2021301410051

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

FONDO: FISMDF/2021
CONTRATO NO HASAT/IR/FISMDF/2021/0051
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS
CALLES MARIANO MATAMOROS - MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS
CALLES JOSÉ MA. MORELOS Y FEERNANDO LÓPEZ ARIAS
NÚMERO DE OBRA: 2021301410051
LOCALIDAD SALTO DE EYIPANTLA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES IET S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE LOS PINOS S/N COL. EMILIANO ZAPATA, C.P. 95760, SAN
ANDRÉS TUXTLA, VER.
ANTICIPO 50 % $1,307,076.84 (UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y
SEIS PESOS 84/100 M.N.)
FECHA DE INICIO Y 19 de mayo de 2021 AL 15 de septiembre de 2021
TÉRMINO:

IMPORTE $2,253,580.76 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS

OCHENTA PESOS 76/100 M.N.)

IVA (16%) $360,572.92 (TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
92/100 M.N.)

TOTAL $2,614,153.68 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y

TRES PESOS 68/00 M.N.)

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, Representado por los C.C.
Octavio Pérez Garay y María Elena Cadena Bustamante, Presidente Municipal y el Síndico Único,
respectivamente y por la otra: CONSTRUCCIONES IET S.A. DE C.V. Representada por C. Martha Maria
Soto Guevara, en su carácter de Representante Legal, a quienes, se les denominara, "El Municipio" y
"El Contratista", respectivamente con las declaraciones y cláusulas siguientes:

I). - EL MUNICIPIO DECLARA:

A).- Declaran los C.C. Octavio Pérez Garay y María Elena Cadena Bustamante en su carácter de
Presidente Municipal y Síndico del H. Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, respectivamente, que
la entidad que representan es un municipio legalmente constituido de conformidad con los artículos 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, 69, 70 y 71 de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2 y 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y 32 fracción I
del Código Civil Vigente en el Estado de Veracruz, investido de personalidad jurídica y patrimonio propio,
y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

Que conocedores de lo que establece el Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Artículos 7, 8, 49 al 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículos 4, 5,
29, 40 y 41 de Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, Artículos 1 y 2 Fracción I, de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y Artículos 1, 2, 5 y
6 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Cabildo autorizó la
Modificación al Programa General de Inversión del ejercicio 2021, y por lo tanto cuenta con los recursos
provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2021.

P á g i n a 1 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

C).- Que los C. C. Octavio Pérez Garay y María Elena Cadena Bustamante, acreditan su personalidad
para comparecer a este acto, con el nombramiento expedido a su favor con la Gaceta Oficial del Estado
número extraordinario 518 de fecha 28 de diciembre del 2017.

D.- Que el presente contrato se adjudica a "El Contratista" como resultado de el

DICTAMEN TÉCNICO PARA FALLO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO de fecha 13 de mayo de
2021 mediante procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS con Número
LOP/HASAT/IR/FISMDF/2021/0051 en el que se establece que reúne las condiciones técnicas y
económicas que garantizan la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

E).- Que tiene establecido su domicilio en Madero No. 1, altos, Col. Centro C.P. 95700, San Andrés
Tuxtla, Ver., Mismo que señala para los fines legales de este contrato.

F).- Que está facultado para suscribir el presente contrato de conformidad con lo establecido por los Artículo
36 Fracción VI, 37 Fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

G).- “El Municipio” declara que los datos para facturar son los siguientes:
 RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 DOMICILIO: MADERO No. 1, ALTOS COL. CENTRO, C.P. 95700
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
 RFC: MSA760514D42
 BANCO: SANTANDER
 CUENTA DE CHEQUES: 18000175051
 CLABE: 014890180001750514
(INTERBANCARIA):
 SUCURSAL: SAN ANDRES TUXTLA
 PLAZA: SAN ANDRES TUXTLA
 FORMA DE PAGO: CHEQUES Y/O TRANSFERENCIA

II).- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita su sociedad mediante Instrumento Notarial Número 21,482 expedida por el Titular de la
Notaría Publica Número 4, en el Municipio de San Andrés Tuxtla, Ver., Inscrito en el registro publico de la
propiedad de San Andrés Tuxtla, Ver., bajo el numero 19 a fojas 110 a la 118, tomo Cuarto, Sección
Comercio el 07 de abril de 1998.

