.
FORMATO LIBRE.

Las notificaciones a LOS LICITANTES respecto de los actos del procedimiento de contratación se
realizarán a través de COMPRANET.

Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar a LA CONVOCANTE dicha
dirección electrónica.

VI.Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, FORMATO LIBRE. Mismo que contendrá
lo siguiente:

a). - De EL LICITANTE:

De nacionalidad mexicana:

Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la
empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones,
con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios.

b). - Del representante legal de EL LICITANTE:

Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su
identificación oficial.

VII. Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar
para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a). -Tratándose de persona moral:

Página 4 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

1. Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas


en el Registro Público correspondiente.

3. Cédula de identificación fiscal.

4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración


(debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente).

5. Identificación oficial de los representantes legales.

6. En su caso, convenio de proposición conjunta.

7. Así mismo, previo a la firma del contrato, deberá presentar documento vigente expedido
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se emita la opinión positiva de
cumplimiento de obligaciones de Seguridad Social, con base en el Acuerdo por el que se
modifica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha
03 de febrero de 2016.

b). -Tratándose de persona física:

1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización


respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite
tener su domicilio legal en el territorio nacional.
2. Cédula de identificación fiscal.

En ambos casos, estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos
legales necesarios.
Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de
costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de
Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia
de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11
posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

VIII. Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en
forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio de
proposición conjunta a que se refiere el artículo 47 de EL REGLAMENTO. La presentación de los
documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante
común.

1. Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición,
las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable
el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,


señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia
legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de
los socios que aparezcan en éstas.
Página 5 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando,
en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para


atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública.

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los
demás integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato,
en caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá


señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta fracción
se incluirá en los documentos de la propuesta técnica.

En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para
este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada
electrónicamente por los medios de identificación electrónica autorizados por LA SFP.

PROCESO DE LICITACIÓN

SEGUNDA. - La junta de aclaraciones de LA CONVOCATORIA se llevará a cabo el día 27 de julio del


2023 a las 11:00 horas, en el Salón de Actos de la Dirección General del Centro SCT San Luis Potosí,
ubicadas en Av. Industrias esquina con el Eje 106, S/N, Zona Industrial, C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P.
mismo que traslada a un espacio abierto del Centro SCT San Luis Potosí, Se levantará el acta de la(s)
junta(s) de aclaraciones la cual será firmada por LOS LICITANTES que hubieren asistido, sin que la falta de
la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará copia a dichos asistentes.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en LA CONVOCATORIA,
deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en LA LICITACIÓN, por si o en
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso,
del representante conforme a lo previsto en la fracción VI del artículo 61 de EL REGLAMENTO. Las
personas que hayan presentado el escrito anteriormente citado, serán consideradas LICITANTES y tendrán
derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con LA
CONVOCATORIA.

En el caso de que dos o más personas se agrupen para presentar una proposición, cualquiera de los integrantes
de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de
aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

Si el escrito señalado en párrafo anterior no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la


persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de LA
LEY.

LOS LICITANTES que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en LA CONVOCATORIA,
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso,
del representante.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones, o enviarse a
través de COMPRANET, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que
se vaya a realizar la citada junta.
Página 6 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

No se acepta en este procedimiento de licitación, el envío de preguntas para juntas de aclaraciones ni la


presentación de proposiciones a través del servicio postal, mensajería o por correo electrónico.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, no serán
contestadas por LA CONVOCANTE por resultar extemporáneas y se integrarán al expediente respectivo. En
dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una
ulterior junta, LA CONVOCANTE tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen, ya sea de manera
personal o por COMPRANET, en ambos casos. EL LICITANTE deberá utilizar el FORMATO JA
establecido para tal efecto, de no utilizarlo LA CONVOCANTE podrá desechar las solicitudes de aclaración.

La asistencia de los interesados a la(s) junta(s) de aclaraciones es optativa. Cualquier modificación en LA


CONVOCATORIA, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la misma
y deberá ser considerada por LOS LICITANTES en la elaboración de su proposición.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en las
oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones de LA CONVOCANTE, ubicada en Av.
Industrias esquina con el Eje 106, S/N, Zona Industrial, C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P. y en horario
de 9:00 a 14:00 en días hábiles, el acta estará visible durante cinco días hábiles, a partir de su emisión.

Asimismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su


notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la
notificación personal.

REVISIÓN PRELIMINAR

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratación LA DEPENDENCIA, a solicitud de EL


LICITANTE, efectuará una revisión preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los
interesados, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de acuerdo con lo
establecido al respecto en EL REGLAMENTO.

Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentar en las oficinas del Departamento de Contratos
y Estimaciones de LA CONVOCANTE, ubicada en Av. Industrias esquina con el Eje 106, S/N, Zona
Industrial, C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P. y en horario de 9:00 a 14:00 en días hábiles, solicitud de
la revisión preliminar que requieran. Dicha revisión podrá efectuarse hasta el sexto día hábil previo a la fecha
de presentación y apertura de proposiciones establecida en LA CONVOCATORIA.

REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS

Conforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de LA LEY y 43, cuarto párrafo de EL REGLAMENTO, LA
SFP a través de COMPRANET contará, en los términos de EL REGLAMENTO, con un registro único de
CONTRATISTAS, el cual los clasificará de acuerdo a la información que proporcionen, entre otros aspectos,
por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica y financiera, e
historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1
de LA LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.

Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se
trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Página 7 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de CONTRATISTAS, sin
que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO, el registro único de


CONTRATISTAS se integrará con la información que proporcionen los CONTRATISTAS, así como con
aquélla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de LA LEY, derivada
de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a LA LEY.

Los CONTRATISTAS solicitarán su inscripción en el registro único de CONTRATISTAS a LA


DEPENDENCIA, la cual, previa validación de la información presentada por EL CONTRATISTA a través de
la documentación respectiva que proporcione, llevarán a cabo la inscripción correspondiente. LA
DEPENDENCIA podrá inscribir en dicho registro a los CONTRATISTAS cuando advierta que éstos no se
encuentran inscritos; asimismo, LA SFP podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y
que sea materia del mismo.

La información contenida en el registro único de CONTRATISTAS tiene como propósito, entre otros,
facilitar los procedimientos de contratación de LA DEPENDENCIA, sin perjuicio de la presentación de los
documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de LA LEY, de EL
REGLAMENTO y demás disposiciones aplicables.

El registro único de CONTRATISTAS será diseñado y administrado por LA SFP y contendrá cuando menos
lo establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO.

De igual forma, se les comunica a LOS LICITANTES que en ningún caso se les impedirá el acceso a quienes
no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que LOS LICITANTES interesados podrán presentar sus
proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en calidad de
observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma
en los mismos.

Los LICITANTES podrán presentar sus proposiciones por medios electrónicos a través del sistema
CompraNet y durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el lugar, fecha y hora
señalada en la CONVOCATORIA.

NO se aceptará en este procedimiento de licitación, la presentación de proposiciones a través del


servicio postal o mensajería.

I). -PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

La presentación y apertura de proposiciones será el día 03 de agosto de 2023 a las 11:00 horas en el Salón
de Actos de la Dirección General del Centro SCT San Luis Potosí, ubicado en Av. Industrias esquina con
el Eje 106, S/N, Zona Industrial, C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P. mismo que traslada a un espacio
abierto del Centro SCT San Luis Potosí. en presencia de los interesados que asistan al acto y, en su caso,
del representante de LA SFP. LOS LICITANTES deberán entregar el sobre que contenga la proposición en la
forma y medio(s) que prevé LA CONVOCATORIA, completamente cerrado y claramente identificado en su
parte exterior que contenga la propuesta técnica y la propuesta económica, integradas en la forma que prevé la
BASE DÉCIMA TERCERA. La documentación distinta a dichas proposiciones podrá entregarse dentro o
fuera de dicho sobre a elección de EL LICITANTE. Se procederá a la apertura de las proposiciones haciendo
constar la documentación presentada por LOS LICITANTES, sin entrar a su análisis técnico, legal o
Página 8 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

administrativo; la documentación se recibirá para su posterior evaluación, por lo que no se desechará ninguna
de las proposiciones recibidas en este acto.

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá
el acceso a ningún LICITANTE ni observador, o servidor público ajeno al acto.

La presentación de proposiciones por parte de LOS LICITANTES deberá estar completa, uniforme y
ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por LA CONVOCANTE.
En caso de que EL LICITANTE presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los
elementos requeridos por LA CONVOCANTE.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello, cuando menos en la
última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Será causal de descalificación si no
se firma autógrafamente en cada una de sus hojas, el catálogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA
E-7 y los programas solicitados, así como los documentos que así se requieran en LA CONVOCATORIA.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en
todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las
propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE.

La documentación que se requiere sea firmada por EL LICITANTE en cada una de sus hojas corresponde:

a) El Catálogo de Conceptos o Presupuesto de Obra FORMA E-7;


b) Carta Proposición FORMATO 07;
c) Los Programas Solicitados en la BASE DÉCIMA TERCERA de LA CONVOCATORIA;
d) Los Análisis Detallados de los Precios Unitarios y los Básicos que los conformen, así como,
e) Los escritos firmados bajo protesta de decir verdad.

EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la


totalidad de la documentación que integre su proposición.

LOS LICITANTES que hayan asistido al acto de presentación y apertura de proposiciones, elegirán a uno de
ellos para que, en forma conjunta con el servidor público designado por LA DEPENDENCIA para presidir el
acto, rubricarán la Carta Proposición (FORMATO 07) y, el Catálogo de Conceptos o Presupuesto de Obra
(FORMA E-7) y el servidor público que preside el acto dará lectura al importe total de cada una de las
proposiciones presentadas.

EL LICITANTE presentará al inicio de los documentos que contenga su proposición, la relación cuantitativa
de la documentación que presenta en su proposición FORMATO RCD.

Los LICITANTES sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación. Iniciado el
acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha, hora y lugar previsto en LA CONVOCATORIA,
las proposiciones ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por LOS LICITANTES y se
considerarán vigentes dentro del procedimiento hasta la conclusión del mismo.

