CONTRATO N° XXX-GAF-2021/MDSB

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2020-CS/MDSB – PRIMERA CONVOCATORIA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS

CALLES DE SAN BARTOLO, MIGUEL GRAU, MAR PACIFICO SUR, SAN JOSE Y
FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE SAN BARTOLO – LIMA – LIMA ETAPA II (AV.
SAN BARTOLO),

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS
CALLES DE SAN BARTOLO, MIGUEL GRAU, MAR PACIFICO SUR, SAN JOSE Y
FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE SAN BARTOLO – LIMA – LIMA ETAPA II (AV.
SAN BARTOLO), que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
BARTOLO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20131376686, con domicilio legal en
AV. PARQUE PRINCIPAL S/N DISTRITO DE SAN BARTOLO – PROVINCIA DE LIMA –
DEPARTAMENTO DE LIMA, representada por JOSE ALEJANDRO CHUMPITAZ LOPEZ,
identificado con DNI Nº 45910585, y de otra parte el CONSORCIO SAN BARTOLO
conformado por la empresa ALEJANDRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con
RUC Nº 20600104358, con domicilio legal en Agrupacion Pachacamac, Sector 1, Barrio 1,
4ta Etapa, Manzana R, Lote 15 – Distrito de Villa El Salvador, debidamente representado
por FLORENCIO AÑANCA CASTRO, debidamente identificado Con DNI Nº 42179306,
según poder inscrito Ficha N° 13369396 Asiento N° A00001 del Registro de Personas
Jurídicas de la ciudad de Lima y la empresa CORPORACION HUAYCHOLA S.A.C. con
RUC Nº 20515332244, con domicilio legal en Calle Doña Marcela Nº 123 Dpto. 101 Urb.
Los Rosales – Lima – Santiago de Surco, debidamente representado por JULIAN HUAMAN
ACHATA, debidamente identificado con DNI N° 09417933, según poder inscrito en la Ficha
N° 11976650, Asiento N° A0001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a
quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 25 de mayo de 2021, el comité de selección, según corresponda, adjudicó la
buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2021-CS/MDSB para la
contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES DE SAN BARTOLO, MIGUEL GRAU,
MAR PACIFICO SUR, SAN JOSE Y FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE SAN
BARTOLO – LIMA – LIMA ETAPA II (AV. SAN BARTOLO), a CONSORCIO SAN
BARTOLO, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES DE SAN BARTOLO, MIGUEL GRAU,
MAR PACIFICO SUR, SAN JOSE Y FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE SAN
BARTOLO – LIMA – LIMA ETAPA II (AV. SAN BARTOLO), a CONSORCIO SAN
BARTOLO.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 477,530.57 (Cuatrocientos setenta y
siete mil quinientos treinta con 57/100), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en
periodos de valorización MENSUAL, conforme a lo previsto en la sección específica de las
bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a
pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo
de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la
liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA

ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los
artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización
de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de cuarenta y cinco (45) días calendario, el
mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así
como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan
obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

 De fiel cumplimiento del contrato: S/. 47,753.06 (Cuarenta y siete mil setecientos
cincuenta y tres con 06/100 soles), a través de la CARTA FIANZA N° 107-050-0221-
2021/CMAC-H emitida por la CAJA HUANCAYO. Monto que es equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente
hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el
literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE

OBRA
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de es de siete 07 años,

contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por
cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =
F x plazo vigente en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del
retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicación de Forma de cálculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal del plantel UNIDAD IMPOSITIVA Según informe/acta del
profesional clave permanece menos de TRIBUTARIA (1.0 UIT) SUPERVISOR DE LA
sesenta (60) días calendario o del por cada día de OBRA, o Informe Del
íntegro del plazo de ejecución, si este es ausencia del personal Coordinador de Obra y/o
menor a los sesenta (60) días en obra. Representante de la
calendario, de conformidad con las Municipalidad Distrital de
disposiciones establecidas en el San Bartolo.
numeral 190.2 del artículo 190 del
Reglamento.
2 En caso el contratista incumpla con su UNIDAD IMPOSITIVA Según informe/acta del
obligación de ejecutar la prestación con TRIBUTARIA (1.0 UIT) SUPERVISOR DE LA
el personal acreditado o debidamente por cada día de OBRA, de la
sustituido. ausencia del personal Municipalidad Distrital de
en obra. San Bartolo.
3 En caso culmine la relación contractual UNIDAD IMPOSITIVA Según informe del
entre el contratista y el personal TRIBUTARIA (1.0 UIT) SUPERVISOR DE LA
ofertado y la Entidad no haya aprobado por cada día de OBRA
la sustitución del personal por no ausencia del personal
cumplir con la experiencia y en obra.
calificaciones requeridas.
4 Si el contratista o su personal, no Cinco por mil (5/1000) Según informe del
permite el acceso al cuaderno de obra al del monto de la SUPERVISOR DE LA
SUPERVISOR DE LA OBRA, valorización del OBRA
impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo por cada día
de dicho impedimento.

