TDR - Obra Veterinaria
TDR - Obra Veterinaria
TDR - Obra Veterinaria
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
3. FINALIDAD PUBLICA
4. OBJETIVO
6. DESCRIPCION DE LA OBRA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Sótano
Primer Nivel
Plataforma de ingreso, Foyer de doble altura, Auditorio escalonado para 205 personas,
Cabina de Control con 02 Depósitos, Escenario Elevado, Estar Conferencista, Vestidor
Damas, Vestidor Varones, Baño Damas, Baño Varones. Pasadizo, Baño de Damas
(Publico), Baño de Varones (Publico), Baño Discapacitados (Publico), Kitchenette,
Cuarto de Limpieza, Cuarto de Tableros, Ducto Eléctrico.
Hall, Deposito, Escalera y Ascensor de acceso a los pisos superiores.
Segundo Nivel
Está conformado por Hall, Escalera, Ascensor, Cuarto de Tableros y Biblioteca con:
Atención, Sala de Lectura con estantería abierta, Terraza, Jefatura, Procesos Técnicos,
Depósito de Libros, Baño de Damas (Publico), Baño de Varones (Publico) y Baño
Discapacitados (Publico).
Tercer Nivel
Hall, Escalera, Ascensor, Pasadizo, Aula 1, Aula 2, Aula 3, Cuarto para Personal,
Archivo de documentos, Baño de Damas (Publico), Baño de Varones (Publico) y Baño
Discapacitados (Público) y Cuarto de Data.
2
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
Cuarto Nivel
3
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
AULA N°1 61
AULA N°2 61.95
AULA N°3 60.9
ARCHIVO DE DOCUMENTO 30
CUARTO PARA EL PERSONAL 32
BAÑOS VARONES 11.5
BAÑOS DAMAS 10.7
BAÑOS DISCAPACITADOS 3.35
CUARTO NIVEL AREA (M2)
HALL 37.70
ESCALERA 17.70
CUARTO DE LIMPIEZA 4.10
ASCENSOR (DUCTO) 4.50
PASADIZO 84.40
AULA N° 04 61.00
AULA N° 05 61.95
ASESORÍA DE TESIS 60.90
CUBICULO DE ESTUDIO 32.00
ARCHIVO DE DOCUMENTOS 30.00
BAÑO DAMAS 11.50
BAÑO VARONES 10.70
BAÑO DE DISCAPACITADOS 3.35
AMPLIACIÓN AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (01 PISO) 32.05
HALL Y CAJA DE ASCENSOR (1° Y 2° PISO) 21.60
7. MARCO LEGAL
Ley N° 31728 – Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de
mayores gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos del
gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.
Ley N° 31638 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
Ley N° 31366 – Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2022.
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la información Pública.
Decreto Supremo Nº 011-79-VC.
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante D.S. N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
344- 2018-EF, y modificatorias por los D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF, D.S.
N° 250-2020-EF y D.S. N°162-2021-EF.
Directivas del OSCE
Resolución Ministerial RM 239-2020-MINSA
Resolución Ministerial RM 087-2020-VIVIENDA
Constitución Política – Artículo 21.
Ley N°28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley N°27721, Ley que declara de interés nacional el inventario, catastro, investigación,
conservación, protección y difusión de los sitios y zonas arqueológicas del país.
Ley N°29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura.
Ley Nº29151, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”.
Decreto Supremo N°005-2013-MC, Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Cultura (ROF).
Decreto Supremo 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA).
Resolución directoral nacional 187/INC 05-12-2005 (Hitos y muros).
Decreto Supremo N°054-2013-PCM (CIRAS, Pre existencia, Plan de Monitoreo
Arqueológico).
Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto público
Decreto Supremo N° 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Tránsito y sus
modificatorias.
4
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
9. PRESUPUESTO
10. ADELANTOS
153.2. La garantía tiene un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un
plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede
reducirse a solicitud
del contratista hasta el monto pendiente de amortizar
La Entidad otorgará un (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el único adelanto directo dentro de los ocho (8)
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por
adelantos1 mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día
siguiente de recibida la solicitud del contratista.
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de veinte
(20) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantía por adelantos3 mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo. La Entidad tendrá un plazo de cinco (5) días calendarios para su evaluación y
pago del adelanto solicitado.
El sistema de contratación será a SUMA ALZADA. El postor formula su oferta por un monto
fijo integral y un plazo determinado en el expediente técnico. SE PRECISA que, de acuerdo
a los requisitos para la admisión de la oferta, el literal g) bases estandarizadas señala que,
cuando se trate de SUMA ALZADA, se debe presentar el desagregado de partidas, lo
mismo que se ve reflejado en el ANEXO N° 06, de las bases estandarizadas. Se sugiere
revisar Resolución N° 1045-2021-TCE-S2
Para la suscripción del contrato el postor debe presentar el desagregado de partidas que
1 De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3)
meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a
tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto
otorgado.