Se levantará el acta respectiva conforme a lo previsto en los artículos 37 de LA LEY y 62 de EL


REGLAMENTO, en la que se hará constar el importe total de cada proposición; el acta se firmará por los
asistentes, la falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos. Se señalará en el acta
el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de LA LICITACIÓN y se proporcionará copia de la
misma a los asistentes.

Página 9 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en las
oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones ubicadas en Av. Industrias esquina con el Eje
106, S/N, Zona Industrial, C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P., el acta estará visible durante cinco días
hábiles, a partir de su emisión.

Asimismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su


notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la
notificación personal.

II). -FALLO

En el lugar, día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el
fallo, en presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al
acto entregándose copia del mismo, y se levantará el acta respectiva, en los términos de los artículos 39 de LA
LEY y 68 de EL REGLAMENTO, el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún LICITANTE
no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE
ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposición o la declaración de que LA
LICITACIÓN ha quedado desierta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Así también, se
proporcionará copia del acta a los asistentes al acto, dicha acta surte los efectos de notificación en forma para
el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en las
oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones ubicadas en Av. Industrias esquina con el Eje
106, S/N, Zona Industrial, C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P., el acta estará visible durante cinco días
hábiles, a partir de su emisión.

Asimismo, LA CONVOCANTE, difundirá un ejemplar de dicha acta y del fallo en COMPRANET para
efectos de notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a
la notificación personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto se les enviará por
correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en
COMPRANET. En caso de que EL LICITANTE no haya proporcionado una dirección de correo electrónico,
LA CONVOCANTE quedará eximida de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido.

Conforme a lo establecido en el artículo 74 de LA LEY, las proposiciones desechadas durante LA


LICITACIÓN podrán ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días
naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de LA LICITACIÓN, salvo que exista
alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso LA DEPENDENCIA las conservará hasta la total conclusión
de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos LA CONVOCANTE podrá, a
solicitud de EL LICITANTE el cual tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la
conclusión de los términos señalados para requerir su devolución, de no ser así LA CONVOCANTE podrá
proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 de EL
REGLAMENTO.

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas del Departamento de Contratos y
Estimaciones del Centro SCT San Luis Potosí, ubicadas en Av. Industrias esquina con el Eje 106, S/N,
Zona Industrial, C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P. en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa
entrega de la garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20 %) del monto del contrato, y de ser el
caso, por el cien por ciento (100%) del monto de los anticipos, en términos de los artículos 48 fracciones I
y II de LA LEY y 91 de EL REGLAMENTO.

Página 10 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

Para LA CONVOCATORIA de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 de EL


REGLAMENTO, LA DEPENDENCIA no tiene prevista la reducción del porcentaje de la garantía de
cumplimiento.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y
lugar previsto en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de quince días naturales siguientes al
de la notificación del fallo, se informará a LA SFP para que ésta dentro del ámbito de su competencia
determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de LA LEY, y LA
DEPENDENCIA podrá adjudicar el contrato a EL LICITANTE que haya presentado la siguiente proposición
solvente que le siga en puntaje y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación,
siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente haya resultado
ganadora, no sea superior de diez por ciento (10%), en términos de los artículos 47 de LA LEY y 74,
fracción V de EL REGLAMENTO.

IDIOMA Y MONEDA

TERCERA. - El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán,
será el peso mexicano.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

CUARTA.- Conforme a lo establecido en los artículos 38 de LA LEY y 63, fracción II de EL


REGLAMENTO, LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su
revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA
CONVOCATORIA y aplicará el mecanismo de puntos, conforme a lo establecido en el “MÉTODO DE
EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES POR EL MECANISMO DE PUNTOS FORMA MVP 01” y la
“MATRIZ BASE DE PUNTOS FORMA 01” que forman parte de LA CONVOCATORIA a LA
LICITACIÓN; los cuales contienen la calificación numérica que puede alcanzarse en los rubros y subrubros de
las propuestas técnica y económica que integran la proposición de cada uno de LOS LICITANTES y la forma
en que se deberá acreditar el cumplimiento de cada uno de los rubros y subrubros motivo de evaluación para
obtener la puntuación indicada en cada uno de ellos, conforme a lo previsto en los Lineamientos emitidos al
respecto por LA SFP.

El LICITANTE deberá obtener en su propuesta técnica un mínimo de 37.5 puntos de los 50 posibles para que
sea objeto de evaluación su propuesta económica y de no ser así, su proposición se determinara como
insolvente y será desechada, en términos de lo establecido en el primer párrafo de la fracción II del artículo
63 de EL REGLAMENTO y en los lineamientos emitidos por LA SFP.

LA CONVOCANTE en la aplicación de este Sistema de Evaluación de Proposiciones por el Mecanismo de


Puntos, podrá por economía procesal, solo evaluar aquellas proposiciones elegibles. Es decir, aquellas que
puedan numéricamente alcanzar o superar el puntaje total obtenido por la proposición que; en su aspecto
técnico haya obtenido al menos 37.5 puntos de los 50 posibles requeridos en LA CONVOCATORIA y
además en su aspecto económico, se le haya otorgado los 50 puntos posibles; las demás proposiciones
mayores en precio se consideraran inelegibles, lo cual se indicara en el fallo correspondiente. Lo anterior en
base a la consulta y respuesta emitida por LA SFP en el décimo párrafo del oficio No. UNCP/309/NC/0.-
1077/2010 de fecha 8 de diciembre de 2010.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, de entre
LOS LICITANTES, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de
evaluación establecidos en LA CONVOCATORIA, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas
por LA CONVOCANTE, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Página 11 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

En caso de empate entre los LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual
puntaje, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de LA LEY. Si no fuere factible
resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor de EL
LICITANTE que resulte ganador en un sorteo manual por insaculación que realizará LA CONVOCANTE en
el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de
cada LICITANTE empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto de EL LICITANTE ganador y,
posteriormente, los demás boletos de LOS LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se
determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará
a cabo previa invitación por escrito que realizará LA CONVOCANTE, a un representante del Órgano Interno
de Control, en adelante OIC y al Testigo Social cuando éste participe en el procedimiento de contratación,
levantándose el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el
acta respectiva de los LICITANTES e invitados, invalide el acto.

Las condiciones contenidas en LA CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas por LOS


LICITANTES no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a LOS
LICITANTES aclaraciones o información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones,
siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de la proposición, en su caso,
la comunicación se realizará de la forma siguiente:

a) Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificará en el domicilio que este haya señalado o
bien, a través de COMPRANET, caso en el que LA CONVOCANTE enviará un aviso a EL LICITANTE
en la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe
un requerimiento en dicho Sistema. Lo cual se hará constar en el acta de fallo.

b) A partir de la recepción del escrito, EL LICITANTE contará con un plazo de 3 días hábiles para
hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada por LA CONVOCANTE y
deberá ser entregada, en su caso, en horas y días hábiles. En caso de que EL LICITANTE no atienda, en
el tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la
duda o motivo de la solicitud, LA CONVOCANTE realizará la evaluación con la documentación
originalmente entregada en su proposición.
c) LA CONVOCANTE difundirá en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo
día en que sean recibidas.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

QUINTA. - EL LICITANTE deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera en la


o las categorías que siguen, mediante:

I.- CATEGORÍA(S) Y DEFINICIÓN:

1.-Construcción de carreteras (CMA):


a).-Nueva.- Son obras de infraestructura carretera en camino de trazo nuevo tipo A-2 (12 metros de ancho
de corona) como mínimo, que se construye en lo general de terracerías, obras de drenaje, subdrenaje,
pavimentación y obras marginales o,

b).-Modernización.- Son obras de infraestructura carretera en camino tipo A-2 (12 metros de ancho de
corona) como mínimo, en el que se mejora su alineamiento vertical y/o horizontal, modernizada en lo
general de terracerías, obras de drenaje, subdrenaje, pavimentación y obras marginales o,

Página 12 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

c.-).-Ampliación: Son obras de infraestructura carretera en camino tipo A-2 (12 metros de ancho de
corona) como mínimo, ampliado en su alineamiento horizontal en lo general mediante la construcción de
terracerías, obras de drenaje, subdrenaje, pavimentación y obras marginales o,

d).-Vialidades Urbanas.- Son obras de infraestructura vial urbana tales como una avenida o boulevard,
con un ancho de corona o arroyo vehicular de 12 metros como mínimo; ejecutadas en lo general mediante
la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación y obra inducida.

1.- Relación de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración
y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán, de los que presentará su currículum
con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de su cédula profesional, su domicilio y
teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado (Datos que
serán tratados conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública). De los profesionales técnicos propuestos
sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas,
complejidad y magnitud similares a los del objeto de LA LICITACIÓN.