B).-"El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección
de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en Calle los pinos S/N Col. Emiliano Zapata, C.P. 95760, San
Andrés Tuxtla, Ver., Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).-Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento y La Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demás disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administración pública estatal y aplicables a los
Municipios, el contenido de los Anexos que debidamente firmados por las Partes que integran el presente
Contrato consistentes en la descripción pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones,

P á g i n a 2 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

programas y los presupuestos correspondientes, así como las demás normas que regulan la ejecución de
los trabajos.

F).-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecución.

G).-Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopia de:

REGISTRO SEFIPLAN: 0003548 con fecha de vencimiento el 18 de marzo de 2022

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-d, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código
Fiscal de la Federación y de conformidad con la regla 2.1.27., de la resolución miscelánea fiscal para el
ejercicio 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre del 2014, “El contratista”
presentó copia sobre la Opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales vigente emitido por el
Servicio de Administración Tributaria con folio número 21NB8426779, de fecha 10 de mayo de 2021.

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS: F8414549101

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D, primer párrafo, y las reglas primera, segunda y tercera
del “ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico,
relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia
de seguridad social”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de febrero de 2015, “El
contratista” presentó copia sobre la Opinión de cumplimiento de sus obligaciones en materia de
seguridad social vigente emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con folio número
1620694362455553278699, de fecha 10 de mayo de 2021.

REGISTRO Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT: F8414549101

H).- El “Contratista” declara que sus datos para efectos fiscales son los siguientes:
 RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES IET S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: Calle los pinos S/N Col. Emiliano Zapata, C.P. 95760, San Andrés
Tuxtla, Ver.
 RFC: CIE110624GH9
 BANCO: BANCOMER
 CUENTA DE CHEQUES: 0187835248
 CLABE: 012854001878352482
(INTERBANCARIA):
 PLAZA: San Andrés Tuxtla, Ver.
 SUCURSAL: 1767

III).- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de carácter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato
y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, además de la descripción pormenorizada
de la obra, proyecto, planos, especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, las normas
que regulan la ejecución de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las
disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitácora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecución de la obra.

P á g i n a 3 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

La Bitácora Convencional deberá estar conformada con hojas foliadas donde se realizan anotaciones
relacionadas con la obra por parte del representante designado por "El Municipio" (residente) y el
representante del contratista (superintendente de construcción o de servicios), deberá contar con al menos
original y 2 copias. Las hojas originales de la bitácora deberán integrarse en el expediente técnico de la
obra, una copia para el contratista y una copia para el residente.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con Ellas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, Su Reglamento y de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución
y cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - "El Municipio" encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES MARIANO
MATAMOROS - MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES JOSÉ MA. MORELOS Y FEERNANDO
LÓPEZ ARIAS y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de
construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forma parte integrantes de este contrato.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El importe del presente contrato es por la cantidad de
$2,614,153.68 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS
68/00 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado, la remuneración y pago total a "El Contratista" por
todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista".

Esta cantidad sólo podrá ser rebasada previo Convenio Adicional que al respecto acuerden las partes,
según lo establecido en el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; que enuncia: "Los Entes Públicos podrán, dentro del programa
de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, modificar los
contratos de obras públicas o de servicios relacionados con ellas, con la única limitante de que las
modificaciones o adiciones que se aprueben no rebasen el veinticinco por ciento de su monto y la cuarta
parte del plazo establecido. El convenio que en su caso se celebre, deberá reunir las mismas formalidades
establecidas para la celebración del contrato.

Lo anterior no será aplicable cuando por necesidades específicas de la obra, debidamente justificadas, o
casos fortuitos o de fuerza mayor, que tengan impacto en el costo y plazo de ejecución de la obra, sea
necesario modificar los alcances en monto y tiempo de un contrato determinado. En este caso se podrá
celebrar un convenio único por una sola vez, el cual no podrá rebasar el cincuenta por ciento del monto
original del contrato, ni la mitad del tiempo estipulado"; de no estar autorizado el Convenio Adicional si "El
Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado en el contrato, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar
pago alguno de ello.

Los convenios modificatorios que se celebren, en ningún caso podrán variar sustancialmente las
características esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley.