2 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por
ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto
para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.
3 De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3)
meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a
tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto
otorgado.
6
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
14. SUBCONTRATACION
Plantel Profesional
Cargo Profesión Experiencia
El profesional deberá acreditar experiencia no menor de 03 años en
ejecución en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria,
que se computa desde la colegiatura, habiendo desempeñado los
Ingeniero Ingeniero siguientes
Residente Civil o cargos: Residente y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente
de Obra Arquitecto
de Obra y/o Supervisor y/o Inspector y/o Ingeniero Inspector y/o
Ingeniero Supervisor y/o Ingeniero Inspector residente y/o jefe
residente y/o jefe Supervisor y/o jefe de Inspección.
4
Nota 1: PRONUNCIAMIENTO N° 093-2020/OSCE-DGR:
Asimismo, no son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel personal que realiza actividades
operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, vigilante, almacenero, peón, chofer, conserje,
secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.
Ingeniero Asistente de Residente NO CLAVE
7
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
Obras Similares: Construcción y/o creación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o
sustitución y/o reconstrucción y/o fortalecimiento de: infraestructura de instituciones educativas de
diferentes niveles tales como Universidades y/o Institutos y/o I.E Primaria y/o I.E Segundaria y/o Colegios,
sea del sector público o privado, siendo las edificaciones mínimo de dos (02) pisos.
Acreditación:
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal profesional clave propuesto.
17. PENALIDADES
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en
general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15
Otras penalidades
N° Supuestos de Forma de Procedimiento
aplicación de cálculo
Penalidad
1 Cuando el personal del Por cada día de Según informe del
plantel profesional clave ausencia 0.5 supervisor.
permanece menos de UIT (*) por cada día Asimismo, podrá anotar en el
sesenta (60) días calendario de ausencia del cuaderno de obra cada día
o del íntegro del plazo de personal en obra en de ausencia del personal
ejecución, si este es menor a el plazo previsto. ofertado, debiendo
los sesenta (60) días cuantificar y aplicar la
calendario, de conformidad penalidad en la valorización
con las disposiciones de obra en el mes
establecidas en el numeral Correspondiente Art. 190
190.2 del artículo 190 del RLCE.
Reglamento.
2 En caso el contratista 0.5 UIT (*) por cada Según informe del
incumpla con su obligación día de ausencia del Supervisor y/o Inspector de
de ejecutar la prestación con personal en obra Obra.
el personal acreditado o
debidamente sustituido
3 En caso culmine la relación por cada día de Según informe del
contractual entre el ausencia del supervisor. Asimismo, podrá
contratista y el personal personal en obra anotar en el cuaderno de
ofertado y la Entidad no 0.5 UIT (*) obra cada día de ausencia
haya aprobado la sustitución del personal ofertado,
del personal por no cumplir debiendo cuantificar y
con la experiencia y aplicar la penalidad en la
calificaciones requeridas. valorización de obra en
el mes correspondiente
Art. 190 del RLCE
4 Uno por cinco mil
Cuando el Residente de (1/5000) del monto Según informe del
Obra no se encuentra en de la valorización por Supervisor y/o Inspector de
forma permanente en la cada día de Obra, y/o Coordinador y/o
obra**. incumplimiento responsable de la OOI.
9
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
10
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
informe de supervisión o
inspector según sea el caso.
11
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas:
1. Del artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según
corresponda.
b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, según corresponda.
c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación.
d. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y
observaciones.
e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181.
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro
de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demás condiciones.
176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecución
de la obra, en los siguientes supuestos:
12
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
- Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearán en la obra, así como
su correcto traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra, el
incumplimiento de esta obligación será observado previa inspección del supervisor.
- Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecución de la obra.
- La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por
un plazo de siete (07) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad
de conformidad con el artículo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.
- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución y Recepción de Obra tomará en
cuenta para dichas etapas: la conservación y medidas ambientales exigidas y descritas
en el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas
emitidas por DIGESA, y otras aplicables.
- La elaboración del expediente del Plan de Monitoreo Arqueológico, así como el trámite de solicitud
de autorización de Plan de Monitoreo Arqueológico, deberá ser gestionado con anterioridad al
inicio de la ejecución física de la obra, por lo que, al día siguiente de la firma del contrato, la
empresa contratista deberá iniciar con la gestión ante el Ministerio de Cultura el cual será aprobado
por dicha entidad antes de la ejecución de la obra. Se deberá tener en cuenta los plazos indicados
en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas según la modalidad de PMAR (Sin
infraestructura preexistente o con infraestructura preexistente) bajo responsabilidad de la
contratista.
14
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
porta cintas, letreros de madera, etc. Esta señalización asegurará la integridad de los restos
culturales y paleontológicos que se puedan registrar.