El personal que será sujeto a evaluación y otorgamiento de puntaje para LA LICITACIÓN es el siguiente:

COMPETENCIA O DOMINIO DE
PERSONAL
No EXPERIENCIA SOLICITADA HABILIDAD EN HERRAMIENTAS
PROFESIONAL
TRABAJOS DE: DE:
Deberá demostrar mínimo 4 obras de  WORD
experiencia en obras similares en los  EXCEL
1 SUPERINTENDENTE últimos 10 años contados a partir de la INGENIERO CIVIL  POWER
publicación de la convocatoria en el POINT
sistema CompraNet.  AUTOCAD
Deberá demostrar mínimo 3 obras de  WORD
experiencia en obras similares en los  EXCEL
RESIDENTE DE INGENIERO CIVIL O
1
TERRACERIAS Y
últimos 10 años contados a partir de la  POWER
publicación de la convocatoria en el
ARQUITECTO.
PAVIMENTOS POINT
sistema CompraNet.  AUTOCAD
Deberá demostrar mínimo 3 obras  WORD
similares de experiencia en los últimos INGENIERO CIVIL,  EXCEL
RESIDENTE DE
1
ESTRUCTURAS
10 años contados a partir de la ARQUITECTO O  POWER
publicación de la convocatoria en el CARRERA AFÍN POINT
sistema CompraNet.  AUTOCAD
Deberá demostrar mínimo 2 obras de MINIMO PASANTE EN:
experiencia en el control de INGENIERO CIVIL,  WORD
AUX. DE  EXCEL
estimaciones y elaboración de ARQUITECTO.
SUPERINTENDENTE
1
(CAPTURA
generadores en los últimos 10 años  POWER
contados a partir de la publicación de POINT
ESTIMACIONES)
la convocatoria en el sistema  AUTOCAD
CompraNet.
Deberá demostrar su experiencia en el
control de calidad en cuando menos 3  WORD
JEFE DE CONTROL DE obras similares en los últimos 10 años  EXCEL
1 INGENIERO CIVIL
CALIDAD contados a partir de la publicación de  POWER
la convocatoria en el sistema POINT
CompraNet.
Deberá demostrar haber realizado
estudios o levantamientos  WORD
topográficos en cuando menos 3 INGENIERO CIVIL O  EXCEL
INGENIERO
1
TOPÓGRAFO
obras similares en los últimos 10 años INGENIERO.  POWER
contados a partir de la publicación de TOPÓGRAFO POINT
la convocatoria en el sistema  AUTOCAD
CompraNet.
Página 13 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

Deberá demostrar mínimo 3 obras de  WORD


experiencia en obras similares en los  EXCEL
INGENIERO CIVIL O
1 últimos 10 años contados a partir de la  POWER POINT
PROYECTISTA ARQUITECTO.
publicación de la convocatoria en el  AUTOCAD
sistema CompraNet.
Deberá demostrar haber realizado
estudios o levantamientos WORD
topográficos en cuando menos 3 EXCEL
TÉCNICO EN
1
SEGURIDAD
obras similares en los últimos 10 años INGENIERO CIVIL  POWER
contados a partir de la publicación de POINT
la convocatoria en el sistema AUTOCAD
CompraNet.
Deberá demostrar haber realizado  WORD
trabajos de impacto ambiental de  EXCEL
INGENIERO EN INGENIERO:
carreteras en los últimos 10 años
1 IMPACTO AMBIENTAL
contados a partir de la publicación de
AMBIENTAL, FORESTAL,  POWER
la convocatoria en el sistema CIVIL. O BIÓLOGO POINT
CompraNet.  AUTOCAD.
NOTA: Se consideran obras similares o de la misma naturaleza las siguientes:
 Construcción de carreteras (CMA)
Solamente estas categorías serán consideradas para evaluación y puntaje en esta CONVOCATORIA.

EL SUPERINTENDENTE deberá contar con la firma electrónica avanzada (FIEL) vigente y deberá
anexar a su currículum, copia simple del comprobante de inscripción para la firma electrónica avanzada
que emite LA SECRETARÍA, que será el único responsable del contrato, independientemente de existan
varios frentes de trabajo o subtramos en el mismo contrato.

EL PROYECTISTA elaborará las modificaciones del proyecto en caso de existir y hasta que se culmine
con la validación de la Dirección Ejecutiva de Proyectos de la Dirección General de Carreteras de la SICT.

El personal indicado es el que se considerará para efectos de evaluación y otorgamiento de puntos, en su


caso. Si una o más personas no cumplen con los requisitos solicitados o están comprometidos al mismo
tiempo en la ejecución de otros trabajos, el subrubro correspondiente tendrá una calificación de cero (0)
puntos.

El personal deberá haber participado en las actividades a realizar con un cargo igual o superior al que se
proponga para ocupar en los trabajos objeto de LA LICITACIÓN, de no ser así no será evaluado.

Adicional al personal sujeto de valoración para efectos de puntaje, EL LICITANTE deberá considerar en
su proposición, el personal profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecución en
tiempo y forma de los trabajos objeto de LA LICITACIÓN, conforme a las características, complejidad y
magnitud de los mismos.

Si la construcción de los trabajos (conforme a las obras y categorías solicitadas) se ejecutan por contrato, el
control de calidad es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, como se establece en el Inciso
D.4.5. De la Norma N•LEG•3, Ejecución de Obras, con plena independencia jerárquica y administrativa
respecto a EL SUPERINTENDENTE.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo, en dos o más licitaciones al mismo tiempo,
al resultar adjudicatario de la primera licitación automáticamente quedará descalificado de las siguientes,
independientemente de la etapa en que se encuentre el procedimiento de contratación.

2.- Relación de los contratos de trabajos similares a los de LA CONVOCATORIA de LA LICITACIÓN en


los que sea comprobable su participación, que haya celebrado tanto con la Administración Pública Federal,
Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica de EL
LICITANTE en este tipo de obras objeto de LA LICITACIÓN. Contendrá el nombre o denominación de la
Página 14 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importes
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según sea el caso.

En el caso de que EL LICITANTE presente Subcontratos, deberá también presentar copia del contrato marco
o fuente de los trabajos del que se deriven, ya que solo así servirán para acreditar los subrubros de
Experiencia, Especialidad y Cumplimiento de Contratos, los mismos deberán de cumplir todos los requisitos
que correspondan de los solicitados para los contratos y lo previsto al respecto en el Método de Evaluación de
Propuestas Técnicas y Económicas FORMA MVP 01.

Los contratos que serán evaluados para el otorgamiento de puntos son los de la o las categoría(s) que se
señala(n) a continuación, y deberán cumplir con lo solicitado:

Descripción de los trabajos que serán evaluados. Importe mínimo


(Solamente está(s) categoría(s) serán consideradas para evaluación y puntaje en por cada contrato,
esta CONVOCATORIA). (Sin IVA mdp)
Construcción de Carretera Nueva o Modernización de Carretera o Ampliación de Carretera. (CMA) $145.00

EL LICITANTE que presente contratos adjudicados en asociación o participación conjunta, para efectos
del cumplimiento del monto mínimo por contrato requerido por LA CONVOCANTE, solo se tomará en
cuenta el importe de los trabajos que EL LICITANTE participante en LA LICITACIÓN se obligó a
realizar en dicho contrato adjudicado, para lo cual deberá presentar el convenio de proposición conjunta
respectivo.

EL LICITANTE, para acreditar el importe mínimo por contrato señalado anteriormente, podrá sumar los
importes sin IVA de dos (2) contratos de la(s) categoría(s) solicitadas. En su caso, LA CONVOCANTE
tomará en cuenta dicha sumatoria de importes de contratos para evaluación y otorgamiento de puntajes,
siempre y cuando estos contratos cumplan con los requisitos establecidos en el Método de Evaluación de
Propuestas por el Mecanismo de Puntos FORMA MVP 01.

EL LICITANTE deberá presentar el escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad los trabajos
que, en su caso subcontratará, conforme a los autorizados por LA DEPENDENCIA señalados en la BASE
OCTAVA de LA CONVOCATORIA. FORMATO LIBRE.

En LA CONVOCATORIA, LA DEPENDENCIA indicará a EL CONTRATISTA que podrá subcontratar


el Control de Calidad de los trabajos que se licitan, con cualquier persona o de empresas estratificadas
como MIPYMES; o bien, realizarlo con medios propios.

En caso de que, en LA CONVOCATORIA, LA DEPENDENCIA apruebe la subcontratación de trabajos


adicionales al Control de Calidad con cualquier persona o de empresas estratificadas como MIPYMES y
EL LICITANTE decida subcontratar dichos trabajos, deberá acreditar la experiencia de dichas personas o
empresas en trabajos similares a los que se hará cargo, presentando la relación de contratos celebrados, con
la información a que se refiere este numeral.

3.- Declaraciones fiscales de los últimos dos ejercicios fiscales, 2021 y 2022 previos a la publicación de la
convocatoria o, en el caso de las empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación
de proposiciones, así mismo deberá entregar el “Estado De Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022,
emitido por el SAT con el contenido y alcance siguiente:

Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos
económicos, son los siguientes:

Página 15 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

a) Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para el


financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el
importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea
igual o mayor del 20% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA.

b) Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se
tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre
PC, sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT), sea igual o
mayor a 2.0 unidades.

c) Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y


la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento
y rentabilidad de EL LICITANTE, cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT, sea
igual o menor 70%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en asociación, se sumarán los CNT, AC, PC,
AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.

EL LICITANTE para obtener el puntaje otorgado a este subrubro señalado en la FORMA 01, deberá
cuando menos cumplir el parámetro a), así como lo solicitado en uno de los incisos b) o c) anteriormente
citados, si no cumple con lo solicitado anteriormente tendrá una calificación de cero (0) en este subrubro.

4.- EL LICITANTE deberá presentar para la evaluación y calificación del subrubro g) SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, RUBRO 1.- RELATIVO A LA CALIDAD, del Método de Evaluación
de Propuestas Técnicas y Económicas por el Mecanismo de Puntos FORMA MVP 01, lo siguiente:

a). - Laboratorio del cual deberá presentar:

a.1). – Relación de contratos o trabajos ejecutados que avalen su participación en obras similares a la
que se licita. De acuerdo al FORMATO RCE LAB 01

a.2). - La acreditación, expedida por Institución Mexicana facultada para ello o la aprobación emitida
por la Dirección General de Servicios Técnicos o de alguna Unidad General de Servicios Técnicos
del Centro SCT, del laboratorio que pretende emplear en el control de la calidad de cuando menos las
ÁREAS REQUERIDAS en los trabajos objeto de LA LICITACIÓN; ambos documentos deberán
señalar claramente cuando menos las áreas solicitadas. La expedición de la acreditación debe
estar comprendida en los últimos 4 años, contados a partir de la fecha de publicación de LA
CONVOCATORIA en COMPRANET y estar vigente a la fecha del acto de presentación y apertura
de proposiciones. Mientras que en el caso de la aprobación esta debe estar comprendida en los
últimos 3 años, contados a partir de la fecha de publicación de LA CONVOCATORIA en
COMPRANET.

