MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - CAÑETE

co AS N" 007-2022-CS-MDSr

CONTRATACIÓN DE EJECUCIóN DE OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABITIDAD VEHICUTAR Y
PEATUÍ{AL EN tL LEN I KU PUI'IAUU LA qULÜRA¡:¡A UEL t,Is¡iTIÍO I,,E sAN
LUIS PROVINCIA DE CAÑETE DEPARTAMENTO tIMA - PRIMERA ETAPA"
nste por el presente documento, la coñtratac¡ón de la ejecución de la obra "MEjORAMIENÍO DEL SERVIC¡O DE
SITABILIDAD VEHICULAR Y PEAÍONAI EN EL CENTRO POBTADO I.A QUEBRADA DEL DISTRIfO DE sAN LUIS
DE CAÑETE DEPARTAMENTO LIMA - PRIMERA ETAPA" qUE CEIEbTA dE UNA PATTE MUNICIPAI"IDAD
ATDESAN LUIS - CAÑETE en adelante LA ENTIDAD, con RUc Ne 20158939402, coñ domicilio legaleñ PLAZA
ARMAS S/N - SAN LUIS CAÑETE TepTesentada poT su ALCALDISA DEI.IA VICTORN SOLORZANO CARRION
identificado con DNI Ne 15354294, y de otra parte CONSORGIO LoSGERANIOS integrado por:

coNsoRclo Los HERMANOS DEL SUR S.AC. con RUc N"20605349782, con domicilio legal en AV.
MANCHEGO MUÑOZ 5a7 NUEVO IMPERIAL- CAÑETE - LrM4 inscrira en la Partida Eledrónica N' 21105582
Asiento N' C00002 de la zona Registral N" tX Sede Lima - Of¡cina Registral de Cañete, debidamente
representado porsu Representante LegalelSr. ORLANDO RAZO TAIPE, con DNI N"31342374.
NSORCIO ESCORPTO S.A.C. con RUC N'20609547163, con domicilio legal en CAL Circuñvalación urb. San
Mza. A Lote 29 (A media cuadra hostal Naomi) San Vicente de Cañete - cañete Lima, ¡nscrita en Ia
a Electrónica N' 21301211Asiento N' A00001 de la zona Registral N' lX Sede L¡ma - oficina Registral
e Cañete, debidamente represe¡tado porsu Representante LegalelSra- LINDA RoSAASTORAYME CANALES,
con DN! N'45023138

EI CONSORCIO I.OS GERANIO' nombTan como REPRESENTANTE COMÚN AI STA. IINDA ROSA ASTORAYME
CANAIEt identificado con DNI N'45023138 y establece como domicilio ¡esal en Urb. san José Mza. A Lote 29 (a
med¡a cuadra Hostal Naomü San V¡cente de cañete - cañete - Lima, a quien en adelante se ie denominará Et
CONTRATISTA en lostérminos y condiciones sigu¡eñtesi

CLÁU5ULA PRIMERA: ANTECEDENTES

pro y el 23 de Noviembre del 2022
Con fecha 15 d e Noviem b rc del 2022, el com ité de selecció n, adjud icó la buena
se io po r co NsE N.TlDo la AD.l UDlcAclóN slMPLltlCADA Nq oo7 2022-cS-M DsL pa ra la contratación de la ejecu ción
d

e la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ÍRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO

IIEBRADA DEL DISTRITO DE SAN LUIS PROVINCIA DE CAÑETE DEPARTAMENTO LIMA PRIMERA ETAPA" A-
LOS GERANIOS integrado por (CONSORCIO LOS HERMANOS DE! SUR S.A.C. -CONSORCIO ESCORPIO
cuyos detalles e ¡mporte constan en los documentos integrantes del presente contrato.

LA SEGUNDA: OBI
contrato tiene poi obieto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO D€ TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
AL EN EL CENTRO POBLADO LA QUEBRADA DEI. DISTRITO DE SAN I-UIS PROVINCIA DE CAÑETE
ARTAMENTO LIMA - PRIMERA ETAPA"

a s/ 1'643,482.17 (UN MILLON SESlSclENIOS CUARENTAYTRES MIL

totaldel preseñte contrato asciende
ENTos OcHENTAY DOS CON 17110050LEs), que incluye todos los impuestos de Ley

monto comprende elcosto de la eiecuc¡ón de Ia obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales confo.me a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto

t que pueda tener in€idencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

ENIIDAD se obliga a pagar la contraprestac¡ón a EL CONTRATISTA en SOIE5, en periodos de valorización

coñforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimis¡no, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA
corresponda, se obligan a pagar el monto correspoñdiente al saldo de la liqu¡dac¡ón del €ontrato de obra, en
plaro de 30 (TREINIA)días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso deretraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene
s
,|. derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la LeY de
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - CAÑETE

Contrataciones del Estado y los artlculos 1244, 7245 y 1246 del Código Civ¡|. Para tal efesto, se formulará uña
valorizac¡ón de intereses y elpago se efectuará en las va lorizac¡ones siguientes.

cLAUsULAoUINTA: DEL PIAZO DE LA TJECUCóN DE IA PRESTACÉN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 120 (clENTO VEINTE) días calendario, el mhmo que se computa
desde el dla sigui.ente de cumplidaslas condiciones prcv¡stas en el artículo 116 del Reglameñtg¡

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONÍRAfO

presente contrato está €onformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos
os del procedimiento de selección que establezcan obliga€iones para las partes.

