Est-01 y Finiquito Francisco Guerrero-Ok2023.10127

ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
CONTRATO:
MOC-FISM-0250/2023
OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO
EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO
LOCALIDAD:
FRANCISCO GUERRERO
MUNICIPIO:
OCOSINGO, CHIAPAS.
CONTRATISTA:
ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS

-
ADMINISTRADOR UNICO
ET-1
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022
Cédula de Registro y Datos Básicos Generales
Rubro del Gasto Articulo 33 LCF: 0 1 1 7 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Subclasificación: 1 1 5 0 9 CUARTO DORMITORIO
Modalidad por tipo de proyecto: 0 2 CONSTRUCCION
Clave y Nombre de la Región X I I SELVA LACANDONA
Clave y Nombre del Municipio: 0 5 9 OCOSINGO
Clave y Nombre de la Localidad: 0 4 4 5 FRANCISCO GUERRERO

16°49'10.57"N
LAT. 17.128975° LONG. -91.488467° (LAT. 17° 7'44.31"N LONG. 91°29'18.48"W) ALT.
Coordenadas de la Obra: (UTM):
420 M
91°54'46.93"W
Nombre de la Obra o Proyecto: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD
FRANCISCO GUERRERO
Costo Total de la Obra o Proyecto: $4,630,750.19
Incidencia del Proyecto 01.- DIRECTA
INVERSION 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33
Suma FISMDF Otros* Beneficiarios
$ 4,630,750.19 $ 4,630,750.19 $ - $ -
Tipo de Obra Porcentaje de Servicios Básicos de la Localidad

Nueva Ampliación Rehabilitación Complementaria Agua Entub. Alcantarillado Drenaje Electrificación Educación Salud
X 15.00% 15.00% 20.00% 35.00% 0.00% 0.00%
DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO, CONSISTENTE EN:

CONSTRUCCION DE 75 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS. INCLUYE: EXCAVACIONES EN TERRENO PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO CICLOPEO F'C= 100 KG/CM2 ARMADA CON VAR. # 3, CADENAS Y CASTILLOS
ARMADO CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12 X 20 X 40 CMS,TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL 26
FIJADAS CON PERFIL TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22, FIRME DE CONCRETO, APLANADO EN MURO EXTERIOR EN
FACHADA, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 0.90 X 2.10 MTS. Y VENTANA DE LAMINA DE 1.00 X 1.00 MTS
CON DOS HOJAS ABATIBLES
Metas del Proyecto Periodo de Ejecución

Unidad de+B79 Medida Cantidad Inicio Termino
CUARTO (S) 75.00 08 DE MAYO DEL 2023 16 DE OCTUBRE DEL
Población Beneficiaria Modalidad Ejecución 2023
Cantidad C CONTRATO
Unidad de Medida
Masculino Femenina Total Riesgo Protección Civil
PERSONAS 314 326 640 NO EXISTE NINGUN RIESGO
Viviendas Beneficiadas
76
INFORMACION ADICIONAL:
LUGAR: OCOSINGO, CHIAPAS

FECHA: NOVIEMBRE DE 2023
DEPENDENCIA:
NOMBRE: C.P. GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
NOMBRE: PROFRA. MARIA DE JESUS CRUZ UTRILLA

CARGO: SINDICO MUNICIPAL
NOMBRE: LIC. JUANA GRACIELA ESPINOSA SOLORZANO

CARGO: TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE: ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NOMBRE: ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ

CARGO: SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE: ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ

CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE: ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
NOMBRE: ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
NOMBRE DE LA EMPRESA EN SU CASO
- DEL AL
NUM DE CONTRATO: MOC-FISM-0250/2023 PERIODO DE EJECUCION: 08 DE MAYO DEL 2023 16 DE OCTUBRE DEL 2023
NUM DE OBRA: 059-03-0250 PERIODO DE ESTIMACION: 08 DE MAYO DEL 2023 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE CONTRATO: 28 DE ABRIL DEL 2023 FECHA DE ELABORACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 NOVIEMBRE DE 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM/2023) 08 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
. MOC/PM/DOPM/FISM-0250/2023
FECHA DE CONTROL INTERNO: 01 DE MARZO DEL 2023
$ 4,630,750.19
- ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
- $ 4,630,750.19 (MONTO DE LA OBRA CON O SIN I.V.A.) NUMERO
- (CUATRO MILLONES S(MONTO DE LA OBRA CON O SIN I.V.A.) LETRA
-
- $ 1,389,225.06 ANTICIPO DE LA OBRA 30%
-
DATOS PARA ACTAS DE FINIQUITO Y EXTINCION
DIA: 31
MES: AGOSTO
NÚMERO DEL REGISTRO DE LA CONTRALORIA: PM-SM-CI-0086/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 116
CONVENIOS ADICIONALES (EN SU CASO): VOLUMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALAGO
MODIFICACION AL PROYECTO (SI LAS HUBO):

SE ANEXARON CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES QUE
FUERON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, Y SE REFLEJAN EN EL
CONCENTRADO DE VOLUMENES REALES.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES:

SOLICITUD DE VOLUMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, DE FECHA
22 DE JUNIO DE 2023, AUTORIZACION DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE SOLICITUD DE VOL. EXC O FUERA DE CATALAGO: 22 DE JUNIO DE 2023 AUTORIZACION: 28 DE JUNIO DE 2023
ESTIMACIONES GENERADAS Y PAGADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS

AMORTIZACION DE
No. PERIODO MONTO RETENCIONES ALCANCE LIQUIDO
ANTICIPO
10 DE ABRIL DE 2023
ESTIMACION 01(UNO) AL 30 DE JUNIO DE $ 4,630,750.19 $ 1,389,225.06 $ 133,445.41 $ 3,108,079.72
2023
- - $ - $ - $ - $ -
$ 133,445.41 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.)
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
OCOSINGO, CHIAPAS.
2021-2024
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SECCION: SUBDIRECCION DE SUPERVISION
No. DE OFICIIO: MOC/SSOP/337/2023
FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2023
ASUNTO: SOLICITUD DE LIBERACION Y ENTREGA DE
ING. ANTONIO GOMEZ MARTINEZ

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPROBACIÓN
P R E S E N T E :
Toda vez que ha sido revisada física y documentalmente; le hago llegar la Documentación de la Obra: CONSTRUCCION
DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO con un Monto Contratado de :
$4,630,750.19 ubicado en la Localidad de FRANCISCO GUERRERO con Numero de Contrato: MOC-FISM-0250/2023 Que
contiente Documentación; EXPEDIENTE TÉCNICO, ADJUDICACIÓN DE LA OBRA, DOCUMENTACIÓN PERTINENTE,
ASÍ TAMBIÉN EL TRAMITE DE PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO ; Que fue revisado por un supervisor
asignado, conteniendo lo siguiente:
1.- OFICIO DE ENVIÓ X
2.- FACTURA (COPIA) ) NOTA: AL TIMBRAR FACTURA ANEXAR CD QUE CONTENDRÁ FACTURA EN PDF, X
XML Y VALIDACION DE CFDI.
3.- RECIBO (COPIA), CON FECHA DE LA FACTURA. X
4.- RESUMEN GENERAL DE LA ESTIMACIÓN X
5.- RESUMEN FÍSICO- FINANCIERO X
6.- ESTADO DE CUENTA X
7.- OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA X
8.- CALCULO O DETERMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE X
9.- CALCULO DE 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA X
10.- CARATULA DE ESTIMACIÓN No.ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO X
11.- VOLÚMEN DE LA ESTIMACIÓN (CON NÚMEROS CONSECUTIVOS DE HOJAS). X
12.- BITÁCORA DE OBRA EN ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SUPERVISOR Y X

SUPERINTENDENTE DE OBRA (ENTREGAR COPIA DEL LIBRO DE BITÁCORA).
13.- NÚMEROS GENERADORES DE OBRA (CON NÚMEROS CONSECUTIVOS DE HOJAS), Y MÍNIMO X

CROQUIS DE LOS CONCEPTOS GENERADOS.
14.- FOTOGRAFÍA DEL LETRERO PUESTO EN LA OBRA A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 3 METRO (CLAUSULA X
DECIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 7 DEL CONTRATO DE OBRA)
15.- REPORTE FOTOGRÁFICOS, DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS A COBRAR, X

COLOCANDO LAS FOTOGRAFÍAS CORRECTAMENTE (HORIZONTALMENTE Y VERTICALMENTE) NO
ACOSTADAS Y FIRMADAS.
OCOSINGO, CHIAPAS.
2021-2024

16.- PRUEBAS DEL LABORATORIO EN:

C).- DEBERÁ ANEXAR COPIA DEL R.F.C. DEL LABORATORIO, COPIA DEL INFORME DE CALIBRACIÓN DE
LOS EQUIPOS (MAQUINA DE ENSAYO) EMITIDO POR EL IMCYC; COPIA DE LA ACREDITACIÓN VIGENTE Y
COPIA DE LA CARTA DE EXTENSIÓN DE ACREDITACIÓN, CON FACTURA DEL PAGO DE PRUEBA.
17.- OFICIO DE SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS CONCEPTOS A EJECUTAR FUERA DE
CATÁLOGO DE PRESUPUESTO ORIGINAL CON ANÁLISIS DE P.U Y COTIZACIONES (SI LO EXISTIERA).
SEGÚN ARTÍCULO 86 DE LA L.O.P.E PÁRRAFO 6TO.
18.- OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS CONCEPTO FUERA DE CATÁLOGO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS) Y (SI LO EXISTIERA); SEGÚN ARTÍCULO 86 DE LA L.O.P.E PÁRRAFO SEXTO
19.- SI DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA REQUIERE LA EJECUCIÓN DE VOLÚMENES X

ADICIONALES A LA DE PROYECTO ÚNICAMENTE DEBERÁ DE ELABORARSE UN CONVENIO SEGÚN
ARTÍCULO 86 DE LA L.O.P.E PÁRRAFO 6TO.
20.- OFICIO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBIDAMENTE JUSTIFICADO NA
INCLUYENDO CALENDARIO DE REPROGRAMACIÓN (SI LO HUBIERA).
21.- OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (SI LO NA
HUBIERA).
22.- SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO (PENAS CONVENCIONALES) SI ES EL CASO NA
23.- EN EL CASO DE OBRAS ELÉCTRICAS, PLANO VALIDADO Y BASES DE DISEÑO (PRESENTAR COPIA DE NA
FACTURA DE POSTES Y TRANSFORMADORES MÍNIMO). EN LA PENÚLTIMA ESTIMACIÓN ANTES DEL
FINIQUITO.
24.- CARATULA DE FINIQUITO X
25.- CONCENTRADO DE FINIQUITO (VOLÚMENES REALES) X
26.- CEDULA DE FINIQUITO X
27.- ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN CON HOJA MEMBRETADAS DEL CONTRATISTA HACIA AL H. X
AYUNTAMIENTO
28.- ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN CON HOJA MEMBRETADAS DEL CONTRATISTA HACIA LA X
COMUNIDAD.
29.- ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN CON FORMATO OFICIAL CONTRATISTA, H. AYUNTAMIENTO Y X

COMUNIDAD
30.- CONSTANCIA DE NO ADEUDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EMITIDO POR PARTE DE LAS X
AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD.
OCOSINGO, CHIAPAS.
2021-2024

31.- FOTOGRAFÍAS DE OBRA TERMINADA (MÍNIMO 6 FOTOS) X
32.- FIANZAS DE VICIOS OCULTOS X
33.- OFICIO DE TERMINACIÓN DE OBRA X
34.- PLANO DEFINITIVO (OBRA DE ELECTRIFICACIÓN, CAMINO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, X
ETC.). DE 90X60 CM.
35.-DOCUMENTACION Y TRÁMITE ANTE CFE, OBRA ELÉCTRICA (ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN). NA
36.- ACTA DONDE CONSTA EL FINIQUITO X
37.- ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES Y PAGADO TODO (SOLO FIRMA SUPERVISOR Y X
CONTRATISTA).
38.- GEOREFERENCIACION DE LA OBRA. X
39.- RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (FIRMADA Y SELLADA) PARA TODO TIPO DE OBRA, IMPRESA Y X
DIGITAL.
40.- CD CON ARCHIVOS DIGITALES DEL FINIQUITO DE OBRA CON LAS ESTIMACIONES QUE HAYAN
PAGADO, JUNTO CON LAS ACTAS DE ENTREGA, ACTAS DE DERECHOS, AVISO DE TERMINACIÓN DE X
OBRA Y VIDEO DE OBRA TERMINADA.
POR LO TANTO LE SOLICITO QUE SE HAGA LA LIBERACIÓN DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES Y
FINIQUITO), SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.
ATENTAMENTE: REVISO:
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS SUPERVISOR DE OBRAS
C.C.P. ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. ING. ROBERTO CARLOS ESCOBAR MARTINEZ, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. ARCHIVO
OCOSINGO, CHIAPAS A 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
ASUNTO:ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OCOSINGO, CHIAPAS
POR MEDIO DEL PRESENTE HAGO LLEGAR A USTED LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 01 (UNO) Y
FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO DEL
MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CHIAPAS CON UN MONTO DE $4,630,750.19 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) SIN I.V.A. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: MOC-FISM-0250/2023 CELEBRADO
CON EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE USTED PRECIDE, PARA SU REVISIÓN Y PAGO CORRESPONDIENTE, CONSISTIENDO EN:
1 FACTURA (COPIA)
2 RECIBO SIMPLE DE FACTURA
3 RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION
4 RESUMEN FISICO - FINANCIERO
5 ESTADO DE CUENTA
6 OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA
7 CALCULO O DETERMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE
8 CALCULO DE 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA
9 CARATULA DE ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
10 CUERPO DE LA ESTIMACIÓN (CON NÚMEROS CONSECUTIVOS DE HOJAS).
BITÁCORA DE OBRA EN ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SUPERVISOR Y
11 SUPERINTENDENTE DE OBRA
12 NÚMEROS GENERADORES DE OBRA (CON NÚMEROS CONSECUTIVOS DE HOJAS), Y MÍNIMO
CROQUIS DE LOS CONCEPTOS GENERADOS.
13 FOTOGRAFIA DE LETRERO PUESTO EN LA OBRA
14 REPORTE FOTOGRÁFICOS, DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS A COBRAR
15 PLANOS Y DIBUJOS
16 CARATULA DE FINIQUITO
17 CONCENTRADO DE VOLUMENES REALES
18 CEDULA DE FINIQUITO
19 ACTAS DE ENTREGA RECEPCION AL H. AYUNTAMIENTO
20 ACTA DE ENTREGA RECEPCION FIRMADA POR LA COMUNIDAD
21 ACTA DE ENTREGA RECEPCION FIRMADA AL CONTRATISTA
22 CARTA DE NO ADEUDO
23 OFICIO DE TERMINACION DE LA OBRA
24 OFICIO DE SLICITUD DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO
25 PRUEBAS DE LABORATORI DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO
26 GEOREFERENCIA DE LA OBRA
27 ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO DE OBRA
28 ACTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
29 FIANZAS DE VICIOS OCULTO
SIN MAS QUE AGREGAR ME DESPIDO DE USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO:
ELABORO: RECIBIO:
ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ
ADMINISTRADOR UNICO SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P. ARCHIVO
OCOSINGO, CHIAPAS.
2021 - 2024
CLIENTE: MUNICIPIO DE OCOSINGO
R.F.C. MOC-850101-TA3
DIRECCION: PALACIO MUNICIPAL S/N
LUGAR: OCOSINGO, CHIAPAS FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
BUENO POR: $ 3,108,079.72
RECIBÍ: DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOSINGO, CHIAPAS, A TRAVES DE LA TESORERÍA

MUNICIPAL; LA CANTIDAD DE: $ $3,108,079.72 (TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.) POR
CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 08 DE MAYO DEL
2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN
OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO, UBICADA EN LA LOCALIDAD: FRANCISCO GUERRERO, MUNICIPIO DE
OCOSINGO, CHIAPAS, INSERTA DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
2023 SEGUN CONTRATO No. MOC-FISM-0250/2023 DE FECHA: 28 DE ABRIL DEL 2023 CON UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE:
$4,630,750.19 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) SIN I.V.A.
INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA
Importe Estimacion No. 01 (UNO) $ 4,630,750.19
SUBTOTAL $ 4,630,750.19
AMORTIZACIÓNES 30%
Amortizaciondel Anticipo $ 1,389,225.06
SUBTOTAL $ 1,389,225.06
RETENCIONES:
1% Aportacion a O.B.S del Edo. $ 46,307.50
1% Aportacion a O.B.S del Mpio. $ 46,307.50
5 % al millar Inspeccion y Vigilancia C.G.E. $ 23,153.75
2% Impuesto sobre nominas. $ 16,676.09
6% c.h.p.e.c. $ 1,000.57
TOTAL = $ 133,445.41
ALCANCE LIQUIDO = $ 3,108,079.72
(TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.)
ELABORO:

-
ADMINISTRADOR UNICO
PALACIO MUNICIPAL S/N, BARRIO CENTRO,

OCOSINGO, CHIAPAS. C.P. 29950 TEL. 01
(919) 67 3 00 15 FAX. 01 (919) 67 3 11 74
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 - 2024
OCOSINGO, CHIAPAS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD
OBRA:
FRANCISCO GUERRERO
LUGAR: FRANCISCO GUERRERO
MUNICIPIO: OCOSINGO, CHIAPAS
CONTRATO MOC-FISM-0250/2023
RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO: ANTICIPO MANO DE OBRA DEDUCCIONES
SUBTOTAL $ 4,630,750.19 SUBTOTAL $ 1,389,225.06 1% GOB. EDO. $ 46,307.50
I. V. A. 16% $ - I. V. A. 16% $ - $ 833,804.30 1% GOB. MPAL. $ 46,307.50
TOTAL $ 4,630,750.19 TOTAL $ 1,389,225.06 0.5 % INSP VIG $ 23,153.75
2.00% l. S. N. $ 16,676.09
6%C,H,P,E,C. $ 1,000.57
TOTAL $ 133,445.41
IMPORTE DE MANO DE MONTO DE

OBRA 2.0% l. S. N. CONTRATO SIN l.V.A. FACTOR DE l. S.N.
$ 833,804.30 $ 16,676.09 $ 4,630,750.19 0.00360116381
CONCEPTO ESTIMACION 01 ESTIMACION 02 ESTIMACION 03 ESTIMACION 04 TOTALES POR ESTIMAR

ESTIMACION $ 4,630,750.19 $ - $ - $ - $ 4,630,750.19 $ -
TOTAL $ 4,630,750.19 $ - $ - $ - $ 4,630,750.19 $ -
AMORTIZACIONE
ESTIMACION 01 ESTIMACION 02 ESTIMACION 03 ESTIMACION 04 TOTALES POR AMORTIZAR
S
AMORTIZACION $ 1,389,225.06 $ - $ - $ - $ 1,389,225.06 $ -
TOTAL $ 1,389,225.06 $ - $ - $ - $ 1,389,225.06 $ -
DEDUCCIONES ESTIMACION 01 ESTIMACION 02 ESTIMACION 03 ESTIMACION 04 TOTALES POR DEDUCIR

1 % GOB. EDO. $ 46,307.50 $ - $ - $ - $ 46,307.50 $ -
1 % GOB. MPAL. $ 46,307.50 $ - $ - $ - $ 46,307.50 $ -
0.5 % INSPEC. y
VIG. $ 23,153.75 $ - $ - $ - $ 23,153.75 $ -
2 % l. S. N. $ 16,676.09 $ - $ - $ - $ 16,676.09 $ -
6 % E.H.P.E.C. $ 1,000.57 $ - $ - $ - $ 1,000.57 $ -
TOTAL $ 133,445.41 $ - $ - $ - $ 133,445.41 $ -
LIQUIDO A ESTIMACION 01 ESTIMACION 02 ESTIMACION 03 ESTIMACION 04 TOTAL RECIBIDO LIQUIDO PENDIENTE

RECIBIR POR
ESTIMACION $ 3,108,079.72 $ - $ - $ - $ 3,108,079.72 $ -
LIQUIDO RECIBIDO DE
ANTICIPO C/IVA 1 % GOB. EDO. 1 % GOB. MPAL. 0.5 % INSP. Y VIG 2.0 % l. S. N. 6.0 % C.H.P.E.H.
ESTIMACIONES
$ 1,389,225.06 $ 3,108,079.72 $ 46,307.50 $ 46,307.50 $ 23,153.75 $ 16,676.09 $ 1,000.57
MONTO DE MONTO
DIFERENCIA
CONTRATO COMPROBADO
$ 4,630,750.19 $ 4,630,750.19 $ -
ELABORÓ: AUTORIZÓ: REVISÓ:
ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ
ADMINISTRADOR UNICO SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PALACIO MUNICIPAL S/N, BARRIO CENTRO,

OCOSINGO, CHIAPAS. C.P. 29950 TEL. 01
(919) 67 3 00 15 FAX. 01 (919) 67 3 11 74
HOJA: 11 DE: 126

OCOSINGO, CHIAPAS
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MONTO CONTRATADO: $ 4,630,750.19
OBRA: OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO ESTIMACIÓN No: ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
GUERRERO
FECHA DE INICIO DE ESTIMACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023
CONTRATO: MOC-FISM-0250/2023 FECHA DE TERMINACIÓN DE ESTIMACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
UBICACIÓN: FRANCISCO GUERRERO FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
RESUMEN FÌSICO-FINANCIERO DE ESTIMACION

CONCEPTO ANTERIOR ESTA ESTIMACION ACUMULADO
CONTRATO $ 4,630,750.19 $ 4,630,750.19 $ 4,630,750.19
ESTIMADO $ 4,630,750.19 $ 4,630,750.19 $ 4,630,750.19
POR ESTIMAR $ - $ - $ -
ANTICIPO $ 1,389,225.06 $ 1,389,225.06 $ 1,389,225.06
AMORTIZADO $ 1,389,225.06 $ 1,389,225.06 $ 1,389,225.06
POR AMORTIZAR $ - $ - $ -
1 % OBRAS BENEF. SOC. AL EDO. $ - $ 46,307.50 $ 46,307.50
1 % OBRAS BENEF. SOC. AL MPIO. $ - $ 46,307.50 $ 46,307.50
5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA $ - $ 23,153.75 $ 23,153.75
2% IMPUESTO SOBRE NÓMINA $ - $ 16,676.09 $ 16,676.09
6% C.H.P.E.C. $ - $ 1,000.57 $ 1,000.57
IMPORTE LIQUIDO: $3,108,079.72
IMPORTE LIQUIDO EN LETRA: (TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.)
AVANCE FÍSICO 0.00% 100.00% 100.00%
AVANCE FINANCIERO 0.00% 100.00% 100.00%
ELABORÓ: AUTORIZÓ: Vo. Bo.
ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO
ADMINISTRADOR UNICO SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
HOJA: 12 DE: 126
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024
OCOSINGO, CHIAPAS
AVANCE FISICO EST: 100.00% ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO AVANCE FISICO ACUM: 100.00% PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN:
OBRA:
EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO
AVANCE FINANC. EST: 100.00% DEL: 08 DE MAYO DEL 2023
CONTRATO: MOC-FISM-0250/2023 AVANCE FINANC. ACUM: 100.00% AL: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
UBICACIÓN: FRANCISCO GUERRERO
FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTIMACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
ESTADO DE CUENTA
IMPORTE CONTRATADO PERÍODO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO IMPORTE DE ANTICIPO FECHA DE ESTIMACION
INICIO: 08 DE MAYO DEL 2023 TERMINO: 16 DE OCTUBRE DEL 2023
$ 4,630,750.19 PERÍODO DE EJECUCION SEGÚN PRORROGA $ 1,389,225.06 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DE
INICIO: 08 DE MAYO DEL 2023
2023
1.00 % OBRAS DE 1.00 % OBRAS DE RETENCION

PERIODO DE IMPORTE DE AMORTIZACION 5 AL MILLAR INSPECCION TOTAL
ESTIMACION I.V.A. 16% TOTAL BENEFICIO BENEFICIO 2% I.S.N. POR PENAS DEDUCCIONES ALCANCE LIQUIDO
EJECUCION ESTIMACION DE ANTICIPO Y VIGILANCIA
SOCIAL AL EDO. SOCIAL AL MPIO. 6%C.H.P.E.C. CONV. 3%
10 DE ABRIL DE
ESTIMACION
2023 AL 30 DE $ 4,630,750.19 $0.00 $ 4,630,750.19 $ 1,389,225.06 $ 46,307.50 $ 46,307.50 $ 23,153.75 $ 16,676.09 $ 1,000.57 $ - $ 1,522,670.47 $ 3,108,079.72
01(UNO)
JUNIO DE 2023
TOTALES $ 4,630,750.19 $0.00 $ 4,630,750.19 $ 1,389,225.06 $ 46,307.50 $ 46,307.50 $ 23,153.75 $ 16,676.09 $ 1,000.57 $ - $ 1,522,670.47 $ 3,108,079.72
ELABORÓ: REVISO Vo. Bo.
ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO
ADMINISTRADOR UNICO SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA
OBRA:
CONTRATO No:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
Asunto: Oficio de Manifestación del Importe del 2.00 % del I. S. N.

Ocosingo, Chiapas; a ______________________
_____________________________
PRESIDENTE MUNCIPAL CONSTITUCIONAL
OCOSINGO, CHIAPAS
PRESENTE At´n: __________________________________
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
El suscrito _____________________________. en su carácter de representante Legal de la empresa ________________________________

Bajo protesta de decir verdad manifiesto para los efectos legales y fiscales de las disposiciones de los artículos: 1 numeral 1.5 de la Ley de
Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio Fiscal ; de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, que la base gravable para la
aplicación del Impuesto sobre Nóminas relativa a
la Obra:
Ubicada en la comunidad:
Municipio de
presupuestada en el
con No. de contrato
Con importe de:
(/100 M.N.)
es la siguiente:
Importe total de las erogaciones por concepto de Personal Técnico Administrativo y Obrero utilizado en la ejecución, dirección, supervisión y
administración de los trabajos objeto del contrato
$1.00 (UN PESOS 00/100 M.N.)
Por lo que el importe de cada estimación se deducirá al ### % de acuerdo al siguiente cálculo:
MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A. $ 1.00

MONTO DE MANO DE OBRA GRAVABLE SIN I.V.A. $ 1.00
2.0% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA TOTAL: $ 0.02
MONTO DE ESTA ESTIMACION SIN I.V.A $ 4,630,750.19
0.02 0.02000000000 FACTOR CALCULADO
1.00
FACTOR ACUMULADO 0.02000000000

MONTO DE IMPUESTO DE MANO DE OBRA DEL ANTICIPO
TOTAL IMPUESTO SOBRE NOMINA $ 92,615.00

Atentamente.
CONTRATISTA
HOJA MENBRETADA DE LA EMPRESA
TABLA DEL CÁLCULO PARA EL 2% DE I.S.N.
IMPORTE DEL CONTRATO C/I.V
OBRA:
CONTRATO No:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO FECHA DE ELABORACIO
CONCEPTO UNIDAD SALARIO BASE FAC. BASE DE COT. CANTIDAD TOTAL
PEON JOR $ 1.00 1.000000 1.000000 1.00

AYUDANTE GENERAL JOR $ 1.00 1.000000 1.000000 1.00
OFICIAL ALBAÑIL JOR $ 1.00 1.000000 1.000000 1.00
OFICIAL FIERRERO JOR $ 1.00 1.000000 1.000000 1.00
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR $ 1.00 1.000000 1.000000 1.00
CABO DE OFICIOS JOR $ 1.00 1.000000 1.000000 1.00
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA JOR $ 1.00 1.000000 1.000000 1.00
$ 7.00
BASE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA A RETENER $ 7.00 2.00%
MONTO DEL CONTRATO SIN IVA $ 4,630,750.19
FACTOR DE APLICACIÓN $ 0.14 ENTRE
2.00% S.N $ 4,630,750.19 POR
IMPORTE DE ESTIMACION ________________ S/I.V.A. $ 4,630,750.19 POR
ELABORO
CONTRATISTA
BRETADA DE LA EMPRESA
EL CÁLCULO PARA EL 2% DE I.S.N.
IMPORTE DEL CONTRATO C/I.V.A.:
ESTIMACION No.:
PERIODO DE EJECUCION
DEL:
AL:
FECHA DE ELABORACION:
$ 0.14
$ 4,630,750.19 0.00000003023 ( I.S.N.)
0.00000003023 $ 0.14 ( I.S.N.)
0.00000003023 $ 0.14 ( I.S.N.)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021 -
DEPENDENCIA: 2024
FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN
OBRA:
LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO
LOCALIDAD: FRANCISCO GUERRERO
MUNICIPIO OCOSINGO, CHIAPAS.
CONTRATO: MOC-FISM-0250/2023
LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA
Salario Base por Factor Base de

Código Concepto Unidad Cantidad Importe
Jornal Cotizacion
MANO DE OBRA
101000040 ALBAÑIL JOR 695.00 $ 232.45 1.04098400 $ 168,173.83
101000010 AYUDANTE GENERAL JOR 695.00 $ 161.49 1.04098400 $ 116,835.41
101000110 ELECTRICISTA JOR 665.00 $ 256.02 1.04098400 $ 177,230.96
101000090 PINTOR JOR 665.00 $ 232.45 1.04098400 $ 160,914.53
101000150 CABO DE OFICIOS JOR 695.00 $ 291.16 1.04098400 $ 210,649.57
$ 833,804.30
ELABORO:

-
ADMINISTRADOR UNICO
DEPENDENCIA:
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA
OBRA:
LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO
MUNICIPIO OCOSINGO, CHIAPAS
DESGLOSE DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA

FACTOR BASE
CODIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO DE IMPORTE % INCIDENCIA
COTIZACION
MANO DE OBRA
101000040 ALBAÑIL JOR 695.00 $ 232.45 1.04098400 $ 168,173.83 20.17%
101000010 AYUDANTE GENERAL JOR 695.00 $ 161.49 1.04098400 $ 116,835.41 14.01%
101000110 ELECTRICISTA JOR 665.00 $ 256.02 1.04098400 $ 177,230.96 21.26%
101000090 PINTOR JOR 665.00 $ 232.45 1.04098400 $ 160,914.53 19.30%
101000150 CABO DE OFICIOS JOR 695.00 $ 291.16 1.04098400 $ 210,649.57 25.26%
TOTAL MANO DE OBRA $ 833,804.30 99.99%
MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A. $ 4,630,750.19

MONTO DE MANO DE OBRA GRAVABLE SIN I.V.A. $ 833,804.30
2.0% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA TOTAL: $ 16,676.09
MONTO DE ESTA ESTIMACION SIN I.V.A $ -
$ 16,676.09 0.00360116381 FACTOR CALCULADO
$ 4,630,750.19
FACTOR ACUMULADO PARA ESTA ESTIMACION 0.00360116381
MONTO DE IMPUESTO DE MANO DE OBRA DE ESTA ESTIMACION $ -
ELABORO:

-
ADMINISTRADOR UNICO
DEPENDENCIA:
OBRA:
LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO
MUNICIPIO OCOSINGO, CHIAPAS.
Asunto: Oficio de Manifestación del Importe del 2.00 % del I. S. N.

Ocosingo, Chiapas; a 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
C.P. GILBERTO RODRIGEZ DE LOS SANTOS
Presidente Municipal Constitucional
Ocosingo,Chiapas.
P r e s e n t e. At´n: ING LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO
Director de Obras Publicas Municipales
El suscrito ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO Bajo protesta de decir verdad manifiesto para los efectos
legales y fiscales de las disposiciones de los artículos: 1 Numeral 1.5 de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio Fiscal 2023; de la Hacienda
Pública para el Estado de Chiapas, que la base gravable para la aplicación del Impuesto sobre Nóminas relativa a
la Obra: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO
Ubicada en la comunidad: FRANCISCO GUERRERO

Municipio de OCOSINGO
presupuestada en el FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM/2023)
Con importe de: $4,630,750.19

(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) SIN I.V.A.
es la siguiente:
Importe total de las erogaciones por concepto de Técnico Administrativo y Obrero utilizado en la ejecución, dirección, supervisión y administración de los
trabajos objeto del contrato
$833,804.30 (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 30/100 M.N.)
Por lo que el importe de cada estimación se deducirá al 0.00360116381 de acuerdo al siguiente cálculo:
MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN I.V.A. $ 4,630,750.19

MONTO DE MANO DE OBRA GRAVABLE SIN I.V.A. $ 833,804.30
2.0% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA TOTAL: $ 16,676.09
MONTO DE ESTA ESTIMACION SIN I.V.A $ -
$ 16,676.09 0.00360116381 FACTOR CALCULADO
$ 4,630,750.19
FACTOR ACUMULADO PARA ESTA ESTIMACION 0.00360116381

MONTO DE IMPUESTO DE MANO DE OBRA DE ESTA ESTIMACION $ -
ATENTAMENTE
______________________________________________________
-
ADMINISTRADOR UNICO
OCOSINGO, CHIAPAS
UBICACIÓN: FRANCISCO GUERRERO
CONTRATISTA: ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS
CONSTRUCCION DE CUARTO
AVANCE FISICO EST: 100.00% ESTIMACION No. ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
OBRA: DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA
LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO AVANCE FISICO ACUM: 100.00% PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACIÓN:
AVANCE FINANC. EST: 100.00% DEL: 08 DE MAYO DEL 2023
AVANCE FINANC. ACUM: 100.00% AL: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE ELABORACION DE ESTA ESTIMACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
CARATULA DE ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
PARTIDA MONTOS IMPORTES Y DEDUCCIONES

RESUMEN POR PARTIDAS IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO S/I.V.A $ 4,630,750.19
HOJ A N° 1 $ 137,524.16 IMPORTE HASTA ESTIMACION ANTERIOR S/I.V.A $ -
HOJ A N° 2 $ 884,021.38 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION S/ I.V.A. $ 4,630,750.19
HOJ A N° 3 $ 1,571,215.28 SALDO POR EJERCER S/I.V.A. $ -
HOJ A N° 4 $ 715,919.33 IMPORTE DE ANTICIPO EN ESTE CONTRATO S/I.V.A $ 1,389,225.06
HOJ A N° 5 $ 373,740.00 SALDO AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR S/I.V.A $ -
HOJ A N° 6 $ 29,000.00 AMORTIZACION DE ESTA ESTIMACION S/I.V.A $ 1,389,225.06
HOJ A N° 7 $ 1,007,412.86 SALDO POR AMORTIZAR S/I.V.A $ -
APORTACION DEL 1.00% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL EDO. $ 46,307.50
APORTACION DEL 1.00% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL MPIO. $ 46,307.50
SUBTOTAL : $ 4,718,833.01 APORTACION DE 0.005 (CINCO AL MILLAR) PARA INSPECCION Y VIGILANCI $ 23,153.75
POR AJUSTE AL PRESUPUESTO SE COBRA 2 % IMPUESTO SOBRE NOMINA $ 16,676.09
LA CANTIDAD DE: $ 4,630,750.19 6 % C.H.P.E.C. $ 1,000.57
ALCANCE LIQUIDO CON NUMERO Y LETRA $ 3,108,079.72

MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION $ 4,630,750.19
TOTAL DE ESTA ESTIMACION $ 4,630,750.19
ELABORO: AUTORIZO: REVISO: APROBO:
ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO
ADMINISTRADOR UNICO SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECTOR DE OBRAS ÚBLICAS
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
HOJA: 21 DE: 126

OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ESTIMACION No: ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
FRANCISCO GUERRERO PERIODO DE EJECUCION:
CONTRATO: MOC-FISM-0250/2023 AVANCE FISICO EST: 100.00% DEL: 08 DE MAYO DEL 2023
UBICACIÓN: FRANCISCO GUERRERO AVANCE FISICO ACUM: 100.00% AL: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO: OCOSINGO, CHIAPAS AVANCE FINANC. EST: 100.00% FECHA DE

09 DE NOVIEMBRE DE 2023
ELABORACION
MONTO DE CONTRATO: $ 4,630,750.19 AVANCE FINANC. ACUM: 100.00%
RESUME DE L A ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
IMPORTE EJERCIDO
CONCEPTO
ESTA ESTIMACION
IMPORTE DE HOJA 01 $ 137,524.16

IMPORTE DE HOJA 03 $ 1,571,215.28
IMPORTE DE HOJA 07 $ 1,007,412.86
SUBTOTAL : $ 4,718,833.01
POR AJUSTE AL PRESUPUESTO SE COBRA LA CANTIDAD DE: $ 4,630,750.19
0.00 SUBTOTAL: $ 4,630,750.19
TOTAL: $ 4,630,750.19
ELABORÓ AUTORIZÓ REVISÓ Vo. Bo.
ADMINISTRADOR UNICO SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DE OBRAS PÚBLICAS
OCOSINGO, CHIAPAS
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA AVANCE FISICO EST: 100.00% ESTIMACION No: ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
OBRA:
LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO AVANCE FISICO ACUM: 100.00% PERIODO DE EJECUCION:
CONTRATO: MOC-FISM-0250/2023 AVANCE FINANC. EST: 100.00% DEL: 08 DE MAYO DEL 2023
LOCALIDAD: FRANCISCO GUERRERO AVANCE FINANC. ACUM: 100.00% AL: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO: OCOSINGO, CHIAPAS. FECHA DE
MONTO DE CONTRATO: $ 4,630,750.19 ELABORACION:

VOLUMEN IMPORTE ESTA ESTIMACION
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
S. PROYECTO ACUMULADO ANTERIOR S. PROYECTO ACUMULADO ANTERIOR VOLUMEN P.U. IMPORTE
CUARTOS DORMITORIO
059-A11 PRELIMINARES
059-A1101 LIMPIA Y TRAZO
059-1101000011 LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA
DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. M2 1875.00 1875.00 0.00 $ 28,331.25 $ 28,331.25 $ - 1875.00 $ 15.11 $ 28,331.25
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
059-A1102 EXCAVACIONES
059-1102000021
EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO
"B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE
PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; M3 134.25 92.48 0.00 $ 28,620.76 $ 19,715.81 $ - 92.48 $ 213.19 $ 19,715.81
INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES
DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE
FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
059-1102000031 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO

"C" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE
PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA;
INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES M3 15.00 10.28 0.00 $ 7,591.65 $ 5,202.81 $ - 10.28 $ 506.11 $ 5,202.81
DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE
FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE
CORRECTA EJECUCION.
059-A1103 RELLENOS
059-1103000051 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA
ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR
NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20
CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON
PISÓN AL 90 %, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, M3 120.75 105.75 0.00 $ 96,228.09 $ 84,274.29 $ - 105.75 $ 796.92 $ 84,274.29
PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA
NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y
EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS,
MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL
MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
IMPORTE ESTA HOJA: $ 160,771.75 IMPORTE ESTA HOJA: $ 137,524.16

IMPORTE ACUMULADO: $ 160,771.75 IMPORTE ACUMULADO: $ 137,524.16
OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA:

ADMINISTRADOR UNICO SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA:

059-A12 CIMENTACION
059-1201000011 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN
OBRA F'c=50 KG/CM2 CON UN ESPESOR M2 372.00 238.50 0.00 $ 55,621.44 $ 35,660.52 $ - 238.50 $ 149.52 $ 35,660.52
PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
059-1212000021 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN

CON VARILLA NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2,
INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA,
ACARREOS INTERNOS, HABILITADO,
COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, KG 1002.75 801.75 0.00 $ 42,767.29 $ 34,194.64 $ - 801.75 $ 42.65 $ 34,194.64
TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES
EN CUALQUIER ELEMENTO
ESTRUCTURAL,HERRAMIENTA MENOR,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
059-A12 CIMENTACION
059-1213000011 CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA
DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA
POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: M2 108.00 588.00 0.00 $ 28,284.12 $ 153,991.32 $ - 588.00 $ 261.89 $ 153,991.32
MATERIALES, MANO DE OBRA EN
HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
A15 ALBAÑILERIA
059-1504000092.5 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C =
150 KG/CM2 DE 12 X 20 CMS. ARMADO CON
ARMEX, Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE
3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, ML 2328.00 2310.00 0.00 $ 665,319.12 $ 660,174.90 $ - 2310.00 $ 285.79 $ 660,174.90
DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR Y
MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO
EJECUCION.

IMPORTE ACUMULADO: $ 952,763.72 IMPORTE ACUMULADO: $ 1,021,545.54
OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA:

059-1504000092 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C =
3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, ML 1245.00 1137.00 0.00 $ 335,925.90 $ 306,785.34 $ - 1137.00 $ 269.82 $ 306,785.34
EJECUCION.
059-1503000296 MURO DE 12Cm. ESP. DE BLOCK HUECO

12x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO
CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA
M2 2513.25 2384.25 0.00 $ 1,098,441.05 $ 1,042,060.31 $ - 2384.25 $ 437.06 $ 1,042,060.31
UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE:
ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS,
LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO
DE OBRA EQUIPO Y
059-A21 ACABADOS
059-A2101 APLANADOS
059-2101000051 APLANADO DE MURO CON MORTERO
CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y
REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE:
REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE M2 630.00 777.00 0.00 $ 130,158.00 $ 160,528.20 $ - 777.00 $ 206.60 $ 160,528.20
LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS,
PARA SU CORRECTA EJECUCION.(0.00 A
3.00 M DE ALTURA)
059-A2104 PINTURA VINILICA Y ESMALTE

059-2108000035 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA
VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO
COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA
NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES ,
INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA M2 630.00 777.00 0.00 $ 50,141.70 $ 61,841.43 $ - 777.00 $ 79.59 $ 61,841.43
SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
IMPORTE ESTA HOJA: $ 1,614,666.65 IMPORTE ESTA HOJA: $ 1,571,215.28
IMPORTE ACUMULADO: $ 2,567,430.37 IMPORTE ACUMULADO: $ 2,592,760.82
OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA:

059-A19 PISOS Y RECUBRIMIENTOS
059-1901000012 PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2
HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR
ACABADO PULIDO O RAYADO CON
BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS M2 1360.50 1132.50 0.00 $ 491,970.41 $ 409,523.33 $ - 1132.50 $ 361.61 $ 409,523.33
ACABADOS CON VOLTEADOR; INCLUYE:
ACARREO, COLADO, HERRAMIENTA,
059-A-002 ESTRUCTURA METALICA

059-1401000103 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL
TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22 DE 3" X 1
1/2", EN TECHUMBRE; INCLUYE: PINTURA
ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O ML 2250.00 1350.00 0.00 $ 422,010.00 $ 253,206.00 $ - 1350.00 $ 187.56 $ 253,206.00
SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO,
ACARREOS, FLETES, MATERIALES, EQUIPO
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y
MANO DE OBRA,Y TODO LO NECESARIO
PREINSTALACION ELECTRICA
059-1705000141 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN
CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO
POLIDUCTO DE 19 MM. (3/4") DE
DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, SAL 75.00 75.00 0.00 $ 53,190.00 $ 53,190.00 $ - 75.00 $ 709.20 $ 53,190.00
CONEXIONES, CONECTORES, COPLES,
CHALUPA GALVANIZADA, HERRAMIENTA
MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO
EJECUCION.

OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA:

059-A-003 PUERTAS METALICA
059-1606000071 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA
ABATIBLE DE 0.90 M X 2.10 M. CON MARCO
DE ANGULO 1 1/4" X 1/8" Y CONTRAMARCO
DE PERFIL TUBULAR Y CHAPA PHILIPS
NUMERO 115 Y FORRO DE LAMINA EN "V"
INCLUYE: REFUERZO DE PERFIL TUBULAR PZA 75.00 75.00 0.00 $ 229,206.75 $ 229,206.75 $ - 75.00 $ 3,056.09 $ 229,206.75
DE 3" X1 1/2", AK 300 C DOBLE CEJA ,
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE
COMEX O SIMILIAR EN CALIDAD Y COSTO,
LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
VENTANAS Y PROTECCIONES
059-1606000072 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA
DE 1.00 X 1.00 METROS, CON DOS HOJAS
ABATIBLES A BASE DE PERFIL TUBULAR Y
FORRO DE LAMINA EN "V"
INCLUYE:BISAGRAS DE PROTECCION Y PZA 75.00 75.00 0.00 $ 144,533.25 $ 144,533.25 $ - 75.00 $ 1,927.11 $ 144,533.25
MANIJAS PLANAS, PINTURA
ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O
SIMILIAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA
Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA:

PRO-CIV-01 OBTENCIÓN Y TRÁMITE DE DICTAMEN
P.U.A.: PRO-CIV-01 OBTENCIÓN Y TRÁMITE DE DICTAMEN DE
RIESGOS DE CONFORMIDAD A LA LEY
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, LEY DE
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO DE CHIAPAS, , INCLUYE:
DICTAMEN DE RIESGO DIRIGIDO AL H.
AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS, DOC 1.00 1.00 0.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ - 1.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00
FIRMADO POR DICTAMINADOR
DEBIDAMENTE CERTIFICADO EN MATERIA
DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE LA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL
ESTADO DE CHIAPAS; RECIBO DE PAGO
PARA LA VALIDACIÓN Y REGISTRO DEL
DICTAMEN DE RIESGO EMITIDO POR LA
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO
DE CHIAPAS Y TODO LO NECESARIO PAR
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.

OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA:

CONCEPTOS FUERA DE CATALAGO
A12 CIMENTACION
059-1201000021 CONCRETO CICLÓPEO HECHO CON
PIEDRA BRAZA Y CONCRETO F c=100 M3 0.00 102.75 0.00 $ - $ 263,042.06 $ - 102.75 $ 2,560.02 $ 263,042.06
KG/CM2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE TODO
EJECUCION.
A14 ESTRUCTURA METALICA

059-1401000091 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA
ZINTRO R-72 CAL.26; INCLUYE: M2 0.00 1830.00 0.00 $ - $ 744,370.80 $ - 1830.00 $ 406.76 $ 744,370.80
ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA
MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO
EJECUCION.
IMPORTE ESTA HOJA: $ - IMPORTE ESTA HOJA: $ 1,007,412.86

OCOSINGO, CHIAPAS
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ESTIMACION No: ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
OBRA:
CONTRATO: MOC-FISM-0250/2023 DEL: 08 DE MAYO DEL 2023
LOCALIDAD: FRANCISCO GUERRERO AL: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO: OCOSINGO, CHIAPAS FECHA DE ELABORACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
NUMEROS GENERADORES
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO UNIDAD LARGO ANCHO ALTO PZAS RESULTADO OBSERVACIONES
TIPO EJE TRAMO
CUARTOS DORMITORIO
059-1101000011 LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA CUARTOS
DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. M2 5.00 5.00 75.00 1875.00
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
VOL DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO: 1,875.00
059-A1102 EXCAVACIONES PZA

059-1102000021 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO 0.70 0.70 0.70 4.00 1.37 ZAPATAS
"B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE VOL. EXCA. CUARTOS
INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES M3 1.37 75.00 102.75
DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE CLASIFIACION DE SUELO VOL. EXCA.
FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE 90% 102.75 92.48
CORRECTA EJECUCION.
VOL DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO: 92.48
059-1102000031 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO PZA

"C" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE 0.70 0.70 0.70 4.00 1.37 ZAPATAS
INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES M3 VOL. EXCA. CUARTOS
DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE 1.37 75.00 102.75
FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE CLASIFIACION DE SUELO VOL. EXCA.
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 10% 102.75 10.28
CORRECTA EJECUCION.
059-A1103 RELLENOS
059-1103000051 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA 3.76 3.76 0.10 1.41 BASE DE PISO
PISÓN AL 90 %, SEGÚN PRUEBA PROCTOR,
NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y M3
VOL RELLE. CUARTOS
MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO 1.41 75.00 105.75
CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA:
NUMEROS GENERADORES
LOCALIZACION
TIPO EJE TRAMO
059-A12 CIMENTACION
059-1201000011 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN No. LADOS
OBRA F'c=50 KG/CM2 CON UN ESPESOR 3.18 0.25 4.00 3.18 CD-1
PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE TODO LO
M2 VOL. PLANT CUARTOS
EJECUCION. 3.18 75.00 238.50
059-1212000021 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DESARROLLO No. PZA KG/ML ELEMENTOS
0.60 8.00 0.557 4.00 10.69
INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA,
ACARREOS INTERNOS, HABILITADO,
COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, KG
TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES
EN CUALQUIER ELEMENTO
ESTRUCTURAL,HERRAMIENTA MENOR,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO VOL. ACERO CUARTOS
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 10.69 75.00 801.75
059-A12 CIMENTACION
059-1213000011 CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA
DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA No. LADOS ELEMENTOS
POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE:
M2 0.70 0.70 4.00 4.00 7.84
HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y VOL. CIMBRA CUARTOS
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 7.84 75.00 588.00
EJECUCION. VOL DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO: 588.00
OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA:
NUMEROS GENERADORES
LOCALIZACION
TIPO EJE TRAMO
A15 ALBAÑILERIA LONGITUD No PZA
059-1504000092.5 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 4.00 2.00 8.00 CD-1
150 KG/CM2 DE 12 X 20 CMS. ARMADO CON 3.70 2.00 7.40 CD-1
3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, ML 4.00 2.00 8.00 CC-1
DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR Y 3.70 2.00 7.40 CC-1
MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO 30.80
NECESARIO PARA SU CORRECTA VOL. CADENAS CUARTOS
EJECUCION.
30.80 75.00 2310.00
059-1504000092 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = LONGITUD No. PZA

150 KG/CM2 DE 12 X 15 CMS. ARMADO CON 2.64 2.00 5.28 K1- FRONTAL
3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, ML 2.53 2.00 5.06 K1- LATERAL
DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR Y 2.41 2.00 4.82 K1- POSTERIOR
MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO 15.16
VOL. CASTILLOS CUARTOS
EJECUCION.
15.16 75.00 1137.00
059-1503000296 MURO DE 12Cm. ESP. DE BLOCK HUECO 3.76 2.10 1.00 7.90 FRONTAL
12x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO 0.90 2.10 1.00 -1.89 FRONTAL PUERTA (-)
UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: M2 1.00 1.00 1.00 -1.00 FRONTAL VENTANA (-)
ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, 3.76 0.43 1.00 1.62 FRONTAL SOBRE CC-1
LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO 1.78 2.10 4.00 14.95 LATERAL
DE OBRA EQUIPO Y PROM:
(0.43+0.32)/2= 0.38 1.78 0.38 2.00 1.35 LATERAL SOBRE CC-1
(0.32+0.21)/2= 0.27 1.78 0.27 2.00 0.96 LATERAL SOBRE CC-1
3.76 2.10 1.00 7.90 POSTERIOR
31.79
VOL. MUROS CUARTOS
31.79 75.00 2384.25
OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA:
NUMEROS GENERADORES
LOCALIZACION
TIPO EJE TRAMO
059-A21 ACABADOS
059-A2101 APLANADOS
059-2101000051 APLANADO DE MURO CON MORTERO 4.00 3.04 1.00 12.16 FRONTAL
REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: 0.90 2.10 1.00 -1.89 FRONTAL PUERTA (-)
REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE M2 1.00 1.00 1.00 -1.00 FRONTAL VENTANA (-)
LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, 0.12 1.00 4.00 0.48 EMBOQUILLADO EN VENTANAS
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 0.12 2.10 2.00 0.50 EMBOQUILLADO EN PUERTA
PARA SU CORRECTA EJECUCION.(0.00 A
3.00 M DE ALTURA) 0.12 0.90 1.00 0.11 EMBOQUILLADO EN PUERTA
10.36
VOL. APLANADO CUARTOS
10.36 75.00 777.00

059-2108000035 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 4.00 3.04 1.00 12.16 FRONTAL
VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO 0.90 2.10 1.00 -1.89 FRONTAL PUERTA (-)
COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA
NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES , 1.00 1.00 1.00 -1.00 FRONTAL VENTANA (-)
INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA M2 0.12 1.00 4.00 0.48 EMBOQUILLADO EN VENTANAS
SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE 0.12 2.10 2.00 0.50 EMBOQUILLADO EN PUERTA
OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO 0.12 0.90 1.00 0.11 EMBOQUILLADO EN PUERTA
EJECUCION. 10.36
VOL. PINTURA CUARTOS
10.36 75.00 777.00

059-1901000012 PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 3.76 3.76 1.00 14.14 PISO INTERIOR
HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR
1.60 0.60 1.00 0.96 BANQUETA
ACABADO PULIDO O RAYADO CON
BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS M2 15.10
ACABADOS CON VOLTEADOR; INCLUYE: VOL. PINTURA CUARTOS
ACARREO, COLADO, HERRAMIENTA, 15.10 75.00 1132.50
OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA:
NUMEROS GENERADORES
LOCALIZACION
TIPO EJE TRAMO
059-1401000103 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL PERFIL TUBULAR GALV. 6.00 3.00 18.00
TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22 DE 3" X 1 CAL. 22 VOL. PERFIL CUARTOS
ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O PINTADO 18.00 75.00 1350.00
SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ML
ACARREOS, FLETES, MATERIALES, EQUIPO
059-1705000141 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN
CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO
POLIDUCTO DE 19 MM. (3/4") DE
DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, SAL 1.00 1.00 1.00
CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, VOL. PERFIL CUARTOS
CHALUPA GALVANIZADA, HERRAMIENTA 1.00 75.00 75.00
EJECUCION.