Para LA LICITACIÓN serán requeridas las siguientes áreas de laboratorio:

1. TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS
2. ASFALTOS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS
3. CEMENTOS Y CONCRETOS HIDRÁULICOS

b).- Relación del personal técnico que será responsable de las actividades de Control de la Calidad de la obra,
identificados con los cargos que ocuparán, de los que presentará su curriculum con firma autógrafa en el
que se incluya, según sea caso, copia simple legible de su cédula profesional o constancia de
conocimientos en control de calidad en obras similares a la que se licita e identificación oficial vigente por
ambos lados, su domicilio y teléfono actual (Datos que serán tratados conforme a la Ley General de
Página 16 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la


Información Pública), así como la relación de las actividades profesionales o técnicas en las que haya
participado. De acuerdo al FORMATO RPT LAB 02

El personal que será sujeto a evaluación y otorgamiento de puntaje para este subrubro es el siguiente:

COMPETENCIA O
PERSONAL PROFESIONAL EXPERIENCIA SOLICITADA HABILIDAD EN
TRABAJOS DE:

Deberá demostrar haber participado cuando menos en


INGENIERO CIVIL Ó
1 3 obras de la categoría CMA, en los últimos diez años,
JEFE DE LABORATORIO ARQUITECTO O
contados a partir de la publicación de la convocatoria
PROFESIÓN AFÍN
en el sistema compranet.
Deberá demostrar haber participado cuando menos en
Curriculum Vitae con el que
3 obras de la categoría CMA, en los últimos diez años,
LABORATORISTA demuestre la experiencia
contados a partir de la publicación de la convocatoria
solicitada.
1 en el sistema compranet.

NOTA: SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA LAS SIGUIENTES:


CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA NUEVA O MODERNIZACIÓN DE CARRETERA O AMPLIACIÓN DE CARRETERA,
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO Y/O PAVIMENTACIONES,
REHABILITADOS Y REENCARPETADOS DE CAMINOS CARRETEROS. CATEGORÍA SIGUIENTE; CMA. SOLAMENTE
ESTA CATEGORÍA SERÁ CONSIDERADA PARA EVALUACIÓN Y PUNTAJE EN ESTA CONVOCATORIA.

El personal indicado es el que se considerará para efectos de evaluación y otorgamiento de puntos, en su


caso. Si una o más personas no cumplen con los requisitos solicitados o están comprometidos al mismo
tiempo en la ejecución de otros trabajos adjudicados por LA CONVOCANTE, el subrubro correspondiente
tendrá una calificación de cero (0) puntos.

El personal deberá haber participado en las actividades a realizar con un cargo igual o superior al que se
proponga para ocupar en los trabajos objeto de LA LICITACIÓN, de no ser así no será evaluado.

Adicional al personal sujeto de valoración para efectos de puntaje, EL LICITANTE deberá considerar en
su proposición, el personal profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecución en
tiempo y forma de los trabajos objeto de LA LICITACIÓN, conforme a las características, complejidad y
magnitud de los mismos.

c).-El LICITANTE deberá presentar carta compromiso del Laboratorio propuesto para ejecutar las
actividades de Control de Calidad requeridas en la obra, en caso de que su propuesta resulte ganadora. La
carta compromiso deberá detallar el alcance de los servicios que va a prestar a EL CONTRATISTA. De
acuerdo al FORMATO CC LAB 03

d).- El licitante tendrá que incluir en su proposición un programa detallado del control de la calidad de la
obra; así como, en el análisis de su costo indirecto, el importe correspondiente del control de la calidad de la
obra pública de que se trate, el que estará representado por un subcatálogo integrado por la cantidad de
pruebas o muestras a realizar además del costo de cada una de ellas, cuya multiplicación de ambos y la
suma de todas ellas será su importe del control de la calidad propuesto.

Para determinar el costo de cada una de las pruebas o muestras a realizar, el licitante deberá incluir el
análisis a costo directo del precio unitario correspondiente, lo que formara parte de su proposición, cuyos
análisis serán comparados por la convocante, considerando el costo estimado del control de calidad de la
obra, elaborado por la unidad general de servicios técnico (UGST) del centro SCT.

Página 17 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

EL LICITANTE para obtener el puntaje otorgado a este subrubro señalado en la FORMA 01, deberá
cumplir los parámetros a), b), c) y d) si no cumple con lo solicitado anteriormente en dichos incisos tendrá
una calificación de cero (0) puntos en este subrubro de Sistema de Aseguramiento de Calidad.

Al ser EL CONTRATISTA el único responsable de la ejecución y calidad de los trabajos, una vez concluidos
y previo a la puesta en operación de la obra, deberá entregar a LA DEPENDENCIA, un DICTAMEN DE
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA OBRA, en el que se detallen todos los conceptos de obra, anotando
claramente las actividades realizadas y las especificaciones técnicas cumplidas, acompañando a las mismas
con la base de datos de control de calidad y los análisis realizados en las cartas de control estadístico, que
establece el Manual M.CAL.1.03, Análisis Estadístico de Control de Calidad, de la Normativa SCT.

EL DICTAMEN DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA OBRA deberá ser avalado, por la Unidad


General de Servicios Técnicos del Centro SCT que corresponda, la Residencia de Obra o en su caso por la
Residencia General o por la Subdirección de Obras que corresponda del Centro SCT o Unidad Administrativa
Normativa correspondiente, de acuerdo al inciso E.7.3 de la Norma N-CAL-1-01/18.

El costo total del control de la calidad de la obra de infraestructura carretera que se trate, de acuerdo a sus
características, complejidad y magnitud, así como el monto total de la misma, no deberá ser inferior al 80%
del costo estimado, elaborado por el jefe de la unidad de laboratorios de la UGST del centro SICT

5.- Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos
objetos de LA LICITACIÓN, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su
ubicación física, número de serie, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos
insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de
construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar además carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad del mismo.

EQUIPO MÍNIMO NECESARIO


EQUIPO CANTIDAD
Tractor sobre oruga d-8 o similar 4
Excavadora sobre oruga 4
Retroexcavadora 4
Vibrocompactador rodillo liso 4
Compactadaor pata de cabra 2
Motoconformadora 4
Vibrocompactador 4
Pipas de agua 10,000 litros 4
Equipo de trituración 2
Cargador sobre neumático 3
Planta procesadora de mezcla asfáltica 1
Pavimentadora, con niveladora 1
Planta de mezclado central de concreto hidráulico 1
Extendedora de concreto hidráulico autopropulsada de cimbra deslizante comander iii o similar 1
Extendedora de concreto hidráulico autopropulsada de cimbra deslizante tipo wirtgen 1200 o
similar
1
Irrigador mecánico de curado a presión 2
Página 18 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

Texturizador de concreto hidráulico cmi 2


Cortadora de concreto hidráulico 6
Zanjadora 2
Petrolizadora 1
Compactador neumático 1
Compactador rodillo liso tándem 1
Barredora mecánica 2
Grua hidraulica de 80 ton 2
Esparcidor (pavimentadora ) 170 hp 1
Equipo de concreto movil 1
Compactador manual bailarina 4
Generador electrico 2
Pinta rayas autopropulsada 1
Compresor portatil de aire 1
Equipo de soldadura 2
Hincadora de postes para defensa metalica 1
Cortadora de disco para pavimentos 1
Cimbra movil 1
Grua hiab de 8 toneladas o similar 2
Excavadora con martillo 4
Piloteadora

ANTICIPOS

SEXTA.- Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construcción e inicio los trabajos; así como para la compra y la producción de materiales de construcción,
adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos, le será otorgado un anticipo en términos de
lo dispuesto por el artículo 50 fracción II de LA LEY del 30% de la asignación presupuestaria aprobada al
contrato en el ejercicio de que se trate, en una sola exhibición. El importe del anticipo deberá ser considerado
obligatoriamente por LOS LICITANTES para la determinación del costo financiero de su proposición, de
conformidad con lo previsto en el artículo 50 fracción III de LA LEY.

LA CONVOCANTE podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de
LA LEY, sin que pueda exceder el porcentaje de anticipo que originalmente fue autorizado en el contrato.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA deberá presentar a la Residencia General de


Carreteras Federales, un programa en el que se establezca la forma en el que aplicará dicho anticipo. El área
mencionada requerirá a EL CONTRATISTA la información conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado
programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato .

VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

SÉPTIMA. - LA CONVOCANTE a través de la Residencia General de Carreteras Federales , mostrará el


sitio de realización de los trabajos, para lo cual los interesados que así lo deseen deberán concurrir a:
Residencia de Carreteras Federales, ubicada en Boulevard México – Laredo No. 23, Col. Centro, C.P.
79000, Cd. Valles, S.L.P., el día 25 de julio de 2023 a las 10:00 horas, para partir al lugar de la ubicación
de los trabajos. La visita tendrá como objeto que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales,
Página 19 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones
de carácter técnico.

SUBCONTRATACIÓN

OCTAVA. – EL LICITANTE ganador no podrá subcontratar en forma parcial o total los trabajos materia de
la obra carretera que le sean adjudicados.

LA DEPENDENCIA dará preferencia en igualdad de condiciones a EL LICITANTE que acredite que


dichos trabajos los subcontratará con empresas nacionales que tengan el carácter de MIPYMES.

En este caso, EL LICITANTE deberá presentar los escritos de sus subcontratistas en los que cada uno
manifieste su compromiso de participar, los trabajos que realizará y que, en caso de resultar ganadora la
proposición, acreditará su carácter de MIPYME conforme al Anexo (A) Subcontratación en Obras
Públicas; además de presentar copias de su última declaración anual de impuestos y de la constancia del
último pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.”

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS

NOVENA. - Al formular la proposición, EL LICITANTE tomará en cuenta:

a). -Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será 21 de agosto de 2023.

b). -Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 224 días naturales.

c). - Que para la ejecución de los trabajos objeto de LA CONVOCATORIA, se cuenta con el Oficio de
autorización de Inversión 5.SC.OLI.23.-001 de fecha 02 de enero de 2023.