- Inventario de materiales: Estará organizado según el tipo de material, incluyendo los datos de su
procedencia, peso y/o cantidad y relacionado al registro fotográfico. El inventarío registrará la
ubicación física de cada uno de los materiales. Se deberá clasificar los materiales recuperados
según los tipos de colecciones definidos en la Guía N° 001-2020-VMPCIC/MC sobre Criterios
básicos para la entrega de bienes culturales muebles procedentes de proyectos de intervención
arqueológica. El material que se recupere será almacenado y depositado por el administrado en
un lugar apropiado, hasta la fecha de entrega y contará con su respectivo inventario. Se considera
en esta etapa la elaboración del informe de resultados del PMAR, en base a los ítems establecidos
en el RIA.
- En caso los plazos puedan excederse se presentará un Informe preliminar de los trabajos
ejecutados bajo supervisión técnica de la Dirección de Certificaciones, incluyendo un nuevo Plan
de trabajo y cronograma, para solicitar la renovación de dicho plazo, previa coordinación y opinión
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través de la Oficina General de Infraestructura
Universitaria.
b) EJECUCION DE LA OBRA
Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construcción de las obras que
comprende el proyecto:
- Permisos, certificación
- Localización
- Condiciones locales
- Límites de trabajo
- Protección del lugar
- Mano de obra especializada
- Inspección y control de obras
- Materiales y equipos
- Cambios en el trabajo
15
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
- Recepción de Obra
- Disposiciones finales.
EI Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por la
Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración
lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista deberá mantener en obra, una copia
completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra.
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación
acordes con las tecnologías vigentes, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la
Entidad. El contratista tiene la obligación de revisar el expediente técnico en su totalidad para
advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello deberá elaborar el informe de
compatibilidad.
Todo procedimiento constructivo empleado será de primera calidad y estará sujeto a la aprobación
de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares
utilizados en la infraestructura.
I. VALORIZACIONES Y METRADOS
De conformidad con el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, Las
valorizaciones de avance de obra tiene el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas y
presentadas el último día de cada periodo mensual por el contratista, sobre la base de los
metrados realmente ejecutados en dicho periodo.
Juntamente con la valorización, el contratista presentara los siguientes documentos
necesarios para el trámite de pago:
- CALCULO DE LA VALORIZACION
- ANEXOS
16
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
17
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción
de la Supervisión de la obra.
Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y
estos no pudieran ser comprobados.
IX. SEGUROS
EI Contratista antes del inicio de la Obra deberá tomar por su cuenta todos los seguros
previstos en las Bases, legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta
ejecución de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD
las Pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el
nombre, ubicación de la Obra y número de procedimiento de selección. El Contratista
presentará las Pólizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los
recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.
Seguro por Accidentes: Póliza permanente que cubra contra accidentes provenientes
del trabajo durante la ejecución de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos
conforme lo establece la normatividad vigente.
Asimismo, se considerarán como terceras personas al personal de la Supervisión y la
Entidad, que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de la
obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminación de
los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepción final de la obra.
Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los daños y/o cubrir
sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o
trabajos realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:
18
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
Esta póliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta
la recepción final de la obra.
Seguro contra todo riesgo, daños y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad
civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra,
incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y daños causados por la
naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de
ejecución, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el área
de ejecución de los trabajos, hasta su recepción, por un valor de recepción a nuevo,
deberá tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de
consideración al almacén hasta la recepción de la obra.
X. VIGILANCIA
EI Contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad
y protección de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberá proveer durante
los trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera.
XI. INDEMNIZACIONES
Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas,
daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas
aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos, negligencia así
mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligación y responsabilidad del Contratista,
inspeccionar los terrenos aledaños en el perímetro de la construcción, comprendidas en el
área de influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.
19
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecución de las obras deberán ser de
primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el
Contratista emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del Supervisor podrán ser
rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la utilización en la ejecución de
la obra.
El Contratista deberá contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para
garantizar un correcto control de materiales y aplicación de procedimientos estandarizados de
ensayos a efectuar.
El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia
no cause malestar en la ejecución de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento
desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente pondrá en consideración del
Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente,
los que previa aprobación podrán usarse en la obra. El Supervisor está autorizado a rechazar
el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con
las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.
20
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
Después de tomar la muestra, el laboratorio llevará a cabo las pruebas requeridas dentro de
un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendirá un informe
escrito de cada prueba efectuada.
El Contratista facilitará todos los materiales para muestras y cooperará en las actividades
requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.
El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo básico de protección personal (EPP) y
tendrá en cuenta la protección adicional por el riesgo de caída. La zona de trabajo debe contar
con los adecuados accesos, circulaciones y señalización. El Contratista está obligado a tomar
todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y
la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En
este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la
realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de
trabajos en circuitos energizados. El Contratista deberá tener en cuenta la buena práctica en
el almacenamiento y manipuleo de materiales, así como la, seguridad en los trabajos de izaje.