TISTA al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del anículo 149 del Reglamento d€ la Ley de
nes del Estado, en el caso de contratos de eie.ución de obras que se sujeten a las condiciones
establecidas en d¡cho arlículo, siel postorganador de la buena pro sol¡cita la retención deld¡ez por ciento (10%) del
monto delcontrato orig¡ñalcomo garantía de fiel cu mplimiento de €ontrato, rem¡t¡do con a favor de LA ENTIDAD se
consigna lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: 5/ 1

,348.21 (Ciento Sesenta y Cuatro M¡l Trescientos Cuarenta y ocho con
100 soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la pr¡mera mitad del número total
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a serdevuelto a la final¡2ación delmismo "

DE POR
puede solicitar la ejecucióñ de lasgarantías cLrando ELCONTRATISTA no las hubiere renovado anté§ de
a de su veñcim¡ento, conforme a lodispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 delReglamento
Ley de Contrataciones del Estado.

DE LA OBRA
dad de la obra será dada con la suscripción delAda de Recepcióñ de obra.

DEL CONTRATISTA
TRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumpl¡r las obliga€iones derivadas del pres€ñte
baiosanción de q ueda r inhabilitad o para contratar con elEstado en caso de incumplim¡eñto

NACIóN DE RIESGOS

t;' E¡:T*
ItJ t-.t.^
t=E l *| .-
IÉE t*-t.*
t-

UI.A DUODÉCI LTOS

suscripción delActa de Recepc¡ón de Obra, ni el consent¡miento de la liqu¡dación delcoñtrato de obra, enervan
derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posleriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
s artículos 40 de ¡a Ley de contrataciones delEstadoy 173 de su Reglamento.
plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 años, contados a partir de la conform¡dad de la
pción TOTAL de la obra.

MATERCERA: PENAII
5i EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica automáticamente una peoalidad por mora por cada día de atra§o, de acuerdo a la siguiente
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
- CAÑETE
0.10 x monto vigente
F x plazovigente en días
Donde
F= 0.15 para ptazos mayores a sesenta (G0)
días
C.4O pará plazos ñet¡ores o ¡gualesa
ses€ñtá i50) días.
El retraso se jústifica a través de la soticitud
de amp¡iación de plazo debidamente aprobado. Adiciorlatm
considerajustificadoetretrasoyenconsecuenci¿
no se apljca penalidad, cu a ndo EL CONTRAT|sTA
objetivamente sustentado, que et ¿
r tiempo trañscurrido no te resutta jmputab¡e. En este último caso la
lificac¡óñ del retraso como j
rte de LA ENTTDAD no da lugarálpago de gastos generales
ctos de ningún t¡po, conforme etnumeratl ni costos
E 62.5 delartículo 162 detReglamento de la tey
de Contrataciones del

rB"
ó0)

l ej

90 2
90
L¡ coso et conhoti¡o in.umpto con ru ob,iooción 0.5 UII por coc]o Según,nformedei
2 oe e|ecuro' to prenocion ¿o1 et parono,
ocreorrodo o debidome¡te §rtiluidó
En

,3 009 2024 (5/1000) del monto

3
oscE/

( 'ofdo ercortJo,is o io, obque ercortetdc obro

Sesún inrorme ¡;
oenrro dF ro( die¿ I 0) dros co,endoros oe irrciodo
erPbzo de elecu.ion de to obro.

5
ú
h si9

ses

Adicionalmente a la penatidad por mora se a plicarán

las sisuientes peñatidades:
Estas penalidades se deducen de Jasvat
orizacioneso eñ la tiquidación finat, seAún.orres poñda;
se cobra delmonro resuttañte de ta ejecución o sifLrera ñecesarjo,
de la garantía de fietcumplimiento.
La penal¡dad por mora y las otras penalidades
pueden alcanzar cada una uñ monto máximo
ciento {10%) det monto det contrato vigente/ o eq!ivalente aldiez por
de ser e¡caso, det Ítem que debió ejecutarse
ndo se llesue a c!br¡r el monto máximo
de ta penalidad por mora o elmonto máximo para
DAD puede resotver et contrato por incumpl¡m jento otras penatidades, LA