MODELO DE CONTRATO

DÉCIMA. - Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXVI de LA LEY, se adjunta el
modelo de contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado FORMA E-8, al que se
sujetarán LA DEPENDENCIA y EL LICITANTE ganador.
FORMA DE PAGO
DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularan estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán
de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de EL
REGLAMENTO, las cuales se entregaran en forma electrónica en formato de cualquier herramienta de
MICROSOFT OFFICE, ya sea Excel o Word en disco compacto las que serán presentadas por EL
CONTRATISTA al Residente de la Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán
pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en forma electrónica a la cuenta proporcionada por EL
CONTRATISTA, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Residente de la Obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada, de acuerdo a los lineamientos que expida para tal efecto LA SECRETARÍA. EL CONTRATISTA será
el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y
fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será
motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY.

En caso de que cualquier factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias,
LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL
CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito

Página 20 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo
párrafo del artículo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a
la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de
estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago
de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a
que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.

El Residente de Obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo
que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e
incorporarán en la siguiente estimación.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA


DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo
del artículo 55 de LA LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por LA
LEY de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no
pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el
último párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA
DEPENDENCIA diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá
formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho
diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos
se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA
DEPENDENCIA.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

REQUISITOS ADICIONALES

DÉCIMA SEGUNDA. - Al formular la proposición EL LICITANTE tomará en cuenta:

a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: LA LEY y su REGLAMENTO; el proyecto y sus
especificaciones generales y particulares, así como a la NORMATIVA SCT, el programa de ejecución
general de los trabajos; el programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; los precios
unitarios señalados en la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios
unitarios y monto total de la proposición, y conforme a las cláusulas del Contrato de Obra Pública a
Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo señalado en LA
CONVOCATORIA.

b) Que en relación con los precios unitarios aludidos en el inciso anterior, cuando a partir del acto de la
presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el
Página 21 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados
conforme al programa convenido, la revisión de los costos a que se refiere el artículo 56 de LA LEY y
174 de EL REGLAMENTO, se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 57 fracción
III y 58 de LA LEY y del 182 de EL REGLAMENTO.

En este caso, cuando EL CONTRATISTA no esté de acuerdo con la proporción de intervención de los
insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar su revisión a efecto
de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento
enunciado en la fracción I del artículo 57; afectando, en cualquiera de los casos, el importe del o los
ajustes de costos resultantes en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

En el caso de que EL CONTRATISTA no esté de acuerdo en la aplicación del procedimiento de ajuste de


costos indicado en la fracción III del artículo 57 de LA LEY, por las razones mencionadas en el párrafo
anterior, una vez notificado por LA DEPENDENCIA el factor que proceda, EL CONTRATISTA tendrá
diez días naturales para presentar, por escrito, su solicitud de revisión para llegar a un acuerdo fundado y
motivado de acuerdo a la normatividad vigente, en caso contrario EL CONTRATISTA tendrá quince días
naturales para presentar a LA DEPENDENCIA el análisis de ajuste de costos conforme al procedimiento
enunciado en la fracción I del artículo 57 de LA LEY y lo establecido en el artículo 178 de EL
REGLAMENTO y LA DEPENDENCIA tendrá 30 días naturales para resolver lo procedente.

En caso que EL CONTRATISTA no presente en tiempo y forma su solicitud de revisión y análisis de los
ajustes de costos a que hace referencia el párrafo anterior, precluye su derecho de dicha revisión, si LA
DEPENDENCIA no resuelve en tiempo y forma se tendrá por aceptado lo solicitado por EL
CONTRATISTA.

Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 y segundo párrafo de la fracción I del artículo 58 de LA
LEY, conforme a lo establecido en el artículo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los
precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podrá solicitar, por una
sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculará conforme al
procedimiento de ajuste establecido en el párrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este
factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras que inicien
dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de proposiciones. EL CONTRATISTA
deberá presentar a LA DEPENDENCIA, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo señalado en
el artículo 56 de LA LEY.

c) Que deberá obtener, con toda oportunidad, los permisos para utilización de explosivos, explotación de
bancos de agua y materiales, de desperdicios e instalaciones propuestos para la ejecución de la
obra, operación de plantas de asfaltos, de concreto, movimientos de líneas de CFE y obras
inducidas (PEMEX), requerimientos de impacto ambiental de acuerdo a los términos de referencia
anexos a las bases de licitación, ante la autoridad correspondiente; y en general todo tipo de
trámites y permisos necesarios para la ejecución de la obra.

d) Que deberá tener en la obra permanentemente a EL SUPERINTENDENTE, quien deberá conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de Construcción, catálogo de conceptos o
actividades de la obra, programas de ejecución, de control de calidad y de suministros, incluyendo los
planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de
calidad, Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución
de los trabajos.

Asimismo, EL SUPERINTENDENTE deberá estar facultado por EL CONTRATISTA, para oír y recibir
toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.
Página 22 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

Independientemente de aquellas que LA DEPENDENCIA pueda hacer en la forma y términos previstos


en la BASE PRIMERA, fracción V de LA CONVOCATORIA.

LA DEPENDENCIA en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas


justificadas, la sustitución de EL SUPERINTENDENTE, y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de
nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

LA DEPENDENCIA en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por EL


LICITANTE para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que
se utilice el personal propuesto en LA LICITACIÓN o uno de características similares.

e) Que debe cumplir con el señalamiento de protección en obra (diurno y nocturno), el cual deberá estar
considerado en los costos indirectos de obra y que deberá mantenerse en buenas condiciones y
reponerse si es necesario, durante el periodo de ejecución de los trabajos.

f) Que, de ser adjudicatario del contrato, en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de
la fecha de emisión del fallo correspondiente notificará al Área Contratante y a la Residencia de Obra de
LA DEPENDENCIA, la existencia de la(s) Unidad(es) de Control de Calidad, obligándose dentro de
dicho plazo a:

f.1.- Obtener la aprobación del laboratorio propuesto en LA LICITACIÓN, emitida por parte de la
Dirección General de Servicios Técnicos de LA DEPENDENCIA o por la Unidad General de
Servicios Técnicos del Centro SCT que corresponda, misma que tendrá un costo de $11,770 (Once
mil setecientos setenta pesos 00/100 m.n.) con IVA o el costo vigente a la fecha de la
publicación, aclarando que dicho costo es por cada área a evaluar. La citada aprobación del
laboratorio deberá ser entregada por EL CONTRATISTA a la Residencia de Obra, previo al inicio
de los trabajos de ejecución de obra.

Será responsabilidad de EL CONTRATISTA obtener y entregar en tiempo y forma la aprobación


del laboratorio propuesto.

f.2.- EL CONTRATISTA presentará - debidamente avalado por la empresa que se encargará del Control
de Calidad, en el caso de que se subcontrate esta actividad - a la Residencia de Obra el Programa
Detallado del Control de Calidad de la obra, el cual deberá ser congruente con el PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. El Programa Detallado del Control de Calidad
debidamente requisitado será aprobado por la Subdirección de Obras y la Residencia General del
Centro SCT que corresponda, antes de iniciar los trabajos de ejecución de la obra.

El Programa Detallado del Control de Calidad deberá especificar el número de pruebas a realizar
por cada concepto de obra, conforme a la NORMATIVA aplicable en la materia y el importe total.
Mismo que deberá ser congruente con el propuesto en el rubro de INDIRECTOS de su
proposición.

f.3.- LA CONVOCANTE por conducto de la Dirección General de Servicios Técnicos proporcionará el


“Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad (SIAC)”, para lo cual se brindará al personal que
designe EL CONTRATISTA para su uso obligatorio, la capacitación necesaria a través de la
Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT (de que se trate). El SIAC permitirá obtener,
entre otros, datos estadísticos de muestreo y graficas de control, tal como lo establece el Manual
M.CAL.1.1.03/03 “Análisis Estadístico de Control de Calidad”, de la NORMATIVA SCT.

Página 23 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

Para la operación y seguimiento de los trabajos de control de calidad EL CONTRATISTA de la


obra a través de su laboratorio de Control de Calidad registrará la información obtenida al
momento de la recepción de la muestra en el laboratorio y la que conlleva el ensaye de los
materiales y procesos especificados en el proyecto y en la Normativa aplicable y el resultado de
control de calidad en el SIAC conforme el avance de la obra.

Los gastos que EL LICITANTE considere erogar por concepto de materiales, equipo y personal de
laboratorio, necesarios para realizar el control de calidad de la obra, conforme a la
NORMATIVIDAD aplicable en la materia, así como los gastos de aprobación del laboratorio y
aseguramiento de la calidad, incluyendo el DICTAMEN DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
DE LA OBRA, deberán ser considerados dentro de los gastos correspondientes al inciso a),
fracción III “SERVICIOS” del rubro de COSTOS INDIRECTOS de la obra señalados en el
artículo 213 de EL REGLAMENTO y estar claramente desglosadas las actividades referentes al
control de calidad, en cuando menos cinco grandes rubros de las actividades a realizar.

En caso de que el adjudicatario del contrato proponga la utilización, para realizar el Control de
Calidad de la obra, de un laboratorio diferente al que presento en LA LICITACIÓN o bien este no
obtuviera la aprobación requerida, se deberá actuar como se indica a continuación:

f.3.1- En un plazo de no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha de emisión del
fallo correspondiente, solicitará por escrito a LA DEPENDENCIA y obtendrá de la misma,
la autorización para sustituir el laboratorio propuesto en la licitación. En dicha solicitud el
Adjudicatario del contrato deberá exponer las razones del cambio del laboratorio de
concurso, anexando escrito de consentimiento y aceptación del representante legal de dicho
laboratorio.

f.3.2.- El Nuevo laboratorio y personal propuesto deberá ser aprobado y cumplir con todos los
demás requisitos señalados anteriormente, así mismo deberá presentar la documentación
siguiente:

f.3.2.1.- Relación de contratos en trabajos de Control de Calidad en obras similares a la del


contrato de obra.

f.3.2.2.- Aprobación del laboratorio en términos de lo señalado en la BASE QUINTA


numeral 4, inciso a.2 de LA CONVOCATORIA.

f.3.2.3.-Organigrama del personal técnico, indicando sus cargos, anexando sus currículos
con los que se demuestre su experiencia en la ejecución de trabajos de control de
calidad similares a la del contrato de obra.

f.3.2.4.- Carta compromiso del Laboratorio propuesto para ejecutar las actividades de
Control de Calidad requeridas en la obra. La carta compromiso deberá detallar el
alcance de los servicios que va a prestar EL CONTRATISTA y manifestar estar de
acuerdo en el costo propuesto por el adjudicatario del contrato para realizar el
control de calidad que se requiera en la obra.

g) Que, de ser adjudicatario del


contrato, presentará a LA DEPENDENCIA para su aprobación el plan de calidad que utilizará en la
ejecución de los trabajos que se licitan, en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir de la
fecha de emisión del fallo correspondiente.