P á g i n a 4 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el artículo 39 fracción XXIV de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento
o reducción en un 5% o más de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrán ser
revisados. "El Municipio" a solicitud del “Contratista” someterá a la consideración de la Dirección de Obras
Públicas el análisis correspondiente para acordar el aumento o reducción que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentará por escrito su solicitud estudios y documentación soporte para la
revisión y ajuste de costos, acompañando la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excederá sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes
correspondiente. Si el ajuste es a la baja, será el Ayuntamiento por medio de la Dirección de Obras Publicas
quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique
dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de
costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por
aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darán lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. La autorización del ajuste de costos
en moneda nacional deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o
reducción correspondiente, por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno. El procedimiento
de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato, los índices que servirán de
base para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato serán los que correspondan a la fecha del acto
de presentación y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberán ser los que prevalezcan al
momento de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por
alguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes en el que se presentó
el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido
en este contrato.

El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cuales quiera de los siguientes procedimientos:

I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
II. La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y
III. En el caso de trabajos en los que “El Municipio” tenga establecida la proporción en que intervienen los
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la
actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando
los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de
medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos;
en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I.

P á g i n a 5 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Para los procedimientos señalados en las fracciones I y II, los contratistas serán responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Municipio” por conducto de la Dirección de Obras Públicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetará a lo
siguiente:

I. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución
de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de
proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices
de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el
Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como “El Municipio”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Municipio” procederán a calcularlos en
conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los
lineamientos y metodología que expida el Banco de México;

III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés
que el contratista haya considerado en su proposición, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a iniciar los trabajos materia de este contrato
el 19 de mayo de 2021 y concluirlos el día 15 de septiembre de 2021 (120 días naturales), proporcionar
y aperturar la bitácora de obra que será entregada a "El Municipio" debiendo "El Contratista" pagar a "El
Municipio" por cada día de atraso en que incurra la terminación y entrega de las obras el 5 al millar sobre
el costo de los trabajos no ejecutados, por causas que le sean imputables.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El Municipio" se

obliga a poner a disposición de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para
su realización.

P á g i n a 6 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación

de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, a un representante técnico permanente de
construcción, el cual deberá tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer
en todo tiempo. “El Contratista” y “El Municipio”, se comprometen a utilizar la bitácora de obra como
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecución de la obra. “El Municipio”, a través
de su representante técnico verificará los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso
autorizará modificaciones durante la ejecución de la obra, asentando lo conducente en la bitácora y “El
Contratista” solicitará las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones,
revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El
Municipio” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitácora sólo para los fines anteriores, la cual deberá tener
sus hojas foliadas y las firmas de sus repr esentantes técnicos registradas, la custodia de la bitácora
deberá quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposición, en
cualquier momento, de ambas partes.

Al inicio de los trabajos "El Contratista" se obliga a fijar en el lugar en donde se va a llevar acabo la obra
un anuncio de la misma, con una medida de (2.00x1.20 m), el cual debe contener los siguientes datos:

H. Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Tuxtla, Ver.;

El Escudo oficial de El emblema representativo
San Andrés Tuxtla, de la Administración 2018-
Ver.; 2021;
Dirección Obras Públicas;
Origen de los recursos; FISMDF/2021
El nombre de la obra; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS
CALLES MARIANO MATAMOROS - MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS
CALLES JOSÉ MA. MORELOS Y FEERNANDO LÓPEZ ARIAS
Número de la obra; 2021301410051
Localidad de la obra; SALTO DE EYIPANTLA
Monto de la Obra: $2,614,153.68 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 68/00 M.N.)
Meta de la obra o superficie; 1,587.76 M2
Periodo de ejecución; 120 DIAS NATURALES
Empresa contratista; y CONSTRUCCIONES IET S.A. DE C.V.
Población beneficiada. 300 PERSONAS

SÉPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrón del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato será el único responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.
“El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relación con dichos trabajos.

Una vez firmado el presente contrato "El Contratista" se obliga a presentar al inicio de los trabajos la
constancia del alta de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El Municipio” otorgará un anticipo por el 50 %
CINCUENTA POR CIENTO del monto del presente contrato, que importa la cantidad de $1,307,076.84
(UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) obligándose
"El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: Construcción en el sitio de los trabajos de oficinas
y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción,
la adquisición de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demás insumos.