DE
uiera de las partes puede resotver el
de conformidad con et ¡umerál 32.3 de¡ artícu¡o
e la Ley de Coñtrataciones del Estado, y el artículo 32
v'B' 164 de su Regtamento. De darse et CASO, LA ENTIDAD
derá de acuerdo a ¡o estabiecido en ios artículos
165 y 207 del Reglamento de ta Ley de Contrataciones
det
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS _ CAÑETE
clÁusuLA DÉclMA ourNTA' R SABITIDAD DE tAs PARTES
Cuando se res!elv¿ € .o¡tr.to por ca usas imputa bles a algunasde las partes, se debe resarcir os dañosy perjuicios
ocasion¿dos, ¡ iraves de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la ¿plic¿ción de las sanciones
administraiiv¿q penaes y pecuniarias a que d¡cho incumplinrienro diere tugar, eñ et caso qu€ ést¿s correspondan_
Lo señ¿lado precedentenreñte no exime a n¡nguna de las partes det cumptimiento de ¿s demás obtigaciones
pP.i '".e ! p-. erJ¡iI¿ro.

ctÁusULA DÉCIMA sExfA: ANTICoRRUPCIÓN

EL CONTRAnSTA declara y garanti2a no haber/ directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurfdica a
de sus socios, integrantes de los órganos de adm¡nistración, apoderados, representantes ¡egates,
nariot asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artícuto 7 det Regtamento de la Ley de
nes del Estado, ofrecido/ negocjado o efectuado, cualquier paso o/ en general, cualquier beneficio o
¡t !o lega en r€lación al contrato

mismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante Ia ejecución del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e ;ntegridad y de no €ometer actos itegales o de corrupción, directa o
ind¡recta mente o a través de sus socios, accion¡stas, participacionistas, integrantes de Ios órganos de ad m¡nistración,
apoderados, representantes legales. fuñcionarios, asesores y personas vincutadas a las que se refiere el artícuto 7
del Reglamento de la tey de Contrata€iones delEstado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comuñicar a las autor¡dades competentes, de manera direcra y

ortuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de ta que ruv¡era conocimiento, y ii) adoptar medidástécñicas,
nizativas y/o de personal apropaadas para evitar los referidos actos o práct¡cas.

EL CONTRATISTA se compromete a no colocara los funcionarios públicos con los que deba interactuar,
aciones reñidas con la ét¡ca. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofre€ertes a éstos cuatquier
e obsequio, donación, beñeficio y/o sratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la fiñalidad con

crÁusura MA SEPTIMA: MARCO I EGAI DELCONTRATO

5ólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Regtamenro, en tas d¡rectivas
que emita eIOSCE y demás normativa especialque resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones
nentes delCódieo C¡vilvigente/ cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

ULA DÉCIMA NTROVERSIAS

que surjan entre las paires durante la ejecución del contrato se resuelven mediante concitiación o
e, según elacuerdo de las partes

quiera de las partestiene derecho a inicia r el a rbitraje a fin de resolverdichas controversias dentro delptazo de
Ley de Contrataciones del Estado ysu Reglamento.

ente,cualquieradelaspartestieneelderechoasolicitaruñaconciliacióndentrodelplazodecaduc¡dad
iente, según lo señalado en el artícu¡o 224 del Reglamento de ta Ley de Contrataciones del Estado, sin
de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue á un acuerdo entre ambas partes o se ttegue a un acuerdo
tas controvers¡as sobre nulidad delcontrato solo puedeñ ser sometidas a arbitraje.

ElLaudo arbitralemitido es inapelable, defin¡tivoy obl¡gatorio para las partes desde elmomento de su notificación,
según lo previsto eñ el numeral45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrata€iones det Estado.

OVENA: FACULTAD PUBTICA

= alquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura públíca corriendo con todos tos gastos que
ernande esta formalidad

CUÁUSULA VIGÉSIMA: DoMIcILIo PARA EFEcros DE 1A EJECUoóN CoNTRASTUAL

las partes declaran el si8u¡ente domicilio para efecto de las notificaciones que se real¡cen durante la ejecución del
§ MUNIcIPALIDAD DtsrRlrAL DE sAN
LUls - cAÑETE
ptAzA DE ARMAS S/N - SAI{ LUIS - CAÑEfE . LIMA
DOMICILIO DE I.A ENTIDAD pe
;;;;i;;;¡..**.tari' seneral@munisanluisc¿nete sob

(a medie cuadra Hostal Ñáomi) 5án

Urb. San losé Mza. A Lote 29
DOMICILIO DEL CONTRATISTA
vicente de Cañete - Cañet€ - Lima
;;;o electróni.o: consorcioes€orpiol@hotma¡l com
parte, formalmente
arguna de ras partes debe sercomunicada a ra otra
La variación derdomicirio aquí decraradode
no menorde quince {1s) días carendario'
;;ffi;;;;;;;;;",rcipación
las Pa
y disposiciones del Pres ente contrato,
con las bases integradas, la oferta las del 2022
San Lu¡s a los 02 de Diciembre
señalde conform¡dad en la c¡udad d e

coüÚt¡
MUN C¡PALIDAD

DAP,,

Delia Vlctoria no Caarió¡

J.c

¡j'

\fB'