Página 24 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

h) Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el
contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que
puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón
del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales
como clasificación y abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y otras
características, los ha proporcionado LA CONVOCANTE únicamente como orientación y a título
informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas,
de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente,
por ejemplo, en la clasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna de EL
CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios.

i) Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción será el seleccionado por EL
CONTRATISTA y deberá ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de
LA DEPENDENCIA no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones. Por
lo tanto, cuando en LA CONVOCATORIA se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y
no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

j) Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de LA CONVOCATORIA,


deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos
estipulados en las especificaciones indicadas en el proyecto y en LA CONVOCATORIA, debiendo
obtener para los bancos a utilizar previamente la autorización en materia de impacto ambiental, otorgada
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

k) Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspección,
vigilancia y control que realiza LA SFP, en términos del artículo 220 de EL REGLAMENTO.

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como
derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

l) Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por LA
CONVOCANTE en el catálogo de conceptos FORMA E-7, justificará reclamación alguna de EL
CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.

m) Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el catálogo de conceptos
FORMA E-7 y que, por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en LA
CONVOCATORIA y en la FORMA E-7.

n) Que ha propuesto precios de mercado de combustibles y asfaltos vigentes en la zona donde se ejecutarán
los trabajos y a la fecha de presentación de la proposición, puestos en obra por los CONTRATISTAS.

Así mismo deberá invariablemente asegurar y garantizar que los asfaltos puestos en obra cumplan con
todas las características del tipo de asfalto especificado. De no cumplir, EL CONTRATISTA estará
obligado adecuarlos antes de su empleo, por lo que deberá tomar en cuenta esta situación.

Sólo se aceptarán asfaltos cuyo origen sea producto de destilación del petróleo. No serán aceptables los
asfaltos producidos a partir de combustóleo.

o) Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a
EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad.

Página 25 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

p) Que el precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los cargos
adicionales.

q) Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda,
relativos a los señalados en el catálogo de conceptos FORMA E-7, estableciendo separadamente los
costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos
adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA LEY, EL REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA.

Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición,
estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo
correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en
los análisis justificará reclamación de EL CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado
deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los
correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los
artículos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.
El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la
ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización
de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que
como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en
que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al
análisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el
artículo 215 de EL REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la
empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas
como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de
un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de
los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento
para los mismos.

r) De ser el caso que se trate de una obra que comprenda más de un ejercicio fiscal, sólo se formulará un
contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujeto a la
autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 de LA LEY.

s) Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos, al programa detallado de control de
calidad y al programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, motivados por las
asignaciones anuales, no implicarán cambio en los costos e importes señalados en el catálogo de
conceptos FORMA E-7.
Página 26 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

t) Que la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de
la proposición FORMA E-7 se formulará de acuerdo con lo siguiente:

1. Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta


negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, el presupuesto
de los trabajos FORMA E-7 deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en
caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.

2. Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la
integran con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo, los cuales deberán ser
coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, prevalecerá el que
coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no
se tenga dicho análisis.

3. Cuando el catálogo de conceptos FORMA E-7 se componga de varias hojas, deberá


anotarse el monto parcial de cada una de ellas y en la hoja final, el monto total acumulado, el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposición.

4. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como


correcto el producto de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido
en el análisis del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando
dicho análisis no se tenga.

5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se
modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición. El
monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de la proposición.

u) Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero,
cuarto y último párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF), según lo establece la regla 2.1.31 de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de
2019 o Resolución Miscelánea Fiscal más actualizada que se tenga, previo a su firma, deberá presentar
documento vigente expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita
opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el sentido positivo.

Cuando el adjudicatario del contrato haya presentado en forma conjunta la proposición, las personas
integrantes del grupo deberán presentar la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
en el sentido positivo a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las personas
obligadas en dicha proposición.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán
solicitar a las autoridades fiscales la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de
lo dispuesto por la regla 2.1.39 o su equivalente.
En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las
autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento,
prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR,
enviándola al buzón tributario de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad
administrativa responsable de LA LICITACIÓN, a fin de que esta última en un plazo de 15 días,
mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la

Página 27 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente para la
celebración del convenio respectivo.
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados
a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir
verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, para que esta gestione ante
la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad fiscal revisará que no se actualiza el
supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir créditos fiscales.
Procedimiento que deberá realizar el adjudicatario del contrato para la obtención de la opinión del
cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos de lo previsto en la regla 2.1.39. (Publicado el 29
de abril de 2019)

“2.1.39. Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en
materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y
estímulos requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en
términos del artículo 32-D del CFF, deberán realizar el siguiente procedimiento:

I. Ingresarán al Portal del SAT o a través del buzón tributario, con su clave en el RFC y
Contraseña o e.firma.
II. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente
podrá imprimir el acuse de respuesta.

III. Dicha opinión también podrá solicitarse por correo electrónico a la dirección
[email protected], la cual será generada por el SAT y se enviará
dentro de las siguientes 24 horas al correo electrónico que el contribuyente
proporcionó al citado órgano administrativo desconcentrado para efectos de la
e.firma.

IV. Asimismo el contribuyente, proveedor o prestador de servicio podrá autorizar a través


del Portal del SAT para que un tercero con el que desee establecer relaciones
contractuales, pueda consultar su opinión del cumplimiento.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en


los siguientes sentidos:

Positiva. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las


obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

Negativa. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las


obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

No inscrito. - Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC.


Inscrito sin obligaciones. - Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.

a) La autoridad a fin de generar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales


revisará que el contribuyente solicitante:

1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a


que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa y se
encuentre localizable en el domicilio fiscal.

Página 28 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales


respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR y la
Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e
ingresos asimilados a salarios, correspondientes a los cuatro últimos ejercicios.
Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el
ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios
anteriores a éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR y
retenciones del ISR por sueldos y salarios y retenciones por asimilados a
salarios, así como de los pagos definitivos del IVA, del IEPS y la DIOT;
incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 5.2.2.,
5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21. y 5.2.26.

3. Tratándose de personas morales que tributen en términos del Título II de la Ley


del ISR, excepto las de los Capítulos VII y VIII de dicho Título, así como las del
Título VII, Capítulo VIII de la misma Ley, que en las declaraciones de pago
provisional mensual de ISR normal o complementaria, incluyendo las
extemporáneas no hayan declarado cero en los ingresos nominales del mes que
declara, según el formulario electrónico que utilice derivado del régimen en el
que tribute y que haya emitido CFDI de ingresos vigente durante el mismo
periodo.

Tratándose de personas físicas y morales que tributen en términos de los


Capítulos VII y VIII del Título II de la Ley del ISR, que el contribuyente no haya
presentado en el ejercicio de que se trate más de dos declaraciones
consecutivas, manifestando cero en ingresos percibidos o ingresos efectivamente
cobrados del periodo y haya emitido CFDI de ingresos durante los mismos
meses, los cuales se encuentren vigentes.

Para efectos del numeral 3 se considerarán los periodos a partir de 2017 y


subsecuentes hasta el año en que se solicite la opinión, sin que estos excedan 5
años.

4. Que no se encuentren publicados en el Portal del SAT, en el listado definitivo del


artículo 69-B del CFF.

5. No tiene créditos fiscales firmes o exigibles.

6. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a


plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a
su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del
CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.14.5.

7. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en


las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV
del CFF.

b) Tratándose de créditos fiscales firmes o exigibles, se entenderá que el contribuyente


se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha
de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en
cualquiera de los siguientes supuestos:

Página 29 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le


haya sido revocada.

2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del
CFF.

3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal


determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de
conformidad con las disposiciones fiscales.

4. Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje


inconsistencias relacionadas con la clave del RFC o presentación de
declaraciones con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar
un escrito de aclaración a través de su portal y una vez que tenga la respuesta de
que ha quedado solventada la aclaración, deberá generar nuevamente la opinión
sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.

5. Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos


fiscales o al otorgamiento de garantía con las que el contribuyente no esté de
acuerdo, deberá ingresar la aclaración conforme al procedimiento descrito en el
párrafo anterior; la ADR resolverá en un plazo máximo de tres días.

Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las
que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración correspondiente,
conforme a la ficha de trámite 2/CFF “Aclaración a la opinión del cumplimiento de
obligaciones fiscales”, contenida en el Anexo 1-A; a través del buzón tributario o de su
portal; tratándose de aclaraciones de su situación en el padrón del RFC, sobre créditos
fiscales o sobre el otorgamiento de garantía, la autoridad resolverá en un plazo máximo de
tres días siguientes al ingreso de la aclaración; en el caso de aclaraciones en el
cumplimiento de declaraciones fiscales, la autoridad deberá resolver en un plazo máximo
de cinco días; respecto de aclaraciones referentes a la localización del contribuyente en el
domicilio fiscal, declaraciones presentadas en cero, pero con CFDI emitido, publicación en
el listado definitivo del artículo 69-B del CFF, la autoridad deberá resolver en un plazo
máximo de 6 días. Una vez que tenga la respuesta de que han quedado solventadas las
inconsistencias, el contribuyente deberá solicitar nuevamente la opinión del cumplimiento
de obligaciones fiscales.