Así mismo, el Contratista deberá contar con un botiquín básico de primeros auxilios.
Para ello coordinará con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones
se localicen y/o afecten el área del proyecto, de las que se obtendrán los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran
presentarse. De requerir el proyecto la reubicación y/o reemplazo de instalaciones de agua
potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, redes de telefonía, fibra óptica,
etc., se harán las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo
permanentemente coordinación con la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
21
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
El contratista deberá cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional,
de aplicación en su actividad. Al respecto, deberá dar estricto cumplimiento bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones
seguidamente detalladas:
Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que
se establezcan en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.
En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser
previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de
obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.
22
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climáticos (lluvias), deberá tener
en cuenta la Opinión del OSCE N° 170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: “El
contratista podía emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar
su solicitud de ampliación de plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA,
PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de estos
pudiera acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro
caso la acreditación fehaciente más importante de los hechos alegados serán VIDEOS en la
que se visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas afectadas de la
ruta crítica por el evento alegado;
Asimismo, la Opinión del OSCE N° 169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: “El
supervisor debía brindar su opinión respecto a la solicitud de ampliación de plazo presentada
por el contratista a través de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que
le servían de fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior artículo 170 del
Reglamento; en consecuencia, esta actuación no podía entenderse como cumplida con la sola
anotación en el cuaderno de obra, aun cuando en este último el supervisor hubiera detallado
el sustento técnico de su pronunciamiento”,
23
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
La experiencia solicitada al personal propuesto es la mínima, por cuanto queda a criterio del postor
ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualización profesional sin que
ello represente mayores costos a la entidad.
Las constancias y certificados que se presenten deberán haber sido emitidos por quién
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones públicas, así como
aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.
Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberán ser en función a
ellas que el postor formule su oferta tanto técnica como económica.
Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolverán conforme a lo
establecido en las Bases y la Ley.
El contratista deberá presentar para el inicio de ejecución de obra un cuadro de actividades
programadas para la correcta ejecución de la obra, firmada por el representante legal y/o común
PRONUNCIAMIENTO N° 330-2022/OSCE-DGR"
El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los casos o
situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripción
del contrato. Situación que también será aprobada por la Entidad. De acuerdo a la OPINIÓN Nº
252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligación de ejecutar el servicio con el personal
ofertado en el procedimiento de selección, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o más de ellos,
siempre y cuando el reemplazo propuesto reúna iguales o superiores características a las previstas
en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorización
previa por parte de la Entidad.
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado:
El número máximo de consorciados es de 3 integrantes.
el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de 30%.
Importante
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
el comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico,
no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los
siguientes:
24
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
Acreditación:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
En cumplimiento al art 5.2 de la Ley N° 31728, se estipula que: "(…) La verificación de los requisitos de
calificación se realizará junto con la evaluación de ofertas, aplicando los factores de evaluación solo a
aquellos postores cuyas ofertas hayan cumplido con los requisitos de calificación”.
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Acreditación:
Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria – SUNEDU5.
Asimismo, se precisa que, los documentos que acrediten la formación académica y la experiencia del
personal clave serán presentados en la propuesta, en cumplimiento al art 5.2 de la Ley N° 31728 en la cual
se estipula que: "(…) La verificación de los requisitos de calificación se realizará junto con la evaluación de
ofertas, aplicando los factores de evaluación solo a aquellos postores cuyas ofertas hayan cumplido con
los requisitos de calificación". Asimismo, se precisa que la colegiatura y habilitación de los profesionales
van hacer presentados por el Contratista para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la
obra
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del
Reglamento.
5 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
25
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
Obras Similares: Construcción y/o creación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o
sustitución y/o reconstrucción y/o fortalecimiento de: infraestructura de instituciones educativas de
diferentes niveles tales como Universidades y/o Institutos y/o I.E Primaria y/o I.E Segundaria y/o
Colegios, sea del sector público o privado, siendo las edificaciones mínimo de dos (02) pisos.
Acreditación:
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma
el plantel profesional clave.
Importante
- El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179
del Reglamento.
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.
26
UNMSM
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
– 3ERA ETAPA”.
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25)
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.
SE PRECISA que, en respecto de los documentos que acrediten la formación académica y la experiencia
del personal clave serán presentados en la propuesta, y en concordancia con lo estipulado en el art 5.2 de
la Ley N° 31728 en la cual se estipula que: "(…) La VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE
CALIFICACIÓN se realizará junto con la evaluación de ofertas, aplicando los factores de evaluación solo a
aquellos postores cuyas ofertas hayan cumplido con los requisitos de calificación". Asimismo, se precisa
que la colegiatura y habilitación de los profesionales van hacer presentados por el Contratista para el inicio
de su participación efectiva en la ejecución de la obra.
27