DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA

EXT: 24
[email protected]

CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

SIE-GADM-CG-062-2022

OBJETO DE CONTRATACION: “ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN

HORIZONTAL (FRANJADORA Y MAQUINARIA PULVERIZADORA DE MICROESFERAS)
PARA LA REMARCACIÓN DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CANTÓN GUANO”

CONTRATISTA: Ing. Néstor Oswaldo Reyes Salazar

VALOR DEL CONTRATO: $ 47.400,00 USD SIN INCLUIR IVA.
PLAZO: 20 días contados partir de la suscripción del contrato.
FORMA DE PAGO: Contra entrega del 100%.

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Guano, Provincia de Chimborazo, República de Ecuador, 30 de diciembre del 2022,

comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Guano, representado legalmente por el Ing. Raúl Cabrera Escobar, a quien en adelante
se le denominará el “CONTRATANTE”; y por otra parte el Ing. Néstor Oswaldo Reyes Salazar, a quien se
le denominará el “CONTRATISTA”. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las
siguientes cláusulas:

Cláusula Primera: ANTECEDENTES:

1.01.- El Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los
artículos 43 y 54 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la “ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (FRANJADORA Y MAQUINARIA PULVERIZADORA DE
MICROESFERAS) PARA LA REMARCACIÓN DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CANTÓN
GUANO”.

1.02.- Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la ENTIDAD
CONTRATANTE resolvió aprobar los pliegos y disponer el inicio del proceso de Subasta Inversa
Electrónica, código SIE-GADM-CG-062-2022 para la “ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (FRANJADORA Y MAQUINARIA PULVERIZADORA DE
MICROESFERAS) PARA LA REMARCACIÓN DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CANTÓN
GUANO”, mediante resolución administrativa No. 303-CP-GADM-CG-2022, de fecha 01 de diciembre
del 2022.

1.03.- Se asigna la siguiente partida presupuestaria: Nº 8.4.01.04.11; con un presupuesto de $ 47.400,00

(CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA), conforme se desprende del Compromiso Presupuestario Nº 70000844, de fecha 16 de
diciembre de 2022, elaborado por la Ing. Sofía Alarcón, autorizado por el Ing. Juan Carlos Carrasco,
Director Financiero del GADM-CG.

1.04.-Se realizó la respectiva convocatoria el 02 de diciembre del 2022, a través del portal institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la máxima Autoridad de la ENTIDAD, mediante Resolución
Administrativa No. 322-CP-GADM-CG-2022, de fecha 16 de diciembre del 2022, adjudicó el proceso de
Subasta Inversa Electrónica, código SIE-GADM-CG-062-2022 para la “ADQUISICIÓN DEL EQUIPO
DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (FRANJADORA Y MAQUINARIA PULVERIZADORA DE
MICROESFERAS) PARA LA REMARCACIÓN DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CANTÓN
GUANO”, a favor del oferente habilitado Ing. Néstor Oswaldo Reyes Salazar, por un monto $ 47.400,00
(CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA), SIN INCLUIR IVA.
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA
EXT: 24
[email protected]

1.06.- Mediante memorando No. 261-UGCP-GADM-CG-2022, de fecha 23 de diciembre del 2022, el Abg.
Danilo Asqui Bravo, Gestor (E) de Unidad de Compras Públicas del GADM-CG, solicita la elaboración del
contrato respectivo del proceso de Subasta Inversa Electrónica, con el Código SIE-GADM-CG-062-2022,
para la “ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (FRANJADORA Y
MAQUINARIA PULVERIZADORA DE MICROESFERAS) PARA LA REMARCACIÓN DE LAS
PRINCIPALES VÍAS DEL CANTÓN GUANO”, a favor del oferente habilitado Ing. Néstor Oswaldo
Reyes Salazar, por un monto de $ 47.400,00 (CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CON
00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), SIN INCLUIR IVA. Dicho funcionario
es el responsable exclusivo de todo el procedimiento de contratación y de la fidelidad de los documentos
entregados a esta dependencia.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.01 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) El pliego incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la

contratación.
b) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
c) La resolución de adjudicación.
d) La certificación que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos,
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
e) Declaración Juramentada del contratista de no estar inmerso en las inhabilidades que mandan los
artículos 62 y 63 de la LOSNCP.
f) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el
contrato.

Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TERMINOS:

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la
intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad

con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y
los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas
la debida correspondencia y armonía.

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la
codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.
3.02.-Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que
se indica a continuación:

“Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

“Comisión Técnica”, es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde

actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP,
el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

“Contratista”, es el oferente adjudicatario.

“Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual
surge o se deriva el presente contrato.
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA
EXT: 24
[email protected]

“LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

“RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

“Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se
obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.

“SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO:

4.01.- El Contratista se obliga con el GADM-CG, a la entrega de los bienes ofertados dentro del proceso
de Subasta Inversa Electrónica, código SIE-GADM-CG-062-2022, para la “ADQUISICIÓN DEL EQUIPO
DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (FRANJADORA Y MAQUINARIA PULVERIZADORA DE
MICROESFERAS) PARA LA REMARCACIÓN DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CANTÓN
GUANO”, a entera satisfacción de la CONTRATANTE, según las características y especificaciones
técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato, de acuerdo al
siguiente detalle:

DETALLE CANTIDAD PRECIO PRECIO ORIGEN

UNITARIO TOTAL
FRANJADORA MARCA GRACO 1 $ 47.400,00 $ 47.400,00 USA/ESPAÑA
/ MAQUINA PULVERIZADORA
DE MICROESFERAS DE VIDRIO
MARCA DISPERGLASS

TOTAL $ 47.400,00

El contratista se obliga con la contratante a entregar los bienes ofertados tal como establece en su oferta
presentada y los Pliegos establecidos por la contratante.

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO:

5.01.- El precio del Contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA es de $ 47.400,00

(CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA), SIN INCLUIR IVA.

5.02.- Los precios acordados en la entrega de los bienes especificados, constituirán la única compensación
al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Cláusula Sexta. - FORMA DE PAGO:

6.01.- El pago se realizará contra entrega de 100%. Del valor total de la contratación, contra entrega de los
bienes, para lo cual se deberá contar con el acta de entrega de bienes, garantía técnica, la factura respectiva;
y, el informe de satisfacción elaboración por el administrador del contrato.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS:

7.- En el presente contrato se rendirá la siguiente garantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
76 de la LOSNCP:

7.1.- Garantía técnica.- El contratista, a la firma del contrato, presentará la garantía técnica de 12 meses
contados a partir de la suscripción del acta de entrega recepción parcial periodo en el cual el GADM-CG a
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA
EXT: 24
[email protected]

través del administrador del contrato podrá devolver los bienes que no cumplan con las especificaciones
técnicas objeto del presente proceso de contratación los cuales serán sustituidos en un plazo máximo de 24
horas en las bodegas del GADM-CG, sin ningún costo adicional para el GADM-CG.

7.2.- Ejecución de la garantía: La garantía contractual podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los
siguientes casos:

7.2.1.- La técnica: Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en los
pliegos de este contrato.

Cláusula Octava.- PLAZO:

8.01.- El plazo para la entrega de los bienes es de 20 días, contados a partir de la suscripción del presente
Contrato.

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO:

9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales, sólo en los siguientes casos, y
siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de aquella, dentro
de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

9.02.- Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por la CONTRATANTE. El
CONTRATISTA tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para superar la
imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, el plazo se prorrogará
por un período igual al tiempo de duración de las causas indicadas, conforme lo determina el Art. 30 del
Código Civil ecuatoriano vigente;

9.03.- Por suspensiones ordenadas por la CONTRATANTE y que no se deban a causas imputables al
CONTRATISTA.

Cláusula Décima.- MULTAS:

10.1.- Por cada día de retardo en la entrega de bienes se aplicará como multa la cantidad del 1 por 1.000,
del monto del contrato. Las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

10.2.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, la contratante podrá darlo por
terminado anticipada y unilateralmente. Las multas impuestas no serán reveídas ni devueltas por ningún
concepto. Las multas serán impuestas por el administrador del contrato, previo conocimiento y autorización
de la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante. El GADM-CG queda autorizada por el contratista
para que haga efectiva la multa impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde
recibir sin requisito o trámite previo alguno.

Cláusula Décima Primera.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN:

11.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este
Contrato.

11.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones
de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Décima Segunda.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

12.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales,
el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto
del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente
aplicable.
12.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA
EXT: 24
[email protected]

Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de
patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni con el personal del
subcontratista.