Si el contribuyente no pudo aclarar alguna de las inconsistencias, podrá hacer valer


nuevamente la aclaración correspondiente, cuando aporte nuevas razones y soporte
documentalmente.

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer


párrafo de la presente regla que se genere en sentido positivo, tendrá una vigencia de
treinta días naturales a partir de la fecha de emisión.

Asimismo, dicha opinión se genera considerando la situación del contribuyente en los


sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en
sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos
declarados o pagados.”

Así mismo, previo a la firma del contrato, deberá presentar documento vigente expedido por el Instituto
Mexicano del Seguro Social, en el que se emita la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones de
Página 30 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

Seguridad Social, con base en el Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 03 de febrero de 2016.

v) No podrán participar en LA LICITACIÓN las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de LA
SFP, en los términos de LA LEY o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

w) En LA LICITACIÓN, se considera de carácter obligatorio el uso de la bitácora electrónica, atendiendo lo


establecido en el artículo 46 último párrafo de LA LEY, 122 de EL REGLAMENTO, así como el Acuerdo
publicado en el diario Oficial de la Federación el día 09 de Septiembre de 2009, por lo que se establecen los
lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la
bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica.

x) Conforme a lo indicado en el artículo 31 fracción XXI de la LEY, deberán considerar un 20% de mano de
obra local para la realización de los trabajos, la cual será responsabilidad del Residente de Obra el verificar
el cumplimiento de dicho porcentaje en la presentación de cada estimación de avance.

y) Que los tabuladores de sueldos utilizados sean acordes con el personal propuesto por EL LICITANTE en
LA CONVOCATORIA, considerando lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Seguro Social y que
la integración de las plantillas de personal y el tiempo de ejecución correspondan a los trabajos ofertados.

ee) Para el análisis detallado total de los precios unitarios deberá aplicar los cargos adicionales sobre el
subtotal obtenido después de la utilidad, conforme la Guía indicativa (Forma E-5).

ff)El impuesto sobre nómina, particularmente en lo referente a mano de obra, deberá considerarse en los
cargos adicionales, como se muestra a continuación:

A) COSTO DIRECTO
B) COSTOS INDIRECTOS
C) COSTO POR FINANCIAMIENTO
D) UTILIDAD
E) CARGOS ADICIONALES
• SFP (5 AL MILLAR)
• IMPUESTO SOBRE NÓMINA

En aquellos conceptos donde no se incluya mano de obra, deberán desglosarse en el mismo sentido y
expresarse con valor de 0 (cero). así mismo, y a efecto de considerar la tasa (%) correspondiente, deberán los
proponentes atender lo dispuesto en los lineamientos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado de San
Luis Potosí vigente (P.O. Alcance, Volumen II, 31 de diciembre de 2016).

DÉCIMA TERCERA. - Las Propuestas Técnicas y Económicas deberán entregarse en un (1) solo sobre
completamente cerrado claramente identificado en su parte exterior e interior y contendrá:

PROPUESTA TÉCNICA

A.- Relación cuantitativa de documentación que entrega el licitante. FORMATO RCD

1. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus
condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE les hubiere
proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y
equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el programa
Página 31 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas,
y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA CONVOCATORIA. De
acuerdo al FORMATO 05

2. Materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso se hayan requerido en LA


CONVOCATORIA. “NO APLICA”

3. Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, incluyendo el


procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos entregados por LA CONVOCANTE. De acuerdo al
FORMATO PC

4. Organigrama y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la
dirección, administración y ejecución de los trabajos, conforme se establece en la BASE QUINTA,
numeral 1. De acuerdo al FORMATO LIBRE y FORMATO CV.

EL SUPERINTENDENTE deberá anexar copia simple del comprobante de inscripción para la firma
electrónica avanzada que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente

5. Relación de los contratos de trabajos similares a los de LA LICITACIÓN. En los términos señalados
en la BASE QUINTA, numeral 2. De acuerdo al FORMATO RCE

6. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las partes de los trabajos que
subcontratará, los cuales fueron autorizados en la BASE OCTAVA de LA CONVOCATORIA, en su caso,
información con que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que
subcontratará. Conforme a lo previsto al respecto en el numeral 2 de la BASE QUINTA de LA
CONVOCATORIA.

Para el caso del control de calidad de la obra deberá presentar lo siguiente:

6.1.- Manifestación escrita de decir verdad en la que señale los trabajos que subcontratará.
FORMATO LIBRE.

6.2.- Relación de empresas MIPYMES que subcontratara. De acuerdo al FORMATO RSEM

7. Declaraciones fiscales de los últimos dos ejercicios fiscales, 2021 y 2022 o, en caso de empresas de
nueva creación, los más actualizados a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. En
los términos que establece la BASE QUINTA, numeral 3.

8. Relación de maquinaria y equipo de construcción, según se establece en la BASE QUINTA, numeral 5.


De acuerdo al FORMATO RMEC

9. Verificación o certificación del laboratorio y personal que se pretende emplear en el aseguramiento de la


calidad de los trabajos por ejecutar, en los términos señalados en la BASE QUINTA, numeral 4 y el
Método de Evaluación de Proposiciones FORMA MVP 01.

9.1.- Carta compromiso del laboratorio. De acuerdo al FORMATO CC LAB 03.

9.2.- Aprobación del laboratorio. En términos de los señalado en la BASE QUINTA, inciso 4, a.2 de LA
CONVOCATORIA.

Página 32 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

9.3.- Relación de contratos de trabajos de control de calidad que haya realizado en obras similares a la de
esta LICITACIÓN. De acuerdo al FORMATO RCE LAB 01

9.4.- Relación de personal que será responsable de las actividades de Control de Calidad. De acuerdo al
FORMATO RPT LAB 02

9.5.- Organigrama del personal técnico que será responsable de la ejecución de los trabajos de control de
calidad. FORMATO LIBRE

10. En su caso, convenio de proposición conjunta.

11. Relación de bancos de materiales propuestos por EL LICITANTE, que cumplan con las características y
calidades señaladas en las especificaciones de LA DEPENDENCIA para la construcción de terracerías y
pavimentos. Anexar croquis de ubicación de los bancos y la distancia de los acarreos, de acuerdo al
FORMATO 06.

PROPUESTA ECONÓMICA

12. Carta de proposición en papel membretado firmada por el representante de la persona física o moral. De
acuerdo al FORMATO 07.

13. Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios
unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposición.
Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato
correspondiente, en su caso. De acuerdo a la Forma E-7.

14. Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales,
donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de
obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo
el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con
lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con básicos o auxiliares,
obligatoriamente deberán presentarse éstos.

15. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más
significativos y equipo de instalación permanente en su caso, mano de obra, maquinaria y equipo de
construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a
utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

16. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192
de EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por
jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

Que los tabuladores de sueldos utilizados sean acordes con el personal propuesto por EL LICITANTE en
LA CONVOCATORIA, considerando lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Seguro Social y que
la integración de las plantillas de personal y el tiempo de ejecución correspondan a los trabajos ofertados.

Página 33 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

17. Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción,
que se empleará en la ejecución de los trabajos; debiendo considerar estos, para efectos de evaluación,
costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

18. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

EL LICITANTE deberá señalar de manera clara el costo correspondiente al control de calidad en el cargo
correspondiente a SERVICIOS subrubro de laboratorio.

19. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará
EL CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones
por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la
fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Obra y el indicador económico que se aplicará
(presentar copia de hoja de la institución bancaria o de gobierno que proporcionó la información).

20. Utilidad propuesta por EL LICITANTE.

21. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de
los trabajos.

22. Programa mensual de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizados y cuantificados conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y
expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras. De
acuerdo al FORMATO PET

23. Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y


subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto
asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos,
indicados en los apartados de la BASE NOVENA, para los siguientes rubros:

a) De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en


pesos. De acuerdo al FORMATO PMO

b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características,


en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos. De acuerdo
al FORMATO PMEC

c) De los materiales expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y


pesos. De acuerdo al FORMATO PUM

d) De los equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales,


volúmenes requeridos y pesos. FORMATO LIBRE.

e) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado


de la dirección, administración y ejecución de los trabajos y de control de calidad de los
trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los
trabajos y su importe en pesos. De acuerdo al FORMATO PPPT

24. Relación de personal discapacitado adscrito a la empresa. De acuerdo al FORMATO RPAE


Página 34 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

25. Relación de contratos cumplidos. De acuerdo al FORMATO RCC

26. La evidencia documental solicitada para acreditar la relación de contratos de trabajos similares a los de
LA LICITACION, así como la de contratos cumplidos de esta BASE DÉCIMA TERCERA, deberá anexarse en
este apartado.

27. Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolverá EL LICITANTE firmados cuando
menos en la última hoja de cada uno de ellos:

27.1. El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado FORMA
E-8.

Para el caso de los documentos siguientes:

27.2. LA CONVOCATORIA FORMA E-2, incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de
la(s) junta(s) de aclaraciones; La Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para
expresión de precios unitarios y monto total de la proposición FORMA E-7; Las
Especificaciones Generales, Particulares y complementarias; Proyectos; Programa de
transparencia y combate a la corrupción FORMATO 19 y Lineamientos OCDE FORMATO
20. Para lo cual será suficiente anexar en un CD o USB estos documentos y un escrito en
el que EL LICITANTE manifieste que cuenta con todos los documentos entregados por LA
CONVOCANTE y que fueron considerados en la elaboración de su proposición.
FORMATO EDOC LIC

EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá


firmar la totalidad de la documentación proporcionada por la DEPENDENCIA que haya
pasado a formar parte de su proposición.

28. Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de naturaleza


confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En caso
de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este
escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la proposición. FORMATO
LIBRE

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

29. Dentro o fuera del sobre que contenga la proposición, a elección de EL LICITANTE; en un sobre que
llamará documentación distinta a la propuesta técnica y económica, presentará la documentación prevista
en la BASE PRIMERA.
Así como, en su caso, los anexos (A) y (B) referidos en la Base Primera y Octava respectivamente, en
relación a la participación de las MIPYMES.