P á g i n a 7 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

"El Contratista" dentro de los quince días hábiles siguientes al día en que reciba copia del fallo de
adjudicación, deberá presentar la garantía del anticipo, con el objeto de que “El Municipio” ponga a
disposición de "El Contratista" dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la
garantía de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente cláusula, de conformidad
con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin
modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha
de iniciación de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo
estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortización del anticipo consistirá en deducir proporcionalmente de las estimaciones

que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimación final, sujetándose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión de este contrato, "El Contratista" se obliga a
reintegrar a “El Municipio” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 días
naturales, contados a partir del día que le sea comunicada la rescisión, para lo cual se le reconocerán los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados, mediante la
exhibición de la documentación correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos
autorizados a la fecha de la rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse
en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio”, "El Contratista" exhibirá la factura y la póliza de fianza
correspondiente para su aprobación. La garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo
correspondiente, en cuyo caso "El Municipio" lo notificará por escrito a la institución afianzadora para su
cancelación.

Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez días posteriores a
la autorización del finiquito de la obra, se hará efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demás
accesorios legales.

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberá pagar gastos financieros
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de
prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado,
se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad
a disposición de “El Municipio”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El Municipio” cubrirá a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente se formulen, en las que se considerarán los volúmenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el período que comprenda cada
estimación conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serán presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervisión, que “El Municipio” deberá establecer para tal efecto, dentro de
los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
él término antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que “El Municipio” inicie su
trámite de pago.

El contratista cubrirá a “El Municipio” y éste retendrá el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspección y control, de
conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

P á g i n a 8 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Ni las estimaciones, ni la liquidación de estimación final, aunque hayan sido pagadas, se consideran como
aceptación de la obra, pues “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las
estimaciones o con la liquidación, tendrá un plazo de 60 (sesenta) días de calendario, a partir de la fecha
en que se haya efectuado la estimación o la liquidación, para hacer por escrito la reclamación
correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamación de “El Contratista”, se considerará
definitivamente aceptada por él la estimación o liquidación de que se trate y sin derecho a ulterior
reclamación.

DECIMA.- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS.- “El Municipio” tendrá en todo tiempo el derecho de constatar
a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecución de las obras se realice de acuerdo
con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra
realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
Municipio”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrá ordenar la suspensión parcial o total de las
obras cuando considere que no se están ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminación, o bien, optar por la rescisión del contrato
conforme se establece en la cláusula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y

procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás disposiciones administrativas en la materia, las garantías a que
haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentará a “El Municipio” dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha del fallo
del concurso y antes de la suscripción del presente contrato, una fianza a favor de la Tesorería del Municipio
de San Andrés Tuxtla, Ver., equivalente al 100% cien por ciento de los anticipos recibidos y otra de
cumplimento por el 10% diez por ciento del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que más adelante se señalan, no se
legitimará el contrato y por lo tanto no surtirá efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula "El Contratista" no ha otorgado
la fianza respectiva, “El Municipio” hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta del concurso, en
concordancia con los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave además podrá optar por No formalizar dicho contrato.

La fianza deberá ser otorgada por institución mexicana legalmente autorizada para operar en la República
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepción formal, "El Contratista" quedará obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos señalados en el
contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas como lo estable en la Gaceta Extraordinaria Numero
278 de fecha 12 de julio de 2019, el Decreto Numero 263 que Reforma el Segundo Párrafo del Artículo 68
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz., "El Contratista"
deberá constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% diez por ciento del costo total de la obra,
para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparación y/o adecuación de las características
de la calidad contratada; dicha fianza deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente autorizada

P á g i n a 9 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

y a favor de la Tesorería de Municipio de San Andrés Tuxtla, Ver. y continuará vigente hasta que "El
Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren.

Transcurrido el plazo de dos año a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitará por
escrito a “El Municipio” que comunique a la institución afianzadora la cancelación de la misma.