059-1606000071 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 1.00 1.00 1.00
ABATIBLE DE 0.90 M X 2.10 M. CON MARCO VOL. PUERTAS CUARTOS
DE PERFIL TUBULAR Y CHAPA PHILIPS 1.00 75.00 75.00
INCLUYE: REFUERZO DE PERFIL TUBULAR PZA
DE 3" X1 1/2", AK 300 C DOBLE CEJA ,
SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA:
NUMEROS GENERADORES
LOCALIZACION
TIPO EJE TRAMO
059-1606000072 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA 1.00 1.00 1.00
DE 1.00 X 1.00 METROS, CON DOS HOJAS VOL. VENTANAS CUARTOS
FORRO DE LAMINA EN "V" 1.00 75.00 75.00
INCLUYE:BISAGRAS DE PROTECCION Y
MANIJAS PLANAS, PINTURA PZA
SIMILIAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA
Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA VOL DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO: 75.00
EJECUCION.

P.U.A.: PRO-CIV-01
1.00 1.00 1.00
OBTENCIÓN Y TRÁMITE DE DICTAMEN DE
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO DE CHIAPAS, , INCLUYE:
DICTAMEN DE RIESGO DIRIGIDO AL H.
DOC
AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS,
FIRMADO POR DICTAMINADOR
DEBIDAMENTE CERTIFICADO EN MATERIA
DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE LA
PARA LA VALIDACIÓN Y REGISTRO DEL VOL DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO: 1.00
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO
DE CHIAPAS Y TODO LO NECESARIO PAR
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.
OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA:
NUMEROS GENERADORES
LOCALIZACION
TIPO EJE TRAMO
CONCEPTOS FUERA DE CATALAGO
A12 CIMENTACION
059-1201000021 CONCRETO CICLÓPEO HECHO CON 0.70 0.70 0.70 4.00 1.37 CIMENTACION
PIEDRA BRAZA Y CONCRETO F c=100 M3 VOL. CONCRETO CICLOPEO CUARTOS
KG/CM2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 1.37 75.00 102.75
EJECUCION.

059-1401000091 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA 4.88 5.00 1.00 24.40
ZINTRO R-72 CAL.26; INCLUYE:
VOL. LAMINA R-72 CUARTOS
ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA
MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO M2 24.40 75.00 1,830.00
EJECUCION. VOL DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO: 1,830.00
Pag.No. 37 de 126
-
AV. PALENQUE S/N BARRIO SAUZAL
OCOSINGO, CHIAPAS
ACO-1705304Z0.
APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO MONTO DEL CONTRATO: $ 4,630,750.19 SIN I.V.A.
AVANCE FÍSICO
CONTRATO: MOC-FISM-0250/2023 100.00% IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 4,630,750.19 SIN I.V.A.
ACUMULADO:
AVANCE FÍSICO ESTA

CONTRATISTA: - 100.00% TOTAL DE ESTA ESTIMACIÓN: $ 4,630,750.19 SIN I.V.A.
ESTIMACIÓN:
AVANCE FINANCIERO
LOCALIDAD: FRANCISCO GUERRERO 100.00% FECHA DE ELABORACIÓN: #REF!
ACUMULADO:
AVANCE FINANCIERO ESTA

PERIODO DE CONTRATO: 08 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 100.00% PERIODO DE ESTIMACION: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE
EST:
PERIODO DE EJECUCION DEL08 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN PU IMPORTE REAL DE MESES DE ATRASO PENA POR MES 3%
ENTREGA
TOTAL RETENCION POR PENAS CONVENCIONALES: $ -
ELABORÓ: REVISÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
ADMINISTRADOR UNICO SUPERVISOR DE OBRAS SUBDIRECTOR DE SUPERVISION OBRAS. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO
ESTIMACION: ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
08 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO

OBRA: EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO
GUERRERO
MUNICIPIO: OCOSINGO, CHIAPAS.
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO
ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
VO. BO.
CLAVE: 059-1101000011
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ CORRECTA EJECUCION.

OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1102000021
EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1102000031
EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE:
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1103000051
RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90 %, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA;
INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO,
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1201000011
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=50 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1212000021
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS
INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ ELEMENTO ESTRUCTURAL,HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1213000011
CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO,
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1504000092.5
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 12 X 20 CMS. ARMADO CON ARMEX, Y CIMBRA DE MADERA DE PINO
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1504000092
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 12 X 15 CMS. ARMADO CON ARMEX, Y CIMBRA DE MADERA DE PINO
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1503000296
MURO DE 12Cm. ESP. DE BLOCK HUECO 12x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EQUIPO Y
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-2101000051
APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE:
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.(0.00 A 3.00 M DE ALTURA)
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-2108000035
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ 1981 EN MUROS Y PLAFONES , INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1901000012
PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ PELO, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR; INCLUYE: ACARREO, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1401000103
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22 DE 3" X 1 1/2", EN TECHUMBRE; INCLUYE: PINTURA
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ACARREOS, FLETES, MATERIALES, EQUIPO
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1705000141
SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO,
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1606000071
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 M X 2.10 M. CON MARCO DE ANGULO 1 1/4" X 1/8" Y CONTRAMARCO
DE PERFIL TUBULAR Y CHAPA PHILIPS NUMERO 115 Y FORRO DE LAMINA EN "V" INCLUYE: REFUERZO DE PERFIL TUBULAR DE
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ 3" X1 1/2", AK 300 C DOBLE CEJA , PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILIAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1606000072
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.00 X 1.00 METROS, CON DOS HOJAS ABATIBLES A BASE DE PERFIL TUBULAR Y
FORRO DE LAMINA EN "V" INCLUYE:BISAGRAS DE PROTECCION Y MANIJAS PLANAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ COMEX O SIMILIAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1201000021
CONCRETO CICLÓPEO HECHO CON PIEDRA BRAZA Y CONCRETO F c=100 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE TODO LO
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE: 059-1401000091
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE:
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ OBRA TERMINADA

OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA TERMINADA
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE:

OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE:

OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE:

OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE:

OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE:

OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE:
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ LETRERO DE OBRA

OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE:

OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE:

OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE:
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ PLACA

OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE:

OCOSINGO, CHIAPAS
REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA:
NOVIEMBRE DE 2023

GUERRERO
ELABORÓ:
ADMINISTRADOR UNICO
REVISO

VO. BO.
CLAVE:

OCOSINGO, CHIAPAS
ESTIMACION 01 (UNO)
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN AVANCE FISICO EST: 100.00% ESTIMACION No. Y FINIQUITO
OBRA: OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO
GUERRERO
AVANCE FISICO ACUM: 100.00% PERIODO DE EJECUCION DEL FINIQUITO:
UBICACIÓN: FRANCISCO GUERRERO AVANCE FINANC. ACUM: 100.00% AL: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO OCOSINGO, CHIAPAS FECHA DE
ELABORACIÓN DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 202
CONTRATISTA: - FINIQUITO:
CARATULA DE F I N I Q U I T O
PARTIDA MONTOS IMPORTES Y DEDUCCIONES
HOJA No. 01 $ 53,249.87 IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO S/I.V.A. $ 4,630,750.19
HOJA No. 02 $ 154,129.45 IMPORTE HASTA ESTIMACION ANTERIOR S/I.V.A $ -
HOJA No. 03 $ 2,163,011.87 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION S/I.V.A $ 4,630,750.19
HOJA No. 04 $ 631,892.96 SALDO POR EJERCER S/I.V.A $ -
HOJA No. 05 $ 306,396.00 IMPORTE DE ANTICIPO EN ESTE CONTRATO S/I.V.A $ 1,389,225.06
HOJA No. 06 $ 402,740.00 SALDO AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR S/I.V.A $ -
HOJA No. 07 $ 1,007,412.86 AMORTIZACION DE ESTA ESTIMACION S/I.V.A $ 1,389,225.06
SUBTOTAL : $ 4,718,833.01 SALDO POR AMORTIZAR S/I.V.A $ -
APORTACION DEL 1.00% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL ESTADO $ 46,307.50
APORTACION DEL 1.00% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL MUNICIPIO $ 46,307.50
APORTACION DE 0.005 (CINCO AL MILLAR) PARA INSPECCION Y VIGILANCIA $ 23,153.75
2 % IMPUESTO SOBRE NOMINA $ 16,676.09

POR AJUSTE AL PRESUPUESTO SE COBRA LA
$ 4,630,750.19
CANTIDAD DE:
6 % E.H.P.E.C. $ 1,000.57
$ -
ALCANCE LIQUIDO CON NUMERO Y LETRA $0.00
MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION $ 4,630,750.19 IMPORTE EN LETRA:
( CERO PESOS 00/ 100 M.N. )

TOTAL DE ESTA ESTIMACION $ 4,630,750.19
ELABORÓ: AUTORIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:
SUBDIRECTOR DE SUPERVISION
ADMINISTRADOR UNICO SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS DE OBRAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OCOSINGO, CHIAPAS.
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA Número de Obra: 059-03-0250 Avance Fisico: 100%
Nombre de la Obra:
LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO Contrato No: MOC-FISM-0250/2023 Avance Financiero: 100%
Localidad: FRANCISCO GUERRERO Fecha del Contrato: 28 DE ABRIL DEL 2023 Monto validado: $ 4,630,750.19
Municipio: OCOSINGO, CHIAPAS Monto contratado: $ 4,630,750.19 Monto ejercido: $ 4,630,750.19
Contratista: ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS Fecha de Elaboracion : 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
DIFERENCIA:
PRESUPUESTO DE OBRA Ó PROPUESTA
ESTIMACION No. 01 ESTIMACION No. 02 ESTIMACION No. 03 TOTAL EJECUTADO TOTAL PROYECTO -
GANADORA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD TOTAL ESTIMADO
CANTIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE VOLUMEN P.U IMPORTE IMPORTE IMPORTE
CUARTOS DORMITORIO
059-1101000011 LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE
DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 1875.00 $ 15.11 $ 28,331.25 1875.00 $ 28,331.25 0.00 $ - 0.00 $ - 1875.00 $ 15.11 $ 28,331.25 $ - $ -
EJECUCION.
059-1102000021 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B"
DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD
SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A
20 METROS, AFINES DE TALUDES, M3 134.25 $ 213.19 $ 28,620.76 92.48 $ 19,715.81 0.00 $ - 0.00 $ - 92.48 $ 213.19 $ 19,715.81 $ 8,904.95 $ -
TRASPALEOS, AFINES DE FONDO,
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y
EJECUCION.
059-1102000031 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C"

DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD
SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A
20 METROS, AFINES DE TALUDES, M3 15.00 $ 506.11 $ 7,591.65 10.28 $ 5,202.81 0.00 $ - 0.00 $ - 10.28 $ 506.11 $ 5,202.81 $ 2,388.84 $ -
TRASPALEOS, AFINES DE FONDO,
EJECUCION.
059-A1103 RELLENOS
CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON
PISON AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, M3 93.75 $ 113.77 $ 10,665.94 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 113.77 $ - $ 10,665.94 $ -
INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA;
INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO
CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL,
EJECUCION.
TOTAL A ESTA HOJA: $ 75,209.60 $ 53,249.87 $ - $ - $ 53,249.87 $ 21,959.73 $ -

ACUMULADO: $ 75,209.60 $ 53,249.87 $ - $ - $ 53,249.87 $ 21,959.73 $ -
ADMINISTRADOR UNICO SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS SUBDIRECTOR DE SUPERVISION DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DE OBRAS
OCOSINGO, CHIAPAS.
Nombre de la Obra:
DIFERENCIA:
GANADORA
059-A1103 RELLENOS
PISÓN AL 90 %, SEGÚN PRUEBA PROCTOR,
M3 120.75 $ 796.92 $ 96,228.09 105.75 $ 84,274.29 0.00 $ - 0.00 $ - 105.75 $ 796.92 $ 84,274.29 $ 11,953.80 $ -
NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y
MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO
CORRECTA EJECUCION.
059-A12 CIMENTACION
059-1201000011 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA
F'c=50 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO
DE 6 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO M2 372.00 $ 149.52 $ 55,621.44 238.50 $ 35,660.52 0.00 $ - 0.00 $ - 238.50 $ 149.52 $ 35,660.52 $ 19,960.92 $ -
059-1203000021 CONCRETO F'c=200 KG/CM2 FABRICADO EN

OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO
MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU
CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, M3 16.50 $ 3,679.81 $ 60,716.87 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - $ - $ 60,716.87 $ -
DEBERÁN SER APROBADOS POR LA
SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO,
MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO,
REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO
059-1212000021 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN

INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS
INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN,
AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, KG 1002.75 $ 42.65 $ 42,767.29 801.75 $ 34,194.64 0.00 $ - 0.00 $ - 801.75 $ 42.65 $ 34,194.64 $ 8,572.65 $ -
DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER
ELEMENTO ESTRUCTURAL,HERRAMIENTA
MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO
EJECUCION.
TOTAL A ESTA HOJA: $ 255,333.69 $ 154,129.45 $ - $ - $ 154,129.45 $ 101,204.24 $ -

ACUMULADO: $ 330,543.29 $ 207,379.32 $ - $ - $ 207,379.32 $ 123,163.97 $ -
DE OBRAS
OCOSINGO, CHIAPAS.
Nombre de la Obra:
DIFERENCIA:
GANADORA
059-A12 CIMENTACION
059-1213000011
CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA
DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA
POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: M2 108.00 $ 261.89 $ 28,284.12 588.00 $ 153,991.32 0.00 $ - 0.00 $ - 588.00 $ 261.89 $ 153,991.32 -$ 125,707.20 $ -
HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y
EJECUCION.
A15 ALBAÑILERIA
059-1504000092.5 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C =
3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, ML 2328.00 $ 285.79 $ 665,319.12 2310.00 $ 660,174.90 0.00 $ - 0.00 $ - 2310.00 $ 285.79 $ 660,174.90 $ 5,144.22 $ -
EJECUCION.
059-1504000092 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C =

3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, ML 1245.00 $ 269.82 $ 335,925.90 1137.00 $ 306,785.34 0.00 $ - 0.00 $ - 1137.00 $ 269.82 $ 306,785.34 $ 29,140.56 $ -
EJECUCION.
059-1503000296 MURO DE 12Cm. ESP. DE BLOCK HUECO

12x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO
UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: M2 2513.25 $ 437.06 $ 1,098,441.05 2384.25 $ 1,042,060.31 0.00 $ - 0.00 $ - 2384.25 $ 437.06 $ 1,042,060.31 $ 56,380.74 $ -
ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS,
LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO
DE OBRA EQUIPO Y
TOTAL A ESTA HOJA: $ 2,127,970.19 $ 2,163,011.87 $ - $ - $ 2,163,011.87 -$ 35,041.68 $ -

ACUMULADO: $ 2,458,513.48 $ 2,370,391.19 $ - $ - $ 2,370,391.19 $ 88,122.29 $ -
DE OBRAS
OCOSINGO, CHIAPAS.
Nombre de la Obra:
DIFERENCIA:
GANADORA
059-A21 ACABADOS
059-A2101 APLANADOS
059-2101000051 APLANADO DE MURO CON MORTERO
REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE:
REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA M2 630.00 $ 206.60 $ 130,158.00 777.00 $ 160,528.20 0.00 $ - 0.00 $ - 777.00 $ 206.60 $ 160,528.20 -$ 30,370.20 $ -
SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO
CORRECTA EJECUCION.(0.00 A 3.00 M DE
ALTURA)

059-2108000035 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA
VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO
MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-
1981 EN MUROS Y PLAFONES , INCLUYE: M2 630.00 $ 79.59 $ 50,141.70 777.00 $ 61,841.43 0.00 $ - 0.00 $ - 777.00 $ 79.59 $ 61,841.43 -$ 11,699.73 $ -
LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO
EJECUCION.