30. Se solicita que EL LICITANTE entregue la información de su propuesta técnica y económica en un CD o


USB en Word o Excel, con el propósito de agilizar la evaluación de las proposiciones.

31. Cargas Masivas, (No aplica)

Página 35 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

32. Se solicita generar y presentar el manifiesto de sus vínculos o relaciones con servidores públicos a que se
refiere el número 5 del Anexo Segundo del “Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones
Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”. Los
particulares formularan el manifiesto a través de la dirección electrónica
https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx.

Conforme a lo establecido en el artículo 31, fracción XXXIII de LA LEY y 46 de EL REGLAMENTO y


atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos que se licitan, se podrán solicitar
requisitos y documentos adicionales a los señalados anteriormente, debiendo precisarse en LA
CONVOCATORIA a la licitación o invitación la forma en que estos serán utilizados en la evaluación de las
proposiciones.

DÉCIMA CUARTA. - Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan directamente la
solvencia de las mismas.

LA CONVOCANTE hará constar durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuales


contienen la documentación solicitada en LA CONVOCATORIA.

LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación,
podrá desechar aquella proposición que:

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones las siguientes:

A). -CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO

1. La falta de información o documentos requeridos en LA CONVOCATORIA que imposibilite


determinar la solvencia de la proposición.

2. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se


haya establecido expresamente en LA CONVOCATORIA que afectan la solvencia de la proposición.

3. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación


proporcionada por EL LICITANTE es falsa.

6. La ubicación de EL LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31,


fracción XXIV, 51 y 78, antepenúltimo párrafo de LA LEY;

7. Se compruebe que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar los costos de los
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

8. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y


lo estipulado en LA CONVOCATORIA.

9. Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA CONVOCATORIA.

10. La falta de presentación de los escritos o manifiestos siguientes:

a) Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad


mexicana. FORMATO 01

Página 36 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

b) Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en
alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA LEY. FORMATO 02

c) Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o
programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e
información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que
consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo
establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de LA LEY.
FORMATO 03

d) Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de


decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y
cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás
participantes. FORMATO 04

e) Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo
señalado en la fracción VI de la BASE PRIMERA de LA CONVOCATORIA: FORMATO
LIBRE

f) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de


los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construcción que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de haber
considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación
permanente que, en su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el programa de suministro
correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA
CONVOCATORIA. FORMATO 05

g) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las partes de los
trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en esta licitación, e información con que
acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará.
Conforme a lo previsto al respecto en el numeral 2 de la BASE QUINTA de LA
CONVOCATORIA. FORMATO LIBRE

11. Cuando la proposición no sea firmada autógrafamente por la persona facultada para ello,
cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Así
como no firmar autógrafamente cada una de las hojas que integran la Proposición FORMATO 07,
Catálogo de Conceptos para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición FORMA
E-7 y los Programas solicitados en la BASE DECIMA TERCERA de LA CONVOCATORIA,
conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 41 de EL REGLAMENTO.

B).- CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

12. Que la sumatoria de puntos alcanzados en la propuesta técnica sea menor al número de puntos
establecidos en la BASE CUARTA de esta CONVOCATORIA, para que la propuesta económica del
LICITANTE sea objeto de evaluación.

Página 37 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

13. Que los precios de los insumos contenidos en su proposición no fueren aceptables porque los
importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado
que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen
el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos.

14. Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de
obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del
concepto de trabajo que corresponda, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

15. Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la
proposición.

16. Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY, EL
REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la
proposición.

17. Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA; cuando su incumplimiento afecte la
solvencia de la proposición.

18. Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en EL REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA; cuando su incumplimiento afecte la
solvencia de la proposición.

19. Que el importe total de la proposición no sea congruente con todos los documentos que la
integran; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

DÉCIMA QUINTA.- LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en los artículos 40 de LA LEY y 71


de EL REGLAMENTO, procederá a declarar desierta LA LICITACIÓN, cuando la totalidad de las
proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA o sus precios de
insumos no fueren aceptables para LA CONVOCANTE, se considerará que los precios de los insumos
contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente
superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de
los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa
por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposición alguna en el
acto de presentación y apertura de proposiciones, situación que quedará asentada en el acta que se formule
para dar constancia del acto correspondiente.

LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en los artículos 40 de LA LEY y 70 de EL REGLAMENTO,


podrá cancelar LA LICITACIÓN por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que
provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento
de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por
cancelada LA LICITACIÓN precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se notificará por
escrito a LOS LICITANTES y al OIC, dentro de los diez días hábiles siguientes a la cancelación, y no será
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer su inconformidad en términos del
Título Séptimo, Capitulo Primero de LA LEY.

Página 38 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

LA DEPENDENCIA, a solicitud de EL CONTRATISTA cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso,


procedan en términos de lo dispuesto en el artículo 70 de EL REGLAMENTO; la solicitud de pago de dichos
gastos podrá hacerla EL LICITANTE en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la
notificación de la cancelación de LA CONVOCATORIA.

Cuando se presente alguna situación de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor LA
CONVOCANTE se abstendrá de realizar pago alguno.

DÉCIMA SEXTA. - Las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES serán conservadas por LA
DEPENDENCIA conforme al artículo 74 de LA LEY y del artículo 264 de EL REGLAMENTO, las
proposiciones desechadas durante LA LICITACIÓN podrán ser devueltas a LOS LICITANTES que lo
soliciten o destruidas por LA CONVOCANTE, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir
de la fecha en que se dé a conocer el fallo de LA LICITACIÓN. Salvo que exista alguna inconformidad, en
cuyo supuesto, las proposiciones se devolverán o destruirán hasta la conclusión de dicho proceso e instancias
subsecuentes.
Una vez emitido el fallo de los procedimientos de contratación, LA CONVOCANTE a excepción de la
documentación e información electrónica comprobatoria de los actos la cual conservaran por tres años, podrán
devolver a los LICITANTES que lo requieran y cuyas proposiciones no hayan resultado adjudicatarias
siempre y cuando su diferencia en precio con la que resultó ganadora, sean superiores al 10% (diez por ciento)
o en caso contrario, LA DEPENDENCIA podrá proceder a su destrucción, después de haber transcurrido 60
días posteriores a la celebración de dicho acto. Salvo que exista alguna inconformidad, en cuyo supuesto, las
proposiciones se devolverán o destruirán hasta la conclusión de dicho proceso e instancias subsecuentes.

Cuando la evaluación de las proposiciones se haya realizado por el método de evaluación de puntos y
porcentajes, solo se conservarán las dos proposiciones solventes siguientes en puntaje a la que resultó
ganadora.

EL LICITANTE tendrá un plazo de 30 días contados a partir de la conclusión de los términos señalados, para
solicitar por escrito a LA CONVOCANTE la devolución de su proposición, de no ser así, LA
DEPENDENCIA podrá proceder a su destrucción conforme a la normatividad aplicable.
DÉCIMA SEPTIMA. - En el caso de que LA DEPENDENCIA no firmare el contrato respectivo en la fecha,
hora y lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsión dentro de los quince (15) días naturales
siguientes a la notificación del fallo o cambiare las condiciones de LA CONVOCATORIA que motivaron el
fallo correspondiente, EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado ejecutar
los trabajos. En este supuesto, LA DEPENDENCIA, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrirá los gastos
no recuperables en que hubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposición,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
licitación, lo que se sujetará, cuando proceda, a lo previsto en los artículos 70 y 82 de EL REGLAMENTO.

DÉCIMA OCTAVA. - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por
causas imputables a EL CONTRATISTA, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras y se procederá
conforme a lo señalado en la cláusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se
alude en la BASE DÉCIMA.

DÉCIMA NOVENA. - Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato, se
procederá conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la BASE DÉCIMA y la
normatividad aplicable.

VIGÉSIMA. - EL CONTRATISTA comunicará a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito en


términos del primer párrafo del artículo 164 de EL REGLAMENTO, a LA DEPENDENCIA la conclusión de
Página 39 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida
terminación, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los
trabajos, LA DEPENDENCIA en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física,
levantándose el acta correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 166 de EL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos
o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese
incurrido EL CONTRATISTA en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la
recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de LA LEY.
VIGÉSIMA PRIMERA. - Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, EL
LICITANTE deberá entregar el formato de encuesta FORMATO 19, debidamente llenado en el acto que se
celebre con motivo de la presentación y apertura de proposiciones.

VIGÉSIMA SEGUNDA. -Con base en los artículos 8 y 31 de LA LEY; 222 y 222 bis del Código Penal
Federal y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la
Subsecretaria de Atención Ciudadana de LA SFP y que dirigió a los Oficiales Mayores y equivalentes en las
Dependencias de la Administración Pública Federal; se incorporan para su conocimiento y difusión, los
lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). FORMATO 20
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales . (APLICABLE A OBRAS Y SERVICIOS QUE
SE CONVOQUEN AL AMPARO DE LA LEY).

VIGÉSIMA TERCERA.- EL CONTRATISTA deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA
DEPENDENCIA, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea
contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para
efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la
autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita
trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población
y su Reglamento.
EL CONTRATISTA deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o
proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a
partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las
condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su
servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la
Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General
de Población.

VIGÉSIMA CUARTA. – INCONFORMIDADES


Las personas físicas o morales que participen en LA LICITACIÓN podrán inconformarse ante la Dirección
General de Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia
Guadalupe Inn, Alcaldía o Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México o a
través de los medios de comunicación electrónica, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de LA
LEY.

VIGÉSIMA QUINTA. - DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN


En términos del artículo 75 de LA LEY, LA SFP en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier
tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido
en LA LEY o en otras disposiciones aplicables.

Página 40 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021


Licitación Pública Internacional
No. LO-09-644-009000966-T-36-2023
Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos
FORMA E-2

Asimismo, LA SFP podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, todos los
datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

POR LA CONVOCANTE

Ing. David Pablo Sánchez Solís


Director General del Centro SICT San Luis Potosí.

Página 41 de 41

BASES OBRA PU PUNTOS 04/ENERO/2021

También podría gustarte