La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la
institución que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesorería del Municipio de San Andrés Tuxtla, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algún convenio adicional de acuerdo a la
cláusula segunda de este contrato, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con
dicha prórroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos
del convenio adicional, prórroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecución de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos
se subcontraten, siempre que “El Municipio” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 279, 280, 282,
283, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

F) Que la póliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio
de “El Municipio”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendrá la obligación de pagar todas las firmas para
la prórroga en su vigencia, liberándose solamente mediante comunicación escrita dirigida a la afianzadora
por “El Municipio” que así lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, será requisito indispensable la presentación de la fianza
de garantía de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepción de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% diez por ciento de dicha ampliación sin incluir el concepto
del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a más tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-

“El Municipio” podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitácora de obra.
Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serán obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitácora
la orden de ejecución.

P á g i n a 10 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

DECIMA TERCERA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- Si a consecuencia de caso fortuito o

fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá
gestionar una ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prórroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberá presentarse dentro
de los primeros cinco días hábiles siguientes al día en que ocurran tales eventos. “El Municipio” resolverá
sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte días naturales siguientes a la fecha de su
recepción, determinando el número de días que a su juicio debe comprender la prórroga, que deberán
formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el número de días que deba comprender la prórroga considerada procedente rebase el
15% quince por ciento del plazo señalado para la ejecución de la obra, deberá formalizarse dicha prórroga
mediante un Convenio Adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, se considerará que "El Contratista"

incurrió en mora durante el tiempo de la suspensión y se le aplicarán las sanciones correspondientes al
atraso de la obra, sin perjuicio de que “El Municipio” pudiera dar por rescindido administrativamente el
presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catálogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realización de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectúen a satisfacción de “El Municipio” así como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos
de los materiales o equipo, de los defectos y errores, además de responder de los daños y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso
se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la
misma; en caso de que dicha garantía no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados.
"El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribución
alguna por ello.

Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
física o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepción
de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa
autorización expresa y por escrito por parte de “El Municipio” en los términos del artículo 39 fracción XVIII
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Asimismo "El Contratista" está de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimación, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspección y control.

B) La amortización de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El Municipio” recibirá las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas. Solo podrán llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los
casos siguientes:

P á g i n a 11 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidará al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El Municipio” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso
pagará a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensión.

C).- Cuando de común acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidará en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cláusula DECIMA NOVENA en este
caso la recepción parcial quedará a juicio de “El Municipio” el que liquidará el importe de los trabajos que
decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El Municipio” la terminación de los trabajos que le fueron encomendados
y este verificará que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepción normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procederá a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el Artículo 67 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la
fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el párrafo precedente, levantándose al
efecto el acta respectiva, y se procederá a formular la liquidación que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidación o estimación final existieren responsabilidades

comprobadas para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirán
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva
de la fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidirá
de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepción.

La recepción de las obras y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO “El Municipio” podrá suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas
o por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas
causas.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensión.

Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a “El Municipio”, éste pagará los
trabajos ejecutados así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podrá continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspensión.

Si los trabajos han de continuarse, se deberá elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas,

o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuación de las obras se podrá
presentar por el propio “El Municipio” o por "El Contratista", la solicitud de terminación anticipada, con el fin

P á g i n a 12 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

de que se evalúe y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimación
correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; además, si es el caso, pagará los gastos no
recuperables, siempre que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la moción de terminación anticipada del contrato, se deberá obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Es causal de la terminación anticipada del contrato en los términos del Artículo 66 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, si "El Municipio"
no recibe los recursos asignados y autorizados, así como también, en los supuestos de obras con
convenios de coparticipación con programas o fondos ya sean federales y estatales.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- Los materiales y

equipos de instalación permanente que en su caso “El Municipio” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cláusula primera de este contrato, quedarán
bajo la custodia de este último, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el
cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que
proporcione a la residencia de supervisión.

Al concluir los trabajos objeto del presente contrato "El Contratista" deberá entregar la documentación que
soporte la adquisición del mismo y las garantías correspondientes a fin de cumplir a lo se refiere el párrafo
anterior sobre el o los equipos que se instalen permanentemente en la obra.