059-1901000011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE
CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE
ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON
BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00
METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON
VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE:
ACARREO, COLADO, CIMBRADO, M2 1360.50 $ 361.61 $ 491,970.41 1132.50 $ 409,523.33 0.00 $ - 0.00 $ - 1132.50 $ 361.61 $ 409,523.33 $ 82,447.08 $ -
DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE
TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
EJECUCION.

ZINTRO ALUM ONDULADA DE CAL.32;
INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA
MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO M2 1830.00 $ 311.27 $ 569,624.10 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 311.27 $ - $ 569,624.10 $ -
EJECUCION.
TOTAL A ESTA HOJA: $ 1,241,894.21 $ 631,892.96 $ - $ - $ 631,892.96 $ 610,001.25 $ -

ACUMULADO: $ 3,700,407.69 $ 3,002,284.15 $ - $ - $ 3,002,284.15 $ 698,123.54 $ -
OCOSINGO, CHIAPAS.
Nombre de la Obra:
DIFERENCIA:
GANADORA
DE OBRAS
OCOSINGO, CHIAPAS.
Nombre de la Obra:
DIFERENCIA:
GANADORA

059-1401000102 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE
DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL.32. INCLUYE;
PIJAS, HERRAMIENTA MENOR, ML 375.00 $ 139.74 $ 52,402.50 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ - 0.00 $ 139.74 $ - $ 52,402.50 $ -
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO
INSTALACION.
059-1401000103 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL

TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22 DE 3" X 1
SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ACARREOS, ML 2250.00 $ 187.56 $ 422,010.00 1350.00 $ 253,206.00 0.00 $ - 0.00 $ - 1350.00 $ 187.56 $ 253,206.00 $ 168,804.00 $ -
FLETES, MATERIALES, EQUIPO
059-1705000141 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA
DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO
POLIDUCTO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO,
INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS,
CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, SAL 75.00 $ 709.20 $ 53,190.00 75.00 $ 53,190.00 0.00 $ - 0.00 $ - 75.00 $ 709.20 $ 53,190.00 $ - $ -
CHALUPA GALVANIZADA, HERRAMIENTA
EJECUCION.
TOTAL A ESTA HOJA: $ 527,602.50 $ 306,396.00 $ - $ - $ 306,396.00 $ 221,206.50 $ -

ACUMULADO: $ 4,228,010.19 $ 3,308,680.15 $ - $ - $ 3,308,680.15 $ 919,330.04 $ -
DE OBRAS
OCOSINGO, CHIAPAS.
Nombre de la Obra:
DIFERENCIA:
GANADORA

059-1606000071 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA
ABATIBLE DE 0.90 M X 2.10 M. CON MARCO
DE PERFIL TUBULAR Y CHAPA PHILIPS
INCLUYE: REFUERZO DE PERFIL TUBULAR
DE 3" X1 1/2", AK 300 C DOBLE CEJA , PZA 75.00 $ 3,056.09 $ 229,206.75 75.00 $ 229,206.75 0.00 $ - 0.00 $ - 75.00 $ 3,056.09 $ 229,206.75 $ - $ -
SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
059-1606000072 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA
DE 1.00 X 1.00 METROS, CON DOS HOJAS
FORRO DE LAMINA EN "V"
INCLUYE:BISAGRAS DE PROTECCION Y PZA 75.00 $ 1,927.11 $ 144,533.25 75.00 $ 144,533.25 0.00 $ - 0.00 $ - 75.00 $ 1,927.11 $ 144,533.25 $ - $ -
MANIJAS PLANAS, PINTURA ANTICORROSIVA
Y ESMALTE COMEX O SIMILIAR EN CALIDAD Y
COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P.U.A.: PRO-CIV-01OBTENCIÓN Y TRÁMITE DE DICTAMEN DE
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO
DE CHIAPAS, , INCLUYE: DICTAMEN DE
RIESGO DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE DOC. 1.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 1.00 $ 29,000.00 0.00 $ - 0.00 $ - 1.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ - $ -
OCOSINGO, CHIAPAS, FIRMADO POR
DICTAMINADOR DEBIDAMENTE CERTIFICADO
EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE LA
PARA LA VALIDACIÓN Y REGISTRO DEL
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y TODO LO NECESARIO PAR LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
TOTAL A ESTA HOJA: $ 402,740.00 $ 402,740.00 $ - $ - $ 402,740.00 $ - $ -

ACUMULADO: $ 4,630,750.19 $ 3,711,420.15 $ - $ - $ 3,711,420.15 $ 919,330.04 $ -
DE OBRAS
OCOSINGO, CHIAPAS.
Nombre de la Obra:
DIFERENCIA:
GANADORA
CONCEPTO FUERA DE CATALAGO

A12 CIMENTACION
059-1201000021 CONCRETO CICLÓPEO HECHO CON
PIEDRA BRAZA Y CONCRETO F c=100 M3 0.00 $ - $ - 102.75 $ 263,042.06 0.00 $ - 0.00 $ - 102.75 $ 2,560.02 $ 263,042.06 -$ 263,042.06 $ -
KG/CM2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ZINTRO R-72 CAL.26; INCLUYE: ACARREOS,
BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE M3 0.00 $ - $ - 1830.00 $ 744,370.80 0.00 $ - 0.00 $ - 1830.00 $ 406.76 $ 744,370.80 -$ 744,370.80 $ -
CORRECTA EJECUCION.
TOTAL A ESTA HOJA: $ - $ 1,007,412.86 $ - $ - $ 1,007,412.86 -$1,007,412.86 $ -

ACUMULADO: $ 4,630,750.19 $ 4,718,833.01 $ - $ - $ 4,718,833.01 -$ 88,082.82 $ -
DE OBRAS
OCOSINGO, CHIAPAS.
Nombre de la Obra:
DIFERENCIA:
GANADORA
SUBTOTAL: $ 4,630,750.19 $ 4,718,833.01 $ - $ - $ 4,718,833.01 -$ 88,082.82 $ -

(-) IMPORTE POR AJUSTE DE PRESUPUESTO:
TOTAL: $ 4,630,750.19 $ 4,630,750.19 $ - $ - $ 4,718,833.01 -$ 88,082.82 $ -
-$ 88,082.82
POR AJUSTE AL PRESUPUESTO SE COBRA LA CANTIDAD DE: $ -
APORTACION DEL 1.00% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL EDO.: $ 46,307.50 $ - $ - $ 46,307.50 $ - $ -
APORTACION DEL 1.00% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL MPIO.: $ 46,307.50 $ - $ - $ 46,307.50 $ - $ -
APORTACION DE 0.005 (CINCO AL MILLAR) PARA INSPECCION Y VIGILANCIA: $ 23,153.75 $ - $ - $ 23,153.75 $ - $ -
2 % IMPUESTO SOBRE NOMINA: $ 16,676.09 $ - $ - $ 16,676.09 $ - $ -
6 % C.H.P.E.C.: $ 1,000.57 $ - $ - $ 1,000.57 $ - $ -
3% RETENCION POR PENAS CONVENCIONALES: $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AMORTIZACION DE ESTA ESTIMACION C/I.V.A.: $ 1,389,225.06 $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE DEDUCCIONES: $ 1,522,670.47 $ - $ - $ - $ - $ -
ALCANCE LIQUIDO CON NUMERO Y LETRA: $ 3,108,079.72 $ - $ - $ - $ - $ -

$ 3,108,079.72 $ - $ - $ - $ - $ -
DE OBRAS
CFO-XV
059 OCOSINGO
CEDULA DE FINIQUITO DE OBRA CLAVE MPAL:
80 126
EJERCICIO:_____ FECHA:
HOJA: DE
MES:
DATOS GENERALES
MUNICIPIO : LOCALIDAD:
NOMBRE DE LA
OBRA O
PROYECTO:
NUM. DE OBRA:
RUBRO DEL SUBCLASIFICACION:

GASTO:
SITUACIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO
FUENTE DE EA $0.00 FUENTE DE EA $0.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA $0.00

FINANCIAMIENTO: FINANCIAMIENTO:
TOTAL: $0.00 TOTAL: $0.00 TOTAL: $0.00
Modalidad de Ejecución: C O N T R A T O / A D M I N I S T R A C I Ó N D I R E C T A
GEORREFERENCIACION PERIODO DE EJECUCIÓN AVANCE
LATITUD LONGITUD PROGRAMADO REAL FÍSICO FINANCIERO
INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO
NÚMERO DE CONTRATO
CONVENIOS MODIFICATORIOS METAS BENEFICIARIOS
CONTRATISTA TIPO IMPORTE INICIO TÉRMINO U. MEDIDA CANT. U. MEDIDA CANT.
CONTRATO
DIFERIDO
#REF! AMPLIACIÓN
DE PLAZO
OBSERVACIONES
CFO-XV
059 OCOSINGO
81 126
HOJA: DE
MES:
DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA
OBRA O
PROYECTO:
NUM. DE OBRA:

GASTO:
CLAVE CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD CANTIDAD DE PRECIO UNITARIO EN IMPORTE EN PESOS

MEDIDA VOLUMEN PESOS
IMPORTE DE ESTA HOJA: $ -

IMPORTE ACUMULADO HASTA HOJA ANTERIOR: $ -
IMPORTE ACUMULADO: $ -
SUBTOTAL $ -
IVA $ -
TOTAL COSTO DIRECTOS $ -
INDIRECTOS
REPORTE FOTOGRÁFICO
CFO-XV
059 OCOSINGO
82 126
HOJA: DE
MES:
DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA
OBRA O
PROYECTO:
NUM. DE OBRA:

GASTO:
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE SINDICO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS #REF!

COSTO TOTAL DE LA (/100 M.N.)
OBRA:
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE :

DE
FECHA:
EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO 4 FOTOGRAFÍAS A COLOR , DEL ANTES Y DESPUÉS DE LA OBRA O PROYECTO
OCOSINGO, CHIAPAS A _____ DE ____ DE _____
ASUNTO. SOLICITUD DE VOLUMENES EXCEDENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

OCOSINGO, CHIAPAS.
PRESENTE
ATENCION:
OBRA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
CONTRATO:
PERIODO EJEC:
MONTO CONT:
MOTIVADO POR LO QUE EN PROYECTO BIENE MENOS VOLUMEN QUE LO EJECUTADO Y LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO SE TUVO LA NECESIDAD DE REALIZAR
MODIFICACIONES A LA OBRA:
AL RESPECTO SOLICITO LA AUTORIZACION DE PAGO DE LOS VOLUMENES EXCEDENTES
APELANDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARRAFO 6TO, SE PODRA AUTORIZAR VIGILANDO QUE
LOS CONCEPTOS NO REBASEN EL MONTO CONTRATADO.
LOS CONCEPTOS QUE REBASAN LAS CANTIDADES SEGÚN PROYECTO DE MANERA TAL QUE IMPACTA DE MANERA SIGNIFICATIVA AL PROCESO DE LA OBRA, SON LOS
SIGUIENTES.
VOL. VOL. VOL.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD P.U. TOTAL
PROYECTO EJECUTADO EXCEDENTE
SIN OTRO PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED COMO SU MAS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.
A T E N T A M E N T E
ADMINISTRADOR UNICO
OCOSINGO, CHIAPAS A ___ DE ____ DE ____
ASUNTO: AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES
ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE
OBRA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
CONTRATO:
PERIODO EJECUCION:
MONTO CONTRATADO:
EN ATENCION A SU OFICIO No. SIN NUMERO DE FECHA ___ DE _____ DE ____, EN DONDE SOLICITA LA APROBACION DE LOS VOLUMENES
EXCEDENTES REFERENTE A LA OBRA ANTES MENCIONADA
MOTIVADO POR LO QUE EN PROYECTO VIENE MENOS VOLUMEN QUE LO EJECUTADO Y LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO SE TUVO LA
NECESIDAD DE REALIZAR MODIFICACIONES A LA OBRA:
APELANDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARRAFO 6TO, SE PODRA AUTORIZAR
VIGILANDO QUE LOS CONCEPTOS NO REBASEN EL MONTO CONTRATADO.
SE LE INFORMA QUE SE LE AUTORIZA LOS VOLUMENES EXCEDENTES YA QUE SON NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONALIDAD
DE LA OBRA. LOS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACION:
VOL. VOL. VOL.
SIN MAS QUE AGREGAR DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION
AUTORIZO:
REVISO: Vo. Bo.
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRAS
#REF!
ASUNTO. SOLICITUD DE VOLUMENE FUERA DE CATALOGO

OCOSINGO, CHIAPAS.
PRESENTE
ATENCION:
OBRA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
CONTRATO:
PERIODO EJECUCION:
MONTO CONTRATADO:
CON FUNDAMENTO A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR ESTE MEDIO ME DIRIJO A USTEDES CON LA FINALIDAD DE
SOLICITARLE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEL CONTRATO No. ______ , DE FECHA _______, DE LA OBRA : _________________UBICADA
EN : _____________________________, MUNNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS, POR UN IMPORTE TOTAL DE : _______________________(CERO PESOS
00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. YA QUE PORMOTIVOS A QUE NO FUE CONSIDERADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y ASI MISMO SE EMPLEARON
CONCEPTOS DE TABULADOR 2017, ACONTINUACION SE DETALLA LOS CONCEPTOS QUE INTERVIENEN EN LA ESTIMACION .
CODIGO CONCEPTO UNIDAD P.U.
----------------------------------------------------------------------
ADMINISTRADOR UNICO
#REF!
ASUNTO: AUTORIZACION DE VOLUMENES FUERA DE CATALOGO
ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE
OBRA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
CONTRATO:
PERIODO EJECUCION:
MONTO CONTRATADO:
EN ATENCION A SU OFICIO No. SIN NUMERO DE FECHA , ____________ EN DONDE SOLICITA LA APROBACION DE LOS CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: __________________ UBICADA EN : __________________, OCOSINGO, CHIAPAS, EJECUTANDOSE
LAS SIGUIENTES METAS: CONSISTENTE EN: . SEGÚN CONTRATO No. : ________________ DE FECHA CON UN MONTO CONTRATADO DE
_____________________ (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. SE LE INFORMA QUE SE LE AUTORIZA LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO
(EXTRAORDINARIOS) YA QUE SON NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONALIDAD DE LA OBRA. LOS CUALES SE DETALLAN
ACONTINUACION:
CODIGO CONCEPTO UNIDAD P.U.

AUTORIZO: REVISO: Vo. Bo.
SUPERVISOR DE OBRAS SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CFOPA-XV
CLAVE MPAL: 59
CEDULA DE FINIQUITO DE OBRA FECHA: 31 DE JULIO DE 2023
EJERCICIO: 2023 HOJA: 1 DE 6
MES: NOVIEMBRE DE 2023
DATOS GENERALES
MUNICIPIO : OCOSINGO CHIAPAS LOCALIDAD: FRANCISCO GUERRERO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:
GUERRERO
CLAVES PRESUPUESTALES:
NUM. DE OBRA: 059-03-0250
PROGRAMA : 0 1 1 7 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUBPROGRAMA: 1 1 5 0 9 CUARTO DORMITORIO
SITUACIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO PROGRAMADO $ 4,630,750.19 PRESUPUESTO DEVENGADO $ 3,512,670.62
FUENTE DE FISM-2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA FISM-2023 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM-2023 FINANCIAMIENTO:
EA EA
TOTAL: $ 4,630,750.19 TOTAL: $4,630,750.19 $4,630,750.19
Modalidad de Ejecución: C O N T R A T O / A D M I N I S T R A C I Ó N D I R E C T A
GEORREFERENCIACION PERIODO DE EJECUCION AVNACE
LATITUD LONGITUD PROGRAMADO REAL FISICO FINANCIERO
17.124147116883 -91.415259061562 INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO
NÚMERO DE CONTRATO 08 DE
08 DE MAYO DEL 16 DE OCTUBRE 09 DE NOVIEMBRE
MAYO DEL 100% 100%
2023 DEL 2023 DE 2023
2023
MOC-FISM-0250/2023 CONVENIOS MODIFICATORIOS
CONTRATISTA TIPO IMPORTE INICIO TÉRMINO METAS BENEFICIARIO
CONTRATO $ 4,630,750.19 08 DE 09 DE NOVIEMBRE
MAYO DEL DE 2023 U. MEDIDA CANT. U. MEDIDA CANT.
ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ 2023
BALLINAS DIFERIDO
AMPLIACION DE CUARTO (S) 75.00 PERSONAS 640
PLAZO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO,

CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 75 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS. INCLUYE:
EXCAVACIONES EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO CICLOPEO F'C= 100 KG/CM2
ARMADA CON VAR. # 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADO CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12 X 20 X
40 CMS,TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL 26 FIJADAS CON PERFIL TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22,
FIRME DE CONCRETO, APLANADO EN MURO EXTERIOR EN FACHADA, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA
METALICA DE 0.90 X 2.10 MTS. Y VENTANA DE LAMINA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES
UNIDAD DE VOLUMEN REAL

CLAVE CONCEPTO P.U. IMPORTE
MEDIDA EJECUTADO
CUARTOS DORMITORIO
059-1101000011 LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE
DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. M2 1875.00 $ 15.11 $ 28,331.25
EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0
059-1102000021 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA;
INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, M3 92.48 $ 213.19 $ 19,715.81
TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
059-1102000031 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 0.0 A 2.0

O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA;
INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES,
TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA M3 10.28 $ 506.11 $ 5,202.81
MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
TOTAL A ESTA HOJA: $ 53,249.87

ACUMULADO: $ 53,249.87
ELABORO:

059-A1103 RELLENOS
059-1103000051 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O
PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE
20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90 %,
SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN M3 105.75 $ 796.92 $ 84,274.29
DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y
EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO
COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA
MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
059-A12 CIMENTACION
059-1201000011 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=50
KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 238.50 $ 149.52 $ 35,660.52
059-1212000021 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA

NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA,
ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN,
AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, KG 801.75 $ 42.65 $ 34,194.64
DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO
ESTRUCTURAL,HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
059-1213000011 CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE

3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE
CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN M2 588.00 $ 261.89 $ 153,991.32
HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO
A15 ALBAÑILERIA
059-1504000092.5 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE
12 X 20 CMS. ARMADO CON ARMEX, Y CIMBRA DE
MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, ML 2310.00 $ 285.79 $ 660,174.90
CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR Y
MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
059-1504000092 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE

12 X 15 CMS. ARMADO CON ARMEX, Y CIMBRA DE
MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO,
CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR Y ML 1137.00 $ 269.82 $ 306,785.34
MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
059-1503000296 MURO DE 12Cm. ESP. DE BLOCK HUECO 12x20x40Cm.

ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO M2 2384.25 $ 437.06 $ 1,042,060.31
COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE:
ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA,
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y
059-A21 ACABADOS
059-A2101 APLANADOS
059-2101000051 APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-
ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO;
INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y M2 777.00 $ 206.60 $ 160,528.20
(0.00 A 3.00 M DE ALTURA)
TOTAL A ESTA HOJA: $ 2,477,669.52

ACUMULADO: $ 2,530,919.39
ELABORO:

059-2108000035 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000
CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA
NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES , INCLUYE: M2 777.00 $ 79.59 $ 61,841.43
LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

059-1901000011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO
F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO
PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X M2 1132.50 $ 361.61 $ 409,523.33
2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON
VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO,
COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE
PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
059-1401000102 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR

GALVANIZADO CAL. 22 DE 3" X 1 1/2", EN TECHUMBRE;
INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX
O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ACARREOS, FLETES, ML 1350.00 $ 187.56 $ 253,206.00
MATERIALES, EQUIPO DESPERDICIOS, HERRAMIENTA
MENOR Y MANO DE OBRA,Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
059-1705000141 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA

GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO DE 19 MM. (3/4") DE
DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES,
CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, SAL 75.00 $ 709.20 $ 53,190.00
HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO

059-1606000071 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE
0.90 M X 2.10 M. CON MARCO DE ANGULO 1 1/4" X 1/8" Y
CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR Y CHAPA PHILIPS
NUMERO 115 Y FORRO DE LAMINA EN "V" INCLUYE: PZA 75.00 $ 3,056.09 $ 229,206.75
REFUERZO DE PERFIL TUBULAR DE 3" X1 1/2", AK 300 C
DOBLE CEJA , PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE
COMEX O SIMILIAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
059-1606000072 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.00 X 1.00
METROS, CON DOS HOJAS ABATIBLES A BASE DE PERFIL
TUBULAR Y FORRO DE LAMINA EN "V" INCLUYE:BISAGRAS
DE PROTECCION Y MANIJAS PLANAS, PINTURA PZA 75.00 $ 1,927.11 $ 144,533.25
ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILIAR EN
CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL A ESTA HOJA: $ 1,151,500.76

ACUMULADO: $ 3,682,420.15
ELABORO:

P.U.A.: PRO-CIV-01OBTENCIÓN Y TRÁMITE DE DICTAMEN DE RIESGOS DE
CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN
CIVIL, LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE
CHIAPAS Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE
CHIAPAS, , INCLUYE: DICTAMEN DE RIESGO DIRIGIDO AL
DOC 1.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00
H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS, FIRMADO
POR DICTAMINADOR DEBIDAMENTE CERTIFICADO EN
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE LA SECRETARÍA
DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS; RECIBO
DE PAGO PARA LA VALIDACIÓN Y REGISTRO DEL
DICTAMEN DE RIESGO EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y TODO LO
NECESARIO PAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.
CONCEPTO FUERA DE CATALAGO

A12 CIMENTACION
059-1201000021 CONCRETO CICLÓPEO HECHO CON PIEDRA BRAZA Y
CONCRETO F c=100 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M3 102.82 $ 2,560.02 $ 263,221.26

059-1401000091 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO R-72
CAL.26; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA
MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 1613.01 $ 406.76 $ 656,107.95
CORRECTA EJECUCION.
TOTAL A ESTA HOJA: $ 948,329.21

ACUMULADO: $ 4,630,750.19
SUBTOTAL: $ 4,630,750.19
TOTAL: $ 4,630,750.19
ELABORO:

INICIO
LATITUD: 16.905664689753 LONGITUD: -92.109720213896

PROCESO

TERMINO
ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
COSTO TOTAL DE LA OBRA: $ 4,630,750.19 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) SIN I.V.A.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE : _______________________________________________ DE FECHA: ____________________________
EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO 4 FOTOGRAFÍAS A COLOR , DEL ANTES Y DESPUÉS DE LA OBRA O PROYECTO
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO
GEOREFERENCIAS
NUMERO NOMBRE COMPLETO LATITUD LONGITUD
1 ORALIA PEREZ GUTIERREZ
2 ESTELA PEREZ GUTIERREZ
3 GAMALIEL GOMEZ SANCHEZ
4 EMILIA SANCHEZ PEREZ
5 JOSEFA PEREZ GUTIERREZ
6 PETRONA GUTIERREZ LOPEZ
7 ISIDRO GUTIERREZ GOMEZ
8 ISIDRO GUTIERREZ HERNANDEZ
9 HUGO HERNANDEZ PEREZ
10 JACINTO HERNANDEZ GUTIERREZ
11 SANTIAGO HERNANDEZ GOMEZ
12 ELIAZER HERNANDEZ GOMEZ
13 MANUELA AGUILAR PEREZ
14 MARIA AGUILAR RODRIGUEZ
15 JACINTO HERNANDEZ PEREZ
16 BERENICE SANCHEZ GUTIERREZ
17 IGNACIO HERNANDEZ JIMENEZ
18 GUADALUPE HERNANDEZ PEREZ
19 MARIA HERNANDEZ PEREZ
20 ANTONIA GUTIERREZ LOPEZ
21 JAVIER GOMEZ HERNANDEZ
22 NICOLAS HERNANDEZ PEREZ
23 ANTONIA HERNANDEZ GOMEZ
ELABORÓ: REVISO:
GEOREFERENCIAS
24 PETRONA LOPEZ ALVAREZ
25 CONCEPCION HERNANDEZ JIMENEZ
26 MARIA LUISA GOMEZ HERNANDEZ
27 NICOLAS SANCHEZ SILVANO
28 IGNACIA HERNANDEZ GUTIERREZ
29 HENRRY GOMEZ SANCHEZ
30 MIGUEL GOMEZ ARCOS
31 AMALIA ROSARIO MAI MAI
32 PAOLA GOMEZ GOMEZ
33 ANTONIA HERNANDEZ PEREZ
34 ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ
35 TIMOTEO GOMEZ ARCOS
36 MANUEL PEREZ GUTIERREZ
37 IRMA MANUELA GUTIERREZ SANCHEZ
38 JONAS LOPEZ GOMEZ
39 CARLOS LOPEZ MORENO
40 MARIO LOPEZ ALVAREZ
41 PEDRO NUÑEZ PEREZ
42 PATI HERNANDEZ LOPEZ
43 EDY SANCHEZ ALVARO
44 MARIA ANTONIA GUTIERREZ SANCHEZ
45 DANIEL GOMEZ AGUILAR
46 ELENA GOMEZ GUTIERREZ
ELABORÓ: REVISO:
GEOREFERENCIAS
47 DOMINGO GOMEZ HERNADEZ
48 KAROLINA SANCHEZ ALVARO
49 ARACELI SANCHEZ ALVARO
50 FELICIANO SANCHEZ ALVARO
51 EUDALIA SANCHEZ GOMEZ
52 DANIEL SANCHEZ ALVARO
53 FLORINDA SANCHEZ GUTIERRES
54 MATILDE SANCHEZ GOMEZ
55 JOSE HERNANDEZ GUTIERREZ
56 AGUSTO SANCHEZ GUTIERREZ
57 NOELIA LOPEZ MORALEZ
58 JUANA MORENO LUNA
59 OLGA LIDIA LOPEZ SANCHEZ
60 JOSE LAVARO HERNANDEZ
61 ROGELIO LOPEZ PEREZ
62 PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ
63 JUANA ARCOS LOPEZ
64 JUAN ARIEL PEREZ SANCHEZ
65 MESAC HERNANDEZ PEREZ
66 SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ
67 MIGUEL PEREZ LOPEZ
68 ALICIA PEREZ LOPEZ
69 MATEO ALVARO ARCO
ELABORÓ: REVISO:
GEOREFERENCIAS
ELABORÓ: REVISO:
TABLAS DE COORDENADAS GEOGRAFICAS PARA LA LOCALIZACION DE OBRA (GEOREFERENCIACION)

OBRA:
GUERRERO

COORDENADAS GOEGRAFICAS
PUNTO REFERENCIA
LATITUD LONGITUD
INICIO
1 ORALIA PEREZ GUTIERREZ 0.000000000000 0.000000000000
2 ESTELA PEREZ GUTIERREZ 0.000000000000 0.000000000000
3 EMILIA SANCHEZ PEREZ 0.000000000000 0.000000000000
-91.415259061562
4 EMILIA SANCHEZ PEREZ 0.000000000000 0.000000000000
5 JOSEFA PEREZ GUTIERREZ 0.000000000000 0.000000000000
6 PETRONA GUTIERREZ LOPEZ 0.000000000000 0.000000000000
FINAL
7 ISIDRO GUTIERREZ GOMEZ 0.000000000000 0.000000000000
8 ISIDRO GUTIERREZ HERNANDEZ 0.000000000000 0.000000000000
9 HUGO HERNANDEZ PEREZ 0.000000000000 0.000000000000
ELABORÓ: REVISO:
FRANCISCO GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD

FRANCISCO GUERRERO
No. NOMBRES FIRMA
1 ORALIA PEREZ GUTIERREZ
2 ESTELA PEREZ GUTIERREZ
3 GAMALIEL GOMEZ SANCHEZ
4 EMILIA SANCHEZ PEREZ
5 JOSEFA PEREZ GUTIERREZ
6 PETRONA GUTIERREZ LOPEZ
7 ISIDRO GUTIERREZ GOMEZ
8 ISIDRO GUTIERREZ HERNANDEZ
9 HUGO HERNANDEZ PEREZ
10 JACINTO HERNANDEZ GUTIERREZ
11 SANTIAGO HERNANDEZ GOMEZ
12 ELIAZER HERNANDEZ GOMEZ
13 MANUELA AGUILAR PEREZ
14 MARIA AGUILAR RODRIGUEZ
15 JACINTO HERNANDEZ PEREZ
16 BERENICE SANCHEZ GUTIERREZ
17 IGNACIO HERNANDEZ JIMENEZ
18 GUADALUPE HERNANDEZ PEREZ
19 MARIA HERNANDEZ PEREZ
20 ANTONIA GUTIERREZ LOPEZ
21 JAVIER GOMEZ HERNANDEZ

22 NICOLAS HERNANDEZ PEREZ
23 ANTONIA HERNANDEZ GOMEZ
24 PETRONA LOPEZ ALVAREZ
25 CONCEPCION HERNANDEZ JIMENEZ
26 MARIA LUISA GOMEZ HERNANDEZ
27 NICOLAS SANCHEZ SILVANO
28 IGNACIA HERNANDEZ GUTIERREZ
29 HENRRY GOMEZ SANCHEZ
36 MANUEL PEREZ GUTIERREZ
37 IRMA MANUELA GUTIERREZ SANCHEZ
38 JONAS LOPEZ GOMEZ
39 CARLOS LOPEZ MORENO
40 MARIO LOPEZ ALVAREZ
41 PEDRO NUÑEZ PEREZ
42 PATI HERNANDEZ LOPEZ

43 EDY SANCHEZ ALVARO
44 MARIA ANTONIA GUTIERREZ SANCHEZ
45 DANIEL GOMEZ AGUILAR
46 ELENA GOMEZ GUTIERREZ
47 DOMINGO GOMEZ HERNADEZ
48 KAROLINA SANCHEZ ALVARO
49 ARACELI SANCHEZ ALVARO
50 FELICIANO SANCHEZ ALVARO
51 EUDALIA SANCHEZ GOMEZ
52 DANIEL SANCHEZ ALVARO
53 FLORINDA SANCHEZ GUTIERRES
54 MATILDE SANCHEZ GOMEZ
55 JOSE HERNANDEZ GUTIERREZ
56 AGUSTO SANCHEZ GUTIERREZ
57 NOELIA LOPEZ MORALEZ
58 JUANA MORENO LUNA
59 OLGA LIDIA LOPEZ SANCHEZ
60 JOSE LAVARO HERNANDEZ
61 ROGELIO LOPEZ PEREZ
62 PATRICIA HERNANDEZ GOMEZ
63 JUANA ARCOS LOPEZ

64 JUAN ARIEL PEREZ SANCHEZ
65 MESAC HERNANDEZ PEREZ
66 SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ
67 MIGUEL PEREZ LOPEZ
68 ALICIA PEREZ LOPEZ
69 MATEO ALVARO ARCO
76 0
Numero : 3,108,079.72 Conversión : 003108079.72
Letra: (TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.)
Centenas Decenas Unidades CONVERSION A LETRAS

Millones 003 $ - $ - $ 3.00 TRES MILLONES
Millares 108 $ 1.00 $ - $ 8.00 CIENTO OCHO MIL
Centenas 079 $ - $ 7.00 $ 9.00 SETENTA Y NUEVE PESOS
Decimales 72 $ 190.00
Millones TRES MILLONES

Millares CIENTO OCHO MIL
Centenas SETENTA Y NUEVE PESOS
Decimales 72/100 M.N.
Numero : 833,804.30 Conversión : 000833804.30

Letra: (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 30/100 M.N.)

Millones 000 $ - $ - $ -
Millares 833 $ 8.00 $ 3.00 $ 3.00 OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
Centenas 804 $ 8.00 $ - $ 4.00 OCHOCIENTOS CUATRO PESOS
Decimales 30 $ 1,637.00
Millones
Millares OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
Centenas OCHOCIENTOS CUATRO PESOS

Letra: (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.)

Millones 000 $ - $ - $ -
Millares 133 $ 1.00 $ 3.00 $ 3.00 CIENTO TREINTA Y TRES MIL
Centenas 445 $ 4.00 $ 4.00 $ 5.00 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Millones
Millares CIENTO TREINTA Y TRES MIL
Centenas CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Letra: (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N.)

Millones 001 $ - $ - $ 1.00 UN MILLON
Millares 389 $ 3.00 $ 8.00 $ 9.00 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
Centenas 225 $ 2.00 $ 2.00 $ 5.00 DOSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS
Millones UN MILLON
Millares TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
Centenas DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Letra: (CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Millones 005 $ - $ - $ 5.00 CINCO MILLONES
Millares 962 $ 9.00 $ 6.00 $ 2.00 NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
Centenas 500 $ 5.00 $ - $ - QUINIENTOS PESOS
Decimales 00 $ 1,467.00
Millones CINCO MILLONES

Millares NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
Centenas QUINIENTOS PESOS

Letra: (NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 89/100 M.N.)