5 INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS Cinco por mil (5/1000) Según informe del

DE PROTECCION PERSONAL. del monto de la SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista no cumpla con valorización del OBRA.
dotar a su personal de los elementos de periodo por cada día
seguridad de dicho de dicho
La multa es por día. impedimento
6 EQUIPOS DECLARADOS EN LA Cinco por mil (5/1000) Según informe del
OFERTA TECNICA del monto de la SUPERVISOR DE
Cuando el contratista no presente los valorización del LA OBRA.
equipos declarados en la oferta técnica. periodo por cada día
de dicho de dicho
impedimento
7 CALIDAD DE EJECUCION DE LA Cinco por mil (5/1000) Según informe del
OBRA del monto de la SUPERVISOR DE LA
Cuando el residente apruebe un trabajo valorización del OBRA.
mal ejecutado. Además de la penalidad, periodo por cada día
EL CONTRATISTA deberá corregir de dicho de dicho
dicho trabajo sin costo alguno para la impedimento
Municipalidad.
8 INGRESO DE MATERIALES SIN UNIDAD IMPOSITIVA Según informe del
AUTORIZACION TRIBUTARIA (1.0 UIT) SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista ingrese materiales por cada día de OBRA.
a la obra sin la autorización del ausencia del personal
SUPERVISOR DE OBRA en obra.
9 USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS UNIDAD IMPOSITIVA Según informe del
DE CALIDAD PREVIOS TRIBUTARIA (1.0 UIT) SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista emplee materiales por cada día de OBRA.
que no cuenten con los certificados y/o ausencia del personal
ensayos de calidad previos a su en obra.
utilización.
10 CALIDAD DE MATERIALES Cinco por mil (5/1000) Según informe del
Cuando el contratista emplee materiales del monto de la SUPERVISOR DE LA
no normalizados. EL CONTRATISTA valorización. La OBRA.
deberá retirar dicho material y penalidad será por
reemplazarlo por otro que este cada caso detectado.
normalizado y que cumpla con las
características técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la
Municipalidad.
11 SEGURIDAD DE OBRA Y Cinco por mil (5/1000) Según informe del
SEÑALIZACION del monto de la SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista no cuenta con los valorización del OBRA.
dispositivos de seguridad en la obra periodo por cada día
tanto peatonal y vehicular incumpliendo de dicho de dicho
las normas, además de señalizaciones impedimento
por la Municipalidad.
12 FALTA DE PERMANENCIA DEL UNIDAD IMPOSITIVA Según informe del
RESIDENTE DE EN OBRA TRIBUTARIA (0.5 UIT) SUPERVISOR DE LA
El Residente debe Controlar la por cada día de OBRA.
Ejecución de los efectuados por el ausencia del personal
contratista, asistiendo todos los días en la obra.
laborales de la obra, anotando sus
incidencias en el cuaderno de obra. En
 caso de inasistencia será sancionado.
13 ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA UNIDAD IMPOSITIVA Según informe del
Cuando los especialistas ofertados por TRIBUTARIA (0.5 UIT) SUPERVISOR DE LA
el contratista, no se encuentran en la por cada día de OBRA.
obra. Esto de acuerdo al % de su ausencia del personal
participación en la obra. en la obra.
Se considera especialistas ofertados al
personal acreditado o debidamente
sustituido.
14 CARTEL DE OBRA UNIDAD IMPOSITIVA Según informe del
Cuando el contratista no coloque el TRIBUTARIA (1.0 UIT) SUPERVISOR DE LA
cartel de obra dentro de los 5 días por cada día. OBRA.
calendarios desde el día siguiente del
perfeccionamiento del contrato.
15 ENTREGA DE INFORMACION Cinco por mil (5/1000) Según informe del
IMCOMPLETA del monto de la SUPERVISOR DE LA
Cuando el contratista entregue valorización del OBRA.
documentación incompleta, (solicitud de periodo por cada día
adelantos, valorizaciones, adicionales, de dicho de dicho
etc.), la multa será por cada tramite impedimento
documentario.
16 RESIDENTE DE OBRA Cinco por mil (5/1000) Según informe del
Cambio del Ing. Residente de obra sin del monto de la SUPERVISOR DE LA
autorización expresa la entidad. valorización. La OBRA.
penalidad será por
cada caso detectado.
17 RECOJO DE DESMONTE Y LIMPIEZA UNIDAD IMPOSITIVA Según informe del
DE LA ZONA DE TRABAJO TRIBUTARIA (1.0 UIT) SUPERVISOR DE LA
Cuando El Contratista no cumpla con por cada día. OBRA.
recoger el desmonte o escombros y
efectuar la limpieza de la zona de
trabajo dentro de los plazos
establecidos en el cuaderno de obra o
mediante carta.
18 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UNIDAD IMPOSITIVA Según informe del
Cuando El Contratista no cumpla con TRIBUTARIA (1.0 UIT) SUPERVISOR DE LA
realizar las medidas de mitigación por cada día. OBRA.
ambiental indicadas en el Plan de
Manejo Ambiental del Proyecto.
19 CRONOGRAMA VALORIZADO AL UNIDAD IMPOSITIVA Según informe del
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL TRIBUTARIA (1.0 UIT) SUPERVISOR DE LA
En caso el contratista no cumpla con por cada día. OBRA.
entregas en calendario valorizado
adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual ante la Supervisión en un
plazo de 48 horas de iniciado el plazo
de ejecución de obra.
20 DEL CUADERNO DE OBRA Cinco por mil (5/1000) Según informe del
Cuando el Contratista no tenga el del monto de la SUPERVISOR DE LA
cuaderno de obra al día. valorización. La OBRA.
penalidad será por
cada caso detectado.
21 SEGURO COMPLEMENTARIO DE UNIDAD IMPOSITIVA Según informe del
TRABAJO DE RIESGO (SCTR SALUD TRIBUTARIA (1.0 UIT) SUPERVISOR DE LA
Y PENSION) por cada día. OBRA.
Cuando El Contratista no cumpla con
presentar los comprobantes que
acrediten la cobertura y cancelación del
citado seguro, de todo su personal de
obra, dentro de los diez (10) días
 hábiles siguientes al inicio de obra (1er
mes de cobertura), y/o dentro de los 02
primeros días hábiles de cada mes
siguiente al mes coberturado.
22 SEGURO DE TODO RIESGO DE UNIDAD IMPOSITIVA Según informe del
CONSTRUCCION Y MONTAJE (CAR) TRIBUTARIA (1.0 UIT) SUPERVISOR DE LA
Cuando El Contratista no cumpla con por cada día. OBRA.
presentar los comprobantes que
acrediten la cancelación del citado
seguro, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes al inicio de obra.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según

corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la
garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3
del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente.
Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las

demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la

ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,

de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte
aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil
vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación

dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. PARQUE PRINCIPAL S/N DISTRITO DE SAN

BARTOLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: AGRUPACION PACHACAMAC, SECTOR 1, BARRIO

1, 4TA ETAPA, MANZANA R, LOTE 15 – DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato,
las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de San Bartolo a
los 07 días del mes de junio de 2021.

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”