Bases - 2332 177 L123
Bases - 2332 177 L123
Bases - 2332 177 L123
Fecha: 11/09/2023
Número de acto administrativo: s-177
Vistos:
La Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios el
Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento del citado cuerpo legal la
Resoluciones N°7 de 2019 que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y N° 16 de 2020
que determina montos a partir de los cuales ciertos actos quedarán sujetos al control preventivo, de la
Contraloría General de la República, y acto administrativo que designa a la autoridad competente para
suscribir la resolución.
Considerando:
2. Que, en virtud de lo señalado en el considerando anterior, I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
requiere contratar ADQUISICIÓN DE ESPIRÓMETRO SOBREMESA PARA CESFAM ALERCE.
3. Que lo requerido no se encuentra en el catálogo electrónico de Convenio Marco y resulta necesario para
el cumplimiento de los fines del Servicio.
Resuelvo:
1. APRUÉBENSE las bases de licitación y sus anexos, si los hubiera, correspondientes a la propuesta
pública ID 2332-177-L123, para la contratación de ADQUISICIÓN DE ESPIRÓMETRO SOBREMESA
PARA CESFAM ALERCE, cuyo texto es el siguiente:
Rut 69.220.100-0
Especificaciones Técnicas:
ESPIRÓMETRO SOBREMESA PARA CESFAM ALERCE, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS
Nombre % (Porcentaje)
Si el oferente no presentase correcta y oportunamente los documentos exigidos en las presentes bases,
es decir que, en forma posterior vía portal de mercado público previa aclaración del Municipio presenta la
documentación: Obtendrá 50 puntos.
No serán considerados los documentos que sean sujeto de evaluación en este criterio.
Plazo garantíaPuntaje
43 meses 1 día a 48 meses100 puntos
39 meses 1 día a 43 meses50 puntos.
36 meses a 39 meses10 puntos.
Nota: La garantía mínima debe ser a lo menos 36 meses, la oferta que presente una garantía inferior,
quedará Inadmisible, no pasando a la Etapa de Evaluación.
NOTA: El plazo de entrega no puede superar los 16 días hábiles, la oferta que presente plazo de entrega
mayor, quedará Inadmisible, no pasando a la Etapa de Evaluación. Si el plazo ofertado fuera inferior a 10
días hábiles, este se evaluara en el rango N°1.
Se entenderá que la oferta mínima corresponde a la de menor valor en dinero del total de las ofertas.
Adjudicación
Se adjudicará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las propuestas, en los
términos descritos en las presentes bases.
La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la autoridad competente, la que
será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.
Readjudicación
Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, o no cumpliese con las
demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases para la suscripción o aceptación de
los referidos documentos, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original,
adjudicar la licitación al oferente que le seguía en puntaje, o a los que le sigan sucesivamente, dentro del
plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
Comisión Evaluadora
El análisis será realizado por la una comisión nombrada para este efecto, la cual estará integrada por los
siguientes funcionarios o quienes lo subroguen o se le delegue la función.
Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener contactos con los oferentes, salvo a través del
mecanismo de las aclaraciones regulado por los artículos 27 y 39 del Reglamento de la Ley N° 19.886.
Los integrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros,
sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren aquélla.
La entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando
éstas no resulten convenientes a sus intereses.
Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada y no darán
derecho a indemnización alguna a los oferentes.
Antecedentes requeridos
Los siguientes antecedentes serán requeridos al respectivo adjudicatario, como requisito previo a la firma
del contrato o a la emisión de la orden de compra, según sea el caso:
Tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no podrán contratar con organismos del Estado,
aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N° 19.913, en el
artículo 8° de la ley N° 18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición
de celebrar actos
y contratos con organismos del Estado. Lo anterior se verificará a través del Registro dispuesto por la ley
N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de cohecho,
lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La entidad licitante deberá exigir que la empresa adjudicada proceda a dichos pagos y le presente los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de
estas obligaciones por parte de la empresa adjudicada, dará derecho a terminar la relación contractual,
pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.