Cláusula Décima Tercera.- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

De acuerdo al artículo 81 de la LOSNCP, en los contratos de prestación de bienes, existirá la recepción

única que tendrá los efectos de recepción definitiva.

13.01.- La recepción de los bienes ofertados dentro del proceso de Subasta Inversa Electrónica, código SIE-
GADM-CG-062-2022, para la “ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
(FRANJADORA Y MAQUINARIA PULVERIZADORA DE MICROESFERAS) PARA LA
REMARCACIÓN DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CANTÓN GUANO”, se realizará a entera
satisfacción de la CONTRATANTE, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el
CONTRATISTA, Técnica de Activos fijos; y el Administrador del Contrato designado por la
CONTRATANTE, en los términos del artículo 325 del Reglamento General de la LOSNCP.

Cláusula Décima Cuarta.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

14.1.- La CONTRATANTE designa al DIRECTOR MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y

SEGURIDAD VIAL DEL GADM-CG, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a
las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al
CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Décima Quinta.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

15.1. Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del
Contrato.

15.2. Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del contratista,
procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo 94
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán las siguientes
causales:
a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus
acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;
b) Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión,
absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier
otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del
capital social del contratista;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la prestación del servicio
objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el compromiso de subcontratación
asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el contratista no cumple
con la oferta;

d) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de oferta presentación
y compromiso; y,

e) En caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud
en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del
presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA
EXT: 24
[email protected]

unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo
declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

15.3. Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación

unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

Cláusula Décima Sexta.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

16.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las
partes, éstas se someterán a los métodos alternativos para la solución de controversias de Mediación de la
Procuraduría General del Estado Regional 6, con sede en la Ciudad de Riobamba.

16.2.- En el caso de que no existiere acuerdo dentro de un medio alternativo entre las partes, éstas se
someterán al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el Código Orgánico General de
Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante.

Cláusula Décima Séptima: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION:

17.1.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento

General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

En consecuencia el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado
con este contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la municipalidad podrá dar por
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivos las garantías.

Cláusula Décima Octava: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

18.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas
por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del
contrato, el fiscalizador y el contratista se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos,
cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

Cláusula Décima Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:

19.1. La contratante efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como
agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la
legislación tributaria vigente.

La contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare
y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios
personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

19.2. Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y
los documentos que deban ser protocolizados. El contratista entregará a la contratante hasta dos copias de
este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los
derechos notariales y el de las copias será de cuenta del contratista.

Cláusula Vigésima.- ESPECIAL:

20.1.- En todo lo que no esté expresamente previsto en este contrato se sujetará a lo dispuesto en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento General de este cuerpo legal y las
Resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Contratación Pública y demás leyes conexas.
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA
EXT: 24
[email protected]

Cláusula Vigésima Primera.- DOMICILIO:

21.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de
Guano.

CONTRATANTE: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUANO:

DIRECCIÓN: Av. 20 de Diciembre y Dr. César León Hidalgo.
TELEFONO: 2900-133

CONTRATISTA: Ing. Néstor Oswaldo Reyes Salazar

DIRECCION: Cantón: Quito; Calle Marqueza de Solanda y Abdon Calderon
TELEFONO: 0980513888
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

Cláusula Vigésima Segunda.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

22.1.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las
Condiciones Generales y Específicas del Contrato de Subasta Inversa Electrónica, publicado en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del
procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este contrato que lo están suscribiendo.
Para constancia de lo actuado las partes se afirman y se ratifican en todo lo convenido y firman en un
original y cuatro copias de igual valor legal.

Firmado electrónicamente por:

RAUL VINICIO
CABRERA Firmado electrónicamente por:
ESCOBAR NESTOR OSWALDO
REYES SALAZAR
Msc. Ing. Raúl Cabrera Escobar Ing. Néstor Oswaldo Reyes Salazar
ALCALDE DEL GADM-CG CONTRATISTA
RUC: 1712197209001

Razón: El presente contrato ha sido elaborado en el Departamento de Sindicatura, por el Abg. Claudio
Chauca Paredes, Analista de Convenios y Contratos en base a la documentación habilitante enviada al
departamento.

Abg. Claudio Chauca Paredes

ANALISTA DE CONVENIOS Y CONTRATOS