DECIMA NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El Municipio” podrá, en

cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés general o cuando “El
Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como por el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El Municipio”,
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer
efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión se
comunicará por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que
éste dentro del término de veinte 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación
de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El Municipio” que dictar resolución diez
10 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISIÓN, LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en
la fecha en que por escrito señale “El Municipio”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El Municipio” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las órdenes que por escrito le dé “El Municipio”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El Municipio” el atraso
puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

P á g i n a 13 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demás prestaciones de carácter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” está sujeto a un procedimiento de suspensión de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El Municipio”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El Municipio” y a las autoridades que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia, y supervisión de los materiales y trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesión de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorización de “El
Municipio”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El Municipio” las pólizas de fianza que se refiere la
cláusula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentándolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violación al secreto profesional o la divulgación a terceras personas de la información confidencial

que “El Municipio” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violación por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El Municipio” podrá optar entre exigir el cumplimiento del que se señala en la cláusula vigésima
del presente contrato.

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- En caso de rescisión “El Municipio” procederá a hacer

efectivas las garantías absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los
cuarenta 40 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez días hábiles siguientes de la fecha de recepción de la notificación motivo
de rescisión, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales que considere.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.-

A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que
es parte integrante de este contrato, “El Municipio” comparará mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance de las obras es
menor al que debió realizarse, “El Municipio” procederá a hacer la retención del 5% por ciento multiplicado
por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de la obra hasta la
revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la
retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobación correspondiente al último

mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio del erario de “El
Municipio” a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista”. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones
estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier

P á g i n a 14 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El Municipio” hará al programa las
modificaciones relativas.

“El Municipio” verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición
de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas,
cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación siempre y cuando estos se hayan cumplido
correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran
detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de
los materiales, instalaciones o los bienes de instalación permanente, especificaciones técnicas, volúmenes
de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construcción
o arquitectónico, en el momento de la detección “El contratista” estará obligado a reponer de inmediato la
totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los órganos ejecutores. Las penas
convencionales señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El Municipio” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este deberá reintegrar las cantidades
pagadas en exceso más los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computaran por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. Del mismo modo
tratándose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo señalado en el proyecto ejecutivo de la
obra, el contratista deberá reponer totalmente los conceptos y volúmenes deficientes.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en

este contrato serán solicitados a “El Contratista” por “El Municipio” asentándolo en la “Bitácora de Obra”, y
a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 cinco días hábiles para presentar el
análisis de costo de dichos trabajos, “El Municipio” comunicará a “El Contratista” la autorización para iniciar
los trabajos extraordinarios asentándolo en la “Bitácora de Obra”.

VIGÉSIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO".- El Municipio de San Andrés

Tuxtla, Ver., se obliga a realizar los trámites necesarios para obtener los permisos de construcción,
autorizaciones y permisos que demande la ejecución de la obra, y de uso del suelo, así como las licencias
de alineación y número oficial o en su defecto, documento de excepción de dichos trámites, autorizado por
sesión de cabildo de “El Municipio”.

VIGESIMA CUARTA. - ANEXOS.- Acompañan y forman parte de este contrato los documentos que a
continuación se indican:
a) Planos aprobados para construcción
b) Programa de construcción
c) Presupuesto aprobado
Los cuales están debidamente firmados de conformidad por quienes suscriben el presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una
de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, su Reglamento y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los
tribunales del Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave.

P á g i n a 15 | 16
 2021301410051
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las cláusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesión, obligándose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
12:00 hrs. Del día 17 de mayo de 2021 lo ratifican y firman de conformidad.

L O S C O N T R A T A N T E S

POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”

____________________________________ ____________________________________
C. OCTAVIO PÉREZ GARAY C. MARTHA MARIA SOTO GUEVARA
PRESIDENTE MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL

____________________________________
C. MARÍA ELENA CADENA BUSTAMANTE
SÍNDICO ÚNICO

T E S T I G O S

____________________________________ ____________________________________
ING. SALVADOR CÉSAR C.P. JAIR RAFAEL
DOMÍNGUEZ AGUIRRE FERNANDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS TESORERO MUNICIPAL

Las firmas que anteceden corresponden al contrato No. HASAT/IR/FISMDF/2021/0051, del FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) del ejercicio 2021, referente a la obra no.
2021301410051 denominada: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO DE LAS
CALLES MARIANO MATAMOROS - MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES JOSÉ MA. MORELOS Y
FEERNANDO LÓPEZ ARIAS en la localidad de SALTO DE EYIPANTLA, Municipio de San Andrés Tuxtla,
Ver., suscrito entre el H. Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Ver., y el contratista CONSTRUCCIONES
IET S.A. DE C.V..

P á g i n a 16 | 16