Documentos integrantes
La relación contractual que se genere entre la entidad licitante y el adjudicatario se ceñirá a los
siguientes documentos:
i) Bases de licitación.
ii) Aclaraciones, respuestas y modificaciones a las Bases, si las hubiere.
iii) Oferta.
iv) Contrato definitivo suscrito entre las partes, si lo hubiere.
v) Orden de compra.
Vigencia y renovación
La relación contractual tendrá una vigencia de 30 días, contados desde la total tramitación del acto
administrativo que apruebe el contrato, si lo hubiere, o desde la aceptación de la orden de compra, si no se
suscribe contrato.
Plazo de Entrega
El proveedor debe especificar el plazo de entrega en el formulario N°1, la dirección de entrega será en:
Camino Lagunitas Km 3 Parque Husamontt Bodega 20, Puerto Montt, previa coordinación por correo con
Jefe Sección Red de Urgencia y Salud Respiratoria.
Pago
El/los pago/s al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante, deberá
efectuarse por ésta dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo
instrumento tributario de cobro.
Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente la entidad licitante certifique la recepción
conforme de los bienes y/o servicios adquiridos por aquella.
Por cada día de atraso, se aplicará una multa según el siguiente detalle:
GLOSAMULTA
Por cada día de atraso en la entrega del producto (plazo ofertado) se la aplicará una multa con un tope
máximo de 15 días hábiles, pasados estos días se procederá al término anticipado del contrato. 1% del
valor neto de la factura.
Excepcionalidad en multas
1.Caso fortuito o de fuerza mayor del oferente, debidamente comprobada.
En este caso, la situación fortuita o de fuerza mayor deberá ser justificada por escrito, adjuntando todos los
antecedentes que la fundamenten.
Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida
por medio de una resolución fundada de la entidad licitante.
Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la entidad
licitante tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción de los descargos del proveedor,
para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos
del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la
entidad licitante, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la medida. La indicada
resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta
certificada.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.
Término Anticipado
a)El Departamento de Salud Municipal podrá poner término al Contrato en forma anticipada, sin forma de
juicio y sin derecho a indemnización de ninguna especie en los siguientes casos:
c)Por incumplimiento del contratista, a juicio del Departamento de Salud Municipal, de cualquiera de las
obligaciones establecidas en las bases, en la oferta y en la Orden de Compra, previo informe fundado de
la unidad o establecimiento en que se presta el servicio.
d)Si el Contratista fuese condenado por delito o simple delito que merezca pena aflictiva.
e)Si el Contratista fuere declarado en quiebra o notoria insolvencia, calificada unilateralmente por la
Municipalidad.
f)Por liquidación o término de Sociedad sea esta por extinción o absorción de la razón social, salvo en los
casos en que otra persona jurídica es sucesora legal de la extinta.
h)La realización de donaciones de bienes y o servicios de todo tipo por parte de la empresa adjudicada al
personal administrativo solicitantes del producto y/o servicio.
i)Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones en virtud de las bases o del Contrato, por ejemplo: si
no se cumple con la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios o la calidad de los productos
cambia notoriamente en desmedro del Departamento de salud.
j)En haber sido condenado por prácticas antisindicales durante el periodo de ejecución del contrato, por
sentencia judicial firme y ejecutoriada, quedando INHABILITADO en el Portal Mercado Público.
k)Por incumplimiento en las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social según la ley
respecto de sus trabajadores.
l)El proveedor no informa la existencia de eventos de fuerza mayor o casos fortuitos que entorpecen o
generen atrasos o impedimentos en el suministro de los servicios adjudicados.
m)Por no contar con los recursos financieros en el caso de haber utilizado todo el presupuesto estimado
antes del periodo de término de la duración del proceso licitatorio.
n)Por superar los 15 días hábiles de atraso, en la entrega del equipo licitado, según su plazo de entrega.
El Decreto de término del contrato, deberá ser aprobado por el Sr. Alcalde y será notificada al proveedor.
Pacto de Integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas
en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos
integrantes.
Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:
El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente señaladas sean cabalmente cumplidas por sus empleados, asesores, agentes y, en general,
por todas las personas con que aquél se relacione directa o indirectamente en virtud de la presente
licitación, incluidos sus subcontratistas, si corresponde, haciéndose plenamente responsable de las
consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también
procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
DE LA FORMA DE PAGO
El oferente deberá hacer entrega de acuerdo a lo estipulado en los Plazos de entrega y enviar la factura
correspondiente a la Orden de Compra al correo [email protected]
Se dará curso al pago, previa recepción conforme por parte del Jefe Sección Red de Urgencia y Salud
Respiratoria o quien la subrogue o se le delegue la función. El Departamento de Salud Municipal no se
responsabiliza por facturas enviadas a otra dirección o unidad municipal.
1.La factura emitida por el oferente debe consignar el o los números de las órdenes de compra electrónica.
2.El pago se realizará en un plazo máximo de 30 días después de presentada la factura y recepcionada en
conformidad del Servicio.
3.El pago se realizará exclusivamente cuando la Orden de Compra se encuentre en estado Aceptada.
4.Los datos de facturación son:
Municipalidad de Puerto Montt Departamento de Salud, Rut: 69.220.1000, Avda. presidente Ibáñez Nº 600
Piso 5. Puerto Montt.
1 FORMULARIO
Este formulario deberá llenarse en moneda nacional, valor neto, incluyendo en este precio todos los costos
asociados (mantenciones preventivas, habilitación, servicio postventa, fletes, etc.). El Formulario será
considerado para todos los efectos como la OFERTA, y debe ser adjunto en el portal
www.mercadopublico.cl
Ante diferencias informadas en el Formulario de la Oferta Económica y la Ficha de la Oferta Electrónica del
Portal, se privilegiará el valor ingresado en la ficha electrónica del portal www.mercadopublico.cl.
La Municipalidad de Puerto Montt, podrá, además, requerir a las oferentes aclaraciones respecto de sus
propuestas, las que se exigirá sean enviadas a través del foro del Portal www.mercadopublico.cl, dando un
plazo de 48 horas para que el proveedor de respuesta, sin embargo, dichas aclaraciones no podrán alterar
la esencia de estas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y la estricta sujeción a las bases.
Dicha complementación quedará a criterio de la comisión de análisis de las ofertas.
Por lo tanto, para la presente licitación es de carácter obligatorio la presentación del Formulario N°1 Anexo
Económico de la Oferta, y no serán aceptadas y declaradas inadmisibles las ofertas presentadas por el
proponente que no adjunten esta información, o que, habiéndola adjuntada, ésta se encuentre incompleta
de tal forma que haga imposible su evaluación.
a)Si el proveedor ingresa su oferta en el portal electrónico y no adjunta el Formulario N°1 Oferta
Económica.
b)Si el proveedor adjunta el Formulario Nº1 Oferta Económico y no ingresa oferta en el portal electrónico o
no completa con todo lo requerido.
d)Si no Adjunta Ficha Técnica del producto ofertado con imagen referencial.
DE LA INSPECCIÓN Y RECEPCION
La inspección técnica será responsable de supervisar, controlar, aprobar y auditar la ejecución de lo
estipulado en las presentes bases, además de certificar la conformidad del Servicio de Instalación para
fines de proceder al pago. El Inspección Técnica (IT) para la presente licitación recaerá en el Jefe Sección
Red de Urgencia y Salud Respiratoria dependiente de la Dirección de Salud Municipal.
El Proveedor tendrá una Plazo no superior a 48 horas, para la Aceptación de la Orden de Compra,
concluido el Plazo, se procederá a la cancelación de esta mediante Decreto Municipal.
2.- PUBLÍQUESE el llamado a licitación en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública
www.mercadopublico.cl
JOHANA AGUILA
JEFA LICITACIONES Y GA
Firmante
AS
https://www.mercadopublico.cl/ValidadorQR/Validador?qs=275E83A9-1C19-4319-9A66-269C5F139D2C