Millones 000 $ - $ - $ -
Millares 968 $ 9.00 $ 6.00 $ 8.00 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
Centenas 607 $ 6.00 $ - $ 7.00 SEISCIENTOS SIETE PESOS
Decimales 89 $ 1,575.00
Millones
Millares NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
Centenas SEISCIENTOS SIETE PESOS
Página 106 de 126
ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA

CONTRATISTA - H. AYUNTAMIENTO
INFORMACION INICIAL:
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2023 FONDO: FISM-2023

RUBRO DEL GASTO: 0 1 1 7 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBCLASIFICACION: 1 1 5 0 9 CUARTO DORMITORIO
DEPENDENCIA EJECUTADORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOSINGO, CHIAPAS.
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS
REPRESENTANTE: ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS
No. CONTRATO: MOC-FISM-0250/2023
FECHA DE CONTRATO: 28 DE ABRIL DEL 2023
MONTO DEL CONTRATO: $ 4,630,750.19 SIN I.V.A.
LUGAR Y FECHA DE REUNION:
EN EL MUNICIPIO DE: OCOSINGO DEL ESTADO DE CHIAPAS; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE REUNIERON EN
LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS. CC. REPRESENTANTES MUNICIPALES Y EL COMITÉ DE CONTRATACION DE OBRA
QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA TOTAL TERMINADA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN
LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO
TRABAJOS EJECUTADOS:
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA FINAL:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 75
CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS. INCLUYE: EXCAVACIONES EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO
CICLOPEO F'C= 100 KG/CM2 ARMADA CON VAR. # 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADO CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12 X 20 X 40
CMS,TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL 26 FIJADAS CON PERFIL TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22, FIRME DE CONCRETO, APLANADO EN
MURO EXTERIOR EN FACHADA, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 0.90 X 2.10 MTS. Y VENTANA DE LAMINA DE 1.00 X 1.00 MTS
CON DOS HOJAS ABATIBLES
Página 107 de 126
ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA

CONTRATISTA - H. AYUNTAMIENTO
UNA VEZ VERIFICADA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA
TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD O COMITE DE CONTRATACION RESPONSABLE LA
EJECUCION DE LA OBRA.
MISMA QUE SE COMPROMETE A RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN EL PERIODO DE UN AÑO A LA FECHA
DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS,
ASI COMO EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS DE OBRA PAGADA O EJECUTADA QUE POSTERIORMENTE FUERAN DETERMINADOS POR LAS
DEPENDENCIAS FEDERALES Y/O ESTATALES, EN LA REVISION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS.
ENTREGA-RECEPCION: - REPRESENTADA POR EL:. ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS , POR MEDIO DE ESTA ACTA HACE ENTREGA DE LA
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO. QUIEN LA RECIBE DE
CONFORMIDAD: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOSINGO, CHIAPAS.
FIRMA LOS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:
POR LA EMPRESA O CONTRATISTA

-
ADMINISTRADOR UNICO
RECIBE:
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO
ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. ROBERTO CARLOS ESCOBAR MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
HOJA 1 DE 4
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS
2021 - 2024
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

ESTADO DE CHIAPAS.

NOMBRE DE LA OBRA:
GUERRERO
MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RUBRO DEL GASTO: 0 1 1 7 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBCLASIFICACION: 1 1 5 0 9 CUARTO DORMITORIO
PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO: INICIO: 08 DE MAYO DEL 2023 TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DEL 2023
PERIODO DE EJECUCIÓN REAL: INICIO: 08 DE MAYO DEL 2023 TERMINACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
DESCRIPCIÓN BREVE Y CLARA DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO, CONSISTENTE EN:
CONSTRUCCION DE 75 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS. INCLUYE: EXCAVACIONES EN TERRENO PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS, CONCRETO CICLOPEO F'C= 100 KG/CM2 ARMADA CON VAR. # 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADO CON ARMEX,
MURO DE BLOCK HUECO DE 12 X 20 X 40 CMS,TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL 26 FIJADAS CON PERFIL TUBULAR
GALVANIZADO CAL. 22, FIRME DE CONCRETO, APLANADO EN MURO EXTERIOR EN FACHADA, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA
METALICA DE 0.90 X 2.10 MTS. Y VENTANA DE LAMINA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES
SI LA OBRA NO FUE CONCLUIDA A TIEMPO, INDIQUE LAS CAUSAS:

EN BASE AL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS
CONCEDIDOS SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO
EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO.
HOJA 2 DE 4
2021 - 2024

ESTADO DE CHIAPAS.
¿ CUAL FUE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ?
EJERCER LA VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA APROBADA POR EL FONDO; RECABAR APORTACIONES,
OPERAR Y MANTENER LA OBRA.
ANOTAR LA INCONFORMIDAD MANIFIESTA DEL COMITÉ COMUNITARIO RESPECTO DE LA OBRA:
NO EXISTE NINGUNA INCONFORMIDAD POR PARTE DEL COMITÉ.
INVERSIÓN APROBADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO EN BASE A LOS OFICIOS DE

REGISTRO Y CONTROL:
NÚMERO DE OFICIO: . MOC/PM/DOPM/FISM-0250/2023 FECHA: 01 DE MARZO DEL 2023
POR UN MONTO DE: $ 4,630,750.19 DEL FISM 2023 $ 4,630,750.19
BENEFICIARIOS: 0.00
SUMA: $ 4,630,750.19
MONTO EJERCIDO FISM: $ 4,630,750.19
AHORRO PRESUPUESTAL: $ -
LA INVERSION APLICADA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE AL OFICIO DE APROBACION: .
MOC/PM/DOPM/FISM-0250/2023 POR UN MONTO DE : $4,630,750.19 CORRESPONDIENTE: $4,630,750.19 DEL RECURSO DEL FISM Y
$ 00.00 DE APORTACION DE BENEFICIARIOS, COMPROMETIENDOSE EL H. AYUNTAMIENTO REINTEGRAR LA DIFERENCIA NO
EJERCIDA DE RECURSOS FEDERAL Y ESTATAL AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL Y PREVIO A LA ENTREGA DEL CIERRE DE
EJERCICIO A LA DIRECCION DE PROGRAMAS CONCERTADOS DEL COPLADEM.
LA OBRA FUE EJECUTADA POR: ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS

REPRESENTADA POR: ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS
EN SU CARÁCTER DE: ADMINISTRADOR UNICO
MISMO QUE SE COMPROMETE A RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN EL PERIODO DE UN
AÑO A LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
ASI COMO DEL REINTEGRO DE LOS RECURSOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA QUE POSTERIORMENTE FUERAN DETECTADOS
POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y/O ESTATALES , EN LA REVISION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEJANDO LIBRE
AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS INTEGRANTES DE RESPONSABILIDAD ALGUNA.
HOJA 3 DE 4
2021 - 2024

ESTADO DE CHIAPAS.
LA RESPONSABILIDAD DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA QUEDARA A CARGO DEL COMITÉ DE

PARTICIPACION CIUDADANA DE LA OBRA, MISMA QUE RECIBE DE CONFORMIDAD PARA SU DEBIDA UTILIZACION Y
FUNCIONAMIENTO, QUEDANDO EL, DEBIDAMENTE ENTERADO DE ELLO.
SI LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN TIEMPO, INDIQUE LAS CAUSAS PORQUE RETRAZARON O ANTICIPARON SU TERMINACION.
NINGUNA
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE
LA OBRA Y/O PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO
DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA
POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O CONSTRUCTORA DE LA OBRA DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS Y OBRA PAGADA NO EJECUTADA QUE RESULTARAN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION Y EL ESTADO.
LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA

DEPENDENCIAS FEDERAL NORMATIVA, DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA
CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.
DE EXISTIR INCONFORMIDAD RESPECTO A LA OBRA POR EL H. AYUNTAMIENTO, CONTRALORIA, DEPENDENCIA NORMATIVA, DE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ANOTAR SUS CAUSAS.
NINGUNA
EN EL MUNICIPIO DE: OCOSINGO DEL ESTADO DE CHIAPAS; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE
REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS. CC. REPRESENTANTES MUNICIPALES Y EL COMITÉ
DE CONTRATACION DE OBRA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA TOTAL TERMINADA: CONSTRUCCION
DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 75
CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS. INCLUYE: EXCAVACIONES EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS,
CONCRETO CICLOPEO F'C= 100 KG/CM2 ARMADA CON VAR. # 3, CADENAS Y CASTILLOS ARMADO CON ARMEX, MURO DE BLOCK
HUECO DE 12 X 20 X 40 CMS,TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL 26 FIJADAS CON PERFIL TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22,
FIRME DE CONCRETO, APLANADO EN MURO EXTERIOR EN FACHADA, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 0.90 X
2.10 MTS. Y VENTANA DE LAMINA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO
GUERRERO, TERMINADA POR EL: ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS -, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: ARQ. SILVIO
OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, RESPONSABLE DE LA EJECUCION Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS , FIRMANDOSE EN TODAS SUS
HOJAS Y QUEDANDO UNA COPIA EN PODER DEL H. AYUNTAMIENTO Y CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN
EL ACTO.
HOJA 4 DE 4
2021 - 2024

ESTADO DE CHIAPAS.
ENTREGÓ:
POR EL H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE CARGO: FIRMA:
ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. ROBERTO CARLOS ESCOBAR MARTINEZ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ SUBDIRECTOR DE SUPERVISION DE

OBRAS

SUPERVISOR DE OBRAS
POR "EL CONTRATISTA"
NOMBRE CARGO FIRMA
ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS ADMINISTRADOR UNICO

-
RECIBIÓ:
POR EL PATRONATO DE OBRA DE LA COMUNIDAD
NOMBRES CARGO FIRMA
PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL 1
VOCAL 2
VOCAL 3
ACTA DE ENTREGA – RECEPCION
EN LA LOCALIDAD DE: FRANCISCO GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE CHIAPAS; SIENDO LAS 11:00 DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, REUNIDOS EN EL
LUGAR QUE OCUPA LA CASA DE REUNION DE LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADO; PRESIDENTE,
SECRETARIO, VOCAL 1, VOCAL 2, VOCAL 3, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAR
ASUNTOS RELACIONADOS A LA ENTREGA – RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO, LOS INTEGRANTES DEL
COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA -. AMBAS PARTES EN
COMUN ACUERDO MANIFIESTAN HABERSE CUMPLIDO FINALMENTE LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LAS OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN
LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO, UBICADA EN LA LOCALIDAD: FRANCISCO GUERRERO
INSERTADA DENTRO DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FISM/2023), SEGÚN CONTRATO No. MOC-FISM-0250/2023 DE FECHA DE 09 DE
NOVIEMBRE DE 2023.
EL ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA

CONSTRUCTORA, QUIEN CONCLUYO LA OBRA ANTES MENCIONADA , DESPUES DE REALIZAR EL
RECORRIDO PERTINENTE HACE ENTREGA LA ENTREGA – RECEPCION DE LA MISMA A LOS
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA LOCALIDA FRANCISCO GUERRERO,
MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS, QUIENES RECIBEN LA OBRATERMINADA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 11:30 DEL MISMO DIA DE
SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON
RECIBEN POR LA COMUNIDAD

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA
NOMBRES CARGO FIRMA
PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL 1
VOCAL 2
VOCAL 3
ENTREGA POR EL CONTRATISTA:

-
ADMINISTRADOR UNICO
FRANCISCO GUERRERO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS A 09 DE NOVIEMBRE DE 2023.
ASUNTO: CARTA DE AGRADECIMIENTO Y NO ADEUDO

OCOSINGO, CHIAPAS.
PRESENTE.
POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS INFORMARLE A USTED, QUE DE LA PRESENTE

FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023. QUEDARON CONCLUIDOS Y OPERANDO AL 100 % LOS TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA
LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO, UBICADO EN LA LOCALIDAD: FRANCISCO GUERRERO, BAJO
CONTRATO MOC-FISM-0250/2023, LA CUAL ESTUVO A CARGO DE LA EMPRESA, - ADMINISTRADOR
UNICO ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS POR LO QUE ESTAMOS INFINITAMENTE
AGRADECIDOS POR DICHA OBRA, ASÍ MISMO LE INFORMAMOS QUE NO QUEDO NINGÚN TIPO DE
ADEUDO EN LA COMUNIDAD.
RECIBEN POR LA COMUNIDAD

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA
NOMBRES CARGO FIRMA
PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL 1
VOCAL 2
VOCAL 3
OCOSINGO, CHIAPAS; A 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
ASUNTO: OFICIO DE TERMINACION DE OBRA

OCOSINGO, CHIAPAS.
PRESENTE.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
POR MEDIO DEL PRESENTE, ME PERMITO INFORMARLE QUE CON ESTA MISMA FECHA, QUEDARON
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO
DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO UBICADO EN LA LOCALIDAD:
FRANCISCO GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS, INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2023), SEGÚN
CONTRATO NO. MOC-FISM-0250/2023.
SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE ALGUN COMENTARIO QUEDO DE USTED.

-
ADMINISTRADOR UNICO
Página 115 de 126
ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CONTRATO DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.
ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE LEVANTA PARA HACER CONSTAR LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LAS PARTES MEDIANTE CONTRATO A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DESCRITA A CONTINUACIÒN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTIPULA EL ARTÌCULO 103
ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÙBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y AL ARTÌCULO 205 DE SU REGLAMENTO.
###
1.-INFORMACIÓN BASICA INICIAL
LUGAR: OCOSINGO, CHIAPAS; FECHA: 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 SIENDO LAS 11:00 HORAS.
1.1 DEPENDENCIA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
1.2 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO
1.3 LOCALIDAD: FRANCISCO GUERRERO, OCOSINGO, CHIAPAS
1.4 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS ADMINISTRADOR UNICO : -
1.5 NÚMERO DEL REGISTRO DE LA CONTRALORIA: PM-SM-CI-0086/2023
1.6 NÚMERO DEL CONTRATO: MOC-FISM-0250/2023
1.7 FECHA DE SUSCRIPCIÓN O FIRMA DEL CONTRATO: 28 DE ABRIL DEL 2023
1.8 MONTO CONTRATADO: $4,630,750.19 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) SIN I.V.A.
1.9 IMPORTE REAL EJERCIDO DEL CONTRATO: $4,630,750.19 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) SIN I.V.A.
1.10 SALDO NO EJERCIDO: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
1.11 ORIGEN DE RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
2.- ANTECEDENTES
2.1 No. Y FECHA DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: . MOC/PM/DOPM/FISM-0250/2023 01 DE MARZO DEL 2023
2.2 FECHA DE INICIO DE OBRA S/N. DE CONTRATO: 08 DE MAYO DEL 2023 FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA: 16 DE OCTUBRE DEL 2023
2.3 FECHA REAL DE INICIO DE OBRA: 08 DE MAYO DEL 2023 FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 116 DÍAS NATURALES
2.5 FECHA DE AVISO DE INICIO DE OBRA: 08 DE MAYO DEL 2023
2.6 DÍAS DE PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÒN DE OBRA (SI LAS HUBO): NINGUNA
2.7 AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGAS (SI LAS HUBO):
2.8 No. Y FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA PRÓRROGA: NINGUNA
2.9 SANCIONES CAUSAS Y SU IMPORTE:

2.10 CONVENIOS ADICIONALES (EN SU CASO): VOLUMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALAGO
Página 116 de 126
3.- TRABAJOS EJECUTADOS.

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 75 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS. INCLUYE: EXCAVACIONES EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO CICLOPEO F'C= 100 KG/CM2 ARMADA CON VAR. # 3, CADENAS Y CASTILLOS
ARMADO CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12 X 20 X 40 CMS,TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL 26 FIJADAS CON PERFIL TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22, FIRME DE CONCRETO,
APLANADO EN MURO EXTERIOR EN FACHADA, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 0.90 X 2.10 MTS. Y VENTANA DE LAMINA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES
3.2 MODIFICACION AL PROYECTO (SI LAS HUBO): SE ANEXARON CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES QUE FUERON NECESARIOS PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, Y SE REFLEJAN EN EL CONCENTRADO DE VOLUMENES REALES.
3.3 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES: SOLICITUD DE VOLUMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023,
AUTORIZACION DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023.
4.-OBLIGACIONES FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON:
4.1 ESTIMACIONES:
AMORTIZACION
No. PERIODO MONTO RETENCIONES ALCANCE LIQUIDO
ANTICIPO
10 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE
ESTIMACION 01(UNO) $ 4,630,750.19 $ 1,389,225.06 $ 133,445.41 $ 3,108,079.72
JUNIO DE 2023
0 0 $ - $ - $ - $ -
- - $ - $ - $ - $ -
LA RELACIÒN DE ESTIMACIONES QUE INDICAN COMO FUERON EJECUTADOS LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS, LOS GASTOS APROBADOS, LOS CREDITOS A FAVOR
Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, QUE SEÑALAN LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LE DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE; ESTAN CONTEMPLADOS EN EL
CONCENTRADO DE VOLÙMENES REALES ADJUNTO A LA PRESENTE.
4.2 DATOS GENERALES DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS: 1% APORTACIÒN PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, 0.5% PARA INSPECCIÒN Y VIGILANCIA A SECRETARÌA DE LA
FUNCIÒN PÙBLICA, 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA , 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO Y 6% C.H.P.E.C.. EN TOTAL $133,445.41 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.) REFLEJADAS EN ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
4.3 LIQUIDACIONES:
ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA: $1,389,225.06 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N.)
SALDO AMORTIZADO: $1,389,225.06 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N.)
SALDO POR AMORTIZAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
Página 117 de 126
SALDO LIQUIDADO AL CONTRATISTA DE ACUERDO A FINIQUITO: $3,108,079.72 (TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.)
Página 118 de 126
5.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES:
5.1 EL MUNICIPIO DECLARA: “QUE DENTRO DE LOS TÈRMINOS DEL CONTRATO, DA POR EXTINGUIDOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS, EN VIRTUD A QUE NO EXISTEN ADEUDOS POR PARTE
DEL CONTRATISTA Y PORQUE TAMPOCO IMPERAN SALDOS PENDIENTES DE PAGO QUE CUBRIR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE TRABAJOS EJECUTADOS O DE OTRA INDOLE, RENUNCIADO POR LO
TANTO AL DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN,EN BASE A ESTO MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE SE CANCELEN LAS GARANTÍAS OTORGADAS MEDIANTE CASA AFIANZADORA
CORRESPONDIENTES; RESERVANDOSE ÚNICAMENTE EL DERECHO QUE POR LEY LE CORRESPONDE, DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR
DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA,TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA.”
5.2 EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO DECLARA: “QUE HACE SUYA LA DECLARACIÒN MANIFESTADA POR EL MUNICIPIO Y POR LO TANTO DA POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL
CONTRATO DE REFERENCIA, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE ALGUN ADEUDO”.
6.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES, CARGO, FIRMA Y CARÁCTER CON QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:
6.1 NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FÍSICAMENTE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES RELATIVOS AL CONTRATO No. MOC-FISM-
0250/2023 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023; FIRMANDO BAJO PROTESTA FORMAL.
DEPENDENCIA NOMBRE FIRMA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO
SUPERVISOR DE OBRAS ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ
CONTRATISTA ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS

ADMINISTRADOR UNICO
6.2 LUGAR, FECHA Y HORA DE CIERRE DE LA PRESENTE ACTA: OCOSINGO CHIAPAS A 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 SIENDO LAS 15:30 HORAS.
Página 119 de 126
ACTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.
ACTA QUE SE LEVANTA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DESCRITA A CONTINUACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTIPULA EL
ARTÌCULO 103 DE LA LEY DE OBRA PÙBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y A LOS ARTÌCULOS 201 Y 203 DE SU REGLAMENTO.
1.-INFORMACIÓN BASICA INICIAL

LUGAR: OCOSINGO, CHIAPAS; FECHA: 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023
1.1 DEPENDENCIA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
1.2 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO
1.3 LOCALIDAD: FRANCISCO GUERRERO, OCOSINGO, CHIAPAS
1.4 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS ADMINISTRADOR UNICO : -
1.5 NÚMERO DEL REGISTRO DE LA CONTRALORIA: PM-SM-CI-0086/2023
1.6 NÚMERO DEL CONTRATO: MOC-FISM-0250/2023
1.7 FECHA DE SUSCRIPCIÓN O FIRMA DEL CONTRATO: 28 DE ABRIL DEL 2023
1.8 MONTO CONTRATADO: $4,630,750.19 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) SIN I.V.A.
1.9 ORIGEN DE RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
2.- ANTECEDENTES
2.1 No. Y FECHA DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: . MOC/PM/DOPM/FISM-0250/2023 01 DE MARZO DEL 2023
2.2 FECHA DE INICIO DE OBRA S/N. DE CONTRATO: 08 DE MAYO DEL 2023 FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA: 16 DE OCTUBRE DEL 2023
2.3 FECHA REAL DE INICIO DE OBRA: 08 DE MAYO DEL 2023 FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 116 DÍAS NATURALES
2.5 FECHA DE AVISO DE INICIO DE OBRA: 08 DE MAYO DEL 2023
2.6 DÍAS DE PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÒN DE OBRA (SI LAS HUBO): NINGUNO
2.7 AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGAS (SI LAS HUBO): NINGUNO
2.8 No. Y FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA PRÓRROGA: NINGUNO
2.9 SANCIONES CAUSAS Y SU IMPORTE:

2.10 CONVENIOS ADICIONALES (EN SU CASO): VOLUMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALAGO
3.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO

IMPORTE DEL CONTRATO: $4,630,750.19 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) SIN I.V.A.
IMPORTE REAL EJERCIDO DEL CONTRATO: $4,630,750.19 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) SIN I.V.A.
SALDO NO EJERCIDO: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

Página 120 de 126
4.- TRABAJOS EJECUTADOS.

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 75 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS. INCLUYE: EXCAVACIONES EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO CICLOPEO F'C= 100 KG/CM2 ARMADA CON VAR. # 3, CADENAS Y CASTILLOS
ARMADO CON ARMEX, MURO DE BLOCK HUECO DE 12 X 20 X 40 CMS,TECHO DE LAMINA ZINTRO ALUM R-72 CAL 26 FIJADAS CON PERFIL TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22, FIRME DE CONCRETO,
APLANADO EN MURO EXTERIOR EN FACHADA, PINTURA EN FACHADA, UNA PUERTA METALICA DE 0.90 X 2.10 MTS. Y VENTANA DE LAMINA DE 1.00 X 1.00 MTS CON DOS HOJAS ABATIBLES
4.2 MODIFICACION AL PROYECTO (SI LAS HUBO):

SE ANEXARON CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES QUE FUERON NECESARIOS PARA
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, Y SE REFLEJAN EN EL CONCENTRADO DE VOLUMENES REALES.
4.3 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES: SOLICITUD DE VOLUMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023,
AUTORIZACION DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023.
5.- ESTIMACIONES
No. PERIODO MONTO AMORTIZACION RETENCIONES ALCANCE LIQUIDO

ANTICIPO
ESTIMACION 01(UNO) 10 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE $ 4,630,750.19 $ 1,389,225.06 $ 133,445.41 $ 3,108,079.72

JUNIO DE 2023
0 0 $ - $ - $ - $ -
- - $ - $ - $ - $ -
LA RELACIÒN DE ESTIMACIONES QUE INDICAN COMO FUERON EJECUTADOS LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS, LOS GASTOS APROBADOS, LOS CREDITOS A FAVOR
Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, QUE SEÑALAN LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LE DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE; ESTAN CONTEMPLADOS EN EL
CONCENTRADO DE VOLÙMENES REALES ADJUNTO A LA PRESENTE.
6.- DE LAS RETENCIONES
6.1 DATOS GENERALES DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS: 1% APORTACIÒN PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, 0.5% PARA INSPECCIÒN Y VIGILANCIA A SECRETARÌA DE LA
FUNCIÒN PÙBLICA, 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA , 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO Y 6% C.H.P.E.C.. EN TOTAL $133,445.41 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.) REFLEJADAS EN ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO
7.- LIQUIDACIONES.
7.1 ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA: $1,389,225.06 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N.)
7.2 SALDO AMORTIZADO: $1,389,225.06 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N.)
7.3 SALDO POR AMORTIZAR: $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
Página 121 de 126
7.4 SALDO POR LIQUIDAR AL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PRESENTE FINIQUITO. $3,108,079.72

Página 122 de 126
8.- TÉRMINOS BAJOS LOS CUALES SE EFECTUA EL PRESENTE FINIQUITO
8.1 EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÈRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CONCENTRADO DE VOLÙMENES ANEXO, MISMO QUE ES FIRMADO POR LAS PARTES, PASANDO A
SER PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
5.2 EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO DECLARA: “QUE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÒN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR
CUALQUIER OTRO PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO MOTIVO DE ESTE FINIQUITO.”
9.- OBSERVACIONES.
9.1 NINGUNO
10.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LOS QUE INTERVIENEN.
10.1 NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS Y FIRMAN BAJO PROTESTA FORMAL.
DEPENDENCIA NOMBRE FIRMA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO
SUPERVISOR DE OBRAS ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ
CONTRATISTA ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS

ADMINISTRADOR UNICO
10.2 LUGAR, FECHA Y HORA DE CIERRE DE LA PRESENTE ACTA: OCOSINGO CHIAPAS A 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 SIENDO LAS 15:30 HORAS.
OCOSINGO, CHIAPAS A 22 DE JUNIO DE 2023
ASUNTO. SOLICITUD DE VOLUMENES EXCEDENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
OCOSINGO, CHIAPAS.
PRESENTE
ATENCION:
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRA:
FRANCISCO GUERRERO
PERIODO EJEC: 08 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
MONTO CONT: $4,630,750.19
MOTIVADO POR LO QUE EN PROYECTO BIENE MENOS VOLUMEN QUE LO EJECUTADO Y LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO SE TUVO LA NECESIDAD DE REALIZAR
MODIFICACIONES A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO
AL RESPECTO SOLICITO LA AUTORIZACION DE PAGO DE LOS VOLUMENES EXCEDENTES

APELANDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARRAFO 6TO, SE PODRA AUTORIZAR VIGILANDO QUE LOS
CONCEPTOS NO REBASEN EL MONTO CONTRATADO.
LOS CONCEPTOS QUE REBASAN LAS CANTIDADES SEGÚN PROYECTO DE MANERA TAL QUE IMPACTA DE MANERA SIGNIFICATIVA AL PROCESO DE LA OBRA, SON LOS
SIGUIENTES.
VOL. VOL. VOL.

059-A12 CIMENTACION
059-1213000011 CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a.
ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, M2 108.00 588.00 480.00 $ 261.89 $ 125,707.20
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO,
CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
059-A2101 APLANADOS
059-2101000051
APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6
A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES,
BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, M2 630.00 777.00 147.00 $ 206.60 $ 30,370.20
ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.(0.00 A 3.00 M DE ALTURA)

059-2108000035
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS
DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981
EN MUROS Y PLAFONES , INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE
M2 630.00 777.00 147.00 $ 79.59 $ 11,699.73
LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL : $ 167,777.13
SIN OTRO PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED COMO SU MAS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR. ACUMULADO : $ 167,777.13

-
ADMINISTRADOR UNICO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOSINGO,
CHIAPAS.
2018-2021

ASUNTO: AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES
#REF!
ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE
PERIODO EJECUCION: 08 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
MONTO CONTRATADO:$4,630,750.19
EN ATENCION A SU OFICIO No. SIN NUMERO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023, EN DONDE SOLICITA LA APROBACION DE LOS VOLUMENES EXCEDENTES
REFERENTE A LA OBRA ANTES MENCIONADA
MOTIVADO POR LO QUE EN PROYECTO VIENE MENOS VOLUMEN QUE LO EJECUTADO Y LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO SE TUVO LA NECESIDAD
DE REALIZAR MODIFICACIONES A LA OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO
APELANDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARRAFO 6TO, SE PODRA AUTORIZAR
VIGILANDO QUE LOS CONCEPTOS NO REBASEN EL MONTO CONTRATADO.
SE LE INFORMA QUE SE LE AUTORIZA LOS VOLUMENES EXCEDENTES YA QUE SON NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONALIDAD DE
LA OBRA. LOS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACION:
VOL. VOL. VOL.
059-A12 CIMENTACION
059-1213000011 CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a.
ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO,
M3 108.00 588.00 480.00 $ 261.89 $ 125,707.20
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO,
CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
059-A2101 APLANADOS
059-2101000051 APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6
A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES,
M3 630.00 777.00 147.00 $ 206.60 $ 30,370.20
BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO,
ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.(0.00 A 3.00 M DE ALTURA)

059-2108000035 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS
DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981
EN MUROS Y PLAFONES , INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE
LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, M3 630.00 777.00 147.00 $ 79.59 $ 11,699.73
ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL : $ 167,777.13
ACUMULADO : $ 167,777.13
ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
OCOSINGO,CHIAPAS A 22 DE JUNIO DE 2023
ASUNTO. SOLICITUD DE CONCEPTO FUERA DE CATALOGO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
OCOSINGO, CHIAPAS.
PRESENTE
ATENCION:

OBRA: LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO
MONTO CONTRATADO: $ 4,630,750.19
CON FUNDAMENTO A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR ESTE MEDIO ME DIRIJO A USTEDES CON LA FINALIDAD DE SOLICITARLE LOS CONCEPTOS
FUERA DE CATALOGO DEL CONTRATO No. MOC-FISM-0250/2023 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO
EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO UBICADA EN : FRANCISCO GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS, POR UN IMPORTE TOTAL DE : $4,630,750.19
(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) SIN I.V.A. YA QUE PORMOTIVOS A QUE NO FUE CONSIDERADO EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS PERO FUERON NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA, Y ASI MISMO SE EMPLEARON CONCEPTOS DE TABULADOR 2023,
ACONTINUACION SE DETALLA LOS CONCEPTOS QUE INTERVIENEN EN LA ESTIMACION .
CODIGO CONCEPTO UNIDAD VOL. P.U. TOTAL

EJECUTADO
A12 CIMENTACION
059-1201000021 CONCRETO CICLÓPEO HECHO CON PIEDRA BRAZA Y CONCRETO F c=100
KG/CM2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU M3 102.75 $ 2,560.02 $ 263,042.06
CORRECTA EJECUCION.

059-1401000091 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26; INCLUYE:
ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO M2 1830.00 $ 406.76 $ 744,370.80
TOTAL $ 1,007,412.86

-
REPRESENTANTE LEGAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOSINGO,
CHIAPAS.
2018-2021

ASUNTO: AUTORIZACION DE CONCEPTO FUERA DE CATALOGO
CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO
PRESENTE

OBRA:
GUERRERO
MONTO CONTRATADO: $ 4,630,750.19
EN ATENCION A SU OFICIO No. SIN NUMERO DE FECHA , 22 DE JUNIO DE 2023, EN DONDE SOLICITA LA APROBACION DE LOS CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO
GUERRERO UBICADA EN : FRANCISCO GUERRERO, OCOSINGO, CHIAPAS, EJECUTANDOSE LAS SIGUIENTES METAS: CONSISTENTE EN: . SEGÚN
CONTRATO No.: MOC-FISM-0250/2023, DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023, CON UN MONTO CONTRATADO DE 4630750.19 (CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.) SIN I.V.A., SE LE INFORMA QUE SE LE AUTORIZA LOS CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO (EXTRAORDINARIOS) YA QUE SON NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONALIDAD DE LA OBRA. LOS CUALES SE
AUTORIZO:
DETALLAN ACONTINUACION:
CODIGO
ING. RUAL ANGEL LOPEZ GOMEZ CONCEPTO UNIDAD VOL. P.U. TOTAL
A12
SUPERVISOR DE OBRAS CIMENTACION
059-1201000021 CONCRETO CICLÓPEO HECHO CON PIEDRA BRAZA Y CONCRETO F
c=100 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO M3 102.75 $ 2,560.02 $ 263,042.06

059-1401000091 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26;
INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE M2 1830.00 $ 406.76 $ 744,370.80
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL $ 1,007,412.86
ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Est-01 y Finiquito Francisco Guerrero-Ok2023.10127

Cargado por

Información del documentohacer clic para expandir la información del documento

Copyright:

Formatos disponibles

Est-01 y Finiquito Francisco Guerrero-Ok2023.10127

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Est-01 y Finiquito Francisco Guerrero-Ok2023.10127

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO

ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Rubro del Gasto Articulo 33 LCF: 0 1 1 7 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Subclasificación: 1 1 5 0 9 CUARTO DORMITORIO

Modalidad por tipo de proyecto: 0 2 CONSTRUCCION

Clave y Nombre de la Región X I I SELVA LACANDONA

Clave y Nombre del Municipio: 0 5 9 OCOSINGO

Clave y Nombre de la Localidad: 0 4 4 5 FRANCISCO GUERRERO

Costo Total de la Obra o Proyecto: $4,630,750.19

Incidencia del Proyecto 01.- DIRECTA

Tipo de Obra Porcentaje de Servicios Básicos de la Localidad

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO, CONSISTENTE EN:

Metas del Proyecto Periodo de Ejecución

LUGAR: OCOSINGO, CHIAPAS

NOMBRE: PROFRA. MARIA DE JESUS CRUZ UTRILLA

NOMBRE: LIC. JUANA GRACIELA ESPINOSA SOLORZANO

NOMBRE: ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO

NOMBRE: ING. LUIS ALBERTO AGUILAR GONZALEZ

NOMBRE: ING. RAUL ANGEL LOPEZ GOMEZ

NOMBRE: ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS

NOMBRE: ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

MODIFICACION AL PROYECTO (SI LAS HUBO):

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES:

ESTIMACIONES GENERADAS Y PAGADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. ANTONIO GOMEZ MARTINEZ

DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GUERRERO con un Monto Contratado de :

contiente Documentación; EXPEDIENTE TÉCNICO, ADJUDICACIÓN DE LA OBRA, DOCUMENTACIÓN PERTINENTE,

asignado, conteniendo lo siguiente:

1.- OFICIO DE ENVIÓ X

3.- RECIBO (COPIA), CON FECHA DE LA FACTURA. X

4.- RESUMEN GENERAL DE LA ESTIMACIÓN X

5.- RESUMEN FÍSICO- FINANCIERO X

6.- ESTADO DE CUENTA X

7.- OFICIO DE MANIFESTACIÓN DE 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA X

8.- CALCULO O DETERMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE X

9.- CALCULO DE 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA X

10.- CARATULA DE ESTIMACIÓN No.ESTIMACION 01 (UNO) Y FINIQUITO X

11.- VOLÚMEN DE LA ESTIMACIÓN (CON NÚMEROS CONSECUTIVOS DE HOJAS). X

12.- BITÁCORA DE OBRA EN ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SUPERVISOR Y X

13.- NÚMEROS GENERADORES DE OBRA (CON NÚMEROS CONSECUTIVOS DE HOJAS), Y MÍNIMO X

15.- REPORTE FOTOGRÁFICOS, DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS A COBRAR, X

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

16.- PRUEBAS DEL LABORATORIO EN:

19.- SI DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA REQUIERE LA EJECUCIÓN DE VOLÚMENES X

22.- SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO (PENAS CONVENCIONALES) SI ES EL CASO NA

24.- CARATULA DE FINIQUITO X

25.- CONCENTRADO DE FINIQUITO (VOLÚMENES REALES) X

26.- CEDULA DE FINIQUITO X

29.- ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN CON FORMATO OFICIAL CONTRATISTA, H. AYUNTAMIENTO Y X

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

31.- FOTOGRAFÍAS DE OBRA TERMINADA (MÍNIMO 6 FOTOS) X

32.- FIANZAS DE VICIOS OCULTOS X

33.- OFICIO DE TERMINACIÓN DE OBRA X

35.-DOCUMENTACION Y TRÁMITE ANTE CFE, OBRA ELÉCTRICA (ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN). NA

36.- ACTA DONDE CONSTA EL FINIQUITO X

El suscrito _. en su carácter de representante Legal de la empresa ____